Основная информация

Дата опубликования: 10 июня 2014г.
Номер документа: RU52000201400605
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Нижегородская область
Принявший орган: Правительство Нижегородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Правительство Нижегородской области

Правительство Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июня 2014 года № 383

О внесении изменений в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области до 2016 года", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 25 октября 2013 года № 773

Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Внести в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области до 2016 года", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 25 октября 2013 года № 773, следующие изменений:

1.1. В паспорте Программы позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финанси-

рования Программы

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источники финансирования

Годы

2014

2015

2016

Всего за период реализации Программы

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

Всего, в том числе:

9 205 566,8

9 788 043,3

9 810 860,0

28 804 470,1

Областной бюджет, в том числе

8 219 749,4

8 414 063,3

9 595 860,0

26 229 672,7

Капвложения

5 238 545,0

4 935 665,0

5 034 635,0

15 208 845,0

НИОКР

Прочие расходы

2 981 204,4

3 478 398,3

4 561 225,0

11 020 827,7

Федеральный бюджет, в том числе

770 000,0

1 015 830,0

35 000,0

1 820 830,0

Капвложения

770 000,0

1 015 830,0

35 000,0

1 820 830,0

НИОКР

Прочие расходы

Местный бюджет, в том числе

215 817,4

358 150,0

180 000,0

753 967,4

Капвложения

39 185,1

358 150,0

180 000,0

577 335,1

НИОКР

Прочие расходы

176 632,3

176 632,3".

1.2. Разделы 2.5 "Система программных мероприятий", 2.6 "Ресурсное обеспечение реализации Программы" текста Программы изложить в следующей редакции:

"2.5. Система программных мероприятий

тыс. руб.

№ п/п

Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений)

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки исполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам, в разрезе источников)

2014 год

2015 год

2016 год

Всего

Цель. Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области

Всего, в

том числе

9 205 566,8

9 788 043,3

9 810 860,0

28 804 470,1

Областной бюджет

8 219 749,4

8 414 063,3

9 595 860,0

26 229 672,7

Федеральный

бюджет

770 000,0

1 015 830,0

35 000,0

1 820 830,0

Местный бюджет

215 817,4

358 150,0

180 000,0

753 967,4

Прочие источники

Задача 1. Сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию*

Всего, в

том числе

3 199 206,7

3 519 701,3

4 607 476,0

11 326 384,0

Областной бюджет

3 022 574,4

3 519 701,3

4 607 476,0

11 149 751,7

Федеральный

бюджет

Местный бюджет

176 632,3

176 632,3

Прочие источники

*Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках Подпрограммы "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Нижегородской области до 2016 года"

Задача 2. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшение качества жизни населения**

Всего, в том числе

6 006 360,1

6 268 342,0

5 203 384,0

17 478 086,1

Областной бюджет

5 197 175,0

4 894 362,0

4 988 384,0

15 079 921,0

Федеральный бюджет

770 000,0

1 015 830,0

35 000,0

1 820 830,0

Местный бюджет

39 185,1

358 150,0

180 000,0

577 335,1

Прочие источники

**Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках Подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области до 2016 года"

2.6. Ресурсное обеспечение Программы

Программа предполагает финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в сумме 28 804 470 100 (Двадцать восемь миллиардов восемьсот четыре миллиона четыреста семьдесят тысяч сто) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источники финансирования

Годы

2014

2015

2016

Всего за период реализации Программы

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

Всего, в том числе:

9 205 566,8

9 788 043,3

9 810 860,0

28 804 470,1

Областной бюджет, в т.ч.

8 219 749,4

8 414 063,3

9 595 860,0

26 229 672,7

Капвложения

5 238 545,0

4 935 665,0

5 034 635,0

15 208 845,0

НИОКР

Прочие расходы

2 981 204,4

3 478 398,3

4 561 225,0

11 020 827,7

Федеральный бюджет, в т.ч.

770 000,0

1 015 830,0

35 000,0

1 820 830,0

Капвложения

770 000,0

1 015 830,0

35 000,0

1 820 830,0

НИОКР

Прочие расходы

Местный бюджет, в том числе

215 817,4

358 150,0

180 000,0

753 967,4

Капвложения

39 185,1

358 150,0

180 000,0

577 335,1

НИОКР

Прочие расходы

176 632,3

176 632,3".

1.3. В приложении 1 "Подпрограмма "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Нижегородской области до 2016 года" к Программе:

приложения 1, 2 к Подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4. В приложении 2 "Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области до 2016 года" к Программе:

1.4.1. В паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источники финансирования

Годы

2014

2015

2016

Всего за период реализации Подпрограммы

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

Всего, в том числе:

6 006 360,1

6 268 342,0

5 203 384,0

17 478 086,1

Областной бюджет, в том числе

5 197 175,0

4 894 362,0

4 988 384,0

15 079 921,0

Капвложения

5 197 175,0

4 894 362,0

4 988 384,0

15 079 921,0

НИОКР

Прочие расходы

Федеральный бюджет, в том числе

770 000,0

1 015 830,0

35 000,0

1 820 830,0

Капвложения

770 000,0

1 015 830,0

35 000,0

1 820 830,0

НИОКР

Прочие расходы

Местный бюджет, в том числе

39 185,1

358 150,0

180 000,0

577 335,1

Капвложения

39 185,1

358 150,0

180 000,0

577 335,1

НИОКР

Прочие расходы

".

1.4.2. Раздел 2.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" текста Подпрограммы изложить в следующей редакции:

"2.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Подпрограмма предполагает финансирование за счет всех источников в сумме 17 478 086 100 (Семнадцать миллиардов четыреста семьдесят восемь миллионов восемьдесят шесть тысяч сто) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источники финансирования

Годы

2014

2015

2016

Всего за период реализации Подпрограммы

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

Всего, в том числе:

6 006 360,1

6 268 342,0

5 203 384,0

17 478 086,1

Областной бюджет, в том числе

5 197 175,0

4 894 362,0

4 988 384,0

15 079 921,0

Капвложения

5 197 175,0

4 894 362,0

4 988 384,0

15 079 921,0

НИОКР

Прочие расходы

Федеральный бюджет, в том числе

770 000,0

1 015 830,0

35 000,0

1 820 830,0

Капвложения

770 000,0

1 015 830,0

35 000,0

1 820 830,0

НИОКР

Прочие расходы

Местный бюджет, в том числе

39 185,1

358 150,0

180 000,0

577 335,1

Капвложения

39 185,1

358 150,0

180 000,0

577 335,1

НИОКР

Прочие расходы

".

1.4.3. Приложения 1, 2 к Подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления.

Губернатор                                              В.П.Шанцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 10 июня 2014 года № 383

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к подпрограмме "Ремонт и содержание

автомобильных дорог общего пользования

и искусственных сооружений на них, а также

ремонт дворовых территорий многоквартирных

домов Нижегородской области до 2016 года"

Система мероприятий подпрограммы "Ремонт и содержание

автомобильных дорог общего пользования и искусственных

сооружений на них, а также ремонт дворовых территорий

многоквартирных  домов Нижегородской области

до 2016 года"

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

(годы)

Исполнители мероприятий

Объемы финансирования (по годам, в разрезе источников), тыс. руб.

Источники финансирования

2014 год

2015 год

2016 год

Итого

Всего по Подпрограмме:

Всего, в  том числе

3 199 206,7

3 519 701,3

4 607 476,0

11 326 384,0

Областной бюджет

3 022 574,4

3 519 701,3

4 607 476,0

11 149 751,7

Федеральный бюджет

Местный бюджет

176 632,3

176 632,3

Прочие источники

Цель: сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по  ремонту и содержанию

Всего, в  том числе

3 199 206,7

3 519 701,3

4 607 476,0

11 326 384,0

Областной бюджет, в том числе

3 022 574,4

3 519 701,3

4 607 476,0

11 149 751,7

капитальные вложения

41 370,0

41 303,0

46 251,0

128 924,0

НИОКР

прочие

2 981 204,4

3 478 398,3

4 561 225,0

11 020 827,7

Федеральный бюджет

Местный бюджет

176 632,3

176 632,3

Прочие источники

Задача 1. Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, и искусственных сооружений на них

Всего, в  том числе

1 805 600,4

2 476 712,7

2 622 445,0

6 904 758,1

Областной бюджет

1 805 600,4

2 476 712,7

2 622 445,0

6 904 758,1

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

1.1

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог

Прочие расходы

2014-

2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)

Всего, в  том числе

1 600 763,9

2 235 712,7

2 372 094,9

6 208 571,5

Областной бюджет

1 600 763,9

2 235 712,7

2 372 094,9

6 208 571,5

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

1.2

Выполнение работ по содержанию  искусственных сооружений

Прочие расходы

2014-

2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,

ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)

Всего, в  том числе

148 022,0

163 859,0

173 870,0

485 751,0

Областной бюджет

148 022,0

163 859,0

173 870,0

485 751,0

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

1.3

Выполнение проектно-изыскательских работ

Прочие расходы

2014-

2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,

ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)

Всего, в  том числе

18 200,0

25 700,0

27 270,0

71 170,0

Областной бюджет

18 200,0

25 700,0

27 270,0

71 170,0

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

1.4

Выполнение работ по технической инвентаризации, паспортизации и постановке на государственный кадастровый учет автодорог

Прочие расходы

2014-

2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,

ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)

Всего, в  том числе

6 000,0

6 250,0

6 500,0

18 750,0

Областной бюджет

6 000,0

6 250,0

6 500,0

18 750,0

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

1.5

Расходы на формирование и ведение банков данных о фактическом состоянии автомобильных дорог и искусственных сооружений, о дорожно-транспортных происшествиях и транспортных потоках

Прочие расходы

2014-

2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,

ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)

Всего, в  том числе

800,0

800,0

700,0

2 300,0

Областной бюджет

800,0

800,0

700,0

2 300,0

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

1.6

Расходы на поддержание и ремонт пунктов автоматизированного учета интенсивности дорожного движения и других пунктов контроля за дорожным движением (датчиков интенсивности дорожного движения и систем видеонаблюдения)

Прочие расходы

2014-

2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,

ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)

Всего, в  том числе

150,0

200,0

200,0

550,0

Областной бюджет

150,0

200,0

200,0

550,0

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

1.7

Выполнение работ по постановке земель, занимаемых автодорогами, на государственный кадастровый учет

Прочие расходы

2014-

2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,

ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)

Всего, в  том числе

5 206,0

22 000,0

18 600,0

45 806,0

Областной бюджет

5 206,0

22 000,0

18 600,0

45 806,0

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

1.8

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей (госпошлина, штрафы)

Прочие расходы

2014-

2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,

ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)

Всего, в  том числе

1 000,0

1 000,0

1 000,0

3 000,0

Областной бюджет

1 000,0

1 000,0

1 000,0

3 000,0

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

1.9

Расходы на взыскание по исполнительным листам

Прочие расходы

2014-

2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,

ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)

Всего, в  том числе

9 000,0

9 000,0

9 000,0

27 000,0

Областной бюджет

9 000,0

9 000,0

9 000,0

27 000,0

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

1.10

Выполнение работ по изготовлению проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах

Прочие расходы

2014-

2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,

ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)

Всего, в  том числе

5 000,0

6 000,0

7 000,0

18 000,0

Областной бюджет

5 000,0

6 000,0

7 000,0

18 000,0

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

1.11

Погашение кредиторской задолженности перед подрядными организациями за работы, выполненные в предыдущем году

Прочие расходы

2014-

2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,

ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)

Всего, в  том числе

284,9

1 000,0

1 000,0

2 284,9

Областной бюджет

284,9

1 000,0

1 000,0

2 284,9

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

1.12

Расходы на аренду каналов связи (подземной телефонной канализации) для обеспечения работы дежурной диспетчерской службы

Прочие расходы

2014-

2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,

ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)

Всего, в  том числе

173,6

191,0

210,1

574,7

Областной бюджет

173,6

191,0

210,1

574,7

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

1.13

Расходы на оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Нижегородской области в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности"

Прочие расходы

2014-

2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,

ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)

Всего, в  том числе

5 000,0

5 000,0

5 000,0

15 000,0

Областной бюджет

5 000,0

5 000,0

5 000,0

15 000,0

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

1.14

Расходы на приобретение передвижных постов весового контроля

Капитальные вложения

2014

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,

ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)

Всего, в  том числе

6 000,0

6 000,0

Областной бюджет

6 000,0

6 000,0

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

Задача 2. Повышение безопасности дорожного движения

Всего, в  том числе

804 836,3

1 042 988,6

1 985 031,0

3 832 855,9

Областной бюджет

804 836,3

1 042 988,6

1 985 031,0

3 832 855,9

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

2.1

Установка металлического барьерного ограждения

Прочие расходы

2014-

2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,

ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)

Всего, в  том числе

24 200,0

25 700,0

27 270,0

77 170,0

Областной бюджет

24 200,0

25 700,0

27 270,0

77 170,0

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

2.2

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

Прочие расходы

2014-

2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,

ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)

Всего, в  том числе

100 000,0

106 200,0

112 700,0

318 900,0

Областной бюджет

100 000,0

106 200,0

112 700,0

318 900,0

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

2.3

Замена и установка дорожных знаков

Прочие расходы

2014-

2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,

ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)

Всего, в  том числе

13 000,0

13 810,0

14 650,0

41 460,0

Областной бюджет

13 000,0

13 810,0

14 650,0

41 460,0

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

2.4

Устройство автобусных остановок, установка и замена автопавильонов

Прочие расходы

2014-

2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,

ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)

Всего, в  том числе

27 000,0

28 674,0

30 425,0

86 099,0

Областной бюджет

27 000,0

28 674,0

30 425,0

86 099,0

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

2.5

Установка и модернизация светофорных объектов на автомобильных дорогах

Капитальные вложения

2014-

2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,

ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)

Всего, в  том числе

5 370,0

5 703,0

6 051,0

17 124,0

Областной бюджет

5 370,0

5 703,0

6 051,0

17 124,0

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

2.6

Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям

Прочие расходы

2014-

2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,

ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)

Всего, в  том числе

1 500,0

1 600,0

1 700,0

4 800,0

Областной бюджет

1 500,0

1 600,0

1 700,0

4 800,0

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

2.7

Содержание светофорных объектов на автомобильных дорогах

Прочие расходы

2014-

2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,

ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)

Всего, в  том числе

4 500,0

5 300,0

5 800,0

15 600,0

Областной бюджет

4 500,0

5 300,0

5 800,0

15 600,0

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

2.8

Содержание и ремонт линий электроосвещения на автомобильных дорогах

Прочие расходы

2014-

2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,

ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)

Всего, в  том числе

8 365,8

15 800,0

17 500,0

41 665,8

Областной бюджет

8 365,8

15 800,0

17 500,0

41 665,8

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

2.9

Расходы на услуги по передаче электроэнергии

Прочие расходы

2014-

2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,

ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)

Всего, в  том числе

17 164,0

19 395,0

22 110,0

58 669,0

Областной бюджет

17 164,0

19 395,0

22 110,0

58 669,0

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

2.10

Капитальный ремонт аварийных объектов

Прочие расходы

2014-

2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)

Всего, в  том числе

128 917,1

196 160,0

208 130,0

533 207,1

Областной бюджет

128 917,1

196 160,0

208 130,0

533 207,1

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

2.11

Ремонт аварийных объектов

Прочие расходы

2014-

2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,

ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)

Всего, в  том числе

439 521,4

583 401,6

1 492 505,0

2 515 428,0

Областной бюджет

439 521,4

583 401,6

1 492 505,0

2 515 428,0

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

2.12

Расходы на устройство наружного освещения участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения (устройство сети внешнего электроснабжения)

Капитальные вложения

2014-

2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,

ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)

Всего, в  том числе

30 000,0

35 600,0

40 200,0

105 800,0

Областной бюджет

30 000,0

35 600,0

40 200,0

105 800,0

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

2.13

Расходы на услуги по охране объектов дорожного хозяйства

Прочие расходы

2014-

2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,

ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)

Всего, в  том числе

5 298,0

5 645,0

5 990,0

16 933,0

Областной бюджет

5 298,0

5 645,0

5 990,0

16 933,0

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

Задача 3. Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

Всего, в  том числе

588 770,0

588 770,0

Областной бюджет

412 137,7

412 137,7

Федеральный бюджет

Местный бюджет

176 632,3

176 632,3

Прочие источники

3.1

Ремонт автомобильных дорог в городе Нижнем Новгороде

Прочие расходы

2014

Министерство транспорта и автомобильных дорог  Нижегородской области; Администрация города Нижнего Новгорода (по согласованию)

Всего, в  том числе

568 770,0

568 770,0

Областной бюджет

398 137,7

398 137,7

Федеральный бюджет

Местный бюджет

170 632,3

170 632,3

Прочие источники

3.2

Ремонт автомобильных дорог в с. Ачка Сергачского муниципального района Нижегородской области

Прочие расходы

2014

Министерство транспорта и автомобильных дорог  Нижегородской области; Администрация Сергачского муниципального района (по согласованию)

Всего, в  том числе

20 000,0

20 000,0

Областной бюджет

14 000,0

14 000,0

Федеральный бюджет

Местный бюджет

6 000,0

6 000,0

Прочие источники

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к подпрограмме "Ремонт и содержание

автомобильных дорог общего пользования

и искусственных сооружений на них,

а также ремонт дворовых территорий

многоквартирных домов

Нижегородской области

до 2016 года

Финансирование мероприятий подпрограммы "Ремонт и

содержание автомобильных дорог общего пользования и

искусственных сооружений на них, а также ремонт

дворовых территорий многоквартирных домов

Нижегородской области до 2016 года"

№ п/п

Наименование

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области

Вид

работ

Вид

объекта

2014 год

2015 год

2016 год

Объем,

тыс. руб.

Протяжен-

ность авто-

мобильных дорог, км,

протяжен-

ность

мостов,

п. м

Коли-

чество,

км

Ввод, п.м

(кв. м)

Объем,

тыс.

руб.

Протяжен-

ность авто-

мобильных дорог, км,

протяжен-

ность

мостов,

п.м

Коли-

чество,

км

Ввод, п.м

(кв. м)

Объем,

тыс. руб.

Протяжен-

ность авто-

мобильных дорог, км,

протяжен-

ность мостов,

п.м

Коли-

чество,

км

Ввод, п. м

(кв. м)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Всего:

3 199 206,700

98,644

274,740

3 519 701,300

105,000

215,000

4 607 476,000

240,000

482,000

I

Ремонт и содержание автомобильных дорог и мостов

ремонт

авто-мобильные дороги

содержа-

ние

авто-

мобильные дороги

1 600 763,877

12 987,093

2 235 712,700

12 988,677

2 372 094,900

12 988,677

мосты

148 022,000

35 192,130

163 859,000

35 212,200

173 870,000

35 212,200

1

Ардатовский муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль-

ные дороги

содержа-

ние

авто-

мобиль-

ные дороги

32847,894

290,368

48649,100

289,566

51617,000

289,566

мосты

1941,524

626,700

2198,000

626,700

2331,000

626,700

Итого по району:

34789,418

50847,100

53948,000

2

Арзамасский

муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль-

ные дороги

содержа-

ние

авто-

мобиль-

ные дороги

38106,243

355,593

56379,000

355,593

59818,000

355,593

мосты

2376,263

770,240

2692,000

770,240

2857,000

770,240

Итого по району:

40482,506

59071,000

62675,000

3

Больше-

болдинский

муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль-

ные

дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

31508,537

273,176

42134,000

273,176

44704,000

273,176

мосты

1437,940

469,380

1619,000

469,380

1718,000

469,380

Итого по району:

32946,477

43753,000

46422,000

4

Большемураш-

кинский

муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль-

ные

дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

24593,506

186,112

32789,000

186,072

34788,000

186,072

мосты

2354,705

763,840

2665,000

763,840

2828,000

763,840

Итого по району:

26948,211

35454,000

37616,000

5

Балахнинский

муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль-

ные

дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

31778,630

167,622

42101,300

168,034

44669,500

168,034

мосты

1009,419

335,390

1181,000

340,430

1254,000

340,430

Итого по району:

32788,049

43282,300

45923,500

6

Богородский

муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль

ные дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

63295,144

368,095

85330,500

369,269

90536,000

369,269

мосты

6388,073

1226,420

7146,000

1222,190

7582,000

1222,190

Итого по району:

69683,217

92476,500

98118,000

7

Городской округ

город Бор

ремонт

авто-

мобиль-

ные

дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

69361,912

475,242

93515,000

474,862

99219,100

474,862

мосты

3567,092

1296,570

4561,000

1301,970

4840,000

1301,970

Итого по округу:

72929,004

98076,000

104059,100

8

Бутурлинский

муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль-

ные

дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

32211,445

246,719

42474,300

248,972

45065,200

248,972

мосты

2347,131

732,360

2722,000

732,360

2888,000

732,360

Итого по району:

34558,576

45196,300

47953,200

9

Вадский

муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль-

ные

дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

19608,017

182,410

26496,000

182,410

28112,300

182,410

мосты

1480,744

475,310

1689,000

475,310

1792,000

475,310

Итого по району:

21088,761

28185,000

29904,300

10

Варнавинский

муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль-

ные

дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

20707,042

194,877

28238,000

195,433

29960,100

195,433

мосты

2027,618

656,550

2280,000

656,550

2420,000

656,550

Итого по району:

22734,66

30518,000

32380,100

11

Вачский

муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль-

ные

дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

20794,813

158,370

29004,500

158,370

30774,000

158,370

мосты

894,263

291,910

1007,000

291,910

1069,000

291,910

Итого по району:

21689,076

30011,500

31843,000

12

Ветлужский

муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль-

ные

дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

37637,978

326,006

51104,500

326,006

54222,000

326,006

мосты

3465,612

1125,590

4099,000

1125,590

4350,000

1125,590

Итого по району:

41103,59

55203,500

58572,000

13

Вознесенский

муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль-

ные

дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

25296,889

214,089

32943,000

213,837

34953,000

213,837

мосты

1358,932

443,590

1531,000

443,590

1625,000

443,590

Итого по району:

26655,821

34474,000

36578,000

14

Володарский

муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль-

ные

дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

10004,300

73,298

14762,000

71,736

15662,500

71,736

мосты

476,710

155,610

537,000

155,610

570,000

155,610

Итого по району:

10481,01

15299,000

16232,500

15

Воротынский муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль-

ные

дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

19692,082

218,971

28410,200

218,971

30143,300

218,971

мосты

1122,656

360,380

1283,000

360,380

1362,000

360,380

Итого по району:

20814,738

29693,200

31505,300

16

Воскресенский муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль-

ные

дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

47780,603

485,071

73180,900

485,071

77645,000

485,071

мосты

6347,677

1973,790

7200,000

1973,790

7639,000

1973,790

Итого по району:

54128,28

80380,900

85284,000

17

Городской округ

город Выкса

ремонт

авто-

мобиль-

ные

дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

29596,853

239,557

46771,300

239,250

49624,400

239,250

мосты

784,014

256,050

886,000

256,050

940,000

256,050

Итого по округу:

30380,867

47657,300

50564,400

18

Гагинский муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль-

ные

дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

30143,705

241,988

39700,000

241,988

42122,000

241,988

мосты

1887,162

668,560

2358,000

668,560

2502,000

668,560

Итого по району:

32030,867

42058,000

44624,000

19

Городецкий муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль-

ные

дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

48756,800

434,656

68046,400

434,979

72197,300

434,979

мосты

3285,783

1019,440

3787,000

1019,440

4018,000

1019,440

Итого по району:

52042,583

71833,400

76215,300

20

Дальне-

константиновский муниципальный

ремонт

авто-

мобиль-

ные

дороги

район

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

26595,384

305,522

41672,400

305,522

44214,500

305,522

мосты

1466,643

478,750

1651,000

478,750

1752,000

478,750

Итого по району:

28062,027

43323,400

45966,500

21

Городской округ город Дзержинск

ремонт

авто-

мобиль-

ные

дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

26490,249

111,232

37800,000

108,547

40106,000

108,547

мосты

1890,615

591,150

2195,000

593,950

2329,000

593,950

Итого по округу:

28380,864

39995,000

42435,000

22

Дивеевский муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль-

ные

дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

24073,837

202,120

36212,000

201,959

38421,000

201,959

мосты

1016,036

331,660

1144,000

331,660

1214,000

331,660

Итого по району:

25089,873

37356,000

39635,000

23

Княгининский муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль-

ные

дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

24361,625

200,756

35104,100

200,756

37245,500

200,756

мосты

1352,804

441,590

1523,000

441,590

1616,000

441,590

Итого по району:

25714,429

36627,100

38861,500

24

Ковернинский муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль-

ные

дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

43362,849

450,930

60606,500

450,930

64303,500

450,930

мосты

3856,984

1285,930

4491,000

1285,930

4765,000

1285,930

Итого по району:

47219,833

65097,500

69068,500

25

Краснобаковский

муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль-

ные дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные дороги

37472,620

269,221

51544,100

269,221

54688,300

269,221

мосты

2529,933

782,180

2926,000

782,180

3105,000

782,180

Итого по району:

40002,553

54470,100

57793,300

26

Красно-

октябрьский муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль-

ные

дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

25845,369

194,356

35607,400

194,356

37779,500

194,356

мосты

1357,706

443,190

1529,000

443,190

1623,000

443,190

Итого по району:

27203,075

37136,400

39402,500

27

Кстовский муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль-

ные

дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

64855,477

305,543

92735,400

305,715

98392,300

305,715

мосты

3881,031

1240,280

4393,000

1240,280

4662,000

1240,280

Итого по району:

68736,508

97128,400

103054,300

28

Кулебакский муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль-

ные

дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

21498,418

140,899

33483,000

140,899

35525,500

140,899

мосты

662,694

216,320

745,000

216,320

791,000

216,320

Итого по району:

22161,112

34228,000

36316,500

29

Лукояновский муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль-

ные

дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

33512,083

291,761

45850,000

291,761

48647,000

291,761

мосты

2261,139

736,060

2544,000

736,060

2699,000

736,060

Итого по району:

35773,222

48394,000

51346,000

30

Лысковский муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль-

ные дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

24277,209

241,164

34634,000

241,164

36747,000

241,164

мосты

1979,973

639,630

2250,000

639,630

2387,000

639,630

Итого по району:

26257,182

36884,000

39134,000

31

Навашинский муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль-

ные дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

28016,795

168,201

37291,000

168,201

39566,000

168,201

мосты

1985,035

624,390

2295,000

624,390

2435,000

624,390

Итого по району:

30001,83

39586,000

42001,000

32

Городской округ город Нижний Новгород

ремонт

авто-

мобиль-

ные

дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные дороги

16669,375

39,284

22227,000

40,558

23583,000

40,558

мосты

33931,224

1985,800

32817,000

1985,800

34819,000

1985,800

Итого по округу:

50600,599

55044,000

58402,000

33

Павловский муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль-

ные дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

32655,589

254,725

52361,000

258,305

55555,100

258,305

мосты

10476,110

797,970

11395,000

797,970

12090,000

797,970

Итого по району:

43131,699

63756,000

67645,100

34

Городской округ город Первомайск

ремонт

авто-

мобиль-

ные

дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные дороги

22338,322

170,503

28700,000

170,503

30451,000

170,503

мосты

957,861

312,670

1079,000

312,670

1145,000

312,670

Итого по округу

23296,183

29779,000

31596,000

35

Перевозский муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль-

ные

дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

30343,454

262,558

40675,000

262,558

43156,200

262,558

мосты

1512,293

486,550

1729,000

486,550

1835,000

486,550

Итого по району:

31855,747

42404,000

44991,200

36

Пильнинский муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль-

ные

дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

35917,788

336,538

49798,000

336,577

52836,000

336,577

мосты

4676,055

1127,960

6090,000

1127,960

6462,000

1127,960

Итого по району:

40593,843

55888,000

59298,000

37

Починковский муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль-

ные

дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

28562,387

299,871

40095,000

299,871

42541,000

299,871

мосты

2795,655

910,540

3144,000

910,540

3336,000

910,540

Итого по району:

31358,042

43239,000

45877,000

38

Городской округ Семеновский

ремонт

авто-

мобиль-

ные

дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

56216,957

456,116

75138,000

456,116

79721,500

456,116

мосты

5486,907

1797,230

6402,000

1797,230

6793,000

1797,230

Итого по округу:

61703,864

81540,000

86514,500

39

Сергачский муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль-

ные

дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

38270,748

301,225

53506,100

298,779

56770,000

298,779

мосты

1909,707

609,960

2210,000

616,160

2345,000

616,160

Итого по району:

40180,455

55716,100

59115,000

40

Сеченовский муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль-

ные

дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные дороги

33701,992

270,106

47322,000

270,106

50209,000

270,106

мосты

1392,443

454,530

1568,000

454,530

1664,000

454,530

Итого по району:

35094,435

48890,000

51873,000

41

Сокольский муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль-

ные

дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

29775,191

303,022

40750,200

303,022

43236,000

303,022

мосты

1914,455

642,580

2226,000

642,580

2362,000

642,580

Итого по району:

31689,646

42976,200

45598,000

42

Сосновский муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль-

ные

дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

18904,344

192,994

26884,300

192,994

28524,300

192,994

мосты

873,857

285,250

985,000

285,250

1045,000

285,250

Итого по району:

19778,201

27869,300

29569,300

43

Спасский муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль-

ные дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

18343,634

171,826

26040,000

171,826

27628,500

171,826

мосты

1505,823

491,540

1696,000

491,540

1800,000

491,540

Итого по району:

19849,457

27736,000

29428,500

44

Тонкинский муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль-

ные дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

23132,289

196,005

30638,000

196,005

32507,000

196,005

мосты

927,699

297,740

1039,000

297,740

1103,000

297,740

Итого по району:

24059,988

31677,000

33610,000

45

Тоншаевский муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль-

ные

дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

16087,032

190,566

23665,200

190,566

25109,000

190,566

мосты

1401,510

453,870

1590,000

458,670

1687,000

458,670

Итого по району:

17488,542

25255,200

26796,000

46

Уренский муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль-

ные

дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

52004,717

377,112

69539,400

377,112

73781,400

377,112

мосты

3458,649

1113,210

3938,000

1113,210

4179,000

1113,210

Итого по району:

55463,366

73477,400

77960,400

47

Чкаловский муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль-

ные

дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

30708,741

190,694

40999,100

191,250

43500,100

191,250

мосты

1182,930

397,700

1372,000

397,760

1456,000

397,760

Итого по району:

31891,671

42371,100

44956,100

48

Шарангский муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль-

ные дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

26381,102

231,640

35169,000

231,640

37314,400

231,640

мосты

2189,582

707,300

2480,000

707,300

2632,000

707,300

Итого по району:

28570,684

37649,000

39946,400

49

Шатковский муниципальный район

ремонт

авто-

мобиль-

ные

дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

33538,719

357,975

49420,200

357,975

52435,000

357,975

мосты

705,946

230,440

795,000

230,440

844,000

230,440

Итого по району:

34244,665

50215,200

53279,000

50

Городской округ город Шахунья

ремонт

авто-

мобиль-

ные

дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

41600,315

362,148

56377,300

362,148

59816,400

362,148

мосты

1929,383

630,480

2177,000

630,480

2310,000

630,480

Итого по округу:

43529,698

58554,300

62126,400

51

Городской округ город Саров

ремонт

авто-

мобиль-

ные дороги

содержание

авто-

мобиль-

ные

дороги

1526,873

8,260

1839,000

8,140

1951,200

8,140

мосты

Итого по округу:

1526,873

1839,000

1951,200

II

Прочие мероприятия

1 450 420,823

-

98,644

274,740

1 120 129,600

-

105,000

215,000

2 061511,100

-

240,000

482,000

1

Расходы на услуги по охране объектов дорожного хозяйства

5 297,995

5 645,000

5 990,000

2

Погашение кредиторской задолженности перед подрядными организациями за работы, выполненные в предыдущем году

284,924

1 000,000

1 000,000

3

Расходы на проведение проектно-изыскательских работ

18 200,000

25 700,000

27 270,000

4

Расходы на техническую инвентаризацию, паспортизацию и постановку на государственный кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

6 000,000

6 250,000

6 500,000

5

Расходы на формирование и ведение банков данных о фактическом состоянии автомобильных дорог и искусственных сооружений, о дорожно-транспортных происшествиях и транспортных потоках

800,000

800,000

700,000

6

Расходы на поддержание и ремонт пунктов автоматизированного учета интенсивности дорожного движения и других пунктов контроля за дорожным движением (датчиков интенсивности дорожного движения и систем видеонаблюдения)

150,000

200,000

200,000

7

Расходы, связанные с постановкой земель, занимаемых автодорогами, на государственный кадастровый учет

5 206,000

22 000,000

18 600,000

8

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей (госпошлина, штрафы)

1 000,000

1 000,000

1 000,000

9

Расходы на взыскание по исполнительным листам

9 000,000

9 000,000

9 000,000

10

Расходы на финансирование мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, в том числе:

201 099,804

222 182,000

238 206,000

10.1.

расходы на передачу электроэнергии

17 164,000

19 395,000

22 110,000

10.2.

расходы на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям

1 500,000

1 600,000

1 700,000

10.3.

расходы на установку и модернизацию светофорных объектов

5 370,000

5 703,000

6 051,000

10.4.

мероприятия по повышению безопасности дорожного движения (ремонт)

27 000,000

28 674,000

30 425,000

10.5.

мероприятия по повышению безопасности дорожного движения (содержание)

150 065,804

166 810,000

177 920,000

11

Расходы на изготовление проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения

5 000,000

6 000,000

7 000,000

12

Расходы на устройство наружного освещения участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения (устройство сети внешнего электроснабжения)

30 000,000

35 600,000

40 200,000

13

Расходы на капитальный ремонт аварийных объектов

128 917,100

1,804

118,260

196 160,000

208 130,000

14

Расходы на ремонт аварийных объектов

439 521,400

96,840

156,480

583 401,600

105,000

215,000

1492505,000

240,000

482,000

15

Расходы на аренду каналов связи (подземной телефонной канализации) для обеспечения работы дежурной диспетчерской службы

173,600

191,000

210,100

16

Расходы на оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Нижегородской области в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности"

5 000,000

5 000,000

5 000,000

17

Приобретение передвижных постов весового контроля

6 000,000

18

Ремонт автомобильных дорог в городе Нижнем Новгороде

568 770,000

19

Ремонт автомобильных дорог в с.Ачка Сергачского муниципального района Нижегородской области

20 000,000

".

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 10 июня 2014 года № 383

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к подпрограмме "Развитие транспортной

инфраструктуры Нижегородской области

до 2016 года"

Система мероприятий подпрограммы

"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области

до 2016 года"

№ п/п

Наименование мероприятия

(в разрезе районов и учреждений)

Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объемы финансирования (по годам в разрезе источников), тыс. руб.

Источники финансирования

2014 год

2015 год

2016 год

Итого

Всего по Подпрограмме:

Всего, в т.ч.

6 006 360,1

6 268 342,0

5 203 384,0

17 478 086,1

Областной бюджет

5 197 175,0

4 894 362,0

4 988 384,0

15 079 921,0

Федеральный бюджет

770 000,0

1 015 830,0

35 000,0

1 820 830,0

Местный бюджет

39 185,1

358 150,0

180 000,0

577 335,1

Прочие источники

Цель: развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшение качества жизни населения

Всего, в т.ч.

6 006 360,1

6 268 342,0

5 203 384,0

17 478 086,1

Областной бюджет

5 197 175,0

4 894 362,0

4 988 384,0

15 079 921,0

Федеральный бюджет

770 000,0

1 015 830,0

35 000,0

1 820 830,0

Местный бюджет

39 185,1

358 150,0

180 000,0

577 335,1

Прочие источники

Задача: развитие сети автомобильных дорог общего пользования Нижегородской области

Всего, в т.ч.

6 006 360,1

6 268 342,0

5 203 384,0

17 478 086,1

Областной бюджет

5 197 175,0

4 894 362,0

4 988 384,0

15 079 921,0

Федеральный бюджет

770 000,0

1 015 830,0

35 000,0

1 820 830,0

Местный бюджет

39 185,1

358 150,0

180 000,0

577 335,1

Прочие источники

1.1.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог, искусственных сооружений

Капитальные вложения

2014-

2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,

ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)

Всего, в т.ч.

4 299 673,5

4 988 277,0

4 251 775,5

13 539 726,0

Областной бюджет

3 529 673,5

3 988 277,0

4 251 775,5

11 769 726,0

Федеральный бюджет

770 000,0

1 000 000,0

1 770 000,0

Местный бюджет

Прочие источники

1.2.

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

Капитальные вложения

2014-

2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,

ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)

Всего, в т.ч.

448 858,0

490 588,0

569 300,0

1 508 746,0

Областной бюджет

448 858,0

474 758,0

534 300,0

1 457 916,0

Федеральный бюджет

15 830,0

35 000,0

50 830,0

Местный бюджет

Прочие источники

1.3.

Выполнение проектно-     изыскательских работ

Капитальные вложения

2014-

2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,

ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)

Всего, в  т.ч.

42 518,6

73 177,0

22 308,5

138 004,1

Областной бюджет

42 518,6

73 177,0

22 308,5

138 004,1

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

1.4.

Расходы на выполнение кадастровых работ, подготовку проектов планировки (проектов межевания) территории, проектов освоения лесов, оплату убытков и потерь при строительстве

Капитальные вложения

2014-

2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,

ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)

Всего, в т.ч.

1 350,0

1 350,0

Областной бюджет

1 350,0

1 350,0

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

1.5.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области

Капитальные вложения

2014-

2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,

администрации муниципальных районов (городских округов) (по согласованию)

Всего, в т.ч.

957 255,1

716 300,0

360 000,0

2 033 555,1

Областной бюджет

918 070,0

358 150,0

180 000,0

1 456 220,0

Федеральный бюджет

Местный бюджет

39 185,1

358 150,0

180 000,0

577 335,1

Прочие источники

1.5.1.

Реконструкция автодороги по ул.Ореховской до аэропорта

Капитальные вложения

2015-

2017

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,

администрация г. Нижнего Новгорода (по согласованию)

Всего, в т.ч.

200 000,0

200 000,0

Областной бюджет

100 000,0

100 000,0

Федеральный бюджет

Местный бюджет

100 000,0

100 000,0

Прочие источники

1.5.2.

Реконструкция автодороги по ул.Безводной до аэропорта

Капитальные вложения

2015-

2017

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,

администрация г. Нижнего Новгорода (по согласованию)

Всего, в т.ч.

156 300,0

156 300,0

Областной бюджет

78 150,0

78 150,0

Федеральный бюджет

Местный бюджет

78 150,0

78 150,0

Прочие источники

1.5.3.

Развитие дорожной инфраструктуры г. Нижнего Новгорода в рамках выполнения условий Нижегородского инновационного кластера в области автомобилестроения и нефтехимии

Капитальные вложения

2014

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,

администрация г. Нижнего Новгорода (по согласованию)

Всего, в т.ч.

493 000,0

493 000,0

Областной бюджет

488 070,0

488 070,0

Федеральный бюджет

Местный бюджет

4 930,0

4 930,0

Прочие источники

1.5.4.

Автодорожные подходы к совмещенному мосту через реку Оку в г. Нижнем Новгороде

Капитальные вложения

2014

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,

администрация г. Нижнего Новгорода (по согласованию)

Всего, в т.ч.

373 132,0

373 132,0

Областной бюджет

350 000,0

350 000,0

Федеральный бюджет

Местный бюджет

23 132,0

23 132,0

Прочие источники

1.5.5.

Субсидии на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства

Капитальные вложения

2014-

2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,

администрации муниципальных районов (городских округов) (по согласованию)

Всего, в т.ч.

91 123,1

360 000,0

360 000,0

811 123,1

Областной бюджет

80 000,0

180 000,0

180 000,0

440 000,0

Федеральный бюджет

Местный бюджет

11 123,1

180 000,0

180 000,0

371 123,1

Прочие источники

1.6.

Прочие мероприятия (расходы на оплату исполнительного листа по делу А 43-41583/2011, выданного на основании решения Арбитражного суда Нижегородской области от 11 июня 2013 года, а также определения Арбитражного суда Нижегородской области от 15 мая 2014 года о замене ответчика)

Капитальные вложения

2014

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

Всего, в т.ч.

256 704,9

256 704,9

Областной бюджет

256 704,9

256 704,9

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к подпрограмме "Развитие транспортной

инфраструктуры Нижегородской области

до 2016 года"

Перечень объектов капитального строительства

подпрограммы  "Развитие транспортной инфраструктуры

Нижегородской области до 2016 года"



п/п

Заказчик (застройщик)/

наименование и

местонахождение

стройки

Муни-

ципальные

районы (городские округа)

Нижего-

родской

области

Форма

собс-

твен-

ности

Год

начала строи-

тельс-

тва -

год окон-

чания

строи-

тельс-

тва

Проект-

ная

мощ-

ность

Смет-

ный остаток

на 1 января 2014 года

Объем финансирования на 2014 год

Смет-

ный остаток

на 1 января 2015 года

Объем финансирования на 2015 год

Смет-

ный остаток

на 1 января 2016 года

Объем финансирования на 2016 год

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Всего

в том числе

за счет средств федера-

льного бюджета

за счет средств област-

ного бюджета

за счет средств местного бюджета

за счет средств федера-

льного бюджета

за счет средств област-

ного бюджета

за счет средств местного бюджета

за счет средств федера-

льного бюджета

за счет средств област-

ного бюджета

за счет средств местного бюджета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ВСЕГО по подпрограмме "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области до 2016 года" 

25793

084,1

60063

60,1

770

000,0

5197

175,0

39185,1

2 211 8315,1

6 268 342,0

1015830,0

4 894 362,0

35 8150,0

1 672 2953,7

5 203 384,0

35000,0

4

988 384,0

180000,

0

Строительство

2206

9127,1

5653

508,4

770

000,0

484

4323,3

39185,1

2 199 7922,9

6 159 150,7

1015830,0

4 785 170,7

35 8150,0

1 653 8212,1

5 120 634,3

35000,0

4

905

634,3

180000,

0

Государственный заказчик: ГКУ НО  "Главное управление

автомобильных дорог"

19 431832,6

4 696 253,3

770 000,0

3 926 253,3

19 605 283,5

5 442 850,7

1 015 830,0

4 427 020,7

1 561 3035,2

4 760 634,3

35000,0

4 725

634,3

1

Строительство автомобильной

дороги М-7 "Волга" на участке обхода г.Н.Новгорода (3 очередь 1 пусковой комплекс)

г.Н.Новгород

областная

2008-

2017

14,69/

728,984

5 245 102,5

1 540 000,0

770 000,0

770

000,0

3 705 102,5

2 000 000,0

1 000 000,0

1 000 000,0

1 705 102,5

540 000,0

540 000,0

2

Строительство автомобильной

дороги (Р-152) Шопша-

Иваново-Н.Новгород на участке обхода г.Балахна и Заволжье в Нижегородской области (2 пусковой комплекс, 1 этап)

Балахнинский

областная

2008-

2017

9,42/

407,83

3 423 383,5

100,0

100,0

3 423 283,5

100,0

100,0

3

Строительство мостового перехода через р.Волга на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22Р-0159) Н.Новгород-

Шахунья-Киров в Нижегородской области

г.Н.Новгород

областная

2013-

2017

8,7191/

1450,93

13 519187, 8

2 741 362,0

2 741 362,0

10 77 825,8

2 371 656,8

2 371 656,8

8 406 169,0

3 190 599,1

3190599,1

4

Строительство западного обхода г.Выкса на участке

от автодороги (22 ОП РЗ 22К-0040) Подъезд к г.Выкса

до автодороги (22 ОП МЗ 22Н-1723) Выкса- Досчатое в

Выксунском районе

Нижегородской области

г. Выкса

областная

2012-

2014

3,133

17 074,9

17 074,9

17 074,9

5

Строительство мостового перехода через р.Луговка на км 4+721 автомобильной дороге

(22 ОП МЗ 22Н-4329) Тоншаево - Пижма - Буреполом - Шерстки в Тоншаевском районе Нижегородской области

Тоншаевский

областная

2013-

2014

0,401/

26,1

566,2

566,2

566,2

6

Строительство мостового перехода через р.Белая на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-1930) р.Белая - Федурино - Вороново - Соболиха км 0+203 в Городецком районе Нижегородской области

Городецкий

областная

2015-

2017

0,63144/

39,1

159 496,9

65 933,5

65 933,5

93 563,4

59 557,2

59 557,2

7

Строительство мостового перехода через р.Санахта на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-4534) Яковлево -

Сицкое км 1+121 в Чкаловском районе Нижегородской области

Чкаловский

областная

2015-

2017

0,355/

24,5

49 021,2

39 580,4

39 580,4

9 440,8

9 440,8

9 440,8

8

Строительство мостового перехода через р.Томилиха на км 65+115 автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-

0018) Боковая- Воскресенское-

Докукино-граница Республики Марий Эл в Воскресенском районе

Нижегородской области

Воскресенский

областная

2013-

2014

0,05/36

670,4

670,4

670,4

9

Строительство мостового перехода через р.Велетьма на км 5+576 автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-

0039) Подход к г.Навашино от а/д Ряжск- Касимов- Муром- Н.Новгород в Навашинском районе Нижегородской области

Навашинский

областная

2015-

2016

0,3995/

61,2

143 572,5

75 000,0

75 000,0

68 572,5

68 572,5

68 572,5

10

Строительство мостового перехода через канал ГРЭС на км 3+825 автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-0322) Подъезд к п.Механического завода от а/д Балахна- Гидроторф- Бурцевский карьер в Балахнинском районе Нижегородской области

Балахнинский

областная

2015-

2016

0,398/

23,1

51 582,8

50 500,0

50 500,0

1 082,8

1 082,8

1 082,8

11

Строительство объекта:

"Надземный пешеходный переход в п.Окский на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К- 0125) Ряжск- Касимов- Муром- Н.Новгород в Богородском районе Нижегородской области"

Богородский

областная

2015-

2016

54

52 051,8

51 700,0

51 700,0

351,8

351,8

351,8

12

Строительство мостового

перехода через р.Беловское на автомобильной дороге (22 ОП РЗ22К-0078) Н.Новгород-Шахунья-

Киров- д.Никитиха- с.Новоуспенское- а/д Урень- Шарья- Никольск- Котлас км 37+411в Ветлужском районе

Нижегородской области

Ветлужский

областная

2015-

2016

0,5/24

52 253,4

51 000,0

51000,0

1 253,4

1 253,4

1 253,40

13

Строительство мостового

перехода через р.Узола на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0020) Линда-Городец-Заволжье

км 31+477 в Городецком районе Нижегородской области

Городецкий

областная

2015-

2016

0,5/70

115 164,1

63 390,7

63 390,7

51 773,4

51 773,4

51 773,40

14

Строительство мостового перехода через р.Мига на автомобильной

дороге (22 ОП РЗ 22К-0046) Воротынец- Спасское- Сергач км 35+246 в Нижегородской области

Спасский

областная

2015-

2016

0,5/36

52 253,4

52 000,0

52 000,0

253,4

253,4

253,4

15

Строительство мостового перехода через реку Пижма на км 0+293 автодороги (4315) Тоншаево-

Ошминское-Кодочиги в Тоншаевском районе Нижегородской области

Тоншаевский

областная

2015-

2016

0,3145/59,2

56 105,3

35 500,0

35 500,0

20 605,3

20 605,3

20605,3

16

Строительство мостового перехода через р.Степановка на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К- 0043) Лысково-Княгинино км 16+091 в Княгининском районе Нижегородской области

Княгининский

областная

2015-

2016

0,5/36

75 135,1

42 606,3

42 606,3

32 528,8

32 528,8

32528,8

17

Строительство мостового перехода через р.Язень на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0037) Кстово -

Д.Константиново - а/д Н.Новгород -

Саратов км 31+586 в Дальне-

константиновском районе

Нижегородской области

Дальне-

константи-

новский

областная

2015-

2016

0,5/24

73 894,5

46 809,3

46 809,3

27 085,2

27 085,2

27 085,2

18

Строительство мостового перехода через р.Шижма на автомобильной

дороге (22 ОП МЗ 22Н-2414) Подъезд к п.Быструха от а/д Н.Новгород- Шахунья- Киров км 5+896 в Краснобаковском районе

Нижегородской области

Красно-

баковский

областная

2015-

2016

0,5/12,4

43 495,2

42 500,0

42 500,0

995,2

995,2

995,2

19

Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-3815) Ясное-Кр.Остров-Левашовка с искусственным дорожным сооружением на км 18+926 в Сеченовском районе Нижегородской области

Сеченовский

областная

2016

0,5/17

37 061,2

37 061,2

37 061,2

20

Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-3815) Ясное- Кр.Остров- Левашовка с искусственным дорожным сооружением на км 0+522 в Сеченовском районе Нижегородской области

Сеченовский

областная

2016

0,5/20

39 158,8

39 158,8

39 158,8

21

Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-4110) Подъезд к с.Русское Маклаково от а/д Воротынец- Спасское- Сергач с искусственным дорожным сооружением на км 11+052 в Спасском районе Нижегородской области

Спасский

областная

2016

0,5/20,0

28 327,1

28327,1

28 327,1

22

Строительство автомобильной дороги Западный обход г.Выкса на участке от а/д Выкса-Досчатое до а/д Выкса- Шиморское- Ближне-Песочное

в городе областного значения Выкса

Нижегородской области

город

Выкса

областная

2016-

2020

6,5

394 223,0

81151,6

81151,6

23

Строительство автомобильной дороги Подъезд к паромной переправе  с.Фокино-с.Михайловское от а/д Воротынец- Фокино- берег р.Волга в Воротынском районе

Нижегородской области

Воротынский

областная

2016-

2019

3,552

234 645,6

61 877,9

61 877,9

24

Строительство объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных

постоянной круглогодичной

связью с сетью автомобильных

дорог общего пользования по

дорогам с твердым покрытием

649 230,8

396 579,8

396 579,8

774 945,5

454 573,7

15 830,0

438 743,7

1 037 558,5

508 858,8

35 000,0

473 858,8

24.1

Строительство автомобильной

дороги подъезд к д.Винный Майдан

от а/д (2029) Арманиха-

Теплотроицкое в Д.Константиновском районе Нижегородской области

Дальне-

константи-

новский

областная

2012-

2015

5,479

19 523,4

19 523,4

19 523,4

19523,4

24.2

Строительство автомобильной

дороги Подъезд к д.Самойловка

от а/д Павлово- Тумботино-

Гороховец в Павловском районе Нижегородской области

Павловский

областная

2016-

2017

1,6

46 047,5

15 000,0

15 000,0

24.3

Строительство Подъезда к д.Слободки от а/д Подъезд №1 к р.п.Сокольское в Сокольском районе

Нижегородской области

Сокольский

областная

2016-

2017

2,5

108 405,8

35 000,0

35 000,0

24.4

Строительство автомобильной дороги подъезд к с.Вязовка от автодороги (3729) подъезд к д.Новая Березовка в Сергачском районе Нижегородской области

Сергачский

областная

2013-

2015

2,746

80 124,5

54 339,6

54 339,6

25784,9

25 784,9

25784,9

24.5

Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Малиновка

от а/д Подъезд к д.Слопинец в

Кстовском районе Нижегородской области

Кстовский

областная

2014-

2015

1,583

61 893,1

61893,1

61 893,1

15830,0

46063,1

24.6

Строительство автомобильной

дороги Подъезд к д.Тарханово от а/д

Линда- Городец- Заволжье в

Городецком районе Нижегородской области

Городецкий

областная

2016-

2017

1,2

40 485,0

14 000,0

14 000,0

24.7

Строительство автомобильной дороги Красный Кирпичник-Зименки в Богородском районе Нижегородской области

Богородский

областная

2013-

2015

4,914

95 571,2

51 122,1

51 122,1

44449,1

44449,1

44449,1

24.8

Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Вилки

от а/д Теньгушево-Вознесенское в

Вознесенском районе Нижегородской области

Вознесенский

областная

2013-

2014

0,792

36 212,0

36 212,0

36 212,0

24.9

Строительство автомобильной

дороги Подъезд к п.Бор от а/д Валки- Великовское- Каменка-

Михайловское в Лысковском районе

Нижегородской области

Лысковский

областная

2013-

2014

1,764

50 095,9

50 095,9

50 095,9

24.10

Строительство автомобильной

дороги Подъезд к д.Пушкарево

от а/д Сокольское-Летняя База в

Сокольском районе Нижегородской области

Сокольский

областная

2013-

2014

1,285

18 461,6

18 461,6

18 461,6

24.11

Строительство автомобильной

дороги Подъезд к д.Боталово

от а/д Мошкино-Сокольское в

Сокольском районе Нижегородской

области

Сокольский

областная

2013-

2014

0,975

14 937,0

14 937,0

14 937,0

24.12

Строительство автомобильной

дороги Подъезд к д.Малое

Тоншаево от а/д Шахунья-

Тоншаево в Тоншаевском районе

Нижегородской области

Тоншаевский

областная

2013-

2014

1,098

16 292,4

16 292,4

16 292,4

24.13

Строительство подъезда к д.Николаевка от автодороги (1517)

подъезд к д.Ольгино в Воротынском районе Нижегородской области

Воротынский

областная

2013-

2015

3,64

130 832,0

79 720,9

79 720,9

51111,1

51111,1

51 111,1

24.14

Строительство подъезда к д.Гари

от автомобильной дороги (0455) Каменки-Гремячки в Богородском

районе Нижегородской области

Богородский

областная

2015-

2018

3,85

186 394,0

55 000,0

55 000,0

131 394,0

40000,0

40 000,0

24.15

Автомобильная дорога подъезд к д.Таратыщево от автодороги 22 ОП МЗ 22Н-3920 Заболотное-Ширмакша в Сокольском районе Нижегородской области

Сокольский

областная

2013-

2014

4,673

54 900,1

54 900,1

54 900,1

24.16

Строительство автомобильной

дороги Подъезд к д.Сухоборка

от а/д Боковая- Воскресенское-

Докукино- граница Республики

Марий Эл в Воскресенском районе

Нижегородской области

Воскресенский

областная

2013-

2014

0,726

9 318,2

9 318,2

9 318,2

24.17

Строительство автомобильной

дороги Маресево-Каменка в

Починковском районе Нижегородской области

Починковский

областная

2014-

2016

3,849

61 069,4

11 180,0

11 180,0

49889,4

37 000,0

37 000,0

12 889,4

12889,4

12 889,4

24.18

Строительство автомобильной

дороги Подъезд к д.Тугарино от

а/д Подъезд к с.Ивановское в

городе областного значения Бор

Нижегородской области

г.Бор

областная

2015-

2016

2,5

99455,3

45 000,0

45 000,0

54 455,3

54 455,3

25000,0

29 455,3

24.19

Строительство автомобильной

дороги Подъезд к д.Санницы от

а/д Подъезд к причалу на р.Оке в Павловском районе Нижегородской

области

Павловский

областная

2015-

2016

1

33311,9

15 000,0

15 000,0

18 311,9

18 311,9

10000,0

8 311,9

24.20

Строительство автомобильной

дороги Подъезд к д.Жекино от а/д

Подъезд к д.Пожога в Вачском районе Нижегородской области

Вачский

областная

2015-

2016

1

26 847,4

10 000,0

10 000,0

16 847,4

16 847,4

16 847,4

24.21

Строительство автомобильной

дороги Подъезд к д.Урюпино от а/д Вача- Звягино- Степаново в

Вачском районе Нижегородской области

Вачский

областная

2015-

2016

1

83 679,8

42 000,0

42 000,0

41 679,8

41 679,8

41 679,8

24.22

Строительство автомобильной

дороги Подъезд к с.Каменка от а/д Валки- Великовское- Каменка-

Михайловское в Воротынском

районе Нижегородской области

Воротынский

областная

2016-

2017

1,2

39 975,1

14 503,7

14 503,7

24.23

Строительство автомобильной

дороги Подъезд к д.Малые Гривы

от а/д Сосновское-Панино в Сосновском районе Нижегородской

области

Сосновском

областная

2015-

2016

0,6

52 465,8

24 500,2

24 500,2

27 965,6

27 965,6

27 965,6

24.24

Строительство автомобильной

дороги Подъезд к д.Заозерье от а/д Задворка- Нестиары в Воскресенском районе Нижегородской области

Воскресенский

областная

2015-

2016

1,4

40 140,3

23 311,9

23 311,9

16 828,4

16 828,4

16 828,4

24.25

Строительство автомобильной

дороги Подъезд к д.Куземино от а/д Неклюдово- Бор- Валки- Макарьево

в городе областного значения Бор

Нижегородской области

г.Бор

областная

2016-

2017

1,5

41 641,0

10 000,0

10 000,0

24.26

Строительство автомобильной

дороги Подъезд №1 к д.Мирша

от а/д Подъезд к д.Мирша в Дальне-

константиновском районе

Нижегородской области

Дальне-

константи-

новский

областная

2016

1

15 019,7

15 019,7

15 019,7

24.27

Строительство автомобильной

дороги Подъезд к д.Малая Тарка

от а/д Павлово-Гомзово в

Павловском районе Нижегородской области

Павловский

областная

2016-

2017

1

28 618,9

28 000,0

28 000,0

24.28

Строительство автомобильной дороги Подъезд  к д.Степаньково

от а/д Щепачиха- Степаньково-

п.Нефтепровода в Павловском районе Нижегородской области

Павловский

областная

2016

0,4

11 447,9

11 447,9

11 447,9

24.29

Строительство автомобильной

дороги Подъезд к с.Быковы Горы от

а/д Ульяновка-Спасское в

Спасском районе Нижегородской области

Спасский

областная

2016

0,5

13 863,8

13 863,8

13 863,8

24.30

Строительство автомобильной

дороги Долгое Поле-Малое Сущево

в Спасском районе Нижегородской области

Спасский

областная

2016-

2017

1

45 004,4

15 000,0

15 000,0

24.31

Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Марково

от а/д Задворка-Нестиары

в Воскресенском районе Нижегородской  области

Воскресенский

областная

2016-

2018

3,5

90 886,0

25 000,0

25 000,0

24.32

Строительство автомобильной

дороги Подъезд к д.Пионерское

от а/д Неклюдово- Бор- Валки- Макарьево в городе областного значения Бор Нижегородской  области

г.Бор

областная

2016

0,7

19 459,4

19 459,4

19 459,4

24.33

Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Колобово

от а/д Неклюдово- Бор- Валки-

Макарьево в городе областного значения Бор Нижегородской

области

г.Бор

областная

2016

0,4

11 528,5

11 528,5

11 528,5

24.34

Строительство автомобильной дороги Верхополье-Белавино

в Вачском районе Нижегородской области

Вачский

областная

2016-

2018

5

144 058,0

35 000,0

35 000,0

24.35

Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Ручьи от

а/д Работки- Порецкое в Сеченовском районе Нижегородской

области

Сеченовский

областная

2016-

2017

1,1

31 503,9

10039,7

10039,7

24.36

Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Заломаево

от а/д Подъезд к д. Серково в Городецком районе Нижегородской

области

Городецкий

областная

2016-

2017

1

29 241,8

7 018,3

7 018,3

ПИР, ПСД

43 868,6

96 146,8

96 146,8

120 392,2

109 191,3

109 191,3

184 741,6

82 749,7

82 749,7

Государственный заказчик:

ГКУ НО "Главное управление

автомобильных дорог "

43 868,6

96 146,8

96 146,8

120 392,2

109 191,3

109 191,3

184 741,6

82 749,7

82 749,7

1

Проектная документация на строительство автомобильной дороги Западный обход г.Выкса

на участке от а/д Выкса-Досчатое до а/д Выкса- Шиморское- Ближне-Песочное в городе областного значения Выкса Нижегородской

области

г.Выкса

областная

2013-2014

6,5

8 336,4

8 336,4

8 336,4

2

Проектная документация на реконструкцию участка автомобильной  дороги

(22 ОП МЗ 22Н-4215)  Тонкино-

Плотниково- Отары с мостом через

р. Яхта на км 1+484 в Тонкинском районе Нижегородской области

Тонкинский

областная

2014

0,5/48

3 587,1

3 587,1

3 587,1

3

Проектная  документация на реконструкцию  участка автомобильной  дороги (22 ОП РЗ 22Р-0159)  Н.Новгород- Шахунья-

Киров с мостом через р.Янушка на км 127+869 в Краснобаковском

районе Нижегородской области

Красно-

баковский

областная

2014

0,5/36

4 036,4

4 036,4

4 036,4

4

Проектная документация на реконструкцию  участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22Р-0159) Н.Новгород- Шахунья-

Киров с мостом через р.Люнда

на км 115+203 в городе областного

значения Семенов Нижегородской области

городской

округ Семеновский

областная

2014

0,5/55

6 140,1

6 140,1

6 140,1

5

Проектная  документация на реконструкцию  участка автомобильной  дороги

(22 ОП МЗ 22Н-0436) Подъезд к с. Алистеево от  а/д Богородск - Ключищи с искусственным

дорожным сооружением на км 9+238 в Богородском районе Нижегородской области.

Богородский

областная

2014

0,5

3 581,0

3 581,0

3 581,0

6

Проектная документация

на реконструкцию участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-3931)  Дорофеево- Гавриловка

с искусственным  дорожным сооружением через р. Ширмокша на

км 27+420 в Ковернинском районе Нижегородской области

Ковернинский

областная

2014

0,5/40

4 954,6

4 954,6

4 954,6

7

Проектная документация на реконструкцию участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0063) Ардатов-Дивеево с

искусственным дорожным сооружением на км 20+555 в

Дивеевском районе в

Нижегородской области

Дивеевский

областная

2014

0,2/40

4 954,6

4 954,6

4 954,6

8

Проектная документация на строительство мостового перехода

через р.Степановка на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0043) Лысково-Княгинино

км 16+091 в Княгининском районе Нижегородской области (кредиторская задолженность)

Княгининский

областная

2014

0,5/36

190,5

190,5

190,5

9

Проектная документация на строительство мостового перехода через р.Беловское на автомобильной

дороге (22 ОП РЗ 22К-0078) а/д Н.Новгород- Шахунья- Киров-

д.Никитиха- с.Новоуспенское-

а/д Урень- Шарья- Никольск-

Котлас км 37+411 в Ветлужском районе Нижегородской области

(кредиторская задолженность)

Ветлужский

областная

2014

0,5/24

203,5

203,5

203,5

10

Проектная документация на строительство мостового перехода

через р.Узола на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0020)

Линда- Городец- Заволжье км 31+477

в Городецком районе Нижегородской области (кредиторская задолженность)

Городецкий

областная

2014

0,5/70

287,9

287,9

287,9

11

Проектная документация

на строительство мостового перехода через р.Язень на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0037) Кстово -Д.Константиново -а/д Н.Новгород -Саратов км 31+586 в Дальнеконстантиновском

районе Нижегородской области (кредиторская задолженность)

Дальне-

константи-

новский

областная

2014

0,5/24

200,5

200,5

200,5

12

Проектная документация

на реконструкцию участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-3815) Ясное-Кр.Остров-

Левашовка с искусственным

дорожным сооружением на км 18+926 в Сеченовском районе

Нижегородской области (кредиторская задолженность)

Сеченовский

областная

2014

0,5/17,0

128,4

128,4

128,4

13

Проектная документация на

строительство мостового перехода

через р.Шижма на автомобильной

дороге (22 ОП МЗ 22Н-2414) Подъезд к п.Быструха от а/д Н.Новгород- Шахунья- Киров км 5+896 в Краснобаковском районе Нижегородской  области (кредиторская  задолженность)

Красно-

баковский

областная

2014

0,5/12,4

186,9

186,9

186,9

14

Проектная документация на

реконструкцию участка автомобильной  дороги (22 ОП МЗ 22Н-3815) Ясное- Кр.Остров-

Левашовка с искусственным

дорожным сооружением  на км 0+522 в Сеченовском районе

Нижегородской области

(кредиторская  задолженность)

Сеченовский

областная

2014

0,5/20,0

163,0

163,0

163,0

15

Проектная  документация на

реконструкцию  участка автомобильной  дороги (22 ОП МЗ 22Н-1205) Ветлуга- Маркуша-

Зиновиха- Спасское с искусственным  дорожным сооружением на км 7+728 в

Ветлужском районе Нижегородской области (кредиторская задолженность)

Ветлужский

областная

2014

1/50

285,8

285,8

285,8

16

Проектная документация на

строительство объекта: "Надземный

пешеходный переход  в п.Окский на

автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0125) Ряжск- Касимов- Муром-

Н.Новгород в Богородском районе

Нижегородской области"

(кредиторская  задолженность)

Богородский

областная

2014

54

189,2

189,2

189,2

17

Проектная документация на

строительство мостового перехода

через р.Мига на автомобильной

дороге (22 ОП РЗ 22К-0046)

Воротынец- Спасское- Сергач

км 35+246 в Спасском районе

Нижегородской области  (кредиторская задолженность)

Спасский

областная

2014

0,5/36

157,5

157,5

157,5

18

Проектная документация на

реконструкцию участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0162) Работки-Порецкое с

искусственным дорожным сооружением  на км 107+354 в

Краснооктябрьском районе Нижегородской  области

Красно-

октябрьский

областная

2014

0,3/33,9

4 935,2

4 935,2

4 935,2

19

Проектная документация на

реконструкцию участка автомобильной  дороги (22 ОП РЗ 22К- 0037)  Кстово- Д.Константиново -а/д Н.Новгород- Саратов с путепроводом  через железную дорогу  на км 6+827 в

Кстовском районе  Нижегородской области

Кстовский

областная

2015

3,5

44 509,0

44 509,0

44 509,0

20

Проектная документация на

реконструкцию участка автомобильной  дороги (22 ОП РЗ 22Р-0152) Шопша- Иваново-

Н.Новгород с  железнодорожным

переездом на км 350+600  в Балахнинском районе

Нижегородской  области

Балахнин-

ский

областная

2015

0,6

10 784,8

10 784,8

10 784,8

21

Проектная документация на

реконструкцию участка автомобильной  дороги (22 ОП РЗ

22К-0087) Б.Болдино- Пикшень-

граница с Республикой  Мордовия с мостом через р.Эча на  км 5+228 в

Большеболдинском  районе

Нижегородской  области

Больше-

болдинский

областная

2015

0,5/36

3 932,7

3 932,7

3 932,7

22

Проектная  документация на

реконструкцию участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ

22К-0064) Выездное- Дивеево-

Сатис с мостом через  р.Акша на км 20+913 в Дивеевском районе

Нижегородской области

Дивеевский

областная

2015

0,5/40

4 666,9

4 666,9

4 666,9

23

Проектная документация на

реконструкцию участка автомобильной  дороги (22 ОП РЗ 22К-0021) Неклюдово- Бор- Валки-

Макарьево с мостом  через р.Ватома на 26+981в городе областного значения  Бор Нижегородской  области

г.Бор

областная

2015

0.5/40

5 198,9

5 198,9

5 198,9

24

Проектная документация на

реконструкцию участка автомобильной  дороги (22 ОП МЗ

22Н-3625) Никитино-  Хвойное

с мостом через р.Безменец на

км 8+348 в городе областного значения  Семенов Нижегородской

области

городской

округ Семеновский

областная

2015

0,5/24

4 084,7

4 084,7

4 084,7

25

Проектная документация

на строительство автомобильной

дороги Н.Новгород- Шахунья-

Киров на участке Неклюдово -

Золотово в городе областного значения Бор Нижегородской

области

г. Бор

областная

2016-

2017

5,6

102 610,4

618,5

618,5

26

Проектная документация на

реконструкцию участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0079) Владимир- Муром-

Арзамас с мостом через овр.Саконка на км 224+265 в Ардатовском районе

Нижегородской области

Ардатовский

областная

2016

0,5/24

4 338,0

4 338,0

4 338,0

27

Проектная документация на

реконструкцию участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-0111) Подъезд к с.Кузятово

от а/д Владимир- Муром- Арзамас с искусственным дорожным сооружением через р. Помзель на

км 1+351 в Ардатовском районе Нижегородской области

Ардатовский

областная

2016

0,5/24

4 338,0

4 338,0

4 338,0

28

Проектная документация на

реконструкцию участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-2841) Лукоянов- Перемчалки с

искусственным дорожным сооружением через р.Колмонейка

на км 11+428 в Лукояновском районе Нижегородской области

Лукояновский

областная

2016

0,5/24

4 338,0

4 338,0

4 338,0

29

Проектная документация на

реконструкцию участка

автомобильной дороги

(22 ОП МЗ 22Н-4313) Кодочиги -

Мирянга с искусственным

дорожным сооружением

на км 0+276 в Тоншаевском районе

Нижегородской области

Тоншаевский

областная

2016

0,5/19

4 338,0

4 338,0

4 338,0

30

Проектная документация на

реконструкцию участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-2807) Подъезд к с.Салдамонов

Майдан-с.Мессинговка от

а/д Н.Новгород-Саратов с мостом через р.Патерга на км 5+552

в Лукояновском районе

Нижегородской области

Лукояновский

областная

2016

0,5/24

4 338,0

4 338,0

4 338,0

31

Расходы на выполнение

земельно-кадастровых работ,

подготовку проектов планировки

(проектов межевания)

территории, проектов освоения лесов, оплату убытков и потерь при

строительстве

1 350,0

1 350,0

1 350,0

32

Проектная документация на

объекты строительства,

направленные на прирост количества населенных пунктов,

обеспеченных постоянной

круглогодичной связью с сетью

автомобильных дорог общего пользования по дорогам с

твердым покрытием

52 278,2

52 278,2

47 215,2

36 014,3

36 014,3

60 441,2

60 441,2

60 441,2

32.1

Экспертиза (Главгосэкспертиза)

1 900,0

1 900,0

32.2

Проектная документация на строительство автомобильной

дороги Подъезд к д.Жекино от а/д

Подъезд к д.Пожога в Вачском районе Нижегородской области

Вачский

областная

2014

1

2 942,2

2 942,2

2 942,2

32.3

Проектная документация на строительство автомобильной

дороги Подъезд к д.Малые Гривы

от а/д Сосновское-Панино в

Сосновском районе Нижегородской области

Сосновский

областная

2014

0,6

2 284,3

2 284,3

2 284,3

32.4

Проектная документация на строительство автомобильной

дороги Подъезд к с.Быковы Горы

от а/д Ульяновка-Спасское в

Спасском районе Нижегородской области

Спасский

областная

2014

0,5

1 471,1

1 471,1

1 471,1

32.5

Проектная документация на

реконструкцию участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-0124) Ардатов- Туркуши

(на участке Леметь- Чуварлейка-

Измайловка) в Ардатовском

районе Нижегородской области

Ардатовский

областная

2014-

2015

5,5

12 317,9

300,0

300,0

12 017,9

12 017,9

12 017,9

32.6

Проектная документация на строительство автомобильной

дороги Подъезд к д.Урюпино от а/д Вача- Звягино- Степаново в

Вачском районе Нижегородской области

Вачский

областная

2014

1

2 676,2

2 676,2

2 676,2

32.7

Проектная документация на строительство автомобильной

дороги Подъезд к с.Каменка

от а/д Валки- Великовское-

Каменка- Михайловское

в Воротынском районе Нижегородской области

Воротынский

областная

2014

1,2

2 662,8

2 662,8

2 662,8

32.8

Проектная документация на строительство автомобильной

дороги Подъезд к д.Заозерье от а/д

Задворка-Нестиары в Воскресенском районе  Нижегородской области

Воскресенский

областная

2014

1,4

3 106,6

3 106,6

3 106,6

32.9

Проектная документация

на строительство автомобильной

дороги Подъезд к д.Марково

от а/д Задворка-Нестиары в

Воскресенском районе

Нижегородской области

Воскресенский

областная

2014

3,5

7 828,4

7 828,4

7 828,4

32.10

Проектная документация

на строительство автомобильной

дороги Подъезд №1 к д.Мирша от а/д Подъезд к д.Мирша в Дальне-

константиновском районе Нижегородской области

Дальне-

константи-

новский

областная

2014

1

2 239,7

2 239,7

2 239,7

32.11

Проектная документация на строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Малая Тарка от

а/д Павлово-Гомзово в Павловском районе Нижегородской области

Павловский

областная

2014

1

2 239,7

2 239,7

2 239,7

32.12

Проектная документация на строительство автомобильной

дороги Подъезд к д.Степаньково от а/д Щепачиха- Степаньково-

п.Нефтепровода в Павловском районе Нижегородской области

Павловский

областная

2014

0,4

1176,9

1 176,9

1 176,9

32.13

Проектная документация на строительство автомобильной

дороги Долгое Поле-Малое Сущево

в Спасском районе Нижегородской области

Спасский

областная

2014

1

3 633,5

3 633,5

3 633,5

32.14

Проектная документация на строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Малиновка

от а/д Подъезд к д.Слопинец

в Кстовском районе Нижегородской

области(кредиторская задолженность)

Кстовский

областная

2014

1,2

88,9

88,9

88,9

32.15

Проектная документация на строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Санницы от а/д Подъезд к причалу на р.Оке в Павловском районе Нижегородской области (кредиторская задолженность)

Павловский

областная

2014

1

100,6

100,6

100,6

32.16

Проектная документация на строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Тугарино от а/д Подъезд к с.Ивановское в городе областного значения Бор Нижегородской области (кредиторская  задолженность)

г. Бор

областная

2014

2,5

152,0

152,0

152,0

32.17

Корректировка проектной документации на строительство автомобильной дороги подъезд к д.Винный Майдан от а/д (2029) Арманиха-Теплотроицкое в Д.Константиновском районе Нижегородской области

Дальне-

константи-

новский

областная

2014

5,479

6 264,2

6 264,2

6 264,2

32.18

Проектная документация на строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Слободки от а/д Подъезд №1 к р.п.Сокольское в Сокольском районе Нижегородской области

Сокольский

областная

2014

2,5

2 825,2

2 825,2

2 825,2

32.19

Проектная документация на строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Самойловка от а/д Павлово- Тумботино- Гороховец в Павловском районе Нижегородской области

Павловский

областная

2014

1,6

1 935,6

1 935,6

1 935,6

32.20

Проектная документация на строительство автомобильной дороги подъезд к с.Размазлей от а/д Владимир- Муром- Арзамас в Ардатовском районе Нижегородской области

Ардатовский

областная

2014

1,5

4 292,4

4 292,4

4 292,4

32.21

Проектная документация на строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Тарханово от а/д Линда- Городец- Заволжье в Городецком районе Нижегородской области

Городецкий

областная

2014

1,2

2 157,9

2 157,9

2 157,9

32.22

Проектная документация на строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Пионерское от а/д Неклюдово- Бор- Валки-

Макарьево в городе областного значения Бор Нижегородской области

г.Бор

областная

2015

0,7

1 610,2

1 610,2

1 610,2

32.23

Проектная документация на строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Колобово от а/д Неклюдово- Бор- Валки- Макарьево в городе областного значения Бор Нижегородской области

г.Бор

областная

2015

0,4

920,1

920,1

920,1

32.24

Проектная документация на строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Куземино от а/д Неклюдово- Бор- Валки- Макарьево в городе областного значения Бор Нижегородской области

г.Бор

областная

2015

1,5

3450,3

3 450,3

3450,3

32.25

Проектная документация на строительство автомобильной дороги Верхополье-Белавино в Вачском районе Нижегородской области

Вачский

областная

2015-2016

5

11500,9

300,0

300,0

11200,9

11 200,9

11200,9

32.26

Проектная документация на строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Заломаево

от а/д Подъезд к д.Серково в Городецком районе Нижегородской области

Городецкий

областная

2015

1

2300,2

2 300,2

2300,2

32.27

Проектная документация на строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Талица от а/д Семенов- Ильино-Заборское-

Ковернино в Ковернинском районе Нижегородской области

Ковернинский

областная

2015

1,6

4834,7

4 834,7

4834,7

32.28

Проектная документация на строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Ручьи от а/д Работки- Порецкое в Сеченовском районе Нижегородской области

Сеченовский

областная

2015

1,1

2530,2

2530,2

2530,2

32.29

Проектная документация

на строительство автомобильной

дороги Фатеево-Выделка в Сокольском районе Нижегородской

области

Сокольский

областная

2015

2

4 600,4

4 600,4

4 600,4

32.30

Проектная документация на строительство автомобильной

дороги Подъезд к д.Большие Ашкаты от а/д Тоншаево- Вякшенер в Тоншаевском районе

Нижегородской области

Тоншаев-

ский

областная

2015

1,5

3 450,3

3 450,3

3 450,3

32.31

Проектная документация на строительство автомобильной дороги Ивановское-Вязилка в городе

областного значения Бор Нижегородской области

г.Бор

областная

2016

3,7

8 974,8

8 974,8

8 974,8

32.32

Проектная документация на

строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Городное

от а/д Неклюдово- Бор- Валки- Макарьево в городе областного значения Бор Нижегородской области

г.Бор

областная

2016

2,8

6 791,8

6 791,8

6 791,8

32.33

Проектная документация на строительство автомобильной

дороги Мячково-Соловьево в

Володарском районе Нижегородской области

Володарский

областная

2016

4

9 702,5

9 702,5

9 702,5

32.34

Проектная документация на строительство автомобильной

дороги Подъезд к д.Кипрево от а/д Линда- Городец- Заволжье в

Городецком районе Нижегородской

области

Городецкий

областная

2016

1,6

3 881,0

3 881,0

3 881,0

32.35

Проектная документация на строительство автомобильной

дороги Подъезд к п.Заречный от а/д

Семенов- Ильино-Заборское- Ковернино в Ковернинском районе Нижегородской области

Ковернинский

областная

2016

1,6

3 881,0

3 881,0

3 881,0

32.36

Проектная документация на строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Трегубово от а/д Семенов-

Ильино-Заборское- Ковернино в городе областного значения Семенов

Нижегородской области

Городской округ Семеновский

областная

2016

2,5

6 064,1

6 064,1

6 064,1

32.37

Проектная документация на строительство автомобильной

дороги Подъезд к д.Борковка-

д.Кирилловка от а/д Спасское-

Варганы в Спасском районе

Нижегородской области

Спасский

областная

2016

4,1

9 945,1

9 945,1

9 945,1

Прочие мероприятия

3 680 088,4

256 704,9

256 704,9

Министерство транспорта и

автомобильных дорог Нижегородской области

1

Строительство автомобильной

дороги (Р-152) Шопша- Иваново- Н.Новгород на участке обхода г.Балахна и Заволжье в Нижегородской области (2 пусковой комплекс, 1 этап) (расходы на оплату исполнительного листа по делу А43-41583/2011, выданного на основании решения Арбитражного суда Нижегородской области от 11 июня 2013 года, а также определения Арбитражного суда Нижегородской области от 15 мая 2014 года о замене ответчика)

Балахнинский

областная

2008-

2017

9,42/

407,83

3 680 088,4

256 704,9

256 704,9

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных

районов (городских округов)

Нижегородской области

2 637 294,5

957 255,1

918 070,0

39 185,1

2 392 639,4

716 300,0

358 150,0

358 150,0

925 176,9

360 000,0

0,0

180 000,0

180 000,

0

Муниципальный заказчик:

администрация городского округа

город Нижний Новгород

1 617 294,5

866 132,0

838 070,0

28 062,0

1 463 762,5

356 300,0

178 150,0

178 150,0

356 300,0

1

Реконструкция автодороги по ул. Ореховской до аэропорта

г.Н.Новгород

муни-

ципальная

2015-

2017

400 000,0

200 000,0

100 000,0

100 000,0

200 000,0

2

Реконструкция автодороги по

ул. Безводной до аэропорта

г.Н.Новгород

муни-

ципальная

2015-

2017

312 600,0

156 300,0

78 150,0

78 150,0

156 300,0

3

Развитие дорожной инфраструктуры

г.Нижнего Новгорода в рамках выполнения условий Нижегородского инновационного кластера в области

автомобилестроения и нефтехимии

г.Н.Новгород

муни-

ципальная

2014

493 000,0

493 000,0

488 070,0

4 930,0

4

Автодорожные подходы к совмещенному мосту через реку Оку в

г. Нижнем Новгороде

г.Н.Новгород

муни-

ципальная

2007-

2015

4,3

1 124 294,5

373 132,0

350 000,0

23 132,0

751 162,5

Муниципальные заказчики:

администрации муниципальных

районов (городских округов) Нижегородской области

1 020 000,0

91 123,1

80 000,0

11 123,1

928 876,9

360 000,0

180 000,0

180 000,0

568 876,9

360 000,0

180 000,0

180 000,

0

5

Субсидии на обеспечение

дорожной инфраструктурой

земельных участков, предназначенных

для бесплатного предоставления

многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства

муни-

ципальная

2014-

2016

1 020 000,0

91 123,1

80 000,0

11 123,1

928 876,9

360 000,0

180 000,0

180 000,0

568 876,9

360 000,0

180 000,0

180 000,

0".

Дополнительные сведения

Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.070.020 Управление в сфере транспорта (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать