О республиканской адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год



ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

1

Фактически утратило силу в связи с истечением срока действия

Правительство Республики Башкортостан

Постановление

от 16 июля 2012 года № 235

О республиканской адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год

{ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ постановлением Правительства Республики Башкортостан от 04.10.2012 года № 348}

В целях финансового и организационного обеспечения проведения капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальных образованиях Республики Башкортостан, выполнивших условия, установленные статьей 14 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Правительство Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую республиканскую адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год (далее - Программа).

2. Определить государственным заказчиком Программы Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.

3. Установить, что источниками финансирования Программы являются средства бюджета Республики Башкортостан, бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан и средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме.

4. Контроль за целевым и эффективным использованием средств возложить на Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан - участников Программы.

5. Контроль за соблюдением правил ремонта многоквартирных домов и качеством выполняемых при этом работ возложить на Государственную жилищную инспекцию Республики Башкортостан, администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан участников Программы.

Премьер-министр

Правительства

Республики Башкортостан

А.Ф.Илимбетов

Утверждена

постановлением Правительства

Республики Башкортостан

от «16» июля 2012 года

№ 235

Республиканская адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год

Содержание

Паспорт Программы

1.

Основные положения

2.

Цели и задачи Программы

3.

Срок реализации Программы и объемы ее долевого финансирования     

4.

Перечень муниципальных образований, участвующих в Программе  

5.

Обоснование объема средств для реализации Программы

6.

Принципы распределения средств финансовой поддержки

между муниципальными образованиями – участниками Программы  

7.

Объем долевого финансирования проведения капитального

ремонта многоквартирных домов

8.

Виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в Программу

9.

Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта для муниципальных образований, участвующих в Программе

10.

Критерии отбора многоквартирных домов для включения в Программу

11.

Адресный перечень многоквартирных домов, включенных в Программу

12.

Планируемые показатели выполнения Программы

13.

Реестр многоквартирных домов, участвующих в Программе

14.

Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на софинансирование расходов муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета Республики Башкортостан

15.

Механизм реализации Программы

16.

Управление Программой, контроль за ее реализацией и порядок представления отчетности

17.

Информационное и методическое обеспечение Программы

Паспорт Программы

{в редакции постановлением Правительства Республики Башкортостан от 04.10.2012 года № 348}

Наименование

Программы

Республиканская адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год

Основания для

разработки

Программы

Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 2 мая 2012 года № 492-р

Государственный

заказчик Программы

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан

Разработчик

Программы

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан

Исполнители

Программы

Муниципальные образования

Республики Башкортостан

Цели и задачи

Программы

Цели:

финансовая поддержка муниципальных образований, органы местного самоуправления которых обеспечили реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования, для оказания ими финансовой поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали способ управления многоквартирным домом и приняли решение о проведении капитального ремонта;

переход от бюджетного финансирования капитального ремонта многоквартирных домов к мерам государственной поддержки граждан - собственников жилья

Задачи:

стимулирование реформирования жилищного и коммунального секторов муниципальных образований Республики Башкортостан, создание условий для формирования конкурентной среды в сфере управления, содержания и ремонта многоквартирных домов;

содействие формированию эффективных механизмов управления многоквартирными домами и самоорганизации собственников жилья в многоквартирных домах;

повышение энергоэффективности многоквартирных домов;

обеспечение реальной возможности самостоятельного выбора собственниками помещений в многоквартирных домах перечней работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Срок реализации Программы

2012 год

Объемы и источники бюджетного финансирования Программы

Общий объем бюджетного финансирования Программы составит 429257173 рубля,

в том числе за счет средств:

бюджета Республики Башкортостан - 300000000 рублей;

бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан - 129257173 рубля

Планируемые средства долевого финансирования ТСЖ (ЖСК) и собственников помещений

Средства долевого финансирования товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных в Программу, - 22489473 рубля

   Ожидаемые конечные                                            результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности

Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, -           324 единицы;

общая площадь многоквартирных домов,

в которых проведен капитальный ремонт, - 382204,3 кв. м;

количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт, -  16540 человек;

Управление и контроль за реализацией Программы

Общее руководство и управление Программой осуществляет Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан;

контроль за реализацией Программы осуществляют:

Правительство Республики Башкортостан;

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан;

Государственная жилищная инспекция Республики Башкортостан;

Министерство финансов Республики Башкортостан в пределах установленных полномочий;

администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан – участников Программы

1. Основные положения

Республиканская адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон), распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 2 мая 2012 года № 492-р и направлена на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальных образованиях, выполнивших условия статьи 14 Федерального закона.

2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

финансовая поддержка муниципальных образований, органы местного самоуправления которых обеспечили реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования, для оказания ими финансовой поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали способ управления многоквартирным домом и приняли решение о проведении капитального ремонта;

переход от бюджетного финансирования капитального ремонта многоквартирных домов к мерам государственной поддержки граждан - собственников жилья.

В рамках реализации Программы будут решаться следующие задачи:

стимулирование реформирования жилищного и коммунального секторов муниципальных образований Республики Башкортостан, создание условий для формирования конкурентной среды в сфере управления, содержания и ремонта многоквартирных домов;

содействие формированию эффективных механизмов управления многоквартирными домами и самоорганизации собственников жилья в многоквартирных домах;

повышение энергоэффективности многоквартирных домов;

обеспечение реальной возможности самостоятельного выбора собственниками помещений в многоквартирных домах перечней работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

3. Срок реализации Программы и объемы ее долевого финансирования

Программа реализуется в 2012 году.

Финансовые средства для проведения капитального ремонта многоквартирных домов формируются за счет средств бюджета Республики Башкортостан, бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан и средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах.

Объем бюджетного финансирования Программы составляет 429257173 рубля, в том числе за счет средств:

бюджета Республики Башкортостан - 300000000 рублей;

бюджетов муниципальных образований Республики  Башкортостан - 129257173 рубля.

Планируемые средства долевого финансирования товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами (далее - товарищества собственников жилья) либо собственниками помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных в Программу, - 22489473 рубля.

4. Перечень муниципальных образований, участвующих в Программе

Участниками Программы, получающими финансовую поддержку за счет средств бюджета Республики Башкортостан, могут быть муниципальные образования Республики Башкортостан, которые:

выполнили предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального закона условия, что подтверждается представлением документов в соответствии с установленным перечнем;

приняли решение о долевом финансировании проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств местного бюджета в размере, установленном Программой.

5. Обоснование объема средств для реализации Программы

Планируемые показатели долевого финансирования Программы основаны на размере финансовой поддержки из бюджета Республики Башкортостан на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год в сумме 300000000 рублей и обязательном условии долевого финансирования капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджетов муниципальных районов Республики Башкортостан в размере не менее 30 процентов объема мероприятий, реализуемых на территории этих муниципальных районов, за счет средств бюджетов городских округов Республики Башкортостан в размере не менее 50 процентов объема мероприятий, реализуемых на территории этих городских округов, а также обязательном условии долевого финансирования капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее 5% средств, планируемых на капитальный ремонт многоквартирного дома.

Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет всех источников, включая средства товариществ собственников жилья либо средства собственников помещений в многоквартирных домах, управляемых выбранными на общих собраниях управляющими организациями, определен исходя из перечня и объема работ, определяемых на основании данных в отношении многоквартирных домов, включенных в муниципальные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год с привлечением средств бюджета Республики Башкортостан (далее - муниципальные программы), и Программу, содержащихся в обоснованных заявках муниципальных образований Республики Башкортостан, а также с учетом предельной стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

6. Принципы распределения средств финансовой поддержки между муниципальными образованиями - участниками Программы

Средства бюджета Республики Башкортостан на финансирование Программы между муниципальными образованиями Республики Башкортостан - участниками Программы распределяются пропорционально общей площади многоквартирных домов в муниципальных образованиях республики по данным статистической отчетности на 1 января 2012 года с учетом объемов участия муниципальных образований республики в реализации Программы за счет средств местных бюджетов.

7. Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов

Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета Республики Башкортостан, бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан, средств товариществ собственников жилья либо средств собственников помещений в многоквартирных домах в 2012 году в соответствии с Программой представлен в таблице.

Таблица

Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов             

{в редакции постановлением Правительства Республики Башкортостан от 04.10.2012 года № 348}

№ п/п

Наименование муниципального образования Республики Башкортостан

Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, рублей

в том числе за счет средств:

итого из всех источников

бюджета Респуб-лики Башкор-тостан

бюджетов муници-пальных образо-ваний

ТСЖ либо собст-венни-ков поме-щений

1

2

3

4

5

6

1

СП Аскаровский сельсовет                            МР Абзелиловский район РБ

2333333

1000000

175441

3508774

1

2

3

4

5

6

2

СП Раевский сельсовет                            МР Альшеевский район РБ

6770991

2901853

509103

10181947

3

СП Аскинский сельсовет

МР Аскинский район РБ

3500000

1500000

2263160

5263160

4

СП Толбазинский сельсовет         

МР Аургазинский район РБ

5077270

2175973

381750

7634993

5

ГП г.Баймак                                                  МР Баймакский район РБ

9800000

4200000

736848

14736848

6

СП Старобалтачевский сельсовет                                       МР Балтачевский район  РБ

2333333

1000000

179041

3512374

7

ГП г.Белебей                                                  МР Белебеевский район РБ

24205148

10373635

1819949

36398732

8

ГП Приютовский поссовет                                                  МР Белебеевский район РБ

10794852

4626365

811646

16232863

9

СП Новобелокатайский сельсовет                                                  МР Белокатайский район РБ

2776145

1189777

208733

4174655

10

МР Благоварский район РБ

6700906

2871817

503835

10076558

11

СП Буздякский сельсовет

МР Буздякский район РБ

4446505

1905645

334327

6686477

12

СП Бураевский сельсовет

МР Бураевский район РБ

2402359

1029582

180629

3612570

13

СП Красноусольский сельсовет

МР Гафурийский район РБ

3624953

1553551

272554

5451058

14

ГП г.Давлеканово                        МР Давлекановский район РБ

10925475

4682347

821467

16429289

15

СП Месягутовский сельсовет                        

МР Дуванский район РБ

4831972

2070845

363307

7266124

16

СП Ермекеевский сельсовет                               МР Ермекеевский район РБ

1724870

739230

129691

2593791

1

2

3

4

5

6

17

СП Спартакский сельсовет                               МР Ермекеевский район РБ

685276

293690

51525

1030491

18

СП Исянгуловский сельсовет                               МР Зианчуринский район РБ

5833333

2500000

438604

8771937

19

СП Зилаирский сельсовет                          МР Зилаирский район РБ

2130334

913000

160177

3203511

20

СП Кудеевский сельсовет                      МР Иглинский район РБ

6657650

2853279

500581

10011510

21

СП Улу-Телякский сельсовет                    

МР Иглинский район РБ

981190

420510

73774

1475474

22

СП Яркеевский сельсовет                           МР Илишевский район РБ

7317182

3135936

550167

11003285

23

СП Краснохолмский сельсовет

МР Калтасинский район РБ

1400000

600000

105264

2105264

24

СП Кельтеевский сельсовет

МР Калтасинский район РБ

933334

400000

70175

1403509

25

СП Караидельский сельсовет                                   МР Караидельский район РБ

2110338

904430

158672

3173440

26

СП Кабаковский сельсовет

МР Кармаскалинский район РБ

1903976

815990

143157

2863123

27

СП Карламанский сельсовет

МР Кармаскалинский район РБ

1935125

829339

145499

2909963

28

СП Кармаскалинский сельсовет

МР Кармаскалинский район РБ

3975378

1703733

298903

5978014

29

СП Прибельский сельсовет

МР Кармаскалинский район РБ

2024678

867719

152260

3044657

30

СП Верхнекигинский сельсовет

МР Кигинский район РБ

1592487

682495

119738

2394720

1

2

3

4

5

6

31

СП Максютовский сельсовет                 

МР Кугарчинcкий район РБ

10752000

4608000

808424

16168424

32

СП Юмагузинский сельсовет                

МР Кугарчинcкий район РБ

2674911

1146391

201121

4022432

33

СП Кушнаренковский сельсовет

МР Кушнаренковский район РБ

4666667

2000000

350877

7017544

34

СП Ермолаевский сельсовет                     

МР Куюргазинский район РБ

2815081

1206463

211661

4233205

35

ГП г.Мелеуз

МР Мелеузовcкий район РБ

34691852

14867937

2608421

52168210

36

СП Большеустьикинский сельсовет

МР Мечетлинский район РБ

2401700

1029300

180580

3611580

37

СП Мишкинский сельсовет                              МР Мишкинский район РБ

2854018

1223150

214589

4291757

38

СП Миякинский сельсовет                          МР Миякинский район

РБ

3944229

1690384

296559

5931172

39

СП Красногорский сельсовет                                          МР Нуримановский район РБ

790403

338774

59431

1188608

40

СП Павловский сельсовет                                          МР Нуримановский район РБ

2211572

947816

166284

3325672

41

СП Мурсалимкинский сельсовет                                      МР Салаватский район РБ

1066850

457221

80215

1604286

42

СП Салаватский сельсовет                                      МР Салаватский район РБ

1685934

722543

126763

2535240

43

СП Куганакский  сельсовет                               МР Стерлитамакский район РБ

1705402

730887

128226

2564515

1

2

3

4

5

6

44

СП Отрадовский  сельсовет                     МР Стерлитамакский район РБ

3667783

1571907

275775

5515465

45

СП Рощинский  сельсовет                               МР Стерлитамакский район РБ

1400000

600000

105264

2105264

46

СП Услинский  сельсовет                               МР Стерлитамакский район РБ

581000

249000

43685

873685

47

СП Верхнетатышлинский  сельсовет                                                                МР Татышлинский район РБ

2180423

934467

163944

3278834

48

СП Миловский  сельсовет                               МР Уфимский район РБ

7000000

3000000

526320

10526320

49

ГП г.Учалы                                                                        МР Учалинский район РБ

28396111

12169762

2028294

42594167

50

СП Бала-Четырманский сельсовет                              

МР Федоровский район РБ

1129147

483920

84899

1697966

51

СП Гончаровский сельсовет                               МР Федоровский район РБ

1166667

500000

87720

1754387

52

СП Федоровский сельсовет                               МР Федоровский район РБ

2013000

862714

151354

3027068

53

СП Акъярский  сельсовет                          МР Хайбуллинский район РБ

5209652

2232708

391704

7834064

54

СП Чекмагушевский сельсовет МР Чекмагушевский район РБ

4569112

1958191

343543

6870846

55

ГП Чишминский поссовет

МР Чишминский район

РБ

15831426

6784897

1190333

23806656

56

ГП г.Янаул

МР Янаульский район РБ

11666667

5000000

877194

17543861

1

2

3

4

5

6

57

ГО г.Агидель РБ

1200000

1200000

126316

2526316

Итого

300000000

129257173

22489473

451746646

»;

8. Виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в Программу

Под капитальным ремонтом многоквартирного дома понимается проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме.

В рамках Программы выполняются следующие виды работ:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

ремонт крыш;

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

утепление и ремонт фасадов;

установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), за исключением случаев, когда соответствующий многоквартирный дом оснащен такими приборами.

Средства бюджета Республики Башкортостан, средства долевого финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан, средств товариществ собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляют выбранные собственниками управляющие организации, могут использоваться на выполнение указанных работ, разработку проектной документации для капитального ремонта многоквартирных домов и проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

9. Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта для муниципальных образований, участвующих в Программе

Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах (далее - размер предельной стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов) по муниципальным образованиям Республики Башкортостан, участвующим в Программе, утвержден распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 2 мая 2012 года № 492-р в размере 5850 руб./кв.м.

10. Критерии отбора многоквартирных домов для включения в Программу

Финансовая поддержка на проведение капитального ремонта за счет средств бюджета Республики Башкортостан и средств бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан предоставляется многоквартирным домам, включенным в утвержденные органами местного самоуправления муниципальные программы, в которых:

собственниками помещений реализован выбранный ими на общем собрании способ управления многоквартирным домом товариществом собственников жилья либо управляющей организацией;

общим собранием членов товариществ собственников жилья либо общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, принято решение об участии в муниципальной программе.

Адресный перечень многоквартирных домов, включаемых в Программу, формируется исходя из планируемого объема предоставления финансовой поддержки за счет средств бюджета Республики Башкортостан, средств долевого финансирования бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан из числа многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и включенных в утвержденные органами местного самоуправления Республики Башкортостан муниципальные программы, на основе заявок муниципальных образований Республики Башкортостан.

Включение многоквартирных домов в муниципальные программы осуществляется по результатам оценки поданных товариществами собственников жилья и управляющими организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах, заявок на включение многоквартирного дома в муниципальную программу и предоставление субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирного дома (далее - заявка) на основании критериев, установленных распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 2 мая 2012 года № 492-р, в зависимости от количества баллов, присваиваемых заявке по каждому критерию, и установленных коэффициентов весомости критериев.

11. Адресный перечень многоквартирных домов, включенных в Программу

Адресный перечень многоквартирных домов, включенных в Программу, указан в приложении № 1 к Программе.

12. Планируемые показатели выполнения Программы

Планируемые показатели выполнения Программы указываются в разрезе всех участвующих в Программе муниципальных образований Республики Башкортостан, а также в целом по Республике Башкортостан и приведены в приложении № 2 к Программе.

13. Реестр многоквартирных домов, участвующих в Программе

Реестр  многоквартирных  домов, участвующих в Программе, указан в приложении № 3 к Программе.

14. Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на софинансирование расходов муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета Республики Башкортостан

Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на софинансирование расходов муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета Республики Башкортостан указан в приложении № 4 к Программе.

15. Механизм реализации Программы

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется в соответствии с требованиями жилищного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности с использованием средств финансовой поддержки в соответствии с Программой.

Средства бюджета муниципального образования Республики Башкортостан, полученные за счет средств бюджета Республики Башкортостан и предусмотренные в бюджете муниципального образования Республики Башкортостан на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов, используются органом местного самоуправления на финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов в порядке, определенном Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Программой и муниципальной программой.

Решение органа местного самоуправления о распределении между включенными в Программу многоквартирными домами средств бюджета муниципального образования Республики Башкортостан, полученных за счет средств бюджета Республики Башкортостан и предусмотренных в бюджете муниципального образования Республики Башкортостан на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, принимается в соответствии с Методикой расчета размера субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, указанной в приложении № 6 к распоряжению Правительства Республики Башкортостан от 2 мая  2012 года № 492-р.

Подрядные организации привлекаются товариществом собственников жилья либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с Методическими рекомендациями по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реализации республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год и сдачи многоквартирного дома в эксплуатацию после проведения капитального ремонта, указанными в приложении № 5 к Программе.

16. Управление Программой, контроль за ее реализацией и порядок представления отчетности

Общее руководство и управление Программой осуществляет Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.

Контроль за реализацией Программы осуществляют:

Правительство Республики Башкортостан;

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан;

Государственная жилищная инспекция Республики Башкортостан;

Министерство финансов Республики Башкортостан в пределах установленных полномочий;

администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан - участников Программы.

Муниципальные образования Республики Башкортостан представляют в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан отчеты по форме и в сроки, установленные Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.

Информацию о ходе выполнения Программы Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан представляет ежеквартально в Правительство Республики Башкортостан и Министерство экономического развития Республики Башкортостан.

17. Информационное и методическое обеспечение Программы

Министерство связи и массовых коммуникаций Республики Башкортостан обеспечивает своевременность и доступность информации о:

содержании правовых актов и решений органов государственной власти Республики Башкортостан, органов местного самоуправления Республики Башкортостан о подготовке, принятии и реализации Программы;

ходе реализации Программы, текущей деятельности органов государственной власти Республики Башкортостан и органов местного самоуправления Республики Башкортостан по выполнению Программы;

правах собственников и нанимателей жилых помещений и  необходимых действиях по защите этих прав;

планируемых и фактических итоговых результатах выполнения Программы.

Информацию о подготовке и реализации Программы рекомендуется предоставлять собственникам жилых помещений с использованием всех доступных средств массовой информации, включая:

официальные сайты в сети Интернет государственных органов Республики Башкортостан и органов местного самоуправления Республики Башкортостан;

официальные печатные издания Республики Башкортостан и органов местного самоуправления Республики Башкортостан;

печатные издания, имеющие широкое распространение в Республике Башкортостан и муниципальных образованиях Республики Башкортостан;

сайты в сети Интернет и печатные издания действующих в Республике Башкортостан ассоциаций товариществ собственников жилья, ассоциаций и (или) саморегулируемых организаций управляющих организаций;

телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации, действующие на территории Республики Башкортостан.

В случаях отсутствия или временной неработоспособности официального сайта муниципального образования Республики Башкортостан или отсутствия средств для финансирования публикации информации о подготовке и реализации Программы в печатных изданиях, на телевидении и радио органам государственной власти Республики Башкортостан по запросу органов местного самоуправления Республики Башкортостан рекомендуется размещать такую информацию без взимания платы на официальном сайте Республики Башкортостан, в официальном печатном издании Республики Башкортостан и оказывать за счет средств бюджета Республики Башкортостан финансовую помощь для подготовки передач и оплаты эфирного времени на каналах телерадиовещания, а также изготовления растяжек, плакатов, листовок и буклетов информационно-разъяснительного содержания.

Государственным органам государственной власти Республики Башкортостан и органам местного самоуправления Республики Башкортостан необходимо организовать на постоянной основе работу справочной службы для разъяснения гражданам целей, условий, критериев и процедур Программы, выяснения любых связанных с ней неясных вопросов по телефону, а также с использованием письменных и электронных почтовых отправлений. Номера телефонов и телефаксов, почтовые и электронные адреса республиканских и муниципальных справочных служб необходимо периодически сообщать в печатных и электронных средствах массовой информации.

«

Приложение № 1

к республиканской адресной программе

по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов на 2012 год

Адресный перечень

многоквартирных домов, включенных в республиканскую адресную программу по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов на 2012 год

№          п/п

Адрес                                     многоквартирного дома (МКД)

Год

Материал стен

Количество этажей

Количество подъездов

Общая площадь МКД - всего, кв.м

Площадь
помещений МКД, кв.м

Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы, чел.

Вид ремонта

Стоимость капитального ремонта, руб.

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД, руб./кв.м

Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД, руб./кв.м

Плановая дата завершения работ, мес., год

ввода в эксплуатацию

завершение последнего капитального ремонта

всего

в том числе жилых помещений, находящихся                 в собственности граждан

всего

в том числе:

за счет средств бюджета                               Республики Башкортостан

за счет средств местного бюджета

за счет средств ТСЖ, других кооперативов
либо собственников помещений в МКД

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

СП Аскаровский сельсовет МР Абзелиловский район РБ

0

0

1

с.Аскарово, ул.Гагарина, д.1

1965

кирпичный

2

2

498,9

436,3

436,3

29

част.

415323

276189

118367

20767

832

5850

01.12.2012

2

с.Аскарово, ул.Гагарина, д.11

1973

блочный

2

2

818,9

759

759

28

част.

729532

485138

207917

36477

891

5850

01.12.2012

3

с.Аскарово, ул.Кирова, д.5

1978

блочный

2

4

1870

1165,2

1165,2

56

част.

1665923

1107838

474788

83297

891

5850

01.12.2012

4

с.Аскарово, ул.Учалинская, д.8

1968

кирпичный

2

2

783,5

722,5

722,5

40

част.

697996

464168

198928

34900

891

5850

01.12.2012

Итого по СП Аскаровский сельсовет  МР Абзелиловский район РБ

х

х

х

х

х

3971,3

3083,0

3083,0

153

х

3508774

2333333

1000000

175441

884

5850

х

3508774

0

СП Раевский сельсовет МР Альшеевский район РБ

0

0

1

с.Раевский, ул.Победы, д.5

1985

кирпичный

2

4

1307,7

1121,9

1121,9

   51

част.

1172912

779986

334280

58646

1045

5850

01.12.2012

2

с.Раевский, ул.Кирова, д.96, корп.А

1972

кирпичный

2

3

505,1

501,4

501,4

   15

част.

643137

427686

183294

32157

1283

5850

01.12.2012

3

с.Раевский, ул.Кирова, д.96, корп.В

1975

кирпичный

2

3

786,1

734,7

734,7

   30

част.

832768

553790

237339

41639

1133

5850

01.12.2012

4

с.Раевский, ул.Кирова, д.96, корп.Г

1977

кирпичный

2

2

794,5

740,7

740,7

   37

част.

763841

507954

217694

38193

1031

5850

01.12.2012

5

с.Раевский, ул.Кирова, д.94

1963

кирпичный

2

2

392,3

355,9

355,9

   17

част.

683201

454328

194712

34161

1920

5850

01.12.2012

6

с.Раевский, ул.Гагарина, д.2

1989

кирпичный

4

1

1560,3

1397,3

1397,3

   79

част.

1046168

695701

298158

52309

749

5850

01.12.2012

7

с.Раевский, ул.Гагарина, д.4

1991

кирпичный

4

1

1576,7

1419,6

1304,4

   75

част.

976477

649357

278296

48824

688

5850

01.12.2012

8

с.Раевский, ул.Дружбы, д.23, корп.А

1970

кирпичный

2

2

797,0

740,0

740,0

   26

част.

772232

513534

220086

38612

1044

5850

01.12.2012

9

с.Раевский, ул.Дружбы, д.34, корп.А

1967

кирпичный

2

3

546,3

487,7

487,7

   24

част.

641212

426406

182745

32061

1315

5850

01.12.2012

10

с.Раевский, ул.Космонавтов, д.75

1977

кирпичный

2

4

1310,4

1176,0

1176,0

   71

част.

1549324

1030300

441557

77467

1317

5850

01.12.2012

11

с.Раевский, ул.Гагарина, д.35, корп.А

1995

кирпичный

3

2

1343,6

1194,6

1194,6

   75

част.

1100675

731949

313692

55034

921

5850

01.12.2012

Итого по СП Раевский сельсовет                            МР Альшеевский район РБ

х

х

х

х

х

10920,0

9869,8

9754,6

500

х

10181947

6770991

2901853

509103

932

5850

х

10181947

0

СП Аскинский сельсовет МР Аскинский район РБ

0

0

1

с.Аскино, ул.Гагарина, д.21

1991

кирпичный

2

1

710,9

623,5

623,5

   42

комп.

1088633

723941

310260

54432

1531

5850

01.12.2012

2

с.Аскино, ул.Ленина, д.47

1989

кирпичный

2

2

442,5

348,6

208,2

   19

част.

749283

498272

213546

37465

1693

5850

01.12.2012

3

с.Аскино, ул.Ленина, д.113

1991

кирпичный

2

1

600,1

596,5

596,5

   57

комп.

1801544

1198027

513439

90078

3002

5850

01.12.2012

4

с.Аскино, ул.Ленина, д.13

1988

кирпичный

2

2

501,3

482,7

482,7

   30

комп.

1623700

1079760

462755

81185

3239

5850

01.12.2012

Итого по СП Аскинский сельсовет                                                                     МР Аскинский район РБ

х

х

х

х

х

2254,8

2051,3

1910,9

   148

х

5263160

3500000

1500000

263160

2334

5850

х

5263160

0

СП Толбазинский сельсовет МР Аургазинский район РБ

0

0

1

с.Толбазы, ул.Ленина, д.92

1963

кирпичный

2

2

403,8

367,6

317,7

20

част.

726517

483133

207057

36327

1799

5850

01.12.2012

2

с.Толбазы, ул.Пушкина, д.48

1970

кирпичный

2

2

711,0

710,9

601,8

43

част.

822622

547044

234447

41131

1157

5850

01.12.2012

3

с.Толбазы, ул.Фрунзе, д 46

1977

кирпичный

2

2

767,0

708,4

561,6

32

част.

806576

536373

229874

40329

1052

5850

01.12.2012

4

с.Толбазы, ул.Партизанская, д.1

1980

кирпичный

2

3

1173,5

1010,4

853,8

55

част.

1487713

989329

423998

74386

1268

5850

01.12.2012

5

с.Толбазы, ул.7 Ноября, д.12

1975

кирпичный

2

2

704,9

589,1

558,0

25

част.

864126

574644

246276

43206

1226

5850

01.12.2012

6

с.Толбазы, ул.Ленина, д.157, корп.11

1970

кирпичный

2

1

384,2

316,8

220,9

26

част.

394991

262669

112573

19749

1028

5850

01.12.2012

7

с.Толбазы, ул.Фрунзе, д.44

1973

кирпичный

2

2

530,9

492,5

401,7

34

част.

697842

464065

198885

34892

1314

5850

01.12.2012

8

с.Толбазы, ул.Гоголя, д.18

1983

кирпичный

2

4

1303,6

1100,2

905,7

69

част.

1834606

1220013

522863

91730

1407

5850

01.12.2012

Итого по СП Толбазинский сельсовет МР Аургазинский район РБ

х

х

х

х

х

5978,9

5295,9

4421,2

   304

х

7634993

5077270

2175973

381750

1277

5850

х

7634993

0

ГП г.Баймак МР Баймакский район РБ

0

0

1

г.Баймак, ул.Мира, д.1, корп.а

1972

блочный

2

2

   788,70

   736,90

   703,50

   30

част.

1510120

1004230

430384

75506

1915

5850

01.12.2012

2

г.Баймак, ул.Мира, д.3, корп.а

1970

блочный

2

2

   808,50

   748,80

   691,10

   22

част.

1544727

1027243

440247

77237

1911

5850

01.12.2012

3

г.Баймак, ул.Мира, д.15

1972

блочный

2

2

782,0

724,0

708,8

   29

част.

414576

275692

118154

20730

530

5850

01.12.2012

4

г.Баймак, ул.Мира, д.17

1970

блочный

2

2

780,6

723,1

631,1

   37

част.

411612

273722

117309

20581

527

5850

01.12.2012

5

г.Баймак, ул.Есенина, д.7

1975

блочный

2

3

1026,0

944,7

913,7

   40

част.

1968927

1309336

561144

98447

1919

5850

01.12.2012

6

г.Баймак, ул.Есенина, д.9

1977

блочный

2

3

1027,4

943,6

926,3

   29

част.

1990103

1323418

567179

99506

1937

5850

01.12.2012

7

г.Баймак, ул.Есенина, д.11

1976

блочный

2

3

1020,2

703,6

695,4

   25

част.

1947712

1295228

555098

97386

1909

5850

01.12.2012

8

г.Баймак, ул.Юбилейная, д.11

1993

блочный

2

4

1696,5

1574,1

899,3

   69

част.

3019982

2008287

860695

151000

1780

5850

01.12.2012

9

г.Баймак, ул.Юбилейная, д.24

1982

кирпичный

2

3

963,9

791,9

649,4

   48

част.

968979

644371

276159

48449

1005

5850

01.12.2012

10

г.Баймак, ул.Юбилейная, д.26

1976

блочный

2

3

993,8

922,5

630,0

   37

част.

960110

638473

273631

48006

966

5850

01.12.2012

Итого по ГП г.Баймак                                    МР Баймакский район РБ

х

х

х

х

х

9887,6

8813,2

7448,6

   366

х

14736848

9800000

4200000

736848

1490

5850

х

14736848

0

СП Старобалтачевский сельсовет МР Балтачевский район РБ

0

0

1

с.Старобалтачево, ул.Комсомольская,  д.51

1980

кирпичный

2

2

964,9

839,6

839,6

   44

част.

780438

518991

222425

39022

809

5850

01.12.2012

2

с.Старобалтачево, ул.Якутова, д.18

1975

кирпичный

2

2

547,4

511,2

511,2

   19

част.

404033

268682

115149

20202

738

5850

01.12.2012

3

с.Старобалтачево, ул.Якутова, д.16

1974

кирпичный

2

2

767,0

707,4

707,4

   41

част.

543790

361620

154980

27190

709

5850

01.12.2012

4

с.Старобалтачево, ул.Кирова, д.9

1986

кирпичный

2

4

451,1

257,2

257,2

   15

част.

244794

162788

69766

12240

543

5850

01.12.2012

5

с.Старобалтачево, ул.Комсомольская, д.114

2001

кирпичный

2

2

1062,2

896,5

896,5

   24

част.

700045

463135

198487

38423

659

5850

01.12.2012

6

с.Старобалтачево, ул.Комсомольская, д.64

1970

кирпичный

2

2

695,8

680,2

680,2

   51

част.

543790

361620

154980

27190

782

5850

01.12.2012

7

с.Старобалтачево, ул.Комсомольская, д.108

1978

кирпичный

2

1

474,0

372,8

372,8

   27

част.

234674

156058

66882

11734

495

5850

01.12.2012

8

с.Старобалтачево, ул.Кирова, д.13

1969

кирпичный

2

2

519,4

466,2

466,2

   21

част.

60810

40439

17331

3040

117

5850

01.12.2012

Итого по СП Старобалтачевский сельсовет                                                    МР Балтачевский район  РБ

х

х

х

х

х

5481,8

4731,1

4731,1

   242

х

3512374

2333333

1000000

179041

641

5850

х

3512374

0

ГП г.Белебей МР Белебеевский район РБ

0

0

1

г.Белебей, ул.им.М.Г.Амирова, д.11

1974

кирпичный

5

4

4372,4

4074,3

2653,6

124

част.

2845197

1892055

810881

142261

651

5850

01.12.2012

2

г.Белебей, ул.им.М.Г.Амирова, д.13

1975

кирпичный

5

5

5171,9

4827,6

3002,3

145

част.

2848668

1894364

811870

142434

551

5850

01.12.2012

3

г.Белебей, ул.Интернациональная, д.71

1962

кирпичный

4

4

2968,3

2455,2

1825,8

106

част.

2281689

1517323

650281

114085

769

5850

01.12.2012

4

г.Белебей, ул.Интернациональная, д.71, корп.А

1962

кирпичный

4

4

2886,4

2668,7

2405,1

112

част.

2274557

1512580

648248

113729

788

5850

01.12.2012

5

г.Белебей, ул.Интернациональная, д.75, корп.А

1964

кирпичный

5

4

3402,2

2558,2

2738,1

153

част.

5412036

3599003

1542430

270603

1591

5850

01.12.2012

6

г.Белебей, ул.Фурманова, д.65

1960

кирпичный

4

3

2703,7

1990,0

1841,8

83

част.

3238387

2153527

922940

161920

1198

5850

01.12.2012

7

г.Белебей, ул.им.С.Ф.Горохова, д.15

1958

кирпичный

2

3

1361,0

954,3

954,3

31

част.

2661302

1769765

758471

133066

1955

5850

01.12.2012

8

г.Белебей, ул.Интернациональная, д.73, корп.Б

1973

кирпичный

6

4

4340,1

2779,9

3086,6

150

част.

5316760

3535645

1515276

265839

1225

5850

01.12.2012

9

г.Белебей, ул.им.В.И.Ленина, д.46

1959

кирпичный

2

2

716,1

639,7

639,7

23

част.

1163625

773810

331633

58182

1625

5850

01.12.2012

10

г.Белебей, ул.им.В.И.Ленина, д.48

1958

кирпичный

2

2

443,6

395,6

395,6

20

част.

1455777

968091

414896

72790

3282

5850

01.12.2012

11

г.Белебей, ул.Советская, д.121

1957

кирпичный

2

2

786,0

726,4

726,4

30

част.

1288756

857022

367295

64439

1640

5850

01.12.2012

12

г.Белебей, ул.Волгоградская, д.8

1979

кирпичный

5

6

4950,2

4515,6

4393,6

221

част.

5611978

3731963

1599414

280601

1134

5850

01.12.2012

Итого по ГП г.Белебей                                                                МР Белебеевский район РБ

х

х

х

х

х

34101,9

28585,5

24662,9

1198

х

36398732

24205148

10373635

1819949

1067

5850

х

36398732

0

ГП Приютовский поссовет МР Белебеевский район РБ

1

р.п.Приютово, ул.К.Маркса, д.22

1958

кирпичный

2

2

497,7

448,5

448,5

15

част.

1703379

1132747

485463

85169

3423

5850

01.12.2012

2

р.п.Приютово, ул.К.Маркса, д.25, корп.А

1957

кирпичный

2

2

440,6

397,2

397,2

22

част.

1560469

1037711

444734

78024

3542

5850

01.12.2012

3

р.п.Приютово, ул.Ленина, д.18

1959

кирпичный

2

3

1076,7

1004,6

1004,6

40

част.

3747837

2492312

1068133

187392

3481

5850

01.12.2012

4

р.п.Приютово, ул.Первомайская, д.1, корп.А

1957

кирпичный

2

2

494,0

447,0

447,0

17

част.

1694119

1126589

482824

84706

3429

5850

01.12.2012

5

р.п.Приютово, ул.Советская, д.6

1957

кирпичный

2

2

423,4

377,5

377,5

12

част.

1525900

1014724

434881

76295

3604

5850

01.12.2012

6

р.п.Приютово, ул.Советская, д.8

1957

кирпичный

2

2

418,1

371,9

331,8

14

част.

1567260

1042228

446669

78363

3749

5850

01.12.2012

7

р.п.Приютово, ул.К.Маркса, д.24, корп.А

1959

кирпичный

2

2

491,7

443,5

443,1

13

част.

1280445

851495

364927

64023

2604

5850

01.12.2012

8

р.п.Приютово, ул.Парамонова, д.4, корп.А

1957

кирпичный

2

2

502,2

449,3

404,3

19

част.

1502724

999311

428276

75137

2992

5850

01.12.2012

9

р.п.Приютово, ул.Первомайская, д.1, корп.В

1957

кирпичный

2

2

447,5

400,5

400,5

19

част.

1141939

759389

325453

57097

2552

5850

01.12.2012

10

р.п.Приютово, ул.Калинина, д.10

1958

кирпичный

2

3

1027,0

945,5

945,5

34

част.

328374

218369

93586

16419

320

5850

01.12.2012

11

р.п.Приютово, ул.Парамонова, д.4

1957

кирпичный

2

2

439,8

399,6

300,2

22

част.

180417

119977

51419

9021

410

5850

01.12.2012

Итого по ГП Прибельский поссовет                                                                МР Белебеевский район РБ

х

х

х

х

х

6258,7

5685,1

5500,2

227

х

16232863

10794852

4626365

811646

2594

5850

х

СП Новобелокатайский сельсовет МР Белокатайский район РБ

0

0

1

с.Новобелокатай, ул.Мира, д.2

1966

кирпичный

2

2

506,5

483,8

483,8

26

част.

689446

458482

196492

34472

1361

5850

01.12.2012

2

с.Новобелокатай, ул.Мира, д.3

1967

кирпичный

2

2

374,8

351,1

351,1

18

част.

510177

339267

145401

25509

1361

5850

01.12.2012

3

с.Новобелокатай, ул.Нагорная, д.23

1971

деревянный

2

2

518,3

498,1

498,1

20

част.

705508

469163

201070

35275

1361

5850

01.12.2012

4

с.Новобелокатай, ул.Нагорная, д.25

1976

деревянный

2

2

565,8

545,6

545,6

23

част.

770165

512160

219497

38508

1361

5850

01.12.2012

5

с.Новобелокатай, ул.Нагорная, д.27

1971

деревянный

2

2

548,7

500,3

500,3

24

част.

746889

496681

212863

37345

1361

5850

01.12.2012

6

с.Новобелокатай, ул.Школьная, д.7, корп.А

1975

деревянный

2

2

552,8

510,4

510,4

25

част.

752470

500392

214454

37624

1361

5850

01.12.2012

Итого по СП Новобелокатайский сельсовет МР Белокатайский район РБ

х

х

х

х

х

3066,9

2889,3

2889,3

136

х

4174655

2776145

1189777

208733

1361

5850

х

4174655

0

МР Благоварский район РБ

0

0

1

с.Языково, ул.Мира, д.19

1973

кирпичный

2

2

809,7

663,5

663,5

47

част.

490432

326137

139773

24522

606

5850

01.12.2012

2

с.Языково, ул.Мира, д.23

1976

кирпичный

2

2

762,9

493,0

493,0

24

част.

1161010

772071

330888

58051

1522

5850

01.12.2012

3

с.Языково, ул.Мира, д.25

1977

кирпичный

2

2

791,5

755,5

488,4

35

част.

1191826

792564

339670

59592

1506

5850

01.12.2012

4

с.Языково, ул.Космонавтов, д.2

1973

кирпичный

2

2

1041,6

924,8

924,8

49

част.

652663

434020

186009

32634

627

5850

01.12.2012

5

с.Языково, ул.Космонавтов, д.4

1973

кирпичный

2

2

1033,7

852,1

852,1

29

част.

518001

344470

147630

25901

501

5850

01.12.2012

6

с.Языково, ул.Космонавтов, д.9

1973

кирпичный

2

2

1041,0

854,2

854,2

27

част.

504569

335538

143802

25229

485

5850

01.12.2012

7

с.Языково, ул.Ленина, д.71

1973

кирпичный

2

2

750,5

715,2

715,2

26

част.

427118

284033

121729

21356

569

5850

01.12.2012

8

с.Языково, ул.Ленина, д.73

1971

кирпичный

2

2

765,9

737,1

737,1

28

част.

426639

283715

121592

21332

557

5850

01.12.2012

9

с.Языково, ул.Чапаева, д.21

1962

кирпичный

2

2

672,1

624,6

624,6

37

част.

739968

492078

210891

36999

1101

5850

01.12.2012

10

с.Языково, ул.Чапаева, д.23

1965

кирпичный

2

2

685,1

637,7

637,7

36

част.

739970

492080

210891

36999

1080

5850

01.12.2012

11

с.Языково, ул.Чапаева, д.25

1965

кирпичный

2

2

677,3

629,3

629,3

23

част.

739970

492080

210891

36999

1093

5850

01.12.2012

12

с.Языково, ул.Чапаева, д.27

1965

кирпичный

2

2

669,6

621,6

621,6

34

част.

739970

492080

210891

36999

1105

5850

01.12.2012

13

с.Языково, ул.Пушкина, д.20

1984

кирпичный

2

2

1603,4

1495,2

1051,1

46

част.

1744422

1160040

497160

87222

1088

5850

01.12.2012

Итого по МР Благоварский район РБ

х

х

х

х

х

11304,3

10003,8

9292,6

441

х

10076558

6700906

2871817

503835

891

5850

х

10076558

0

СП Буздякский сельсовет МР Буздякский район РБ

0

0

1

с.Буздяк, ул.В.Ахмадеева, д.2

1970

кирпичный

2

2

772,2

713,6

664,4

52

част.

1089453

724486

310494

54473

1411

5850

01.12.2012

2

с.Буздяк, ул.В.Ахмадеева, д.34

1961

кирпичный

2

1

329,6

299,9

299,9

22

част.

444163

295368

126586

22209

1348

5850

01.12.2012

3

с.Буздяк, ул.Заводская, д.9

1984

кирпичный

2

1

418,4

375,9

375,9

21

част.

436249

290105

124331

21813

1043

5850

01.12.2012

4

с.Буздяк, ул.Кирова, д.16, корп.1

1991

кирпичный

2

1

1088,8

617,8

467,5

38

част.

976173

649155

278209

48809

897

5850

01.12.2012

5

с.Буздяк, ул.Ленина, д.6

1960

кирпичный

2

2

414,5

368,0

368,0

23

част.

641092

426326

182711

32055

1547

5850

01.12.2012

6

с.Буздяк, ул.Матросова, д.17

1989

кирпичный

2

2

915,8

534,4

534,4

34

част.

1093154

726947

311549

54658

1194

5850

01.12.2012

7

с.Буздяк, ул.Титова, д.8

1965

кирпичный

2

2

386,7

343,4

236,8

25

част.

692996

460842

197504

34650

1792

5850

01.12.2012

8

с.Буздяк, ул.Титова, д.10

1965

кирпичный

2

2

392,0

348,0

299,5

25

част.

1313197

873276

374261

65660

3350

5850

01.12.2012

Итого по СП Буздякский сельсовет                                                                МР Буздякский район РБ

х

х

х

х

х

4718,0

3601,0

3246,4

240

х

6686477

4446505

1905645

334327

1417

5850

х

6686477

0

СП Бураевский сельсовет МР Бураевский район РБ

0

0

1

с.Бураево, ул М.Гафури, д.10

1977

кирпичный

2

2

804,4

740,4

685,7

23

част.

1022676

680080

291462

51134

1271

5850

01.12.2012

2

с.Бураево, ул М.Гафури, д.12

1988

кирпичный

2

3

1153,9

1024,1

824,5

39

част.

1152540

766439

328474

57627

999

5850

01.12.2012

3

с.Бураево, ул. Вострецова, д.1

1977

кирпичный

2

2

554,0

495,6

495,6

15

част.

605046

402355

172438

30253

1092

5850

01.12.2012

4

с.Бураево, ул. Матросова, д.7

1974

кирпичный

2

2

794,6

734,2

734,2

33

част.

832308

553485

237208

41615

1047

5850

01.12.2012

Итого по СП Бураевский сельсовет                                                                МР Бураевский район РБ

х

х

х

х

х

3306,9

2994,3

2740,0

110

х

3612570

2402359

1029582

180629

1092

5850

х

3612570

0

СП Красноусольский сельсовет МР Гафурийский район РБ

0

0

1

с.Красноусольский, ул.Блюхера, д.5, корп.2

1962

кирпичный

2

2

794,7

755,6

755,6

30

комп.

1385435

921314

394849

69272

1743

5850

01.12.2012

2

с.Красноусольский, ул.Блюхера, д.7, корп.1

1963

кирпичный

2

3

523,0

475,5

475,5

27

комп.

1217604

809706

347017

60881

2328

5850

01.12.2012

3

с.Красноусольский, ул.Блюхера, д.7, корп.2

1939

кирпичный

2

4

787,6

746,4

746,4

38

комп.

1560920

1038012

444862

78046

1982

5850

01.12.2012

4

с.Курорта, ул.Лесная, д.25

1983

кирпичный

4

1

1160,0

1008,0

1008,0

43

комп.

1287099

855921

366823

64355

1110

5850

01.12.2012

Итого по СП Красноусольский сельсовет                                                                МР Гафурийский район РБ

х

х

х

х

х

3265,3

2985,5

2985,5

138

х

5451058

3624953

1553551

272554

1669

5850

х

5451058

0

ГП г.Давлеканово МР Давлекановский район РБ

0

0

1

г.Давлеканово, ул.Высоковольтная, д.4

1976

кирпичный

2

3

1014,9

931,9

594,8

   36

част.

764429

508345

217862

38222

820

5850

01.12.2012

2

г.Давлеканово, ул.Высоковольтная, д.10

1979

кирпичный

2

3

951,6

875,0

561,3

   55

част.

764429

508345

217862

38222

874

5850

01.12.2012

3

г.Давлеканово, ул.Коммунистическая, д.25

1966

кирпичный

2

1

353,7

325,4

213,6

   13

част.

509970

339130

145341

25499

1567

5850

01.12.2012

4

г.Давлеканово, ул.Коммунистическая, д.27

1958

кирпичный

2

1

493,0

441,3

269,0

   18

част.

669990

445543

190947

33500

1518

5850

01.12.2012

5

г.Давлеканово, пер.Механизаторский, д.3

1960

кирпичный

2

2

595,6

553,6

382,3

   18

част.

759454

505036

216445

37973

1372

5850

01.12.2012

6

г.Давлеканово, пер.Механизаторский, д.4

1973

кирпичный

2

2

459,3

411,3

247,5

   13

част.

617400

410572

175958

30870

1501

5850

01.12.2012

7

г.Давлеканово, ул.Сибирская, д.5

1962

кирпичный

2

1

317,8

294,3

198,5

   18

част.

453539

301603

129259

22677

1541

5850

01.12.2012

8

г.Давлеканово, ул.Сибирская, д.7

1962

кирпичный

2

1

321,6

297,6

202,6

   11

част.

453539

301603

129259

22677

1524

5850

01.12.2012

9

г.Давлеканово, ул.Сибирская, д.9

1961

кирпичный

2

1

318,0

294,5

202,9

   15

част.

453539

301603

129259

22677

1540

5850

01.12.2012

10

г.Давлеканово, ул.Сибирская, д.26

1965

кирпичный

2

2

553,7

487,1

311,0

   22

част.

640000

425600

182400

32000

1314

5850

01.12.2012

11

г.Давлеканово, ул.Сибирская, д.28

1966

кирпичный

2

2

517,2

456,0

295,3

   24

част.

640000

425600

182400

32000

1404

5850

01.12.2012

12

г.Давлеканово, ул.Чкалова, д.11

1962

кирпичный

2

2

425,1

385,5

258,1

   19

част.

610000

405650

173850

30500

1582

5850

01.12.2012

13

г.Давлеканово, ул.Чкалова, д.12

1962

кирпичный

2

2

443,7

387,6

248,0

   16

част.

610000

405650

173850

30500

1574

5850

01.12.2012

14

г.Давлеканово, ул.Новая, д.2, корп.1

1977

кирпичный

2

4

1327,1

1112,9

617,0

   72

част.

965000

641725

275025

48250

867

5850

01.12.2012

15

г.Давлеканово, ул.Беляева, д.10

1967

кирпичный

2

2

774,8

716,6

470,1

   32

част.

460000

305900

131100

23000

642

5850

01.12.2012

16

г.Давлеканово, ул.Давлекановская, д.11

1984

кирпичный

2

4

1958,7

1109,2

622,1

   72

част.

785000

522025

223725

39250

708

5850

01.12.2012

17

г.Давлеканово, ул.Давлекановская, д.13

1980

кирпичный

2

4

1275,2

1066,3

616,2

   72

част.

825000

548625

235125

41250

774

5850

01.12.2012

18

г.Давлеканово, ул.Ленина, д.38

1977

кирпичный

2

2

793,1

733,1

483,6

   32

част.

463000

307895

131955

23150

632

5850

01.12.2012

19

г.Давлеканово, ул.Элеваторская, д.58

1968

кирпичный

2

1

338,7

307,1

210,9

   16

част.

270000

179550

76950

13500

879

5850

01.12.2012

20

г.Давлеканово, ул.Элеваторская, д.60

1968

кирпичный

2

1

347,1

316,3

211,0

   16

част.

270000

179550

76950

13500

854

5850

01.12.2012

21

г.Давлеканово, ул.Элеваторская, д.62

1968

кирпичный

2

2

778,8

715,6

470,3

   32

част.

505000

335825

143925

25250

706

5850

01.12.2012

22

г.Давлеканово, пер.Каранский, д.42

1988

кирпичный

2

2

1431,7

820,4

459,2

   32

част.

520000

345800

148200

26000

634

5850

01.12.2012

23

г.Давлеканово, ул.Мира, д.1

1959

кирпичный

2

2

611,4

565,4

395,2

   32

част.

370000

246050

105450

18500

654

5850

01.12.2012

24

г.Давлеканово, ул.Рабочая, д.5

1970

кирпичный

2

2

410,0

366,0

255,2

   15

част.

340000

226100

96900

17000

929

5850

01.12.2012

25

г.Давлеканово, ул.Высоковольтная, д.5

1974

панельный

2

2

798,1

737,9

481,6

   39

част.

720000

478800

205200

36000

976

5850

01.12.2012

26

г.Давлеканово, ул.Высоковольтная, д.12

1981

кирпичный

2

3

974,0

889,9

563,9

   56

част.

670000

445550

190950

33500

753

5850

01.12.2012

27

г.Давлеканово, ул.Высоковольтная, д.14

1982

кирпичный

2

2

1270,7

1059,4

598,4

   62

част.

920000

611800

262200

46000

868

5850

01.12.2012

28

г.Давлеканово, ул.Карла Маркса, д.113, корп.А

1964

кирпичный

2

2

673,9

650,7

422,2

   27

част.

400000

266000

114000

20000

615

5850

01.12.2012

Итого по ГП г.Давлеканово                                     МР Давлекановский район РБ

х

х

х

х

х

20528,5

17307,9

10861,8

885

х

16429289

10925475

4682347

821467

800

5850

х

16429289

0

СП Месягутовский сельсовет МР Дуванский район РБ

0

0

1

с.Месягутово, ул.Октябрьская, д.8

1967

кирпичный

2

3

605,6

544,5

444,5

   32

част.

657253

437073

187317

32863

1085

5850

01.12.2012

2

с.Месягутово, ул.Октябрьская, д.10

1970

кирпичный

2

2

777,0

718,2

626,4

   37

част.

871191

579342

248289

43560

1121

5850

01.12.2012

3

с.Месягутово, ул.Октябрьская, д.12

1971

кирпичный

2

2

777,1

718,3

628,2

   31

част.

858915

571178

244791

42946

1105

5850

01.12.2012

4

с.Месягутово, ул.Октябрьская, д.20, корп.1

1987

кирпичный

2

1

1212,5

944,6

656,9

   92

част.

1136547

755804

323916

56827

937

5850

01.12.2012

5

с.Месягутово, ул.Октябрьская, д.22, корп.а

1970

кирпичный

2

1

613,3

473,9

401,3

   40

част.

588452

391321

167709

29422

959

5850

01.12.2012

6

с.Месягутово, ул.Партизанская, д.42

1985

кирпичный

2

4

1334,9

1127,0

1127,0

   47

част.

1368475

910036

390015

68424

1025

5850

01.12.2012

7

с.Месягутово, ул.И.Усова, д.7, корп.1

1975

кирпичный

2

2

813,5

748,4

748,4

   30

част.

902309

600035

257158

45116

1109

5850

01.12.2012

8

с.Месягутово, ул.Электрическая, д.22

1969

кирпичный

2

2

777,6

718,8

622,9

   40

част.

882982

587183

251650

44149

1136

5850

01.12.2012

Итого по СП Месягутовский сельсовет                                                             МР Дуванский район РБ

х

х

х

х

х

6911,5

5993,7

5255,6

   349

х

7266124

4831972

2070845

363307

1051

5850

х

7266124

0

СП Ермекеевский сельсовет МР Ермекеевский район РБ

0

0

1

с.Ермекеево, ул.Горького, д.19

1973

кирпичный

2

1

353,0

329,5

79,5

   26

част.

664011

441567

189243

33201

1881

5850

01.12.2012

2

с.Ермекеево, ул.Грачева, д.13

1981

кирпичный

2

3

1081,8

947,8

453,3

   59

част.

1050485

698572

299388

52525

971

5850

01.12.2012

3

с.Ермекеево, ул.Грачева, д.17

1981

кирпичный

2

2

677,8

625,5

324,3

   34

част.

879295

584731

250599

43965

1297

5850

01.12.2012

Итого по СП Ермекеевский сельсовет                                                                    МР Ермекеевский район РБ

х

х

х

х

х

2112,6

1902,8

857,1

   119

х

2593791

1724870

739230

129691

1228

5850

х

2593791

0

СП Спартакский сельсовет МР Ермекеевский район РБ

0

0

1

с.Спартак, ул.Комсомольская, д.1

1962

нет

кирпичный

2

2

690,2

634,8

288,5

   37

част.

1030491

685276

293690

51525

1493

5850

01.12.2012

Итого по СП Спартакский сельсовет                                                                    МР Ермекеевский район РБ

х

х

х

х

х

690,2

634,8

288,5

   37

х

1030491

685276

293690

51525

1493

5850

х

1030491

0

СП Исянгуловский сельсовет МР Зианчуринский район РБ

0

0

1

с.Исянгулово, ул.Гагарина, д.1

1975

блочный

2

2

801,9

742,7

694,3

   47

част.

636691

423399

181457

31835

794

5850

01.12.2012

2

с.Исянгулово, ул.Геологическая, д.7

1969

блочный

2

2

765,6

702,9

660,9

   35

част.

575412

382649

163992

28771

752

5850

01.12.2012

3

с.Исянгулово, ул.Геологическая, д.9

1970

кирпичный

2

2

785,8

727,2

679,2

   39

част.

570306

379253

162537

28516

726

5850

01.12.2012

4

с.Исянгулово, ул.Геологическая, д.11

1970

кирпичный

2

2

767,8

709,3

661,2

   49

част.

578205

384506

164788

28911

753

5850

01.12.2012

5

с.Исянгулово, ул.Геологическая, д.13

1973

блочный

2

2

779,7

718,3

674,0

   46

част.

582902

387629

166127

29146

748

5850

01.12.2012

6

с.Исянгулово, ул.К.Маркса, д.5

1975

кирпичный

2

4

300,5

275,4

275,4

   11

част.

251557

167286

71693

12578

837

5850

01.12.2012

7

с.Исянгулово, ул.Комсомольская, д.1

1963

кирпичный

2

2

540,2

473,0

473,0

   25

част.

529880

352371

151015

26494

981

5850

01.12.2012

8

с.Исянгулово, ул.Комсомольская, д.3

1965

кирпичный

2

3

545,6

481,1

481,1

   16

част.

529300

351982

150852

26466

970

5850

01.12.2012

9

с.Исянгулово, ул.Комсомольская, д.5

1965

кирпичный

2

2

419,1

369,3

369,3

   27

част.

407588

271046

116162

20380

973

5850

01.12.2012

10

с.Исянгулово, ул.Комсомольская, д.7

1965

кирпичный

2

3

541,6

478,1

478,1

   16

част.

527685

350910

150390

26385

974

5850

01.12.2012

11

с.Исянгулово, ул.Комсомольская, д.9

1965

кирпичный

2

3

534,4

432,7

432,7

   26

част.

540783

359620

154123

27040

1012

5850

01.12.2012

12

с.Исянгулово, ул.Комсомольская, д.15

1967

кирпичный

2

2

773,9

667,2

611,2

   43

част.

571317

379925

162826

28566

738

5850

01.12.2012

13

с.Исянгулово, ул.Октябрьской революции, д.45

1977

кирпичный

2

2

803,1

501,0

501,0

   25

част.

701727

466648

199992

35087

874

5850

01.12.2012

14

с.Исянгулово, ул.Нефтяников, д.1

1985

кирпичный

2

2

744,0

640,2

640,2

   40

част.

654972

435556

186667

32749

880

5850

01.12.2012

15

с.Исянгулово, ул.Чекмарева, д.10

1977

кирпичный

2

2

426,7

385,2

385,2

   41

част.

592251

393847

168791

29613

1388

5850

01.12.2012

16

с.Исянгулово, ул.Геологическая, д.26

1967

кирпичный

2

2

734,5

481,0

379,8

   24

част.

521361

346706

148588

26067

710

5850

01.12.2012

Итого по СП Исянгуловский сельсовет                                                                                                                  МР Зианчуринский район РБ

х

х

х

х

х

10264,4

8784,6

8396,6

510

х

8771937

5833333

2500000

438604

14109

5850

х

8771937

0

СП Зилаирский сельсовет МР Зилаирский район РБ

0

0

1

с.Зилаир, ул.Ленина, д.93

1965

кирпичный

2

2

369,3

257,5

257,5

   13

част.

744492

495087

212180

37225

2016

5850

01.12.2012

2

с.Зилаир, ул.Красных Партизан, д.96, корп.б

1984

блочный

2

1

613,2

477,4

477,4

   43

част.

1212058

806019

345436

60603

1977

5850

01.12.2012

3

с.Зилаир, ул.Ленина, д.113

1993

блочный

3

1

843,6

460,5

460,5

   55

част.

1246961

829228

355384

62349

1478

5850

01.12.2012

Итого по СП Зилаирский сельсовет МР Зилаирский район РБ

х

х

х

х

х

1826,1

1195,4

1195,4

   111

х

3203511

2130334

913000

160177

1754

5850

х

3203511

0

СП Кудеевский сельсовет МР Иглинский район РБ

0

0

1

с.Кудеевский, ул.Пушкина, д.23

1976

кирпичный

2

2

816,7

752,5

575,4

   42

част.

1685362

1120765

480328

84269

2064

5850

01.12.2012

2

с.Кудеевский, ул.Пушкина, д.19

1941

кирпичный

2

2

569,8

497,8

497,8

   23

част.

936664

622881

266949

46834

1644

5850

01.12.2012

3

с.Кудеевский, ул.Победы, д.1

1966

кирпичный

2

2

531,1

467,4

430,3

   34

част.

664439

441852

189365

33222

1251

5850

01.12.2012

4

с.Кудеевский, ул.Гагарина, д.4

1978

кирпичный

3

2

869,2

764,9

670,3

   49

част.

1281005

851868

365086

64051

1474

5850

01.12.2012

5

с.Кудеевский, ул.Гагарина, д.10

1981

кирпичный

3

2

882,0

776,2

687,5

   47

част.

1826482

1214610

520547

91325

2071

5850

01.12.2012

6

с.Кудеевский, ул.Гагарина, д.12

1990

кирпичный

3

2

879,7

774,1

622,2

   57

част.

1263329

840113

360049

63167

1436

5850

01.12.2012

7

с.Кудеевский, ул.Гагарина, д.14

1991

кирпичный

3

2

855,9

753,2

619,0

   42

част.

1281006

851868

365087

64051

1497

5850

01.12.2012

8

с.Кудеевский, ул.Железнодорожная, д.17

1963

кирпичный

4

1

362,3

318,9

0,0

   28

част.

1073223

713693

305868

53662

2962

5850

01.12.2012

Итого по СП Кудеевский сельсовет МР Иглинский район РБ

х

х

х

х

х

5766,7

5105,0

4102,5

322

х

10011510

6657650

2853279

500581

1736

5850

х

10011510

0

СП Улу-Телякский сельсовет МР Иглинский район РБ

0

0

1

с.Улу-Теляк, ул.Чехова, д.17

1984

кирпичный

2

3

1468,6

847,9

756,0

   57

част.

1475474

981190

420510

73774

1005

5850

01.12.2012

Итого по СП Улу-Телякский сельсовет                                                                                                      МР Иглинский район РБ

х

х

х

х

х

1468,6

847,9

756,0

   57

х

1475474

981190

420510

73774

1005

5850

х

1475474

0

СП Яркеевский сельсовет МР Илишевский район РБ

0

0

1

с.Верхнеяркеево, ул.50 лет Октября, д.7, корп.А

1993

кирпичный

2

3

915,6

813,8

813,8

   51

част.

2124854

1413028

605583

106243

2321

5850

01.12.2012

2

с.Верхнеяркеево, ул.Советская, д.19, корп.1

1979

кирпичный

3

1

992,3

765,8

765,8

   42

част.

1288982

857172

367360

64450

1299

5850

01.12.2012

3

с.Верхнеяркеево, ул.Коммунистическая,д.39

1960

кирпичный

2

6

260,5

250,9

250,9

   14

част.

570413

379325

162568

28520

2022

5850

01.12.2012

4

с.Верхнеяркеево, ул.Комсомольская, д.6

1988

кирпичный

2

1

1137,8

615,3

615,3

   39

част.

1052804

700114

300049

52641

2189

5850

01.12.2012

5

с.Верхнеяркеево, ул.50 лет Октября, д.10

1969

кирпичный

2

2

763,0

708,9

708,9

   51

част.

1749399

1163350

498579

87470

2293

5850

01.12.2012

6

с.Верхнеяркеево, ул.Куйбышева, д.108

1969

деревянный

2

1

363,3

349,4

349,4

   31

част.

357183

237526

101797

17860

983

5850

01.12.2012

7

с.Верхнеяркеево, ул.50 лет Октября, д.12

1968

кирпичный

2

2

782,9

725,5

725,5

   34

част.

1749399

1163350

498579

87470

983

5850

01.12.2012

8

с.Верхнеяркеево, ул.Коммунистическая,д.11

1979

кирпичный

2

3

1066,8

892,3

892,3

   50

част.

2110251

1403317

601421

105513

983

5850

01.12.2012

Итого по СП Яркеевский сельсовет                МР Илишевский район РБ

х

х

х

х

х

6282,2

5121,9

5121,9

312

х

11003285

7317182

3135936

550167

1752

5850

х

11003285

0

СП Краснохолмский сельсовет МР Калтасинский район РБ

0

0

1

с.Краснохолмский, ул.Горького, д.9

1960

кирпичный

2

2

820,2

755,1

537,4

   32

част.

1052632

700000

300000

52632

1283

5850

01.12.2012

2

с.Краснохолмский, ул.Комсомольская, д.2

1953

кирпичный

2

2

782,5

716,5

653,7

   24

част.

1052632

700000

300000

52632

1345

5850

01.12.2012

Итого по СП Краснохолмский сельсовет                                                                      МР Калтасинский район РБ

х

х

х

х

х

1602,7

1471,6

1191,1

   56

х

2105264

1400000

600000

105264

1314

5850

х

2105264

0

СП Кельтеевский сельсовет МР Калтасинский район РБ

0

0

1

с.Кутерем, ул.Нефтяников, д.18

1992

панельный

2

4

1505,6

1282,5

1282,5

   72

част.

659649

438667

188000

32982

438

5850

01.12.2012

2

с.Кутерем, ул.Нефтяников, д.9

1996

кирпичный

3

3

1672,8

1471,3

1471,3

   47

част.

743860

494667

212000

37193

445

5850

01.12.2012

Итого по СП Кельтеевский сельсовет                                                                      МР Калтасинский район РБ

х

х

х

х

х

3178,4

2753,8

2753,8

   119

х

1403509

933334

400000

70175

442

5850

х

1403509

0

СП Караидельский сельсовет МР Караидельский район РБ

1

с.Караидель, ул.Гагарина, д.2

1966

кирпичный

2

2

363,7

334,9

287,4

17

част.

550000

365750

156750

27500

1512

5850

01.12.2012

2

с.Караидель, ул.Гагарина, д.4

1967

кирпичный

2

2

781,2

736,2

477,7

46

част.

850000

565250

242250

42500

1088

5850

01.12.2012

3

с.Караидель, ул.Гагарина, д.6

1966

кирпичный

2

3

597,3

546

546

24

част.

833440

554238

237530

41672

1395

5850

01.12.2012

4

с.Караидель, ул.Горького, д.21

1969

кирпичный

2

2

766,2

719,4

719,4

24

част.

470000

312550

133950

23500

613

5850

01.12.2012

5

с.Караидель, ул.Октябрьская, д.26

1976

кирпичный

2

2

757,9

711,3

662,2

35

част.

470000

312550

133950

23500

620

5850

01.12.2012

Итого по СП Караидельский сельсовет                                       МР Караидельский район РБ

х

х

х

х

х

3266,3

3047,8

2692,7

146

х

3173440

2110338

904430

158672

972

5850

х

3173440

СП Кабаковский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ

0

0

1

д.Кабаково, ул.Строителей, д.14

1989

кирпичный

2

8

1809,8

1704,6

1704,6

   132

част.

2863123

1903976

815990

143157

1582

5850

01.12.2012

Итого по СП Кабаковский сельсовет                                                    МР Кармаскалинский район РБ

х

х

х

х

х

1809,8

1704,6

1704,6

132

х

2863123

1903976

815990

143157

1582

5850

х

2863123

0

СП Карламанский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ

0

0

1

д.Улукулево, ул.60 лет Октября, д.71

1978

блочный

2

2

   528,30

   469,40

   438,50

   24

част.

1064757

708063

303455

53239

2015

5850

01.12.2012

2

д.Улукулево, ул.60 лет Октября, д.75

1978

блочный

2

1

   521,20

   417,50

   329,40

   26

част.

1183238

786867

337209

59162

2270

5850

01.12.2012

3

д.Улукулево, ул.60 лет Октября, д.62

1934

кирпичный

1

2

207,4

202,7

98,5

   11

част.

661968

440195

188675

33098

3192

5850

01.12.2012

Итого по СП Карламанский сельсовет                                                    МР Кармаскалинский район РБ

х

х

х

х

х

1256,9

1089,6

866,4

61

х

2909963

1935125

829339

145499

2315

5850

х

2909963

0

СП Кармаскалинский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ

0

0

1

с.Кармаскалы, ул.Тукаева, д.1

1962

кирпичный

2

2

392,6

352,2

352,2

   12

част.

790947

525980

225419

39548

2015

5850

01.12.2012

2

с.Кармаскалы, ул.Тукаева, д.3

1971

панельный

2

2

785,5

724,7

724,7

   45

част.

1343545

893457

382910

67178

1710

5850

01.12.2012

3

с.Кармаскалы, ул.Кирова, д.28

1978

кирпичный

2

3

982,4

900,3

900,3

   44

част.

1532709

1019251

436822

76636

1560

5850

01.12.2012

4

с.Кармаскалы, ул.Мира, д.1

1979

кирпичный

2

4

1282,6

1114,6

1114,6

   70

част.

2310813

1536690

658582

115541

1802

5850

01.12.2012

Итого по СП Кармаскалинский сельсовет                                                    МР Кармаскалинский район РБ

х

х

х

х

х

3443,1

3091,8

3091,8

171

х

5978014

3975378

1703733

298903

1736

5850

х

5978014

0

СП Прибельский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ

0

0

1

с.Прибельский, ул.Калинина, д.2

1965

кирпичный

2

3

1047,0

975,4

933,9

   37

комп.

2104171

1399255

599681

105235

2010

5850

01.12.2012

2

с.Прибельский, ул.Лермонтова, д.60

1972

кирпичный

2

3

783,0

723,9

723,9

   26

част.

940486

625423

268038

47025

1201

5850

01.12.2012

Итого по СП Прибельский сельсовет                                                    МР Кармаскалинский район РБ

х

х

х

х

х

1830,0

1699,3

1657,8

63

х

3044657

2024678

867719

152260

1664

5850

х

3044657

0

СП Верхнекигинский сельсовет МР Кигинский район РБ

0

0

1

с.Верхние Киги, ул.Микрорайон, д.14

1978

блочный

2

2

731,7

627,7

523,7

   33

част.

676647

449970

192844

33833

925

5850

01.12.2012

2

с.Верхние Киги, ул.Электрическая, д.1

1972

кирпичный

2

2

471,8

328,9

328,9

   17

част.

448056

297957

127696

22403

950

5850

01.12.2012

3

с.Верхние Киги, ул.Майская, д.55

1978

кирпичный

2

4

1319,0

648,0

603,6

   54

част.

1270017

844560

361955

63502

963

5850

01.12.2012

Итого по СП Верхнекигинский сельсовет                                                    МР Кигинский район РБ

х

х

х

х

х

2522,5

1604,6

1456,2

104

х

2394720

1592487

682495

119738

949

5850

х

2394720

0

СП Максютовский сельсовет МР Кугарчинcкий район РБ

0

0

1

с.Максютово, ул.Восточная, д.1

1961

кирпичный

2

2

678,1

621,7

529,0

   40

комп.

3315604

2204876

944947

165781

4890

5850

01.12.2012

2

с.Максютово, ул.Восточная, д.2

1961

кирпичный

2

2

682,4

629,5

495,7

   32

комп.

3638327

2419487

1036923

181917

5332

5850

01.12.2012

3

с.Максютово, ул.Восточная, д.3

1960

кирпичный

2

2

655,3

592,0

484,7

   38

комп.

2945640

1958851

839507

147282

4495

5850

01.12.2012

4

с.Максютово, ул.Восточная, д.4

1962

кирпичный

2

2

630,2

582,6

511,8

   39

комп.

3043042

2023622

867267

152153

4829

5850

01.12.2012

5

с.Максютово, ул.Восточная, д.5

1961

кирпичный

2

2

662,0

613,2

414,8

   31

комп.

3225811

2145164

919356

161291

4873

5850

01.12.2012

Итого по СП Максютовский сельсовет МР Кугарчинcкий район РБ

х

х

х

х

х

3308,0

3039,0

2436,0

180

х

16168424

10752000

4608000

808424

4888

5850

х

16168424

0

СП Юмагузинский сельсовет МР Кугарчинcкий район РБ

0

0

1

с.Юмагузино, ул.Комсомольская, д.6

1989

кирпичный

5

1

1044,7

958,5

724,1

   41

част.

985000

655025

280725

49250

943

5850

01.10.2012

2

с.Юмагузино, ул.Комсомольская, д.21

1989

кирпичный

5

1

1033,2

948,0

711,5

   43

част.

903423

600776

257476

45171

874

5850

01.10.2012

3

с.Юмагузино, ул.Молодежная, д.11

1989

кирпичный

5

1

1032,2

947,0

760,2

   40

част.

903000

600495

257355

45150

875

5850

01.10.2012

4

с.Юмагузино, ул.Молодежная, д.12

1990

кирпичный

5

2

1480,7

1358,6

951,1

   52

част.

1231000

818615

350835

61550

831

5850

01.12.2012

Итого по СП Юмагузинский сельсовет МР Кугарчинcкий район РБ

х

х

х

х

х

4590,8

4212,1

3146,9

176

х

4022423

2674911

1146391

201121

876

5850

х

4022423

0

СП Кушнаренковский сельсовет МР Кушнаренковский район РБ

0

0

1

с.Кушнаренково, ул.Октябрьская, д.72

1980

панельный

3

4

1954,6

1159,2

1117,7

   49

част.

1502325

991869

435340

75116

769

5850

01.12.2012

2

с.Кушнаренково, ул.Октябрьская, д.76, корп.б

1982

кирпичный

2

1

1187,2

622,9

201,6

   27

част.

945434

629992

268171

47271

796

5850

01.12.2012

3

с.Кушнаренково, ул.Октябрьская, д.78

1994

кирпичный

1

3

1105,6

930,3

900,5

   32

част.

1207526

804546

342604

60376

1092

5850

01.12.2012

4

с.Кушнаренково, ул.Большевистская, д.4, корп.а

1983

кирпичный

2

3

1024,9

888,4

72,8

   37

част.

1436054

956745

407506

71803

1401

5850

01.12.2012

5

с.Кушнаренково, ул.Строительная, д.16

1990

панельный

2

2

902,7

761,6

465,7

   47

част.

1002411

667938

284352

50121

1110

5850

01.12.2012

6

с.Кушнаренково, ул.Базарная, д.3

1971

кирпичный

2

2

784,8

724,0

483,7

   22

част.

923794

615577

262027

46190

1177

5850

01.12.2012

Итого по СП Кушнаренковский сельсовет                                                                                   МР Кушнаренковский район РБ

х

х

х

х

х

6959,8

5086,4

3242,0

214

х

7017544

4666667

2000000

350877

1008

5850

х

7017544

0

СП Ермолаевский сельсовет МР Куюргазинский район РБ

0

0

1

с.Ермолаево, пр.Мира, д.3

1992

кирпичный

3

5

2851,0

2600,4

2535,6

   113

част.

2789431

1854971

794988

139472

978

5850

01.12.2012

2

с.Ермолаево, ул.Заречная, д.52

1988

кирпичный

2

1

777,2

677,7

535,3

   26

част.

1443774

960110

411475

72189

1858

5850

01.12.2012

Итого по СП Ермолаевский сельсовет МР Куюргазинский район РБ

х

х

х

х

х

3628,2

3278,1

3070,9

139

х

4233205

2815081

1206463

211661

1167

5850

х

4233205

0

ГП г.Мелеуз МР Мелеузовский район РБ

0

0

1

г.Мелеуз, ул.Дзержинского, д.4

1957

кирпичный

2

2

830,4

763,1

763,1

   23

комп.

2836186

1886063

808313

141810

3415

5850

01.12.2012

2

г.Мелеуз, ул.Метеорологическая, д.11

1971

кирпичный

2

2

736,2

661,3

509,4

   26

комп.

2171591

1444108

618903

108580

2950

5850

01.12.2012

3

г.Мелеуз, ул.Салавата, д.13

1959

кирпичный

2

2

733,3

645,0

645,0

   30

част.

2016627

1341056

574739

100832

2750

5850

01.12.2012

4

г.Мелеуз, ул.Ленина, д.11

1960

кирпичный

2

2

691,4

638,7

512,4

   33

част.

2106817

1401033

600443

105341

3047

5850

01.12.2012

5

г.Мелеуз, ул.50 лет ВЛКСМ, д.15

1956

кирпичный

2

2

796,2

735,4

686,7

   15

комп.

2746482

1826410

782747

137325

3449

5850

01.12.2012

6

г.Мелеуз, ул.Дзержинского, д.8

1960

кирпичный

2

1

302,1

281,0

281,0

   14

част.

1060084

704955

302124

53005

3509

5850

01.12.2012

7

г.Мелеуз, ул.Октябрьская, д.75

1962

кирпичный

3

3

1646,3

1497,0

1365,8

   63

комп.

4520662

3006240

1288388

226034

2746

5850

01.12.2012

8

г.Мелеуз, ул.Октябрьская, д.77

1963

кирпичный

3

3

1668,0

1518,9

1518,9

   73

комп.

4624962

3075599

1318114

231249

2773

5850

01.12.2012

9

г.Мелеуз, ул.Дзержинского, д.1

1961

кирпичный

2

2

679,8

626,3

555,9

   38

част.

2134482

1419430

608327

106725

3140

5850

01.12.2012

10

г.Мелеуз, ул.Маяковского, д.15

1965

кирпичный

2

2

667,2

614,3

502,8

   27

част.

2354658

1565848

671077

117733

3529

5850

01.12.2012

11

г.Мелеуз, ул.Метеорологическая, д.18

1986

кирпичный

3

3

1565,3

1366,9

981,5

   70

част.

3510612

2334557

1000524

175531

2243

5850

01.12.2012

12

г.Мелеуз, ул.Ленина, д.5, корп.а

1983

кирпичный

2

3

861,2

766,3

530,1

   41

част.

2459368

1635479

700920

122969

2856

5850

01.12.2012

13

г.Мелеуз, ул.Шахтерская, д.1, корп.а

1984

кирпичный

3

3

2830,6

2333,0

1644,7

   169

комп.

5850432

3890537

1667373

292522

2067

5850

01.12.2012

14

г.Мелеуз, ул.Северная, д.11

1975

кирпичный

2

2

555,6

503,1

503,1

   15

част.

2576510

1713379

734305

128826

4637

5850

01.12.2012

15

г.Мелеуз, ул.Воровского, д.15

1971

кирпичный

2

2

552,2

499,0

499,0

   18

част.

1642693

1092391

468167

82135

2975

5850

01.12.2012

16

г.Мелеуз, ул.Ленина, д.5

1978

кирпичный

2

2

762,0

698,6

455,1

   37

част.

2832691

1883739

807317

141635

3717

5850

01.12.2012

17

г.Мелеуз, ул.Ленина, д.9

1961

кирпичный

2

2

687,9

632,3

556,7

   24

част.

2107971

1401800

600772

105399

3064

5850

01.12.2012

18

г.Мелеуз, ул.Метеорологическая, д.16

1981

кирпичный

3

2

1170,8

1066,8

821,9

   65

част.

2128087

1415177

606505

106405

1818

5850

01.12.2012

19

г.Мелеуз, ул.Комарова, д.5

1969

кирпичный

2

2

755,5

697,4

607,6

   33

част.

2487295

1654051

708879

124365

3292

5850

01.12.2012

Итого по ГП г.Мелеуз МР Мелеузовский район РБ

х

х

х

х

х

18492,0

16544,4

13940,7

814

х

52168210

34691852

14867937

2608421

57978

5850

х

52168210,00

0

СП Большеустьикинский сельсовет МР Мечетлинский район РБ

0

0

1

с.Большеустьикинское, ул.Мира, д.10

1975

блочный

2

2

787,3

755,1

755,1

   38

част.

852690

567040

243015

42635

1083

5850

01.12.2012

2

с.Большеустьикинское, ул.Трактовая, д.11

1974

блочный

2

2

766,2

737,7

687,4

   34

част.

953100

633810

271635

47655

1244

5850

01.12.2012

3

с.Большеустьикинское, ул.Мира, д.17

1965

блочный

2

2

779,3

718,0

718,0

   33

част.

805790

535850

229650

40290

1034

5850

01.12.2012

4

с.Большеустьикинское, ул.Строительная, д.4

1975

кирпичный

2

2

766,7

709,3

709,3

   39

част.

1000000

665000

285000

50000

1304

5850

01.12.2012

Итого по СП Большеустьикинский сельсовет                                                                  МР Мечетлинский район РБ

х

х

х

х

х

3099,5

2920,1

2869,8

144

х

3611580

2401700

1029300

180580

1165

5850

х

3611580,00

0

СП Мишкинский сельсовет МР Мишкинский район РБ

0

0

1

с.Мишкино, ул.Мира, д.20, корп.а

1974

блочный

2

2

773,7

714,9

629,5

   39

част.

1285118

854603

366259

64256

1661

5850

01.12.2012

2

с.Мишкино, ул.Мира, д.24

1965

кирпичный

2

2

585,4

537,4

393,0

   28

част.

753394

501007

214717

37670

1287

5850

01.12.2012

3

с.Мишкино, ул.Мира, д.44

1992

кирпичный

2

2

820,3

737,4

737,4

   31

част.

1074346

714440

306188

53718

1310

5850

01.12.2012

4

с.Мишкино, ул.Мира, д.72

1987

кирпичный

2

4

1192,1

1133,4

1006,4

   68

част.

1178899

783968

335986

58945

989

5850

01.12.2012

Итого по СП Мишкинский сельсовет МР Мишкинский район РБ

х

х

х

х

х

3371,5

3123,1

2766,3

166

х

4291757

2854018

1223150

214589

1273

5850

х

4291757

0

СП Миякинский сельсовет МР Миякинский район РБ

0

0

1

с.Киргиз-Мияки, ул.Комарова, д.19

1980

блочный

2

2

930,8

582,3

582,3

   24

част.

1773078

1179097

505327

88654

1905

5850

01.12.2012

2

с.Киргиз-Мияки, ул.Комарова, д.3

1972

кирпичный

2

2

781,1

724,1

724,1

   28

част.

1909049

1269518

544079

95452

2444

5850

01.12.2012

3

с.Киргиз-Мияки, ул.Шоссейная, д.18

1988

кирпичный

2

4

321,2

265,8

265,8

   18

част.

551036

366439

157045

27552

1716

5850

01.12.2012

4

с.Киргиз-Мияки, ул.Чапаева, д.2, корп.1

1993

кирпичный

2

3

1127,3

708,9

580,8

   32

част.

1408533

936674

401432

70427

1249

5850

01.12.2012

5

с.Киргиз-Мияки, ул.Калинина, д.3

1977

кирпичный

2

2

552,7

491,9

491,9

   26

част.

289476

192501

82501

14474

524

5850

01.12.2012

Итого по СП Миякинский сельсовет МР Миякинский район РБ

х

х

х

х

х

3713,1

2773,0

2644,9

128

х

5931172

3944229

1690384

296559

1597

5850

х

5931172

0

СП Красногорский сельсовет МР Нуримановский район РБ

0

0

1

с.Красная Горка, ул.Колхозная, д.9

1975

панельный

2

2

796,6

735,0

484,8

   49

част.

1188608

790403

338774

59431

1492

5850

01.12.2012

Итого по СП Красногорский сельсовет МР Нуримановский район РБ

хх

х

х

х

х

796,6

735,0

484,8

49

х

1188608

790403

338774

59431

1492

5850

х

1188608

0

СП Павловский сельсовет МР Нуримановский район РБ

0

0

1

с.Павловка, ул.Ленина, д.37

1974

панельный

5

4

2687,0

1847,0

1847,0

   123

част.

3325672

2211572

947816

166284

1238

5850

01.12.2012

Итого по СП Павловский сельсовет                                                     МР Нуримановский район РБ

хх

х

х

х

х

2687,0

1847,0

1847,0

123

х

3325672

2211572

947816

166284

1238

5850

х

3325672

0

СП Мурсалимкинский сельсовет МР Салаватский район РБ

0

0

1

с.Мурсалимкино, ул.Кирова, д.19

1986

кирпичный

2

1

758,8

624,3

620,2

   28

част.

407980

271307

116274

20399

538

5850

01.12.2012

2

с.Мурсалимкино, ул.Кирова, д.20

1988

кирпичный

2

1

1087,5

589,1

589,1

   36

част.

584710

388832

166642

29236

538

5850

01.12.2012

3

с.Мурсалимкино, ул.Кирова, д.21

1986

кирпичный

2

1

1137,5

612,8

612,8

   23

част.

611596

406711

174305

30580

538

5850

01.12.2012

Итого по СП Мурсалимкинский сельсовет МР Салаватский район РБ

х

х

х

х

х

2983,8

1826,2

1822,1

87

х

1604286

1066850

457221

80215

538

5850

х

1604286

0

СП Салаватский сельсовет МР Салаватский район РБ

0

0

1

с.Малояз, ул.Школьная, д.3, корп.2

1978

кирпичный

2

2

969,7

883,1

883,1

   47

част.

1199815

797877

341947

59991

1237

5850

01.12.2012

2

с.Малояз, ул.Коммунистическая, д.67, корп.2

1976

кирпичный

2

2

1079,3

918,3

918,3

   24

част.

1335425

888057

380596

66772

1237

5850

01.12.2012

Итого по СП Салаватский сельсовет МР Салаватский район РБ

х

х

х

х

х

2049,0

1801,4

1801,4

71

х

2535240

1685934

722543

126763

1237

5850

х

2535240

0

СП Куганакский  сельсовет МР Стерлитамакский район РБ

0

0

1

с.Большой Куганак, ул.Мира, д.3

1956

кирпичный

2

2

407,7

365,6

365,6

22

част.

1308698

870284

  372 979  

  65 435  

3210

5850

01.12.2012

2

с.Большой Куганак, ул.Ленина, д.15

1956

кирпичный

2

1

438,1

404,5

313,8

19

част.

1255817

   835 118  

  357 908  

  62 791  

2867

5850

01.12.2012

Итого по СП Куганакский сельсовет               МР Стерлитамакский район РБ

х

х

х

х

х

845,8

770,1

679,4

41

х

2564515

1705402

730887

128226

3032

5850

х

2564515

0

СП Отрадовский  сельсовет МР Стерлитамакский район РБ

0

0

1

с.Загородный, ул.Фестивальная, д.1, корп.А

1984

кирпичный

2

2

1221,3

957,5

535,0

75

част.

1515106

1007545

431805

75756

1241

5850

01.12.2012

2

с.Мариинский, ул.Раевский тракт, д.2

1982

кирпичный

2

2

1257,5

1062,1

89,1

87

комп

1994714

1326485

568493

99736

1586

5850

01.12.2012

3

с.Мариинский, ул.Раевский тракт, д.3

1983

кирпичный

2

2

1304,5

1118,8

94,8

83

комп

2005645

1333753

571609

100283

1537

5850

01.12.2012

Итого по СП Отрадовский сельсовет               МР Стерлитамакский район РБ

х

х

х

х

х

3783,3

3138,4

718,9

245

х

5515465

3667783

1571907

275775

1458

5850

х

5515465

0

СП Рощинский  сельсовет МР Стерлитамакский район РБ

0

0

1

с.Рощинский, ул.Майская, д.20

1980

кирпичный

2

2

659,9

578,6

578,6

36

част.

1077257

   716 376  

  307 018  

53863

1632

5850

01.12.2012

2

с.Рощинский, ул.Лесная, д.4

1984

кирпичный

2

2

652,7

570,7

570,7

35

част.

1028007

   683 624  

  292 982  

51401

1575

5850

01.12.2012

Итого по СП Рощинский сельсовет               МР Стерлитамакский район РБ

х

х

х

х

х

1312,6

1149,3

1149,3

71

х

2105264

1400000

600000

105264

1604

5850

х

2105264

0

СП Услинский  сельсовет МР Стерлитамакский район РБ

0

0

1

с.Верхние Услы, ул.40 лет Победы, д.1

1955

кирпичный

2

1

448,5

430,6

320,1

29

комп.

873685

581000

  249 000  

  43 685  

1948

5850

01.12.2012

Итого по СП Услинский сельсовет               МР Стерлитамакский район РБ

х

х

х

х

х

448,5

430,6

320,1

29

х

873685

581000

249000

43685

1948

5850

х

873685

0

СП Верхнетатышлинский  сельсовет МР Татышлинский район РБ

0

0

1

с.Верхние Татышлы, ул.М.Джалиля, д.24

1997

кирпичный

2

3

1056,5

969,1

969,1

   66

част.

702166

466940

200117

35109

665

5850

01.12.2012

2

с.Верхние Татышлы, ул.Ленина, д.101

1980

кирпичный

2

2

775,0

715,5

715,5

   48

част.

563312

374602

160544

28166

727

5850

01.12.2012

3

с.Верхние Татышлы, ул.Комарова, д.10

1992

кирпичный

2

1

696,6

380,5

380,5

   51

част.

580282

385887

165380

29015

833

5850

01.12.2012

4

с.Верхние Татышлы, ул.Строителей, д.26

1975

кирпичный

2

2

781,2

721,0

721,0

   50

част.

713237

474303

203272

35662

913

5850

01.12.2012

5

с.Верхние Татышлы, ул.Ленина, д.122

1975

кирпичный

2

2

781,2

723,6

723,6

   46

част.

719837

478691

205154

35992

921

5850

01.12.2012

Итого по СП Верхнетатышлинский  сельсовет                                                                  МР Татышлинский район РБ

х

х

х

х

х

4090,5

3509,7

3509,7

261

х

3278834

2180423

934467

163944

802

5850

х

3278834

0

СП Миловский  сельсовет МР Уфимский район РБ

0

0

1

с.Миловка, ул.Михайлова, д.9

1983

кирпичный

5

1

1068,9

873,6

641,4

   48

част.

1378532

916724

392881

68927

1290

5850

01.12.2012

2

с.Миловка, ул.Михайлова, д.10

1982

кирпичный

5

1

1068,9

873,6

732,6

   33

част.

1378531

916723

392881

68927

1290

5850

01.12.2012

3

с.Миловка, ул.Гагарина, д.8

1980

кирпичный

2

3

1008,3

867,7

486,2

   47

част.

2130242

1416610

607119

106513

2113

5850

01.12.2012

4

с.Миловка, ул.Кольцевая, д.6, корп.1

1988

кирпичный

5

1

1110,9

812,2

546,2

   46

част.

1378531

916723

392881

68927

1241

5850

01.12.2012

5

с.Миловка, ул.Гагарина, д.1

1965

блочный

2

2

769,2

738,7

240,1

   64

част.

2130242

1416610

607119

106513

2769

5850

01.12.2012

6

с.Миловка, ул.Гагарина, д.3

1968

кирпичный

2

2

734,7

702,9

220,4

   46

част.

2130242

1416610

607119

106513

2899

5850

01.12.2012

Итого по СП Миловский сельсовет                                                                  МР Уфимский район РБ

х

х

х

х

х

5760,9

4868,7

2866,9

284

х

10526320

7000000

3000000

526320

1827

5850

х

10526320

0

ГП г.Учалы МР Учалинский район РБ

0

0

1

г.Учалы, ул. Ленина, д.18

1964

кирпичный

4

3

2240,6

2018,2

1966,6

93

част.

1740000

1160000

497143

82857

777

5850

01.12.2012

2

г.Учалы, ул.Муртазина, д.28, корп.а

1967

кирпичный

5

3

2786,1

2498,2

2430,0

132

част.

2780000

1853333

794286

132381

998

5850

01.12.2012

3

г.Учалы, ул.Мира, д.10

1977

кирпичный

5

6

4966,1

4525,9

4481,9

253

част.

5630001

3753334

1608572

268095

1134

5850

01.12.2012

4

г.Учалы, ул.Мира, д.22

1977

кирпичный

5

4

4047,8

3626,2

3313,5

167

част.

4040000

2693333

1154286

192381

998

5850

01.12.2012

5

г.Учалы, ул.Мира, д.24

1979

кирпичный

5

6

5104,9

4510,9

4466,6

225

част.

5530000

3686667

1580000

263333

1083

5850

01.12.2012

6

г.Учалы, ул.Башкортостана, д.12

1975

кирпичный

5

4

3794,0

3376,4

3267,1

185

част.

4040000

2693333

1154286

192381

1065

5850

01.12.2012

7

г.Учалы, ул.Башкортостана, д.8

1976

кирпичный

5

4

4570,4

4272,4

2695,0

149

част.

1790000

1193333

511429

85238

392

5850

01.12.2012

8

г.Учалы, ул.Башкортостана, д.10

1975

кирпичный

5

8

6644,0

6047,0

5649,6

280

част.

3080000

2053333

880000

146667

464

5850

01.12.2012

9

г.Учалы, ул.Башкортостана, д.10, корп.А

1975

кирпичный

5

8

6172,0

6095,4

6035,3

319

част.

3080000

2053333

880000

146667

499

5850

01.12.2012

10

г.Учалы, ул.Кирова, д.12

1967

кирпичный

5

4

3422,9

3149,5

3147,5

170

част.

2240000

1493333

640000

106667

654

5850

01.12.2012

11

г.Учалы, ул.50 лет Октября, д.7

1968

кирпичный

5

4

3447,9

3172,9

3043,2

184

част.

1790000

1193333

511429

85238

519

5850

01.12.2012

12

г.Учалы, ул.К.Маркса, д.11

1969

кирпичный

4

4

2822,9

2280,4

2089,9

143

част.

1450000

966666

414286

69048

514

5850

01.12.2012

13

г.Учалы, ул.Сибайская, д.8

1969

кирпичный

5

4

3776,2

3364,1

3360,5

197

част.

1200000

800000

342857

57143

318

5850

01.12.2012

14

г.Учалы, ул.Кирова, д.8

1967

кирпичный

5

3

3097,3

3070,9

2453,8

128

част.

1340000

893333

382857

63810

433

5850

01.12.2012

15

г.Учалы, ул.Ахметгалина, д.21

1978

кирпичный

5

8

6688,1

6086,2

5885,7

330

част.

2864166

1909447

818331

136388

428

5850

01.12.2012

Итого по  ГП г.Учалы                                                                     МР Учалинский район РБ

х

х

х

х

х

63581,2

58094,6

54286,2

2955

х

42594167

28396111

12169762

2028294

670

5850

х

42594167

0

СП Бала-Четырманский сельсовет МР Федоровский район РБ

0

0

1

с.Бала-Четырман, ул.Первомайская, д.7

1980

кирпичный

2

3

1031,0

941,7

941,7

47

част.

1697966

1129147

483920

84899

1647

5850

01.12.2012

Итого по СП Бала-Четырманский сельсовет                                                                                        МР Федоровский район РБ

х

х

х

х

х

1031,0

941,7

941,7

47

х

1697966

1129147

483920

84899

1647

5850

х

1697966

0

СП Гончаровский сельсовет МР Федоровский район РБ

0

0

1

д.Гончаровка, ул.Школьная, д.13

1984

кирпичный

2

2

1574,7

1461,6

945,7

75

част.

1754387

1166667

500000

87720

1114

5850

01.12.2012

Итого по СП Гончаровский сельсовет                                                                                                                                                             МР Федоровский район РБ

х

х

х

х

х

1574,7

1461,6

945,7

75

х

1754387

1166667

500000

87720

1114

5850

х

1754387

0

СП Федоровский сельсовет МР Федоровский район РБ

0

0

1

с.Федоровка, ул.Социалистическая, д.61

1980

кирпичный

2

3

968,3

840,2

840,2

44

част.

1692913

1125787

482480

84646

1748

5850

01.12.2012

2

с.Федоровка, ул.Ленина, д.61

1970

кирпичный

2

2

763,1

707,1

707,1

26

част.

1334155

887213

380234

66708

1748

5850

01.12.2012

Итого по СП Федоровский сельсовет                               МР Федоровский район РБ

х

х

х

х

х

1731,4

1547,3

1547,3

70

х

3027068

2013000

862714

151354

1748

5850

х

3027068

0

СП Акъярский  сельсовет МР Хайбуллинский район РБ

0

0

1

с.Акъяр, ул.Акмуллы, д.3

1986

кирпичный

2

2

1264,2

1166,5

1166,5

   54

част.

1930000

1283450

550050

96500

1527

5850

01.12.2012

2

с.Акъяр, ул.Акмуллы, д.32

1979

кирпичный

2

3

958,9

871,5

871,5

   36

част.

2050000

1363250

584250

102500

2138

5850

01.12.2012

3

с.Акъяр, ул.Юбилейная, д.3

1970

кирпичный

2

2

754,1

695,9

695,9

   21

част.

1939064

1289477

552633

96954

2571

5850

01.12.2012

4

с.Акъяр, ул.Юбилейная, д.14

1971

кирпичный

2

2

790,2

721,0

668,3

   25

част.

1915000

1273475

545775

95750

2423

5850

01.12.2012

Итого по  СП Акъярский  сельсовет МР Хайбуллинский район РБ

х

х

х

х

х

3767,4

3454,9

3402,2

136

х

7834064

5209652

2232708

391704

2079

5850

х

7834064

0

СП Чекмагушевский сельсовет МР Чекмагушевский район РБ

0

0

1

с.Чекмагуш, ул.Свободы, д.6, корп.а

1978

кирпичный

4

3

1748,7

1525,3

1424,5

   51

част.

1145140

761518

326365

57257

655

5850

01.12.2012

2

с.Чекмагуш, ул.Свободы, д.8

1980

кирпичный

4

3

1765,4

1540,3

1476,8

   58

част.

1145140

761518

326365

57257

649

5850

01.12.2012

3

с.Чекмагуш, ул.Свободы, д.10

1983

кирпичный

4

3

1753,3

1525,4

1349,7

   54

част.

1145141

761519

326365

57257

653

5850

01.12.2012

4

с.Чекмагуш, ул.Свободы, д.10, корп.1

1989

кирпичный

4

3

1749,1

1522,4

1522,4

   68

част.

1145141

761519

326365

57257

655

5850

01.12.2012

5

с.Чекмагуш, ул.Свободы, д.12

1985

кирпичный

4

3

1736,5

1511,7

1511,7

   63

част.

1145141

761519

326365

57257

659

5850

01.12.2012

6

с.Чекмагуш, ул.Свободы, д.12, корп.1

1987

кирпичный

4

3

1739,2

1509,6

1281,8

   69

част.

1145143

761519

326366

57258

658

5850

01.12.2012

Итого по СП Чекмагушевский сельсовет                                                                          МР Чекмагушевский район РБ

х

х

х

х

х

10492,2

9134,7

8566,9

363

х

6870846

4569112

1958191

343543

655

5850

х

6870846

343542,26

ГП Чишминский поссовет МР Чишминский район РБ

0

0

1

р.п.Чишмы, ул.Коммунистическая, д.1

1981

кирпичный

3

4

3047,2

2033,7

1822,5

90

част.

1760000

1170400

501600

88000

865

5850

01.12.2012

2

р.п.Чишмы, ул.Коммунистическая, д.8

1989

кирпичный

3

3

1620,5

949,5

700,5

67

част.

1560000

1037400

444600

78000

1643

5850

01.12.2012

3

р.п.Чишмы, ул.Мира, д.4

1971

кирпичный

2

2

793,2

735,2

635,0

45

част.

1250000

831250

356250

62500

1700

5850

01.12.2012

4

р.п.Чишмы, ул.Мира, д.7

1972

кирпичный

2

3

1455,0

901,9

720,9

62

част.

1700000

1130500

484500

85000

1885

5850

01.12.2012

5

р.п.Чишмы, ул.Мира, д.7, корп.а

1975

кирпичный

2

3

1492,9

891,3

843,7

51

част.

1700000

1130500

484500

85000

1907

5850

01.12.2012

6

р.п.Чишмы, ул.Мира, д.8

1974

кирпичный

2

3

1473,1

905,8

613,1

64

част.

1700000

1130500

484500

85000

1877

5850

01.12.2012

7

р.п.Чишмы, ул.Мира, д.10

1972

кирпичный

2

3

1495,5

903,0

745,2

49

част.

1700000

1130500

484500

85000

1883

5850

01.12.2012

8

р.п.Чишмы, ул.Мира, д.20

1974

кирпичный

2

3

1494,7

902,6

855,7

63

част.

1700000

1130500

484500

85000

1883

5850

01.12.2012

9

р.п.Чишмы, ул.Шоссейная, д.3

1980

панельный

5

4

3524,3

2625,7

2110,3

140

част.

2100000

1396500

598500

105000

800

5850

01.12.2012

10

р.п.Чишмы, ул.Шоссейная, д.1

1987

кирпичный

5

2

2914,9

2105,7

1685,2

83

част.

1400000

931000

399000

70000

665

5850

01.12.2012

11

р.п.Чишмы, ул.Дружбы, д.6

1991

кирпичный

4

3

2943,0

2130,0

2015,4

82

част.

1936656

1287876

551947

96833

909

5850

01.12.2012

12

р.п.Чишмы, ул.Ленина, д.43

1986

кирпичный

5

1

1134,2

835,9

502,1

34

част.

600000

399000

171000

30000

718

5850

01.12.2012

13

р.п.Чишмы, ул.Ленина, д.51

1988

кирпичный

5

1

1059,3

663,7

580,6

38

част.

600000

399000

171000

30000

904

5850

01.12.2012

14

р.п.Чишмы, ул.Почтовая, д.2

1991

кирпичный

3

2

1539,2

1047,0

984,7

57

част.

1200000

798000

342000

60000

1146

5850

01.12.2012

15

р.п.Чишмы, ул.Ленина, д.50

1982

кирпичный

5

5

5240,0

3933,1

3327,0

252

част.

1900000

1263500

541500

95000

483

5850

01.12.2012

16

р.п.Чишмы, ул.Ленина, д.70

1993

кирпичный

3

3

2241,5

1492,3

1076,5

75

част.

1000000

665000

285000

50000

670

5850

01.12.2012

Итого по ГП Чишминский поссовет                                      МР Чишминский район РБ

х

х

х

х

х

33468,5

23056,4

19218,4

1252

х

23806656

15831426

6784897

1190333

1033

5850

х

23806656

0

ГП г.Янаул МР Янаульский район РБ

0

0

1

г.Янаул, ул.Ленина, д.24

1990

кирпичный

   5

   6

5444,1

4601,2

4555,2

   223

част.

9354613

6220818

2666064

467731

1718

5850

01.12.2012

2

г.Янаул, ул.Победы, д.72

1983

кирпичный

5

6

4739,2

4485,8

4402,8

   201

част.

8189248

5445849

2333936

409463

1728

5850

01.12.2012

Итого по ГП г.Янаул                                                                                       МР Янаульский район РБ

х

х

х

х

х

10183,3

9087,0

8958,0

424

х

17543861

11666667

5000000

877194

1723

5850

х

17543861

0

ГО г.Агидель РБ

0

0

1

г.Агидель, ул.Первых Строителей, д.6

1982

панельный

5

6

5176,8

4589,5

4490,4

   239

част.

2526316

1200000

1200000

126316

550

5850

01.12.2012

Итого по ГО г.Агидель РБ

х

х

х

х

х

5176,8

4589,5

4490,4

239

х

2526316

1200000

1200000

126316

550

5850

х

2526316

0

Республика Башкортостан

0

0

Итого по Республике Башкортостан

х

х

х

х

х

382204,3

326366,2

286590,0

16540

х

451746646

300000000

129257173

22489473

1182

5850

х

451746646

0

#ЗНАЧ!

#ЗНАЧ!

451746646

0

451746646

0

0

Приложение № 2

к республиканской адресной программе

по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов на 2012 год

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год

№    п/п

Наименование                       муниципального образования

Общая
площадь
МКД - всего, кв.м

Количество
жителей,
зарегистриро-           ванных в МКД
на дату
утверждения
Программы, чел.

Количество многоквартирных домов

Стоимость капитального ремонта

I          квартал

II                квартал

III квартал

IV         квартал

всего

I              квартал

II                 квартал

III квартал

IV             квартал

всего

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

СП Аскаровский сельсовет                            МР Абзелиловский район РБ

3971,3

153

4

4

3508774

3508774

2

СП Раевский сельсовет                            МР Альшеевский район РБ

10920,0

500

   11

   11

10181947

10181947

10181947

0

3

СП Аскинский сельсовет                                   МР Аскинский район РБ

2254,8

148

   4

   4

5263160

5263160

5263160

0

4

СП Толбазинский сельсовет                           МР Аургазинский район РБ

5978,9

304

   8

   8

7634993

7634993

7634993

0

5

ГП г.Баймак                                                  МР Баймакский район РБ

9887,6

366

   10

   10

14736848

14736848

14736848

0

6

СП Старобалтачевский сельсовет                                       МР Балтачевский район  РБ

5481,8

242

   8

   8

3512374

3512374

3512374

0

7

ГП г.Белебей                                                  МР Белебеевский район РБ

34101,9

1198

   12

   12

36398732

36398732

36398732

0

8

ГП Приютовский поссовет                                                  МР Белебеевский район РБ

6258,7

227

   11

   11

16232863

16232863

16232863

0

9

СП Новобелокатайский сельсовет                                       МР Белокатайский район  РБ

3066,9

136

   6

   6

4174655

4174655

4174655

0

10

МР Благоварский район  РБ

11304,3

441

   13

   13

10076558

10076558

10076558

0

11

СП Буздякский сельсовет                                       МР Буздякский район  РБ

4718,0

240

8

   8

6686477

6686477

6686477

0

12

СП Бураевский сельсовет                                       МР Бураевский район  РБ

3306,9

110

4

   4

3612570

3612570

3612570

0

13

СП Красноусольский сельсовет                                       МР Гафурийский район  РБ

3265,3

138

4

   4

5451058

5451058

5451058

0

14

ГП г. Давлеканово МР                                Давлекановский район РБ

20528,5

885

   28

   28

16429289

16429289

16429289

0

15

СП Месягутовский сельсовет                         МР Дуванский район РБ

6911,5

349

   8

   8

7266124

7266124

7266124

0

16

СП Ермекеевский сельсовет                               МР Ермекеевский район РБ

2112,6

119

   3

   3

2593791

2593791

2593791

0

17

СП Спартакский сельсовет                               МР Ермекеевский район РБ

690,2

37

   1

   1

1030491

1030491

18

СП Исянгуловский сельсовет                               МР Зианчуринский район РБ

10264,4

510

   16

   16

8771937

8771937

19

СП Зилаирский сельсовет                          МР Зилаирский район РБ

1826,1

111

   3

   3

3203511

3203511

3203511

0

20

СП Кудеевский сельсовет                      МР Иглинский район РБ

5766,7

322

   8

   8

10011510

10011510

10011510

0

21

СП Улу-Телякский сельсовет                      МР Иглинский район РБ

1468,6

57

   1

   1

1475474

1475474

22

СП Яркеевский сельсовет                           МР Илишевский район РБ

6282,2

312

   8

   8

11003285

11003285

11003285

0

23

СП Краснохолмский сельсовет             МР Калтасинский район РБ

1602,7

56

   2

   2

2105264

2105264

2105264

0

24

СП Кельтеевский сельсовет                   МР Калтасинский район РБ

3178,4

119

   2

   2

1403509

1403509

1403509

0

25

СП Караидельский сельсовет                                                       МР Караидельский район РБ

3266,3

146

   5

   5

3173440

3173440

3173440

0

26

СП Кабаковский сельсовет                                МР Кармаскалинский район РБ

1809,8

132

   1

   1

2863123

2863123

2863123

0

27

СП Карламанский сельсовет                                МР Кармаскалинский район РБ

1256,9

61

   3

   3

2909963

2909963

2909963

0

28

СП Кармаскалинский сельсовет                                                                         МР Кармаскалинский район РБ

3443,1

171

   4

   4

5978014

5978014

5978014

0

29

СП Прибельский сельсовет                                МР Кармаскалинский район РБ

1830,0

63

   2

   2

3044657

3044657

3044657

0

30

СП Верхнекигинский сельсовет                                МР Кигинский район РБ

2522,5

104

   3

   3

2394720

2394720

2394720

0

31

СП Максютовский сельсовет                  МР Кугарчинcкий район РБ

3308,0

180

   5

   5

16168424

16168424

16168424

0

32

СП Юмагузинский сельсовет                  МР Кугарчинcкий район РБ

4590,8

176

4

   4

4022423

4022423

4022423

0

33

СП Кушнаренковский сельсовет             МР Кушнаренковский район РБ

6959,8

214

6

   6

7017544

7017544

7017544

0

34

СП Ермолаевский сельсовет                      МР Куюргазинский район РБ

3628,2

139

2

   2

4233205

4233205

4233205

0

35

ГП г.Мелеуз                                                  МР Мелеузовский район РБ

18492,0

814

19

   19

52168210

52168210

52168210

0

36

СП Большеустьикинский сельсовет                                              МР Мечетлинский район РБ

3099,5

144

4

   4

3611580

3611580

3611580

0

37

СП Мишкинский сельсовет                              МР Мишкинский район РБ

3371,5

166

4

   4

4291757

4291757

4291757

0

38

СП Миякинский сельсовет                          МР Миякинский район РБ

3713,1

128

5

   5

5931172

5931172

5931172

0

39

СП Красногорский сельсовет                                          МР Нуримановский район РБ

796,6

49

1

   1

1188608

1188608

1188608

0

40

СП Павловский сельсовет                                          МР Нуримановский район РБ

2687,0

123

1

   1

3325672

3325672

3325672

0

41

СП Мурсалимкинский сельсовет                                      МР Салаватский район РБ

2983,8

87

3

   3

1604286

1604286

1604286

0

42

СП Салаватский сельсовет                                      МР Салаватский район РБ

2049,0

71

2

   2

2535240

2535240

2535240

0

43

СП Куганакский  сельсовет                               МР Стерлитамакский район РБ

845,8

41

2

   2

2564515

2564515

2564515

0

44

СП Отрадовский  сельсовет                     МР Стерлитамакский район РБ

3783,3

245

3

   3

5515465

5515465

5515465

0

45

СП Рощинский  сельсовет                               МР Стерлитамакский район РБ

1312,6

71

2

   2

2105264

2105264

2105264

0

46

СП Услинский  сельсовет                               МР Стерлитамакский район РБ

448,5

29

1

   1

873685

873685

873685

0

47

СП Верхнетатышлинский  сельсовет                                                                МР Татышлинский район РБ

4090,5

261

5

   5

3278834

3278834

3278834

0

48

СП Миловский сельсовет                               МР Уфимский район РБ

5760,9

284

6

   6

10526320

10526320

10526320

0

49

ГП г.Учалы                                                                        МР Учалинский район РБ

63581,2

2955

15

   15

42594167

42594167

42594167

0

50

СП Бала-Четырманский сельсовет                                                                                            МР Федоровский район РБ

1031,0

47

1

   1

1697966

1697966

51

СП Гончаровский сельсовет                               МР Федоровский район РБ

1574,7

75

1

   1

1754387

1754387

52

СП Федоровский сельсовет                               МР Федоровский район РБ

1731,4

70

2

   2

3027068

3027068

3027068

0

53

СП Акъярский  сельсовет                          МР Хайбуллинский район РБ

3767,4

136

4

   4

7834064

7834064

7834064

0

54

СП Чекмагушевский сельсовет                                             МР Чекмагушевский район РБ

10492,2

363

6

   6

6870846

6870846

6870846

55

ГП Чишминский поссовет                                                              МР Чишминский район РБ

33468,5

1252

16

   16

23806656

23806656

23806656

56

ГП г.Янаул                                                                        МР Янаульский район РБ

10183,3

424

2

   2

17543861

17543861

57

ГО г.Агидель РБ

5176,8

239

1

   1

2526316

2526316

2526316

Итого по Республике Башкортостан

382204,3

16540

   324

   324

########

451746646

451746646

Приложение № 3

к республиканской адресной программе

по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов на 2012 год

РЕЕСТР

многоквартирных домов, участвующих в  республиканской адресной программе по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2012 год

№                         п/п

Адрес многоквартирного дома

Стоимость капитального ремонта

всего

в том числе:

ремонт внутридомовых инженерных систем

ремонт крыши

ремонт или замена лифтового оборудования

ремонт подвальных помещений

утепление и ремонт фасадов

руб.

руб.

кв.м

руб.

ед.

руб.

кв.м

руб.

кв.м

руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

СП Аскаровский сельсовет МР Абзелиловский район РБ

1

с.Аскарово, ул.Гагарина, д.1

415323

461

415323

2

с.Аскарово, ул.Гагарина, д.11

729532

640

729532

3

с.Аскарово, ул.Кирова, д.5

1665923

1132

1665923

4

с.Аскарово, ул.Учалинская, д.8

697996

675

697996

Итого по СП Аскаровский сельсовет                                                                         МР Абзелиловский район РБ

3508774

2908

3508774

СП Раевский сельсовет МР Альшеевский район РБ

1

с.Раевский, ул.Победы, д.5

1172912

117600

981,0

1055312

2

с.Раевский, ул.Кирова, д.96, корп.А

643137

111000

379,0

532137

3

с.Раевский, ул.Кирова, д.96, корп.В

832768

111000

590,0

721768

4

с.Раевский, ул.Кирова, д.96, корп.Г

763841

21000

596,0

742841

5

с.Раевский, ул.Кирова, д.94

683201

121000

294,0

562201

6

с.Раевский, ул.Гагарина, д.2

1046168

21000

585,0

1025168

7

с.Раевский, ул.Гагарина, д.4

976477

121000

591,0

855477

8

с.Раевский, ул.Дружбы, д.23, корп.А

772232

21000

598,0

751232

9

с.Раевский, ул.Дружбы, д.34, корп.А

641212

21000

410,0

620212

10

с.Раевский, ул.Космонавтов, д.75

1549324

316958

983,0

1232366

11

с.Раевский, ул.Гагарина, д.35, корп.А

1100675

266958

672,0

833717

Итого по СП Раевский сельсовет                            МР Альшеевский район РБ

10181947

1249516

6679,0

8932431

СП Аскинский сельсовет МР Аскинский район РБ

1

с.Аскино, ул.Гагарина, д.21

1088633

278467

540,0

467201

155,0

342965

2

с.Аскино, ул.Ленина, д.47

749283

387,0

749283

3

с.Аскино, ул.Ленина, д.113

1801544

500,0

634490

231,0

201652

500,0

965402

4

с.Аскино, ул.Ленина, д.13

1623700

500,0

554956

61,0

61120

512,0

1007624

Итого по СП Аскинский сельсовет                                                                     МР Аскинский район РБ

5263160

278467

1540,0

1656647

447,0

605737

1399,0

2722309

СП Толбазинский сельсовет МР Аургазинский район РБ

1

с.Толбазы, ул.Ленина, д.92

726517

267461

355,0

376217

83,0

82839

2

с.Толбазы, ул.Пушкина, д.48

822622

131772

595,0

633158

58,0

57692

3

с.Толбазы, ул.Фрунзе, д 46

806576

131803

580,0

620188

54,6

54585

4

с.Толбазы, ул.Партизанская, д.1

1487713

296585

800,0

1097135

94,0

93993

5

с.Толбазы, ул.7 Ноября, д.12

864126

103038

472,0

610749

200,0

150339

6

с.Толбазы, ул.Ленина, д.157, корп.11

394991

346,0

357752

55,0

37239

7

с.Толбазы, ул.Фрунзе, д.44

697842

126220

429,0

452544

130,0

119078

8

с.Толбазы, ул.Гоголя, д.18

1834606

312407

977,0

1300879

250,0

221320

Итого по СП Толбазинский сельсовет                                                      МР Аургазинский район РБ

7634993

1369286

4554,0

5448622

924,6

817085

ГП г.Баймак МР Баймакский район РБ

1

г.Баймак, ул.Мира, д.1, корп.а

1510120

311107

641,9

1199013

2

г.Баймак, ул.Мира, д.3, корп.а

1544727

311100

660,4

1233627

3

г.Баймак, ул.Мира, д.15

414576

414576

4

г.Баймак, ул.Мира, д.17

411612

411612

5

г.Баймак, ул.Есенина, д.7

1968927

442098

817,36

1526829

6

г.Баймак, ул.Есенина, д.9

1990103

441867

828,8

1548236

7

г.Баймак, ул.Есенина, д.11

1947712

367851

845,8

1579861

8

г.Баймак, ул.Юбилейная, д.11

3019982

372054

1417,5

2647928

9

г.Баймак, ул.Юбилейная, д.24

968979

968979

10

г.Баймак, ул.Юбилейная, д.26

960110

960110

Итого по ГП г.Баймак                                                                                                                                           МР Баймакский район РБ

14736848

5001354

5211,7

9735494

СП Старобалтачевский сельсовет МР Балтачевский район РБ

1

с.Старобалтачево, ул.Комсомольская, д.51

780438

840

756683

4,7

23755

2

с.Старобалтачево, ул.Якутова, д.18

404033

449

404033

3

с.Старобалтачево, ул.Якутова, д.16

543790

607

543790

4

с.Старобалтачево, ул.Кирова, д.9

244794

264

244794

5

с.Старобалтачево, ул.Комсомольская, д.114

700045

892,0

700045

6

с.Старобалтачево, ул.Комсомольская, д.64

543790

607,0

543790

7

с.Старобалтачево, ул.Комсомольская, д.108

234674

245,0

234674

8

с.Старобалтачево, ул.Кирова, д.13

60810

11,7

60810

Итого по СП Старобалтачевский сельсовет                                                    МР Балтачевский район  РБ

3512374

3904,0

3427809

16,4

84565

ГП г.Белебей МР Белебеевский район РБ

1

г.Белебей, ул.им.М.Г.Амирова, д.11

2845197

2310197

1025,2

535000

2

г.Белебей, ул.им.М.Г.Амирова, д.13

2848668

2408668

1122,0

440000

3

г.Белебей, ул.Интернациональная, д.71

2281689

2281689

4

г.Белебей, ул.Интернациональная, д.71, корп.А

2274557

2274557

5

г.Белебей, ул.Интернациональная, д.75, корп.А

5412036

1915544

1180,6

3496492

6

г.Белебей, ул.Фурманова, д.65

3238387

1128360

910,0

2110027

7

г.Белебей, ул.им.С.Ф.Горохова, д.15

2661302

474817

862,0

1854248

939,8

332237

8

г.Белебей, ул.Интернациональная, д.73, корп.Б

5316760

2576217

1194,0

2647791

727,1

92752

9

г.Белебей, ул.им.В.И.Ленина, д.46

1163625

595,0

1163625

10

г.Белебей, ул.им.В.И.Ленина, д.48

1455777

192844

560,0

1262933

11

г.Белебей, ул.Советская, д.121

1288756

610,0

1288756

12

г.Белебей, ул.Волгоградская, д.8

5611978

4487259

1296,0

1124719

Итого по ГП г.Белебей                                                                МР Белебеевский район РБ

36398732

20050152

7207,6

14948591

727,1

92752

3086,9

1307237

ГП Приютовский поссовет МР Белебеевский район РБ

1

р.п.Приютово, ул.К.Маркса, д.22

1703379

434053

428,1

1269326

2

р.п.Приютово, ул.К.Маркса, д.25, корп.А

1560469

428424

381,8

1132045

3

р.п.Приютово, ул.Ленина, д.18

3747837

1027429

917,5

2720408

4

р.п.Приютово, ул.Первомайская, д.1, корп.А

1694119

433688

425,1

1260431

5

р.п.Приютово, ул.Советская, д.6

1525900

427063

370,6

1098837

6

р.п.Приютово, ул.Советская, д.8

1567260

428692

384,0

1138568

7

р.п.Приютово, ул.К.Маркса, д.24, корп.А

1280445

427,1

1280445

8

р.п.Приютово, ул.Парамонова, д.4, корп.А

1502724

242590

425,0

1260134

9

р.п.Приютово, ул.Первомайская, д.1, корп.В

1141939

380,9

1141939

10

р.п.Приютово, ул.Калинина, д.10

328374

328374

11

р.п.Приютово, ул.Парамонова, д.4

180417

180417

Итого по ГП Прибельский поссовет                                                                МР Белебеевский район МР

16232863

3930730

4140,1

12302133

СП Новобелокатайский сельсовет МР Белокатайский район РБ

1

с.Новобелокатай, ул.Мира, д.2

689446

253,3

689446

2

с.Новобелокатай, ул.Мира, д.3

510177

187,4

510177

3

с.Новобелокатай, ул.Нагорная, д.23

705508

259,2

705508

4

с.Новобелокатай, ул.Нагорная, д.25

770165

282,9

770165

5

с.Новобелокатай, ул.Нагорная, д.27

746889

274,4

746889

6

с.Новобелокатай, ул.Школьная, д.7, корп.А

752470

276,4

752470

Итого по СП Новобелокатайский сельсовет                                                                МР Белокатайский район МР

4174655

1533,5

4174655

МР Благоварский район РБ

1

с.Языково, ул.Мира, д.19

490432

203424

264,0

287008

2

с.Языково, ул.Мира, д.23

1161010

286290

638,0

600910

255,0

273810

3

с.Языково, ул.Мира, д.25

1191826

286290

638,0

602455

261,0

303081

4

с.Языково, ул.Космонавтов, д.2

652663

269129

285,0

383534

5

с.Языково, ул.Космонавтов, д.4

518001

345397

204,0

172604

6

с.Языково, ул.Космонавтов, д.9

504569

284591

205,0

219978

7

с.Языково, ул.Ленина, д.71

427118

300585

64,6

126533

8

с.Языково, ул.Ленина, д.73

426639

300585

64,6

126054

9

с.Языково, ул.Чапаева, д.21

739968

73213

562,0

546823

58,7

119932

10

с.Языково, ул.Чапаева, д.23

739970

73213

562,0

546823

58,7

119934

11

с.Языково, ул.Чапаева, д.25

739970

73213

562,0

546823

58,7

119934

12

с.Языково, ул.Чапаева, д.27

739970

73213

562,0

546823

58,7

119934

13

с.Языково, ул.Пушкина, д.20

1744422

320807

1060,0

1082849

1315,0

340766

Итого по МР Благоварский район РБ

10076558

2889950

4584,0

4473506

3153,0

2713102

СП Буздякский сельсовет МР Буздякский район РБ

1

с.Буздяк, ул.В.Ахмадеева, д.2

1089453

588,0

1089453

2

с.Буздяк, ул.В.Ахмадеева, д.34

444163

63904

319,00

380259

3

с.Буздяк, ул.Заводская, д.9

436249

24780

341,0

411469

4

с.Буздяк, ул.Кирова, д.16, корп.1

976173

583,0

976173

5

с.Буздяк, ул.Ленина, д.6

641092

415,0

641092

6

с.Буздяк, ул.Матросова, д.17

1093154

518,0

1093154

7

с.Буздяк, ул.Титова, д.8

692996

445,0

692996

8

с.Буздяк, ул.Титова, д.10

1313197

368,0

620201

445,0

692996

Итого по СП Буздякский сельсовет                                                                МР Буздякский район РБ

6686477

88684

2813,0

4831542

1209,0

1766251

СП Бураевский сельсовет МР Бураевский район РБ

1

с.Бураево, ул М.Гафури, д.10

1022676

693,0

1022676

2

с.Бураево, ул М.Гафури, д.12

1152540

781,0

1152540

3

с.Бураево, ул. Вострецова, д.1

605046

410,0

605046

4

с.Бураево, ул. Матросова, д.7

832308

564,0

832308

Итого по СП Бураевский сельсовет                                                                МР Бураевский район РБ

3612570

2448,0

3612570

СП Красноусольский сельсовет МР Гафурийский район РБ

1

с.Красноусольский, ул.Блюхера, д.5, корп.2

1385435

603499

575,3

601640

463,0

180296

2

с.Красноусольский, ул.Блюхера, д.7, корп.1

1217604

459962

698,0

648822

434,5

108820

3

с.Красноусольский, ул.Блюхера, д.7, корп.2

1560920

616840

752,0

763784

808,0

180296

4

с.Курорта, ул.Лесная, д.25

1287099

458277

572,0

698822

568,0

130000

Итого по СП Красноусольский сельсовет                                                                МР Гафурийский район РБ

5451058

2138578

2597,3

2713068

2273,5

599412

ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ

1

г.Давлеканово, ул.Высоковольтная, д.4

764429

135735

720,0

628694

2

г.Давлеканово, ул.Высоковольтная, д.10

764429

135735

720,0

628694

3

г.Давлеканово, ул.Коммунистическая, д.25

509970

280,0

271926

341,0

238044

4

г.Давлеканово, ул.Коммунистическая, д.27

669990

420,0

378165

484,0

291825

5

г.Давлеканово, пер.Механизаторский, д.3

759454

451,0

410930

466,0

348524

6

г.Давлеканово, пер.Механизаторский, д.4

617400

358,0

328358

414,0

289042

7

г.Давлеканово, ул.Сибирская, д.5

453539

240,0

222102

336,0

231437

8

г.Давлеканово, ул.Сибирская, д.7

453539

240,0

222102

336,0

231437

9

г.Давлеканово, ул.Сибирская, д.9

453539

240,0

222102

336,0

231437

10

г.Давлеканово, ул.Сибирская, д.26

640000

436,0

331000

476,0

309000

11

г.Давлеканово, ул.Сибирская, д.28

640000

390,0

343253

426,0

296747

12

г.Давлеканово, ул.Чкалова, д.11

610000

330,0

326883

435,0

283117

13

г.Давлеканово, ул.Чкалова, д.12

610000

330,0

326883

435,0

283117

14

г.Давлеканово, ул.Новая, д.2, корп.1

965000

320000

1290,0

645000

15

г.Давлеканово, ул.Беляева, д.10

460000

100000

720,0

360000

16

г.Давлеканово, ул.Давлекановская, д.11

785000

170000

1230,0

615000

17

г.Давлеканово, ул.Давлекановская, д.13

825000

200000

1245,0

625000

18

г.Давлеканово, ул.Ленина, д.38

463000

63000

665,0

400000

19

г.Давлеканово, ул.Элеваторская, д.58

270000

90000

345,0

180000

20

г.Давлеканово, ул.Элеваторская, д.60

270000

90000

345,0

180000

21

г.Давлеканово, ул.Элеваторская, д.62

505000

140000

725,0

365000

22

г.Давлеканово, пер.Каранский, д.42

520000

80000

875,0

440000

23

г.Давлеканово, ул.Мира, д.1

370000

50000

580,0

320000

24

г.Давлеканово, ул.Рабочая, д.5

340000

100000

429,0

240000

25

г.Давлеканово, ул.Высоковольтная, д.5

720000

162485

629,0

557515

26

г.Давлеканово, ул.Высоковольтная, д.12

670000

229151

748,0

440849

27

г.Давлеканово, ул.Высоковольтная, д.14

920000

254837

843,0

665163

28

г.Давлеканово, ул.Карла Маркса, д.113, корп.А

400000

542,0

400000

Итого по ГП г.Давлеканово                                     МР Давлекановский район РБ

16429289

2320943

16366,0

11074619

4485,0

3033727

СП Месягутовский сельсовет МР Дуванский район РБ

1

с.Месягутово, ул.Октябрьская, д.8

657253

190437

445,1

466816

2

с.Месягутово, ул.Октябрьская, д.10

871191

300650

544,0

570541

3

с.Месягутово, ул.Октябрьская, д.12

858915

284578

547,6

574337

4

с.Месягутово, ул.Октябрьская, д.20, корп.1

1136547

224627

869,5

911920

5

с.Месягутово, ул.Октябрьская, д.22, корп.а

588452

91327

474,0

497125

6

с.Месягутово, ул.Партизанская, д.42

1368475

418483

905,8

949992

7

с.Месягутово, ул.И.Усова, д.7, корп.1

902309

325791

549,7

576518

8

с.Месягутово, ул.Электрическая, д.22

882982

300171

555,7

582811

Итого по СП Месягутовский сельсовет                                                             МР Дуванский район РБ

7266124

2136064

4891,4

5130060

СП Ермекеевский сельсовет МР Ермекеевский район РБ

1

с.Ермекеево, ул.Горького, д.19

664011

291611

266

372400

2

с.Ермекеево, ул.Грачева, д.13

1050485

190185

912,0

860300

3

с.Ермекеево, ул.Грачева, д.17

879295

180695

499,0

698600

Итого по СП Ермекеевский сельсовет                                                                    МР Ермекеевский район РБ

2593791

662491

1677,0

1931300

СП Спартакский сельсовет МР Ермекеевский район РБ

1

с.Спартак, ул.Комсомольская, д.1

1030491

499,2

1030491

Итого по СП Спартакский сельсовет                                                                    МР Ермекеевский район РБ

1030491

499,2

1030491

СП Исянгуловский сельсовет МР Зианчуринский район РБ

1

с.Исянгулово, ул.Гагарина, д.1

636690

636,0

607370

87,0

29320

2

с.Исянгулово, ул.Геологическая, д.7

575412

589,0

545615

84,0

29797

3

с.Исянгулово,ул.Геологическая, д.9

570305

589,0

542182

84,0

28123

4

с.Исянгулово, ул.Геологическая, д.11

578204

589,0

548407

84,0

29797

5

с.Исянгулово, ул.Геологическая, д.13

582900

589,0

553103

84,0

29797

6

с.Исянгулово, ул.К.Маркса, д.5

251556

235,0

236144

46,0

15412

7

с.Исянгулово, ул.Комсомольская, д.1

529881

67345

466,0

437740

74,0

24796

8

с.Исянгулово, ул.Комсомольская, д.3

529307

67344

466,0

437168

74,0

24795

9

с.Исянгулово, ул.Комсомольская, д.5

407587

49276

363,0

337847

61,0

20464

10

с.Исянгулово, ул.Комсомольская, д.7

527684

70038

466,0

431373

74,0

26273

11

с.Исянгулово, ул.Комсомольская, д.9

540782

70037

466,0

444472

74,0

26273

12

с.Исянгулово, ул.Комсомольская, д.15

571319

608,0

541168

85,0

30151

13

с.Исянгулово, ул.Октябрьской революции, д.45

701725

615,0

673266

85,0

28459

14

с.Исянгулово, ул.Нефтяников, д.1

654971

85683

614,0

539465

89,0

29823

15

с.Исянгулово, ул.Чекмарева, д.10

592252

606,0

562074

68,0

30178

16

с.Исянгулово, ул.Геологическая, д.26

521362

302,0

181544

319,0

339818

Итого по СП Исянгуловский сельсовет                                                          МР Зианчуринский район РБ

8771937

409723

8199,0

7618938

1472,0

743276

СП Зилаирский сельсовет МР Зилаирский район РБ

1

с.Зилаир, ул.Ленина, д.93

744492

120000

407,5

624492

2

с.Зилаир, ул.Красных Партизан, д.96, корп.б

1212058

120000

712,6

1092058

3

с.Зилаир, ул.Ленина, д.113

1246961

377267

567,5

869694

Итого по СП Зилаирский сельсовет                                  МР Зилаирский район РБ

3203511

617267

1687,6

2586244

СП Кудеевский сельсовет МР Иглинский район РБ

1

с.Кудеевский, ул.Пушкина, д.23

1685362

482689

638,0

1202673

2

с.Кудеевский, ул.Пушкина, д.19

936664

540,0

936664

3

с.Кудеевский, ул.Победы, д.1

664439

664439

4

с.Кудеевский, ул.Гагарина, д.4

1281005

715,4

1281005

5

с.Кудеевский, ул.Гагарина, д.10

1826482

547945

700,6

1278537

6

с.Кудеевский, ул.Гагарина, д.12

1263329

700,6

1263329

7

с.Кудеевский, ул.Гагарина, д.14

1281006

715,4

1281006

8

с.Кудеевский, ул.Железнодорожная, д.17

1073223

582,0

1073223

Итого по СП Кудеевский сельсовет                                             МР Иглинский район РБ

10011510

1695073

4592,0

8316437

СП Улу-Телякский сельсовет МР Иглинский район РБ

1

с.Улу-Теляк, ул.Чехова, д.17

1475474

350000

878,8

1125474

Итого по СП Улу-Телякский сельсовет                                                        МР Иглинский район РБ

1475474

350000

878,8

1125474

СП Яркеевский сельсовет МР Илишевский район РБ

1

с.Верхнеяркеево, ул.50 лет Октября, д.7 корп.А

2124854

270715

915,6

1854139

2

с.Верхнеяркеево, ул.Советская, д.19 корп.1

1288982

270158

992,3

1018824

3

с.Верхнеяркеево, ул.Коммунистическая, д.39

570414

260,5

570414

4

с.Верхнеяркеево, ул.Комсомольская, д.6

1052803

221089

1137,8

831714

5

с.Верхнеяркеево, ул.50 лет Октября, д.10

1749399

307070

763,0

1442329

6

с.Верхнеяркеево, ул.Куйбышева, д.108

357183

363,3

357183

7

с.Верхнеяркеево, ул.50 лет Октября, д.12

1749399

474001

712,0

1275398

8

с.Верхнеяркеево, ул.Коммунистическая, д.11

2110251

400043

1027,0

1710208

Итого по СП Яркеевский сельсовет                                                                                                МР Илишевский район РБ

11003285

1943076

6171,5

9060209

СП Краснохолмский сельсовет МР Калтасинский район РБ

1

с.Краснохолмский, ул.Горького, д.9

1052632

8000

680,0

1044632

2

с.Краснохолмский, ул.Комсомольская, д.2

1052632

8000

690,0

1044632

Итого по СП Краснохолмский сельсовет                                                                      МР Калтасинский район РБ

2105264

16000

1370,0

2089264

СП Кельтеевский сельсовет МР Калтасинский район РБ

1

с.Кутерем, ул.Нефтяников, д.18

659647

1027,6

659647

2

с.Кутерем, ул.Нефтяников, д.9

743862

1203,2

743862

Итого по СП Кельтеевский сельсовет                                                                      МР Калтасинский район РБ

1403509

2230,8

1403509

СП Караидельский сельсовет МР Караидельский район РБ

1

с.Караидель, ул.Гагарина, д.2

550000

250000

330,0

300000

2

с.Караидель, ул.Гагарина, д.4

850000

250000

630,0

600000

3

с.Караидель, ул.Гагарина, д.6

833440

250000

480,0

383440

150,0

200000

4

с.Караидель, ул.Горького, д.21

470000

610,0

470000

5

с.Караидель, ул.Октябрьская, д.26

470000

630,0

470000

Итого по СП Караидельский сельсовет                                                            МР Караидельский район РБ

3173440

750000

2680,0

2223440

150,0

200000

СП Кабаковский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ

1

д.Кабаково, ул.Строителей, д.14

2863123

2793,0

2863123

Итого по СП Кабаковский сельсовет                                                    МР Кармаскалинский район РБ

2863123

2793,0

2863123

СП Карламанский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ

1

д.Улукулево, ул.60 лет Октября, д.71

1064757

471,0

764048

515,0

300709

2

д.Улукулево, ул.60 лет Октября, д.75

1183238

425,0

922133

473,0

261105

3

д.Улукулево, ул.60 лет Октября, д.62

661968

300,8

399150

473,0

262818

Итого по СП Карламанский сельсовет                                                    МР Кармаскалинский район РБ

2909963

1196,8

2085331

1461,0

824632

СП Кармаскалинский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ

1

с.Кармаскалы, ул.Тукаева, д.1

790947

293615

362,0

497332

2

с.Кармаскалы, ул.Тукаева, д.3

1343546

378253

515,0

695896

592,0

269397

3

с.Кармаскалы, ул.Кирова, д.28

1532708

470980

794,0

1002416

126,0

59312

4

с.Кармаскалы, ул.Мира, д.1

2310813

619713

978,0

1631661

180,0

59439

Итого по СП Кармаскалинский сельсовет                                                    МР Кармаскалинский район РБ

5978014

1762561

2649,0

3827305

898,0

388148

СП Прибельский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ

1

с.Прибельский, ул.Калинина, д.2

2104171

658972

864,4

1064802

658,0

380397

2

с.Прибельский, ул.Лермонтова, д.60

940486

133424

668,6

807062

Итого по СП Прибельский сельсовет                                                    МР Кармаскалинский район РБ

3044657

792396

1533,0

1871864

658,0

380397

СП Верхнекигинский сельсовет МР Кигинский район РБ

1

с.Верхние Киги, ул.Микрорайон, д.14

676647

650,0

676647

2

с.Верхние Киги, ул.Электрическая, д.1

448056

430,0

448056

3

с.Верхние Киги, ул.Майская, д.55

1270017

1220,0

1270017

Итого по СП Верхнекигинский сельсовет                                                    МР Кигинский район РБ

2394720

2300,0

2394720

СП Максютовский сельсовет МР Кугарчинcкий район РБ

1

с.Максютово, ул.Восточная, д.1

3315604

1150099

531,0

1128375

573,0

1037130

2

с.Максютово, ул.Восточная, д.2

3638327

1228382

583,0

1238875

647,0

1171070

3

с.Максютово, ул.Восточная, д.3

2945640

1057550

472,0

1003000

489,0

885090

4

с.Максютово, ул.Восточная, д.4

3043042

1081132

488,0

1037000

511,0

924910

5

с.Максютово, ул.Восточная, д.5

3225811

1126256

517,0

1098625

553,0

1000930

Итого по СП Максютовский сельсовет                                                             МР Кугарчинcкий район РБ

16168424

5643419

2591,0

5505875

2773,0

5019130

СП Юмагузинский сельсовет МР Кугарчинcкий район РБ

1

с.Юмагузино, ул.Комсомольская, д.6

985000

420,0

985000

2

с.Юмагузино, ул.Комсомольская, д.21

903423

420,0

903423

3

с.Юмагузино, ул.Молодежная, д.11

903000

420,0

903000

4

с.Юмагузино, ул.Молодежная, д.12

1231000

740,0

1231000

Итого по СП Юмагузинский сельсовет                                                             МР Кугарчинcкий район РБ

4022423

2000,0

4022423

СП Кушнаренковский сельсовет МР Кушнаренковский район РБ

1

с.Кушнаренково, ул.Октябрьская, д.72

1502325

600171

999,0

902154

2

с.Кушнаренково, ул.Октябрьская, д.76, корп.б

945434

395263

625,0

550171

3

с.Кушнаренково, ул.Октябрьская, д.78

1207526

477797

886,0

729729

4

с.Кушнаренково, ул Большевистская, д.4, корп.а

1436054

435627

1088,0

1000427

5

с.Кушнаренково, ул.Строительная, д.16

1002411

352098

530,0

650313

6

с.Кушнаренково, ул.Базарная, д.3

923794

923794

Итого по СП Кушнаренковский сельсовет                                                                                   МР Кушнаренковский район РБ

7017544

3184750

4128,0

3832794

СП Ермолаевский сельсовет МР Куюргазинский район РБ

1

с.Ермолаево, пр.Мира, д.3

2789431

1532,0

2789431

2

с.Ермолаево, ул.Заречная, д.52

1443774

636,0

1443774

Итого по СП Ермолаевский сельсовет                                                        МР Куюргазинский район РБ

4233205

2168,0

4233205

ГП г.Мелеуз МР Мелеузовский район РБ

1

г.Мелеуз, ул.Дзержинского, д.4

2836186

1094633

823,0

1338669

844,5

402884

2

г.Мелеуз, ул.Метеорологическая, д.11

2171591

959099

430,4

800018

530,1

412474

3

г.Мелеуз, ул.Салавата, д.13

2016627

948249

640,0

1068378

4

г.Мелеуз, ул.Ленина, д.11

2106817

915863

579,2

1190954

5

г.Мелеуз, ул.50 лет ВЛКСМ, д.15

2746482

1037510

792,0

1317516

821,0

391456

6

г.Мелеуз, ул.Дзержинского, д.8

1060084

601381

251,0

458703

7

г.Мелеуз, ул.Октябрьская, д.75

4520662

2363371

717,0

1491496

1203,4

665795

8

г.Мелеуз, ул.Октябрьская, д.77

4624962

2396685

744,0

1528352

1232,7

699925

9

г.Мелеуз, ул.Дзержинского, д.1

2134482

913489

574,8

1220993

10

г.Мелеуз, ул.Маяковского, д.15

2354658

1223235

535,4

1131423

11

г.Мелеуз, ул.Метеорологическая, д.18

3510612

1909373

572,2

699875

1107,2

901364

12

г.Мелеуз, ул.Ленина, д.5, корп.а

2459368

823975

551,3

1063159

759,2

572234

13

г.Мелеуз, ул.Шахтерская, д.1, корп.а

5850432

2991712

1272,5

2473953

1577,5

384767

14

г.Мелеуз, ул.Северная, д.11

2576510

904368

441,0

1463000

548,2

209142

15

г.Мелеуз, ул.Воровского, д.15

1642693

717281

439,0

925412

16

г.Мелеуз, ул.Ленина, д.5

2832691

882691

580,0

1950000

17

г.Мелеуз, ул.Ленина, д.9

2107971

920601

577,5

1187370

18

г.Мелеуз, ул.Метеорологическая, д.16

2128087

1058761

644,0

1069326

19

г.Мелеуз, ул.Комарова, д.5

2487295

1232251

595,4

1255044

Итого по ГП г.Мелеуз                                                                                                                                 МР Мелеузовский район РБ

52168210

23894528

11759,7

23633641

8623,8

4640041

СП Большеустьикинский сельсовет МР Мечетлинский район РБ

1

с.Большеустьикинское, ул.Мира, д.10

852690

152690

639,0

700000

2

с.Большеустьикинское, ул.Трактовая, д.11

953100

173100

675,0

780000

3

с.Большеустьикинское, ул.Мира, д.17

805790

149692

552,0

656098

4

с.Большеустьикинское, ул.Строительная, д.4

1000000

179650

544,0

820350

Итого по СП Большеустьикинский сельсовет                                                                  МР Мечетлинский район РБ

3611580

655132

2410,0

2956448

СП Мишкинский сельсовет МР Мишкинский район РБ

1

с.Мишкино, ул.Мира, д.20, корп.а

1285118

624,0

906782

595,0

378336

2

с.Мишкино, ул.Мира, д.24

753394

483,0

753394

3

с.Мишкино, ул.Мира, д.44

1074346

648,0

1074346

4

с.Мишкино, ул.Мира, д.72

1178899

1038,0

1178899

Итого по СП Мишкинский сельсовет                                                                                            МР Мишкинский район РБ

4291757

2793,0

3913421

595,0

378336

СП Миякинский сельсовет МР Миякинский район РБ

1

с.Киргиз-Мияки, ул.Комарова, д.19

1773078

678,0

1773078

2

с.Киргиз-Мияки, ул.Комарова, д.3

1909049

728,0

1909049

3

с.Киргиз-Мияки, ул.Шоссейная, д.18

551036

275,0

551036

4

с.Киргиз-Мияки, ул.Чапаева, д.2, корп.1

1408533

710,0

1408533

5

с.Киргиз-Мияки, ул.Калинина, д.3

289476

289476

Итого по СП Миякинский сельсовет                                                                                               МР Миякинский район РБ

5931172

289476

985,0

1959569

1406,0

3682127

СП Красногорский сельсовет МР Нуримановский район РБ

1

с.Красная Горка, ул.Колхозная, д.9

1188608

691,0

1188608

Итого по СП Красногорский сельсовет                                                     МР Нуримановский район РБ

1188608

691,0

1188608

СП Павловский сельсовет МР Нуримановский район РБ

1

с.Павловка, ул.Ленина, д.37

3325672

1800,0

3325672

Итого по СП Павловский сельсовет                                                     МР Нуримановский район РБ

3325672

1800,0

3325672

СП Мурсалимкинский сельсовет МР Салаватский район РБ

1

с.Мурсалимкино, ул.Кирова, д.19

407980

471

407980

2

с.Мурсалимкино, ул.Кирова, д.20

584710

485

584710

3

с.Мурсалимкино, ул.Кирова, д.21

611596

463,5

611596

Итого по СП Мурсалимкинский сельсовет                                         МР Салаватский район РБ

1604286

1419,6

1604286

СП Салаватский сельсовет МР Салаватский район РБ

1

с.Малояз, ул.Школьная, д.3, корп.2

1199815

399815

641,4

800000

2

с.Малояз, ул.Коммунистическая, д.67, корп.2

1335425

435425

701,4

900000

Итого по СП Салаватский сельсовет                                                                                МР Салаватский район РБ

2535240

835240

1342,8

1700000

СП Куганакский  сельсовет МР Стерлитамакский район РБ

1

с.Большой Куганак, ул.Мира, д.3

1308698

180782

374,0

796399

385,0

331517

2

с.Большой Куганак, ул.Ленина, д.15

1255817

121964

374,0

884662

347,0

249191

Итого по СП Куганакский сельсовет               МР Стерлитамакский район РБ

2564515

302746

748,0

1681061

732,0

580708

СП Отрадовский  сельсовет  МР Стерлитамакский район РБ

1

с.Загородный, ул.Фестивальная, д.1, корп.А

1515106

            197 192  

895,0

1 273 263  

4,0

44651

2

с.Мариинский, ул.Раевский тракт, д.2

1994714

            669 561  

850,0

1 140 945  

22,0

54147

350,0

130061

3

с.Мариинский, ул.Раевский тракт, д.3

2005645

            675 742  

850,0

1 139 515  

32,0

59094

360,0

131294

Итого по СП Отрадовский сельсовет               МР Стерлитамакский район РБ

5515465

1542495

2595,0

3553723

58,00

157892

710,0

261355

СП Рощинский  сельсовет МР Стерлитамакский район РБ

1

с.Рощинский, ул.Майская, д.20

1077257

            197 761  

542,0

    826 976  

25,0

52520

2

с.Рощинский, ул.Лесная, д.4

1028007

            200 476  

542,0

    827 531  

Итого по СП Рощинский сельсовет                                                   МР Стерлитамакский район РБ

2105264

398237

1084,0

1654507

25,0

52520

СП Услинский  сельсовет МР Стерлитамакский район РБ

1

с.Верхние Услы, ул.40 лет Победы, д.1

873685

72848

342,2

575069

5,50

45123

350,0

180645

Итого по СП Услинский сельсовет                                                           МР Стерлитамакский район РБ

873685

72848

342,2

575069

5,50

45123

350,0

180645

СП Верхнетатышлинский  сельсовет МР Татышлинский район РБ

1

с.Верхние Татышлы, ул.М.Джалиля, д.24

702166

20772

864,0

681394

2

с.Верхние Татышлы, ул.Ленина, д.101

563312

12539

608,0

550773

3

с.Верхние Татышлы, ул.Комарова, д.10

580282

58138

544,0

522144

4

с.Верхние Татышлы, ул.Строителей, д.26

713237

88344

610,0

624893

5

с.Верхние Татышлы, ул.Ленина, д.122

719837

85078

609,0

634759

Итого по СП Верхнетатышлинский  сельсовет                                                                  МР Татышлинский район РБ

3278834

264871

3235,0

3013963

СП Миловский  сельсовет МР Уфимский район РБ

1

с.Миловка, ул.Михайлова, д.9

1378532

621345

487,9

757187

2

с.Миловка, ул.Михайлова, д.10

1378531

621345

487,9

757186

3

с.Миловка, ул.Гагарина, д.8

2130242

1069328

762,1

1060914

4

с.Миловка, ул.Кольцевая, д.6, корп.1

1378531

621345

398,3

757186

5

с.Миловка, ул.Гагарина, д.1

2130242

1069328

546,0

1060914

6

с.Миловка, ул.Гагарина, д.3

2130242

1069328

546,0

1060914

Итого по СП Миловский сельсовет                                                                  МР Уфимский район РБ

10526320

5072019

3228,2

5454301

ГП г.Учалы МР Учалинский район РБ

1

г.Учалы, ул. Ленина, д.18

1740000

1740000

2

г.Учалы, ул.Муртазина, д.28, корп.а

2780000

1450000

680,0

1330000

3

г.Учалы, ул.Мира, д.10

5630000

3030000

1360,0

2600000

4

г.Учалы, ул.Мира, д.22

4040000

2240000

910,0

1800000

5

г.Учалы, ул.Мира, д.24

5530000

3030000

1360,0

2500000

6

г.Учалы, ул.Башкортостана, д.12

4040000

2240000

950,0

1800000

7

г.Учалы, ул.Башкортостана, д.8

1790000

1790000

8

г.Учалы, ул.Башкортостана, д.10

3080000

3080000

9

г.Учалы, ул.Башкортостана, д.10, корп.А

3080000

3080000

10

г.Учалы, ул.Кирова, д.12

2240000

2240000

11

г.Учалы, ул.50 лет Октября, д.7

1790000

1790000

12

г.Учалы, ул.К.Маркса, д.11

1450000

1450000

13

г.Учалы, ул.Сибайская, д.8

1200000

1200000

14

г.Учалы, ул.Кирова, д.8

1340000

1340000

15

г.Учалы, ул.Ахметгалина, д.21

2864167

2864167

Итого по  ГП г.Учалы                                                                     МР Учалинский район РБ

42594167

32564167

5260,0

10030000

СП Бала-Четырманский сельсовет МР Федоровский район РБ

1

с.Бала-Четырман, ул.Первомайская, д.7

1697966

250000

1532,0

1347966

500,0

100000

Итого по СП Бала-Четырманский сельсовет                                                                                        МР Федоровский район РБ

1697966

250000

1532,0

1347966

500,0

100000

СП Гончаровский сельсовет МР Федоровский район РБ

1

д.Гончаровка, ул.Школьная, д.13

1754387

250000

1075,2

1404387

500,0

100000

Итого по СП Гончаровский сельсовет                                                                                                                                                             МР Федоровский район РБ

1754387

250000

1075,2

1404387

500,0

100000

СП Федоровский сельсовет МР Федоровский район РБ

1

с.Федоровка, ул.Социалистическая, д.61

1692913

77663

732,8

1615250

2

с.Федоровка, ул.Ленина, д.61

1334155

250000

488,1

984155

600,0

100000

Итого по СП Федоровский сельсовет                                                                     МР Федоровский район РБ

3027068

327663

1220,9

2599405

600,0

100000

СП Акъярский  сельсовет МР Хайбуллинский район РБ

1

с.Акъяр, ул.Акмуллы, д.3

1930000

180000

1056,7

1750000

2

с.Акъяр, ул.Акмуллы, д.32

2050000

300000

841,0

1750000

3

с.Акъяр, ул.Юбилейная, д.3

1939064

339064

642,6

1600000

4

с.Акъяр, ул.Юбилейная, д.14

1915000

315000

696,0

1600000

Итого по  СП Акъярский  сельсовет                                                                                МР Хайбуллинский район РБ

7834064

1134064

3236,3

6700000

СП Чекмагушевский сельсовет МР Чекмагушевский район РБ

1

с.Чекмагуш, ул.Свободы, д.6, корп.а

1145140

307340

1040

837800

2

с.Чекмагуш, ул.Свободы, д.8

1145140

307340

1040,0

837800

3

с.Чекмагуш, ул.Свободы, д.10

1145141

307341

1040,0

837800

4

с.Чекмагуш, ул.Свободы, д.10, корп.1

1145141

307341

1040,0

837800

5

с.Чекмагуш, ул.Свободы, д.12

1145141

307341

1040,0

837800

6

с.Чекмагуш, ул.Свободы, д.12 корп.1

1145143

307343

1040,0

837800

Итого по СП Чекмагушевский сельсовет                                                                          МР Чекмагушевский район РБ

6870846

1844046

6240,0

5026800

ГП Чишминский поссовет МР Чишминский район РБ

1

р.п.Чишмы, ул.Коммунистическая, д.1

1760000

110000

913,0

1650000

2

р.п.Чишмы, ул.Коммунистическая, д.8

1560000

560000

970,0

1000000

3

р.п.Чишмы, ул.Мира, д.4

1250000

510000

620,0

740000

4

р.п.Чишмы, ул.Мира, д.7

1700000

780000

640,0

920000

5

р.п.Чишмы, ул.Мира, д.7, корп.а

1700000

780000

640,0

920000

6

р.п.Чишмы, ул.Мира, д.8

1700000

780000

640,0

920000

7

р.п.Чишмы, ул.Мира, д.10

1700000

780000

640,0

920000

8

р.п.Чишмы, ул.Мира, д.20

1700000

780000

634,0

920000

9

р.п.Чишмы, ул.Шоссейная, д.3

2100000

800000

680,0

1300000

10

р.п.Чишмы, ул.Шоссейная, д.1

1400000

200000

660,0

1200000

11

р.п.Чишмы, ул.Дружбы, д.6

1936656

536656

800,0

1400000

12

р.п.Чишмы, ул.Ленина, д.43

600000

100000

220,0

500000

13

р.п.Чишмы, ул.Ленина, д.51

600000

100000

220,0

500000

14

р.п.Чишмы, ул.Почтовая, д.2

1200000

470000

504,0

730000

15

р.п.Чишмы, ул.Ленина, д.50

1900000

1024,0

1900000

16

р.п.Чишмы, ул.Ленина, д.70

1000000

270000

654,0

730000

Итого по ГП Чишминский поссовет                                      МР Чишминский район РБ

23806656

7556656

10459,0

16250000

ГП г.Янаул МР Янаульский район РБ

1

г.Янаул, ул.Ленина, д.24

9354613

854613

2792,5

8500000

2

г.Янаул, ул.Победы, д.72

8189248

748210

2444,6

7441038

Итого по ГП г.Янаул                                                                                       МР Янаульский район РБ

17543861

1602823

5237,1

15941038

ГО г.Агидель РБ

1

г.Агидель, ул.Первых Строителей, д.6

2526316

1227,0

2526316

Итого по ГО г.Агидель РБ

2526316

1227,0

2526316

Республика Башкортостан

Итого по Республике Башкортостан

451746646

138137491

185606,2

262765938

0

0

2187,2

1771109

44088,6

49072108

».

451746646

0

Приложение № 4

к республиканской адресной

программе по проведению

капитального ремонта

многоквартирных домов

на 2012 год

Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на софинансирование расходов муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета Республики Башкортостан

1. Настоящий Порядок определяет цель и условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и  городских округов Республики Башкортостан на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета Республики Башкортостан в рамках республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год (далее - Программа).

2. Целью предоставления субсидий является софинансирование расходов муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в которых собственники помещений, самостоятельно выбравшие способ управления многоквартирным домом, приняли решение о проведении капитального ремонта.

3. Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов предоставляются при выполнении условий, предусмотренных статьей 14 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон).

4. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:

наличие утвержденной муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;

участие муниципального образования в республиканской адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

5. Главным распорядителем средств бюджета Республики Башкортостан по предоставлению субсидий является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.

6. Для подтверждения выполнения условий и критериев предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан муниципальными образованиями в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан представляются следующие документы:

муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год с привлечением средств бюджета Республики Башкортостан (далее – муниципальная программа), утвержденная в установленном порядке;

перечень коммерческих организаций коммунального комплекса, действующих на территории муниципального образования и осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, по установленной государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) форме в части, относящейся к муниципальным образованиям;

перечень организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами (кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов) и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и действующих на территории муниципального образования Республики Башкортостан, по установленной Фондом форме в части, относящейся к муниципальным образованиям;

перечень организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами (кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов) и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и действующих на территории муниципального образования Республики Башкортостан, по установленной Фондом форме в части, относящейся к муниципальным образованиям;

перечень и тексты нормативных правовых актов муниципального образования Республики Башкортостан, обеспечивающих формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья, по установленной Фондом форме в части, относящейся к муниципальным образованиям;

перечень многоквартирных домов на территории муниципального образования Республики Башкортостан, в которых созданы товарищества собственников жилья, с указанием адресов мест расположения данных домов по установленной Фондом форме;

перечень и тексты правовых актов органов местного самоуправления Республики Башкортостан, утверждающих графики, предусмотренные подпунктами 7, 9 части 1 статьи 14 Федерального закона, по установленной Фондом форме;

перечень и тексты правовых актов муниципального образования Республики Башкортостан, предусматривающих прекращение не позднее 1 января 2010 года предоставления дотаций организациям коммунального комплекса на возмещение убытков от содержания объектов коммунальной инфраструктуры, по установленной Фондом форме;

выписки из правового акта(-ов) муниципального образования Республики Башкортостан о бюджете на 2012 год, предусматривающего(-щих) долевое финансирование Программы;

копии протоколов общих собраний членов товариществ собственников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооперативов либо иных специализированных потребительских кооперативов) и (или) общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, содержащих решения об участии в муниципальной программе, о проведении капитального ремонта и видах работ по капитальному ремонту в указанных многоквартирных домах в соответствии с частью 3 статьи 15 Федерального закона;

справку об общем количестве многоквартирных домов на территории муниципального образования Республики Башкортостан по установленной Фондом форме с приложением формы № 1-жилфонд государственной статистической отчетности;

копии технических паспортов на многоквартирные дома, включенные в Программу,  с указанием сведений о постановке на государственный кадастровый учет земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом;

справки из органов земельного кадастра о постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, включенные в Программу на 2012 год.

7. Субсидии распределяются Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан в пределах утвержденных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств. Методика расчета размера финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в рамках Программы указана в приложении к настоящему Порядку.

8. Перечисление субсидий осуществляется Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан отдельными платежными документами на основании соглашений между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, администрациями муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан и администрациями городских (сельских) поселений Республики Башкортостан и учитывается по соответствующим кодам классификации расходов бюджетов, предназначенным для учета межбюджетных трансфертов. Форма соглашения и перечень документов, необходимых для его заключения, утверждаются Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.

9. Средства, поступившие в местные бюджеты в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, учитываются в доходах местного бюджета по соответствующим кодам бюджетной классификации и направляются на увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на проведение капитального ремонта многоквартирных домов или для предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений.

Передача средств из бюджета муниципального района в бюджеты поселений осуществляется в течение пяти дней со дня получения средств на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов путем предоставления межбюджетных трансфертов в бюджеты поселений.

10. В течение семи дней со дня получения администрациями городских округов Республики Башкортостан от Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан средств на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов администрации городских округов Республики Башкортостан принимают решение о распределении полученных средств между многоквартирными домами, которые включены в Программу и управление которыми осуществляется товариществами собственников жилья (или управляющими организациями, выбранными собственниками помещений).

В течение семи дней со дня получения администрациями поселений от администрации муниципального района Республики Башкортостан средств на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов администрация поселения Республики Башкортостан принимает решение о распределении полученных средств между многоквартирными домами, которые включены в Программу и управление которыми осуществляется товариществами собственников жилья (или управляющими организациями, выбранными собственниками помещений).

11. Средства из бюджета городского округа и поселения на капитальный ремонт многоквартирных домов предоставляются в виде субсидий товариществам собственников жилья (или управляющим организациям, выбранным собственниками помещений) (далее - получатели субсидий) на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в случаях и порядке, которые предусмотрены решением представительного органа муниципального образования о местном бюджете и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами местной администрации.

12. В течение трех дней со дня принятия решения о предоставлении  субсидий администрации муниципальных образований Республики Башкортостан сообщают получателям субсидий о принятии такого решения с указанием объема предоставляемых средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта конкретного многоквартирного дома.

13. Получатели субсидий в течение пятнадцати дней со дня получения сообщения, предусмотренного пунктом 12 настоящего Порядка, открывают отдельный банковский счет в кредитной организации и направляют в администрацию муниципального образования Республики Башкортостан:

уведомление об открытии такого счета с указанием его реквизитов;

решение общего собрания членов товарищества собственников жилья (или собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений управляющей организацией) о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств получателей субсидий в размере не менее пяти процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома;

утвержденную общим собранием членов товарищества собственников жилья (или собственников помещений в многоквартирном доме) смету расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома.

14. Перечисление субсидии из местного бюджета осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в течение трех рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных в пункте 13 настоящего Порядка, на отдельный банковский счет, указанный получателем субсидии.

15. В платежных поручениях в поле "Назначение платежа" указываются реквизиты постановления Правительства Республики Башкортостан «О республиканской адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год», адреса домов, подлежащих ремонту, а также соответствующий код классификации расходов бюджетов с указанием целевых статей, связанных с обеспечением мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета Республики Башкортостан и местных бюджетов.

16. Оплата работ осуществляется на основании актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, согласованных с администрацией муниципального образования Республики Башкортостан и подписанных лицами, которые уполномочены действовать от имени товарищества собственников жилья или  выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации, за исключением случая, когда субсидии используются на выплату аванса на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

17. Уплата авансовых платежей товариществами собственников жилья (или управляющими организациями, выбранными собственниками помещений) подрядным организациям на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома производится в размере не более тридцати процентов от суммы средств, размещенных на банковском счете получателя субсидий. Ответственность за соблюдение данного пункта возлагается на получателей субсидий.

18. Отчетность о проведении капитального ремонта в порядке, по форме и в сроки, которые устанавливаются Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, представляют:

получатели субсидий - в администрации городских округов и поселений Республики Башкортостан;

администрации поселений Республики Башкортостан - в администрации муниципальных районов Республики Башкортостан;

администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан - в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.

19. Получатели субсидий, администрации муниципальных образований Республики Башкортостан и Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан несут ответственность за достоверность информации, представленной в отчетах, указанных в пункте 18 настоящего Порядка, а также за целевое и эффективное использование выделенных им средств, своевременное представление отчетности о выполненных работах. 

20. Субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан  носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

21. Органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Башкортостан несут ответственность за нецелевое использование субсидий согласно законодательству Российской Федерации.

22. В случае несоблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Башкортостан условий предоставления субсидий перечисление субсидий приостанавливается в порядке, установленном приказом Министерства финансов Республики Башкортостан от 12 апреля 2010 года № 31 «Об утверждении Порядка приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из бюджета Республики Башкортостан в случае несоблюдения органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан условий их предоставления».

23. Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на софинансирование  расходов муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, использованные не по целевому назначению, подлежат взысканию, а не использованные в установленные сроки, - возврату в бюджет Республики Башкортостан.

24. Контроль за целевым использованием субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на софинансирование расходов муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета Республики Башкортостан возлагается на Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.

Приложение

к Порядку предоставления

и расходования субсидий

бюджетам муниципальных

районов и городских округов

Республики Башкортостан на

софинансирование расходов

муниципальных образований

на проведение капитального

ремонта многоквартирных

домов за счет средств бюджета

Республики Башкортостан

Методика

расчета размера финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в рамках республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год

1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика определяет порядок расчета размера финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирного дома (далее – субсидия) товариществом собственников жилья (жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом) либо управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме (далее – заявитель), при обращении о включении многоквартирного дома в перечень многоквартирных домов муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов с привлечением средств из бюджета Республики Башкортостан (далее – муниципальная программа) в орган местного самоуправления муниципального образования Республики Башкортостан, претендующего на участие в республиканской адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год (далее – Программа).

1.2. Субсидия предоставляется на проведение следующих видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

а) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

б) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости - ремонт  лифтовых шахт;

в) ремонт крыш;

г) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

д) утепление и ремонт фасадов;

е) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), за исключением случаев, когда соответствующий многоквартирный дом оснащен такими приборами.

1.3. Стоимость капитального ремонта многоквартирного дома определяется как сумма расходов на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленных пунктом 1.2 настоящей Методики, разработку проектной документации для капитального ремонта, проведение государственной экспертизы проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

1.4. Стоимость капитального ремонта многоквартирного дома утверждается общим собранием членов товарищества собственников жилья (общим собранием членов жилищного, жилищно-строительного кооператива или специализированного потребительского кооператива) или общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, выбравших управляющую организацию для управления многоквартирным домом (далее – общее собрание), в соответствии с установленным общим собранием перечнем видов работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

1.5. Субсидия предоставляется в пределах стоимости капитального ремонта многоквартирного дома, рассчитанной исходя из размера предельной стоимости проведения капитального ремонта, установленного распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 2 мая 2012 года № 492-р.

1.6. Условием предоставления субсидии является долевое финансирование проведения капитального ремонта собственниками помещений в многоквартирном доме в размере не менее 5 процентов от суммы субсидии.

1.7. Доля участия в финансировании капитального ремонта собственников помещений в многоквартирном доме устанавливается решением общего собрания.

2. Порядок расчета размера субсидии

2.1. Планируемая общая стоимость капитального ремонта многоквартирного дома рассчитывается на основе укрупненных смет, составленных в соответствии с нормативными документами с учетом прогнозируемого изменения стоимости материалов и работ на планируемый срок начала проведения капитального ремонта.

2.2. На основании утвержденной общим собранием планируемой общей стоимости капитального ремонта и данных об общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме (общие площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, не учитываются) рассчитывается удельная стоимость капитального ремонта по формуле:

Cи =

С

,

S

где:

Cu – удельная стоимость капитального ремонта (тыс. руб./кв. м);

С – общая стоимость капитального ремонта многоквартирного дома (тыс. руб.);

S – общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме (кв. м), рассчитываемая по формуле:

S = ΣSr + ΣSc ,

где:

ΣSr  –  сумма общих площадей жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме (кв. м);

ΣSc – сумма общих площадей нежилых помещений в многоквартирном доме (кв. м).

Общие площади помещений в многоквартирном доме устанавливаются по данным технических паспортов помещений или свидетельств о регистрации прав собственности на помещение.

2.3. Размер участия в общих расходах на капитальный ремонт собственника (сособственников) i-го помещения в многоквартирном доме без учета субсидии рассчитывается как произведение удельной стоимости капитального ремонта на общую площадь принадлежащего собственнику (сособственникам) i-го помещения:

Rсi = Cu х Si ,

где:

Rсi – размер расходов на капитальный ремонт собственника (сособственников) i-го помещения в многоквартирном доме без учета субсидии (тыс. руб.);

Si – общая площадь i-ого помещения (кв. м).

2.4. Размер субсидии, с просьбой о которой заявитель планирует обратиться в орган местного самоуправления, в случаях:

а) если удельная стоимость капитального ремонта не превышает установленного размера предельной стоимости капитального ремонта (Сm), рассчитывается по формуле:

,

где:

Sub – размер запрашиваемой субсидии (тыс. руб.);

Subi – субсидия, рассчитанная в части расходов собственника i-го помещения (тыс. руб.);

Dfi – доля финансирования расходов по проведению капитального ремонта собственника i-го помещения (в процентах), Dfi не может быть менее 5%;

N - число жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

б) если удельная стоимость капитального ремонта превышает установленный размер предельной стоимости капитального ремонта, рассчитывается по формуле:

,

где:

Сm – установленный размер предельной стоимости проведения капитального ремонта (тыс. руб./кв. м).

2.5. Расходы на капитальный ремонт многоквартирного дома собственника (сособственников) i-го помещения с учетом размера запрашиваемой субсидии рассчитываются по формуле:

Rcisub  = Cu х Si – Subi,

где:

Rcisub – расходы на капитальный ремонт собственника i-го помещения с учетом субсидии (тыс. руб.).

3. Форма представления результатов расчета размера субсидии

3.1. Результаты расчета размера субсидии обобщаются в табличном виде по форме согласно приложению к настоящей Методике.

3.2. Заявитель представляет в орган местного самоуправления расчет размера субсидии и табличную форму с обобщенными результатами расчета, подписанные председателем правления товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива) либо руководителем управляющей организации, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме.

Приложение

к Методике расчета  размера финансовой поддержки

на проведение капитального ремонта

многоквартирного дома в рамках республиканской

адресной программы по проведению капитального

ремонта многоквартирных домов на 2012 год

Форма

представления результатов расчета размера участия в финансировании капитального ремонта собственников помещений в многоквартирном доме и размера запрашиваемой субсидии на капитальный ремонт

Вид помещения, номер квартиры или кадастровый номер нежилого помещения

Собственник помещения

(Ф.И.О. гражданина, муниципальное образование, субъект Российской Федерации, Российская Федерация, название организации, др.)

Общая площадь помещения

(кв. м)

Доля финансиро-вания собствен-ника для расчета субсидии

(проценты)

Размер участия в общих расходах на капитальный ремонт собственников помещений

(тыс. руб.)

без учета предоставления субсидии

с учетом предоставления субсидии

1

2

3

4

5

6

I. Жилые помещения

II. Нежилые помещения

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, всего (кв. м)

Х*

Х*

Х*

Сумма расходов собственников помещений на капитальный ремонт без учета предоставления субсидии, всего (тыс. руб.)

Х*

Сумма расходов собственников помещений на капитальный ремонт с учетом предоставления субсидии, всего (тыс. руб.)

Сумма запрашиваемой субсидии (тыс. руб.)

*Ячейки со знаком «Х» не заполняются.

Приложение № 5

к республиканской адресной

программе по проведению

капитального ремонта

многоквартирных домов

на 2012 год

Методические рекомендации

по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реализации республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год и сдачи многоквартирного дома в эксплуатацию после проведения капитального ремонта

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны на основе Методических рекомендаций государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в целях обеспечения единого методологического подхода при привлечении подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реализации республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год (далее – привлечение подрядных организаций), и подготовки договоров подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, заключаемых с победителями открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций.

2. Процедуры привлечения подрядных организаций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и основываются на принципах прозрачности выбора подрядных организаций, равноправной конкуренции между подрядными организациями, а также ответственности администрации муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, либо выбранной собственниками помещений управляющей организации за результаты выбора подрядной организации.

Раздел 2. Примерный порядок привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

1. Участники проведения конкурсных процедур.

1.1. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов осуществляется товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, либо выбранной собственниками помещений в многоквартирных домах управляющей организацией (далее – заказчик) путем проведения открытого конкурса (далее - конкурс).

1.2. Заказчик осуществляет следующие функции:

1.2.1. определяет во взаимодействии с администрацией муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан:

1.2.1.1. предмет конкурса;

1.2.1.2. срок проведения конкурса;

2.2.1.3. организатора конкурса;

1.2.2. утверждает конкурсную документацию по проведению конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее – конкурсная документация);

1.2.3. участвует в формировании и работе конкурсных комиссий по проведению конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее – конкурсные комиссии);

1.2.4. совместно с организатором конкурса отвечает на вопросы участников конкурса, вносит изменения в конкурсную документацию и порядок проведения конкурса;

1.2.5. заключает договор подряда с победителем конкурса.

1.3. Организатор конкурса осуществляет следующие функции:

1.3.1. разрабатывает конкурсную документацию на основании утвержденной Правительством Республики Башкортостан республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год и решений собраний собственников помещений в многоквартирных домах и передает ее на утверждение заказчику;

1.3.2. в порядке, установленном пунктом 2 настоящего раздела,   публикует информацию о проведении конкурса и конкурсную документацию;

1.3.3. назначает представителя организатора конкурса по взаимодействию с участниками конкурса, выделяет ему рабочее место и предоставляет средства связи (телефон, факс, адрес электронной почты);

1.3.4. через назначенного представителя отвечает на вопросы участников конкурса;

1.3.5. через назначенного представителя отвечает на письменные запросы участников конкурса в течение двух рабочих дней со дня поступления такого письменного запроса;

1.3.6. при необходимости вносит изменения в конкурсную документацию, сроки и порядок проведения конкурса;

1.3.7. осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсных заявок;

1.3.8. предоставляет помещение для проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками и участвует через своего представителя в этой процедуре;

1.3.9. предоставляет помещение для заседаний конкурсной комиссии и участвует через своего представителя (представителей) в работе конкурсной комиссии;

1.3.10. ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает их подписание и опубликование в порядке, установленном пунктом 2 настоящего порядка;

1.3.11. оповещает в письменном виде победителя конкурса;

1.3.12. организует получение, возврат и удержание обеспечений конкурсных заявок (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией);

1.3.13. направляет информацию о результатах конкурса в администрацию муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан.

1.4. Подготовка конкурсной документации осуществляется организатором конкурса в соответствии с разделом 4 настоящих Методических рекомендаций.

1.5. Участниками конкурса являются компании, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса, и соответствующие требованиям, указанным в конкурсной документации.

2. Опубликование информации о конкурсе.

2.1. Официальная информация о конкурсе (извещение о проведении открытого конкурса по форме согласно приложению № 1 к настоящим Методическим рекомендациям, конкурсная документация, протоколы заседаний конкурсных комиссий) публикуется организатором конкурса на Интернет-сайте администрации муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан и в газете «Республика Башкортостан».

2.2. По решению организатора конкурса информация о проведении конкурса может размещаться в печатных и электронных средствах массовой информации либо дополнительно распространяться претендентам на участие в конкурсе путем индивидуальной адресной рассылки.

3. Подача и рассмотрение заявок.

3.1. Требования к составу, форме и подаче заявок на участие в конкурсе указываются в конкурсной документации.

3.2. В конкурсной документации может быть предусмотрена необходимость внесения претендентом на участие в конкурсе  на счет организатора конкурса денежных средств в размере 3% от максимальной (начальной) цены договора подряда в качестве обеспечения заявки.

3.3. Конкурсные заявки, поданные участниками и зарегистрированные организатором конкурса, а также конверты с изменениями к ним, хранятся вместе с книгой регистрации в специальном сейфе или в помещении с ограниченным доступом. Ответственность за сохранность представленной документации несет организатор конкурса.

3.4. Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией, которая создается в порядке, установленном настоящими Методическими рекомендациями.

3.5. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками производится не менее чем через 30 дней после опубликования информации о конкурсе. Дата, время и место вскрытия конвертов указываются в извещении о проведении конкурса.

3.6. В случае внесения изменений в конкурсную документацию организатор конкурса имеет право перенести дату вскрытия конвертов, но не более чем на 10 дней. Организатор конкурса не позднее чем за 5 дней до новой даты вскрытия конвертов публикует объявление о переносе с указанием причин переноса и новой даты вскрытия конвертов с заявками.

3.7. Процедура вскрытия конвертов при проведении конкурса является публичной, на нее приглашаются представители всех участников конкурса, подавших конкурсные заявки.

3.8. Конверты с конкурсными заявками вскрываются в порядке их регистрации, присутствующим объявляется следующая информация по каждой вскрытой конкурсной заявке:

3.8.1. наименование участника конкурса;

3.8.2. должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа, подтверждающего его полномочия;

3.8.3. наличие документа (или его копии), подтверждающего обеспечение заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией);

3.8.4. предлагаемые участником конкурса условия (цена договора подряда, срок выполнения работ, квалификация участника);

3.8.5. другая информация на усмотрение организатора конкурса.

3.9. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, не принимаются к рассмотрению.

3.10. Заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Результаты вскрытия конвертов оформляются протоколом согласно приложению № 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

3.11. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе организатор конкурса в двухдневный срок с момента подписания протокола вскрытия заявок направляет участнику письменное уведомление с указанием причин отказа.

3.12. Заявки участников, допущенных к участию в конкурсе, подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией в целях сравнения условий, предложенных участниками, и определения победителя конкурса. Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом согласно приложению № 3 к настоящим Методическим рекомендациям.

3.13. Протокол оценки и сопоставления заявок должен быть составлен и опубликован в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов с заявками.

3.14. Договор подряда заключается с победителем конкурса в десятидневный срок с даты опубликования протокола оценки и сопоставления заявок.

3.15. Если победитель конкурса уклонился от заключения договора или не представил надлежащее обеспечение обязательств по  договору, то обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика. В этом случае заказчик заключает договор подряда с участником, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

3.16. Если участник, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, уклонился от заключения договора или не представил надлежащее обеспечение исполнения договора, то обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) также удерживается в пользу заказчика. В этом случае проводится повторный конкурс.

3.17. Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:

3.17.1. если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки;

3.17.2. если всем участникам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок;

3.17.3. если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.

3.18. В случае если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. В случае уклонения такого участника от заключения договора обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика и проводится повторный конкурс.

Раздел 3. Конкурсные комиссии по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

1. Конкурсные комиссии по проведению конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее – комиссии или конкурсные комиссии) являются временными специально уполномоченными органами и создаются для рассмотрения, сопоставления и оценки предложений (далее – конкурсная заявка или заявка) претендентов, пожелавших принять участие в конкурсе (далее – участники конкурса), а также для определения победителя конкурса.

2. Администрация муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан включает в состав комиссии представителей, обеспечивающих управление республиканской адресной программой по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, представителей, осуществляющих функции надзора в области строительства.

3. Заказчик включает в состав комиссии: представителя собственников помещений в многоквартирных домах (председателя Совета многоквартирного дома или иного представителя по решению общего собрания  собственников помещений в многоквартирном доме); представителя управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, уполномоченного на осуществление надзора над проводимыми подрядной организацией работами.

4. При необходимости Заказчик может включает в состав комиссии представителя сторонней организации, уполномоченной на осуществление надзора над проводимыми подрядной организацией работами (при наличии). При осуществлении надзора над работами, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно перечню, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (далее - приказ Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624), организация должна иметь свидетельство о допуске к таким видам работ, выданное саморегулируемой организацией.

5. В состав конкурсной комиссии может быть включен представитель некоммерческой организации, представляющий интересы потребителей результатов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

6. Сбор членов конкурсной комиссии на заседания и проведение заседаний проводит организатор конкурса.

7. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:

7.1. вскрытие конвертов с заявками, оформление и подписание протокола вскрытия конвертов;

7.2. рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных заявок, оформление и подписание соответствующих протоколов;

7.3. определяет победителя конкурса или принимает иное решение по результату конкурса.

8. Конкурсная комиссия при необходимости запрашивает у участников конкурса информацию, предусмотренную настоящими Методическими рекомендациями.

9. Конкурсная комиссия проводит свои заседания в сроки и в порядке, определенном соответствующей конкурсной документацией, а также настоящими Методическими рекомендациями.

10. Комиссию возглавляет председатель, назначаемый организатором конкурса из числа представителей заказчика. Заместитель председателя комиссии назначается организатором конкурса из числа представителей администрации муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан.

11. Заседание комиссии проводит председатель комиссии. В случае отсутствия председателя заседание комиссии проводит заместитель председателя комиссии.

12. Ответственный секретарь комиссии назначается  организатором конкурса из числа представителей администрации муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан.

13. Решения комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствуют не менее чем две трети от ее состава, при обязательном условии участия в заседании хотя бы одного представителя заказчика.

14. Решения комиссии принимаются, если за их принятие проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

16. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются присутствующими на заседании членами комиссии. В протоколах обязательно должны быть указаны особые мнения членов комиссии (при наличии).

16. Председатель комиссии (заместитель председателя в случае отсутствия председателя):

16.1. руководит деятельностью комиссии;

16.2. председательствует на заседаниях комиссии;

16.3. несет ответственность за соблюдение требований конкурсной документации и выполнение возложенных на комиссию задач;

16.4. осуществляет иные действия в соответствии с конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.

17. Члены комиссии:

17.1. участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенцию комиссии;

17.2. участвуют в заседаниях комиссии;

17.3. выполняют в установленные сроки поручения председателя комиссии, решения комиссии.

18. Председатель и члены комиссии обязаны обеспечивать конфиденциальность данных об участниках конкурса и сведений, содержащихся в заявках, до опубликования результатов конкурса.

19. Председателю, заместителю председателя, ответственному секретарю и другим членам комиссии не допускается проведение переговоров с участниками во время процедур проведения конкурса за исключением случаев, предусмотренных конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.

20. Комиссия по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления поступивших заявок участников конкурса принимает решение об итогах конкурса.

21. Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность после проведения всех конкурсных процедур, приведших к заключению договора подряда.

Раздел 4. Примерная форма конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

1. Общие положения.

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту

__________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и адрес объекта)

__________________________________________________________________________________________________________________________________

(перечислить работы)

1.2. Заказчиком является _____________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                (наименование заказчика)

1.3.Организатором конкурса является: ___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организатора конкурса)

1.4. Начальная (максимальная) цена договора подряда: _______________________________________________________________________________ рублей, в том числе НДС ___________________ рублей.

1.5. Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: _________________________________________________________________________________________________________________________________________, часы работы ______________________________________________________________________________________________________________________________.

1.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в ____ часов ____ минут «___» ________ 20____ года по адресу: __________________________________________. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.7. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте ___________________________________________________ не позднее, чем за 30 дней до даты проведения конкурса.

1.8. Участники конкурса ___________________________________ предоставляют обеспечение

                                            (предоставляют, не предоставляют)

заявки.

1.9. В случае предоставления участниками конкурса обеспечения заявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере _______________________________________ рублей (3% от начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет: _______________________________________________________________________________________________________________________________________ .

(указать наименование организатора конкурса и его банковские реквизиты)

1.10. Официальные результаты конкурса публикуются на интернет-сайте __________________________________ в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

1.11. Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению № 5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.

1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: __________________________________________________ .

                                                                                                                                                                                             (Ф.И.О., телефоны, факс, адрес электронной почты)

2. Требования к участникам конкурса.

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4. отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007 года № 292;

2.5. в зависимости от вида работ в конкурсной документации определяются специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.

3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе.

3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению № 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов:

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению № 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника, по форме согласно приложению № 3 к настоящей конкурсной документации;

3.1.3. документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией);

3.1.4. информация о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеют высшее специальное образование в строительной отрасли, по форме согласно приложению № 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию;

3.1.5. копия учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.6. копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.7. копия свидетельства о государственной регистрации;

3.1.8. копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.9. копия справки из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

3.1.10. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Копии документов должны быть заверены надлежащим образом. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

3.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично по адресу, указанному в пункте 1.5 конкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же, как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4. Обеспечение конкурсной заявки.

4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) в размере, указанном в пункте 1.9 конкурсной документации.

4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:

4.2.1. участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

4.2.2. участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

4.2.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.3.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе, – в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.3.2. победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии предоставления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.3.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, – в пятидневный срок со дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

4.3.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, – в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии предоставления надлежащего обеспечения исполнения договора.

5. Процедура проведения конкурса.

5.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов при необходимости задает вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и должен получить от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12 настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2. Организатор конкурса при необходимости вносит изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за 5 дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса при необходимости предоставляет участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.3. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

5.3.1. отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2. предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1 настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3. несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 конкурсной документации;

5.3.4. превышение цены конкурсной заявки  над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

5.3.5. предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

5.4. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок согласно пункту 6 конкурсной документации.

6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.

6.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:

1) цена договора: максимальное количество баллов – 60;

2) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов – 20;

3) квалификация участника: максимальное количество баллов – 20.

6.2. Оценка по критерию «Квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

а) опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние два года);

г) участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);

6.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1. Ранжирование заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2. Выставление количества баллов заявкам по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2. В таблицах 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»

Максимальное количество баллов

Результат ранжирования заявок

Присваиваемое количество баллов

60

1

60

2

55

3

50

4

45

5

40

6

35

7

30

8

25

9

20

10

15

11

10

12

5

13 и более

0

Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»

Максимальное количество баллов

Результат ранжирования заявок

Присваиваемое количество баллов

20

1

20

2

20

3

20

4

18

5

16

6

14

7

12

8

10

9

8

10

6

11

4

12

2

13 и более

0

Выставление количества баллов заявкам по критерию «Квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «Квалификация участника».

Таблица 3

Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация участника»

Максимальное коли-чество баллов

Подкритерии

Показатель

подкритерия

(ед.)

Количество

штрафных баллов

20

Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)

2 и более

0

1

5

0

10

Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)

2 и более

с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет

0

2 и более с опытом работы более

5 лет

5

в остальных случаях

10

Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние два года)

0

0

1

5

2 и более

10

Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года

0

0

1

5

2 и более

10

* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда.

** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.3. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.4. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов:  номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация участника», затем по критерию «Цена договора» и в случае необходимости по подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

Раздел 5. Методические рекомендации по заполнению примерной формы договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (приложение № 5 к конкурсной документации) включает в себя стандартные положения договора, подходящие для большинства проектов капитального ремонта многоквартирных домов.

При составлении договора подряда необходимая информация вносится в незаполненные поля. Примеры заполнения незаполненных полей в договоре подряда приведены в методических рекомендациях по заполнению примерной формы договора подряда курсивом жирным шрифтом.

Все особенности договорных отношений сторон договора подряда, вызванные спецификой объекта капитального ремонта, региональными особенностями и требованиями конкретного заказчика, излагаются в статье 15 договора подряда «Особые условия». Возможные формулировки пунктов статьи 15 приведены курсивом жирным шрифтом в методических рекомендациях по заполнению примерной формы договора подряда.

Статьи и пункты договора подряда, не требующие внесения информации, в методических рекомендациях по заполнению примерной формы договора подряда пропущены.

Статья 1. Предмет и существенные условия договора

1.1. Указать вид работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон) с учетом Методических рекомендаций по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, утвержденных правлением государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 17 сентября 2008 года. К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с указанным законом относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения,

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

5) утепление и ремонт фасадов;

6) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

7) иные виды работ, если их финансирование обеспечивается из иных источников.

Например, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения и ремонту фасада (далее - работы) многоквартирного дома расположенного по адресу: указать адрес. В пункте 1.1 Договора указывается один или несколько видов работ, например, ремонт и утепление фасада, ремонт крыши и т.п.

В данном пункте указано, что работы выполняются в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору. согласно статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Номера и наименования приложений к Договору по видам работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, являющиеся технической и сметной документацией, перечисляются в статье 17 Договора.

1.2. Следует указать общую стоимость работ по Договору и стоимость работ с разбивкой по видам работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. Стоимость работ указывается цифрой и дублируется прописью.

Стоимость работ может быть определена в результате проведения конкурса или аукциона (торгов). Тогда в пункте 1.2 Договора указывается цена предложения победителя конкурса или аукциона. В этом случае стоимость работ, подлежащих оплате, определяется путем умножения цены, определенной сметной документацией Заказчика, на коэффициент снижения стоимости работ.

Коэффициент снижения стоимости работ рассчитывается как отношение цены победителя торгов к начальной (максимальной) сметной стоимости работ.

Если подрядная организация освобождена от уплаты НДС, то в тексте пункта 1.2 Договора: «в том числе НДС_________________ рублей» - следует записать: «не облагается».

Поскольку капитальный ремонт многоквартирных домов по сравнению с новым строительством имеет небольшую продолжительность, стоимость работ увеличению не подлежит. Все риски удорожания ресурсов несет Подрядчик.

1.3. При проведении конкурса срок выполнения работ в незаполненном поле пункта 1.4 Договора указывается в соответствии с заявкой победителя конкурса.

1.4. В текст пункта 1.7 Договора необходимо внести наименование, номер и дату принятия документа, являющегося основанием для заключения Договора. Например, «протокол об итогах конкурса на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 16 от 4 июня 2012 года».

Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств подрядчика

2.1. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по Договору указывается в соответствии с выбранным Заказчиком вариантом (банковская гарантия, поручительство владельца компании подрядчика или третьих лиц или залог денежных средств и иные законные способы обеспечения обязательств) в размере не менее 10% общей стоимости Договора. Если Договором предусматривается выплата авансового платежа, размер обеспечения исполнения Договора не может быть меньше размера авансового платежа. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора, то Договор расторгается.

2.2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период указывается   в соответствии с выбранным Заказчиком вариантом (страхование, банковская гарантия, поручительство или удержание денежных средств с окончательного платежа Подрядчику).

Если Заказчиком принято решение об обеспечении исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации объекта в виде удержания суммы с окончательного платежа Подрядчику, то в незаполненном поле пункта 2.2 Договора необходимо указать: «удержание с окончательного платежа». В этом случае в статью 15 «Особые условия» Договора необходимо внести пункт с указанием срока выплаты удержанной суммы после завершения выполнения обязательств Подрядчиком по истечении гарантийного срока (рекомендуемый срок – 14 дней со дня истечения гарантийного срока):

«15…. Удержанная с окончательного платежа сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации объекта выплачивается Подрядчику в течение 14 дней со дня окончания гарантийного срока при условии надлежащего выполнения подрядчиком гарантийных обязательств при наступлении гарантийного случая.».

Статья 3. Порядок оплаты работ

3.1. Если объект капитального ремонта включает небольшое количество видов и объемов работ, не требует длительного времени для их выполнения (до двух месяцев), авансовый платеж Подрядчику в Договоре подряда может не предусматриваться. В этом случае в тексте первого абзаца пункта 3.1 Договора в незаполненных полях необходимо записать: «не предусматривается»:

«- авансовый платеж Подрядчику в размере не предусматривается % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме не предусматривается тыс. рублей выплачивается в не предусматривается дневный срок с даты полписания Договора Сторонами.».

Если авансовый платеж признан необходимым, его размер может быть установлен при заключении Договора подряда. Его конкретный размер устанавливается Заказчиком или может устанавливаться с учетом обоснованных предложений Подрядчика. В этом случае в незаполненных полях в тексте первого абзаца пункта 3.1 необходимо указать размер и сумму авансового платежа (не более 30 % от стоимости работ).

В незаполненных полях в тексте второго абзаца пункта 3.1 Договора Заказчиком указывается срок выплаты окончательного платежа по завершению работ по Договору с даты подписания акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 (рекомендуемый срок – 14 дней).

Если выставляемый на торги объект капитального ремонта включает большое количество видов и объемов работ, требует длительного времени для их выполнения (более четырех месяцев), наряду с авансовым платежом Подрядчику в Договоре подряда могут быть предусмотрены промежуточные платежи. В этом случае в статью 15 «Особые условия» Договора необходимо внести следующие пункты:

«15…. При выполнении Договора Заказчиком осуществляются промежуточные платежи на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, в пределах суммы стоимости работ, указанной в пункте 1.2 Договора. Заказчик производит промежуточные платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы в соответствии с предъявленными Подрядчиком счетами-фактурами и актами КС-2 и КС-3.

15…. Сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных платежах за выполненные и принятые объемы работ путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных промежуточных платежей, причитающихся Подрядчику.».

Статья 4. Сроки выполнения работ

4.1. В случае заключения Договора по результатам конкурсных процедур дата начала работ может быть определена Заказчиком до заключения Договора и доведена до сведения участников конкурса или аукциона в объявлении о торгах.

Дата начала работ может определяться Заказчиком с учетом обоснованных предложений Подрядчика при заключении Договора подряда.

4.2. Дата окончания работ определяется путем отсчета сроков выполнения работ в календарных днях, приведенных в пункте 1.4 Договора, с даты начала работ.

Если объект капитального ремонта предполагает выполнение нескольких видов работ и (или) требует длительного времени для их выполнения, то Договором может быть предусмотрено составление календарного плана выполнения работ. В этом случае в статью 15 «Особые условия» Договора необходимо внести следующие условия:

«15…. Календарные сроки выполнения работ и сроки завершения отдельных этапов работ определяются календарным планом выполнения работ, составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком.».

Статья 5. Обязанности заказчика

5.1. В незаполненном поле пункта 5.1.1 Договора указывается срок передачи Заказчиком Подрядчику по акту Объекта в работу со дня подписания Договора Сторонами. Этот срок определяется по усмотрению Заказчика или установлен Заказчиком с учетом предложений Подрядчика при заключении Договора подряда (рекомендуемый срок – 7 дней).

Статья 6. Обязанности подрядчика

6.1. Если для выполнения работ по Договору необходимо возведение на территории рабочей площадки временных сооружений, в том числе осуществление временных присоединений к коммуникациям, то в этом случае в статью 15 «Особые условия» Договора необходимо внести следующий пункт:

«15…. Подрядчик обязан возвести собственными силами и средствами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для качественного выполнения работ по Договору, в том числе осуществить временные присоединения к следующим коммуникациям: _______________________________

15….Подрядчик обязан производить оплату за использование поставляемых ресурсов (вода, электроэнергия, тепло) за счет собственных средств.».

Необходимо указать наименование коммуникаций, к которым Подрядчик обязан за свой счет осуществить временные присоединения. Например, водоснабжение, электросети, теплоснабжение.

Статья 7. Выполнение работ

7.1. В незаполненном поле пункта 7.1 Договора необходимо указать должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны полномочного представителя Заказчика. В зависимости от конкретных условий проведения капитального ремонта многоквартирного дома полномочным представителем Заказчика может быть:

а) сотрудник организации Заказчика (например, управляющей компании);

б) инженер или инженерная организация, действующая на основании договора с Заказчиком.

Участие инженера (инженерной организации) в осуществлении прав и выполнении обязанностей заказчика осуществляется в соответствии со статьей 749 Гражданского кодекса РФ: «Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с подрядчиком может заключить самостоятельно без согласия подрядчика договор об оказании заказчику услуг такого рода с соответствующим инженером (инженерной организацией). В этом случае в договоре строительного подряда определяются функции такого инженера (инженерной организации), связанные с последствиями его действий для подрядчика».

При необходимости в незаполненном поле этого пункта можно указать несколько лиц, являющихся уполномоченными представителями Заказчика.

7.2. В незаполненном поле пункта 7.2 Договора необходимо указать должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, должность представителя Подрядчика, обеспечивающего выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющего Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Если при капитальном ремонте многоквартирного дома необходимо согласование с органами государственного строительного надзора и другими ведомственными организациями порядка ведения работ на объекте, то в статью 15 «Особые условия» Договора необходимо внести следующий пункт:

«15…. Подрядчик обязан согласовать с органами государственного строительного надзора и другими контролирующими и надзорными организациями проект порядка ведения работ на объекте.».

Статья 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

8.1. Приемка результатов выполненных работ осуществляется с соблюдением требований законодательства, в том числе установленных частью 9 статьи 20 Федерального закона, согласно которой акты приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома должны быть согласованы с органом местного самоуправления и подписаны лицами, которые уполномочены действовать от имени товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации.

Статья 9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. В незаполненном поле пункта 9.3 Договора необходимо указать срок, в течение которого Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и (или) наступление гарантийного случая, согласования порядка и сроков их устранения с даты получения письменного уведомления от Заказчика (рекомендуемый срок – три дня).

Статья 13. Порядок расторжения договора

13.1. Если Договор заключен по результатам конкурса или аукциона и Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора, то Договор расторгается и с Подрядчика удерживается обеспечение конкурсной заявки в пользу Заказчика.

Статья 15. Особые условия

15.1. В данную статью Договора вносятся пункты по усмотрению Заказчика, приведенные ниже курсивом жирным шрифтом. Кроме этого, здесь могут быть приведены пункты, вызванные спецификой объекта капитального ремонта, и требованиями конкретного Заказчика.

В зависимости от видов работ по капитальному ремонту объекта (например, ремонт фасада) можно внести дополнительные пункты, обязывающие Подрядчика, например:

«- исключить доступ посторонних лиц на рабочие леса (убирать лестницы на первый ярус лесов в конце рабочего дня) в целях обеспечения безопасности и сохранности имущества жильцов. Назначить ответственное лицо за исполнение данного пункта;

- предусмотреть трехстадийную фотофиксацию работ: до ремонта, в процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику;

- осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность архитектурно-художественного декора зданий и сооружений.».

Для снижения рисков Подрядчика в отдельных случаях можно рекомендовать страхование соответствующих рисков.

Согласно статье 742 Гражданского кодекса Российской Федерации «Страхование объекта строительства» договором строительного подряда может быть предусмотрена обязанность стороны, на которой лежит риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемых при строительстве, либо ответственность за причинение при осуществлении строительства вреда другим лицам, застраховать соответствующие риски.

Сторона, на которую возлагается обязанность по страхованию, должна предоставить другой стороне доказательства заключения ею договора страхования на условиях, предусмотренных договором строительного подряда, включая данные о страховщике, размере страховой суммы и застрахованных рисках.

Страхование не освобождает соответствующую сторону от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

В случае страхования рисков в данную статью Договора рекомендуется внести следующий пункт:

«15….Подрядчик обязан застраховать у страховщика, согласованного с Заказчиком, строительные риски на сумму, равную стоимости работ, указанной в пункте 1.2 Договора, и представить Заказчику оригиналы страховых полисов в семидневный срок с даты заключения Договора.».

В зависимости от сложности и условий проведения капитального ремонта многоквартирного жилого дама в Договоре можно предусмотреть обязательное страхование ответственности перед третьими лицами. Тогда следует внести в данную статью Договора следующий пункт:

«15….Подрядчик обязан не позднее начала работ по Договору застраховать свою гражданскую ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении работ на объекте и представить Заказчику копию договора страхования в течение семи дней с даты подписания Договора Сторонами.».

При подготовке проекта Договора Заказчик должен учитывать, что чрезмерные требования по страхованию могут повлечь за собой существенное увеличение издержек Подрядчика и, как следствие, увеличение цены конкурсной заявки.

Раздел 6. Сдача многоквартирного дома в эксплуатацию после проведения капитального ремонта

1. Общему собранию членов товарищества собственников жилья (потребительского кооператива) либо общему собранию собственников помещений в многоквартирном доме рекомендуется выбрать представителей собственников помещений в многоквартирном доме для участия в приемке работ и подписания акта сдачи-приемки работ по капитальному ремонту.

После завершения ремонтных работ многоквартирный дом принимается в эксплуатацию в соответствии с Правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85(р), утвержденными приказом Госгражданстроя при Госстрое СССР от 7 мая 1985 года № 135, которые применяются постольку, поскольку не противоречат Градостроительному кодексу Российской Федерации.

Приложение № 1

к Методическим

рекомендациям по порядку

привлечения подрядных

организаций для выполнения

работ по капитальному

ремонту многоквартирных

домов в рамках реализации

республиканской адресной

программы по проведению

капитального ремонта

многоквартирных домов

на 2012 год и сдачи

многоквартирного дома

в эксплуатацию после

проведения капитального ремонта

Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: __________________________________________________________________________________________________________

Предмет открытого конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Адрес многоквартирного дома: ________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Работы (объекты): __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

(перечислить работы)

Заказчик ___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, ИНН, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо заказчика)

Организатор открытого конкурса ________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо организатора конкурса)

Начальная (максимальная) цена договора подряда: ________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ рублей.

Дата начала работ:___________________________________________________________________________________________________________________

Дата вскрытия конвертов______________________________________________________________________________________________________________

Официальный Интернет-сайт администрации муниципального района (городского округа), газета «Республики Башкортостан»

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: _______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение: конкурсная документация в составе:

1) общие положения, требования к участникам открытого конкурса, формы документов;

2) техническая и сметная документация в составе: __________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________;

(перечислить документы)

3) договор подряда (проект).

Приложение № 2

к Методическим

рекомендациям по порядку

привлечения подрядных

организаций для выполнения

работ по капитальному

ремонту многоквартирных

домов в рамках реализации

республиканской адресной

программы по проведению

капитального ремонта

многоквартирных домов

на 2012 год и сдачи

многоквартирного дома

в эксплуатацию после

проведения капитального

ремонта

Протокол

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)

___________________________________                                                                                                                                                                                ________________

  (место проведения вскрытия конвертов)                                                                                                                                                                                                               (дата)

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии:_____________________________________________________________________________________________________________

Секретарь комиссии:________________________________________________________________________________________________________________

Члены комиссии:____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Время начала вскрытия конвертов _____________________________________________________________________________________________________

На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников открытого конкурса: __________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора открытого конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Организатором открытого конкурса было получено и зарегистрировано _________ заявок.

До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.

Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от следующих организаций:

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименования участников конкурса, адреса)

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в открытом конкурсе допускаются следующие организации:

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в открытом конкурсе не допускаются следующие организации:

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Секретарь комиссии:_________________________________________________________________________________________________________________

Члены конкурсной комиссии

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

(подписи)

Приложение

к протоколу вскрытия конвертов с заявками

на участие в открытом конкурсе

от ______________

Сводная таблица конкурсных заявок

№ п/п

Наименование участника, адрес

Документ, подтвержда-ющий полномочия лица на осуществле-ние действий от имени участника

Доку-мент, подтве-рждаю-щий внесение обеспе-чения

Инфор-мация о составе и квали-фикации работни-ков

Докумен-ты, подтверж-дающие опыт работы (копии договоров подряда)

Копии учредит-ельных докумен-тов

Копия свидетельст-ва о постановке на учет в налоговом органе

Копия свидетель-ства о государст-венной регистра-ции

Копия выписки из Единого государствен-ного реестра юридических лиц

Копия справки из налогового органа о размере задолжен-ности

Цена конкурс-ной заявки

Отметка о соблюде-нии требова-ний к допуску на участие в конкурсе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

Председатель конкурсной комиссии ___________________________________

Секретарь комиссии _______________________________________________

Члены конкурсной комиссии _________________________________________

                                                                                       (подписи)

Приложение № 3

к Методическим

рекомендациям по порядку

привлечения подрядных

организаций для выполнения

работ по капитальному

ремонту многоквартирных 

домов в рамках реализации

республиканской адресной

программы по проведению

капитального ремонта

многоквартирных домов

на 2012 год и сдачи

многоквартирного дома

в эксплуатацию после

проведения капитального

ремонта

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома:

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)

___________________________________________                                                                                                                                                                          ____________

(место проведения оценки и сопоставления заявок)                                                                                                                                                                                           (дата)

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии: ______________________________________________________________________________________________________________

Секретарь комиссии: _________________________________________________________________________________________________________________

Члены комиссии: _____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки следующих участников конкурса:

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименования участников конкурса, адреса)

Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 6 конкурсной документации.

Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора», «Срок выполнения работ» и «Квалификация» отражены в приложении к настоящему протоколу.

Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок.

По результатам оценки и сопоставления заявок представленным заявкам присвоены следующие номера:

1. ________________________________________________________________________________________________________________________________,

2. ________________________________________________________________________________________________________________________________,

3. ____________________________________________________________________________________________________________________________ и т.д.

Победителем конкурса признана ________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

Организатору конкурса поручается в пятидневный срок со дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера.

Председатель конкурсной комиссии: ____________________________________________________________________________________________________

Секретарь комиссии: ________________________________________________________________________________________________________________

Члены конкурсной комиссии: ___________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                        (подписи)

Приложение

к протоколу оценки и сопоставления заявок

на участие в открытом конкурсе

от______________

Оценка заявок по критериям и подкритериям

№ п/п

Наимено-вание участника

Дата и время регистра-ции заявки

Критерий «Цена договора»

Критерий «Срок выполнения работ»

Критерий «Квалификация»

Итого

подкритерии

балл

показа-тель, рублей

балл

показа-тель

балл

опыт рабо-ты

штраф-ной балл

квали-фикация персона-ла

штраф-ной балл

соблю-дение техники безопас-ности

штраф-ной балл

про-игран-ные арбит-раж-ные дела

штраф-ной балл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Председатель конкурсной комиссии: ____________________________________________________________________________________________________

Секретарь комиссии: ________________________________________________________________________________________________________________

Члены конкурсной комиссии: ___________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                        (подписи)

Приложение № 1

к примерной форме

конкурсной документации

по проведению открытого

конкурса на выполнение

работ по капитальному

ремонту многоквартирных

домов

Заявка на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

1. Участник:

1.1. Наименование юридического лица

1.2. ИНН

1.3. Юридический адрес

1.4. Фактический адрес

1.5. Контактный телефон (факс)

1.6. Контактное лицо

2. Электронный адрес участника _____________________________________________________________________________________________________

3. Участник ______________________________________________________________________________________________________________________

является (не является), основание освобождения от

уплаты НДС в случае наличия

плательщиком налога на добавленную стоимость.

4. Участник _____________выданное саморегулируемой организацией

                     имеет (не имеет)

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624.

5. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6. Подтверждаем соответствие требованиям:

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

№ п/п

Наименование

Единица измерения

Значение

(все значения указываются цифрами)

1

2

3

4

1.

Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость

(при наличии)

Рубли

2.

Срок выполнения работ

Календарные дни

с даты начала работ

8. Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация участника»

№ п/п

Наименование

Единица измерения

Значение (все значения указываются цифрами)

1

Опыт работы, в том числе:

шт.

количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)

количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами

2

Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:

человек

с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более двух лет

с опытом работы более пяти лет

3

Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние два года)

шт.

4

Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела)

шт.

9. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере

__________________________________________________________________________________________________________________________ рублей

__________________________________________________________________________________________________________________________

(дата, номер платежного поручения)

10. Обеспечение заявки просим возвратить на счет ________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

11. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в открытом конкурсе _____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации.

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение № 2

к примерной форме

конкурсной документации

по проведению открытого

конкурса на выполнение

работ по капитальному

ремонту многоквартирных

домов

Опись входящих в состав заявки документов

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту _______________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименования работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

Наименование документа

Количество листов

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение № 3

к примерной форме

конкурсной документации

по проведению открытого

конкурса на выполнение

работ по капитальному

ремонту многоквартирных

домов

Доверенность №______

Место составления _____________________________________________________________________________________________________________

Дата выдачи___________________________________________________________________________________________________________________

Настоящей доверенностью _______________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

в лице ________________________________________________________________________________________________________________________

(должность руководителя участника, Ф.И.О.),

действующего на основании _______________________________________________________________________________________________________

(устава, положения и т.п.)

уполномочивает _________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________.

(наименования работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на __________________________________________________________________________________________.

Подпись ____________________________________________________________________________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение № 4

к примерной форме

конкурсной документации

по проведению открытого

конкурса на выполнение

работ по капитальному

ремонту многоквартирных

домов

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли

ФИО

Должность в компании

Стаж работы в отрасли

Стаж работы в компании

Название учебного заведения и год окончания

Примечания

1.

2.

3.

Итого:

количество специалистов, со стажем работы в компании более трех лет: ________ человек.

Среднесписочная численность работников участника конкурса на дату подачи заявки:

__________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника, (заверенные участником):

1. Копия паспорта в количестве: ____ шт.

2. Копия диплома в количестве: ____ шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве: ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение № 5

к примерной форме

конкурсной документации

по проведению открытого

конкурса на выполнение

работ по капитальному

ремонту многоквартирных

домов

Примерная форма договора подряда на выполнение работ  по капитальному ремонту многоквартирных домов

Договор №___

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

«____»___________ 20__ года

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________ ,

(полное наименование заказчика)

в лице ____________________________________________________________________________________________________________________________,

действующего на основании ___________________________________________________________________________________________ (далее – Заказчик),

с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

в лице _____________________________________________________________________________________________________________________________,

действующего на основании ____________________________________________________________________________________________________________

(далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет и существенные условия договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ______________(далее –работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:________________________________ в соответствии с технической  и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет_________рублей, в том числе НДС____________ рублей.

Стоимость по видам работ составляет:

_____________________________________________________________________________________________________________________________ рублей;

(вид работ)

_____________________________________________________________________________________________________________________________ рублей;

(вид работ)

_____________________________________________________________________________________________________________________________ рублей.

(вид работ)

1.3. Указанная в пункте 1.2 Договора стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней.

1.5. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является ______________________________№ __________ от «___»________20__ г.

Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств подрядчика

2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является ___________________________ на сумму ______________ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами.

2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является ______________________ на сумму _________________ рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

Статья 3. Порядок оплаты работ

3.1. Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере _____ % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора, в сумме _________________________________ рублей выплачивается в ______ дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше представления Подрядчиком  обеспечения исполнения обязательств по Договору;

- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в _____ дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов.

3.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.

Статья 4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок начала работ: - не позднее «____»______________20___года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора.

4.2. Срок окончания работ: -  не позднее: «____»______________20___года.

4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

Статья 5. Обязанности заказчика

5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1. Передать Подрядчику по акту объект в течение __________ дней со дня подписания Договора Сторонами.

5.1.2. Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

5.1.3. Cоздать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

Статья 6. Обязанности подрядчика

6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:

6.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в подпункте 5.1.1 Договора.

6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, Ф.И.О. представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 по 21.00 часов. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства Российской Федерации.

6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.

Статья 7. Выполнение работ

7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора.

Полномочным представителем Заказчика является:

_________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является:

_________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации.

7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов).

7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ.

7.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2.

7.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

7.5. В целях выполнения функций, указанных в пункте 7.4 Договора, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1. Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика.

7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

7.8. Все действия во исполнение Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ,         в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004  «Организация строительства».

7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.

7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика.         В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы                   и немедленно уведомить об этом Заказчика.

Статья 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий» (в редакции изменений № 1, утвержденных Приказом Госстроя РФ от 6 мая 1997 года № 17-16), технической и сметной документацией.

8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте – актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

8.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2. Гарантийный срок  составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика не позднее _____ дней с момента их обнаружения. Подрядчик направляет своего представителя не позднее ______ дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, – немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранения выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

Статья 10. Ответственность сторон

10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7) представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2 (двух) дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день до фактического устранения нарушений.

10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Статья 11. Внесение изменений в техническую документацию

11.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условиях, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется.

11.2. При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1 Договора дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.3. Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 11.1 Договора объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

Статья 12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по Договору, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1 Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 13. Порядок расторжения договора

13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

13.1.1. Если в течение 10 (десяти) дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечения исполнения Договора.

13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 (десяти) дней с установленной в пункте 4.1 Договора даты начала работ.

13.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.1 Договора Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

13.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 (десяти) дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 (десяти) дней.

13.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо по решению Арбитражного суда Республики Башкортостан.

Статья 14. Разрешение споров

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.                  В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд Республики Башкортостан в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 15. Особые условия

15.1.____________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Статья 16. Прочие условия

16.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр - Заказчику, 1 экземпляр - Подрядчику.

16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

16.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

Статья 17. Приложения к настоящему договору

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

№ 1.____________________________________________________________________________________________________________________________

№ 2.____________________________________________________________________________________________________________________________

№ 3.____________________________________________________________________________________________________________________________

№ 4.____________________________________________________________________________________________________________________________

№ 5.____________________________________________________________________________________________________________________________

Статья 18. Местонахождение и реквизиты сторон

18.1. Заказчик: ____________________________________________________________________________________________________________________

Местонахождение:__________________________________________________________________________________________________________________

Реквизиты:________________________________________________________________________________________________________________________

18.2. Подрядчик:____________________________________________________________________________________________________________________

Местонахождение:___________________________________________________________________________________________________________________

Реквизиты:_________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи сторон

Заказчик                                                                                                                                                                                                                   Подрядчик

«_____»____________ 20____г.                                                                                                                                                   «_____»___________ 20__ г.

М.П.                                                                                                                                                                                                                               М.П.

{ВНЕСЕНО: Чиглинцева О.В. 20.07.2012 г.;

ОТФОРМАТИРОВАНО: Чиглинцева О.В. 31.07.2012 г.; Гареева А.А. 07.09.2012 г., Скачкова А.Р. 15.10.2012 г.}