Основная информация
| Дата опубликования: | 21 мая 2012г. |
| Номер документа: | RU14000201200391 |
| Текущая редакция: | 4 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Республика Саха (Якутия) |
| Принявший орган: | Правительство Республики Саха (Якутия) |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Проект
1
УТРАТИЛ СИЛУ – постановление Правительства РС(Я) от 12.07.2018 №216
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2012 г. № 214-
О механизме реализации подпрограммы «Государственная поддержка граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков жилья» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012-2019 годы»
(наименование в редакции постановления Правительства РС(Я) от 17.05.2016 №159)
(ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ:
Постановление Правительства от 30.11.2012 №547
Постановление Правительства РС(Я) от 17.05.2016 №159
Постановление Правительства РС(Я) от 30.08.2017 №298)
В целях обеспечения реализации Закона Республики Саха (Якутия) от 29 марта 2012 г. 1046-З № 993-IV «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших в результате неисполнения застройщиками своих обязательств» и подпрограммы «Государственная поддержка граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков жилья» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012-2019 годы», утвержденной Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. № 977, Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:
(в редакции постановления Правительства РС(Я) от 17.05.2016 №159, от 30.08.2017 №298)
Утвердить Порядок предоставления мер государственной поддержки пострадавшим участникам строительства, осуществлявшегося на территории Республики Саха (Якутия), согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
Утвердить Порядок предоставления мер государственной поддержки пострадавшим участникам строительства, осуществлявшегося на территории иных субъектов Российской Федерации, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
Утвердить сводный перечень проблемных объектов строительства на территории Республики Саха (Якутия), согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
Определить Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) уполномоченным органом государственной власти Республики Саха (Якутия) в сфере защиты прав и законных интересов пострадавших участников строительства.
(в редакции постановления Правительства РС(Я) от 17.05.2016 №159)
Определить государственное казенное учреждение «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» учреждением в сфере защиты прав и законных интересов пострадавших участников строительства, осуществлявшегося на территории иных субъектов Российской Федерации.
(в редакции постановления Правительства РС(Я) от 17.05.2016 №159)
Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Никифорова И.Г.
(в редакции постановления Правительства РС(Я) от 17.05.2016 №159)
Первый заместитель
Председателя Правительства
Республики Саха (Якутия)
А. СТРУЧКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 18 мая 2012 г. № 214
ПОРЯДОК
предоставления мер государственной поддержки пострадавшим участникам строительства, осуществлявшегося на территории
Республики Саха (Якутия)
(в редакции постановления Правительства РС(Я) от 17.05.2016 №159)
1. Настоящий Порядок разработан во исполнение Закона Республики Саха (Якутия) от 29 марта 2012 г. 1046-З № 993-IV «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших в результате неисполнения застройщиками своих обязательств» (далее – Закон), Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. № 977 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Обеспечение качественным жильем на 2012 – 2019 годы"». Мерой государственной поддержки является предоставление социальной выплаты за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
Целью предоставления государственной поддержки пострадавшим участникам строительства является возмещение Правительством Республики Саха (Якутия) уплаченных денежных средств гражданам за неисполнение застройщиками своих обязательств по договорам участия в строительстве проблемных объектов на территории Республики Саха (Якутия).
(в редакции постановления Правительства РС(Я) от 17.05.2016 №159)
2. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления мер государственной поддержки гражданам, заключившим договоры на участие в строительстве проблемных объектов на территории Республики Саха (Якутия), указанных в приложении № 3 к настоящему постановлению. Сводный перечень проблемных объектов, утвержденный приложением № 3 к настоящему постановлению, изменению не подлежит.
3. Министерство финансов Республики Саха (Якутия) после утверждения Закона о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год в установленном бюджетным законодательством порядке доводит уведомление до Министерства архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) (далее - Министерство) о бюджетных ассигнованиях для осуществления мер государственной поддержки пострадавшим участникам строительства.
(в редакции постановления Правительства РС(Я) от 17.05.2016 №159)
4. Право на получение государственной поддержки в рамках реализации Закона предоставляется только один раз.
5. Проблемный объект – многоквартирный дом, не завершенный строительством в связи с неисполнением застройщиком своих обязательств по договорам, заключенным с гражданами.
6. Под договорами на участие в строительстве проблемного объекта в рамках настоящего Порядка принимаются:
договоры долевого участия в строительстве жилого дома;
договоры паевого взноса в строительство жилого дома;
договоры передачи денежных средств на строительство жилого дома;
договоры строительства жилых домов;
договоры инвестиционного вклада;
договоры обеспечения жилым помещением при сносе в связи с изъятием земельного участка;
иные договоры, предметом которых являлось строительство многоквартирного жилого дома или внесение денежных средств с целью приобретения в собственность квартиры (жилого помещения), обязательства по которым застройщиком не исполнены.
(пункт 6 в редакции постановления Правительства от 30.11.2012 №547)
7. Пострадавший участник строительства – гражданин, заключивший договор участия в строительстве многоквартирного дома с целью приобретения в собственность квартиры (жилого помещения), добросовестно выполнивший или выполняющий свои обязательства в соответствии с заключенным договором, по которому застройщик не выполнил свои обязательства по строительству многоквартирного дома и предоставлению квартиры (жилого помещения).
(пункт 7 в редакции постановления Правительства от 30.11.2012 №547)
8. Реестр в настоящем Порядке - реестр граждан – пострадавших участников строительства, осуществлявшегося на территории Республики Саха (Якутия).
9. Размер социальной выплаты из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) определяется исходя из размера фактически вложенных гражданином средств по заключенному договору с застройщиком жилья.
При определении размера социальной выплаты не учитываются суммы неустойки и штрафных санкций, взысканных судом при принятии решения о расторжении договора и/или о возврате вложенных средств.
Фактический размер вложенных средств определяется при предъявлении пострадавшим участником строительства платежных документов, подтверждающих внесение денежных средств по исполнению заключенного договора.
При наличии иной формы оплаты по заключенному договору участия в строительстве проблемных объектов, фактический размер социальной выплаты определяется при предъявлении пострадавшим участником строительства документов, подтверждающих исполнение условий заключенного договора
(пункт 9 в редакции постановления Правительства от 30.11.2012 №547)
10. Уполномоченным органом по формированию Реестра граждан, пострадавших от действий (бездействий) застройщиков жилья, является Администрация муниципального района (городского округа), на территории которого находится проблемный объект (далее – Администрация).
11. Администрация не позднее 1 февраля публикует в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации в сети Интернет объявление о начале приема документов для формирования Реестра пострадавших участников строительства, желающих принять участие по подпрограмме «Государственная поддержка граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков жилья» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012-2019 годы» с указанием условия участия.
Набор документов от граждан, желающих принять участие в подпрограмме «Государственная поддержка граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков жилья» осуществляется до 01 марта года, следующего за годом утверждения Реестра в соответствии с настоящим Порядком.
(абзац 2 пункта 11 в редакции постановления Правительства от 30.11.2012 №547)
(в редакции постановления Правительства РС(Я) от 17.05.2016 №159)
12. Для получения социальных выплат пострадавший гражданин лично или через законного представителя с нотариально выданной доверенностью на представление их интересов обращается в Администрацию со следующими документами:
а) заявление на имя министра архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) о предоставлении социальной выплаты согласно приложению к настоящему Порядку.
б) документ, удостоверяющий личность;
в) заключенный договор участия в строительстве многоквартирного дома;
г) один из следующих судебных актов:
вступившее в законную силу решение суда о расторжении договора участия в строительстве многоквартирного дома, по которому обязательства застройщиком не исполнены;
вступившее в законную силу решение суда о взыскании денежных средств, уплаченных по договору участия в строительстве многоквартирного дома, по которому обязательства застройщиком не исполнены;
вступившее в законную силу решение суда о признании права собственности гражданина на квартиру (жилое помещение) в проблемном объекте или решение (постановление) арбитражного суда об обязании застройщика передать в собственность гражданина квартиру (жилое помещение);
определение суда об отказе в принятии искового заявления о расторжении договора участия в строительстве многоквартирного дома, по которому обязательства застройщиком не исполнены, и (или) о взыскании денежных средств, уплаченных по договору участия в строительстве многоквартирного дома, по которому обязательства застройщиком не исполнены, в связи с тем, что указанное заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства;
определение арбитражного суда о включении требований кредитора в реестр требований кредиторов;
определение арбитражного суда об удовлетворении требований гражданина о взыскании денежных средств, уплаченных по договору участия в строительстве многоквартирного дома, по которому обязательства застройщиком не исполнены, за счет оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, имущества должника.».
Документы предоставляются в виде оригиналов или заверенные в установленном порядке.
(пункт 12 в редакции постановления Правительства от 30.11.2012 №547)
12.1. пункт утратил силу - постановление Правительства РС(Я) от 17.05.2016 №159)
13. На заявлении обязательно проставляются дата, время и порядковый номер поступления заявления, копия заявления дается заявителю. Заявление без даты, времени и порядкового номера недействительно. Администрация ведет отдельный журнал регистрации заявлений пострадавших участников строительства.
14. Очередность предоставления социальных выплат определяется порядковым номером и датой заявления, поданного пострадавшим участником строительства, в пределах выделенных на очередной финансовый год средств на эти цели.
15. Администрация в течение 10 рабочих дней с момента завершения приема документов в срок, указанный в пункте 11 настоящего Порядка, формирует учетное дело пострадавшего участника строительства и направляет его в Министерство. Администрация несет ответственность за достоверность учетного дела пострадавшего гражданина.
16. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения учетных дел граждан утверждает приказом Реестр граждан, имеющих право на получение социальной выплаты, с указанием размера социальной выплаты, а также утверждает приказом Список граждан, не включенных в Реестр.
Министерство в течение 2 месяцев после утверждения Реестра осуществляет пересмотр поступивших учетных дел граждан в целях дополнительного включения граждан в Реестр пострадавших участников строительства. Гражданин вправе представить в течение 2 месяцев после утверждения Реестра дополнительные документы в Министерство для включения в Реестр пострадавших участников строительства. Гражданин включается в Реестр в случае соответствия пунктам 12 и 17 настоящего Порядка.
Внесение изменений в Реестр пострадавших участников строительства оформляется приказом Министерства.
(пункт 16 в редакции постановления Правительства от 30.11.2012 №547)
17. Включению в Реестр подлежит гражданин при одновременном соблюдении следующих условий:
а) постоянно проживающий на территории Республики Саха (Якутия);
б) заключивший договор участия в строительстве многоквартирного жилого дома на территории Республики Саха (Якутия), по которому обязательства застройщиком не исполнены;
в) имеющий один из следующих судебных актов:
вступившее в законную силу решение суда о расторжении договора участия в строительстве многоквартирного дома, по которому обязательства застройщиком не исполнены;
вступившее в законную силу решение суда о взыскании денежных средств, уплаченных по договору участия в строительстве многоквартирного дома, по которому обязательства застройщиком не исполнены;
вступившее в законную силу решение суда о признании права собственности гражданина на квартиру (жилое помещение) в проблемном объекте или решение (постановление) арбитражного суда об обязании застройщика передать в собственность гражданина квартиру (жилое помещение);
определение суда об отказе в принятии искового заявления о расторжении договора участия в строительстве многоквартирного дома, по которому обязательства застройщиком не исполнены, и (или) о взыскании денежных средств, уплаченных по договору участия в строительстве многоквартирного дома, по которому обязательства застройщиком не исполнены, в связи с тем, что указанное заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства;
определение арбитражного суда о включении требований кредитора в реестр требований кредиторов;
определение арбитражного суда об удовлетворении требований гражданина о взыскании денежных средств, уплаченных по договору участия в строительстве многоквартирного дома, по которому обязательства застройщиком не исполнены за счет оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, имущества должника.
(пункт 17 в редакции постановления Правительства от 30.11.2012 №547)
18. Основаниями для невключения гражданина в Реестр является:
а) заключение договора переуступки права требования, подтверждающего право иного физического лица требовать жилое помещение в собственность;
б) добровольный отказ гражданина от получения мер государственной поддержки.
в) получение ранее государственной поддержки в рамках реализации Закона Республики Саха (Якутия) от 29 марта 2012 г. 1046-З № 993-IV
«О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших в результате неисполнения застройщиками своих обязательств.».
(подпункт введен постановлением Правительства РС(Я) от 17.05.2016 №159)
г) несоответствие гражданина требованиям статьи 3 Закона Республики Саха (Якутия) от 29 марта 2012 г. 1046-З № 993-IV «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших в результате неисполнения застройщиками своих обязательств.
(подпункт введен постановлением Правительства РС(Я) от 17.05.2016 №159)
19. Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) в течение 3 рабочих дней направляет приказ министерства об утверждении Реестра пострадавших участников строительства и Списка граждан не включенных в Реестр пострадавших участников строительства в Администрацию.
20. Администрация в течение 5-х рабочих дней с момента получения приказа Министерства, уведомляет в письменной форме граждан о включении в Реестр, а также на основании Списка граждан, не включенных в Реестр, с указанием оснований невключения в Реестр, по основаниям, указанным в пункте 18 настоящего Порядка.
21. Социальная выплата предоставляется гражданину в течение 30 рабочих дней с момента утверждения Реестра в безналичной форме, путем перечисления Министерством средств на лицевой счет пострадавшего гражданина. Перечисление средств на лицевые счета пострадавших граждан оформляется приказом Министерства.
22. УТРАТИЛ СИЛУ - постановление Правительства от 30.11.2012 №547
23. Контроль целевого использования средств государственного бюджета осуществляется органами финансового контроля Республики Саха (Якутия).
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 18 мая 2012 г. № 214
ПОРЯДОК
предоставления мер государственной поддержки пострадавшим участникам строительства, осуществлявшегося на территории иных субъектов Российской Федерации
(в редакции постановления Правительства РС(Я) от 17.05.2016 №159)
Настоящий Порядок разработан во исполнение Закона Республики Саха (Якутия) от 29 марта 2012 г. 1046-З № 993-IV «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших в результате неисполнения застройщиками своих обязательств» (далее - Закон), Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. № 977 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) “Обеспечение качественным жильем на 2012 – 2019 годы”».
(в редакции постановления Правительства РС(Я) от 17.05.2016 №159)
Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления социальных выплат гражданам – участникам строительства многоквартирных домов на территориях иных субъектов Российской Федерации, подпадающих под действие Федерального закона от 25 октября 2002 г. № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» (далее – Федеральный закон «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей») и постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 1995 г. № 700 «О федеральной целевой программе «Строительство на территории Российской Федерации жилья для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» (далее – постановление Правительства Российской Федерации «О федеральной целевой программе «Строительство на территории Российской Федерации жилья для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»), пострадавших в результате неисполнения застройщиками своих обязательств по договорам участия в строительстве многоквартирных домов.
Мерой государственной поддержки пострадавших участников строительства, осуществлявшегося в иных субъектах Российской Федерации, является предоставление социальных выплат. Целью предоставления социальной выплаты пострадавшим участникам строительства является компенсация Правительства Республики Саха (Якутия) за неисполнение застройщиками своих обязательств по договорам участия в строительстве многоквартирных домов.
Предоставление социальных выплат пострадавшим участникам строительства осуществляется за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Граждане принимают решение о получении социальной выплаты добровольно и могут реализовать свое право на получение и использование социальной выплаты за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) один раз.
(пункт 4 в редакции постановления Правительства от 30.11.2012 №547)
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) после утверждения Закона о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год в установленном бюджетным законодательством порядке доводит уведомление до Министерства архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) (далее - Министерство) о бюджетных ассигнованиях для осуществления мер государственной поддержки пострадавшим участникам строительства.
(в редакции постановления Правительства РС(Я) от 17.05.2016 №159)
Список пострадавших участников строительства, осуществлявшегося на территориях иных субъектов Российской Федерации на получение социальной выплаты (далее – Список) формируется на очередной финансовый год в пределах выделенных средств на основании порядкового номера и даты заявления гражданина о предоставлении социальной выплаты.
Уполномоченный орган по формированию Списка –государственное казенное учреждение «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» (далее – ГКУ «СГЗ») не позднее 01 февраля публикует в средствах массовой информации и на официальном сайте ГКУ «СГЗ» сети Интернет объявление о начале приема документов граждан, желающих принять участие по подпрограмме «Государственная поддержка граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков жилья» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012 – 2019 годы».
(в редакции постановления Правительства РС(Я) от 17.05.2016 №159)
В целях недопущения получения пострадавшим участником строительства меры поддержки за счет бюджета иного субъекта Российской Федерации, ГКУ «СГЗ» направляет запросы в Администрации иных субъектов Российской Федерации, в которых велось строительство проблемного объекта, финансирующееся за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в целях реализации Федерального закона от 25 октября 2002 г. № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», о получении или неполучении пострадавшим участником строительства меры государственной поддержки за счет бюджета другого региона Российской Федерации.
(в редакции постановления Правительства РС(Я) от 17.05.2016 №159)
Пункт утратил силу - постановление Правительства РС(Я) от 17.05.2016 №159)
Для получения социальной выплаты пострадавшие участники строительства лично или через законного представителя с нотариально выданной доверенностью на представление их интересов и получение мер государственной поддержки обращаются в ГКУ «СГЗ» со следующими документами:
заявление на имя министра архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия);
документ, удостоверяющий личность;
заключенный договор долевого участия строительства или договор инвестирования на участие в долевом строительстве;
банковские реквизиты лицевого счета пострадавшего участника строительства.
Документы предъявляются в виде копий всех страниц документа с предъявлением подлинника для сверки или нотариально заверенных.
В случаях непредставления или неполного представления документов, указанных в настоящем пункте, ГКУ «СГЗ» в течение 2-х рабочих дней с момента получения документов возвращает документы с указанием причин.
Гражданин вправе направить полный пакет документов в ГКУ «СГЗ» в пределах срока, указанного в пункте 10 настоящего Порядка.
ГКУ «СГЗ» ведет журнал входящей корреспонденции для пострадавших участников строительства.
На заявлении обязательно проставляется дата, время и порядковый номер поступления заявления, копия заявления дается заявителю.
Очередность предоставления социальных выплат определятся порядковым номером и датой заявлений, поданных пострадавшими участниками строительства, в пределах выделенных на очередной финансовый год средств на эти цели.
ГКУ "СГЗ" в течение 5 месяцев с момента окончания приема документов:
а) формирует предварительный список;
б) заключает с пострадавшим участником строительства, имеющим договор с государственным инвестором на участие в долевом строительстве, соглашение о расторжении вышеуказанного договора.
Пострадавший участник строительства, заключивший договор на участие в долевом строительстве или аналогичный по содержанию договор с ликвидированным государственным инвестором, включается ГКУ «СГЗ» в предварительный список граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, пострадавших от действий застройщиков за пределами Республики Саха (Якутия) в иных субъектах Российской Федерации без подписания соглашения о расторжении.
После формирования предварительного списка граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, пострадавших от действий застройщиков за пределами Республики Саха (Якутия) в иных субъектах Российской Федерации, ГКУ «СГЗ» направляет его и учетные дела граждан в течение 3-х рабочих дней с момента формирования на утверждение уполномоченному органу - Министерству архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия).
(пункт 12 в редакции постановления Правительства от 30.11.2012 №547)
Включению в Список подлежит гражданин Российской Федерации:
а) выезжающий (выехавший) из Республики Саха (Якутия);
б) заключивший договор участия в строительстве многоквартирного жилого дома на территории иного субъекта Российской Федерации, по которому обязательства застройщиком не исполнены;
в) подпадающий под действие Федерального закона от 25 октября 2002 г. № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» или постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 1995 г. № 700 «О федеральной целевой программе «Строительство на территории Российской Федерации жилья для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».
Министерство рассматривает и утверждает в течение 2-х рабочих дней Список пострадавших участников строительства, осуществлявшегося на территории иных субъектов Российской Федерации (далее – Список), который утверждается приказом Министерства. Внесение изменений в утвержденный Список не допускается.
(пункт 14 в редакции постановления Правительства от 30.11.2012 №547)
Основаниями для принятия решения об отказе гражданину во включении в Список является:
а) добровольный отказ гражданина от получения мер государственной поддержки;
б) получение ранее социальной выплаты или льготного займа ( кредита) за счет средств бюджета иного субъекта Российской Федерации на приобретение жилья.
Министерство в течение 2-х рабочих дней направляет утвержденный Список в ГКУ СГЗ. После получения Списка ГКУ «СГЗ» в течение 2-х рабочих дней рассылает гражданам, подавшим документы, выписку заказным письмом с уведомлением о решении Министерства. В случае отказа во включении гражданина в Список указывается основание невключения в данный список. ГКУ «СГЗ» ведет реестр отправки уведомлений пострадавшим гражданам.
Социальная выплата предоставляется гражданину в безналичной форме путем перечисления Министерством средств на лицевой счет пострадавшего гражданина. Перечисление средств на лицевые счета пострадавших граждан оформляется приказом Министерства.
Размер социальной выплаты из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) рассчитывается исходя из социального норматива общей площади жилья по составу семьи на момент заключения договора на участие в долевом строительстве и средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации, ранее избранным гражданами для постоянного проживания. Стоимость 1 кв. метра общей площади жилья в субъектах Российской Федерации принимается в соответствии с решением (приказом) уполномоченного органа - Министерства регионального развития Российской Федерации, который действует на момент утверждения Списка. При расчете размера социальной выплаты общая площадь жилого помещения может быть изменена по вступившему в законную силу решению (определению) суда.
Министерство на основании утвержденного списка в течение 10-ти дней с момента утверждения Списка перечисляет выделенные средства гражданину - получателю социальной выплаты или его законному представителю на указанный в заявлении лицевой счет.
Социальная выплата считается предоставленной гражданину с момента поступления средств социальной выплаты на лицевой счет пострадавшего гражданина.
УТРАТИЛ СИЛУ - постановление Правительства от 30.11.2012 №547
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 18 мая 2012 г. № 214
Сводный перечень
проблемных объектов строительства на территории
Республики Саха (Якутия)
№
п/п
Наименование объекта
Застройщик
1.
32-квартирный жилой дом в 43 квартале
г. Якутска
Якутский филиал КТ «Социальная инициатива и К»
2.
Объект в 203 мкр-не г. Якутска
Якутский филиал КТ «Социальная инициатива»
3.
125-квартирный жилом дом в 50 квартале г. Якутска с торгово- офисными помещениями (1 и 2 очередь)
Якутский филиал КТ «Социальная инициатива и К»
4.
2 34-квартирных жилых дома в
г. Якутске, ул. Воинская, 19/1
ЖСПК «Новострой»
5.
17-квартирный жилой дом в г. Якутске, ул. Воинская, 19/1
ЖСПК «Новострой»
6.
136-квартирный жилой дом в квартале «Новопортовской» г. Якутска
ООО СКФ «Промстройресурс»
7.
56-квартирный жилой дом в 74 квартале
г. Якутска
ООО СКФ «Промстройресурс»
8.
58-квартирный жилой дом в 55 квартале
г. Якутска по пр. Ленина
ЖСПК «Строим вместе»
9.
20-квартирный жилой дом в 55 квартале
г. Якутска по пр. Ленина
ЖСПК «Строим вместе»
10.
16-квартирный жилой дом в 112 квартале г. Якутска по ул. Билибина
ТО «ПРИТ»
11.
22-квартирный жилой дом в 112 квартале г. Якутска по ул. Билибина
ТО «ПРИТ»
12.
14-квартирный жилой дом в ГО «Жатай»
ООО «Эркин Инжиниринг»
Проект
1
УТРАТИЛ СИЛУ – постановление Правительства РС(Я) от 12.07.2018 №216
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2012 г. № 214-
О механизме реализации подпрограммы «Государственная поддержка граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков жилья» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012-2019 годы»
(наименование в редакции постановления Правительства РС(Я) от 17.05.2016 №159)
(ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ:
Постановление Правительства от 30.11.2012 №547
Постановление Правительства РС(Я) от 17.05.2016 №159
Постановление Правительства РС(Я) от 30.08.2017 №298)
В целях обеспечения реализации Закона Республики Саха (Якутия) от 29 марта 2012 г. 1046-З № 993-IV «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших в результате неисполнения застройщиками своих обязательств» и подпрограммы «Государственная поддержка граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков жилья» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012-2019 годы», утвержденной Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. № 977, Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:
(в редакции постановления Правительства РС(Я) от 17.05.2016 №159, от 30.08.2017 №298)
Утвердить Порядок предоставления мер государственной поддержки пострадавшим участникам строительства, осуществлявшегося на территории Республики Саха (Якутия), согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
Утвердить Порядок предоставления мер государственной поддержки пострадавшим участникам строительства, осуществлявшегося на территории иных субъектов Российской Федерации, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
Утвердить сводный перечень проблемных объектов строительства на территории Республики Саха (Якутия), согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
Определить Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) уполномоченным органом государственной власти Республики Саха (Якутия) в сфере защиты прав и законных интересов пострадавших участников строительства.
(в редакции постановления Правительства РС(Я) от 17.05.2016 №159)
Определить государственное казенное учреждение «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» учреждением в сфере защиты прав и законных интересов пострадавших участников строительства, осуществлявшегося на территории иных субъектов Российской Федерации.
(в редакции постановления Правительства РС(Я) от 17.05.2016 №159)
Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Никифорова И.Г.
(в редакции постановления Правительства РС(Я) от 17.05.2016 №159)
Первый заместитель
Председателя Правительства
Республики Саха (Якутия)
А. СТРУЧКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 18 мая 2012 г. № 214
ПОРЯДОК
предоставления мер государственной поддержки пострадавшим участникам строительства, осуществлявшегося на территории
Республики Саха (Якутия)
(в редакции постановления Правительства РС(Я) от 17.05.2016 №159)
1. Настоящий Порядок разработан во исполнение Закона Республики Саха (Якутия) от 29 марта 2012 г. 1046-З № 993-IV «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших в результате неисполнения застройщиками своих обязательств» (далее – Закон), Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. № 977 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Обеспечение качественным жильем на 2012 – 2019 годы"». Мерой государственной поддержки является предоставление социальной выплаты за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
Целью предоставления государственной поддержки пострадавшим участникам строительства является возмещение Правительством Республики Саха (Якутия) уплаченных денежных средств гражданам за неисполнение застройщиками своих обязательств по договорам участия в строительстве проблемных объектов на территории Республики Саха (Якутия).
(в редакции постановления Правительства РС(Я) от 17.05.2016 №159)
2. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления мер государственной поддержки гражданам, заключившим договоры на участие в строительстве проблемных объектов на территории Республики Саха (Якутия), указанных в приложении № 3 к настоящему постановлению. Сводный перечень проблемных объектов, утвержденный приложением № 3 к настоящему постановлению, изменению не подлежит.
3. Министерство финансов Республики Саха (Якутия) после утверждения Закона о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год в установленном бюджетным законодательством порядке доводит уведомление до Министерства архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) (далее - Министерство) о бюджетных ассигнованиях для осуществления мер государственной поддержки пострадавшим участникам строительства.
(в редакции постановления Правительства РС(Я) от 17.05.2016 №159)
4. Право на получение государственной поддержки в рамках реализации Закона предоставляется только один раз.
5. Проблемный объект – многоквартирный дом, не завершенный строительством в связи с неисполнением застройщиком своих обязательств по договорам, заключенным с гражданами.
6. Под договорами на участие в строительстве проблемного объекта в рамках настоящего Порядка принимаются:
договоры долевого участия в строительстве жилого дома;
договоры паевого взноса в строительство жилого дома;
договоры передачи денежных средств на строительство жилого дома;
договоры строительства жилых домов;
договоры инвестиционного вклада;
договоры обеспечения жилым помещением при сносе в связи с изъятием земельного участка;
иные договоры, предметом которых являлось строительство многоквартирного жилого дома или внесение денежных средств с целью приобретения в собственность квартиры (жилого помещения), обязательства по которым застройщиком не исполнены.
(пункт 6 в редакции постановления Правительства от 30.11.2012 №547)
7. Пострадавший участник строительства – гражданин, заключивший договор участия в строительстве многоквартирного дома с целью приобретения в собственность квартиры (жилого помещения), добросовестно выполнивший или выполняющий свои обязательства в соответствии с заключенным договором, по которому застройщик не выполнил свои обязательства по строительству многоквартирного дома и предоставлению квартиры (жилого помещения).
(пункт 7 в редакции постановления Правительства от 30.11.2012 №547)
8. Реестр в настоящем Порядке - реестр граждан – пострадавших участников строительства, осуществлявшегося на территории Республики Саха (Якутия).
9. Размер социальной выплаты из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) определяется исходя из размера фактически вложенных гражданином средств по заключенному договору с застройщиком жилья.
При определении размера социальной выплаты не учитываются суммы неустойки и штрафных санкций, взысканных судом при принятии решения о расторжении договора и/или о возврате вложенных средств.
Фактический размер вложенных средств определяется при предъявлении пострадавшим участником строительства платежных документов, подтверждающих внесение денежных средств по исполнению заключенного договора.
При наличии иной формы оплаты по заключенному договору участия в строительстве проблемных объектов, фактический размер социальной выплаты определяется при предъявлении пострадавшим участником строительства документов, подтверждающих исполнение условий заключенного договора
(пункт 9 в редакции постановления Правительства от 30.11.2012 №547)
10. Уполномоченным органом по формированию Реестра граждан, пострадавших от действий (бездействий) застройщиков жилья, является Администрация муниципального района (городского округа), на территории которого находится проблемный объект (далее – Администрация).
11. Администрация не позднее 1 февраля публикует в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации в сети Интернет объявление о начале приема документов для формирования Реестра пострадавших участников строительства, желающих принять участие по подпрограмме «Государственная поддержка граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков жилья» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012-2019 годы» с указанием условия участия.
Набор документов от граждан, желающих принять участие в подпрограмме «Государственная поддержка граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков жилья» осуществляется до 01 марта года, следующего за годом утверждения Реестра в соответствии с настоящим Порядком.
(абзац 2 пункта 11 в редакции постановления Правительства от 30.11.2012 №547)
(в редакции постановления Правительства РС(Я) от 17.05.2016 №159)
12. Для получения социальных выплат пострадавший гражданин лично или через законного представителя с нотариально выданной доверенностью на представление их интересов обращается в Администрацию со следующими документами:
а) заявление на имя министра архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) о предоставлении социальной выплаты согласно приложению к настоящему Порядку.
б) документ, удостоверяющий личность;
в) заключенный договор участия в строительстве многоквартирного дома;
г) один из следующих судебных актов:
вступившее в законную силу решение суда о расторжении договора участия в строительстве многоквартирного дома, по которому обязательства застройщиком не исполнены;
вступившее в законную силу решение суда о взыскании денежных средств, уплаченных по договору участия в строительстве многоквартирного дома, по которому обязательства застройщиком не исполнены;
вступившее в законную силу решение суда о признании права собственности гражданина на квартиру (жилое помещение) в проблемном объекте или решение (постановление) арбитражного суда об обязании застройщика передать в собственность гражданина квартиру (жилое помещение);
определение суда об отказе в принятии искового заявления о расторжении договора участия в строительстве многоквартирного дома, по которому обязательства застройщиком не исполнены, и (или) о взыскании денежных средств, уплаченных по договору участия в строительстве многоквартирного дома, по которому обязательства застройщиком не исполнены, в связи с тем, что указанное заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства;
определение арбитражного суда о включении требований кредитора в реестр требований кредиторов;
определение арбитражного суда об удовлетворении требований гражданина о взыскании денежных средств, уплаченных по договору участия в строительстве многоквартирного дома, по которому обязательства застройщиком не исполнены, за счет оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, имущества должника.».
Документы предоставляются в виде оригиналов или заверенные в установленном порядке.
(пункт 12 в редакции постановления Правительства от 30.11.2012 №547)
12.1. пункт утратил силу - постановление Правительства РС(Я) от 17.05.2016 №159)
13. На заявлении обязательно проставляются дата, время и порядковый номер поступления заявления, копия заявления дается заявителю. Заявление без даты, времени и порядкового номера недействительно. Администрация ведет отдельный журнал регистрации заявлений пострадавших участников строительства.
14. Очередность предоставления социальных выплат определяется порядковым номером и датой заявления, поданного пострадавшим участником строительства, в пределах выделенных на очередной финансовый год средств на эти цели.
15. Администрация в течение 10 рабочих дней с момента завершения приема документов в срок, указанный в пункте 11 настоящего Порядка, формирует учетное дело пострадавшего участника строительства и направляет его в Министерство. Администрация несет ответственность за достоверность учетного дела пострадавшего гражданина.
16. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения учетных дел граждан утверждает приказом Реестр граждан, имеющих право на получение социальной выплаты, с указанием размера социальной выплаты, а также утверждает приказом Список граждан, не включенных в Реестр.
Министерство в течение 2 месяцев после утверждения Реестра осуществляет пересмотр поступивших учетных дел граждан в целях дополнительного включения граждан в Реестр пострадавших участников строительства. Гражданин вправе представить в течение 2 месяцев после утверждения Реестра дополнительные документы в Министерство для включения в Реестр пострадавших участников строительства. Гражданин включается в Реестр в случае соответствия пунктам 12 и 17 настоящего Порядка.
Внесение изменений в Реестр пострадавших участников строительства оформляется приказом Министерства.
(пункт 16 в редакции постановления Правительства от 30.11.2012 №547)
17. Включению в Реестр подлежит гражданин при одновременном соблюдении следующих условий:
а) постоянно проживающий на территории Республики Саха (Якутия);
б) заключивший договор участия в строительстве многоквартирного жилого дома на территории Республики Саха (Якутия), по которому обязательства застройщиком не исполнены;
в) имеющий один из следующих судебных актов:
вступившее в законную силу решение суда о расторжении договора участия в строительстве многоквартирного дома, по которому обязательства застройщиком не исполнены;
вступившее в законную силу решение суда о взыскании денежных средств, уплаченных по договору участия в строительстве многоквартирного дома, по которому обязательства застройщиком не исполнены;
вступившее в законную силу решение суда о признании права собственности гражданина на квартиру (жилое помещение) в проблемном объекте или решение (постановление) арбитражного суда об обязании застройщика передать в собственность гражданина квартиру (жилое помещение);
определение суда об отказе в принятии искового заявления о расторжении договора участия в строительстве многоквартирного дома, по которому обязательства застройщиком не исполнены, и (или) о взыскании денежных средств, уплаченных по договору участия в строительстве многоквартирного дома, по которому обязательства застройщиком не исполнены, в связи с тем, что указанное заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства;
определение арбитражного суда о включении требований кредитора в реестр требований кредиторов;
определение арбитражного суда об удовлетворении требований гражданина о взыскании денежных средств, уплаченных по договору участия в строительстве многоквартирного дома, по которому обязательства застройщиком не исполнены за счет оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, имущества должника.
(пункт 17 в редакции постановления Правительства от 30.11.2012 №547)
18. Основаниями для невключения гражданина в Реестр является:
а) заключение договора переуступки права требования, подтверждающего право иного физического лица требовать жилое помещение в собственность;
б) добровольный отказ гражданина от получения мер государственной поддержки.
в) получение ранее государственной поддержки в рамках реализации Закона Республики Саха (Якутия) от 29 марта 2012 г. 1046-З № 993-IV
«О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших в результате неисполнения застройщиками своих обязательств.».
(подпункт введен постановлением Правительства РС(Я) от 17.05.2016 №159)
г) несоответствие гражданина требованиям статьи 3 Закона Республики Саха (Якутия) от 29 марта 2012 г. 1046-З № 993-IV «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших в результате неисполнения застройщиками своих обязательств.
(подпункт введен постановлением Правительства РС(Я) от 17.05.2016 №159)
19. Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) в течение 3 рабочих дней направляет приказ министерства об утверждении Реестра пострадавших участников строительства и Списка граждан не включенных в Реестр пострадавших участников строительства в Администрацию.
20. Администрация в течение 5-х рабочих дней с момента получения приказа Министерства, уведомляет в письменной форме граждан о включении в Реестр, а также на основании Списка граждан, не включенных в Реестр, с указанием оснований невключения в Реестр, по основаниям, указанным в пункте 18 настоящего Порядка.
21. Социальная выплата предоставляется гражданину в течение 30 рабочих дней с момента утверждения Реестра в безналичной форме, путем перечисления Министерством средств на лицевой счет пострадавшего гражданина. Перечисление средств на лицевые счета пострадавших граждан оформляется приказом Министерства.
22. УТРАТИЛ СИЛУ - постановление Правительства от 30.11.2012 №547
23. Контроль целевого использования средств государственного бюджета осуществляется органами финансового контроля Республики Саха (Якутия).
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 18 мая 2012 г. № 214
ПОРЯДОК
предоставления мер государственной поддержки пострадавшим участникам строительства, осуществлявшегося на территории иных субъектов Российской Федерации
(в редакции постановления Правительства РС(Я) от 17.05.2016 №159)
Настоящий Порядок разработан во исполнение Закона Республики Саха (Якутия) от 29 марта 2012 г. 1046-З № 993-IV «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших в результате неисполнения застройщиками своих обязательств» (далее - Закон), Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. № 977 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) “Обеспечение качественным жильем на 2012 – 2019 годы”».
(в редакции постановления Правительства РС(Я) от 17.05.2016 №159)
Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления социальных выплат гражданам – участникам строительства многоквартирных домов на территориях иных субъектов Российской Федерации, подпадающих под действие Федерального закона от 25 октября 2002 г. № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» (далее – Федеральный закон «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей») и постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 1995 г. № 700 «О федеральной целевой программе «Строительство на территории Российской Федерации жилья для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» (далее – постановление Правительства Российской Федерации «О федеральной целевой программе «Строительство на территории Российской Федерации жилья для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»), пострадавших в результате неисполнения застройщиками своих обязательств по договорам участия в строительстве многоквартирных домов.
Мерой государственной поддержки пострадавших участников строительства, осуществлявшегося в иных субъектах Российской Федерации, является предоставление социальных выплат. Целью предоставления социальной выплаты пострадавшим участникам строительства является компенсация Правительства Республики Саха (Якутия) за неисполнение застройщиками своих обязательств по договорам участия в строительстве многоквартирных домов.
Предоставление социальных выплат пострадавшим участникам строительства осуществляется за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Граждане принимают решение о получении социальной выплаты добровольно и могут реализовать свое право на получение и использование социальной выплаты за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) один раз.
(пункт 4 в редакции постановления Правительства от 30.11.2012 №547)
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) после утверждения Закона о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год в установленном бюджетным законодательством порядке доводит уведомление до Министерства архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) (далее - Министерство) о бюджетных ассигнованиях для осуществления мер государственной поддержки пострадавшим участникам строительства.
(в редакции постановления Правительства РС(Я) от 17.05.2016 №159)
Список пострадавших участников строительства, осуществлявшегося на территориях иных субъектов Российской Федерации на получение социальной выплаты (далее – Список) формируется на очередной финансовый год в пределах выделенных средств на основании порядкового номера и даты заявления гражданина о предоставлении социальной выплаты.
Уполномоченный орган по формированию Списка –государственное казенное учреждение «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» (далее – ГКУ «СГЗ») не позднее 01 февраля публикует в средствах массовой информации и на официальном сайте ГКУ «СГЗ» сети Интернет объявление о начале приема документов граждан, желающих принять участие по подпрограмме «Государственная поддержка граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков жилья» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012 – 2019 годы».
(в редакции постановления Правительства РС(Я) от 17.05.2016 №159)
В целях недопущения получения пострадавшим участником строительства меры поддержки за счет бюджета иного субъекта Российской Федерации, ГКУ «СГЗ» направляет запросы в Администрации иных субъектов Российской Федерации, в которых велось строительство проблемного объекта, финансирующееся за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в целях реализации Федерального закона от 25 октября 2002 г. № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», о получении или неполучении пострадавшим участником строительства меры государственной поддержки за счет бюджета другого региона Российской Федерации.
(в редакции постановления Правительства РС(Я) от 17.05.2016 №159)
Пункт утратил силу - постановление Правительства РС(Я) от 17.05.2016 №159)
Для получения социальной выплаты пострадавшие участники строительства лично или через законного представителя с нотариально выданной доверенностью на представление их интересов и получение мер государственной поддержки обращаются в ГКУ «СГЗ» со следующими документами:
заявление на имя министра архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия);
документ, удостоверяющий личность;
заключенный договор долевого участия строительства или договор инвестирования на участие в долевом строительстве;
банковские реквизиты лицевого счета пострадавшего участника строительства.
Документы предъявляются в виде копий всех страниц документа с предъявлением подлинника для сверки или нотариально заверенных.
В случаях непредставления или неполного представления документов, указанных в настоящем пункте, ГКУ «СГЗ» в течение 2-х рабочих дней с момента получения документов возвращает документы с указанием причин.
Гражданин вправе направить полный пакет документов в ГКУ «СГЗ» в пределах срока, указанного в пункте 10 настоящего Порядка.
ГКУ «СГЗ» ведет журнал входящей корреспонденции для пострадавших участников строительства.
На заявлении обязательно проставляется дата, время и порядковый номер поступления заявления, копия заявления дается заявителю.
Очередность предоставления социальных выплат определятся порядковым номером и датой заявлений, поданных пострадавшими участниками строительства, в пределах выделенных на очередной финансовый год средств на эти цели.
ГКУ "СГЗ" в течение 5 месяцев с момента окончания приема документов:
а) формирует предварительный список;
б) заключает с пострадавшим участником строительства, имеющим договор с государственным инвестором на участие в долевом строительстве, соглашение о расторжении вышеуказанного договора.
Пострадавший участник строительства, заключивший договор на участие в долевом строительстве или аналогичный по содержанию договор с ликвидированным государственным инвестором, включается ГКУ «СГЗ» в предварительный список граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, пострадавших от действий застройщиков за пределами Республики Саха (Якутия) в иных субъектах Российской Федерации без подписания соглашения о расторжении.
После формирования предварительного списка граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, пострадавших от действий застройщиков за пределами Республики Саха (Якутия) в иных субъектах Российской Федерации, ГКУ «СГЗ» направляет его и учетные дела граждан в течение 3-х рабочих дней с момента формирования на утверждение уполномоченному органу - Министерству архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия).
(пункт 12 в редакции постановления Правительства от 30.11.2012 №547)
Включению в Список подлежит гражданин Российской Федерации:
а) выезжающий (выехавший) из Республики Саха (Якутия);
б) заключивший договор участия в строительстве многоквартирного жилого дома на территории иного субъекта Российской Федерации, по которому обязательства застройщиком не исполнены;
в) подпадающий под действие Федерального закона от 25 октября 2002 г. № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» или постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 1995 г. № 700 «О федеральной целевой программе «Строительство на территории Российской Федерации жилья для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».
Министерство рассматривает и утверждает в течение 2-х рабочих дней Список пострадавших участников строительства, осуществлявшегося на территории иных субъектов Российской Федерации (далее – Список), который утверждается приказом Министерства. Внесение изменений в утвержденный Список не допускается.
(пункт 14 в редакции постановления Правительства от 30.11.2012 №547)
Основаниями для принятия решения об отказе гражданину во включении в Список является:
а) добровольный отказ гражданина от получения мер государственной поддержки;
б) получение ранее социальной выплаты или льготного займа ( кредита) за счет средств бюджета иного субъекта Российской Федерации на приобретение жилья.
Министерство в течение 2-х рабочих дней направляет утвержденный Список в ГКУ СГЗ. После получения Списка ГКУ «СГЗ» в течение 2-х рабочих дней рассылает гражданам, подавшим документы, выписку заказным письмом с уведомлением о решении Министерства. В случае отказа во включении гражданина в Список указывается основание невключения в данный список. ГКУ «СГЗ» ведет реестр отправки уведомлений пострадавшим гражданам.
Социальная выплата предоставляется гражданину в безналичной форме путем перечисления Министерством средств на лицевой счет пострадавшего гражданина. Перечисление средств на лицевые счета пострадавших граждан оформляется приказом Министерства.
Размер социальной выплаты из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) рассчитывается исходя из социального норматива общей площади жилья по составу семьи на момент заключения договора на участие в долевом строительстве и средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации, ранее избранным гражданами для постоянного проживания. Стоимость 1 кв. метра общей площади жилья в субъектах Российской Федерации принимается в соответствии с решением (приказом) уполномоченного органа - Министерства регионального развития Российской Федерации, который действует на момент утверждения Списка. При расчете размера социальной выплаты общая площадь жилого помещения может быть изменена по вступившему в законную силу решению (определению) суда.
Министерство на основании утвержденного списка в течение 10-ти дней с момента утверждения Списка перечисляет выделенные средства гражданину - получателю социальной выплаты или его законному представителю на указанный в заявлении лицевой счет.
Социальная выплата считается предоставленной гражданину с момента поступления средств социальной выплаты на лицевой счет пострадавшего гражданина.
УТРАТИЛ СИЛУ - постановление Правительства от 30.11.2012 №547
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 18 мая 2012 г. № 214
Сводный перечень
проблемных объектов строительства на территории
Республики Саха (Якутия)
№
п/п
Наименование объекта
Застройщик
1.
32-квартирный жилой дом в 43 квартале
г. Якутска
Якутский филиал КТ «Социальная инициатива и К»
2.
Объект в 203 мкр-не г. Якутска
Якутский филиал КТ «Социальная инициатива»
3.
125-квартирный жилом дом в 50 квартале г. Якутска с торгово- офисными помещениями (1 и 2 очередь)
Якутский филиал КТ «Социальная инициатива и К»
4.
2 34-квартирных жилых дома в
г. Якутске, ул. Воинская, 19/1
ЖСПК «Новострой»
5.
17-квартирный жилой дом в г. Якутске, ул. Воинская, 19/1
ЖСПК «Новострой»
6.
136-квартирный жилой дом в квартале «Новопортовской» г. Якутска
ООО СКФ «Промстройресурс»
7.
56-квартирный жилой дом в 74 квартале
г. Якутска
ООО СКФ «Промстройресурс»
8.
58-квартирный жилой дом в 55 квартале
г. Якутска по пр. Ленина
ЖСПК «Строим вместе»
9.
20-квартирный жилой дом в 55 квартале
г. Якутска по пр. Ленина
ЖСПК «Строим вместе»
10.
16-квартирный жилой дом в 112 квартале г. Якутска по ул. Билибина
ТО «ПРИТ»
11.
22-квартирный жилой дом в 112 квартале г. Якутска по ул. Билибина
ТО «ПРИТ»
12.
14-квартирный жилой дом в ГО «Жатай»
ООО «Эркин Инжиниринг»
Дополнительные сведения
| Рубрики правового классификатора: | 050.030.080 Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий населения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
