Основная информация
| Дата опубликования: | 25 июля 2011г. |
| Номер документа: | RU77000201100348 |
| Текущая редакция: | 12 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | Правительство Москвы |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2011 г. № 333-ПП
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ СОБСТВЕННИКАМ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ, ЛИНИЙ СВЯЗИ И
СЕТЕЙ СВЯЗИ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ, В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ, СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ, ЛИНИИ СВЯЗИ И СЕТИ СВЯЗИ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, А ТАКЖЕ СУБЪЕКТАМ ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ
В СФЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК, ЯВЛЯЮЩИМСЯ СОБСТВЕННИКАМИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЪЕКТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 28.03.2012 № 113-ПП, от 10.09.2014 № 522-ПП, от 03.11.2015 № 724-ПП, от 06.09.2016 № 557-ПП, от 10.10.2016 № 654-ПП, от 22.02.2017 № 64-ПП, от 19.06.2018 № 574-ПП, от 22.04.2019 № 409-ПП, от 03.03.2020 № 157-ПП, от 20.07.2020 № 1004-ПП, от 27.04.2021 № 522-ПП )
В целях реализации Генерального плана города Москвы, государственных программ города Москвы, Программы реновации жилищного фонда в городе Москве, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 1 августа 2017 г. № 497-ПП «О Программе реновации жилищного фонда в городе Москве», создания единого механизма осуществления денежной компенсации собственникам инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, а также субъектам естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок, являющимся собственниками объектов недвижимости, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта, подлежащих реконструкции, за исключением реконструкции сооружений связи, линий связи и сетей связи, сносу и (или) восстановлению в процессе строительства объектов капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города Москвы, за счет средств Московского фонда реновации жилой застройки, за счет средств автономной некоммерческой организации «Развитие социальной инфраструктуры» или за счет средств автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов»., Правительство Москвы постановляет:
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 19.06.2018 № 574-ПП, от 03.03.2020 № 157-ПП, от 20.07.2020 № 1004-ПП, от 27.04.2021 № 522-ПП)
1. Утвердить Порядок осуществления денежной компенсации собственникам инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, федеральным государственным унитарным предприятиям, в хозяйственном ведении которых находятся инженерные сети и сооружения, сооружения связи, линии связи и сети связи, являющиеся движимым имуществом, а также субъектам естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок, являющимся собственниками объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта, подлежащих реконструкции, за исключением реконструкции сооружений связи, линий связи и сетей связи, сносу и (или) восстановлению в процессе строительства объектов капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города Москвы, за счет средств Московского фонда реновации жилой застройки, за счет средств автономной некоммерческой организации «Развитие социальной инфраструктуры» или за счет средств автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов». (далее - Порядок), согласно приложению к настоящему постановлению.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 19.06.2018 № 574-ПП, от 22.04.2019 № 409-ПП, от 03.03.2020 № 157-ПП, от 20.07.2020 № 1004-ПП, от 27.04.2021 № 522-ПП)
2. Установить, что:
2.1. В случае отсутствия в проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы до 25 июля 2011 г., положений о компенсации собственникам инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, а также субъектам естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок, являющимся собственниками объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта, подлежащих сносу и (или) восстановлению, орган исполнительной власти города Москвы, осуществляющий функции государственного заказчика при строительстве объектов капитального строительства за счет средств бюджета города Москвы, государственное бюджетное, автономное учреждение города Москвы, государственное унитарное предприятие (государственное предприятие, казенное предприятие) города Москвы при предоставлении им в установленном порядке субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности города Москвы либо при передаче в установленном порядке полномочий государственного заказчика по заключению и исполнению от имени города Москвы государственных контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности города Москвы (далее - государственный заказчик) производят выплату компенсации в соответствии с утвержденным Порядком (пункт 1 настоящего постановления) без внесения изменений в проектную документацию.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 10.09.2014 № 522-ПП, от 06.09.2016 № 557-ПП)
2.2. Департамент экономической политики и развития города Москвы по предложениям государственных заказчиков предусматривает в адресной инвестиционной программе города Москвы расходы на выплату денежных компенсаций собственникам инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, федеральным государственным унитарным предприятиям, в хозяйственном ведении которых находятся инженерные сети и сооружения, сооружения связи, линии связи и сети связи, являющиеся движимым имуществом, а также субъектам естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок, являющимся собственниками объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта, подлежащих реконструкции, за исключением реконструкции сооружений связи, линий связи и сетей связи, сносу и (или) восстановлению в процессе строительства объектов капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города Москвы, за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных государственным заказчикам на соответствующий период.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 06.09.2016 № 557-ПП, от 22.04.2019 № 409-ПП, от 03.03.2020 № 157-ПП)
3. Установить, что Департамент городского имущества города Москвы при реконструкции, за исключением реконструкции сооружений связи, линий связи и сетей связи, сносе и восстановлении инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта, в связи со строительством объектов городского заказа без рассмотрения на Градостроительно-земельной комиссии города Москвы принимает решения:
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 06.09.2016 № 557-ПП, от 03.03.2020 № 157-ПП)
1) о предварительном согласовании предоставления земельного участка для строительства инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта, для размещения которых требуется разрешение на строительство, в случае если земельный участок предстоит образовать или границы земельного участка подлежат уточнению;
(в ред. постановления Правительства Москвы от 06.09.2016 № 557-ПП)
2) о заключении в установленном порядке договора аренды земельного участка для строительства инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта, собственникам инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта, подлежащих реконструкции, за исключением реконструкции сооружений связи, линий связи и сетей связи, сносу и восстановлению в процессе строительства объектов капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города Москвы.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 06.09.2016 № 557-ПП, от 03.03.2020 № 157-ПП)
(п. 3 введен постановлением Правительства Москвы 28.03.2012 № 113-ПП; в ред. постановления Правительства Москвы от 10.09.2014 № 522-ПП)
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Бочкарева А.Ю.
(п. 4 в ред. постановления Правительства Москвы от 03.03.2020 № 157-ПП)
Мэр Москвы
С.С. Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 25 июля 2011 г. № 333-ПП
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 28.03.2012 № 113-ПП, от 10.09.2014 № 522-ПП, от 06.09.2016 № 557-ПП, от 10.10.2016 № 654-ПП, от 22.02.2017 № 64-ПП, от 19.06.2018 № 574-ПП, от 22.04.2019 № 409-ПП, от 03.03.2020 № 157-ПП, от 20.07.2020 № 1004-ПП, от 27.04.2021 № 522-ПП)
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ СОБСТВЕННИКАМ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ, ЛИНИЙ СВЯЗИ И СЕТЕЙ СВЯЗИ, ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ, В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ, СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ, ЛИНИИ СВЯЗИ И СЕТИ СВЯЗИ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, А ТАКЖЕ СУБЪЕКТАМ ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ В СФЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК, ЯВЛЯЮЩИМСЯ СОБСТВЕННИКАМИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЪЕКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РЕКОНСТРУКЦИИ СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ, ЛИНИЙ СВЯЗИ И СЕТЕЙ СВЯЗИ, СНОСУ И (ИЛИ) ВОССТАНОВЛЕНИЮ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МОСКОВСКОГО ФОНДА РЕНОВАЦИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ , ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» ИЛИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РАЗВИТИЕ СПОРТИВНЫХ И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ»
1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления по соглашению сторон денежной компенсации собственникам инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, федеральным государственным унитарным предприятиям, в хозяйственном ведении которых находятся инженерные сети и сооружения, сооружения связи, линии связи и сети связи, являющиеся движимым имуществом, а также субъектам естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок, являющимся собственниками объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта, подлежащих реконструкции, за исключением реконструкции сооружений связи, линий связи, сетей связи, сносу и (или) восстановлению в процессе строительства объектов капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города Москвы, за счет средств Московского фонда реновации жилой застройки, за счет средств автономной некоммерческой организации «Развитие социальной инфраструктуры» или за счет средств автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов»
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 19.06.2018 № 574-ПП, от 22.04.2019 № 409-ПП, от 03.03.2020 № 157-ПП, от 20.07.2020 № 1004-ПП, от 27.04.2021 № 522-ПП)
2. Денежная компенсация выплачивается собственникам инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, субъектам естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок, являющимся собственниками объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта (далее - собственник имущества), а также федеральным государственным унитарным предприятиям, в хозяйственном ведении которых находятся инженерные сети и сооружения, сооружения связи, линии связи и сети связи, являющиеся движимым имуществом (далее - федеральные государственные унитарные предприятия), которые подлежат реконструкции, за исключением реконструкции сооружений связи, линий связи, сетей связи, сносу и (или) восстановлению в процессе строительства объектов капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города Москвы, за счет средств Московского фонда реновации жилой застройки , за счет средств автономной некоммерческой организации «Развитие социальной инфраструктуры» или за счет средств автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов».
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 19.06.2018 № 574-ПП, от 22.04.2019 № 409-ПП, от 03.03.2020 № 157-ПП, от 20.07.2020 № 1004-ПП, от 27.04.2021 № 522-ПП)
3. Право собственности на инженерные сети и сооружения, сооружения связи, линии связи и сети связи, объекты недвижимого имущества, входящие в состав объектов железнодорожного транспорта, подлежащие реконструкции, за исключением реконструкции сооружений связи, линий связи, сетей связи, сносу и (или) восстановлению, подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости либо иными документами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подтверждают наличие, возникновение, переход права собственности.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 03.03.2020 № 157-ПП)
Право хозяйственного ведения федерального государственного унитарного предприятия на инженерные сети и сооружения, сооружения связи, линии связи и сети связи, являющиеся движимым имуществом, подтверждается решением уполномоченного федерального органа исполнительной власти о передаче такого движимого имущества на праве хозяйственного ведения федеральному государственному унитарному предприятию либо иными документами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подтверждают закрепление движимого имущества на праве хозяйственного ведения за государственными унитарными предприятиями.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 06.09.2016 № 557-ПП, от 22.04.2019 № 409-ПП)
4. Денежная компенсация собственникам имущества, федеральным государственным унитарным предприятиям производится органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции государственного заказчика при строительстве объектов капитального строительства за счет средств бюджета города Москвы, государственным бюджетным, автономным учреждением города Москвы, государственным унитарным предприятием (государственным предприятием, казенным предприятием) города Москвы при предоставлении им в установленном порядке субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности города Москвы либо при передаче в установленном порядке полномочий государственного заказчика по заключению и исполнению от имени города Москвы государственных контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности города Москвы (далее - государственный заказчик) на условиях заключаемых государственными заказчиками соглашений (приложение 1 к Порядку) путем возмещения собственнику имущества, федеральному государственному унитарному предприятию убытков. Размер компенсации определяется на основании отчета об оценке.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 10.10.2016 № 654-ПП, от 22.04.2019 № 409-ПП)
4(1). Денежная компенсация собственникам инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, федеральным государственным унитарным предприятиям, а также субъектам естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок, являющимся собственниками объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта, подлежащих реконструкции, за исключением реконструкции сооружений связи, линий связи, сетей связи, сносу и (или) восстановлению в процессе строительства объектов капитального строительства, осуществляемого в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве, производится Московским фондом реновации жилой застройки на основании заключаемых между данными собственниками имущества, федеральными государственными унитарными предприятиями и Московским фондом реновации жилой застройки соглашений (приложение 1 к Порядку) путем возмещения таким собственникам имущества, федеральным государственным унитарным предприятиям убытков. Размер компенсации определяется на основании отчета об оценке.
(п. 4(1) введен постановлением Правительства Москвы от 19.06.2018 № 574-ПП, в ред. постановлений Правительства Москвы от 22.04.2019 № 409-ПП, от 03.03.2020 № 157-ПП)
4(2). Денежная компенсация собственникам инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, федеральным государственным унитарным предприятиям, а также субъектам естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок, являющимся собственниками объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта, подлежащих реконструкции, за исключением реконструкции сооружений связи, линий связи, сетей связи, сносу и (или) восстановлению в процессе строительства объектов капитального строительства, осуществляемого в целях развития социальной инфраструктуры города Москвы, производится автономной некоммерческой организацией «Развитие социальной инфраструктуры» на основании заключаемых между данными собственниками имущества, федеральными государственными унитарными предприятиями и автономной некоммерческой организацией «Развитие социальной инфраструктуры» соглашений (приложение 1 к Порядку) путем возмещения таким собственникам имущества, федеральным государственным унитарным предприятиям убытков. Размер компенсации определяется на основании отчета об оценке.
(п. 4(2) введен постановлением Правительства Москвы от 20.07.2020 № 1004-ПП)
4(3). Денежная компенсация собственникам инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, федеральным государственным унитарным предприятиям, а также субъектам естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок, являющимся собственниками объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта, подлежащих реконструкции, за исключением реконструкции сооружений связи, линий связи, сетей связи, сносу и (или) восстановлению в процессе строительства объектов капитального строительства, осуществляемого в целях развития спортивной инфраструктуры города Москвы, производится автономной некоммерческой организацией «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов» на основании заключаемых между данными собственниками имущества, федеральными государственными унитарными предприятиями и автономной некоммерческой организацией «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов» соглашений (приложение 1 к Порядку) путем возмещения таким собственникам имущества, федеральным государственным унитарным предприятиям убытков. Размер компенсации определяется на основании отчета об оценке.»
(п. 4(3) введен постановлением Правительства Москвы от 27.04.2021 № 522-ПП )
5. В случае реконструкции, за исключением реконструкции сооружений связи, линий связи, сетей связи, восстановление процесса функционирования инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта, в состав убытков (пункты 4, 4(1), 4(2) и 4(3) настоящего Порядка) включаются расходы на реконструкцию, за исключением реконструкции сооружений связи, линий связи, сетей связи, восстановление указанного процесса. В состав денежной компенсации включаются также затраты, связанные с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей в связи с получаемой денежной компенсацией (п. 4). Размер расходов на восстановление определяется на основании отчета об оценке. Размер компенсации затрат, связанных с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей, определяется в соответствии с Методикой расчета размера компенсации затрат, связанных с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей (приложение 2 к Порядку).
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 19.06.2018 № 574-ПП, от 03.03.2020 № 157-ПП, от 20.07.2020 № 1004-ПП, от 27.04.2021 № 522-ПП)
Необходимость восстановления процесса функционирования инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта, подтверждается собственником имущества, федеральным государственным унитарным предприятием.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 06.09.2016 № 557-ПП, от 22.04.2019 № 409-ПП)
В случае восстановления инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта, заключаемое соглашение (приложение к Порядку) должно содержать порядок и сроки выполнения собственником имущества, федеральным государственным унитарным предприятием обязательств по восстановлению инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 06.09.2016 № 557-ПП, от 22.04.2019 № 409-ПП)
6. Выплата денежной компенсации (п. 4) производится государственным заказчиком по проектированию и строительству объектов капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города Москвы.
7. Государственный заказчик/Московский фонд реновации жилой застройки/автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры»/автономная некоммерческая организация «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов»:
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 19.06.2018 № 574-ПП, от 20.07.2020 № 1004-ПП, от 27.04.2021 № 522-ПП)
7.1. Обеспечивает выявление собственников имущества, федеральных государственных унитарных предприятий.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 22.04.2019 № 409-ПП)
7.2. Получает от собственников имущества, федеральных государственных унитарных предприятий технические условия (технологические задания, технические требования) для разработки проектной документации на реконструкцию, за исключением реконструкции сооружений связи, линий связи, сетей связи, или снос инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 06.09.2016 № 557-ПП, от 22.04.2019 № 409-ПП, от 03.03.2020 № 157-ПП)
7.3. При разработке проектной документации на строительство объектов капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города Москвы, за счет средств Московского фонда реновации жилой застройки , за счет средств автономной некоммерческой организации «Развитие социальной инфраструктуры» или за счет средств автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов», обеспечивает формирование перечня имущества, подлежащего реконструкции, за исключением реконструкции сооружений связи, линий связи, сетей связи, или снос.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 19.06.2018 № 574-ПП, от 03.03.2020 № 157-ПП, от 20.07.2020 № 1004-ПП, от 27.04.2021 № 522-ПП)
7.4. Обеспечивает проведение независимой оценки для определения размера компенсации собственникам имущества, федеральным государственным унитарным предприятиям.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 22.04.2019 № 409-ПП)
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 28.03.2012 № 113-ПП
Увеличение размера компенсации, определенного на основании отчета об оценке, не допускается.
Приложение 1
к Порядку
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 10.09.2014 № 522-ПП, от 06.09.2016 № 557-ПП, от 10.10.2016 № 654-ПП, от 22.02.2017 № 64-ПП, от 19.06.2018 № 574-ПП, от 22.04.2019 № 409-ПП, от 03.03.2020 № 157-ПП, от 20.07.2020 № 1004-ПП, от 27.04.2021 № 522-ПП)
ПРИМЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ СОБСТВЕННИКАМ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ, ЛИНИЙ СВЯЗИ И СЕТЕЙ СВЯЗИ, ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ, В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ, СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ, ЛИНИИ СВЯЗИ И СЕТИ СВЯЗИ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, А ТАКЖЕ СУБЪЕКТАМ ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ В СФЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК, ЯВЛЯЮЩИМСЯ СОБСТВЕННИКАМИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЪЕКТО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РЕКОНСТРУКЦИИ СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ, ЛИНИЙ СВЯЗИ, СЕТЕЙ СВЯЗИ, СНОСУ И (ИЛИ) ВОССТАНОВЛЕНИЮ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МОСКОВСКОГО ФОНДА РЕНОВАЦИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ , ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» ИЛИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РАЗВИТИЕ СПОРТИВНЫХ И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ»
г. Москва «__» ________ 202_ г.
«_____________________, именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик/Московский фонд реновации жилой застройки/«/автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры»/автономная некоммерческая организация «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов», в лице руководителя _____________________, действующего на основании _________________________, с одной стороны, _____________, именуемый в дальнейшем «Собственник/федеральное государственное унитарное предприятие», в лице _________________, действующего на основании _______, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от ______ № ______ «_____________________________________», в целях строительства объекта капитального строительства ___________________, осуществляемого за счет средств бюджета города Москвы/за счет средств автономной некоммерческой организации «Развитие социальной инфраструктуры»/за счет средств автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов», заключили», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 19.06.2018 № 574-ПП, от 22.04.2019 № 409-ПП, от 20.07.2020 № 1004-ПП, от 27.04.2021 № 522-ПП)
1. Термины и их толкование
1.1. Имущество - подлежащие реконструкции, за исключением реконструкции сооружений связи, линий связи, сетей связи, сносу и (или) восстановлению инженерные сети и сооружения, сооружения связи, линии связи и сети связи, объекты недвижимого имущества, входящие в состав объектов железнодорожного транспорта, расположенные на территории застройки объекта капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города Москвы/за счет средств Московского фонда реновации жилой застройки//за счет средств автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов», указанные в перечне, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 19.06.2018 № 574-ПП, от 03.03.2020 № 157-ПП, от 20.07.2020 № 1004-ПП, от 27.04.2021 № 522-ПП)
1.2. Акт передачи Имущества для сноса - документ, содержащий перечень Имущества и подтверждающий передачу Собственником/федеральным государственным унитарным предприятием принадлежащего ему Имущества в соответствии с условиями настоящего Соглашения для сноса.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 22.04.2019 № 409-ПП)
2. Предмет Соглашения
Настоящее Соглашение определяет условия осуществления Государственным заказчиком/Московским фондом реновации жилой застройки денежной компенсации Собственнику/федеральному государственному унитарному предприятию принадлежащего ему Имущества, подлежащего сносу и (или) восстановлению в процессе строительства объекта капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города Москвы/за счет средств Московского фонда реновации жилой застройки, - ___________.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 19.06.2018 № 574-ПП, от 22.04.2019 № 409-ПП)
3. Обязательства сторон
3.1. Государственный заказчик /Московский фонд реновации жилой застройки/автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры»/автономная некоммерческая организация «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов» обязуется:
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 19.06.2018 № 574-ПП, от 20.07.2020 № 1004-ПП, от 27.04.2021 № 522-ПП)
3.1.1. Выплатить денежную компенсацию Собственнику/федеральному государственному унитарному предприятию в размере ____________ (________________) _________, определенном в соответствии с отчетом об оценке от ____ № _________.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 22.04.2019 № 409-ПП, от 03.03.2020 № 157-ПП)
3.1.2. Перечислить денежные средства, указанные в пункте 3.1.1 настоящего Соглашения, на расчетный счет Собственника, указанный в настоящем Соглашении, не позднее ___ (______) банковских дней с момента подписания Сторонами настоящего Соглашения.
3.1.3. В течение 10 рабочих дней подписать Акт передачи Имущества для сноса и передать его Собственнику/федеральному государственному унитарному предприятию.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 22.04.2019 № 409-ПП)
3.2. Собственник/федеральное государственное унитарное предприятие обязуется после поступления денежных средств (пункты 3.1.1 и 3.1.2 настоящего Соглашения) в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления от Государственного заказчика/Московского фонда реновации жилой застройки///автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры»/автономная некоммерческая организация «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов» о готовности приступить к сносу Имущества подписать Акт передачи Имущества для сноса.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 19.06.2018 № 574-ПП, от 22.04.2019 № 409-ПП, от 20.07.2020 № 1004-ПП, от 27.04.2021 № 522-ПП)
3.3. В случае изменения банковских реквизитов Собственник/федеральное государственное унитарное предприятие обязуется сообщить Государственному заказчику/Московскому фонду реновации жилой застройки/автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры»/автономная некоммерческая организация «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов» о таком изменении в течение пяти рабочих дней с момента изменения.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 19.06.2018 № 574-ПП, от 22.04.2019 № 409-ПП, от 20.07.2020 № 1004-ПП, от 27.04.2021 № 522-ПП)
4. Ответственность
4.1. В случае несоблюдения Государственным заказчиком/Московским фондом реновации жилой застройки/автономной некоммерческой организацией «Развитие социальной инфраструктуры» сроков перечисления денежных средств, установленных пунктом 3.1.2 настоящего Соглашения, Государственный заказчик уплачивает Собственнику/федеральному государственному унитарному предприятию неустойку в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки ключевой ставки Банка России от суммы не уплаченной в срок денежной компенсации, указанной в пункте 3.1.1 настоящего Соглашения, за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Соглашением, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Соглашением срока исполнения обязательства.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 19.06.2018 № 574-ПП, от 22.04.2019 № 409-ПП, от 20.07.2020 № 1004-ПП)
4.2. В случае несоблюдения Собственником/федеральным государственным унитарным предприятием сроков подписания Акта передачи Имущества для сноса, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения, Собственник/федеральное государственное унитарное предприятие уплачивает Государственному заказчику/Московскому фонду реновации жилой застройки/автономной некоммерческой организации «Развитие социальной инфраструктуры» неустойку в размере 0,1% от суммы денежной компенсации, указанной в пункте 3.1.1 настоящего Соглашения, за каждый день просрочки.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 19.06.2018 № 574-ПП, от 22.04.2019 № 409-ПП, от 20.07.2020 № 1004-ПП)
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
5.2. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон путем оформления дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5.3. При исполнении настоящего Соглашения Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в _______ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.5. Все разногласия, возникающие из настоящего Соглашения, решаются путем переговоров. В случае недостижения согласия спорные вопросы разрешаются в соответствии с законодательством в суде, арбитражном суде с соблюдением претензионного (досудебного) порядка урегулирования спора. Ответ на претензию дается в течение ____ дней с момента ее получения в письменной форме.
5.6. Неотъемлемой частью Соглашения (приложением) являются следующие документы:
5.6.1. Перечень имущества, подлежащего реконструкции, за исключением реконструкции сооружений связи, линий связи, сетей связи, сносу и (или) восстановлению.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 03.03.2020 № 157-ПП)
5.6.2. Акт передачи Имущества для сноса.
5.6.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости либо копия решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти о передаче движимого имущества на праве хозяйственного ведения федеральному государственному унитарному предприятию, либо иные документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подтверждают закрепление движимого имущества на праве хозяйственного ведения за государственными унитарными предприятиями.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 22.04.2019 № 409-ПП)
5.6.4. Отчет об оценке Имущества.
6. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Приложение 2
к Порядку
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 10.10.2016 № 654-ПП, от 19.06.2018 № 574-ПП, от 22.04.2019 № 409-ПП, от 03.03.2020 № 157-ПП, от 20.07.2020 № 1004-ПП, от 27.04.2021 № 522-ПП)
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ
НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Амортизационная группа
Срок полезного использования основных средств
Доля от суммы налога на прибыль организаций, подлежащая компенсации <1>
1-4
До 7 лет включительно
0%
5-8
Свыше 7 до 25 лет включительно
60%
9-10
Свыше 25 лет
85%
--------------------------------
<1> 1 Сумма налога на прибыль, от которой исчисляется доля, подлежащая компенсации, определяется в размере 20 процентов от суммы денежной компенсации собственнику имущества, федеральному государственному унитарному предприятию, в хозяйственном ведении которого находятся инженерные сети и сооружения, сооружения связи, линии связи и сети связи, являющиеся движимым имуществом (далее - собственник, федеральное государственное унитарное предприятие), в случае реконструкции, за исключением реконструкции сооружений связи, линий связи, сетей связи, восстановления процесса функционирования инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, являющихся движимым имуществом, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта (без учета налога на добавленную стоимость), или в размере 20 процентов от стоимости имущества, передаваемого собственнику, федеральному государственному унитарному предприятию в результате выполнения работ по восстановлению инженерных сетей и сооружений в рамках компенсации потерь собственников, федеральных государственных унитарных предприятий в отношении инженерных сетей и сооружений, которые подлежат реконструкции, за исключением реконструкции сооружений связи, линий связи, сетей связи, сносу и восстановлению в процессе строительства объектов капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города Москвы, за счет средств Московского фонда реновации жилой застройки, за счет средств автономной некоммерческой организации «Развитие социальной инфраструктуры» или за счет средств автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов».
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 19.06.2018 № 574-ПП, от 22.04.2019 № 409-ПП, от 03.03.2020 № 157-ПП, от 20.07.2020 № 1004-ПП, от 27.04.2021 № 522-ПП)
Методика распространяется на основные средства, удовлетворяющие одновременно следующим условиям:
- в отношении основных средств применяется линейный метод начисления амортизации;
- в отношении основных средств не применяются повышающие коэффициенты к норме амортизации.
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2011 г. № 333-ПП
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ СОБСТВЕННИКАМ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ, ЛИНИЙ СВЯЗИ И
СЕТЕЙ СВЯЗИ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ, В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ, СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ, ЛИНИИ СВЯЗИ И СЕТИ СВЯЗИ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, А ТАКЖЕ СУБЪЕКТАМ ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ
В СФЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК, ЯВЛЯЮЩИМСЯ СОБСТВЕННИКАМИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЪЕКТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 28.03.2012 № 113-ПП, от 10.09.2014 № 522-ПП, от 03.11.2015 № 724-ПП, от 06.09.2016 № 557-ПП, от 10.10.2016 № 654-ПП, от 22.02.2017 № 64-ПП, от 19.06.2018 № 574-ПП, от 22.04.2019 № 409-ПП, от 03.03.2020 № 157-ПП, от 20.07.2020 № 1004-ПП, от 27.04.2021 № 522-ПП )
В целях реализации Генерального плана города Москвы, государственных программ города Москвы, Программы реновации жилищного фонда в городе Москве, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 1 августа 2017 г. № 497-ПП «О Программе реновации жилищного фонда в городе Москве», создания единого механизма осуществления денежной компенсации собственникам инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, а также субъектам естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок, являющимся собственниками объектов недвижимости, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта, подлежащих реконструкции, за исключением реконструкции сооружений связи, линий связи и сетей связи, сносу и (или) восстановлению в процессе строительства объектов капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города Москвы, за счет средств Московского фонда реновации жилой застройки, за счет средств автономной некоммерческой организации «Развитие социальной инфраструктуры» или за счет средств автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов»., Правительство Москвы постановляет:
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 19.06.2018 № 574-ПП, от 03.03.2020 № 157-ПП, от 20.07.2020 № 1004-ПП, от 27.04.2021 № 522-ПП)
1. Утвердить Порядок осуществления денежной компенсации собственникам инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, федеральным государственным унитарным предприятиям, в хозяйственном ведении которых находятся инженерные сети и сооружения, сооружения связи, линии связи и сети связи, являющиеся движимым имуществом, а также субъектам естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок, являющимся собственниками объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта, подлежащих реконструкции, за исключением реконструкции сооружений связи, линий связи и сетей связи, сносу и (или) восстановлению в процессе строительства объектов капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города Москвы, за счет средств Московского фонда реновации жилой застройки, за счет средств автономной некоммерческой организации «Развитие социальной инфраструктуры» или за счет средств автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов». (далее - Порядок), согласно приложению к настоящему постановлению.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 19.06.2018 № 574-ПП, от 22.04.2019 № 409-ПП, от 03.03.2020 № 157-ПП, от 20.07.2020 № 1004-ПП, от 27.04.2021 № 522-ПП)
2. Установить, что:
2.1. В случае отсутствия в проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы до 25 июля 2011 г., положений о компенсации собственникам инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, а также субъектам естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок, являющимся собственниками объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта, подлежащих сносу и (или) восстановлению, орган исполнительной власти города Москвы, осуществляющий функции государственного заказчика при строительстве объектов капитального строительства за счет средств бюджета города Москвы, государственное бюджетное, автономное учреждение города Москвы, государственное унитарное предприятие (государственное предприятие, казенное предприятие) города Москвы при предоставлении им в установленном порядке субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности города Москвы либо при передаче в установленном порядке полномочий государственного заказчика по заключению и исполнению от имени города Москвы государственных контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности города Москвы (далее - государственный заказчик) производят выплату компенсации в соответствии с утвержденным Порядком (пункт 1 настоящего постановления) без внесения изменений в проектную документацию.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 10.09.2014 № 522-ПП, от 06.09.2016 № 557-ПП)
2.2. Департамент экономической политики и развития города Москвы по предложениям государственных заказчиков предусматривает в адресной инвестиционной программе города Москвы расходы на выплату денежных компенсаций собственникам инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, федеральным государственным унитарным предприятиям, в хозяйственном ведении которых находятся инженерные сети и сооружения, сооружения связи, линии связи и сети связи, являющиеся движимым имуществом, а также субъектам естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок, являющимся собственниками объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта, подлежащих реконструкции, за исключением реконструкции сооружений связи, линий связи и сетей связи, сносу и (или) восстановлению в процессе строительства объектов капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города Москвы, за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных государственным заказчикам на соответствующий период.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 06.09.2016 № 557-ПП, от 22.04.2019 № 409-ПП, от 03.03.2020 № 157-ПП)
3. Установить, что Департамент городского имущества города Москвы при реконструкции, за исключением реконструкции сооружений связи, линий связи и сетей связи, сносе и восстановлении инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта, в связи со строительством объектов городского заказа без рассмотрения на Градостроительно-земельной комиссии города Москвы принимает решения:
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 06.09.2016 № 557-ПП, от 03.03.2020 № 157-ПП)
1) о предварительном согласовании предоставления земельного участка для строительства инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта, для размещения которых требуется разрешение на строительство, в случае если земельный участок предстоит образовать или границы земельного участка подлежат уточнению;
(в ред. постановления Правительства Москвы от 06.09.2016 № 557-ПП)
2) о заключении в установленном порядке договора аренды земельного участка для строительства инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта, собственникам инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта, подлежащих реконструкции, за исключением реконструкции сооружений связи, линий связи и сетей связи, сносу и восстановлению в процессе строительства объектов капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города Москвы.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 06.09.2016 № 557-ПП, от 03.03.2020 № 157-ПП)
(п. 3 введен постановлением Правительства Москвы 28.03.2012 № 113-ПП; в ред. постановления Правительства Москвы от 10.09.2014 № 522-ПП)
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Бочкарева А.Ю.
(п. 4 в ред. постановления Правительства Москвы от 03.03.2020 № 157-ПП)
Мэр Москвы
С.С. Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 25 июля 2011 г. № 333-ПП
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 28.03.2012 № 113-ПП, от 10.09.2014 № 522-ПП, от 06.09.2016 № 557-ПП, от 10.10.2016 № 654-ПП, от 22.02.2017 № 64-ПП, от 19.06.2018 № 574-ПП, от 22.04.2019 № 409-ПП, от 03.03.2020 № 157-ПП, от 20.07.2020 № 1004-ПП, от 27.04.2021 № 522-ПП)
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ СОБСТВЕННИКАМ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ, ЛИНИЙ СВЯЗИ И СЕТЕЙ СВЯЗИ, ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ, В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ, СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ, ЛИНИИ СВЯЗИ И СЕТИ СВЯЗИ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, А ТАКЖЕ СУБЪЕКТАМ ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ В СФЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК, ЯВЛЯЮЩИМСЯ СОБСТВЕННИКАМИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЪЕКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РЕКОНСТРУКЦИИ СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ, ЛИНИЙ СВЯЗИ И СЕТЕЙ СВЯЗИ, СНОСУ И (ИЛИ) ВОССТАНОВЛЕНИЮ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МОСКОВСКОГО ФОНДА РЕНОВАЦИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ , ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» ИЛИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РАЗВИТИЕ СПОРТИВНЫХ И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ»
1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления по соглашению сторон денежной компенсации собственникам инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, федеральным государственным унитарным предприятиям, в хозяйственном ведении которых находятся инженерные сети и сооружения, сооружения связи, линии связи и сети связи, являющиеся движимым имуществом, а также субъектам естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок, являющимся собственниками объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта, подлежащих реконструкции, за исключением реконструкции сооружений связи, линий связи, сетей связи, сносу и (или) восстановлению в процессе строительства объектов капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города Москвы, за счет средств Московского фонда реновации жилой застройки, за счет средств автономной некоммерческой организации «Развитие социальной инфраструктуры» или за счет средств автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов»
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 19.06.2018 № 574-ПП, от 22.04.2019 № 409-ПП, от 03.03.2020 № 157-ПП, от 20.07.2020 № 1004-ПП, от 27.04.2021 № 522-ПП)
2. Денежная компенсация выплачивается собственникам инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, субъектам естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок, являющимся собственниками объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта (далее - собственник имущества), а также федеральным государственным унитарным предприятиям, в хозяйственном ведении которых находятся инженерные сети и сооружения, сооружения связи, линии связи и сети связи, являющиеся движимым имуществом (далее - федеральные государственные унитарные предприятия), которые подлежат реконструкции, за исключением реконструкции сооружений связи, линий связи, сетей связи, сносу и (или) восстановлению в процессе строительства объектов капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города Москвы, за счет средств Московского фонда реновации жилой застройки , за счет средств автономной некоммерческой организации «Развитие социальной инфраструктуры» или за счет средств автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов».
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 19.06.2018 № 574-ПП, от 22.04.2019 № 409-ПП, от 03.03.2020 № 157-ПП, от 20.07.2020 № 1004-ПП, от 27.04.2021 № 522-ПП)
3. Право собственности на инженерные сети и сооружения, сооружения связи, линии связи и сети связи, объекты недвижимого имущества, входящие в состав объектов железнодорожного транспорта, подлежащие реконструкции, за исключением реконструкции сооружений связи, линий связи, сетей связи, сносу и (или) восстановлению, подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости либо иными документами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подтверждают наличие, возникновение, переход права собственности.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 03.03.2020 № 157-ПП)
Право хозяйственного ведения федерального государственного унитарного предприятия на инженерные сети и сооружения, сооружения связи, линии связи и сети связи, являющиеся движимым имуществом, подтверждается решением уполномоченного федерального органа исполнительной власти о передаче такого движимого имущества на праве хозяйственного ведения федеральному государственному унитарному предприятию либо иными документами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подтверждают закрепление движимого имущества на праве хозяйственного ведения за государственными унитарными предприятиями.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 06.09.2016 № 557-ПП, от 22.04.2019 № 409-ПП)
4. Денежная компенсация собственникам имущества, федеральным государственным унитарным предприятиям производится органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции государственного заказчика при строительстве объектов капитального строительства за счет средств бюджета города Москвы, государственным бюджетным, автономным учреждением города Москвы, государственным унитарным предприятием (государственным предприятием, казенным предприятием) города Москвы при предоставлении им в установленном порядке субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности города Москвы либо при передаче в установленном порядке полномочий государственного заказчика по заключению и исполнению от имени города Москвы государственных контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности города Москвы (далее - государственный заказчик) на условиях заключаемых государственными заказчиками соглашений (приложение 1 к Порядку) путем возмещения собственнику имущества, федеральному государственному унитарному предприятию убытков. Размер компенсации определяется на основании отчета об оценке.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 10.10.2016 № 654-ПП, от 22.04.2019 № 409-ПП)
4(1). Денежная компенсация собственникам инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, федеральным государственным унитарным предприятиям, а также субъектам естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок, являющимся собственниками объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта, подлежащих реконструкции, за исключением реконструкции сооружений связи, линий связи, сетей связи, сносу и (или) восстановлению в процессе строительства объектов капитального строительства, осуществляемого в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве, производится Московским фондом реновации жилой застройки на основании заключаемых между данными собственниками имущества, федеральными государственными унитарными предприятиями и Московским фондом реновации жилой застройки соглашений (приложение 1 к Порядку) путем возмещения таким собственникам имущества, федеральным государственным унитарным предприятиям убытков. Размер компенсации определяется на основании отчета об оценке.
(п. 4(1) введен постановлением Правительства Москвы от 19.06.2018 № 574-ПП, в ред. постановлений Правительства Москвы от 22.04.2019 № 409-ПП, от 03.03.2020 № 157-ПП)
4(2). Денежная компенсация собственникам инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, федеральным государственным унитарным предприятиям, а также субъектам естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок, являющимся собственниками объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта, подлежащих реконструкции, за исключением реконструкции сооружений связи, линий связи, сетей связи, сносу и (или) восстановлению в процессе строительства объектов капитального строительства, осуществляемого в целях развития социальной инфраструктуры города Москвы, производится автономной некоммерческой организацией «Развитие социальной инфраструктуры» на основании заключаемых между данными собственниками имущества, федеральными государственными унитарными предприятиями и автономной некоммерческой организацией «Развитие социальной инфраструктуры» соглашений (приложение 1 к Порядку) путем возмещения таким собственникам имущества, федеральным государственным унитарным предприятиям убытков. Размер компенсации определяется на основании отчета об оценке.
(п. 4(2) введен постановлением Правительства Москвы от 20.07.2020 № 1004-ПП)
4(3). Денежная компенсация собственникам инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, федеральным государственным унитарным предприятиям, а также субъектам естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок, являющимся собственниками объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта, подлежащих реконструкции, за исключением реконструкции сооружений связи, линий связи, сетей связи, сносу и (или) восстановлению в процессе строительства объектов капитального строительства, осуществляемого в целях развития спортивной инфраструктуры города Москвы, производится автономной некоммерческой организацией «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов» на основании заключаемых между данными собственниками имущества, федеральными государственными унитарными предприятиями и автономной некоммерческой организацией «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов» соглашений (приложение 1 к Порядку) путем возмещения таким собственникам имущества, федеральным государственным унитарным предприятиям убытков. Размер компенсации определяется на основании отчета об оценке.»
(п. 4(3) введен постановлением Правительства Москвы от 27.04.2021 № 522-ПП )
5. В случае реконструкции, за исключением реконструкции сооружений связи, линий связи, сетей связи, восстановление процесса функционирования инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта, в состав убытков (пункты 4, 4(1), 4(2) и 4(3) настоящего Порядка) включаются расходы на реконструкцию, за исключением реконструкции сооружений связи, линий связи, сетей связи, восстановление указанного процесса. В состав денежной компенсации включаются также затраты, связанные с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей в связи с получаемой денежной компенсацией (п. 4). Размер расходов на восстановление определяется на основании отчета об оценке. Размер компенсации затрат, связанных с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей, определяется в соответствии с Методикой расчета размера компенсации затрат, связанных с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей (приложение 2 к Порядку).
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 19.06.2018 № 574-ПП, от 03.03.2020 № 157-ПП, от 20.07.2020 № 1004-ПП, от 27.04.2021 № 522-ПП)
Необходимость восстановления процесса функционирования инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта, подтверждается собственником имущества, федеральным государственным унитарным предприятием.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 06.09.2016 № 557-ПП, от 22.04.2019 № 409-ПП)
В случае восстановления инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта, заключаемое соглашение (приложение к Порядку) должно содержать порядок и сроки выполнения собственником имущества, федеральным государственным унитарным предприятием обязательств по восстановлению инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 06.09.2016 № 557-ПП, от 22.04.2019 № 409-ПП)
6. Выплата денежной компенсации (п. 4) производится государственным заказчиком по проектированию и строительству объектов капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города Москвы.
7. Государственный заказчик/Московский фонд реновации жилой застройки/автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры»/автономная некоммерческая организация «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов»:
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 19.06.2018 № 574-ПП, от 20.07.2020 № 1004-ПП, от 27.04.2021 № 522-ПП)
7.1. Обеспечивает выявление собственников имущества, федеральных государственных унитарных предприятий.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 22.04.2019 № 409-ПП)
7.2. Получает от собственников имущества, федеральных государственных унитарных предприятий технические условия (технологические задания, технические требования) для разработки проектной документации на реконструкцию, за исключением реконструкции сооружений связи, линий связи, сетей связи, или снос инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 06.09.2016 № 557-ПП, от 22.04.2019 № 409-ПП, от 03.03.2020 № 157-ПП)
7.3. При разработке проектной документации на строительство объектов капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города Москвы, за счет средств Московского фонда реновации жилой застройки , за счет средств автономной некоммерческой организации «Развитие социальной инфраструктуры» или за счет средств автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов», обеспечивает формирование перечня имущества, подлежащего реконструкции, за исключением реконструкции сооружений связи, линий связи, сетей связи, или снос.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 19.06.2018 № 574-ПП, от 03.03.2020 № 157-ПП, от 20.07.2020 № 1004-ПП, от 27.04.2021 № 522-ПП)
7.4. Обеспечивает проведение независимой оценки для определения размера компенсации собственникам имущества, федеральным государственным унитарным предприятиям.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 22.04.2019 № 409-ПП)
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 28.03.2012 № 113-ПП
Увеличение размера компенсации, определенного на основании отчета об оценке, не допускается.
Приложение 1
к Порядку
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 10.09.2014 № 522-ПП, от 06.09.2016 № 557-ПП, от 10.10.2016 № 654-ПП, от 22.02.2017 № 64-ПП, от 19.06.2018 № 574-ПП, от 22.04.2019 № 409-ПП, от 03.03.2020 № 157-ПП, от 20.07.2020 № 1004-ПП, от 27.04.2021 № 522-ПП)
ПРИМЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ СОБСТВЕННИКАМ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ, ЛИНИЙ СВЯЗИ И СЕТЕЙ СВЯЗИ, ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ, В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ, СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ, ЛИНИИ СВЯЗИ И СЕТИ СВЯЗИ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, А ТАКЖЕ СУБЪЕКТАМ ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ В СФЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК, ЯВЛЯЮЩИМСЯ СОБСТВЕННИКАМИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЪЕКТО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РЕКОНСТРУКЦИИ СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ, ЛИНИЙ СВЯЗИ, СЕТЕЙ СВЯЗИ, СНОСУ И (ИЛИ) ВОССТАНОВЛЕНИЮ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МОСКОВСКОГО ФОНДА РЕНОВАЦИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ , ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» ИЛИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РАЗВИТИЕ СПОРТИВНЫХ И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ»
г. Москва «__» ________ 202_ г.
«_____________________, именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик/Московский фонд реновации жилой застройки/«/автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры»/автономная некоммерческая организация «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов», в лице руководителя _____________________, действующего на основании _________________________, с одной стороны, _____________, именуемый в дальнейшем «Собственник/федеральное государственное унитарное предприятие», в лице _________________, действующего на основании _______, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от ______ № ______ «_____________________________________», в целях строительства объекта капитального строительства ___________________, осуществляемого за счет средств бюджета города Москвы/за счет средств автономной некоммерческой организации «Развитие социальной инфраструктуры»/за счет средств автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов», заключили», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 19.06.2018 № 574-ПП, от 22.04.2019 № 409-ПП, от 20.07.2020 № 1004-ПП, от 27.04.2021 № 522-ПП)
1. Термины и их толкование
1.1. Имущество - подлежащие реконструкции, за исключением реконструкции сооружений связи, линий связи, сетей связи, сносу и (или) восстановлению инженерные сети и сооружения, сооружения связи, линии связи и сети связи, объекты недвижимого имущества, входящие в состав объектов железнодорожного транспорта, расположенные на территории застройки объекта капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города Москвы/за счет средств Московского фонда реновации жилой застройки//за счет средств автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов», указанные в перечне, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 19.06.2018 № 574-ПП, от 03.03.2020 № 157-ПП, от 20.07.2020 № 1004-ПП, от 27.04.2021 № 522-ПП)
1.2. Акт передачи Имущества для сноса - документ, содержащий перечень Имущества и подтверждающий передачу Собственником/федеральным государственным унитарным предприятием принадлежащего ему Имущества в соответствии с условиями настоящего Соглашения для сноса.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 22.04.2019 № 409-ПП)
2. Предмет Соглашения
Настоящее Соглашение определяет условия осуществления Государственным заказчиком/Московским фондом реновации жилой застройки денежной компенсации Собственнику/федеральному государственному унитарному предприятию принадлежащего ему Имущества, подлежащего сносу и (или) восстановлению в процессе строительства объекта капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города Москвы/за счет средств Московского фонда реновации жилой застройки, - ___________.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 19.06.2018 № 574-ПП, от 22.04.2019 № 409-ПП)
3. Обязательства сторон
3.1. Государственный заказчик /Московский фонд реновации жилой застройки/автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры»/автономная некоммерческая организация «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов» обязуется:
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 19.06.2018 № 574-ПП, от 20.07.2020 № 1004-ПП, от 27.04.2021 № 522-ПП)
3.1.1. Выплатить денежную компенсацию Собственнику/федеральному государственному унитарному предприятию в размере ____________ (________________) _________, определенном в соответствии с отчетом об оценке от ____ № _________.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 22.04.2019 № 409-ПП, от 03.03.2020 № 157-ПП)
3.1.2. Перечислить денежные средства, указанные в пункте 3.1.1 настоящего Соглашения, на расчетный счет Собственника, указанный в настоящем Соглашении, не позднее ___ (______) банковских дней с момента подписания Сторонами настоящего Соглашения.
3.1.3. В течение 10 рабочих дней подписать Акт передачи Имущества для сноса и передать его Собственнику/федеральному государственному унитарному предприятию.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 22.04.2019 № 409-ПП)
3.2. Собственник/федеральное государственное унитарное предприятие обязуется после поступления денежных средств (пункты 3.1.1 и 3.1.2 настоящего Соглашения) в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления от Государственного заказчика/Московского фонда реновации жилой застройки///автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры»/автономная некоммерческая организация «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов» о готовности приступить к сносу Имущества подписать Акт передачи Имущества для сноса.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 19.06.2018 № 574-ПП, от 22.04.2019 № 409-ПП, от 20.07.2020 № 1004-ПП, от 27.04.2021 № 522-ПП)
3.3. В случае изменения банковских реквизитов Собственник/федеральное государственное унитарное предприятие обязуется сообщить Государственному заказчику/Московскому фонду реновации жилой застройки/автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры»/автономная некоммерческая организация «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов» о таком изменении в течение пяти рабочих дней с момента изменения.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 19.06.2018 № 574-ПП, от 22.04.2019 № 409-ПП, от 20.07.2020 № 1004-ПП, от 27.04.2021 № 522-ПП)
4. Ответственность
4.1. В случае несоблюдения Государственным заказчиком/Московским фондом реновации жилой застройки/автономной некоммерческой организацией «Развитие социальной инфраструктуры» сроков перечисления денежных средств, установленных пунктом 3.1.2 настоящего Соглашения, Государственный заказчик уплачивает Собственнику/федеральному государственному унитарному предприятию неустойку в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки ключевой ставки Банка России от суммы не уплаченной в срок денежной компенсации, указанной в пункте 3.1.1 настоящего Соглашения, за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Соглашением, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Соглашением срока исполнения обязательства.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 19.06.2018 № 574-ПП, от 22.04.2019 № 409-ПП, от 20.07.2020 № 1004-ПП)
4.2. В случае несоблюдения Собственником/федеральным государственным унитарным предприятием сроков подписания Акта передачи Имущества для сноса, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения, Собственник/федеральное государственное унитарное предприятие уплачивает Государственному заказчику/Московскому фонду реновации жилой застройки/автономной некоммерческой организации «Развитие социальной инфраструктуры» неустойку в размере 0,1% от суммы денежной компенсации, указанной в пункте 3.1.1 настоящего Соглашения, за каждый день просрочки.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 19.06.2018 № 574-ПП, от 22.04.2019 № 409-ПП, от 20.07.2020 № 1004-ПП)
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
5.2. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон путем оформления дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5.3. При исполнении настоящего Соглашения Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в _______ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.5. Все разногласия, возникающие из настоящего Соглашения, решаются путем переговоров. В случае недостижения согласия спорные вопросы разрешаются в соответствии с законодательством в суде, арбитражном суде с соблюдением претензионного (досудебного) порядка урегулирования спора. Ответ на претензию дается в течение ____ дней с момента ее получения в письменной форме.
5.6. Неотъемлемой частью Соглашения (приложением) являются следующие документы:
5.6.1. Перечень имущества, подлежащего реконструкции, за исключением реконструкции сооружений связи, линий связи, сетей связи, сносу и (или) восстановлению.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 03.03.2020 № 157-ПП)
5.6.2. Акт передачи Имущества для сноса.
5.6.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости либо копия решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти о передаче движимого имущества на праве хозяйственного ведения федеральному государственному унитарному предприятию, либо иные документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подтверждают закрепление движимого имущества на праве хозяйственного ведения за государственными унитарными предприятиями.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 22.04.2019 № 409-ПП)
5.6.4. Отчет об оценке Имущества.
6. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Приложение 2
к Порядку
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 10.10.2016 № 654-ПП, от 19.06.2018 № 574-ПП, от 22.04.2019 № 409-ПП, от 03.03.2020 № 157-ПП, от 20.07.2020 № 1004-ПП, от 27.04.2021 № 522-ПП)
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ
НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Амортизационная группа
Срок полезного использования основных средств
Доля от суммы налога на прибыль организаций, подлежащая компенсации <1>
1-4
До 7 лет включительно
0%
5-8
Свыше 7 до 25 лет включительно
60%
9-10
Свыше 25 лет
85%
--------------------------------
<1> 1 Сумма налога на прибыль, от которой исчисляется доля, подлежащая компенсации, определяется в размере 20 процентов от суммы денежной компенсации собственнику имущества, федеральному государственному унитарному предприятию, в хозяйственном ведении которого находятся инженерные сети и сооружения, сооружения связи, линии связи и сети связи, являющиеся движимым имуществом (далее - собственник, федеральное государственное унитарное предприятие), в случае реконструкции, за исключением реконструкции сооружений связи, линий связи, сетей связи, восстановления процесса функционирования инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, являющихся движимым имуществом, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта (без учета налога на добавленную стоимость), или в размере 20 процентов от стоимости имущества, передаваемого собственнику, федеральному государственному унитарному предприятию в результате выполнения работ по восстановлению инженерных сетей и сооружений в рамках компенсации потерь собственников, федеральных государственных унитарных предприятий в отношении инженерных сетей и сооружений, которые подлежат реконструкции, за исключением реконструкции сооружений связи, линий связи, сетей связи, сносу и восстановлению в процессе строительства объектов капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города Москвы, за счет средств Московского фонда реновации жилой застройки, за счет средств автономной некоммерческой организации «Развитие социальной инфраструктуры» или за счет средств автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов».
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 19.06.2018 № 574-ПП, от 22.04.2019 № 409-ПП, от 03.03.2020 № 157-ПП, от 20.07.2020 № 1004-ПП, от 27.04.2021 № 522-ПП)
Методика распространяется на основные средства, удовлетворяющие одновременно следующим условиям:
- в отношении основных средств применяется линейный метод начисления амортизации;
- в отношении основных средств не применяются повышающие коэффициенты к норме амортизации.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 31.05.2018 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.040.090 Реконструкция, расширение, техническое перевооружение и капитальный ремонт действующих предприятий, зданий, сооружений, 090.050.040 Системы инженерных и транспортных сооружений и коммуникаций |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
