Основная информация
Дата опубликования: | 26 марта 2008г. |
Номер документа: | RU69000200800098 |
Текущая редакция: | 6 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Тверская область |
Принявший орган: | Администрация Тверской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2008 г. Тверь № 69-па
Об утверждении типовых форм договоров, заключаемых органами государственной службы занятости населения Тверской области
(Изменения:
постановление Администрации от 21.10.2008 № 381-па НГРru69000200800466
постановление Администрации от 26.05.2010 №256-па НГРru69000201000356
постановление Администрации от 18.04.2011 № 159-па НГРru69000201100283
постановление Правительства от 20.09.2011 № 46-пп НГРru69000201100647
постановление Правительства от 19.11.2013 № 573-пп НГРru69000201101067)
В целях совершенствования процедуры заключения договоров и на основании постановления Администрации Тверской области от 14.09.2007 № 262-па «Об утверждении Порядка заключения, прохождения, учета, контроля исполнения государственных контрактов, договоров, заключенных по результатам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Тверской области, и контроля за соответствием принятых обязательств лимитам бюджетных обязательств и бюджетным ассигнованиям» Администрация Тверской области постановляет:
1. Утвердить типовые формы договоров, заключаемых органами государственной службы занятости населения Тверской области:
1.1. типовая форма договора на оказание услуг по охране (приложение 1);
1.2. типовая форма договора об охране объектов пультом централизованного наблюдения (приложение 2);
1.3. типовая форма договора на возмещение затрат по содержанию и эксплуатации помещений (приложение 3);
1.4. типовая форма договора о наладке охранно-пожарной сигнализации (приложение 4);
1.5. типовая форма договора поставки (приложение 5);
1.6. типовая форма договора на ремонт компьютерной техники (приложение 6);
1.7. типовая форма договора на оказание услуг по подготовке и размещению материалов в газете (приложение 7);
1.8. типовая форма договора на оказание услуг по подготовке и размещению информационных материалов (приложение 8);
1.9. типовая форма трехстороннего договора на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан (приложение 9)
{пп. 1.9. в редакции постановления Правительства от 19.11.2013 № 573-пп }
1.10. {утратил силу постановлением Правительства от 19.11.2013 № 573-пп }
1.11. типовая форма двухстороннего договора на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан (приложение 11);
1.12. типовая форма договора на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан для последующей работы в сфере предпринимательской деятельности
(приложение 12);
{пп. 1.11.-1.12. в редакции постановления Правительства от 19.11.2013 № 573-пп }
1.13. типовая форма договора на проживание безработного гражданина (приложение 13);
1.14. типовая форма договора на предоставление услуг по профессиональной ориентации, психологической поддержке, социальной адаптации (приложение 14).
{п.п. 1.9.-1.14. в редакции постановления Администрации от 26.05.2010 №256-па}
1.15. типовая форма договора возмездного оказания услуг (приложение 15);
1.16. типовая форма договора на выполнение подрядных работ (приложение 16);
1.17. типовая форма договора аренды недвижимого имущества (приложение 17);
1.18. типовая форма договора на оказание транспортных услуг (приложение 18),
1.19. типовая форма договора на проведение медицинского освидетельствования безработных граждан, направляемых на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (приложение 19).
{пп. 1.19. в редакции постановления Правительства от 19.11.2013 № 573-пп }
{п. 1 в редакции постановления Администрации от 18.04.2011 № 159-па}
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор области Д.В.Зеленин
Приложение 1
Утверждена
постановлением Администрации
Тверской области
от 26.03.2008 № 69-па
{приложение 1 в редакции
постановления Администрации от 18.04.2011 № 159-па}
Типовая форма договора на оказание услуг по охране
г. _______ «___»__________200__г. ___________________________________________________, именуемый в дальнейшем орган государственной службы занятости населения Тверской области (далее также - «Заказчик»), в лице ____________________________ _____________________________________________________, действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и __________________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________, действующего на основании _________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Заказчик передает, а Исполнитель принимает под военизированную (сторожевую) охрану объект -_______________________по адресу: ____________________________ и осуществляет контрольно-пропускной режим на данном объекте.
При этом под охраной подразумевается предупреждение и пресечение любых противоправных действий на охраняемом объекте, направленных на нарушение установленного внутриобъектового режима и внутреннего распорядка, незаконное завладение имуществом и материальными ценностями Заказчика.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Общая цена настоящего договора составляет _____________рублей (_______________________). НДС не облагается.
2.2. Оплата услуг Заказчиком производится путем безналичного расчета по окончании каждого месяца в течение 10 дней после предоставления счета-фактуры, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
3. Общие положения
3.1. Исходя из принципа надежности, оперативности реагирования, по соглашению Сторон устанавливается следующий вид охраны: постовая, тревожная сигнализация.
3.2. Объект, передаваемый под охрану, должен отвечать следующим требованиям:
3.2.1. территория по периметру объекта охраны должна быть доступна наблюдению нарядов охраны в любое время суток. Охраняемый объект в ночное время оборудуется дежурным освещением;
3.2.2. стены, крыши, потолки, чердачные слуховые окна, люки и двери помещений, в которых хранятся товарно-материальные ценности, должны находиться в исправном состоянии и отвечать предъявляемым требованиям к данной категории объекта;
3.2.3. на объекте должен быть обеспечен свободный доступ Исполнителя к установленным приборам охранно-пожарной сигнализации (далее - ОПС) и средствам пожаротушения.
3.3. Заказчик совместно с Исполнителем ежегодно проводят обследование технического состояния охраняемого объекта, средств охраны, в том числе ОПС, о чем составляется акт. В акте указываются сроки устранения Заказчиком выявленных недостатков, порядка и сроков уведомления об этом Исполнителя.
3.4. Пропускной и внутриобъектовый режим на охраняемом объекте устанавливается и утверждается Заказчиком по согласованию с Исполнителем, а осуществление этого режима производится Исполнителем.
3.5. Прием под охрану объекта и снятие объекта с охраны, осуществляется путем проставления росписи лицами Заказчика и Исполнителя в журнале приема-сдачи объекта под охрану.
При приеме под охрану объекта нарядами охраны работник Исполнителя и уполномоченное лицо Заказчика проверяют целостность периметра охраняемого объекта, состояние запоров, замков и пломб (печатей) на дверях и окнах, состояние автономной охранной и пожарной сигнализации, освещенность территории и наличие невыключенных электроосветительных приборов в подлежащих охране помещениях, а также другие, существенные для обеспечения сохранности имущества, обстоятельства.
При обнаружении недостатков, препятствующих надлежащей охране и невозможности их немедленного устранения, объект под охрану не принимается. В этом случае ответственность за сохранность имущества возлагается на Заказчика. Исполнитель обязан принять объект под охрану лишь в случае, если невозможность охраны возникла по его вине.
Прием-сдача объекта Заказчика по завершении времени охраны осуществляется путем проверки уполномоченным лицом Заказчика и работником Исполнителя целостности периметра охраняемого объекта, окон, замков и пломб (печатей) на дверях.
В случае нарушения целостности охраняемого объекта (разрушения периметра, разбития окон, взлома запоров на дверях, срыве пломб и т.п.) или причинения ущерба повреждением имущества в результате проникновения на объект посторонних лиц в журнале приема-сдачи объекта под охрану сотрудником делается соответствующая отметка об этом обстоятельстве.
4. Права и обязанности Исполнителя
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. организовать и обеспечить охрану объекта Заказчика, принятого под охрану в установленном порядке;
4.1.2. своевременно предупреждать и пресекать преступления и нарушения общественного порядка на охраняемом объекте и незамедлительно сообщать обо всех противоправных проступках в дежурную часть ОВД;
4.1.3. обеспечивать соблюдение установленных правил пожарной безопасности на постах силами работников охраны во время несения ими службы, а в случае обнаружения на охраняемом объекте пожара или срабатывания ОПС немедленно сообщать об этом в пожарную часть и принимать меры по ликвидации пожара;
4.1.4. при наличии признаков проникновения на территорию охраняемого объекта посторонних лиц, а также при срабатывании средств сигнализации немедленно вызывать представителя Заказчика, сообщать в дежурную часть ОВД и обеспечивать неприкосновенность места происшествия. Осуществлять охрану объекта до прибытия представителя Заказчика. По прибытии Сторон на место происшествия составляется двухсторонний акт по факту проникновения на объект;
4.1.5. ответственные представители Заказчика и Исполнителя обязаны участвовать в определении размера ущерба и в снятии (установлении) остатков товарно-материальных ценностей, которые сопоставляются с данными бухгалтерского учета на день происшествия. Снятие (установление) остатков товарно-материальных ценностей должно быть произведено немедленно по прибытии Сторон на место происшествия.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. использовать имущество и другие средства, предоставленные Заказчиком для оказания услуг по договору;
4.2.2. временно прекратить выполнения своих договорных обязанностей, в случае если Заказчик имеет задолженность по оплате свыше одного месяца, о чем последний ставится в известность;
4.2.3. расторгнуть договор в одностороннем порядке до истечения срока его действия, письменно уведомив об этом Заказчика за ___ (___________) календарных дней, в случае если возникли технические или организационные причины, препятствующие осуществлению Исполнителем принятых на себя обязательств.
5. Права и обязанности Заказчика
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. производить оплату согласно условиям настоящего договора;
5.1.2. осуществлять определенные договором мероприятия по оборудованию объекта техническими средствами охраны, создавать надлежащие условия обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей и содействовать Исполнителю при исполнении им своих задач;
5.1.3. перед сдачей объекта под охрану проверять, чтобы в охраняемом помещении в нерабочее время не оставались посторонние лица, включенные электроприборы и другие источники возможного возникновения пожара;
5.1.4. все дорогостоящие товарно-материальные ценности должны по окончании рабочего времени убираться в специальные помещения, закрываться, опечатываться и сдаваться под охрану под роспись;
5.1.5. обеспечить на территории охраняемого объекта в нерабочее для Заказчика время доступность Исполнителя к телефонам городской линии;
5.1.6. сообщать Исполнителю за 15 суток о проведении капитального ремонта помещений, переоборудовании объекта, об изменении на них режима охраны, появлении новых или изменении старых мест хранения ценностей, сдаче в аренду охраняемых мест и площадей другим лицам, о передаче данного объекта в собственность другим юридическим лицам, а также о проведении мероприятий, вследствие которых может потребоваться изменение характера охраны, дислокации постов или дополнительного оборудования средствами охранно-пожарной сигнализации;
5.1.7. осуществлять мероприятия по пожарной профилактике и обеспечивать пожарную безопасность на объекте;
5.1.8. предоставлять Исполнителю служебные и подсобные помещения, оборудование, инвентарь, средства связи;
5.1.9. ставить в известность Исполнителя письменно обо всех недостатках и нарушениях для принятия необходимых мер;
5.1.10. сообщать о фактах нарушения целостности охраняемых помещений или причинении ущерба повреждением имущества в результате проникновения на объект посторонних лиц в дежурную часть Отдела внутренних дел и Исполнителю и до прибытия представителей отдела внутренних дел и Исполнителя обеспечить неприкосновенность места происшествия для выяснения размера ущерба;
{п. 5.1.10 в редакции постановления Администрации от 18.04.2011 № 159-па}
5.1.11. снятие (установление) остатков товарно-материальных ценностей должно быть произведено немедленно по прибытии представителей Заказчика и Исполнителя на место происшествия;
5.1.12. для определения размера ущерба Заказчик обязан предоставить Исполнителю необходимую информацию, создавать условия для комиссионного определения размера ущерба, ознакомить Исполнителя с документами и т. д.;
5.1.13. прием-сдача под охрану фиксируется подписями представителей Заказчика и Исполнителя в специальном журнале;
5.1.14. не разглашать посторонним лицам принципы и систему охраны и сигнализации.
5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1. приостанавливать оплату предоставляемых услуг, если Исполнитель не выполняет либо ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему договору;
5.2.2. расторгнуть договор в одностороннем порядке до истечения срока его действия, письменно уведомив об этом Исполнителя за ___ (_________) календарных дней до расторжения договора.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае невыполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель несет материальную ответственность за ущерб, причиненный хищением товарно-материальных ценностей в результате необеспечения надлежащей охраны, уничтожением товаро-материальных ценностей в случае невыполнения Исполнителем обязанностей по обеспечению надлежащей охраны.
6.3. Факты кражи, уничтожения или повреждения имущества посторонними лицами, проникшими на охраняемый объект, устанавливаются органами дознания, следствия или суда.
6.4. Исполнитель освобождается от ответственности в случае отсутствия своей вины. В частности, Исполнитель не несет ответственности:
6.4.1. за имущественный ущерб, причиненный стихийными бедствиями (землетрясениями, наводнениями, эпидемиями, эпизоотиями) и другими форс-мажорными обстоятельствами;
6.4.2. за кражу, а также хищение, совершенное путем грабежа или при разбойном нападении, денежных средств, оставленных в охраняемом помещении, а также в случаях, когда денежные средства хранились не в сейфах или металлических шкафах (ящиках), прикрепленных к полу;
6.4.3. за оставленное в охраняемом помещении личное имущество работников Заказчика;
6.4.4. за кражу товарно-материальных ценностей при невыполнении Заказчиком требований по технической укрепленности объекта, если это послужило условием совершения кражи.
6.5. Возмещение Заказчику причиненного по вине Исполнителя ущерба производится Исполнителем в добровольном порядке по представлении Заказчиком постановления органов дознания, следствия или приговора суда, установившего факт кражи, грабежа, разбоя, а также факт уничтожения или повреждения имущества посторонними лицами, проникшими на охраняемый объект, либо вследствие пожара или в силу других причин по вине работников, осуществляющих охрану объекта.
Размер ущерба должен быть подтвержден соответствующими документами и расчетом стоимости похищенных, уничтоженных или поврежденных товарно-материальных ценностей, составленных с участием Исполнителя и сверенных с бухгалтерскими данными. В возмещенный ущерб включается стоимость похищенных товарно-материальных ценностей.
6.6. В случае обнаружения виновных лиц имущественный ущерб взыскивается с них Исполнителем в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, с последующим перечислением Заказчику денежных средств.
6.7. Присутствие представителя Исполнителя при возвращении Заказчику похищенных товарно-материальных ценностей обязательно.
6.8. Стоимость возвращенных товарно-материальных ценностей исключается из общей суммы иска, предъявленного Заказчиком, а ранее оплаченная сумма за эти ценности возвращается Исполнителю.
7. Дополнительные условия
7.1. Материальная ответственность Исполнителя в случае кражи, уничтожения или повреждения материальных ценностей наступает только после выполнения предписаний по технической укрепленности, зафиксированных в двухстороннем акте с участием Сторон.
7.2. В случае веерного (массового) отключения электроэнергии, если охраняемый объект не оборудован резервным источником питания, по согласованию с Заказчиком Исполнитель может осуществлять охрану усиленным нарядом, с последующим перерасчетом стоимости услуг по охране объекта.
7.3. Сторона, чье право было нарушено в результате невыполнения, ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему контракту, в течение 15 дней направляет виновной Стороне претензию с указанием срока ее рассмотрения и принятия соответствующих мер.
7.4. Споры и разногласия, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Тверской области.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор действует с _________ до _____________.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик*** Исполнитель***
Примечание: пункты с пометкой *** должны содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. руководителя и заверены печатью.
Приложение 2
Утверждена
постановлением Администрации
Тверской области
от 26.03.2008 № 69-па
{приложение 2 в редакции постановления Администрации от 18.04.2011 № 159-па}
Типовая форма договора
об охране объектов пультом централизованного наблюдения
г. ________ « ___» _____________200_ года
___________________________________________________, именуемый в дальнейшем орган государственной службы занятости населения Тверской области (далее - «Заказчик»), в лице ____________________________ ____________________________________________________, действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и __________________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________, действующего на основании _________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Заказчик передает, а Исполнитель принимает под охрану пульта централизованного наблюдения (далее - ПЦН) объекты, перечисленные в прилагаемом к настоящему договору перечне объектов, принимаемых под охрану (далее - перечень).
1.2. Принимаемые под охрану объекты, оборудуются техническими средствами охраны (блокировка отдельных элементов помещений объектов приборами и датчиками охранно-пожарной и тревожной сигнализации), а также осуществляются мероприятия по инженерно-технической укрепленности объектов (установка решеток, дополнительных дверей, специальных защитных пленок на оконные стекла и другие виды защиты от проникновения посторонних лиц).
1.3. Техническое состояние объектов, потребность в технических средствах охраны и мероприятия по инженерно-технической укрепленности указываются в акте обследования технического состояния объектов (далее - акт обследования), составляемом перед заключением настоящего договора и при очередных обследованиях. Акты обследования становятся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4. Акты обследования составляются рабочей комиссией в составе представителей Исполнителя, филиала Федерального государственного унитарного предприятия "Охрана" Министерства внутренних дел России по Тверской области (далее - филиал ФГУП «Охрана» МВД России по Тверской области) и Заказчика не реже одного раза в полугодие, заверяются подписями уполномоченных на то лиц, с указанием предложений по устранению выявленных недостатков.
1.5. Объекты, сдаваемые под охрану, должны отвечать следующим требованиям: стены, пол, потолок, крыша, чердачные, слуховые окна, люки и двери помещений, в которых хранится имущество, а также замки окон и дверей должны быть в исправном состоянии и отвечать требованиям нормативных актов и руководящих документов Министерства внутренних дел Российской Федерации.
1.6. Охрана объектов осуществляется в дни и часы, указанные в графе «Режим охраны объекта» перечня. При осуществлении охраны сверх указанного времени оплата производится по фактическому времени охраны.
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. осуществлять в установленном приказами Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - МВД России) порядке прием объектов под охрану ПЦН;
2.1.2. при поступлении на ПЦН информации о срабатывании средств охранно-пожарной сигнализации обеспечить прибытие на объекты представителей отдела внутренних дел для выяснения причин срабатывания, принять меры к задержанию посторонних лиц, проникших на охраняемые объекты;
{п. 2.1.2 в редакции постановления Администрации от 18.04.2011 № 159-па}
2.1.3. при наличии признаков проникновения посторонних лиц на охраняемые объекты оповестить Заказчика.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. не принимать объекты под охрану, если причины, препятствующие ее осуществлению, возникли не по вине Исполнителя (отключение телефона, электроэнергии, неисправность телефонного аппарата, замена или передислокация ПЦО и т.п.), о чем Заказчик уведомляется по телефону, а в случае охраны объектов с помощью автоматизированной компьютерной системы - письменно;
2.2.2. при изменении номера телефона Заказчика переключать охранную сигнализацию, установленную на объектах, на новый номер;
2.2.3. приостанавливать (временно отключать объекты от охраны ПЦН), с предварительным уведомлением Заказчика, обязательства Исполнителя на период следующих событий:
а) возникли технические причины, препятствующие продолжению охраны объектов (изменение номера телефона, установленного на объектах, переключение его на спаренную схему либо обратное переключение, отключение телефона, отключение электроэнергии, замена ПЦН, передислокация или ликвидация пункта централизованной охраны (далее -ПЦО) и т. п.;
б) охраняемые помещения становятся объектом долевой собственности или сдаются в аренду, и имущество, находящееся в них, принадлежит разным собственникам;
в) возник спор о праве собственности на имущество, являющегося объектом охраны, либо спор о праве собственности на помещения, в которых находится охраняемое имущество;
г) технические средства охраны объекта требуют ремонта или замены;
д) несвоевременная (просрочка более одного месяца) оплата Исполнителю услуг по охране объектов.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. осуществлять определенные договором и актами обследования требования по оборудованию техническими средствами охраны, а также осуществлять мероприятия по инженерно-технической укрепленности объектов, создавать надлежащие условия для обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей и содействовать Исполнителю при выполнении им своих задач;
3.1.2. осуществлять техническое обслуживание технических средств охраны, их своевременный ремонт. В этих целях заключить договор с обслуживающей организацией - филиалом ФГУП "Охрана" МВД России по Тверской области, или с другой организацией, имеющей аккредитацию МВД России, на которую по согласованию с Центром оперативного руководства деятельностью вневедомственной охраны МВД России возлагается организация работ по техническому обслуживанию и ремонту технических средств охраны, установленных на охраняемых объектах;
3.1.3. своевременно оплачивать Исполнителю услуги за охрану объектов в соответствии со стоимостью, установленной в перечне;
3.1.4. строго соблюдать правила эксплуатации средств охранной сигнализации, не вносить изменений в схему блокировки объектов, не производить самостоятельно замену приборов и датчиков;
3.1.5. не допускать к средствам и приборам сигнализации для технического осмотра и ремонта лиц, перечень которых не согласован с Исполнителем;
3.1.6. не разглашать посторонним лицам правила пользования техническими средствами охраны и присвоенные условные номера объектам, принципы и систему охраны и сигнализации;
3.1.7. закрывать на запоры перед сдачей объектов под охрану ПЦН окна, форточки и двери, так чтобы исключалось их самопроизвольное открывание;
3.1.8. принимать меры к своевременному ремонту телефонной связи и сети электропитания;
3.1.9. сообщать в письменном виде за 15 дней Исполнителю о проведении капитального ремонта помещений и переоборудовании объектов, об изменении на них режима, профиля работ, появлении новых или изменении старых мест хранения ценностей, о сдаче в аренду охраняемых помещений другим лицам, об отчуждении охраняемого объекта по гражданско-правовым сделкам другим лицам, о возникновении споров о праве собственности на имущество, являющегося объектом охраны, а также сообщать о проведении мероприятий, вследствие которых может потребоваться изменение характера охраны или дополнительное оборудование объектов техническими средствами охраны;
3.1.10. сдавать объекты под охрану ПЦН и снимать его с охраны во время, указанное в графе «режим охраны объекта» перечня;
3.1.11. перед сдачей объектов под охрану проверять, чтобы в охраняемом помещении в нерабочее время не оставались посторонние лица, животные, включенные электроприборы и другие источники огня;
3.1.12. денежные средства должны храниться в сейфах или металлических шкафах (ящиках), прикрепленных к полу и оборудованных средствами охранной сигнализации;
3.1.13. представлять Исполнителю информацию о лицах, уполномоченных осуществлять прием (сдачу) объектов под охрану (Ф.И.О., номера служебных и домашних телефонов, адреса), и своевременно, в течение трех дней, письменно уведомлять Исполнителя о ее изменениях. Обеспечивать нахождение уполномоченного представителя по известному Исполнителю адресу для выезда на перезакрытие объекта в любое время суток;
3.1.14. для определения размера ущерба представлять Исполнителю необходимую бухгалтерскую и иную документацию (информацию), создавать условия для комиссионного определения размера ущерба.
3.2. Заказчик имеет право приостанавливать оплату предоставляемых услуг, если Исполнитель не выполняет либо ненадлежащим образом исполняет обязательства по настоящему договору.
4. Сумма договора и порядок расчета
4.1. Оплата по договору за охрану объекта производится Заказчиком безналичными перечислениями.
4.2. Оплата по договору за охрану объекта(ов) производится Заказчиком по окончании каждого месяца в течение 10 дней после представления счета. Оплата производится в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
4.3. На основании выставляемого счета на оплату Заказчик возмещает расходы Исполнителю:
4.3.1. за фактическое время охраны при снятии объекта (ов) с охраны позже срока, установленного в графе «Режим охраны объекта» перечня;
4.3.2. за выезды представителей отдела внутренних дел на ложные срабатывания охранной сигнализации, поступившие из-за нарушения Заказчиком правил пользования средствами охранной сигнализации, в сумме 250 рублей за каждый выезд;
{п. 4.3.2 в редакции постановления Администрации от 18.04.2011 № 159-па}
4.3.3. за аренду у операторов телефонной связи телефонных линий, используемых в целях охраны, в случаях приостановления исполнения обязательств, указанных в подпункте 2.2.3 пункта 2.2 настоящего договора.
4.4. Сумма оплаты по договору может изменяться в зависимости от уровня инфляции, увеличения себестоимости услуг, о чем Исполнитель направляет Заказчику заказной корреспонденцией с уведомлением новый перечень с учетом увеличения цены договора.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Исполнитель несет материальную ответственность за ущерб, причиненный кражей или уничтожением имущества Заказчика, находящегося внутри охраняемых объектов, которое было совершенно посредством взлома запоров, замков дверей, окон, иными способами в результате ненадлежащего выполнения своих обязанностей.
5.3. Факт кражи или уничтожения имущества по вине Исполнителя устанавливается органами дознания, следствия или судом.
5.4. О факте нарушения целостности охраняемого(ых) объекта(ов) (разрушения периметра, разбития окон, взлома запоров на дверях, срыве пломб и т.п.) или причинения ущерба повреждением имущества посторонними лицами Исполнитель сообщает в дежурную часть отдела внутренних дел и Заказчику и обеспечивает неприкосновенность места происшествия.
5.5. Размер ущерба должен быть подтвержден Заказчиком соответствующими документами и расчетом стоимости похищенных, уничтоженных или поврежденных товарно-материальных ценностей, денежных средств, составленным с участием Исполнителя и сверенным с бухгалтерскими документами.
В случае спора о размере ущерба, возмещению подлежит ущерб, установленный судом.
Стоимость возвращенных товарно-материальных ценностей исключается из общей суммы иска, предъявленного Заказчиком, а ранее оплаченная сумма за эти ценности возвращается Исполнителю.
5.6. Исполнитель освобождается от ответственности лишь в случае, когда он докажет отсутствие своей вины, в частности, он не несет ответственности:
5.6.1. за ущерб, причиненный стихийными бедствиями (землетрясениями, наводнениями, эпидемиями, ураганами и т.п.) и другими форс-мажорными обстоятельствами, возникшими после заключения договора, в результате событий чрезвычайного характера или иных непредвиденных обстоятельств, находящихся вне контроля со стороны Исполнителя, которые он не мог предвидеть и предотвратить разумными мерами. Достаточным документом, подтверждающим наступление форс-мажорных обстоятельств, будет являться справка, выданная компетентным органом, свидетельствующая о наступлении таких событий;
5.6.2. за ущерб, причиненный кражей или уничтожением имущества другого лица, нанимающего (арендующего) охраняемые помещения, если с ним не заключен самостоятельный договор на охрану имущества, в том числе за оставленное в охраняемом помещении личное имущество работников Заказчика;
5.6.3. за ущерб, причиненный кражей, а также уничтожением имущества, если органами дознания, следствия или судом будет установлено, что она совершена в связи с несдачей Заказчиком под охрану ПЦН, а также когда охрана объектов не могла осуществляться по другим техническим причинам, не зависящим от Исполнителя (отключение электроэнергии на охраняемых объектах, телефонных линий, по которым осуществляется охрана, неисправности телефонного аппарата);
5.6.4. за ущерб, возникший при невыполнении Заказчиком своих обязательств по настоящему договору, если это послужило условием возникновения ущерба, а также при невыполнении Заказчиком требований актов обследования технического состояния объектов, в том числе если ущерб возник в период срока, установленного для устранения выявленных недостатков в техническом состоянии объектов;
5.6.5. за ущерб, причиненный кражей, а также уничтожением имущества, если они были совершены путем проникновения посторонних лиц на объекты через места, от защиты средствами охраны которых Заказчик отказался;
5.6.6. за ущерб, причиненный кражей, а также уничтожением имущества, если они были совершены работниками Заказчика, а также другими лицами, оставшимися на объектах после его сдачи на ПЦН;
5.6.7. за ущерб, причиненный кражей, а также уничтожением имущества, если они были совершены в период, когда исполнение обязательств было приостановлено, вследствие наступления событий, указанных в подпункте 2.2.3 пункта 2.2 настоящего договора, о чем Заказчик был заранее извещен;
5.6.8. за ущерб, причиненный пожарами или авариями коммунальных сетей;
5.6.9. за кражу денежных средств, если денежные средства, дорогостоящие товарно-материальные ценности хранились не в сейфах или металлических шкафах (ящиках), прикрепленных к полу и оборудованных средствами охранной сигнализации;
5.6.10. за разрушение отдельных наружных элементов охраняемых помещений (оконного остекления, дверей и т.п.) или нарушение целостности конструкций (наличие разобранной кладки стены, выбитой двери, открытых окон и т.п.), причиненных в период нахождения объектов под охраной ПЦН.
6. Дополнительные условия
6.1. Право подписи актов обследования технического состояния объекта от имени Заказчика предоставляется _________________________.
6.2. В случае реорганизации, изменения организационно-правовой формы, адреса, банковских реквизитов Заказчик обязан письменно сообщить об этом Исполнителю в течение трех дней с момента государственной регистрации соответствующих изменений.
7. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует до «___»_________200__года.
7.2. В случае досрочного расторжения договора полностью (при отказе от охраны всех объектов) или частично (при отказе от охраны отдельных объектов), а также в случае не достижения согласия по оплате охранных услуг по новому перечню, заинтересованная Сторона обязана письменно предупредить об этом другую Сторону не менее чем за 15 дней до предполагаемой даты расторжения. По истечении срока предупреждения договор считается расторгнутым, соответственно в полном объеме или частично.
7.3. В договор могут вноситься изменения и дополнения в течение срока действия договора. Сторона, получившая предложение об изменении или дополнении договора, обязана дать ответ другой Стороне не позднее 15 дней после получения предложения. Все изменения и дополнения к договору оформляются дополнительным соглашением.
7.4. Договор с приложениями составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, а второй - у Заказчика.
7.5. Приложения к договору:
1) Перечень объектов, принимаемых под охрану (прилагается).
____________________________________________________
8. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик*** Исполнитель***
Согласовано:
ФГУП «Охрана» МВД России****
Примечания:
1. Пункты с пометкой *** должны содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. руководителя и заверены печатью.
2. Пункт с пометкой **** должен содержать Ф.И.О. руководителя и быть заверен печатью.
Приложение
к типовой форме договора
об охране объектов пультом
централизованного наблюдения
Перечень объектов, принимаемых под охрану
№
п/п
Наименование
объекта
Адрес
объекта
Категория
объектов
по класси-
фикации
Система
охраны
Среднее
количество
часов охраны
в месяц
Режим охраны
объекта
Общее количество часов охраны
Стоимость одного
часа охраны
Стоимость охраны
за период
Заказчик*** Исполнитель***
Примечание. Слова с пометкой **** должны содержать Ф.И.О. руководителя и быть заверены печатью.
Приложение 3
Утверждена
постановлением Администрации
Тверской области
от 26.03.2008 № 69-па
{приложение 3 в редакции постановления Администрации от 26.05.2010 №256-па
Постановления Правительства от 20.09.2011 № 46-пп}
Типовая форма договора на возмещение затрат
по содержанию и эксплуатации помещений
г. ____________ "___" ________ 20__ г.
Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр занятости населения ________________________», именуемое в дальнейшем «Центр», в лице ________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________, с одной стороны, и
(наименование документа)
______________________________________, именуемое (ая) в дальнейшем
(наименование организации)
«Организация», в лице ____________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________, с другой
(наименование документа)
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящим договором определяется порядок возмещения Центром фактически произведенных Организацией затрат, образующихся в процессе содержания и эксплуатационного обслуживания нежилых помещений, расположенных по адресу: _________________________.
(указать занимаемую площадь и адрес)
1.2. Под затратами по содержанию помещения понимаются затраты (выбрать из перечисленного):
- на коммунальные услуги: теплоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и канализацию;
- на ремонт и техническое обслуживание оборудования и сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и канализации;
- на уборку помещений, охрану помещений.
2. Расчеты и платежи
2.1. Центр возмещает Организации затраты из расчета фактической стоимости произведенных расходов по коммунальным услугам, ремонту и техническому обслуживанию в пределах лимитов бюджетных обязательств на ________ год. Расчет размера возмещения затрат производится пропорционально занимаемой Центром площади в основной площади здания.
Сумма договора составляет ______________ рублей.
2.2. Расчет размера возмещения затрат производится ежемесячно на основании фактически произведенных Организацией расходов за расчетный период.
2.3. Оплата по договору производится Центром на основании счета-фактуры, предъявляемого Организацией, в течение десяти дней с момента получения.
2.4. Размер возмещения затрат по данному договору может быть изменен в зависимости от изменения тарифов и стоимости услуг снабжающих и эксплуатационных предприятий, с которыми у Организации установлены договорные отношения по обслуживанию здания и предоставлению коммунальных услуг.
3. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяется на отношения Сторон, возникшие с «___» _________20__года, и действует до «___»_______20___года, а в части исполнения денежных обязательств – до полного их исполнения Сторонами.
4. Прочие условия
4.1. Ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, а также иные вопросы, не оговоренные в нем, рассматриваются в соответствии с законодательством.
4.2. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
4.3. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. Изменения и дополнения к настоящему договору действуют при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
5. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Центр * Организация *
Примечание. Пункт с пометкой * должен содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. лиц, подписывающих договор, и быть заверен печатью.
Приложение 4
Утверждена
постановлением Администрации
Тверской области
от 26.03.2008 № 69-па
Типовая форма договора
о наладке охранно-пожарной сигнализации
г._____________ «____»____________200____г.
_______________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________, действующего на основании ________________________________, с одной стороны, и ________________________________________, именуемый в дальнейшем орган государственной службы занятости населения Тверской области (далее - «Заказчик»), в лице _________________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель обязуется по заявке Заказчика произвести наладку охранно-пожарной сигнализации _________________________________ по
(указать работы)
адресу______________________, принадлежащей Заказчику.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. качественно в срок до «_____»_________200___ г. выполнить наладку охранно-пожарной сигнализации Заказчика;
2.1.2. предоставить гарантии на все выполненные работы в течение двенадцати месяцев с «____»___________200__г.;
2.1.3. Исполнитель имеет право выполнить наладку охранно-пожарной сигнализации досрочно.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. для проведения наладки предоставить Исполнителю доступ в помещения __________________________________________в согласованное
(указать какие помещения)
Сторонами время;
2.2.2. обеспечить необходимые условия для выполнения работ на объекте;
2.2.3. принять и оплатить фактически выполненные работы Исполнителя по наладке охранно-пожарной сигнализации.
2.3. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
3. Сумма договора и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет _______________(______________________).
(сумма прописью)
3.2. Исполнитель за проведение наладки охранно-пожарной сигнализации выписывает Заказчику счет, счет-фактуру. По окончании работ Стороны составляют акт выполненных работ.
3.3. Заказчик оплачивает счет в течение 5 рабочих дней с момента получения счета и подписания акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. Прочие условия
Все споры и разногласия решаются путем переговоров, а в случае невозможности разрешения спорных вопросов путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. При задержке Исполнителем срока выполнения работ на срок более 20 дней (по причинам, не связанным с действиями Заказчика) Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки неисполнения обязательства в размере 0,5 % от цены договора.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: в случае наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.
5.4. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.
5.5. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
5.6. Если обстоятельства, указанные в пункте 5.3 настоящего договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков (неустойки), понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
5.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «___»____________ года.
6.2. В случае досрочного расторжения настоящего договора Сторона - инициатор обязана предупредить контрагента по договору за 15 дней до прекращения его исполнения.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и находится у каждой из Сторон.
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик*** Исполнитель***
Примечание. Пункты с пометкой *** должны содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. руководителя и заверены печатью.
Приложение 5
Утверждена
постановлением Администрации
Тверской области
от 26.03.2008 № 69-па
Типовая форма договора поставки
г. ________ «__» _________ 200___г.
_______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице _______________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемый в дальнейшем орган государственной службы занятости населения Тверской области (далее - «Покупатель»), в лице _____________________________________, действующего на основании____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар на условиях настоящего договора в сумме ________рублей_____ копеек (_________________________), в том числе НДС -_________________.
1.2. Товаром по настоящему договору являются ___________________ согласно спецификации (приложение).
3. Товар поставляется в течение срока действия настоящего договора отдельными партиями вместе с документацией и комплектацией, принятой у предприятия - производителя товара.
2. Условия и сроки передачи товара
2.1. Ассортимент передаваемых по настоящему договору товаров, а также их количество и цены согласовывается Сторонами в следующем порядке: Покупатель направляет Продавцу заявку с перечнем необходимых ему видов товара. В течение двух дней с момента получения такой заявки Продавец сообщает Покупателю о наличии требуемого товара, сроках своей готовности предоставить его Покупателю, действующих отпускных ценах Продавца на указанный в заявке товар. В случае достижения между Сторонами настоящего договора согласия о составе, стоимости и сроках поставки товара Продавец обязуется уведомить Покупателя о готовности товара к поставке.
2.2. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять товар в течение 10 рабочих дней с момента зачисления подлежащих предоплате денежных средств на расчетный счет Продавца.
2.3. Поставка товара может быть осуществлена следующими способами:________________________________________________________.
/указать способ доставки/
2.4. Продавец обязуется упаковать товар надлежащим образом, в таре и упаковке, исключающей возможность его повреждения (уничтожения) при транспортировке.
3. Цены и порядок расчетов
3.1. Цена единицы товара определяется в соответствии с пунктом 2.1 и в порядке, предусмотренном настоящим договором. При этом цена товара в каждом конкретном случае (для каждой партии товара) может быть пересмотрена по соглашению Сторон.
3.2. Все расчеты между Сторонами по настоящему договору осуществляются в рублях Российской Федерации. Оплата товара производится Покупателем путем (выбрать одно из условий оплаты):
- перечисления 30% предоплаты от суммы договора на расчетный счет Продавца с указанием номера и даты счета на предоплату. Покупатель считается исполнившим свои обязательства по оплате товаров с момента поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Продавца. Окончательный расчет производится в течение 10 дней с момента поставки товара;
- перечисления по факту поставки каждой партии товара с отсрочкой платежа до 10 банковских дней с момента поставки путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании представленного счета на каждую партию товара.
{п.3.2. в редакции постановления Администрации от 26.05.2010 №256-па}
4. Качество товара
4.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам качества, техническим условиям и санитарным нормам предприятия - изготовителя, что должно подтверждаться сертификатом качества или знаком соответствия.
4.2. Приемка товара Покупателем проводится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7 (утверждена постановлением Госарбитража СССР 25.04.1966) и Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6 (утверждена постановлением Госарбитража СССР 15.06.1965).
4.3. В случае поставки некачественного товара Продавец производит его замену в течение 15 дней с момента получения извещения Покупателя о замене либо возврате стоимости некачественного товара.
4.4. При обнаружении видимых недостатков переданного товара и внутритарной недостачи в партии поставляемого товара Покупатель обязан вызвать представителя Продавца или письменно известить в течение пяти календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя.
4.5. При обнаружении недостатков переданного товара, которые могут быть выявлены в процессе его эксплуатации, Покупатель обязан вызвать представителя Продавца или письменно известить в течение 15 календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя. Пункт 4.5 настоящего договора действует при условии, что на поставляемый Покупателю товар отсутствуют гарантийные талоны.
4.6. Выявленные недостатки и внутритарные недостачи подтверждаются документально: надлежащим образом оформленный акт, накладная и счет-фактура.
4.7. Неизвещение Продавца и (или) непредъявление претензии в указанные в пунктах 4.3 - 4.5 настоящего договора сроки влечет за собой утрату прав требования по этой претензии.
4.8. Продавец не отвечает за недостатки товара, которые возникли после передачи товара Покупателю вследствие нарушения последним правил эксплуатации товара, условий его хранения, наличия механических повреждений либо действий третьих лиц, обстоятельств непреодолимой силы.
4.9. В случае возникновения между Покупателем и Продавцом разногласий о характере обнаруженных недостатков товара, заинтересованная Сторона вправе за свой счет провести соответствующую экспертизу товара.
4.10. В случае если результаты экспертизы, проведенной Покупателем, подтвердили ненадлежащее качество товара, поставляемого в соответствии с настоящим договором, Продавец должен возместить Покупателю расходы по проведению экспертизы.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае если Покупатель не выполнит условия, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего договора, Продавец оставляет за собой право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, снять с резервирования товар, предназначенный Покупателю.
5.2. В случае отсутствия у Покупателя возможности принять товар в срок, указанный в пункте 2.2, Продавец не несет ответственности за наличие оплаченного товара на складе. При указанных обстоятельствах, в случае невозможности предоставить товар Покупателю Продавец обязан незамедлительно уведомить об этом Покупателя.
5.3. В случае если результаты экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 4.9 настоящего договора, подтвердят ненадлежащее качество товара, Продавец обязан возместить Покупателю расходы, связанные с возвратом товара Продавцу.
5.4. На поставляемый по настоящему договору товар устанавливается гарантийный срок в соответствии с предоставляемыми вместе с товаром гарантийными талонами. В случае обнаружения недостатков или дефектов в поставленном товаре в течение действия гарантийного срока Продавец обязуется по письменному требованию устранить обнаруженные недостатки и дефекты в разумный срок, который требуется для ремонта данного вида и типа товара, или заменить его на аналогичный или уменьшить цену его в согласованном Сторонами размере. Расходы, связанные с выполнением указанных гарантийных обязательств, оплачивает Продавец.
5.5. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке, если иное не указано в настоящем договоре.
6. Форс-мажор
6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов или иных обстоятельств, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнить свои обязательства, не позднее 48 часов с момента возникновения указанных в пункте 6.1 обстоятельств должна сообщить другой Стороне в письменной форме об их наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении данных обстоятельств.
6.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения документ компетентного государственного органа, в противном случае Стороны лишаются права ссылаться на них как на обстоятельства непреодолимой силы.
6.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более двух последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.
7. Разрешение споров и разногласий
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, Стороны обязуются по возможности разрешить путем переговоров. Соблюдение претензионного порядка досудебного урегулирования споров является обязательным для Сторон. Претензии и ответы на них направляются Стороной в письменной форме и подписываются ее руководителем или лицом, временно исполняющим его обязанности. Ответы на претензии должны быть направлены другой Стороне в 10-дневный срок со дня получения претензии.
7.2. В случае невозможности разрешения путем переговоров споры и разногласия между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Тверской области.
8. Прочие условия
8.1. После подписания настоящего договора все переговоры и переписка по нему, устные и письменные соглашения Сторон, предшествующие его подписанию и совершенные до его подписания, теряют юридическую силу.
8.2. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его обеими Сторонами и действует до ___________________.
8.3. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и скреплены печатями сторон.
8.4. Все изменения и дополнения к договору, оформленные в соответствии с пунктом 8.3 настоящего договора, являются его неотъемлемой частью.
8.5. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
8.6. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон с предварительным уведомлением друг друга за один месяц до его расторжения или по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
8.7. Приложение: Спецификация товаров.
9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Продавец*** Покупатель***
Примечание. Пункты с пометкой *** должны содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. руководителя и заверены печатью.
Приложение
к типовой форме договора
поставки
Спецификация товаров
№
п/п
Товар
Кол-во
Ед. изм.
Цена,
руб.
Сумма,
руб.
Итого в рублях включая НДС
Продавец*** Покупатель***
Примечание. Пункты с пометкой *** должны содержать информацию о должности, Ф.И.О. руководителя, быть заверены печатью.
Приложение 6
Утверждена
постановлением Администрации
Тверской области
от 26.03.2008 № 69-па
Типовая форма договора
на ремонт компьютерной техники
г. _________ « ___» ________ 200__г.
______________________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем орган государственной службы занятости населения Тверской области (далее - "Заказчик"), в лице _____________________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, _________________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем "Исполнитель", в лице ___________________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить согласно спецификации работ по ремонту компьютерной техники (далее - спецификация) (приложение 1).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. предоставить компьютерную технику для проведения необходимых работ по ее ремонту;
2.1.2. оплатить выполненные Исполнителем работы, принятые по акту сдачи-приемки выполненных работ (далее - акт) (приложение 2).
2.2. Заказчик имеет право на период ремонта компьютерной техники потребовать у Исполнителя аналогичной замены компьютерной техники.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. качественно и в срок выполнить работы по ремонту компьютерной техники согласно спецификации;
2.3.2. предоставить гарантии на выполненные работы в течение _______________с момента приема работ Заказчиком.
(указать срок)
2.4. Исполнитель имеет право отказаться от выполнения гарантийных работ, в случае если поломка компьютерной техники произошла по вине Заказчика.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Начало работ - ___________ 200__года.
3.2. Окончание работ - ___________ 200__ года.
4. Стоимость работ и порядок расчетов
4.1. Договорная стоимость работ, поручаемых Исполнителю по настоящему договору, определена в сумме ________________.
4.2. Оплата настоящего договора производится по счету-фактуре.
4.3. Оплата производится по безналичному расчету в течение 10 дней после выполнения работ.
5. Ответственность Сторон
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится Сторонами по акту в течение ___________.
5.2. Исполнитель по настоящему договору несет ответственность за качественное выполнение работ по ремонту компьютерной техники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. За нарушение сроков исполнения работ, указанных в договоре, Исполнитель возмещает убытки Заказчику в полном объеме и уплачивает штраф в размере 0,1 % за каждый день просрочки от суммы договора.
5.4. За невыполнение (ненадлежащее выполнение) обязательств по данному договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Разрешение споров
6.1. Разногласия и споры при реализации настоящего договора разрешают путем двухсторонних переговоров.
6.2. В случае недостижения соглашения споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор прекращается:
-по соглашению Сторон;
-при выполнении Сторонами всех обязательств по договору.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
7.3. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения Сторонами возложенных настоящим договором обязательств.
7.4. Неотъемлемой частью договора являются приложения:
1) Спецификация работ по ремонту компьютерной техники;
2) Акт сдачи-приемки выполненных работ.
_______________________________________________
8. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик*** Исполнитель***
Примечание. Пункты с пометкой *** должны содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. руководителя и быть заверены печатью.
Приложение 1
к типовой форме договора
на ремонт компьютерной техники
Спецификация работ по ремонту
компьютерной техники
Наименование
работ
№
п/п
Единица
измерения
Количество
Цена,
в рублях
Сумма,
в рублях
Заказчик *** Исполнитель***
Примечание. Пункты с пометкой *** должны содержать наименование должности руководителя, Ф.И.О. руководителя, дату подписания и быть заверены печатью.
Приложение 2
к типовой форме договора
на ремонт компьютерной техники
Акт
сдачи-приемки выполненных работ
№____ к договору № _____ от «___»________200__г.
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя _________________________________________________, с одной стороны, и
(должность, Ф.И.О. представителя организации)
представитель Заказчика ___________________________________________,
(должность, Ф.И.О. представителя организации)
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнитель выполнил, а Заказчик принял работы в полном объеме согласно спецификации работ по ремонту компьютерной техники к договору.
№
п/п
Наименование
работ
Единица
измерения
Количество
Цена,
в рублях
Сумма,
в рублях
Стоимость выполненных работ составляет __________ (____________)
(сумма прописью)
рублей, НДС ______________________________.
(указать облагается или не облагается)
Все работы выполнены качественно и в срок, взаимных претензий по настоящему договору Стороны не имеют.
Заказчик *** Исполнитель***
Примечание. Пункты с пометкой *** должны содержать наименование должности и Ф.И.О. представителя организации, дату подписания и быть заверены печатью.
Приложение 7
Утверждена
постановлением Администрации
Тверской области
от 26.03.2008 № 69-па
{приложение 7 в редакции постановления Администрации от 21.10.2008 № 381-па}
Типовая форма договора
на оказание услуг по подготовке и размещению материалов в газете
г._______ «____» __________200__ г.
_________________________________, именуемый в дальнейшем орган государственной службы занятости населения Тверской области (далее - «Заказчик»), в лице ______________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и _____________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать услуги по подготовке и размещению в газете _________________________ материалов, освещающих деятельность Заказчика.
1.2. Стоимость выполненных работ с учетом НДС составит
__________________________________________________________________.
(цифрами и прописью)
2. Порядок оплаты услуг
2.1. Заказчик осуществляет оплату оказанных услуг в пределах лимитов бюджетных обязательств на 200_ год по следующим направлениям расходования средств:
информирование населения и работодателей о положении на рынке труда ____________________________________________________________;
(цифрами и прописью)
организация временного трудоустройства безработных граждан от 18 до 20 лет (выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые) __________________________________________________________________;
(цифрами и прописью)
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время ____________________________;
(цифрами и прописью)
организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
__________________________________________________________________;
(цифрами и прописью)
организация проведения оплачиваемых общественных работ
__________________________________________________________________;
(цифрами и прописью)
организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
__________________________________________________________________.
(цифрами и прописью)
2.2. Заказчик оплачивает Исполнителю оказанные услуги путем безналичного расчета на основании выставленного счета в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.
3. Обязательства Сторон
3.1. Заказчик обязуется:
- обеспечить Исполнителя информационными и другими материалами, необходимыми для исполнения настоящего договора;
- оплатить Исполнителю сумму в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
3.2. Исполнитель обязуется:
- качественно и в срок _____________оказать услуги, указанные в договоре;
- согласовать с Заказчиком подготовленный материал до его размещения в газете ______________________________________.
( наименование газеты)
4. Права Сторон
4.1. Заказчик имеет право вносить коррективы в материал, представленный на согласование для размещения в газете.
4.2. Исполнитель имеет право запрашивать дополнительную информацию при подготовке материала к печати.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего договора, должны решаться путем переговоров. Наличие спора не является основанием неисполнения обязательств данного договора или приостановки исполнения встречных обязательств Сторон.
6. Прочие условия
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «___»________________200__г.
6.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по согласованию Сторон в соответствии с действующим законодательством.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, изменения в законодательстве.
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик*** Исполнитель***
Примечание. Пункты с пометкой *** должны содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. руководителя и заверены печатью.
Приложение 8
Утверждена
постановлением Администрации
Тверской области
от 26.03.2008 № 69-па
Типовая форма договора
на оказание услуг по подготовке и размещению
информационных материалов
г.______ «___» __________200 г.
________________________________________, именуемый в дальнейшем орган государственной службы занятости населения Тверской области (далее - «Заказчик»), в лице ________________________________, действующей на основании __________________, с одной стороны, и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать услуги по подготовке и размещению в эфире_____________________________________
(наименование теле-, радиоканала)
_____________________________________информационных видео- и аудиоматериалов, освещающих деятельность Заказчика.
1.2. Стоимость предоставленных услуг с учетом НДС составит
__________________________________________________________________.
(цифрами и прописью)
2. Порядок оплаты договора
2.1. Стоимость услуг, выполненных Исполнителем, рассчитывается исходя из следующего:
- ____________ рублей (с учетом НДС) за одну минуту телесюжета,
(цифрами)
снятого в городе _______________;
- _____________ рублей (с учетом НДС) за одну минуту телесюжета,
(цифрами)
снятого в районах Тверской области;
- _____________ рублей (с учетом НДС) за минуту радиовещания.
(цифрами)
2.2. Заказчик осуществляет оплату оказанных услуг в пределах лимитов бюджетных обязательств на 200_год по следующим направлениям расходования средств:
информирование населения и работодателей о положении на рынке труда
_______________________________________________________________;
(цифрами и прописью)
организация временного трудоустройства безработных граждан от 18 до 20 лет (выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые) __________________________________________________________________;
(цифрами и прописью)
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
______________________________________________________________;
(цифрами и прописью)
организация временного трудоустройства безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы,
______________________________________________________________;
(цифрами и прописью)
организация проведения оплачиваемых общественных работ
______________________________________________________________;
(цифрами и прописью)
организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
______________________________________________________________.
(цифрами и прописью)
2.3. Заказчик оплачивает Исполнителю предоставленные услуги путем безналичного расчета на основании выставленного счета в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания акта выполненных работ.
3. Обязательства Сторон
3.1. Заказчик обязуется:
- определить тематику радио- и телепередач в рамках деятельности областной службы занятости;
- составить совместно с представителем телевидения план телесъемки;
- обеспечить встречу и условия работы творческой группы радио и ТВ на месте передач и съемок;
- подготовить для интервью участников радио- и телепередач;
- обсудить вместе с представителями телевидения и радио монтаж сюжетов;
- оплатить Исполнителю сумму в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
3.2. Исполнитель обязуется:
- качественно и в срок оказать услуги, заявленные в договоре;
- предоставить:
- радиоэфир (продолжительность ____ мин.) - в период с ___часов ____ минут до ____ часов в программе ____________________;
- телеэфир (продолжительность ____ мин.) - в период с _____________ по ________________ в выпусках программы _____________________;
- копировать на кассеты Заказчика подготовленные в соответствии с договором радио- и телепрограммы.
4. Права Сторон
4.1. Заказчик имеет право вносить коррективы в подготовленный видео-, аудиоматериал при монтаже сюжета.
4.2. Исполнитель имеет право запрашивать дополнительную информацию от Заказчика при окончательной подготовке теле-, радиосюжета.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением данного договора, должны решаться путем переговоров. Наличие спора не является основанием неисполнения обязательств данного договора или его приостановки.
6. Прочие условия
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «___»__________200__г.
6.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по согласованию Сторон в соответствии с действующим законодательством.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, изменения в законодательстве.
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик*** Исполнитель***
Примечание. Пункты с пометкой *** должны содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. руководителя и заверены печатью.
Приложение 9
Утверждена
постановлением Администрации Тверской области
от 26.03. 2008 № 69-па
{приложение 9 в редакции
постановления Администрации от 26.05.2010 №256-па
Постановление Администрации от 18.04.2011 № 159-па
Постановления Правительства от 20.09.2011 № 46-пп
постановления Правительства от 19.11.2013 № 573-пп }
Типовая форма трехстороннего договора
на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан
г. ________ «___»______________201_ г.
Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр занятости населения_______________________ », именуемое в дальнейшем «Центр», в лице __________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании Устава, организация, осуществляющая образовательную деятельность, __________________________, именуемое (ая) в
(полное наименование)
дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________, действующего на
(должность, Ф.И.О.)
основании ______________, и организация (индивидуальный предприниматель)
(наименование документа)
_______________________________________, именуемое (ая, ый) в дальнейшем
(указать полное наименование)
«Работодатель», в лице_______________________, действующего на основании
(должность, Ф.И.О.)
_______________________________, вместе именуемые «Стороны», заключили
(наименование документа)
настоящий договор о нижеследующем.
Предмет договора
1.1. Стороны организуют (выбрать нужный вариант):
1.1.1. профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации (подчеркнуть нужный вид программы) _______________________________________________________
наименование образовательной программы
(далее – обучение) следующих безработных граждан (далее – Граждане): ___________ (указать Ф.И.О.);
1.1.2. получение дополнительного профессионального образования по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки, повышения квалификации (подчеркнуть нужный вид программы)
___________________________________________________________________
наименование образовательной программы
(далее – обучение) следующих безработных граждан (далее – Граждане) __________ (указать Ф.И.О.).
2. Обязательства Сторон
2.1. Центр обязуется:
2.1.1. направить Граждан на обучение по образовательной программе, указанной в разделе 1 настоящего договора, сроком _______ мес. в объеме ____ учебных часов;
2.1.2. оплатить Исполнителю расходы на обучение в сумме ________ (__________________) руб. в порядке расчета, предусмотренном пунктом 3.1
(сумма прописью)
настоящего договора.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. организовать обучение Граждан в соответствии с действующей лицензией и утвержденной образовательной программой (учебным планом);
2.2.2. обеспечить реализацию в полном объеме образовательной программы, указанной в разделе 1 настоящего договора, соответствие качества обучения, применяемых форм, средств и методов обучения установленным требованиям, а также создать безопасные условия обучения, в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье Граждан;
2.2.3. провести итоговую аттестацию (квалификационный экзамен) Граждан и выдать им соответствующий документ в день окончания обучения;
2.2.4 информировать в трехдневный срок Центр о непосещении занятий Гражданами по неуважительным причинам, неуспеваемости, нарушении правил внутреннего распорядка и других нарушениях, а также об отчислении Граждан с обучения досрочно (до завершения обучения);
2.2.5. представить Центру:
- копию приказа (либо выписку из приказа), заверенную соответствующим образом, о приеме Граждан на обучение - в течение 5 рабочих дней со дня принятия приказа;
- копию приказа (либо выписку из приказа), заверенную соответствующим образом, о завершении обучения или об отчислении Граждан досрочно - в течение 5 рабочих дней со дня принятия приказа;
- справку о посещении Гражданами занятий - до 25 числа каждого месяца;
- справку об успеваемости Граждан - до 25 числа каждого месяца.
2.3. Работодатель обязуется:
2.3.1. организовать при необходимости практическое обучение (производственную практику) Граждан на рабочем месте;
2.3.2. предоставить Гражданам рабочее место в течение 5 дней после завершения обучения;
2.3.3. предоставить Центру копию приказа (либо выписку из приказа) о приеме Граждан на работу после завершения обучения в течение 5 дней со дня принятия приказа.
3. Порядок расчета
3.1. Оплата расходов на обучение Граждан в сумме, указанной в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 настоящего договора, производится Центром в следующем порядке расчета (выбрать одно из условий оплаты):
3.1.1. по факту оказания услуг, после подписания Сторонами акта об оказании услуг;
3.1.2. аванс 30 % после предоставления Исполнителем заверенной соответствующим образом копии приказа о приеме Граждан на обучение в сумме ______ рублей и 70 % в сумме _____ рублей после завершения обучения и подписания Сторонами акта об оказании услуг.
3.2. В случае отчисления Граждан до окончания обучения оплате подлежит фактическое время их обучения.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего договора, должны решаться путем переговоров. Наличие спора не является основанием неисполнения обязательств по настоящему договору.
5. Права Сторон
5.1. Центр имеет право контроля:
- за реализацией Исполнителем образовательных программ в полном объеме и выполнением учебного плана, а также за достоверностью предоставляемых документов, указанных в подпункте 2.2.5 настоящего договора.
5.2. Исполнитель имеет право:
- самостоятельно организовывать образовательный процесс, определять форму реализации образовательной программы;
- отчислить Граждан с обучения досрочно по основаниям и в порядке определенным законодательством об образовании и учредительными документами Исполнителя.
5.3. Работодатель имеет право:
- принимать участие в итоговой аттестации (квалификационном экзамене) Граждан.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до __________ 201__ года.
6.2. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Центр*
Исполнитель*
Работодатель*
Примечание. Пункты с пометкой * должны содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. лица, подписывающего договор, и главного бухгалтера, быть заверены печатью.».
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего договора, должны решаться путем переговоров. Наличие спора не является основанием неисполнения обязательств по настоящему договору.
5. Права Сторон
5.1. Центр имеет право контроля хода за выполнением учебного плана и фактическими расходами Исполнителя по договору.
5.2. Исполнитель имеет право:
- формировать учебные группы по численности;
- отчислить Граждан до окончания обучения в соответствии с установленным порядком.
5.3. Работодатель имеет право:
- принимать участие в аттестации (квалификационном экзамене) Граждан.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до __________ 201__ года.
6.2. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Центр*
Исполнитель*
Работодатель*
Примечание. Пункты с пометкой * должны содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. лица, подписывающего договор, и главного бухгалтера, быть заверены печатью.
Приложение
к типовой форме трехстороннего договора на профессиональное обучение безработных граждан
{утратил силу постановлением Администрации от 18.04.2011 № 159-па}
Приложение 10
Утверждена
постановлением Администрации Тверской области
от 26.03.2008 № 69-па
{приложение 10 утратило силу
постановлением Правительства от 19.11.2013 № 573-пп }
{приложение 10 в редакции
постановления Администрации от 26.05.2010 №256-па
постановления Администрации от 18.04.2011 № 159-па
Постановления Правительства от 20.09.2011 № 46-пп}
Приложение
к типовой форме двухстороннего договора на профессиональное обучение безработного гражданина (с прохождением обучения на рабочем месте)
{утратил силу постановлением Администрации от 18.04.2011 № 159-па}
Приложение 11
Утверждена
постановлением Администрации Тверской области
от 26.03.2008 № 69-па
{приложение 11 в редакции
постановления Администрации ото 26.05.2010 №256-па
постановления Администрации от 18.04.2011 № 159-па
Постановления Правительства от 20.09.2011 № 46-пп
постановления Правительства от 19.11.2013 № 573-пп}
Типовая форма двухстороннего договора
на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан
г. ________ «___»_____________201_ г.
Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр занятости населения_____________________ », именуемое в дальнейшем «Центр», в лице ______________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании Устава, с одной стороны, и организация, осуществляющая образовательную деятельность __________________________,
(полное наименование)
именуемое(ая) в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________________, с другой
(наименование документа)
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
Предмет договора
1.1. Стороны организуют (выбрать нужный вариант):
1.1.1. профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации (подчеркнуть нужный вид программы) _______________________________________________________
наименование образовательной программы
(далее – обучение) следующих безработных граждан (далее – Граждане): ___________ (указать Ф.И.О.);
1.1.2. получение дополнительного профессионального образования по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки, повышения квалификации (подчеркнуть нужный вид программы)
________________________________________________________________
наименование образовательной программы
(далее – обучение) следующих безработных граждан (далее – Граждане) __________ (указать Ф.И.О.).
2. Обязательства Сторон
2.1. Центр обязуется:
2.1.1. направить Граждан на обучение по образовательной программе, указанной в разделе 1 настоящего договора, сроком _______ мес. в объеме ____ учебных часов;
2.1.2. оплатить Исполнителю расходы на обучение Граждан в сумме ________ (__________________________) руб. в порядке расчета,
(сумма прописью)
предусмотренном пунктом 3.1 настоящего договора.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. организовать обучение Граждан в соответствии с действующей лицензией и утвержденной образовательной программой (учебным планом);
2.2.2. обеспечить реализацию в полном объеме образовательной программы, указанной в разделе 1 настоящего договора, соответствие качества обучения, применяемых форм, средств, методов обучения установленным требованиям, а также создать безопасные условия обучения, в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье Граждан;
2.2.3. провести итоговую аттестацию (квалификационный экзамен) Граждан и выдать им соответствующий документ в день окончания обучения;
2.2.4. информировать в трехдневный срок Центр о непосещении занятий Гражданами по неуважительным причинам, неуспеваемости, нарушении правил внутреннего распорядка и других нарушениях, а также об отчислении Граждан с обучения досрочно (до завершения обучения);
2.2.5. представить Центру:
- копию приказа (либо выписку из приказа), заверенную соответствующим образом, о приеме Граждан на обучение - в течение 5 рабочих дней со дня принятия приказа;
- копию приказа (либо выписку из приказа), заверенную соответствующим образом, о завершении обучения или об отчислении Граждан досрочно - в течение 5 рабочих дней со дня принятия приказа;
- справку о посещении Гражданами занятий - до 25 числа каждого месяца;
- справку об успеваемости Граждан - до 25 числа каждого месяца.
3. Порядок расчета
3.1. Оплата расходов на обучение Граждан в сумме, указанной в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 настоящего договора, производится Центром в следующем порядке расчета (выбрать одно из условий оплаты):
3.1.1. по факту оказания услуг, после подписания Сторонами акта об оказании услуг;
3.1.2. аванс 30 % после предоставления Исполнителем заверенной соответствующим образом копии приказа о приеме Граждан на обучение в сумме ______ рублей и 70 % в сумме _____ рублей после завершения обучения и подписания Сторонами акта об оказании услуг.
3.2. В случае отчисления Граждан до окончания обучения оплате подлежит фактическое время их обучения.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего договора, должны решаться путем переговоров. Наличие спора не является основанием неисполнения обязательств по настоящему договору.
5. Права Сторон
5.1. Центр имеет право контроля:
- за реализацией Исполнителем образовательных программ в полном объеме и выполнением учебного плана, а также за достоверностью предоставляемых документов, указанных в подпункте 2.2.5 настоящего договора.
5.2. Исполнитель имеет право:
- самостоятельно организовывать образовательный процесс, определять форму реализации образовательной программы;
- отчислить Граждан с обучения досрочно по основаниям и в порядке определенным законодательством об образовании и учредительными документами Исполнителя.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до __________ 201__ года.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Центр*
Исполнитель*
Примечание. Пункт с пометкой * должен содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. лица, подписывающего договор, и главного бухгалтера, быть заверен печатью.».
Приложение
к типовой форме двухстороннего договора на профессиональное обучение безработных граждан
{утратил силу постановлением Администрации от 18.04.2011 № 159-па}
Приложение 12
Утверждена
постановлением Администрации
Тверской области
от 26.03.2008 № 69-па
{приложение 12 в редакции
постановления Администрации от 26.05.2010 №256-па
постановления Администрации от 18.04.2011 № 159-па
Постановления Правительства от 20.09.2011 № 46-пп
постановления Правительства от 19.11.2013 № 573-пп}
Типовая форма договора
на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образования безработных граждан для последующей работы в сфере предпринимательской деятельности
г. ________ «___»______________201_
Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр занятости населения_____________________ », именуемое в дальнейшем «Центр», в лице ______________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании Устава, с одной стороны, и организация, осуществляющая образовательную деятельность __________________________,
(полное наименование)
именуемое(ая) в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________________, с другой
(наименование документа)
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
Предмет договора
1.1. Стороны организуют (выбрать нужный вариант):
1.1.1. профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации (подчеркнуть нужный вид программы) _______________________________________________________
наименование образовательной программы
(далее – обучение) следующих безработных граждан (далее – Граждане): ___________ (указать Ф.И.О.) для дальнейшей работы в сфере предпринимательской деятельности;
1.1.2. получение дополнительного профессионального образования по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки, повышения квалификации (подчеркнуть нужный вид программы)
___________________________________________________________________
наименование образовательной программы
(далее – обучение) следующих безработных граждан (далее – Граждане) __________ (указать Ф.И.О.) для дальнейшей работы в сфере предпринимательской деятельности.
2. Обязательства Сторон
2.1. Центр обязуется:
2.1.1. направить Граждан на обучение по образовательной программе, указанной в разделе 1 настоящего договора, сроком _______ мес. в объеме ____ учебных часов;
2.1.2. оплатить Исполнителю расходы на обучение Граждан в сумме ________ (__________________________) руб. в порядке расчета,
(сумма прописью)
предусмотренном пунктом 3.1 настоящего договора.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. организовать обучение Граждан в соответствии с действующей лицензией и утвержденной образовательной программой (учебным планом);
2.2.2. обеспечить реализацию в полном объеме образовательной программы, указанной в разделе 1 настоящего договора, соответствие качества обучения, применяемых форм, средств, методов обучения установленным требованиям, а также создать безопасные условия обучения, в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье Граждан;
2.2.3. провести итоговую аттестацию (квалификационный экзамен) Граждан и выдать им соответствующий документ в день окончания обучения;
2.2.4. информировать в трехдневный срок Центр о непосещении занятий Гражданами по неуважительным причинам, неуспеваемости, нарушении правил внутреннего распорядка и других нарушениях, а также об отчислении Граждан с обучения досрочно (до завершения обучения);
2.2.5. представить Центру:
- копию приказа (либо выписку из приказа), заверенную соответствующим образом, о приеме Граждан на обучение - в течение 5 рабочих дней со дня принятия приказа;
- копию приказа (либо выписку из приказа), заверенную соответствующим образом, о завершении обучения или об отчислении Граждан досрочно - в течение 5 рабочих дней со дня принятия приказа;
- справку о посещении Гражданами занятий - до 25 числа каждого месяца;
- справку об успеваемости Граждан - до 25 числа каждого месяца.
3. Порядок расчета
3.1. Оплата расходов на обучение Граждан в сумме, указанной в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 настоящего договора, производится Центром в следующем порядке расчета (выбрать одно из условий оплаты):
3.1.1. по факту оказания услуг, после подписания Сторонами акта об оказании услуг;
3.1.2. аванс 30 % после предоставления Исполнителем заверенной соответствующим образом копии приказа о приеме Граждан на обучение в сумме ______ рублей и 70 % в сумме _____ рублей после завершения обучения и подписания Сторонами акта об оказании услуг.
3.2. В случае отчисления Граждан до окончания обучения оплате подлежит фактическое время его обучения.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего договора, должны решаться путем переговоров. Наличие спора не является основанием неисполнения обязательств по настоящему договору.
5. Права Сторон
5.1. Центр имеет право контроля:
- за реализацией Исполнителем образовательных программ в полном объеме и выполнением учебного плана, а также за достоверностью предоставляемых документов, указанных в подпункте 2.2.5 настоящего договора.
5.2. Исполнитель имеет право:
- самостоятельно организовывать образовательный процесс, определять форму реализации образовательной программы;
- отчислить Граждан с обучения досрочно по основаниям и в порядке определенным законодательством об образовании и учредительными документами Исполнителя.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до __________ 201__ года.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Центр* Исполнитель*
Примечание. Пункт с пометкой * должен содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. лица, подписывающего договор, и главного бухгалтера, быть заверен печатью.».
Приложение
к типовой форме договора на профессиональное обучение безработных граждан для последующей работы в сфере предпринимательской деятельности
{утратил силу постановлением Администрации от 18.04.2011 № 159-па}
Приложение 13
Утверждена
постановлением Администрации
Тверской области
от 26.03.2008 № 69-па
{приложение 13 в редакции
постановления Администрации от 26.05.2010 №256-па
постановления Администрации от 18.04.2011 № 159-па
Постановления Правительства от 20.09.2011 № 46-пп
постановления Правительства от 19.11.2013 № 573-пп}
Типовая форма договора
на проживание безработного гражданина
г. ________ «___» _________ 201_г.
Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр занятости населения________________________», именуемое в дальнейшем «Центр», в лице ______________________________________________, действующего на
(должность, Ф.И.О.)
основании _________________________, с одной стороны, и организация, осуществляющая образовательную деятельность (организация)____________________________, именуемое (ая) в
(полное наименование)
дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________, действующего на
(должность, Ф.И.О.)
основании ______________________, с другой стороны, вместе именуемые
(наименование документа)
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
{преамбула в редакции:
Постановления Правительства от 20.09.2011 № 46-пп
постановления Правительства от 19.11.2013 № 573-пп}
1. Предмет договора
Предметом договора является обеспечение проживания безработного гражданина (далее – Гражданин)__________________________, проходящего
(Ф.И.О.)
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по направлению Центра.
{разд. 1 в редакции постановления Правительства от 19.11.2013 № 573-пп}
2. Обязательства Сторон
2.1. Центр обязуется:
2.1.1. оплатить Исполнителю расходы, связанные с проживанием Гражданина, за ______________________________ на основании заверенного
(указать количество суток или месяцев проживания)
соответствующим образом приказа о заселении (размещении для проживания в период обучения) Гражданина, в сумме ____ (____________________) руб.,
(сумма прописью)
начиная с «___»_________201__года, в порядке расчета, предусмотренном пунктом 3.1 настоящего договора.
{п. 2.1.1 в редакции постановления Администрации от 18.04.2011 № 159-па}
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. предоставить Гражданину, проходящему проходящему профессиональное обучение или получающему дополнительное профессиональное образование по направлению Центра, место для проживания, отвечающее всем установленным законодательством требованиям;
{пп. 2.2.1 в редакции постановления Правительства от 19.11.2013 № 573-пп}
2.2.2. уведомлять Центр в течение 3 дней о прекращении Гражданином проживания за нарушение правил проживания до окончания срока, установленного в подпункте 2.1.1.
3. Порядок расчета
3.1. Оплата расходов на проживание Гражданина в сумме, указанной в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего договора, производится Центром в следующем порядке расчета (выбрать одно из условий оплаты):
3.1.1. по факту оказания услуг, после подписания Сторонами акта об оказании услуг;
3.1.2. аванс 30 % после предоставления Исполнителем заверенной соответствующем образом копии приказа о заселении (размещении для проживания в период обучения) Гражданина в сумме ______ рублей и 70 % в сумме _________ рублей после окончания проживания Гражданина в предоставленном месте для проживания и подписания Сторонами акта об оказании услуг.
{п. 3.1 в редакции постановления Администрации от 18.04.2011 № 159-па}
3.2. В случае прекращения Гражданином проживания оплате подлежит срок фактического проживания.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего договора, должны решаться путем переговоров. Наличие спора не является основанием неисполнения обязательств по настоящему договору.
5. Права Сторон
5.1. Центр имеет право контроля за фактическими затратами Исполнителя по договору.
5.2. Исполнитель имеет право выселения Гражданина за нарушение правил проживания.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до __________ 201__ года.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Центр* Исполнитель*
Примечание. Пункт с пометкой * должен содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. лица, подписывающего договор, и главного бухгалтера, быть заверен печатью.
Приложение 14
Утверждена
постановлением Администрации Тверской области
от 26.03.2008 № 69-па
{приложение 14 в редакции постановления Администрации от 26.05.2010 №256-па
Постановления Правительства от 20.09.2011 № 46-пп
постановления Правительства от 19.11.2013 № 573-пп}
Типовая форма договора
на предоставление услуг по профессиональной ориентации,
психологической поддержке, социальной адаптации
г. _____________ "___" _________ 201__ г.
Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр занятости населения _____________________», именуемое в дальнейшем «Центр», в лице ___________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________, с одной стороны, и
(наименование документа)
_____________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем
(наименование организации)
«Исполнитель», в лице ___________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________, с другой
(наименование документа)
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
{преамбула в редакции Постановления Правительства от 20.09.2011 № 46-пп}
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является предоставление услуг по (выбрать один из вариантов):
профессиональной ориентации граждан в количестве ______ человек в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;
психологической поддержке ________граждан, состоящих в Центре на учете в качестве безработных;
социальной адаптации к условиям рынка труда _______ граждан, состоящих в Центре на учете в качестве безработных.
{п 1.1 в редакции постановления Правительства от 19.11.2013 № 573-пп}
1.2. Предоставление указанных в пункте 1.1 настоящего договора услуг осуществляется путем проведения следующих мероприятий:
_______________________________________________________________
(перечислить мероприятия)
2. Обязательства Сторон
2.1. Центр обязуется:
2.1.1. своевременно уведомить граждан о времени и месте предоставления услуг, а также об основаниях для отказа в их предоставлении;
2.1.2. обеспечить Исполнителю надлежащие условия для предоставления услуг, предусмотренных настоящим договором;
2.1.3. оплатить Исполнителю стоимость предусмотренных настоящим договором услуг в соответствии со сметой расходов и предоставленным Исполнителем счетом-фактурой (счетом);
2.1.4. обеспечить оформление документов, необходимых для получения гражданами услуг, и заключений о предоставлении им государственной услуги в соответствии с требованиями Административного регламента предоставления указанной в пункте 1.1 настоящего договора услуги.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. оказать гражданам предусмотренные настоящим договором услуги;
2.2.2. обеспечить надлежащее содержание, полноту и качество услуг. Провести предусмотренные настоящим договором мероприятия качественно и в срок. Своевременно уведомлять Центр о существенных условиях, влияющих на качество и своевременность исполнения договора;
2.2.3. обеспечить Центру надлежащие условия для проведения контроля за полнотой и качеством предоставляемых услуг;
2.2.4. представить Центру акт оказанных услуг, счет-фактуру (счету) для оплаты стоимости оказанных услуг;
2.2.5. представить Центру рекомендации гражданам, получившим предусмотренные настоящим договором услуги, для оформления заключений о предоставлении государственной услуги в соответствии с Административным регламентом предоставления указанной в пункте 1.1 настоящего договора услуги.
3. Права Сторон
3.1. Центр имеет право осуществлять текущий контроль за полнотой и качеством предоставления услуг и соблюдением условий настоящего договора.
3.2. Исполнитель имеет право предварительного ознакомления со списком граждан, направленных Центром для участия в мероприятиях, указанных в пункте 1.1 настоящего договора.
4. Порядок расчетов
4.1. Сумма договора составляет __________ рублей.
Возмещение Исполнителю стоимости предусмотренных настоящим договором услуг производится Центром по фактическим затратам согласно смете расходов и предоставленному счету-фактуре (счету).
4.2. Центр производит оплату стоимости услуг (выбрать один из вариантов):
- полностью после предоставления услуг по настоящему договору и подписания акта оказанных услуг;
- предварительно в размере 30% стоимости услуг по настоящему договору в сумме __________ рублей и 70% стоимости услуг после предоставления услуг по настоящему договору и подписания акта оказанных услуг в сумме __________ рублей.
5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего договора, должны решаться путем переговоров. Наличие спора не является основанием для неисполнения обязательств по настоящему договору.
6. Срок и порядок выполнения работ
6.1. Начало предоставления услуг - ________________________.
Окончание предоставления услуг - ________________________.
6.2. Исполнитель в 10-дневный срок после окончания предоставления услуг представляет Центру акт оказанных услуг с приложением пофамильного списка граждан, получивших услуги по настоящему договору, заверенный личными подписями граждан.
6.3. Центр в течение 10 рабочих дней подписывает представленный Исполнителем акт оказанных услуг и производит оплату за оказанные услуги в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 настоящего договора, либо направляет Исполнителю обоснованную претензию на выполнение обязательств по настоящему договору.
6.4. Услуги считаются оказанными, а договор выполненным после подписания акта о предоставлении услуг обеими Сторонами.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения всех условий договора.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.3. Все дополнения и изменения к настоящему договору принимаются по обоюдному согласию Сторон и оформляются в письменной форме.
8. Юридические адреса и реквизиты Сторон:
Центр * Исполнитель *
Примечание. Пункт с пометкой * должен содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. лица, подписывающего договор, и заверен печатью.
Приложение 15
Утверждена
постановлением Администрации
Тверской области
от 26.03.2008 № 69-па
Типовая форма договора
возмездного оказания услуг
(кроме ремонтно-строительных работ)
г. ______________ «___»_____________ 200__г.
_____________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и _______________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем орган государственной службы занятости населения Тверской области (далее - «Заказчик»), в лице _________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы (оказать услуги) ___________________________________________________
______________________________________________________________,
(дать точную характеристику выполняемых работ (оказываемых услуг)
а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы (оказанные услуги).
1.2. Порядок и сроки оплаты выполненных работ (оказанных услуг) определяются разделом 2 настоящего договора.
1.3. Требования, предъявляемые к результату выполненных работ (оказанных услуг), а также к ходу их выполнения (оказания), являющихся предметом договора согласно пункту 1.1 настоящего договора, определяются утвержденной Сторонами документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора _______________________________________________
(график выполнения работ или услуг, смета на выполнение услуг, расчет стоимости выполнения работ, эскизы образцов, техническая характеристика и пр.) _______________________ (указать конкретное наименование документации, которой предъявляются требования к результату выполненных работ (услуг), а также к ходу их выполнения).
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ (услуг), оказываемых в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора, составляет ______________(______________) рублей с учетом НДС и других обязательных платежей.
2.2. Оплата осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
( указать порядок расчетов, возможность авансирования )
3. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ (услуг)
3.1. Срок выполнения работ (услуг):
3.1.1. начало работ - __________________________________________;
3.1.2. окончание работ - _______________________________________.
3.2. Документом, подтверждающим факт выполнения Исполнителем работ (услуг), указанных в пунктом 1.1 договора, является акт сдачи-приемки работ (услуг), подписываемый обеими Сторонами.
3.3. В случае несоответствия результата работ (услуг) условиям настоящего договора Заказчик в течение трех рабочих дней направляет Исполнителю письменные мотивированные замечания на представленный Заказчику результат работ (услуг).
3.4. Если Исполнитель соглашается с названными Заказчиком несоответствиями или их частью, то на основании замечаний Заказчика Стороны в течение ______ рабочих дней составляют двусторонний протокол о доработках, содержащий перечень работ (услуг), и определяют срок их выполнения. Исполнитель на основании согласованного с Заказчиком протокола о доработках устраняет недостатки и предоставляет доработанный результат работ (услуг) на утверждение Заказчику.
3.5. Заказчик в течение ________ рабочих дней повторно рассматривает результат работ (услуг) и если последний удовлетворяет Заказчика, Стороны подписывают акт сдачи-приемки работ (услуг) по настоящему договору.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. требовать надлежащего исполнения Заказчиком условий настоящего договора;
4.1.2. при выполнении работ (услуг) дополнительно запрашивать у Заказчика необходимую информацию;
4.1.3. привлекать к выполнению работ по настоящему договору третьих лиц. Ответственность за выполнение работ (услуг) силами третьих лиц лежит на Исполнителе.
4.2. Исполнитель обязуется:
4.2.1. соблюдать условия настоящего договора;
4.2.2. выполнить работы в соответствии с требованиями, определенными в ____________________________________________________________
(указать конкретное наименование документации, которой предъявляются требования к результату выполненных работ (услуг), а также к ходу их выполнения)
и срок, предусмотренный настоящим договором;
4.2.3. предоставить Заказчику результат работ (услуг) свободным от прав третьих лиц;
4.2.4. в возможно минимальный срок и за собственный счет устранять недостатки в выполненных работах (услугах) в соответствии с пунктом 3.4 настоящего договора;
4.2.5. предоставлять Заказчику информацию, связанную с оказанием оговоренных в договоре работ (услуг).
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. в процессе выполнения работ (услуг) знакомиться с ходом их выполнения Исполнителем;
4.3.2. вносить предложения, направленные на улучшение результата выполняемых работ (услуг) Исполнителем;
4.3.3. требовать возмещения ущерба, понесенного по вине Исполнителя при выполнении им возложенных на него договором обязательств;
4.3.4. требовать надлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего договора.
4.4. Заказчик обязуется:
4.4.1. своевременно предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для осуществления обязательств по договору;
4.4.2. соблюдать условия настоящего договора;
4.4.3. принять и оплатить результат работ (услуг) в соответствии с условиями настоящего договора;
4.4.4. по запросу Исполнителя предоставлять дополнительную информацию, необходимую для исполнения договора.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. При задержке Исполнителем срока выполнения работ (услуг) на срок более _______ дней (по причинам, не связанным с действиями Заказчика), Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере 0,1 % от цены договора.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.
5.4. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.
5.5. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
5.6. Если обстоятельства, указанные в пункте 5.3 настоящего договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков (неустойки), понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
5.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
6. Досрочное расторжение договора
Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть во время действия настоящего договора, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров.
7.2. В случае если споры и разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров, они подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания, распространяется на отношения Сторон с ___________ и действует до ________.
8.2. В день заключения настоящего договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между Cторонами по вопросам, являющимся его предметом, утрачивают силу.
8.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих реквизитов не позднее 3 дней со дня их изменения.
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями.
8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.6. К настоящему договору имеются приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель*** Заказчик***
Примечание/ Пункты с пометкой *** должны содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. руководителя и быть заверены печатью.
Приложение 16
Утверждена
постановлением Администрации
Тверской области
от 26.03.2008 № 69-па
{приложение 16 в редакции постановления Администрации от 26.05.2010 №256-па}
Типовая форма договора на выполнение подрядных работ
г. ___________ «_____» ___________ 200_ г.
__________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем орган государственной службы занятости населения Тверской области (далее - «Заказчик»), в лице _______________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и _________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице_________________________, действующего на основании____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению ремонтных работ: _______________________________________________________на объекте
(указать виды работ)
Заказчика в объемах согласно смете на выполнение ремонтных работ (далее – смета) (прилагается).»;
абзац первый пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«Цена договора составляет ____ (________________________________
(прописью)
_________) рублей, в том числе _________________________рублей.
(указать, облагается НДС или нет)
{п.1.1. в редакции постановления Администрации от 26.05.2010 №256-па}
1.2. Подрядчик обязуется выполнить ремонтные работы на объекте в сроки, установленные настоящим договором, по заданию Заказчика и в соответствии со сметой.
1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему договору, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.
1.4. Финансирование указанных в пункте 1.1 настоящего договора работ осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области.
2. Цена договора
2.1. Цена договора составляет ___________________рублей (____________________________________________руб___), в том числе НДС - 18 % __________________(____________________________________) рублей.
Цена договора включает общую стоимость всех работ и сопутствующих услуг, оплачиваемых Заказчиком Подрядчику за исполнение Подрядчиком своих обязательств по договору.
Цена договора является неизменной на весь период действия договора.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Подрядчик обязуется начать выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего договора, в течение 5 календарных дней после подписания настоящего договора.
Срок выполнения работ ___________________200__года.
3.2. На момент заключения договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.
4. Обязанности Сторон
4.1. Для выполнения работ по ремонту в соответствии с настоящим договором Подрядчик обязуется:
4.1.1. качественно выполнить все работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего договора, в объеме и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего договора, и в соответствии с условиями настоящего договора, утвержденной сметой, действующими строительными нормами и правилами выполнения работ, техническими условиями, ГОСТ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами;
4.1.2. по согласованию с Заказчиком поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия, строительные механизмы.
Используемые при ремонте объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, выданные уполномоченными органами. Приемку, разгрузку и складирование всего оборудования и материалов осуществляет Подрядчик;
4.1.3. немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;
4.1.4. обеспечить выполнение работ в пределах твердой договорной цены, указанной в пункте 2.1 настоящего договора.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. предоставить Подрядчику помещение для хранения материалов и инвентаря;
4.2.2. осуществлять контроль за ремонтом объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии со сметой, условиями настоящего договора и требованиями нормативных документов в области строительства;
4.2.3. производить приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5. Порядок выполнения работ.
Контроль Заказчика за исполнением договора
{п.5.1. исключён редакцией постановления Администрации от 26.05.2010 №256-па }
{пункты 5.2 и 5.3 считать пунктами 5.1 и 5.2}
5.1. Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, контроль за сроком выполнения работ по настоящему договору и их качеством, проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и сметы.
5.2. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, сторонами в течение 5 рабочих дней составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены договора, установленной в пункте 2.1 настоящего договора, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.
В случае отказа Подрядчика подписать двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствии Подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.
6. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов
6.1. Сдача и приемка работ:
6.1.1. сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом, подписанным обеими Сторонами. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом факте и акт подписывается другой Стороной в одностороннем порядке.
6.2. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случаях:
6.2.1. обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком;
6.2.2. неисполнения Подрядчиком установленных законодательством Российской Федерации и настоящим договором обязательных требований к работе;
6.2.3. существенных недостатков, относительно которых был установлен разумный срок для их безвозмездного исправления и которые не были устранены по истечении установленного срока.
6.3. Расчеты за выполненные работы осуществляются по промежуточным актам от твердой договорной цены (если предусмотрен аванс от оставшейся части цены договора) в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и письмом Федеральной службы государственной статистики от 31.05.2005 № 01-02-9/381 «О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации № КС-2, КС-3 и КС-11» в порядке, установленном ниже, и оформляются актом приема выполненных работ и затрат.
6.4. Ежемесячно до 25 числа отчетного месяца Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ, оформленные по унифицированной форме № КС-2, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - Постановление Госкомстата), и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты счета-фактуры (копии счетов-фактур на материалы и другие документы).
6.5. Заказчик в течение 7 рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.
6.6. Оплата по договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке (выбрать одно из условий оплаты):
- перечисления 30% предоплаты в течение 5 дней после подписания договора, далее ежемесячно, по факту выполнения работ на основании подписанных актов о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КСЗ) и счета-фактуры (счета) в течение 5 банковских дней после подписания актов Заказчиком;
- ежемесячно, по факту выполнения работ на основании подписанных актов о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КСЗ) и счета-фактуры (счета) в течение 5 банковских дней после подписания актов Заказчиком.
6.7. Оплата выполненных Подрядчиком работ по настоящему договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.
6.8. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему договору.»;
е) в типовой форме договора аренды недвижимого имущества (приложение 17 к Постановлению):
в пункте 4.3 после слов «отдельных договоров» дополнить словами «или возмещается Арендодателю по договору возмещения затрат по содержанию и эксплуатации помещений.
{раздел 6 в редакции постановления Администрации от 26.05.2010 №256-па}
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а так же которые Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.
7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.
7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
7.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 7.1 настоящего договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, стороны вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
8. Гарантии качества
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания, распространяется на отношения Сторон, возникшие с «___»_______ 201__года, и действует до «___»_______201__года.
{п.8.1. в редакции постановления Администрации от 26.05.2010 №256-па}
8.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему договору работы составляет ____________________с даты утверждения акта приемки
(указать срок)
выполненных работ.
8.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
8.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в пункте 8.3 настоящего договора недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок по их обнаружении.
В течение трех дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках объекта Подрядчиком, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.
8.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
8.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в пункте 8.3 договора, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок.
В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
9. Ответственность Сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.
9.2. В случае нарушения сроков выполнения работ по вине Подрядчика, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от цены настоящего договора за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства.
9.3. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
9.4. Подрядчик не вправе передавать свои права по договору без письменного разрешения Заказчика. Заключение субподрядных договоров или передача прав по договору не изменяет обязательств Подрядчика по договору.
9.5. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком своих обязательств.
9.6. Стороны настоящего договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
10. Порядок урегулирования споров
10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 15 календарных дней с даты ее получения.
10.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тверской области.
10.4. К отношениям Сторон по настоящему договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.
11. Срок действия и порядок расторжения договора
11.1. Настоящий договор действует с момента его подписания Сторонами и до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств и урегулирования расчетов.
11.2. Настоящий договор расторгается на основании:
- письменного соглашения Сторон по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством;
- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.
11.3. При расторжении договора по любым основания Заказчик обязан:
- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего договора;
- в течение пяти рабочих дней подписать акты приемки-передачи выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС - 3 или дать мотивированный отказ;
- в течение пяти рабочих дней с момента оформления актов приемки-передачи выполненных работ и затрат и справки о стоимости выполненных работ и затрат оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.
12. Особые условия
12.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющие отношения к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия другой Стороны.
12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.
12.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.
12.4. Подрядчик несет ответственность по настоящему договору за действия привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков, субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.
12.5. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.
12.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Тверской области.
12.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего государственного контракта.
12.8. К настоящему договору прилагаются:
1) Смета на выполнение работ.
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________
13. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик*** Подрядчик***
Примечание. Пункты с пометкой *** должны содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. руководителя и быть заверены печатью.
Приложение
к типовой форме договора
на выполнение подрядных работ
Утверждаю:
Директор ГУ Тверской области
«ЦЗН ________________района»
___________________________
Смета
на выполнение ремонтных работ
объекта ___________________________
Сметная стоимость ______________ рублей
Сметная заработная плата _____________рублей
Составлена в базисных ценах на ____________ и текущих ценах на ____________.
№
п/п
№
поз.
Код
норма-
тива
Наимено-
вание
Единица
измере-ния
Объем
Базисная стоимость
за единицу
Базисная стоимость
всего
Индекс/цена
Текущая стоимость всего
всего
осн.
з/пл.
эксп.
всего
осн./з/п
эксп.
осн.
з/п
эксп.
всего
осн.
з/п
эксп.
мате-
риал
в т.ч.
з/пл
мате-риал
в т.ч.
з/п
мате
риал
в т.ч.
з/п
мате-
риал
в т.ч.
з/п
Смета составлена _________________/_______________/ Смета согласована______________/____________/
Приложение 17
Утверждена
постановлением Администрации
Тверской области
от 26.03.2008 № 69-па
{приложение 17 в редакции
постановления Администрации от 21.10.2008 № 381-па
Постановления Правительства от 20.09.2011 № 46-пп}
Типовая форма договора аренды недвижимого имущества
г. _________ «____»__________200__г.
__________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице _____________________, действующего на основании __________________ с одной стороны, и Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр занятости населения _____________района», именуемое в дальнейшем орган государственной службы занятости населения Тверской области (далее - «Арендатор»), в лице _______________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
{преамбула в редакции Постановления Правительства от 20.09.2011 № 46-пп}
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество (далее - объект), расположенный по адресу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать точный адрес объекта, для помещения - указать
___________________________________________________________________________________. дополнительные атрибуты (этаж, № помещения, кадастровый номер)
1.2. Цель использования:_______________________________________.
(указать цель использования)
1.3. Общая площадь объекта составляет _________________ кв. м.
2. Передача объекта
2.1. Передача объекта в аренду и его возврат производится по передаточному акту.
2.2. Передаточный акт оформляется по количеству экземпляров договора, подписывается представителями Арендодателя и Арендатора и скрепляется печатями.
2.3. С момента подписания передаточного акта последний становится неотъемлемой частью договора.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. на посещение объекта с целью периодического осмотра на предмет соблюдения условий его использования в соответствии с договором и действующим законодательством;
3.1.2. не отвечать за недостатки сданного в аренду объекта, которые были указаны им в передаточном акте или должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра объекта;
3.1.3. контролировать техническое состояние, правильность эксплуатации объекта;
3.1.4. на возмещение убытков (действительного ущерба и (или) упущенной выгоды), связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендатором своих обязательств по настоящему договору;
3.1.5. обращаться в суд с заявлением о расторжении договора, выселении Арендатора и взыскании с него арендной платы, неустойки;
3.1.6. контролировать соблюдение условий договора.
3.2. Арендатор имеет право:
3.2.1. после прекращения настоящего договора получить от Арендодателя стоимость неотделимых улучшений объекта, произведенных Арендатором за свой счет с предварительного письменного согласия Арендодателя;
3.2.2. на возмещение причиненных убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендодателем своих обязанностей, предусмотренных настоящим договором;
3.2.3. с письменного согласия Арендодателя и по согласованию с соответствующими уполномоченными органами производить работы, связанные с перестройкой, перепланировкой либо иными изменениями, не затрагивающими основную конструкцию здания.
3.3. Арендодатель обязан:
3.3.1. передать (принять) объект в соответствии с договором в течение ______ календарных дней со дня подписания договора, предупредив о недостатках, которые могут повлиять на нормальную эксплуатацию объекта;
3.3.2. в случае прекращения договора по любым основаниям принять объект от Арендатора по передаточному акту;
3.3.3. в случае аварий немедленно принимать все необходимые меры к их устранению;
3.3.4. в десятидневный срок рассматривать обращения Арендатора и давать на них обоснованные ответы;
3.3.5. по письменному запросу Арендатора в недельный срок представить Арендатору перечень услуг, необходимых для эксплуатации объекта в соответствии с его назначением и целями использования;
3.3.6. в определенные сроки производить капитальный ремонт сданного в аренду объекта;
3.3.7. информировать Арендатора о правах третьих лиц в отношении переданного по настоящему договору объекта.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. своевременно вносить арендную плату за пользование объектом (раздел 4 договора);
3.4.2. использовать объект исключительно в соответствии с условиями договора и назначением переданного в аренду недвижимого имущества;
3.4.3. не производить на объекте без письменного разрешения Арендодателя перепланировок и переоборудования арендуемого объекта, затрагивающих несущие (капитальные) конструкции здания, строения, сооружения;
3.4.4. при прекращении действия договора в течение 10 дней вернуть Арендодателю объект по передаточному акту в соответствии с разделом 2 настоящего договора, в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа, и со всеми неотделимыми улучшениями;
3.4.5. обеспечить доступ уполномоченных специалистов Арендодателя на объект;
3.4.6. немедленно (в течение рабочего дня) извещать Арендодателя о всяком повреждении, аварии и т.д., нанесшем (или грозящем нанести) объекту ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы, против дальнейшего разрушения или повреждения объекта;
3.4.7. поддерживать объект в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы по содержанию объекта.
4. Цена договора и порядок расчетов
4.1. За пользование имуществом Арендатор уплачивает Арендодателю денежные средства в размере ________________________ рублей, в том числе НДС (в месяц или год).
Оплата производится в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных из бюджета Тверской области.
4.2. Арендная плата вносится Арендатором в следующем порядке:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
(указывается порядок расчетов)
4.3. Оплата эксплутационных расходов и коммунальных услуг осуществляется Арендатором самостоятельно на основании заключенных им отдельных договоров.
5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с требованиями законодательства.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.
5.3. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.
5.4. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
5.5. Если обстоятельства, указанные в пункте 5.2 настоящего договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков (неустойки), понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
6. Досрочное расторжение договора
Расторжение договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
7. Особые условия
7.1. Обязательства Сторон, которые предусмотрены договором и возникли во время его действия, в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения прекращаются только их надлежащим исполнением.
7.2. Сведения об объекте, изложенные в договоре и приложениях к нему, являются достаточными для надлежащего использования объекта в соответствии с целями, указанными в разделе 1 договора.
7.3. Любые изменения и дополнения к договору должны быть совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует до \"___\" ___________________.
8.2. В день заключения настоящего договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся его предметом, утрачивают силу.
8.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих реквизитов не позднее _______ дней со дня их изменения.
8.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяются правила, установленные законодательством Российской Федерации.
8.5. Настоящий договор составлен в ____ экземплярах на русском языке. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего договора .
8.6. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть:
Приложение передаточный акт;
_____________________________.
9. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Арендодатель*** Арендатор***
Примечание. Пункты с пометкой *** должны содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. руководителя и быть заверены печатью.
Приложение 1
к типовой форме договора
аренды недвижимого имущества
{приложение 1 в редакции Постановления Правительства от 20.09.2011 № 46-пп}
Передаточный акт
Настоящий акт составлен во исполнение договора аренды недвижимого имущества и в подтверждение того факта, что __________________________
__________________________________________________________________
(Арендодатель) в лице ______________________________________________,
(Ф.И.О. руководителя)
действующий на основании _______________________, передал, а государственной казенное учреждение Тверской области «Центр занятости населения
_________________ района» (Арендатор), в лице директора ______________,
(Ф.И.О.)
действующего на основании Устава, принял в аренду ____________________
__________________________________________________________________.
(дать точное наименование, характеристику, индивидуализирующие данные помещений)
Подписи Сторон:
Передал Принял
Арендодатель*** Арендатор***
Примечание. Пункты с пометкой *** должны содержать наименование должности руководителя, Ф.И.О. руководителя, дату подписания и быть заверены печатью.
{в редакции Постановления Правительства от 20.09.2011 № 46-пп}
Приложение 18
Утверждена
постановлением Администрации
Тверской области
от 26.03.2008 № 69-па
{приложение 18 в редакции
Постановления Правительства от 20.09.2011 № 46-пп}
Типовая форма договора на оказание транспортных услуг
г._________ «___» _______ 200__ г.
Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр занятости населения _______________________ района», именуемое в дальнейшем орган государственной службы занятости населения Тверской области (далее - «Заказчик»), в лице директора ___________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________, именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________,
действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно далее именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:
{преамбула в редакции Постановления Правительства от 20.09.2011 № 46-пп}
1. Предмет договора
1.1. Предоставление Исполнителем транспортных услуг по заявке Заказчика для_____________________________________________________
1.2. Заказчику предоставляется автотранспорт ____________________
__________________________________________________________________.
(марка, номер автомобиля)
2. Обязанности и права Сторон
2.1. Обязанности и права Заказчика.
2.1.1. Заказчик обязан:
- осуществлять оплату услуг Исполнителя, исходя из установленных тарифов на автотранспортные услуги по настоящему договору (далее - тарифы) (приложение 1);
- в случае расторжения договора с Исполнителем оплатить последнему фактически оказанные услуги;
2.1.2. Заказчик вправе:
- отказаться полностью или частично от услуг Исполнителя в случае неисполнения или систематического некачественного исполнения условий договора, предупредив последнего не менее чем за 14 дней и предоставив обоснование для такого отказа;
- уменьшить размер оплаты в случае, если качество и объемы оказанных услуг ниже установленных договором.
2.2. Обязанности и права Исполнителя.
2.2.1. Исполнитель обязан:
- оказывать услуги в объемах, определенных настоящим договором, и установленного качества;
- предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами объемов и качества оказываемых услуг;
2.2.2. Исполнитель вправе:
- требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с их объемом и качеством;
- расторгнуть договор с Заказчиком при неисполнении последним условий договора, предупредив Заказчика не менее чем за 14 дней.
2.3. Сдача-приемка выполненных работ производится Сторонами по акту сдачи-приемки работ на оказание транспортных услуг (далее - акт сдачи-приемки), в котором указывается объем и качество выполняемых работ (приложение 2).
3. Стоимость услуг по договору
3.1. Оплата услуг осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области и производится в пределах установленных лимитов.
3.2. Стоимость услуг по договору составляет ______________рублей.
4. Порядок и условия расчетов за оказанные услуги
4.1. Фактическое время пользования автомобилем и пробег исчисляются с момента выхода из гаража до момента возвращения в гараж за вычетом нормативного времени отдыха водителя.
4.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик принимает автотранспортное обслуживание по тарифам.
4.3. Оплата производится по безналичному расчету в течение 10 дней после предоставления услуг и подписания Сторонами акта сдачи-приемки.
Заказчик производит оплату за оказанные услуги в соответствии с согласованными тарифами и счетами-фактурами, выставляемыми Исполнителем согласно поданным заявкам.
4.4. Условия оплаты дополнительных услуг, не предусмотренных данным договором, Сторонами определяются отдельным соглашением.
5. Ответственность Сторон
5.1. Исполнитель несет ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью пассажирам Заказчика, в соответствии с действующим законодательством.
5.2. За невыполнение условий договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6. Срок действия договора
Срок действия договора с «__» _____ 200 __ г. по «__» _____ 200 __ г.
7. Прочие условия
7.1. Споры и разногласия Сторон решаются путем переговоров, при недостижении согласия - в судебном порядке.
7.2. Все изменения по договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью договора. Никакие устные договоренности Сторон не имеют силы, если в договор не включены изменения, подписанные обеими Сторонами.
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.
7.4. Неотъемлемой частью договора являются приложения:
1) Тарифы на автотранспортное обслуживание;
2) Акт сдачи-приемки на оказание транспортных услуг.
8. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик*** Исполнитель***
Примечание. Пункты с пометкой *** должны содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. руководителя, быть заверены печатью.
Приложение 1
к типовой форме договора
на оказание транспортных
услуг
Тарифы
на автотранспортное обслуживание
(включая НДС и другие обязательные платежи)
Модель автомобиля
Стоимость одного
авточаса, в рублях
Стоимость одного километра
пробега, в рублях
Заказчик
_______________________________ (подпись)
________________________________ (Ф.И.О.)
__________________________________
«_______»___________________200__г
МП
Исполнитель
_______________________________ (подпись)
________________________________ (Ф.И.О.)
__________________________________
«_______»___________________200__г
МП
Приложение 2
к типовой форме договора
на оказание транспортных услуг
{приложение 2 в редакции Постановления Правительства от 20.09.2011 № 46-пп}
Акт сдачи-приемки работ на оказание транспортных услуг
_____________________________________________________________
Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр занятости населения _____________________ района, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора _______________________________________,
(фамилия, инициалы)
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________,
(должность, фамилия, инициалы)
действующего на основании ______________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что услуги по транспортному обслуживанию __________________________________________________________________
(наименование мероприятия)
выполнены в полном объеме и удовлетворяют условиям договора. Исполнителю произведены денежные выплаты в соответствии с выполненными услугами в сумме _____________________________ руб. в полном соответствии с заключенным договором и представленными документами.
Заказчик
_______________________________ (подпись)
________________________________ (Ф.И.О.)
__________________________________
Исполнитель
_______________________________ (подпись)
________________________________ (Ф.И.О.)
__________________________________
{в редакции Постановления Правительства от 20.09.2011 № 46-пп}
Приложение 19
Утверждена
постановлением Администрации Тверской области
от 26.03.2008 № 69-па
{приложение 19 в редакции
Постановления Правительства от 20.09.2011 № 46-пп
постановления Правительства от 19.11.2013 № 573-пп}
Типовая форма договора на проведение медицинского освидетельствования безработных граждан, направляемых на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
{наименование в редакции постановления Правительства от 19.11.2013 № 573-пп}
г. _____________ «___» _________ 201__ г.
Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр занятости населения ___________», именуемое в дальнейшем «Центр», в лице _________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________________________________________________________,
(наименование организации, осуществляющей медицинское освидетельствование)
именуемый (ая) в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
{преамбула в редакции Постановления Правительства от 20.09.2011 № 46-пп}
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является проведение Исполнителем в период
с ________ по ___________ медицинского освидетельствования безработных граждан (далее - Граждане) __________________, направляемых Центром на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по образовательной программе (специальности) _______________.
{п. 1.1 в редакции постановления Правительства от 19.11.2013 № 573-пп}
2. Обязательства Сторон
2.1. Центр обязуется оплатить Исполнителю стоимость медицинского освидетельствования указанных в пункте 1.1 настоящего договора Граждан в сумме ___________ (______________________) рублей в порядке расчета,
(сумма прописью)
предусмотренном пунктом 3.1 настоящего договора.
2.2. Исполнитель обязуется провести в установленном порядке медицинское освидетельствование Граждан, указанных в пункте 1.1 настоящего договора, и выдать им соответствующие документы.
3. Порядок расчета
3.1. Оплата расходов на проведение медицинского освидетельствования Граждан в сумме, указанной в пункте 2.1 раздела 2 настоящего договора, производится Центром по факту оказания услуг, и после подписания Сторонами акта об оказании услуг.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются по соглашению Сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Наличие спора не является основанием неисполнения обязательств по настоящему договору.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания, распространяется на отношения Сторон, возникшие с _____________, и действует до ___________.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
6. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Центр*
Исполнитель*
Примечание. Пункт с пометкой * должен содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. лица, подписывающего договор, и главного бухгалтера, быть заверен печатью.».
АДМИНИСТРАЦИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2008 г. Тверь № 69-па
Об утверждении типовых форм договоров, заключаемых органами государственной службы занятости населения Тверской области
(Изменения:
постановление Администрации от 21.10.2008 № 381-па НГРru69000200800466
постановление Администрации от 26.05.2010 №256-па НГРru69000201000356
постановление Администрации от 18.04.2011 № 159-па НГРru69000201100283
постановление Правительства от 20.09.2011 № 46-пп НГРru69000201100647
постановление Правительства от 19.11.2013 № 573-пп НГРru69000201101067)
В целях совершенствования процедуры заключения договоров и на основании постановления Администрации Тверской области от 14.09.2007 № 262-па «Об утверждении Порядка заключения, прохождения, учета, контроля исполнения государственных контрактов, договоров, заключенных по результатам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Тверской области, и контроля за соответствием принятых обязательств лимитам бюджетных обязательств и бюджетным ассигнованиям» Администрация Тверской области постановляет:
1. Утвердить типовые формы договоров, заключаемых органами государственной службы занятости населения Тверской области:
1.1. типовая форма договора на оказание услуг по охране (приложение 1);
1.2. типовая форма договора об охране объектов пультом централизованного наблюдения (приложение 2);
1.3. типовая форма договора на возмещение затрат по содержанию и эксплуатации помещений (приложение 3);
1.4. типовая форма договора о наладке охранно-пожарной сигнализации (приложение 4);
1.5. типовая форма договора поставки (приложение 5);
1.6. типовая форма договора на ремонт компьютерной техники (приложение 6);
1.7. типовая форма договора на оказание услуг по подготовке и размещению материалов в газете (приложение 7);
1.8. типовая форма договора на оказание услуг по подготовке и размещению информационных материалов (приложение 8);
1.9. типовая форма трехстороннего договора на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан (приложение 9)
{пп. 1.9. в редакции постановления Правительства от 19.11.2013 № 573-пп }
1.10. {утратил силу постановлением Правительства от 19.11.2013 № 573-пп }
1.11. типовая форма двухстороннего договора на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан (приложение 11);
1.12. типовая форма договора на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан для последующей работы в сфере предпринимательской деятельности
(приложение 12);
{пп. 1.11.-1.12. в редакции постановления Правительства от 19.11.2013 № 573-пп }
1.13. типовая форма договора на проживание безработного гражданина (приложение 13);
1.14. типовая форма договора на предоставление услуг по профессиональной ориентации, психологической поддержке, социальной адаптации (приложение 14).
{п.п. 1.9.-1.14. в редакции постановления Администрации от 26.05.2010 №256-па}
1.15. типовая форма договора возмездного оказания услуг (приложение 15);
1.16. типовая форма договора на выполнение подрядных работ (приложение 16);
1.17. типовая форма договора аренды недвижимого имущества (приложение 17);
1.18. типовая форма договора на оказание транспортных услуг (приложение 18),
1.19. типовая форма договора на проведение медицинского освидетельствования безработных граждан, направляемых на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (приложение 19).
{пп. 1.19. в редакции постановления Правительства от 19.11.2013 № 573-пп }
{п. 1 в редакции постановления Администрации от 18.04.2011 № 159-па}
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор области Д.В.Зеленин
Приложение 1
Утверждена
постановлением Администрации
Тверской области
от 26.03.2008 № 69-па
{приложение 1 в редакции
постановления Администрации от 18.04.2011 № 159-па}
Типовая форма договора на оказание услуг по охране
г. _______ «___»__________200__г. ___________________________________________________, именуемый в дальнейшем орган государственной службы занятости населения Тверской области (далее также - «Заказчик»), в лице ____________________________ _____________________________________________________, действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и __________________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________, действующего на основании _________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Заказчик передает, а Исполнитель принимает под военизированную (сторожевую) охрану объект -_______________________по адресу: ____________________________ и осуществляет контрольно-пропускной режим на данном объекте.
При этом под охраной подразумевается предупреждение и пресечение любых противоправных действий на охраняемом объекте, направленных на нарушение установленного внутриобъектового режима и внутреннего распорядка, незаконное завладение имуществом и материальными ценностями Заказчика.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Общая цена настоящего договора составляет _____________рублей (_______________________). НДС не облагается.
2.2. Оплата услуг Заказчиком производится путем безналичного расчета по окончании каждого месяца в течение 10 дней после предоставления счета-фактуры, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
3. Общие положения
3.1. Исходя из принципа надежности, оперативности реагирования, по соглашению Сторон устанавливается следующий вид охраны: постовая, тревожная сигнализация.
3.2. Объект, передаваемый под охрану, должен отвечать следующим требованиям:
3.2.1. территория по периметру объекта охраны должна быть доступна наблюдению нарядов охраны в любое время суток. Охраняемый объект в ночное время оборудуется дежурным освещением;
3.2.2. стены, крыши, потолки, чердачные слуховые окна, люки и двери помещений, в которых хранятся товарно-материальные ценности, должны находиться в исправном состоянии и отвечать предъявляемым требованиям к данной категории объекта;
3.2.3. на объекте должен быть обеспечен свободный доступ Исполнителя к установленным приборам охранно-пожарной сигнализации (далее - ОПС) и средствам пожаротушения.
3.3. Заказчик совместно с Исполнителем ежегодно проводят обследование технического состояния охраняемого объекта, средств охраны, в том числе ОПС, о чем составляется акт. В акте указываются сроки устранения Заказчиком выявленных недостатков, порядка и сроков уведомления об этом Исполнителя.
3.4. Пропускной и внутриобъектовый режим на охраняемом объекте устанавливается и утверждается Заказчиком по согласованию с Исполнителем, а осуществление этого режима производится Исполнителем.
3.5. Прием под охрану объекта и снятие объекта с охраны, осуществляется путем проставления росписи лицами Заказчика и Исполнителя в журнале приема-сдачи объекта под охрану.
При приеме под охрану объекта нарядами охраны работник Исполнителя и уполномоченное лицо Заказчика проверяют целостность периметра охраняемого объекта, состояние запоров, замков и пломб (печатей) на дверях и окнах, состояние автономной охранной и пожарной сигнализации, освещенность территории и наличие невыключенных электроосветительных приборов в подлежащих охране помещениях, а также другие, существенные для обеспечения сохранности имущества, обстоятельства.
При обнаружении недостатков, препятствующих надлежащей охране и невозможности их немедленного устранения, объект под охрану не принимается. В этом случае ответственность за сохранность имущества возлагается на Заказчика. Исполнитель обязан принять объект под охрану лишь в случае, если невозможность охраны возникла по его вине.
Прием-сдача объекта Заказчика по завершении времени охраны осуществляется путем проверки уполномоченным лицом Заказчика и работником Исполнителя целостности периметра охраняемого объекта, окон, замков и пломб (печатей) на дверях.
В случае нарушения целостности охраняемого объекта (разрушения периметра, разбития окон, взлома запоров на дверях, срыве пломб и т.п.) или причинения ущерба повреждением имущества в результате проникновения на объект посторонних лиц в журнале приема-сдачи объекта под охрану сотрудником делается соответствующая отметка об этом обстоятельстве.
4. Права и обязанности Исполнителя
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. организовать и обеспечить охрану объекта Заказчика, принятого под охрану в установленном порядке;
4.1.2. своевременно предупреждать и пресекать преступления и нарушения общественного порядка на охраняемом объекте и незамедлительно сообщать обо всех противоправных проступках в дежурную часть ОВД;
4.1.3. обеспечивать соблюдение установленных правил пожарной безопасности на постах силами работников охраны во время несения ими службы, а в случае обнаружения на охраняемом объекте пожара или срабатывания ОПС немедленно сообщать об этом в пожарную часть и принимать меры по ликвидации пожара;
4.1.4. при наличии признаков проникновения на территорию охраняемого объекта посторонних лиц, а также при срабатывании средств сигнализации немедленно вызывать представителя Заказчика, сообщать в дежурную часть ОВД и обеспечивать неприкосновенность места происшествия. Осуществлять охрану объекта до прибытия представителя Заказчика. По прибытии Сторон на место происшествия составляется двухсторонний акт по факту проникновения на объект;
4.1.5. ответственные представители Заказчика и Исполнителя обязаны участвовать в определении размера ущерба и в снятии (установлении) остатков товарно-материальных ценностей, которые сопоставляются с данными бухгалтерского учета на день происшествия. Снятие (установление) остатков товарно-материальных ценностей должно быть произведено немедленно по прибытии Сторон на место происшествия.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. использовать имущество и другие средства, предоставленные Заказчиком для оказания услуг по договору;
4.2.2. временно прекратить выполнения своих договорных обязанностей, в случае если Заказчик имеет задолженность по оплате свыше одного месяца, о чем последний ставится в известность;
4.2.3. расторгнуть договор в одностороннем порядке до истечения срока его действия, письменно уведомив об этом Заказчика за ___ (___________) календарных дней, в случае если возникли технические или организационные причины, препятствующие осуществлению Исполнителем принятых на себя обязательств.
5. Права и обязанности Заказчика
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. производить оплату согласно условиям настоящего договора;
5.1.2. осуществлять определенные договором мероприятия по оборудованию объекта техническими средствами охраны, создавать надлежащие условия обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей и содействовать Исполнителю при исполнении им своих задач;
5.1.3. перед сдачей объекта под охрану проверять, чтобы в охраняемом помещении в нерабочее время не оставались посторонние лица, включенные электроприборы и другие источники возможного возникновения пожара;
5.1.4. все дорогостоящие товарно-материальные ценности должны по окончании рабочего времени убираться в специальные помещения, закрываться, опечатываться и сдаваться под охрану под роспись;
5.1.5. обеспечить на территории охраняемого объекта в нерабочее для Заказчика время доступность Исполнителя к телефонам городской линии;
5.1.6. сообщать Исполнителю за 15 суток о проведении капитального ремонта помещений, переоборудовании объекта, об изменении на них режима охраны, появлении новых или изменении старых мест хранения ценностей, сдаче в аренду охраняемых мест и площадей другим лицам, о передаче данного объекта в собственность другим юридическим лицам, а также о проведении мероприятий, вследствие которых может потребоваться изменение характера охраны, дислокации постов или дополнительного оборудования средствами охранно-пожарной сигнализации;
5.1.7. осуществлять мероприятия по пожарной профилактике и обеспечивать пожарную безопасность на объекте;
5.1.8. предоставлять Исполнителю служебные и подсобные помещения, оборудование, инвентарь, средства связи;
5.1.9. ставить в известность Исполнителя письменно обо всех недостатках и нарушениях для принятия необходимых мер;
5.1.10. сообщать о фактах нарушения целостности охраняемых помещений или причинении ущерба повреждением имущества в результате проникновения на объект посторонних лиц в дежурную часть Отдела внутренних дел и Исполнителю и до прибытия представителей отдела внутренних дел и Исполнителя обеспечить неприкосновенность места происшествия для выяснения размера ущерба;
{п. 5.1.10 в редакции постановления Администрации от 18.04.2011 № 159-па}
5.1.11. снятие (установление) остатков товарно-материальных ценностей должно быть произведено немедленно по прибытии представителей Заказчика и Исполнителя на место происшествия;
5.1.12. для определения размера ущерба Заказчик обязан предоставить Исполнителю необходимую информацию, создавать условия для комиссионного определения размера ущерба, ознакомить Исполнителя с документами и т. д.;
5.1.13. прием-сдача под охрану фиксируется подписями представителей Заказчика и Исполнителя в специальном журнале;
5.1.14. не разглашать посторонним лицам принципы и систему охраны и сигнализации.
5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1. приостанавливать оплату предоставляемых услуг, если Исполнитель не выполняет либо ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему договору;
5.2.2. расторгнуть договор в одностороннем порядке до истечения срока его действия, письменно уведомив об этом Исполнителя за ___ (_________) календарных дней до расторжения договора.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае невыполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель несет материальную ответственность за ущерб, причиненный хищением товарно-материальных ценностей в результате необеспечения надлежащей охраны, уничтожением товаро-материальных ценностей в случае невыполнения Исполнителем обязанностей по обеспечению надлежащей охраны.
6.3. Факты кражи, уничтожения или повреждения имущества посторонними лицами, проникшими на охраняемый объект, устанавливаются органами дознания, следствия или суда.
6.4. Исполнитель освобождается от ответственности в случае отсутствия своей вины. В частности, Исполнитель не несет ответственности:
6.4.1. за имущественный ущерб, причиненный стихийными бедствиями (землетрясениями, наводнениями, эпидемиями, эпизоотиями) и другими форс-мажорными обстоятельствами;
6.4.2. за кражу, а также хищение, совершенное путем грабежа или при разбойном нападении, денежных средств, оставленных в охраняемом помещении, а также в случаях, когда денежные средства хранились не в сейфах или металлических шкафах (ящиках), прикрепленных к полу;
6.4.3. за оставленное в охраняемом помещении личное имущество работников Заказчика;
6.4.4. за кражу товарно-материальных ценностей при невыполнении Заказчиком требований по технической укрепленности объекта, если это послужило условием совершения кражи.
6.5. Возмещение Заказчику причиненного по вине Исполнителя ущерба производится Исполнителем в добровольном порядке по представлении Заказчиком постановления органов дознания, следствия или приговора суда, установившего факт кражи, грабежа, разбоя, а также факт уничтожения или повреждения имущества посторонними лицами, проникшими на охраняемый объект, либо вследствие пожара или в силу других причин по вине работников, осуществляющих охрану объекта.
Размер ущерба должен быть подтвержден соответствующими документами и расчетом стоимости похищенных, уничтоженных или поврежденных товарно-материальных ценностей, составленных с участием Исполнителя и сверенных с бухгалтерскими данными. В возмещенный ущерб включается стоимость похищенных товарно-материальных ценностей.
6.6. В случае обнаружения виновных лиц имущественный ущерб взыскивается с них Исполнителем в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, с последующим перечислением Заказчику денежных средств.
6.7. Присутствие представителя Исполнителя при возвращении Заказчику похищенных товарно-материальных ценностей обязательно.
6.8. Стоимость возвращенных товарно-материальных ценностей исключается из общей суммы иска, предъявленного Заказчиком, а ранее оплаченная сумма за эти ценности возвращается Исполнителю.
7. Дополнительные условия
7.1. Материальная ответственность Исполнителя в случае кражи, уничтожения или повреждения материальных ценностей наступает только после выполнения предписаний по технической укрепленности, зафиксированных в двухстороннем акте с участием Сторон.
7.2. В случае веерного (массового) отключения электроэнергии, если охраняемый объект не оборудован резервным источником питания, по согласованию с Заказчиком Исполнитель может осуществлять охрану усиленным нарядом, с последующим перерасчетом стоимости услуг по охране объекта.
7.3. Сторона, чье право было нарушено в результате невыполнения, ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему контракту, в течение 15 дней направляет виновной Стороне претензию с указанием срока ее рассмотрения и принятия соответствующих мер.
7.4. Споры и разногласия, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Тверской области.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор действует с _________ до _____________.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик*** Исполнитель***
Примечание: пункты с пометкой *** должны содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. руководителя и заверены печатью.
Приложение 2
Утверждена
постановлением Администрации
Тверской области
от 26.03.2008 № 69-па
{приложение 2 в редакции постановления Администрации от 18.04.2011 № 159-па}
Типовая форма договора
об охране объектов пультом централизованного наблюдения
г. ________ « ___» _____________200_ года
___________________________________________________, именуемый в дальнейшем орган государственной службы занятости населения Тверской области (далее - «Заказчик»), в лице ____________________________ ____________________________________________________, действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и __________________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________, действующего на основании _________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Заказчик передает, а Исполнитель принимает под охрану пульта централизованного наблюдения (далее - ПЦН) объекты, перечисленные в прилагаемом к настоящему договору перечне объектов, принимаемых под охрану (далее - перечень).
1.2. Принимаемые под охрану объекты, оборудуются техническими средствами охраны (блокировка отдельных элементов помещений объектов приборами и датчиками охранно-пожарной и тревожной сигнализации), а также осуществляются мероприятия по инженерно-технической укрепленности объектов (установка решеток, дополнительных дверей, специальных защитных пленок на оконные стекла и другие виды защиты от проникновения посторонних лиц).
1.3. Техническое состояние объектов, потребность в технических средствах охраны и мероприятия по инженерно-технической укрепленности указываются в акте обследования технического состояния объектов (далее - акт обследования), составляемом перед заключением настоящего договора и при очередных обследованиях. Акты обследования становятся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4. Акты обследования составляются рабочей комиссией в составе представителей Исполнителя, филиала Федерального государственного унитарного предприятия "Охрана" Министерства внутренних дел России по Тверской области (далее - филиал ФГУП «Охрана» МВД России по Тверской области) и Заказчика не реже одного раза в полугодие, заверяются подписями уполномоченных на то лиц, с указанием предложений по устранению выявленных недостатков.
1.5. Объекты, сдаваемые под охрану, должны отвечать следующим требованиям: стены, пол, потолок, крыша, чердачные, слуховые окна, люки и двери помещений, в которых хранится имущество, а также замки окон и дверей должны быть в исправном состоянии и отвечать требованиям нормативных актов и руководящих документов Министерства внутренних дел Российской Федерации.
1.6. Охрана объектов осуществляется в дни и часы, указанные в графе «Режим охраны объекта» перечня. При осуществлении охраны сверх указанного времени оплата производится по фактическому времени охраны.
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. осуществлять в установленном приказами Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - МВД России) порядке прием объектов под охрану ПЦН;
2.1.2. при поступлении на ПЦН информации о срабатывании средств охранно-пожарной сигнализации обеспечить прибытие на объекты представителей отдела внутренних дел для выяснения причин срабатывания, принять меры к задержанию посторонних лиц, проникших на охраняемые объекты;
{п. 2.1.2 в редакции постановления Администрации от 18.04.2011 № 159-па}
2.1.3. при наличии признаков проникновения посторонних лиц на охраняемые объекты оповестить Заказчика.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. не принимать объекты под охрану, если причины, препятствующие ее осуществлению, возникли не по вине Исполнителя (отключение телефона, электроэнергии, неисправность телефонного аппарата, замена или передислокация ПЦО и т.п.), о чем Заказчик уведомляется по телефону, а в случае охраны объектов с помощью автоматизированной компьютерной системы - письменно;
2.2.2. при изменении номера телефона Заказчика переключать охранную сигнализацию, установленную на объектах, на новый номер;
2.2.3. приостанавливать (временно отключать объекты от охраны ПЦН), с предварительным уведомлением Заказчика, обязательства Исполнителя на период следующих событий:
а) возникли технические причины, препятствующие продолжению охраны объектов (изменение номера телефона, установленного на объектах, переключение его на спаренную схему либо обратное переключение, отключение телефона, отключение электроэнергии, замена ПЦН, передислокация или ликвидация пункта централизованной охраны (далее -ПЦО) и т. п.;
б) охраняемые помещения становятся объектом долевой собственности или сдаются в аренду, и имущество, находящееся в них, принадлежит разным собственникам;
в) возник спор о праве собственности на имущество, являющегося объектом охраны, либо спор о праве собственности на помещения, в которых находится охраняемое имущество;
г) технические средства охраны объекта требуют ремонта или замены;
д) несвоевременная (просрочка более одного месяца) оплата Исполнителю услуг по охране объектов.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. осуществлять определенные договором и актами обследования требования по оборудованию техническими средствами охраны, а также осуществлять мероприятия по инженерно-технической укрепленности объектов, создавать надлежащие условия для обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей и содействовать Исполнителю при выполнении им своих задач;
3.1.2. осуществлять техническое обслуживание технических средств охраны, их своевременный ремонт. В этих целях заключить договор с обслуживающей организацией - филиалом ФГУП "Охрана" МВД России по Тверской области, или с другой организацией, имеющей аккредитацию МВД России, на которую по согласованию с Центром оперативного руководства деятельностью вневедомственной охраны МВД России возлагается организация работ по техническому обслуживанию и ремонту технических средств охраны, установленных на охраняемых объектах;
3.1.3. своевременно оплачивать Исполнителю услуги за охрану объектов в соответствии со стоимостью, установленной в перечне;
3.1.4. строго соблюдать правила эксплуатации средств охранной сигнализации, не вносить изменений в схему блокировки объектов, не производить самостоятельно замену приборов и датчиков;
3.1.5. не допускать к средствам и приборам сигнализации для технического осмотра и ремонта лиц, перечень которых не согласован с Исполнителем;
3.1.6. не разглашать посторонним лицам правила пользования техническими средствами охраны и присвоенные условные номера объектам, принципы и систему охраны и сигнализации;
3.1.7. закрывать на запоры перед сдачей объектов под охрану ПЦН окна, форточки и двери, так чтобы исключалось их самопроизвольное открывание;
3.1.8. принимать меры к своевременному ремонту телефонной связи и сети электропитания;
3.1.9. сообщать в письменном виде за 15 дней Исполнителю о проведении капитального ремонта помещений и переоборудовании объектов, об изменении на них режима, профиля работ, появлении новых или изменении старых мест хранения ценностей, о сдаче в аренду охраняемых помещений другим лицам, об отчуждении охраняемого объекта по гражданско-правовым сделкам другим лицам, о возникновении споров о праве собственности на имущество, являющегося объектом охраны, а также сообщать о проведении мероприятий, вследствие которых может потребоваться изменение характера охраны или дополнительное оборудование объектов техническими средствами охраны;
3.1.10. сдавать объекты под охрану ПЦН и снимать его с охраны во время, указанное в графе «режим охраны объекта» перечня;
3.1.11. перед сдачей объектов под охрану проверять, чтобы в охраняемом помещении в нерабочее время не оставались посторонние лица, животные, включенные электроприборы и другие источники огня;
3.1.12. денежные средства должны храниться в сейфах или металлических шкафах (ящиках), прикрепленных к полу и оборудованных средствами охранной сигнализации;
3.1.13. представлять Исполнителю информацию о лицах, уполномоченных осуществлять прием (сдачу) объектов под охрану (Ф.И.О., номера служебных и домашних телефонов, адреса), и своевременно, в течение трех дней, письменно уведомлять Исполнителя о ее изменениях. Обеспечивать нахождение уполномоченного представителя по известному Исполнителю адресу для выезда на перезакрытие объекта в любое время суток;
3.1.14. для определения размера ущерба представлять Исполнителю необходимую бухгалтерскую и иную документацию (информацию), создавать условия для комиссионного определения размера ущерба.
3.2. Заказчик имеет право приостанавливать оплату предоставляемых услуг, если Исполнитель не выполняет либо ненадлежащим образом исполняет обязательства по настоящему договору.
4. Сумма договора и порядок расчета
4.1. Оплата по договору за охрану объекта производится Заказчиком безналичными перечислениями.
4.2. Оплата по договору за охрану объекта(ов) производится Заказчиком по окончании каждого месяца в течение 10 дней после представления счета. Оплата производится в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
4.3. На основании выставляемого счета на оплату Заказчик возмещает расходы Исполнителю:
4.3.1. за фактическое время охраны при снятии объекта (ов) с охраны позже срока, установленного в графе «Режим охраны объекта» перечня;
4.3.2. за выезды представителей отдела внутренних дел на ложные срабатывания охранной сигнализации, поступившие из-за нарушения Заказчиком правил пользования средствами охранной сигнализации, в сумме 250 рублей за каждый выезд;
{п. 4.3.2 в редакции постановления Администрации от 18.04.2011 № 159-па}
4.3.3. за аренду у операторов телефонной связи телефонных линий, используемых в целях охраны, в случаях приостановления исполнения обязательств, указанных в подпункте 2.2.3 пункта 2.2 настоящего договора.
4.4. Сумма оплаты по договору может изменяться в зависимости от уровня инфляции, увеличения себестоимости услуг, о чем Исполнитель направляет Заказчику заказной корреспонденцией с уведомлением новый перечень с учетом увеличения цены договора.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Исполнитель несет материальную ответственность за ущерб, причиненный кражей или уничтожением имущества Заказчика, находящегося внутри охраняемых объектов, которое было совершенно посредством взлома запоров, замков дверей, окон, иными способами в результате ненадлежащего выполнения своих обязанностей.
5.3. Факт кражи или уничтожения имущества по вине Исполнителя устанавливается органами дознания, следствия или судом.
5.4. О факте нарушения целостности охраняемого(ых) объекта(ов) (разрушения периметра, разбития окон, взлома запоров на дверях, срыве пломб и т.п.) или причинения ущерба повреждением имущества посторонними лицами Исполнитель сообщает в дежурную часть отдела внутренних дел и Заказчику и обеспечивает неприкосновенность места происшествия.
5.5. Размер ущерба должен быть подтвержден Заказчиком соответствующими документами и расчетом стоимости похищенных, уничтоженных или поврежденных товарно-материальных ценностей, денежных средств, составленным с участием Исполнителя и сверенным с бухгалтерскими документами.
В случае спора о размере ущерба, возмещению подлежит ущерб, установленный судом.
Стоимость возвращенных товарно-материальных ценностей исключается из общей суммы иска, предъявленного Заказчиком, а ранее оплаченная сумма за эти ценности возвращается Исполнителю.
5.6. Исполнитель освобождается от ответственности лишь в случае, когда он докажет отсутствие своей вины, в частности, он не несет ответственности:
5.6.1. за ущерб, причиненный стихийными бедствиями (землетрясениями, наводнениями, эпидемиями, ураганами и т.п.) и другими форс-мажорными обстоятельствами, возникшими после заключения договора, в результате событий чрезвычайного характера или иных непредвиденных обстоятельств, находящихся вне контроля со стороны Исполнителя, которые он не мог предвидеть и предотвратить разумными мерами. Достаточным документом, подтверждающим наступление форс-мажорных обстоятельств, будет являться справка, выданная компетентным органом, свидетельствующая о наступлении таких событий;
5.6.2. за ущерб, причиненный кражей или уничтожением имущества другого лица, нанимающего (арендующего) охраняемые помещения, если с ним не заключен самостоятельный договор на охрану имущества, в том числе за оставленное в охраняемом помещении личное имущество работников Заказчика;
5.6.3. за ущерб, причиненный кражей, а также уничтожением имущества, если органами дознания, следствия или судом будет установлено, что она совершена в связи с несдачей Заказчиком под охрану ПЦН, а также когда охрана объектов не могла осуществляться по другим техническим причинам, не зависящим от Исполнителя (отключение электроэнергии на охраняемых объектах, телефонных линий, по которым осуществляется охрана, неисправности телефонного аппарата);
5.6.4. за ущерб, возникший при невыполнении Заказчиком своих обязательств по настоящему договору, если это послужило условием возникновения ущерба, а также при невыполнении Заказчиком требований актов обследования технического состояния объектов, в том числе если ущерб возник в период срока, установленного для устранения выявленных недостатков в техническом состоянии объектов;
5.6.5. за ущерб, причиненный кражей, а также уничтожением имущества, если они были совершены путем проникновения посторонних лиц на объекты через места, от защиты средствами охраны которых Заказчик отказался;
5.6.6. за ущерб, причиненный кражей, а также уничтожением имущества, если они были совершены работниками Заказчика, а также другими лицами, оставшимися на объектах после его сдачи на ПЦН;
5.6.7. за ущерб, причиненный кражей, а также уничтожением имущества, если они были совершены в период, когда исполнение обязательств было приостановлено, вследствие наступления событий, указанных в подпункте 2.2.3 пункта 2.2 настоящего договора, о чем Заказчик был заранее извещен;
5.6.8. за ущерб, причиненный пожарами или авариями коммунальных сетей;
5.6.9. за кражу денежных средств, если денежные средства, дорогостоящие товарно-материальные ценности хранились не в сейфах или металлических шкафах (ящиках), прикрепленных к полу и оборудованных средствами охранной сигнализации;
5.6.10. за разрушение отдельных наружных элементов охраняемых помещений (оконного остекления, дверей и т.п.) или нарушение целостности конструкций (наличие разобранной кладки стены, выбитой двери, открытых окон и т.п.), причиненных в период нахождения объектов под охраной ПЦН.
6. Дополнительные условия
6.1. Право подписи актов обследования технического состояния объекта от имени Заказчика предоставляется _________________________.
6.2. В случае реорганизации, изменения организационно-правовой формы, адреса, банковских реквизитов Заказчик обязан письменно сообщить об этом Исполнителю в течение трех дней с момента государственной регистрации соответствующих изменений.
7. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует до «___»_________200__года.
7.2. В случае досрочного расторжения договора полностью (при отказе от охраны всех объектов) или частично (при отказе от охраны отдельных объектов), а также в случае не достижения согласия по оплате охранных услуг по новому перечню, заинтересованная Сторона обязана письменно предупредить об этом другую Сторону не менее чем за 15 дней до предполагаемой даты расторжения. По истечении срока предупреждения договор считается расторгнутым, соответственно в полном объеме или частично.
7.3. В договор могут вноситься изменения и дополнения в течение срока действия договора. Сторона, получившая предложение об изменении или дополнении договора, обязана дать ответ другой Стороне не позднее 15 дней после получения предложения. Все изменения и дополнения к договору оформляются дополнительным соглашением.
7.4. Договор с приложениями составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, а второй - у Заказчика.
7.5. Приложения к договору:
1) Перечень объектов, принимаемых под охрану (прилагается).
____________________________________________________
8. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик*** Исполнитель***
Согласовано:
ФГУП «Охрана» МВД России****
Примечания:
1. Пункты с пометкой *** должны содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. руководителя и заверены печатью.
2. Пункт с пометкой **** должен содержать Ф.И.О. руководителя и быть заверен печатью.
Приложение
к типовой форме договора
об охране объектов пультом
централизованного наблюдения
Перечень объектов, принимаемых под охрану
№
п/п
Наименование
объекта
Адрес
объекта
Категория
объектов
по класси-
фикации
Система
охраны
Среднее
количество
часов охраны
в месяц
Режим охраны
объекта
Общее количество часов охраны
Стоимость одного
часа охраны
Стоимость охраны
за период
Заказчик*** Исполнитель***
Примечание. Слова с пометкой **** должны содержать Ф.И.О. руководителя и быть заверены печатью.
Приложение 3
Утверждена
постановлением Администрации
Тверской области
от 26.03.2008 № 69-па
{приложение 3 в редакции постановления Администрации от 26.05.2010 №256-па
Постановления Правительства от 20.09.2011 № 46-пп}
Типовая форма договора на возмещение затрат
по содержанию и эксплуатации помещений
г. ____________ "___" ________ 20__ г.
Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр занятости населения ________________________», именуемое в дальнейшем «Центр», в лице ________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________, с одной стороны, и
(наименование документа)
______________________________________, именуемое (ая) в дальнейшем
(наименование организации)
«Организация», в лице ____________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________, с другой
(наименование документа)
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящим договором определяется порядок возмещения Центром фактически произведенных Организацией затрат, образующихся в процессе содержания и эксплуатационного обслуживания нежилых помещений, расположенных по адресу: _________________________.
(указать занимаемую площадь и адрес)
1.2. Под затратами по содержанию помещения понимаются затраты (выбрать из перечисленного):
- на коммунальные услуги: теплоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и канализацию;
- на ремонт и техническое обслуживание оборудования и сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и канализации;
- на уборку помещений, охрану помещений.
2. Расчеты и платежи
2.1. Центр возмещает Организации затраты из расчета фактической стоимости произведенных расходов по коммунальным услугам, ремонту и техническому обслуживанию в пределах лимитов бюджетных обязательств на ________ год. Расчет размера возмещения затрат производится пропорционально занимаемой Центром площади в основной площади здания.
Сумма договора составляет ______________ рублей.
2.2. Расчет размера возмещения затрат производится ежемесячно на основании фактически произведенных Организацией расходов за расчетный период.
2.3. Оплата по договору производится Центром на основании счета-фактуры, предъявляемого Организацией, в течение десяти дней с момента получения.
2.4. Размер возмещения затрат по данному договору может быть изменен в зависимости от изменения тарифов и стоимости услуг снабжающих и эксплуатационных предприятий, с которыми у Организации установлены договорные отношения по обслуживанию здания и предоставлению коммунальных услуг.
3. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяется на отношения Сторон, возникшие с «___» _________20__года, и действует до «___»_______20___года, а в части исполнения денежных обязательств – до полного их исполнения Сторонами.
4. Прочие условия
4.1. Ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, а также иные вопросы, не оговоренные в нем, рассматриваются в соответствии с законодательством.
4.2. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
4.3. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. Изменения и дополнения к настоящему договору действуют при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
5. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Центр * Организация *
Примечание. Пункт с пометкой * должен содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. лиц, подписывающих договор, и быть заверен печатью.
Приложение 4
Утверждена
постановлением Администрации
Тверской области
от 26.03.2008 № 69-па
Типовая форма договора
о наладке охранно-пожарной сигнализации
г._____________ «____»____________200____г.
_______________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________, действующего на основании ________________________________, с одной стороны, и ________________________________________, именуемый в дальнейшем орган государственной службы занятости населения Тверской области (далее - «Заказчик»), в лице _________________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель обязуется по заявке Заказчика произвести наладку охранно-пожарной сигнализации _________________________________ по
(указать работы)
адресу______________________, принадлежащей Заказчику.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. качественно в срок до «_____»_________200___ г. выполнить наладку охранно-пожарной сигнализации Заказчика;
2.1.2. предоставить гарантии на все выполненные работы в течение двенадцати месяцев с «____»___________200__г.;
2.1.3. Исполнитель имеет право выполнить наладку охранно-пожарной сигнализации досрочно.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. для проведения наладки предоставить Исполнителю доступ в помещения __________________________________________в согласованное
(указать какие помещения)
Сторонами время;
2.2.2. обеспечить необходимые условия для выполнения работ на объекте;
2.2.3. принять и оплатить фактически выполненные работы Исполнителя по наладке охранно-пожарной сигнализации.
2.3. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
3. Сумма договора и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет _______________(______________________).
(сумма прописью)
3.2. Исполнитель за проведение наладки охранно-пожарной сигнализации выписывает Заказчику счет, счет-фактуру. По окончании работ Стороны составляют акт выполненных работ.
3.3. Заказчик оплачивает счет в течение 5 рабочих дней с момента получения счета и подписания акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. Прочие условия
Все споры и разногласия решаются путем переговоров, а в случае невозможности разрешения спорных вопросов путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. При задержке Исполнителем срока выполнения работ на срок более 20 дней (по причинам, не связанным с действиями Заказчика) Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки неисполнения обязательства в размере 0,5 % от цены договора.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: в случае наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.
5.4. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.
5.5. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
5.6. Если обстоятельства, указанные в пункте 5.3 настоящего договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков (неустойки), понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
5.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «___»____________ года.
6.2. В случае досрочного расторжения настоящего договора Сторона - инициатор обязана предупредить контрагента по договору за 15 дней до прекращения его исполнения.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и находится у каждой из Сторон.
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик*** Исполнитель***
Примечание. Пункты с пометкой *** должны содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. руководителя и заверены печатью.
Приложение 5
Утверждена
постановлением Администрации
Тверской области
от 26.03.2008 № 69-па
Типовая форма договора поставки
г. ________ «__» _________ 200___г.
_______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице _______________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемый в дальнейшем орган государственной службы занятости населения Тверской области (далее - «Покупатель»), в лице _____________________________________, действующего на основании____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар на условиях настоящего договора в сумме ________рублей_____ копеек (_________________________), в том числе НДС -_________________.
1.2. Товаром по настоящему договору являются ___________________ согласно спецификации (приложение).
3. Товар поставляется в течение срока действия настоящего договора отдельными партиями вместе с документацией и комплектацией, принятой у предприятия - производителя товара.
2. Условия и сроки передачи товара
2.1. Ассортимент передаваемых по настоящему договору товаров, а также их количество и цены согласовывается Сторонами в следующем порядке: Покупатель направляет Продавцу заявку с перечнем необходимых ему видов товара. В течение двух дней с момента получения такой заявки Продавец сообщает Покупателю о наличии требуемого товара, сроках своей готовности предоставить его Покупателю, действующих отпускных ценах Продавца на указанный в заявке товар. В случае достижения между Сторонами настоящего договора согласия о составе, стоимости и сроках поставки товара Продавец обязуется уведомить Покупателя о готовности товара к поставке.
2.2. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять товар в течение 10 рабочих дней с момента зачисления подлежащих предоплате денежных средств на расчетный счет Продавца.
2.3. Поставка товара может быть осуществлена следующими способами:________________________________________________________.
/указать способ доставки/
2.4. Продавец обязуется упаковать товар надлежащим образом, в таре и упаковке, исключающей возможность его повреждения (уничтожения) при транспортировке.
3. Цены и порядок расчетов
3.1. Цена единицы товара определяется в соответствии с пунктом 2.1 и в порядке, предусмотренном настоящим договором. При этом цена товара в каждом конкретном случае (для каждой партии товара) может быть пересмотрена по соглашению Сторон.
3.2. Все расчеты между Сторонами по настоящему договору осуществляются в рублях Российской Федерации. Оплата товара производится Покупателем путем (выбрать одно из условий оплаты):
- перечисления 30% предоплаты от суммы договора на расчетный счет Продавца с указанием номера и даты счета на предоплату. Покупатель считается исполнившим свои обязательства по оплате товаров с момента поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Продавца. Окончательный расчет производится в течение 10 дней с момента поставки товара;
- перечисления по факту поставки каждой партии товара с отсрочкой платежа до 10 банковских дней с момента поставки путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании представленного счета на каждую партию товара.
{п.3.2. в редакции постановления Администрации от 26.05.2010 №256-па}
4. Качество товара
4.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам качества, техническим условиям и санитарным нормам предприятия - изготовителя, что должно подтверждаться сертификатом качества или знаком соответствия.
4.2. Приемка товара Покупателем проводится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7 (утверждена постановлением Госарбитража СССР 25.04.1966) и Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6 (утверждена постановлением Госарбитража СССР 15.06.1965).
4.3. В случае поставки некачественного товара Продавец производит его замену в течение 15 дней с момента получения извещения Покупателя о замене либо возврате стоимости некачественного товара.
4.4. При обнаружении видимых недостатков переданного товара и внутритарной недостачи в партии поставляемого товара Покупатель обязан вызвать представителя Продавца или письменно известить в течение пяти календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя.
4.5. При обнаружении недостатков переданного товара, которые могут быть выявлены в процессе его эксплуатации, Покупатель обязан вызвать представителя Продавца или письменно известить в течение 15 календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя. Пункт 4.5 настоящего договора действует при условии, что на поставляемый Покупателю товар отсутствуют гарантийные талоны.
4.6. Выявленные недостатки и внутритарные недостачи подтверждаются документально: надлежащим образом оформленный акт, накладная и счет-фактура.
4.7. Неизвещение Продавца и (или) непредъявление претензии в указанные в пунктах 4.3 - 4.5 настоящего договора сроки влечет за собой утрату прав требования по этой претензии.
4.8. Продавец не отвечает за недостатки товара, которые возникли после передачи товара Покупателю вследствие нарушения последним правил эксплуатации товара, условий его хранения, наличия механических повреждений либо действий третьих лиц, обстоятельств непреодолимой силы.
4.9. В случае возникновения между Покупателем и Продавцом разногласий о характере обнаруженных недостатков товара, заинтересованная Сторона вправе за свой счет провести соответствующую экспертизу товара.
4.10. В случае если результаты экспертизы, проведенной Покупателем, подтвердили ненадлежащее качество товара, поставляемого в соответствии с настоящим договором, Продавец должен возместить Покупателю расходы по проведению экспертизы.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае если Покупатель не выполнит условия, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего договора, Продавец оставляет за собой право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, снять с резервирования товар, предназначенный Покупателю.
5.2. В случае отсутствия у Покупателя возможности принять товар в срок, указанный в пункте 2.2, Продавец не несет ответственности за наличие оплаченного товара на складе. При указанных обстоятельствах, в случае невозможности предоставить товар Покупателю Продавец обязан незамедлительно уведомить об этом Покупателя.
5.3. В случае если результаты экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 4.9 настоящего договора, подтвердят ненадлежащее качество товара, Продавец обязан возместить Покупателю расходы, связанные с возвратом товара Продавцу.
5.4. На поставляемый по настоящему договору товар устанавливается гарантийный срок в соответствии с предоставляемыми вместе с товаром гарантийными талонами. В случае обнаружения недостатков или дефектов в поставленном товаре в течение действия гарантийного срока Продавец обязуется по письменному требованию устранить обнаруженные недостатки и дефекты в разумный срок, который требуется для ремонта данного вида и типа товара, или заменить его на аналогичный или уменьшить цену его в согласованном Сторонами размере. Расходы, связанные с выполнением указанных гарантийных обязательств, оплачивает Продавец.
5.5. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке, если иное не указано в настоящем договоре.
6. Форс-мажор
6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов или иных обстоятельств, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнить свои обязательства, не позднее 48 часов с момента возникновения указанных в пункте 6.1 обстоятельств должна сообщить другой Стороне в письменной форме об их наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении данных обстоятельств.
6.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения документ компетентного государственного органа, в противном случае Стороны лишаются права ссылаться на них как на обстоятельства непреодолимой силы.
6.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более двух последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.
7. Разрешение споров и разногласий
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, Стороны обязуются по возможности разрешить путем переговоров. Соблюдение претензионного порядка досудебного урегулирования споров является обязательным для Сторон. Претензии и ответы на них направляются Стороной в письменной форме и подписываются ее руководителем или лицом, временно исполняющим его обязанности. Ответы на претензии должны быть направлены другой Стороне в 10-дневный срок со дня получения претензии.
7.2. В случае невозможности разрешения путем переговоров споры и разногласия между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Тверской области.
8. Прочие условия
8.1. После подписания настоящего договора все переговоры и переписка по нему, устные и письменные соглашения Сторон, предшествующие его подписанию и совершенные до его подписания, теряют юридическую силу.
8.2. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его обеими Сторонами и действует до ___________________.
8.3. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и скреплены печатями сторон.
8.4. Все изменения и дополнения к договору, оформленные в соответствии с пунктом 8.3 настоящего договора, являются его неотъемлемой частью.
8.5. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
8.6. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон с предварительным уведомлением друг друга за один месяц до его расторжения или по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
8.7. Приложение: Спецификация товаров.
9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Продавец*** Покупатель***
Примечание. Пункты с пометкой *** должны содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. руководителя и заверены печатью.
Приложение
к типовой форме договора
поставки
Спецификация товаров
№
п/п
Товар
Кол-во
Ед. изм.
Цена,
руб.
Сумма,
руб.
Итого в рублях включая НДС
Продавец*** Покупатель***
Примечание. Пункты с пометкой *** должны содержать информацию о должности, Ф.И.О. руководителя, быть заверены печатью.
Приложение 6
Утверждена
постановлением Администрации
Тверской области
от 26.03.2008 № 69-па
Типовая форма договора
на ремонт компьютерной техники
г. _________ « ___» ________ 200__г.
______________________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем орган государственной службы занятости населения Тверской области (далее - "Заказчик"), в лице _____________________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, _________________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем "Исполнитель", в лице ___________________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить согласно спецификации работ по ремонту компьютерной техники (далее - спецификация) (приложение 1).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. предоставить компьютерную технику для проведения необходимых работ по ее ремонту;
2.1.2. оплатить выполненные Исполнителем работы, принятые по акту сдачи-приемки выполненных работ (далее - акт) (приложение 2).
2.2. Заказчик имеет право на период ремонта компьютерной техники потребовать у Исполнителя аналогичной замены компьютерной техники.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. качественно и в срок выполнить работы по ремонту компьютерной техники согласно спецификации;
2.3.2. предоставить гарантии на выполненные работы в течение _______________с момента приема работ Заказчиком.
(указать срок)
2.4. Исполнитель имеет право отказаться от выполнения гарантийных работ, в случае если поломка компьютерной техники произошла по вине Заказчика.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Начало работ - ___________ 200__года.
3.2. Окончание работ - ___________ 200__ года.
4. Стоимость работ и порядок расчетов
4.1. Договорная стоимость работ, поручаемых Исполнителю по настоящему договору, определена в сумме ________________.
4.2. Оплата настоящего договора производится по счету-фактуре.
4.3. Оплата производится по безналичному расчету в течение 10 дней после выполнения работ.
5. Ответственность Сторон
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится Сторонами по акту в течение ___________.
5.2. Исполнитель по настоящему договору несет ответственность за качественное выполнение работ по ремонту компьютерной техники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. За нарушение сроков исполнения работ, указанных в договоре, Исполнитель возмещает убытки Заказчику в полном объеме и уплачивает штраф в размере 0,1 % за каждый день просрочки от суммы договора.
5.4. За невыполнение (ненадлежащее выполнение) обязательств по данному договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Разрешение споров
6.1. Разногласия и споры при реализации настоящего договора разрешают путем двухсторонних переговоров.
6.2. В случае недостижения соглашения споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор прекращается:
-по соглашению Сторон;
-при выполнении Сторонами всех обязательств по договору.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
7.3. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения Сторонами возложенных настоящим договором обязательств.
7.4. Неотъемлемой частью договора являются приложения:
1) Спецификация работ по ремонту компьютерной техники;
2) Акт сдачи-приемки выполненных работ.
_______________________________________________
8. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик*** Исполнитель***
Примечание. Пункты с пометкой *** должны содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. руководителя и быть заверены печатью.
Приложение 1
к типовой форме договора
на ремонт компьютерной техники
Спецификация работ по ремонту
компьютерной техники
Наименование
работ
№
п/п
Единица
измерения
Количество
Цена,
в рублях
Сумма,
в рублях
Заказчик *** Исполнитель***
Примечание. Пункты с пометкой *** должны содержать наименование должности руководителя, Ф.И.О. руководителя, дату подписания и быть заверены печатью.
Приложение 2
к типовой форме договора
на ремонт компьютерной техники
Акт
сдачи-приемки выполненных работ
№____ к договору № _____ от «___»________200__г.
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя _________________________________________________, с одной стороны, и
(должность, Ф.И.О. представителя организации)
представитель Заказчика ___________________________________________,
(должность, Ф.И.О. представителя организации)
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнитель выполнил, а Заказчик принял работы в полном объеме согласно спецификации работ по ремонту компьютерной техники к договору.
№
п/п
Наименование
работ
Единица
измерения
Количество
Цена,
в рублях
Сумма,
в рублях
Стоимость выполненных работ составляет __________ (____________)
(сумма прописью)
рублей, НДС ______________________________.
(указать облагается или не облагается)
Все работы выполнены качественно и в срок, взаимных претензий по настоящему договору Стороны не имеют.
Заказчик *** Исполнитель***
Примечание. Пункты с пометкой *** должны содержать наименование должности и Ф.И.О. представителя организации, дату подписания и быть заверены печатью.
Приложение 7
Утверждена
постановлением Администрации
Тверской области
от 26.03.2008 № 69-па
{приложение 7 в редакции постановления Администрации от 21.10.2008 № 381-па}
Типовая форма договора
на оказание услуг по подготовке и размещению материалов в газете
г._______ «____» __________200__ г.
_________________________________, именуемый в дальнейшем орган государственной службы занятости населения Тверской области (далее - «Заказчик»), в лице ______________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и _____________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать услуги по подготовке и размещению в газете _________________________ материалов, освещающих деятельность Заказчика.
1.2. Стоимость выполненных работ с учетом НДС составит
__________________________________________________________________.
(цифрами и прописью)
2. Порядок оплаты услуг
2.1. Заказчик осуществляет оплату оказанных услуг в пределах лимитов бюджетных обязательств на 200_ год по следующим направлениям расходования средств:
информирование населения и работодателей о положении на рынке труда ____________________________________________________________;
(цифрами и прописью)
организация временного трудоустройства безработных граждан от 18 до 20 лет (выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые) __________________________________________________________________;
(цифрами и прописью)
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время ____________________________;
(цифрами и прописью)
организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
__________________________________________________________________;
(цифрами и прописью)
организация проведения оплачиваемых общественных работ
__________________________________________________________________;
(цифрами и прописью)
организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
__________________________________________________________________.
(цифрами и прописью)
2.2. Заказчик оплачивает Исполнителю оказанные услуги путем безналичного расчета на основании выставленного счета в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.
3. Обязательства Сторон
3.1. Заказчик обязуется:
- обеспечить Исполнителя информационными и другими материалами, необходимыми для исполнения настоящего договора;
- оплатить Исполнителю сумму в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
3.2. Исполнитель обязуется:
- качественно и в срок _____________оказать услуги, указанные в договоре;
- согласовать с Заказчиком подготовленный материал до его размещения в газете ______________________________________.
( наименование газеты)
4. Права Сторон
4.1. Заказчик имеет право вносить коррективы в материал, представленный на согласование для размещения в газете.
4.2. Исполнитель имеет право запрашивать дополнительную информацию при подготовке материала к печати.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего договора, должны решаться путем переговоров. Наличие спора не является основанием неисполнения обязательств данного договора или приостановки исполнения встречных обязательств Сторон.
6. Прочие условия
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «___»________________200__г.
6.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по согласованию Сторон в соответствии с действующим законодательством.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, изменения в законодательстве.
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик*** Исполнитель***
Примечание. Пункты с пометкой *** должны содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. руководителя и заверены печатью.
Приложение 8
Утверждена
постановлением Администрации
Тверской области
от 26.03.2008 № 69-па
Типовая форма договора
на оказание услуг по подготовке и размещению
информационных материалов
г.______ «___» __________200 г.
________________________________________, именуемый в дальнейшем орган государственной службы занятости населения Тверской области (далее - «Заказчик»), в лице ________________________________, действующей на основании __________________, с одной стороны, и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать услуги по подготовке и размещению в эфире_____________________________________
(наименование теле-, радиоканала)
_____________________________________информационных видео- и аудиоматериалов, освещающих деятельность Заказчика.
1.2. Стоимость предоставленных услуг с учетом НДС составит
__________________________________________________________________.
(цифрами и прописью)
2. Порядок оплаты договора
2.1. Стоимость услуг, выполненных Исполнителем, рассчитывается исходя из следующего:
- ____________ рублей (с учетом НДС) за одну минуту телесюжета,
(цифрами)
снятого в городе _______________;
- _____________ рублей (с учетом НДС) за одну минуту телесюжета,
(цифрами)
снятого в районах Тверской области;
- _____________ рублей (с учетом НДС) за минуту радиовещания.
(цифрами)
2.2. Заказчик осуществляет оплату оказанных услуг в пределах лимитов бюджетных обязательств на 200_год по следующим направлениям расходования средств:
информирование населения и работодателей о положении на рынке труда
_______________________________________________________________;
(цифрами и прописью)
организация временного трудоустройства безработных граждан от 18 до 20 лет (выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые) __________________________________________________________________;
(цифрами и прописью)
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
______________________________________________________________;
(цифрами и прописью)
организация временного трудоустройства безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы,
______________________________________________________________;
(цифрами и прописью)
организация проведения оплачиваемых общественных работ
______________________________________________________________;
(цифрами и прописью)
организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
______________________________________________________________.
(цифрами и прописью)
2.3. Заказчик оплачивает Исполнителю предоставленные услуги путем безналичного расчета на основании выставленного счета в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания акта выполненных работ.
3. Обязательства Сторон
3.1. Заказчик обязуется:
- определить тематику радио- и телепередач в рамках деятельности областной службы занятости;
- составить совместно с представителем телевидения план телесъемки;
- обеспечить встречу и условия работы творческой группы радио и ТВ на месте передач и съемок;
- подготовить для интервью участников радио- и телепередач;
- обсудить вместе с представителями телевидения и радио монтаж сюжетов;
- оплатить Исполнителю сумму в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
3.2. Исполнитель обязуется:
- качественно и в срок оказать услуги, заявленные в договоре;
- предоставить:
- радиоэфир (продолжительность ____ мин.) - в период с ___часов ____ минут до ____ часов в программе ____________________;
- телеэфир (продолжительность ____ мин.) - в период с _____________ по ________________ в выпусках программы _____________________;
- копировать на кассеты Заказчика подготовленные в соответствии с договором радио- и телепрограммы.
4. Права Сторон
4.1. Заказчик имеет право вносить коррективы в подготовленный видео-, аудиоматериал при монтаже сюжета.
4.2. Исполнитель имеет право запрашивать дополнительную информацию от Заказчика при окончательной подготовке теле-, радиосюжета.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением данного договора, должны решаться путем переговоров. Наличие спора не является основанием неисполнения обязательств данного договора или его приостановки.
6. Прочие условия
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «___»__________200__г.
6.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по согласованию Сторон в соответствии с действующим законодательством.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, изменения в законодательстве.
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик*** Исполнитель***
Примечание. Пункты с пометкой *** должны содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. руководителя и заверены печатью.
Приложение 9
Утверждена
постановлением Администрации Тверской области
от 26.03. 2008 № 69-па
{приложение 9 в редакции
постановления Администрации от 26.05.2010 №256-па
Постановление Администрации от 18.04.2011 № 159-па
Постановления Правительства от 20.09.2011 № 46-пп
постановления Правительства от 19.11.2013 № 573-пп }
Типовая форма трехстороннего договора
на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан
г. ________ «___»______________201_ г.
Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр занятости населения_______________________ », именуемое в дальнейшем «Центр», в лице __________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании Устава, организация, осуществляющая образовательную деятельность, __________________________, именуемое (ая) в
(полное наименование)
дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________, действующего на
(должность, Ф.И.О.)
основании ______________, и организация (индивидуальный предприниматель)
(наименование документа)
_______________________________________, именуемое (ая, ый) в дальнейшем
(указать полное наименование)
«Работодатель», в лице_______________________, действующего на основании
(должность, Ф.И.О.)
_______________________________, вместе именуемые «Стороны», заключили
(наименование документа)
настоящий договор о нижеследующем.
Предмет договора
1.1. Стороны организуют (выбрать нужный вариант):
1.1.1. профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации (подчеркнуть нужный вид программы) _______________________________________________________
наименование образовательной программы
(далее – обучение) следующих безработных граждан (далее – Граждане): ___________ (указать Ф.И.О.);
1.1.2. получение дополнительного профессионального образования по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки, повышения квалификации (подчеркнуть нужный вид программы)
___________________________________________________________________
наименование образовательной программы
(далее – обучение) следующих безработных граждан (далее – Граждане) __________ (указать Ф.И.О.).
2. Обязательства Сторон
2.1. Центр обязуется:
2.1.1. направить Граждан на обучение по образовательной программе, указанной в разделе 1 настоящего договора, сроком _______ мес. в объеме ____ учебных часов;
2.1.2. оплатить Исполнителю расходы на обучение в сумме ________ (__________________) руб. в порядке расчета, предусмотренном пунктом 3.1
(сумма прописью)
настоящего договора.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. организовать обучение Граждан в соответствии с действующей лицензией и утвержденной образовательной программой (учебным планом);
2.2.2. обеспечить реализацию в полном объеме образовательной программы, указанной в разделе 1 настоящего договора, соответствие качества обучения, применяемых форм, средств и методов обучения установленным требованиям, а также создать безопасные условия обучения, в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье Граждан;
2.2.3. провести итоговую аттестацию (квалификационный экзамен) Граждан и выдать им соответствующий документ в день окончания обучения;
2.2.4 информировать в трехдневный срок Центр о непосещении занятий Гражданами по неуважительным причинам, неуспеваемости, нарушении правил внутреннего распорядка и других нарушениях, а также об отчислении Граждан с обучения досрочно (до завершения обучения);
2.2.5. представить Центру:
- копию приказа (либо выписку из приказа), заверенную соответствующим образом, о приеме Граждан на обучение - в течение 5 рабочих дней со дня принятия приказа;
- копию приказа (либо выписку из приказа), заверенную соответствующим образом, о завершении обучения или об отчислении Граждан досрочно - в течение 5 рабочих дней со дня принятия приказа;
- справку о посещении Гражданами занятий - до 25 числа каждого месяца;
- справку об успеваемости Граждан - до 25 числа каждого месяца.
2.3. Работодатель обязуется:
2.3.1. организовать при необходимости практическое обучение (производственную практику) Граждан на рабочем месте;
2.3.2. предоставить Гражданам рабочее место в течение 5 дней после завершения обучения;
2.3.3. предоставить Центру копию приказа (либо выписку из приказа) о приеме Граждан на работу после завершения обучения в течение 5 дней со дня принятия приказа.
3. Порядок расчета
3.1. Оплата расходов на обучение Граждан в сумме, указанной в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 настоящего договора, производится Центром в следующем порядке расчета (выбрать одно из условий оплаты):
3.1.1. по факту оказания услуг, после подписания Сторонами акта об оказании услуг;
3.1.2. аванс 30 % после предоставления Исполнителем заверенной соответствующим образом копии приказа о приеме Граждан на обучение в сумме ______ рублей и 70 % в сумме _____ рублей после завершения обучения и подписания Сторонами акта об оказании услуг.
3.2. В случае отчисления Граждан до окончания обучения оплате подлежит фактическое время их обучения.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего договора, должны решаться путем переговоров. Наличие спора не является основанием неисполнения обязательств по настоящему договору.
5. Права Сторон
5.1. Центр имеет право контроля:
- за реализацией Исполнителем образовательных программ в полном объеме и выполнением учебного плана, а также за достоверностью предоставляемых документов, указанных в подпункте 2.2.5 настоящего договора.
5.2. Исполнитель имеет право:
- самостоятельно организовывать образовательный процесс, определять форму реализации образовательной программы;
- отчислить Граждан с обучения досрочно по основаниям и в порядке определенным законодательством об образовании и учредительными документами Исполнителя.
5.3. Работодатель имеет право:
- принимать участие в итоговой аттестации (квалификационном экзамене) Граждан.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до __________ 201__ года.
6.2. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Центр*
Исполнитель*
Работодатель*
Примечание. Пункты с пометкой * должны содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. лица, подписывающего договор, и главного бухгалтера, быть заверены печатью.».
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего договора, должны решаться путем переговоров. Наличие спора не является основанием неисполнения обязательств по настоящему договору.
5. Права Сторон
5.1. Центр имеет право контроля хода за выполнением учебного плана и фактическими расходами Исполнителя по договору.
5.2. Исполнитель имеет право:
- формировать учебные группы по численности;
- отчислить Граждан до окончания обучения в соответствии с установленным порядком.
5.3. Работодатель имеет право:
- принимать участие в аттестации (квалификационном экзамене) Граждан.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до __________ 201__ года.
6.2. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Центр*
Исполнитель*
Работодатель*
Примечание. Пункты с пометкой * должны содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. лица, подписывающего договор, и главного бухгалтера, быть заверены печатью.
Приложение
к типовой форме трехстороннего договора на профессиональное обучение безработных граждан
{утратил силу постановлением Администрации от 18.04.2011 № 159-па}
Приложение 10
Утверждена
постановлением Администрации Тверской области
от 26.03.2008 № 69-па
{приложение 10 утратило силу
постановлением Правительства от 19.11.2013 № 573-пп }
{приложение 10 в редакции
постановления Администрации от 26.05.2010 №256-па
постановления Администрации от 18.04.2011 № 159-па
Постановления Правительства от 20.09.2011 № 46-пп}
Приложение
к типовой форме двухстороннего договора на профессиональное обучение безработного гражданина (с прохождением обучения на рабочем месте)
{утратил силу постановлением Администрации от 18.04.2011 № 159-па}
Приложение 11
Утверждена
постановлением Администрации Тверской области
от 26.03.2008 № 69-па
{приложение 11 в редакции
постановления Администрации ото 26.05.2010 №256-па
постановления Администрации от 18.04.2011 № 159-па
Постановления Правительства от 20.09.2011 № 46-пп
постановления Правительства от 19.11.2013 № 573-пп}
Типовая форма двухстороннего договора
на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан
г. ________ «___»_____________201_ г.
Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр занятости населения_____________________ », именуемое в дальнейшем «Центр», в лице ______________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании Устава, с одной стороны, и организация, осуществляющая образовательную деятельность __________________________,
(полное наименование)
именуемое(ая) в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________________, с другой
(наименование документа)
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
Предмет договора
1.1. Стороны организуют (выбрать нужный вариант):
1.1.1. профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации (подчеркнуть нужный вид программы) _______________________________________________________
наименование образовательной программы
(далее – обучение) следующих безработных граждан (далее – Граждане): ___________ (указать Ф.И.О.);
1.1.2. получение дополнительного профессионального образования по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки, повышения квалификации (подчеркнуть нужный вид программы)
________________________________________________________________
наименование образовательной программы
(далее – обучение) следующих безработных граждан (далее – Граждане) __________ (указать Ф.И.О.).
2. Обязательства Сторон
2.1. Центр обязуется:
2.1.1. направить Граждан на обучение по образовательной программе, указанной в разделе 1 настоящего договора, сроком _______ мес. в объеме ____ учебных часов;
2.1.2. оплатить Исполнителю расходы на обучение Граждан в сумме ________ (__________________________) руб. в порядке расчета,
(сумма прописью)
предусмотренном пунктом 3.1 настоящего договора.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. организовать обучение Граждан в соответствии с действующей лицензией и утвержденной образовательной программой (учебным планом);
2.2.2. обеспечить реализацию в полном объеме образовательной программы, указанной в разделе 1 настоящего договора, соответствие качества обучения, применяемых форм, средств, методов обучения установленным требованиям, а также создать безопасные условия обучения, в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье Граждан;
2.2.3. провести итоговую аттестацию (квалификационный экзамен) Граждан и выдать им соответствующий документ в день окончания обучения;
2.2.4. информировать в трехдневный срок Центр о непосещении занятий Гражданами по неуважительным причинам, неуспеваемости, нарушении правил внутреннего распорядка и других нарушениях, а также об отчислении Граждан с обучения досрочно (до завершения обучения);
2.2.5. представить Центру:
- копию приказа (либо выписку из приказа), заверенную соответствующим образом, о приеме Граждан на обучение - в течение 5 рабочих дней со дня принятия приказа;
- копию приказа (либо выписку из приказа), заверенную соответствующим образом, о завершении обучения или об отчислении Граждан досрочно - в течение 5 рабочих дней со дня принятия приказа;
- справку о посещении Гражданами занятий - до 25 числа каждого месяца;
- справку об успеваемости Граждан - до 25 числа каждого месяца.
3. Порядок расчета
3.1. Оплата расходов на обучение Граждан в сумме, указанной в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 настоящего договора, производится Центром в следующем порядке расчета (выбрать одно из условий оплаты):
3.1.1. по факту оказания услуг, после подписания Сторонами акта об оказании услуг;
3.1.2. аванс 30 % после предоставления Исполнителем заверенной соответствующим образом копии приказа о приеме Граждан на обучение в сумме ______ рублей и 70 % в сумме _____ рублей после завершения обучения и подписания Сторонами акта об оказании услуг.
3.2. В случае отчисления Граждан до окончания обучения оплате подлежит фактическое время их обучения.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего договора, должны решаться путем переговоров. Наличие спора не является основанием неисполнения обязательств по настоящему договору.
5. Права Сторон
5.1. Центр имеет право контроля:
- за реализацией Исполнителем образовательных программ в полном объеме и выполнением учебного плана, а также за достоверностью предоставляемых документов, указанных в подпункте 2.2.5 настоящего договора.
5.2. Исполнитель имеет право:
- самостоятельно организовывать образовательный процесс, определять форму реализации образовательной программы;
- отчислить Граждан с обучения досрочно по основаниям и в порядке определенным законодательством об образовании и учредительными документами Исполнителя.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до __________ 201__ года.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Центр*
Исполнитель*
Примечание. Пункт с пометкой * должен содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. лица, подписывающего договор, и главного бухгалтера, быть заверен печатью.».
Приложение
к типовой форме двухстороннего договора на профессиональное обучение безработных граждан
{утратил силу постановлением Администрации от 18.04.2011 № 159-па}
Приложение 12
Утверждена
постановлением Администрации
Тверской области
от 26.03.2008 № 69-па
{приложение 12 в редакции
постановления Администрации от 26.05.2010 №256-па
постановления Администрации от 18.04.2011 № 159-па
Постановления Правительства от 20.09.2011 № 46-пп
постановления Правительства от 19.11.2013 № 573-пп}
Типовая форма договора
на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образования безработных граждан для последующей работы в сфере предпринимательской деятельности
г. ________ «___»______________201_
Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр занятости населения_____________________ », именуемое в дальнейшем «Центр», в лице ______________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании Устава, с одной стороны, и организация, осуществляющая образовательную деятельность __________________________,
(полное наименование)
именуемое(ая) в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________________, с другой
(наименование документа)
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
Предмет договора
1.1. Стороны организуют (выбрать нужный вариант):
1.1.1. профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации (подчеркнуть нужный вид программы) _______________________________________________________
наименование образовательной программы
(далее – обучение) следующих безработных граждан (далее – Граждане): ___________ (указать Ф.И.О.) для дальнейшей работы в сфере предпринимательской деятельности;
1.1.2. получение дополнительного профессионального образования по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки, повышения квалификации (подчеркнуть нужный вид программы)
___________________________________________________________________
наименование образовательной программы
(далее – обучение) следующих безработных граждан (далее – Граждане) __________ (указать Ф.И.О.) для дальнейшей работы в сфере предпринимательской деятельности.
2. Обязательства Сторон
2.1. Центр обязуется:
2.1.1. направить Граждан на обучение по образовательной программе, указанной в разделе 1 настоящего договора, сроком _______ мес. в объеме ____ учебных часов;
2.1.2. оплатить Исполнителю расходы на обучение Граждан в сумме ________ (__________________________) руб. в порядке расчета,
(сумма прописью)
предусмотренном пунктом 3.1 настоящего договора.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. организовать обучение Граждан в соответствии с действующей лицензией и утвержденной образовательной программой (учебным планом);
2.2.2. обеспечить реализацию в полном объеме образовательной программы, указанной в разделе 1 настоящего договора, соответствие качества обучения, применяемых форм, средств, методов обучения установленным требованиям, а также создать безопасные условия обучения, в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье Граждан;
2.2.3. провести итоговую аттестацию (квалификационный экзамен) Граждан и выдать им соответствующий документ в день окончания обучения;
2.2.4. информировать в трехдневный срок Центр о непосещении занятий Гражданами по неуважительным причинам, неуспеваемости, нарушении правил внутреннего распорядка и других нарушениях, а также об отчислении Граждан с обучения досрочно (до завершения обучения);
2.2.5. представить Центру:
- копию приказа (либо выписку из приказа), заверенную соответствующим образом, о приеме Граждан на обучение - в течение 5 рабочих дней со дня принятия приказа;
- копию приказа (либо выписку из приказа), заверенную соответствующим образом, о завершении обучения или об отчислении Граждан досрочно - в течение 5 рабочих дней со дня принятия приказа;
- справку о посещении Гражданами занятий - до 25 числа каждого месяца;
- справку об успеваемости Граждан - до 25 числа каждого месяца.
3. Порядок расчета
3.1. Оплата расходов на обучение Граждан в сумме, указанной в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 настоящего договора, производится Центром в следующем порядке расчета (выбрать одно из условий оплаты):
3.1.1. по факту оказания услуг, после подписания Сторонами акта об оказании услуг;
3.1.2. аванс 30 % после предоставления Исполнителем заверенной соответствующим образом копии приказа о приеме Граждан на обучение в сумме ______ рублей и 70 % в сумме _____ рублей после завершения обучения и подписания Сторонами акта об оказании услуг.
3.2. В случае отчисления Граждан до окончания обучения оплате подлежит фактическое время его обучения.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего договора, должны решаться путем переговоров. Наличие спора не является основанием неисполнения обязательств по настоящему договору.
5. Права Сторон
5.1. Центр имеет право контроля:
- за реализацией Исполнителем образовательных программ в полном объеме и выполнением учебного плана, а также за достоверностью предоставляемых документов, указанных в подпункте 2.2.5 настоящего договора.
5.2. Исполнитель имеет право:
- самостоятельно организовывать образовательный процесс, определять форму реализации образовательной программы;
- отчислить Граждан с обучения досрочно по основаниям и в порядке определенным законодательством об образовании и учредительными документами Исполнителя.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до __________ 201__ года.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Центр* Исполнитель*
Примечание. Пункт с пометкой * должен содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. лица, подписывающего договор, и главного бухгалтера, быть заверен печатью.».
Приложение
к типовой форме договора на профессиональное обучение безработных граждан для последующей работы в сфере предпринимательской деятельности
{утратил силу постановлением Администрации от 18.04.2011 № 159-па}
Приложение 13
Утверждена
постановлением Администрации
Тверской области
от 26.03.2008 № 69-па
{приложение 13 в редакции
постановления Администрации от 26.05.2010 №256-па
постановления Администрации от 18.04.2011 № 159-па
Постановления Правительства от 20.09.2011 № 46-пп
постановления Правительства от 19.11.2013 № 573-пп}
Типовая форма договора
на проживание безработного гражданина
г. ________ «___» _________ 201_г.
Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр занятости населения________________________», именуемое в дальнейшем «Центр», в лице ______________________________________________, действующего на
(должность, Ф.И.О.)
основании _________________________, с одной стороны, и организация, осуществляющая образовательную деятельность (организация)____________________________, именуемое (ая) в
(полное наименование)
дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________, действующего на
(должность, Ф.И.О.)
основании ______________________, с другой стороны, вместе именуемые
(наименование документа)
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
{преамбула в редакции:
Постановления Правительства от 20.09.2011 № 46-пп
постановления Правительства от 19.11.2013 № 573-пп}
1. Предмет договора
Предметом договора является обеспечение проживания безработного гражданина (далее – Гражданин)__________________________, проходящего
(Ф.И.О.)
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по направлению Центра.
{разд. 1 в редакции постановления Правительства от 19.11.2013 № 573-пп}
2. Обязательства Сторон
2.1. Центр обязуется:
2.1.1. оплатить Исполнителю расходы, связанные с проживанием Гражданина, за ______________________________ на основании заверенного
(указать количество суток или месяцев проживания)
соответствующим образом приказа о заселении (размещении для проживания в период обучения) Гражданина, в сумме ____ (____________________) руб.,
(сумма прописью)
начиная с «___»_________201__года, в порядке расчета, предусмотренном пунктом 3.1 настоящего договора.
{п. 2.1.1 в редакции постановления Администрации от 18.04.2011 № 159-па}
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. предоставить Гражданину, проходящему проходящему профессиональное обучение или получающему дополнительное профессиональное образование по направлению Центра, место для проживания, отвечающее всем установленным законодательством требованиям;
{пп. 2.2.1 в редакции постановления Правительства от 19.11.2013 № 573-пп}
2.2.2. уведомлять Центр в течение 3 дней о прекращении Гражданином проживания за нарушение правил проживания до окончания срока, установленного в подпункте 2.1.1.
3. Порядок расчета
3.1. Оплата расходов на проживание Гражданина в сумме, указанной в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего договора, производится Центром в следующем порядке расчета (выбрать одно из условий оплаты):
3.1.1. по факту оказания услуг, после подписания Сторонами акта об оказании услуг;
3.1.2. аванс 30 % после предоставления Исполнителем заверенной соответствующем образом копии приказа о заселении (размещении для проживания в период обучения) Гражданина в сумме ______ рублей и 70 % в сумме _________ рублей после окончания проживания Гражданина в предоставленном месте для проживания и подписания Сторонами акта об оказании услуг.
{п. 3.1 в редакции постановления Администрации от 18.04.2011 № 159-па}
3.2. В случае прекращения Гражданином проживания оплате подлежит срок фактического проживания.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего договора, должны решаться путем переговоров. Наличие спора не является основанием неисполнения обязательств по настоящему договору.
5. Права Сторон
5.1. Центр имеет право контроля за фактическими затратами Исполнителя по договору.
5.2. Исполнитель имеет право выселения Гражданина за нарушение правил проживания.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до __________ 201__ года.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Центр* Исполнитель*
Примечание. Пункт с пометкой * должен содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. лица, подписывающего договор, и главного бухгалтера, быть заверен печатью.
Приложение 14
Утверждена
постановлением Администрации Тверской области
от 26.03.2008 № 69-па
{приложение 14 в редакции постановления Администрации от 26.05.2010 №256-па
Постановления Правительства от 20.09.2011 № 46-пп
постановления Правительства от 19.11.2013 № 573-пп}
Типовая форма договора
на предоставление услуг по профессиональной ориентации,
психологической поддержке, социальной адаптации
г. _____________ "___" _________ 201__ г.
Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр занятости населения _____________________», именуемое в дальнейшем «Центр», в лице ___________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________, с одной стороны, и
(наименование документа)
_____________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем
(наименование организации)
«Исполнитель», в лице ___________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________, с другой
(наименование документа)
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
{преамбула в редакции Постановления Правительства от 20.09.2011 № 46-пп}
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является предоставление услуг по (выбрать один из вариантов):
профессиональной ориентации граждан в количестве ______ человек в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;
психологической поддержке ________граждан, состоящих в Центре на учете в качестве безработных;
социальной адаптации к условиям рынка труда _______ граждан, состоящих в Центре на учете в качестве безработных.
{п 1.1 в редакции постановления Правительства от 19.11.2013 № 573-пп}
1.2. Предоставление указанных в пункте 1.1 настоящего договора услуг осуществляется путем проведения следующих мероприятий:
_______________________________________________________________
(перечислить мероприятия)
2. Обязательства Сторон
2.1. Центр обязуется:
2.1.1. своевременно уведомить граждан о времени и месте предоставления услуг, а также об основаниях для отказа в их предоставлении;
2.1.2. обеспечить Исполнителю надлежащие условия для предоставления услуг, предусмотренных настоящим договором;
2.1.3. оплатить Исполнителю стоимость предусмотренных настоящим договором услуг в соответствии со сметой расходов и предоставленным Исполнителем счетом-фактурой (счетом);
2.1.4. обеспечить оформление документов, необходимых для получения гражданами услуг, и заключений о предоставлении им государственной услуги в соответствии с требованиями Административного регламента предоставления указанной в пункте 1.1 настоящего договора услуги.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. оказать гражданам предусмотренные настоящим договором услуги;
2.2.2. обеспечить надлежащее содержание, полноту и качество услуг. Провести предусмотренные настоящим договором мероприятия качественно и в срок. Своевременно уведомлять Центр о существенных условиях, влияющих на качество и своевременность исполнения договора;
2.2.3. обеспечить Центру надлежащие условия для проведения контроля за полнотой и качеством предоставляемых услуг;
2.2.4. представить Центру акт оказанных услуг, счет-фактуру (счету) для оплаты стоимости оказанных услуг;
2.2.5. представить Центру рекомендации гражданам, получившим предусмотренные настоящим договором услуги, для оформления заключений о предоставлении государственной услуги в соответствии с Административным регламентом предоставления указанной в пункте 1.1 настоящего договора услуги.
3. Права Сторон
3.1. Центр имеет право осуществлять текущий контроль за полнотой и качеством предоставления услуг и соблюдением условий настоящего договора.
3.2. Исполнитель имеет право предварительного ознакомления со списком граждан, направленных Центром для участия в мероприятиях, указанных в пункте 1.1 настоящего договора.
4. Порядок расчетов
4.1. Сумма договора составляет __________ рублей.
Возмещение Исполнителю стоимости предусмотренных настоящим договором услуг производится Центром по фактическим затратам согласно смете расходов и предоставленному счету-фактуре (счету).
4.2. Центр производит оплату стоимости услуг (выбрать один из вариантов):
- полностью после предоставления услуг по настоящему договору и подписания акта оказанных услуг;
- предварительно в размере 30% стоимости услуг по настоящему договору в сумме __________ рублей и 70% стоимости услуг после предоставления услуг по настоящему договору и подписания акта оказанных услуг в сумме __________ рублей.
5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего договора, должны решаться путем переговоров. Наличие спора не является основанием для неисполнения обязательств по настоящему договору.
6. Срок и порядок выполнения работ
6.1. Начало предоставления услуг - ________________________.
Окончание предоставления услуг - ________________________.
6.2. Исполнитель в 10-дневный срок после окончания предоставления услуг представляет Центру акт оказанных услуг с приложением пофамильного списка граждан, получивших услуги по настоящему договору, заверенный личными подписями граждан.
6.3. Центр в течение 10 рабочих дней подписывает представленный Исполнителем акт оказанных услуг и производит оплату за оказанные услуги в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 настоящего договора, либо направляет Исполнителю обоснованную претензию на выполнение обязательств по настоящему договору.
6.4. Услуги считаются оказанными, а договор выполненным после подписания акта о предоставлении услуг обеими Сторонами.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения всех условий договора.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.3. Все дополнения и изменения к настоящему договору принимаются по обоюдному согласию Сторон и оформляются в письменной форме.
8. Юридические адреса и реквизиты Сторон:
Центр * Исполнитель *
Примечание. Пункт с пометкой * должен содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. лица, подписывающего договор, и заверен печатью.
Приложение 15
Утверждена
постановлением Администрации
Тверской области
от 26.03.2008 № 69-па
Типовая форма договора
возмездного оказания услуг
(кроме ремонтно-строительных работ)
г. ______________ «___»_____________ 200__г.
_____________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и _______________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем орган государственной службы занятости населения Тверской области (далее - «Заказчик»), в лице _________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы (оказать услуги) ___________________________________________________
______________________________________________________________,
(дать точную характеристику выполняемых работ (оказываемых услуг)
а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы (оказанные услуги).
1.2. Порядок и сроки оплаты выполненных работ (оказанных услуг) определяются разделом 2 настоящего договора.
1.3. Требования, предъявляемые к результату выполненных работ (оказанных услуг), а также к ходу их выполнения (оказания), являющихся предметом договора согласно пункту 1.1 настоящего договора, определяются утвержденной Сторонами документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора _______________________________________________
(график выполнения работ или услуг, смета на выполнение услуг, расчет стоимости выполнения работ, эскизы образцов, техническая характеристика и пр.) _______________________ (указать конкретное наименование документации, которой предъявляются требования к результату выполненных работ (услуг), а также к ходу их выполнения).
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ (услуг), оказываемых в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора, составляет ______________(______________) рублей с учетом НДС и других обязательных платежей.
2.2. Оплата осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
( указать порядок расчетов, возможность авансирования )
3. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ (услуг)
3.1. Срок выполнения работ (услуг):
3.1.1. начало работ - __________________________________________;
3.1.2. окончание работ - _______________________________________.
3.2. Документом, подтверждающим факт выполнения Исполнителем работ (услуг), указанных в пунктом 1.1 договора, является акт сдачи-приемки работ (услуг), подписываемый обеими Сторонами.
3.3. В случае несоответствия результата работ (услуг) условиям настоящего договора Заказчик в течение трех рабочих дней направляет Исполнителю письменные мотивированные замечания на представленный Заказчику результат работ (услуг).
3.4. Если Исполнитель соглашается с названными Заказчиком несоответствиями или их частью, то на основании замечаний Заказчика Стороны в течение ______ рабочих дней составляют двусторонний протокол о доработках, содержащий перечень работ (услуг), и определяют срок их выполнения. Исполнитель на основании согласованного с Заказчиком протокола о доработках устраняет недостатки и предоставляет доработанный результат работ (услуг) на утверждение Заказчику.
3.5. Заказчик в течение ________ рабочих дней повторно рассматривает результат работ (услуг) и если последний удовлетворяет Заказчика, Стороны подписывают акт сдачи-приемки работ (услуг) по настоящему договору.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. требовать надлежащего исполнения Заказчиком условий настоящего договора;
4.1.2. при выполнении работ (услуг) дополнительно запрашивать у Заказчика необходимую информацию;
4.1.3. привлекать к выполнению работ по настоящему договору третьих лиц. Ответственность за выполнение работ (услуг) силами третьих лиц лежит на Исполнителе.
4.2. Исполнитель обязуется:
4.2.1. соблюдать условия настоящего договора;
4.2.2. выполнить работы в соответствии с требованиями, определенными в ____________________________________________________________
(указать конкретное наименование документации, которой предъявляются требования к результату выполненных работ (услуг), а также к ходу их выполнения)
и срок, предусмотренный настоящим договором;
4.2.3. предоставить Заказчику результат работ (услуг) свободным от прав третьих лиц;
4.2.4. в возможно минимальный срок и за собственный счет устранять недостатки в выполненных работах (услугах) в соответствии с пунктом 3.4 настоящего договора;
4.2.5. предоставлять Заказчику информацию, связанную с оказанием оговоренных в договоре работ (услуг).
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. в процессе выполнения работ (услуг) знакомиться с ходом их выполнения Исполнителем;
4.3.2. вносить предложения, направленные на улучшение результата выполняемых работ (услуг) Исполнителем;
4.3.3. требовать возмещения ущерба, понесенного по вине Исполнителя при выполнении им возложенных на него договором обязательств;
4.3.4. требовать надлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего договора.
4.4. Заказчик обязуется:
4.4.1. своевременно предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для осуществления обязательств по договору;
4.4.2. соблюдать условия настоящего договора;
4.4.3. принять и оплатить результат работ (услуг) в соответствии с условиями настоящего договора;
4.4.4. по запросу Исполнителя предоставлять дополнительную информацию, необходимую для исполнения договора.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. При задержке Исполнителем срока выполнения работ (услуг) на срок более _______ дней (по причинам, не связанным с действиями Заказчика), Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере 0,1 % от цены договора.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.
5.4. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.
5.5. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
5.6. Если обстоятельства, указанные в пункте 5.3 настоящего договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков (неустойки), понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
5.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
6. Досрочное расторжение договора
Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть во время действия настоящего договора, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров.
7.2. В случае если споры и разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров, они подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания, распространяется на отношения Сторон с ___________ и действует до ________.
8.2. В день заключения настоящего договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между Cторонами по вопросам, являющимся его предметом, утрачивают силу.
8.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих реквизитов не позднее 3 дней со дня их изменения.
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями.
8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.6. К настоящему договору имеются приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель*** Заказчик***
Примечание/ Пункты с пометкой *** должны содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. руководителя и быть заверены печатью.
Приложение 16
Утверждена
постановлением Администрации
Тверской области
от 26.03.2008 № 69-па
{приложение 16 в редакции постановления Администрации от 26.05.2010 №256-па}
Типовая форма договора на выполнение подрядных работ
г. ___________ «_____» ___________ 200_ г.
__________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем орган государственной службы занятости населения Тверской области (далее - «Заказчик»), в лице _______________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и _________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице_________________________, действующего на основании____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению ремонтных работ: _______________________________________________________на объекте
(указать виды работ)
Заказчика в объемах согласно смете на выполнение ремонтных работ (далее – смета) (прилагается).»;
абзац первый пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«Цена договора составляет ____ (________________________________
(прописью)
_________) рублей, в том числе _________________________рублей.
(указать, облагается НДС или нет)
{п.1.1. в редакции постановления Администрации от 26.05.2010 №256-па}
1.2. Подрядчик обязуется выполнить ремонтные работы на объекте в сроки, установленные настоящим договором, по заданию Заказчика и в соответствии со сметой.
1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему договору, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.
1.4. Финансирование указанных в пункте 1.1 настоящего договора работ осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области.
2. Цена договора
2.1. Цена договора составляет ___________________рублей (____________________________________________руб___), в том числе НДС - 18 % __________________(____________________________________) рублей.
Цена договора включает общую стоимость всех работ и сопутствующих услуг, оплачиваемых Заказчиком Подрядчику за исполнение Подрядчиком своих обязательств по договору.
Цена договора является неизменной на весь период действия договора.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Подрядчик обязуется начать выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего договора, в течение 5 календарных дней после подписания настоящего договора.
Срок выполнения работ ___________________200__года.
3.2. На момент заключения договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.
4. Обязанности Сторон
4.1. Для выполнения работ по ремонту в соответствии с настоящим договором Подрядчик обязуется:
4.1.1. качественно выполнить все работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего договора, в объеме и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего договора, и в соответствии с условиями настоящего договора, утвержденной сметой, действующими строительными нормами и правилами выполнения работ, техническими условиями, ГОСТ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами;
4.1.2. по согласованию с Заказчиком поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия, строительные механизмы.
Используемые при ремонте объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, выданные уполномоченными органами. Приемку, разгрузку и складирование всего оборудования и материалов осуществляет Подрядчик;
4.1.3. немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;
4.1.4. обеспечить выполнение работ в пределах твердой договорной цены, указанной в пункте 2.1 настоящего договора.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. предоставить Подрядчику помещение для хранения материалов и инвентаря;
4.2.2. осуществлять контроль за ремонтом объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии со сметой, условиями настоящего договора и требованиями нормативных документов в области строительства;
4.2.3. производить приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5. Порядок выполнения работ.
Контроль Заказчика за исполнением договора
{п.5.1. исключён редакцией постановления Администрации от 26.05.2010 №256-па }
{пункты 5.2 и 5.3 считать пунктами 5.1 и 5.2}
5.1. Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, контроль за сроком выполнения работ по настоящему договору и их качеством, проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и сметы.
5.2. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, сторонами в течение 5 рабочих дней составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены договора, установленной в пункте 2.1 настоящего договора, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.
В случае отказа Подрядчика подписать двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствии Подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.
6. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов
6.1. Сдача и приемка работ:
6.1.1. сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом, подписанным обеими Сторонами. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом факте и акт подписывается другой Стороной в одностороннем порядке.
6.2. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случаях:
6.2.1. обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком;
6.2.2. неисполнения Подрядчиком установленных законодательством Российской Федерации и настоящим договором обязательных требований к работе;
6.2.3. существенных недостатков, относительно которых был установлен разумный срок для их безвозмездного исправления и которые не были устранены по истечении установленного срока.
6.3. Расчеты за выполненные работы осуществляются по промежуточным актам от твердой договорной цены (если предусмотрен аванс от оставшейся части цены договора) в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и письмом Федеральной службы государственной статистики от 31.05.2005 № 01-02-9/381 «О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации № КС-2, КС-3 и КС-11» в порядке, установленном ниже, и оформляются актом приема выполненных работ и затрат.
6.4. Ежемесячно до 25 числа отчетного месяца Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ, оформленные по унифицированной форме № КС-2, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - Постановление Госкомстата), и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты счета-фактуры (копии счетов-фактур на материалы и другие документы).
6.5. Заказчик в течение 7 рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.
6.6. Оплата по договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке (выбрать одно из условий оплаты):
- перечисления 30% предоплаты в течение 5 дней после подписания договора, далее ежемесячно, по факту выполнения работ на основании подписанных актов о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КСЗ) и счета-фактуры (счета) в течение 5 банковских дней после подписания актов Заказчиком;
- ежемесячно, по факту выполнения работ на основании подписанных актов о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КСЗ) и счета-фактуры (счета) в течение 5 банковских дней после подписания актов Заказчиком.
6.7. Оплата выполненных Подрядчиком работ по настоящему договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.
6.8. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему договору.»;
е) в типовой форме договора аренды недвижимого имущества (приложение 17 к Постановлению):
в пункте 4.3 после слов «отдельных договоров» дополнить словами «или возмещается Арендодателю по договору возмещения затрат по содержанию и эксплуатации помещений.
{раздел 6 в редакции постановления Администрации от 26.05.2010 №256-па}
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а так же которые Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.
7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.
7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
7.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 7.1 настоящего договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, стороны вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
8. Гарантии качества
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания, распространяется на отношения Сторон, возникшие с «___»_______ 201__года, и действует до «___»_______201__года.
{п.8.1. в редакции постановления Администрации от 26.05.2010 №256-па}
8.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему договору работы составляет ____________________с даты утверждения акта приемки
(указать срок)
выполненных работ.
8.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
8.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в пункте 8.3 настоящего договора недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок по их обнаружении.
В течение трех дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках объекта Подрядчиком, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.
8.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
8.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в пункте 8.3 договора, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок.
В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
9. Ответственность Сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.
9.2. В случае нарушения сроков выполнения работ по вине Подрядчика, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от цены настоящего договора за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства.
9.3. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
9.4. Подрядчик не вправе передавать свои права по договору без письменного разрешения Заказчика. Заключение субподрядных договоров или передача прав по договору не изменяет обязательств Подрядчика по договору.
9.5. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком своих обязательств.
9.6. Стороны настоящего договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
10. Порядок урегулирования споров
10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 15 календарных дней с даты ее получения.
10.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тверской области.
10.4. К отношениям Сторон по настоящему договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.
11. Срок действия и порядок расторжения договора
11.1. Настоящий договор действует с момента его подписания Сторонами и до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств и урегулирования расчетов.
11.2. Настоящий договор расторгается на основании:
- письменного соглашения Сторон по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством;
- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.
11.3. При расторжении договора по любым основания Заказчик обязан:
- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего договора;
- в течение пяти рабочих дней подписать акты приемки-передачи выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС - 3 или дать мотивированный отказ;
- в течение пяти рабочих дней с момента оформления актов приемки-передачи выполненных работ и затрат и справки о стоимости выполненных работ и затрат оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.
12. Особые условия
12.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющие отношения к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия другой Стороны.
12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.
12.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.
12.4. Подрядчик несет ответственность по настоящему договору за действия привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков, субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.
12.5. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.
12.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Тверской области.
12.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего государственного контракта.
12.8. К настоящему договору прилагаются:
1) Смета на выполнение работ.
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________
13. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик*** Подрядчик***
Примечание. Пункты с пометкой *** должны содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. руководителя и быть заверены печатью.
Приложение
к типовой форме договора
на выполнение подрядных работ
Утверждаю:
Директор ГУ Тверской области
«ЦЗН ________________района»
___________________________
Смета
на выполнение ремонтных работ
объекта ___________________________
Сметная стоимость ______________ рублей
Сметная заработная плата _____________рублей
Составлена в базисных ценах на ____________ и текущих ценах на ____________.
№
п/п
№
поз.
Код
норма-
тива
Наимено-
вание
Единица
измере-ния
Объем
Базисная стоимость
за единицу
Базисная стоимость
всего
Индекс/цена
Текущая стоимость всего
всего
осн.
з/пл.
эксп.
всего
осн./з/п
эксп.
осн.
з/п
эксп.
всего
осн.
з/п
эксп.
мате-
риал
в т.ч.
з/пл
мате-риал
в т.ч.
з/п
мате
риал
в т.ч.
з/п
мате-
риал
в т.ч.
з/п
Смета составлена _________________/_______________/ Смета согласована______________/____________/
Приложение 17
Утверждена
постановлением Администрации
Тверской области
от 26.03.2008 № 69-па
{приложение 17 в редакции
постановления Администрации от 21.10.2008 № 381-па
Постановления Правительства от 20.09.2011 № 46-пп}
Типовая форма договора аренды недвижимого имущества
г. _________ «____»__________200__г.
__________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице _____________________, действующего на основании __________________ с одной стороны, и Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр занятости населения _____________района», именуемое в дальнейшем орган государственной службы занятости населения Тверской области (далее - «Арендатор»), в лице _______________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
{преамбула в редакции Постановления Правительства от 20.09.2011 № 46-пп}
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество (далее - объект), расположенный по адресу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать точный адрес объекта, для помещения - указать
___________________________________________________________________________________. дополнительные атрибуты (этаж, № помещения, кадастровый номер)
1.2. Цель использования:_______________________________________.
(указать цель использования)
1.3. Общая площадь объекта составляет _________________ кв. м.
2. Передача объекта
2.1. Передача объекта в аренду и его возврат производится по передаточному акту.
2.2. Передаточный акт оформляется по количеству экземпляров договора, подписывается представителями Арендодателя и Арендатора и скрепляется печатями.
2.3. С момента подписания передаточного акта последний становится неотъемлемой частью договора.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. на посещение объекта с целью периодического осмотра на предмет соблюдения условий его использования в соответствии с договором и действующим законодательством;
3.1.2. не отвечать за недостатки сданного в аренду объекта, которые были указаны им в передаточном акте или должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра объекта;
3.1.3. контролировать техническое состояние, правильность эксплуатации объекта;
3.1.4. на возмещение убытков (действительного ущерба и (или) упущенной выгоды), связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендатором своих обязательств по настоящему договору;
3.1.5. обращаться в суд с заявлением о расторжении договора, выселении Арендатора и взыскании с него арендной платы, неустойки;
3.1.6. контролировать соблюдение условий договора.
3.2. Арендатор имеет право:
3.2.1. после прекращения настоящего договора получить от Арендодателя стоимость неотделимых улучшений объекта, произведенных Арендатором за свой счет с предварительного письменного согласия Арендодателя;
3.2.2. на возмещение причиненных убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендодателем своих обязанностей, предусмотренных настоящим договором;
3.2.3. с письменного согласия Арендодателя и по согласованию с соответствующими уполномоченными органами производить работы, связанные с перестройкой, перепланировкой либо иными изменениями, не затрагивающими основную конструкцию здания.
3.3. Арендодатель обязан:
3.3.1. передать (принять) объект в соответствии с договором в течение ______ календарных дней со дня подписания договора, предупредив о недостатках, которые могут повлиять на нормальную эксплуатацию объекта;
3.3.2. в случае прекращения договора по любым основаниям принять объект от Арендатора по передаточному акту;
3.3.3. в случае аварий немедленно принимать все необходимые меры к их устранению;
3.3.4. в десятидневный срок рассматривать обращения Арендатора и давать на них обоснованные ответы;
3.3.5. по письменному запросу Арендатора в недельный срок представить Арендатору перечень услуг, необходимых для эксплуатации объекта в соответствии с его назначением и целями использования;
3.3.6. в определенные сроки производить капитальный ремонт сданного в аренду объекта;
3.3.7. информировать Арендатора о правах третьих лиц в отношении переданного по настоящему договору объекта.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. своевременно вносить арендную плату за пользование объектом (раздел 4 договора);
3.4.2. использовать объект исключительно в соответствии с условиями договора и назначением переданного в аренду недвижимого имущества;
3.4.3. не производить на объекте без письменного разрешения Арендодателя перепланировок и переоборудования арендуемого объекта, затрагивающих несущие (капитальные) конструкции здания, строения, сооружения;
3.4.4. при прекращении действия договора в течение 10 дней вернуть Арендодателю объект по передаточному акту в соответствии с разделом 2 настоящего договора, в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа, и со всеми неотделимыми улучшениями;
3.4.5. обеспечить доступ уполномоченных специалистов Арендодателя на объект;
3.4.6. немедленно (в течение рабочего дня) извещать Арендодателя о всяком повреждении, аварии и т.д., нанесшем (или грозящем нанести) объекту ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы, против дальнейшего разрушения или повреждения объекта;
3.4.7. поддерживать объект в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы по содержанию объекта.
4. Цена договора и порядок расчетов
4.1. За пользование имуществом Арендатор уплачивает Арендодателю денежные средства в размере ________________________ рублей, в том числе НДС (в месяц или год).
Оплата производится в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных из бюджета Тверской области.
4.2. Арендная плата вносится Арендатором в следующем порядке:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
(указывается порядок расчетов)
4.3. Оплата эксплутационных расходов и коммунальных услуг осуществляется Арендатором самостоятельно на основании заключенных им отдельных договоров.
5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с требованиями законодательства.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.
5.3. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.
5.4. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
5.5. Если обстоятельства, указанные в пункте 5.2 настоящего договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков (неустойки), понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
6. Досрочное расторжение договора
Расторжение договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
7. Особые условия
7.1. Обязательства Сторон, которые предусмотрены договором и возникли во время его действия, в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения прекращаются только их надлежащим исполнением.
7.2. Сведения об объекте, изложенные в договоре и приложениях к нему, являются достаточными для надлежащего использования объекта в соответствии с целями, указанными в разделе 1 договора.
7.3. Любые изменения и дополнения к договору должны быть совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует до \"___\" ___________________.
8.2. В день заключения настоящего договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся его предметом, утрачивают силу.
8.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих реквизитов не позднее _______ дней со дня их изменения.
8.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяются правила, установленные законодательством Российской Федерации.
8.5. Настоящий договор составлен в ____ экземплярах на русском языке. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего договора .
8.6. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть:
Приложение передаточный акт;
_____________________________.
9. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Арендодатель*** Арендатор***
Примечание. Пункты с пометкой *** должны содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. руководителя и быть заверены печатью.
Приложение 1
к типовой форме договора
аренды недвижимого имущества
{приложение 1 в редакции Постановления Правительства от 20.09.2011 № 46-пп}
Передаточный акт
Настоящий акт составлен во исполнение договора аренды недвижимого имущества и в подтверждение того факта, что __________________________
__________________________________________________________________
(Арендодатель) в лице ______________________________________________,
(Ф.И.О. руководителя)
действующий на основании _______________________, передал, а государственной казенное учреждение Тверской области «Центр занятости населения
_________________ района» (Арендатор), в лице директора ______________,
(Ф.И.О.)
действующего на основании Устава, принял в аренду ____________________
__________________________________________________________________.
(дать точное наименование, характеристику, индивидуализирующие данные помещений)
Подписи Сторон:
Передал Принял
Арендодатель*** Арендатор***
Примечание. Пункты с пометкой *** должны содержать наименование должности руководителя, Ф.И.О. руководителя, дату подписания и быть заверены печатью.
{в редакции Постановления Правительства от 20.09.2011 № 46-пп}
Приложение 18
Утверждена
постановлением Администрации
Тверской области
от 26.03.2008 № 69-па
{приложение 18 в редакции
Постановления Правительства от 20.09.2011 № 46-пп}
Типовая форма договора на оказание транспортных услуг
г._________ «___» _______ 200__ г.
Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр занятости населения _______________________ района», именуемое в дальнейшем орган государственной службы занятости населения Тверской области (далее - «Заказчик»), в лице директора ___________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________, именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________,
действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно далее именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:
{преамбула в редакции Постановления Правительства от 20.09.2011 № 46-пп}
1. Предмет договора
1.1. Предоставление Исполнителем транспортных услуг по заявке Заказчика для_____________________________________________________
1.2. Заказчику предоставляется автотранспорт ____________________
__________________________________________________________________.
(марка, номер автомобиля)
2. Обязанности и права Сторон
2.1. Обязанности и права Заказчика.
2.1.1. Заказчик обязан:
- осуществлять оплату услуг Исполнителя, исходя из установленных тарифов на автотранспортные услуги по настоящему договору (далее - тарифы) (приложение 1);
- в случае расторжения договора с Исполнителем оплатить последнему фактически оказанные услуги;
2.1.2. Заказчик вправе:
- отказаться полностью или частично от услуг Исполнителя в случае неисполнения или систематического некачественного исполнения условий договора, предупредив последнего не менее чем за 14 дней и предоставив обоснование для такого отказа;
- уменьшить размер оплаты в случае, если качество и объемы оказанных услуг ниже установленных договором.
2.2. Обязанности и права Исполнителя.
2.2.1. Исполнитель обязан:
- оказывать услуги в объемах, определенных настоящим договором, и установленного качества;
- предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами объемов и качества оказываемых услуг;
2.2.2. Исполнитель вправе:
- требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с их объемом и качеством;
- расторгнуть договор с Заказчиком при неисполнении последним условий договора, предупредив Заказчика не менее чем за 14 дней.
2.3. Сдача-приемка выполненных работ производится Сторонами по акту сдачи-приемки работ на оказание транспортных услуг (далее - акт сдачи-приемки), в котором указывается объем и качество выполняемых работ (приложение 2).
3. Стоимость услуг по договору
3.1. Оплата услуг осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области и производится в пределах установленных лимитов.
3.2. Стоимость услуг по договору составляет ______________рублей.
4. Порядок и условия расчетов за оказанные услуги
4.1. Фактическое время пользования автомобилем и пробег исчисляются с момента выхода из гаража до момента возвращения в гараж за вычетом нормативного времени отдыха водителя.
4.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик принимает автотранспортное обслуживание по тарифам.
4.3. Оплата производится по безналичному расчету в течение 10 дней после предоставления услуг и подписания Сторонами акта сдачи-приемки.
Заказчик производит оплату за оказанные услуги в соответствии с согласованными тарифами и счетами-фактурами, выставляемыми Исполнителем согласно поданным заявкам.
4.4. Условия оплаты дополнительных услуг, не предусмотренных данным договором, Сторонами определяются отдельным соглашением.
5. Ответственность Сторон
5.1. Исполнитель несет ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью пассажирам Заказчика, в соответствии с действующим законодательством.
5.2. За невыполнение условий договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6. Срок действия договора
Срок действия договора с «__» _____ 200 __ г. по «__» _____ 200 __ г.
7. Прочие условия
7.1. Споры и разногласия Сторон решаются путем переговоров, при недостижении согласия - в судебном порядке.
7.2. Все изменения по договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью договора. Никакие устные договоренности Сторон не имеют силы, если в договор не включены изменения, подписанные обеими Сторонами.
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.
7.4. Неотъемлемой частью договора являются приложения:
1) Тарифы на автотранспортное обслуживание;
2) Акт сдачи-приемки на оказание транспортных услуг.
8. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик*** Исполнитель***
Примечание. Пункты с пометкой *** должны содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. руководителя, быть заверены печатью.
Приложение 1
к типовой форме договора
на оказание транспортных
услуг
Тарифы
на автотранспортное обслуживание
(включая НДС и другие обязательные платежи)
Модель автомобиля
Стоимость одного
авточаса, в рублях
Стоимость одного километра
пробега, в рублях
Заказчик
_______________________________ (подпись)
________________________________ (Ф.И.О.)
__________________________________
«_______»___________________200__г
МП
Исполнитель
_______________________________ (подпись)
________________________________ (Ф.И.О.)
__________________________________
«_______»___________________200__г
МП
Приложение 2
к типовой форме договора
на оказание транспортных услуг
{приложение 2 в редакции Постановления Правительства от 20.09.2011 № 46-пп}
Акт сдачи-приемки работ на оказание транспортных услуг
_____________________________________________________________
Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр занятости населения _____________________ района, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора _______________________________________,
(фамилия, инициалы)
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________,
(должность, фамилия, инициалы)
действующего на основании ______________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что услуги по транспортному обслуживанию __________________________________________________________________
(наименование мероприятия)
выполнены в полном объеме и удовлетворяют условиям договора. Исполнителю произведены денежные выплаты в соответствии с выполненными услугами в сумме _____________________________ руб. в полном соответствии с заключенным договором и представленными документами.
Заказчик
_______________________________ (подпись)
________________________________ (Ф.И.О.)
__________________________________
Исполнитель
_______________________________ (подпись)
________________________________ (Ф.И.О.)
__________________________________
{в редакции Постановления Правительства от 20.09.2011 № 46-пп}
Приложение 19
Утверждена
постановлением Администрации Тверской области
от 26.03.2008 № 69-па
{приложение 19 в редакции
Постановления Правительства от 20.09.2011 № 46-пп
постановления Правительства от 19.11.2013 № 573-пп}
Типовая форма договора на проведение медицинского освидетельствования безработных граждан, направляемых на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
{наименование в редакции постановления Правительства от 19.11.2013 № 573-пп}
г. _____________ «___» _________ 201__ г.
Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр занятости населения ___________», именуемое в дальнейшем «Центр», в лице _________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________________________________________________________,
(наименование организации, осуществляющей медицинское освидетельствование)
именуемый (ая) в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
{преамбула в редакции Постановления Правительства от 20.09.2011 № 46-пп}
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является проведение Исполнителем в период
с ________ по ___________ медицинского освидетельствования безработных граждан (далее - Граждане) __________________, направляемых Центром на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по образовательной программе (специальности) _______________.
{п. 1.1 в редакции постановления Правительства от 19.11.2013 № 573-пп}
2. Обязательства Сторон
2.1. Центр обязуется оплатить Исполнителю стоимость медицинского освидетельствования указанных в пункте 1.1 настоящего договора Граждан в сумме ___________ (______________________) рублей в порядке расчета,
(сумма прописью)
предусмотренном пунктом 3.1 настоящего договора.
2.2. Исполнитель обязуется провести в установленном порядке медицинское освидетельствование Граждан, указанных в пункте 1.1 настоящего договора, и выдать им соответствующие документы.
3. Порядок расчета
3.1. Оплата расходов на проведение медицинского освидетельствования Граждан в сумме, указанной в пункте 2.1 раздела 2 настоящего договора, производится Центром по факту оказания услуг, и после подписания Сторонами акта об оказании услуг.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются по соглашению Сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Наличие спора не является основанием неисполнения обязательств по настоящему договору.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания, распространяется на отношения Сторон, возникшие с _____________, и действует до ___________.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
6. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Центр*
Исполнитель*
Примечание. Пункт с пометкой * должен содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. лица, подписывающего договор, и главного бухгалтера, быть заверен печатью.».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 05.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Жилищное законодательство, 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.030 Государственные нужды. Государственный заказ, 060.010.000 Трудоустройство и занятость населения (см. также 200.160.020), 060.010.050 Государственный фонд занятости населения Российской Федерации (см. также 080.080.020), 080.000.000 Финансы, 080.060.000 Бюджеты субъектов Российской Федерации, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: