Основная информация
| Дата опубликования: | 30 июля 2020г. |
| Номер документа: | RU50044306202000138 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | Глава городского округа Серпухов |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2020 № 2506
Об утверждении Порядка осуществления компенсации затрат на имущество, подлежащее сносу и (или) восстановлению при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «Городской округ Серпухов Московской области»
постановляю:
1. Утвердить Порядок осуществления компенсации затрат на имущество, подлежащее сносу и (или) восстановлению при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства (прилагается).
2.Заместителю главы администрации Шашковой О.И. опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3.Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрацииО.А. Сотника.
Глава городского округа Ю.О. Купецкая
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
городского округа Серпухов Московской области от 30.07. 2020 № 2506
ПОРЯДОК
осуществления компенсации затрат
на имущество, подлежащее сносу
и (или) восстановлению при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства
1. Настоящий Порядок осуществления компенсации затрат на имущество, подлежащее сносу и (или) восстановлению при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства определяет правила осуществления компенсации затрат на имущество, подлежащее сносу и (или) восстановлению при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа Серпухов Московской области (далее - компенсация) собственникам имущества (далее - Порядок).
2. Компенсация предоставляется собственникам имущества, подлежащего сносу и (или) восстановлению при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства (далее - собственник имущества),финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа Серпухов Московской области (далее - Компенсация).
3. Компенсация собственникам имущества производится органом, осуществляющим функции заказчика при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства (далее - Заказчик).
4. Собственник имущества представляет заказчику следующие документы:
а) перечень имущества;
б) копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на имущество либо копии иных документов, подтверждающих в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие, возникновение, переход права на имущество;
в) письмо-подтверждение о выполнении работ по сносу и (или) восстановлению при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства собственными силами;
г) отчет об оценке.
5. При выполнении работ по сносу и (или) восстановлению при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства собственником имущества, собственными силами, компенсация включает убытки и затраты в виде расходов:
а) на выполнение работ по сносу и (или) восстановлению при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства (включая выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, подготовку рабочей документации, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, выполнение строительно-монтажных работ);
б) связанных с восстановлением процесса функционирования объектов электросетевого хозяйства и обязательных платежей, связанных
с осуществлением государственной регистрации прав собственника на восстановленное имущество и постановкой его на кадастровый учет;
6. Размер компенсации собственнику имущества определяется на основании отчета об оценке, составленного в соответствии с законодательством об оценочной деятельности в Российской Федерации (далее - отчет об оценке).
Увеличение размера компенсации, определенного на основании отчета об оценке, не допускается.
7. Предоставление компенсации заказчиком собственнику имущества осуществляется на основании соглашения об осуществлении компенсации собственникам объектов электросетевого хозяйства (далее - Соглашение).
8. Соглашение включает в себя:
а) перечень имущества, подлежащего сносу и (или) восстановлению при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства, сформированный на основании копий свидетельств о государственной регистрации права собственности на имущество либо копий иных документов, подтверждающих в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие, возникновение, переход права на имущество;
б) информацию согласно проектной документации об объекте, финансирование которого осуществляется за счет средств бюджета
городского округа Серпухов Московской области и в зону производства работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) которого попадает имущество, в связи с чем, возникает необходимость выноса его из зоны производства работ путем сноса и (или) восстановления;
в) положения, устанавливающие обязанности собственника имущества осуществить мероприятия по сносу и (или) восстановлению при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства;
г) порядок и сроки выполнения собственником имущества обязательств по восстановлению процесса функционирования имущества;
д) положения, устанавливающие права и обязанности сторон Соглашения о выплате собственнику имущества компенсации затрат и убытков, связанных со сносом и (или) восстановлениемпри строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства, и порядок их взаимодействия при реализации Соглашения;
е) порядок определения размера компенсации с обязательным этапом подготовки отчета об оценке;
ж) сроки (порядок определения сроков) и порядок перечисления компенсации, а также положения, устанавливающие возможность перечисления компенсации частями;
з) порядок заключения дополнительного соглашения для уточнения окончательного размера подлежащей выплате собственнику имущества компенсации на основании отчета об оценке и сроков перечисления, а также случаи и порядок досрочного прекращения Соглашения;
и) иные взаимные права и обязанности сторон Соглашения, возникающие в ходе осуществления мероприятий по сносу и (или) восстановлению при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства.
9. Перечисление компенсации заказчиком осуществляется на счет собственника, открытый в кредитной организации Российской Федерации в сроки и размере, установленные Соглашением с учетом заключенного дополнительного соглашения после подготовки отчета об оценке.
Заместитель главы администрации О.А. Сотник
Приложение к Порядку
Примерное соглашение
об осуществлении компенсации затрат на имущество, подлежащее сносу и (или) восстановлению при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства
г. о. Серпухов " " 20_г.
________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице руководителя, действующего на основании, с одной стороны, _______________, именуемое в дальнейшем "Собственник", в лице_____________ , действующего на основании___________ , с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны", руководствуясь постановлением главы городского округа Серпухов от ___________№ _____, в целяхсноса и (или) восстановления при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства -____________, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа Серпухов Московской области, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Термины и их толкование
1.1. Имущество - подлежащие сносу и (или) восстановлению при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства, расположенные на территории застройки объекта, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа Серпухов, указанные в перечне, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2. Предмет Соглашения
Настоящее Соглашение определяет условия осуществления заказчиком денежной компенсации Собственнику инженерных сетей и сооружений, подлежащих сносу и (или) восстановлению при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства в процессе строительства объекта, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа Серпухов.
3. Обязательства сторон
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Выплатить денежную компенсацию Собственнику Имущества в размере__________( ), в том числе НДС (20%), определенном в соответствии с отчетом об оценке от_________№_______.
3.1.2. Перечислить денежные средства, указанные в пункте 3.1.1 настоящего Соглашения, на расчетный счет Собственника, указанный в настоящем Соглашении, не позднее _____ (____) банковских дней с момента подписания Сторонами настоящего Соглашения.
3.2. В случае изменения банковских реквизитов Собственник обязуется сообщить заказчику о таком изменении в течение пяти рабочих дней с момента изменения.
4. Ответственность.
4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
5.2. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон путем оформления дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5.3. При исполнении настоящего Соглашения Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в ___ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.5. Все разногласия, возникающие из настоящего Соглашения, решаются путем переговоров. В случае недостижения согласия спорные вопросы разрешаются в соответствии с законодательством в суде, арбитражном суде с соблюдением претензионного (досудебного) порядка урегулирования спора. Ответ на претензию дается в течение __дней с момента ее получения в письменной форме.
5.6. Неотъемлемой частью Соглашения (приложением) являются следующие документы:
5.6.1. Перечень имущества, подлежащего сносу и (или) восстановлению, при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства, сформированный на основании копий свидетельств о государственной регистрации права собственности на имущество либо копий иных документов, подтверждающих в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие, возникновение, переход права на имущество.
5.6.2. Информацию согласно проектной документации об объекте, финансирование которого осуществляется за счет средств
городского округа Серпухов Московской области и в зону производства работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) которого попадает имущество, в связи с чем, возникает необходимость выноса его из зоны производства работ путем сноса и (или) восстановления пристроительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства (далее - объект).
5.6.3. Положения, устанавливающие обязанности собственника имущества или осуществить мероприятия по сносу и (или) восстановлению при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства имущества.
5.6.4. Порядок и сроки выполнения собственником имущества обязательств по восстановлению процесса функционирования имущества.
5.6.5. Положения, устанавливающие права и обязанности сторон Соглашения о выплате собственнику имущества компенсации затрат и убытков, связанных со сносом и (или) восстановлениемпри строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства имущества, и порядок их взаимодействия при реализации Соглашения.
5.6.6. Порядок определения размера компенсации с обязательным этапом подготовки отчета об оценке.
5.6.7. Иные взаимные права и обязанности сторон Соглашения, возникающие в ходе осуществления мероприятий по сносу и (или) восстановлению при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства имущества
5.6.8. Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на Имущество либо копия иного документа, подтверждающего в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие, возникновение, переход права на Имущество.
5.6.9. Письмо-подтверждение о выполнении работ по сносу и (или) восстановлению при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства имущества собственными силами.
5.6.10. Отчет об оценке.
6. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2020 № 2506
Об утверждении Порядка осуществления компенсации затрат на имущество, подлежащее сносу и (или) восстановлению при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «Городской округ Серпухов Московской области»
постановляю:
1. Утвердить Порядок осуществления компенсации затрат на имущество, подлежащее сносу и (или) восстановлению при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства (прилагается).
2.Заместителю главы администрации Шашковой О.И. опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3.Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрацииО.А. Сотника.
Глава городского округа Ю.О. Купецкая
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
городского округа Серпухов Московской области от 30.07. 2020 № 2506
ПОРЯДОК
осуществления компенсации затрат
на имущество, подлежащее сносу
и (или) восстановлению при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства
1. Настоящий Порядок осуществления компенсации затрат на имущество, подлежащее сносу и (или) восстановлению при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства определяет правила осуществления компенсации затрат на имущество, подлежащее сносу и (или) восстановлению при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа Серпухов Московской области (далее - компенсация) собственникам имущества (далее - Порядок).
2. Компенсация предоставляется собственникам имущества, подлежащего сносу и (или) восстановлению при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства (далее - собственник имущества),финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа Серпухов Московской области (далее - Компенсация).
3. Компенсация собственникам имущества производится органом, осуществляющим функции заказчика при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства (далее - Заказчик).
4. Собственник имущества представляет заказчику следующие документы:
а) перечень имущества;
б) копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на имущество либо копии иных документов, подтверждающих в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие, возникновение, переход права на имущество;
в) письмо-подтверждение о выполнении работ по сносу и (или) восстановлению при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства собственными силами;
г) отчет об оценке.
5. При выполнении работ по сносу и (или) восстановлению при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства собственником имущества, собственными силами, компенсация включает убытки и затраты в виде расходов:
а) на выполнение работ по сносу и (или) восстановлению при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства (включая выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, подготовку рабочей документации, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, выполнение строительно-монтажных работ);
б) связанных с восстановлением процесса функционирования объектов электросетевого хозяйства и обязательных платежей, связанных
с осуществлением государственной регистрации прав собственника на восстановленное имущество и постановкой его на кадастровый учет;
6. Размер компенсации собственнику имущества определяется на основании отчета об оценке, составленного в соответствии с законодательством об оценочной деятельности в Российской Федерации (далее - отчет об оценке).
Увеличение размера компенсации, определенного на основании отчета об оценке, не допускается.
7. Предоставление компенсации заказчиком собственнику имущества осуществляется на основании соглашения об осуществлении компенсации собственникам объектов электросетевого хозяйства (далее - Соглашение).
8. Соглашение включает в себя:
а) перечень имущества, подлежащего сносу и (или) восстановлению при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства, сформированный на основании копий свидетельств о государственной регистрации права собственности на имущество либо копий иных документов, подтверждающих в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие, возникновение, переход права на имущество;
б) информацию согласно проектной документации об объекте, финансирование которого осуществляется за счет средств бюджета
городского округа Серпухов Московской области и в зону производства работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) которого попадает имущество, в связи с чем, возникает необходимость выноса его из зоны производства работ путем сноса и (или) восстановления;
в) положения, устанавливающие обязанности собственника имущества осуществить мероприятия по сносу и (или) восстановлению при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства;
г) порядок и сроки выполнения собственником имущества обязательств по восстановлению процесса функционирования имущества;
д) положения, устанавливающие права и обязанности сторон Соглашения о выплате собственнику имущества компенсации затрат и убытков, связанных со сносом и (или) восстановлениемпри строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства, и порядок их взаимодействия при реализации Соглашения;
е) порядок определения размера компенсации с обязательным этапом подготовки отчета об оценке;
ж) сроки (порядок определения сроков) и порядок перечисления компенсации, а также положения, устанавливающие возможность перечисления компенсации частями;
з) порядок заключения дополнительного соглашения для уточнения окончательного размера подлежащей выплате собственнику имущества компенсации на основании отчета об оценке и сроков перечисления, а также случаи и порядок досрочного прекращения Соглашения;
и) иные взаимные права и обязанности сторон Соглашения, возникающие в ходе осуществления мероприятий по сносу и (или) восстановлению при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства.
9. Перечисление компенсации заказчиком осуществляется на счет собственника, открытый в кредитной организации Российской Федерации в сроки и размере, установленные Соглашением с учетом заключенного дополнительного соглашения после подготовки отчета об оценке.
Заместитель главы администрации О.А. Сотник
Приложение к Порядку
Примерное соглашение
об осуществлении компенсации затрат на имущество, подлежащее сносу и (или) восстановлению при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства
г. о. Серпухов " " 20_г.
________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице руководителя, действующего на основании, с одной стороны, _______________, именуемое в дальнейшем "Собственник", в лице_____________ , действующего на основании___________ , с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны", руководствуясь постановлением главы городского округа Серпухов от ___________№ _____, в целяхсноса и (или) восстановления при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства -____________, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа Серпухов Московской области, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Термины и их толкование
1.1. Имущество - подлежащие сносу и (или) восстановлению при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства, расположенные на территории застройки объекта, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа Серпухов, указанные в перечне, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2. Предмет Соглашения
Настоящее Соглашение определяет условия осуществления заказчиком денежной компенсации Собственнику инженерных сетей и сооружений, подлежащих сносу и (или) восстановлению при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства в процессе строительства объекта, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа Серпухов.
3. Обязательства сторон
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Выплатить денежную компенсацию Собственнику Имущества в размере__________( ), в том числе НДС (20%), определенном в соответствии с отчетом об оценке от_________№_______.
3.1.2. Перечислить денежные средства, указанные в пункте 3.1.1 настоящего Соглашения, на расчетный счет Собственника, указанный в настоящем Соглашении, не позднее _____ (____) банковских дней с момента подписания Сторонами настоящего Соглашения.
3.2. В случае изменения банковских реквизитов Собственник обязуется сообщить заказчику о таком изменении в течение пяти рабочих дней с момента изменения.
4. Ответственность.
4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
5.2. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон путем оформления дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5.3. При исполнении настоящего Соглашения Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в ___ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.5. Все разногласия, возникающие из настоящего Соглашения, решаются путем переговоров. В случае недостижения согласия спорные вопросы разрешаются в соответствии с законодательством в суде, арбитражном суде с соблюдением претензионного (досудебного) порядка урегулирования спора. Ответ на претензию дается в течение __дней с момента ее получения в письменной форме.
5.6. Неотъемлемой частью Соглашения (приложением) являются следующие документы:
5.6.1. Перечень имущества, подлежащего сносу и (или) восстановлению, при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства, сформированный на основании копий свидетельств о государственной регистрации права собственности на имущество либо копий иных документов, подтверждающих в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие, возникновение, переход права на имущество.
5.6.2. Информацию согласно проектной документации об объекте, финансирование которого осуществляется за счет средств
городского округа Серпухов Московской области и в зону производства работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) которого попадает имущество, в связи с чем, возникает необходимость выноса его из зоны производства работ путем сноса и (или) восстановления пристроительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства (далее - объект).
5.6.3. Положения, устанавливающие обязанности собственника имущества или осуществить мероприятия по сносу и (или) восстановлению при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства имущества.
5.6.4. Порядок и сроки выполнения собственником имущества обязательств по восстановлению процесса функционирования имущества.
5.6.5. Положения, устанавливающие права и обязанности сторон Соглашения о выплате собственнику имущества компенсации затрат и убытков, связанных со сносом и (или) восстановлениемпри строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства имущества, и порядок их взаимодействия при реализации Соглашения.
5.6.6. Порядок определения размера компенсации с обязательным этапом подготовки отчета об оценке.
5.6.7. Иные взаимные права и обязанности сторон Соглашения, возникающие в ходе осуществления мероприятий по сносу и (или) восстановлению при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства имущества
5.6.8. Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на Имущество либо копия иного документа, подтверждающего в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие, возникновение, переход права на Имущество.
5.6.9. Письмо-подтверждение о выполнении работ по сносу и (или) восстановлению при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объектов электросетевого хозяйства имущества собственными силами.
5.6.10. Отчет об оценке.
6. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | "Серпуховские вести" № 30 от 07.08.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 210.020.020 Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения; водоотведение, снабжение населения топливом(см. также 050.000.000), 210.020.050 Другие вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
