Основная информация
| Дата опубликования: | 01 октября 2019г. |
| Номер документа: | RU38000201902520 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Иркутская область |
| Принявший орган: | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Приказ исп орг
МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 1 октября 2019г. № 29-мпр
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14 АВГУСТА 2014 ГОДА № 131-МП
В соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2018 года № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июня 2019 года № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1011 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042», руководствуясь Положением о министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области от 14 августа 2014 года № 131-мп «Об утверждении типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения государственных нужд Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:
1) в типовой форме контракта на поставку товаров для обеспечения государственных нужд Иркутской области, утвержденной приказом:
абзац пятый пункта 1.1 признать утратившим силу;
пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Обоснование цены Контракта приведено в Приложении 6 к Контракту.
(Условие указывается Заказчиком при осуществлении закупки у единственного Поставщика, в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 93 Закона о контрактной системе).»;
в пункте 7.2:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе начислить штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановлением № 1042) и составляет:»;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, абзацы третий - седьмой настоящего пункта излагаются в соответствии с положениями данного порядка.»;
в пункте 7.4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий:»;
абзацы тринадцатый, четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 000 рублей и не менее 1 000 рублей.
Положения настоящего пункта не применяются в случае, предусмотренном пунктом 7.5 Контракта.»;
абзацы пятнадцатый - семнадцатый исключить;
пункт 7.5. изложить в следующей редакции:
«7.5. В случае заключения Контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий:
в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
а) 10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).»;
абзац первый пункта 7.6 изложить в следующей редакции:
«7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий:»;
в пункте 7.15 слова «начисленной неустойки (штрафов, пени)» заменить словами «начисленных штрафов»;
в пункте 7.16 слова «начисленной неустойки (штрафов, пени)» заменить словами «начисленных штрафов»;
в пункте 11.3 слово «Арбитражного» исключить;
в пункте 11.4 слова «в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика» заменить словами «в судебном порядке»;
пункт 12.6 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- Приложение 6 «Обоснование цены контракта» (Включается в Контракт при осуществлении закупки у единственного Поставщика в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 93 Закона о контрактной системе)»;
приложение 2 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Поставщиком представлено обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с условиями Контракта _____________ (реквизиты).»;
дополнить приложением 6 (прилагается);
2) в типовой форме контракта на выполнение работ для обеспечения государственных нужд Иркутской области, утвержденной приказом:
пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Обоснование цены Контракта приведено в Приложении 6 к Контракту.»;
(Условие указывается Заказчиком при осуществлении закупки у единственного Подрядчика в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 93 Закона о контрактной системе).»;
пункт 2.9 дополнить абзацами двадцать восьмым, двадцать девятым следующего содержания:
«Вариант V. Оплата работ по Контракту, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства:
Заказчик оплачивает Работы, выполненные Подрядчиком в пределах цены Контракта в соответствии со сметой в сроки и в размерах, которые установлены Контрактом или графиком оплаты выполненных по Контракту работ (Указывается по усмотрению Заказчика) с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ и фактически выполненных Подрядчиком работ.»;
пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. В Контракте указывается один из вариантов:
Вариант I.
Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме:___________(Указывается календарная дата).
Вариант II.
Сроки выполнения Работ по этапам (отчетным периодам) отражены в графике выполнения Работ (Приложение 3 к Контракту). (Указывается в случае выполнения Работ по этапам, а также при заключении Контракта на срок более чем 3 года и ценой более чем 100 млн. (сто миллионов) рублей).
Вариант III.
Сроки выполнения работ по Контракту осуществляется в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение 3 к Контракту). (Указывается при заключении Контракта, предметом которого является строительство, реконструкция объектов капитального строительства).»;
в пункте 7.2:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе начислить штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановлением № 1042) и составляет:»;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, абзацы третий - седьмой настоящего пункта излагаются в соответствии с положениями данного порядка.»;
в пункте 7.4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий:»;
абзацы тринадцатый, четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 000 рублей и не менее 1 000 рублей.
Положения настоящего пункта не применяются в случае, предусмотренном пунктом 7.5 Контракта.»;
абзацы пятнадцатый - семнадцатый исключить;
пункт 7.5. изложить в следующей редакции:
«7.5. В случае заключения Контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий:
в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
а) 10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).»;
абзац первый пункта 7.6 изложить в следующей редакции:
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий:»;
в пункте 7.16 слова «начисленной неустойки (штрафов, пени)» заменить словами «начисленных штрафов»;
в пункте 7.17 слова «начисленной неустойки (штрафов, пени)» заменить словами «начисленных штрафов»;
в пункте 11.3 слово «Арбитражного» исключить;
в пункте 11.4 слова «в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика» заменить словами «в судебном порядке»;
в пункте 12.6:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- Приложение 3 «График выполнения работ» / «График выполнения строительно- монтажных работ» (Наименование приложения указывается в соответствии с пунктом 3.1 Контракта).»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- Приложение 6 «Обоснование цены контракта» (Включается в Контракт при осуществлении закупки у единственного Подрядчика в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 93 Закона о контрактной системе.)»;
приложение 2 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Поставщиком представлено обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с условиями Контракта _____________ (реквизиты).»;
приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается);
дополнить приложением 6 (прилагается);
3) в типовой форме контракта на оказание услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области, утвержденной приказом:
пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Обоснование цены Контракта приведено в Приложении 5 к Контракту.»;
(Условие указывается Заказчиком при осуществлении закупки у единственного Исполнителя в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 93 Закона о контрактной системе).»;
пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. В Контракте указывается один из вариантов:
Вариант I.
Срок оказания Услуг Исполнителем по Контракту в полном объеме:___________(Указывается календарная дата).
Вариант II.
Сроки оказания Услуг по этапам (отчетным периодам) отражены в графике оказания Услуг (Приложение 3 к Контракту). (Указывается в случае оказания Услуг по этапам, а также при заключении Контракта на срок более чем 3 года и ценой более чем 100 млн. (сто миллионов) рублей).»;
в пункте 7.2:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе начислить штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановлением № 1042) и составляет:»;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, абзацы третий - седьмой настоящего пункта излагаются в соответствии с положениями данного порядка.»;
в пункте 7.4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий:»;
абзацы тринадцатый, четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 000 рублей и не менее 1 000 рублей.
Положения настоящего пункта не применяются в случае, предусмотренном пунктом 7.5 Контракта.»;
абзацы пятнадцатый - семнадцатый исключить;
пункт 7.5. изложить в следующей редакции:
«7.5. В случае заключения Контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий:
в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
а) 10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).»;
абзац первый пункта 7.6 изложить в следующей редакции:
«7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий:»
в пункте 7.15 слова «начисленной неустойки (штрафов, пени)» заменить словами «начисленных штрафов»;
в пункте 7.16 слова «начисленной неустойки (штрафов, пени)» заменить словами «начисленных штрафов»;
в пункте 11.3 слово «Арбитражного» исключить;
в пункте 11.4 слова «в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика» заменить словами «в судебном порядке»;
пункт 12.6 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«- Приложение 5 «Обоснование цены контракта» (Включается в Контракт при осуществлении закупки у единственного Исполнителя в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 93 Закона о контрактной системе.)»;
приложение 2 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Исполнителем представлено обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с условиями Контракта _____________ (реквизиты).»;
дополнить приложением 5 (прилагается);
4) в типовых условиях контрактов для обеспечения государственных нужд Иркутской области, утвержденных приказом:
в пункте 2:
подпункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Раздел контракта «Срок, место и порядок поставки товара» включает срок исполнения обязательств, место исполнения обязательств, а также график исполнения контракта в случае, предусмотренном частью 12 статьи 34 Закона о контрактной системе.
Раздел контракта «Срок выполнения работ» включает: срок исполнения обязательств; график исполнения контракта при исполнении обязательств по этапам или в случае, предусмотренном частью 12 статьи 34 Закона о контрактной системе; график выполнения строительно-монтажных работ по контракту предметом, которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства.
Раздел контракта «Срок оказания услуг» включает срок исполнения обязательств, график исполнения контракта при исполнении обязательств по этапам или в случае, предусмотренном частью 12 статьи 34 Закона о контрактной системе.»;
в подпункте 2.12 слова «, включается следующее обязательное условие: «Все споры по контракту рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика» исключить;
подпункт 4.1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. В контракты на выполнение работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства дополнительно к требованиям, предусмотренным пунктом 2 Типовых условий, включаются:
условия о поэтапной оплате выполненных подрядчиком работ исходя из объема таких работ и цены контракта;
обязанность подрядчика выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту конкретные виды и объемы работ из числа видов и объемов работ, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 года № 570, исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией, в процентном соотношении от цены контракта;
график выполнения строительно-монтажных работ.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Министр по регулированию контрактной
системы в сфере закупок Иркутской области
А.В. Сеньков
Приложение 1
к приказу министерства по регулированию контрактной
системы в сфере закупок Иркутской области
от 1 октября 2019г. № 29-мпр
«Приложение 6
к Контракту
№ ___ от «__» _____ 20__ г.
ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА
(Включается в Контракт при осуществлении закупки у единственного Поставщика, в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 93 Закона о контрактной системе).
Метод определения цены Контракта ________________________________________.
Цена Контракта___________________________________________.
(Метод определения цены контракта и цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком, определяются заказчиком посредством применения метода или нескольких методов, предусмотренных статьей 22 Закона о контрактной системе, в соответствии с нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, принятыми в соответствии с частью 22 статьи 22 Закона о контрактной системе, с учетом методических рекомендаций по применению методов определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товаров, работы услуги, установленных федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.)
Обоснование (расчет) цены Контракта________________________.
(Обоснование цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, осуществляется по форме, предусмотренной методическими рекомендациями по применению методов определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товаров, работы услуги, установленными федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, и должно содержать: полученные заказчиком информацию, расчеты и использованные заказчиком источники информации о ценах товаров, работ, услуг, в том числе путем указания соответствующих сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иного указания, основные характеристики объекта закупки, метод (методы) обоснования цены контракта (цены лота) с обоснованием использования выбранного метода (методов).
К Приложению 6 к Контракту прилагаются документы, подтверждающие обоснование и определение цены контракта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.)».
Приложение 2
к приказу министерства по регулированию контрактной
системы в сфере закупок Иркутской области
от ___________ № ____________
«Приложение 3
к Контракту
№ ___ от «__» _____ 20__ г.
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
(При выполнении Работ по этапам, а также при заключении Контракта на срок более чем 3 года и ценой более чем 100 млн. (сто миллионов) рублей)
N п/п
Наименование работ
Кол-во (объем)
Срок выполнения работ
Примечание
Заказчик: Подрядчик:
_________________________ _________________________
«____» _________ 20__ г. «__» _________ 20__ г.
М.П. М.П. (при наличии печати)
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТРАЖНЫХ РАБОТ
(При заключении Контракта, предметом которого является строительство, реконструкция объектов капитального строительства)
Составляется в соответствии с приказом Минстроя России от 5 июня 2018 года № 336/пр «Об утверждении Методики составления графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных по контракту (договору), предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, работ».».
Приложение 3
к приказу министерства по регулированию контрактной
системы в сфере закупок Иркутской области
от 1 октября 2019г. № 29-мпр
«Приложение 6
к Контракту
№ ___ от «__» _____ 20__ г.
ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА
(Включается в Контракт при осуществлении закупки у единственного Подрядчика, в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 93 Закона о контрактной системе).
Метод определения цены Контракта __________________________.
Цена Контракта____________________________________________.
(Метод определения цены контракта и цена контракта, заключаемого с единственным подрядчиком, определяются заказчиком посредством применения метода или нескольких методов, предусмотренных статьей 22 Закона о контрактной системе, в соответствии с нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, принятыми в соответствии с частью 22 статьи 22 Закона о контрактной системе, с учетом методических рекомендаций по применению методов определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товаров, работы услуги, установленных федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.)
Обоснование (расчет) цены Контракта_________________________.
(Обоснование цены контракта, заключаемого с единственным подрядчиком, осуществляется по форме, предусмотренной методическими рекомендациями по применению методов определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товаров, работы услуги, установленными федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, и должно содержать: полученные заказчиком информацию, расчеты и использованные заказчиком источники информации о ценах товаров, работ, услуг, в том числе путем указания соответствующих сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иного указания, основные характеристики объекта закупки, метод (методы) обоснования цены контракта (цены лота) с обоснованием использования выбранного метода (методов).
К Приложению 6 к Контракту прилагаются документы, подтверждающие обоснование и определение цены контракта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Документами, подтверждающими обоснование и определение цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства, выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, с использованием проектно-сметного метода являются проектная документация, включающая сметную стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, определенную в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.)».
Приложение 4
к приказу министерства по регулированию контрактной
системы в сфере закупок Иркутской области
от 1 октября 2019г. № 29-мпр
«Приложение 5
к Контракту
№ ___ от «__» _____ 20__ г.
ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА
(Включается в Контракт при осуществлении закупки у единственного Исполнителя, в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 93 Закона о контрактной системе).)
Метод определения цены Контракта __________________________.
Цена Контракта___________________________________________.
(Метод определения цены контракта и цена контракта, заключаемого с единственным исполнителем, определяются заказчиком посредством применения метода или нескольких методов, предусмотренных статьей 22 Закона о контрактной системе, в соответствии с нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, принятыми в соответствии с частью 22 статьи 22 Закона о контрактной системе, с учетом методических рекомендаций по применению методов определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товаров, работы услуги, установленных федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.)
Обоснование (расчет) цены Контракта________________________.
(Обоснование цены контракта, заключаемого с единственным исполнителем, осуществляется по форме, предусмотренной методическими рекомендациями по применению методов определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товаров, работы услуги, установленными федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, и должно содержать: полученные заказчиком информацию, расчеты и использованные заказчиком источники информации о ценах товаров, работ, услуг, в том числе путем указания соответствующих сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иного указания, основные характеристики объекта закупки, метод (методы) обоснования цены контракта (цены лота) с обоснованием использования выбранного метода (методов).
К Приложению 5 к Контракту прилагаются документы, подтверждающие обоснование и определение цены контракта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.)».
Приказ исп орг
МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 1 октября 2019г. № 29-мпр
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14 АВГУСТА 2014 ГОДА № 131-МП
В соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2018 года № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июня 2019 года № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1011 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042», руководствуясь Положением о министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области от 14 августа 2014 года № 131-мп «Об утверждении типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения государственных нужд Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:
1) в типовой форме контракта на поставку товаров для обеспечения государственных нужд Иркутской области, утвержденной приказом:
абзац пятый пункта 1.1 признать утратившим силу;
пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Обоснование цены Контракта приведено в Приложении 6 к Контракту.
(Условие указывается Заказчиком при осуществлении закупки у единственного Поставщика, в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 93 Закона о контрактной системе).»;
в пункте 7.2:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе начислить штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановлением № 1042) и составляет:»;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, абзацы третий - седьмой настоящего пункта излагаются в соответствии с положениями данного порядка.»;
в пункте 7.4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий:»;
абзацы тринадцатый, четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 000 рублей и не менее 1 000 рублей.
Положения настоящего пункта не применяются в случае, предусмотренном пунктом 7.5 Контракта.»;
абзацы пятнадцатый - семнадцатый исключить;
пункт 7.5. изложить в следующей редакции:
«7.5. В случае заключения Контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий:
в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
а) 10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).»;
абзац первый пункта 7.6 изложить в следующей редакции:
«7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий:»;
в пункте 7.15 слова «начисленной неустойки (штрафов, пени)» заменить словами «начисленных штрафов»;
в пункте 7.16 слова «начисленной неустойки (штрафов, пени)» заменить словами «начисленных штрафов»;
в пункте 11.3 слово «Арбитражного» исключить;
в пункте 11.4 слова «в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика» заменить словами «в судебном порядке»;
пункт 12.6 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- Приложение 6 «Обоснование цены контракта» (Включается в Контракт при осуществлении закупки у единственного Поставщика в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 93 Закона о контрактной системе)»;
приложение 2 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Поставщиком представлено обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с условиями Контракта _____________ (реквизиты).»;
дополнить приложением 6 (прилагается);
2) в типовой форме контракта на выполнение работ для обеспечения государственных нужд Иркутской области, утвержденной приказом:
пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Обоснование цены Контракта приведено в Приложении 6 к Контракту.»;
(Условие указывается Заказчиком при осуществлении закупки у единственного Подрядчика в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 93 Закона о контрактной системе).»;
пункт 2.9 дополнить абзацами двадцать восьмым, двадцать девятым следующего содержания:
«Вариант V. Оплата работ по Контракту, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства:
Заказчик оплачивает Работы, выполненные Подрядчиком в пределах цены Контракта в соответствии со сметой в сроки и в размерах, которые установлены Контрактом или графиком оплаты выполненных по Контракту работ (Указывается по усмотрению Заказчика) с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ и фактически выполненных Подрядчиком работ.»;
пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. В Контракте указывается один из вариантов:
Вариант I.
Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме:___________(Указывается календарная дата).
Вариант II.
Сроки выполнения Работ по этапам (отчетным периодам) отражены в графике выполнения Работ (Приложение 3 к Контракту). (Указывается в случае выполнения Работ по этапам, а также при заключении Контракта на срок более чем 3 года и ценой более чем 100 млн. (сто миллионов) рублей).
Вариант III.
Сроки выполнения работ по Контракту осуществляется в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение 3 к Контракту). (Указывается при заключении Контракта, предметом которого является строительство, реконструкция объектов капитального строительства).»;
в пункте 7.2:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе начислить штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановлением № 1042) и составляет:»;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, абзацы третий - седьмой настоящего пункта излагаются в соответствии с положениями данного порядка.»;
в пункте 7.4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий:»;
абзацы тринадцатый, четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 000 рублей и не менее 1 000 рублей.
Положения настоящего пункта не применяются в случае, предусмотренном пунктом 7.5 Контракта.»;
абзацы пятнадцатый - семнадцатый исключить;
пункт 7.5. изложить в следующей редакции:
«7.5. В случае заключения Контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий:
в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
а) 10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).»;
абзац первый пункта 7.6 изложить в следующей редакции:
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий:»;
в пункте 7.16 слова «начисленной неустойки (штрафов, пени)» заменить словами «начисленных штрафов»;
в пункте 7.17 слова «начисленной неустойки (штрафов, пени)» заменить словами «начисленных штрафов»;
в пункте 11.3 слово «Арбитражного» исключить;
в пункте 11.4 слова «в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика» заменить словами «в судебном порядке»;
в пункте 12.6:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- Приложение 3 «График выполнения работ» / «График выполнения строительно- монтажных работ» (Наименование приложения указывается в соответствии с пунктом 3.1 Контракта).»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- Приложение 6 «Обоснование цены контракта» (Включается в Контракт при осуществлении закупки у единственного Подрядчика в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 93 Закона о контрактной системе.)»;
приложение 2 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Поставщиком представлено обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с условиями Контракта _____________ (реквизиты).»;
приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается);
дополнить приложением 6 (прилагается);
3) в типовой форме контракта на оказание услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области, утвержденной приказом:
пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Обоснование цены Контракта приведено в Приложении 5 к Контракту.»;
(Условие указывается Заказчиком при осуществлении закупки у единственного Исполнителя в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 93 Закона о контрактной системе).»;
пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. В Контракте указывается один из вариантов:
Вариант I.
Срок оказания Услуг Исполнителем по Контракту в полном объеме:___________(Указывается календарная дата).
Вариант II.
Сроки оказания Услуг по этапам (отчетным периодам) отражены в графике оказания Услуг (Приложение 3 к Контракту). (Указывается в случае оказания Услуг по этапам, а также при заключении Контракта на срок более чем 3 года и ценой более чем 100 млн. (сто миллионов) рублей).»;
в пункте 7.2:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе начислить штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановлением № 1042) и составляет:»;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, абзацы третий - седьмой настоящего пункта излагаются в соответствии с положениями данного порядка.»;
в пункте 7.4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий:»;
абзацы тринадцатый, четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 000 рублей и не менее 1 000 рублей.
Положения настоящего пункта не применяются в случае, предусмотренном пунктом 7.5 Контракта.»;
абзацы пятнадцатый - семнадцатый исключить;
пункт 7.5. изложить в следующей редакции:
«7.5. В случае заключения Контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий:
в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
а) 10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).»;
абзац первый пункта 7.6 изложить в следующей редакции:
«7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий:»
в пункте 7.15 слова «начисленной неустойки (штрафов, пени)» заменить словами «начисленных штрафов»;
в пункте 7.16 слова «начисленной неустойки (штрафов, пени)» заменить словами «начисленных штрафов»;
в пункте 11.3 слово «Арбитражного» исключить;
в пункте 11.4 слова «в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика» заменить словами «в судебном порядке»;
пункт 12.6 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«- Приложение 5 «Обоснование цены контракта» (Включается в Контракт при осуществлении закупки у единственного Исполнителя в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 93 Закона о контрактной системе.)»;
приложение 2 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Исполнителем представлено обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с условиями Контракта _____________ (реквизиты).»;
дополнить приложением 5 (прилагается);
4) в типовых условиях контрактов для обеспечения государственных нужд Иркутской области, утвержденных приказом:
в пункте 2:
подпункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Раздел контракта «Срок, место и порядок поставки товара» включает срок исполнения обязательств, место исполнения обязательств, а также график исполнения контракта в случае, предусмотренном частью 12 статьи 34 Закона о контрактной системе.
Раздел контракта «Срок выполнения работ» включает: срок исполнения обязательств; график исполнения контракта при исполнении обязательств по этапам или в случае, предусмотренном частью 12 статьи 34 Закона о контрактной системе; график выполнения строительно-монтажных работ по контракту предметом, которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства.
Раздел контракта «Срок оказания услуг» включает срок исполнения обязательств, график исполнения контракта при исполнении обязательств по этапам или в случае, предусмотренном частью 12 статьи 34 Закона о контрактной системе.»;
в подпункте 2.12 слова «, включается следующее обязательное условие: «Все споры по контракту рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика» исключить;
подпункт 4.1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. В контракты на выполнение работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства дополнительно к требованиям, предусмотренным пунктом 2 Типовых условий, включаются:
условия о поэтапной оплате выполненных подрядчиком работ исходя из объема таких работ и цены контракта;
обязанность подрядчика выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту конкретные виды и объемы работ из числа видов и объемов работ, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 года № 570, исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией, в процентном соотношении от цены контракта;
график выполнения строительно-монтажных работ.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Министр по регулированию контрактной
системы в сфере закупок Иркутской области
А.В. Сеньков
Приложение 1
к приказу министерства по регулированию контрактной
системы в сфере закупок Иркутской области
от 1 октября 2019г. № 29-мпр
«Приложение 6
к Контракту
№ ___ от «__» _____ 20__ г.
ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА
(Включается в Контракт при осуществлении закупки у единственного Поставщика, в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 93 Закона о контрактной системе).
Метод определения цены Контракта ________________________________________.
Цена Контракта___________________________________________.
(Метод определения цены контракта и цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком, определяются заказчиком посредством применения метода или нескольких методов, предусмотренных статьей 22 Закона о контрактной системе, в соответствии с нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, принятыми в соответствии с частью 22 статьи 22 Закона о контрактной системе, с учетом методических рекомендаций по применению методов определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товаров, работы услуги, установленных федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.)
Обоснование (расчет) цены Контракта________________________.
(Обоснование цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, осуществляется по форме, предусмотренной методическими рекомендациями по применению методов определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товаров, работы услуги, установленными федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, и должно содержать: полученные заказчиком информацию, расчеты и использованные заказчиком источники информации о ценах товаров, работ, услуг, в том числе путем указания соответствующих сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иного указания, основные характеристики объекта закупки, метод (методы) обоснования цены контракта (цены лота) с обоснованием использования выбранного метода (методов).
К Приложению 6 к Контракту прилагаются документы, подтверждающие обоснование и определение цены контракта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.)».
Приложение 2
к приказу министерства по регулированию контрактной
системы в сфере закупок Иркутской области
от ___________ № ____________
«Приложение 3
к Контракту
№ ___ от «__» _____ 20__ г.
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
(При выполнении Работ по этапам, а также при заключении Контракта на срок более чем 3 года и ценой более чем 100 млн. (сто миллионов) рублей)
N п/п
Наименование работ
Кол-во (объем)
Срок выполнения работ
Примечание
Заказчик: Подрядчик:
_________________________ _________________________
«____» _________ 20__ г. «__» _________ 20__ г.
М.П. М.П. (при наличии печати)
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТРАЖНЫХ РАБОТ
(При заключении Контракта, предметом которого является строительство, реконструкция объектов капитального строительства)
Составляется в соответствии с приказом Минстроя России от 5 июня 2018 года № 336/пр «Об утверждении Методики составления графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных по контракту (договору), предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, работ».».
Приложение 3
к приказу министерства по регулированию контрактной
системы в сфере закупок Иркутской области
от 1 октября 2019г. № 29-мпр
«Приложение 6
к Контракту
№ ___ от «__» _____ 20__ г.
ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА
(Включается в Контракт при осуществлении закупки у единственного Подрядчика, в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 93 Закона о контрактной системе).
Метод определения цены Контракта __________________________.
Цена Контракта____________________________________________.
(Метод определения цены контракта и цена контракта, заключаемого с единственным подрядчиком, определяются заказчиком посредством применения метода или нескольких методов, предусмотренных статьей 22 Закона о контрактной системе, в соответствии с нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, принятыми в соответствии с частью 22 статьи 22 Закона о контрактной системе, с учетом методических рекомендаций по применению методов определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товаров, работы услуги, установленных федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.)
Обоснование (расчет) цены Контракта_________________________.
(Обоснование цены контракта, заключаемого с единственным подрядчиком, осуществляется по форме, предусмотренной методическими рекомендациями по применению методов определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товаров, работы услуги, установленными федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, и должно содержать: полученные заказчиком информацию, расчеты и использованные заказчиком источники информации о ценах товаров, работ, услуг, в том числе путем указания соответствующих сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иного указания, основные характеристики объекта закупки, метод (методы) обоснования цены контракта (цены лота) с обоснованием использования выбранного метода (методов).
К Приложению 6 к Контракту прилагаются документы, подтверждающие обоснование и определение цены контракта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Документами, подтверждающими обоснование и определение цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства, выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, с использованием проектно-сметного метода являются проектная документация, включающая сметную стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, определенную в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.)».
Приложение 4
к приказу министерства по регулированию контрактной
системы в сфере закупок Иркутской области
от 1 октября 2019г. № 29-мпр
«Приложение 5
к Контракту
№ ___ от «__» _____ 20__ г.
ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА
(Включается в Контракт при осуществлении закупки у единственного Исполнителя, в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 93 Закона о контрактной системе).)
Метод определения цены Контракта __________________________.
Цена Контракта___________________________________________.
(Метод определения цены контракта и цена контракта, заключаемого с единственным исполнителем, определяются заказчиком посредством применения метода или нескольких методов, предусмотренных статьей 22 Закона о контрактной системе, в соответствии с нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, принятыми в соответствии с частью 22 статьи 22 Закона о контрактной системе, с учетом методических рекомендаций по применению методов определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товаров, работы услуги, установленных федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.)
Обоснование (расчет) цены Контракта________________________.
(Обоснование цены контракта, заключаемого с единственным исполнителем, осуществляется по форме, предусмотренной методическими рекомендациями по применению методов определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товаров, работы услуги, установленными федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, и должно содержать: полученные заказчиком информацию, расчеты и использованные заказчиком источники информации о ценах товаров, работ, услуг, в том числе путем указания соответствующих сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иного указания, основные характеристики объекта закупки, метод (методы) обоснования цены контракта (цены лота) с обоснованием использования выбранного метода (методов).
К Приложению 5 к Контракту прилагаются документы, подтверждающие обоснование и определение цены контракта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.)».
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 11.10.2019 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 020.020.020 Государственная служба субъектов Российской Федерации, 020.030.030 Государственные нужды. Государственный заказ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
