ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОЙ ФОРМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОНТРАКТА



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПРИКАЗ

от 3 августа 2009 года N 60-п

г. Горно-Алтайск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОЙ ФОРМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОНТРАКТА

Во исполнение решения Координационного совета по сбалансированности бюджета при правительственной антикризисной комиссии от 16 июля 2009 года, в целях методического обеспечения реализации распоряжения Правительства Республики Алтай от 23 июля 2009 года №363-р «О мерах по стимулированию энергосбережения»

приказываю:

1. Утвердить прилагаемую примерную форму энергетического контракта согласно приложению к настоящему Приказу.

2. Сводно-аналитическому отделу (Сумачакова А.Б.) довести примерную форму энергетического контракта до органов государственной власти Республики Алтай.

Заместитель Председателя

Правительства Республики Алтай

Министр финансов Республики Алтай С.А. Гашкина

Согласовано:

Заместитель министра О.В. Завьялова

Заместитель министра,

начальник отдела

межбюджетных отношений М. В. Прядко

Начальник сводно-аналитического

Отдела А.Б. Сумачакова

Начальник бюджетного отдела Н.В. Резцова

Заместитель начальника юридического отдела О.А. Сафронова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Министерства финансов

Республики Алтай

от «03»августа2009 г. № 60-п

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЭНЕРГЕТИЧЕКОГО КОНТРАКТА N ___

г. ______________ "___"________ ____ г.

__________________________________________________________________,(наименование организации)

именуем__ далее "Заказчик", в лице________________________, действующ___ на основании ________________________________, с одной стороны и _________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемый далее "Исполнитель", в лице ____________________, действующ___ на основании _____________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Энергетический контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.1. По настоящему Контракту Исполнитель обязуется в установленный Контрактом срок организовать поставку оборудования и энергосервисные работы: _______________________ (наименование работ и иные сведения, которые определены в Приложении N ___, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора) и сдать их результат Заказчику.

Исполнитель обязан выполнить следующие работы и поставить оборудование:

- __________________________________________;

- __________________________________________;

- __________________________________________.

1.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную Контрактом цену.

2.1. Исполнитель организует проведение энергосервисных работ за счет собственных средств стоимостью _______ рублей на объектах договорного комплекса согласно перечню, приведенному в Приложении N ___.

2.2. Исполнитель организует проведение энергетических обследований результатов энергосервисных работ на объектах договорного комплекса согласно графику энергетических обследований, приведенному в Приложении N ___.

Общая стоимость работ по энергетическому обследованию объектов договорного комплекса устанавливается в сумме________ рублей.

2.3. Стоимость энергосервисных работ, согласно сметной калькуляции, приведенной в Приложении N ___, составляет ______ рублей.

2.4. Заказчик обязуется оплатить Исполнителю за счет средств полученной в результате выполнения энергосервисных работ экономии от платежей за электроэнергию в объеме, указанном в п. 2.3., что составляет________ рублей.

2.5. Перечисление сумм производится после подписания акта сдачи - приемки работ ежеквартально (ежегодно) в следующих процентах ________от объема экономии от платежей за электроэнергию договорного комплекса объектов (бюджетных средств), полученной в результате выполнения работ.

2.6. Оплата осуществляется до полного перечисления суммы, указанной в п. 2.4. Исполнителю.

2.7. Заказчиком оплата работ и оборудования, указанных в пункте 1.1 настоящего контракта не осуществляется при отсутствии экономии от платежей за электроэнергию.

3.1. Исполнитель обязан выполнить работы по настоящему Контракту в сроки, установленные графиком работ (Приложение N ____), являющимся неотъемлемой частью Контракта.

3.2. Исполнитель обязан выполнять предусмотренные Контрактом работы в соответствии с технической документацией, которая передается ей Заказчику в согласованный ими срок по двухстороннему акту приемки-передачи. Выполнение работ с отклонениями от технической документации не допускается. Работы должны выполняться Исполнителем в соответствии с действующими строительными нормами и правилами ____. Исполнитель при выполнении работ должна обеспечивать соблюдение норм безопасности.

3.3. Приемка работ осуществляется Заказчиком в соответствии с __________ в течение ___ дней после получения уведомления от Исполнителя о готовности к сдаче результата работ. Исполнитель обязан за ___ дней до готовности работ к приемке сообщить об этом Заказчику.

3.5. В случае мотивированного отказа от приемки работ Сторонами составляется перечень и план необходимых доработок и сроков их исполнения. Устранение недоделок осуществляется Исполнителем за свой счет.

3.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до приемки работ Заказчиком несет Исполнитель.

3.7. В случае если государственными надзорными органами во время приемки в эксплуатацию будут выявлены недостатки в результате работ, которые не были выявлены при подписании акта приемки-передачи результата работ между Заказчиком и Исполнителем, возникшие по вине Исполнителя, последний обязуется за свой счет устранить такие недостатки в согласованные сроки.

3.8. При завершении энергосервисных работ Заказчик организует многостороннюю комиссию с участием исполнителей энергосервисных работ по сдаче - приемке работ и проводит приемно-сдаточные испытания. По результатам испытаний подписывается акт сдачи - приемки энергосервисных работ.

3.9. Подписание акта сдачи - приемки энергосервисных работ служит основанием для Заказчика для перечислений процентов экономии от платежей за электроэнергию согласно п. 2.5.

3.10. Подписание акта сдачи - приемки энергосервисных работ не служит основанием для прекращения настоящего Контракта. Основанием для прекращения настоящего Контракта служит оформление письменного соглашения сторон о прекращении настоящего Контракта.

4.1. В случае нарушения работниками Исполнителя при выполнении работ норм техники безопасности, пожарной безопасности Исполнитель несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

4.2. В случае, если работы не соответствуют требованиям технической документации и строительным нормам и правилам, Заказчик вправе _____________ (отказаться от приемки работ, потребовать возврата уплаченных денежных средств, а также уплаты пени в размере _______ или возмещения убытков).

4.3. Заказчик обязан известить Исполнителя о нарушении условий Контракта в разумный срок после того, как нарушение было обнаружено Заказчиком.

4.4. В случае непередачи или несвоевременной передачи оборудования или результата работ в сроки, предусмотренные Контрактом, сроки выполнения Заказчиком своих обязательств по Контракту продляются на время такой задержки. Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере ____% от стоимости непереданного оборудования или результата работ за каждый день просрочки.

4.5. За иное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Алтай.

4.6. Если в процессе выполнения работ по Контракту Исполнитель допустил отступления от требований, установленных Контрактом, ухудшивших качество результата работ, то по требованию Заказчика она обязана безвозмездно исправить выявленные недостатки в установленный Заказчиком срок.

5.1. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего продолжения работ, Заказчик обязан приостановить энергосервисные работы и в пятидневный срок поставить об этом в известность Исполнителя. В этом случае Стороны обязаны в пятнадцатидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ по Контракту.

5.2. Если в ходе работ обнаруживается невозможность получения экономии от оплаты электроэнергии вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Заказчик обязан оплатить 50% стоимости работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные Контрактом результаты, в пределах обязательств, принятых Заказчиком согласно п. 2.3.

5.3. Одновременно с подписанием акта приемки-передачи результата работ Исполнитель обязан возвратить Заказчику техническую документацию, переданную для выполнения работ. О возврате документации делается отметка в акте приемки - передачи.

5.4. Если в период выполнения работ или в процессе приемки их результата выявится необходимость в производстве дополнительных работ или в иных изменениях, то эти изменения будут выполняться Исполнителем за отдельную плату по письменному соглашению с Заказчиком.

5.5. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и иными вопросами, связанными с выполнением Контракта, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

5.6. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от требований технической документации, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязана немедленно заявить об этом Исполнителю.

5.7. Исполнитель обязан исполнять полученные указания Заказчиком, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта, нормам законадательства и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

6.1. Гарантийный срок на результат работ составляет ________ при условии выполнения правил технической эксплуатации и за исключением случаев их преднамеренного повреждения третьими лицами и исчисляется со дня ________.

6.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков в течение гарантийного срока осуществляется Исполнителем за свой счет.

6.3. В случае если при передаче товара или в течение гарантийного срока на него выявится его ненадлежащее качество, Заказчик вправе потребовать от Стороны 2 безвозмездного устранения недостатков товара или его замены в срок, установленный Заказчиком.

6.4. В случае если в течение гарантийного срока на результат работ выявится ненадлежащее качество результата работ, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков результата работ в срок, установленный Заказчиком.

6.5. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются Сторонами в двухстороннем акте выявленных недостатков.

6.6. Если Исполнитель в течение срока, установленного в акте выявленных недостатков, не устранит недостатки или не заменит товар, Заказчик вправе устранить недостатки силами другого лица или приобрести товар с оплатой понесенных расходов за счет Исполнителя.

6.7. При отказе Исполнителя от составления и подписания акта выявленных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу. Оплата экспертизы осуществляется виновной Стороной.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее _______ с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении ______ последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Контракт может быть расторгнут любой Стороной путем направления уведомления другой Стороне.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему Контракту или до оформления письменного соглашения сторон о прекращении настоящего Контракта.

8.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по взаимному согласованию Сторон, совершенному в письменной форме, за подписью уполномоченных лиц Сторон.

9.1. Все споры и разногласия будут разрешаться Сторонами на основе действующего законодательства Российской Федерации и Республики Алтай.

9.2. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по Контракту или в связи с ним, если они не будут разрешены путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Алтай в установленном порядке.

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

10.2. Все уведомления и сообщения по Контракту Сторонам должны направляться в письменной форме (по факсу, электронной почте).

10.3. В случае изменения адреса выполнения работ Заказчик заблаговременно сообщает об этом Исполнителя.

10.4. Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Заказчик: ___________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

Исполнитель: ___________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик: Исполнитель:

______________________ _______________________

_________________________ _______________________

М.П.