ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ



ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

МИНИСТЕРСТВО ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от 12 июля 2016 г. № 241

г. Саранск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), во исполнение постановления Правительства Республики Мордовия от 31 марта 2014 года № 118 «Об утверждении Порядка разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения нужд Республики Мордовия, а также случаи и условия их применения» приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:

типовую форму государственного контракта на поставку товаров для государственных нужд;

типовую форму государственного контракта на выполнение работ для государственных нужд;

типовую форму государственного контракта на оказание услуг для государственных нужд.

2. Установить, что типовые контракты разрабатываются и применяются для закупки товаров, работ, услуг, качественные и технические характеристики которых соответствуют стандартным показателям и значениям и не применяются в случае закупки товаров, работ, услуг, которые являются технически и (или) технологически сложными, а также инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера.

3. Признать утратившим силу следующие приказы:

приказ Министра печати и информации Республики Мордовия от 31 марта 2014 г. № 118;

приказ Министра печати и информации Республики Мордовия от 10 июля 2015 г. № 251.

Министр

В.А.Калугин

Утверждена

приказом Министерства

печати и информации

Республики Мордовия

от 12 июля 2016 г. № 241

Типовая форма государственного контракта на поставку товаров для государственных нужд

__________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны и ___________________ именуем ____________________ в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), при способе определения поставщика ___________ (протокол _________ № ______ от ___________) заключили настоящий Государственный контракт (далее - «Государственный Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим Государственным контрактом Поставщик обязуется поставить Заказчику ___________________ (далее по тексту - «товар»), наименование, описание и количество которых определено спецификацией, являющейся неотъемлемой частью Государственного контракта (приложение № 1), а Заказчик обязуется обеспечить приемку товара и его оплату.

1.2. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям Заказчика.

1.3. Получателем товара по настоящему Государственному контракту является.

2. Цена Государственного контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Государственного контракта составляет _______________ (____________) рублей, в том числе НДС (если Поставщик является плательщиком данного налога).

2.2. Источником финансирования товара по настоящему Государственному контракту является ____________________.

2.3 Оплата товара по настоящему Государственному контракту производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: ________________________.

2.4. Обращение Поставщика к Заказчику по поводу платежа должно быть изложено в письменной форме с приложением соответствующего счета с описанием (если это уместно) поставленного товара, счет-фактуры, товарной накладной (акта приема-передачи товара).

2.5. Цена Государственного контракта включает в себя ____________________________.

2.6. Цена Государственного контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.

2.7. В случае, если Государственный контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта (с вознаграждения подлежащего оплате физическому лицу - Поставщику, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%).

3. Порядок поставки

3.1. Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика в течение _______ (____) дней после заключения Государственного контракта.

3.2. Приемка товара на соответствие количества, комплектности, объема, качества требованиям, установленным настоящим Государственным контрактом, осуществляется _____________________.

3.3. Заказчик обязан провести экспертизу, для проверки предоставленных Поставщиком результатов предусмотренных Государственным контрактом, в части их соответствия его условиям. Экспертиза результатов, предусмотренных Государственным контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании заключенных контрактов. Документом, подтверждающим проведение экспертизы силами Заказчика, является оформленный и подписанный акт приема-передачи.

3.4. Поставка товара по настоящему Государственному контракту осуществляется по адресу: ________________________.

3.5. Датой поставки товара считается _____________________.

3.6. Поставщик должен незамедлительно в письменной форме сообщать Заказчику о задержке поставки, ее предположительной длительности и причинах.

3.7. Поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества, а также поставить не переданный в срок, определенный условиями настоящего Государственного контракта, товар в течение __________ (_________) календарных дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.

3.8. Право собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к Заказчику с даты приемки товара.

4. Качество, комплектность и гарантийный срок

4.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в РФ, товар маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями, а также иными требованиями, предъявляемыми к указанным товарам для реализации их в оптовой и розничной торговле на территории РФ.

4.2. На все виды поставленного товара Поставщик представляет Заказчику правильно оформленные сертификаты и/или приложения к товарораспорядительным документам, содержащие сведения о сертификации (номер сертификата, срок его действия, орган, его выдавший), а также другие документы, подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям законодательства РФ. Вышеуказанные документы предоставляются Заказчику при заключении Государственного контракта или передаче товара.

4.3. Количество товара должно точно соответствовать количеству, указанному в товарораспорядительных документах. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию товара при его приемке.

4.4. Срок предоставления гарантии качества товара: _______________.

4.5. Объем предоставления гарантий качества товара: ______________.

4.6. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет устранить любые недостатки товара, если они (или причины их возникновения) возникли в связи с несоответствием его качества требованиям законодательства Российской Федерации. Поставщик обязуется транспортировать товар с недостатками для проведения ремонта или экспертизы, а также транспортировать его обратно в адрес заказчика за свой счет.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. поставить товар Заказчику;

5.1.2. передать Заказчику товарную накладную и счет-фактуру на поставленный товар;

5.1.3. принять от Заказчика товар ненадлежащего качества и за свой счет заменить его на аналогичный товар или возвратить Заказчику уплаченную за товар денежную сумму в течение _____________ (_____________) календарных дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования;

5.1.4. обеспечить транспортировку товара до места поставки;

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. запрашивать у Заказчика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств;

5.2.2. по согласованию с Заказчиком осуществить досрочную поставку.

5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. обеспечить приемку и оплату товара;

5.3.2. предоставить по письменному требованию Поставщика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств.

6. Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Государственным контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Государственным контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Государственным контрактом срока исполнения обязательств.

За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, начисляются штрафы. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 2,5 процента цены Государственного контракта в случае, если цена Государственного контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены Государственного контракта в случае, если цена Государственного контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены Государственного контракта в случае, если цена Государственного контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены Государственного контракта в случае, если цена Государственного контракта превышает 100 млн. рублей.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Государственным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, и устанавливается в размере не менее 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Государственного контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Государственным контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена Государственного контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Государственному контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, в том числе отдельных этапов исполнения Государственного контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С = СЦБ x ДП, где:

СЦВ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Государственному контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,2 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

За неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Государственным контрактом, начисляются штрафы. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Государственного контракта в случае, если цена Государственного контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Государственного контракта в случае, если цена Государственного контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены Государственного контракта в случае, если цена Государственного контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены Государственного контракта в случае, если цена Государственного контракта превышает 100 млн. рублей.

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, Заказчик производит оплату по Государственному контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) в безакцептном порядке.

6.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Государственному контракту.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Государственному контракту, которые возникли после заключения Государственного контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.7. В случае не предоставления в установленный настоящим Государственным контрактом срок Поставщиком информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Государственного контракта, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с субподрядчиком, соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Поставщиком указанной информации Заказчику.

7. Обеспечение исполнения Государственного контракта

7.1. Обеспечение исполнения Государственного контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Поставщиком его обязательств по Государственному контракту, в том числе таких обязательств как поставка Товара надлежащего качества, соблюдение сроков поставки Товара, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.

Обеспечение исполнения Государственного контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Государственный контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение.

В случае если Поставщик является бюджетным или автономным учреждением и цена контракта снижена не более чем на 25 процентов начальной (максимальной) цены Государственного контракта, обеспечение исполнения Государственного контракта не требуется.

Исполнение Государственного контракта обеспечивается предоставлением безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком.

7.2. Размер обеспечения исполнения Государственного контракта составляет __________ (________) процентов) от начальной (максимальной) цены Государственного контракта что составляет _____________ (___________) рублей.

При снижении цены в предложенной Поставщиком заявке на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Государственного контракта, Поставщик, с которым заключается Государственный контракт, предоставляет обеспечение исполнения Государственного контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе.

7.3. Поставщик в ходе исполнения Государственного контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Государственного контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Государственного контракта. При этом Поставщик может изменить способ обеспечения исполнения Государственного контракта.

7.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Государственного контракта не менее чем на 1 (один) месяц.

7.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Государственного контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Государственному контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Государственного контракта на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

7.6. Прекращение обеспечения исполнения Государственного контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Государственного контракта по истечении срока, указанного в п. 7.5 Государственного контракта, признается существенным нарушением Государственного контракта Поставщиком и является основанием для расторжения Государственного контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

7.7. В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Государственному Контракту обеспечение исполнения Государственного контракта подлежит возврату Поставщику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Государственном контракте, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания срока исполнения Государственного контракта.

7.8. Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту подлежит выплате Заказчику в случае, если Подрядчик не исполнил или ненадлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства по настоящему Государственному контракту.

7.9. Обеспечение исполнения Государственного контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Поставщика или Заказчика.

7.10. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Государственного контракта, несет Поставщик.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Государственному контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Государственному контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Государственного контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 8.1. Государственного контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 8.1. Государственного контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Государственному контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

8.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 8.1. настоящего Государственного контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от исполнения Государственного контракта в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Государственного контракта

9.1. Государственный контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Государственного контракта по результатам проведения электронного аукциона - в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона о контрактной системе.

9.2. Настоящий Государственный контракт действует до _______________, а в части расчетов - до полного исполнения обязательств.

9.3. Изменение существенных условий Государственного контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) При снижении цены Государственного контракта без изменения предусмотренного Государственным контрактом количества товаров, качества товара и иных условий Государственного контракта.

б) Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Государственным контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Государственным контрактом количество товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Государственного контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Государственном контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Государственного контракта. При уменьшении предусмотренного Государственным контрактом количества товара стороны Государственного контракта обязаны уменьшить цену Государственного контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно предоставляемого товара при уменьшении предусмотренного Государственным контрактом количества товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Государственного контракта на предусмотренное в Государственном контракте количество такого товара.

9.4. Государственный контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

по решению суда;

в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Государственного контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.5. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Государственного контракта в следующих случаях:

9.5.1. при существенном нарушении Государственного контракта Поставщиком;

9.5.2. в случае просрочки исполнения обязательств по поставке Товара более чем на 10 (десять) календарных дней;

9.5.3. в случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара;

9.5.4. в случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

9.5.5. установления факта представления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе;

9.5.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта, если в ходе исполнения Государственного контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

9.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи (поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд и др.), в том числе в следующих случаях:

9.7.1. при существенном нарушении Государственного контракта Поставщиком (пункт 1 статьи 523 ГК РФ);

9.7.2. в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);

9.7.3. в случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

9.7.4. в случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);

9.7.5. если Поставщик отказывается передать Заказчику проданный Товар (пункт 1 статьи 463 ГК РФ);

9.7.6. если Поставщик в разумный срок не выполнил требование Заказчика о доукомплектовании Товара (пункт 2 статьи 480 ГК РФ).

9.8. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам такой экспертизы в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Государственного контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Государственном контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Государственном контракте. При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта в единой информационной системе.

9.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта вступает в силу и Государственный контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта.

9.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта устранено нарушение условий Государственного контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Государственного контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Государственного контракта.

9.12. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.13. Изменение условий настоящего Государственного контракта допускается только в случаях, установленных действующим законодательством.

10. Заключительные положения

10.1. Споры, возникающие в процессе исполнения государственного контракта, Стороны разрешают путем переговоров, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Республики Мордовия. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

10.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Государственным контрактом, применяются соответствующие нормы гражданского законодательства Российской Федерации.

10.3. Государственный контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

11. Адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик                                   Поставщик

Юридический адрес:                         Юридический адрес:

Банковские реквизиты плательщика:          Банковские реквизиты поставщика:

_________________________________          ________________________________

М.П.                                       М.П.

Приложение № 1

к Государственному контракту

от 12.07.2016 г. № 241

Спецификация на поставку товара

№ п/п

Наименование товара

Единица измерения

Количество

Цена за единицу товара (руб.)

Общая стоимость (руб.)

1

Итого

Заказчик                                     Поставщик

___________________________________          ______________________________

М.П.                                         М.П.

Утверждена

приказом Министра

печати и информации

Республики Мордовия

от 12 июля 2016 г. № 241

Типовая форма государственного контракта на выполнение работ для государственных нужд

______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании __________________, с одной стороны и ___________________ именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), при способе определения подрядчика _________________ (протокол __________ № ________ от ________) заключили настоящий Государственный контракт (далее - «Государственный Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим Государственным контрактом Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в порядке и сроки, предусмотренные Государственным контрактом, выполнить работу ______________ (далее - работа) и сдать результат ее Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы Подрядчика на условиях, предусмотренных Государственным контрактом.

1.2. Подрядчик обязуется осуществлять работу в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, согласованным техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 1), которое определяет объем, содержание работ и другие предъявляемые к ней требования.

1.3. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению всех работ, предусмотренных Государственным контрактом, собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией. Вся полнота ответственности при выполнении работ по соблюдению норм, правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

2. Цена Государственного контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Государственного контракта составляет _________ (__________) рублей, в том числе НДС (если Подрядчик является плательщиком данного налога).

2.2. Источником финансирования работ по настоящему Государственному контракту является _______________________________.

2.3. Цена Государственного контракта включает в себя _____________________________.

2.4. Цена Государственного контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.

2.5. В случае, если Государственный контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу - Подрядчику, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%).

2.6. Оплата выполненных работ по настоящему Государственному контракту производится Заказчиком: ____________________________.

3. Сроки выполнения работ и порядок

сдачи-приемки выполненных работ

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту: начало - в течение _________ с момента подписания Государственного контракта; окончание - не позднее ___________ 20___ года.

3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предварительно и письменно согласовав сроки выполнения работ с Заказчиком.

3.3. При завершении выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат и счет (и/или счет-фактура).

3.4. Заказчик в течение _______________ (________) рабочих дней с момента получения отчетных документов организует и осуществляет приемку результата выполненных работ.

3.5. Работы должны быть выполнены в полном объеме, из качественных материалов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с соблюдением мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения.

3.6. В целях проверки соответствия выполненных работ, условиям Государственного контракта Заказчиком проводится экспертиза. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов (экспертной организации). По итогам проведения экспертизы выполненных работ, составляется заключение с указанием соответствия (несоответствия) выполненных работ требованиям Государственного контракта.

3.7. В случае выявления по результатам проведения экспертизы несоответствия выполненных работ условиям Государственного контракта Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта.

3.8. В случае обоснованного отказа Заказчика от приемки работ, выполненных в соответствии с условиями настоящего Государственного контракта, Стороны составляют двусторонний акт с перечнем замечаний и сроков их устранения. Устранение отмеченных в данном акте замечаний производится Подрядчиком за свой счет.

3.9. Устранение Подрядчиком в установленный срок выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.

4. Качество, комплектность и гарантийный срок

4.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с условиями Государственного контракта, действующими нормами и техническими условиями, а также своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации результатов выполненных работ.

4.2. На результат работы устанавливается гарантийный срок - ____________ с даты подписания акта приемки выполненных работ.

4.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результатов выполненных работ или их неправильной эксплуатации.

4.4. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков Заказчик извещает Подрядчика о необходимости прибытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в составлении акта о выявленных недостатках в срок, указанный в извещении. В течение ___________ (_________) дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных недостатках Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

4.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

4.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в пункте 4.3 Государственного контракта Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение _________ (_______) дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. выполнить Работы качественно собственными силами, из собственных материалов, в соответствии с условиями настоящего Государственного контракта;

5.1.2. гарантировать качество используемых материалов и оборудования, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих их качество, и по требованию Заказчика предоставить эти документы;

5.1.3. за свой счет устранить допущенные по вине Подрядчика дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока;

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. запрашивать у Заказчика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств;

5.2.2. по согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы.

5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. принять от Подрядчика выполненные работы по акту о приемке выполненных работ в течение ___________ (_____) рабочих дней с момента представления Подрядчиком указанного акта.

5.3.2. Оплатить работы Подрядчика в соответствии с выставленным счетом (и/или счетом-фактурой), актом о приемке выполненных работ и справкой о стоимости выполненных работ и затрат.

6. Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Государственным контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Государственным контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Государственным контрактом срока исполнения обязательств.

За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, начисляются штрафы. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 2,5 процента цены Государственного контракта в случае, если цена Государственного контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены Государственного контракта в случае, если цена Государственного контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены Государственного контракта в случае, если цена Государственного контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены Государственного контракта в случае, если цена Государственного контракта превышает 100 млн. рублей.

6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Государственным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, и устанавливается в размере не менее 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Государственного контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Государственным контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена Государственного контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательств по Государственному контракту, определяемая на основании документа о приемке выполненных работ, в том числе отдельных этапов исполнения Государственного контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С = СЦБ x ДП, где:

СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Государственному контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,2 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

За неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Государственным контрактом, начисляются штрафы. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Государственного контракта в случае, если цена Государственного контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Государственного контракта в случае, если цена Государственного контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены Государственного контракта в случае, если цена Государственного контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены Государственного контракта в случае, если цена Государственного контракта превышает 100 млн. рублей.

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, Заказчик производит оплату по Государственному контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) в безакцептном порядке.

6.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Государственному контракту.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Государственному контракту, которые возникли после заключения Государственного контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.7. В случае не предоставления в установленный настоящим Государственным контрактом срок Подрядчиком информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Государственного контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком, соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Подрядчиком указанной информации Заказчику.

7. Обеспечение исполнения Государственного контракта

7.1. Обеспечение исполнения Государственного контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Государственному контракту, в том числе таких обязательств как выполнение работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения работ, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Государственного контракта, возмещение ущерба.

Обеспечение исполнения Государственного контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Государственный контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение.

В случае если Подрядчик является бюджетным или автономным учреждением и цена контракта снижена не более чем на 25 процентов начальной (максимальной) цены Государственного контракта, обеспечение исполнения контракта не требуется.

Исполнение Государственного контракта обеспечивается предоставлением безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Государственного контракта определяется Подрядчиком.

7.2. Размер обеспечения исполнения Государственного контракта составляет __________ (______) процентов) от начальной (максимальной) цены Государственного контракта, что составляет ___________ (______) рублей.

При снижении цены в предложенной Подрядчиком заявке на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Государственного контракта. Подрядчик, с которым заключается Государственный контракт, предоставляет обеспечение исполнения Государственного контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе.

7.3. Подрядчик в ходе исполнения Государственного контракта вправе предоставить Государственному заказчику обеспечение исполнения Государственного контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Государственного контракта. При этом Подрядчик может изменить способ обеспечения исполнения Государственного контракта.

7.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Государственного контракта не менее чем на 1 (один) месяц.

7.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Государственного контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Государственному контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Государственного контракта на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

7.6. Прекращение обеспечения исполнения Государственного контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Государственного контракта по истечении срока, указанного в п. 7.5 Государственного контракта, признается существенным нарушением Государственного контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Государственного контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

7.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Государственного контракту обеспечение исполнения Государственного контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Государственном контракте, в течение 36 (тридцати) рабочих дней с даты окончания срока исполнения Государственного контракта.

7.8. Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту подлежит выплате Заказчику в случае, если Подрядчик не исполнил или ненадлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства по настоящему Государственному контракту.

7.9. Обеспечение исполнения Государственного контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

7.10. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Государственному контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Государственному контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Государственного контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 8.1. Государственного контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 8.1. Государственного контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Государственному контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

8.3 В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 8.1. настоящего Государственного контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от исполнения Государственного контракта в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения

Государственного контракта

9.1. Государственный контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Государственного контракта по результатам проведения электронного аукциона - в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона о контрактной системе.

9.2. Настоящий Государственный контракт действует до ____________, а в части расчетов - до полного исполнения обязательств.

9.3. Изменение существенных условий Государственного контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) При снижении цены Государственного контракта без изменения предусмотренного Государственным контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Государственного контракта.

б) Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Государственным контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Государственным контрактом количество выполненных работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Государственного контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Государственном контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Государственного контракта. При уменьшении предусмотренного Государственным контрактом объема работ стороны Государственного контракта обязаны уменьшить цену Государственного контракта исходя из цены единицы работы. Цена единицы дополнительно выполняемых работ при уменьшении предусмотренного Государственным контрактом количества оказываемых услуг должна определяться как частное от деления первоначальной цены Государственного контракта на предусмотренное в Государственном контракте объема таких работ.

9.4. Государственный контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

по решению суда;

в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Государственного контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.5. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Государственного контракта в следующих случаях:

9.5.1. при существенном нарушении Государственного контракта Подрядчиком;

9.5.2. в случае просрочки исполнения обязательств по выполнению работ более чем на 10 (десять) календарных дней;

9.5.3. в случае существенного нарушения требований к качеству выполненных работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

9.5.4. установления факта представления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе;

9.5.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта, если в ходе исполнения Государственного контракта установлено, что Подрядчик соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

9.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора в следующих случаях:

9.7.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком.

9.7.2. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных Графиком, более чем на 2 (два) рабочих дня.

9.7.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения государственного заказа.

9.7.4. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

9.7.5. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

9.7.6. Наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.8. Если Заказчиком проведена экспертиза с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам такой экспертизы в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Государственного контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Государственном контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Государственном контракте. При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта в единой информационной системе.

9.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта вступает в силу и Государственный контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта.

9.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта устранено нарушение условий Государственного контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Государственного контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Государственного контракта.

9.12. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.13. Изменение условий настоящего Государственного контракта допускается только в случаях, установленных действующим законодательством.

10. Заключительные положения

10.1. Споры, возникающие в процессе исполнения государственного контракта, Стороны разрешают путем переговоров, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Республики Мордовия. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

10.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Государственным контрактом, применяются соответствующие нормы гражданского законодательства Российской Федерации.

10.3. Государственный контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

11. Адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик                                   Поставщик

Юридический адрес:                         Юридический адрес:

Банковские реквизиты плательщика:          Банковские реквизиты подрядчика:

_________________________________          ________________________________

М.П.                                       М.П.

Приложение № 1

к Государственному контракту

от ___________ 201__ г. № ____

Локальная смета

№ п/п

Наименование работ

Срок выполнения работ

Цена за единицу (руб.)

Общая стоимость (руб.)

1

Итого:

Заказчик                                     Поставщик

___________________________________          ______________________________

М.П.                                         М.П.

Утверждена

приказом Министра

печати и информации

Республики Мордовия

от 12 июля 2016 г. № 241

Типовая форма государственного контракта на оказание услуг для государственных нужд

_______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующего на основании ____________, с одной стороны и ___________________ именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), при способе определения исполнителя _____________ (протокол ___________ № _______ от ____________) заключили настоящий Государственный контракт (далее - «Государственный Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим Государственным контрактом Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услугу ___________________ (далее - услуга) в объеме согласно Техническому заданию (приложение № 1) и в сроки определенные графиком оказания услуг (приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью Государственного контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги Исполнителя на условиях, предусмотренных Государственным контрактом.

1.2. Оказание услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления такого вида услуг, устанавливающих требования к качеству такого вида услуг, в соответствии с условиями Государственного контракта, собственными силами и/или силами привлеченных соисполнителей.

2. Цена Государственного контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Государственного контракта составляет __________________ (_________________) рублей, в том числе НДС (если Исполнитель является плательщиком данного налога).

2.2. Источником финансирования услуг по настоящему Государственному контракту является __________________.

2.3. Оплата услуг по настоящему Государственному контракту производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке: _____________________________.

2.4. Обращение Исполнителя к Заказчику по поводу платежа должно быть изложено в письменной форме с приложением соответствующего счета, счета-фактуры и акта оказанных услуг.

2.5. Цена Государственного контракта включает в себя _________________.

2.6 Цена Государственного контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.

2.7. В случае, если Государственный контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу - Исполнителю, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%).

3. Сроки оказания услуг и порядок сдачи-приемки оказанных услуг

3.1. Сроки оказания услуг по настоящему контракту: начало - в течение ___________ с момента подписания Государственного контракта; окончание - не позднее ____________ 20___ года.

3.2. При завершении оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику акт о приемке оказанных услуг, счет (и/или счет-фактуру).

3.3. Заказчик в течение _________ дней со дня получения акта об оказании услуг и отчетных документов обязан его подписать или направить Исполнителю мотивированный отказ. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом после подписания Сторонами акта об оказании услуг.

3.4. Услуги должны быть оказаны в полном объеме, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с соблюдением мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения

3.5. В целях проверки соответствия оказанных услуг, условиям Государственного контракта Заказчиком проводится экспертиза. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов (экспертной организации). По итогам проведения экспертизы оказанных услуг, составляется заключение с указанием соответствия (несоответствия) оказанных услуг требованиям Государственного контракта.

3.6. В случае выявления по результатам проведения экспертизы несоответствия оказанных услуг условиям Государственного контракта Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта.

3.7. В случае обоснованного отказа Заказчика от приемки услуг, оказанных в соответствии с условиями настоящего Государственного контракта, Стороны составляют двусторонний акт с перечнем замечаний и сроков их устранения. Устранение отмеченных в данном акте замечаний производится Исполнителем за свой счет.

3.8. Устранение Исполнителем в установленный срок выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.

4. Качество, комплектность и гарантийный срок

4.1. Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с условиями Государственного контракта, действующими нормами и техническими условиями, а также своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг и в период гарантийного срока эксплуатации результатов оказанных услуг.

4.2. На результат услуг устанавливается гарантийный срок - ____________ с даты подписания акта приемки оказанных услуг.

4.3. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результатов оказанных услуг или их неправильной эксплуатации.

4.4. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков Заказчик извещает Исполнителя о необходимости прибытия уполномоченного представителя Исполнителя для участия в составлении акта о выявленных недостатках в срок, указанный в извещении. В течение ___________ (____________) дней после получения Исполнителем уведомления об обнаруженных недостатках Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

4.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат услуг не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Исполнитель.

4.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в пункте 4.3 Государственного контракта Исполнитель обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Исполнителя по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок. В случае получения письменного отказа Исполнителя от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение _____________ (____________) дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта от Исполнителя не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Исполнителя от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Исполнителя.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. Оказать услуги в объеме и в сроки в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.1.2. Представлять по требованию Заказчика любую информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

5.1.3. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий контракта, ухудшившее их качество.

5.2. Исполнитель вправе:

5.2.1. Получать от Заказчика разъяснения по всем вопросам, возникающим в ходе оказания услуг, и любую дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему контракту.

5.2.2. Самостоятельно определять порядок оказания услуг по настоящему Государственному контракту.

5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. Принять и оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, установленном настоящим контрактом.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

5.4.2. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по настоящему контракту.

6. Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Государственным контрактом. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Государственным контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Государственным контрактом. Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Государственным контрактом срока исполнения обязательств.

За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, начисляются штрафы. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 2,5 процента цены Государственного контракта в случае, если цена Государственного контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены Государственного контракта в случае, если цена Государственного контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены Государственного контракта в случае, если цена Государственного контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены Государственного контракта в случае, если цена Государственного контракта превышает 100 млн. рублей.

6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Государственным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, и устанавливается в размере не менее 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Государственного контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Государственным контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена Государственного контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по Государственному контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, в том числе отдельных этапов исполнения Государственного контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С = СЦБ x ДП, где:

СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Государственному контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,2 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

За неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Государственным контрактом, начисляются штрафы. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Государственного контракта в случае, если цена Государственного контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Государственного контракта в случае, если цена Государственного контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены Государственного контракта в случае, если цена Государственного контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены Государственного контракта в случае, если цена Государственного контракта превышает 100 млн. рублей.

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Государственным контрактом. Заказчик производит оплату по Государственному контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) в безакцептном порядке.

6.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Государственному контракту.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств; стихийных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.д.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Государственному контракту, которые возникли после заключения Государственного контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.7. В случае не предоставления в установленный настоящим Государственным контрактом срок Исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Государственного контракта, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Исполнителем с субподрядчиком, соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Исполнителем указанной информации Заказчику.

7. Обеспечение исполнения Государственного контракта

7.1. Обеспечение исполнения Государственного контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Исполнителем его обязательств по Государственному контракту, в том числе таких обязательств как оказание услуг надлежащего качества, соблюдение сроков оказания услуг, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Государственного контракта, возмещение ущерба.

Обеспечение исполнения Государственного контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Государственный контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение.

В случае если Исполнитель является бюджетным или автономным учреждением и цена контракта снижена не более чем на 25 процентов начальной (максимальной) цены Государственного контракта, обеспечение исполнения контракта не требуется.

Исполнение Государственного контракта обеспечивается предоставлением безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Государственного контракта определяется Исполнителем.

7.2. Размер обеспечения исполнения Государственного контракта составляет ____________ (_________) процентов) от начальной (максимальной) цены Государственного контракта, что составляет ____________ (_________) рублей.

При снижении цены в предложенной Исполнителем заявке на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Государственного контракта, Исполнитель, с которым заключается Государственный контракт, предоставляет обеспечение исполнения Государственного контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе.

7.3. Исполнитель в ходе исполнения Государственного контракта вправе предоставить Государственному заказчику обеспечение исполнения Государственного контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Государственного контракта. При этом Исполнитель может изменить способ обеспечения исполнения Государственного контракта.

7.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Государственного контракта не менее чем на 1 (один) месяц.

7.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Государственного контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Государственному контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Государственного контракта на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Исполнителем представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

7.6. Прекращение обеспечения исполнения Государственного контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Государственного контракта по истечении срока, указанного в п. 7.5 Государственного контракта, признается существенным нарушением Государственного контракта Исполнителем и является основанием для расторжения Государственного контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

7.7. В случае надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Государственного контракту обеспечение исполнения Государственного контракта подлежит возврату Исполнителю. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Государственном контракте, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания срока исполнения Государственного контракта.

7.8. Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту подлежит выплате Заказчику в случае, если Исполнитель не исполнил или ненадлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства по настоящему Государственному контракту.

7.9. Обеспечение исполнения Государственного контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Исполнителя или Заказчика.

7.10. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Исполнитель.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Государственному контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лице целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Государственному контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Государственного контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 8.1. Государственного контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 8.1. Государственного контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Государственному контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

8.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 8.1. настоящего Государственного контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от исполнения Государственного контракта в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Государственного контракта

9.1. Государственный контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Государственного контракта по результатам проведения электронного аукциона - в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона о контрактной системе.

9.2. Настоящий Государственный контракт действует до ____________, а в части расчетов - до полного исполнения обязательств.

9.3. Изменение существенных условий Государственного контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) При снижении цены Государственного контракта без изменения предусмотренного Государственным контрактом объема услуг, качества выполняемых услуг и иных условий Государственного контракта.

б) Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Государственным контрактом объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Государственным контрактом объем оказанных услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Государственного контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Государственном контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Государственного контракта. При уменьшении предусмотренного Государственным контрактом объема услуг стороны Государственного контракта обязаны уменьшить цену Государственного контракта исходя из цены единицы услуг. Цена единицы дополнительно оказываемых услуг при уменьшении предусмотренного Государственным контрактом количества оказываемых услуг должна определяться как частное от деления первоначальной цены Государственного контракта на предусмотренный в Государственном контракте объем таких услуг.

9.4. Государственный контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

по решению суда;

в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Государственного контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.5. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Государственного контракта в следующих случаях:

9.5.1. при существенном нарушении Государственного контракта Исполнителем;

9.5.2. в случае просрочки исполнения обязательств по оказанию услуг более чем на 10 (десять) календарных дней;

9.5.3. в случае существенного нарушения требований к качеству оказанных услуг (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

9.5.4. установления факта представления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе;

9.5.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта, если в ходе исполнения Государственного контракта установлено, что Исполнитель соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

9.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора в следующих случаях:

9.7.1. При существенном нарушении Контракта Исполнителем.

9.7.2. Нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных Графиком оказания услуг, более чем на 2 (два) рабочих дня.

9.7.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Исполнителем на этапе размещения государственного заказа.

9.7.4. Установления факта проведения ликвидации Исполнителя - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

9.7.5. Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

9.7.6. Наличия у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год; размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Исполнитель не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.8. Если Заказчиком проведена экспертиза с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам такой экспертизы в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Государственного контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Государственном контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Государственном контракте. При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта в единой информационной системе.

9.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта вступает в силу и Государственный контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта.

9.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта устранено нарушение условий Государственного контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Государственного контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Государственного контракта.

9.12. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.13. Изменение условий настоящего Государственного контракта допускается только в случаях, установленных действующим законодательством.

10. Заключительные положения

10.1. Споры, возникающие в процессе исполнения государственного контракта, Стороны разрешают путем переговоров, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Республики Мордовия. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

10.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Государственным контрактом, применяются соответствующие нормы гражданского законодательства Российской Федерации.

10.3. Государственный контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

11. Адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик                                  Поставщик

Юридический адрес:                        Юридический адрес:

Банковские реквизиты плательщика:         Банковские реквизиты Исполнителя:

_________________________________         _________________________________

М.П.                                      М.П.

Приложение № 1

к Контракту

от12.07.2016 г. № 241

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п/п

Наименование услуг

Требования к качеству услуг

Ед. изм.

Кол-во

1.

Оказание услуг по _____________________

От Заказчика:                                        От Исполнителя:

______________________                               ______________________

/____________________/                               /____________________/

______________ 20__ г.                               _____________ 20__ .г.

Приложение № 2

к Государственному контракту

от 12.07.2016 г. № 241

График оказания услуг

№ п/п

Наименование услуг

Количество (объем)

Срок оказания услуг

Заказчик                                     Исполнитель

___________________________________          ______________________________

М.П.                                         М.П.