Основная информация
| Дата опубликования: | 31 мая 2010г. |
| Номер документа: | RU90000201000574 |
| Текущая редакция: | 2 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Пермский край |
| Принявший орган: | Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края1 |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТОРГОВЛИ
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТОРГОВЛИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 31 мая 2010 г. № СЭД-03.01-04-138
О ДОКУМЕНТАХ, ФОРМИРУЕМЫХ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
в редакции Приказов Министерства развития предпринимательства и торговли Пермского края от 17.11.2010 № СЭД-03.01-04-312
Утратил силу на основании приказа Министерства развития предпринимательства и торговли Пермского края от 14.02.2011 № СЭД-03.01-05-29
В целях методологического обеспечения деятельности государственных заказчиков Пермского края при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Пермского края, в соответствии с пунктом 3.38.1 Положения о Министерстве развития предпринимательства и торговли Пермского края, утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 22 декабря 2006 г. № 102-п, приказываю:
1. Утвердить обязательные для применения государственными заказчиками Пермского края формы документов, формируемых при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения открытого аукциона, согласно приложениям 1-33 к настоящему Приказу.
2. Утвердить Инструкцию по заполнению форм документов, формируемых при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения открытого аукциона, согласно приложению 34 к настоящему Приказу.
3. Признать утратившим силу Приказ Министерства развития торговли и предпринимательства Пермского края от 17.12.2008 № СЭД-03.02-03-163 "О документах, формируемых при размещении заказов путем проведения открытого аукциона".
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления государственных закупок Министерства развития предпринимательства и торговли Пермского края Кириллову Л.Н.
Министр
М.Р.БИМАТОВ
Приложение 1
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
РЕШЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Предмет закупки __________________________
Раздел, группа по номенклатуре товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд __________________________
Код бюджетной классификации (раздел, подраздел,
целевая статья, вид расходов, доп. ЭК) __________________________
Сумма на _____ квартал 201__ г. __________________________
№
п/п
Наименование документа
Количество листов
1
Извещение о проведении открытого аукциона
2
Документация об открытом аукционе
3
Перечень потенциальных поставщиков (исполнителей,
подрядчиков)
4
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
СОГЛАСОВАНО:
Выбор способа размещения заказа ________ _________ /______________/
Разработка технического задания
(спецификации) ________ _________ /______________/
Проект государственного контракта ________ _________ /______________/
Наличие финансирования ________ _________ /______________/
Подготовка документов по процедуре ________ _________ /______________/
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 2
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Лот № 1
Предмет государственного контракта (лота)
Количество поставляемого товара, объем
выполняемых работ, оказываемых услуг
Начальная (максимальная) цена контракта
(лота)
Место поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг
Лот № 2 и т.д.
Предмет государственного контракта (лота)
Количество поставляемого товара, объем
выполняемых работ, оказываемых услуг
Начальная (максимальная) цена контракта
(лота)
Место поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг
2. Условия проведения
Адрес официального сайта в Интернете, на
котором размещена документация об
аукционе
goszakaz.perm.ru
Срок предоставления документации об
аукционе
С "___" ___________ 201__ г.
до "___" ___________ 201__ г.
Место предоставления документации об
аукционе
Адрес: __________________
(каб. ____)______
Порядок предоставления документации об
аукционе
По письменному заявлению, поданному по
форме согласно приложению к настоящему
извещению, в течение 2 рабочих дней со
дня получения запроса документации об
открытом аукционе
Размер платы за предоставление
документации об аукционе (при
установлении)
Порядок внесения платы за предоставление
документации об аукционе (при
установлении)
Указать реквизиты счета для
перечисления
Сроки внесения платы за предоставление
документации об аукционе (при
установлении)
Место проведения аукциона
Адрес: ____________________
каб. __________
Дата проведения аукциона
"___" ___________ 201__ г.
Время проведения аукциона
"__:__" часов местного времени
Преимущества, предоставляемые
осуществляющим производство товаров,
выполнение работ, оказание услуг
организациям инвалидов
В размере _____% от цены контракта.
Или "Не предоставляются"
Преимущества, предоставляемые
осуществляющим производство товаров,
выполнение работ, оказание услуг
учреждениям и предприятиям уголовно-
исправительной системы
В размере _____% от цены контракта.
Или "Не предоставляются"
Преимущества, предоставляемые участникам
размещения заказа, осуществляющим
поставку товаров российского
происхождения
В размере 15% от предложенной цены
контракта.
Или "Не предоставляются"
3. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
4. Сведения о специализированной организации
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
5. Сведения об уполномоченном органе
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
Приложение: Форма запроса документации об открытом аукционе.
Приложение
к извещению
о проведении открытого
аукциона
ФОРМА ЗАПРОСА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата Кому
"___" __________ 201__ года ______________________________
(наименование государственного
заказчика, специализированной
организации)
ЗАПРОС
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Предмет государственного контракта
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
3. Сведения о внесении платы за предоставление документации об открытом
аукционе
Денежные средства за предоставление
документации об открытом аукционе (в
случае установления заказчиком платы)
Внесены в размере _____ руб.
___ копеек
Документ, подтверждающий внесение платы
Приложение: Документ, подтверждающий внесение платы за предоставление
документации об открытом аукционе, на ___ л. в ___ экз.
__________________________ _______________________ ______________
(должность) (подпись, печать) (Ф.И.О.)
Приложение 3
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Дата принятия решения о внесении изменений в
извещение о проведении открытого аукциона
Обоснование внесения изменений в извещение о
проведении открытого аукциона
2. Изменения в извещение о проведении открытого аукциона
Номер и название раздела извещения о проведении
открытого аукциона, в который вносятся изменения
Изменения
(новая редакция)
Приложение 4
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Дата принятия решения о внесении изменений в
документацию об открытом аукционе
Обоснование внесения изменений в документацию об
открытом аукционе
2. Изменения в документацию об открытом аукционе
Номер и название раздела, номер части (пункта)
документации об аукционе, в которые вносятся
изменения
Изменения
(новая редакция)
Приложение 5
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
РЕШЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Дата принятия решения об отказе от проведения
открытого аукциона
Дата размещения извещения о проведении аукциона на
официальном сайте
Адрес официального сайта в Интернете, на котором
размещено извещение о проведении аукциона
goszakaz.perm.ru
Лот № 1
Предмет государственного контракта (лота)
Лот № 2 и т.д.
Предмет государственного контракта (лота)
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
3. Сведения об уполномоченном органе
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
Приложение 6
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ (ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, ПОДРЯДЧИКОВ)
Государственный заказчик ________________________________
Предмет государственного контракта ________________________________
№
п/п
Наименование (для юр. лица),
Ф.И.О. (для физ. лица)
Почтовый
адрес
Телефон,
факс
Адрес электронной
почты (при наличии)
Приложение: 1. Документальное подтверждение отправки приглашений
потенциальным поставщикам (исполнителям, подрядчикам), _____
шт.
2. Уведомления (почтовые, факсимильные, распечатка с
электронной почты) о получении потенциальными поставщиками
(исполнителями, подрядчиками) приглашения принять участие в
открытом аукционе, ____ шт.
Приложение 7
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
РАЗЪЯСНЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Способ размещения заказа
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Предмет государственного контракта
Реквизиты запроса о разъяснении
положений документации об открытом
аукционе
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Почтовый адрес
3. Положения документации об открытом аукционе (пункт, раздел), которые
требуют разъяснения
Вопрос участника размещения заказа
Разъяснение положений документации об
открытом аукционе
Приложение 8
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСОВ О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Государственный заказчик __________________________________
Предмет государственного контракта __________________________________
Окончательный срок подачи заявок на
участие в открытом аукционе __________________________________
№
п/п
Дата
поступления
запроса
Автор
запроса
Дата
утверждения
разъяснений
Дата направления
разъяснений
автору запроса
Дата размещения
разъяснений на
официальном сайте
Итого зарегистрировано ______ запросов о разъяснении положений документации
об открытом аукционе.
Журнал регистрации закрыт в "___:___" "____" ____________ 201__ г.
Приложение: 1. Запросы о разъяснении положений документации об открытом
аукционе, ____ шт.
2. Разъяснения положений документации об открытом аукционе,
____ шт.
3. Документальное подтверждение размещения разъяснений
положений документации об открытом аукционе на официальном
сайте (например, распечатка с официального сайта), ____ шт.
4. Оригиналы или копии уведомлений об оставлении запроса о
разъяснении положений документации об аукционе без
рассмотрения, ____ шт.
5. Документальное подтверждение отправки разъяснений положений
документации или уведомлений об оставлении запроса без
рассмотрения авторам запросов, ____ шт.
__________________________ _______________________ ______________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 9
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА И ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Государственный заказчик _______________________________
Предмет государственного контракта _______________________________
Окончательный срок подачи заявок на участие
в открытом аукционе _______________________________
№
п/п
Дата
утверждения
изменений
Причина
внесения
изменений
Дата направления
изменений в адрес
участников
размещения заказа
Дата публикации
изменений в
официальном
печатном издании
Дата
размещения
изменений на
официальном
сайте
Итого зарегистрировано ______ изменений в извещение о проведении открытого
аукциона и документацию об открытом аукционе.
Журнал регистрации закрыт в "___:___" "___" _____________ 201__ г.
Приложение: 1. Изменения в извещение о проведении открытого аукциона и
документацию об открытом аукционе, ____ шт.
2. Документальное подтверждение отправки изменений в адрес
участников размещения заказа, ____ шт.
3. Документальное подтверждение опубликования изменений в
официальном печатном издании и размещения их на официальном
сайте (например, распечатка из официального печатного
издания и распечатка с официального сайта), ____ шт.
__________________________ _______________________ ______________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 10
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Государственный заказчик _______________________________
Предмет государственного контракта _______________________________
Окончательный срок приема заявок на участие
в открытом аукционе _______________________________
№
п/п
Дата и
время
поступления
запроса
Наименование
организации
Дата предоставления
документации об
открытом аукционе
Подпись представителя,
получившего документацию
об открытом аукционе
Итого зарегистрировано ______ запросов о предоставлении документации об
открытом аукционе.
Журнал регистрации закрыт в "___:___" "___" _____________ 201__ г.
Приложение: 1. Запросы о предоставлении документации об открытом
аукционе, ____ шт.
2. Документальное подтверждение отправки документации об
открытом аукционе (при наличии), ____ шт.
__________________________ _______________________ ______________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 11
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Государственный заказчик _________________________
№ лота и предмет государственного контракта _________________________
Окончательный срок приема заявок на участие в
открытом аукционе (лоте) _________________________
№
п/п
Наименование и
почтовый адрес
участника
размещения заказа,
подавшего
(отозвавшего)
заявку
Дата
подачи
(отзыва)
заявки
Время
подачи
(отзыва)
заявки
Способ
подачи
заявки
Ф.И.О.,
подпись лица,
подавшего
(отозвавшего)
заявку
Примечание
(информация
о выдаче
расписки)
Итого зарегистрировано ____ заявок на участие в открытом аукционе.
Итого отозвано ____ заявок на участие в открытом аукционе.
Журнал регистрации закрыт в "___:___" "___" _____________ 201__ г.
Приложение: 1. Заявки на участие в открытом аукционе, ____ шт.
2. Уведомления об отзыве заявок на участие в открытом аукционе,
____ шт.
__________________________ _______________________ ______________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 12
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ОПОЗДАВШИХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Государственный заказчик _________________________
№ лота и предмет государственного контракта _________________________
Окончательный срок приема заявок на участие в
открытом аукционе (лоте) _________________________
№
п/п
Наименование и почтовый
адрес участника
размещения заказа,
подавшего заявку
Дата
подачи
заявки
Время
подачи
заявки
Способ
подачи
заявки
Ф.И.О., подпись
лица, подавшего
заявку
Дата
возврата
заявки
Итого зарегистрировано ___ опоздавших заявок на участие в открытом аукционе
(лоте).
Журнал регистрации закрыт в "___:___" "____" ______________ 201__ г.
Приложение: Оригиналы или копии уведомлений о возврате опоздавших заявок на
участие в открытом аукционе и документальное подтверждение
возврата (почтовые уведомления) (при наличии), ____ шт.
__________________________ _______________________ ______________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 13
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Государственный заказчик ___________________________
№ лота и предмет государственного контракта ___________________________
Дата и время проведения открытого аукциона ___________________________
Место проведения открытого аукциона ___________________________
№
п/п
Ф.И.О.
представителя
участника
открытого
аукциона
Номер
карточки
Должность
Наименование
организации
Основание
для
участия в
открытом
аукционе
С правилами
проведения
открытого
аукциона
ознакомлен
(подпись
участника
открытого
аукциона)
Итого зарегистрировано _______ представителей участников открытого аукциона
(по лоту).
Журнал регистрации закрыт в "___:___" "___" ______________ 201__ г.
Приложение: Документы, подтверждающие полномочия представителей участников
открытого аукциона, ____ шт.
__________________________ _______________________ ______________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 14
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
РАСПИСКА
в получении заявки на участие в открытом аукционе
Государственный заказчик _________________________
№ лота и предмет государственного контракта _________________________
Настоящим подтверждается, что "____" ___________ 201_ г. в "__:__" получена
заявка на участие в открытом аукционе от __________________________________
(наименование
_____________________________________________________.
или Ф.И.О. участника размещения заказа)
Заявка подана в запечатанном конверте/без конверта (нужное подчеркнуть) и
зарегистрирована в Журнале регистрации заявок на участие в открытом
аукционе под № ______.
__________________________ _______________________ ______________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 15
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОСТАВЛЕНИИ ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Способ размещения заказа
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Предмет государственного контракта (лота)
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
3. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
4. Сведения о предоставлении разъяснений
Дата начала предоставления разъяснений
Дата окончания предоставления разъяснений
Дата получения запроса о разъяснении от
участника размещения заказа
В связи с поступлением запроса о предоставлении разъяснений положений документации об открытом аукционе позднее срока, установленного в части 8 статьи 34 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и документации об открытом аукционе, запрос оставлен без рассмотрения.
Приложение 16
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВОЗВРАТЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Способ размещения заказа
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Предмет государственного контракта (лота)
Окончательный срок подачи заявок на
участие в открытом аукционе
Дата и время регистрации заявки на
участие в открытом аукционе
Причина возврата заявки на участие в
открытом аукционе
Заявка на участие в открытом
аукционе признана опоздавшей
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
3. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Приложение: Заявка на участие в открытом аукционе.
Приложение 17
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Способ размещения заказа
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Предмет государственного контракта
(лота)
Дата приостановления размещения заказа
Основание для приостановления
размещения заказа
Требование органа, уполномоченного
на осуществление контроля в сфере
размещения заказов
Срок приостановления размещения заказа
До рассмотрения жалобы по существу
"___" ___________ 201__ г.
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Приложение 18
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ АННУЛИРОВАНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Дата аннулирования открытого
аукциона (лота)
Обоснование принятого решения
Предписание органа, уполномоченного на
осуществление контроля в сфере
размещения заказов, от ____________
№ ___________
Лот № 1
Предмет государственного контракта
(лота)
Лот № 2 и т.д.
Предмет государственного контракта
(лота)
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Приложение 19
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ДОПУСКЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Способ размещения заказа
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Предмет государственного контракта (лота)
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
3. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
4. Сведения о принятом решении
Дата и номер протокола рассмотрения
заявок на участие в открытом аукционе
Принятое решение
5. Сведения о дате, времени и месте проведения открытого аукциона
Дата проведения открытого аукциона
Время проведения открытого аукциона
Место проведения открытого аукциона
Приложение 20
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ДОПУСКЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Способ размещения заказа
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Предмет государственного контракта (лота)
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
3. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
4. Сведения о принятом решении
Дата и номер протокола рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе
Принятое решение
Отказать в допуске к участию
в открытом аукционе
Обоснование принятого решения
Приложение 21
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПОБЕДИТЕЛЕМ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Способ размещения заказа
Открытый аукцион
Номер протокола открытого аукциона
Дата протокола открытого аукциона
Предмет государственного контракта
(лота)
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
3. Сведения о победителе
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
4. Сведения о порядке заключения государственного контракта
Срок подписания государственного
контракта
Срок предоставления обеспечения
исполнения государственного контракта
(при установлении)
Порядок предоставления обеспечения
исполнения государственного контракта
(при установлении)
Случаи признания участника размещения
заказа уклонившимся от заключения
контракта
1. Непредставление государственному
заказчику в установленный срок
подписанного государственного
контракта.
2. Непредставление государственному
заказчику в установленный срок
обеспечения исполнения контракта
(при установлении)
Последствия уклонения от заключения
контракта
В случае если участник размещения
заказа, с которым заключается
контракт, уклонился от его
заключения, сведения о таком
участнике размещения заказа
включаются в реестр
недобросовестных поставщиков.
Наличие сведений о поставщике
(исполнителе, подрядчике) в реестре
недобросовестных поставщиков лишает
его права участия в торгах и
запросах котировок сроком на 2
(два) года
Приложение: 1. Протокол открытого аукциона на ___ л. в 1 экз.
2. Проект государственного контракта на ___ л. в 2 экз.
Приложение 22
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Способ размещения заказа
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Предмет государственного контракта (лота)
Номер протокола об отказе от заключения
государственного контракта
Дата протокола об отказе от заключения
государственного контракта
Причина отказа от заключения
государственного контракта
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Почтовый адрес
3. Сведения об участнике размещения заказа, с которым государственный
заказчик отказывается от заключения контракта
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Приложение: Протокол об отказе от заключения контракта на ___ л. в 1 экз.
Приложение 23
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
ПРОТОКОЛ № _______
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Место рассмотрения заявок ______________________
Дата и время начала рассмотрения заявок ______________________
Дата и время окончания рассмотрения заявок ______________________
Наименование и состав комиссии ______________________
Наличие (отсутствие) кворума ______________________
Государственный заказчик ______________________
Специализированная организация ______________________
Номер и название закупки ______________________
Дата размещения извещения о проведении открытого
аукциона на официальном сайте ______________________
Дата опубликования извещения о проведении
открытого аукциона в официальном печатном издании ______________________
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, ПОДАВШИХ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ЛОТУ № 1
Поступило заявок, всего ______________________
Отозвано заявок, всего ______________________
Предмет государственного контракта ______________________
Начальная (максимальная) цена контракта ______________________
№
п/п
Фирменное наименование
(наименование),
организационно-правовая
форма (для юридического
лица), Ф.И.О. (для
физического лица)
Место нахождения
(для юридического
лица), место
жительства (для
физического лица)
ИНН,
почтовый
адрес (для
юридического
лица)
Сведения о
предоставленных
преимуществах
и т.д.
РЕШЕНИЕ ПО ЛОТУ № 1
1. Допустить к участию в открытом аукционе и признать участниками открытого
аукциона:
№
п/п
Фирменное наименование
(наименование),
организационно-правовая
форма (для юридического
лица), Ф.И.О. (для
физического лица)
Обоснование решения
Итоги голосования членов
комиссии
Заявка на участие в
открытом аукционе
соответствует
требованиям и
условиям
документации об
открытом аукционе.
Участник размещения
заказа соответствует
требованиям
законодательства
Российской Федерации
и документации об
открытом аукционе
"За" ___________ (Ф.И.О.)
"Против" _______ (Ф.И.О.)
и т.д.
2. Отказать в допуске к участию в открытом аукционе:
№
п/п
Фирменное наименование
(наименование),
организационно-правовая
форма (для юридического
лица), Ф.И.О. (для
физического лица)
Основание
для
отказа в
допуске
Обоснование
решения
Итоги голосования членов
комиссии
"За" __________ (Ф.И.О.)
"Против" ______ (Ф.И.О.)
и т.д.
3. Провести открытый аукцион в срок, установленный в извещении о проведении
открытого аукциона и документации об открытом аукционе.
4. Руководствуясь ч. 5 ст. 36 Федерального закона № 94-ФЗ, признать
открытый аукцион несостоявшимся в связи с допуском к участию в открытом
аукционе и признанием участником открытого аукциона только одного участника
размещения заказа и рекомендовать заказчику действовать в соответствии с
ч. 6 ст. 36 Федерального закона № 94-ФЗ.
5. Руководствуясь ч. 5 ст. 36 Федерального закона № 94-ФЗ, признать
открытый аукцион несостоявшимся в связи с отказом в допуске к участию в
открытом аукционе всем участникам размещения заказа и рекомендовать
заказчику действовать в соответствии со ст. 40 Федерального закона № 94-ФЗ.
6. Руководствуясь ч. 11 ст. 35 Федерального закона № 94-ФЗ, признать
открытый аукцион несостоявшимся в связи с поступлением единственной заявки
на участие в открытом аукционе.
7. Признать заявку единственного участника размещения заказа ______________
соответствующей требованиям и условиям документации об открытом аукционе и
рекомендовать заказчику действовать в соответствии с ч. 12 ст. 35
Федерального закона № 94-ФЗ.
"За" ____________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
8. Признать заявку единственного участника размещения заказа ______________
не соответствующей требованиям и условиям документации об открытом аукционе
и рекомендовать заказчику действовать в соответствии со ст. 40 Федерального
закона № 94-ФЗ.
Обоснование принятого решения: ___________________________________________.
"За" ____________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
9. Руководствуясь ч. 11 ст. 35 Федерального закона № 94-ФЗ, признать
открытый аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в
открытом аукционе и рекомендовать заказчику действовать в соответствии со
ст. 40 Федерального закона № 94-ФЗ.
10. Руководствуясь ч. 2.1 ст. 36 Федерального закона № 94-ФЗ, не
рассматривать и возвратить все заявки участника размещения заказа _________
___________________________ в связи с установлением факта подачи участником
размещения заказа более одной заявки на участие в открытом аукционе в
отношении лота № ___.
"За" ____________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
Председатель комиссии
(председательствующий) _________________ _________________
Секретарь комиссии _________________ _________________
Члены комиссии _________________ _________________
Представитель государственного
заказчика _________________ _________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 24
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
ПРОТОКОЛ № _____
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Место проведения открытого аукциона _______________________
Дата проведения открытого аукциона _______________________
Время начала проведения открытого аукциона _______________________
Время окончания проведения открытого аукциона _______________________
Наименование и состав комиссии _______________________
Наличие (отсутствие) кворума _______________________
Ф.И.О.
Аукционистом выбран член комиссии _______________________
Государственный заказчик _______________________
Специализированная организация _______________________
Номер и название закупки _______________________
Согласно журналу
регистрации участников
Приглашенные - представители участников открытого аукциона (по
открытого аукциона лотам)
_______________________
В соответствии с требованиями законодательства осуществляется
аудио(видео)запись открытого аукциона.
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТУ № 1
Предмет государственного контракта _________________________
Начальная (максимальная) цена контракта _________________________
"Шаг аукциона" _________________________
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ЛОТУ № 1
Фирменное
наименование
(наименование),
организационно-
правовая форма (для
юридического лица),
Ф.И.О. (для
физического лица)
Место нахождения
(для
юридического
лица), место
жительства (для
физического
лица)
№ карточки/
сведения о
неявившихся
участниках
открытого аукциона
Сведения о
предоставленных
преимуществах
и т.д.
СВЕДЕНИЯ О ПОСЛЕДНЕМ И ПРЕДПОСЛЕДНЕМ ПРЕДЛОЖЕНИИ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА ПО ЛОТУ
№ 1
Порядок
предложений о
цене контракта
Фирменное наименование
(наименование),
организационно-правовая
форма (для юридического
лица), Ф.И.О. (для
физического лица)
Место нахождения
(для юридического
лица), место
жительства (для
физического лица)
Предложенная
цена
контракта
Последнее
Предпоследнее
РЕШЕНИЕ ПО ЛОТУ № 1 и т.д.
Признать победителем открытого аукциона _____________________
Цена контракта победителя открытого аукциона _____________________
Скидка от начальной (максимальной) цены контракта
(руб., %) _____________________
"За" _____________ (Ф.И.О.), "Против" ___________ (Ф.И.О.)
или
Руководствуясь ч. 12 ст. 37 Федерального закона № 94-ФЗ, признать открытый
аукцион несостоявшимся в связи с участием в открытом аукционе только одного
участника открытого аукциона и рекомендовать заказчику действовать в
соответствии с ч. 13 ст. 37 Федерального закона № 94-ФЗ.
или
Руководствуясь ч. 12 ст. 37 Федерального закона № 94-ФЗ, признать открытый
аукцион несостоявшимся в связи с неявкой участников открытого аукциона и
рекомендовать заказчику действовать в соответствии со ст. 40 Федерального
закона № 94-ФЗ.
или
Руководствуясь ч. 12 ст. 37 Федерального закона № 94-ФЗ, признать открытый
аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием предложений о более низкой
цене контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (лота), при
"шаге аукциона", сниженном до минимального размера, и рекомендовать
заказчику действовать в соответствии со ст. 40 Федерального закона № 94-ФЗ.
Председатель комиссии
(председательствующий) _________________ _________________
Секретарь комиссии _________________ _________________
Члены комиссии _________________ _________________
Представитель государственного
заказчика _________________ _________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 25
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
ПРОТОКОЛ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
(ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ОФИЦИАЛЬНОМ ПЕЧАТНОМ ИЗДАНИИ)
Место проведения открытого аукциона ___________________________
Дата проведения открытого аукциона ___________________________
Время проведения открытого аукциона ___________________________
Государственный заказчик ___________________________
Номер и название закупки ___________________________
№ лота и предмет государственного контракта ___________________________
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА ПО ЛОТУ № ____
Порядок
предложений о
цене контракта
Фирменное наименование
(наименование),
организационно-правовая форма
(для юридического лица),
Ф.И.О. (для физического лица)
Почтовый адрес
участника
аукциона
Предложенная
цена
контракта
Последнее
Предпоследнее
Победителем открытого аукциона по лоту № __ признан _______________________
Цена контракта победителя открытого аукциона _______________________
и т.д.
Приложение 26
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
ПРОТОКОЛ № _______
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
Место составления протокола ____________________________
Дата составления протокола ____________________________
Время составления протокола ____________________________
Государственный заказчик ____________________________
Номер и название закупки ____________________________
№ лота и предмет государственного контракта ____________________________
Дата и номер протокола открытого аукциона
(протокола рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе) ____________________________
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ ЗАКАЗЧИК ОТКАЗЫВАЕТСЯ ЗАКЛЮЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ
Фирменное наименование (наименование),
организационно-правовая форма (для юр.
лица), Ф.И.О. (для физ. лица) _________________________________
Место нахождения (для юр. лица), место
жительства (для физ. лица) __________________________________
СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОТКАЗА ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
№
п/п
Описание факта
Реквизиты
подтверждающего
документа
1
2
3
РЕШЕНИЕ:
1. В соответствии с ч. 3 ст. 9 Федерального закона № 94-ФЗ отказаться от
заключения контракта с ___________________________________________________.
(наименование лица)
2. Заключить контракт с участником аукциона (____________________________),
(наименование лица)
который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.
3. В соответствии с ч. 2 ст. 38 Федерального закона № 94-ФЗ признать
аукцион несостоявшимся в связи с отказом заказчика от заключения контракта
с победителем открытого аукциона и с участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене контракта.
4. Провести повторное размещение заказа.
________________________________________ ____________ _____________
(должность руководителя государственного (подпись) (Ф.И.О.)
заказчика)
Приложение 27
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
МАТЕРИАЛЫ К ЗАСЕДАНИЮ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
Начало рассмотрения заявок на
Повестка дня участие в открытом аукционе
__________________________________
Место заседания __________________________________
Дата заседания __________________________________
Наименование единой комиссии __________________________________
Состав единой комиссии
Ф.И.О. члена единой комиссии
Отметка о присутствии
Итого
______ из _____.
Кворум имеется/отсутствует
Государственный заказчик __________________________________
Специализированная организация __________________________________
Номер и название закупки __________________________________
№
лота
Предмет государственного
контракта
Начальная
(максимальная) цена
контракта (руб.)
Количество
поступивших
заявок
Количество
отозванных
заявок
Приложение: 1. Доверенность, выданная представителю государственного
заказчика на представление интересов и подписание протоколов
от имени государственного заказчика, на ___ л. в 1 экз.
2. Шаблон таблицы к процедуре начала рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе на ____ л. в 1 экз.
3. Копия извещения из официального печатного издания,
подтверждающая факт опубликования извещения, на _____ л. в 1
экз.
4. Распечатка с официального сайта, подтверждающая факт
размещения извещения, на ___ л. в 1 экз.
5. Копия документации об открытом аукционе на ___ л. в 1 экз.
6. Копии разъяснений положений документации об открытом
аукционе на ___ л. в 1 экз.
7. Копии изменений в извещение о проведении открытого аукциона
и(или) документацию об открытом аукционе на ___ л. в 1 экз.
8. Копия журнала регистрации поступивших заявок на участие в
открытом аукционе на ___ л. в 1 экз.
_________________ _______________ __________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Дата составления "___" __________ 201__ г.
ШАБЛОН ТАБЛИЦЫ
к процедуре начала рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе по лоту № _____
Предмет государственного контракта ______________________________
Сведения и документы в составе заявки на участие в
открытом аукционе, предусмотренные документацией об
открытом аукционе
Участник размещения
заказа
Заявка № __
Заявка № __
Отметка об оформлении заявки (прошита, пронумерована
и т.п.)
1. Сведения и документы об участнике размещения заказа
Сведения об участнике размещения заказа
Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или нотариально заверенная
копия такой выписки, копии документов, удостоверяющих
личность, перевод на русский язык документов о
государственной регистрации иностранного лица
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа:
- вид документа
- номер документа
- дата выдачи
- кому выдан
Копии учредительных документов участника размещения
заказа (для юр. лиц)
Решение об одобрении крупной сделки в соответствии с
учредительными документами (для юр. лиц) (при
необходимости)
Сведения о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) и качественных
характеристиках товара, о качестве работ, услуг
Копии документов, подтверждающих соответствие товара,
работ, услуг требованиям, установленным
законодательством:
-
-
2. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа
установленным требованиям и условиям допуска к участию в открытом аукционе
Документы, подтверждающие внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в торгах (при
установлении):
- вид документа
- реквизиты документа
- сумма в соответствии с документом
Копии документов, подтверждающих соответствие
участника размещения заказа требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом торгов:
-
-
Документы, подтверждающие обладание участником
размещения заказа исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности (при приобретении
заказчиком таких прав):
-
-
Копия разрешения на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию
Копия акта приемки объекта капитального строительства
Приложение 28
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
МАТЕРИАЛЫ К ЗАСЕДАНИЮ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
Окончание рассмотрения заявок на
Повестка дня участие в открытом аукционе
__________________________________
Место заседания __________________________________
Дата заседания __________________________________
Наименование единой комиссии __________________________________
Состав единой комиссии
Ф.И.О. члена единой комиссии
Отметка о присутствии
Итого
______ из _____.
Кворум имеется/отсутствует
Государственный заказчик __________________________________
Специализированная организация __________________________________
Номер и название закупки __________________________________
СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ЛОТУ № ___
Предмет государственного контракта __________________________________
Начальная (максимальная) цена контракта
(руб.) __________________________________
№
п/п
Участник размещения заказа
Место нахождения, место
жительства
ИНН, почтовый адрес
Приложение: 1. Заключение государственного заказчика/специализированной
организации (указать) по результатам рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе на ____ л. в 1 экз.
2. Заключение государственного заказчика по результатам
рассмотрения заявок на соответствие требованиям главы IV
"Техническое задание (Спецификация)" документации об
открытом аукционе на ____ л. в 1 экз.
3. Выписка из реестра недобросовестных поставщиков на ___ л. в
1 экз.
4. Запросы и ответы соответствующих органов и организаций в
отношении участников размещения заказа (при наличии) на ___
л. в 1 экз.
5. Экспертное заключение (при наличии) на ___ л. в 1 экз.
6. Дополнительная информация (при наличии) на ___ л. в 1 экз.
_________________ _______________ __________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Дата составления "___" __________ 201__ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
государственного заказчика/специализированной организации
(указать) по результатам рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе по лоту № ___
Дата рассмотрения заявок ____________________________________
Государственный заказчик ____________________________________
Специализированная организация ____________________________________
Предмет государственного контракта ____________________________________
Ф.И.О., должность
Рассмотрение заявок проведено ____________________________________
СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕННЫХ ЗАЯВКАХ
№
п/п
Участник размещения заказа
РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Условия допуска к участию в открытом аукционе
Информация согласно заявкам
участников размещения заказа
Заявка №
Заявка №
Участник
размещения
заказа
Участник
размещения
заказа
1. Представление документов, определенных пунктом 2 раздела 7 Информационной карты
документации об открытом аукционе
1.1. Сведения и документы об участнике размещения заказа
Сведения об участнике размещения заказа
Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или нотариально заверенная
копия такой выписки, копии документов, удостоверяющих
личность, перевод на русский язык документов о
государственной регистрации иностранного лица
Указать вид
документа и
его реквизиты
Указать вид
документа и
его реквизиты
Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника размещения
заказа:
- вид документа
- номер документа
- дата выдачи документа
- кому выдан документ
Копии учредительных документов участника размещения
заказа (для юр. лиц)
Решение об одобрении крупной сделки в соответствии с
учредительными документами (для юр. лиц) (при
необходимости)
Сведения о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) и качественных
характеристиках товара, о качестве работ, услуг
Копии документов, подтверждающих соответствие товара,
работ, услуг требованиям, установленным
законодательством:
-
-
Указать вид
документа и
его реквизиты
Указать вид
документа и
его реквизиты
1.2. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям
и условиям допуска к участию в открытом аукционе, установленным в документации об
открытом аукционе
Документы, подтверждающие внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в открытом
аукционе в полном объеме (при установлении):
- вид документа
- реквизиты документа
- сумма в соответствии с документом
Копии документов, подтверждающих соответствие
участника размещения заказа требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом открытого аукциона:
-
-
Указать
реквизиты
документа
Указать
реквизиты
документа
Документы, подтверждающие обладание участником
размещения заказа исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности (при приобретении
заказчиком таких прав):
-
-
Указать
реквизиты
документа
Указать
реквизиты
документа
Копия разрешения на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию (при размещении заказа
на выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту)
Указать
реквизиты
документа
Указать
реквизиты
документа
Копия акта приемки объекта капитального строительства
(при размещении заказа на выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту)
Указать
реквизиты
документа
Указать
реквизиты
документа
2. Отсутствие недостоверных сведений об участнике
размещения заказа, содержащихся в представленных им
документах, или о поставляемых товарах, выполняемых
работах, оказываемых участником размещения заказа
услугах
3. Соответствие участников размещения заказа требованиям раздела 5 Информационной
карты документации об открытом аукционе
Соответствие участника размещения заказа требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом торгов
Непроведение ликвидации участника размещения заказа
(для юридического лица) и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника размещения
заказа банкротом и об открытии конкурсного
производства (для юридического лица и индивидуального
предпринимателя)
Неприостановление деятельности участника размещения
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на
день подачи заявки на участие в торгах
Отсутствие у участника размещения заказа
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период
Указать
величину
задолженности
Указать
величину
задолженности
Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в
реестре недобросовестных поставщиков (при наличии
такого требования в документации об открытом
аукционе)
Обладание участником размещения заказа
исключительными правами на объекты интеллектуальной
собственности (при приобретении заказчиком таких
прав)
Соответствие участника размещения заказа требованиям
по выполнению им за последние пять лет,
предшествующих дате окончания срока подачи заявок на
участие в открытом аукционе, работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объекта
капитального строительства, относящихся к той же
группе, подгруппе или одной из нескольких групп,
подгрупп работ, на выполнение которых размещается
заказ, стоимость которых составляет не менее чем
двадцать процентов начальной (максимальной) цены
контракта (цены лота):
- наименование объекта капитального строительства
- общая стоимость работ по объекту капитального
строительства (руб./% к начальной (максимальной) цене
контракта)
- дата сдачи объекта капитального строительства (по
акту)
Соответствие участника размещения заказа требованиям
о принадлежности к субъектам малого
предпринимательства
Суммарная доля участия Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, иностранных юр. лиц, иностранных
граждан, общественных и религиозных организаций
(объединений), благотворительных и иных фондов в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
участника размещения заказа
_________%
_________%
Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юр.
лицам, не являющимся субъектами малого и среднего
предпринимательства, в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) участника размещения заказа
_________%
_________%
Средняя численность работников за предшествующий
календарный год (в том числе работников, работающих
по договорам гражданско-правового характера и по
совместительству, работников филиалов,
представительств и других обособленных подразделений
юр. лица)
_________ чел.
_________ чел.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за
предшествующий год без учета НДС
____ млн. руб.
____ млн. руб.
4. Соответствие оформления заявки требованиям пунктов 1, 3 и подпунктов 1, 2, 4, 5
пункта 4 и подпунктов 1-5 пункта 5 раздела 7 Информационной карты документации об
открытом аукционе
Заявка на участие в открытом аукционе подготовлена в
письменной форме или в форме электронного документа
по формам, установленным в главе VI "Образцы форм,
представляемых в составе заявки на участие в открытом
аукционе"
При описании условий и предложений участник
размещения заказа применял общепринятые обозначения и
наименования в соответствии с требованиями
действующих нормативных правовых актов Российской
Федерации, если иное не указано в главе IV
"Техническое задание (Спецификация)"
В описании условий и предложений участник размещения
заказа не допускал двусмысленных толкований
Описание поставляемых товаров соответствует
образцу/макету товара/изображению товара в трехмерном
измерении (при установлении требования)
Заявка на участие в открытом аукционе, каждый том
заявки содержат опись входящих в нее документов по
форме 1.1
Все листы заявки на участие в открытом аукционе,
включая опись документов и все входящие в нее
документы, каждый том заявки сшиты нитками в единую
книгу
Заявка на участие в открытом аукционе, каждый том
заявки на месте прошивки подписаны участником
размещения заказа или лицом, уполномоченным таким
участником размещения заказа, с указанием расшифровки
подписи (инициалы, фамилия) и (при наличии) скреплены
печатью участника размещения заказа
Подана только одна заявка в отношении каждого лота
Заявка на участие в открытом аукционе, поданная
участником размещения заказа по нескольким или всем
лотам, подготовлена на каждый лот отдельно
Заявка заполнена на русском языке;
отдельные документы (или их части), представленные в
составе заявки на другом языке, содержат точный
перевод необходимых разделов на русский язык
(оригинал или нотариально заверенная копия);
удостоверение верности перевода с иностранного языка
на русский язык соответствует требованиям статьи 81
Основ законодательства Российской Федерации о
нотариате, утвержденных Верховным Советом РФ
11 февраля 1993 года № 4462-1
Формы документов, предусмотренные в главе VI "Образцы
форм, представляемых в составе заявки на участие в
открытом аукционе", заполнены по всем пунктам
При заполнении заявки на участие в открытом аукционе
не применены факсимильные подписи
Указаны сведения о стране происхождения товара (при
установлении преимущества участникам размещения
заказа, осуществляющим поставку товаров российского
происхождения)
ВЫВОД
Соответствует/
Не
соответствует
Соответствует/
Не
соответствует
_________________ _______________ __________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
государственного заказчика по рассмотрению заявок
на соответствие требованиям главы IV "Техническое задание
(Спецификация)" документации об открытом аукционе по лоту
№ _____
Дата рассмотрения заявок __________________________________
Государственный заказчик __________________________________
Предмет государственного контракта __________________________________
Ф.И.О., должность
Рассмотрение заявок проведено __________________________________
1. Сведения о соответствии информации о поставляемом товаре, его
функциональных характеристиках (потребительских свойствах), его
количественных и качественных характеристиках, о выполняемых работах,
оказываемых услугах, их количественных и качественных характеристиках
№
п/п
Требования к предмету открытого
аукциона
Предложение участника размещения
заказа
Заявка № ___
Заявка № ___
Участник
размещения
заказа
Участник
размещения
заказа
1
2
3
4
и т.д.
ВЫВОД
Соответствует/
Не соответствует
Соответствует/
Не соответствует
2. Сведения о соответствии описания поставляемых товаров образцу/макету
товара/изображению товара в трехмерном измерении (указать) (при
установлении требования): Соответствует/Не соответствует (указать).
_________________ _______________ __________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 29
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
МАТЕРИАЛЫ К ЗАСЕДАНИЮ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
Проведение открытого аукциона
Повестка дня ____________________________________
Место заседания ____________________________________
Дата заседания ____________________________________
Наименование единой комиссии ____________________________________
Состав единой комиссии
Ф.И.О. члена единой комиссии
Отметка о присутствии
Итого
______ из _____.
Кворум имеется/отсутствует
Государственный заказчик ____________________________________
Специализированная организация ____________________________________
Номер и название закупки ____________________________________
Приложение: 1. Речь председательствующего по каждому лоту на __ л. в 1 экз.
2. Речь аукциониста по каждому лоту на __ л. в 1 экз.
3. Таблица снижения начальной (максимальной) цены контракта по
каждому лоту на __ л. в __ экз.
_________________ _______________ __________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Дата составления "___" __________ 201__ г.
РЕЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО) ПО ЛОТУ № ___
Добрый день, уважаемые участники открытого аукциона.
Сегодня "___" ________ 201__ года в __:__ часов местного времени проводится
заседание единой комиссии ________________________________________________.
На заседании из ___ членов единой комиссии присутствуют _____, в том числе:
-
-
-
-
Кворум для принятия решений имеется.
На повестке дня сегодняшнего заседания - указать предмет государственного
проведение открытого аукциона на контракта
________________________________
Государственный заказчик ________________________________
Ведется аудио(видео)запись процедуры открытого аукциона.
(В случае если на открытый аукцион явились участники открытого аукциона)
Напоминаю участникам открытого аукциона о Вашем праве осуществлять
аудио(видео)запись процедуры открытого аукциона.
Предлагаю членам единой комиссии избрать аукционистом _____________________
(Ф.И.О. члена единой
комиссии)
Прошу членов единой комиссии проголосовать. Решение принято единогласно.
Приступаем к проведению открытого аукциона. Передаю слово аукционисту.
... (проведение процедуры аукциона)
Предлагаю утвердить результаты открытого аукциона.
Аукцион завершен, спасибо всем присутствующим за участие.
(В случае если на открытый аукцион явился только один участник открытого
аукциона)
Руководствуясь ч. 12 ст. 37 Федерального закона № 94-ФЗ, признать открытый
аукцион несостоявшимся в связи с участием в открытом аукционе только одного
участника открытого аукциона и рекомендовать заказчику действовать в
соответствии с ч. 13 ст. 37 Федерального закона № 94-ФЗ.
Прошу членов комиссии проголосовать. Решение принято единогласно.
(В случае если на открытый аукцион не явился ни один участник)
Руководствуясь ч. 12 ст. 37 Федерального закона № 94-ФЗ, признать открытый
аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием участников открытого аукциона
и рекомендовать заказчику действовать в соответствии со ст. 40 Федерального
закона № 94-ФЗ.
Прошу членов комиссии проголосовать. Решение принято единогласно.
РЕЧЬ АУКЦИОНИСТА ПО ЛОТУ № ___
Добрый день, уважаемые участники открытого аукциона.
Проводится открытый аукцион по лоту № ___.
Предмет государственного контракта __________________________________
Начальная (максимальная) цена контракта __________________________________
5%, что составляет руб. копеек
Размер "шага аукциона" __________________________________
Сведения об участниках открытого аукциона
№
п/п
Участник открытого аукциона
№ карточки/сведения о
неявившихся участниках
открытого аукциона
Сведения о
предоставленных
преимуществах
Напоминаю присутствующим порядок проведения открытого аукциона.
1. Открытый аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены
контракта на "шаг аукциона".
2. Предложение о цене контракта подается участником открытого аукциона
путем поднятия карточки с номером данного участника на высоту поднятой
руки. Поднятие карточки участником открытого аукциона означает его согласие
заключить контракт по объявленной цене.
3. Каждое предложение о цене контракта объявляется аукционистом три раза и
сопровождается ударами молотка. Предложение о цене контракта, сделанное до
объявления следующей возможной цены лота и первого удара молотка, не
фиксируется, при этом данная цена переторговывается.
4. Определение участника открытого аукциона, который первым поднял карточку
после объявления цены контракта, осуществляется аукционистом.
5. Если в течение открытого аукциона не поступит ни одного предложения от
участников открытого аукциона и на "шаге аукциона", равном 0,5%, что
составляет ______________ рублей _____ копеек, предложений о цене контракта
не поступит, открытый аукцион будет признан несостоявшимся.
6. Открытый аукцион продолжается в случае, когда начальная (максимальная)
цена контракта снижена до нуля. В этом случае проводится аукцион на продажу
права заключить государственный контракт.
Напоминаю, что Вы ознакомлены с правилами проведения открытого аукциона.
Все присутствующие должны соблюдать тишину и отключить звук мобильных
телефонов на время проведения открытого аукциона.
Теперь я прошу представителей участников открытого аукциона поднять
выданную ему карточку. Спасибо!
Начинаем аукцион. Текущая цена контракта составляет ________________ рублей
_______ копеек. (Раз! Два! Три!)
... (проведение процедуры аукциона)
Проведение аукциона по лоту № ______ завершено.
Последнее предложение о цене контракта составило ___________________ рублей
_______ копеек и поступило от участника аукциона __________________________
с карточкой № ____.
Предпоследнее предложение о цене контракта составило _______________ рублей
_______ копеек и поступило от участника аукциона __________________________
с карточкой № ____.
(В случае если начальная (максимальная) цена контрактов снижена до нуля)
Проводится аукцион на продажу права заключить государственный контракт.
Объявляется прием предложений по текущей цене права заключения
государственного контракта, полученной путем повышения последней названной
цены контракта, равной нулю, на "шаг аукциона", сложившийся при проведении
аукциона.
Продолжаем аукцион. Текущая цена контракта составляет ______________ рублей
_______ копеек. (Раз! Два! Три!)
... (проведение процедуры аукциона)
Проведение аукциона по лоту № ______ завершено.
Последнее предложение о цене контракта составило ___________________ рублей
_______ копеек и поступило от участника аукциона __________________________
с карточкой № ____.
Предпоследнее предложение о цене контракта составило _______________ рублей
_______ копеек и поступило от участника аукциона __________________________
с карточкой № ____.
Приложение 30
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ УТВЕРЖДАЮ│
│ ___________________________│
│ (должность руководителя │
│ государственного заказчика)│
│ _________ _________________│
│ (подпись) (Ф.И.О.) │
│ │
│ "___" ___________ 201__ г.│
│ м.п. │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ │
│ │
│ │
│ │
│ Наименование предмета открытого аукциона __________________________ │
│ │
│ Номер закупки __________________________ │
│ │
│ Государственный заказчик __________________________ │
│ │
│ Специализированная организация __________________________ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ 201__ год │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗЧИКЕ
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЙ КОМИССИИ
РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ЗАКУПКИ
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ
РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
ГЛАВА III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ГЛАВА IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО ЛОТУ № ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЛОТУ № ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ЛОТУ № __
ГЛАВА V. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГЛАВА VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
ФОРМА 1.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ
ФОРМА 1.2. ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ФОРМА 1.3. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ, КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ
ГЛАВА VII. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ЗАПРОСОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗА
ФОРМА 2.1. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ
ФОРМА 2.2. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ
ФОРМА 2.3. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Размещение заказов для государственных нужд - осуществляемые в установленном порядке действия государственного заказчика, уполномоченного органа по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
Государственные нужды Пермского края - обеспечиваемые за счет средств бюджета Пермского края и внебюджетных источников финансирования потребности Пермского края, государственных заказчиков Пермского края в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий Пермского края, государственных заказчиков Пермского края, в том числе для реализации региональных целевых программ.
Официальный сайт - официальный сайт Пермского края в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Пермского края - "Госзаказ Пермского края" (goszakaz.perm.ru).
Официальное печатное издание - официальное печатное издание Пермского края для опубликования информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Пермского края.
Уполномоченный орган - орган исполнительной власти Пермского края, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для государственных заказчиков Пермского края, - Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края (Постановление Правительства Пермского края от 22.12.2006 № 102-п "Об утверждении Положения о Министерстве развития предпринимательства и торговли Пермского края" (с изменениями и дополнениями).
Государственный заказчик (заказчик) - государственный орган (в том числе орган государственной власти), орган управления государственными внебюджетными фондами, а также бюджетное учреждение, иной получатель средств бюджета Пермского края при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.
Специализированная организация - юридическое лицо, привлеченное государственным заказчиком или уполномоченным органом для осуществления функций по размещению государственного краевого заказа путем проведения торгов в форме открытого аукциона на право заключить государственный контракт, в частности, для разработки документации об открытом аукционе, опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона и осуществления иных связанных с обеспечением проведения открытого аукциона функций.
Специализированная организация осуществляет свои функции от имени государственного заказчика или уполномоченного органа. При этом права и обязанности возникают у государственного заказчика или уполномоченного органа. Специализированная организация не может быть участником размещаемого заказа.
Участник размещения заказа - юридическое лицо (независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала), физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение государственного контракта.
Участие в размещении заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотренных Законом о размещении заказов, иными федеральными законами.
Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов, как непосредственно, так и через своих представителей.
Открытый аукцион - торги на право заключить государственный контракт, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену государственного контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:
- право заключить государственный контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля и проводится открытый аукцион на продажу права заключить государственный контракт. В этом случае победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить государственный контракт;
- выполнение технического обслуживания и(или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом аукционе, и цена единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования;
- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.
Открытый аукцион проводится государственным заказчиком (уполномоченным органом) в присутствии членов аукционной комиссии, участников открытого аукциона или их представителей.
Предмет открытого аукциона - право на заключение государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг для государственных нужд Пермского края.
Лот - определенная извещением и документацией об открытом аукционе неделимая часть предмета торгов, обособленная государственным заказчиком в целях эффективного использования бюджетных средств, т.е. группа однородных по характеристикам товаров, работ или услуг в составе предмета открытого аукциона, которой присвоен определенный порядковый номер и установлена отдельная начальная (максимальная) цена, срок и иные условия исполнения контракта.
По каждому лоту определяется отдельное лицо, получающее право на заключение отдельного государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Пермского края.
Документация об открытом аукционе - комплект документов, разработанный государственным заказчиком (уполномоченным органом, специализированной организацией) и утвержденный государственным заказчиком, содержащий информацию о предмете открытого аукциона (лота), определяющий основные правила проведения открытого аукциона:
- требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям государственного заказчика;
- порядок оформления и подачи участниками размещения заказа заявок на участие в открытом аукционе;
- требования к участникам размещения заказа;
- проект государственного контракта, заключаемого по результатам открытого аукциона;
- прочие правила и требования, устанавливаемые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края.
Заявка на участие в открытом аукционе (лоте) - комплект документов, содержащий письменное подтверждение участника размещения заказа о его согласии участвовать в открытом аукционе на условиях, указанных в документации об открытом аукционе, поданный в срок и по формам, установленным в документации об открытом аукционе.
Электронный документ - документ, информация в котором представлена в электронно-цифровой форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10.01.2002 № 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи". Электронный документ должен соответствовать требованиям, предъявляемым федеральным законодательством.
Учитывая, что в настоящее время отсутствует нормативная правовая база, регулирующая применение электронных документов, все документы (включая запросы документации об открытом аукционе, запросы разъяснений положений документации об открытом аукционе, заявки на участие в открытом аукционе, запросы разъяснений результатов открытого аукциона) рекомендуется подавать в письменном виде. Передача документа по электронной почте (электронное письмо) не является формой электронного документа.
Шаг открытого аукциона - величина, на которую снижается начальная (максимальная) цена контракта, указанная в извещении о проведении открытого аукциона. Устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.
Аукционная (Единая) комиссия - коллегиальный орган, созданный уполномоченным органом для проведения аукционных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Пермского края.
Порядок формирования и работы Единой комиссии по размещению заказов для нужд Пермского края путем проведения конкурсов и аукционов утверждается приказом уполномоченного органа.
Персональный состав членов Единой комиссии утверждается приказом уполномоченного органа.
Аукционист - член Единой комиссии, избранный большинством голосов членов Единой комиссии, присутствующих на заседании, путем открытого голосования.
Участник открытого аукциона - участник размещения заказа, допущенный Единой комиссией к участию в открытом аукционе по результатам рассмотрения заявок.
Представитель участника открытого аукциона - лицо, представляющее интересы участника открытого аукциона на основании документа, удостоверяющего личность (паспорта), а также доверенности (в случае участия лица, не уполномоченного действовать от имени участника аукциона без доверенности) или ее нотариально заверенной копии, принимающее непосредственное участие в процедуре открытого аукциона, зарегистрированное для этого и получившее карточку участника открытого аукциона.
Государственный контракт (контракт) - договор, заключенный государственным заказчиком от имени Пермского края в целях обеспечения государственных нужд Пермского края.
Нормативное правовое регулирование размещения заказов для нужд Пермского края:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов);
- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции";
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. № 236-р "О перечне товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона";
- Постановление Правительства Пермского края от 16.02.2007 № 16-п "О порядке взаимодействия исполнительного органа государственной власти Пермского края, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов для государственных заказчиков, и государственных заказчиков";
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Пермского края.
Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказов.
Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте "Госзаказ Пермского края" (goszakaz.perm.ru) любой участник размещения заказа вправе обжаловать действия (бездействие) государственного заказчика, специализированной организации, Единой комиссии в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
В случае если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим соответственно заявку на участие в аукционе (по соответствующему лоту).
Обжалование действий (бездействия) государственного заказчика, специализированной организации, Единой комиссии возможно в:
- Управлении Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю (614006, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 64),
- Министерстве общественной безопасности Пермского края (614006, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14).
Информация о поступлении жалобы на действия (бездействие) государственного заказчика, специализированной организации, Единой комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней размещается контролирующими органами на официальном сайте "Госзаказ Пермского края" (goszakaz.perm.ru) в разделе "Контроль за размещением заказа" (соответствующий год --> Государственные закупки).
Информация о результатах рассмотрения жалобы в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решений размещается контролирующими органами на официальном сайте "Госзаказ Пермского края" (goszakaz.perm.ru) в разделе "Контроль за размещением заказа" (соответствующий год --> Государственные закупки).
Обжалование действий (бездействия) государственного заказчика, специализированной организации, Единой комиссии допускается в любое время размещения заказа, но не позднее 10 (десяти) дней со дня размещения протокола открытого аукциона, протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в случае признания открытого аукциона несостоявшимся. По истечении указанного срока обжалование осуществляется только в судебном порядке.
Глава II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗЧИКЕ │
├────┬────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Наименование │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Место нахождения │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Почтовый адрес │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Контактное лицо │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│5 │Телефон │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│6 │Адрес электронной почты │ │
│ │(при наличии) │ │
├────┴────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ │
├────┬────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Наименование │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Место нахождения │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Почтовый адрес │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Контактное лицо │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│5 │Телефон │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│6 │Адрес электронной почты │ │
│ │(при наличии) │ │
├────┴────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЙ КОМИССИИ │
├────┬────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Наименование │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Место нахождения │614006, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, │
│ │ │56 │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Почтовый адрес │614006, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, │
│ │ │56 │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Телефон │+7 (342) 217-69-23 │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│5 │Факс │+7 (342) 217-67-41 │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│6 │Порядок формирования и │Приказ Министерства развития торговли и │
│ │работы комиссии │предпринимательства Пермского края │
│ │ │от __________________ № ________________ │
├────┴────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ЗАКУПКИ │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Лот № 1 │
├────┼────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1 │Предмет государственного│ │
│ │контракта │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2 │Количество поставляемого│ │
│ │товара, объем │ │
│ │выполняемых работ, │ │
│ │оказываемых услуг │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3 │Место поставки товаров, │ │
│ │выполнения работ, │ │
│ │оказания услуг │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4 │Условия и сроки │ │
│ │(периоды) поставки │ │
│ │товаров, выполнения │ │
│ │работ, оказания услуг │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.5 │Начальная (максимальная)│ │
│ │цена контракта │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.6 │Источник финансирования │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.7 │Величина понижения │"Шаг аукциона" - 5%, что составляет ____ руб. ___ копеек│
│ │начальной (максимальной)│ │
│ │цены контракта - "шаг │ │
│ │аукциона" │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.8 │Форма оплаты │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.9 │Сроки оплаты │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.10│Порядок оплаты │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.11│Порядок формирования │Цена контракта должна включать все расходы на │
│ │цены контракта │выполнение Технического задания (Спецификации) в │
│ │ │полном объеме, а также расходы на (указать): │
│ │ │- перевозку, │
│ │ │- страхование, │
│ │ │- уплату таможенных пошлин, │
│ │ │- уплату налогов, │
│ │ │- другие обязательные платежи │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.12│Валюта, используемая для│Рубль Российской Федерации/иностранная валюта │
│ │формирования цены │(указать) │
│ │контракта │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.13│Порядок применения │ │
│ │официального курса │ │
│ │иностранной валюты к │ │
│ │рублю РФ │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.14│Сведения о возможности │При заключении контракта по согласованию с участником │
│ │увеличения количества │открытого аукциона, с которым заключается контракт, │
│ │поставляемых товаров при│количество поставляемого товара может быть увеличено │
│ │заключении контракта │на сумму, не превышающую разницу между ценой │
│ │ │контракта, предложенной таким участником, и начальной │
│ │ │(максимальной) ценой контракта (лота). │
│ │ │Цена единицы товара определяется как частное от │
│ │ │деления цены контракта, предложенной участником │
│ │ │открытого аукциона, с которым заключается контракт, на │
│ │ │количество товара, указанное в настоящей документации │
│ │ │об открытом аукционе │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.15│Сведения о возможности │В ходе исполнения контракта по согласованию с │
│ │изменения │поставщиком количество всех предусмотренных контрактом │
│ │предусмотренного │товаров может быть изменено не более чем на десять │
│ │контрактом количества │процентов при изменении потребности в товарах, на │
│ │товаров │поставку которых заключен контракт. │
│ │ │При поставке дополнительного количества товаров по │
│ │ │согласованию с поставщиком первоначальная цена │
│ │ │контракта может быть изменена пропорционально │
│ │ │количеству товаров, но не более чем на десять │
│ │ │процентов этой цены контракта. │
│ │ │В случае сокращения потребности в поставке товаров │
│ │ │цена контракта будет изменена указанным выше образом │
│ │ │при внесении соответствующих изменений в контракт. │
│ │ │Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена │
│ │ │единицы товара при сокращении потребности в поставке │
│ │ │части такого товара определяется как частное от │
│ │ │деления первоначальной цены контракта на │
│ │ │предусмотренное в контракте количество такого товара │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.16│Сведения о возможности │В ходе исполнения контракта по согласованию с │
│ │снижения цены контракта │поставщиком (исполнителем, подрядчиком) цена │
│ │ │государственного контракта может быть снижена без │
│ │ │изменения предусмотренных контрактом количества │
│ │ │товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения │
│ │ │государственного контракта │
├────┼────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Лот № 2 и т.д. │
├────┼────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1 │Предмет государственного│ │
│ │контракта │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2 │Количество поставляемого│ │
│ │товара, объем │ │
│ │выполняемых работ, │ │
│ │оказываемых услуг │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.3 │Место поставки товаров, │ │
│ │выполнения работ, │ │
│ │оказания услуг │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.4 │Условия и сроки │ │
│ │(периоды) поставки │ │
│ │товаров, выполнения │ │
│ │работ, оказания услуг │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.5 │Начальная (максимальная)│ │
│ │цена контракта │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.6 │Источник финансирования │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.7 │Величина понижения │ │
│ │начальной (максимальной)│ │
│ │цены контракта - "шаг │ │
│ │аукциона" │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.8 │Форма оплаты │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.9 │Сроки оплаты │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.10│Порядок оплаты │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.11│Порядок формирования │Цена контракта должна включать все расходы на │
│ │цены контракта │выполнение Технического задания (Спецификации) в │
│ │ │полном объеме, а также расходы на (указать): │
│ │ │- перевозку, │
│ │ │- страхование, │
│ │ │- уплату таможенных пошлин, │
│ │ │- уплату налогов, │
│ │ │- и другие обязательные платежи │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.12│Валюта, используемая для│Рубль Российской Федерации/иностранная валюта │
│ │формирования цены │(указать) │
│ │контракта │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.13│Порядок применения │ │
│ │официального курса │ │
│ │иностранной валюты к │ │
│ │рублю РФ │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.14│Сведения о возможности │При заключении контракта по согласованию с участником │
│ │увеличения количества │открытого аукциона, с которым заключается контракт, │
│ │поставляемых товаров при│количество поставляемого товара может быть увеличено │
│ │заключении контракта │на сумму, не превышающую разницу между ценой │
│ │ │контракта, предложенной таким участником, и начальной │
│ │ │(максимальной) ценой контракта (лота). │
│ │ │Цена единицы товара определяется как частное от │
│ │ │деления цены контракта, предложенной участником │
│ │ │открытого аукциона, с которым заключается контракт, на │
│ │ │количество товара, указанное в настоящей документации │
│ │ │об открытом аукционе │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.15│Сведения о возможности │В ходе исполнения контракта по согласованию с │
│ │изменения │поставщиком количество всех предусмотренных контрактом │
│ │предусмотренного │товаров может быть изменено не более чем на десять │
│ │контрактом количества │процентов при изменении потребности в товарах, на │
│ │товаров │поставку которых заключен контракт. │
│ │ │При поставке дополнительного количества товаров по │
│ │ │согласованию с поставщиком первоначальная цена │
│ │ │контракта может быть изменена пропорционально │
│ │ │количеству товаров, но не более чем на десять │
│ │ │процентов этой цены контракта. │
│ │ │В случае сокращения потребности в поставке товаров │
│ │ │цена контракта будет изменена указанным выше образом │
│ │ │при внесении соответствующих изменений в контракт. │
│ │ │Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена │
│ │ │единицы товара при сокращении потребности в поставке │
│ │ │части такого товара определяется как частное от │
│ │ │деления первоначальной цены контракта на │
│ │ │предусмотренное в контракте количество такого товара │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.16│Сведения о возможности │В ходе исполнения контракта по согласованию с │
│ │снижения цены контракта │поставщиком (исполнителем, подрядчиком) цена │
│ │ │государственного контракта может быть снижена без │
│ │ │изменения предусмотренных контрактом количества │
│ │ │товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения │
│ │ │государственного контракта │
├────┴────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Участники размещения заказа │
├────┼────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1 │на поставки товаров │- любые юридические лица независимо от │
│ │ │организационно-правовой формы, формы собственности, │
│ │ │места нахождения и места происхождения капитала; │
│ │ │- индивидуальные предприниматели │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2 │на выполнение работ и │- любые юридические лица независимо от │
│ │оказание услуг на виды │организационно-правовой формы, формы собственности, │
│ │деятельности, требующие │места нахождения и места происхождения капитала; │
│ │специального разрешения │- индивидуальные предприниматели │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3 │на выполнение работ, │- любые юридические лица независимо от │
│ │оказание услуг (прочих) │организационно-правовой формы, формы собственности, │
│ │ │места нахождения и места происхождения капитала; │
│ │ │- физические лица; │
│ │ │- индивидуальные предприниматели │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Обязательные требования │Участник размещения заказа должен соответствовать │
│ │к участникам размещения │(выбрать из списка): │
│ │заказа │- требованиям, предъявляемым законодательством │
│ │ │Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки │
│ │ │товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся │
│ │ │предметом открытого аукциона; │
│ │ │- требованию о непроведении ликвидации участника │
│ │ │размещения заказа (для юридического лица) и отсутствии │
│ │ │решения арбитражного суда о признании участника │
│ │ │размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного │
│ │ │производства (для юридического лица и индивидуального │
│ │ │предпринимателя); │
│ │ │- требованию о неприостановлении деятельности │
│ │ │участника размещения заказа в порядке, предусмотренном │
│ │ │Кодексом Российской Федерации об административных │
│ │ │правонарушениях на день подачи заявки на участие в │
│ │ │открытом аукционе; │
│ │ │- требованию об отсутствии у участника размещения │
│ │ │заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и │
│ │ │иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или │
│ │ │государственные внебюджетные фонды за прошедший │
│ │ │календарный год, размер которой превышает 25% │
│ │ │балансовой стоимости активов участника размещения │
│ │ │заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний │
│ │ │завершенный отчетный период. Участник размещения │
│ │ │заказа считается соответствующим установленному │
│ │ │требованию в случае, если он обжалует наличие │
│ │ │указанной задолженности в соответствии с │
│ │ │законодательством Российской Федерации и решение по │
│ │ │такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в │
│ │ │открытом аукционе не принято │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Требования к участникам │(Выбрать из списка в зависимости от специфики закупки) │
│ │размещения заказа, │- обладание участниками размещения заказа │
│ │установленные │исключительными правами на объекты интеллектуальной │
│ │государственным │собственности; │
│ │заказчиком │- отсутствие сведений об участниках размещения заказа │
│ │ │в реестре недобросовестных поставщиков; │
│ │ │- выполнение за последние пять лет, предшествующие │
│ │ │дате окончания срока подачи заявок на участие в │
│ │ │открытом аукционе, работ по строительству, │
│ │ │реконструкции, капитальному ремонту объекта │
│ │ │капитального строительства, относящихся к группе │
│ │ │(подгруппе) ____________________________________, │
│ │ │стоимость которых составляет не менее чем двадцать │
│ │ │процентов начальной (максимальной) цены контракта │
│ │ │(цены лота), на право заключить который проводится │
│ │ │открытый аукцион │
├────┴────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 6. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ │
│АУКЦИОНЕ │
├─────┬───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Дата начала │"___" ________ 201__ г. │
│ │предоставления │ │
│ │разъяснений │ │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Дата окончания │"___" ________ 201__ г. │
│ │предоставления │ │
│ │разъяснений │ │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Порядок предоставления │Запрос о разъяснении положений документации об открытом │
│ │разъяснений │аукционе должен быть подготовлен по форме 2.1, │
│ │ │установленной в главе VII "Образцы форм запросов │
│ │ │и уведомлений для участников размещения заказа". │
│ │ │Запрос направляется по адресу государственного заказчика│
│ │ │в письменной форме или в форме электронного документа │
│ │ │(понятие электронного документа см. в главе I). │
│ │ │Разъяснения направляются участнику размещения заказа в │
│ │ │течение двух рабочих дней со дня поступления запроса. │
│ │ │В течение одного дня со дня направления разъяснений │
│ │ │такие разъяснения размещаются на официальном сайте с │
│ │ │указанием предмета запроса, но без указания участника │
│ │ │размещения заказа, от которого поступил запрос. │
│ │ │Разъяснение положений документации об открытом │
│ │ │аукционе не должно изменять ее суть. │
│ │ │В случае подачи запроса о разъяснении положений │
│ │ │документации об открытом аукционе после │
│ │ │установленного срока или в форме письма по электронной │
│ │ │почте такому участнику размещения заказа будет │
│ │ │направлено уведомление об отказе в выдаче разъяснений │
│ │ │положений документации об открытом аукционе с │
│ │ │указанием причин в той же форме, в которой поступил │
│ │ │запрос │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Форма предоставления │В письменной форме/в форме электронного документа │
│ │разъяснений │(указать) │
├─────┴───────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ │
├─────┬───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Требования к форме │Заявка на участие в открытом аукционе должна быть │
│ │заявки │подготовлена в письменной форме или в форме │
│ │ │электронного документа по формам, установленным в │
│ │ │главе VI "Образцы форм, представляемых в составе │
│ │ │заявки на участие в открытом аукционе" (понятие │
│ │ │электронного документа см. в главе I) │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Требования к составу │Заявка на участие в открытом аукционе должна содержать │
│ │заявки │(пункты 3, 4, 4.1-4.5 выбрать из списка): │
│ │ │1. Сведения и документы об участнике размещения │
│ │ │заказа, подавшем заявку на участие в открытом │
│ │ │аукционе: │
│ │ │1.1. Для юридических лиц: │
│ │ │1.1.1. Фирменное наименование (наименование), сведения │
│ │ │об организационно-правовой форме, о месте нахождения, │
│ │ │почтовый адрес, номер контактного телефона, │
│ │ │подготовленные по форме 1.2 "Сведения об участнике │
│ │ │размещения заказа"; │
│ │ │1.1.2. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня │
│ │ │размещения на официальном сайте извещения о проведении │
│ │ │открытого аукциона выписку из Единого государственного │
│ │ │реестра юридических лиц или нотариально заверенную │
│ │ │копию такой выписки; │
│ │ │1.1.3. Документы, подтверждающие полномочия лица на │
│ │ │осуществление действий от имени участника размещения │
│ │ │заказа: │
│ │ │1.1.3.1. если заявку подписывает физическое лицо, │
│ │ │которое обладает правом действовать от имени участника │
│ │ │размещения заказа без доверенности (руководитель │
│ │ │юридического лица): │
│ │ │- копию решения о назначении или об избрании либо │
│ │ │приказа (распоряжения) о назначении физического лица │
│ │ │на должность руководителя юридического лица; │
│ │ │1.1.3.2. если от имени участника размещения заказа │
│ │ │действует иное лицо: │
│ │ │- доверенность на осуществление действий от имени │
│ │ │участника размещения заказа, выданную и оформленную в │
│ │ │соответствии с Гражданским кодексом Российской │
│ │ │Федерации, подписанную руководителем юридического лица │
│ │ │или уполномоченным этим руководителем лицом и │
│ │ │заверенную печатью участника размещения заказа, либо │
│ │ │нотариально заверенную копию такой доверенности; │
│ │ │- копию решения о назначении или об избрании либо │
│ │ │приказа (распоряжения) о назначении физического лица │
│ │ │на должность руководителя юридического лица; │
│ │ │- документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего │
│ │ │доверенность на осуществление действий от имени │
│ │ │участника размещения заказа (в случае если │
│ │ │доверенность на осуществление действий от имени │
│ │ │участника размещения заказа подписана лицом, │
│ │ │уполномоченным руководителем юридического лица); │
│ │ │1.1.4. Копии учредительных документов участника │
│ │ │размещения заказа в последней редакции: │
│ │ │- устав (для открытого акционерного общества, │
│ │ │закрытого акционерного общества, общества с │
│ │ │ограниченной ответственностью, производственного и │
│ │ │потребительского кооператива, государственного │
│ │ │унитарного предприятия, муниципального унитарного │
│ │ │предприятия, фонда, общественной организации, │
│ │ │некоммерческого партнерства, автономной некоммерческой │
│ │ │организации, автономного учреждения); │
│ │ │- устав и учредительный договор (для ассоциации, │
│ │ │союза); │
│ │ │- учредительный договор (для полного товарищества, │
│ │ │товарищества на вере); │
│ │ │1.1.5. Решение об одобрении крупной сделки в │
│ │ │соответствии с учредительными документами или копию │
│ │ │такого решения (в случае если поставка товаров, │
│ │ │являющихся предметом контракта, или внесение денежных │
│ │ │средств в качестве обеспечения заявки на участие в │
│ │ │аукционе, обеспечения исполнения контракта являются │
│ │ │для участника размещения заказа крупной сделкой). │
│ │ │1.2. Для индивидуальных предпринимателей без │
│ │ │образования юридического лица: │
│ │ │1.2.1. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, │
│ │ │сведения о месте жительства, номер контактного │
│ │ │телефона, подготовленные по форме 1.2 "Сведения об │
│ │ │участнике размещения заказа"; │
│ │ │1.2.2. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня │
│ │ │размещения на официальном сайте извещения о проведении │
│ │ │открытого аукциона выписку из Единого государственного │
│ │ │реестра индивидуальных предпринимателей или │
│ │ │нотариально заверенную копию такой выписки; │
│ │ │1.2.3. Если от имени участника размещения заказа │
│ │ │действует иное лицо - доверенность на осуществление │
│ │ │действий от имени участника размещения заказа, │
│ │ │выданную и оформленную в соответствии с Гражданским │
│ │ │кодексом Российской Федерации, подписанную │
│ │ │индивидуальным предпринимателем и (при наличии) │
│ │ │заверенную печатью индивидуального предпринимателя, │
│ │ │либо нотариально заверенную копию такой доверенности. │
│ │ │1.3. Для физических лиц: │
│ │ │1.3.1. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, │
│ │ │сведения о месте жительства, номер контактного │
│ │ │телефона, подготовленные по форме 1.2 "Сведения об │
│ │ │участнике размещения заказа"; │
│ │ │1.3.2. Если от имени участника размещения заказа │
│ │ │действует иное лицо - доверенность на осуществление │
│ │ │действий от имени участника размещения заказа, │
│ │ │выданную и оформленную в соответствии с Гражданским │
│ │ │кодексом Российской Федерации, подписанную физическим │
│ │ │лицом, либо нотариально заверенную копию такой │
│ │ │доверенности; │
│ │ │1.3.3. Копии документов, удостоверяющих личность, - │
│ │ │копия паспорта гражданина Российской Федерации или │
│ │ │иной основной документ, содержащие указание на │
│ │ │гражданство лица. │
│ │ │1.4. Для иностранных лиц: │
│ │ │1.4.1. Фирменное наименование (наименование), сведения │
│ │ │об организационно-правовой форме, о месте нахождения, │
│ │ │почтовый адрес (для юридических лиц), фамилия, имя, │
│ │ │отчество, паспортные данные, сведения о месте │
│ │ │жительства (для физических лиц), номер контактного │
│ │ │телефона, подготовленные по форме 1.2 "Сведения об │
│ │ │участнике размещения заказа"; │
│ │ │1.4.2. Надлежащим образом заверенный перевод на │
│ │ │русский язык документов о государственной регистрации │
│ │ │юридического лица или физического лица в качестве │
│ │ │индивидуального предпринимателя в соответствии с │
│ │ │законодательством соответствующего государства, │
│ │ │полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня │
│ │ │размещения на официальном сайте извещения о проведении │
│ │ │открытого аукциона; │
│ │ │1.4.3. Надлежащим образом заверенный перевод на │
│ │ │русский язык документов, подтверждающих полномочия │
│ │ │лица на осуществление действий от имени участника │
│ │ │размещения заказа - юридического лица: │
│ │ │1.4.3.1. если заявку подписывает физическое лицо, │
│ │ │которое обладает правом действовать от имени участника │
│ │ │размещения заказа - юридического лица без доверенности │
│ │ │(руководитель юридического лица): │
│ │ │- копию решения о назначении или об избрании либо │
│ │ │приказа (распоряжения) о назначении физического лица │
│ │ │на должность руководителя юридического лица; │
│ │ │1.4.3.2. если от имени участника размещения заказа │
│ │ │действует иное лицо: │
│ │ │- доверенность на осуществление действий от имени │
│ │ │участника размещения заказа, выданную и оформленную в │
│ │ │соответствии с Гражданским кодексом Российской │
│ │ │Федерации, подписанную руководителем юридического лица │
│ │ │или уполномоченным этим руководителем лицом │
│ │ │(физическим лицом, зарегистрированным в качестве │
│ │ │индивидуального предпринимателя) и (при наличии) │
│ │ │заверенную печатью участника размещения заказа, либо │
│ │ │нотариально заверенную копию такой доверенности; │
│ │ │- копию решения о назначении или об избрании либо │
│ │ │приказа (распоряжения) о назначении физического лица │
│ │ │на должность руководителя юридического лица (для │
│ │ │юридических лиц); │
│ │ │- документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего │
│ │ │доверенность на осуществление действий от имени │
│ │ │участника размещения заказа (в случае если │
│ │ │доверенность на осуществление действий от имени │
│ │ │участника размещения заказа - юридического лица │
│ │ │подписана лицом, уполномоченным руководителем │
│ │ │юридического лица); │
│ │ │1.4.4. Надлежащим образом заверенный перевод на │
│ │ │русский язык учредительных документов в последней │
│ │ │редакции (для юридических лиц). │
│ │ │2. Сведения о функциональных характеристиках │
│ │ │(потребительских свойствах) товара, о качестве работ, │
│ │ │услуг, оформленные по форме 1.3. │
│ │ │3. Копии документов, подтверждающих соответствие │
│ │ │товара, работ, услуг требованиям, установленным в │
│ │ │соответствии с законодательством Российской Федерации: │
│ │ │- ___________________________________________________ │
│ │ │- ___________________________________________________ │
│ │ │(если в соответствии с законодательством Российской │
│ │ │Федерации документы передаются вместе с товаром, то в │
│ │ │составе заявки на участие в открытом аукционе такие │
│ │ │документы не представляются). │
│ │ │4. Документы, подтверждающие соответствие участника │
│ │ │размещения заказа установленным требованиям и условиям │
│ │ │допуска к участию в открытом аукционе, или копии таких │
│ │ │документов: │
│ │ │4.1. Документы, подтверждающие внесение денежных │
│ │ │средств в качестве обеспечения заявки на участие в │
│ │ │открытом аукционе, - платежное поручение или копия │
│ │ │такого поручения; │
│ │ │4.2. Копии документов, подтверждающих соответствие │
│ │ │участника размещения заказа требованиям, │
│ │ │устанавливаемым в соответствии с законодательством │
│ │ │Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки │
│ │ │товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся │
│ │ │предметом открытого аукциона: │
│ │ │- ___________________________________________________ │
│ │ │- ___________________________________________________ │
│ │ │4.3. Документы, подтверждающие обладание участником │
│ │ │размещения заказа исключительными правами на объекты │
│ │ │интеллектуальной собственности: │
│ │ │- ___________________________________________________ │
│ │ │- ___________________________________________________ │
│ │ │4.4. Копия разрешения на ввод объекта капитального │
│ │ │строительства в эксплуатацию (по одному объекту на │
│ │ │выбор участника размещения заказа); │
│ │ │4.5. Копия акта приемки объекта капитального │
│ │ │строительства по этому же объекту (за исключением │
│ │ │случая, если застройщик является лицом, осуществляющим │
│ │ │строительство). │
│ │ │Для подтверждения соответствия требованию о выполнении │
│ │ │участником размещения заказа работ по строительству, │
│ │ │реконструкции, капитальному ремонту объекта │
│ │ │капитального строительства за последние пять лет, │
│ │ │предшествующие дате окончания срока подачи заявок на │
│ │ │участие в открытом аукционе, по объекту, введенному │
│ │ │или принятому в эксплуатацию до 01.01.2006, участник │
│ │ │размещения заказа вместо документов, указанных в │
│ │ │п. 4.4 и п. 4.5, вправе представить документы, │
│ │ │подтверждающие ввод или приемку объекта капитального │
│ │ │строительства в эксплуатацию, и (при необходимости) │
│ │ │документы, подтверждающие стоимость такого объекта │
│ │ │(контракт, платежные и иные документы, подтверждающие │
│ │ │стоимость объекта) │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Требования к описанию │Участник размещения заказа должен представить │
│ │поставляемого товара, │информацию о поставляемом товаре, его функциональных │
│ │выполняемых работ, │характеристиках (потребительских свойствах), его │
│ │оказываемых услуг │количественных и качественных характеристиках, о │
│ │ │выполняемых работах, оказываемых услугах, их │
│ │ │количественных и качественных характеристиках по │
│ │ │установленной форме 1.3. │
│ │ │Описание поставляемых товаров должно соответствовать │
│ │ │образцу/макету товара/изображению товара в трехмерном │
│ │ │измерении (указать) согласно приложению к главе IV │
│ │ │"Техническое задание (Спецификация)". │
│ │ │Показатели, характеризующие товары, работы или услуги, │
│ │ │должны соответствовать показателям, установленным в │
│ │ │главе IV "Техническое задание (Спецификация)". │
│ │ │При описании условий и предложений участник размещения │
│ │ │заказа должен применять общепринятые обозначения и │
│ │ │наименования в соответствии с требованиями действующих │
│ │ │нормативных правовых актов Российской Федерации, если │
│ │ │иное не указано в главе IV "Техническое задание │
│ │ │(Спецификация)". │
│ │ │В описании условий и предложений участник размещения │
│ │ │заказа не должен допускать двусмысленных толкований │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Требования к оформлению│1. Заявка на участие в открытом аукционе должна │
│ │заявки │содержать опись входящих в нее документов по форме 1.1. │
│ │ │2. Все листы заявки на участие в открытом аукционе, │
│ │ │включая опись документов и все входящие в нее │
│ │ │документы, должны быть сшиты нитками в единую книгу. │
│ │ │3. Заявка должна содержать сквозную нумерацию листов. │
│ │ │Первый лист заявки (опись документов) не нумеруется. │
│ │ │Нумерация начинается со второго листа. │
│ │ │4. Заявка на участие в открытом аукционе на месте │
│ │ │прошивки должна быть подписана участником размещения │
│ │ │заказа или лицом, уполномоченным таким участником │
│ │ │размещения заказа, с указанием расшифровки подписи │
│ │ │(инициалы, фамилия) и (при наличии) скреплена печатью │
│ │ │участника размещения заказа. │
│ │ │5. В случае представления большого объема информации │
│ │ │в составе заявки на участие в открытом аукционе │
│ │ │допускается оформление заявки в нескольких томах. │
│ │ │Каждый том заявки должен быть сопровожден описью │
│ │ │документов по форме 1.1, сшит нитками в единую книгу. │
│ │ │Первый том заявки также может содержать опись │
│ │ │документов, входящих во все тома заявки, оформленную │
│ │ │по форме 1.1, с указанием номера тома и номера листа. │
│ │ │Каждый том заявки на участие в открытом аукционе на │
│ │ │месте прошивки должен быть подписан участником │
│ │ │размещения заказа или лицом, уполномоченным таким │
│ │ │участником размещения заказа, с указанием расшифровки │
│ │ │подписи (инициалы, фамилия) и (при наличии) скреплен │
│ │ │печатью участника размещения заказа │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│5 │Требования к содержанию│1. Участник размещения заказа вправе подать только │
│ │заявки и инструкция по │одну заявку в отношении каждого лота. │
│ │ее заполнению │2. В случае если участник размещения заказа планирует │
│ │ │принять участие в открытом аукционе по нескольким или │
│ │ │всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в │
│ │ │открытом аукционе на каждый лот отдельно. │
│ │ │3. Заявка на участие в открытом аукционе, │
│ │ │подготовленная участником размещения заказа, должна │
│ │ │быть заполнена на русском языке. Отдельные документы │
│ │ │(или их части), представленные участником размещения │
│ │ │заказа в составе заявки на участие в открытом │
│ │ │аукционе, могут быть подготовлены на другом языке при │
│ │ │условии, что к ним будет прилагаться точный перевод │
│ │ │необходимых разделов на русский язык (оригинал или │
│ │ │нотариально заверенная копия). │
│ │ │Удостоверение верности перевода с иностранного языка │
│ │ │на русский язык осуществляется в соответствии со │
│ │ │статьей 81 Основ законодательства Российской Федерации │
│ │ │о нотариате, утвержденных Верховным Советом РФ │
│ │ │11 февраля 1993 года № 4462-1. │
│ │ │4. Формы документов, предусмотренные в настоящей │
│ │ │документации об открытом аукционе, должны быть │
│ │ │заполнены по всем пунктам. │
│ │ │5. При заполнении заявки на участие в открытом │
│ │ │аукционе не допускается применение факсимильных │
│ │ │подписей. │
│ │ │6. Участник размещения заказа должен подготовить │
│ │ │оригинал и ________ копий заявки на участие в открытом │
│ │ │аукционе по каждому лоту. │
│ │ │Копия заявки изготавливается путем копирования │
│ │ │документов, составляющих оригинал заявки на участие в │
│ │ │аукционе. Вверху первого листа копии заявки │
│ │ │указывается надпись "Копия" │
├─────┴───────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ │
├─────┬───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Размер обеспечения │___%, что составляет _______ руб. ________ копеек, НДС │
│ │заявки │не облагается │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Форма обеспечения │Внесение денежных средств на расчетный счет │
│ │заявки │государственного заказчика │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Реквизиты счета │ │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Срок внесения денежных │До "____" _____________ 201__ г. │
│ │средств │ │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│5 │Порядок внесения │Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе │
│ │обеспечения заявки │предоставляется участником размещения заказа в │
│ │ │безналичной форме отдельно в отношении каждого лота │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│6 │Документы, │Платежное поручение, оформленное в соответствии с │
│ │подтверждающие факт │требованиями нормативных актов Центрального банка │
│ │перечисления денежных │Российской Федерации, или копия такого поручения │
│ │средств в качестве │ │
│ │обеспечения заявки │ │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│7 │Случаи возврата │- Всем участникам размещения заказа, подавшим заявки │
│ │обеспечения заявки │на участие в открытом аукционе, - в течение 5 (пяти) │
│ │ │рабочих дней со дня принятия государственным │
│ │ │заказчиком решения об отказе от проведения открытого │
│ │ │аукциона; │
│ │ │- участнику размещения заказа, направившему │
│ │ │государственному заказчику/специализированной │
│ │ │организации (указать) уведомление об отзыве поданной │
│ │ │им заявки на участие в открытом аукционе по указанному │
│ │ │в таком уведомлении лоту, - в течение 5 (пяти) рабочих │
│ │ │дней со дня поступления государственному │
│ │ │заказчику/специализированной организации (указать) │
│ │ │уведомления об отзыве заявки на участие в открытом │
│ │ │аукционе; │
│ │ │- участникам размещения заказа, подавшим заявки на │
│ │ │участие в открытом аукционе после окончания срока │
│ │ │подачи заявок, - в течение 5 (пяти) рабочих дней со │
│ │ │дня подписания протокола открытого аукциона; │
│ │ │- участникам размещения заказа, которым отказано в │
│ │ │допуске к участию в открытом аукционе по всем или │
│ │ │нескольким заявленным лотам, - в течение 5 (пяти) │
│ │ │рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения │
│ │ │заявок на участие в открытом аукционе; │
│ │ │- участнику размещения заказа, представившему │
│ │ │единственную соответствующую требованиям и условиям │
│ │ │настоящей документации об открытом аукционе заявку на │
│ │ │участие в открытом аукционе, или участнику размещения │
│ │ │заказа, признанному единственным участником открытого │
│ │ │аукциона, - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня │
│ │ │заключения с ним государственного контракта; │
│ │ │- участникам открытого аукциона по соответствующим │
│ │ │лотам, которые участвовали в открытом аукционе, но не │
│ │ │стали победителями открытого аукциона, за исключением │
│ │ │участника открытого аукциона, сделавшего предпоследнее │
│ │ │предложение о цене контракта, - в течение 5 (пяти) │
│ │ │рабочих дней со дня подписания протокола открытого │
│ │ │аукциона; │
│ │ │- участнику открытого аукциона по соответствующему │
│ │ │лоту, сделавшему последнее предложение о цене │
│ │ │контракта (победителю открытого аукциона), - в течение │
│ │ │5 (пяти) рабочих дней со дня заключения с ним │
│ │ │государственного контракта; │
│ │ │- участнику открытого аукциона по соответствующему │
│ │ │лоту, сделавшему предпоследнее предложение о цене │
│ │ │контракта, - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня │
│ │ │заключения государственного контракта; │
│ │ │- единственному участнику открытого аукциона, │
│ │ │присутствующему на процедуре проведения открытого │
│ │ │аукциона, - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня │
│ │ │заключения с ним государственного контракта; │
│ │ │- всем участникам открытого аукциона, если в связи с │
│ │ │отсутствием предложений о цене контракта, │
│ │ │предусматривающих более низкую цену контракта, чем │
│ │ │начальная (максимальная) цена контракта, "шаг │
│ │ │аукциона" снижен до 0,5 процента начальной │
│ │ │(максимальной) цены контракта и после троекратного │
│ │ │объявления предложения о цене контракта не поступило │
│ │ │ни одного предложения о цене контракта, которое │
│ │ │предусматривало бы более низкую цену контракта, и │
│ │ │открытый аукцион признан несостоявшимся, - в течение 5 │
│ │ │(пяти) рабочих дней со дня подписания протокола │
│ │ │открытого аукциона; │
│ │ │- участнику открытого аукциона, не явившемуся на │
│ │ │процедуру проведения открытого аукциона, - в течение 5 │
│ │ │(пяти) рабочих дней со дня подписания протокола │
│ │ │открытого аукциона; │
│ │ │- участнику открытого аукциона, представитель │
│ │ │которого не допущен на процедуру проведения открытого │
│ │ │аукциона ввиду отсутствия у него полномочий либо │
│ │ │документов, их подтверждающих, - в течение 5 (пяти) │
│ │ │рабочих дней со дня подписания протокола открытого │
│ │ │аукциона │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│8 │Случаи удержания │Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения │
│ │обеспечения заявки │заявки на участие в открытом аукционе по │
│ │ │соответствующему лоту, не возвращаются в случае │
│ │ │уклонения от заключения государственного контракта: │
│ │ │- победителя открытого аукциона; │
│ │ │- участника открытого аукциона, сделавшего │
│ │ │предпоследнее предложение о цене контракта, когда │
│ │ │победитель открытого аукциона уклонился от заключения │
│ │ │государственного контракта; │
│ │ │- участника размещения заказа, подавшего │
│ │ │единственную заявку на участие в открытом аукционе, │
│ │ │если указанная заявка соответствует требованиям и │
│ │ │условиям, предусмотренным документацией об открытом │
│ │ │аукционе; │
│ │ │- единственного участника размещения заказа, │
│ │ │допущенного к участию в открытом аукционе и │
│ │ │признанного единственным участником открытого │
│ │ │аукциона; │
│ │ │- единственного участника открытого аукциона, │
│ │ │присутствующего на процедуре проведения открытого │
│ │ │аукциона; │
│ │ │- победителя открытого аукциона, являющегося │
│ │ │одновременно и участником открытого аукциона, │
│ │ │сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта │
├─────┴───────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 9. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ │
├─────┬───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Дата начала подачи │"___" _________________ 201__ г. │
│ │заявок │ │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Дата окончания подачи │"___" _________________ 201__ г. │
│ │заявок │Непосредственно до начала рассмотрения заявок на │
│ │ │участие в открытом аукционе │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Место подачи заявок │Адрес: _________________________________________ │
│ │ │каб. ____ │
│ │ │контактное лицо _______________________________ │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Порядок подачи заявок │Заявка на участие в открытом аукционе может быть │
│ │ │подана по почте, с курьером или в форме электронного │
│ │ │документа (понятие электронного документа см. в │
│ │ │главе I). │
│ │ │Участник размещения заказа при отправке заявки по │
│ │ │почте несет риск того, что его заявка будет доставлена │
│ │ │по неправильному адресу или несвоевременно и признана │
│ │ │опоздавшей. │
│ │ │Участник размещения заказа, подающий заявку на участие │
│ │ │в открытом аукционе в письменной форме, вправе │
│ │ │представить ее в запечатанном конверте или в открытой │
│ │ │форме. │
│ │ │Каждая заявка на участие в открытом аукционе (лоте), │
│ │ │поступившая в срок, регистрируется уполномоченным │
│ │ │лицом государственного заказчика/специализированной │
│ │ │организации (указать) в Журнале регистрации заявок на │
│ │ │участие в открытом аукционе (лоте) в порядке │
│ │ │поступления заявок на участие в открытом аукционе и │
│ │ │маркируется путем нанесения на заявку регистрационного │
│ │ │номера. │
│ │ │По требованию участника размещения заказа, подавшего │
│ │ │заявку на участие в открытом аукционе (лоте), │
│ │ │государственным заказчиком/специализированной │
│ │ │организацией (указать) выдается расписка в получении │
│ │ │заявки на участие в открытом аукционе (лоте) с │
│ │ │указанием даты и времени ее получения. │
│ │ │Заявка, полученная государственным │
│ │ │заказчиком/специализированной организацией (указать) │
│ │ │после даты и времени начала рассмотрения заявок на │
│ │ │участие в открытом аукционе, признается опоздавшей. │
│ │ │Такая заявка не рассматривается и в тот же день │
│ │ │возвращается государственным │
│ │ │заказчиком/специализированной организацией (указать) │
│ │ │участнику размещения заказа по адресу, указанному в │
│ │ │заявке на участие в открытом аукционе │
├─────┴───────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 10. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ │
│АУКЦИОНЕ │
├─────┬───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Порядок изменения │Участник размещения заказа, подавший заявку на участие │
│ │заявок │в открытом аукционе, не вправе изменять заявку на │
│ │ │участие в открытом аукционе. Внесение изменений в │
│ │ │заявку допускается путем отзыва ранее поданной заявки │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Порядок отзыва заявок │Уведомление об отзыве заявки по соответствующему лоту │
│ │ │подается в письменном виде или в форме электронного │
│ │ │документа по форме 2.2, установленной в главе VII │
│ │ │"Образцы форм запросов и уведомлений для участников │
│ │ │размещения заказа" по адресу подачи заявок (понятие │
│ │ │электронного документа см. в главе I). │
│ │ │Уведомление об отзыве заявки на участие в открытом │
│ │ │аукционе (лоте) регистрируется в Журнале регистрации │
│ │ │заявок на участие в открытом аукционе (лоте). │
│ │ │После получения и регистрации уведомления об отзыве │
│ │ │заявки на участие в открытом аукционе государственный │
│ │ │заказчик/специализированная организация (указать) │
│ │ │сравнивают индивидуальный регистрационный (порядковый) │
│ │ │номер заявки на участие в открытом аукционе, дату, │
│ │ │время и способ ее подачи (по Журналу регистрации │
│ │ │заявок на участие в открытом аукционе) и │
│ │ │индивидуальный регистрационный (порядковый) номер, │
│ │ │дату, время и способ ее подачи, указанные в уведомлении │
│ │ │об отзыве заявки, если они совпадают, заявка на │
│ │ │участие в открытом аукционе по соответствующему лоту │
│ │ │считается неподанной и Единой комиссией не │
│ │ │рассматривается. Такая заявка возвращается участнику │
│ │ │размещения заказа по адресу, указанному в заявке на │
│ │ │участие в открытом аукционе │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Срок отзыва заявок │В любое время до "__:__" час. (местного времени) │
│ │ │"_____" ___________ 201__ г. │
├─────┴───────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 11. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ │
├─────┬───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Дата начала │"____" ________________ 201__ г. │
│ │рассмотрения заявок │ │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Время начала │"___:___" час. (местного времени) │
│ │рассмотрения заявок │ │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Место начала │Адрес: _________________________________________ │
│ │рассмотрения заявок │каб. ____ │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Срок рассмотрения │Не более 10 (десяти) дней со дня окончания подачи │
│ │заявок │заявок на участие в открытом аукционе │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│5 │Порядок рассмотрения │Единая комиссия рассматривает заявки на участие в │
│ │заявок │открытом аукционе на соответствие требованиям, │
│ │ │установленным в разделе 7 Информационной карты, и │
│ │ │соответствие участников размещения заказа требованиям, │
│ │ │установленным в разделе 5 Информационной карты. │
│ │ │На основании результатов рассмотрения заявок на │
│ │ │участие в открытом аукционе Единая комиссия принимает │
│ │ │решение по каждому лоту отдельно: │
│ │ │- о признании открытого аукциона несостоявшимся, │
│ │ │в случае поступления единственной заявки на участие в │
│ │ │открытом аукционе или в случае отсутствия заявок на │
│ │ │участие в открытом аукционе; │
│ │ │- о признании единственной заявки на участие в │
│ │ │открытом аукционе соответствующей требованиям и │
│ │ │условиям документации об открытом аукционе; │
│ │ │- о признании единственной заявки на участие в │
│ │ │открытом аукционе не соответствующей требованиям и │
│ │ │условиям документации об открытом аукционе; │
│ │ │- о допуске участника размещения заказа к участию │
│ │ │в открытом аукционе и о признании участника размещения │
│ │ │заказа участником открытого аукциона; │
│ │ │- об отказе в допуске участнику размещения заказа │
│ │ │к участию в открытом аукционе; │
│ │ │- о признании открытого аукциона несостоявшимся в │
│ │ │связи с отказом в допуске к участию в открытом │
│ │ │аукционе всем участникам размещения заказа или │
│ │ │допуском к участию в открытом аукционе только одного │
│ │ │участника размещения заказа; │
│ │ │- о проведении открытого аукциона │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│6 │Основания для отказа в │1. Участник размещения заказа не представил │
│ │допуске к участию в │документы, перечень которых установлен в пункте 2 │
│ │открытом аукционе │раздела 7 Информационной карты. │
│ │ │2. Установлена недостоверность сведений об │
│ │ │участнике размещения заказа, содержащихся в │
│ │ │представленных им документах, или о поставляемых │
│ │ │товарах, выполняемых работах, оказываемых участником │
│ │ │размещения заказа услугах. │
│ │ │Под "недостоверностью" понимаются неполные, │
│ │ │противоречивые, вызывающие сомнения в своей │
│ │ │достоверности сведения (информация), указанные в │
│ │ │заявке участника размещения заказа, которые не могут │
│ │ │использоваться без дополнительной проверки, в том │
│ │ │числе расхождение в адресе места нахождения участника │
│ │ │размещения заказа, в информации о поставляемых │
│ │ │товарах, выполняемых видах и объемах работ, услуг, │
│ │ │указанных в документах заявки, предусмотренных частью │
│ │ │2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. │
│ │ │3. Участник размещения заказа не соответствует │
│ │ │требованиям, установленным в разделе 5 Информационной │
│ │ │карты. │
│ │ │4. Участник размещения заказа не представил │
│ │ │документ или копию документа, подтверждающего внесение │
│ │ │денежных средств в качестве обеспечения заявки на │
│ │ │участие в открытом аукционе в полном объеме (размере), │
│ │ │если требование обеспечения заявки указано в разделе 8 │
│ │ │Информационной карты. │
│ │ │5. Заявка на участие в открытом аукционе не │
│ │ │соответствует требованиям настоящей документации об │
│ │ │открытом аукционе: │
│ │ │5.1. заявка оформлена с нарушением требований пункта 1, │
│ │ │пункта 3, подпунктов 1, 2, 4, 5 пункта 4 и │
│ │ │подпунктов 1-5 пункта 5 раздела 7 Информационной карты; │
│ │ │5.2. показатели, характеризующие товары, работы или │
│ │ │услуги, предложенные участником размещения заказа в │
│ │ │заявке на участие в открытом аукционе, не │
│ │ │соответствуют показателям, установленным в главе IV │
│ │ │"Техническое задание (Спецификация)"; │
│ │ │5.3. в заявке представлены сведения и документы, │
│ │ │свидетельствующие о несогласии участника размещения │
│ │ │заказа с условиями настоящего открытого аукциона │
│ │ │(например, протокол разногласий к проекту контракта и │
│ │ │т.п.); │
│ │ │5.4. отсутствуют сведения о стране происхождения │
│ │ │товара (применяется в случае предоставления │
│ │ │преференции участникам размещения заказа, │
│ │ │осуществляющим поставку товаров российского │
│ │ │происхождения). │
│ │ │Единая комиссия обязана отстранить участника │
│ │ │размещения заказа от участия в открытом аукционе по │
│ │ │соответствующему лоту на любом этапе его проведения │
│ │ │вплоть до заключения государственного контракта в │
│ │ │случае установления факта: │
│ │ │- представления заведомо ложных сведений, содержащихся в│
│ │ │документах, представленных участником размещения заказа │
│ │ │в составе заявки на участие в открытом аукционе; │
│ │ │- проведения ликвидации юридического лица или │
│ │ │принятия арбитражным судом решения о признании │
│ │ │участника размещения заказа (юридического лица или │
│ │ │индивидуального предпринимателя) банкротом и об │
│ │ │открытии конкурсного производства; │
│ │ │- приостановления деятельности участника размещения │
│ │ │заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской │
│ │ │Федерации об административных правонарушениях; │
│ │ │- нахождения имущества участника размещения заказа │
│ │ │под арестом, наложенным по решению суда, балансовая │
│ │ │стоимость которого на момент истечения срока │
│ │ │заключения контракта превышает 25% балансовой │
│ │ │стоимости активов участника размещения заказа по │
│ │ │данным бухгалтерской отчетности за последний │
│ │ │завершенный отчетный период; │
│ │ │- наличия у участника размещения заказа задолженности │
│ │ │по начисленным налогам, сборам и иным обязательным │
│ │ │платежам в бюджеты любого уровня или государственные │
│ │ │внебюджетные фонды за прошедший календарный год, │
│ │ │размер которой превышает 25% балансовой стоимости │
│ │ │активов участника размещения заказа по данным │
│ │ │бухгалтерской отчетности за последний завершенный │
│ │ │отчетный период, при условии, что участник размещения │
│ │ │заказа не обжалует наличие указанной задолженности в │
│ │ │соответствии с законодательством Российской Федерации │
├─────┴───────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 12. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА │
├─────┬───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Дата проведения │"___" _____________ 201__ г. │
│ │открытого аукциона │ │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Время проведения │"___:___" час. (местного времени) │
│ │открытого аукциона │ │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Место проведения │Адрес: ____________________________________ │
│ │открытого аукциона │Каб. _______ │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Возможность электронной│Предусмотрена/не предусмотрена (указать) │
│ │формы участия в │ │
│ │открытом аукционе │ │
├─────┴───────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 13. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА │
├─────┬───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Срок подписания │Не менее чем через 10 дней со дня размещения на │
│ │государственного │официальном сайте протокола открытого аукциона, │
│ │контракта │протокола рассмотрения заявок на участие в открытом │
│ │ │аукционе (в случае признания аукциона несостоявшимся) │
│ │ │и не более чем через 20 дней со дня подписания │
│ │ │протокола открытого аукциона │
│ │ │ │
│ │ │или │
│ │ │ │
│ │ │с "___" _________ 201__ г. по "___" _________ 201__ г. │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Случаи признания │1. Непредставление государственному заказчику в │
│ │участника размещения │установленный срок подписанного государственного │
│ │заказа уклонившимся от │контракта. │
│ │заключения контракта │2. Непредставление государственному заказчику в │
│ │ │установленный срок обеспечения исполнения контракта │
│ │ │(при установлении) │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Последствия уклонения │В случае если участник размещения заказа (участник │
│ │от заключения контракта│открытого аукциона), с которым заключается контракт, │
│ │ │уклонился от его заключения, сведения о таком │
│ │ │участнике размещения заказа (участнике открытого │
│ │ │аукциона) включаются в реестр недобросовестных │
│ │ │поставщиков. │
│ │ │Наличие сведений о поставщике (исполнителе, │
│ │ │подрядчике) в реестре недобросовестных поставщиков │
│ │ │лишает его права участия в торгах и запросах котировок │
│ │ │сроком на 2 (два) года │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Условие заключения │В случае если победителем открытого аукциона признан │
│ │контракта на поставку │участник аукциона, заявка которого содержит │
│ │товаров, происходящих │предложение о поставке товаров, происходящих из │
│ │из иностранных │иностранных государств, государственный контракт │
│ │государств │заключается по цене, предложенной таким участником │
│ │ │аукциона, сниженной на 15% от предложенной цены │
│ │ │контракта (лота) │
├─────┴───────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 14. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА │
├─────┬───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Размер обеспечения │________________ руб. __________ копеек. │
│ │исполнения контракта │В случае если победителем открытого аукциона или │
│ │ │участником открытого аукциона, с которым заключается │
│ │ │контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение │
│ │ │исполнения контракта не требуется │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Обязательства по │(Указать обязательства, подлежащие обеспечению) │
│ │государственному │- │
│ │контракту, подлежащие │- │
│ │обеспечению │ │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Срок предоставления │До даты заключения государственного контракта. │
│ │обеспечения исполнения │В противном случае обеспечение исполнения контракта │
│ │контракта │считается непредоставленным │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Способ обеспечения │Способ обеспечения исполнения контракта определяется │
│ │исполнения контракта │участником открытого аукциона самостоятельно: │
│ │ │- безотзывная банковская гарантия, или │
│ │ │- договор поручительства, или │
│ │ │- передача государственному заказчику в залог │
│ │ │денежных средств (в том числе в форме вклада │
│ │ │(депозита), или │
│ │ │- страхование ответственности по контракту/страхование │
│ │ │ответственности по контракту не допускается (указать) │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│5 │Требования к │- Безотзывная банковская гарантия должна │
│ │безотзывной банковской │соответствовать требованиям, установленным Гражданским │
│ │гарантии │кодексом Российской Федерации, а также иным │
│ │ │законодательством Российской Федерации; │
│ │ │- в безотзывной банковской гарантии в обязательном │
│ │ │порядке должна быть указана сумма, в пределах которой │
│ │ │банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, │
│ │ │которая должна быть не менее размера обеспечения │
│ │ │исполнения контракта; │
│ │ │- безотзывная банковская гарантия должна содержать │
│ │ │указание на контракт, исполнение которого она │
│ │ │обеспечивает, путем указания на стороны контракта, │
│ │ │название предмета контракта и ссылки на протокол │
│ │ │открытого аукциона (протокол рассмотрения заявок на │
│ │ │участие в открытом аукционе) как основание заключения │
│ │ │контракта; │
│ │ │- в безотзывной банковской гарантии прямо должно быть │
│ │ │предусмотрено право государственного заказчика на │
│ │ │истребование суммы банковской гарантии полностью или │
│ │ │частично в случае ненадлежащего исполнения поставщиком │
│ │ │(подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по │
│ │ │контракту в предусмотренные сроки или расторжения │
│ │ │контракта и его отказа вернуть полученную сумму │
│ │ │аванса. При этом должно быть предусмотрено, что для │
│ │ │истребования суммы обеспечения исполнения контракта │
│ │ │государственный заказчик направляет в банк письменное │
│ │ │требование, оригинал банковской гарантии, прочие │
│ │ │документы, подтверждающие выплату поставщику │
│ │ │(подрядчику, исполнителю) аванса по контракту и(или) │
│ │ │ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, │
│ │ │исполнителем) своих обязательств по контракту; │
│ │ │- безотзывная банковская гарантия должна содержать │
│ │ │указание на согласие банка с тем, что изменения и │
│ │ │дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его │
│ │ │от обязательств по соответствующей банковской гарантии │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│6 │Требования к договору │- Договор страхования ответственности должен │
│ │страхования │соответствовать требованиям, установленным Гражданским │
│ │ответственности по │кодексом Российской Федерации, а также иным │
│ │контракту │законодательством Российской Федерации; │
│ │ │- в договоре страхования ответственности в │
│ │ │обязательном порядке должна быть указана сумма, на │
│ │ │которую страхуется ответственность победителя │
│ │ │открытого аукциона или участника размещения заказа, с │
│ │ │которым заключается контракт, которая должна быть не │
│ │ │менее размера обеспечения исполнения контракта; │
│ │ │- страхование должно покрывать случаи ненадлежащего │
│ │ │исполнения победителем открытого аукциона или │
│ │ │участником размещения заказа, с которым заключается │
│ │ │контракт, своих обязательств по контракту; │
│ │ │- договор страхования должен содержать указание на │
│ │ │соответствующий контракт путем указания на стороны │
│ │ │контракта, название предмета контракта и ссылки на │
│ │ │протокол открытого аукциона (протокол рассмотрения │
│ │ │заявок на участие в открытом аукционе) как основание │
│ │ │заключения контракта; │
│ │ │- получателем страхового возмещения (страховой суммы) - │
│ │ │выгодоприобретателем в договоре страхования │
│ │ │ответственности по контракту должен быть указан │
│ │ │государственный заказчик, страхователем - поставщик │
│ │ │(подрядчик, исполнитель); │
│ │ │- в договоре страхования ответственности по контракту │
│ │ │должно быть прямо предусмотрено право государственного │
│ │ │заказчика на истребование суммы страхового возмещения │
│ │ │(страховой суммы) полностью или частично в случае │
│ │ │ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, │
│ │ │исполнителем) своих обязательств по контракту в │
│ │ │предусмотренные сроки или расторжения контракта и его │
│ │ │отказа вернуть полученную сумму аванса. При этом │
│ │ │должно быть предусмотрено, что для истребования суммы │
│ │ │обеспечения исполнения контракта государственный │
│ │ │заказчик направляет в страховую организацию письменное │
│ │ │требование, оригинал договора страхования │
│ │ │ответственности, прочие документы, подтверждающие │
│ │ │выплату поставщику (подрядчику, исполнителю) аванса по │
│ │ │контракту и(или) ненадлежащее исполнение поставщиком │
│ │ │(подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по │
│ │ │контракту; │
│ │ │- договор страхования ответственности должен │
│ │ │содержать указание на согласие страховщика с тем, что │
│ │ │изменения и дополнения, внесенные в контракт, не │
│ │ │освобождают его от обязательств по соответствующему │
│ │ │договору страхования; │
│ │ │- в соответствии с правилами страхования в договоре │
│ │ │страхования ответственности должно быть установлено, │
│ │ │что страховым случаем является любое ненадлежащее │
│ │ │исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) │
│ │ │обязательств по контракту (вне зависимости от причин и │
│ │ │обстоятельств его возникновения), которое может │
│ │ │привести к наступлению ответственности поставщика │
│ │ │(подрядчика, исполнителя) в виде неустойки и(или) │
│ │ │убытков. Указанное условие не может распространяться │
│ │ │исключительно на ненадлежащее исполнение поставщиком │
│ │ │(подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту, │
│ │ │возникшее прямо или косвенно в результате наступления │
│ │ │обстоятельств непреодолимой силы (войны, │
│ │ │террористические акты, землетрясения, наводнения и │
│ │ │иные стихийные бедствия); │
│ │ │- договор страхования ответственности не должен │
│ │ │содержать ссылки на необходимость представления │
│ │ │выгодоприобретателем судебного решения для получения │
│ │ │страхового возмещения. Договор страхования не должен │
│ │ │содержать условий или требований, противоречащих │
│ │ │вышеуказанным или делающих вышеуказанные условия │
│ │ │невозможными; │
│ │ │- обязательными приложениями к договору страхования │
│ │ │ответственности являются копия лицензии страховой │
│ │ │организации на осуществление страховой деятельности со │
│ │ │всеми приложениями и правила страхования │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│7 │Требования к залогу │- Денежные средства, вносимые в обеспечение │
│ │денежных средств │исполнения контракта, в качестве залога должны быть │
│ │ │перечислены на счет государственного заказчика в │
│ │ │сумме не менее размера обеспечения исполнения контракта;│
│ │ │- договор залога денежных средств должен │
│ │ │соответствовать требованиям, установленным Гражданским │
│ │ │кодексом Российской Федерации, а также иным │
│ │ │законодательством Российской Федерации; │
│ │ │- денежные средства возвращаются поставщику │
│ │ │(подрядчику, исполнителю), с которым заключен │
│ │ │государственный контракт, при условии надлежащего │
│ │ │исполнения им всех своих обязательств по │
│ │ │государственному контракту по истечении установленного │
│ │ │срока и после получения государственным заказчиком │
│ │ │соответствующего письменного требования поставщика │
│ │ │(подрядчика, исполнителя); │
│ │ │- денежные средства возвращаются на счет поставщика │
│ │ │(исполнителя, подрядчика), реквизиты которого указаны │
│ │ │в письменном требовании │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│8 │Реквизиты счета для │ │
│ │перечисления денежных │ │
│ │средств │ │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│9 │Требования к договору │- Договор банковского вклада должен соответствовать │
│ │банковского вклада │требованиям, установленным Гражданским кодексом │
│ │(депозита) │Российской Федерации и иным законодательством │
│ │ │Российской Федерации; │
│ │ │- поставщик (подрядчик, исполнитель) по │
│ │ │государственному контракту согласовывает с │
│ │ │государственным заказчиком банк, с которым будет │
│ │ │заключаться договор банковского вклада и его │
│ │ │существенные условия; │
│ │ │- в договоре банковского вклада должна быть указана │
│ │ │сумма обеспечения исполнения государственного │
│ │ │контракта, которая должна быть не менее размера │
│ │ │обеспечения исполнения контракта; │
│ │ │- договор банковского вклада должен содержать указание │
│ │ │на соответствующий государственный контракт, в том │
│ │ │числе указание на стороны контракта, название предмета │
│ │ │контракта и ссылки на протокол открытого аукциона │
│ │ │(протокол рассмотрения заявок на участие в открытом │
│ │ │аукционе) как основание заключения государственного │
│ │ │контракта │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│10 │Требования к договору │Договор поручительства должен соответствовать │
│ │поручительства и │требованиям, установленным Гражданским кодексом │
│ │поручителю │Российской Федерации, а также иными нормативными │
│ │ │правовыми актами Российской Федерации. │
│ │ │Договор поручительства должен быть совершен в │
│ │ │письменной форме. │
│ │ │В договоре поручительства в обязательном порядке │
│ │ │должны быть указаны: │
│ │ │- стороны договора поручительства (заказчик и │
│ │ │поручитель); │
│ │ │- обеспечиваемые поручительством обязательства; │
│ │ │- размер ответственности поручителя перед заказчиком; │
│ │ │- форма ответственности поручителя перед заказчиком; │
│ │ │- обязанность поручителя отвечать перед заказчиком за │
│ │ │неисполнение обязательств по контракту; │
│ │ │- срок действия поручительства. │
│ │ │К договору поручительства прикладываются следующие │
│ │ │документы в отношении поручителя: │
│ │ │- копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в │
│ │ │налоговый орган в установленном порядке на последнюю │
│ │ │отчетную дату или, если договор поручительства │
│ │ │заключен до истечения срока представления отчетности │
│ │ │по окончании периода, установленного законодательством │
│ │ │Российской Федерации о бухгалтерском учете, на │
│ │ │предыдущую отчетную дату (далее - бухгалтерская │
│ │ │отчетность); │
│ │ │- документ, подтверждающий полномочия лица на │
│ │ │осуществление действий от имени поручителя (копия │
│ │ │решения о назначении или об избрании либо копия │
│ │ │приказа о назначении физического лица на должность, в │
│ │ │соответствии с которым такое физическое лицо обладает │
│ │ │правом действовать от имени поручителя без │
│ │ │доверенности); │
│ │ │- в случае если от имени поручителя действует иное │
│ │ │лицо: │
│ │ │- доверенность на осуществление действий от имени │
│ │ │поручителя, заверенная печатью поручителя и │
│ │ │подписанная руководителем поручителя или │
│ │ │уполномоченным этим руководителем лицом, либо │
│ │ │нотариально заверенная копия такой доверенности; │
│ │ │- копия решения о назначении или об избрании либо │
│ │ │копия приказа о назначении физического лица на │
│ │ │должность, в соответствии с которым такое физическое │
│ │ │лицо обладает правом действовать от имени поручителя │
│ │ │без доверенности; │
│ │ │- копии учредительных документов поручителя. │
│ │ │Все листы представляемых документов должны быть │
│ │ │прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны │
│ │ │уполномоченным лицом поручителя. │
│ │ │Поручителем по договору поручительства может выступать │
│ │ │юридическое лицо, государственная регистрация которого │
│ │ │осуществлена в установленном порядке на территории │
│ │ │Российской Федерации. │
│ │ │Поручитель должен соответствовать следующим │
│ │ │требованиям: │
│ │ │- капитал и резервы поручителя должны составлять не │
│ │ │менее чем триста миллионов рублей по данным │
│ │ │бухгалтерской отчетности (далее - капитал и резервы); │
│ │ │- размер поручительства не должен превышать 10% │
│ │ │размера капитала и резервов │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│11 │Порядок предоставления │Оригинал банковской гарантии, договор залога денежных │
│ │обеспечения исполнения │средств, договор страхования ответственности по │
│ │контракта │государственному контракту, договор поручительства или │
│ │ │договор банковского вклада (депозит) передаются │
│ │ │государственному заказчику по каждому лоту отдельно. │
│ │ │Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения │
│ │ │исполнения государственного контракта подтверждается: │
│ │ │- оригиналом платежного поручения с отметкой │
│ │ │банка об оплате, или │
│ │ │- оригиналом квитанции, чека (в случае наличной │
│ │ │формы оплаты), или │
│ │ │- оригинальной выпиской из банка (в случае, если │
│ │ │перевод денежных средств осуществлялся при помощи │
│ │ │системы "Банк-клиент"). │
│ │ │В случае если по каким-либо причинам обеспечение │
│ │ │исполнения обязательств по государственному контракту │
│ │ │перестало быть действительным, закончило свое действие │
│ │ │или иным образом перестало обеспечивать исполнение │
│ │ │поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих │
│ │ │обязательств по государственному контракту, │
│ │ │соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) │
│ │ │должен в течение 10 (десяти) банковских дней │
│ │ │предоставить государственному заказчику иное (новое) │
│ │ │надлежащее обеспечение исполнения обязательств по │
│ │ │государственному контракту на тех же условиях и в том │
│ │ │же размере │
└─────┴───────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘
Глава III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Открытый аукцион проводится в присутствии членов Единой комиссии, представителей государственного заказчика, участников открытого аукциона или их представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается непосредственно перед началом открытого аукциона из числа членов Единой комиссии большинством голосов.
1.2. Участники открытого аукциона или их представители за 15 минут до начала открытого аукциона по соответствующему лоту регистрируются в Журнале регистрации представителей участников открытого аукциона. Регистрация участников открытого аукциона прекращается до начала открытого аукциона по каждому лоту, и Журнал регистрации участников открытого аукциона закрывается.
1.3. Регистрация представителей участников открытого аукциона осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность (паспорта), а также доверенности (в случае участия лица, не уполномоченного действовать от имени участника аукциона без доверенности), предъявляемых непосредственно при регистрации.
1.4. При регистрации участники открытого аукциона или их представители расписываются в ознакомлении с порядком проведения открытого аукциона, получают карточки с регистрационными номерами (далее - карточки). Карточку получает только одно лицо (представитель) участника открытого аукциона.
1.5. Регистрация на участие в открытом аукционе по соответствующему лоту одного и того же лица в качестве представителя 2 (двух) и более участников открытого аукциона не допускается.
1.6. При проведении открытого аукциона по каждому лоту в зал для проведения аукциона приглашаются участники открытого аукциона или их представители, зарегистрированные в вышеуказанном порядке по соответствующему лоту, имеющие карточку, а также не более одного представителя участника открытого аукциона, имеющего полномочия на присутствие на процедуре открытого аукциона, и зарегистрированные в Журнале регистрации участников открытого аукциона (по согласованию с Единой комиссией).
2. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
2.1. В открытом аукционе по конкретному лоту могут участвовать только те участники размещения заказа, которые были признаны участниками открытого аукциона по данному лоту и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте). Иные представители участников, не имеющие карточки, в открытом аукционе не участвуют (не подают предложение о цене контракта).
2.2. Участники открытого аукциона или их представители, опоздавшие на регистрацию, считаются неявившимися и в зал для проведения аукциона не допускаются.
2.3. Участники открытого аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио(видео)запись процедуры открытого аукциона, должны поставить в известность Единую комиссию. Видеозапись осуществляется с места, указанного председателем (председательствующим) Единой комиссии.
2.4. Подтверждением согласия с начальной (максимальной) ценой контракта (лота) является поданная участником открытого аукциона заявка, регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту.
2.5. Участники открытого аукциона или их представители занимают места напротив Единой комиссии.
2.6. Во время проведения открытого аукциона участникам запрещается:
2.6.1. перебивать и переспрашивать аукциониста;
2.6.2. комментировать и оспаривать действия аукциониста и Единой комиссии;
2.6.3. вступать в переговоры с другими участниками открытого аукциона;
2.6.4. держать карточку всегда поднятой;
2.6.5. перемещаться по залу;
2.6.6. разговаривать и использовать средства связи.
2.7. Участники открытого аукциона, нарушившие общественный порядок при поведении открытого аукциона, лишаются права участия в открытом аукционе (присутствия на открытом аукционе) и удаляются из зала представителями правоохранительных органов или службы охраны.
3. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
3.1. Аукцион начинается с объявления аукционистом:
- номера лота,
- предмета контракта (лота),
- начальной (максимальной) цены контракта (лота), а также в установленных Законом о размещении заказов случаях общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги связи, юридических услуг;
- размера "шага аукциона", выраженного в процентах и рублях;
- наименования участников размещения заказа, допущенных к участию в открытом аукционе,
- наименования участников, которые не явились на участие в открытом аукционе,
- наличия участников размещения заказа, предлагающих к поставке товары российского происхождения (в случае, если установлены преференции участникам размещения заказа, осуществляющим поставку товаров российского происхождения),
- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и(или) организаций инвалидов (в случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для таких участников),
- о начале проведения открытого аукциона (по лоту).
3.2. После объявления сведений, указанных в пункте 3.1, аукционист предлагает участникам открытого аукциона подавать предложения по начальной (максимальной) цене контракта, пониженной на "шаг аукциона" (далее - текущая цена).
3.3. Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на "шаг аукциона", объявляется аукционистом 3 раза, сопровождается ударом молотка и заявляется участниками открытого аукциона путем поднятия карточек на высоту вытянутой руки (выше головы). Предложение, поданное путем поднятия карточки на высоту невытянутой руки (ниже головы), не фиксируется, при этом данная цена переторговывается.
3.4. Участник открытого аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от первого удара молотка аукциониста после оглашения им следующей возможной цены контракта (лота) до третьего удара молотка включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.
3.5. Участником, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первый поднявший карточку. При этом аукционист называет номер карточки такого участника открытого аукциона, указывает на него, объявляет заявленную им цену как последнее предложение о цене контракта. Участник открытого аукциона обязан опустить карточку после объявления аукционистом вышеназванной информации.
3.6. Далее аукционист объявляет о приеме предложений по текущей цене, полученной путем снижения последней названной цены еще на один "шаг аукциона" (оглашает текущую цену контракта для заявления ее участниками открытого аукциона).
3.7. Подавать предложения о цене контракта до приглашения аукциониста (объявления следующей возможной цены контракта (лота) не допускается. Предложения о цене контракта, сделанные до объявления следующей возможной цены лота и первого удара молотка, не фиксируются, при этом данная цена переторговывается.
3.8. После заявления одним или несколькими участниками открытого аукциона предлагаемой аукционистом цены аукционист оглашает следующую возможную цену контракта (лота) и повторяет ее 3 (три) раза.
3.9. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников открытого аукциона по объявленной аукционистом текущей цене (последнее предложение, пониженное на "шаг аукциона") и ее троекратном повторении аукционист снижает "шаг аукциона" на 0,5%, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5% начальной (максимальной) цены контракта.
3.10. При заявлении одним или несколькими участниками открытого аукциона предлагаемой аукционистом цены, сложившейся на пониженном "шаге аукциона" (например: 4,5%, 4% и т.д.), снижение последнего предложения о цене контракта производится на установленный к тому моменту "новый шаг аукциона" (соответственно, 4,5%, 4%, 3,5%...0,5%). Такое снижение "шага аукциона" осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5% начальной (максимальной) цены контракта. Если до третьего повторения указанной выше цены и удара молотка ни один из участников открытого аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, открытый аукцион завершается.
3.11. После каждого снижения начальной (максимальной) цены контракта на "шаг аукциона" аукционист трижды с равными короткими промежутками времени повторяет последнее предложение о цене контракта, полученное после такого снижения.
3.12. В случае одновременного поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников открытого аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае возникновения спорных ситуаций по определению участника открытого аукциона, поднявшего свою карточку ранее других, решение о признании такого участника первым предложившим цену контракта принимает аукционист, при этом аукционист вправе запросить мнение Единой комиссии, которое определяется путем голосования большинством голосов.
3.13. При проведении открытого аукциона могут объявляться перерывы. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.
3.14. Открытый аукцион продолжается в случаях, когда:
3.14.1. поступило одно предложение участника открытого аукциона о цене контракта путем поднятия карточки и одновременно означает снижение начальной (максимальной) цены контракта на "шаг аукциона", после чего начинается новый торг;
3.14.2. поступило несколько предложений участников открытого аукциона о цене контракта путем поднятия нескольких карточек и одновременно означает снижение начальной (максимальной) цены контракта на "шаг аукциона", после чего начинается новый торг;
3.14.3. не поступило ни одного предложения о цене контракта после третьего оглашения аукционистом последнего предложения о цене контракта, полученного после снижения цены контракта на "шаг аукциона" и одновременно означает снижение "шага аукциона" на 0,5 процента начальной цены контракта, после чего начинается новый торг;
3.14.4. начальная (максимальная) цена контракта снижена до нуля. В этом случае проводится аукцион на продажу права заключить государственный контракт.
3.15. Особенности проведения аукциона на продажу права заключить государственный контракт:
3.15.1. аукционист объявляет о приеме предложений по текущей цене права заключения государственного контракта, полученной путем повышения последней названной цены контракта, равной нулю, на "шаг аукциона", сложившийся при проведении аукциона (оглашает текущую цену контракта для заявления ее участниками открытого аукциона);
3.15.2. при отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников открытого аукциона по объявленной аукционистом текущей цене и ее троекратном повторении аукционист снижает "шаг аукциона" на 0,5%, т.е. уменьшает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5% начальной (максимальной) цены контракта;
3.15.3. при наличии предложений аукцион продолжается путем повышения текущей цены на сложившийся "шаг аукциона";
3.15.4. аукцион завершается в случае, если после троекратного объявления текущей цены права заключения государственного контракта не поступило предложений от участников открытого аукциона и "шаг аукциона" снижен до 0,5% начальной (максимальной) цены контракта.
3.16. Победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену государственного контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:
- право заключить государственный контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля и проводится открытый аукцион на продажу права заключить государственный контракт. В этом случае победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить государственный контракт;
- выполнение технического обслуживания и(или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом аукционе, и цена единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования. При заключении государственного контракта цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей, содержащемся в документации об аукционе, и цена единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования определяется путем снижения начальной (максимальной) цены каждой запасной части и начальной (максимальной) цены единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования пропорционально снижению общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования;
- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги;
- право заключить государственный контракт на выполнение иных работ, оказание иных услуг цена контракта снижена до нуля и проводится открытый аукцион на продажу права заключить государственный контракт. В этом случае победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить государственный контракт.
4. ОКОНЧАНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
4.1. После проведения открытого аукциона по всем лотам председательствующий на заседании Единой комиссии предлагает утвердить результаты открытого аукциона.
4.2. После объявления результатов открытого аукциона участники открытого аукциона обязаны сдать карточки и покинуть помещение, где проводился аукцион.
Глава IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ
ПО ЛОТУ № ___
1. Наименование товаров.
2. Количество товаров.
3. Требования к качеству товаров.
4. Требования к техническим характеристикам товаров.
5. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров.
6. Требования к безопасности товаров.
7. Требования к размерам товаров.
8. Требования к упаковке товаров.
9. Требования к отгрузке товаров.
10. Требование о соответствии товаров образцу/макету/изображению в трехмерном измерении.
11. Иные показатели, связанные с определением соответствия товаров потребностям государственного заказчика:
11.1. Требования к сроку предоставления гарантий качества товаров (при необходимости);
11.2. Требования к объему предоставления гарантий качества товаров (при необходимости);
11.3. Требования к обслуживанию товаров и расходам на эксплуатацию (при необходимости) и т.п.
Приложение: Образец/макет/изображение товара в трехмерном измерении или
условия осмотра образца/макета товаров на ___ л.
Приложение
к Техническому заданию (Спецификации)
УСЛОВИЯ ОСМОТРА ОБРАЗЦА/МАКЕТА ТОВАРОВ
Место осмотра
Дата начала осмотра
"___" __________ 201__ г.
Дата окончания осмотра
"___" __________ 201__ г.
Порядок осмотра
График осмотра
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЛОТУ № ___
1. Наименование работ.
2. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию.
3. Объем работ.
4. Требования к качеству работ.
5. Требования к техническим характеристикам работ.
6. Требования к безопасности работ.
7. Требования к результатам работ.
8. Иные показатели, связанные с определением соответствия работ потребностям государственного заказчика:
8.1. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ (при необходимости);
8.2. Требования к объему предоставления гарантий качества работ (при необходимости).
Приложение: Проектно-сметная документация, чертежи и т.д. на ___ л.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ЛОТУ № __
1. Наименование услуг.
2. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию, услуг связи, юридических услуг.
3. Объем услуг.
4. Требования к качеству услуг.
5. Требования к техническим характеристикам услуг.
6. Требования к безопасности услуг.
7. Иные показатели, связанные с определением соответствия услуг потребностям государственного заказчика:
7.1. Требования к сроку предоставления гарантий качества услуг (при необходимости);
7.2. Требования к объему предоставления гарантий качества услуг (при необходимости).
Глава V. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТУ № ______
1. Преамбула.
2. Предмет государственного контракта.
3. Цена государственного контракта и порядок расчетов.
4. Срок исполнения государственного контракта.
5. Права и обязанности сторон.
6. Порядок приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
7. Ответственность сторон.
8. Гарантийные обязательства.
9. Форс-мажорные обстоятельства.
10. Порядок урегулирования споров.
11. Вступление государственного контракта в силу.
12. Расторжение и изменение государственного контракта.
13. Заключительные положения.
14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
Глава VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
ФОРМА 1.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ
ОПИСЬ
ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Наименование предмета открытого аукциона
(лота) ________________________________
Номер лота ________________________________
№
п/п
Заголовок документа
Реквизиты документа
(номер, дата выдачи
(составления)
Количество
листов
Номер
листа
1
2
3
4
5
...
ИТОГО _________________________________________________________ документов.
(цифрами и прописью)
Количество листов в заявке _______________________________________________.
(цифрами и прописью)
Дата "____" _______________ 201_ г.
Примечание: В данной форме указывается полный перечень документов, которые
представлены участником размещения заказа в составе заявки на
участие в открытом аукционе по соответствующему лоту.
ФОРМА 1.2. ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
СВЕДЕНИЯ
ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
1
Фирменное наименование (наименование)
2
Организационно-правовая форма
3
Место нахождения
4
Почтовый адрес
5
Номер контактного телефона
6
Непроведение ликвидации участника
размещения заказа и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника
размещения заказа банкротом и об открытии
конкурсного производства
Указать проводится/ не
проводится
7
Неприостановление деятельности участника
размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях
Указать приостановлена/не
приостановлена
8
Отсутствие задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой
превышает 25% балансовой стоимости
активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период
Указать размер задолженности
___________ руб. _________%
Примечание: Место нахождения участника размещения заказа, указанное в п. 3 настоящей формы, должно соответствовать адресу (месту нахождения) в Российской Федерации, указанному в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, в учредительных документах участника размещения заказа.
СВЕДЕНИЯ
ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА - ИНДИВИДУАЛЬНОМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ
1
Фамилия, имя, отчество
2
Паспортные данные:
2.1
серия паспорта
2.2
номер паспорта
2.3
дата выдачи паспорта
2.4
орган, выдавший паспорт
3
Место жительства
4
Номер контактного телефона
5
Отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника размещения заказа
банкротом и об открытии конкурсного
производства
Указать проводится/не
проводится
6
Неприостановление деятельности участника
размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях
Указать приостановлена/не
приостановлена
7
Отсутствие задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер
которой превышает 25% балансовой
стоимости активов участника размещения
заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный
отчетный период
Указать размер задолженности
___________ руб. _________%
Примечание: Место жительства участника размещения заказа, указанное в п. 3 настоящей формы, должно соответствовать адресу (месту нахождения) в Российской Федерации, указанному в выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
СВЕДЕНИЯ
ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
1
Фамилия, имя, отчество
2
Паспортные данные:
2.1
серия паспорта
2.2
номер паспорта
2.3
дата выдачи паспорта
2.4
орган, выдавший паспорт
3
Место жительства
4
Номер контактного телефона
Примечание: Место жительства участника размещения заказа, указанное в п. 3 настоящей формы, должно соответствовать адресу регистрации, указанному в документе, удостоверяющем личность участника размещения заказа.
ФОРМА 1.3. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ, КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ
СВЕДЕНИЯ
О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ)
ТОВАРОВ
№
п/п
Наименование
товара с
указанием
марки
(модели)
Характеристики товара
Страна
происхождения
товара <*>
Технические,
функциональные
и качественные
характеристики
Размер
(габариты),
упаковка
(фасовка)
Количество
товара в
единицах
измерения
1
2
3
4
5
6
Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара несу в полном объеме.
Форма заполняется участником размещения заказа.
--------------------------------
<*> Примечание: Графа заполняется в обязательном порядке в случае предоставления приоритета товарам (работам, услугам) российского происхождения по отношению к товарам (работам, услугам), происходящим из иностранного государства. В соответствии со статьей 30 Таможенного кодекса Российской Федерации под страной происхождения товара понимается страна, в которой товары были полностью произведены и подвергнуты достаточной переработке, а также группа стран.
Если в производстве товара участвуют 2 страны и более, страной происхождения товара считается страна, в которой были осуществлены последние операции по переработке или изготовлению товара.
Приспособления, принадлежности, запасные части и инструменты, предназначенные для использования вместе с машинами, оборудованием, аппаратами или транспортными средствами, считаются происходящими из той же страны, что и машины, оборудование, аппараты или транспортные средства, если они ввозятся и используются совместно по техническим документам (статьи 31-33 Таможенного кодекса Российской Федерации).
За представление недостоверных сведений о стране происхождения товара предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 14.10).
СВЕДЕНИЯ
О КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ
Участник размещения заказа ________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
предлагает выполнить работы (оказать услуги) ______________________________
(наименование работ (услуг)
со следующими характеристиками:
Предложения участника размещения заказа
(раскрыть) <*>
--------------------------------
<*> Примечание: Предложение участника размещения заказа представляется в произвольной форме, в виде описания исполнения требований главы IV "Техническое задание (Спецификация)".
Все показатели, характеризующие работы или услуги, установленные в главе IV "Техническое задание (Спецификация)", должны быть отражены в предложении участника размещения заказа. Показатели, характеризующие работы или услуги, должны соответствовать показателям, установленным в главе IV "Техническое задание (Спецификация)"
Глава VII. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ЗАПРОСОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ФОРМА 2.1. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата Кому
"___" __________ 201_ года _________________________________________
(наименование государственного заказчика)
ЗАПРОС
О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Предмет государственного контракта
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
3. Положения документации об открытом аукционе
(пункт, раздел), которые требуют разъяснения
Вопрос
_______________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись, печать) (Ф.И.О.)
ФОРМА 2.2. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата Кому
"___" __________ 201_ года _________________________________________
(наименование государственного заказчика,
специализированной организации)
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Предмет государственного контракта
Номер лота
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
3. Сведения об отзываемой заявке на участие в открытом аукционе
Регистрационный номер заявки
Дата подачи заявки
Время подачи заявки
Способ подачи заявки
_______________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись, печать) (Ф.И.О.)
Примечание: Номер закупки, регистрационный номер заявки, а также дата,
время, способ подачи заявки на участие в открытом аукционе
должны соответствовать сведениям из расписки в получении заявки
на участие в открытом аукционе
ФОРМА 2.3. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата Кому
"___" __________ 201_ года _________________________________________
(наименование государственного заказчика)
ЗАПРОС
О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Предмет государственного контракта (лота)
Дата и номер протокола открытого аукциона
(протокола рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе)
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
3. Суть запроса о разъяснении результатов открытого аукциона
_______________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись, печать) (Ф.И.О.)
Приложение 31
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА (ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ
У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Лот № 1
Предмет государственного контракта
(лота)
Количество поставляемого товара, объем
выполняемых работ, оказываемых услуг
Начальная (максимальная) цена контракта
(лота)
Место поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг
Лот № 2 и т.д.
Предмет государственного контракта
(лота)
Количество поставляемого товара, объем
выполняемых работ, оказываемых услуг
Начальная (максимальная) цена контракта
(лота)
Место поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг
2. Условия проведения
Участники размещения заказа
Субъекты малого предпринимательства
Адрес официального сайта в Интернете, на
котором размещена документация об
аукционе
goszakaz.perm.ru
Срок предоставления документации об
аукционе
С "___" ___________ 201__ г.
до "___" ___________ 201__ г.
Место предоставления документации об
аукционе
Адрес: __________________, каб. ______
Порядок предоставления документации об
аукционе
По письменному заявлению, поданному по
форме согласно приложению к настоящему
извещению, в течение 2 рабочих дней со
дня получения запроса документации об
открытом аукционе
Размер платы за предоставление
документации об аукционе (при
установлении)
Порядок внесения платы за предоставление
документации об аукционе (при
установлении)
Указать реквизиты счета для
перечисления
Сроки внесения платы за предоставление
документации об аукционе (при
установлении)
Место проведения аукциона
Адрес:___________________, каб. ______
Дата проведения аукциона
"___" ___________ 201__ г.
Время проведения аукциона
"__:__" часов местного времени
Преимущества, предоставляемые
осуществляющим производство товаров,
выполнение работ, оказание услуг
организациям инвалидов
В размере _____% от цены контракта.
Или "Не предоставляются"
Преимущества, предоставляемые участникам
размещения заказа, осуществляющим
поставку товаров российского
происхождения
В размере 15% от предложенной цены
контракта.
Или "Не предоставляются"
3. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
4. Сведения о специализированной организации
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
5. Сведения об уполномоченном органе
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
Приложение: Форма запроса документации об открытом аукционе.
Приложение
к извещению
о проведении
открытого аукциона
ФОРМА ЗАПРОСА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата Кому
"___" __________ 201_ года _________________________________________
(наименование государственного заказчика,
специализированной организации)
ЗАПРОС
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Предмет государственного контракта
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
3. Сведения о внесении платы за предоставление документации об открытом
аукционе
Денежные средства за предоставление
документации об открытом аукционе (в
случае установления заказчиком платы)
Внесены в размере ____ руб. ___ копеек
Документ, подтверждающий внесение платы
Приложение: Документ, подтверждающий внесение платы за предоставление
документации об открытом аукционе, на ____ л. в ____ экз.
_______________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись, печать) (Ф.И.О.)
Приложение 32
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ УТВЕРЖДАЮ│
│ ___________________________│
│ (должность руководителя │
│ государственного заказчика)│
│ _________ _________________│
│ (подпись) (Ф.И.О.) │
│ │
│ "___" ___________ 201__ г.│
│ м.п. │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ │
│ (ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) │
│ │
│ │
│ │
│ Наименование предмета открытого аукциона __________________________ │
│ │
│ Номер закупки __________________________ │
│ │
│ Государственный заказчик __________________________ │
│ │
│ Специализированная организация __________________________ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ 201__ год │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗЧИКЕ
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЙ КОМИССИИ
РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ЗАКУПКИ
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ
РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
ГЛАВА III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ГЛАВА IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО ЛОТУ № ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЛОТУ № ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ЛОТУ № __
ГЛАВА V. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГЛАВА VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
ФОРМА 1.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ
ФОРМА 1.2. ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ФОРМА 1.3. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ, КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ
ГЛАВА VII. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ЗАПРОСОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗА
ФОРМА 2.1. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ
ФОРМА 2.2. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ
ФОРМА 2.3. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Размещение заказов для государственных нужд - осуществляемые в установленном порядке действия государственного заказчика, уполномоченного органа по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
Государственные нужды Пермского края - обеспечиваемые за счет средств бюджета Пермского края и внебюджетных источников финансирования потребности Пермского края, государственных заказчиков Пермского края в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий Пермского края, государственных заказчиков Пермского края, в том числе для реализации региональных целевых программ.
Официальный сайт - официальный сайт Пермского края в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Пермского края - "Госзаказ Пермского края" (goszakaz.perm.ru).
Официальное печатное издание - официальное печатное издание Пермского края для опубликования информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Пермского края.
Уполномоченный орган - орган исполнительной власти Пермского края, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для государственных заказчиков Пермского края, - Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края (Постановление Правительства Пермского края от 22.12.2006 № 102-п "Об утверждении Положения о Министерстве развития предпринимательства и торговли Пермского края" (с изменениями и дополнениями).
Государственный заказчик (заказчик) - государственный орган (в том числе орган государственной власти), орган управления государственными внебюджетными фондами, а также бюджетное учреждение, иной получатель средств бюджета Пермского края при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.
Специализированная организация - юридическое лицо, привлеченное государственным заказчиком или уполномоченным органом для осуществления функций по размещению государственного краевого заказа путем проведения торгов в форме открытого аукциона на право заключить государственный контракт, в частности, для разработки документации об открытом аукционе, опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона и осуществления иных связанных с обеспечением проведения открытого аукциона функций.
Специализированная организация осуществляет свои функции от имени государственного заказчика или уполномоченного органа. При этом права и обязанности возникают у государственного заказчика или уполномоченного органа. Специализированная организация не может быть участником размещаемого заказа.
Участник размещения заказа - субъект малого предпринимательства.
К субъектам малого предпринимательства относятся потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц, а также физические лица, внесенные в Единый реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие требованиям, установленным в части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее по тексту документации об открытом аукционе - Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ).
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ под субъектами малого предпринимательства понимаются хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям.
Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов, как непосредственно, так и через своих представителей.
Открытый аукцион - торги на право заключить государственный контракт, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену государственного контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:
- выполнение технического обслуживания и(или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом аукционе, и цена единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования;
- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.
Открытый аукцион проводится государственным заказчиком (уполномоченным органом) в присутствии членов аукционной комиссии, участников открытого аукциона или их представителей.
Предмет открытого аукциона - право на заключение государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг для государственных нужд Пермского края.
Лот - определенная извещением и документацией об открытом аукционе неделимая часть предмета торгов, обособленная государственным заказчиком в целях эффективного использования бюджетных средств, т.е. группа однородных по характеристикам товаров, работ или услуг в составе предмета открытого аукциона, которой присвоен определенный порядковый номер и установлена отдельная начальная (максимальная) цена, срок и иные условия исполнения контракта.
По каждому лоту определяется отдельное лицо, получающее право на заключение отдельного государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Пермского края.
Документация об открытом аукционе - комплект документов, разработанный государственным заказчиком (уполномоченным органом, специализированной организацией) и утвержденный государственным заказчиком, содержащий информацию о предмете открытого аукциона (лота), определяющий основные правила проведения открытого аукциона:
- требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям государственного заказчика;
- порядок оформления и подачи участниками размещения заказа заявок на участие в открытом аукционе;
- требования к участникам размещения заказа;
- проект государственного контракта, заключаемого по результатам открытого аукциона;
- прочие правила и требования, устанавливаемые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края.
Заявка на участие в открытом аукционе (лоте) - комплект документов, содержащий письменное подтверждение участника размещения заказа о его согласии участвовать в открытом аукционе на условиях, указанных в документации об открытом аукционе, поданный в срок и по формам, установленным в документации об открытом аукционе.
Электронный документ - документ, информация в котором представлена в электронно-цифровой форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10.01.2002 № 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи". Электронный документ должен соответствовать требованиям, предъявляемым федеральным законодательством.
Учитывая, что в настоящее время отсутствует нормативная правовая база, регулирующая применение электронных документов, все документы (включая запросы документации об открытом аукционе, запросы разъяснений положений документации об открытом аукционе, заявки на участие в открытом аукционе, запросы разъяснений результатов открытого аукциона) рекомендуется подавать в письменном виде. Передача документа по электронной почте (электронное письмо) не является формой электронного документа.
Шаг открытого аукциона - величина, на которую снижается начальная (максимальная) цена контракта, указанная в извещении о проведении открытого аукциона. Устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.
Аукционная (Единая) комиссия - коллегиальный орган, созданный уполномоченным органом для проведения аукционных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Пермского края.
Порядок формирования и работы Единой комиссии по размещению заказов для нужд Пермского края путем проведения конкурсов и аукционов утверждается приказом уполномоченного органа.
Персональный состав членов Единой комиссии утверждается приказом уполномоченного органа.
Аукционист - член Единой комиссии, избранный большинством голосов членов Единой комиссии, присутствующих на заседании, путем открытого голосования.
Участник открытого аукциона - участник размещения заказа, допущенный Единой комиссией к участию в открытом аукционе по результатам рассмотрения заявок.
Представитель участника открытого аукциона - лицо, представляющее интересы участника открытого аукциона на основании документа, удостоверяющего личность (паспорта), а также доверенности (в случае участия лица, не уполномоченного действовать от имени участника аукциона без доверенности) или ее нотариально заверенной копии, принимающее непосредственное участие в процедуре открытого аукциона, зарегистрированное для этого и получившее карточку участника открытого аукциона.
Государственный контракт (контракт) - договор, заключенный государственным заказчиком от имени Пермского края в целях обеспечения государственных нужд Пермского края.
Нормативное правовое регулирование размещения заказов для нужд Пермского края:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов);
- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции";
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. № 236-р "О перечне товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона";
- Постановление Правительства Пермского края от 16.02.2007 № 16-п "О порядке взаимодействия исполнительного органа государственной власти Пермского края, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов для государственных заказчиков, и государственных заказчиков";
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Пермского края.
Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказов.
Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте "Госзаказ Пермского края" (goszakaz.perm.ru) любой участник размещения заказа вправе обжаловать действия (бездействие) государственного заказчика, специализированной организации, Единой комиссии в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
В случае если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим соответственно заявку на участие в аукционе (по соответствующему лоту).
Обжалование действий (бездействия) государственного заказчика, специализированной организации, Единой комиссии возможно в:
- Управлении Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю (614006, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 64),
- Министерстве общественной безопасности Пермского края (614006, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14).
Информация о поступлении жалобы на действия (бездействие) государственного заказчика, специализированной организации, Единой комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней размещается контролирующими органами на официальном сайте "Госзаказ Пермского края" (goszakaz.perm.ru) в разделе "Контроль за размещением заказа" (соответствующий год --> Государственные закупки).
Информация о результатах рассмотрения жалобы в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решений размещается контролирующими органами на официальном сайте "Госзаказ Пермского края" (goszakaz.perm.ru) в разделе "Контроль за размещением заказа" (соответствующий год --> Государственные закупки).
Обжалование действий (бездействия) государственного заказчика, специализированной организации, Единой комиссии допускается в любое время размещения заказа, но не позднее 10 (десяти) дней со дня размещения протокола открытого аукциона, протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в случае признания открытого аукциона несостоявшимся. По истечении указанного срока обжалование осуществляется только в судебном порядке.
Глава II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗЧИКЕ │
├────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Наименование │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Место нахождения │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Почтовый адрес │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Контактное лицо │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│5 │Телефон │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│6 │Адрес электронной │ │
│ │почты (при наличии) │ │
├────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ │
├────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Наименование │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Место нахождения │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Почтовый адрес │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Контактное лицо │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│5 │Телефон │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│6 │Адрес электронной │ │
│ │почты (при наличии) │ │
├────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЙ КОМИССИИ │
├────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Наименование │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Место нахождения │614006, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская,│
│ │ │56 │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Почтовый адрес │614006, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская,│
│ │ │56 │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Телефон │+7 (342) 217-69-23 │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│5 │Факс │+7 (342) 217-67-41 │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│6 │Порядок формирования и│Приказ Министерства развития торговли и │
│ │работы комиссии │предпринимательства Пермского края от │
│ │ │__________________ № _______________ │
├────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ЗАКУПКИ │
├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Лот № 1 │
├────┼──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1 │Предмет │ │
│ │государственного │ │
│ │контракта │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2 │Количество │ │
│ │поставляемого товара, │ │
│ │объем выполняемых │ │
│ │работ, оказываемых │ │
│ │услуг │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3 │Место поставки │ │
│ │товаров, выполнения │ │
│ │работ, оказания услуг │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4 │Условия и сроки │ │
│ │(периоды) поставки │ │
│ │товаров, выполнения │ │
│ │работ, оказания услуг │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1.5 │Начальная │ │
│ │(максимальная) цена │ │
│ │контракта │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1.6 │Источник │ │
│ │финансирования │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1.7 │Величина понижения │"Шаг аукциона" - 5%, что составляет _____ руб. ____ │
│ │начальной │копеек │
│ │(максимальной) цены │ │
│ │контракта - "шаг │ │
│ │аукциона" │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1.8 │Форма оплаты │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1.9 │Сроки оплаты │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1.10│Порядок оплаты │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1.11│Порядок формирования │Цена контракта должна включать все расходы на │
│ │цены контракта │выполнение Технического задания (Спецификации) в │
│ │ │полном объеме, а также расходы на (указать): │
│ │ │- перевозку, │
│ │ │- страхование, │
│ │ │- уплату таможенных пошлин, │
│ │ │- уплату налогов, │
│ │ │- другие обязательные платежи │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1.12│Валюта, используемая │Рубль Российской Федерации/иностранная валюта │
│ │для формирования цены │(указать) │
│ │контракта │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1.13│Порядок применения │ │
│ │официального курса │ │
│ │иностранной валюты к │ │
│ │рублю РФ │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1.14│Сведения о возможности│При заключении контракта по согласованию с участником│
│ │увеличения количества │открытого аукциона, с которым заключается контракт, │
│ │поставляемых товаров │количество поставляемого товара может быть увеличено │
│ │при заключении │на сумму, не превышающую разницу между ценой │
│ │контракта │контракта, предложенной таким участником, и начальной│
│ │ │(максимальной) ценой контракта (лота). │
│ │ │Цена единицы товара определяется как частное от │
│ │ │деления цены контракта, предложенной участником │
│ │ │открытого аукциона, с которым заключается контракт, │
│ │ │на количество товара, указанное в настоящей │
│ │ │документации об открытом аукционе │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1.15│Сведения о возможности│В ходе исполнения контракта по согласованию с │
│ │изменения │поставщиком количество всех предусмотренных │
│ │предусмотренного │контрактом товаров может быть изменено не более чем │
│ │контрактом количества │на десять процентов при изменении потребности в │
│ │товаров │товарах, на поставку которых заключен контракт. │
│ │ │При поставке дополнительного количества товаров по │
│ │ │согласованию с поставщиком первоначальная цена │
│ │ │контракта может быть изменена пропорционально │
│ │ │количеству товаров, но не более чем на десять │
│ │ │процентов этой цены контракта. │
│ │ │В случае сокращения потребности в поставке товаров │
│ │ │цена контракта будет изменена указанным выше образом │
│ │ │при внесении соответствующих изменений в контракт. │
│ │ │Цена единицы дополнительно поставляемого товара и │
│ │ │цена единицы товара при сокращении потребности в │
│ │ │поставке части такого товара определяются как частное│
│ │ │от деления первоначальной цены контракта на │
│ │ │предусмотренное в контракте количество такого товара │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1.16│Сведения о возможности│В ходе исполнения контракта по согласованию с │
│ │снижения цены │поставщиком (исполнителем, подрядчиком) цена │
│ │контракта │государственного контракта может быть снижена без │
│ │ │изменения предусмотренных контрактом количества │
│ │ │товаров, объема работ, услуг и иных условий │
│ │ │исполнения государственного контракта │
├────┼──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Лот № 2 и т.д. │
├────┼──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1 │Предмет │ │
│ │государственного │ │
│ │контракта │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2 │Количество │ │
│ │поставляемого товара, │ │
│ │объем выполняемых │ │
│ │работ, оказываемых │ │
│ │услуг │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2.3 │Место поставки │ │
│ │товаров, выполнения │ │
│ │работ, оказания услуг │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2.4 │Условия и сроки │ │
│ │(периоды) поставки │ │
│ │товаров, выполнения │ │
│ │работ, оказания услуг │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2.5 │Начальная │ │
│ │(максимальная) цена │ │
│ │контракта │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2.6 │Источник │ │
│ │финансирования │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2.7 │Величина понижения │ │
│ │начальной │ │
│ │(максимальной) цены │ │
│ │контракта - "шаг │ │
│ │аукциона" │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2.8 │Форма оплаты │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2.9 │Сроки оплаты │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2.10│Порядок оплаты │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2.11│Порядок формирования │Цена контракта должна включать все расходы на │
│ │цены контракта │выполнение Технического задания (Спецификации) в │
│ │ │полном объеме, а также расходы на (указать): │
│ │ │- перевозку, │
│ │ │- страхование, │
│ │ │- уплату таможенных пошлин, │
│ │ │- уплату налогов, │
│ │ │- другие обязательные платежи │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2.12│Валюта, используемая │Рубль Российской Федерации/иностранная валюта │
│ │для формирования цены │(указать) │
│ │контракта │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2.13│Порядок применения │ │
│ │официального курса │ │
│ │иностранной валюты к │ │
│ │рублю РФ │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2.14│Сведения о возможности│При заключении контракта по согласованию с участником│
│ │увеличения количества │открытого аукциона, с которым заключается контракт, │
│ │поставляемых товаров │количество поставляемого товара может быть увеличено │
│ │при заключении │на сумму, не превышающую разницу между ценой │
│ │контракта │контракта, предложенной таким участником, и начальной│
│ │ │(максимальной) ценой контракта (лота). │
│ │ │Цена единицы товара определяется как частное от │
│ │ │деления цены контракта, предложенной участником │
│ │ │открытого аукциона, с которым заключается контракт, │
│ │ │на количество товара, указанное в настоящей │
│ │ │документации об открытом аукционе │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2.15│Сведения о возможности│В ходе исполнения контракта по согласованию с │
│ │изменения │поставщиком количество всех предусмотренных │
│ │предусмотренного │контрактом товаров может быть изменено не более чем │
│ │контрактом количества │на десять процентов при изменении потребности в │
│ │товаров │товарах, на поставку которых заключен контракт. │
│ │ │При поставке дополнительного количества товаров по │
│ │ │согласованию с поставщиком первоначальная цена │
│ │ │контракта может быть изменена пропорционально │
│ │ │количеству товаров, но не более чем на десять │
│ │ │процентов этой цены контракта. │
│ │ │В случае сокращения потребности в поставке товаров │
│ │ │цена контракта будет изменена указанным выше образом │
│ │ │при внесении соответствующих изменений в контракт. │
│ │ │Цена единицы дополнительно поставляемого товара и │
│ │ │цена единицы товара при сокращении потребности в │
│ │ │поставке части такого товара определяются как частное│
│ │ │от деления первоначальной цены контракта на │
│ │ │предусмотренное в контракте количество такого товара │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2.16│Сведения о возможности│В ходе исполнения контракта по согласованию с │
│ │снижения цены │поставщиком (исполнителем, подрядчиком) цена │
│ │контракта │государственного контракта может быть снижена без │
│ │ │изменения предусмотренных контрактом количества │
│ │ │товаров, объема работ, услуг и иных условий │
│ │ │исполнения государственного контракта │
├────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА │
├────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Участники размещения │Субъекты малого предпринимательства │
│ │заказа │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Обязательные │Участник размещения заказа должен соответствовать │
│ │требования к │(выбрать из списка): │
│ │участникам размещения │- требованиям, предъявляемым законодательством │
│ │заказа │Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки│
│ │ │товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся│
│ │ │предметом открытого аукциона; │
│ │ │- требованию о непроведении ликвидации участника │
│ │ │размещения заказа (для юридического лица) и │
│ │ │отсутствии решения арбитражного суда о признании │
│ │ │участника размещения заказа банкротом и об открытии │
│ │ │конкурсного производства (для юридического лица и │
│ │ │индивидуального предпринимателя); │
│ │ │- требованию о неприостановлении деятельности │
│ │ │участника размещения заказа в порядке, │
│ │ │предусмотренном Кодексом Российской Федерации об │
│ │ │административных правонарушениях, на день подачи │
│ │ │заявки на участие в открытом аукционе; │
│ │ │- требованию об отсутствии у участника размещения │
│ │ │заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и│
│ │ │иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня │
│ │ │или государственные внебюджетные фонды за прошедший │
│ │ │календарный год, размер которой превышает 25% │
│ │ │балансовой стоимости активов участника размещения │
│ │ │заказа по данным бухгалтерской отчетности за │
│ │ │последний завершенный отчетный период. Участник │
│ │ │размещения заказа считается соответствующим │
│ │ │установленному требованию в случае, если он обжалует │
│ │ │наличие указанной задолженности в соответствии с │
│ │ │законодательством Российской Федерации и решение по │
│ │ │такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в│
│ │ │открытом аукционе не принято; │
│ │ │- требованиям части 1 статьи 4 Федерального закона │
│ │ │от 24.07.2007 № 209-ФЗ: │
│ │ │- суммарная доля участия Российской Федерации, │
│ │ │субъектов Российской Федерации, муниципальных │
│ │ │образований, иностранных юридических лиц, иностранных│
│ │ │граждан, общественных и религиозных организаций │
│ │ │(объединений), благотворительных и иных фондов в │
│ │ │уставном (складочном) капитале (паевом фонде) │
│ │ │участника размещения заказа (юр. лица) не должна │
│ │ │превышать 25% (за исключением активов акционерных │
│ │ │инвестиционных фондов и закрытых паевых │
│ │ │инвестиционных фондов); │
│ │ │- доля участия, принадлежащая одному или │
│ │ │нескольким юр. лицам, не являющимся субъектами малого│
│ │ │и среднего предпринимательства, в уставном │
│ │ │(складочном) капитале (паевом фонде) участника │
│ │ │размещения заказа (юр. лица) не должна превышать 25%;│
│ │ │- средняя численность работников за предшествующий │
│ │ │календарный год не должна превышать 100 человек │
│ │ │включительно; │
│ │ │- выручка от реализации товаров (работ, услуг) за │
│ │ │предшествующий год без учета НДС не должна превышать │
│ │ │400 млн. рублей │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Требования к │(Выбрать из списка в зависимости от специфики │
│ │участникам размещения │закупки) │
│ │заказа, установленные │- обладание участниками размещения заказа │
│ │государственным │исключительными правами на объекты интеллектуальной │
│ │заказчиком │собственности; │
│ │ │- отсутствие сведений об участниках размещения │
│ │ │заказа в реестре недобросовестных поставщиков │
├────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 6. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ │
│ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ │
├────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Дата начала │"___" ________ 201__ г. │
│ │предоставления │ │
│ │разъяснений │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Дата окончания │"___" ________ 201__ г. │
│ │предоставления │ │
│ │разъяснений │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Порядок предоставления│Запрос о разъяснении положений документации об │
│ │разъяснений │открытом аукционе должен быть подготовлен по │
│ │ │форме 2.1, установленной в главе VII "Образцы форм │
│ │ │запросов и уведомлений для участников размещения │
│ │ │заказа". │
│ │ │Запрос направляется по адресу государственного │
│ │ │заказчика в письменной форме или в форме электронного│
│ │ │документа (понятие электронного документа см. в │
│ │ │главе I). │
│ │ │Разъяснения направляются участнику размещения заказа │
│ │ │в течение двух рабочих дней со дня поступления │
│ │ │запроса. │
│ │ │В течение одного дня со дня направления разъяснений │
│ │ │такие разъяснения размещаются на официальном сайте с │
│ │ │указанием предмета запроса, но без указания участника│
│ │ │размещения заказа, от которого поступил запрос. │
│ │ │Разъяснение положений документации об открытом │
│ │ │аукционе не должно изменять ее суть. │
│ │ │В случае подачи запроса о разъяснении положений │
│ │ │документации об открытом аукционе после │
│ │ │установленного срока или в форме письма по │
│ │ │электронной почте такому участнику размещения заказа │
│ │ │будет направлено уведомление об отказе в выдаче │
│ │ │разъяснений положений документации об открытом │
│ │ │аукционе с указанием причин в той же форме, в которой│
│ │ │поступил запрос │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Форма предоставления │В письменной форме/в форме электронного документа │
│ │разъяснений │(указать) │
├────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ │
├────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Требования к форме │Заявка на участие в открытом аукционе должна быть │
│ │заявки │подготовлена в письменной форме или в форме │
│ │ │электронного документа по формам, установленным в │
│ │ │главе VI "Образцы форм, представляемых в составе │
│ │ │заявки на участие в открытом аукционе" (понятие │
│ │ │электронного документа см. в главе I) │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Требования к составу │Заявка на участие в открытом аукционе должна │
│ │заявки │содержать (пункты 3, 4, 4.1-4.3 выбрать из списка): │
│ │ │1. Сведения и документы об участнике размещения │
│ │ │заказа, подавшем заявку на участие в открытом │
│ │ │аукционе: │
│ │ │1.1. Для юридических лиц: │
│ │ │1.1.1. Фирменное наименование (наименование), │
│ │ │сведения об организационно-правовой форме, о месте │
│ │ │нахождения, почтовый адрес, номер контактного │
│ │ │телефона, подготовленные по форме 1.2 "Сведения об │
│ │ │участнике размещения заказа"; │
│ │ │1.1.2. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до │
│ │ │дня размещения на официальном сайте извещения о │
│ │ │проведении открытого аукциона выписку из Единого │
│ │ │государственного реестра юридических лиц или │
│ │ │нотариально заверенную копию такой выписки; │
│ │ │1.1.3. Документы, подтверждающие полномочия лица на │
│ │ │осуществление действий от имени участника размещения │
│ │ │заказа: │
│ │ │1.1.3.1. если заявку подписывает физическое лицо, │
│ │ │которое обладает правом действовать от имени │
│ │ │участника размещения заказа без доверенности │
│ │ │(руководитель юридического лица): │
│ │ │- копию решения о назначении или об избрании либо │
│ │ │приказа (распоряжения) о назначении физического лица │
│ │ │на должность руководителя юридического лица; │
│ │ │1.1.3.2. если от имени участника размещения заказа │
│ │ │действует иное лицо: │
│ │ │- доверенность на осуществление действий от имени │
│ │ │участника размещения заказа, выданную и оформленную в│
│ │ │соответствии с Гражданским кодексом Российской │
│ │ │Федерации, подписанную руководителем юридического │
│ │ │лица или уполномоченным этим руководителем лицом и │
│ │ │заверенную печатью участника размещения заказа, либо │
│ │ │нотариально заверенную копию такой доверенности; │
│ │ │- копию решения о назначении или об избрании либо │
│ │ │приказа (распоряжения) о назначении физического лица │
│ │ │на должность руководителя юридического лица; │
│ │ │- документ, подтверждающий полномочия лица, │
│ │ │выдавшего доверенность на осуществление действий от │
│ │ │имени участника размещения заказа (в случае если │
│ │ │доверенность на осуществление действий от имени │
│ │ │участника размещения заказа подписана лицом, │
│ │ │уполномоченным руководителем юридического лица); │
│ │ │1.1.4. Копии учредительных документов участника │
│ │ │размещения заказа в последней редакции: │
│ │ │- устав (для открытого акционерного общества, │
│ │ │закрытого акционерного общества, общества с │
│ │ │ограниченной ответственностью, производственного и │
│ │ │потребительского кооператива); │
│ │ │- учредительный договор (для полного товарищества, │
│ │ │товарищества на вере); │
│ │ │1.1.5. Решение об одобрении крупной сделки в │
│ │ │соответствии с учредительными документами или копию │
│ │ │такого решения (в случае если поставка товаров, │
│ │ │являющихся предметом контракта, или внесение денежных│
│ │ │средств в качестве обеспечения заявки на участие в │
│ │ │аукционе, обеспечения исполнения контракта являются │
│ │ │для участника размещения заказа крупной сделкой). │
│ │ │1.2. Для индивидуальных предпринимателей без │
│ │ │образования юридического лица: │
│ │ │1.2.1. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, │
│ │ │сведения о месте жительства, номер контактного │
│ │ │телефона, подготовленные по форме 1.2 "Сведения об │
│ │ │участнике размещения заказа"; │
│ │ │1.2.2. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до │
│ │ │дня размещения на официальном сайте извещения о │
│ │ │проведении открытого аукциона выписку из Единого │
│ │ │государственного реестра индивидуальных │
│ │ │предпринимателей или нотариально заверенную копию │
│ │ │такой выписки; │
│ │ │1.2.3. Если от имени участника размещения заказа │
│ │ │действует иное лицо - доверенность на осуществление │
│ │ │действий от имени участника размещения заказа, │
│ │ │выданную и оформленную в соответствии с Гражданским │
│ │ │кодексом Российской Федерации, подписанную │
│ │ │индивидуальным предпринимателем и (при наличии) │
│ │ │заверенную печатью индивидуального предпринимателя, │
│ │ │либо нотариально заверенную копию такой доверенности.│
│ │ │1.3. Для иностранных лиц: │
│ │ │1.3.1. Фирменное наименование (наименование), │
│ │ │сведения об организационно-правовой форме, о месте │
│ │ │нахождения, почтовый адрес (для юридических лиц), │
│ │ │фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о│
│ │ │месте жительства (для физических лиц), номер │
│ │ │контактного телефона, подготовленные по форме 1.2 │
│ │ │"Сведения об участнике размещения заказа"; │
│ │ │1.3.2. Надлежащим образом заверенный перевод на │
│ │ │русский язык документов о государственной регистрации│
│ │ │юридического лица или физического лица в качестве │
│ │ │индивидуального предпринимателя в соответствии с │
│ │ │законодательством соответствующего государства, │
│ │ │полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня │
│ │ │размещения на официальном сайте извещения о │
│ │ │проведении открытого аукциона; │
│ │ │1.3.3. Надлежащим образом заверенный перевод на │
│ │ │русский язык документов, подтверждающих полномочия │
│ │ │лица на осуществление действий от имени участника │
│ │ │размещения заказа - юридического лица: │
│ │ │1.3.3.1. если заявку подписывает физическое лицо, │
│ │ │которое обладает правом действовать от имени │
│ │ │участника размещения заказа - юридического лица без │
│ │ │доверенности (руководитель юридического лица): │
│ │ │- копию решения о назначении или об избрании либо │
│ │ │приказа (распоряжения) о назначении физического лица │
│ │ │на должность руководителя юридического лица; │
│ │ │1.3.3.2. если от имени участника размещения заказа │
│ │ │действует иное лицо: │
│ │ │- доверенность на осуществление действий от имени │
│ │ │участника размещения заказа, выданную и оформленную в│
│ │ │соответствии с Гражданским кодексом Российской │
│ │ │Федерации, подписанную руководителем юридического │
│ │ │лица или уполномоченным этим руководителем лицом │
│ │ │(физическим лицом, зарегистрированным в качестве │
│ │ │индивидуального предпринимателя) и (при наличии) │
│ │ │заверенную печатью участника размещения заказа, либо │
│ │ │нотариально заверенную копию такой доверенности; │
│ │ │- копию решения о назначении или об избрании либо │
│ │ │приказа (распоряжения) о назначении физического лица │
│ │ │на должность руководителя юридического лица (для │
│ │ │юридических лиц); │
│ │ │- документ, подтверждающий полномочия лица, │
│ │ │выдавшего доверенность на осуществление действий от │
│ │ │имени участника размещения заказа (в случае если │
│ │ │доверенность на осуществление действий от имени │
│ │ │участника размещения заказа - юридического лица │
│ │ │подписана лицом, уполномоченным руководителем │
│ │ │юридического лица); │
│ │ │1.3.4. Надлежащим образом заверенный перевод на │
│ │ │русский язык учредительных документов в последней │
│ │ │редакции (для юридических лиц). │
│ │ │2. Сведения о функциональных характеристиках │
│ │ │(потребительских свойствах) товара, о качестве работ,│
│ │ │услуг, оформленные по форме 1.3. │
│ │ │3. Копии документов, подтверждающих соответствие │
│ │ │товара, работ, услуг требованиям, установленным в │
│ │ │соответствии с законодательством Российской │
│ │ │Федерации: │
│ │ │- ___________________________________________________│
│ │ │- ___________________________________________________│
│ │ │(если в соответствии с законодательством Российской │
│ │ │Федерации документы передаются вместе с товаром, то в│
│ │ │составе заявки на участие в открытом аукционе такие │
│ │ │документы не представляются). │
│ │ │4. Документы, подтверждающие соответствие участника │
│ │ │размещения заказа установленным требованиям и │
│ │ │условиям допуска к участию в открытом аукционе, или │
│ │ │копии таких документов: │
│ │ │4.1. Документы, подтверждающие внесение денежных │
│ │ │средств в качестве обеспечения заявки на участие в │
│ │ │открытом аукционе - платежное поручение или копия │
│ │ │такого поручения; │
│ │ │4.2. Копии документов, подтверждающих соответствие │
│ │ │участника размещения заказа требованиям, │
│ │ │устанавливаемым в соответствии с законодательством │
│ │ │Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки│
│ │ │товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся│
│ │ │предметом открытого аукциона: │
│ │ │- ___________________________________________________│
│ │ │- ___________________________________________________│
│ │ │4.3. Документы, подтверждающие обладание участником │
│ │ │размещения заказа исключительными правами на объекты │
│ │ │интеллектуальной собственности: │
│ │ │- ___________________________________________________│
│ │ │- ___________________________________________________│
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Требования к описанию │Участник размещения заказа должен представить │
│ │поставляемого товара, │информацию о поставляемом товаре, его функциональных │
│ │выполняемых работ, │характеристиках (потребительских свойствах), его │
│ │оказываемых услуг │количественных и качественных характеристиках, о │
│ │ │выполняемых работах, оказываемых услугах, их │
│ │ │количественных и качественных характеристиках по │
│ │ │установленной форме 1.3. │
│ │ │Описание поставляемых товаров должно соответствовать │
│ │ │образцу/макету товара/изображению товара в трехмерном│
│ │ │измерении (указать) согласно приложению к главе IV │
│ │ │"Техническое задание (Спецификация)". │
│ │ │Показатели, характеризующие товары, работы или │
│ │ │услуги, должны соответствовать показателям, │
│ │ │установленным в главе IV "Техническое задание │
│ │ │(Спецификация)". │
│ │ │При описании условий и предложений участник │
│ │ │размещения заказа должен применять общепринятые │
│ │ │обозначения и наименования в соответствии с │
│ │ │требованиями действующих нормативных правовых актов │
│ │ │Российской Федерации, если иное не указано в главе IV│
│ │ │"Техническое задание (Спецификация)". │
│ │ │В описании условий и предложений участник размещения │
│ │ │заказа не должен допускать двусмысленных толкований │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Требования к │1. Заявка на участие в открытом аукционе должна │
│ │оформлению заявки │содержать опись входящих в нее документов по │
│ │ │форме 1.1. │
│ │ │2. Все листы заявки на участие в открытом аукционе, │
│ │ │включая опись документов и все входящие в нее │
│ │ │документы, должны быть сшиты нитками в единую книгу. │
│ │ │3. Заявка должна содержать сквозную нумерацию листов.│
│ │ │Первый лист заявки (опись документов) не нумеруется. │
│ │ │Нумерация начинается со второго листа. │
│ │ │4. Заявка на участие в открытом аукционе на месте │
│ │ │прошивки должна быть подписана участником размещения │
│ │ │заказа или лицом, уполномоченным таким участником │
│ │ │размещения заказа, с указанием расшифровки подписи │
│ │ │(инициалы, фамилия) и (при наличии) скреплена печатью│
│ │ │участника размещения заказа. │
│ │ │5. В случае представления большого объема информации │
│ │ │в составе заявки на участие в открытом аукционе │
│ │ │допускается оформление заявки в нескольких томах. │
│ │ │Каждый том заявки должен быть сопровожден описью │
│ │ │документов по форме 1.1, сшит нитками в единую книгу.│
│ │ │Первый том заявки также может содержать опись │
│ │ │документов, входящих во все тома заявки, оформленную │
│ │ │по форме 1.1, с указанием номера тома и номера листа.│
│ │ │Каждый том заявки на участие в открытом аукционе на │
│ │ │месте прошивки может быть подписан участником │
│ │ │размещения заказа или лицом, уполномоченным таким │
│ │ │участником размещения заказа, с указанием расшифровки│
│ │ │подписи (инициалы, фамилия) и (при наличии) скреплен │
│ │ │печатью участника размещения заказа │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│5 │Требования к │1. Участник размещения заказа вправе подать только │
│ │содержанию заявки и │одну заявку в отношении каждого лота. │
│ │инструкция по ее │2. В случае если участник размещения заказа планирует│
│ │заполнению │принять участие в открытом аукционе по нескольким или│
│ │ │всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в│
│ │ │открытом аукционе на каждый лот отдельно. │
│ │ │3. Заявка на участие в открытом аукционе, │
│ │ │подготовленная участником размещения заказа, должна │
│ │ │быть заполнена на русском языке. Отдельные документы │
│ │ │(или их части), представленные участником размещения │
│ │ │заказа в составе заявки на участие в открытом │
│ │ │аукционе, могут быть подготовлены на другом языке при│
│ │ │условии, что к ним будет прилагаться точный перевод │
│ │ │необходимых разделов на русский язык (оригинал или │
│ │ │нотариально заверенная копия). │
│ │ │Удостоверение верности перевода с иностранного языка │
│ │ │на русский язык осуществляется в соответствии со │
│ │ │статьей 81 Основ законодательства Российской │
│ │ │Федерации о нотариате, утвержденных Верховным Советом│
│ │ │РФ 11 февраля 1993 года № 4462-1. │
│ │ │4. Формы документов, предусмотренные в настоящей │
│ │ │документации об открытом аукционе, должны быть │
│ │ │заполнены по всем пунктам. │
│ │ │5. При заполнении заявки на участие в открытом │
│ │ │аукционе не допускается применение факсимильных │
│ │ │подписей. │
│ │ │6. Участник размещения заказа должен подготовить │
│ │ │оригинал и ________ копий заявки на участие в │
│ │ │открытом аукционе по каждому лоту. │
│ │ │Копия заявки изготавливается путем копирования │
│ │ │документов, составляющих оригинал заявки на участие в│
│ │ │аукционе. Вверху первого листа копии заявки │
│ │ │указывается надпись "Копия" │
├────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ │
├────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Размер обеспечения │_____%, что составляет _______ руб. ________ копеек, │
│ │заявки │НДС не облагается │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Форма обеспечения │Внесение денежных средств на расчетный счет │
│ │заявки │государственного заказчика │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Реквизиты счета │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Срок внесения денежных│До "____" _____________ 201__ г. │
│ │средств │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│5 │Порядок внесения │Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе │
│ │обеспечения заявки │предоставляется участником размещения заказа в │
│ │ │безналичной форме отдельно в отношении каждого лота │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│6 │Документы, │Платежное поручение, оформленное в соответствии с │
│ │подтверждающие факт │требованиями нормативных актов Центрального банка │
│ │перечисления денежных │Российской Федерации, или копия такого поручения │
│ │средств в качестве │ │
│ │обеспечения заявки │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│7 │Случаи возврата │- Всем участникам размещения заказа, подавшим │
│ │обеспечения заявки │заявки на участие в открытом аукционе, - в течение 5 │
│ │ │(пяти) рабочих дней со дня принятия государственным │
│ │ │заказчиком решения об отказе от проведения открытого │
│ │ │аукциона; │
│ │ │- участнику размещения заказа, направившему │
│ │ │государственному заказчику/специализированной │
│ │ │организации (указать) уведомление об отзыве поданной │
│ │ │им заявки на участие в открытом аукционе по │
│ │ │указанному в таком уведомлении лоту, - в течение 5 │
│ │ │(пяти) рабочих дней со дня поступления │
│ │ │государственному заказчику/специализированной │
│ │ │организации (указать) уведомления об отзыве заявки на│
│ │ │участие в открытом аукционе; │
│ │ │- участникам размещения заказа, подавшим заявки на │
│ │ │участие в открытом аукционе после окончания срока │
│ │ │подачи заявок, - в течение 5 (пяти) рабочих дней со │
│ │ │дня подписания протокола открытого аукциона; │
│ │ │- участникам размещения заказа, которым отказано в │
│ │ │допуске к участию в открытом аукционе по всем или │
│ │ │нескольким заявленным лотам, - в течение 5 (пяти) │
│ │ │рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения│
│ │ │заявок на участие в открытом аукционе; │
│ │ │- участнику размещения заказа, представившему │
│ │ │единственную соответствующую требованиям и условиям │
│ │ │настоящей документации об открытом аукционе заявку на│
│ │ │участие в открытом аукционе, или участнику размещения│
│ │ │заказа, признанному единственным участником открытого│
│ │ │аукциона, - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня │
│ │ │заключения с ним государственного контракта; │
│ │ │- участникам открытого аукциона по соответствующим │
│ │ │лотам, которые участвовали в открытом аукционе, но не│
│ │ │стали победителями открытого аукциона, за исключением│
│ │ │участника открытого аукциона, сделавшего │
│ │ │предпоследнее предложение о цене контракта, - в │
│ │ │течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания │
│ │ │протокола открытого аукциона; │
│ │ │- участнику открытого аукциона по соответствующему │
│ │ │лоту, сделавшему последнее предложение о цене │
│ │ │контракта (победителю открытого аукциона), - в │
│ │ │течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения с ним│
│ │ │государственного контракта; │
│ │ │- участнику открытого аукциона по соответствующему │
│ │ │лоту, сделавшему предпоследнее предложение о цене │
│ │ │контракта, - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня │
│ │ │заключения государственного контракта; │
│ │ │- единственному участнику открытого аукциона, │
│ │ │присутствующему на процедуре проведения открытого │
│ │ │аукциона, - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня │
│ │ │заключения с ним государственного контракта; │
│ │ │- всем участникам открытого аукциона, если в связи │
│ │ │с отсутствием предложений о цене контракта, │
│ │ │предусматривающих более низкую цену контракта, чем │
│ │ │начальная (максимальная) цена контракта, "шаг │
│ │ │аукциона" снижен до 0,5 процента начальной │
│ │ │(максимальной) цены контракта и после троекратного │
│ │ │объявления предложения о цене контракта не поступило │
│ │ │ни одного предложения о цене контракта, которое │
│ │ │предусматривало бы более низкую цену контракта, и │
│ │ │открытый аукцион признан несостоявшимся, - в течение │
│ │ │5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола │
│ │ │открытого аукциона; │
│ │ │- участнику открытого аукциона, не явившемуся на │
│ │ │процедуру проведения открытого аукциона, - в течение │
│ │ │5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола │
│ │ │открытого аукциона; │
│ │ │- участнику открытого аукциона, представитель │
│ │ │которого не допущен на процедуру проведения открытого│
│ │ │аукциона ввиду отсутствия у него полномочий либо │
│ │ │документов, их подтверждающих, - в течение 5 (пяти) │
│ │ │рабочих дней со дня подписания протокола открытого │
│ │ │аукциона │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│8 │Случаи удержания │Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения │
│ │обеспечения заявки │заявки на участие в открытом аукционе по │
│ │ │соответствующему лоту, не возвращаются в случае │
│ │ │уклонения от заключения государственного контракта: │
│ │ │- победителя открытого аукциона; │
│ │ │- участника открытого аукциона, сделавшего │
│ │ │предпоследнее предложение о цене контракта, когда │
│ │ │победитель открытого аукциона уклонился от заключения│
│ │ │государственного контракта; │
│ │ │- участника размещения заказа, подавшего │
│ │ │единственную заявку на участие в открытом аукционе, │
│ │ │если указанная заявка соответствует требованиям и │
│ │ │условиям, предусмотренным документацией об открытом │
│ │ │аукционе; │
│ │ │- единственного участника размещения заказа, │
│ │ │допущенного к участию в открытом аукционе и │
│ │ │признанного единственным участником открытого │
│ │ │аукциона; │
│ │ │- единственного участника открытого аукциона, │
│ │ │присутствующего на процедуре проведения открытого │
│ │ │аукциона; │
│ │ │- победителя открытого аукциона, являющегося │
│ │ │одновременно и участником открытого аукциона, │
│ │ │сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта │
├────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 9. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ │
├────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Дата начала подачи │"___" _________________ 201__ г. │
│ │заявок │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Дата окончания подачи │"___" _________________ 201__ г. │
│ │заявок │Непосредственно до начала рассмотрения заявок на │
│ │ │участие в открытом аукционе │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Место подачи заявок │Адрес: _________________________________________ │
│ │ │Каб. ____ │
│ │ │Контактное лицо _______________________________ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Порядок подачи заявок │Заявка на участие в открытом аукционе может быть │
│ │ │подана по почте, с курьером или в форме электронного │
│ │ │документа (понятие электронного документа см. в │
│ │ │главе I). │
│ │ │Участник размещения заказа при отправке заявки по │
│ │ │почте несет риск того, что его заявка будет │
│ │ │доставлена по неправильному адресу или несвоевременно│
│ │ │и признана опоздавшей. │
│ │ │Участник размещения заказа, подающий заявку на │
│ │ │участие в открытом аукционе в письменной форме, │
│ │ │вправе представить ее в запечатанном конверте или в │
│ │ │открытой форме. │
│ │ │Каждая заявка на участие в открытом аукционе (лоте), │
│ │ │поступившая в срок, регистрируется уполномоченным │
│ │ │лицом государственного заказчика/специализированной │
│ │ │организации (указать) в Журнале регистрации заявок на│
│ │ │участие в открытом аукционе (лоте) в порядке │
│ │ │поступления заявок на участие в открытом аукционе и │
│ │ │маркируется путем нанесения на заявку │
│ │ │регистрационного номера. │
│ │ │По требованию участника размещения заказа, подавшего │
│ │ │заявку на участие в открытом аукционе (лоте), │
│ │ │государственным заказчиком/специализированной │
│ │ │организацией (указать) выдается расписка в получении │
│ │ │заявки на участие в открытом аукционе (лоте) с │
│ │ │указанием даты и времени ее получения. │
│ │ │Заявка, полученная государственным │
│ │ │заказчиком/специализированной организацией (указать) │
│ │ │после даты и времени начала рассмотрения заявок на │
│ │ │участие в открытом аукционе, признается опоздавшей. │
│ │ │Такая заявка не рассматривается и в тот же день │
│ │ │возвращается государственным │
│ │ │заказчиком/специализированной организацией (указать) │
│ │ │участнику размещения заказа по адресу, указанному в │
│ │ │заявке на участие в открытом аукционе │
├────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 10. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ│
│АУКЦИОНЕ │
├────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Порядок изменения │Участник размещения заказа, подавший заявку на │
│ │заявок │участие в открытом аукционе, не вправе изменять │
│ │ │заявку на участие в открытом аукционе. Внесение │
│ │ │изменений в заявку допускается путем отзыва ранее │
│ │ │поданной заявки │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Порядок отзыва заявок │Уведомление об отзыве заявки по соответствующему лоту│
│ │ │подается в письменном виде или в форме электронного │
│ │ │документа по форме 2.2, установленной в главе VII │
│ │ │"Образцы форм запросов и уведомлений для участников │
│ │ │размещения заказа" по адресу подачи заявок (понятие │
│ │ │электронного документа см. в главе I). │
│ │ │Уведомление об отзыве заявки на участие в открытом │
│ │ │аукционе (лоте) регистрируется в Журнале регистрации │
│ │ │заявок на участие в открытом аукционе (лоте). │
│ │ │После получения и регистрации уведомления об отзыве │
│ │ │заявки на участие в открытом аукционе (лоте) │
│ │ │государственный заказчик/специализированная │
│ │ │организация (указать) сравнивают индивидуальный │
│ │ │регистрационный (порядковый) номер заявки на участие │
│ │ │в открытом аукционе, дату, время и способ ее подачи │
│ │ │(по Журналу регистрации заявок на участие в открытом │
│ │ │аукционе) и индивидуальный регистрационный │
│ │ │(порядковый) номер, дату, время и способ ее подачи, │
│ │ │указанные в уведомлении об отзыве заявки, если они │
│ │ │совпадают, заявка на участие в открытом аукционе по │
│ │ │соответствующему лоту считается неподанной и Единой │
│ │ │комиссией не рассматривается. Такая заявка │
│ │ │возвращается участнику размещения заказа по адресу, │
│ │ │указанному в заявке на участие в открытом аукционе │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Срок отзыва заявок │В любое время до "__:__" час. (местного времени) │
│ │ │"____" ___________ 201__ г. │
├────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 11. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ │
├────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Дата начала │"____" ________________ 201__ г. │
│ │рассмотрения заявок │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Время начала │"___:___" час. (местного времени) │
│ │рассмотрения заявок │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Место начала │Адрес: _________________________________________ │
│ │рассмотрения заявок │Каб. ____ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Срок рассмотрения │Не более 10 (десяти) дней со дня окончания подачи │
│ │заявок │заявок на участие в открытом аукционе │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│5 │Порядок рассмотрения │Единая комиссия рассматривает заявки на участие в │
│ │заявок │открытом аукционе на соответствие требованиям, │
│ │ │установленным в разделе 7 Информационной карты, и │
│ │ │соответствие участников размещения заказа │
│ │ │требованиям, установленным в разделе 5 Информационной│
│ │ │карты. │
│ │ │На основании результатов рассмотрения заявок на │
│ │ │участие в открытом аукционе Единая комиссия принимает│
│ │ │решение по каждому лоту отдельно: │
│ │ │- о признании открытого аукциона несостоявшимся, │
│ │ │в случае поступления единственной заявки на участие в│
│ │ │открытом аукционе или в случае отсутствия заявок на │
│ │ │участие в открытом аукционе; │
│ │ │- о признании единственной заявки на участие в │
│ │ │открытом аукционе соответствующей требованиям и │
│ │ │условиям документации об открытом аукционе; │
│ │ │- о признании единственной заявки на участие в │
│ │ │открытом аукционе не соответствующей требованиям и │
│ │ │условиям документации об открытом аукционе; │
│ │ │- о допуске участника размещения заказа к │
│ │ │участию в открытом аукционе и о признании участника │
│ │ │размещения заказа участником открытого аукциона; │
│ │ │- об отказе в допуске участнику размещения │
│ │ │заказа к участию в открытом аукционе; │
│ │ │- о признании открытого аукциона несостоявшимся │
│ │ │в связи с отказом в допуске к участию в открытом │
│ │ │аукционе всем участникам размещения заказа или │
│ │ │допуском к участию в открытом аукционе только одного │
│ │ │участника размещения заказа; │
│ │ │- о проведении открытого аукциона │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│6 │Основания для отказа в│1. Участник размещения заказа не представил │
│ │допуске к участию в │документы, перечень которых установлен в пункте 2 │
│ │открытом аукционе │раздела 7 Информационной карты. │
│ │ │2. Установлена недостоверность сведений об │
│ │ │участнике размещения заказа, содержащихся в │
│ │ │представленных им документах, или о поставляемых │
│ │ │товарах, выполняемых работах, оказываемых участником │
│ │ │размещения заказа услугах. │
│ │ │Под "недостоверностью" понимаются неполные, │
│ │ │противоречивые, вызывающие сомнения в своей │
│ │ │достоверности сведения (информация), указанные в │
│ │ │заявке участника размещения заказа, которые не могут │
│ │ │использоваться без дополнительной проверки, в том │
│ │ │числе расхождение в адресе места нахождения участника│
│ │ │размещения заказа, в информации о поставляемых │
│ │ │товарах, выполняемых видах и объемах работ, услуг, │
│ │ │указанных в документах заявки, предусмотренных частью│
│ │ │2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 │
│ │ │№ 94-ФЗ. │
│ │ │3. Участник размещения заказа не соответствует │
│ │ │требованиям, установленным в разделе 5 Информационной│
│ │ │карты. │
│ │ │4. Участник размещения заказа не представил │
│ │ │документ или копию документа, подтверждающего │
│ │ │внесение денежных средств в качестве обеспечения │
│ │ │заявки на участие в открытом аукционе в полном объеме│
│ │ │(размере), если требование обеспечения заявки указано│
│ │ │в разделе 8 Информационной карты. │
│ │ │5. Заявка на участие в открытом аукционе не │
│ │ │соответствует требованиям настоящей документации об │
│ │ │открытом аукционе: │
│ │ │5.1. заявка оформлена с нарушением требований │
│ │ │пункта 1, пункта 3, подпунктов 1, 2, 4, 5 пункта 4 и │
│ │ │подпунктов 1-5 пункта 5 раздела 7 Информационной │
│ │ │карты; │
│ │ │5.2. показатели, характеризующие товары, работы или │
│ │ │услуги, предложенные участником размещения заказа в │
│ │ │заявке на участие в открытом аукционе, не │
│ │ │соответствуют показателям, установленным в главе IV │
│ │ │"Техническое задание (Спецификация)"; │
│ │ │5.3. в заявке представлены сведения и документы, │
│ │ │свидетельствующие о несогласии участника размещения │
│ │ │заказа с условиями настоящего открытого аукциона │
│ │ │(например, протокол разногласий к проекту контракта и│
│ │ │т.п.); │
│ │ │5.4. отсутствуют сведения о стране происхождения │
│ │ │товара (применяется в случае предоставления │
│ │ │преференции участникам размещения заказа, │
│ │ │осуществляющим поставку товаров российского │
│ │ │происхождения). │
│ │ │Единая комиссия обязана отстранить участника │
│ │ │размещения заказа от участия в открытом аукционе по │
│ │ │соответствующему лоту на любом этапе его проведения │
│ │ │вплоть до заключения государственного контракта в │
│ │ │случае установления факта: │
│ │ │- представления заведомо ложных сведений, │
│ │ │содержащихся в документах, представленных участником │
│ │ │размещения заказа в составе заявки на участие в │
│ │ │открытом аукционе; │
│ │ │- проведения ликвидации юридического лица или │
│ │ │принятия арбитражным судом решения о признании │
│ │ │участника размещения заказа (юридического лица или │
│ │ │индивидуального предпринимателя) банкротом и об │
│ │ │открытии конкурсного производства; │
│ │ │- приостановления деятельности участника размещения │
│ │ │заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской│
│ │ │Федерации об административных правонарушениях; │
│ │ │- нахождения имущества участника размещения заказа │
│ │ │под арестом, наложенным по решению суда, балансовая │
│ │ │стоимость которого на момент истечения срока │
│ │ │заключения контракта превышает 25% балансовой │
│ │ │стоимости активов участника размещения заказа по │
│ │ │данным бухгалтерской отчетности за последний │
│ │ │завершенный отчетный период; │
│ │ │- наличия у участника размещения заказа │
│ │ │задолженности по начисленным налогам, сборам и иным │
│ │ │обязательным платежам в бюджеты любого уровня или │
│ │ │государственные внебюджетные фонды за прошедший │
│ │ │календарный год, размер которой превышает 25% │
│ │ │балансовой стоимости активов участника размещения │
│ │ │заказа по данным бухгалтерской отчетности за │
│ │ │последний завершенный отчетный период, при условии, │
│ │ │что участник размещения заказа не обжалует наличие │
│ │ │указанной задолженности в соответствии с │
│ │ │законодательством Российской Федерации │
├────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 12. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА │
├────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Дата проведения │"_____" _____________ 201__ г. │
│ │открытого аукциона │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Время проведения │"__:__" час. (местного времени) │
│ │открытого аукциона │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Место проведения │Адрес: ____________________________________ │
│ │открытого аукциона │Каб. _______ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Возможность │Предусмотрена/не предусмотрена (указать) │
│ │электронной формы │ │
│ │участия в открытом │ │
│ │аукционе │ │
├────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 13. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА │
├────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Срок подписания │Не менее чем через 10 дней со дня размещения на │
│ │государственного │официальном сайте протокола открытого аукциона, │
│ │контракта │протокола рассмотрения заявок на участие в открытом │
│ │ │аукционе (в случае признания аукциона несостоявшимся)│
│ │ │и не более чем через 20 дней со дня подписания │
│ │ │протокола открытого аукциона │
│ │ │ │
│ │ │или │
│ │ │ │
│ │ │с "___" _________201__ г. по "___" _________201__ г. │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Случаи признания │1. Непредставление государственному заказчику в │
│ │участника размещения │установленный срок подписанного государственного │
│ │заказа уклонившимся от│контракта. │
│ │заключения контракта │2. Не представление государственному заказчику в │
│ │ │установленный срок обеспечения исполнения контракта │
│ │ │(при установлении) │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Последствия уклонения │В случае если участник размещения заказа (участник │
│ │от заключения │открытого аукциона), с которым заключается контракт, │
│ │контракта │уклонился от его заключения, сведения о таком │
│ │ │участнике размещения заказа (участнике открытого │
│ │ │аукциона) включаются в реестр недобросовестных │
│ │ │поставщиков. │
│ │ │Наличие сведений о поставщике (исполнителе, │
│ │ │подрядчике) в реестре недобросовестных поставщиков │
│ │ │лишает его права участия в торгах и запросах │
│ │ │котировок сроком на 2 (два) года │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Условие заключения │В случае если победителем открытого аукциона признан │
│ │контракта на поставку │участник аукциона, заявка которого содержит │
│ │товаров, происходящих │предложение о поставке товаров, происходящих из │
│ │из иностранных │иностранных государств, государственный контракт │
│ │государств │заключается по цене, предложенной таким участником │
│ │ │аукциона, сниженной на 15% от предложенной цены │
│ │ │контракта (лота) │
├────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 14. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА │
├────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Размер обеспечения │________________ руб. __________ копеек │
│ │исполнения контракта │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Обязательства по │(Указать обязательства, подлежащие обеспечению) │
│ │государственному │- │
│ │контракту, подлежащие │- │
│ │обеспечению │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Срок предоставления │До даты заключения государственного контракта. │
│ │обеспечения исполнения│В противном случае обеспечение исполнения контракта │
│ │контракта │считается непредоставленным │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Способ обеспечения │Способ обеспечения исполнения контракта определяется │
│ │исполнения контракта │участником открытого аукциона самостоятельно: │
│ │ │- безотзывная банковская гарантия, или │
│ │ │- договор поручительства, или │
│ │ │- передача государственному заказчику в залог │
│ │ │денежных средств (в том числе в форме вклада │
│ │ │(депозита), или │
│ │ │- страхование ответственности по │
│ │ │контракту/страхование ответственности по контракту не│
│ │ │допускается (указать) │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│5 │Требования к │- Безотзывная банковская гарантия должна │
│ │безотзывной банковской│соответствовать требованиям, установленным │
│ │гарантии │Гражданским кодексом Российской Федерации, а также │
│ │ │иным законодательством Российской Федерации; │
│ │ │- в безотзывной банковской гарантии в обязательном │
│ │ │порядке должна быть указана сумма, в пределах которой│
│ │ │банк гарантирует исполнение обязательств по │
│ │ │контракту, которая должна быть не менее размера │
│ │ │обеспечения исполнения контракта; │
│ │ │- безотзывная банковская гарантия должна содержать │
│ │ │указание на контракт, исполнение которого она │
│ │ │обеспечивает, путем указания на стороны контракта, │
│ │ │название предмета контракта и ссылки на протокол │
│ │ │открытого аукциона (протокол рассмотрения заявок на │
│ │ │участие в открытом аукционе) как основание заключения│
│ │ │контракта; │
│ │ │- в безотзывной банковской гарантии прямо должно │
│ │ │быть предусмотрено право государственного заказчика │
│ │ │на истребование суммы банковской гарантии полностью │
│ │ │или частично в случае ненадлежащего исполнения │
│ │ │поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих │
│ │ │обязательств по контракту в предусмотренные сроки или│
│ │ │расторжения контракта и его отказа вернуть полученную│
│ │ │сумму аванса. При этом должно быть предусмотрено, что│
│ │ │для истребования суммы обеспечения исполнения │
│ │ │контракта государственный заказчик направляет в банк │
│ │ │письменное требование, оригинал банковской гарантии, │
│ │ │прочие документы, подтверждающие выплату поставщику │
│ │ │(подрядчику, исполнителю) аванса по контракту и(или) │
│ │ │ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, │
│ │ │исполнителем) своих обязательств по контракту; │
│ │ │- безотзывная банковская гарантия должна содержать │
│ │ │указание на согласие банка с тем, что изменения и │
│ │ │дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его │
│ │ │от обязательств по соответствующей банковской │
│ │ │гарантии │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│6 │Требования к договору │- Договор страхования ответственности должен │
│ │страхования │соответствовать требованиям, установленным │
│ │ответственности по │Гражданским кодексом Российской Федерации, а также │
│ │контракту │иным законодательством Российской Федерации; │
│ │ │- в договоре страхования ответственности в │
│ │ │обязательном порядке должна быть указана сумма, на │
│ │ │которую страхуется ответственность победителя │
│ │ │открытого аукциона или участника размещения заказа, с│
│ │ │которым заключается контракт, которая должна быть не │
│ │ │менее размера обеспечения исполнения контракта; │
│ │ │- страхование должно покрывать случаи ненадлежащего │
│ │ │исполнения победителем открытого аукциона или │
│ │ │участником размещения заказа, с которым заключается │
│ │ │контракт, своих обязательств по контракту; │
│ │ │- договор страхования должен содержать указание на │
│ │ │соответствующий контракт путем указания на стороны │
│ │ │контракта, название предмета контракта и ссылки на │
│ │ │протокол открытого аукциона (протокол рассмотрения │
│ │ │заявок на участие в открытом аукционе) как основание │
│ │ │заключения контракта; │
│ │ │- получателем страхового возмещения (страховой │
│ │ │суммы) - выгодоприобретателем в договоре страхования │
│ │ │ответственности по контракту должен быть указан │
│ │ │государственный заказчик, страхователем - поставщик │
│ │ │(подрядчик, исполнитель); │
│ │ │- в договоре страхования ответственности по │
│ │ │контракту должно быть прямо предусмотрено право │
│ │ │государственного заказчика на истребование суммы │
│ │ │страхового возмещения (страховой суммы) полностью или│
│ │ │частично в случае ненадлежащего исполнения │
│ │ │поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих │
│ │ │обязательств по контракту в предусмотренные сроки или│
│ │ │расторжения контракта и его отказа вернуть полученную│
│ │ │сумму аванса. При этом должно быть предусмотрено, что│
│ │ │для истребования суммы обеспечения исполнения │
│ │ │контракта государственный заказчик направляет в │
│ │ │страховую организацию письменное требование, оригинал│
│ │ │договора страхования ответственности, прочие │
│ │ │документы, подтверждающие выплату поставщику │
│ │ │(подрядчику, исполнителю) аванса по контракту и(или) │
│ │ │ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, │
│ │ │исполнителем) своих обязательств по контракту; │
│ │ │- договор страхования ответственности должен │
│ │ │содержать указание на согласие страховщика с тем, что│
│ │ │изменения и дополнения, внесенные в контракт, не │
│ │ │освобождают его от обязательств по соответствующему │
│ │ │договору страхования; │
│ │ │- в соответствии с правилами страхования в договоре │
│ │ │страхования ответственности должно быть установлено, │
│ │ │что страховым случаем является любое ненадлежащее │
│ │ │исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) │
│ │ │обязательств по контракту (вне зависимости от причин │
│ │ │и обстоятельств его возникновения), которое может │
│ │ │привести к наступлению ответственности поставщика │
│ │ │(подрядчика, исполнителя) в виде неустойки и(или) │
│ │ │убытков. Указанное условие не может распространяться │
│ │ │исключительно на ненадлежащее исполнение поставщиком │
│ │ │(подрядчиком, исполнителем) обязательств по │
│ │ │контракту, возникшее прямо или косвенно в результате │
│ │ │наступления обстоятельств непреодолимой силы (войны, │
│ │ │террористические акты, землетрясения, наводнения и │
│ │ │иные стихийные бедствия); │
│ │ │- договор страхования ответственности не должен │
│ │ │содержать ссылки на необходимость представления │
│ │ │выгодоприобретателем судебного решения для получения │
│ │ │страхового возмещения. Договор страхования не должен │
│ │ │содержать условий или требований, противоречащих │
│ │ │вышеуказанным или делающих вышеуказанные условия │
│ │ │невозможными; │
│ │ │- обязательными приложениями к договору страхования │
│ │ │ответственности являются копия лицензии страховой │
│ │ │организации на осуществление страховой деятельности │
│ │ │со всеми приложениями и правила страхования │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│7 │Требования к залогу │- Денежные средства, вносимые в обеспечение │
│ │денежных средств │исполнения контракта, в качестве залога должны быть │
│ │ │перечислены на счет государственного заказчика, в │
│ │ │сумме не менее размера обеспечения исполнения │
│ │ │контракта; │
│ │ │- договор залога денежных средств должен │
│ │ │соответствовать требованиям, установленным │
│ │ │Гражданским кодексом Российской Федерации, а также │
│ │ │иным законодательством Российской Федерации; │
│ │ │- денежные средства возвращаются поставщику │
│ │ │(подрядчику, исполнителю), с которым заключен │
│ │ │государственный контракт, при условии надлежащего │
│ │ │исполнения им всех своих обязательств по │
│ │ │государственному контракту по истечении │
│ │ │установленного срока и после получения │
│ │ │государственным заказчиком соответствующего │
│ │ │письменного требования поставщика (подрядчика, │
│ │ │исполнителя); │
│ │ │- денежные средства возвращаются на счет поставщика │
│ │ │(исполнителя, подрядчика), реквизиты которого указаны│
│ │ │в письменном требовании │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│8 │Реквизиты счета для │ │
│ │перечисления денежных │ │
│ │средств │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│9 │Требования к договору │- Договор банковского вклада должен соответствовать │
│ │банковского вклада │требованиям, установленным Гражданским кодексом │
│ │(депозита) │Российской Федерации и иным законодательством │
│ │ │Российской Федерации; │
│ │ │- поставщик (подрядчик, исполнитель) по │
│ │ │государственному контракту согласовывает с │
│ │ │государственным заказчиком банк, с которым будет │
│ │ │заключаться договор банковского вклада и его │
│ │ │существенные условия; │
│ │ │- в договоре банковского вклада должна быть указана │
│ │ │сумма обеспечения исполнения государственного │
│ │ │контракта, которая должна быть не менее размера │
│ │ │обеспечения исполнения контракта; │
│ │ │- договор банковского вклада должен содержать │
│ │ │указание на соответствующий государственный контракт,│
│ │ │в том числе указание на стороны контракта, название │
│ │ │предмета контракта и ссылки на протокол открытого │
│ │ │аукциона (протокол рассмотрения заявок на участие в │
│ │ │открытом аукционе) как основание заключения │
│ │ │государственного контракта │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│10 │Требования к договору │Договор поручительства должен соответствовать │
│ │поручительства и │требованиям, установленным Гражданским кодексом │
│ │поручителю │Российской Федерации, а также иными нормативными │
│ │ │правовыми актами Российской Федерации. │
│ │ │Договор поручительства должен быть совершен в │
│ │ │письменной форме. │
│ │ │В договоре поручительства в обязательном порядке │
│ │ │должны быть указаны: │
│ │ │- стороны договора поручительства (заказчик и │
│ │ │поручитель); │
│ │ │- обеспечиваемые поручительством обязательства; │
│ │ │- размер ответственности поручителя перед │
│ │ │заказчиком; │
│ │ │- форма ответственности поручителя перед заказчиком; │
│ │ │- обязанность поручителя отвечать перед заказчиком │
│ │ │за неисполнение обязательств по контракту; │
│ │ │- срок действия поручительства. │
│ │ │К договору поручительства прикладываются следующие │
│ │ │документы в отношении поручителя: │
│ │ │- копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного │
│ │ │в налоговый орган в установленном порядке на │
│ │ │последнюю отчетную дату или, если договор │
│ │ │поручительства заключен до истечения срока │
│ │ │представления отчетности по окончании периода, │
│ │ │установленного законодательством Российской Федерации│
│ │ │о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату │
│ │ │(далее - бухгалтерская отчетность); │
│ │ │- документ, подтверждающий полномочия лица на │
│ │ │осуществление действий от имени поручителя (копия │
│ │ │решения о назначении или об избрании либо копия │
│ │ │приказа о назначении физического лица на должность, в│
│ │ │соответствии с которым такое физическое лицо обладает│
│ │ │правом действовать от имени поручителя без │
│ │ │доверенности); │
│ │ │- в случае если от имени поручителя действует иное │
│ │ │лицо: │
│ │ │- доверенность на осуществление действий от │
│ │ │имени поручителя, заверенная печатью поручителя и │
│ │ │подписанная руководителем поручителя или │
│ │ │уполномоченным этим руководителем лицом, либо │
│ │ │нотариально заверенная копия такой доверенности; │
│ │ │- копия решения о назначении или об избрании │
│ │ │либо копия приказа о назначении физического лица на │
│ │ │должность, в соответствии с которым такое физическое │
│ │ │лицо обладает правом действовать от имени поручителя │
│ │ │без доверенности; │
│ │ │- копии учредительных документов поручителя. │
│ │ │Все листы представляемых документов должны быть │
│ │ │прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны │
│ │ │уполномоченным лицом поручителя. │
│ │ │Поручителем по договору поручительства может │
│ │ │выступать юридическое лицо, государственная │
│ │ │регистрация которого осуществлена в установленном │
│ │ │порядке на территории Российской Федерации. │
│ │ │Поручитель должен соответствовать следующим │
│ │ │требованиям: │
│ │ │- капитал и резервы поручителя должны составлять не │
│ │ │менее чем триста миллионов рублей по данным │
│ │ │бухгалтерской отчетности (далее - капитал и резервы);│
│ │ │- размер поручительства на должен превышать 10% │
│ │ │размера капитала и резервов │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│11 │Порядок предоставления│Оригинал банковской гарантии, договора залога │
│ │обеспечения исполнения│денежных средств, договор страхования ответственности│
│ │контракта │по государственному контракту, договор поручительства│
│ │ │или договор банковского вклада (депозит) передаются │
│ │ │государственному заказчику по каждому лоту отдельно. │
│ │ │Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения│
│ │ │исполнения государственного контракта подтверждается:│
│ │ │- оригиналом платежного поручения с отметкой │
│ │ │банка об оплате, или │
│ │ │- оригиналом квитанции, чека (в случае наличной │
│ │ │формы оплаты), или │
│ │ │- оригинальной выпиской из банка (в случае, если │
│ │ │перевод денежных средств осуществлялся при помощи │
│ │ │системы "Банк-клиент"). │
│ │ │В случае если по каким-либо причинам обеспечение │
│ │ │исполнения обязательств по государственному контракту│
│ │ │перестало быть действительным, закончило свое │
│ │ │действие или иным образом перестало обеспечивать │
│ │ │исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) │
│ │ │своих обязательств по государственному контракту, │
│ │ │соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) │
│ │ │должен в течение 10 (десяти) банковских дней │
│ │ │предоставить государственному заказчику иное (новое) │
│ │ │надлежащее обеспечение исполнение обязательств по │
│ │ │государственному контракту на тех же условиях и в том│
│ │ │же размере │
└────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘
Глава III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Открытый аукцион проводится в присутствии членов Единой комиссии, представителей государственного заказчика, участников открытого аукциона или их представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается непосредственно перед началом открытого аукциона из числа членов Единой комиссии большинством голосов.
1.2. Участники открытого аукциона или их представители за 15 минут до начала открытого аукциона по соответствующему лоту регистрируются в Журнале регистрации представителей участников открытого аукциона. Регистрация участников открытого аукциона прекращается до начала открытого аукциона по каждому лоту, и Журнал регистрации участников открытого аукциона закрывается.
1.3. Регистрация представителей участников открытого аукциона осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность (паспорта), а также доверенности (в случае участия лица, не уполномоченного действовать от имени участника аукциона без доверенности), предъявляемых непосредственно при регистрации.
1.4. При регистрации участники открытого аукциона или их представители расписываются в ознакомлении с порядком проведения открытого аукциона, получают карточки с регистрационными номерами (далее - карточки). Карточку получает только одно лицо (представитель) участника открытого аукциона.
1.5. Регистрация на участие в открытом аукционе по соответствующему лоту одного и того же лица в качестве представителя 2 (двух) и более участников открытого аукциона не допускается.
1.6. При проведении открытого аукциона по каждому лоту в зал для проведения аукциона приглашаются участники открытого аукциона или их представители, зарегистрированные в вышеуказанном порядке по соответствующему лоту, имеющие карточку, а также не более одного представителя участника открытого аукциона, имеющего полномочия на присутствие на процедуре открытого аукциона, и зарегистрированные в Журнале регистрации участников открытого аукциона (по согласованию с Единой комиссией).
2. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
2.1. В открытом аукционе по конкретному лоту могут участвовать только те участники размещения заказа, которые были признаны участниками открытого аукциона по данному лоту и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте). Иные представители участников, не имеющие карточки, в открытом аукционе не участвуют (не подают предложение о цене контракта).
2.2. Участники открытого аукциона или их представители, опоздавшие на регистрацию, считаются неявившимися и в зал для проведения аукциона не допускаются.
2.3. Участники открытого аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио(видео)запись процедуры открытого аукциона, должны поставить в известность Единую комиссию. Видеозапись осуществляется с места, указанного председателем (председательствующим) Единой комиссии.
2.4. Подтверждением согласия с начальной (максимальной) ценой контракта (лота) является поданная участником открытого аукциона заявка, регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту.
2.5. Участники открытого аукциона или их представители занимают места напротив Единой комиссии.
2.6. Во время проведения открытого аукциона участникам запрещается:
2.6.1. перебивать и переспрашивать аукциониста;
2.6.2. комментировать и оспаривать действия аукциониста и Единой комиссии;
2.6.3. вступать в переговоры с другими участниками открытого аукциона;
2.6.4. держать карточку всегда поднятой;
2.6.5. перемещаться по залу;
2.6.6. разговаривать и использовать средства связи.
2.7. Участники открытого аукциона, нарушившие общественный порядок при проведении открытого аукциона, лишаются права участия в открытом аукционе (присутствия на открытом аукционе) и удаляются из зала представителями правоохранительных органов или службы охраны.
3. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
3.1. Аукцион начинается с объявления аукционистом:
- номера лота,
- предмета контракта (лота),
- начальной (максимальной) цены контракта (лота), а также в установленных Законом о размещении заказов случаях общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги связи, юридических услуг;
- размера "шага аукциона", выраженного в процентах и рублях;
- наименования участников размещения заказа, допущенных к участию в открытом аукционе,
- наименования участников, которые не явились на участие в открытом аукционе,
- наличия участников размещения заказа, предлагающих к поставке товары российского происхождения (в случае если установлены преференции участникам размещения заказа, осуществляющим поставку товаров российского происхождения),
- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и(или) организаций инвалидов (в случае если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для таких участников),
- о начале проведения открытого аукциона (по лоту).
3.2. После объявления сведений, указанных в пункте 3.1, аукционист предлагает участникам открытого аукциона подавать предложения по начальной (максимальной) цене контракта, пониженной на "шаг аукциона" (далее - текущая цена).
3.3. Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на "шаг аукциона", объявляется аукционистом 3 раза, сопровождается ударом молотка и заявляется участниками открытого аукциона путем поднятия карточек на высоту вытянутой руки (выше головы). Предложение, поданное путем поднятия карточки на высоту невытянутой руки (ниже головы), не фиксируется, при этом данная цена переторговывается.
3.4. Участник открытого аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от первого удара молотка аукциониста после оглашения им следующей возможной цены контракта (лота) до третьего удара молотка включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.
3.5. Участником, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первый поднявший карточку. При этом аукционист называет номер карточки такого участника открытого аукциона, указывает на него, объявляет заявленную им цену как последнее предложение о цене контракта. Участник открытого аукциона обязан опустить карточку после объявления аукционистом вышеназванной информации.
3.6. Далее аукционист объявляет о приеме предложений по текущей цене, полученной путем снижения последней названной цены еще на один "шаг аукциона" (оглашает текущую цену контракта для заявления ее участниками открытого аукциона).
3.7. Подавать предложения о цене контракта до приглашения аукциониста (объявления следующей возможной цены контракта (лота) не допускается. Предложения о цене контракта, сделанные до объявления следующей возможной цены лота и первого удара молотка, не фиксируются, при этом данная цена переторговывается.
3.8. После заявления одним или несколькими участниками открытого аукциона предлагаемой аукционистом цены аукционист оглашает следующую возможную цену контракта (лота) и повторяет ее 3 (три) раза.
3.9. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников открытого аукциона по объявленной аукционистом текущей цене (последнее предложение, пониженное на "шаг аукциона") и ее троекратном повторении аукционист снижает "шаг аукциона" на 0,5%, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5% начальной (максимальной) цены контракта.
3.10. При заявлении одним или несколькими участниками открытого аукциона предлагаемой аукционистом цены, сложившейся на пониженном "шаге аукциона" (например: 4,5%, 4% и т.д.), снижение последнего предложения о цене контракта производится на установленный к тому моменту "новый шаг аукциона" (соответственно, 4,5%, 4%, 3,5%...0,5%). Такое снижение "шага аукциона" осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5% начальной (максимальной) цены контракта. Если до третьего повторения указанной выше цены и удара молотка ни один из участников открытого аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, открытый аукцион завершается.
3.11. После каждого снижения начальной (максимальной) цены контракта на "шаг аукциона" аукционист трижды с равными короткими промежутками времени повторяет последнее предложение о цене контракта, полученное после такого снижения.
3.12. В случае одновременного поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников открытого аукциона первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае возникновения спорных ситуаций по определению участника открытого аукциона, поднявшего свою карточку ранее других, решение о признании такого участника первым предложившим цену контракта принимает аукционист, при этом аукционист вправе запросить мнение Единой комиссии, которое определяется путем голосования большинством голосов.
3.13. При проведении открытого аукциона могут объявляться перерывы. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.
3.14. Открытый аукцион продолжается в случаях, когда:
3.14.1. поступило одно предложение участника открытого аукциона о цене контракта путем поднятия карточки и одновременно означает снижение начальной (максимальной) цены контракта на "шаг аукциона", после чего начинается новый торг;
3.14.2. поступило несколько предложений участников открытого аукциона о цене контракта путем поднятия нескольких карточек и одновременно означает снижение начальной (максимальной) цены контракта на "шаг аукциона", после чего начинается новый торг;
3.14.3. не поступило ни одного предложения о цене контракта после третьего оглашения аукционистом последнего предложения о цене контракта, полученного после снижения цены контракта на "шаг аукциона", и одновременно означает снижение "шага аукциона" на 0,5 процента начальной цены контракта, после чего начинается новый торг;
3.14.4. начальная (максимальная) цена контракта снижена до нуля. В этом случае проводится аукцион на продажу права заключить государственный контракт.
3.15. Особенности проведения аукциона на продажу права заключить государственный контракт:
3.15.1. аукционист объявляет о приеме предложений по текущей цене права заключения государственного контракта, полученной путем повышения последней названной цены контракта, равной нулю, на "шаг аукциона", сложившийся при проведении аукциона (оглашает текущую цену контракта для заявления ее участниками открытого аукциона);
3.15.2. при отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников открытого аукциона по объявленной аукционистом текущей цене и ее троекратном повторении аукционист снижает "шаг аукциона" на 0,5%, т.е. уменьшает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5% начальной (максимальной) цены контракта;
3.15.3. при наличии предложений аукцион продолжается путем повышения текущей цены на сложившийся "шаг аукциона";
3.15.4. аукцион завершается в случае, если после троекратного объявления текущей цены права заключения государственного контракта не поступило предложений от участников открытого аукциона и "шаг аукциона" снижен до 0,5% начальной (максимальной) цены контракта.
3.16. Победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену государственного контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:
- право заключить государственный контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля и проводится открытый аукцион на продажу права заключить государственный контракт. В этом случае победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить государственный контракт;
- выполнение технического обслуживания и(или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом аукционе, и цена единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования. При заключении государственного контракта цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей, содержащемся в документации об аукционе, и цена единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования определяются путем снижения начальной (максимальной) цены каждой запасной части и начальной (максимальной) цены единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования пропорционально снижению общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования;
- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги;
- право заключить государственный контракт на выполнение иных работ, оказание иных услуг цена контракта снижена до нуля и проводится открытый аукцион на продажу права заключить государственный контракт. В этом случае победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить государственный контракт.
4. ОКОНЧАНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
4.1. После проведения открытого аукциона по всем лотам председательствующий на заседании Единой комиссии предлагает утвердить результаты открытого аукциона.
4.2. После объявления результатов открытого аукциона участники открытого аукциона обязаны сдать карточки и покинуть помещение, где проводился аукцион.
Глава IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ
ПО ЛОТУ № ___
1. Наименование товаров.
2. Количество товаров.
3. Требования к качеству товаров.
4. Требования к техническим характеристикам товаров.
5. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров.
6. Требования к безопасности товаров.
7. Требования к размерам товаров.
8. Требования к упаковке товаров.
9. Требования к отгрузке товаров.
10. Требование о соответствии товаров образцу/макету/изображению в трехмерном измерении.
11. Иные показатели, связанные с определением соответствия товаров потребностям государственного заказчика:
11.1. Требования к сроку предоставления гарантий качества товаров (при необходимости);
11.2. Требования к объему предоставления гарантий качества товаров (при необходимости);
11.3. Требования к обслуживанию товаров и расходам на эксплуатацию (при необходимости) и т.п.
Приложение: Образец/макет/изображение товара в трехмерном измерении или
условия осмотра образца/макета товаров на ___ л.
Приложение
к Техническому заданию (Спецификации)
УСЛОВИЯ ОСМОТРА ОБРАЗЦА/МАКЕТА ТОВАРОВ
Место осмотра
Дата начала осмотра
"___" __________ 201__ г.
Дата окончания осмотра
"___" __________ 201__ г.
Порядок осмотра
График осмотра
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЛОТУ № ___
1. Наименование работ.
2. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию.
3. Объем работ.
4. Требования к качеству работ.
5. Требования к техническим характеристикам работ.
6. Требования к безопасности работ.
7. Требования к результатам работ.
8. Иные показатели, связанные с определением соответствия работ потребностям государственного заказчика:
8.1. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ (при необходимости);
8.2. Требования к объему предоставления гарантий качества работ (при необходимости).
Приложение: Проектно-сметная документация, чертежи и т.д. на ___ л.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ЛОТУ № __
1. Наименование услуг.
2. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию, услуг связи, юридических услуг.
3. Объем услуг.
4. Требования к качеству услуг.
5. Требования к техническим характеристикам услуг.
6. Требования к безопасности услуг.
7. Иные показатели, связанные с определением соответствия услуг потребностям государственного заказчика:
7.1. Требования к сроку предоставления гарантий качества услуг (при необходимости);
7.2. Требования к объему предоставления гарантий качества услуг (при необходимости).
Глава V. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТУ № ______
1. Преамбула.
2. Предмет государственного контракта.
3. Цена государственного контракта и порядок расчетов.
4. Срок исполнения государственного контракта.
5. Права и обязанности сторон.
6. Порядок приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
7. Ответственность сторон.
8. Гарантийные обязательства.
9. Форс-мажорные обстоятельства.
10. Порядок урегулирования споров.
11. Вступление государственного контракта в силу.
12. Расторжение и изменение государственного контракта.
13. Заключительные положения.
14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
Глава VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
ФОРМА 1.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ
ОПИСЬ
ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Наименование предмета открытого аукциона
(лота) ________________________________
Номер лота ________________________________
№
п/п
Заголовок документа
Реквизиты документа
(номер, дата выдачи
(составления)
Количество
листов
Номер
листа
1
2
3
4
5
...
ИТОГО _________________________________________________________ документов.
(цифрами и прописью)
Количество листов в заявке _______________________________________________.
(цифрами и прописью)
Дата "____" _______________ 201_ г.
Примечание: В данной форме указывается полный перечень документов, которые
представлены участником размещения заказа в составе заявки на
участие в открытом аукционе по соответствующему лоту.
ФОРМА 1.2. ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
СВЕДЕНИЯ
ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
1
Фирменное наименование (наименование)
2
Организационно-правовая форма
3
Место нахождения
4
Почтовый адрес
5
Номер контактного телефона
6
Непроведение ликвидации участника
размещения заказа и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника
размещения заказа банкротом и об
открытии конкурсного производства
Указать проводится/
не проводится
7
Неприостановление деятельности участника
размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях
Указать приостановлена/
не приостановлена
8
Отсутствие задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер
которой превышает 25% балансовой
стоимости активов участника размещения
заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный
отчетный период
Указать размер задолженности
___________ руб. _________%
9
Суммарная доля участия Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований,
иностранных юр. лиц, иностранных
граждан, общественных и религиозных
организаций (объединений),
благотворительных и иных фондов в
уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) участника размещения заказа
Продекларировать долю
участия __________%
10
Доля участия, принадлежащая одному или
нескольким юр. лицам, не являющимся
субъектами малого и среднего
предпринимательства, в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде)
участника размещения заказа
Продекларировать долю
участия __________%
11
Средняя численность работников за
предшествующий календарный год (в том
числе работников, работающих по
договорам гражданско-правового характера
и по совместительству, работников
филиалов, представительств и других
обособленных подразделений юр. лица)
Продекларировать количество
работников
__________ чел.
12
Выручка от реализации товаров (работ,
услуг) за предшествующий год без учета
НДС
Продекларировать размер
выручки __________ млн. руб.
Примечание: Место нахождения участника размещения заказа, указанное в п. 3 настоящей формы, должно соответствовать адресу (месту нахождения) в Российской Федерации, указанному в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, в учредительных документах участника размещения заказа.
Юридические лица, созданные в течение года, в котором подается заявка на участие в открытом аукционе, по пунктам 11 и 12 указывают сведения за период, прошедший со дня их государственной регистрации до окончания месяца, предшествующего месяцу подачи заявки.
СВЕДЕНИЯ
ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА - ИНДИВИДУАЛЬНОМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ
1
Фамилия, имя, отчество
2
Паспортные данные:
2.1
серия паспорта
2.2
номер паспорта
2.3
дата выдачи паспорта
2.4
орган, выдавший паспорт
3
Место жительства
4
Номер контактного телефона
5
Отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника размещения заказа
банкротом и об открытии конкурсного
производства
Указать проводится/
не проводится
6
Неприостановление деятельности участника
размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях
Указать приостановлена/
не приостановлена
7
Отсутствие задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер
которой превышает 25% балансовой
стоимости активов участника размещения
заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный
отчетный период
Указать размер задолженности
___________ руб. _________%
8
Средняя численность работников за
предшествующий календарный год (в том
числе работников, работающих по
договорам гражданско-правового характера
и по совместительству)
Продекларировать количество
работников __________ чел.
9
Выручка от реализации товаров (работ,
услуг) за предшествующий год без учета
НДС
Продекларировать размер
выручки __________ млн. руб.
Примечание: Место жительства участника размещения заказа, указанное в п. 3 настоящей формы, должно соответствовать адресу (месту нахождения) в Российской Федерации, указанному в выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные в течение года, в котором подается заявка на участие в открытом аукционе, по пунктам 8 и 9 указывают сведения за период, прошедший со дня их государственной регистрации до окончания месяца, предшествующего месяцу подачи заявки.
ФОРМА 1.3. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ, КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ
СВЕДЕНИЯ
О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ)
ТОВАРОВ
№
п/п
Наименование
товара с
указанием
марки
(модели)
Характеристики товара
Страна
происхождения
товара <*>
Технические,
функциональные
и качественные
характеристики
Размер
(габариты),
упаковка
(фасовка)
Количество
товара в
единицах
измерения
1
2
3
4
5
6
Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара несу в полном объеме.
Форма заполняется участником размещения заказа.
--------------------------------
<*> Примечание: Графа заполняется в обязательном порядке в случае предоставления приоритета товарам (работам, услугам) российского происхождения по отношению к товарам (работам, услугам), происходящим из иностранного государства. В соответствии со статьей 30 Таможенного кодекса Российской Федерации под страной происхождения товара понимается страна, в которой товары были полностью произведены и подвергнуты достаточной переработке, а также группа стран.
Если в производстве товара участвуют 2 страны и более, страной происхождения товара считается страна, в которой были осуществлены последние операции по переработке или изготовлению товара.
Приспособления, принадлежности, запасные части и инструменты, предназначенные для использования вместе с машинами, оборудованием, аппаратами или транспортными средствами, считаются происходящими из той же страны, что и машины, оборудование, аппараты или транспортные средства, если они ввозятся и используются совместно по техническим документам (статьи 31-33 Таможенного кодекса Российской Федерации).
За представление недостоверных сведений о стране происхождения товара предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 14.10).
СВЕДЕНИЯ
О КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ
Участник размещения заказа ________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
предлагает выполнить работы (оказать услуги) ______________________________
(наименование работ (услуг)
со следующими характеристиками:
Предложения участника размещения заказа
(раскрыть) <*>
--------------------------------
<*> Примечание: Предложение участника размещения заказа представляется в произвольной форме, в виде описания исполнения требований главы IV "Техническое задание (Спецификация)".
Все показатели, характеризующие работы или услуги, установленные в главе IV "Техническое задание (Спецификация)", должны быть отражены в предложении участника размещения заказа. Показатели, характеризующие работы или услуги, должны соответствовать показателям, установленным в главе IV "Техническое задание (Спецификация)".
Глава VII. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ЗАПРОСОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ФОРМА 2.1. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата Кому
"___" __________ 201_ года _________________________________________
(наименование государственного заказчика)
ЗАПРОС
О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Предмет государственного контракта
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
3. Положения документации об открытом аукционе
(пункт, раздел), которые требуют разъяснения
Вопрос
_______________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись, печать) (Ф.И.О.)
ФОРМА 2.2. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата Кому
"___" __________ 201_ года ________________________________________
(наименование государственного заказчика
специализированной организации)
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Предмет государственного контракта
Номер лота
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
3. Сведения об отзываемой заявке на участие в открытом аукционе
Регистрационный номер заявки
Дата подачи заявки
Время подачи заявки
Способ подачи заявки
_______________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись, печать) (Ф.И.О.)
Примечание: Номер закупки, регистрационный номер заявки, а также дата,
время, способ подачи заявки на участие в открытом аукционе
должны соответствовать сведениям из расписки в получении заявки
на участие в открытом аукционе.
ФОРМА 2.3. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата Кому
"___" __________ 201_ года _________________________________________
(наименование государственного заказчика)
ЗАПРОС
О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Предмет государственного контракта
Дата и номер протокола открытого аукциона
(протокола рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе)
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
3. Суть запроса о разъяснении результатов открытого аукциона
_______________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись, печать) (Ф.И.О.)
Приложение 33
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
РАЗЪЯСНЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Предмет государственного контракта (лота)
Реквизиты запроса о разъяснении
результатов открытого аукциона
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Почтовый адрес
3. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
4. Разъяснение результатов открытого аукциона
Приложение 34
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ФОРМИРУЕМЫХ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ
ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ
УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ПЕРМСКОГО КРАЯ ПУТЕМ
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
(в ред. Приказа Министерства развития предпринимательства и торговли Пермского края от 17.11.2010 № СЭД-03.01-04-312)
Общие требования к заполнению типовых форм документов
В графе "Номер и название закупки" указываются номер и название закупки, присвоенные данной закупке в автоматизированной системе на основе ПП "Госзакупки".
Сведения об уполномоченном органе указываются в документах, формируемых при размещении заказов путем проведения открытого аукциона, только при проведении совместных торгов. В остальных случаях данный раздел исключается.
Приложение 1 "Решение о проведении открытого аукциона"
1.1. Решение о проведении открытого аукциона оформляется по каждому открытому аукциону.
1.2. В качестве согласующих при проведении открытого аукциона устанавливаются должностные лица государственного заказчика, ответственные за соответствующий этап подготовки процедуры.
Приложение 2 "Извещение о проведении открытого аукциона"
2.1. Извещение о проведении открытого аукциона размещается на официальном сайте и в официальном печатном издании одновременно.
Сведения, указанные в извещении о проведении открытого аукциона, размещаемом на официальном сайте, должны соответствовать сведениям, указанным в опубликованном в официальном печатном издании извещении о проведении открытого аукциона.
2.2. В графе "Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг" в случае невозможности указания полного перечня и количества поставляемых товаров (при установлении позиций внутри одного лота), объема выполняемых работ, оказываемых услуг должна содержаться ссылка "Подробные характеристики товаров (объем выполняемых работ, оказываемых услуг) указаны в главе IV "Техническое задание (Спецификация)" документации об открытом аукционе".
2.3. В случае установления платы за предоставление документации об открытом аукционе в письменной форме размер указанной платы не должен превышать расходы государственного заказчика на изготовление копии документации об открытом аукционе и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи.
Если плата за предоставление документации об открытом аукционе не устанавливается, в соответствующих строках указывается фраза "Не установлена".
2.4. Документация об открытом аукционе предоставляется в письменной форме по запросу участника размещения заказа после внесения им платы за предоставление такой документации (в случае установления). Предоставление документации об открытом аукционе в форме электронного документа или по электронной почте (на электронном носителе) осуществляется без взимания платы.
2.5. Начиная с даты опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона документация об открытом аукционе должна предоставляться в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного запроса участника размещения заказа.
2.6. Государственный заказчик вправе устанавливать преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и(или) организациям инвалидов в отношении предлагаемой цены контракта в размере до 15% в порядке и в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2008 N 175.
Под организациями инвалидов понимаются:
- общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем 80% численности,
- организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем 50%, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем 25%.
В соответствии со ст. 5 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" уголовно-исполнительная система включает в себя:
1) учреждения, исполняющие наказания;
2) территориальные органы уголовно-исполнительной системы;
3) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.02.2000 N 89 "Об утверждении Перечня видов предприятий, учреждений и организаций, входящих в уголовно-исполнительную систему" к учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы относятся:
базы материально-технического и военного снабжения;
управления строительства;
центральные ремонтно-механические мастерские и ремонтно-эксплуатационные предприятия;
межрегиональные ремонтно-восстановительные базы;
центры инженерно-технического обеспечения;
центральный узел связи;
автомобильные и железнодорожные хозяйства;
жилищно-коммунальные хозяйства;
подразделения технического надзора, лаборатории;
научно-исследовательские институты;
образовательные учреждения высшего, среднего, начального (учебные центры) профессионального и дополнительного образования;
санаторно-оздоровительные, амбулаторно-поликлинические и стационарные медицинские учреждения для персонала и членов их семей;
военно-врачебные комиссии;
центры санитарно-эпидемиологического надзора;
предприятия, осуществляющие лесоводство и лесозаготовки, производство сельскохозяйственной продукции, производство пищевых продуктов, швейное производство, производство обуви, обработку древесины и производство изделий из дерева, строительство, производство, ремонт и техническое обслуживание медицинского оборудования и аппаратуры, торговлю;
редакции периодических изданий;
отделы специального назначения;
подразделения, обеспечивающие охрану психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением;
подразделения розыска, конвоирования, собственной безопасности, оперативно-технических и поисковых мероприятий;
военное представительство;
следственные изоляторы.
2.7. Государственный заказчик обязан устанавливать преимущества участникам размещения заказа, осуществляющим поставку товаров российского происхождения, в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере 15% при размещении заказов на поставки следующих товаров:
Код по Общероссийскому
классификатору видов
экономической
деятельности, продукции
и услуг (ОКДП) ОК-004-93
Наименование группы товаров
0100000
Продукция сельского хозяйства; продукция охотничьего
промысла; услуги в сельском хозяйстве и охоте
1500000
Пищевые продукты и напитки
1700000
Текстильные изделия
1800000
Одежда, мех и изделия из меха
1900000
Кожа и изделия из кожи, шорно-седельные изделия, обувь
2400000
Продукция органического и неорганического синтеза
2500000
Резиновые и пластмассовые изделия
2600000
Неметаллические минеральные продукты прочие
2700000
Продукция металлургической промышленности
2800000
Продукция металлообработки, кроме машин и оборудования
2900000
Машины и оборудование, не включенные в другие группировки
3100000
Электродвигатели и аппаратура электротехническая, не
включенные в другие группы
3300000
Аппаратура медицинская; средства измерений; фото- и
киноаппаратура; часы
3400000
Автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для
автомобилей, детали и принадлежности к автомобилям,
гаражное оборудование
3500000
Транспортные средства прочие, кроме автомобилей
Преимущества предоставляются на все товары, включенные в указанные группы. Например, при размещении заказа на поставку галантерейных текстильных товаров (код - 1724000), текстильных изделий для технических нужд (код - 1729040) и т.д., входящих в группу товаров по коду 1700000 "Текстильные изделия".
Также государственный заказчик обязан устанавливать преимущества участникам размещения заказа, осуществляющим поставку товаров, происходящих из Республики Беларусь, в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере 15% от предлагаемой цены контракта, при размещении заказов на поставки товаров, поименованных в п. 1.1 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 5 декабря 2008 года N 427.
Под страной происхождения товара понимается страна, в которой товары были полностью произведены и подвергнуты достаточной переработке, а также группа стран.
Если в производстве товара участвуют 2 страны и более, страной происхождения товара считается страна, в которой были осуществлены последние операции по переработке или изготовлению товара.
Приспособления, принадлежности, запасные части и инструменты, предназначенные для использования вместе с машинами, оборудованием, аппаратами или транспортными средствами, считаются происходящими из той же страны, что и машины, оборудование, аппараты или транспортные средства, если они ввозятся и используются совместно по техническим документам.
2.8. Сведения о специализированной организации указываются в извещении о проведении открытого аукциона только в случае ее привлечения. В остальных случаях в разделе указывается "Не привлекается".
Приложение 3 "Решение о внесении изменений в извещение
о проведении открытого аукциона"
3.1. Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона может быть принято не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Датой принятия решения считается дата его утверждения руководителем государственного заказчика, указанная в грифе утверждения.
Изменение предмета открытого аукциона не допускается.
3.2. Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона публикуется в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте в течение 5 (пяти) рабочих и 1 (одного) дня со дня принятия решения соответственно.
3.3. В решении о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона, публикуемом в официальном печатном издании и размещаемом на официальном сайте, гриф утверждения исключается.
При этом дата принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона, указываемая в таблице, должна соответствовать дате утверждения такого решения руководителем государственного заказчика.
3.4. В случае принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение, до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней.
Приложение 4 "Решение о внесении изменений в документацию
об открытом аукционе"
4.1. Решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе может быть принято не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Датой принятия решения считается дата его утверждения руководителем государственного заказчика, указанная в грифе утверждения.
Изменение предмета открытого аукциона не допускается.
4.2. Решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте в течение 5 (пяти) рабочих и 1 (одного) дня со дня принятия решения соответственно.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об открытом аукционе такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об открытом аукционе.
4.3. В решении о внесении изменений в документацию об открытом аукционе, публикуемом в официальном печатном издании и размещаемом на официальном сайте, гриф утверждения исключается.
При этом дата принятия решения о внесении изменений в документацию об открытом аукционе, указываемая в таблице, должна соответствовать дате утверждения такого решения руководителем государственного заказчика.
4.4. В случае принятия решения о внесении изменений в документацию об открытом аукционе срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об открытом аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней.
Приложение 5 "Решение об отказе от проведения открытого
аукциона"
5.1. Отказаться от проведения открытого аукциона возможно не позднее чем за 10 (десять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. Датой принятия решения считается дата его утверждения руководителем государственного заказчика, указанная в грифе утверждения.
5.2. Решение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте в течение 5 (пяти) рабочих и 2 (двух) дней со дня принятия решения соответственно.
5.3. В решении об отказе от проведения открытого аукциона, публикуемом в официальном печатном издании и размещаемом на официальном сайте, гриф утверждения исключается.
При этом дата принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона, указываемая в таблице, должна соответствовать дате утверждения такого решения руководителем государственного заказчика.
5.4. Решение направляется государственным заказчиком (специализированной организацией) заказными письмами в адрес участников размещения заказа, которым была предоставлена по их запросу документация об открытом аукционе, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
5.5. К уведомлению (экземпляру заказчика) должно прилагаться подтверждение отправки такого уведомления участникам размещения заказа.
Приложение 6 "Перечень потенциальных поставщиков"
6.1. В целях развития конкуренции рекомендуется при проведении любых открытых аукционов оформлять перечень не менее чем из трех поставщиков (исполнителей, подрядчиков), способных осуществить поставку необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг, и направлять им соответствующие приглашения (например, факсом, по электронной почте и т.д.).
Приложение 7 "Разъяснения положений документации
об открытом аукционе"
7.1. Разъяснение положений документации об открытом аукционе не должно менять ее суть.
7.2. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе государственный заказчик обязан направить в письменной форме такие разъяснения, если запрос поступил не позднее чем за 5 (пять) дней до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.
7.3. В графе "Реквизиты запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе" наряду с реквизитами, указанными в таком запросе, необходимо указать дату и номер регистрации государственным заказчиком запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе (входящий номер и дату).
Приложение 8 "Журнал регистрации запросов о разъяснении
положений документации об открытом аукционе"
8.1. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об открытом аукционе по запросу участника размещения заказа такие разъяснения должны быть размещены государственным заказчиком (специализированной организацией) на официальном сайте.
8.2. Журнал закрывается датой окончания предоставления разъяснений, установленной в документации об открытом аукционе. В случае отсутствия запросов о разъяснении положений документации об открытом аукционе в таблице ставится прочерк.
Приложение 9 "Журнал регистрации изменений в извещение
о проведении открытого аукциона и документацию об открытом
аукционе"
9.1. В графе "Причина внесения изменений" указывается один из трех вариантов:
- по инициативе заказчика;
- по запросу участника размещения заказа;
- во исполнение предписания контролирующего органа от _________ N ______.
9.2. Журнал закрывается за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. В случае отсутствия изменений в извещение о проведении открытого аукциона и документацию об открытом аукционе в таблице ставится прочерк.
Приложение 10 "Журнал регистрации предоставления
документации об открытом аукционе"
10.1. Журнал закрывается в день окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. В случае отсутствия запросов о предоставлении документации об открытом аукционе в таблице ставится прочерк.
Приложение 11 "Журнал регистрации заявок на участие
в открытом аукционе"
11.1. Прием заявок на участие в открытом аукционе осуществляется в течение всего срока, указанного в документации об открытом аукционе. Прием заявок на участие в открытом аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, непосредственно до начала рассмотрения заявок.
11.2. При проведении многолотового открытого аукциона журнал регистрации заявок оформляется на каждый лот отдельно. Нумерация заявок на участие в открытом аукционе осуществляется в порядке их поступления по соответствующему лоту.
11.3. Журнал закрывается датой и временем начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, установленным в документации об открытом аукционе. В случае отсутствия заявок на участие в открытом аукционе в таблице ставится прочерк.
Приложение 12 "Журнал регистрации опоздавших заявок
на участие в открытом аукционе"
12.1. Опоздавшими заявками на участие в открытом аукционе признаются заявки, полученные после окончания срока приема заявок, указанного в документации об открытом аукционе, т.е. после времени начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.
12.2. При проведении многолотового открытого аукциона журнал регистрации опоздавших заявок оформляется на каждый лот отдельно. Нумерация опоздавших заявок на участие в открытом аукционе осуществляется в порядке их поступления по соответствующему лоту.
12.3. Журнал закрывается в день составления протокола открытого аукциона (протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе (в случае признания аукциона несостоявшимся). В случае отсутствия опоздавших заявок в таблице ставится прочерк.
Приложение 13 "Журнал регистрации представителей участников
открытого аукциона"
13.1. Журнал оформляется на каждый открытый аукцион (лот) отдельно.
13.2. Журнал закрывается датой и временем проведения открытого аукциона, установленными в документации об открытом аукционе. В случае отсутствия представителей участников открытого аукциона в таблице ставится прочерк.
Приложение 14 "Расписка в получении заявки на участие
в открытом аукционе"
14.1. Расписка в получении заявки на участие в открытом аукционе выдается по требованию участника размещения заказа. Рекомендуется выдавать расписку в получении заявки на участие в открытом аукционе в любом случае.
Приложение 15 "Уведомление об оставлении запроса
о разъяснении положений документации об открытом аукционе
без рассмотрения"
15.1. Уведомление направляется в адрес участника размещения заказа в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса.
15.2. В графе "Дата получения запроса о разъяснении от участника размещения заказа" указывается дата регистрации государственным заказчиком запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе.
Приложение 16 "Уведомление о возврате заявки на участие
в открытом аукционе"
16.1. Опоздавшие заявки на участие в открытом аукционе не рассматриваются и в день их поступления с уведомлением возвращаются государственным заказчиком (специализированной организацией) в адрес участника, подавшего такую заявку.
16.2. Копия опоздавшей заявки на участие в открытом аукционе и один экземпляр уведомления о возврате заявки на участие в открытом аукционе должны храниться у государственного заказчика.
16.3. В случае установления требования обеспечения заявки на участие в открытом аукционе денежные средства, внесенные в качестве такого обеспечения участником размещения заказа, чья заявка признана опоздавшей, должны быть возвращены ему в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола открытого аукциона.
Приложение 17 "Уведомление о приостановлении размещения
заказа"
17.1. Уведомление о приостановлении размещения заказа направляется в адрес участников размещения заказа, получивших по запросу документацию об открытом аукционе и(или) подавших заявки на участие в открытом аукционе, с использованием любых средств связи (факс, электронная почта, почта).
17.2. Уведомление о приостановлении размещения заказа размещается государственным заказчиком (специализированной организацией) на официальном сайте в случае поступления соответствующего требования органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов. При этом гриф утверждения в уведомлении исключается.
17.3. Срок размещения уведомления о приостановлении размещения заказа на официальном сайте законодательно не установлен. Рекомендуется размещать такое уведомление на официальном сайте не позднее дня, следующего за днем поступления требования органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов, о приостановлении размещения заказа.
Приложение 18 "Уведомление об аннулировании открытого
аукциона"
18.1. В уведомлении об аннулировании открытого аукциона (лота), размещаемом на официальном сайте, гриф утверждения исключается.
При этом дата аннулирования открытого аукциона (лота), указываемая в таблице, должна соответствовать дате утверждения такого решения руководителем государственного заказчика.
18.2. Срок размещения уведомления об аннулировании открытого аукциона (лота) на официальном сайте законодательно не установлен. Рекомендуется размещать такое уведомление на официальном сайте не позднее дня, следующего за днем принятия решения об аннулировании открытого аукциона.
Приложение 19 "Уведомление о допуске к участию в открытом
аукционе"
19.1. В разделе 4 "Сведения о принятом решении" уведомления графа "Принятое решение" заполняется государственным заказчиком (специализированной организацией) в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.
19.2. Время, место, дата проведения открытого аукциона должны соответствовать информации, указанной в документации об открытом аукционе и извещении о проведении открытого аукциона.
19.3. В случае признания открытого аукциона несостоявшимся в связи с допуском к участию в открытом аукционе только одного участника размещения заказа раздел 5 "Сведения о дате, времени и месте проведения открытого аукциона" из уведомления исключается.
19.4. В адрес участника размещения заказа, признанного участником открытого аукциона, уведомление направляется в течение 1 (одного) дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.
19.5. В адрес участника размещения заказа, признанного единственным участником аукциона, уведомление направляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. К такому уведомлению должен прилагаться проект государственного контракта в 2 (двух) экземплярах.
19.6. К уведомлению (экземпляру заказчика) должно прилагаться подтверждение отправки такого уведомления участнику размещения заказа.
Приложение 20 "Уведомление об отказе в допуске к участию
в открытом аукционе"
20.1. В графе "Обоснование принятого решения" необходимо указать основание для отказа в допуске к участию в открытом аукционе и обоснование такого решения в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.
20.2. Уведомление направляется в адрес участника размещения заказа в течение 1 (одного) дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.
20.3. К уведомлению (экземпляру заказчика) должно прилагаться подтверждение отправки такого уведомления участнику размещения заказа.
Приложение 21 "Уведомление о признании участника открытого
аукциона победителем открытого аукциона"
21.1. В случае установления требования о предоставлении победителем обеспечения исполнения государственного контракта в графах "Срок предоставления обеспечения исполнения контракта" и "Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта" указываются срок и порядок предоставления такого обеспечения, указанные в документации об открытом аукционе.
21.2. В случае если требование о предоставлении обеспечения исполнения контракта не установлено в документации об открытом аукционе, указанные графы из уведомления исключаются.
21.3. Уведомление направляется в адрес лица, признанного победителем открытого аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола открытого аукциона.
21.4. К уведомлению в обязательном порядке прилагается один экземпляр протокола и проект государственного контракта в 2 экземплярах.
21.5. К уведомлению (экземпляру заказчика) должно прилагаться подтверждение отправки такого уведомления победителю открытого аукциона или получения такого уведомления победителем открытого аукциона.
Приложение 22 "Уведомление об отказе от заключения
государственного контракта"
22.1. В графе "Причина отказа от заключения государственного контракта" указываются факты, являющиеся основанием для отказа от заключения государственного контракта.
22.2. Уведомление направляется в адрес лица, с которым государственный заказчик отказывается заключить государственный контракт, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания протокола об отказе от заключения контракта.
Приложение 23 "Протокол рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе"
23.1. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе осуществляется в день, месте и во время начала рассмотрения заявок, установленные документацией об открытом аукционе.
23.2. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе подписывается государственным заказчиком и всеми присутствующими членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок и в тот же день размещается на официальном сайте.
23.3. В графе "Основание для отказа в допуске" указываются номер соответствующего пункта документации об открытом аукционе и основание, предусмотренное статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 94-ФЗ) и документацией об открытом аукционе.
23.4. В графе "Обоснование решения" указывается конкретная причина отказа в допуске к участию в открытом аукционе, а именно:
- в случае несоответствия заявки на участие в открытом аукционе требованиям документации об открытом аукционе:
- положения заявки, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе (с указанием страницы заявки участника размещения заказа);
- положения документации об открытом аукционе (пункты, разделы, главы), которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе;
- в случае несоответствия участника размещения заказа установленным требованиям:
- пункты, части, статьи Федерального закона N 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа;
- пункт документации об открытом аукционе, предусматривающий подачу заявки только участником размещения заказа, являющимся субъектом малого предпринимательства (только в случае размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг у субъектов малого предпринимательства).
23.5. Решение выбирается секретарем комиссии из списка в зависимости от результата рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.
23.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе оформляется в двух экземплярах - для государственного заказчика и уполномоченного органа.
Приложение 24 "Протокол открытого аукциона"
24.1. При проведении многолотового аукциона протокол открытого аукциона оформляется один на все лоты с отдельным указанием в отношении каждого лота сведений:
- о предмете государственного контракта;
- об участниках открытого аукциона по данному лоту;
- о решениях Единой комиссии по данному лоту.
24.2. Решение выбирается секретарем комиссии из списка в зависимости от результата открытого аукциона.
24.3. Победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:
- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля и проводится открытый аукцион на продажу права заключить государственный или муниципальный контракт. В этом случае победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить государственный или муниципальный контракт;
- выполнение технического обслуживания и(или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом аукционе, и цена единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования. При заключении государственного контракта цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей, содержащемся в документации об аукционе, и цена единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования определяются путем снижения начальной (максимальной) цены каждой запасной части и начальной (максимальной) цены единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования пропорционально снижению общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования.
Например, если снижение начальной (максимальной) цены контракта на аукционе составило 15,5%, следовательно, цена каждой запасной части к технике, к оборудованию и цена услуги(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования, указанная в документации об открытом аукционе, должна быть уменьшена на процент снижения начальной (максимальной) цены контракта, т.е. в данном примере на 15,5%;
- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.
24.4. Протокол открытого аукциона подписывается государственным заказчиком и всеми присутствующими членами комиссии в день проведения открытого аукциона. Протокол открытого аукциона размещается на официальном сайте в течение 1 (одного) дня после дня его подписания.
24.5. Протокол открытого аукциона оформляется в следующем количестве экземпляров: для государственного заказчика - 1 экземпляр, для уполномоченного органа - 1 экземпляр, для победителя аукциона - в количестве, равном количеству победителей открытого аукциона по каждому лоту.
Приложение 25 "Протокол открытого аукциона" (для публикации
в официальном печатном издании)
25.1. Протокол открытого аукциона публикуется в официальном печатном издании в сокращенном виде.
25.2. Протокол открытого аукциона, подлежащий опубликованию в официальном печатном издании, оформляется государственным заказчиком, специализированной организацией в одном экземпляре.
25.3. Протокол открытого аукциона публикуется в официальном печатном издании в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня подписания протокола открытого аукциона.
Приложение 26 "Протокол об отказе от заключения
государственного контракта"
26.1. После определения победителя открытого аукциона в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, государственный заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта в случае установления факта:
- проведения ликвидации участника открытого аукциона - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника открытого аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства;
- приостановления деятельности участника открытого аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- нахождения имущества участника открытого аукциона под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- наличия у участника открытого аукциона задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник открытого аукциона не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представления участником открытого аукциона заведомо ложных сведений, содержащихся в документах его заявки на участие в открытом аукционе.
26.2. Протокол об отказе от заключения контракта составляется государственным заказчиком не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня установления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения государственного контракта.
Формулировки решения государственного заказчика об отказе от заключения контракта выбираются из списка в зависимости от ситуации.
26.3. Протокол об отказе от заключения государственного контракта подписывается государственным заказчиком в день его составления.
26.4. Протокол об отказе от заключения государственного контракта размещается государственным заказчиком (специализированной организацией) на официальном сайте в течение 1 (одного) дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
26.5. Протокол об отказе от заключения государственного контракта составляется государственным заказчиком в двух экземплярах - для государственного заказчика и участника размещения заказа, с которым государственный заказчик отказывается заключать государственный контракт.
26.6. Один экземпляр протокола об отказе от заключения государственного контракта передается государственным заказчиком лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания указанного протокола.
Приложение 27 "Материалы к заседанию Единой комиссии
(начало рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе)"
27.1. Материалы к заседанию Единой комиссии по началу рассмотрения заявок готовятся государственным заказчиком (специализированной организацией) и представляются секретарю комиссии в электронном виде (по электронной почте или на магнитном носителе) не позднее чем за 1 (один) рабочий день до дня заседания комиссии.
На заседание комиссии представляются материалы на бумажном носителе, подписанные лицом, ответственным за подготовку материалов.
27.2. Фактическое присутствие на заседании членов комиссии заполняется секретарем комиссии.
27.3. В графах шаблона таблицы к началу рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, в которых предусмотрена необходимость расшифровки соответствующих документов, указываются поименованные в документации об открытом аукционе полные названия документов, подтверждающих:
- соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;
- соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона;
- обладание участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности.
27.4. Требование о представлении копии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства и копии акта приемки объекта капитального строительства устанавливается в случае, если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства начальная (максимальная) цена контракта (лота) составляет 50 миллионов рублей и более.
Указанные документы должны быть представлены только в совокупности. Требовать от участников размещения заказов представление либо копии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, либо копии акта приемки объекта капитального строительства запрещается.
27.5. Документы, не предусмотренные в документации об открытом аукционе, из шаблона таблицы к началу рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе исключаются.
Приложение 28 "Материалы к заседанию Единой комиссии
(окончание рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе)"
28.1. Материалы к окончанию рассмотрения заявок готовятся государственным заказчиком (специализированной организацией) и представляются секретарю комиссии в электронном виде (по электронной почте или на магнитном носителе) не позднее чем за 1 (один) рабочий день до дня заседания комиссии.
На заседание комиссии представляются материалы на бумажном носителе, подписанные лицом, ответственным за подготовку материалов.
28.2. Заключение готовится государственным заказчиком (специализированной организацией) по каждому лоту отдельно.
28.3. Фактическое присутствие на заседании членов комиссии заполняется секретарем комиссии.
28.4. Выписка со счета государственного заказчика представляется в случае установления требования об обеспечении заявки на участие в открытом аукционе.
28.5. На заседание комиссии государственным заказчиком (специализированной организацией) представляется выписка из реестра недобросовестных поставщиков, полученная с официального сайта Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов (http://www.zakupki.gov.ru) --> Реестр недобросовестных поставщиков. Выписка из реестра недобросовестных поставщиков представляется в случае установления в документации об открытом аукционе требования об отсутствии сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.
28.6. В случае направления запросов в соответствующие органы и организации о представлении сведений о проведении ликвидации участника размещения заказа, о принятии арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности участника размещения заказа, о наличии задолженностей участника размещения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам и о результатах рассмотрения жалоб, о вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию и об акте приемки объекта капитального строительства, представляемом при получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, государственный заказчик представляет на заседание комиссии такие запросы и ответы соответствующих органов и организаций на них.
Вышеназванные сведения по запросу государственного заказчика представляют:
Арбитражный суд по месту нахождения участника размещения заказа - сведения о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства.
Районный суд либо территориальный орган Федеральной службы судебных приставов по месту нахождения участника размещения заказа - сведения о неприостановлении деятельности участника размещения заказа.
Инспекция Федеральной налоговой службы по месту постановки участника размещения заказа на налоговый учет (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ или ЕГРИП) - сведения о задолженности участника размещения заказа.
28.7. При подготовке заключения из таблицы исключаются сведения и документы, а также требования к участникам размещения заказа, не предусмотренные в документации об открытом аукционе.
28.8. При подготовке заключения о соответствии заявок требованиям Технического задания документации об открытом аукционе в таблице перечисляются требования, предъявляемые к товарам, работам, услугам, установленные в главе IV "Техническое задание (Спецификация)" документации об открытом аукционе и(или) форме 1.3 "Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг".
28.9. В графе "Предложение участника размещения заказа" заключения о соответствии заявок требованиям Технического задания документации об открытом аукционе указываются конкретные предложения таких участников, а также пункты заявки (страницы), в том числе не соответствующие установленным в документации об открытом аукционе требованиям.
28.10. При размещении заказа у субъектов малого предпринимательства из таблицы "Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе" исключаются сведения о соответствии участника размещения заказа требованиям по выполнению им за последние пять лет аналогичных работ.
28.11. В таблице "Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе" сведения о принадлежности участника размещения заказа к субъектам малого предпринимательства заполняются только в случае размещения заказа у субъектов малого предпринимательства.
При размещении заказа на общих основаниях данные сведения из таблицы исключается.
Приложение 29 "Материалы к заседанию Единой комиссии
(проведение открытого аукциона)"
29.1. Речь председателя (председательствующего) и речь аукциониста готовятся по каждому лоту отдельно.
29.2. Фактическое присутствие на заседании членов комиссии заполняется секретарем комиссии.
Приложение 30 "Документация об открытом аукционе"
30.1. При разработке документации об открытом аукционе необходимо учитывать, что положения документации об открытом аукционе не подлежат изменению, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей Инструкцией или формой документации об открытом аукционе.
30.2. Глава II документации об открытом аукционе.
30.2.1. Раздел 1 Информационной карты.
В разделе заполняются все графы, предназначенные для указания сведений о государственном заказчике, который осуществляет размещение данного заказа.
30.2.2. Раздел 2 Информационной карты.
В разделе заполняются все графы, предназначенные для указания сведений о специализированной организации, привлеченной для размещения конкретного заказа.
В случае если специализированная организация не привлекается, в данном разделе указывается "Не привлекается".
30.2.3. Раздел 3 Информационной карты.
В данном разделе заполняется графа "Наименование", в которой указывается наименование Единой комиссии в соответствии с перечнем единых комиссий по размещению заказов для нужд Пермского края путем проведения конкурсов и аукционов, утвержденным приказом уполномоченного органа, а также номер и дата приказа уполномоченного органа, утверждающего порядок формирования и работы Единой комиссии.
30.2.4. Раздел 4 Информационной карты.
30.2.4.1. В пунктах 1.2, 2.2 в случае невозможности указания количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг должна содержаться ссылка "Характеристики поставляемых товаров, объемы выполняемых работ, оказываемых услуг определены в главе IV "Техническое задание (Спецификация)" настоящей документации об открытом аукционе".
30.2.4.2. В пунктах 1.5, 2.5 помимо начальной (максимальной) цены контракта (лота) указывается также:
- общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием начальной (максимальной) цены каждой запасной части) и начальная (максимальная) цена единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене таких запасных частей, в случае проведения открытого аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение технического обслуживания и(или) на ремонт техники, оборудования при невозможности определения необходимого количества запасных частей к технике, к оборудованию и необходимого объема услуг и(или) работ;
- начальная (максимальная) цена единицы услуги, в случае проведения открытого аукциона на право заключить государственный контракт на оказание услуг связи, юридических услуг при невозможности определения необходимого объема таких услуг.
В случае если перечень запасных частей к технике, к оборудованию значительный по объему, в пунктах 1.5, 2.5 должна содержаться ссылка "Начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием начальной (максимальной) цены каждой запасной части) и начальная (максимальная) цена единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене таких запасных частей, определены в Перечне запасных частей к технике, к оборудованию главы IV "Техническое задание (Спецификация)" настоящей документации об открытом аукционе".
30.2.4.3. В пунктах 1.11, 2.11 указываются все расходы, которые должны быть включены участниками размещения заказа в состав цены контракта. Перечень таких расходов определяется государственным заказчиком самостоятельно исходя из специфики закупки.
Например:
- при поставке товаров цена контракта должна включать в себя все затраты поставщика, возникшие у него в процессе исполнения государственного контракта, в том числе стоимость страховки (при необходимости), упаковки, доставки, установки (при необходимости), расходы на уплату налогов, таможенных и иных сборов и другие обязательные платежи поставщика;
- при выполнении работ, оказании услуг цена контракта должна включать в себя все затраты подрядчика (исполнителя), возникшие у него в процессе исполнения государственного контракта в соответствии с Техническим заданием, а также расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, иных сборов и обязательных платежей подрядчика (исполнителя).
30.2.4.4. В пунктах 1.12, 2.12 и 1.13, 2.13 соответственно указывается валюта, используемая при формировании цены контракта, и порядок ее применения.
В случае если иностранная валюта при формировании цены контракта не применяется, в пунктах 1.13, 2.13 указывается "Не применяется".
31.2.4.5. В пунктах 1.14, 2.14 определено право государственного заказчика увеличить количество поставляемых товаров при заключении контракта.
Если государственный заказчик не планирует увеличивать количество товаров или размещается заказ на выполнение работ или оказание услуг, в данных пунктах указывается "Не предусмотрено".
30.2.4.6. В пунктах 1.15, 2.15 определено право государственного заказчика изменить предусмотренное контрактом количество товаров в ходе исполнения контракта. Государственный заказчик вправе снизить цену государственного контракта по соглашению с поставщиком, подрядчиком, исполнителем без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта.
Если государственный заказчик не планирует изменять количество товаров или размещается заказ на выполнение работ или оказание услуг, в данных пунктах указывается "Не предусмотрено".
30.2.5. Раздел 5 Информационной карты.
30.2.5.1. Перечень возможных участников размещения заказа, определенный в подпунктах 1.1, или 1.2, или 1.3 пункта 1, выбирается государственным заказчиком в зависимости от вида закупки: поставка товаров, выполнение работ или оказание услуг.
При заполнении данного раздела следует учесть, что участие в открытом аукционе физических лиц, не зарегистрированных в качестве лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, ограничивается при размещении заказа на поставки товаров (статья 506 Гражданского кодекса РФ), а также при размещении заказов на выполнение работ, оказание услуг, предметом которых является, например, осуществление лицензируемых видов деятельности.
При размещении конкретного заказа в пункте 1 должен остаться только один подпункт, остальные подпункты пункта 1 исключаются.
30.2.5.2. При размещении заказов не могут быть участником размещаемого заказа:
- специализированная организация, привлеченная государственным заказчиком для осуществления функций по организации и проведению открытого аукциона, и ее сотрудники;
- члены Единой комиссии;
- сотрудники уполномоченного органа;
- сотрудники государственного заказчика.
30.2.5.3. В пункте 2 обязательные требования к участникам размещения заказа не подлежат изменению, за исключением требования, предъявляемого законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона.
В случае проведения открытого аукциона на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые не требуют специального разрешения, данное требование из пункта 2 исключаются.
30.2.5.4. В пункте 3 государственным заказчиком из списка выбираются дополнительные требования к участникам размещения заказа в зависимости от специфики закупки.
При отсутствии необходимости в установлении дополнительных требований к участникам размещения заказа в данной графе указывается "Не установлены".
Требование об отсутствии сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков рекомендуется устанавливать всегда.
Требование о выполнении за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к определенной группе (подгруппе), стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится открытый аукцион, может быть установлено только в случае, если размещения заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более.
В обязательном порядке государственный заказчик должен указать, к какой группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ относится размещаемый заказ. Так, согласно совместному письму Минэкономразвития России, ФАС России, Федерального дорожного агентства России и Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству России от 25.12.2007:
"Группа" - работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту любых объектов капитального строительства;
"Подгруппа" - работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных и технологически сложных объектов капитального строительства;
"Подгруппа" - работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту иных объектов капитального строительства (включая уникальные объекты капитального строительства), не отнесенных к особо опасным и технически сложным;
"Подгруппа" - работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, не являющихся объектами капитального строительства (временные постройки, киоски, навесы и другие подобные постройки).
При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).
30.2.6. Раздел 6 Информационной карты.
30.2.6.1. При заполнении данного раздела следует учесть, что днем начала предоставления разъяснений положений документации об открытом аукционе является день опубликования извещения о проведении открытого аукциона в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте "Госзаказ Пермского края" (goszakaz.perm.ru).
Датой окончания предоставления разъяснений положений документации об открытом аукционе определяется день не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
30.2.7. Раздел 7 Информационной карты.
30.2.7.1. В подпункте 3 пункта 2 указываются названия документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг (в случае установления соответствующих требований). Например, санитарно-эпидемиологическое заключение и т.д.
Если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром, устанавливать условие о наличии таких документов в составе заявки на участие в открытом аукционе не допускается.
Согласно письму Федеральной антимонопольной службы от 20.10.2008 N АЦ/26950 требование о представлении в составе заявки на участие в открытом аукционе сертификатов соответствия на поставляемый товар является неправомерным.
30.2.7.2. В подпункте 4.2 пункта 2 указывается полное название разрешительного документа (лицензии или документа, подтверждающего наличие лицензии, разрешения, допуска к работам, свидетельства, сертификата и т.д.) с указанием конкретных видов работ, услуг, являющихся предметом открытого аукциона и на выполнение (оказание) которых требуется специальное разрешение (в случае установления соответствующих требований в разделе 5).
30.2.7.3. В подпункте 4.3 пункта 2 указывается название документа, подтверждающего обладание исключительными правами на объект интеллектуальной собственности (в случае установления соответствующих требований в разделе 5). Например, патент, свидетельство и т.д.
30.2.7.4. Требование о представлении документов, указанных в пунктах 4.4 и 4.5 пункта 2, устанавливается при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства в случае, когда начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более.
30.2.7.5. В пункте 3 установлено требование о соответствии поставляемых товаров образцу/макету товара/изображению товара в трехмерном измерении при проведении открытого аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции.
В случае установления такого требования образец, макет или изображение товара в трехмерном измерении должно являться приложением к документации об открытом аукционе.
В случае если такое требование государственным заказчиком не устанавливается, второй абзац пункта 3 исключается.
30.2.7.6. Пункты 4 и 5 изменению не подлежат. При разработке документации об открытом аукционе государственный заказчик должен только установить количество копий заявки. Необходимо предусмотреть представление 1 (одной) копии заявки на участие в открытом аукционе для уполномоченного органа.
30.2.8. Раздел 8 Информационной карты.
30.2.8.1. В пункте 1 указывается размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в % от начальной (максимальной) цены контракта (лота) и в рублях. При этом размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе не может превышать 5% начальной (максимальной) цены контракта (лота). В случае размещения заказа у субъектов малого предпринимательства размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе не может превышать 2% начальной (максимальной) цены контракта.
(в ред. Приказа Министерства развития предпринимательства и торговли Пермского края от 17.11.2010 N СЭД-03.01-04-312)
Если обеспечение заявки не требуется, в данном разделе указывается "Обеспечение заявки не требуется".
30.2.8.2. В пункте 3 указываются реквизиты лицевого счета государственного заказчика по учету средств, находящихся во временном распоряжении.
30.2.8.3. В пункте 4 указывается окончательный срок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе. Окончательной датой перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе устанавливается дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.
30.2.9. Раздел 9 Информационной карты.
30.2.9.1. В пункте 1 указывается дата начала подачи заявок на участие в открытом аукционе.
При этом датой начала подачи заявок устанавливается день, следующий за днем опубликования извещения о проведении открытого аукциона в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте "Госзаказ Пермского края" (goszakaz.perm.ru).
30.2.9.2. В пункте 2 указывается дата окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
При этом датой окончания подачи заявок устанавливается день начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.
30.2.9.3. В пункте 3 указывается место подачи заявок на участие в открытом аукционе по адресу нахождения ответственного лица государственного заказчика или специализированной организации (в случае ее привлечения).
30.2.10. Раздел 10 Информационной карты.
В данном разделе заполняется только пункт 3.
При этом необходимо учесть, что окончательный срок отзыва заявок устанавливается государственным заказчиком непосредственно до даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.
30.2.11. Раздел 11 Информационной карты.
В пунктах 1, 2 и 3 указываются сведения о дате, времени и месте рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с согласованными с ответственным лицом уполномоченного органа датой, временем и местом.
Пункты 4, 5, 6 изменению не подлежат, за исключением подпункта 5.4 пункта 6. Основание для отказа в допуске к участию в аукционе по данному подпункту устанавливается только в случае предоставления преимущества участникам размещения заказа, осуществляющим поставку товаров российского происхождения.
30.2.12. Раздел 12 Информационной карты.
В пунктах 1, 2 и 3 указываются сведения о дате, времени и месте проведения открытого аукциона в соответствии с согласованными с ответственным лицом уполномоченного органа датой, временем и местом.
30.2.13. Раздел 13 Информационной карты.
30.2.13.1. В пункте 1 срок подписания контракта устанавливается государственным заказчиком самостоятельно.
Проект контракта в 2 (двух) экземплярах направляется победителю открытого аукциона (единственному участнику открытого аукциона) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола открытого аукциона, протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в случае признания аукциона несостоявшимся.
30.2.13.2. В случае если обеспечение государственного контракта государственным заказчиком не установлено, подпункт 2 пункта 2 исключается.
30.2.14. Раздел 14 Информационной карты.
30.2.14.1. В пункте 1 государственным заказчиком указывается размер обеспечения контракта, выраженный в рублях.
Если обеспечение исполнения контракта не требуется, в данном разделе указывается "Обеспечение исполнения контракта не требуется".
30.2.14.2. Размер обеспечения исполнения контракта не может превышать 30 (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.
В случае если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает пятьдесят миллионов рублей, государственный заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от 10 (десяти) до 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса.
30.3. Глава IV документации об открытом аукционе.
30.3.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров должны соответствовать информации, указанной в извещении о проведении открытого аукциона и пунктах 1.1, 2.1 раздела 4 Информационной карты главы II документации об открытом аукционе.
30.3.2. Документация об открытом аукционе может содержать указание на товарные знаки. При указании товарных знаков на товары иностранного происхождения также необходимо указать товарный знак эквивалентного товара российского происхождения (при наличии информации о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств). В случае указания в документации об аукционе товарных знаков они должны сопровождаться словами "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.
Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и показателями, устанавливаемыми государственным заказчиком в Техническом задании (Спецификации).
В случае проведения открытого аукциона на право заключить контракт на поставку печатных изданий документация об открытом аукционе может содержать указание на наименование печатного издания, автора (при его наличии), при этом слова "или эквивалент" не используются.
30.3.3. Не допускается указывать следующие показатели:
- знак обслуживания,
- фирменное наименование,
- патент,
- полезная модель,
- промышленный образец,
- наименование места происхождения товара,
- наименование производителя товара,
- требования к товару, его производителю, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа.
30.3.4. Не допускается включать в требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара требования к участнику размещения заказа:
- о квалификации участника размещения заказа;
- о наличии у участника размещения заказа опыта работы;
- о положительной деловой репутации участника размещения заказа;
- о наличии у участника размещения заказа производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом контракта, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом контракта (за исключением случая размещения заказа для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка).
30.3.5. Техническое задание может содержать требование о соответствии товаров образцу/макету/изображению в трехмерном измерении только в случае проведения открытого аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции.
При этом, если образец или макет не может быть приложен к документации об открытом аукционе, в обязательном порядке заполняется приложение к Техническому заданию (Спецификации) "Условия осмотра образца/макета товаров".
Проведение осмотра образца, макета товара, на поставку которого размещается заказ, осуществляется не реже чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении открытого аукциона на официальном сайте, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Осмотр производится без взимания платы.
30.3.6. Техническое задание на выполнение работ может быть оформлено (при необходимости) в виде сметных расчетов, дефектной ведомости и т.п. Наименование, объем работ должны соответствовать информации, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, и в пунктах 1.1, 2.1 раздела 4 Информационной карты главы II документации об открытом аукционе.
30.3.7. При размещении заказа на право заключить контракт на выполнение технического обслуживания и(или) на ремонт техники, оборудования в случае, когда невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, оборудованию, Техническое задание в обязательном порядке должно содержать перечень запасных частей к технике, к оборудованию.
При этом такой перечень может содержать начальную (максимальную) цену каждой запасной части к технике, к оборудованию и начальную (максимальную) цену единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования в случае невозможности указания таких сведений в пп. 1.5, 2.5 раздела 4 Информационной карты.
30.3.8. При размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг в случае, когда невозможно определить необходимый объем услуг, Техническое задание в обязательном порядке должно содержать перечень услуг связи, юридических услуг.
30.4. Глава V документации об открытом аукционе.
30.4.1. Данная глава содержит примерный перечень разделов государственного контракта.
30.4.2. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об открытом аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона или участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта и с которым заключается государственный контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения государственного контракта.
30.4.3. При исполнении государственного контракта не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому государственному контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
30.4.4. В государственный контракт включается обязательное условие о порядке осуществления государственным заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие их количества, объема, комплектности, качества требованиям, установленным в государственном контракте. При проверке соответствия качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным государственным контрактом, государственный заказчик вправе привлекать независимых экспертов. Выбор таких экспертов должен осуществляться в соответствии с Законом о размещении заказов.
Приказом Министерства развития торговли и предпринимательства Пермского края от 25.08.2008 N СЭД-03.01-01-15 утвержден Регламент приемки товаров, поставляемых для государственных нужд Пермского края, определяющий единые для всех государственных заказчиков Пермского края правила приемки товаров, и Перечень товаров, приемка которых осуществляется в соответствии с Регламентом приемки товаров.
В случае если указанный Регламент приемки заказчиком не применяется и в проекте государственного контракта и контракте, заключаемом государственным заказчиком, указано, что приемка товаров осуществляется в соответствии с Инструкцией "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству", утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 N П-6, и Инструкцией "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 N П-7, то такая приемка должна осуществляться в строгом соответствии с порядком, предусмотренным указанными инструкциями (пункт 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997 г. N 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки").
В случае предоставления преимущества участникам размещения заказа, осуществляющим поставку товаров российского происхождения, в проекте контракта в обязательном порядке необходимо установить обязанность поставщика, с которым заключается государственный контракт по итогам открытого аукциона, предъявить при исполнении контракта документ, подтверждающий страну происхождения товара.
Таким документом в соответствии с положениями ст. 35 и ст. 36 Таможенного кодекса Российской Федерации может являться декларация о происхождении товара или в случаях, определяемых Правительством Российской Федерации, сертификат о происхождении товара.
30.4.5. В государственном контракте в обязательном порядке должно содержаться условие об ответственности как государственного заказчика, так и поставщика (исполнителя, подрядчика):
30.4.5.1. Ответственность заказчика.
В случае просрочки заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Размер неустойки (штрафа, пеней) определен в части 9 статьи 9 Закона о размещении заказов и составляет 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
30.4.5.2. Ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика).
В случае просрочки поставщиком (исполнителем, подрядчиком) исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного государственным контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) несет ответственность, предусмотренную государственным контрактом.
Условия существенного нарушения государственного контракта, при наступлении которых невозможно его дальнейшее выполнение, должны определяться государственным заказчиком в проекте государственного контракта на стадии его подготовки и быть прописаны в заключенном по результатам запроса котировок контракте.
В проекте контракта должен быть установлен конкретный размер неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по государственному контракту, выраженный, например, в процентном отношении к цене контракта, который не может быть менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
30.4.6. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства.
Пример расчета неустойки, размер которой равен 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации:
цена контракта размер ставки 1
Неустойка = -------------- x рефинансирования x --- x кол-во дней просрочки.
100 300
Размер ставки рефинансирования устанавливается Центральным банком Российской Федерации. Оперативный контроль за возможными изменениями размера ставки рефинансирования относится к компетенции государственного заказчика.
30.4.7. Расторжение государственного контракта осуществляется исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (часть 8 статьи 9 Закона о размещении заказов, статьи 395, 405, 496, 723 и т.д. Гражданского кодекса Российской Федерации).
30.4.8. Расторжение государственного контракта в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации допускается, если такая возможность установлена в государственном контракте и согласована сторонами (Определение ВАС РФ от 18.08.2008 N 10363/08).
30.5. Глава VI документации об открытом аукционе.
30.5.1. Формы документов, приведенные в данной главе, изменению не подлежат, за исключением формы "Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров".
Форма 1.3 "Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров" должна содержать графы, позволяющие определить соответствие поставляемых товаров потребностям государственного заказчика, указанным в Техническом задании (Спецификации) (глава IV). (Например: форма 1.3 может быть дополнена графой "Характеристики безопасности товара").
Приложение 31 "Извещение о проведении открытого
аукциона (при размещении заказов у субъектов
малого предпринимательства)"
31.1. Перечень товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.11.2006 N 642.
31.2. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ под субъектами малого предпринимательства понимаются хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям.
К субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в ЕГРЮЛ потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в ЕГРИП и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие требованиям, установленным в части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ.
31.3. Предельные размеры выручки от реализации товаров (работ, услуг) установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 N 556.
31.4. При размещении заказов у субъектов малого предпринимательства путем проведения открытого аукциона оформляется комплект документов в соответствии с приложениями 1, 3-30 и требованиями к ним, установленными в настоящей Инструкции.
31.5. Извещение о проведении открытого аукциона (при размещении заказа у субъектов малого предпринимательства) имеет отличительные особенности в части требований к участникам размещения заказа. В остальном графы извещения о проведении открытого аукциона оформляются с соблюдением требований по заполнению приложения 2, установленных в настоящей Инструкции.
Приложение 32 "Документация об открытом аукционе"
(при размещении заказов у субъектов малого
предпринимательства)
32.1. Документация об открытом аукционе (при размещении заказа у субъектов малого предпринимательства) имеет отличительные особенности в части требований к участникам размещения заказа и перечню документов, представляемых в составе заявки на участие в открытом аукционе. В остальном документация оформляется с соблюдением требований по заполнению приложения 30, установленных в настоящей Инструкции.
Приложение 33 "Разъяснения результатов открытого аукциона"
33.1. Разъяснения результатов открытого аукциона направляются государственным заказчиком в адрес заявителя в течение 2 (двух) рабочих дней.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТОРГОВЛИ
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТОРГОВЛИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 31 мая 2010 г. № СЭД-03.01-04-138
О ДОКУМЕНТАХ, ФОРМИРУЕМЫХ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
в редакции Приказов Министерства развития предпринимательства и торговли Пермского края от 17.11.2010 № СЭД-03.01-04-312
Утратил силу на основании приказа Министерства развития предпринимательства и торговли Пермского края от 14.02.2011 № СЭД-03.01-05-29
В целях методологического обеспечения деятельности государственных заказчиков Пермского края при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Пермского края, в соответствии с пунктом 3.38.1 Положения о Министерстве развития предпринимательства и торговли Пермского края, утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 22 декабря 2006 г. № 102-п, приказываю:
1. Утвердить обязательные для применения государственными заказчиками Пермского края формы документов, формируемых при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения открытого аукциона, согласно приложениям 1-33 к настоящему Приказу.
2. Утвердить Инструкцию по заполнению форм документов, формируемых при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения открытого аукциона, согласно приложению 34 к настоящему Приказу.
3. Признать утратившим силу Приказ Министерства развития торговли и предпринимательства Пермского края от 17.12.2008 № СЭД-03.02-03-163 "О документах, формируемых при размещении заказов путем проведения открытого аукциона".
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления государственных закупок Министерства развития предпринимательства и торговли Пермского края Кириллову Л.Н.
Министр
М.Р.БИМАТОВ
Приложение 1
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
РЕШЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Предмет закупки __________________________
Раздел, группа по номенклатуре товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд __________________________
Код бюджетной классификации (раздел, подраздел,
целевая статья, вид расходов, доп. ЭК) __________________________
Сумма на _____ квартал 201__ г. __________________________
№
п/п
Наименование документа
Количество листов
1
Извещение о проведении открытого аукциона
2
Документация об открытом аукционе
3
Перечень потенциальных поставщиков (исполнителей,
подрядчиков)
4
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
СОГЛАСОВАНО:
Выбор способа размещения заказа ________ _________ /______________/
Разработка технического задания
(спецификации) ________ _________ /______________/
Проект государственного контракта ________ _________ /______________/
Наличие финансирования ________ _________ /______________/
Подготовка документов по процедуре ________ _________ /______________/
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 2
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Лот № 1
Предмет государственного контракта (лота)
Количество поставляемого товара, объем
выполняемых работ, оказываемых услуг
Начальная (максимальная) цена контракта
(лота)
Место поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг
Лот № 2 и т.д.
Предмет государственного контракта (лота)
Количество поставляемого товара, объем
выполняемых работ, оказываемых услуг
Начальная (максимальная) цена контракта
(лота)
Место поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг
2. Условия проведения
Адрес официального сайта в Интернете, на
котором размещена документация об
аукционе
goszakaz.perm.ru
Срок предоставления документации об
аукционе
С "___" ___________ 201__ г.
до "___" ___________ 201__ г.
Место предоставления документации об
аукционе
Адрес: __________________
(каб. ____)______
Порядок предоставления документации об
аукционе
По письменному заявлению, поданному по
форме согласно приложению к настоящему
извещению, в течение 2 рабочих дней со
дня получения запроса документации об
открытом аукционе
Размер платы за предоставление
документации об аукционе (при
установлении)
Порядок внесения платы за предоставление
документации об аукционе (при
установлении)
Указать реквизиты счета для
перечисления
Сроки внесения платы за предоставление
документации об аукционе (при
установлении)
Место проведения аукциона
Адрес: ____________________
каб. __________
Дата проведения аукциона
"___" ___________ 201__ г.
Время проведения аукциона
"__:__" часов местного времени
Преимущества, предоставляемые
осуществляющим производство товаров,
выполнение работ, оказание услуг
организациям инвалидов
В размере _____% от цены контракта.
Или "Не предоставляются"
Преимущества, предоставляемые
осуществляющим производство товаров,
выполнение работ, оказание услуг
учреждениям и предприятиям уголовно-
исправительной системы
В размере _____% от цены контракта.
Или "Не предоставляются"
Преимущества, предоставляемые участникам
размещения заказа, осуществляющим
поставку товаров российского
происхождения
В размере 15% от предложенной цены
контракта.
Или "Не предоставляются"
3. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
4. Сведения о специализированной организации
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
5. Сведения об уполномоченном органе
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
Приложение: Форма запроса документации об открытом аукционе.
Приложение
к извещению
о проведении открытого
аукциона
ФОРМА ЗАПРОСА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата Кому
"___" __________ 201__ года ______________________________
(наименование государственного
заказчика, специализированной
организации)
ЗАПРОС
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Предмет государственного контракта
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
3. Сведения о внесении платы за предоставление документации об открытом
аукционе
Денежные средства за предоставление
документации об открытом аукционе (в
случае установления заказчиком платы)
Внесены в размере _____ руб.
___ копеек
Документ, подтверждающий внесение платы
Приложение: Документ, подтверждающий внесение платы за предоставление
документации об открытом аукционе, на ___ л. в ___ экз.
__________________________ _______________________ ______________
(должность) (подпись, печать) (Ф.И.О.)
Приложение 3
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Дата принятия решения о внесении изменений в
извещение о проведении открытого аукциона
Обоснование внесения изменений в извещение о
проведении открытого аукциона
2. Изменения в извещение о проведении открытого аукциона
Номер и название раздела извещения о проведении
открытого аукциона, в который вносятся изменения
Изменения
(новая редакция)
Приложение 4
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Дата принятия решения о внесении изменений в
документацию об открытом аукционе
Обоснование внесения изменений в документацию об
открытом аукционе
2. Изменения в документацию об открытом аукционе
Номер и название раздела, номер части (пункта)
документации об аукционе, в которые вносятся
изменения
Изменения
(новая редакция)
Приложение 5
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
РЕШЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Дата принятия решения об отказе от проведения
открытого аукциона
Дата размещения извещения о проведении аукциона на
официальном сайте
Адрес официального сайта в Интернете, на котором
размещено извещение о проведении аукциона
goszakaz.perm.ru
Лот № 1
Предмет государственного контракта (лота)
Лот № 2 и т.д.
Предмет государственного контракта (лота)
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
3. Сведения об уполномоченном органе
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
Приложение 6
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ (ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, ПОДРЯДЧИКОВ)
Государственный заказчик ________________________________
Предмет государственного контракта ________________________________
№
п/п
Наименование (для юр. лица),
Ф.И.О. (для физ. лица)
Почтовый
адрес
Телефон,
факс
Адрес электронной
почты (при наличии)
Приложение: 1. Документальное подтверждение отправки приглашений
потенциальным поставщикам (исполнителям, подрядчикам), _____
шт.
2. Уведомления (почтовые, факсимильные, распечатка с
электронной почты) о получении потенциальными поставщиками
(исполнителями, подрядчиками) приглашения принять участие в
открытом аукционе, ____ шт.
Приложение 7
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
РАЗЪЯСНЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Способ размещения заказа
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Предмет государственного контракта
Реквизиты запроса о разъяснении
положений документации об открытом
аукционе
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Почтовый адрес
3. Положения документации об открытом аукционе (пункт, раздел), которые
требуют разъяснения
Вопрос участника размещения заказа
Разъяснение положений документации об
открытом аукционе
Приложение 8
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСОВ О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Государственный заказчик __________________________________
Предмет государственного контракта __________________________________
Окончательный срок подачи заявок на
участие в открытом аукционе __________________________________
№
п/п
Дата
поступления
запроса
Автор
запроса
Дата
утверждения
разъяснений
Дата направления
разъяснений
автору запроса
Дата размещения
разъяснений на
официальном сайте
Итого зарегистрировано ______ запросов о разъяснении положений документации
об открытом аукционе.
Журнал регистрации закрыт в "___:___" "____" ____________ 201__ г.
Приложение: 1. Запросы о разъяснении положений документации об открытом
аукционе, ____ шт.
2. Разъяснения положений документации об открытом аукционе,
____ шт.
3. Документальное подтверждение размещения разъяснений
положений документации об открытом аукционе на официальном
сайте (например, распечатка с официального сайта), ____ шт.
4. Оригиналы или копии уведомлений об оставлении запроса о
разъяснении положений документации об аукционе без
рассмотрения, ____ шт.
5. Документальное подтверждение отправки разъяснений положений
документации или уведомлений об оставлении запроса без
рассмотрения авторам запросов, ____ шт.
__________________________ _______________________ ______________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 9
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА И ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Государственный заказчик _______________________________
Предмет государственного контракта _______________________________
Окончательный срок подачи заявок на участие
в открытом аукционе _______________________________
№
п/п
Дата
утверждения
изменений
Причина
внесения
изменений
Дата направления
изменений в адрес
участников
размещения заказа
Дата публикации
изменений в
официальном
печатном издании
Дата
размещения
изменений на
официальном
сайте
Итого зарегистрировано ______ изменений в извещение о проведении открытого
аукциона и документацию об открытом аукционе.
Журнал регистрации закрыт в "___:___" "___" _____________ 201__ г.
Приложение: 1. Изменения в извещение о проведении открытого аукциона и
документацию об открытом аукционе, ____ шт.
2. Документальное подтверждение отправки изменений в адрес
участников размещения заказа, ____ шт.
3. Документальное подтверждение опубликования изменений в
официальном печатном издании и размещения их на официальном
сайте (например, распечатка из официального печатного
издания и распечатка с официального сайта), ____ шт.
__________________________ _______________________ ______________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 10
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Государственный заказчик _______________________________
Предмет государственного контракта _______________________________
Окончательный срок приема заявок на участие
в открытом аукционе _______________________________
№
п/п
Дата и
время
поступления
запроса
Наименование
организации
Дата предоставления
документации об
открытом аукционе
Подпись представителя,
получившего документацию
об открытом аукционе
Итого зарегистрировано ______ запросов о предоставлении документации об
открытом аукционе.
Журнал регистрации закрыт в "___:___" "___" _____________ 201__ г.
Приложение: 1. Запросы о предоставлении документации об открытом
аукционе, ____ шт.
2. Документальное подтверждение отправки документации об
открытом аукционе (при наличии), ____ шт.
__________________________ _______________________ ______________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 11
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Государственный заказчик _________________________
№ лота и предмет государственного контракта _________________________
Окончательный срок приема заявок на участие в
открытом аукционе (лоте) _________________________
№
п/п
Наименование и
почтовый адрес
участника
размещения заказа,
подавшего
(отозвавшего)
заявку
Дата
подачи
(отзыва)
заявки
Время
подачи
(отзыва)
заявки
Способ
подачи
заявки
Ф.И.О.,
подпись лица,
подавшего
(отозвавшего)
заявку
Примечание
(информация
о выдаче
расписки)
Итого зарегистрировано ____ заявок на участие в открытом аукционе.
Итого отозвано ____ заявок на участие в открытом аукционе.
Журнал регистрации закрыт в "___:___" "___" _____________ 201__ г.
Приложение: 1. Заявки на участие в открытом аукционе, ____ шт.
2. Уведомления об отзыве заявок на участие в открытом аукционе,
____ шт.
__________________________ _______________________ ______________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 12
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ОПОЗДАВШИХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Государственный заказчик _________________________
№ лота и предмет государственного контракта _________________________
Окончательный срок приема заявок на участие в
открытом аукционе (лоте) _________________________
№
п/п
Наименование и почтовый
адрес участника
размещения заказа,
подавшего заявку
Дата
подачи
заявки
Время
подачи
заявки
Способ
подачи
заявки
Ф.И.О., подпись
лица, подавшего
заявку
Дата
возврата
заявки
Итого зарегистрировано ___ опоздавших заявок на участие в открытом аукционе
(лоте).
Журнал регистрации закрыт в "___:___" "____" ______________ 201__ г.
Приложение: Оригиналы или копии уведомлений о возврате опоздавших заявок на
участие в открытом аукционе и документальное подтверждение
возврата (почтовые уведомления) (при наличии), ____ шт.
__________________________ _______________________ ______________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 13
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Государственный заказчик ___________________________
№ лота и предмет государственного контракта ___________________________
Дата и время проведения открытого аукциона ___________________________
Место проведения открытого аукциона ___________________________
№
п/п
Ф.И.О.
представителя
участника
открытого
аукциона
Номер
карточки
Должность
Наименование
организации
Основание
для
участия в
открытом
аукционе
С правилами
проведения
открытого
аукциона
ознакомлен
(подпись
участника
открытого
аукциона)
Итого зарегистрировано _______ представителей участников открытого аукциона
(по лоту).
Журнал регистрации закрыт в "___:___" "___" ______________ 201__ г.
Приложение: Документы, подтверждающие полномочия представителей участников
открытого аукциона, ____ шт.
__________________________ _______________________ ______________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 14
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
РАСПИСКА
в получении заявки на участие в открытом аукционе
Государственный заказчик _________________________
№ лота и предмет государственного контракта _________________________
Настоящим подтверждается, что "____" ___________ 201_ г. в "__:__" получена
заявка на участие в открытом аукционе от __________________________________
(наименование
_____________________________________________________.
или Ф.И.О. участника размещения заказа)
Заявка подана в запечатанном конверте/без конверта (нужное подчеркнуть) и
зарегистрирована в Журнале регистрации заявок на участие в открытом
аукционе под № ______.
__________________________ _______________________ ______________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 15
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОСТАВЛЕНИИ ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Способ размещения заказа
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Предмет государственного контракта (лота)
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
3. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
4. Сведения о предоставлении разъяснений
Дата начала предоставления разъяснений
Дата окончания предоставления разъяснений
Дата получения запроса о разъяснении от
участника размещения заказа
В связи с поступлением запроса о предоставлении разъяснений положений документации об открытом аукционе позднее срока, установленного в части 8 статьи 34 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и документации об открытом аукционе, запрос оставлен без рассмотрения.
Приложение 16
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВОЗВРАТЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Способ размещения заказа
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Предмет государственного контракта (лота)
Окончательный срок подачи заявок на
участие в открытом аукционе
Дата и время регистрации заявки на
участие в открытом аукционе
Причина возврата заявки на участие в
открытом аукционе
Заявка на участие в открытом
аукционе признана опоздавшей
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
3. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Приложение: Заявка на участие в открытом аукционе.
Приложение 17
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Способ размещения заказа
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Предмет государственного контракта
(лота)
Дата приостановления размещения заказа
Основание для приостановления
размещения заказа
Требование органа, уполномоченного
на осуществление контроля в сфере
размещения заказов
Срок приостановления размещения заказа
До рассмотрения жалобы по существу
"___" ___________ 201__ г.
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Приложение 18
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ АННУЛИРОВАНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Дата аннулирования открытого
аукциона (лота)
Обоснование принятого решения
Предписание органа, уполномоченного на
осуществление контроля в сфере
размещения заказов, от ____________
№ ___________
Лот № 1
Предмет государственного контракта
(лота)
Лот № 2 и т.д.
Предмет государственного контракта
(лота)
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Приложение 19
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ДОПУСКЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Способ размещения заказа
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Предмет государственного контракта (лота)
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
3. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
4. Сведения о принятом решении
Дата и номер протокола рассмотрения
заявок на участие в открытом аукционе
Принятое решение
5. Сведения о дате, времени и месте проведения открытого аукциона
Дата проведения открытого аукциона
Время проведения открытого аукциона
Место проведения открытого аукциона
Приложение 20
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ДОПУСКЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Способ размещения заказа
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Предмет государственного контракта (лота)
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
3. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
4. Сведения о принятом решении
Дата и номер протокола рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе
Принятое решение
Отказать в допуске к участию
в открытом аукционе
Обоснование принятого решения
Приложение 21
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПОБЕДИТЕЛЕМ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Способ размещения заказа
Открытый аукцион
Номер протокола открытого аукциона
Дата протокола открытого аукциона
Предмет государственного контракта
(лота)
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
3. Сведения о победителе
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
4. Сведения о порядке заключения государственного контракта
Срок подписания государственного
контракта
Срок предоставления обеспечения
исполнения государственного контракта
(при установлении)
Порядок предоставления обеспечения
исполнения государственного контракта
(при установлении)
Случаи признания участника размещения
заказа уклонившимся от заключения
контракта
1. Непредставление государственному
заказчику в установленный срок
подписанного государственного
контракта.
2. Непредставление государственному
заказчику в установленный срок
обеспечения исполнения контракта
(при установлении)
Последствия уклонения от заключения
контракта
В случае если участник размещения
заказа, с которым заключается
контракт, уклонился от его
заключения, сведения о таком
участнике размещения заказа
включаются в реестр
недобросовестных поставщиков.
Наличие сведений о поставщике
(исполнителе, подрядчике) в реестре
недобросовестных поставщиков лишает
его права участия в торгах и
запросах котировок сроком на 2
(два) года
Приложение: 1. Протокол открытого аукциона на ___ л. в 1 экз.
2. Проект государственного контракта на ___ л. в 2 экз.
Приложение 22
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Способ размещения заказа
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Предмет государственного контракта (лота)
Номер протокола об отказе от заключения
государственного контракта
Дата протокола об отказе от заключения
государственного контракта
Причина отказа от заключения
государственного контракта
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Почтовый адрес
3. Сведения об участнике размещения заказа, с которым государственный
заказчик отказывается от заключения контракта
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Приложение: Протокол об отказе от заключения контракта на ___ л. в 1 экз.
Приложение 23
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
ПРОТОКОЛ № _______
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Место рассмотрения заявок ______________________
Дата и время начала рассмотрения заявок ______________________
Дата и время окончания рассмотрения заявок ______________________
Наименование и состав комиссии ______________________
Наличие (отсутствие) кворума ______________________
Государственный заказчик ______________________
Специализированная организация ______________________
Номер и название закупки ______________________
Дата размещения извещения о проведении открытого
аукциона на официальном сайте ______________________
Дата опубликования извещения о проведении
открытого аукциона в официальном печатном издании ______________________
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, ПОДАВШИХ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ЛОТУ № 1
Поступило заявок, всего ______________________
Отозвано заявок, всего ______________________
Предмет государственного контракта ______________________
Начальная (максимальная) цена контракта ______________________
№
п/п
Фирменное наименование
(наименование),
организационно-правовая
форма (для юридического
лица), Ф.И.О. (для
физического лица)
Место нахождения
(для юридического
лица), место
жительства (для
физического лица)
ИНН,
почтовый
адрес (для
юридического
лица)
Сведения о
предоставленных
преимуществах
и т.д.
РЕШЕНИЕ ПО ЛОТУ № 1
1. Допустить к участию в открытом аукционе и признать участниками открытого
аукциона:
№
п/п
Фирменное наименование
(наименование),
организационно-правовая
форма (для юридического
лица), Ф.И.О. (для
физического лица)
Обоснование решения
Итоги голосования членов
комиссии
Заявка на участие в
открытом аукционе
соответствует
требованиям и
условиям
документации об
открытом аукционе.
Участник размещения
заказа соответствует
требованиям
законодательства
Российской Федерации
и документации об
открытом аукционе
"За" ___________ (Ф.И.О.)
"Против" _______ (Ф.И.О.)
и т.д.
2. Отказать в допуске к участию в открытом аукционе:
№
п/п
Фирменное наименование
(наименование),
организационно-правовая
форма (для юридического
лица), Ф.И.О. (для
физического лица)
Основание
для
отказа в
допуске
Обоснование
решения
Итоги голосования членов
комиссии
"За" __________ (Ф.И.О.)
"Против" ______ (Ф.И.О.)
и т.д.
3. Провести открытый аукцион в срок, установленный в извещении о проведении
открытого аукциона и документации об открытом аукционе.
4. Руководствуясь ч. 5 ст. 36 Федерального закона № 94-ФЗ, признать
открытый аукцион несостоявшимся в связи с допуском к участию в открытом
аукционе и признанием участником открытого аукциона только одного участника
размещения заказа и рекомендовать заказчику действовать в соответствии с
ч. 6 ст. 36 Федерального закона № 94-ФЗ.
5. Руководствуясь ч. 5 ст. 36 Федерального закона № 94-ФЗ, признать
открытый аукцион несостоявшимся в связи с отказом в допуске к участию в
открытом аукционе всем участникам размещения заказа и рекомендовать
заказчику действовать в соответствии со ст. 40 Федерального закона № 94-ФЗ.
6. Руководствуясь ч. 11 ст. 35 Федерального закона № 94-ФЗ, признать
открытый аукцион несостоявшимся в связи с поступлением единственной заявки
на участие в открытом аукционе.
7. Признать заявку единственного участника размещения заказа ______________
соответствующей требованиям и условиям документации об открытом аукционе и
рекомендовать заказчику действовать в соответствии с ч. 12 ст. 35
Федерального закона № 94-ФЗ.
"За" ____________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
8. Признать заявку единственного участника размещения заказа ______________
не соответствующей требованиям и условиям документации об открытом аукционе
и рекомендовать заказчику действовать в соответствии со ст. 40 Федерального
закона № 94-ФЗ.
Обоснование принятого решения: ___________________________________________.
"За" ____________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
9. Руководствуясь ч. 11 ст. 35 Федерального закона № 94-ФЗ, признать
открытый аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в
открытом аукционе и рекомендовать заказчику действовать в соответствии со
ст. 40 Федерального закона № 94-ФЗ.
10. Руководствуясь ч. 2.1 ст. 36 Федерального закона № 94-ФЗ, не
рассматривать и возвратить все заявки участника размещения заказа _________
___________________________ в связи с установлением факта подачи участником
размещения заказа более одной заявки на участие в открытом аукционе в
отношении лота № ___.
"За" ____________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
Председатель комиссии
(председательствующий) _________________ _________________
Секретарь комиссии _________________ _________________
Члены комиссии _________________ _________________
Представитель государственного
заказчика _________________ _________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 24
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
ПРОТОКОЛ № _____
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Место проведения открытого аукциона _______________________
Дата проведения открытого аукциона _______________________
Время начала проведения открытого аукциона _______________________
Время окончания проведения открытого аукциона _______________________
Наименование и состав комиссии _______________________
Наличие (отсутствие) кворума _______________________
Ф.И.О.
Аукционистом выбран член комиссии _______________________
Государственный заказчик _______________________
Специализированная организация _______________________
Номер и название закупки _______________________
Согласно журналу
регистрации участников
Приглашенные - представители участников открытого аукциона (по
открытого аукциона лотам)
_______________________
В соответствии с требованиями законодательства осуществляется
аудио(видео)запись открытого аукциона.
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТУ № 1
Предмет государственного контракта _________________________
Начальная (максимальная) цена контракта _________________________
"Шаг аукциона" _________________________
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ЛОТУ № 1
Фирменное
наименование
(наименование),
организационно-
правовая форма (для
юридического лица),
Ф.И.О. (для
физического лица)
Место нахождения
(для
юридического
лица), место
жительства (для
физического
лица)
№ карточки/
сведения о
неявившихся
участниках
открытого аукциона
Сведения о
предоставленных
преимуществах
и т.д.
СВЕДЕНИЯ О ПОСЛЕДНЕМ И ПРЕДПОСЛЕДНЕМ ПРЕДЛОЖЕНИИ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА ПО ЛОТУ
№ 1
Порядок
предложений о
цене контракта
Фирменное наименование
(наименование),
организационно-правовая
форма (для юридического
лица), Ф.И.О. (для
физического лица)
Место нахождения
(для юридического
лица), место
жительства (для
физического лица)
Предложенная
цена
контракта
Последнее
Предпоследнее
РЕШЕНИЕ ПО ЛОТУ № 1 и т.д.
Признать победителем открытого аукциона _____________________
Цена контракта победителя открытого аукциона _____________________
Скидка от начальной (максимальной) цены контракта
(руб., %) _____________________
"За" _____________ (Ф.И.О.), "Против" ___________ (Ф.И.О.)
или
Руководствуясь ч. 12 ст. 37 Федерального закона № 94-ФЗ, признать открытый
аукцион несостоявшимся в связи с участием в открытом аукционе только одного
участника открытого аукциона и рекомендовать заказчику действовать в
соответствии с ч. 13 ст. 37 Федерального закона № 94-ФЗ.
или
Руководствуясь ч. 12 ст. 37 Федерального закона № 94-ФЗ, признать открытый
аукцион несостоявшимся в связи с неявкой участников открытого аукциона и
рекомендовать заказчику действовать в соответствии со ст. 40 Федерального
закона № 94-ФЗ.
или
Руководствуясь ч. 12 ст. 37 Федерального закона № 94-ФЗ, признать открытый
аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием предложений о более низкой
цене контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (лота), при
"шаге аукциона", сниженном до минимального размера, и рекомендовать
заказчику действовать в соответствии со ст. 40 Федерального закона № 94-ФЗ.
Председатель комиссии
(председательствующий) _________________ _________________
Секретарь комиссии _________________ _________________
Члены комиссии _________________ _________________
Представитель государственного
заказчика _________________ _________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 25
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
ПРОТОКОЛ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
(ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ОФИЦИАЛЬНОМ ПЕЧАТНОМ ИЗДАНИИ)
Место проведения открытого аукциона ___________________________
Дата проведения открытого аукциона ___________________________
Время проведения открытого аукциона ___________________________
Государственный заказчик ___________________________
Номер и название закупки ___________________________
№ лота и предмет государственного контракта ___________________________
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА ПО ЛОТУ № ____
Порядок
предложений о
цене контракта
Фирменное наименование
(наименование),
организационно-правовая форма
(для юридического лица),
Ф.И.О. (для физического лица)
Почтовый адрес
участника
аукциона
Предложенная
цена
контракта
Последнее
Предпоследнее
Победителем открытого аукциона по лоту № __ признан _______________________
Цена контракта победителя открытого аукциона _______________________
и т.д.
Приложение 26
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
ПРОТОКОЛ № _______
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
Место составления протокола ____________________________
Дата составления протокола ____________________________
Время составления протокола ____________________________
Государственный заказчик ____________________________
Номер и название закупки ____________________________
№ лота и предмет государственного контракта ____________________________
Дата и номер протокола открытого аукциона
(протокола рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе) ____________________________
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ ЗАКАЗЧИК ОТКАЗЫВАЕТСЯ ЗАКЛЮЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ
Фирменное наименование (наименование),
организационно-правовая форма (для юр.
лица), Ф.И.О. (для физ. лица) _________________________________
Место нахождения (для юр. лица), место
жительства (для физ. лица) __________________________________
СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОТКАЗА ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
№
п/п
Описание факта
Реквизиты
подтверждающего
документа
1
2
3
РЕШЕНИЕ:
1. В соответствии с ч. 3 ст. 9 Федерального закона № 94-ФЗ отказаться от
заключения контракта с ___________________________________________________.
(наименование лица)
2. Заключить контракт с участником аукциона (____________________________),
(наименование лица)
который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.
3. В соответствии с ч. 2 ст. 38 Федерального закона № 94-ФЗ признать
аукцион несостоявшимся в связи с отказом заказчика от заключения контракта
с победителем открытого аукциона и с участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене контракта.
4. Провести повторное размещение заказа.
________________________________________ ____________ _____________
(должность руководителя государственного (подпись) (Ф.И.О.)
заказчика)
Приложение 27
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
МАТЕРИАЛЫ К ЗАСЕДАНИЮ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
Начало рассмотрения заявок на
Повестка дня участие в открытом аукционе
__________________________________
Место заседания __________________________________
Дата заседания __________________________________
Наименование единой комиссии __________________________________
Состав единой комиссии
Ф.И.О. члена единой комиссии
Отметка о присутствии
Итого
______ из _____.
Кворум имеется/отсутствует
Государственный заказчик __________________________________
Специализированная организация __________________________________
Номер и название закупки __________________________________
№
лота
Предмет государственного
контракта
Начальная
(максимальная) цена
контракта (руб.)
Количество
поступивших
заявок
Количество
отозванных
заявок
Приложение: 1. Доверенность, выданная представителю государственного
заказчика на представление интересов и подписание протоколов
от имени государственного заказчика, на ___ л. в 1 экз.
2. Шаблон таблицы к процедуре начала рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе на ____ л. в 1 экз.
3. Копия извещения из официального печатного издания,
подтверждающая факт опубликования извещения, на _____ л. в 1
экз.
4. Распечатка с официального сайта, подтверждающая факт
размещения извещения, на ___ л. в 1 экз.
5. Копия документации об открытом аукционе на ___ л. в 1 экз.
6. Копии разъяснений положений документации об открытом
аукционе на ___ л. в 1 экз.
7. Копии изменений в извещение о проведении открытого аукциона
и(или) документацию об открытом аукционе на ___ л. в 1 экз.
8. Копия журнала регистрации поступивших заявок на участие в
открытом аукционе на ___ л. в 1 экз.
_________________ _______________ __________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Дата составления "___" __________ 201__ г.
ШАБЛОН ТАБЛИЦЫ
к процедуре начала рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе по лоту № _____
Предмет государственного контракта ______________________________
Сведения и документы в составе заявки на участие в
открытом аукционе, предусмотренные документацией об
открытом аукционе
Участник размещения
заказа
Заявка № __
Заявка № __
Отметка об оформлении заявки (прошита, пронумерована
и т.п.)
1. Сведения и документы об участнике размещения заказа
Сведения об участнике размещения заказа
Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или нотариально заверенная
копия такой выписки, копии документов, удостоверяющих
личность, перевод на русский язык документов о
государственной регистрации иностранного лица
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа:
- вид документа
- номер документа
- дата выдачи
- кому выдан
Копии учредительных документов участника размещения
заказа (для юр. лиц)
Решение об одобрении крупной сделки в соответствии с
учредительными документами (для юр. лиц) (при
необходимости)
Сведения о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) и качественных
характеристиках товара, о качестве работ, услуг
Копии документов, подтверждающих соответствие товара,
работ, услуг требованиям, установленным
законодательством:
-
-
2. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа
установленным требованиям и условиям допуска к участию в открытом аукционе
Документы, подтверждающие внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в торгах (при
установлении):
- вид документа
- реквизиты документа
- сумма в соответствии с документом
Копии документов, подтверждающих соответствие
участника размещения заказа требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом торгов:
-
-
Документы, подтверждающие обладание участником
размещения заказа исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности (при приобретении
заказчиком таких прав):
-
-
Копия разрешения на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию
Копия акта приемки объекта капитального строительства
Приложение 28
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
МАТЕРИАЛЫ К ЗАСЕДАНИЮ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
Окончание рассмотрения заявок на
Повестка дня участие в открытом аукционе
__________________________________
Место заседания __________________________________
Дата заседания __________________________________
Наименование единой комиссии __________________________________
Состав единой комиссии
Ф.И.О. члена единой комиссии
Отметка о присутствии
Итого
______ из _____.
Кворум имеется/отсутствует
Государственный заказчик __________________________________
Специализированная организация __________________________________
Номер и название закупки __________________________________
СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ЛОТУ № ___
Предмет государственного контракта __________________________________
Начальная (максимальная) цена контракта
(руб.) __________________________________
№
п/п
Участник размещения заказа
Место нахождения, место
жительства
ИНН, почтовый адрес
Приложение: 1. Заключение государственного заказчика/специализированной
организации (указать) по результатам рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе на ____ л. в 1 экз.
2. Заключение государственного заказчика по результатам
рассмотрения заявок на соответствие требованиям главы IV
"Техническое задание (Спецификация)" документации об
открытом аукционе на ____ л. в 1 экз.
3. Выписка из реестра недобросовестных поставщиков на ___ л. в
1 экз.
4. Запросы и ответы соответствующих органов и организаций в
отношении участников размещения заказа (при наличии) на ___
л. в 1 экз.
5. Экспертное заключение (при наличии) на ___ л. в 1 экз.
6. Дополнительная информация (при наличии) на ___ л. в 1 экз.
_________________ _______________ __________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Дата составления "___" __________ 201__ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
государственного заказчика/специализированной организации
(указать) по результатам рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе по лоту № ___
Дата рассмотрения заявок ____________________________________
Государственный заказчик ____________________________________
Специализированная организация ____________________________________
Предмет государственного контракта ____________________________________
Ф.И.О., должность
Рассмотрение заявок проведено ____________________________________
СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕННЫХ ЗАЯВКАХ
№
п/п
Участник размещения заказа
РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Условия допуска к участию в открытом аукционе
Информация согласно заявкам
участников размещения заказа
Заявка №
Заявка №
Участник
размещения
заказа
Участник
размещения
заказа
1. Представление документов, определенных пунктом 2 раздела 7 Информационной карты
документации об открытом аукционе
1.1. Сведения и документы об участнике размещения заказа
Сведения об участнике размещения заказа
Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или нотариально заверенная
копия такой выписки, копии документов, удостоверяющих
личность, перевод на русский язык документов о
государственной регистрации иностранного лица
Указать вид
документа и
его реквизиты
Указать вид
документа и
его реквизиты
Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника размещения
заказа:
- вид документа
- номер документа
- дата выдачи документа
- кому выдан документ
Копии учредительных документов участника размещения
заказа (для юр. лиц)
Решение об одобрении крупной сделки в соответствии с
учредительными документами (для юр. лиц) (при
необходимости)
Сведения о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) и качественных
характеристиках товара, о качестве работ, услуг
Копии документов, подтверждающих соответствие товара,
работ, услуг требованиям, установленным
законодательством:
-
-
Указать вид
документа и
его реквизиты
Указать вид
документа и
его реквизиты
1.2. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям
и условиям допуска к участию в открытом аукционе, установленным в документации об
открытом аукционе
Документы, подтверждающие внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в открытом
аукционе в полном объеме (при установлении):
- вид документа
- реквизиты документа
- сумма в соответствии с документом
Копии документов, подтверждающих соответствие
участника размещения заказа требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом открытого аукциона:
-
-
Указать
реквизиты
документа
Указать
реквизиты
документа
Документы, подтверждающие обладание участником
размещения заказа исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности (при приобретении
заказчиком таких прав):
-
-
Указать
реквизиты
документа
Указать
реквизиты
документа
Копия разрешения на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию (при размещении заказа
на выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту)
Указать
реквизиты
документа
Указать
реквизиты
документа
Копия акта приемки объекта капитального строительства
(при размещении заказа на выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту)
Указать
реквизиты
документа
Указать
реквизиты
документа
2. Отсутствие недостоверных сведений об участнике
размещения заказа, содержащихся в представленных им
документах, или о поставляемых товарах, выполняемых
работах, оказываемых участником размещения заказа
услугах
3. Соответствие участников размещения заказа требованиям раздела 5 Информационной
карты документации об открытом аукционе
Соответствие участника размещения заказа требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом торгов
Непроведение ликвидации участника размещения заказа
(для юридического лица) и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника размещения
заказа банкротом и об открытии конкурсного
производства (для юридического лица и индивидуального
предпринимателя)
Неприостановление деятельности участника размещения
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на
день подачи заявки на участие в торгах
Отсутствие у участника размещения заказа
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период
Указать
величину
задолженности
Указать
величину
задолженности
Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в
реестре недобросовестных поставщиков (при наличии
такого требования в документации об открытом
аукционе)
Обладание участником размещения заказа
исключительными правами на объекты интеллектуальной
собственности (при приобретении заказчиком таких
прав)
Соответствие участника размещения заказа требованиям
по выполнению им за последние пять лет,
предшествующих дате окончания срока подачи заявок на
участие в открытом аукционе, работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объекта
капитального строительства, относящихся к той же
группе, подгруппе или одной из нескольких групп,
подгрупп работ, на выполнение которых размещается
заказ, стоимость которых составляет не менее чем
двадцать процентов начальной (максимальной) цены
контракта (цены лота):
- наименование объекта капитального строительства
- общая стоимость работ по объекту капитального
строительства (руб./% к начальной (максимальной) цене
контракта)
- дата сдачи объекта капитального строительства (по
акту)
Соответствие участника размещения заказа требованиям
о принадлежности к субъектам малого
предпринимательства
Суммарная доля участия Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, иностранных юр. лиц, иностранных
граждан, общественных и религиозных организаций
(объединений), благотворительных и иных фондов в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
участника размещения заказа
_________%
_________%
Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юр.
лицам, не являющимся субъектами малого и среднего
предпринимательства, в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) участника размещения заказа
_________%
_________%
Средняя численность работников за предшествующий
календарный год (в том числе работников, работающих
по договорам гражданско-правового характера и по
совместительству, работников филиалов,
представительств и других обособленных подразделений
юр. лица)
_________ чел.
_________ чел.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за
предшествующий год без учета НДС
____ млн. руб.
____ млн. руб.
4. Соответствие оформления заявки требованиям пунктов 1, 3 и подпунктов 1, 2, 4, 5
пункта 4 и подпунктов 1-5 пункта 5 раздела 7 Информационной карты документации об
открытом аукционе
Заявка на участие в открытом аукционе подготовлена в
письменной форме или в форме электронного документа
по формам, установленным в главе VI "Образцы форм,
представляемых в составе заявки на участие в открытом
аукционе"
При описании условий и предложений участник
размещения заказа применял общепринятые обозначения и
наименования в соответствии с требованиями
действующих нормативных правовых актов Российской
Федерации, если иное не указано в главе IV
"Техническое задание (Спецификация)"
В описании условий и предложений участник размещения
заказа не допускал двусмысленных толкований
Описание поставляемых товаров соответствует
образцу/макету товара/изображению товара в трехмерном
измерении (при установлении требования)
Заявка на участие в открытом аукционе, каждый том
заявки содержат опись входящих в нее документов по
форме 1.1
Все листы заявки на участие в открытом аукционе,
включая опись документов и все входящие в нее
документы, каждый том заявки сшиты нитками в единую
книгу
Заявка на участие в открытом аукционе, каждый том
заявки на месте прошивки подписаны участником
размещения заказа или лицом, уполномоченным таким
участником размещения заказа, с указанием расшифровки
подписи (инициалы, фамилия) и (при наличии) скреплены
печатью участника размещения заказа
Подана только одна заявка в отношении каждого лота
Заявка на участие в открытом аукционе, поданная
участником размещения заказа по нескольким или всем
лотам, подготовлена на каждый лот отдельно
Заявка заполнена на русском языке;
отдельные документы (или их части), представленные в
составе заявки на другом языке, содержат точный
перевод необходимых разделов на русский язык
(оригинал или нотариально заверенная копия);
удостоверение верности перевода с иностранного языка
на русский язык соответствует требованиям статьи 81
Основ законодательства Российской Федерации о
нотариате, утвержденных Верховным Советом РФ
11 февраля 1993 года № 4462-1
Формы документов, предусмотренные в главе VI "Образцы
форм, представляемых в составе заявки на участие в
открытом аукционе", заполнены по всем пунктам
При заполнении заявки на участие в открытом аукционе
не применены факсимильные подписи
Указаны сведения о стране происхождения товара (при
установлении преимущества участникам размещения
заказа, осуществляющим поставку товаров российского
происхождения)
ВЫВОД
Соответствует/
Не
соответствует
Соответствует/
Не
соответствует
_________________ _______________ __________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
государственного заказчика по рассмотрению заявок
на соответствие требованиям главы IV "Техническое задание
(Спецификация)" документации об открытом аукционе по лоту
№ _____
Дата рассмотрения заявок __________________________________
Государственный заказчик __________________________________
Предмет государственного контракта __________________________________
Ф.И.О., должность
Рассмотрение заявок проведено __________________________________
1. Сведения о соответствии информации о поставляемом товаре, его
функциональных характеристиках (потребительских свойствах), его
количественных и качественных характеристиках, о выполняемых работах,
оказываемых услугах, их количественных и качественных характеристиках
№
п/п
Требования к предмету открытого
аукциона
Предложение участника размещения
заказа
Заявка № ___
Заявка № ___
Участник
размещения
заказа
Участник
размещения
заказа
1
2
3
4
и т.д.
ВЫВОД
Соответствует/
Не соответствует
Соответствует/
Не соответствует
2. Сведения о соответствии описания поставляемых товаров образцу/макету
товара/изображению товара в трехмерном измерении (указать) (при
установлении требования): Соответствует/Не соответствует (указать).
_________________ _______________ __________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 29
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
МАТЕРИАЛЫ К ЗАСЕДАНИЮ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
Проведение открытого аукциона
Повестка дня ____________________________________
Место заседания ____________________________________
Дата заседания ____________________________________
Наименование единой комиссии ____________________________________
Состав единой комиссии
Ф.И.О. члена единой комиссии
Отметка о присутствии
Итого
______ из _____.
Кворум имеется/отсутствует
Государственный заказчик ____________________________________
Специализированная организация ____________________________________
Номер и название закупки ____________________________________
Приложение: 1. Речь председательствующего по каждому лоту на __ л. в 1 экз.
2. Речь аукциониста по каждому лоту на __ л. в 1 экз.
3. Таблица снижения начальной (максимальной) цены контракта по
каждому лоту на __ л. в __ экз.
_________________ _______________ __________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Дата составления "___" __________ 201__ г.
РЕЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО) ПО ЛОТУ № ___
Добрый день, уважаемые участники открытого аукциона.
Сегодня "___" ________ 201__ года в __:__ часов местного времени проводится
заседание единой комиссии ________________________________________________.
На заседании из ___ членов единой комиссии присутствуют _____, в том числе:
-
-
-
-
Кворум для принятия решений имеется.
На повестке дня сегодняшнего заседания - указать предмет государственного
проведение открытого аукциона на контракта
________________________________
Государственный заказчик ________________________________
Ведется аудио(видео)запись процедуры открытого аукциона.
(В случае если на открытый аукцион явились участники открытого аукциона)
Напоминаю участникам открытого аукциона о Вашем праве осуществлять
аудио(видео)запись процедуры открытого аукциона.
Предлагаю членам единой комиссии избрать аукционистом _____________________
(Ф.И.О. члена единой
комиссии)
Прошу членов единой комиссии проголосовать. Решение принято единогласно.
Приступаем к проведению открытого аукциона. Передаю слово аукционисту.
... (проведение процедуры аукциона)
Предлагаю утвердить результаты открытого аукциона.
Аукцион завершен, спасибо всем присутствующим за участие.
(В случае если на открытый аукцион явился только один участник открытого
аукциона)
Руководствуясь ч. 12 ст. 37 Федерального закона № 94-ФЗ, признать открытый
аукцион несостоявшимся в связи с участием в открытом аукционе только одного
участника открытого аукциона и рекомендовать заказчику действовать в
соответствии с ч. 13 ст. 37 Федерального закона № 94-ФЗ.
Прошу членов комиссии проголосовать. Решение принято единогласно.
(В случае если на открытый аукцион не явился ни один участник)
Руководствуясь ч. 12 ст. 37 Федерального закона № 94-ФЗ, признать открытый
аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием участников открытого аукциона
и рекомендовать заказчику действовать в соответствии со ст. 40 Федерального
закона № 94-ФЗ.
Прошу членов комиссии проголосовать. Решение принято единогласно.
РЕЧЬ АУКЦИОНИСТА ПО ЛОТУ № ___
Добрый день, уважаемые участники открытого аукциона.
Проводится открытый аукцион по лоту № ___.
Предмет государственного контракта __________________________________
Начальная (максимальная) цена контракта __________________________________
5%, что составляет руб. копеек
Размер "шага аукциона" __________________________________
Сведения об участниках открытого аукциона
№
п/п
Участник открытого аукциона
№ карточки/сведения о
неявившихся участниках
открытого аукциона
Сведения о
предоставленных
преимуществах
Напоминаю присутствующим порядок проведения открытого аукциона.
1. Открытый аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены
контракта на "шаг аукциона".
2. Предложение о цене контракта подается участником открытого аукциона
путем поднятия карточки с номером данного участника на высоту поднятой
руки. Поднятие карточки участником открытого аукциона означает его согласие
заключить контракт по объявленной цене.
3. Каждое предложение о цене контракта объявляется аукционистом три раза и
сопровождается ударами молотка. Предложение о цене контракта, сделанное до
объявления следующей возможной цены лота и первого удара молотка, не
фиксируется, при этом данная цена переторговывается.
4. Определение участника открытого аукциона, который первым поднял карточку
после объявления цены контракта, осуществляется аукционистом.
5. Если в течение открытого аукциона не поступит ни одного предложения от
участников открытого аукциона и на "шаге аукциона", равном 0,5%, что
составляет ______________ рублей _____ копеек, предложений о цене контракта
не поступит, открытый аукцион будет признан несостоявшимся.
6. Открытый аукцион продолжается в случае, когда начальная (максимальная)
цена контракта снижена до нуля. В этом случае проводится аукцион на продажу
права заключить государственный контракт.
Напоминаю, что Вы ознакомлены с правилами проведения открытого аукциона.
Все присутствующие должны соблюдать тишину и отключить звук мобильных
телефонов на время проведения открытого аукциона.
Теперь я прошу представителей участников открытого аукциона поднять
выданную ему карточку. Спасибо!
Начинаем аукцион. Текущая цена контракта составляет ________________ рублей
_______ копеек. (Раз! Два! Три!)
... (проведение процедуры аукциона)
Проведение аукциона по лоту № ______ завершено.
Последнее предложение о цене контракта составило ___________________ рублей
_______ копеек и поступило от участника аукциона __________________________
с карточкой № ____.
Предпоследнее предложение о цене контракта составило _______________ рублей
_______ копеек и поступило от участника аукциона __________________________
с карточкой № ____.
(В случае если начальная (максимальная) цена контрактов снижена до нуля)
Проводится аукцион на продажу права заключить государственный контракт.
Объявляется прием предложений по текущей цене права заключения
государственного контракта, полученной путем повышения последней названной
цены контракта, равной нулю, на "шаг аукциона", сложившийся при проведении
аукциона.
Продолжаем аукцион. Текущая цена контракта составляет ______________ рублей
_______ копеек. (Раз! Два! Три!)
... (проведение процедуры аукциона)
Проведение аукциона по лоту № ______ завершено.
Последнее предложение о цене контракта составило ___________________ рублей
_______ копеек и поступило от участника аукциона __________________________
с карточкой № ____.
Предпоследнее предложение о цене контракта составило _______________ рублей
_______ копеек и поступило от участника аукциона __________________________
с карточкой № ____.
Приложение 30
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ УТВЕРЖДАЮ│
│ ___________________________│
│ (должность руководителя │
│ государственного заказчика)│
│ _________ _________________│
│ (подпись) (Ф.И.О.) │
│ │
│ "___" ___________ 201__ г.│
│ м.п. │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ │
│ │
│ │
│ │
│ Наименование предмета открытого аукциона __________________________ │
│ │
│ Номер закупки __________________________ │
│ │
│ Государственный заказчик __________________________ │
│ │
│ Специализированная организация __________________________ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ 201__ год │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗЧИКЕ
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЙ КОМИССИИ
РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ЗАКУПКИ
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ
РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
ГЛАВА III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ГЛАВА IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО ЛОТУ № ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЛОТУ № ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ЛОТУ № __
ГЛАВА V. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГЛАВА VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
ФОРМА 1.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ
ФОРМА 1.2. ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ФОРМА 1.3. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ, КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ
ГЛАВА VII. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ЗАПРОСОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗА
ФОРМА 2.1. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ
ФОРМА 2.2. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ
ФОРМА 2.3. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Размещение заказов для государственных нужд - осуществляемые в установленном порядке действия государственного заказчика, уполномоченного органа по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
Государственные нужды Пермского края - обеспечиваемые за счет средств бюджета Пермского края и внебюджетных источников финансирования потребности Пермского края, государственных заказчиков Пермского края в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий Пермского края, государственных заказчиков Пермского края, в том числе для реализации региональных целевых программ.
Официальный сайт - официальный сайт Пермского края в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Пермского края - "Госзаказ Пермского края" (goszakaz.perm.ru).
Официальное печатное издание - официальное печатное издание Пермского края для опубликования информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Пермского края.
Уполномоченный орган - орган исполнительной власти Пермского края, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для государственных заказчиков Пермского края, - Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края (Постановление Правительства Пермского края от 22.12.2006 № 102-п "Об утверждении Положения о Министерстве развития предпринимательства и торговли Пермского края" (с изменениями и дополнениями).
Государственный заказчик (заказчик) - государственный орган (в том числе орган государственной власти), орган управления государственными внебюджетными фондами, а также бюджетное учреждение, иной получатель средств бюджета Пермского края при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.
Специализированная организация - юридическое лицо, привлеченное государственным заказчиком или уполномоченным органом для осуществления функций по размещению государственного краевого заказа путем проведения торгов в форме открытого аукциона на право заключить государственный контракт, в частности, для разработки документации об открытом аукционе, опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона и осуществления иных связанных с обеспечением проведения открытого аукциона функций.
Специализированная организация осуществляет свои функции от имени государственного заказчика или уполномоченного органа. При этом права и обязанности возникают у государственного заказчика или уполномоченного органа. Специализированная организация не может быть участником размещаемого заказа.
Участник размещения заказа - юридическое лицо (независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала), физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение государственного контракта.
Участие в размещении заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотренных Законом о размещении заказов, иными федеральными законами.
Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов, как непосредственно, так и через своих представителей.
Открытый аукцион - торги на право заключить государственный контракт, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену государственного контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:
- право заключить государственный контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля и проводится открытый аукцион на продажу права заключить государственный контракт. В этом случае победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить государственный контракт;
- выполнение технического обслуживания и(или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом аукционе, и цена единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования;
- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.
Открытый аукцион проводится государственным заказчиком (уполномоченным органом) в присутствии членов аукционной комиссии, участников открытого аукциона или их представителей.
Предмет открытого аукциона - право на заключение государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг для государственных нужд Пермского края.
Лот - определенная извещением и документацией об открытом аукционе неделимая часть предмета торгов, обособленная государственным заказчиком в целях эффективного использования бюджетных средств, т.е. группа однородных по характеристикам товаров, работ или услуг в составе предмета открытого аукциона, которой присвоен определенный порядковый номер и установлена отдельная начальная (максимальная) цена, срок и иные условия исполнения контракта.
По каждому лоту определяется отдельное лицо, получающее право на заключение отдельного государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Пермского края.
Документация об открытом аукционе - комплект документов, разработанный государственным заказчиком (уполномоченным органом, специализированной организацией) и утвержденный государственным заказчиком, содержащий информацию о предмете открытого аукциона (лота), определяющий основные правила проведения открытого аукциона:
- требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям государственного заказчика;
- порядок оформления и подачи участниками размещения заказа заявок на участие в открытом аукционе;
- требования к участникам размещения заказа;
- проект государственного контракта, заключаемого по результатам открытого аукциона;
- прочие правила и требования, устанавливаемые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края.
Заявка на участие в открытом аукционе (лоте) - комплект документов, содержащий письменное подтверждение участника размещения заказа о его согласии участвовать в открытом аукционе на условиях, указанных в документации об открытом аукционе, поданный в срок и по формам, установленным в документации об открытом аукционе.
Электронный документ - документ, информация в котором представлена в электронно-цифровой форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10.01.2002 № 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи". Электронный документ должен соответствовать требованиям, предъявляемым федеральным законодательством.
Учитывая, что в настоящее время отсутствует нормативная правовая база, регулирующая применение электронных документов, все документы (включая запросы документации об открытом аукционе, запросы разъяснений положений документации об открытом аукционе, заявки на участие в открытом аукционе, запросы разъяснений результатов открытого аукциона) рекомендуется подавать в письменном виде. Передача документа по электронной почте (электронное письмо) не является формой электронного документа.
Шаг открытого аукциона - величина, на которую снижается начальная (максимальная) цена контракта, указанная в извещении о проведении открытого аукциона. Устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.
Аукционная (Единая) комиссия - коллегиальный орган, созданный уполномоченным органом для проведения аукционных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Пермского края.
Порядок формирования и работы Единой комиссии по размещению заказов для нужд Пермского края путем проведения конкурсов и аукционов утверждается приказом уполномоченного органа.
Персональный состав членов Единой комиссии утверждается приказом уполномоченного органа.
Аукционист - член Единой комиссии, избранный большинством голосов членов Единой комиссии, присутствующих на заседании, путем открытого голосования.
Участник открытого аукциона - участник размещения заказа, допущенный Единой комиссией к участию в открытом аукционе по результатам рассмотрения заявок.
Представитель участника открытого аукциона - лицо, представляющее интересы участника открытого аукциона на основании документа, удостоверяющего личность (паспорта), а также доверенности (в случае участия лица, не уполномоченного действовать от имени участника аукциона без доверенности) или ее нотариально заверенной копии, принимающее непосредственное участие в процедуре открытого аукциона, зарегистрированное для этого и получившее карточку участника открытого аукциона.
Государственный контракт (контракт) - договор, заключенный государственным заказчиком от имени Пермского края в целях обеспечения государственных нужд Пермского края.
Нормативное правовое регулирование размещения заказов для нужд Пермского края:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов);
- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции";
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. № 236-р "О перечне товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона";
- Постановление Правительства Пермского края от 16.02.2007 № 16-п "О порядке взаимодействия исполнительного органа государственной власти Пермского края, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов для государственных заказчиков, и государственных заказчиков";
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Пермского края.
Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказов.
Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте "Госзаказ Пермского края" (goszakaz.perm.ru) любой участник размещения заказа вправе обжаловать действия (бездействие) государственного заказчика, специализированной организации, Единой комиссии в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
В случае если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим соответственно заявку на участие в аукционе (по соответствующему лоту).
Обжалование действий (бездействия) государственного заказчика, специализированной организации, Единой комиссии возможно в:
- Управлении Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю (614006, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 64),
- Министерстве общественной безопасности Пермского края (614006, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14).
Информация о поступлении жалобы на действия (бездействие) государственного заказчика, специализированной организации, Единой комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней размещается контролирующими органами на официальном сайте "Госзаказ Пермского края" (goszakaz.perm.ru) в разделе "Контроль за размещением заказа" (соответствующий год --> Государственные закупки).
Информация о результатах рассмотрения жалобы в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решений размещается контролирующими органами на официальном сайте "Госзаказ Пермского края" (goszakaz.perm.ru) в разделе "Контроль за размещением заказа" (соответствующий год --> Государственные закупки).
Обжалование действий (бездействия) государственного заказчика, специализированной организации, Единой комиссии допускается в любое время размещения заказа, но не позднее 10 (десяти) дней со дня размещения протокола открытого аукциона, протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в случае признания открытого аукциона несостоявшимся. По истечении указанного срока обжалование осуществляется только в судебном порядке.
Глава II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗЧИКЕ │
├────┬────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Наименование │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Место нахождения │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Почтовый адрес │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Контактное лицо │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│5 │Телефон │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│6 │Адрес электронной почты │ │
│ │(при наличии) │ │
├────┴────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ │
├────┬────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Наименование │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Место нахождения │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Почтовый адрес │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Контактное лицо │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│5 │Телефон │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│6 │Адрес электронной почты │ │
│ │(при наличии) │ │
├────┴────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЙ КОМИССИИ │
├────┬────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Наименование │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Место нахождения │614006, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, │
│ │ │56 │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Почтовый адрес │614006, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, │
│ │ │56 │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Телефон │+7 (342) 217-69-23 │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│5 │Факс │+7 (342) 217-67-41 │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│6 │Порядок формирования и │Приказ Министерства развития торговли и │
│ │работы комиссии │предпринимательства Пермского края │
│ │ │от __________________ № ________________ │
├────┴────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ЗАКУПКИ │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Лот № 1 │
├────┼────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1 │Предмет государственного│ │
│ │контракта │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2 │Количество поставляемого│ │
│ │товара, объем │ │
│ │выполняемых работ, │ │
│ │оказываемых услуг │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3 │Место поставки товаров, │ │
│ │выполнения работ, │ │
│ │оказания услуг │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4 │Условия и сроки │ │
│ │(периоды) поставки │ │
│ │товаров, выполнения │ │
│ │работ, оказания услуг │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.5 │Начальная (максимальная)│ │
│ │цена контракта │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.6 │Источник финансирования │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.7 │Величина понижения │"Шаг аукциона" - 5%, что составляет ____ руб. ___ копеек│
│ │начальной (максимальной)│ │
│ │цены контракта - "шаг │ │
│ │аукциона" │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.8 │Форма оплаты │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.9 │Сроки оплаты │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.10│Порядок оплаты │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.11│Порядок формирования │Цена контракта должна включать все расходы на │
│ │цены контракта │выполнение Технического задания (Спецификации) в │
│ │ │полном объеме, а также расходы на (указать): │
│ │ │- перевозку, │
│ │ │- страхование, │
│ │ │- уплату таможенных пошлин, │
│ │ │- уплату налогов, │
│ │ │- другие обязательные платежи │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.12│Валюта, используемая для│Рубль Российской Федерации/иностранная валюта │
│ │формирования цены │(указать) │
│ │контракта │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.13│Порядок применения │ │
│ │официального курса │ │
│ │иностранной валюты к │ │
│ │рублю РФ │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.14│Сведения о возможности │При заключении контракта по согласованию с участником │
│ │увеличения количества │открытого аукциона, с которым заключается контракт, │
│ │поставляемых товаров при│количество поставляемого товара может быть увеличено │
│ │заключении контракта │на сумму, не превышающую разницу между ценой │
│ │ │контракта, предложенной таким участником, и начальной │
│ │ │(максимальной) ценой контракта (лота). │
│ │ │Цена единицы товара определяется как частное от │
│ │ │деления цены контракта, предложенной участником │
│ │ │открытого аукциона, с которым заключается контракт, на │
│ │ │количество товара, указанное в настоящей документации │
│ │ │об открытом аукционе │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.15│Сведения о возможности │В ходе исполнения контракта по согласованию с │
│ │изменения │поставщиком количество всех предусмотренных контрактом │
│ │предусмотренного │товаров может быть изменено не более чем на десять │
│ │контрактом количества │процентов при изменении потребности в товарах, на │
│ │товаров │поставку которых заключен контракт. │
│ │ │При поставке дополнительного количества товаров по │
│ │ │согласованию с поставщиком первоначальная цена │
│ │ │контракта может быть изменена пропорционально │
│ │ │количеству товаров, но не более чем на десять │
│ │ │процентов этой цены контракта. │
│ │ │В случае сокращения потребности в поставке товаров │
│ │ │цена контракта будет изменена указанным выше образом │
│ │ │при внесении соответствующих изменений в контракт. │
│ │ │Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена │
│ │ │единицы товара при сокращении потребности в поставке │
│ │ │части такого товара определяется как частное от │
│ │ │деления первоначальной цены контракта на │
│ │ │предусмотренное в контракте количество такого товара │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.16│Сведения о возможности │В ходе исполнения контракта по согласованию с │
│ │снижения цены контракта │поставщиком (исполнителем, подрядчиком) цена │
│ │ │государственного контракта может быть снижена без │
│ │ │изменения предусмотренных контрактом количества │
│ │ │товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения │
│ │ │государственного контракта │
├────┼────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Лот № 2 и т.д. │
├────┼────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1 │Предмет государственного│ │
│ │контракта │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2 │Количество поставляемого│ │
│ │товара, объем │ │
│ │выполняемых работ, │ │
│ │оказываемых услуг │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.3 │Место поставки товаров, │ │
│ │выполнения работ, │ │
│ │оказания услуг │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.4 │Условия и сроки │ │
│ │(периоды) поставки │ │
│ │товаров, выполнения │ │
│ │работ, оказания услуг │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.5 │Начальная (максимальная)│ │
│ │цена контракта │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.6 │Источник финансирования │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.7 │Величина понижения │ │
│ │начальной (максимальной)│ │
│ │цены контракта - "шаг │ │
│ │аукциона" │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.8 │Форма оплаты │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.9 │Сроки оплаты │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.10│Порядок оплаты │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.11│Порядок формирования │Цена контракта должна включать все расходы на │
│ │цены контракта │выполнение Технического задания (Спецификации) в │
│ │ │полном объеме, а также расходы на (указать): │
│ │ │- перевозку, │
│ │ │- страхование, │
│ │ │- уплату таможенных пошлин, │
│ │ │- уплату налогов, │
│ │ │- и другие обязательные платежи │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.12│Валюта, используемая для│Рубль Российской Федерации/иностранная валюта │
│ │формирования цены │(указать) │
│ │контракта │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.13│Порядок применения │ │
│ │официального курса │ │
│ │иностранной валюты к │ │
│ │рублю РФ │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.14│Сведения о возможности │При заключении контракта по согласованию с участником │
│ │увеличения количества │открытого аукциона, с которым заключается контракт, │
│ │поставляемых товаров при│количество поставляемого товара может быть увеличено │
│ │заключении контракта │на сумму, не превышающую разницу между ценой │
│ │ │контракта, предложенной таким участником, и начальной │
│ │ │(максимальной) ценой контракта (лота). │
│ │ │Цена единицы товара определяется как частное от │
│ │ │деления цены контракта, предложенной участником │
│ │ │открытого аукциона, с которым заключается контракт, на │
│ │ │количество товара, указанное в настоящей документации │
│ │ │об открытом аукционе │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.15│Сведения о возможности │В ходе исполнения контракта по согласованию с │
│ │изменения │поставщиком количество всех предусмотренных контрактом │
│ │предусмотренного │товаров может быть изменено не более чем на десять │
│ │контрактом количества │процентов при изменении потребности в товарах, на │
│ │товаров │поставку которых заключен контракт. │
│ │ │При поставке дополнительного количества товаров по │
│ │ │согласованию с поставщиком первоначальная цена │
│ │ │контракта может быть изменена пропорционально │
│ │ │количеству товаров, но не более чем на десять │
│ │ │процентов этой цены контракта. │
│ │ │В случае сокращения потребности в поставке товаров │
│ │ │цена контракта будет изменена указанным выше образом │
│ │ │при внесении соответствующих изменений в контракт. │
│ │ │Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена │
│ │ │единицы товара при сокращении потребности в поставке │
│ │ │части такого товара определяется как частное от │
│ │ │деления первоначальной цены контракта на │
│ │ │предусмотренное в контракте количество такого товара │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.16│Сведения о возможности │В ходе исполнения контракта по согласованию с │
│ │снижения цены контракта │поставщиком (исполнителем, подрядчиком) цена │
│ │ │государственного контракта может быть снижена без │
│ │ │изменения предусмотренных контрактом количества │
│ │ │товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения │
│ │ │государственного контракта │
├────┴────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Участники размещения заказа │
├────┼────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1 │на поставки товаров │- любые юридические лица независимо от │
│ │ │организационно-правовой формы, формы собственности, │
│ │ │места нахождения и места происхождения капитала; │
│ │ │- индивидуальные предприниматели │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2 │на выполнение работ и │- любые юридические лица независимо от │
│ │оказание услуг на виды │организационно-правовой формы, формы собственности, │
│ │деятельности, требующие │места нахождения и места происхождения капитала; │
│ │специального разрешения │- индивидуальные предприниматели │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3 │на выполнение работ, │- любые юридические лица независимо от │
│ │оказание услуг (прочих) │организационно-правовой формы, формы собственности, │
│ │ │места нахождения и места происхождения капитала; │
│ │ │- физические лица; │
│ │ │- индивидуальные предприниматели │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Обязательные требования │Участник размещения заказа должен соответствовать │
│ │к участникам размещения │(выбрать из списка): │
│ │заказа │- требованиям, предъявляемым законодательством │
│ │ │Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки │
│ │ │товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся │
│ │ │предметом открытого аукциона; │
│ │ │- требованию о непроведении ликвидации участника │
│ │ │размещения заказа (для юридического лица) и отсутствии │
│ │ │решения арбитражного суда о признании участника │
│ │ │размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного │
│ │ │производства (для юридического лица и индивидуального │
│ │ │предпринимателя); │
│ │ │- требованию о неприостановлении деятельности │
│ │ │участника размещения заказа в порядке, предусмотренном │
│ │ │Кодексом Российской Федерации об административных │
│ │ │правонарушениях на день подачи заявки на участие в │
│ │ │открытом аукционе; │
│ │ │- требованию об отсутствии у участника размещения │
│ │ │заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и │
│ │ │иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или │
│ │ │государственные внебюджетные фонды за прошедший │
│ │ │календарный год, размер которой превышает 25% │
│ │ │балансовой стоимости активов участника размещения │
│ │ │заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний │
│ │ │завершенный отчетный период. Участник размещения │
│ │ │заказа считается соответствующим установленному │
│ │ │требованию в случае, если он обжалует наличие │
│ │ │указанной задолженности в соответствии с │
│ │ │законодательством Российской Федерации и решение по │
│ │ │такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в │
│ │ │открытом аукционе не принято │
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Требования к участникам │(Выбрать из списка в зависимости от специфики закупки) │
│ │размещения заказа, │- обладание участниками размещения заказа │
│ │установленные │исключительными правами на объекты интеллектуальной │
│ │государственным │собственности; │
│ │заказчиком │- отсутствие сведений об участниках размещения заказа │
│ │ │в реестре недобросовестных поставщиков; │
│ │ │- выполнение за последние пять лет, предшествующие │
│ │ │дате окончания срока подачи заявок на участие в │
│ │ │открытом аукционе, работ по строительству, │
│ │ │реконструкции, капитальному ремонту объекта │
│ │ │капитального строительства, относящихся к группе │
│ │ │(подгруппе) ____________________________________, │
│ │ │стоимость которых составляет не менее чем двадцать │
│ │ │процентов начальной (максимальной) цены контракта │
│ │ │(цены лота), на право заключить который проводится │
│ │ │открытый аукцион │
├────┴────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 6. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ │
│АУКЦИОНЕ │
├─────┬───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Дата начала │"___" ________ 201__ г. │
│ │предоставления │ │
│ │разъяснений │ │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Дата окончания │"___" ________ 201__ г. │
│ │предоставления │ │
│ │разъяснений │ │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Порядок предоставления │Запрос о разъяснении положений документации об открытом │
│ │разъяснений │аукционе должен быть подготовлен по форме 2.1, │
│ │ │установленной в главе VII "Образцы форм запросов │
│ │ │и уведомлений для участников размещения заказа". │
│ │ │Запрос направляется по адресу государственного заказчика│
│ │ │в письменной форме или в форме электронного документа │
│ │ │(понятие электронного документа см. в главе I). │
│ │ │Разъяснения направляются участнику размещения заказа в │
│ │ │течение двух рабочих дней со дня поступления запроса. │
│ │ │В течение одного дня со дня направления разъяснений │
│ │ │такие разъяснения размещаются на официальном сайте с │
│ │ │указанием предмета запроса, но без указания участника │
│ │ │размещения заказа, от которого поступил запрос. │
│ │ │Разъяснение положений документации об открытом │
│ │ │аукционе не должно изменять ее суть. │
│ │ │В случае подачи запроса о разъяснении положений │
│ │ │документации об открытом аукционе после │
│ │ │установленного срока или в форме письма по электронной │
│ │ │почте такому участнику размещения заказа будет │
│ │ │направлено уведомление об отказе в выдаче разъяснений │
│ │ │положений документации об открытом аукционе с │
│ │ │указанием причин в той же форме, в которой поступил │
│ │ │запрос │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Форма предоставления │В письменной форме/в форме электронного документа │
│ │разъяснений │(указать) │
├─────┴───────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ │
├─────┬───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Требования к форме │Заявка на участие в открытом аукционе должна быть │
│ │заявки │подготовлена в письменной форме или в форме │
│ │ │электронного документа по формам, установленным в │
│ │ │главе VI "Образцы форм, представляемых в составе │
│ │ │заявки на участие в открытом аукционе" (понятие │
│ │ │электронного документа см. в главе I) │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Требования к составу │Заявка на участие в открытом аукционе должна содержать │
│ │заявки │(пункты 3, 4, 4.1-4.5 выбрать из списка): │
│ │ │1. Сведения и документы об участнике размещения │
│ │ │заказа, подавшем заявку на участие в открытом │
│ │ │аукционе: │
│ │ │1.1. Для юридических лиц: │
│ │ │1.1.1. Фирменное наименование (наименование), сведения │
│ │ │об организационно-правовой форме, о месте нахождения, │
│ │ │почтовый адрес, номер контактного телефона, │
│ │ │подготовленные по форме 1.2 "Сведения об участнике │
│ │ │размещения заказа"; │
│ │ │1.1.2. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня │
│ │ │размещения на официальном сайте извещения о проведении │
│ │ │открытого аукциона выписку из Единого государственного │
│ │ │реестра юридических лиц или нотариально заверенную │
│ │ │копию такой выписки; │
│ │ │1.1.3. Документы, подтверждающие полномочия лица на │
│ │ │осуществление действий от имени участника размещения │
│ │ │заказа: │
│ │ │1.1.3.1. если заявку подписывает физическое лицо, │
│ │ │которое обладает правом действовать от имени участника │
│ │ │размещения заказа без доверенности (руководитель │
│ │ │юридического лица): │
│ │ │- копию решения о назначении или об избрании либо │
│ │ │приказа (распоряжения) о назначении физического лица │
│ │ │на должность руководителя юридического лица; │
│ │ │1.1.3.2. если от имени участника размещения заказа │
│ │ │действует иное лицо: │
│ │ │- доверенность на осуществление действий от имени │
│ │ │участника размещения заказа, выданную и оформленную в │
│ │ │соответствии с Гражданским кодексом Российской │
│ │ │Федерации, подписанную руководителем юридического лица │
│ │ │или уполномоченным этим руководителем лицом и │
│ │ │заверенную печатью участника размещения заказа, либо │
│ │ │нотариально заверенную копию такой доверенности; │
│ │ │- копию решения о назначении или об избрании либо │
│ │ │приказа (распоряжения) о назначении физического лица │
│ │ │на должность руководителя юридического лица; │
│ │ │- документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего │
│ │ │доверенность на осуществление действий от имени │
│ │ │участника размещения заказа (в случае если │
│ │ │доверенность на осуществление действий от имени │
│ │ │участника размещения заказа подписана лицом, │
│ │ │уполномоченным руководителем юридического лица); │
│ │ │1.1.4. Копии учредительных документов участника │
│ │ │размещения заказа в последней редакции: │
│ │ │- устав (для открытого акционерного общества, │
│ │ │закрытого акционерного общества, общества с │
│ │ │ограниченной ответственностью, производственного и │
│ │ │потребительского кооператива, государственного │
│ │ │унитарного предприятия, муниципального унитарного │
│ │ │предприятия, фонда, общественной организации, │
│ │ │некоммерческого партнерства, автономной некоммерческой │
│ │ │организации, автономного учреждения); │
│ │ │- устав и учредительный договор (для ассоциации, │
│ │ │союза); │
│ │ │- учредительный договор (для полного товарищества, │
│ │ │товарищества на вере); │
│ │ │1.1.5. Решение об одобрении крупной сделки в │
│ │ │соответствии с учредительными документами или копию │
│ │ │такого решения (в случае если поставка товаров, │
│ │ │являющихся предметом контракта, или внесение денежных │
│ │ │средств в качестве обеспечения заявки на участие в │
│ │ │аукционе, обеспечения исполнения контракта являются │
│ │ │для участника размещения заказа крупной сделкой). │
│ │ │1.2. Для индивидуальных предпринимателей без │
│ │ │образования юридического лица: │
│ │ │1.2.1. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, │
│ │ │сведения о месте жительства, номер контактного │
│ │ │телефона, подготовленные по форме 1.2 "Сведения об │
│ │ │участнике размещения заказа"; │
│ │ │1.2.2. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня │
│ │ │размещения на официальном сайте извещения о проведении │
│ │ │открытого аукциона выписку из Единого государственного │
│ │ │реестра индивидуальных предпринимателей или │
│ │ │нотариально заверенную копию такой выписки; │
│ │ │1.2.3. Если от имени участника размещения заказа │
│ │ │действует иное лицо - доверенность на осуществление │
│ │ │действий от имени участника размещения заказа, │
│ │ │выданную и оформленную в соответствии с Гражданским │
│ │ │кодексом Российской Федерации, подписанную │
│ │ │индивидуальным предпринимателем и (при наличии) │
│ │ │заверенную печатью индивидуального предпринимателя, │
│ │ │либо нотариально заверенную копию такой доверенности. │
│ │ │1.3. Для физических лиц: │
│ │ │1.3.1. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, │
│ │ │сведения о месте жительства, номер контактного │
│ │ │телефона, подготовленные по форме 1.2 "Сведения об │
│ │ │участнике размещения заказа"; │
│ │ │1.3.2. Если от имени участника размещения заказа │
│ │ │действует иное лицо - доверенность на осуществление │
│ │ │действий от имени участника размещения заказа, │
│ │ │выданную и оформленную в соответствии с Гражданским │
│ │ │кодексом Российской Федерации, подписанную физическим │
│ │ │лицом, либо нотариально заверенную копию такой │
│ │ │доверенности; │
│ │ │1.3.3. Копии документов, удостоверяющих личность, - │
│ │ │копия паспорта гражданина Российской Федерации или │
│ │ │иной основной документ, содержащие указание на │
│ │ │гражданство лица. │
│ │ │1.4. Для иностранных лиц: │
│ │ │1.4.1. Фирменное наименование (наименование), сведения │
│ │ │об организационно-правовой форме, о месте нахождения, │
│ │ │почтовый адрес (для юридических лиц), фамилия, имя, │
│ │ │отчество, паспортные данные, сведения о месте │
│ │ │жительства (для физических лиц), номер контактного │
│ │ │телефона, подготовленные по форме 1.2 "Сведения об │
│ │ │участнике размещения заказа"; │
│ │ │1.4.2. Надлежащим образом заверенный перевод на │
│ │ │русский язык документов о государственной регистрации │
│ │ │юридического лица или физического лица в качестве │
│ │ │индивидуального предпринимателя в соответствии с │
│ │ │законодательством соответствующего государства, │
│ │ │полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня │
│ │ │размещения на официальном сайте извещения о проведении │
│ │ │открытого аукциона; │
│ │ │1.4.3. Надлежащим образом заверенный перевод на │
│ │ │русский язык документов, подтверждающих полномочия │
│ │ │лица на осуществление действий от имени участника │
│ │ │размещения заказа - юридического лица: │
│ │ │1.4.3.1. если заявку подписывает физическое лицо, │
│ │ │которое обладает правом действовать от имени участника │
│ │ │размещения заказа - юридического лица без доверенности │
│ │ │(руководитель юридического лица): │
│ │ │- копию решения о назначении или об избрании либо │
│ │ │приказа (распоряжения) о назначении физического лица │
│ │ │на должность руководителя юридического лица; │
│ │ │1.4.3.2. если от имени участника размещения заказа │
│ │ │действует иное лицо: │
│ │ │- доверенность на осуществление действий от имени │
│ │ │участника размещения заказа, выданную и оформленную в │
│ │ │соответствии с Гражданским кодексом Российской │
│ │ │Федерации, подписанную руководителем юридического лица │
│ │ │или уполномоченным этим руководителем лицом │
│ │ │(физическим лицом, зарегистрированным в качестве │
│ │ │индивидуального предпринимателя) и (при наличии) │
│ │ │заверенную печатью участника размещения заказа, либо │
│ │ │нотариально заверенную копию такой доверенности; │
│ │ │- копию решения о назначении или об избрании либо │
│ │ │приказа (распоряжения) о назначении физического лица │
│ │ │на должность руководителя юридического лица (для │
│ │ │юридических лиц); │
│ │ │- документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего │
│ │ │доверенность на осуществление действий от имени │
│ │ │участника размещения заказа (в случае если │
│ │ │доверенность на осуществление действий от имени │
│ │ │участника размещения заказа - юридического лица │
│ │ │подписана лицом, уполномоченным руководителем │
│ │ │юридического лица); │
│ │ │1.4.4. Надлежащим образом заверенный перевод на │
│ │ │русский язык учредительных документов в последней │
│ │ │редакции (для юридических лиц). │
│ │ │2. Сведения о функциональных характеристиках │
│ │ │(потребительских свойствах) товара, о качестве работ, │
│ │ │услуг, оформленные по форме 1.3. │
│ │ │3. Копии документов, подтверждающих соответствие │
│ │ │товара, работ, услуг требованиям, установленным в │
│ │ │соответствии с законодательством Российской Федерации: │
│ │ │- ___________________________________________________ │
│ │ │- ___________________________________________________ │
│ │ │(если в соответствии с законодательством Российской │
│ │ │Федерации документы передаются вместе с товаром, то в │
│ │ │составе заявки на участие в открытом аукционе такие │
│ │ │документы не представляются). │
│ │ │4. Документы, подтверждающие соответствие участника │
│ │ │размещения заказа установленным требованиям и условиям │
│ │ │допуска к участию в открытом аукционе, или копии таких │
│ │ │документов: │
│ │ │4.1. Документы, подтверждающие внесение денежных │
│ │ │средств в качестве обеспечения заявки на участие в │
│ │ │открытом аукционе, - платежное поручение или копия │
│ │ │такого поручения; │
│ │ │4.2. Копии документов, подтверждающих соответствие │
│ │ │участника размещения заказа требованиям, │
│ │ │устанавливаемым в соответствии с законодательством │
│ │ │Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки │
│ │ │товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся │
│ │ │предметом открытого аукциона: │
│ │ │- ___________________________________________________ │
│ │ │- ___________________________________________________ │
│ │ │4.3. Документы, подтверждающие обладание участником │
│ │ │размещения заказа исключительными правами на объекты │
│ │ │интеллектуальной собственности: │
│ │ │- ___________________________________________________ │
│ │ │- ___________________________________________________ │
│ │ │4.4. Копия разрешения на ввод объекта капитального │
│ │ │строительства в эксплуатацию (по одному объекту на │
│ │ │выбор участника размещения заказа); │
│ │ │4.5. Копия акта приемки объекта капитального │
│ │ │строительства по этому же объекту (за исключением │
│ │ │случая, если застройщик является лицом, осуществляющим │
│ │ │строительство). │
│ │ │Для подтверждения соответствия требованию о выполнении │
│ │ │участником размещения заказа работ по строительству, │
│ │ │реконструкции, капитальному ремонту объекта │
│ │ │капитального строительства за последние пять лет, │
│ │ │предшествующие дате окончания срока подачи заявок на │
│ │ │участие в открытом аукционе, по объекту, введенному │
│ │ │или принятому в эксплуатацию до 01.01.2006, участник │
│ │ │размещения заказа вместо документов, указанных в │
│ │ │п. 4.4 и п. 4.5, вправе представить документы, │
│ │ │подтверждающие ввод или приемку объекта капитального │
│ │ │строительства в эксплуатацию, и (при необходимости) │
│ │ │документы, подтверждающие стоимость такого объекта │
│ │ │(контракт, платежные и иные документы, подтверждающие │
│ │ │стоимость объекта) │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Требования к описанию │Участник размещения заказа должен представить │
│ │поставляемого товара, │информацию о поставляемом товаре, его функциональных │
│ │выполняемых работ, │характеристиках (потребительских свойствах), его │
│ │оказываемых услуг │количественных и качественных характеристиках, о │
│ │ │выполняемых работах, оказываемых услугах, их │
│ │ │количественных и качественных характеристиках по │
│ │ │установленной форме 1.3. │
│ │ │Описание поставляемых товаров должно соответствовать │
│ │ │образцу/макету товара/изображению товара в трехмерном │
│ │ │измерении (указать) согласно приложению к главе IV │
│ │ │"Техническое задание (Спецификация)". │
│ │ │Показатели, характеризующие товары, работы или услуги, │
│ │ │должны соответствовать показателям, установленным в │
│ │ │главе IV "Техническое задание (Спецификация)". │
│ │ │При описании условий и предложений участник размещения │
│ │ │заказа должен применять общепринятые обозначения и │
│ │ │наименования в соответствии с требованиями действующих │
│ │ │нормативных правовых актов Российской Федерации, если │
│ │ │иное не указано в главе IV "Техническое задание │
│ │ │(Спецификация)". │
│ │ │В описании условий и предложений участник размещения │
│ │ │заказа не должен допускать двусмысленных толкований │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Требования к оформлению│1. Заявка на участие в открытом аукционе должна │
│ │заявки │содержать опись входящих в нее документов по форме 1.1. │
│ │ │2. Все листы заявки на участие в открытом аукционе, │
│ │ │включая опись документов и все входящие в нее │
│ │ │документы, должны быть сшиты нитками в единую книгу. │
│ │ │3. Заявка должна содержать сквозную нумерацию листов. │
│ │ │Первый лист заявки (опись документов) не нумеруется. │
│ │ │Нумерация начинается со второго листа. │
│ │ │4. Заявка на участие в открытом аукционе на месте │
│ │ │прошивки должна быть подписана участником размещения │
│ │ │заказа или лицом, уполномоченным таким участником │
│ │ │размещения заказа, с указанием расшифровки подписи │
│ │ │(инициалы, фамилия) и (при наличии) скреплена печатью │
│ │ │участника размещения заказа. │
│ │ │5. В случае представления большого объема информации │
│ │ │в составе заявки на участие в открытом аукционе │
│ │ │допускается оформление заявки в нескольких томах. │
│ │ │Каждый том заявки должен быть сопровожден описью │
│ │ │документов по форме 1.1, сшит нитками в единую книгу. │
│ │ │Первый том заявки также может содержать опись │
│ │ │документов, входящих во все тома заявки, оформленную │
│ │ │по форме 1.1, с указанием номера тома и номера листа. │
│ │ │Каждый том заявки на участие в открытом аукционе на │
│ │ │месте прошивки должен быть подписан участником │
│ │ │размещения заказа или лицом, уполномоченным таким │
│ │ │участником размещения заказа, с указанием расшифровки │
│ │ │подписи (инициалы, фамилия) и (при наличии) скреплен │
│ │ │печатью участника размещения заказа │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│5 │Требования к содержанию│1. Участник размещения заказа вправе подать только │
│ │заявки и инструкция по │одну заявку в отношении каждого лота. │
│ │ее заполнению │2. В случае если участник размещения заказа планирует │
│ │ │принять участие в открытом аукционе по нескольким или │
│ │ │всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в │
│ │ │открытом аукционе на каждый лот отдельно. │
│ │ │3. Заявка на участие в открытом аукционе, │
│ │ │подготовленная участником размещения заказа, должна │
│ │ │быть заполнена на русском языке. Отдельные документы │
│ │ │(или их части), представленные участником размещения │
│ │ │заказа в составе заявки на участие в открытом │
│ │ │аукционе, могут быть подготовлены на другом языке при │
│ │ │условии, что к ним будет прилагаться точный перевод │
│ │ │необходимых разделов на русский язык (оригинал или │
│ │ │нотариально заверенная копия). │
│ │ │Удостоверение верности перевода с иностранного языка │
│ │ │на русский язык осуществляется в соответствии со │
│ │ │статьей 81 Основ законодательства Российской Федерации │
│ │ │о нотариате, утвержденных Верховным Советом РФ │
│ │ │11 февраля 1993 года № 4462-1. │
│ │ │4. Формы документов, предусмотренные в настоящей │
│ │ │документации об открытом аукционе, должны быть │
│ │ │заполнены по всем пунктам. │
│ │ │5. При заполнении заявки на участие в открытом │
│ │ │аукционе не допускается применение факсимильных │
│ │ │подписей. │
│ │ │6. Участник размещения заказа должен подготовить │
│ │ │оригинал и ________ копий заявки на участие в открытом │
│ │ │аукционе по каждому лоту. │
│ │ │Копия заявки изготавливается путем копирования │
│ │ │документов, составляющих оригинал заявки на участие в │
│ │ │аукционе. Вверху первого листа копии заявки │
│ │ │указывается надпись "Копия" │
├─────┴───────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ │
├─────┬───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Размер обеспечения │___%, что составляет _______ руб. ________ копеек, НДС │
│ │заявки │не облагается │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Форма обеспечения │Внесение денежных средств на расчетный счет │
│ │заявки │государственного заказчика │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Реквизиты счета │ │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Срок внесения денежных │До "____" _____________ 201__ г. │
│ │средств │ │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│5 │Порядок внесения │Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе │
│ │обеспечения заявки │предоставляется участником размещения заказа в │
│ │ │безналичной форме отдельно в отношении каждого лота │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│6 │Документы, │Платежное поручение, оформленное в соответствии с │
│ │подтверждающие факт │требованиями нормативных актов Центрального банка │
│ │перечисления денежных │Российской Федерации, или копия такого поручения │
│ │средств в качестве │ │
│ │обеспечения заявки │ │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│7 │Случаи возврата │- Всем участникам размещения заказа, подавшим заявки │
│ │обеспечения заявки │на участие в открытом аукционе, - в течение 5 (пяти) │
│ │ │рабочих дней со дня принятия государственным │
│ │ │заказчиком решения об отказе от проведения открытого │
│ │ │аукциона; │
│ │ │- участнику размещения заказа, направившему │
│ │ │государственному заказчику/специализированной │
│ │ │организации (указать) уведомление об отзыве поданной │
│ │ │им заявки на участие в открытом аукционе по указанному │
│ │ │в таком уведомлении лоту, - в течение 5 (пяти) рабочих │
│ │ │дней со дня поступления государственному │
│ │ │заказчику/специализированной организации (указать) │
│ │ │уведомления об отзыве заявки на участие в открытом │
│ │ │аукционе; │
│ │ │- участникам размещения заказа, подавшим заявки на │
│ │ │участие в открытом аукционе после окончания срока │
│ │ │подачи заявок, - в течение 5 (пяти) рабочих дней со │
│ │ │дня подписания протокола открытого аукциона; │
│ │ │- участникам размещения заказа, которым отказано в │
│ │ │допуске к участию в открытом аукционе по всем или │
│ │ │нескольким заявленным лотам, - в течение 5 (пяти) │
│ │ │рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения │
│ │ │заявок на участие в открытом аукционе; │
│ │ │- участнику размещения заказа, представившему │
│ │ │единственную соответствующую требованиям и условиям │
│ │ │настоящей документации об открытом аукционе заявку на │
│ │ │участие в открытом аукционе, или участнику размещения │
│ │ │заказа, признанному единственным участником открытого │
│ │ │аукциона, - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня │
│ │ │заключения с ним государственного контракта; │
│ │ │- участникам открытого аукциона по соответствующим │
│ │ │лотам, которые участвовали в открытом аукционе, но не │
│ │ │стали победителями открытого аукциона, за исключением │
│ │ │участника открытого аукциона, сделавшего предпоследнее │
│ │ │предложение о цене контракта, - в течение 5 (пяти) │
│ │ │рабочих дней со дня подписания протокола открытого │
│ │ │аукциона; │
│ │ │- участнику открытого аукциона по соответствующему │
│ │ │лоту, сделавшему последнее предложение о цене │
│ │ │контракта (победителю открытого аукциона), - в течение │
│ │ │5 (пяти) рабочих дней со дня заключения с ним │
│ │ │государственного контракта; │
│ │ │- участнику открытого аукциона по соответствующему │
│ │ │лоту, сделавшему предпоследнее предложение о цене │
│ │ │контракта, - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня │
│ │ │заключения государственного контракта; │
│ │ │- единственному участнику открытого аукциона, │
│ │ │присутствующему на процедуре проведения открытого │
│ │ │аукциона, - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня │
│ │ │заключения с ним государственного контракта; │
│ │ │- всем участникам открытого аукциона, если в связи с │
│ │ │отсутствием предложений о цене контракта, │
│ │ │предусматривающих более низкую цену контракта, чем │
│ │ │начальная (максимальная) цена контракта, "шаг │
│ │ │аукциона" снижен до 0,5 процента начальной │
│ │ │(максимальной) цены контракта и после троекратного │
│ │ │объявления предложения о цене контракта не поступило │
│ │ │ни одного предложения о цене контракта, которое │
│ │ │предусматривало бы более низкую цену контракта, и │
│ │ │открытый аукцион признан несостоявшимся, - в течение 5 │
│ │ │(пяти) рабочих дней со дня подписания протокола │
│ │ │открытого аукциона; │
│ │ │- участнику открытого аукциона, не явившемуся на │
│ │ │процедуру проведения открытого аукциона, - в течение 5 │
│ │ │(пяти) рабочих дней со дня подписания протокола │
│ │ │открытого аукциона; │
│ │ │- участнику открытого аукциона, представитель │
│ │ │которого не допущен на процедуру проведения открытого │
│ │ │аукциона ввиду отсутствия у него полномочий либо │
│ │ │документов, их подтверждающих, - в течение 5 (пяти) │
│ │ │рабочих дней со дня подписания протокола открытого │
│ │ │аукциона │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│8 │Случаи удержания │Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения │
│ │обеспечения заявки │заявки на участие в открытом аукционе по │
│ │ │соответствующему лоту, не возвращаются в случае │
│ │ │уклонения от заключения государственного контракта: │
│ │ │- победителя открытого аукциона; │
│ │ │- участника открытого аукциона, сделавшего │
│ │ │предпоследнее предложение о цене контракта, когда │
│ │ │победитель открытого аукциона уклонился от заключения │
│ │ │государственного контракта; │
│ │ │- участника размещения заказа, подавшего │
│ │ │единственную заявку на участие в открытом аукционе, │
│ │ │если указанная заявка соответствует требованиям и │
│ │ │условиям, предусмотренным документацией об открытом │
│ │ │аукционе; │
│ │ │- единственного участника размещения заказа, │
│ │ │допущенного к участию в открытом аукционе и │
│ │ │признанного единственным участником открытого │
│ │ │аукциона; │
│ │ │- единственного участника открытого аукциона, │
│ │ │присутствующего на процедуре проведения открытого │
│ │ │аукциона; │
│ │ │- победителя открытого аукциона, являющегося │
│ │ │одновременно и участником открытого аукциона, │
│ │ │сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта │
├─────┴───────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 9. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ │
├─────┬───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Дата начала подачи │"___" _________________ 201__ г. │
│ │заявок │ │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Дата окончания подачи │"___" _________________ 201__ г. │
│ │заявок │Непосредственно до начала рассмотрения заявок на │
│ │ │участие в открытом аукционе │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Место подачи заявок │Адрес: _________________________________________ │
│ │ │каб. ____ │
│ │ │контактное лицо _______________________________ │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Порядок подачи заявок │Заявка на участие в открытом аукционе может быть │
│ │ │подана по почте, с курьером или в форме электронного │
│ │ │документа (понятие электронного документа см. в │
│ │ │главе I). │
│ │ │Участник размещения заказа при отправке заявки по │
│ │ │почте несет риск того, что его заявка будет доставлена │
│ │ │по неправильному адресу или несвоевременно и признана │
│ │ │опоздавшей. │
│ │ │Участник размещения заказа, подающий заявку на участие │
│ │ │в открытом аукционе в письменной форме, вправе │
│ │ │представить ее в запечатанном конверте или в открытой │
│ │ │форме. │
│ │ │Каждая заявка на участие в открытом аукционе (лоте), │
│ │ │поступившая в срок, регистрируется уполномоченным │
│ │ │лицом государственного заказчика/специализированной │
│ │ │организации (указать) в Журнале регистрации заявок на │
│ │ │участие в открытом аукционе (лоте) в порядке │
│ │ │поступления заявок на участие в открытом аукционе и │
│ │ │маркируется путем нанесения на заявку регистрационного │
│ │ │номера. │
│ │ │По требованию участника размещения заказа, подавшего │
│ │ │заявку на участие в открытом аукционе (лоте), │
│ │ │государственным заказчиком/специализированной │
│ │ │организацией (указать) выдается расписка в получении │
│ │ │заявки на участие в открытом аукционе (лоте) с │
│ │ │указанием даты и времени ее получения. │
│ │ │Заявка, полученная государственным │
│ │ │заказчиком/специализированной организацией (указать) │
│ │ │после даты и времени начала рассмотрения заявок на │
│ │ │участие в открытом аукционе, признается опоздавшей. │
│ │ │Такая заявка не рассматривается и в тот же день │
│ │ │возвращается государственным │
│ │ │заказчиком/специализированной организацией (указать) │
│ │ │участнику размещения заказа по адресу, указанному в │
│ │ │заявке на участие в открытом аукционе │
├─────┴───────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 10. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ │
│АУКЦИОНЕ │
├─────┬───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Порядок изменения │Участник размещения заказа, подавший заявку на участие │
│ │заявок │в открытом аукционе, не вправе изменять заявку на │
│ │ │участие в открытом аукционе. Внесение изменений в │
│ │ │заявку допускается путем отзыва ранее поданной заявки │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Порядок отзыва заявок │Уведомление об отзыве заявки по соответствующему лоту │
│ │ │подается в письменном виде или в форме электронного │
│ │ │документа по форме 2.2, установленной в главе VII │
│ │ │"Образцы форм запросов и уведомлений для участников │
│ │ │размещения заказа" по адресу подачи заявок (понятие │
│ │ │электронного документа см. в главе I). │
│ │ │Уведомление об отзыве заявки на участие в открытом │
│ │ │аукционе (лоте) регистрируется в Журнале регистрации │
│ │ │заявок на участие в открытом аукционе (лоте). │
│ │ │После получения и регистрации уведомления об отзыве │
│ │ │заявки на участие в открытом аукционе государственный │
│ │ │заказчик/специализированная организация (указать) │
│ │ │сравнивают индивидуальный регистрационный (порядковый) │
│ │ │номер заявки на участие в открытом аукционе, дату, │
│ │ │время и способ ее подачи (по Журналу регистрации │
│ │ │заявок на участие в открытом аукционе) и │
│ │ │индивидуальный регистрационный (порядковый) номер, │
│ │ │дату, время и способ ее подачи, указанные в уведомлении │
│ │ │об отзыве заявки, если они совпадают, заявка на │
│ │ │участие в открытом аукционе по соответствующему лоту │
│ │ │считается неподанной и Единой комиссией не │
│ │ │рассматривается. Такая заявка возвращается участнику │
│ │ │размещения заказа по адресу, указанному в заявке на │
│ │ │участие в открытом аукционе │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Срок отзыва заявок │В любое время до "__:__" час. (местного времени) │
│ │ │"_____" ___________ 201__ г. │
├─────┴───────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 11. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ │
├─────┬───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Дата начала │"____" ________________ 201__ г. │
│ │рассмотрения заявок │ │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Время начала │"___:___" час. (местного времени) │
│ │рассмотрения заявок │ │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Место начала │Адрес: _________________________________________ │
│ │рассмотрения заявок │каб. ____ │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Срок рассмотрения │Не более 10 (десяти) дней со дня окончания подачи │
│ │заявок │заявок на участие в открытом аукционе │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│5 │Порядок рассмотрения │Единая комиссия рассматривает заявки на участие в │
│ │заявок │открытом аукционе на соответствие требованиям, │
│ │ │установленным в разделе 7 Информационной карты, и │
│ │ │соответствие участников размещения заказа требованиям, │
│ │ │установленным в разделе 5 Информационной карты. │
│ │ │На основании результатов рассмотрения заявок на │
│ │ │участие в открытом аукционе Единая комиссия принимает │
│ │ │решение по каждому лоту отдельно: │
│ │ │- о признании открытого аукциона несостоявшимся, │
│ │ │в случае поступления единственной заявки на участие в │
│ │ │открытом аукционе или в случае отсутствия заявок на │
│ │ │участие в открытом аукционе; │
│ │ │- о признании единственной заявки на участие в │
│ │ │открытом аукционе соответствующей требованиям и │
│ │ │условиям документации об открытом аукционе; │
│ │ │- о признании единственной заявки на участие в │
│ │ │открытом аукционе не соответствующей требованиям и │
│ │ │условиям документации об открытом аукционе; │
│ │ │- о допуске участника размещения заказа к участию │
│ │ │в открытом аукционе и о признании участника размещения │
│ │ │заказа участником открытого аукциона; │
│ │ │- об отказе в допуске участнику размещения заказа │
│ │ │к участию в открытом аукционе; │
│ │ │- о признании открытого аукциона несостоявшимся в │
│ │ │связи с отказом в допуске к участию в открытом │
│ │ │аукционе всем участникам размещения заказа или │
│ │ │допуском к участию в открытом аукционе только одного │
│ │ │участника размещения заказа; │
│ │ │- о проведении открытого аукциона │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│6 │Основания для отказа в │1. Участник размещения заказа не представил │
│ │допуске к участию в │документы, перечень которых установлен в пункте 2 │
│ │открытом аукционе │раздела 7 Информационной карты. │
│ │ │2. Установлена недостоверность сведений об │
│ │ │участнике размещения заказа, содержащихся в │
│ │ │представленных им документах, или о поставляемых │
│ │ │товарах, выполняемых работах, оказываемых участником │
│ │ │размещения заказа услугах. │
│ │ │Под "недостоверностью" понимаются неполные, │
│ │ │противоречивые, вызывающие сомнения в своей │
│ │ │достоверности сведения (информация), указанные в │
│ │ │заявке участника размещения заказа, которые не могут │
│ │ │использоваться без дополнительной проверки, в том │
│ │ │числе расхождение в адресе места нахождения участника │
│ │ │размещения заказа, в информации о поставляемых │
│ │ │товарах, выполняемых видах и объемах работ, услуг, │
│ │ │указанных в документах заявки, предусмотренных частью │
│ │ │2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. │
│ │ │3. Участник размещения заказа не соответствует │
│ │ │требованиям, установленным в разделе 5 Информационной │
│ │ │карты. │
│ │ │4. Участник размещения заказа не представил │
│ │ │документ или копию документа, подтверждающего внесение │
│ │ │денежных средств в качестве обеспечения заявки на │
│ │ │участие в открытом аукционе в полном объеме (размере), │
│ │ │если требование обеспечения заявки указано в разделе 8 │
│ │ │Информационной карты. │
│ │ │5. Заявка на участие в открытом аукционе не │
│ │ │соответствует требованиям настоящей документации об │
│ │ │открытом аукционе: │
│ │ │5.1. заявка оформлена с нарушением требований пункта 1, │
│ │ │пункта 3, подпунктов 1, 2, 4, 5 пункта 4 и │
│ │ │подпунктов 1-5 пункта 5 раздела 7 Информационной карты; │
│ │ │5.2. показатели, характеризующие товары, работы или │
│ │ │услуги, предложенные участником размещения заказа в │
│ │ │заявке на участие в открытом аукционе, не │
│ │ │соответствуют показателям, установленным в главе IV │
│ │ │"Техническое задание (Спецификация)"; │
│ │ │5.3. в заявке представлены сведения и документы, │
│ │ │свидетельствующие о несогласии участника размещения │
│ │ │заказа с условиями настоящего открытого аукциона │
│ │ │(например, протокол разногласий к проекту контракта и │
│ │ │т.п.); │
│ │ │5.4. отсутствуют сведения о стране происхождения │
│ │ │товара (применяется в случае предоставления │
│ │ │преференции участникам размещения заказа, │
│ │ │осуществляющим поставку товаров российского │
│ │ │происхождения). │
│ │ │Единая комиссия обязана отстранить участника │
│ │ │размещения заказа от участия в открытом аукционе по │
│ │ │соответствующему лоту на любом этапе его проведения │
│ │ │вплоть до заключения государственного контракта в │
│ │ │случае установления факта: │
│ │ │- представления заведомо ложных сведений, содержащихся в│
│ │ │документах, представленных участником размещения заказа │
│ │ │в составе заявки на участие в открытом аукционе; │
│ │ │- проведения ликвидации юридического лица или │
│ │ │принятия арбитражным судом решения о признании │
│ │ │участника размещения заказа (юридического лица или │
│ │ │индивидуального предпринимателя) банкротом и об │
│ │ │открытии конкурсного производства; │
│ │ │- приостановления деятельности участника размещения │
│ │ │заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской │
│ │ │Федерации об административных правонарушениях; │
│ │ │- нахождения имущества участника размещения заказа │
│ │ │под арестом, наложенным по решению суда, балансовая │
│ │ │стоимость которого на момент истечения срока │
│ │ │заключения контракта превышает 25% балансовой │
│ │ │стоимости активов участника размещения заказа по │
│ │ │данным бухгалтерской отчетности за последний │
│ │ │завершенный отчетный период; │
│ │ │- наличия у участника размещения заказа задолженности │
│ │ │по начисленным налогам, сборам и иным обязательным │
│ │ │платежам в бюджеты любого уровня или государственные │
│ │ │внебюджетные фонды за прошедший календарный год, │
│ │ │размер которой превышает 25% балансовой стоимости │
│ │ │активов участника размещения заказа по данным │
│ │ │бухгалтерской отчетности за последний завершенный │
│ │ │отчетный период, при условии, что участник размещения │
│ │ │заказа не обжалует наличие указанной задолженности в │
│ │ │соответствии с законодательством Российской Федерации │
├─────┴───────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 12. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА │
├─────┬───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Дата проведения │"___" _____________ 201__ г. │
│ │открытого аукциона │ │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Время проведения │"___:___" час. (местного времени) │
│ │открытого аукциона │ │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Место проведения │Адрес: ____________________________________ │
│ │открытого аукциона │Каб. _______ │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Возможность электронной│Предусмотрена/не предусмотрена (указать) │
│ │формы участия в │ │
│ │открытом аукционе │ │
├─────┴───────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 13. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА │
├─────┬───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Срок подписания │Не менее чем через 10 дней со дня размещения на │
│ │государственного │официальном сайте протокола открытого аукциона, │
│ │контракта │протокола рассмотрения заявок на участие в открытом │
│ │ │аукционе (в случае признания аукциона несостоявшимся) │
│ │ │и не более чем через 20 дней со дня подписания │
│ │ │протокола открытого аукциона │
│ │ │ │
│ │ │или │
│ │ │ │
│ │ │с "___" _________ 201__ г. по "___" _________ 201__ г. │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Случаи признания │1. Непредставление государственному заказчику в │
│ │участника размещения │установленный срок подписанного государственного │
│ │заказа уклонившимся от │контракта. │
│ │заключения контракта │2. Непредставление государственному заказчику в │
│ │ │установленный срок обеспечения исполнения контракта │
│ │ │(при установлении) │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Последствия уклонения │В случае если участник размещения заказа (участник │
│ │от заключения контракта│открытого аукциона), с которым заключается контракт, │
│ │ │уклонился от его заключения, сведения о таком │
│ │ │участнике размещения заказа (участнике открытого │
│ │ │аукциона) включаются в реестр недобросовестных │
│ │ │поставщиков. │
│ │ │Наличие сведений о поставщике (исполнителе, │
│ │ │подрядчике) в реестре недобросовестных поставщиков │
│ │ │лишает его права участия в торгах и запросах котировок │
│ │ │сроком на 2 (два) года │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Условие заключения │В случае если победителем открытого аукциона признан │
│ │контракта на поставку │участник аукциона, заявка которого содержит │
│ │товаров, происходящих │предложение о поставке товаров, происходящих из │
│ │из иностранных │иностранных государств, государственный контракт │
│ │государств │заключается по цене, предложенной таким участником │
│ │ │аукциона, сниженной на 15% от предложенной цены │
│ │ │контракта (лота) │
├─────┴───────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 14. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА │
├─────┬───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Размер обеспечения │________________ руб. __________ копеек. │
│ │исполнения контракта │В случае если победителем открытого аукциона или │
│ │ │участником открытого аукциона, с которым заключается │
│ │ │контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение │
│ │ │исполнения контракта не требуется │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Обязательства по │(Указать обязательства, подлежащие обеспечению) │
│ │государственному │- │
│ │контракту, подлежащие │- │
│ │обеспечению │ │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Срок предоставления │До даты заключения государственного контракта. │
│ │обеспечения исполнения │В противном случае обеспечение исполнения контракта │
│ │контракта │считается непредоставленным │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Способ обеспечения │Способ обеспечения исполнения контракта определяется │
│ │исполнения контракта │участником открытого аукциона самостоятельно: │
│ │ │- безотзывная банковская гарантия, или │
│ │ │- договор поручительства, или │
│ │ │- передача государственному заказчику в залог │
│ │ │денежных средств (в том числе в форме вклада │
│ │ │(депозита), или │
│ │ │- страхование ответственности по контракту/страхование │
│ │ │ответственности по контракту не допускается (указать) │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│5 │Требования к │- Безотзывная банковская гарантия должна │
│ │безотзывной банковской │соответствовать требованиям, установленным Гражданским │
│ │гарантии │кодексом Российской Федерации, а также иным │
│ │ │законодательством Российской Федерации; │
│ │ │- в безотзывной банковской гарантии в обязательном │
│ │ │порядке должна быть указана сумма, в пределах которой │
│ │ │банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, │
│ │ │которая должна быть не менее размера обеспечения │
│ │ │исполнения контракта; │
│ │ │- безотзывная банковская гарантия должна содержать │
│ │ │указание на контракт, исполнение которого она │
│ │ │обеспечивает, путем указания на стороны контракта, │
│ │ │название предмета контракта и ссылки на протокол │
│ │ │открытого аукциона (протокол рассмотрения заявок на │
│ │ │участие в открытом аукционе) как основание заключения │
│ │ │контракта; │
│ │ │- в безотзывной банковской гарантии прямо должно быть │
│ │ │предусмотрено право государственного заказчика на │
│ │ │истребование суммы банковской гарантии полностью или │
│ │ │частично в случае ненадлежащего исполнения поставщиком │
│ │ │(подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по │
│ │ │контракту в предусмотренные сроки или расторжения │
│ │ │контракта и его отказа вернуть полученную сумму │
│ │ │аванса. При этом должно быть предусмотрено, что для │
│ │ │истребования суммы обеспечения исполнения контракта │
│ │ │государственный заказчик направляет в банк письменное │
│ │ │требование, оригинал банковской гарантии, прочие │
│ │ │документы, подтверждающие выплату поставщику │
│ │ │(подрядчику, исполнителю) аванса по контракту и(или) │
│ │ │ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, │
│ │ │исполнителем) своих обязательств по контракту; │
│ │ │- безотзывная банковская гарантия должна содержать │
│ │ │указание на согласие банка с тем, что изменения и │
│ │ │дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его │
│ │ │от обязательств по соответствующей банковской гарантии │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│6 │Требования к договору │- Договор страхования ответственности должен │
│ │страхования │соответствовать требованиям, установленным Гражданским │
│ │ответственности по │кодексом Российской Федерации, а также иным │
│ │контракту │законодательством Российской Федерации; │
│ │ │- в договоре страхования ответственности в │
│ │ │обязательном порядке должна быть указана сумма, на │
│ │ │которую страхуется ответственность победителя │
│ │ │открытого аукциона или участника размещения заказа, с │
│ │ │которым заключается контракт, которая должна быть не │
│ │ │менее размера обеспечения исполнения контракта; │
│ │ │- страхование должно покрывать случаи ненадлежащего │
│ │ │исполнения победителем открытого аукциона или │
│ │ │участником размещения заказа, с которым заключается │
│ │ │контракт, своих обязательств по контракту; │
│ │ │- договор страхования должен содержать указание на │
│ │ │соответствующий контракт путем указания на стороны │
│ │ │контракта, название предмета контракта и ссылки на │
│ │ │протокол открытого аукциона (протокол рассмотрения │
│ │ │заявок на участие в открытом аукционе) как основание │
│ │ │заключения контракта; │
│ │ │- получателем страхового возмещения (страховой суммы) - │
│ │ │выгодоприобретателем в договоре страхования │
│ │ │ответственности по контракту должен быть указан │
│ │ │государственный заказчик, страхователем - поставщик │
│ │ │(подрядчик, исполнитель); │
│ │ │- в договоре страхования ответственности по контракту │
│ │ │должно быть прямо предусмотрено право государственного │
│ │ │заказчика на истребование суммы страхового возмещения │
│ │ │(страховой суммы) полностью или частично в случае │
│ │ │ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, │
│ │ │исполнителем) своих обязательств по контракту в │
│ │ │предусмотренные сроки или расторжения контракта и его │
│ │ │отказа вернуть полученную сумму аванса. При этом │
│ │ │должно быть предусмотрено, что для истребования суммы │
│ │ │обеспечения исполнения контракта государственный │
│ │ │заказчик направляет в страховую организацию письменное │
│ │ │требование, оригинал договора страхования │
│ │ │ответственности, прочие документы, подтверждающие │
│ │ │выплату поставщику (подрядчику, исполнителю) аванса по │
│ │ │контракту и(или) ненадлежащее исполнение поставщиком │
│ │ │(подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по │
│ │ │контракту; │
│ │ │- договор страхования ответственности должен │
│ │ │содержать указание на согласие страховщика с тем, что │
│ │ │изменения и дополнения, внесенные в контракт, не │
│ │ │освобождают его от обязательств по соответствующему │
│ │ │договору страхования; │
│ │ │- в соответствии с правилами страхования в договоре │
│ │ │страхования ответственности должно быть установлено, │
│ │ │что страховым случаем является любое ненадлежащее │
│ │ │исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) │
│ │ │обязательств по контракту (вне зависимости от причин и │
│ │ │обстоятельств его возникновения), которое может │
│ │ │привести к наступлению ответственности поставщика │
│ │ │(подрядчика, исполнителя) в виде неустойки и(или) │
│ │ │убытков. Указанное условие не может распространяться │
│ │ │исключительно на ненадлежащее исполнение поставщиком │
│ │ │(подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту, │
│ │ │возникшее прямо или косвенно в результате наступления │
│ │ │обстоятельств непреодолимой силы (войны, │
│ │ │террористические акты, землетрясения, наводнения и │
│ │ │иные стихийные бедствия); │
│ │ │- договор страхования ответственности не должен │
│ │ │содержать ссылки на необходимость представления │
│ │ │выгодоприобретателем судебного решения для получения │
│ │ │страхового возмещения. Договор страхования не должен │
│ │ │содержать условий или требований, противоречащих │
│ │ │вышеуказанным или делающих вышеуказанные условия │
│ │ │невозможными; │
│ │ │- обязательными приложениями к договору страхования │
│ │ │ответственности являются копия лицензии страховой │
│ │ │организации на осуществление страховой деятельности со │
│ │ │всеми приложениями и правила страхования │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│7 │Требования к залогу │- Денежные средства, вносимые в обеспечение │
│ │денежных средств │исполнения контракта, в качестве залога должны быть │
│ │ │перечислены на счет государственного заказчика в │
│ │ │сумме не менее размера обеспечения исполнения контракта;│
│ │ │- договор залога денежных средств должен │
│ │ │соответствовать требованиям, установленным Гражданским │
│ │ │кодексом Российской Федерации, а также иным │
│ │ │законодательством Российской Федерации; │
│ │ │- денежные средства возвращаются поставщику │
│ │ │(подрядчику, исполнителю), с которым заключен │
│ │ │государственный контракт, при условии надлежащего │
│ │ │исполнения им всех своих обязательств по │
│ │ │государственному контракту по истечении установленного │
│ │ │срока и после получения государственным заказчиком │
│ │ │соответствующего письменного требования поставщика │
│ │ │(подрядчика, исполнителя); │
│ │ │- денежные средства возвращаются на счет поставщика │
│ │ │(исполнителя, подрядчика), реквизиты которого указаны │
│ │ │в письменном требовании │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│8 │Реквизиты счета для │ │
│ │перечисления денежных │ │
│ │средств │ │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│9 │Требования к договору │- Договор банковского вклада должен соответствовать │
│ │банковского вклада │требованиям, установленным Гражданским кодексом │
│ │(депозита) │Российской Федерации и иным законодательством │
│ │ │Российской Федерации; │
│ │ │- поставщик (подрядчик, исполнитель) по │
│ │ │государственному контракту согласовывает с │
│ │ │государственным заказчиком банк, с которым будет │
│ │ │заключаться договор банковского вклада и его │
│ │ │существенные условия; │
│ │ │- в договоре банковского вклада должна быть указана │
│ │ │сумма обеспечения исполнения государственного │
│ │ │контракта, которая должна быть не менее размера │
│ │ │обеспечения исполнения контракта; │
│ │ │- договор банковского вклада должен содержать указание │
│ │ │на соответствующий государственный контракт, в том │
│ │ │числе указание на стороны контракта, название предмета │
│ │ │контракта и ссылки на протокол открытого аукциона │
│ │ │(протокол рассмотрения заявок на участие в открытом │
│ │ │аукционе) как основание заключения государственного │
│ │ │контракта │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│10 │Требования к договору │Договор поручительства должен соответствовать │
│ │поручительства и │требованиям, установленным Гражданским кодексом │
│ │поручителю │Российской Федерации, а также иными нормативными │
│ │ │правовыми актами Российской Федерации. │
│ │ │Договор поручительства должен быть совершен в │
│ │ │письменной форме. │
│ │ │В договоре поручительства в обязательном порядке │
│ │ │должны быть указаны: │
│ │ │- стороны договора поручительства (заказчик и │
│ │ │поручитель); │
│ │ │- обеспечиваемые поручительством обязательства; │
│ │ │- размер ответственности поручителя перед заказчиком; │
│ │ │- форма ответственности поручителя перед заказчиком; │
│ │ │- обязанность поручителя отвечать перед заказчиком за │
│ │ │неисполнение обязательств по контракту; │
│ │ │- срок действия поручительства. │
│ │ │К договору поручительства прикладываются следующие │
│ │ │документы в отношении поручителя: │
│ │ │- копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в │
│ │ │налоговый орган в установленном порядке на последнюю │
│ │ │отчетную дату или, если договор поручительства │
│ │ │заключен до истечения срока представления отчетности │
│ │ │по окончании периода, установленного законодательством │
│ │ │Российской Федерации о бухгалтерском учете, на │
│ │ │предыдущую отчетную дату (далее - бухгалтерская │
│ │ │отчетность); │
│ │ │- документ, подтверждающий полномочия лица на │
│ │ │осуществление действий от имени поручителя (копия │
│ │ │решения о назначении или об избрании либо копия │
│ │ │приказа о назначении физического лица на должность, в │
│ │ │соответствии с которым такое физическое лицо обладает │
│ │ │правом действовать от имени поручителя без │
│ │ │доверенности); │
│ │ │- в случае если от имени поручителя действует иное │
│ │ │лицо: │
│ │ │- доверенность на осуществление действий от имени │
│ │ │поручителя, заверенная печатью поручителя и │
│ │ │подписанная руководителем поручителя или │
│ │ │уполномоченным этим руководителем лицом, либо │
│ │ │нотариально заверенная копия такой доверенности; │
│ │ │- копия решения о назначении или об избрании либо │
│ │ │копия приказа о назначении физического лица на │
│ │ │должность, в соответствии с которым такое физическое │
│ │ │лицо обладает правом действовать от имени поручителя │
│ │ │без доверенности; │
│ │ │- копии учредительных документов поручителя. │
│ │ │Все листы представляемых документов должны быть │
│ │ │прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны │
│ │ │уполномоченным лицом поручителя. │
│ │ │Поручителем по договору поручительства может выступать │
│ │ │юридическое лицо, государственная регистрация которого │
│ │ │осуществлена в установленном порядке на территории │
│ │ │Российской Федерации. │
│ │ │Поручитель должен соответствовать следующим │
│ │ │требованиям: │
│ │ │- капитал и резервы поручителя должны составлять не │
│ │ │менее чем триста миллионов рублей по данным │
│ │ │бухгалтерской отчетности (далее - капитал и резервы); │
│ │ │- размер поручительства не должен превышать 10% │
│ │ │размера капитала и резервов │
├─────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│11 │Порядок предоставления │Оригинал банковской гарантии, договор залога денежных │
│ │обеспечения исполнения │средств, договор страхования ответственности по │
│ │контракта │государственному контракту, договор поручительства или │
│ │ │договор банковского вклада (депозит) передаются │
│ │ │государственному заказчику по каждому лоту отдельно. │
│ │ │Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения │
│ │ │исполнения государственного контракта подтверждается: │
│ │ │- оригиналом платежного поручения с отметкой │
│ │ │банка об оплате, или │
│ │ │- оригиналом квитанции, чека (в случае наличной │
│ │ │формы оплаты), или │
│ │ │- оригинальной выпиской из банка (в случае, если │
│ │ │перевод денежных средств осуществлялся при помощи │
│ │ │системы "Банк-клиент"). │
│ │ │В случае если по каким-либо причинам обеспечение │
│ │ │исполнения обязательств по государственному контракту │
│ │ │перестало быть действительным, закончило свое действие │
│ │ │или иным образом перестало обеспечивать исполнение │
│ │ │поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих │
│ │ │обязательств по государственному контракту, │
│ │ │соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) │
│ │ │должен в течение 10 (десяти) банковских дней │
│ │ │предоставить государственному заказчику иное (новое) │
│ │ │надлежащее обеспечение исполнения обязательств по │
│ │ │государственному контракту на тех же условиях и в том │
│ │ │же размере │
└─────┴───────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘
Глава III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Открытый аукцион проводится в присутствии членов Единой комиссии, представителей государственного заказчика, участников открытого аукциона или их представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается непосредственно перед началом открытого аукциона из числа членов Единой комиссии большинством голосов.
1.2. Участники открытого аукциона или их представители за 15 минут до начала открытого аукциона по соответствующему лоту регистрируются в Журнале регистрации представителей участников открытого аукциона. Регистрация участников открытого аукциона прекращается до начала открытого аукциона по каждому лоту, и Журнал регистрации участников открытого аукциона закрывается.
1.3. Регистрация представителей участников открытого аукциона осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность (паспорта), а также доверенности (в случае участия лица, не уполномоченного действовать от имени участника аукциона без доверенности), предъявляемых непосредственно при регистрации.
1.4. При регистрации участники открытого аукциона или их представители расписываются в ознакомлении с порядком проведения открытого аукциона, получают карточки с регистрационными номерами (далее - карточки). Карточку получает только одно лицо (представитель) участника открытого аукциона.
1.5. Регистрация на участие в открытом аукционе по соответствующему лоту одного и того же лица в качестве представителя 2 (двух) и более участников открытого аукциона не допускается.
1.6. При проведении открытого аукциона по каждому лоту в зал для проведения аукциона приглашаются участники открытого аукциона или их представители, зарегистрированные в вышеуказанном порядке по соответствующему лоту, имеющие карточку, а также не более одного представителя участника открытого аукциона, имеющего полномочия на присутствие на процедуре открытого аукциона, и зарегистрированные в Журнале регистрации участников открытого аукциона (по согласованию с Единой комиссией).
2. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
2.1. В открытом аукционе по конкретному лоту могут участвовать только те участники размещения заказа, которые были признаны участниками открытого аукциона по данному лоту и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте). Иные представители участников, не имеющие карточки, в открытом аукционе не участвуют (не подают предложение о цене контракта).
2.2. Участники открытого аукциона или их представители, опоздавшие на регистрацию, считаются неявившимися и в зал для проведения аукциона не допускаются.
2.3. Участники открытого аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио(видео)запись процедуры открытого аукциона, должны поставить в известность Единую комиссию. Видеозапись осуществляется с места, указанного председателем (председательствующим) Единой комиссии.
2.4. Подтверждением согласия с начальной (максимальной) ценой контракта (лота) является поданная участником открытого аукциона заявка, регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту.
2.5. Участники открытого аукциона или их представители занимают места напротив Единой комиссии.
2.6. Во время проведения открытого аукциона участникам запрещается:
2.6.1. перебивать и переспрашивать аукциониста;
2.6.2. комментировать и оспаривать действия аукциониста и Единой комиссии;
2.6.3. вступать в переговоры с другими участниками открытого аукциона;
2.6.4. держать карточку всегда поднятой;
2.6.5. перемещаться по залу;
2.6.6. разговаривать и использовать средства связи.
2.7. Участники открытого аукциона, нарушившие общественный порядок при поведении открытого аукциона, лишаются права участия в открытом аукционе (присутствия на открытом аукционе) и удаляются из зала представителями правоохранительных органов или службы охраны.
3. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
3.1. Аукцион начинается с объявления аукционистом:
- номера лота,
- предмета контракта (лота),
- начальной (максимальной) цены контракта (лота), а также в установленных Законом о размещении заказов случаях общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги связи, юридических услуг;
- размера "шага аукциона", выраженного в процентах и рублях;
- наименования участников размещения заказа, допущенных к участию в открытом аукционе,
- наименования участников, которые не явились на участие в открытом аукционе,
- наличия участников размещения заказа, предлагающих к поставке товары российского происхождения (в случае, если установлены преференции участникам размещения заказа, осуществляющим поставку товаров российского происхождения),
- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и(или) организаций инвалидов (в случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для таких участников),
- о начале проведения открытого аукциона (по лоту).
3.2. После объявления сведений, указанных в пункте 3.1, аукционист предлагает участникам открытого аукциона подавать предложения по начальной (максимальной) цене контракта, пониженной на "шаг аукциона" (далее - текущая цена).
3.3. Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на "шаг аукциона", объявляется аукционистом 3 раза, сопровождается ударом молотка и заявляется участниками открытого аукциона путем поднятия карточек на высоту вытянутой руки (выше головы). Предложение, поданное путем поднятия карточки на высоту невытянутой руки (ниже головы), не фиксируется, при этом данная цена переторговывается.
3.4. Участник открытого аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от первого удара молотка аукциониста после оглашения им следующей возможной цены контракта (лота) до третьего удара молотка включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.
3.5. Участником, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первый поднявший карточку. При этом аукционист называет номер карточки такого участника открытого аукциона, указывает на него, объявляет заявленную им цену как последнее предложение о цене контракта. Участник открытого аукциона обязан опустить карточку после объявления аукционистом вышеназванной информации.
3.6. Далее аукционист объявляет о приеме предложений по текущей цене, полученной путем снижения последней названной цены еще на один "шаг аукциона" (оглашает текущую цену контракта для заявления ее участниками открытого аукциона).
3.7. Подавать предложения о цене контракта до приглашения аукциониста (объявления следующей возможной цены контракта (лота) не допускается. Предложения о цене контракта, сделанные до объявления следующей возможной цены лота и первого удара молотка, не фиксируются, при этом данная цена переторговывается.
3.8. После заявления одним или несколькими участниками открытого аукциона предлагаемой аукционистом цены аукционист оглашает следующую возможную цену контракта (лота) и повторяет ее 3 (три) раза.
3.9. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников открытого аукциона по объявленной аукционистом текущей цене (последнее предложение, пониженное на "шаг аукциона") и ее троекратном повторении аукционист снижает "шаг аукциона" на 0,5%, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5% начальной (максимальной) цены контракта.
3.10. При заявлении одним или несколькими участниками открытого аукциона предлагаемой аукционистом цены, сложившейся на пониженном "шаге аукциона" (например: 4,5%, 4% и т.д.), снижение последнего предложения о цене контракта производится на установленный к тому моменту "новый шаг аукциона" (соответственно, 4,5%, 4%, 3,5%...0,5%). Такое снижение "шага аукциона" осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5% начальной (максимальной) цены контракта. Если до третьего повторения указанной выше цены и удара молотка ни один из участников открытого аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, открытый аукцион завершается.
3.11. После каждого снижения начальной (максимальной) цены контракта на "шаг аукциона" аукционист трижды с равными короткими промежутками времени повторяет последнее предложение о цене контракта, полученное после такого снижения.
3.12. В случае одновременного поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников открытого аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае возникновения спорных ситуаций по определению участника открытого аукциона, поднявшего свою карточку ранее других, решение о признании такого участника первым предложившим цену контракта принимает аукционист, при этом аукционист вправе запросить мнение Единой комиссии, которое определяется путем голосования большинством голосов.
3.13. При проведении открытого аукциона могут объявляться перерывы. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.
3.14. Открытый аукцион продолжается в случаях, когда:
3.14.1. поступило одно предложение участника открытого аукциона о цене контракта путем поднятия карточки и одновременно означает снижение начальной (максимальной) цены контракта на "шаг аукциона", после чего начинается новый торг;
3.14.2. поступило несколько предложений участников открытого аукциона о цене контракта путем поднятия нескольких карточек и одновременно означает снижение начальной (максимальной) цены контракта на "шаг аукциона", после чего начинается новый торг;
3.14.3. не поступило ни одного предложения о цене контракта после третьего оглашения аукционистом последнего предложения о цене контракта, полученного после снижения цены контракта на "шаг аукциона" и одновременно означает снижение "шага аукциона" на 0,5 процента начальной цены контракта, после чего начинается новый торг;
3.14.4. начальная (максимальная) цена контракта снижена до нуля. В этом случае проводится аукцион на продажу права заключить государственный контракт.
3.15. Особенности проведения аукциона на продажу права заключить государственный контракт:
3.15.1. аукционист объявляет о приеме предложений по текущей цене права заключения государственного контракта, полученной путем повышения последней названной цены контракта, равной нулю, на "шаг аукциона", сложившийся при проведении аукциона (оглашает текущую цену контракта для заявления ее участниками открытого аукциона);
3.15.2. при отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников открытого аукциона по объявленной аукционистом текущей цене и ее троекратном повторении аукционист снижает "шаг аукциона" на 0,5%, т.е. уменьшает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5% начальной (максимальной) цены контракта;
3.15.3. при наличии предложений аукцион продолжается путем повышения текущей цены на сложившийся "шаг аукциона";
3.15.4. аукцион завершается в случае, если после троекратного объявления текущей цены права заключения государственного контракта не поступило предложений от участников открытого аукциона и "шаг аукциона" снижен до 0,5% начальной (максимальной) цены контракта.
3.16. Победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену государственного контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:
- право заключить государственный контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля и проводится открытый аукцион на продажу права заключить государственный контракт. В этом случае победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить государственный контракт;
- выполнение технического обслуживания и(или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом аукционе, и цена единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования. При заключении государственного контракта цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей, содержащемся в документации об аукционе, и цена единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования определяется путем снижения начальной (максимальной) цены каждой запасной части и начальной (максимальной) цены единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования пропорционально снижению общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования;
- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги;
- право заключить государственный контракт на выполнение иных работ, оказание иных услуг цена контракта снижена до нуля и проводится открытый аукцион на продажу права заключить государственный контракт. В этом случае победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить государственный контракт.
4. ОКОНЧАНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
4.1. После проведения открытого аукциона по всем лотам председательствующий на заседании Единой комиссии предлагает утвердить результаты открытого аукциона.
4.2. После объявления результатов открытого аукциона участники открытого аукциона обязаны сдать карточки и покинуть помещение, где проводился аукцион.
Глава IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ
ПО ЛОТУ № ___
1. Наименование товаров.
2. Количество товаров.
3. Требования к качеству товаров.
4. Требования к техническим характеристикам товаров.
5. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров.
6. Требования к безопасности товаров.
7. Требования к размерам товаров.
8. Требования к упаковке товаров.
9. Требования к отгрузке товаров.
10. Требование о соответствии товаров образцу/макету/изображению в трехмерном измерении.
11. Иные показатели, связанные с определением соответствия товаров потребностям государственного заказчика:
11.1. Требования к сроку предоставления гарантий качества товаров (при необходимости);
11.2. Требования к объему предоставления гарантий качества товаров (при необходимости);
11.3. Требования к обслуживанию товаров и расходам на эксплуатацию (при необходимости) и т.п.
Приложение: Образец/макет/изображение товара в трехмерном измерении или
условия осмотра образца/макета товаров на ___ л.
Приложение
к Техническому заданию (Спецификации)
УСЛОВИЯ ОСМОТРА ОБРАЗЦА/МАКЕТА ТОВАРОВ
Место осмотра
Дата начала осмотра
"___" __________ 201__ г.
Дата окончания осмотра
"___" __________ 201__ г.
Порядок осмотра
График осмотра
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЛОТУ № ___
1. Наименование работ.
2. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию.
3. Объем работ.
4. Требования к качеству работ.
5. Требования к техническим характеристикам работ.
6. Требования к безопасности работ.
7. Требования к результатам работ.
8. Иные показатели, связанные с определением соответствия работ потребностям государственного заказчика:
8.1. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ (при необходимости);
8.2. Требования к объему предоставления гарантий качества работ (при необходимости).
Приложение: Проектно-сметная документация, чертежи и т.д. на ___ л.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ЛОТУ № __
1. Наименование услуг.
2. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию, услуг связи, юридических услуг.
3. Объем услуг.
4. Требования к качеству услуг.
5. Требования к техническим характеристикам услуг.
6. Требования к безопасности услуг.
7. Иные показатели, связанные с определением соответствия услуг потребностям государственного заказчика:
7.1. Требования к сроку предоставления гарантий качества услуг (при необходимости);
7.2. Требования к объему предоставления гарантий качества услуг (при необходимости).
Глава V. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТУ № ______
1. Преамбула.
2. Предмет государственного контракта.
3. Цена государственного контракта и порядок расчетов.
4. Срок исполнения государственного контракта.
5. Права и обязанности сторон.
6. Порядок приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
7. Ответственность сторон.
8. Гарантийные обязательства.
9. Форс-мажорные обстоятельства.
10. Порядок урегулирования споров.
11. Вступление государственного контракта в силу.
12. Расторжение и изменение государственного контракта.
13. Заключительные положения.
14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
Глава VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
ФОРМА 1.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ
ОПИСЬ
ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Наименование предмета открытого аукциона
(лота) ________________________________
Номер лота ________________________________
№
п/п
Заголовок документа
Реквизиты документа
(номер, дата выдачи
(составления)
Количество
листов
Номер
листа
1
2
3
4
5
...
ИТОГО _________________________________________________________ документов.
(цифрами и прописью)
Количество листов в заявке _______________________________________________.
(цифрами и прописью)
Дата "____" _______________ 201_ г.
Примечание: В данной форме указывается полный перечень документов, которые
представлены участником размещения заказа в составе заявки на
участие в открытом аукционе по соответствующему лоту.
ФОРМА 1.2. ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
СВЕДЕНИЯ
ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
1
Фирменное наименование (наименование)
2
Организационно-правовая форма
3
Место нахождения
4
Почтовый адрес
5
Номер контактного телефона
6
Непроведение ликвидации участника
размещения заказа и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника
размещения заказа банкротом и об открытии
конкурсного производства
Указать проводится/ не
проводится
7
Неприостановление деятельности участника
размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях
Указать приостановлена/не
приостановлена
8
Отсутствие задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой
превышает 25% балансовой стоимости
активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период
Указать размер задолженности
___________ руб. _________%
Примечание: Место нахождения участника размещения заказа, указанное в п. 3 настоящей формы, должно соответствовать адресу (месту нахождения) в Российской Федерации, указанному в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, в учредительных документах участника размещения заказа.
СВЕДЕНИЯ
ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА - ИНДИВИДУАЛЬНОМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ
1
Фамилия, имя, отчество
2
Паспортные данные:
2.1
серия паспорта
2.2
номер паспорта
2.3
дата выдачи паспорта
2.4
орган, выдавший паспорт
3
Место жительства
4
Номер контактного телефона
5
Отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника размещения заказа
банкротом и об открытии конкурсного
производства
Указать проводится/не
проводится
6
Неприостановление деятельности участника
размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях
Указать приостановлена/не
приостановлена
7
Отсутствие задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер
которой превышает 25% балансовой
стоимости активов участника размещения
заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный
отчетный период
Указать размер задолженности
___________ руб. _________%
Примечание: Место жительства участника размещения заказа, указанное в п. 3 настоящей формы, должно соответствовать адресу (месту нахождения) в Российской Федерации, указанному в выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
СВЕДЕНИЯ
ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
1
Фамилия, имя, отчество
2
Паспортные данные:
2.1
серия паспорта
2.2
номер паспорта
2.3
дата выдачи паспорта
2.4
орган, выдавший паспорт
3
Место жительства
4
Номер контактного телефона
Примечание: Место жительства участника размещения заказа, указанное в п. 3 настоящей формы, должно соответствовать адресу регистрации, указанному в документе, удостоверяющем личность участника размещения заказа.
ФОРМА 1.3. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ, КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ
СВЕДЕНИЯ
О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ)
ТОВАРОВ
№
п/п
Наименование
товара с
указанием
марки
(модели)
Характеристики товара
Страна
происхождения
товара <*>
Технические,
функциональные
и качественные
характеристики
Размер
(габариты),
упаковка
(фасовка)
Количество
товара в
единицах
измерения
1
2
3
4
5
6
Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара несу в полном объеме.
Форма заполняется участником размещения заказа.
--------------------------------
<*> Примечание: Графа заполняется в обязательном порядке в случае предоставления приоритета товарам (работам, услугам) российского происхождения по отношению к товарам (работам, услугам), происходящим из иностранного государства. В соответствии со статьей 30 Таможенного кодекса Российской Федерации под страной происхождения товара понимается страна, в которой товары были полностью произведены и подвергнуты достаточной переработке, а также группа стран.
Если в производстве товара участвуют 2 страны и более, страной происхождения товара считается страна, в которой были осуществлены последние операции по переработке или изготовлению товара.
Приспособления, принадлежности, запасные части и инструменты, предназначенные для использования вместе с машинами, оборудованием, аппаратами или транспортными средствами, считаются происходящими из той же страны, что и машины, оборудование, аппараты или транспортные средства, если они ввозятся и используются совместно по техническим документам (статьи 31-33 Таможенного кодекса Российской Федерации).
За представление недостоверных сведений о стране происхождения товара предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 14.10).
СВЕДЕНИЯ
О КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ
Участник размещения заказа ________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
предлагает выполнить работы (оказать услуги) ______________________________
(наименование работ (услуг)
со следующими характеристиками:
Предложения участника размещения заказа
(раскрыть) <*>
--------------------------------
<*> Примечание: Предложение участника размещения заказа представляется в произвольной форме, в виде описания исполнения требований главы IV "Техническое задание (Спецификация)".
Все показатели, характеризующие работы или услуги, установленные в главе IV "Техническое задание (Спецификация)", должны быть отражены в предложении участника размещения заказа. Показатели, характеризующие работы или услуги, должны соответствовать показателям, установленным в главе IV "Техническое задание (Спецификация)"
Глава VII. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ЗАПРОСОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ФОРМА 2.1. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата Кому
"___" __________ 201_ года _________________________________________
(наименование государственного заказчика)
ЗАПРОС
О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Предмет государственного контракта
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
3. Положения документации об открытом аукционе
(пункт, раздел), которые требуют разъяснения
Вопрос
_______________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись, печать) (Ф.И.О.)
ФОРМА 2.2. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата Кому
"___" __________ 201_ года _________________________________________
(наименование государственного заказчика,
специализированной организации)
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Предмет государственного контракта
Номер лота
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
3. Сведения об отзываемой заявке на участие в открытом аукционе
Регистрационный номер заявки
Дата подачи заявки
Время подачи заявки
Способ подачи заявки
_______________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись, печать) (Ф.И.О.)
Примечание: Номер закупки, регистрационный номер заявки, а также дата,
время, способ подачи заявки на участие в открытом аукционе
должны соответствовать сведениям из расписки в получении заявки
на участие в открытом аукционе
ФОРМА 2.3. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата Кому
"___" __________ 201_ года _________________________________________
(наименование государственного заказчика)
ЗАПРОС
О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Предмет государственного контракта (лота)
Дата и номер протокола открытого аукциона
(протокола рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе)
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
3. Суть запроса о разъяснении результатов открытого аукциона
_______________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись, печать) (Ф.И.О.)
Приложение 31
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА (ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ
У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Лот № 1
Предмет государственного контракта
(лота)
Количество поставляемого товара, объем
выполняемых работ, оказываемых услуг
Начальная (максимальная) цена контракта
(лота)
Место поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг
Лот № 2 и т.д.
Предмет государственного контракта
(лота)
Количество поставляемого товара, объем
выполняемых работ, оказываемых услуг
Начальная (максимальная) цена контракта
(лота)
Место поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг
2. Условия проведения
Участники размещения заказа
Субъекты малого предпринимательства
Адрес официального сайта в Интернете, на
котором размещена документация об
аукционе
goszakaz.perm.ru
Срок предоставления документации об
аукционе
С "___" ___________ 201__ г.
до "___" ___________ 201__ г.
Место предоставления документации об
аукционе
Адрес: __________________, каб. ______
Порядок предоставления документации об
аукционе
По письменному заявлению, поданному по
форме согласно приложению к настоящему
извещению, в течение 2 рабочих дней со
дня получения запроса документации об
открытом аукционе
Размер платы за предоставление
документации об аукционе (при
установлении)
Порядок внесения платы за предоставление
документации об аукционе (при
установлении)
Указать реквизиты счета для
перечисления
Сроки внесения платы за предоставление
документации об аукционе (при
установлении)
Место проведения аукциона
Адрес:___________________, каб. ______
Дата проведения аукциона
"___" ___________ 201__ г.
Время проведения аукциона
"__:__" часов местного времени
Преимущества, предоставляемые
осуществляющим производство товаров,
выполнение работ, оказание услуг
организациям инвалидов
В размере _____% от цены контракта.
Или "Не предоставляются"
Преимущества, предоставляемые участникам
размещения заказа, осуществляющим
поставку товаров российского
происхождения
В размере 15% от предложенной цены
контракта.
Или "Не предоставляются"
3. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
4. Сведения о специализированной организации
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
5. Сведения об уполномоченном органе
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
Приложение: Форма запроса документации об открытом аукционе.
Приложение
к извещению
о проведении
открытого аукциона
ФОРМА ЗАПРОСА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата Кому
"___" __________ 201_ года _________________________________________
(наименование государственного заказчика,
специализированной организации)
ЗАПРОС
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Предмет государственного контракта
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
3. Сведения о внесении платы за предоставление документации об открытом
аукционе
Денежные средства за предоставление
документации об открытом аукционе (в
случае установления заказчиком платы)
Внесены в размере ____ руб. ___ копеек
Документ, подтверждающий внесение платы
Приложение: Документ, подтверждающий внесение платы за предоставление
документации об открытом аукционе, на ____ л. в ____ экз.
_______________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись, печать) (Ф.И.О.)
Приложение 32
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ УТВЕРЖДАЮ│
│ ___________________________│
│ (должность руководителя │
│ государственного заказчика)│
│ _________ _________________│
│ (подпись) (Ф.И.О.) │
│ │
│ "___" ___________ 201__ г.│
│ м.п. │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ │
│ (ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) │
│ │
│ │
│ │
│ Наименование предмета открытого аукциона __________________________ │
│ │
│ Номер закупки __________________________ │
│ │
│ Государственный заказчик __________________________ │
│ │
│ Специализированная организация __________________________ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ 201__ год │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗЧИКЕ
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЙ КОМИССИИ
РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ЗАКУПКИ
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ
РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
ГЛАВА III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ГЛАВА IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО ЛОТУ № ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЛОТУ № ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ЛОТУ № __
ГЛАВА V. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГЛАВА VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
ФОРМА 1.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ
ФОРМА 1.2. ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ФОРМА 1.3. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ, КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ
ГЛАВА VII. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ЗАПРОСОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗА
ФОРМА 2.1. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ
ФОРМА 2.2. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ
ФОРМА 2.3. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Размещение заказов для государственных нужд - осуществляемые в установленном порядке действия государственного заказчика, уполномоченного органа по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
Государственные нужды Пермского края - обеспечиваемые за счет средств бюджета Пермского края и внебюджетных источников финансирования потребности Пермского края, государственных заказчиков Пермского края в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий Пермского края, государственных заказчиков Пермского края, в том числе для реализации региональных целевых программ.
Официальный сайт - официальный сайт Пермского края в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Пермского края - "Госзаказ Пермского края" (goszakaz.perm.ru).
Официальное печатное издание - официальное печатное издание Пермского края для опубликования информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Пермского края.
Уполномоченный орган - орган исполнительной власти Пермского края, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для государственных заказчиков Пермского края, - Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края (Постановление Правительства Пермского края от 22.12.2006 № 102-п "Об утверждении Положения о Министерстве развития предпринимательства и торговли Пермского края" (с изменениями и дополнениями).
Государственный заказчик (заказчик) - государственный орган (в том числе орган государственной власти), орган управления государственными внебюджетными фондами, а также бюджетное учреждение, иной получатель средств бюджета Пермского края при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.
Специализированная организация - юридическое лицо, привлеченное государственным заказчиком или уполномоченным органом для осуществления функций по размещению государственного краевого заказа путем проведения торгов в форме открытого аукциона на право заключить государственный контракт, в частности, для разработки документации об открытом аукционе, опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона и осуществления иных связанных с обеспечением проведения открытого аукциона функций.
Специализированная организация осуществляет свои функции от имени государственного заказчика или уполномоченного органа. При этом права и обязанности возникают у государственного заказчика или уполномоченного органа. Специализированная организация не может быть участником размещаемого заказа.
Участник размещения заказа - субъект малого предпринимательства.
К субъектам малого предпринимательства относятся потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц, а также физические лица, внесенные в Единый реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие требованиям, установленным в части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее по тексту документации об открытом аукционе - Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ).
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ под субъектами малого предпринимательства понимаются хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям.
Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов, как непосредственно, так и через своих представителей.
Открытый аукцион - торги на право заключить государственный контракт, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену государственного контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:
- выполнение технического обслуживания и(или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом аукционе, и цена единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования;
- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.
Открытый аукцион проводится государственным заказчиком (уполномоченным органом) в присутствии членов аукционной комиссии, участников открытого аукциона или их представителей.
Предмет открытого аукциона - право на заключение государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг для государственных нужд Пермского края.
Лот - определенная извещением и документацией об открытом аукционе неделимая часть предмета торгов, обособленная государственным заказчиком в целях эффективного использования бюджетных средств, т.е. группа однородных по характеристикам товаров, работ или услуг в составе предмета открытого аукциона, которой присвоен определенный порядковый номер и установлена отдельная начальная (максимальная) цена, срок и иные условия исполнения контракта.
По каждому лоту определяется отдельное лицо, получающее право на заключение отдельного государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Пермского края.
Документация об открытом аукционе - комплект документов, разработанный государственным заказчиком (уполномоченным органом, специализированной организацией) и утвержденный государственным заказчиком, содержащий информацию о предмете открытого аукциона (лота), определяющий основные правила проведения открытого аукциона:
- требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям государственного заказчика;
- порядок оформления и подачи участниками размещения заказа заявок на участие в открытом аукционе;
- требования к участникам размещения заказа;
- проект государственного контракта, заключаемого по результатам открытого аукциона;
- прочие правила и требования, устанавливаемые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края.
Заявка на участие в открытом аукционе (лоте) - комплект документов, содержащий письменное подтверждение участника размещения заказа о его согласии участвовать в открытом аукционе на условиях, указанных в документации об открытом аукционе, поданный в срок и по формам, установленным в документации об открытом аукционе.
Электронный документ - документ, информация в котором представлена в электронно-цифровой форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10.01.2002 № 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи". Электронный документ должен соответствовать требованиям, предъявляемым федеральным законодательством.
Учитывая, что в настоящее время отсутствует нормативная правовая база, регулирующая применение электронных документов, все документы (включая запросы документации об открытом аукционе, запросы разъяснений положений документации об открытом аукционе, заявки на участие в открытом аукционе, запросы разъяснений результатов открытого аукциона) рекомендуется подавать в письменном виде. Передача документа по электронной почте (электронное письмо) не является формой электронного документа.
Шаг открытого аукциона - величина, на которую снижается начальная (максимальная) цена контракта, указанная в извещении о проведении открытого аукциона. Устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.
Аукционная (Единая) комиссия - коллегиальный орган, созданный уполномоченным органом для проведения аукционных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Пермского края.
Порядок формирования и работы Единой комиссии по размещению заказов для нужд Пермского края путем проведения конкурсов и аукционов утверждается приказом уполномоченного органа.
Персональный состав членов Единой комиссии утверждается приказом уполномоченного органа.
Аукционист - член Единой комиссии, избранный большинством голосов членов Единой комиссии, присутствующих на заседании, путем открытого голосования.
Участник открытого аукциона - участник размещения заказа, допущенный Единой комиссией к участию в открытом аукционе по результатам рассмотрения заявок.
Представитель участника открытого аукциона - лицо, представляющее интересы участника открытого аукциона на основании документа, удостоверяющего личность (паспорта), а также доверенности (в случае участия лица, не уполномоченного действовать от имени участника аукциона без доверенности) или ее нотариально заверенной копии, принимающее непосредственное участие в процедуре открытого аукциона, зарегистрированное для этого и получившее карточку участника открытого аукциона.
Государственный контракт (контракт) - договор, заключенный государственным заказчиком от имени Пермского края в целях обеспечения государственных нужд Пермского края.
Нормативное правовое регулирование размещения заказов для нужд Пермского края:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов);
- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции";
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. № 236-р "О перечне товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона";
- Постановление Правительства Пермского края от 16.02.2007 № 16-п "О порядке взаимодействия исполнительного органа государственной власти Пермского края, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов для государственных заказчиков, и государственных заказчиков";
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Пермского края.
Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказов.
Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте "Госзаказ Пермского края" (goszakaz.perm.ru) любой участник размещения заказа вправе обжаловать действия (бездействие) государственного заказчика, специализированной организации, Единой комиссии в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
В случае если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим соответственно заявку на участие в аукционе (по соответствующему лоту).
Обжалование действий (бездействия) государственного заказчика, специализированной организации, Единой комиссии возможно в:
- Управлении Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю (614006, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 64),
- Министерстве общественной безопасности Пермского края (614006, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14).
Информация о поступлении жалобы на действия (бездействие) государственного заказчика, специализированной организации, Единой комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней размещается контролирующими органами на официальном сайте "Госзаказ Пермского края" (goszakaz.perm.ru) в разделе "Контроль за размещением заказа" (соответствующий год --> Государственные закупки).
Информация о результатах рассмотрения жалобы в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решений размещается контролирующими органами на официальном сайте "Госзаказ Пермского края" (goszakaz.perm.ru) в разделе "Контроль за размещением заказа" (соответствующий год --> Государственные закупки).
Обжалование действий (бездействия) государственного заказчика, специализированной организации, Единой комиссии допускается в любое время размещения заказа, но не позднее 10 (десяти) дней со дня размещения протокола открытого аукциона, протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в случае признания открытого аукциона несостоявшимся. По истечении указанного срока обжалование осуществляется только в судебном порядке.
Глава II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗЧИКЕ │
├────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Наименование │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Место нахождения │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Почтовый адрес │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Контактное лицо │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│5 │Телефон │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│6 │Адрес электронной │ │
│ │почты (при наличии) │ │
├────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ │
├────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Наименование │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Место нахождения │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Почтовый адрес │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Контактное лицо │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│5 │Телефон │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│6 │Адрес электронной │ │
│ │почты (при наличии) │ │
├────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЙ КОМИССИИ │
├────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Наименование │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Место нахождения │614006, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская,│
│ │ │56 │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Почтовый адрес │614006, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская,│
│ │ │56 │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Телефон │+7 (342) 217-69-23 │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│5 │Факс │+7 (342) 217-67-41 │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│6 │Порядок формирования и│Приказ Министерства развития торговли и │
│ │работы комиссии │предпринимательства Пермского края от │
│ │ │__________________ № _______________ │
├────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ЗАКУПКИ │
├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Лот № 1 │
├────┼──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1 │Предмет │ │
│ │государственного │ │
│ │контракта │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2 │Количество │ │
│ │поставляемого товара, │ │
│ │объем выполняемых │ │
│ │работ, оказываемых │ │
│ │услуг │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3 │Место поставки │ │
│ │товаров, выполнения │ │
│ │работ, оказания услуг │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4 │Условия и сроки │ │
│ │(периоды) поставки │ │
│ │товаров, выполнения │ │
│ │работ, оказания услуг │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1.5 │Начальная │ │
│ │(максимальная) цена │ │
│ │контракта │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1.6 │Источник │ │
│ │финансирования │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1.7 │Величина понижения │"Шаг аукциона" - 5%, что составляет _____ руб. ____ │
│ │начальной │копеек │
│ │(максимальной) цены │ │
│ │контракта - "шаг │ │
│ │аукциона" │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1.8 │Форма оплаты │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1.9 │Сроки оплаты │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1.10│Порядок оплаты │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1.11│Порядок формирования │Цена контракта должна включать все расходы на │
│ │цены контракта │выполнение Технического задания (Спецификации) в │
│ │ │полном объеме, а также расходы на (указать): │
│ │ │- перевозку, │
│ │ │- страхование, │
│ │ │- уплату таможенных пошлин, │
│ │ │- уплату налогов, │
│ │ │- другие обязательные платежи │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1.12│Валюта, используемая │Рубль Российской Федерации/иностранная валюта │
│ │для формирования цены │(указать) │
│ │контракта │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1.13│Порядок применения │ │
│ │официального курса │ │
│ │иностранной валюты к │ │
│ │рублю РФ │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1.14│Сведения о возможности│При заключении контракта по согласованию с участником│
│ │увеличения количества │открытого аукциона, с которым заключается контракт, │
│ │поставляемых товаров │количество поставляемого товара может быть увеличено │
│ │при заключении │на сумму, не превышающую разницу между ценой │
│ │контракта │контракта, предложенной таким участником, и начальной│
│ │ │(максимальной) ценой контракта (лота). │
│ │ │Цена единицы товара определяется как частное от │
│ │ │деления цены контракта, предложенной участником │
│ │ │открытого аукциона, с которым заключается контракт, │
│ │ │на количество товара, указанное в настоящей │
│ │ │документации об открытом аукционе │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1.15│Сведения о возможности│В ходе исполнения контракта по согласованию с │
│ │изменения │поставщиком количество всех предусмотренных │
│ │предусмотренного │контрактом товаров может быть изменено не более чем │
│ │контрактом количества │на десять процентов при изменении потребности в │
│ │товаров │товарах, на поставку которых заключен контракт. │
│ │ │При поставке дополнительного количества товаров по │
│ │ │согласованию с поставщиком первоначальная цена │
│ │ │контракта может быть изменена пропорционально │
│ │ │количеству товаров, но не более чем на десять │
│ │ │процентов этой цены контракта. │
│ │ │В случае сокращения потребности в поставке товаров │
│ │ │цена контракта будет изменена указанным выше образом │
│ │ │при внесении соответствующих изменений в контракт. │
│ │ │Цена единицы дополнительно поставляемого товара и │
│ │ │цена единицы товара при сокращении потребности в │
│ │ │поставке части такого товара определяются как частное│
│ │ │от деления первоначальной цены контракта на │
│ │ │предусмотренное в контракте количество такого товара │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│1.16│Сведения о возможности│В ходе исполнения контракта по согласованию с │
│ │снижения цены │поставщиком (исполнителем, подрядчиком) цена │
│ │контракта │государственного контракта может быть снижена без │
│ │ │изменения предусмотренных контрактом количества │
│ │ │товаров, объема работ, услуг и иных условий │
│ │ │исполнения государственного контракта │
├────┼──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Лот № 2 и т.д. │
├────┼──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1 │Предмет │ │
│ │государственного │ │
│ │контракта │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2 │Количество │ │
│ │поставляемого товара, │ │
│ │объем выполняемых │ │
│ │работ, оказываемых │ │
│ │услуг │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2.3 │Место поставки │ │
│ │товаров, выполнения │ │
│ │работ, оказания услуг │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2.4 │Условия и сроки │ │
│ │(периоды) поставки │ │
│ │товаров, выполнения │ │
│ │работ, оказания услуг │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2.5 │Начальная │ │
│ │(максимальная) цена │ │
│ │контракта │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2.6 │Источник │ │
│ │финансирования │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2.7 │Величина понижения │ │
│ │начальной │ │
│ │(максимальной) цены │ │
│ │контракта - "шаг │ │
│ │аукциона" │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2.8 │Форма оплаты │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2.9 │Сроки оплаты │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2.10│Порядок оплаты │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2.11│Порядок формирования │Цена контракта должна включать все расходы на │
│ │цены контракта │выполнение Технического задания (Спецификации) в │
│ │ │полном объеме, а также расходы на (указать): │
│ │ │- перевозку, │
│ │ │- страхование, │
│ │ │- уплату таможенных пошлин, │
│ │ │- уплату налогов, │
│ │ │- другие обязательные платежи │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2.12│Валюта, используемая │Рубль Российской Федерации/иностранная валюта │
│ │для формирования цены │(указать) │
│ │контракта │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2.13│Порядок применения │ │
│ │официального курса │ │
│ │иностранной валюты к │ │
│ │рублю РФ │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2.14│Сведения о возможности│При заключении контракта по согласованию с участником│
│ │увеличения количества │открытого аукциона, с которым заключается контракт, │
│ │поставляемых товаров │количество поставляемого товара может быть увеличено │
│ │при заключении │на сумму, не превышающую разницу между ценой │
│ │контракта │контракта, предложенной таким участником, и начальной│
│ │ │(максимальной) ценой контракта (лота). │
│ │ │Цена единицы товара определяется как частное от │
│ │ │деления цены контракта, предложенной участником │
│ │ │открытого аукциона, с которым заключается контракт, │
│ │ │на количество товара, указанное в настоящей │
│ │ │документации об открытом аукционе │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2.15│Сведения о возможности│В ходе исполнения контракта по согласованию с │
│ │изменения │поставщиком количество всех предусмотренных │
│ │предусмотренного │контрактом товаров может быть изменено не более чем │
│ │контрактом количества │на десять процентов при изменении потребности в │
│ │товаров │товарах, на поставку которых заключен контракт. │
│ │ │При поставке дополнительного количества товаров по │
│ │ │согласованию с поставщиком первоначальная цена │
│ │ │контракта может быть изменена пропорционально │
│ │ │количеству товаров, но не более чем на десять │
│ │ │процентов этой цены контракта. │
│ │ │В случае сокращения потребности в поставке товаров │
│ │ │цена контракта будет изменена указанным выше образом │
│ │ │при внесении соответствующих изменений в контракт. │
│ │ │Цена единицы дополнительно поставляемого товара и │
│ │ │цена единицы товара при сокращении потребности в │
│ │ │поставке части такого товара определяются как частное│
│ │ │от деления первоначальной цены контракта на │
│ │ │предусмотренное в контракте количество такого товара │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2.16│Сведения о возможности│В ходе исполнения контракта по согласованию с │
│ │снижения цены │поставщиком (исполнителем, подрядчиком) цена │
│ │контракта │государственного контракта может быть снижена без │
│ │ │изменения предусмотренных контрактом количества │
│ │ │товаров, объема работ, услуг и иных условий │
│ │ │исполнения государственного контракта │
├────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА │
├────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Участники размещения │Субъекты малого предпринимательства │
│ │заказа │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Обязательные │Участник размещения заказа должен соответствовать │
│ │требования к │(выбрать из списка): │
│ │участникам размещения │- требованиям, предъявляемым законодательством │
│ │заказа │Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки│
│ │ │товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся│
│ │ │предметом открытого аукциона; │
│ │ │- требованию о непроведении ликвидации участника │
│ │ │размещения заказа (для юридического лица) и │
│ │ │отсутствии решения арбитражного суда о признании │
│ │ │участника размещения заказа банкротом и об открытии │
│ │ │конкурсного производства (для юридического лица и │
│ │ │индивидуального предпринимателя); │
│ │ │- требованию о неприостановлении деятельности │
│ │ │участника размещения заказа в порядке, │
│ │ │предусмотренном Кодексом Российской Федерации об │
│ │ │административных правонарушениях, на день подачи │
│ │ │заявки на участие в открытом аукционе; │
│ │ │- требованию об отсутствии у участника размещения │
│ │ │заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и│
│ │ │иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня │
│ │ │или государственные внебюджетные фонды за прошедший │
│ │ │календарный год, размер которой превышает 25% │
│ │ │балансовой стоимости активов участника размещения │
│ │ │заказа по данным бухгалтерской отчетности за │
│ │ │последний завершенный отчетный период. Участник │
│ │ │размещения заказа считается соответствующим │
│ │ │установленному требованию в случае, если он обжалует │
│ │ │наличие указанной задолженности в соответствии с │
│ │ │законодательством Российской Федерации и решение по │
│ │ │такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в│
│ │ │открытом аукционе не принято; │
│ │ │- требованиям части 1 статьи 4 Федерального закона │
│ │ │от 24.07.2007 № 209-ФЗ: │
│ │ │- суммарная доля участия Российской Федерации, │
│ │ │субъектов Российской Федерации, муниципальных │
│ │ │образований, иностранных юридических лиц, иностранных│
│ │ │граждан, общественных и религиозных организаций │
│ │ │(объединений), благотворительных и иных фондов в │
│ │ │уставном (складочном) капитале (паевом фонде) │
│ │ │участника размещения заказа (юр. лица) не должна │
│ │ │превышать 25% (за исключением активов акционерных │
│ │ │инвестиционных фондов и закрытых паевых │
│ │ │инвестиционных фондов); │
│ │ │- доля участия, принадлежащая одному или │
│ │ │нескольким юр. лицам, не являющимся субъектами малого│
│ │ │и среднего предпринимательства, в уставном │
│ │ │(складочном) капитале (паевом фонде) участника │
│ │ │размещения заказа (юр. лица) не должна превышать 25%;│
│ │ │- средняя численность работников за предшествующий │
│ │ │календарный год не должна превышать 100 человек │
│ │ │включительно; │
│ │ │- выручка от реализации товаров (работ, услуг) за │
│ │ │предшествующий год без учета НДС не должна превышать │
│ │ │400 млн. рублей │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Требования к │(Выбрать из списка в зависимости от специфики │
│ │участникам размещения │закупки) │
│ │заказа, установленные │- обладание участниками размещения заказа │
│ │государственным │исключительными правами на объекты интеллектуальной │
│ │заказчиком │собственности; │
│ │ │- отсутствие сведений об участниках размещения │
│ │ │заказа в реестре недобросовестных поставщиков │
├────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 6. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ │
│ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ │
├────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Дата начала │"___" ________ 201__ г. │
│ │предоставления │ │
│ │разъяснений │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Дата окончания │"___" ________ 201__ г. │
│ │предоставления │ │
│ │разъяснений │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Порядок предоставления│Запрос о разъяснении положений документации об │
│ │разъяснений │открытом аукционе должен быть подготовлен по │
│ │ │форме 2.1, установленной в главе VII "Образцы форм │
│ │ │запросов и уведомлений для участников размещения │
│ │ │заказа". │
│ │ │Запрос направляется по адресу государственного │
│ │ │заказчика в письменной форме или в форме электронного│
│ │ │документа (понятие электронного документа см. в │
│ │ │главе I). │
│ │ │Разъяснения направляются участнику размещения заказа │
│ │ │в течение двух рабочих дней со дня поступления │
│ │ │запроса. │
│ │ │В течение одного дня со дня направления разъяснений │
│ │ │такие разъяснения размещаются на официальном сайте с │
│ │ │указанием предмета запроса, но без указания участника│
│ │ │размещения заказа, от которого поступил запрос. │
│ │ │Разъяснение положений документации об открытом │
│ │ │аукционе не должно изменять ее суть. │
│ │ │В случае подачи запроса о разъяснении положений │
│ │ │документации об открытом аукционе после │
│ │ │установленного срока или в форме письма по │
│ │ │электронной почте такому участнику размещения заказа │
│ │ │будет направлено уведомление об отказе в выдаче │
│ │ │разъяснений положений документации об открытом │
│ │ │аукционе с указанием причин в той же форме, в которой│
│ │ │поступил запрос │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Форма предоставления │В письменной форме/в форме электронного документа │
│ │разъяснений │(указать) │
├────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ │
├────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Требования к форме │Заявка на участие в открытом аукционе должна быть │
│ │заявки │подготовлена в письменной форме или в форме │
│ │ │электронного документа по формам, установленным в │
│ │ │главе VI "Образцы форм, представляемых в составе │
│ │ │заявки на участие в открытом аукционе" (понятие │
│ │ │электронного документа см. в главе I) │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Требования к составу │Заявка на участие в открытом аукционе должна │
│ │заявки │содержать (пункты 3, 4, 4.1-4.3 выбрать из списка): │
│ │ │1. Сведения и документы об участнике размещения │
│ │ │заказа, подавшем заявку на участие в открытом │
│ │ │аукционе: │
│ │ │1.1. Для юридических лиц: │
│ │ │1.1.1. Фирменное наименование (наименование), │
│ │ │сведения об организационно-правовой форме, о месте │
│ │ │нахождения, почтовый адрес, номер контактного │
│ │ │телефона, подготовленные по форме 1.2 "Сведения об │
│ │ │участнике размещения заказа"; │
│ │ │1.1.2. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до │
│ │ │дня размещения на официальном сайте извещения о │
│ │ │проведении открытого аукциона выписку из Единого │
│ │ │государственного реестра юридических лиц или │
│ │ │нотариально заверенную копию такой выписки; │
│ │ │1.1.3. Документы, подтверждающие полномочия лица на │
│ │ │осуществление действий от имени участника размещения │
│ │ │заказа: │
│ │ │1.1.3.1. если заявку подписывает физическое лицо, │
│ │ │которое обладает правом действовать от имени │
│ │ │участника размещения заказа без доверенности │
│ │ │(руководитель юридического лица): │
│ │ │- копию решения о назначении или об избрании либо │
│ │ │приказа (распоряжения) о назначении физического лица │
│ │ │на должность руководителя юридического лица; │
│ │ │1.1.3.2. если от имени участника размещения заказа │
│ │ │действует иное лицо: │
│ │ │- доверенность на осуществление действий от имени │
│ │ │участника размещения заказа, выданную и оформленную в│
│ │ │соответствии с Гражданским кодексом Российской │
│ │ │Федерации, подписанную руководителем юридического │
│ │ │лица или уполномоченным этим руководителем лицом и │
│ │ │заверенную печатью участника размещения заказа, либо │
│ │ │нотариально заверенную копию такой доверенности; │
│ │ │- копию решения о назначении или об избрании либо │
│ │ │приказа (распоряжения) о назначении физического лица │
│ │ │на должность руководителя юридического лица; │
│ │ │- документ, подтверждающий полномочия лица, │
│ │ │выдавшего доверенность на осуществление действий от │
│ │ │имени участника размещения заказа (в случае если │
│ │ │доверенность на осуществление действий от имени │
│ │ │участника размещения заказа подписана лицом, │
│ │ │уполномоченным руководителем юридического лица); │
│ │ │1.1.4. Копии учредительных документов участника │
│ │ │размещения заказа в последней редакции: │
│ │ │- устав (для открытого акционерного общества, │
│ │ │закрытого акционерного общества, общества с │
│ │ │ограниченной ответственностью, производственного и │
│ │ │потребительского кооператива); │
│ │ │- учредительный договор (для полного товарищества, │
│ │ │товарищества на вере); │
│ │ │1.1.5. Решение об одобрении крупной сделки в │
│ │ │соответствии с учредительными документами или копию │
│ │ │такого решения (в случае если поставка товаров, │
│ │ │являющихся предметом контракта, или внесение денежных│
│ │ │средств в качестве обеспечения заявки на участие в │
│ │ │аукционе, обеспечения исполнения контракта являются │
│ │ │для участника размещения заказа крупной сделкой). │
│ │ │1.2. Для индивидуальных предпринимателей без │
│ │ │образования юридического лица: │
│ │ │1.2.1. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, │
│ │ │сведения о месте жительства, номер контактного │
│ │ │телефона, подготовленные по форме 1.2 "Сведения об │
│ │ │участнике размещения заказа"; │
│ │ │1.2.2. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до │
│ │ │дня размещения на официальном сайте извещения о │
│ │ │проведении открытого аукциона выписку из Единого │
│ │ │государственного реестра индивидуальных │
│ │ │предпринимателей или нотариально заверенную копию │
│ │ │такой выписки; │
│ │ │1.2.3. Если от имени участника размещения заказа │
│ │ │действует иное лицо - доверенность на осуществление │
│ │ │действий от имени участника размещения заказа, │
│ │ │выданную и оформленную в соответствии с Гражданским │
│ │ │кодексом Российской Федерации, подписанную │
│ │ │индивидуальным предпринимателем и (при наличии) │
│ │ │заверенную печатью индивидуального предпринимателя, │
│ │ │либо нотариально заверенную копию такой доверенности.│
│ │ │1.3. Для иностранных лиц: │
│ │ │1.3.1. Фирменное наименование (наименование), │
│ │ │сведения об организационно-правовой форме, о месте │
│ │ │нахождения, почтовый адрес (для юридических лиц), │
│ │ │фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о│
│ │ │месте жительства (для физических лиц), номер │
│ │ │контактного телефона, подготовленные по форме 1.2 │
│ │ │"Сведения об участнике размещения заказа"; │
│ │ │1.3.2. Надлежащим образом заверенный перевод на │
│ │ │русский язык документов о государственной регистрации│
│ │ │юридического лица или физического лица в качестве │
│ │ │индивидуального предпринимателя в соответствии с │
│ │ │законодательством соответствующего государства, │
│ │ │полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня │
│ │ │размещения на официальном сайте извещения о │
│ │ │проведении открытого аукциона; │
│ │ │1.3.3. Надлежащим образом заверенный перевод на │
│ │ │русский язык документов, подтверждающих полномочия │
│ │ │лица на осуществление действий от имени участника │
│ │ │размещения заказа - юридического лица: │
│ │ │1.3.3.1. если заявку подписывает физическое лицо, │
│ │ │которое обладает правом действовать от имени │
│ │ │участника размещения заказа - юридического лица без │
│ │ │доверенности (руководитель юридического лица): │
│ │ │- копию решения о назначении или об избрании либо │
│ │ │приказа (распоряжения) о назначении физического лица │
│ │ │на должность руководителя юридического лица; │
│ │ │1.3.3.2. если от имени участника размещения заказа │
│ │ │действует иное лицо: │
│ │ │- доверенность на осуществление действий от имени │
│ │ │участника размещения заказа, выданную и оформленную в│
│ │ │соответствии с Гражданским кодексом Российской │
│ │ │Федерации, подписанную руководителем юридического │
│ │ │лица или уполномоченным этим руководителем лицом │
│ │ │(физическим лицом, зарегистрированным в качестве │
│ │ │индивидуального предпринимателя) и (при наличии) │
│ │ │заверенную печатью участника размещения заказа, либо │
│ │ │нотариально заверенную копию такой доверенности; │
│ │ │- копию решения о назначении или об избрании либо │
│ │ │приказа (распоряжения) о назначении физического лица │
│ │ │на должность руководителя юридического лица (для │
│ │ │юридических лиц); │
│ │ │- документ, подтверждающий полномочия лица, │
│ │ │выдавшего доверенность на осуществление действий от │
│ │ │имени участника размещения заказа (в случае если │
│ │ │доверенность на осуществление действий от имени │
│ │ │участника размещения заказа - юридического лица │
│ │ │подписана лицом, уполномоченным руководителем │
│ │ │юридического лица); │
│ │ │1.3.4. Надлежащим образом заверенный перевод на │
│ │ │русский язык учредительных документов в последней │
│ │ │редакции (для юридических лиц). │
│ │ │2. Сведения о функциональных характеристиках │
│ │ │(потребительских свойствах) товара, о качестве работ,│
│ │ │услуг, оформленные по форме 1.3. │
│ │ │3. Копии документов, подтверждающих соответствие │
│ │ │товара, работ, услуг требованиям, установленным в │
│ │ │соответствии с законодательством Российской │
│ │ │Федерации: │
│ │ │- ___________________________________________________│
│ │ │- ___________________________________________________│
│ │ │(если в соответствии с законодательством Российской │
│ │ │Федерации документы передаются вместе с товаром, то в│
│ │ │составе заявки на участие в открытом аукционе такие │
│ │ │документы не представляются). │
│ │ │4. Документы, подтверждающие соответствие участника │
│ │ │размещения заказа установленным требованиям и │
│ │ │условиям допуска к участию в открытом аукционе, или │
│ │ │копии таких документов: │
│ │ │4.1. Документы, подтверждающие внесение денежных │
│ │ │средств в качестве обеспечения заявки на участие в │
│ │ │открытом аукционе - платежное поручение или копия │
│ │ │такого поручения; │
│ │ │4.2. Копии документов, подтверждающих соответствие │
│ │ │участника размещения заказа требованиям, │
│ │ │устанавливаемым в соответствии с законодательством │
│ │ │Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки│
│ │ │товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся│
│ │ │предметом открытого аукциона: │
│ │ │- ___________________________________________________│
│ │ │- ___________________________________________________│
│ │ │4.3. Документы, подтверждающие обладание участником │
│ │ │размещения заказа исключительными правами на объекты │
│ │ │интеллектуальной собственности: │
│ │ │- ___________________________________________________│
│ │ │- ___________________________________________________│
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Требования к описанию │Участник размещения заказа должен представить │
│ │поставляемого товара, │информацию о поставляемом товаре, его функциональных │
│ │выполняемых работ, │характеристиках (потребительских свойствах), его │
│ │оказываемых услуг │количественных и качественных характеристиках, о │
│ │ │выполняемых работах, оказываемых услугах, их │
│ │ │количественных и качественных характеристиках по │
│ │ │установленной форме 1.3. │
│ │ │Описание поставляемых товаров должно соответствовать │
│ │ │образцу/макету товара/изображению товара в трехмерном│
│ │ │измерении (указать) согласно приложению к главе IV │
│ │ │"Техническое задание (Спецификация)". │
│ │ │Показатели, характеризующие товары, работы или │
│ │ │услуги, должны соответствовать показателям, │
│ │ │установленным в главе IV "Техническое задание │
│ │ │(Спецификация)". │
│ │ │При описании условий и предложений участник │
│ │ │размещения заказа должен применять общепринятые │
│ │ │обозначения и наименования в соответствии с │
│ │ │требованиями действующих нормативных правовых актов │
│ │ │Российской Федерации, если иное не указано в главе IV│
│ │ │"Техническое задание (Спецификация)". │
│ │ │В описании условий и предложений участник размещения │
│ │ │заказа не должен допускать двусмысленных толкований │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Требования к │1. Заявка на участие в открытом аукционе должна │
│ │оформлению заявки │содержать опись входящих в нее документов по │
│ │ │форме 1.1. │
│ │ │2. Все листы заявки на участие в открытом аукционе, │
│ │ │включая опись документов и все входящие в нее │
│ │ │документы, должны быть сшиты нитками в единую книгу. │
│ │ │3. Заявка должна содержать сквозную нумерацию листов.│
│ │ │Первый лист заявки (опись документов) не нумеруется. │
│ │ │Нумерация начинается со второго листа. │
│ │ │4. Заявка на участие в открытом аукционе на месте │
│ │ │прошивки должна быть подписана участником размещения │
│ │ │заказа или лицом, уполномоченным таким участником │
│ │ │размещения заказа, с указанием расшифровки подписи │
│ │ │(инициалы, фамилия) и (при наличии) скреплена печатью│
│ │ │участника размещения заказа. │
│ │ │5. В случае представления большого объема информации │
│ │ │в составе заявки на участие в открытом аукционе │
│ │ │допускается оформление заявки в нескольких томах. │
│ │ │Каждый том заявки должен быть сопровожден описью │
│ │ │документов по форме 1.1, сшит нитками в единую книгу.│
│ │ │Первый том заявки также может содержать опись │
│ │ │документов, входящих во все тома заявки, оформленную │
│ │ │по форме 1.1, с указанием номера тома и номера листа.│
│ │ │Каждый том заявки на участие в открытом аукционе на │
│ │ │месте прошивки может быть подписан участником │
│ │ │размещения заказа или лицом, уполномоченным таким │
│ │ │участником размещения заказа, с указанием расшифровки│
│ │ │подписи (инициалы, фамилия) и (при наличии) скреплен │
│ │ │печатью участника размещения заказа │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│5 │Требования к │1. Участник размещения заказа вправе подать только │
│ │содержанию заявки и │одну заявку в отношении каждого лота. │
│ │инструкция по ее │2. В случае если участник размещения заказа планирует│
│ │заполнению │принять участие в открытом аукционе по нескольким или│
│ │ │всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в│
│ │ │открытом аукционе на каждый лот отдельно. │
│ │ │3. Заявка на участие в открытом аукционе, │
│ │ │подготовленная участником размещения заказа, должна │
│ │ │быть заполнена на русском языке. Отдельные документы │
│ │ │(или их части), представленные участником размещения │
│ │ │заказа в составе заявки на участие в открытом │
│ │ │аукционе, могут быть подготовлены на другом языке при│
│ │ │условии, что к ним будет прилагаться точный перевод │
│ │ │необходимых разделов на русский язык (оригинал или │
│ │ │нотариально заверенная копия). │
│ │ │Удостоверение верности перевода с иностранного языка │
│ │ │на русский язык осуществляется в соответствии со │
│ │ │статьей 81 Основ законодательства Российской │
│ │ │Федерации о нотариате, утвержденных Верховным Советом│
│ │ │РФ 11 февраля 1993 года № 4462-1. │
│ │ │4. Формы документов, предусмотренные в настоящей │
│ │ │документации об открытом аукционе, должны быть │
│ │ │заполнены по всем пунктам. │
│ │ │5. При заполнении заявки на участие в открытом │
│ │ │аукционе не допускается применение факсимильных │
│ │ │подписей. │
│ │ │6. Участник размещения заказа должен подготовить │
│ │ │оригинал и ________ копий заявки на участие в │
│ │ │открытом аукционе по каждому лоту. │
│ │ │Копия заявки изготавливается путем копирования │
│ │ │документов, составляющих оригинал заявки на участие в│
│ │ │аукционе. Вверху первого листа копии заявки │
│ │ │указывается надпись "Копия" │
├────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ │
├────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Размер обеспечения │_____%, что составляет _______ руб. ________ копеек, │
│ │заявки │НДС не облагается │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Форма обеспечения │Внесение денежных средств на расчетный счет │
│ │заявки │государственного заказчика │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Реквизиты счета │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Срок внесения денежных│До "____" _____________ 201__ г. │
│ │средств │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│5 │Порядок внесения │Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе │
│ │обеспечения заявки │предоставляется участником размещения заказа в │
│ │ │безналичной форме отдельно в отношении каждого лота │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│6 │Документы, │Платежное поручение, оформленное в соответствии с │
│ │подтверждающие факт │требованиями нормативных актов Центрального банка │
│ │перечисления денежных │Российской Федерации, или копия такого поручения │
│ │средств в качестве │ │
│ │обеспечения заявки │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│7 │Случаи возврата │- Всем участникам размещения заказа, подавшим │
│ │обеспечения заявки │заявки на участие в открытом аукционе, - в течение 5 │
│ │ │(пяти) рабочих дней со дня принятия государственным │
│ │ │заказчиком решения об отказе от проведения открытого │
│ │ │аукциона; │
│ │ │- участнику размещения заказа, направившему │
│ │ │государственному заказчику/специализированной │
│ │ │организации (указать) уведомление об отзыве поданной │
│ │ │им заявки на участие в открытом аукционе по │
│ │ │указанному в таком уведомлении лоту, - в течение 5 │
│ │ │(пяти) рабочих дней со дня поступления │
│ │ │государственному заказчику/специализированной │
│ │ │организации (указать) уведомления об отзыве заявки на│
│ │ │участие в открытом аукционе; │
│ │ │- участникам размещения заказа, подавшим заявки на │
│ │ │участие в открытом аукционе после окончания срока │
│ │ │подачи заявок, - в течение 5 (пяти) рабочих дней со │
│ │ │дня подписания протокола открытого аукциона; │
│ │ │- участникам размещения заказа, которым отказано в │
│ │ │допуске к участию в открытом аукционе по всем или │
│ │ │нескольким заявленным лотам, - в течение 5 (пяти) │
│ │ │рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения│
│ │ │заявок на участие в открытом аукционе; │
│ │ │- участнику размещения заказа, представившему │
│ │ │единственную соответствующую требованиям и условиям │
│ │ │настоящей документации об открытом аукционе заявку на│
│ │ │участие в открытом аукционе, или участнику размещения│
│ │ │заказа, признанному единственным участником открытого│
│ │ │аукциона, - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня │
│ │ │заключения с ним государственного контракта; │
│ │ │- участникам открытого аукциона по соответствующим │
│ │ │лотам, которые участвовали в открытом аукционе, но не│
│ │ │стали победителями открытого аукциона, за исключением│
│ │ │участника открытого аукциона, сделавшего │
│ │ │предпоследнее предложение о цене контракта, - в │
│ │ │течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания │
│ │ │протокола открытого аукциона; │
│ │ │- участнику открытого аукциона по соответствующему │
│ │ │лоту, сделавшему последнее предложение о цене │
│ │ │контракта (победителю открытого аукциона), - в │
│ │ │течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения с ним│
│ │ │государственного контракта; │
│ │ │- участнику открытого аукциона по соответствующему │
│ │ │лоту, сделавшему предпоследнее предложение о цене │
│ │ │контракта, - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня │
│ │ │заключения государственного контракта; │
│ │ │- единственному участнику открытого аукциона, │
│ │ │присутствующему на процедуре проведения открытого │
│ │ │аукциона, - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня │
│ │ │заключения с ним государственного контракта; │
│ │ │- всем участникам открытого аукциона, если в связи │
│ │ │с отсутствием предложений о цене контракта, │
│ │ │предусматривающих более низкую цену контракта, чем │
│ │ │начальная (максимальная) цена контракта, "шаг │
│ │ │аукциона" снижен до 0,5 процента начальной │
│ │ │(максимальной) цены контракта и после троекратного │
│ │ │объявления предложения о цене контракта не поступило │
│ │ │ни одного предложения о цене контракта, которое │
│ │ │предусматривало бы более низкую цену контракта, и │
│ │ │открытый аукцион признан несостоявшимся, - в течение │
│ │ │5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола │
│ │ │открытого аукциона; │
│ │ │- участнику открытого аукциона, не явившемуся на │
│ │ │процедуру проведения открытого аукциона, - в течение │
│ │ │5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола │
│ │ │открытого аукциона; │
│ │ │- участнику открытого аукциона, представитель │
│ │ │которого не допущен на процедуру проведения открытого│
│ │ │аукциона ввиду отсутствия у него полномочий либо │
│ │ │документов, их подтверждающих, - в течение 5 (пяти) │
│ │ │рабочих дней со дня подписания протокола открытого │
│ │ │аукциона │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│8 │Случаи удержания │Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения │
│ │обеспечения заявки │заявки на участие в открытом аукционе по │
│ │ │соответствующему лоту, не возвращаются в случае │
│ │ │уклонения от заключения государственного контракта: │
│ │ │- победителя открытого аукциона; │
│ │ │- участника открытого аукциона, сделавшего │
│ │ │предпоследнее предложение о цене контракта, когда │
│ │ │победитель открытого аукциона уклонился от заключения│
│ │ │государственного контракта; │
│ │ │- участника размещения заказа, подавшего │
│ │ │единственную заявку на участие в открытом аукционе, │
│ │ │если указанная заявка соответствует требованиям и │
│ │ │условиям, предусмотренным документацией об открытом │
│ │ │аукционе; │
│ │ │- единственного участника размещения заказа, │
│ │ │допущенного к участию в открытом аукционе и │
│ │ │признанного единственным участником открытого │
│ │ │аукциона; │
│ │ │- единственного участника открытого аукциона, │
│ │ │присутствующего на процедуре проведения открытого │
│ │ │аукциона; │
│ │ │- победителя открытого аукциона, являющегося │
│ │ │одновременно и участником открытого аукциона, │
│ │ │сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта │
├────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 9. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ │
├────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Дата начала подачи │"___" _________________ 201__ г. │
│ │заявок │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Дата окончания подачи │"___" _________________ 201__ г. │
│ │заявок │Непосредственно до начала рассмотрения заявок на │
│ │ │участие в открытом аукционе │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Место подачи заявок │Адрес: _________________________________________ │
│ │ │Каб. ____ │
│ │ │Контактное лицо _______________________________ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Порядок подачи заявок │Заявка на участие в открытом аукционе может быть │
│ │ │подана по почте, с курьером или в форме электронного │
│ │ │документа (понятие электронного документа см. в │
│ │ │главе I). │
│ │ │Участник размещения заказа при отправке заявки по │
│ │ │почте несет риск того, что его заявка будет │
│ │ │доставлена по неправильному адресу или несвоевременно│
│ │ │и признана опоздавшей. │
│ │ │Участник размещения заказа, подающий заявку на │
│ │ │участие в открытом аукционе в письменной форме, │
│ │ │вправе представить ее в запечатанном конверте или в │
│ │ │открытой форме. │
│ │ │Каждая заявка на участие в открытом аукционе (лоте), │
│ │ │поступившая в срок, регистрируется уполномоченным │
│ │ │лицом государственного заказчика/специализированной │
│ │ │организации (указать) в Журнале регистрации заявок на│
│ │ │участие в открытом аукционе (лоте) в порядке │
│ │ │поступления заявок на участие в открытом аукционе и │
│ │ │маркируется путем нанесения на заявку │
│ │ │регистрационного номера. │
│ │ │По требованию участника размещения заказа, подавшего │
│ │ │заявку на участие в открытом аукционе (лоте), │
│ │ │государственным заказчиком/специализированной │
│ │ │организацией (указать) выдается расписка в получении │
│ │ │заявки на участие в открытом аукционе (лоте) с │
│ │ │указанием даты и времени ее получения. │
│ │ │Заявка, полученная государственным │
│ │ │заказчиком/специализированной организацией (указать) │
│ │ │после даты и времени начала рассмотрения заявок на │
│ │ │участие в открытом аукционе, признается опоздавшей. │
│ │ │Такая заявка не рассматривается и в тот же день │
│ │ │возвращается государственным │
│ │ │заказчиком/специализированной организацией (указать) │
│ │ │участнику размещения заказа по адресу, указанному в │
│ │ │заявке на участие в открытом аукционе │
├────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 10. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ│
│АУКЦИОНЕ │
├────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Порядок изменения │Участник размещения заказа, подавший заявку на │
│ │заявок │участие в открытом аукционе, не вправе изменять │
│ │ │заявку на участие в открытом аукционе. Внесение │
│ │ │изменений в заявку допускается путем отзыва ранее │
│ │ │поданной заявки │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Порядок отзыва заявок │Уведомление об отзыве заявки по соответствующему лоту│
│ │ │подается в письменном виде или в форме электронного │
│ │ │документа по форме 2.2, установленной в главе VII │
│ │ │"Образцы форм запросов и уведомлений для участников │
│ │ │размещения заказа" по адресу подачи заявок (понятие │
│ │ │электронного документа см. в главе I). │
│ │ │Уведомление об отзыве заявки на участие в открытом │
│ │ │аукционе (лоте) регистрируется в Журнале регистрации │
│ │ │заявок на участие в открытом аукционе (лоте). │
│ │ │После получения и регистрации уведомления об отзыве │
│ │ │заявки на участие в открытом аукционе (лоте) │
│ │ │государственный заказчик/специализированная │
│ │ │организация (указать) сравнивают индивидуальный │
│ │ │регистрационный (порядковый) номер заявки на участие │
│ │ │в открытом аукционе, дату, время и способ ее подачи │
│ │ │(по Журналу регистрации заявок на участие в открытом │
│ │ │аукционе) и индивидуальный регистрационный │
│ │ │(порядковый) номер, дату, время и способ ее подачи, │
│ │ │указанные в уведомлении об отзыве заявки, если они │
│ │ │совпадают, заявка на участие в открытом аукционе по │
│ │ │соответствующему лоту считается неподанной и Единой │
│ │ │комиссией не рассматривается. Такая заявка │
│ │ │возвращается участнику размещения заказа по адресу, │
│ │ │указанному в заявке на участие в открытом аукционе │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Срок отзыва заявок │В любое время до "__:__" час. (местного времени) │
│ │ │"____" ___________ 201__ г. │
├────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 11. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ │
├────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Дата начала │"____" ________________ 201__ г. │
│ │рассмотрения заявок │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Время начала │"___:___" час. (местного времени) │
│ │рассмотрения заявок │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Место начала │Адрес: _________________________________________ │
│ │рассмотрения заявок │Каб. ____ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Срок рассмотрения │Не более 10 (десяти) дней со дня окончания подачи │
│ │заявок │заявок на участие в открытом аукционе │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│5 │Порядок рассмотрения │Единая комиссия рассматривает заявки на участие в │
│ │заявок │открытом аукционе на соответствие требованиям, │
│ │ │установленным в разделе 7 Информационной карты, и │
│ │ │соответствие участников размещения заказа │
│ │ │требованиям, установленным в разделе 5 Информационной│
│ │ │карты. │
│ │ │На основании результатов рассмотрения заявок на │
│ │ │участие в открытом аукционе Единая комиссия принимает│
│ │ │решение по каждому лоту отдельно: │
│ │ │- о признании открытого аукциона несостоявшимся, │
│ │ │в случае поступления единственной заявки на участие в│
│ │ │открытом аукционе или в случае отсутствия заявок на │
│ │ │участие в открытом аукционе; │
│ │ │- о признании единственной заявки на участие в │
│ │ │открытом аукционе соответствующей требованиям и │
│ │ │условиям документации об открытом аукционе; │
│ │ │- о признании единственной заявки на участие в │
│ │ │открытом аукционе не соответствующей требованиям и │
│ │ │условиям документации об открытом аукционе; │
│ │ │- о допуске участника размещения заказа к │
│ │ │участию в открытом аукционе и о признании участника │
│ │ │размещения заказа участником открытого аукциона; │
│ │ │- об отказе в допуске участнику размещения │
│ │ │заказа к участию в открытом аукционе; │
│ │ │- о признании открытого аукциона несостоявшимся │
│ │ │в связи с отказом в допуске к участию в открытом │
│ │ │аукционе всем участникам размещения заказа или │
│ │ │допуском к участию в открытом аукционе только одного │
│ │ │участника размещения заказа; │
│ │ │- о проведении открытого аукциона │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│6 │Основания для отказа в│1. Участник размещения заказа не представил │
│ │допуске к участию в │документы, перечень которых установлен в пункте 2 │
│ │открытом аукционе │раздела 7 Информационной карты. │
│ │ │2. Установлена недостоверность сведений об │
│ │ │участнике размещения заказа, содержащихся в │
│ │ │представленных им документах, или о поставляемых │
│ │ │товарах, выполняемых работах, оказываемых участником │
│ │ │размещения заказа услугах. │
│ │ │Под "недостоверностью" понимаются неполные, │
│ │ │противоречивые, вызывающие сомнения в своей │
│ │ │достоверности сведения (информация), указанные в │
│ │ │заявке участника размещения заказа, которые не могут │
│ │ │использоваться без дополнительной проверки, в том │
│ │ │числе расхождение в адресе места нахождения участника│
│ │ │размещения заказа, в информации о поставляемых │
│ │ │товарах, выполняемых видах и объемах работ, услуг, │
│ │ │указанных в документах заявки, предусмотренных частью│
│ │ │2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 │
│ │ │№ 94-ФЗ. │
│ │ │3. Участник размещения заказа не соответствует │
│ │ │требованиям, установленным в разделе 5 Информационной│
│ │ │карты. │
│ │ │4. Участник размещения заказа не представил │
│ │ │документ или копию документа, подтверждающего │
│ │ │внесение денежных средств в качестве обеспечения │
│ │ │заявки на участие в открытом аукционе в полном объеме│
│ │ │(размере), если требование обеспечения заявки указано│
│ │ │в разделе 8 Информационной карты. │
│ │ │5. Заявка на участие в открытом аукционе не │
│ │ │соответствует требованиям настоящей документации об │
│ │ │открытом аукционе: │
│ │ │5.1. заявка оформлена с нарушением требований │
│ │ │пункта 1, пункта 3, подпунктов 1, 2, 4, 5 пункта 4 и │
│ │ │подпунктов 1-5 пункта 5 раздела 7 Информационной │
│ │ │карты; │
│ │ │5.2. показатели, характеризующие товары, работы или │
│ │ │услуги, предложенные участником размещения заказа в │
│ │ │заявке на участие в открытом аукционе, не │
│ │ │соответствуют показателям, установленным в главе IV │
│ │ │"Техническое задание (Спецификация)"; │
│ │ │5.3. в заявке представлены сведения и документы, │
│ │ │свидетельствующие о несогласии участника размещения │
│ │ │заказа с условиями настоящего открытого аукциона │
│ │ │(например, протокол разногласий к проекту контракта и│
│ │ │т.п.); │
│ │ │5.4. отсутствуют сведения о стране происхождения │
│ │ │товара (применяется в случае предоставления │
│ │ │преференции участникам размещения заказа, │
│ │ │осуществляющим поставку товаров российского │
│ │ │происхождения). │
│ │ │Единая комиссия обязана отстранить участника │
│ │ │размещения заказа от участия в открытом аукционе по │
│ │ │соответствующему лоту на любом этапе его проведения │
│ │ │вплоть до заключения государственного контракта в │
│ │ │случае установления факта: │
│ │ │- представления заведомо ложных сведений, │
│ │ │содержащихся в документах, представленных участником │
│ │ │размещения заказа в составе заявки на участие в │
│ │ │открытом аукционе; │
│ │ │- проведения ликвидации юридического лица или │
│ │ │принятия арбитражным судом решения о признании │
│ │ │участника размещения заказа (юридического лица или │
│ │ │индивидуального предпринимателя) банкротом и об │
│ │ │открытии конкурсного производства; │
│ │ │- приостановления деятельности участника размещения │
│ │ │заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской│
│ │ │Федерации об административных правонарушениях; │
│ │ │- нахождения имущества участника размещения заказа │
│ │ │под арестом, наложенным по решению суда, балансовая │
│ │ │стоимость которого на момент истечения срока │
│ │ │заключения контракта превышает 25% балансовой │
│ │ │стоимости активов участника размещения заказа по │
│ │ │данным бухгалтерской отчетности за последний │
│ │ │завершенный отчетный период; │
│ │ │- наличия у участника размещения заказа │
│ │ │задолженности по начисленным налогам, сборам и иным │
│ │ │обязательным платежам в бюджеты любого уровня или │
│ │ │государственные внебюджетные фонды за прошедший │
│ │ │календарный год, размер которой превышает 25% │
│ │ │балансовой стоимости активов участника размещения │
│ │ │заказа по данным бухгалтерской отчетности за │
│ │ │последний завершенный отчетный период, при условии, │
│ │ │что участник размещения заказа не обжалует наличие │
│ │ │указанной задолженности в соответствии с │
│ │ │законодательством Российской Федерации │
├────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 12. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА │
├────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Дата проведения │"_____" _____________ 201__ г. │
│ │открытого аукциона │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Время проведения │"__:__" час. (местного времени) │
│ │открытого аукциона │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Место проведения │Адрес: ____________________________________ │
│ │открытого аукциона │Каб. _______ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Возможность │Предусмотрена/не предусмотрена (указать) │
│ │электронной формы │ │
│ │участия в открытом │ │
│ │аукционе │ │
├────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 13. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА │
├────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Срок подписания │Не менее чем через 10 дней со дня размещения на │
│ │государственного │официальном сайте протокола открытого аукциона, │
│ │контракта │протокола рассмотрения заявок на участие в открытом │
│ │ │аукционе (в случае признания аукциона несостоявшимся)│
│ │ │и не более чем через 20 дней со дня подписания │
│ │ │протокола открытого аукциона │
│ │ │ │
│ │ │или │
│ │ │ │
│ │ │с "___" _________201__ г. по "___" _________201__ г. │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Случаи признания │1. Непредставление государственному заказчику в │
│ │участника размещения │установленный срок подписанного государственного │
│ │заказа уклонившимся от│контракта. │
│ │заключения контракта │2. Не представление государственному заказчику в │
│ │ │установленный срок обеспечения исполнения контракта │
│ │ │(при установлении) │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Последствия уклонения │В случае если участник размещения заказа (участник │
│ │от заключения │открытого аукциона), с которым заключается контракт, │
│ │контракта │уклонился от его заключения, сведения о таком │
│ │ │участнике размещения заказа (участнике открытого │
│ │ │аукциона) включаются в реестр недобросовестных │
│ │ │поставщиков. │
│ │ │Наличие сведений о поставщике (исполнителе, │
│ │ │подрядчике) в реестре недобросовестных поставщиков │
│ │ │лишает его права участия в торгах и запросах │
│ │ │котировок сроком на 2 (два) года │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Условие заключения │В случае если победителем открытого аукциона признан │
│ │контракта на поставку │участник аукциона, заявка которого содержит │
│ │товаров, происходящих │предложение о поставке товаров, происходящих из │
│ │из иностранных │иностранных государств, государственный контракт │
│ │государств │заключается по цене, предложенной таким участником │
│ │ │аукциона, сниженной на 15% от предложенной цены │
│ │ │контракта (лота) │
├────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 14. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА │
├────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │Размер обеспечения │________________ руб. __________ копеек │
│ │исполнения контракта │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │Обязательства по │(Указать обязательства, подлежащие обеспечению) │
│ │государственному │- │
│ │контракту, подлежащие │- │
│ │обеспечению │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │Срок предоставления │До даты заключения государственного контракта. │
│ │обеспечения исполнения│В противном случае обеспечение исполнения контракта │
│ │контракта │считается непредоставленным │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │Способ обеспечения │Способ обеспечения исполнения контракта определяется │
│ │исполнения контракта │участником открытого аукциона самостоятельно: │
│ │ │- безотзывная банковская гарантия, или │
│ │ │- договор поручительства, или │
│ │ │- передача государственному заказчику в залог │
│ │ │денежных средств (в том числе в форме вклада │
│ │ │(депозита), или │
│ │ │- страхование ответственности по │
│ │ │контракту/страхование ответственности по контракту не│
│ │ │допускается (указать) │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│5 │Требования к │- Безотзывная банковская гарантия должна │
│ │безотзывной банковской│соответствовать требованиям, установленным │
│ │гарантии │Гражданским кодексом Российской Федерации, а также │
│ │ │иным законодательством Российской Федерации; │
│ │ │- в безотзывной банковской гарантии в обязательном │
│ │ │порядке должна быть указана сумма, в пределах которой│
│ │ │банк гарантирует исполнение обязательств по │
│ │ │контракту, которая должна быть не менее размера │
│ │ │обеспечения исполнения контракта; │
│ │ │- безотзывная банковская гарантия должна содержать │
│ │ │указание на контракт, исполнение которого она │
│ │ │обеспечивает, путем указания на стороны контракта, │
│ │ │название предмета контракта и ссылки на протокол │
│ │ │открытого аукциона (протокол рассмотрения заявок на │
│ │ │участие в открытом аукционе) как основание заключения│
│ │ │контракта; │
│ │ │- в безотзывной банковской гарантии прямо должно │
│ │ │быть предусмотрено право государственного заказчика │
│ │ │на истребование суммы банковской гарантии полностью │
│ │ │или частично в случае ненадлежащего исполнения │
│ │ │поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих │
│ │ │обязательств по контракту в предусмотренные сроки или│
│ │ │расторжения контракта и его отказа вернуть полученную│
│ │ │сумму аванса. При этом должно быть предусмотрено, что│
│ │ │для истребования суммы обеспечения исполнения │
│ │ │контракта государственный заказчик направляет в банк │
│ │ │письменное требование, оригинал банковской гарантии, │
│ │ │прочие документы, подтверждающие выплату поставщику │
│ │ │(подрядчику, исполнителю) аванса по контракту и(или) │
│ │ │ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, │
│ │ │исполнителем) своих обязательств по контракту; │
│ │ │- безотзывная банковская гарантия должна содержать │
│ │ │указание на согласие банка с тем, что изменения и │
│ │ │дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его │
│ │ │от обязательств по соответствующей банковской │
│ │ │гарантии │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│6 │Требования к договору │- Договор страхования ответственности должен │
│ │страхования │соответствовать требованиям, установленным │
│ │ответственности по │Гражданским кодексом Российской Федерации, а также │
│ │контракту │иным законодательством Российской Федерации; │
│ │ │- в договоре страхования ответственности в │
│ │ │обязательном порядке должна быть указана сумма, на │
│ │ │которую страхуется ответственность победителя │
│ │ │открытого аукциона или участника размещения заказа, с│
│ │ │которым заключается контракт, которая должна быть не │
│ │ │менее размера обеспечения исполнения контракта; │
│ │ │- страхование должно покрывать случаи ненадлежащего │
│ │ │исполнения победителем открытого аукциона или │
│ │ │участником размещения заказа, с которым заключается │
│ │ │контракт, своих обязательств по контракту; │
│ │ │- договор страхования должен содержать указание на │
│ │ │соответствующий контракт путем указания на стороны │
│ │ │контракта, название предмета контракта и ссылки на │
│ │ │протокол открытого аукциона (протокол рассмотрения │
│ │ │заявок на участие в открытом аукционе) как основание │
│ │ │заключения контракта; │
│ │ │- получателем страхового возмещения (страховой │
│ │ │суммы) - выгодоприобретателем в договоре страхования │
│ │ │ответственности по контракту должен быть указан │
│ │ │государственный заказчик, страхователем - поставщик │
│ │ │(подрядчик, исполнитель); │
│ │ │- в договоре страхования ответственности по │
│ │ │контракту должно быть прямо предусмотрено право │
│ │ │государственного заказчика на истребование суммы │
│ │ │страхового возмещения (страховой суммы) полностью или│
│ │ │частично в случае ненадлежащего исполнения │
│ │ │поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих │
│ │ │обязательств по контракту в предусмотренные сроки или│
│ │ │расторжения контракта и его отказа вернуть полученную│
│ │ │сумму аванса. При этом должно быть предусмотрено, что│
│ │ │для истребования суммы обеспечения исполнения │
│ │ │контракта государственный заказчик направляет в │
│ │ │страховую организацию письменное требование, оригинал│
│ │ │договора страхования ответственности, прочие │
│ │ │документы, подтверждающие выплату поставщику │
│ │ │(подрядчику, исполнителю) аванса по контракту и(или) │
│ │ │ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, │
│ │ │исполнителем) своих обязательств по контракту; │
│ │ │- договор страхования ответственности должен │
│ │ │содержать указание на согласие страховщика с тем, что│
│ │ │изменения и дополнения, внесенные в контракт, не │
│ │ │освобождают его от обязательств по соответствующему │
│ │ │договору страхования; │
│ │ │- в соответствии с правилами страхования в договоре │
│ │ │страхования ответственности должно быть установлено, │
│ │ │что страховым случаем является любое ненадлежащее │
│ │ │исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) │
│ │ │обязательств по контракту (вне зависимости от причин │
│ │ │и обстоятельств его возникновения), которое может │
│ │ │привести к наступлению ответственности поставщика │
│ │ │(подрядчика, исполнителя) в виде неустойки и(или) │
│ │ │убытков. Указанное условие не может распространяться │
│ │ │исключительно на ненадлежащее исполнение поставщиком │
│ │ │(подрядчиком, исполнителем) обязательств по │
│ │ │контракту, возникшее прямо или косвенно в результате │
│ │ │наступления обстоятельств непреодолимой силы (войны, │
│ │ │террористические акты, землетрясения, наводнения и │
│ │ │иные стихийные бедствия); │
│ │ │- договор страхования ответственности не должен │
│ │ │содержать ссылки на необходимость представления │
│ │ │выгодоприобретателем судебного решения для получения │
│ │ │страхового возмещения. Договор страхования не должен │
│ │ │содержать условий или требований, противоречащих │
│ │ │вышеуказанным или делающих вышеуказанные условия │
│ │ │невозможными; │
│ │ │- обязательными приложениями к договору страхования │
│ │ │ответственности являются копия лицензии страховой │
│ │ │организации на осуществление страховой деятельности │
│ │ │со всеми приложениями и правила страхования │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│7 │Требования к залогу │- Денежные средства, вносимые в обеспечение │
│ │денежных средств │исполнения контракта, в качестве залога должны быть │
│ │ │перечислены на счет государственного заказчика, в │
│ │ │сумме не менее размера обеспечения исполнения │
│ │ │контракта; │
│ │ │- договор залога денежных средств должен │
│ │ │соответствовать требованиям, установленным │
│ │ │Гражданским кодексом Российской Федерации, а также │
│ │ │иным законодательством Российской Федерации; │
│ │ │- денежные средства возвращаются поставщику │
│ │ │(подрядчику, исполнителю), с которым заключен │
│ │ │государственный контракт, при условии надлежащего │
│ │ │исполнения им всех своих обязательств по │
│ │ │государственному контракту по истечении │
│ │ │установленного срока и после получения │
│ │ │государственным заказчиком соответствующего │
│ │ │письменного требования поставщика (подрядчика, │
│ │ │исполнителя); │
│ │ │- денежные средства возвращаются на счет поставщика │
│ │ │(исполнителя, подрядчика), реквизиты которого указаны│
│ │ │в письменном требовании │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│8 │Реквизиты счета для │ │
│ │перечисления денежных │ │
│ │средств │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│9 │Требования к договору │- Договор банковского вклада должен соответствовать │
│ │банковского вклада │требованиям, установленным Гражданским кодексом │
│ │(депозита) │Российской Федерации и иным законодательством │
│ │ │Российской Федерации; │
│ │ │- поставщик (подрядчик, исполнитель) по │
│ │ │государственному контракту согласовывает с │
│ │ │государственным заказчиком банк, с которым будет │
│ │ │заключаться договор банковского вклада и его │
│ │ │существенные условия; │
│ │ │- в договоре банковского вклада должна быть указана │
│ │ │сумма обеспечения исполнения государственного │
│ │ │контракта, которая должна быть не менее размера │
│ │ │обеспечения исполнения контракта; │
│ │ │- договор банковского вклада должен содержать │
│ │ │указание на соответствующий государственный контракт,│
│ │ │в том числе указание на стороны контракта, название │
│ │ │предмета контракта и ссылки на протокол открытого │
│ │ │аукциона (протокол рассмотрения заявок на участие в │
│ │ │открытом аукционе) как основание заключения │
│ │ │государственного контракта │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│10 │Требования к договору │Договор поручительства должен соответствовать │
│ │поручительства и │требованиям, установленным Гражданским кодексом │
│ │поручителю │Российской Федерации, а также иными нормативными │
│ │ │правовыми актами Российской Федерации. │
│ │ │Договор поручительства должен быть совершен в │
│ │ │письменной форме. │
│ │ │В договоре поручительства в обязательном порядке │
│ │ │должны быть указаны: │
│ │ │- стороны договора поручительства (заказчик и │
│ │ │поручитель); │
│ │ │- обеспечиваемые поручительством обязательства; │
│ │ │- размер ответственности поручителя перед │
│ │ │заказчиком; │
│ │ │- форма ответственности поручителя перед заказчиком; │
│ │ │- обязанность поручителя отвечать перед заказчиком │
│ │ │за неисполнение обязательств по контракту; │
│ │ │- срок действия поручительства. │
│ │ │К договору поручительства прикладываются следующие │
│ │ │документы в отношении поручителя: │
│ │ │- копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного │
│ │ │в налоговый орган в установленном порядке на │
│ │ │последнюю отчетную дату или, если договор │
│ │ │поручительства заключен до истечения срока │
│ │ │представления отчетности по окончании периода, │
│ │ │установленного законодательством Российской Федерации│
│ │ │о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату │
│ │ │(далее - бухгалтерская отчетность); │
│ │ │- документ, подтверждающий полномочия лица на │
│ │ │осуществление действий от имени поручителя (копия │
│ │ │решения о назначении или об избрании либо копия │
│ │ │приказа о назначении физического лица на должность, в│
│ │ │соответствии с которым такое физическое лицо обладает│
│ │ │правом действовать от имени поручителя без │
│ │ │доверенности); │
│ │ │- в случае если от имени поручителя действует иное │
│ │ │лицо: │
│ │ │- доверенность на осуществление действий от │
│ │ │имени поручителя, заверенная печатью поручителя и │
│ │ │подписанная руководителем поручителя или │
│ │ │уполномоченным этим руководителем лицом, либо │
│ │ │нотариально заверенная копия такой доверенности; │
│ │ │- копия решения о назначении или об избрании │
│ │ │либо копия приказа о назначении физического лица на │
│ │ │должность, в соответствии с которым такое физическое │
│ │ │лицо обладает правом действовать от имени поручителя │
│ │ │без доверенности; │
│ │ │- копии учредительных документов поручителя. │
│ │ │Все листы представляемых документов должны быть │
│ │ │прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны │
│ │ │уполномоченным лицом поручителя. │
│ │ │Поручителем по договору поручительства может │
│ │ │выступать юридическое лицо, государственная │
│ │ │регистрация которого осуществлена в установленном │
│ │ │порядке на территории Российской Федерации. │
│ │ │Поручитель должен соответствовать следующим │
│ │ │требованиям: │
│ │ │- капитал и резервы поручителя должны составлять не │
│ │ │менее чем триста миллионов рублей по данным │
│ │ │бухгалтерской отчетности (далее - капитал и резервы);│
│ │ │- размер поручительства на должен превышать 10% │
│ │ │размера капитала и резервов │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│11 │Порядок предоставления│Оригинал банковской гарантии, договора залога │
│ │обеспечения исполнения│денежных средств, договор страхования ответственности│
│ │контракта │по государственному контракту, договор поручительства│
│ │ │или договор банковского вклада (депозит) передаются │
│ │ │государственному заказчику по каждому лоту отдельно. │
│ │ │Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения│
│ │ │исполнения государственного контракта подтверждается:│
│ │ │- оригиналом платежного поручения с отметкой │
│ │ │банка об оплате, или │
│ │ │- оригиналом квитанции, чека (в случае наличной │
│ │ │формы оплаты), или │
│ │ │- оригинальной выпиской из банка (в случае, если │
│ │ │перевод денежных средств осуществлялся при помощи │
│ │ │системы "Банк-клиент"). │
│ │ │В случае если по каким-либо причинам обеспечение │
│ │ │исполнения обязательств по государственному контракту│
│ │ │перестало быть действительным, закончило свое │
│ │ │действие или иным образом перестало обеспечивать │
│ │ │исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) │
│ │ │своих обязательств по государственному контракту, │
│ │ │соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) │
│ │ │должен в течение 10 (десяти) банковских дней │
│ │ │предоставить государственному заказчику иное (новое) │
│ │ │надлежащее обеспечение исполнение обязательств по │
│ │ │государственному контракту на тех же условиях и в том│
│ │ │же размере │
└────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘
Глава III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Открытый аукцион проводится в присутствии членов Единой комиссии, представителей государственного заказчика, участников открытого аукциона или их представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается непосредственно перед началом открытого аукциона из числа членов Единой комиссии большинством голосов.
1.2. Участники открытого аукциона или их представители за 15 минут до начала открытого аукциона по соответствующему лоту регистрируются в Журнале регистрации представителей участников открытого аукциона. Регистрация участников открытого аукциона прекращается до начала открытого аукциона по каждому лоту, и Журнал регистрации участников открытого аукциона закрывается.
1.3. Регистрация представителей участников открытого аукциона осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность (паспорта), а также доверенности (в случае участия лица, не уполномоченного действовать от имени участника аукциона без доверенности), предъявляемых непосредственно при регистрации.
1.4. При регистрации участники открытого аукциона или их представители расписываются в ознакомлении с порядком проведения открытого аукциона, получают карточки с регистрационными номерами (далее - карточки). Карточку получает только одно лицо (представитель) участника открытого аукциона.
1.5. Регистрация на участие в открытом аукционе по соответствующему лоту одного и того же лица в качестве представителя 2 (двух) и более участников открытого аукциона не допускается.
1.6. При проведении открытого аукциона по каждому лоту в зал для проведения аукциона приглашаются участники открытого аукциона или их представители, зарегистрированные в вышеуказанном порядке по соответствующему лоту, имеющие карточку, а также не более одного представителя участника открытого аукциона, имеющего полномочия на присутствие на процедуре открытого аукциона, и зарегистрированные в Журнале регистрации участников открытого аукциона (по согласованию с Единой комиссией).
2. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
2.1. В открытом аукционе по конкретному лоту могут участвовать только те участники размещения заказа, которые были признаны участниками открытого аукциона по данному лоту и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте). Иные представители участников, не имеющие карточки, в открытом аукционе не участвуют (не подают предложение о цене контракта).
2.2. Участники открытого аукциона или их представители, опоздавшие на регистрацию, считаются неявившимися и в зал для проведения аукциона не допускаются.
2.3. Участники открытого аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио(видео)запись процедуры открытого аукциона, должны поставить в известность Единую комиссию. Видеозапись осуществляется с места, указанного председателем (председательствующим) Единой комиссии.
2.4. Подтверждением согласия с начальной (максимальной) ценой контракта (лота) является поданная участником открытого аукциона заявка, регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту.
2.5. Участники открытого аукциона или их представители занимают места напротив Единой комиссии.
2.6. Во время проведения открытого аукциона участникам запрещается:
2.6.1. перебивать и переспрашивать аукциониста;
2.6.2. комментировать и оспаривать действия аукциониста и Единой комиссии;
2.6.3. вступать в переговоры с другими участниками открытого аукциона;
2.6.4. держать карточку всегда поднятой;
2.6.5. перемещаться по залу;
2.6.6. разговаривать и использовать средства связи.
2.7. Участники открытого аукциона, нарушившие общественный порядок при проведении открытого аукциона, лишаются права участия в открытом аукционе (присутствия на открытом аукционе) и удаляются из зала представителями правоохранительных органов или службы охраны.
3. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
3.1. Аукцион начинается с объявления аукционистом:
- номера лота,
- предмета контракта (лота),
- начальной (максимальной) цены контракта (лота), а также в установленных Законом о размещении заказов случаях общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги связи, юридических услуг;
- размера "шага аукциона", выраженного в процентах и рублях;
- наименования участников размещения заказа, допущенных к участию в открытом аукционе,
- наименования участников, которые не явились на участие в открытом аукционе,
- наличия участников размещения заказа, предлагающих к поставке товары российского происхождения (в случае если установлены преференции участникам размещения заказа, осуществляющим поставку товаров российского происхождения),
- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и(или) организаций инвалидов (в случае если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для таких участников),
- о начале проведения открытого аукциона (по лоту).
3.2. После объявления сведений, указанных в пункте 3.1, аукционист предлагает участникам открытого аукциона подавать предложения по начальной (максимальной) цене контракта, пониженной на "шаг аукциона" (далее - текущая цена).
3.3. Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на "шаг аукциона", объявляется аукционистом 3 раза, сопровождается ударом молотка и заявляется участниками открытого аукциона путем поднятия карточек на высоту вытянутой руки (выше головы). Предложение, поданное путем поднятия карточки на высоту невытянутой руки (ниже головы), не фиксируется, при этом данная цена переторговывается.
3.4. Участник открытого аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от первого удара молотка аукциониста после оглашения им следующей возможной цены контракта (лота) до третьего удара молотка включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.
3.5. Участником, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первый поднявший карточку. При этом аукционист называет номер карточки такого участника открытого аукциона, указывает на него, объявляет заявленную им цену как последнее предложение о цене контракта. Участник открытого аукциона обязан опустить карточку после объявления аукционистом вышеназванной информации.
3.6. Далее аукционист объявляет о приеме предложений по текущей цене, полученной путем снижения последней названной цены еще на один "шаг аукциона" (оглашает текущую цену контракта для заявления ее участниками открытого аукциона).
3.7. Подавать предложения о цене контракта до приглашения аукциониста (объявления следующей возможной цены контракта (лота) не допускается. Предложения о цене контракта, сделанные до объявления следующей возможной цены лота и первого удара молотка, не фиксируются, при этом данная цена переторговывается.
3.8. После заявления одним или несколькими участниками открытого аукциона предлагаемой аукционистом цены аукционист оглашает следующую возможную цену контракта (лота) и повторяет ее 3 (три) раза.
3.9. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников открытого аукциона по объявленной аукционистом текущей цене (последнее предложение, пониженное на "шаг аукциона") и ее троекратном повторении аукционист снижает "шаг аукциона" на 0,5%, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5% начальной (максимальной) цены контракта.
3.10. При заявлении одним или несколькими участниками открытого аукциона предлагаемой аукционистом цены, сложившейся на пониженном "шаге аукциона" (например: 4,5%, 4% и т.д.), снижение последнего предложения о цене контракта производится на установленный к тому моменту "новый шаг аукциона" (соответственно, 4,5%, 4%, 3,5%...0,5%). Такое снижение "шага аукциона" осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5% начальной (максимальной) цены контракта. Если до третьего повторения указанной выше цены и удара молотка ни один из участников открытого аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, открытый аукцион завершается.
3.11. После каждого снижения начальной (максимальной) цены контракта на "шаг аукциона" аукционист трижды с равными короткими промежутками времени повторяет последнее предложение о цене контракта, полученное после такого снижения.
3.12. В случае одновременного поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников открытого аукциона первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае возникновения спорных ситуаций по определению участника открытого аукциона, поднявшего свою карточку ранее других, решение о признании такого участника первым предложившим цену контракта принимает аукционист, при этом аукционист вправе запросить мнение Единой комиссии, которое определяется путем голосования большинством голосов.
3.13. При проведении открытого аукциона могут объявляться перерывы. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.
3.14. Открытый аукцион продолжается в случаях, когда:
3.14.1. поступило одно предложение участника открытого аукциона о цене контракта путем поднятия карточки и одновременно означает снижение начальной (максимальной) цены контракта на "шаг аукциона", после чего начинается новый торг;
3.14.2. поступило несколько предложений участников открытого аукциона о цене контракта путем поднятия нескольких карточек и одновременно означает снижение начальной (максимальной) цены контракта на "шаг аукциона", после чего начинается новый торг;
3.14.3. не поступило ни одного предложения о цене контракта после третьего оглашения аукционистом последнего предложения о цене контракта, полученного после снижения цены контракта на "шаг аукциона", и одновременно означает снижение "шага аукциона" на 0,5 процента начальной цены контракта, после чего начинается новый торг;
3.14.4. начальная (максимальная) цена контракта снижена до нуля. В этом случае проводится аукцион на продажу права заключить государственный контракт.
3.15. Особенности проведения аукциона на продажу права заключить государственный контракт:
3.15.1. аукционист объявляет о приеме предложений по текущей цене права заключения государственного контракта, полученной путем повышения последней названной цены контракта, равной нулю, на "шаг аукциона", сложившийся при проведении аукциона (оглашает текущую цену контракта для заявления ее участниками открытого аукциона);
3.15.2. при отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников открытого аукциона по объявленной аукционистом текущей цене и ее троекратном повторении аукционист снижает "шаг аукциона" на 0,5%, т.е. уменьшает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5% начальной (максимальной) цены контракта;
3.15.3. при наличии предложений аукцион продолжается путем повышения текущей цены на сложившийся "шаг аукциона";
3.15.4. аукцион завершается в случае, если после троекратного объявления текущей цены права заключения государственного контракта не поступило предложений от участников открытого аукциона и "шаг аукциона" снижен до 0,5% начальной (максимальной) цены контракта.
3.16. Победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену государственного контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:
- право заключить государственный контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля и проводится открытый аукцион на продажу права заключить государственный контракт. В этом случае победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить государственный контракт;
- выполнение технического обслуживания и(или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом аукционе, и цена единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования. При заключении государственного контракта цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей, содержащемся в документации об аукционе, и цена единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования определяются путем снижения начальной (максимальной) цены каждой запасной части и начальной (максимальной) цены единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования пропорционально снижению общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования;
- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги;
- право заключить государственный контракт на выполнение иных работ, оказание иных услуг цена контракта снижена до нуля и проводится открытый аукцион на продажу права заключить государственный контракт. В этом случае победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить государственный контракт.
4. ОКОНЧАНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
4.1. После проведения открытого аукциона по всем лотам председательствующий на заседании Единой комиссии предлагает утвердить результаты открытого аукциона.
4.2. После объявления результатов открытого аукциона участники открытого аукциона обязаны сдать карточки и покинуть помещение, где проводился аукцион.
Глава IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ
ПО ЛОТУ № ___
1. Наименование товаров.
2. Количество товаров.
3. Требования к качеству товаров.
4. Требования к техническим характеристикам товаров.
5. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров.
6. Требования к безопасности товаров.
7. Требования к размерам товаров.
8. Требования к упаковке товаров.
9. Требования к отгрузке товаров.
10. Требование о соответствии товаров образцу/макету/изображению в трехмерном измерении.
11. Иные показатели, связанные с определением соответствия товаров потребностям государственного заказчика:
11.1. Требования к сроку предоставления гарантий качества товаров (при необходимости);
11.2. Требования к объему предоставления гарантий качества товаров (при необходимости);
11.3. Требования к обслуживанию товаров и расходам на эксплуатацию (при необходимости) и т.п.
Приложение: Образец/макет/изображение товара в трехмерном измерении или
условия осмотра образца/макета товаров на ___ л.
Приложение
к Техническому заданию (Спецификации)
УСЛОВИЯ ОСМОТРА ОБРАЗЦА/МАКЕТА ТОВАРОВ
Место осмотра
Дата начала осмотра
"___" __________ 201__ г.
Дата окончания осмотра
"___" __________ 201__ г.
Порядок осмотра
График осмотра
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЛОТУ № ___
1. Наименование работ.
2. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию.
3. Объем работ.
4. Требования к качеству работ.
5. Требования к техническим характеристикам работ.
6. Требования к безопасности работ.
7. Требования к результатам работ.
8. Иные показатели, связанные с определением соответствия работ потребностям государственного заказчика:
8.1. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ (при необходимости);
8.2. Требования к объему предоставления гарантий качества работ (при необходимости).
Приложение: Проектно-сметная документация, чертежи и т.д. на ___ л.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ЛОТУ № __
1. Наименование услуг.
2. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию, услуг связи, юридических услуг.
3. Объем услуг.
4. Требования к качеству услуг.
5. Требования к техническим характеристикам услуг.
6. Требования к безопасности услуг.
7. Иные показатели, связанные с определением соответствия услуг потребностям государственного заказчика:
7.1. Требования к сроку предоставления гарантий качества услуг (при необходимости);
7.2. Требования к объему предоставления гарантий качества услуг (при необходимости).
Глава V. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТУ № ______
1. Преамбула.
2. Предмет государственного контракта.
3. Цена государственного контракта и порядок расчетов.
4. Срок исполнения государственного контракта.
5. Права и обязанности сторон.
6. Порядок приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
7. Ответственность сторон.
8. Гарантийные обязательства.
9. Форс-мажорные обстоятельства.
10. Порядок урегулирования споров.
11. Вступление государственного контракта в силу.
12. Расторжение и изменение государственного контракта.
13. Заключительные положения.
14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
Глава VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
ФОРМА 1.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ
ОПИСЬ
ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Наименование предмета открытого аукциона
(лота) ________________________________
Номер лота ________________________________
№
п/п
Заголовок документа
Реквизиты документа
(номер, дата выдачи
(составления)
Количество
листов
Номер
листа
1
2
3
4
5
...
ИТОГО _________________________________________________________ документов.
(цифрами и прописью)
Количество листов в заявке _______________________________________________.
(цифрами и прописью)
Дата "____" _______________ 201_ г.
Примечание: В данной форме указывается полный перечень документов, которые
представлены участником размещения заказа в составе заявки на
участие в открытом аукционе по соответствующему лоту.
ФОРМА 1.2. ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
СВЕДЕНИЯ
ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
1
Фирменное наименование (наименование)
2
Организационно-правовая форма
3
Место нахождения
4
Почтовый адрес
5
Номер контактного телефона
6
Непроведение ликвидации участника
размещения заказа и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника
размещения заказа банкротом и об
открытии конкурсного производства
Указать проводится/
не проводится
7
Неприостановление деятельности участника
размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях
Указать приостановлена/
не приостановлена
8
Отсутствие задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер
которой превышает 25% балансовой
стоимости активов участника размещения
заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный
отчетный период
Указать размер задолженности
___________ руб. _________%
9
Суммарная доля участия Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований,
иностранных юр. лиц, иностранных
граждан, общественных и религиозных
организаций (объединений),
благотворительных и иных фондов в
уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) участника размещения заказа
Продекларировать долю
участия __________%
10
Доля участия, принадлежащая одному или
нескольким юр. лицам, не являющимся
субъектами малого и среднего
предпринимательства, в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде)
участника размещения заказа
Продекларировать долю
участия __________%
11
Средняя численность работников за
предшествующий календарный год (в том
числе работников, работающих по
договорам гражданско-правового характера
и по совместительству, работников
филиалов, представительств и других
обособленных подразделений юр. лица)
Продекларировать количество
работников
__________ чел.
12
Выручка от реализации товаров (работ,
услуг) за предшествующий год без учета
НДС
Продекларировать размер
выручки __________ млн. руб.
Примечание: Место нахождения участника размещения заказа, указанное в п. 3 настоящей формы, должно соответствовать адресу (месту нахождения) в Российской Федерации, указанному в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, в учредительных документах участника размещения заказа.
Юридические лица, созданные в течение года, в котором подается заявка на участие в открытом аукционе, по пунктам 11 и 12 указывают сведения за период, прошедший со дня их государственной регистрации до окончания месяца, предшествующего месяцу подачи заявки.
СВЕДЕНИЯ
ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА - ИНДИВИДУАЛЬНОМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ
1
Фамилия, имя, отчество
2
Паспортные данные:
2.1
серия паспорта
2.2
номер паспорта
2.3
дата выдачи паспорта
2.4
орган, выдавший паспорт
3
Место жительства
4
Номер контактного телефона
5
Отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника размещения заказа
банкротом и об открытии конкурсного
производства
Указать проводится/
не проводится
6
Неприостановление деятельности участника
размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях
Указать приостановлена/
не приостановлена
7
Отсутствие задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер
которой превышает 25% балансовой
стоимости активов участника размещения
заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный
отчетный период
Указать размер задолженности
___________ руб. _________%
8
Средняя численность работников за
предшествующий календарный год (в том
числе работников, работающих по
договорам гражданско-правового характера
и по совместительству)
Продекларировать количество
работников __________ чел.
9
Выручка от реализации товаров (работ,
услуг) за предшествующий год без учета
НДС
Продекларировать размер
выручки __________ млн. руб.
Примечание: Место жительства участника размещения заказа, указанное в п. 3 настоящей формы, должно соответствовать адресу (месту нахождения) в Российской Федерации, указанному в выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные в течение года, в котором подается заявка на участие в открытом аукционе, по пунктам 8 и 9 указывают сведения за период, прошедший со дня их государственной регистрации до окончания месяца, предшествующего месяцу подачи заявки.
ФОРМА 1.3. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ, КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ
СВЕДЕНИЯ
О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ)
ТОВАРОВ
№
п/п
Наименование
товара с
указанием
марки
(модели)
Характеристики товара
Страна
происхождения
товара <*>
Технические,
функциональные
и качественные
характеристики
Размер
(габариты),
упаковка
(фасовка)
Количество
товара в
единицах
измерения
1
2
3
4
5
6
Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара несу в полном объеме.
Форма заполняется участником размещения заказа.
--------------------------------
<*> Примечание: Графа заполняется в обязательном порядке в случае предоставления приоритета товарам (работам, услугам) российского происхождения по отношению к товарам (работам, услугам), происходящим из иностранного государства. В соответствии со статьей 30 Таможенного кодекса Российской Федерации под страной происхождения товара понимается страна, в которой товары были полностью произведены и подвергнуты достаточной переработке, а также группа стран.
Если в производстве товара участвуют 2 страны и более, страной происхождения товара считается страна, в которой были осуществлены последние операции по переработке или изготовлению товара.
Приспособления, принадлежности, запасные части и инструменты, предназначенные для использования вместе с машинами, оборудованием, аппаратами или транспортными средствами, считаются происходящими из той же страны, что и машины, оборудование, аппараты или транспортные средства, если они ввозятся и используются совместно по техническим документам (статьи 31-33 Таможенного кодекса Российской Федерации).
За представление недостоверных сведений о стране происхождения товара предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 14.10).
СВЕДЕНИЯ
О КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ
Участник размещения заказа ________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
предлагает выполнить работы (оказать услуги) ______________________________
(наименование работ (услуг)
со следующими характеристиками:
Предложения участника размещения заказа
(раскрыть) <*>
--------------------------------
<*> Примечание: Предложение участника размещения заказа представляется в произвольной форме, в виде описания исполнения требований главы IV "Техническое задание (Спецификация)".
Все показатели, характеризующие работы или услуги, установленные в главе IV "Техническое задание (Спецификация)", должны быть отражены в предложении участника размещения заказа. Показатели, характеризующие работы или услуги, должны соответствовать показателям, установленным в главе IV "Техническое задание (Спецификация)".
Глава VII. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ЗАПРОСОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ФОРМА 2.1. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата Кому
"___" __________ 201_ года _________________________________________
(наименование государственного заказчика)
ЗАПРОС
О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Предмет государственного контракта
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
3. Положения документации об открытом аукционе
(пункт, раздел), которые требуют разъяснения
Вопрос
_______________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись, печать) (Ф.И.О.)
ФОРМА 2.2. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата Кому
"___" __________ 201_ года ________________________________________
(наименование государственного заказчика
специализированной организации)
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Предмет государственного контракта
Номер лота
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
3. Сведения об отзываемой заявке на участие в открытом аукционе
Регистрационный номер заявки
Дата подачи заявки
Время подачи заявки
Способ подачи заявки
_______________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись, печать) (Ф.И.О.)
Примечание: Номер закупки, регистрационный номер заявки, а также дата,
время, способ подачи заявки на участие в открытом аукционе
должны соответствовать сведениям из расписки в получении заявки
на участие в открытом аукционе.
ФОРМА 2.3. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата Кому
"___" __________ 201_ года _________________________________________
(наименование государственного заказчика)
ЗАПРОС
О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Предмет государственного контракта
Дата и номер протокола открытого аукциона
(протокола рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе)
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
3. Суть запроса о разъяснении результатов открытого аукциона
_______________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись, печать) (Ф.И.О.)
Приложение 33
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
РАЗЪЯСНЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион
Номер и название закупки
Предмет государственного контракта (лота)
Реквизиты запроса о разъяснении
результатов открытого аукциона
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Почтовый адрес
3. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
4. Разъяснение результатов открытого аукциона
Приложение 34
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 31.05.2010 № СЭД-03.01-04-138
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ФОРМИРУЕМЫХ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ
ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ
УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ПЕРМСКОГО КРАЯ ПУТЕМ
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
(в ред. Приказа Министерства развития предпринимательства и торговли Пермского края от 17.11.2010 № СЭД-03.01-04-312)
Общие требования к заполнению типовых форм документов
В графе "Номер и название закупки" указываются номер и название закупки, присвоенные данной закупке в автоматизированной системе на основе ПП "Госзакупки".
Сведения об уполномоченном органе указываются в документах, формируемых при размещении заказов путем проведения открытого аукциона, только при проведении совместных торгов. В остальных случаях данный раздел исключается.
Приложение 1 "Решение о проведении открытого аукциона"
1.1. Решение о проведении открытого аукциона оформляется по каждому открытому аукциону.
1.2. В качестве согласующих при проведении открытого аукциона устанавливаются должностные лица государственного заказчика, ответственные за соответствующий этап подготовки процедуры.
Приложение 2 "Извещение о проведении открытого аукциона"
2.1. Извещение о проведении открытого аукциона размещается на официальном сайте и в официальном печатном издании одновременно.
Сведения, указанные в извещении о проведении открытого аукциона, размещаемом на официальном сайте, должны соответствовать сведениям, указанным в опубликованном в официальном печатном издании извещении о проведении открытого аукциона.
2.2. В графе "Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг" в случае невозможности указания полного перечня и количества поставляемых товаров (при установлении позиций внутри одного лота), объема выполняемых работ, оказываемых услуг должна содержаться ссылка "Подробные характеристики товаров (объем выполняемых работ, оказываемых услуг) указаны в главе IV "Техническое задание (Спецификация)" документации об открытом аукционе".
2.3. В случае установления платы за предоставление документации об открытом аукционе в письменной форме размер указанной платы не должен превышать расходы государственного заказчика на изготовление копии документации об открытом аукционе и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи.
Если плата за предоставление документации об открытом аукционе не устанавливается, в соответствующих строках указывается фраза "Не установлена".
2.4. Документация об открытом аукционе предоставляется в письменной форме по запросу участника размещения заказа после внесения им платы за предоставление такой документации (в случае установления). Предоставление документации об открытом аукционе в форме электронного документа или по электронной почте (на электронном носителе) осуществляется без взимания платы.
2.5. Начиная с даты опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона документация об открытом аукционе должна предоставляться в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного запроса участника размещения заказа.
2.6. Государственный заказчик вправе устанавливать преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и(или) организациям инвалидов в отношении предлагаемой цены контракта в размере до 15% в порядке и в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2008 N 175.
Под организациями инвалидов понимаются:
- общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем 80% численности,
- организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем 50%, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем 25%.
В соответствии со ст. 5 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" уголовно-исполнительная система включает в себя:
1) учреждения, исполняющие наказания;
2) территориальные органы уголовно-исполнительной системы;
3) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.02.2000 N 89 "Об утверждении Перечня видов предприятий, учреждений и организаций, входящих в уголовно-исполнительную систему" к учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы относятся:
базы материально-технического и военного снабжения;
управления строительства;
центральные ремонтно-механические мастерские и ремонтно-эксплуатационные предприятия;
межрегиональные ремонтно-восстановительные базы;
центры инженерно-технического обеспечения;
центральный узел связи;
автомобильные и железнодорожные хозяйства;
жилищно-коммунальные хозяйства;
подразделения технического надзора, лаборатории;
научно-исследовательские институты;
образовательные учреждения высшего, среднего, начального (учебные центры) профессионального и дополнительного образования;
санаторно-оздоровительные, амбулаторно-поликлинические и стационарные медицинские учреждения для персонала и членов их семей;
военно-врачебные комиссии;
центры санитарно-эпидемиологического надзора;
предприятия, осуществляющие лесоводство и лесозаготовки, производство сельскохозяйственной продукции, производство пищевых продуктов, швейное производство, производство обуви, обработку древесины и производство изделий из дерева, строительство, производство, ремонт и техническое обслуживание медицинского оборудования и аппаратуры, торговлю;
редакции периодических изданий;
отделы специального назначения;
подразделения, обеспечивающие охрану психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением;
подразделения розыска, конвоирования, собственной безопасности, оперативно-технических и поисковых мероприятий;
военное представительство;
следственные изоляторы.
2.7. Государственный заказчик обязан устанавливать преимущества участникам размещения заказа, осуществляющим поставку товаров российского происхождения, в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере 15% при размещении заказов на поставки следующих товаров:
Код по Общероссийскому
классификатору видов
экономической
деятельности, продукции
и услуг (ОКДП) ОК-004-93
Наименование группы товаров
0100000
Продукция сельского хозяйства; продукция охотничьего
промысла; услуги в сельском хозяйстве и охоте
1500000
Пищевые продукты и напитки
1700000
Текстильные изделия
1800000
Одежда, мех и изделия из меха
1900000
Кожа и изделия из кожи, шорно-седельные изделия, обувь
2400000
Продукция органического и неорганического синтеза
2500000
Резиновые и пластмассовые изделия
2600000
Неметаллические минеральные продукты прочие
2700000
Продукция металлургической промышленности
2800000
Продукция металлообработки, кроме машин и оборудования
2900000
Машины и оборудование, не включенные в другие группировки
3100000
Электродвигатели и аппаратура электротехническая, не
включенные в другие группы
3300000
Аппаратура медицинская; средства измерений; фото- и
киноаппаратура; часы
3400000
Автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для
автомобилей, детали и принадлежности к автомобилям,
гаражное оборудование
3500000
Транспортные средства прочие, кроме автомобилей
Преимущества предоставляются на все товары, включенные в указанные группы. Например, при размещении заказа на поставку галантерейных текстильных товаров (код - 1724000), текстильных изделий для технических нужд (код - 1729040) и т.д., входящих в группу товаров по коду 1700000 "Текстильные изделия".
Также государственный заказчик обязан устанавливать преимущества участникам размещения заказа, осуществляющим поставку товаров, происходящих из Республики Беларусь, в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере 15% от предлагаемой цены контракта, при размещении заказов на поставки товаров, поименованных в п. 1.1 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 5 декабря 2008 года N 427.
Под страной происхождения товара понимается страна, в которой товары были полностью произведены и подвергнуты достаточной переработке, а также группа стран.
Если в производстве товара участвуют 2 страны и более, страной происхождения товара считается страна, в которой были осуществлены последние операции по переработке или изготовлению товара.
Приспособления, принадлежности, запасные части и инструменты, предназначенные для использования вместе с машинами, оборудованием, аппаратами или транспортными средствами, считаются происходящими из той же страны, что и машины, оборудование, аппараты или транспортные средства, если они ввозятся и используются совместно по техническим документам.
2.8. Сведения о специализированной организации указываются в извещении о проведении открытого аукциона только в случае ее привлечения. В остальных случаях в разделе указывается "Не привлекается".
Приложение 3 "Решение о внесении изменений в извещение
о проведении открытого аукциона"
3.1. Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона может быть принято не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Датой принятия решения считается дата его утверждения руководителем государственного заказчика, указанная в грифе утверждения.
Изменение предмета открытого аукциона не допускается.
3.2. Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона публикуется в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте в течение 5 (пяти) рабочих и 1 (одного) дня со дня принятия решения соответственно.
3.3. В решении о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона, публикуемом в официальном печатном издании и размещаемом на официальном сайте, гриф утверждения исключается.
При этом дата принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона, указываемая в таблице, должна соответствовать дате утверждения такого решения руководителем государственного заказчика.
3.4. В случае принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение, до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней.
Приложение 4 "Решение о внесении изменений в документацию
об открытом аукционе"
4.1. Решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе может быть принято не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Датой принятия решения считается дата его утверждения руководителем государственного заказчика, указанная в грифе утверждения.
Изменение предмета открытого аукциона не допускается.
4.2. Решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте в течение 5 (пяти) рабочих и 1 (одного) дня со дня принятия решения соответственно.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об открытом аукционе такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об открытом аукционе.
4.3. В решении о внесении изменений в документацию об открытом аукционе, публикуемом в официальном печатном издании и размещаемом на официальном сайте, гриф утверждения исключается.
При этом дата принятия решения о внесении изменений в документацию об открытом аукционе, указываемая в таблице, должна соответствовать дате утверждения такого решения руководителем государственного заказчика.
4.4. В случае принятия решения о внесении изменений в документацию об открытом аукционе срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об открытом аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней.
Приложение 5 "Решение об отказе от проведения открытого
аукциона"
5.1. Отказаться от проведения открытого аукциона возможно не позднее чем за 10 (десять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. Датой принятия решения считается дата его утверждения руководителем государственного заказчика, указанная в грифе утверждения.
5.2. Решение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте в течение 5 (пяти) рабочих и 2 (двух) дней со дня принятия решения соответственно.
5.3. В решении об отказе от проведения открытого аукциона, публикуемом в официальном печатном издании и размещаемом на официальном сайте, гриф утверждения исключается.
При этом дата принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона, указываемая в таблице, должна соответствовать дате утверждения такого решения руководителем государственного заказчика.
5.4. Решение направляется государственным заказчиком (специализированной организацией) заказными письмами в адрес участников размещения заказа, которым была предоставлена по их запросу документация об открытом аукционе, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
5.5. К уведомлению (экземпляру заказчика) должно прилагаться подтверждение отправки такого уведомления участникам размещения заказа.
Приложение 6 "Перечень потенциальных поставщиков"
6.1. В целях развития конкуренции рекомендуется при проведении любых открытых аукционов оформлять перечень не менее чем из трех поставщиков (исполнителей, подрядчиков), способных осуществить поставку необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг, и направлять им соответствующие приглашения (например, факсом, по электронной почте и т.д.).
Приложение 7 "Разъяснения положений документации
об открытом аукционе"
7.1. Разъяснение положений документации об открытом аукционе не должно менять ее суть.
7.2. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе государственный заказчик обязан направить в письменной форме такие разъяснения, если запрос поступил не позднее чем за 5 (пять) дней до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.
7.3. В графе "Реквизиты запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе" наряду с реквизитами, указанными в таком запросе, необходимо указать дату и номер регистрации государственным заказчиком запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе (входящий номер и дату).
Приложение 8 "Журнал регистрации запросов о разъяснении
положений документации об открытом аукционе"
8.1. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об открытом аукционе по запросу участника размещения заказа такие разъяснения должны быть размещены государственным заказчиком (специализированной организацией) на официальном сайте.
8.2. Журнал закрывается датой окончания предоставления разъяснений, установленной в документации об открытом аукционе. В случае отсутствия запросов о разъяснении положений документации об открытом аукционе в таблице ставится прочерк.
Приложение 9 "Журнал регистрации изменений в извещение
о проведении открытого аукциона и документацию об открытом
аукционе"
9.1. В графе "Причина внесения изменений" указывается один из трех вариантов:
- по инициативе заказчика;
- по запросу участника размещения заказа;
- во исполнение предписания контролирующего органа от _________ N ______.
9.2. Журнал закрывается за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. В случае отсутствия изменений в извещение о проведении открытого аукциона и документацию об открытом аукционе в таблице ставится прочерк.
Приложение 10 "Журнал регистрации предоставления
документации об открытом аукционе"
10.1. Журнал закрывается в день окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. В случае отсутствия запросов о предоставлении документации об открытом аукционе в таблице ставится прочерк.
Приложение 11 "Журнал регистрации заявок на участие
в открытом аукционе"
11.1. Прием заявок на участие в открытом аукционе осуществляется в течение всего срока, указанного в документации об открытом аукционе. Прием заявок на участие в открытом аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, непосредственно до начала рассмотрения заявок.
11.2. При проведении многолотового открытого аукциона журнал регистрации заявок оформляется на каждый лот отдельно. Нумерация заявок на участие в открытом аукционе осуществляется в порядке их поступления по соответствующему лоту.
11.3. Журнал закрывается датой и временем начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, установленным в документации об открытом аукционе. В случае отсутствия заявок на участие в открытом аукционе в таблице ставится прочерк.
Приложение 12 "Журнал регистрации опоздавших заявок
на участие в открытом аукционе"
12.1. Опоздавшими заявками на участие в открытом аукционе признаются заявки, полученные после окончания срока приема заявок, указанного в документации об открытом аукционе, т.е. после времени начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.
12.2. При проведении многолотового открытого аукциона журнал регистрации опоздавших заявок оформляется на каждый лот отдельно. Нумерация опоздавших заявок на участие в открытом аукционе осуществляется в порядке их поступления по соответствующему лоту.
12.3. Журнал закрывается в день составления протокола открытого аукциона (протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе (в случае признания аукциона несостоявшимся). В случае отсутствия опоздавших заявок в таблице ставится прочерк.
Приложение 13 "Журнал регистрации представителей участников
открытого аукциона"
13.1. Журнал оформляется на каждый открытый аукцион (лот) отдельно.
13.2. Журнал закрывается датой и временем проведения открытого аукциона, установленными в документации об открытом аукционе. В случае отсутствия представителей участников открытого аукциона в таблице ставится прочерк.
Приложение 14 "Расписка в получении заявки на участие
в открытом аукционе"
14.1. Расписка в получении заявки на участие в открытом аукционе выдается по требованию участника размещения заказа. Рекомендуется выдавать расписку в получении заявки на участие в открытом аукционе в любом случае.
Приложение 15 "Уведомление об оставлении запроса
о разъяснении положений документации об открытом аукционе
без рассмотрения"
15.1. Уведомление направляется в адрес участника размещения заказа в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса.
15.2. В графе "Дата получения запроса о разъяснении от участника размещения заказа" указывается дата регистрации государственным заказчиком запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе.
Приложение 16 "Уведомление о возврате заявки на участие
в открытом аукционе"
16.1. Опоздавшие заявки на участие в открытом аукционе не рассматриваются и в день их поступления с уведомлением возвращаются государственным заказчиком (специализированной организацией) в адрес участника, подавшего такую заявку.
16.2. Копия опоздавшей заявки на участие в открытом аукционе и один экземпляр уведомления о возврате заявки на участие в открытом аукционе должны храниться у государственного заказчика.
16.3. В случае установления требования обеспечения заявки на участие в открытом аукционе денежные средства, внесенные в качестве такого обеспечения участником размещения заказа, чья заявка признана опоздавшей, должны быть возвращены ему в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола открытого аукциона.
Приложение 17 "Уведомление о приостановлении размещения
заказа"
17.1. Уведомление о приостановлении размещения заказа направляется в адрес участников размещения заказа, получивших по запросу документацию об открытом аукционе и(или) подавших заявки на участие в открытом аукционе, с использованием любых средств связи (факс, электронная почта, почта).
17.2. Уведомление о приостановлении размещения заказа размещается государственным заказчиком (специализированной организацией) на официальном сайте в случае поступления соответствующего требования органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов. При этом гриф утверждения в уведомлении исключается.
17.3. Срок размещения уведомления о приостановлении размещения заказа на официальном сайте законодательно не установлен. Рекомендуется размещать такое уведомление на официальном сайте не позднее дня, следующего за днем поступления требования органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов, о приостановлении размещения заказа.
Приложение 18 "Уведомление об аннулировании открытого
аукциона"
18.1. В уведомлении об аннулировании открытого аукциона (лота), размещаемом на официальном сайте, гриф утверждения исключается.
При этом дата аннулирования открытого аукциона (лота), указываемая в таблице, должна соответствовать дате утверждения такого решения руководителем государственного заказчика.
18.2. Срок размещения уведомления об аннулировании открытого аукциона (лота) на официальном сайте законодательно не установлен. Рекомендуется размещать такое уведомление на официальном сайте не позднее дня, следующего за днем принятия решения об аннулировании открытого аукциона.
Приложение 19 "Уведомление о допуске к участию в открытом
аукционе"
19.1. В разделе 4 "Сведения о принятом решении" уведомления графа "Принятое решение" заполняется государственным заказчиком (специализированной организацией) в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.
19.2. Время, место, дата проведения открытого аукциона должны соответствовать информации, указанной в документации об открытом аукционе и извещении о проведении открытого аукциона.
19.3. В случае признания открытого аукциона несостоявшимся в связи с допуском к участию в открытом аукционе только одного участника размещения заказа раздел 5 "Сведения о дате, времени и месте проведения открытого аукциона" из уведомления исключается.
19.4. В адрес участника размещения заказа, признанного участником открытого аукциона, уведомление направляется в течение 1 (одного) дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.
19.5. В адрес участника размещения заказа, признанного единственным участником аукциона, уведомление направляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. К такому уведомлению должен прилагаться проект государственного контракта в 2 (двух) экземплярах.
19.6. К уведомлению (экземпляру заказчика) должно прилагаться подтверждение отправки такого уведомления участнику размещения заказа.
Приложение 20 "Уведомление об отказе в допуске к участию
в открытом аукционе"
20.1. В графе "Обоснование принятого решения" необходимо указать основание для отказа в допуске к участию в открытом аукционе и обоснование такого решения в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.
20.2. Уведомление направляется в адрес участника размещения заказа в течение 1 (одного) дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.
20.3. К уведомлению (экземпляру заказчика) должно прилагаться подтверждение отправки такого уведомления участнику размещения заказа.
Приложение 21 "Уведомление о признании участника открытого
аукциона победителем открытого аукциона"
21.1. В случае установления требования о предоставлении победителем обеспечения исполнения государственного контракта в графах "Срок предоставления обеспечения исполнения контракта" и "Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта" указываются срок и порядок предоставления такого обеспечения, указанные в документации об открытом аукционе.
21.2. В случае если требование о предоставлении обеспечения исполнения контракта не установлено в документации об открытом аукционе, указанные графы из уведомления исключаются.
21.3. Уведомление направляется в адрес лица, признанного победителем открытого аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола открытого аукциона.
21.4. К уведомлению в обязательном порядке прилагается один экземпляр протокола и проект государственного контракта в 2 экземплярах.
21.5. К уведомлению (экземпляру заказчика) должно прилагаться подтверждение отправки такого уведомления победителю открытого аукциона или получения такого уведомления победителем открытого аукциона.
Приложение 22 "Уведомление об отказе от заключения
государственного контракта"
22.1. В графе "Причина отказа от заключения государственного контракта" указываются факты, являющиеся основанием для отказа от заключения государственного контракта.
22.2. Уведомление направляется в адрес лица, с которым государственный заказчик отказывается заключить государственный контракт, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания протокола об отказе от заключения контракта.
Приложение 23 "Протокол рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе"
23.1. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе осуществляется в день, месте и во время начала рассмотрения заявок, установленные документацией об открытом аукционе.
23.2. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе подписывается государственным заказчиком и всеми присутствующими членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок и в тот же день размещается на официальном сайте.
23.3. В графе "Основание для отказа в допуске" указываются номер соответствующего пункта документации об открытом аукционе и основание, предусмотренное статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 94-ФЗ) и документацией об открытом аукционе.
23.4. В графе "Обоснование решения" указывается конкретная причина отказа в допуске к участию в открытом аукционе, а именно:
- в случае несоответствия заявки на участие в открытом аукционе требованиям документации об открытом аукционе:
- положения заявки, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе (с указанием страницы заявки участника размещения заказа);
- положения документации об открытом аукционе (пункты, разделы, главы), которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе;
- в случае несоответствия участника размещения заказа установленным требованиям:
- пункты, части, статьи Федерального закона N 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа;
- пункт документации об открытом аукционе, предусматривающий подачу заявки только участником размещения заказа, являющимся субъектом малого предпринимательства (только в случае размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг у субъектов малого предпринимательства).
23.5. Решение выбирается секретарем комиссии из списка в зависимости от результата рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.
23.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе оформляется в двух экземплярах - для государственного заказчика и уполномоченного органа.
Приложение 24 "Протокол открытого аукциона"
24.1. При проведении многолотового аукциона протокол открытого аукциона оформляется один на все лоты с отдельным указанием в отношении каждого лота сведений:
- о предмете государственного контракта;
- об участниках открытого аукциона по данному лоту;
- о решениях Единой комиссии по данному лоту.
24.2. Решение выбирается секретарем комиссии из списка в зависимости от результата открытого аукциона.
24.3. Победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:
- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля и проводится открытый аукцион на продажу права заключить государственный или муниципальный контракт. В этом случае победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить государственный или муниципальный контракт;
- выполнение технического обслуживания и(или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом аукционе, и цена единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования. При заключении государственного контракта цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей, содержащемся в документации об аукционе, и цена единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования определяются путем снижения начальной (максимальной) цены каждой запасной части и начальной (максимальной) цены единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования пропорционально снижению общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования.
Например, если снижение начальной (максимальной) цены контракта на аукционе составило 15,5%, следовательно, цена каждой запасной части к технике, к оборудованию и цена услуги(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования, указанная в документации об открытом аукционе, должна быть уменьшена на процент снижения начальной (максимальной) цены контракта, т.е. в данном примере на 15,5%;
- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.
24.4. Протокол открытого аукциона подписывается государственным заказчиком и всеми присутствующими членами комиссии в день проведения открытого аукциона. Протокол открытого аукциона размещается на официальном сайте в течение 1 (одного) дня после дня его подписания.
24.5. Протокол открытого аукциона оформляется в следующем количестве экземпляров: для государственного заказчика - 1 экземпляр, для уполномоченного органа - 1 экземпляр, для победителя аукциона - в количестве, равном количеству победителей открытого аукциона по каждому лоту.
Приложение 25 "Протокол открытого аукциона" (для публикации
в официальном печатном издании)
25.1. Протокол открытого аукциона публикуется в официальном печатном издании в сокращенном виде.
25.2. Протокол открытого аукциона, подлежащий опубликованию в официальном печатном издании, оформляется государственным заказчиком, специализированной организацией в одном экземпляре.
25.3. Протокол открытого аукциона публикуется в официальном печатном издании в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня подписания протокола открытого аукциона.
Приложение 26 "Протокол об отказе от заключения
государственного контракта"
26.1. После определения победителя открытого аукциона в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, государственный заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта в случае установления факта:
- проведения ликвидации участника открытого аукциона - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника открытого аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства;
- приостановления деятельности участника открытого аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- нахождения имущества участника открытого аукциона под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- наличия у участника открытого аукциона задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник открытого аукциона не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представления участником открытого аукциона заведомо ложных сведений, содержащихся в документах его заявки на участие в открытом аукционе.
26.2. Протокол об отказе от заключения контракта составляется государственным заказчиком не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня установления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения государственного контракта.
Формулировки решения государственного заказчика об отказе от заключения контракта выбираются из списка в зависимости от ситуации.
26.3. Протокол об отказе от заключения государственного контракта подписывается государственным заказчиком в день его составления.
26.4. Протокол об отказе от заключения государственного контракта размещается государственным заказчиком (специализированной организацией) на официальном сайте в течение 1 (одного) дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
26.5. Протокол об отказе от заключения государственного контракта составляется государственным заказчиком в двух экземплярах - для государственного заказчика и участника размещения заказа, с которым государственный заказчик отказывается заключать государственный контракт.
26.6. Один экземпляр протокола об отказе от заключения государственного контракта передается государственным заказчиком лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания указанного протокола.
Приложение 27 "Материалы к заседанию Единой комиссии
(начало рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе)"
27.1. Материалы к заседанию Единой комиссии по началу рассмотрения заявок готовятся государственным заказчиком (специализированной организацией) и представляются секретарю комиссии в электронном виде (по электронной почте или на магнитном носителе) не позднее чем за 1 (один) рабочий день до дня заседания комиссии.
На заседание комиссии представляются материалы на бумажном носителе, подписанные лицом, ответственным за подготовку материалов.
27.2. Фактическое присутствие на заседании членов комиссии заполняется секретарем комиссии.
27.3. В графах шаблона таблицы к началу рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, в которых предусмотрена необходимость расшифровки соответствующих документов, указываются поименованные в документации об открытом аукционе полные названия документов, подтверждающих:
- соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;
- соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона;
- обладание участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности.
27.4. Требование о представлении копии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства и копии акта приемки объекта капитального строительства устанавливается в случае, если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства начальная (максимальная) цена контракта (лота) составляет 50 миллионов рублей и более.
Указанные документы должны быть представлены только в совокупности. Требовать от участников размещения заказов представление либо копии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, либо копии акта приемки объекта капитального строительства запрещается.
27.5. Документы, не предусмотренные в документации об открытом аукционе, из шаблона таблицы к началу рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе исключаются.
Приложение 28 "Материалы к заседанию Единой комиссии
(окончание рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе)"
28.1. Материалы к окончанию рассмотрения заявок готовятся государственным заказчиком (специализированной организацией) и представляются секретарю комиссии в электронном виде (по электронной почте или на магнитном носителе) не позднее чем за 1 (один) рабочий день до дня заседания комиссии.
На заседание комиссии представляются материалы на бумажном носителе, подписанные лицом, ответственным за подготовку материалов.
28.2. Заключение готовится государственным заказчиком (специализированной организацией) по каждому лоту отдельно.
28.3. Фактическое присутствие на заседании членов комиссии заполняется секретарем комиссии.
28.4. Выписка со счета государственного заказчика представляется в случае установления требования об обеспечении заявки на участие в открытом аукционе.
28.5. На заседание комиссии государственным заказчиком (специализированной организацией) представляется выписка из реестра недобросовестных поставщиков, полученная с официального сайта Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов (http://www.zakupki.gov.ru) --> Реестр недобросовестных поставщиков. Выписка из реестра недобросовестных поставщиков представляется в случае установления в документации об открытом аукционе требования об отсутствии сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.
28.6. В случае направления запросов в соответствующие органы и организации о представлении сведений о проведении ликвидации участника размещения заказа, о принятии арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности участника размещения заказа, о наличии задолженностей участника размещения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам и о результатах рассмотрения жалоб, о вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию и об акте приемки объекта капитального строительства, представляемом при получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, государственный заказчик представляет на заседание комиссии такие запросы и ответы соответствующих органов и организаций на них.
Вышеназванные сведения по запросу государственного заказчика представляют:
Арбитражный суд по месту нахождения участника размещения заказа - сведения о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства.
Районный суд либо территориальный орган Федеральной службы судебных приставов по месту нахождения участника размещения заказа - сведения о неприостановлении деятельности участника размещения заказа.
Инспекция Федеральной налоговой службы по месту постановки участника размещения заказа на налоговый учет (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ или ЕГРИП) - сведения о задолженности участника размещения заказа.
28.7. При подготовке заключения из таблицы исключаются сведения и документы, а также требования к участникам размещения заказа, не предусмотренные в документации об открытом аукционе.
28.8. При подготовке заключения о соответствии заявок требованиям Технического задания документации об открытом аукционе в таблице перечисляются требования, предъявляемые к товарам, работам, услугам, установленные в главе IV "Техническое задание (Спецификация)" документации об открытом аукционе и(или) форме 1.3 "Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг".
28.9. В графе "Предложение участника размещения заказа" заключения о соответствии заявок требованиям Технического задания документации об открытом аукционе указываются конкретные предложения таких участников, а также пункты заявки (страницы), в том числе не соответствующие установленным в документации об открытом аукционе требованиям.
28.10. При размещении заказа у субъектов малого предпринимательства из таблицы "Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе" исключаются сведения о соответствии участника размещения заказа требованиям по выполнению им за последние пять лет аналогичных работ.
28.11. В таблице "Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе" сведения о принадлежности участника размещения заказа к субъектам малого предпринимательства заполняются только в случае размещения заказа у субъектов малого предпринимательства.
При размещении заказа на общих основаниях данные сведения из таблицы исключается.
Приложение 29 "Материалы к заседанию Единой комиссии
(проведение открытого аукциона)"
29.1. Речь председателя (председательствующего) и речь аукциониста готовятся по каждому лоту отдельно.
29.2. Фактическое присутствие на заседании членов комиссии заполняется секретарем комиссии.
Приложение 30 "Документация об открытом аукционе"
30.1. При разработке документации об открытом аукционе необходимо учитывать, что положения документации об открытом аукционе не подлежат изменению, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей Инструкцией или формой документации об открытом аукционе.
30.2. Глава II документации об открытом аукционе.
30.2.1. Раздел 1 Информационной карты.
В разделе заполняются все графы, предназначенные для указания сведений о государственном заказчике, который осуществляет размещение данного заказа.
30.2.2. Раздел 2 Информационной карты.
В разделе заполняются все графы, предназначенные для указания сведений о специализированной организации, привлеченной для размещения конкретного заказа.
В случае если специализированная организация не привлекается, в данном разделе указывается "Не привлекается".
30.2.3. Раздел 3 Информационной карты.
В данном разделе заполняется графа "Наименование", в которой указывается наименование Единой комиссии в соответствии с перечнем единых комиссий по размещению заказов для нужд Пермского края путем проведения конкурсов и аукционов, утвержденным приказом уполномоченного органа, а также номер и дата приказа уполномоченного органа, утверждающего порядок формирования и работы Единой комиссии.
30.2.4. Раздел 4 Информационной карты.
30.2.4.1. В пунктах 1.2, 2.2 в случае невозможности указания количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг должна содержаться ссылка "Характеристики поставляемых товаров, объемы выполняемых работ, оказываемых услуг определены в главе IV "Техническое задание (Спецификация)" настоящей документации об открытом аукционе".
30.2.4.2. В пунктах 1.5, 2.5 помимо начальной (максимальной) цены контракта (лота) указывается также:
- общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием начальной (максимальной) цены каждой запасной части) и начальная (максимальная) цена единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене таких запасных частей, в случае проведения открытого аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение технического обслуживания и(или) на ремонт техники, оборудования при невозможности определения необходимого количества запасных частей к технике, к оборудованию и необходимого объема услуг и(или) работ;
- начальная (максимальная) цена единицы услуги, в случае проведения открытого аукциона на право заключить государственный контракт на оказание услуг связи, юридических услуг при невозможности определения необходимого объема таких услуг.
В случае если перечень запасных частей к технике, к оборудованию значительный по объему, в пунктах 1.5, 2.5 должна содержаться ссылка "Начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием начальной (максимальной) цены каждой запасной части) и начальная (максимальная) цена единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене таких запасных частей, определены в Перечне запасных частей к технике, к оборудованию главы IV "Техническое задание (Спецификация)" настоящей документации об открытом аукционе".
30.2.4.3. В пунктах 1.11, 2.11 указываются все расходы, которые должны быть включены участниками размещения заказа в состав цены контракта. Перечень таких расходов определяется государственным заказчиком самостоятельно исходя из специфики закупки.
Например:
- при поставке товаров цена контракта должна включать в себя все затраты поставщика, возникшие у него в процессе исполнения государственного контракта, в том числе стоимость страховки (при необходимости), упаковки, доставки, установки (при необходимости), расходы на уплату налогов, таможенных и иных сборов и другие обязательные платежи поставщика;
- при выполнении работ, оказании услуг цена контракта должна включать в себя все затраты подрядчика (исполнителя), возникшие у него в процессе исполнения государственного контракта в соответствии с Техническим заданием, а также расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, иных сборов и обязательных платежей подрядчика (исполнителя).
30.2.4.4. В пунктах 1.12, 2.12 и 1.13, 2.13 соответственно указывается валюта, используемая при формировании цены контракта, и порядок ее применения.
В случае если иностранная валюта при формировании цены контракта не применяется, в пунктах 1.13, 2.13 указывается "Не применяется".
31.2.4.5. В пунктах 1.14, 2.14 определено право государственного заказчика увеличить количество поставляемых товаров при заключении контракта.
Если государственный заказчик не планирует увеличивать количество товаров или размещается заказ на выполнение работ или оказание услуг, в данных пунктах указывается "Не предусмотрено".
30.2.4.6. В пунктах 1.15, 2.15 определено право государственного заказчика изменить предусмотренное контрактом количество товаров в ходе исполнения контракта. Государственный заказчик вправе снизить цену государственного контракта по соглашению с поставщиком, подрядчиком, исполнителем без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта.
Если государственный заказчик не планирует изменять количество товаров или размещается заказ на выполнение работ или оказание услуг, в данных пунктах указывается "Не предусмотрено".
30.2.5. Раздел 5 Информационной карты.
30.2.5.1. Перечень возможных участников размещения заказа, определенный в подпунктах 1.1, или 1.2, или 1.3 пункта 1, выбирается государственным заказчиком в зависимости от вида закупки: поставка товаров, выполнение работ или оказание услуг.
При заполнении данного раздела следует учесть, что участие в открытом аукционе физических лиц, не зарегистрированных в качестве лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, ограничивается при размещении заказа на поставки товаров (статья 506 Гражданского кодекса РФ), а также при размещении заказов на выполнение работ, оказание услуг, предметом которых является, например, осуществление лицензируемых видов деятельности.
При размещении конкретного заказа в пункте 1 должен остаться только один подпункт, остальные подпункты пункта 1 исключаются.
30.2.5.2. При размещении заказов не могут быть участником размещаемого заказа:
- специализированная организация, привлеченная государственным заказчиком для осуществления функций по организации и проведению открытого аукциона, и ее сотрудники;
- члены Единой комиссии;
- сотрудники уполномоченного органа;
- сотрудники государственного заказчика.
30.2.5.3. В пункте 2 обязательные требования к участникам размещения заказа не подлежат изменению, за исключением требования, предъявляемого законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона.
В случае проведения открытого аукциона на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые не требуют специального разрешения, данное требование из пункта 2 исключаются.
30.2.5.4. В пункте 3 государственным заказчиком из списка выбираются дополнительные требования к участникам размещения заказа в зависимости от специфики закупки.
При отсутствии необходимости в установлении дополнительных требований к участникам размещения заказа в данной графе указывается "Не установлены".
Требование об отсутствии сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков рекомендуется устанавливать всегда.
Требование о выполнении за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к определенной группе (подгруппе), стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится открытый аукцион, может быть установлено только в случае, если размещения заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более.
В обязательном порядке государственный заказчик должен указать, к какой группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ относится размещаемый заказ. Так, согласно совместному письму Минэкономразвития России, ФАС России, Федерального дорожного агентства России и Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству России от 25.12.2007:
"Группа" - работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту любых объектов капитального строительства;
"Подгруппа" - работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных и технологически сложных объектов капитального строительства;
"Подгруппа" - работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту иных объектов капитального строительства (включая уникальные объекты капитального строительства), не отнесенных к особо опасным и технически сложным;
"Подгруппа" - работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, не являющихся объектами капитального строительства (временные постройки, киоски, навесы и другие подобные постройки).
При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).
30.2.6. Раздел 6 Информационной карты.
30.2.6.1. При заполнении данного раздела следует учесть, что днем начала предоставления разъяснений положений документации об открытом аукционе является день опубликования извещения о проведении открытого аукциона в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте "Госзаказ Пермского края" (goszakaz.perm.ru).
Датой окончания предоставления разъяснений положений документации об открытом аукционе определяется день не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
30.2.7. Раздел 7 Информационной карты.
30.2.7.1. В подпункте 3 пункта 2 указываются названия документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг (в случае установления соответствующих требований). Например, санитарно-эпидемиологическое заключение и т.д.
Если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром, устанавливать условие о наличии таких документов в составе заявки на участие в открытом аукционе не допускается.
Согласно письму Федеральной антимонопольной службы от 20.10.2008 N АЦ/26950 требование о представлении в составе заявки на участие в открытом аукционе сертификатов соответствия на поставляемый товар является неправомерным.
30.2.7.2. В подпункте 4.2 пункта 2 указывается полное название разрешительного документа (лицензии или документа, подтверждающего наличие лицензии, разрешения, допуска к работам, свидетельства, сертификата и т.д.) с указанием конкретных видов работ, услуг, являющихся предметом открытого аукциона и на выполнение (оказание) которых требуется специальное разрешение (в случае установления соответствующих требований в разделе 5).
30.2.7.3. В подпункте 4.3 пункта 2 указывается название документа, подтверждающего обладание исключительными правами на объект интеллектуальной собственности (в случае установления соответствующих требований в разделе 5). Например, патент, свидетельство и т.д.
30.2.7.4. Требование о представлении документов, указанных в пунктах 4.4 и 4.5 пункта 2, устанавливается при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства в случае, когда начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более.
30.2.7.5. В пункте 3 установлено требование о соответствии поставляемых товаров образцу/макету товара/изображению товара в трехмерном измерении при проведении открытого аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции.
В случае установления такого требования образец, макет или изображение товара в трехмерном измерении должно являться приложением к документации об открытом аукционе.
В случае если такое требование государственным заказчиком не устанавливается, второй абзац пункта 3 исключается.
30.2.7.6. Пункты 4 и 5 изменению не подлежат. При разработке документации об открытом аукционе государственный заказчик должен только установить количество копий заявки. Необходимо предусмотреть представление 1 (одной) копии заявки на участие в открытом аукционе для уполномоченного органа.
30.2.8. Раздел 8 Информационной карты.
30.2.8.1. В пункте 1 указывается размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в % от начальной (максимальной) цены контракта (лота) и в рублях. При этом размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе не может превышать 5% начальной (максимальной) цены контракта (лота). В случае размещения заказа у субъектов малого предпринимательства размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе не может превышать 2% начальной (максимальной) цены контракта.
(в ред. Приказа Министерства развития предпринимательства и торговли Пермского края от 17.11.2010 N СЭД-03.01-04-312)
Если обеспечение заявки не требуется, в данном разделе указывается "Обеспечение заявки не требуется".
30.2.8.2. В пункте 3 указываются реквизиты лицевого счета государственного заказчика по учету средств, находящихся во временном распоряжении.
30.2.8.3. В пункте 4 указывается окончательный срок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе. Окончательной датой перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе устанавливается дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.
30.2.9. Раздел 9 Информационной карты.
30.2.9.1. В пункте 1 указывается дата начала подачи заявок на участие в открытом аукционе.
При этом датой начала подачи заявок устанавливается день, следующий за днем опубликования извещения о проведении открытого аукциона в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте "Госзаказ Пермского края" (goszakaz.perm.ru).
30.2.9.2. В пункте 2 указывается дата окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
При этом датой окончания подачи заявок устанавливается день начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.
30.2.9.3. В пункте 3 указывается место подачи заявок на участие в открытом аукционе по адресу нахождения ответственного лица государственного заказчика или специализированной организации (в случае ее привлечения).
30.2.10. Раздел 10 Информационной карты.
В данном разделе заполняется только пункт 3.
При этом необходимо учесть, что окончательный срок отзыва заявок устанавливается государственным заказчиком непосредственно до даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.
30.2.11. Раздел 11 Информационной карты.
В пунктах 1, 2 и 3 указываются сведения о дате, времени и месте рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с согласованными с ответственным лицом уполномоченного органа датой, временем и местом.
Пункты 4, 5, 6 изменению не подлежат, за исключением подпункта 5.4 пункта 6. Основание для отказа в допуске к участию в аукционе по данному подпункту устанавливается только в случае предоставления преимущества участникам размещения заказа, осуществляющим поставку товаров российского происхождения.
30.2.12. Раздел 12 Информационной карты.
В пунктах 1, 2 и 3 указываются сведения о дате, времени и месте проведения открытого аукциона в соответствии с согласованными с ответственным лицом уполномоченного органа датой, временем и местом.
30.2.13. Раздел 13 Информационной карты.
30.2.13.1. В пункте 1 срок подписания контракта устанавливается государственным заказчиком самостоятельно.
Проект контракта в 2 (двух) экземплярах направляется победителю открытого аукциона (единственному участнику открытого аукциона) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола открытого аукциона, протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в случае признания аукциона несостоявшимся.
30.2.13.2. В случае если обеспечение государственного контракта государственным заказчиком не установлено, подпункт 2 пункта 2 исключается.
30.2.14. Раздел 14 Информационной карты.
30.2.14.1. В пункте 1 государственным заказчиком указывается размер обеспечения контракта, выраженный в рублях.
Если обеспечение исполнения контракта не требуется, в данном разделе указывается "Обеспечение исполнения контракта не требуется".
30.2.14.2. Размер обеспечения исполнения контракта не может превышать 30 (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.
В случае если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает пятьдесят миллионов рублей, государственный заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от 10 (десяти) до 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса.
30.3. Глава IV документации об открытом аукционе.
30.3.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров должны соответствовать информации, указанной в извещении о проведении открытого аукциона и пунктах 1.1, 2.1 раздела 4 Информационной карты главы II документации об открытом аукционе.
30.3.2. Документация об открытом аукционе может содержать указание на товарные знаки. При указании товарных знаков на товары иностранного происхождения также необходимо указать товарный знак эквивалентного товара российского происхождения (при наличии информации о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств). В случае указания в документации об аукционе товарных знаков они должны сопровождаться словами "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.
Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и показателями, устанавливаемыми государственным заказчиком в Техническом задании (Спецификации).
В случае проведения открытого аукциона на право заключить контракт на поставку печатных изданий документация об открытом аукционе может содержать указание на наименование печатного издания, автора (при его наличии), при этом слова "или эквивалент" не используются.
30.3.3. Не допускается указывать следующие показатели:
- знак обслуживания,
- фирменное наименование,
- патент,
- полезная модель,
- промышленный образец,
- наименование места происхождения товара,
- наименование производителя товара,
- требования к товару, его производителю, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа.
30.3.4. Не допускается включать в требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара требования к участнику размещения заказа:
- о квалификации участника размещения заказа;
- о наличии у участника размещения заказа опыта работы;
- о положительной деловой репутации участника размещения заказа;
- о наличии у участника размещения заказа производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом контракта, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом контракта (за исключением случая размещения заказа для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка).
30.3.5. Техническое задание может содержать требование о соответствии товаров образцу/макету/изображению в трехмерном измерении только в случае проведения открытого аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции.
При этом, если образец или макет не может быть приложен к документации об открытом аукционе, в обязательном порядке заполняется приложение к Техническому заданию (Спецификации) "Условия осмотра образца/макета товаров".
Проведение осмотра образца, макета товара, на поставку которого размещается заказ, осуществляется не реже чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении открытого аукциона на официальном сайте, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Осмотр производится без взимания платы.
30.3.6. Техническое задание на выполнение работ может быть оформлено (при необходимости) в виде сметных расчетов, дефектной ведомости и т.п. Наименование, объем работ должны соответствовать информации, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, и в пунктах 1.1, 2.1 раздела 4 Информационной карты главы II документации об открытом аукционе.
30.3.7. При размещении заказа на право заключить контракт на выполнение технического обслуживания и(или) на ремонт техники, оборудования в случае, когда невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, оборудованию, Техническое задание в обязательном порядке должно содержать перечень запасных частей к технике, к оборудованию.
При этом такой перечень может содержать начальную (максимальную) цену каждой запасной части к технике, к оборудованию и начальную (максимальную) цену единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования в случае невозможности указания таких сведений в пп. 1.5, 2.5 раздела 4 Информационной карты.
30.3.8. При размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг в случае, когда невозможно определить необходимый объем услуг, Техническое задание в обязательном порядке должно содержать перечень услуг связи, юридических услуг.
30.4. Глава V документации об открытом аукционе.
30.4.1. Данная глава содержит примерный перечень разделов государственного контракта.
30.4.2. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об открытом аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона или участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта и с которым заключается государственный контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения государственного контракта.
30.4.3. При исполнении государственного контракта не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому государственному контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
30.4.4. В государственный контракт включается обязательное условие о порядке осуществления государственным заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие их количества, объема, комплектности, качества требованиям, установленным в государственном контракте. При проверке соответствия качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным государственным контрактом, государственный заказчик вправе привлекать независимых экспертов. Выбор таких экспертов должен осуществляться в соответствии с Законом о размещении заказов.
Приказом Министерства развития торговли и предпринимательства Пермского края от 25.08.2008 N СЭД-03.01-01-15 утвержден Регламент приемки товаров, поставляемых для государственных нужд Пермского края, определяющий единые для всех государственных заказчиков Пермского края правила приемки товаров, и Перечень товаров, приемка которых осуществляется в соответствии с Регламентом приемки товаров.
В случае если указанный Регламент приемки заказчиком не применяется и в проекте государственного контракта и контракте, заключаемом государственным заказчиком, указано, что приемка товаров осуществляется в соответствии с Инструкцией "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству", утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 N П-6, и Инструкцией "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 N П-7, то такая приемка должна осуществляться в строгом соответствии с порядком, предусмотренным указанными инструкциями (пункт 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997 г. N 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки").
В случае предоставления преимущества участникам размещения заказа, осуществляющим поставку товаров российского происхождения, в проекте контракта в обязательном порядке необходимо установить обязанность поставщика, с которым заключается государственный контракт по итогам открытого аукциона, предъявить при исполнении контракта документ, подтверждающий страну происхождения товара.
Таким документом в соответствии с положениями ст. 35 и ст. 36 Таможенного кодекса Российской Федерации может являться декларация о происхождении товара или в случаях, определяемых Правительством Российской Федерации, сертификат о происхождении товара.
30.4.5. В государственном контракте в обязательном порядке должно содержаться условие об ответственности как государственного заказчика, так и поставщика (исполнителя, подрядчика):
30.4.5.1. Ответственность заказчика.
В случае просрочки заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Размер неустойки (штрафа, пеней) определен в части 9 статьи 9 Закона о размещении заказов и составляет 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
30.4.5.2. Ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика).
В случае просрочки поставщиком (исполнителем, подрядчиком) исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного государственным контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) несет ответственность, предусмотренную государственным контрактом.
Условия существенного нарушения государственного контракта, при наступлении которых невозможно его дальнейшее выполнение, должны определяться государственным заказчиком в проекте государственного контракта на стадии его подготовки и быть прописаны в заключенном по результатам запроса котировок контракте.
В проекте контракта должен быть установлен конкретный размер неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по государственному контракту, выраженный, например, в процентном отношении к цене контракта, который не может быть менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
30.4.6. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства.
Пример расчета неустойки, размер которой равен 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации:
цена контракта размер ставки 1
Неустойка = -------------- x рефинансирования x --- x кол-во дней просрочки.
100 300
Размер ставки рефинансирования устанавливается Центральным банком Российской Федерации. Оперативный контроль за возможными изменениями размера ставки рефинансирования относится к компетенции государственного заказчика.
30.4.7. Расторжение государственного контракта осуществляется исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (часть 8 статьи 9 Закона о размещении заказов, статьи 395, 405, 496, 723 и т.д. Гражданского кодекса Российской Федерации).
30.4.8. Расторжение государственного контракта в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации допускается, если такая возможность установлена в государственном контракте и согласована сторонами (Определение ВАС РФ от 18.08.2008 N 10363/08).
30.5. Глава VI документации об открытом аукционе.
30.5.1. Формы документов, приведенные в данной главе, изменению не подлежат, за исключением формы "Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров".
Форма 1.3 "Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров" должна содержать графы, позволяющие определить соответствие поставляемых товаров потребностям государственного заказчика, указанным в Техническом задании (Спецификации) (глава IV). (Например: форма 1.3 может быть дополнена графой "Характеристики безопасности товара").
Приложение 31 "Извещение о проведении открытого
аукциона (при размещении заказов у субъектов
малого предпринимательства)"
31.1. Перечень товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.11.2006 N 642.
31.2. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ под субъектами малого предпринимательства понимаются хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям.
К субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в ЕГРЮЛ потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в ЕГРИП и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие требованиям, установленным в части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ.
31.3. Предельные размеры выручки от реализации товаров (работ, услуг) установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 N 556.
31.4. При размещении заказов у субъектов малого предпринимательства путем проведения открытого аукциона оформляется комплект документов в соответствии с приложениями 1, 3-30 и требованиями к ним, установленными в настоящей Инструкции.
31.5. Извещение о проведении открытого аукциона (при размещении заказа у субъектов малого предпринимательства) имеет отличительные особенности в части требований к участникам размещения заказа. В остальном графы извещения о проведении открытого аукциона оформляются с соблюдением требований по заполнению приложения 2, установленных в настоящей Инструкции.
Приложение 32 "Документация об открытом аукционе"
(при размещении заказов у субъектов малого
предпринимательства)
32.1. Документация об открытом аукционе (при размещении заказа у субъектов малого предпринимательства) имеет отличительные особенности в части требований к участникам размещения заказа и перечню документов, представляемых в составе заявки на участие в открытом аукционе. В остальном документация оформляется с соблюдением требований по заполнению приложения 30, установленных в настоящей Инструкции.
Приложение 33 "Разъяснения результатов открытого аукциона"
33.1. Разъяснения результатов открытого аукциона направляются государственным заказчиком в адрес заявителя в течение 2 (двух) рабочих дней.
Дополнительные сведения
| Рубрики правового классификатора: | 030.120.210 Публичный конкурс. Проведение игр и пари. Публичное обещание награды, 020.030.030 Государственные нужды. Государственный заказ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
