О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018-2020 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ П...



АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 30.11.2020 Г. № 263

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018-2020 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2017 Г. № 345

Администрация Сергачского муниципального района постановляет:

1. Внести в муниципальную программу Сергачского муниципального района Нижегородской области «Территориальное развитие Сергачского муниципального района на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области от 13.11.2017 г. № 345, изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами администрации района (Н.А. Хорев) обеспечить опубликование настоящего постановления и разместить на официальном сайте администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области http://sergach.omsu-nnov.ru/ .

И.о главы местного самоуправления района             

С.В. Вотяков

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Территориальное развитие Сергачского муниципального района на 2018-2020 годы»

Муниципальный заказчик – координатор программы

Отдел капитального строительства администрации Сергачского муниципального района

Соисполнители программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством;

Отдел культуры и туризма;

Городская администрация города Сергача Сергачского муниципального района Нижегородской области.

Администрация Андреевского сельсовета Сергачского муниципального района

Администрация Ачкинского сельсовета Сергачского муниципального района

Администрация Богородского сельсовета Сергачского муниципального района

Администрация Камкинского сельсовета Сергачского муниципального района

Администрация Кочко-Пожарского сельсовета Сергачского муниципального района

Администрация Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района

Администрация Староберезовского сельсовета Сергачского муниципального района

Администрация Толбинского сельсовета Сергачского муниципального района

Администрация Шубинского сельсовета Сергачского муниципального района.

Управление образования Сергачского муниципального района

Подпрограммы программы

«Капитальное строительство на 2018-2020 годы»

«Безопасность дорожного движения на 2018-2020 годы»

«Обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2020 годы»

«Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения»

«Обустройство и восстановление воинских захоронений на территории Сергачского муниципального района»

«Благоустройство и ремонт памятников и мемориалов на территории Сергачского муниципального района»

Цели программы

- развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры Сергачского муниципального района;

- развитие территорий Сергачского муниципального района;

- сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий;

- обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий движения на улично-дорожной сети;

- совершенствование профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

- сохранение культурного потенциала и культурного наследия Сергачского муниципального района;

- обеспечение реализации муниципальной программы;

- повышения качества и комфорта городской среды на территории Сергачского района на основе проведения комплексного благоустройства территорий в границах муниципальных образований.

Задачи программы

- создание предпосылок для устойчивого развития территорий в Сергачском муниципальном районе;

- создание основ для повышения престижности проживания в Сергачском муниципальном районе;

- реализация государственной политики по обеспечению населения Сергачского муниципального района природным газом;

- предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;

- снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;

- повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения;

- обеспечение эффективного функционирования отдела капитального строительства администрации Сергачского муниципального района;

- повышения качества и комфорта городской среды на территории Сергачского района на основе проведения комплексного благоустройства территорий в границах муниципальных образований Сергачского района;

- создание достойных условий для развития культуры отдыха и организации досуга в парках и скверах для жителей Сергачского района;

- обеспечение сохранности памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Этапы и сроки реализации программы

2018 – 2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета (в разбивке по подпрограммам)

На реализацию программы требуется

124 136,453 тыс. руб. (подпрограмма 1 «Капитальное строительство на 2018-2020 годы» - 51 526,311 тыс. руб., подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения на 2018-2020 годы» - 124 436,900 тыс.руб., подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2020 годы» - 27 300,114 тыс. руб., подпрограмма 4 «Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения» - 27 165,199 тыс.руб., подпрограмма 5 «Обустройство и восстановление воинских захоронений на территории Сергачского муниципального района» - 437,034., подпрограмма 6 «Благоустройство и ремонт памятников и мемориалов на территории Сергачского муниципального района» - 5 270,978.,

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Реализация программы позволит:

- построить в Сергачском муниципальном районе дополнительно 43 км сетей газоснабжения;

- обеспечить количество проведенных комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения не ниже уровня прошлого года;

- гарантировать максимальное обеспечение выполнения задач, мероприятий, показателей, предусмотренных муниципальной программой;

- Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

- 26 обустроенных и восстановленных памятных места, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

1.1 Сельское хозяйство – одна из самых важных отраслей экономики Сергачского муниципального района.

За последнее десятилетие в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли социальная сфера на селе находится в кризисном состоянии, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизни.

Значительная часть сельского жилищного фонда Сергачского муниципального района не имеет элементарных коммунальных удобств.

Одним из важнейших факторов, влияющих на качество жизни, является газификация домовладений. Наличие газа позволяет значительно снизить физические затраты граждан на отопление жилья, облегчает приготовление пищи, проведение санитарно-гигиенических мероприятий.

В результате недостаточных инвестиций снизились объемы строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в Сергачском районе Нижегородской области увеличился сверхнормативный износ их основных фондов, сопровождающийся интенсивным сокращением имеющихся объектов социальной сферы и систем жизнеобеспечения.

Стремительно ухудшается демографическая ситуация. Население района за последнее десятилетие сократилось. Значительно увеличилась общая смертность населения. Особенно увеличилась смертность среди мужчин в возрасте 30 – 40 лет. Особую тревогу вызывает рост младенческой смертности.

Продолжается тенденция сокращения трудовых кадров, занятых в хозяйствах района. Ухудшается качественный состав кадров, занятых в сельском хозяйстве. Сохранение деструктивных демографических процессов на селе, а также преобладание в структуре сельского населения пожилых людей, распространение алкоголизма и других проявлений асоциального поведения, ставят под угрозу формирование трудового потенциала, адекватного новым требованиям, пагубно отражаются на перспективах оздоровления и роста сельской экономики.

Исходя из задач социально-экономической политики на ближайший период и долгосрочную перспективу, для преодоления критического положения в сфере социального развития села необходимо проведение упреждающих мероприятий.

Таким образом, необходимость реализации Подпрограммы и ее финансирования за счет средств бюджета муниципального района обусловлена:

– социально-политической остротой проблемы и ее значением. Для устойчивого социально-экономического развития Сергачского муниципального района и эффективного функционирования агропромышленного производства, необходима финансовая поддержка развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры на селе, а также несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширения рынка труда, развития процессов самоуправления в сельской местности в целях активизации человеческого потенциала;

– межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов местного самоуправления, профсоюзных организаций агропромышленного комплекса, общественных объединений сельских жителей. Удаленность сельских населенных пунктов от центральных усадьб и районного центра предопределяет их автономное жизнеобеспечение и необходимость применения комплексного подхода к развитию Сергачского муниципального района;

– необходимостью приоритетной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских территорий.

На сегодняшний день, на территории Сергачского муниципального района остаются не газифицированными 10 населенных пунктов. В рамках реализации подпрограммы будут газифицированы следующие населенные пункты:

- с. Акузово
- д. Зимняки
- с. Старая Березовка
- д.Новая Березовка
- д. Каменка
- д. Вязовка
- с. Луговое (2-я очередь)
- с.Толба (2-я очередь)
- д. Мамешево
- с. Кошкарово
- отдельные улицы г.Сергач

Газификация населенных пунктов Сергачского муниципального района позволит создать условия для непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям более 1000 человек, постоянно проживающих в Сергачском муниципальном районе.

Перечень мероприятий по газификации Сергачского муниципального района в 2018-2020 году обозначен в приложении 1 к программе.

1.2 Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-значимых и демографических задач. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам.

Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения (далее – Комиссия) является координационным органом при администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области по рассмотрению вопросов и подготовке предложений, обеспечивающих безопасность дорожного движения.

Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления, а также с общественными организациями.

Основными задачами Комиссии являются:

- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- организация разработки и выполнения программ по предупреждению аварийности на автомобильном транспорте;

- подготовка предложений по совершенствованию законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения.

1.3 Отдел капитального строительства администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в банках, гербовую печать и штампы со своим наименованием. Выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде, третейском суде.

С согласия администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области имеет право на заключение договоров и контрактов.

Деятельность отдела направлена на реализацию полномочий органа местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в сфере строительства, газификации, строительства автодорог, строительства прочих объектов, финансируемых за счет средств районного бюджета.

1.4 На территории Сергачского муниципального района существует необходимость системного рассмотрения и решения проблем благоустройства, осуществления мероприятий, направленных на радикальное улучшение состояния окружающей среды и изменения облика территорий в границах муниципальных образований Сергачского района.

Существующие детские площадки, кроме вновь построенных в последние 5 - 6 лет, находятся в состоянии, не отвечающем требованиям безопасности и эстетики.

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства - Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии в ее решении населения.

2. Цели и задачи программы.

Программа разработана для достижения следующих целей:

- развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры Сергачского муниципального района;

- развитие территорий Сергачского муниципального района;

- создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволит не только удовлетворять жилищные потребности населения, но и обеспечивать высокое качество жизни в целом. Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству на территории района.

Задачи Программы:

- создание предпосылок для устойчивого развития территорий Сергачского муниципального района;

- создание основ для повышения престижности проживания в Сергачском муниципальном районе;

- создание комфортных условий проживания населения района на основе проведения комплексного благоустройства территорий в границах муниципальных образований;

Исходя из ресурсных возможностей местного бюджета, приоритетными направлениями финансовой поддержки являются газификация населенных пунктов района.

В результате реализации мероприятий Программы улучшатся жилищные условия жителей района, повысится уровень предоставления коммунальных услуг. Возрастет уровень газификации жилищного фонда и объектов социальной сферы. Будет выполняться работы по аварийно-диспетчерскому и техническому обслуживанию вновь построенных сетей газоснабжения. Будут осуществляться социальные выплаты на газификацию домовладений в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением администрации Сергачского муниципального района от 30.05.2014г. №104).

Так же в рамках реализации Программы будет проводиться актуализация документации по территориальному планированию в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

2.1 Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы.

Сроки реализации муниципальной программы 2018 – 2020 годы, в один этап

2.2 Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Таблица 1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (кап.

вложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) тыс.руб.

2018

2019

2020

Всего

1

Капитальное строительство на 2018-2020 годы

3 217,287

21 113,106

27 195, 918

51 526,311

1.1

Проектно-изыскательские работы, строительство сетей газоснабжения населенных пунктов Сергачского муниципального района

кап вложения

3 года

ОКС

2 571,162

18 817,383

10 019,040

31 407,585

1.2

Ремонт помещений находящихся в муниципальной собственности

кап вложения

3 года

ОКС

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3

Аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание сетей газоснабжения

прочие расходы

1 год

ОКС, КУМИ и ЖКХ

328,010

357,526

774,000

1 459,536

1.4

Осуществление социальных выплат на газификацию домовладений

прочие расходы

1 год

ОКС

45,118

15,000

90,000

150,118

1.5

Градостроительная деятельность

прочие расходы

1 год

ОКС

272,998

0,004

0,001

273,682

1.6

Строительство, проектно-изыскательские работы, разработка ПСД объектов капитального строительства

кап вложения

1 год

ОКС

0,000

1 923,193

16 312,877

18 236,070

2

Безопасность дорожного движения на 2018-2020 годы

0,000

0,000

12 436,900

12 436,900

2.1

Организация сопровождения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения

прочие расходы

3 года

ОКС

Управление образования

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

прочие расходы

1 год

ОКС

Городская администрация города Сергача, Администрация Толбинского сельсовета Сергачского муниципального района, Администрация Пожарского сельсовета Сергачского муниципального района

0,000

0,000

12 436,900

12 436,900

3

Обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2020 годы

9 982,071

8 405,682

8 912,361

27 300,114

3.1

Реализация мероприятий муниципальной программы

прочие расходы

3 года

ОКС

9 982,071

8 405,682

8 912,361

27 300,114

4

Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения

10 016,605

8 875,786

8 272,808

27 165,199

4.1

Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)

прочие расходы

1 год

ОКС, Городская администрация города Сергача

4 285,715

0,000

0,000

4 285,715

4.2

Формирование современной городской среды

прочие расходы

3 года

ОКС, Городская администрация города Сергача

5 730,890

8 875,786

8 272,808

22 879,484

5

Обустройство и восстановление воинских захоронений на территории Сергачского муниципального района

ОКС,

Администрация Толбинского сельсовета Сергачского муниципального района, Администрация Камкинского сельсовета Сергачского муниципального района

0,000

437,034

0,000

437,034

5.1

Обустройство и восстановление воинских захоронений индивидуальная могила на сельском кладбище с.Толба (Пыленок Александр Александрович)

прочие расходы

1 год

ОКС

0,000

218,517

0,000

218,517

5.2

Обустройство и восстановление воинских захоронений индивидуальная могила на сельском кладбище с.Камкино (Мангушев Марс Адельшекович)

прочие расходы

1 год

ОКС

0,000

218,517

0,000

218,517

6

Благоустройство и ремонт памятников и мемориалов на территории Сергачского муниципального района

прочие расходы

1 год

ОКС

Отдел культуры и туризма

0,000

0,000

5 270,894

5 270,894

6.1

Благоустройство и ремонт памятников и мемориалов.

прочие расходы

1 год

ОКС

Отдел культуры и туризма;

Городская администрация города Сергача Сергачского муниципального района Нижегородской области.

Администрация Андреевского сельсовета Сергачского муниципального района

Администрация Ачкинского сельсовета Сергачского муниципального района

Администрация Богородского сельсовета Сергачского муниципального района

Администрация Камкинского сельсовета Сергачского муниципального района

Администрация Кочко-Пожарского сельсовета Сергачского муниципального района

Администрация Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района

Администрация Староберезовского сельсовета Сергачского муниципального района

Администрация Толбинского сельсовета Сергачского муниципального района

Администрация Шубинского сельсовета Сергачского муниципального района.

0,000

0,000

5 270,894

5 270,894

ВСЕГО

23 215,964

38 831,608

62 088,881

124 136,453

2.3 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной подпрограммы

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах.

№п/п

Наименование индикатора/непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

Капитальное строительство на 2018-2020 годы

1

Увеличение протяженности сетей газоснабжения населенных пунктов Сергачского муниципального района

км

положительная динамика

положительная динамика

положительная динамика

2

Проведение мероприятий по ремонту помещений находящихся в муниципальной собственности

% реализованных мероприятий

100

100

100

3

Выполнение обязательств по осуществлению социальных выплат на газификацию домовладений (от общего количества обратившихся)

%

100%

100%

100%

4

Проведение ежегодной актуализации документации по территориальному планированию

проведена

проведена

проведена

Безопасность дорожного движения на 2018-2020 годы

5

Проведение заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

количество заседаний комиссии по БДД

не реже 2х раз в год

не реже 2х раз в год

не реже 2х раз в год

6

Количество реализованных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения

количество мероприятий

-

-

-

Обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2020 годы

7

Реализация мероприятий муниципальной программы

Положительная динамика

Положительная динамика

Положительная динамика

Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения

8

Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования

Ед.

2

2

-

2.4 Меры правового регулирования.

Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования

№ п/п

Вид правового акта

Основные положения правового акта (суть)

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Капитальное строительство на 2018-2020 годы

Проектно-изыскательские работы по газоснабжению населенных пунктов Сергачского муниципального района

1.

Положение об отделе капитального строительства администрации Сергачского муниципального района

ОКС

Строительство сетей газоснабжения населенных пунктов Сергачского муниципального района

2.

Положение об отделе капитального строительства администрации Сергачского муниципального района

ОКС

Аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание сетей газоснабжения

3.

Положение об отделе капитального строительства администрации Сергачского муниципального района

ОКС

Осуществление социальных выплат на газификацию домовладений

4.

Положение об отделе капитального строительства администрации Сергачского муниципального района.

Порядок назначения и осуществления социальной выплаты на газификацию домовладений (утвержден Постановлением администрации Сергачского муниципального района от 30.05.2014г. №104)

ОКС

Градостроительная деятельность

5.

Положение об отделе капитального строительства администрации Сергачского муниципального района

ОКС

Строительство, проектно-изыскательные работы, разработка ПСД объектов капитального строительства.

6.

Положение об отделе капитального строительства администрации Сергачского муниципального района

ОКС

Безопасность дорожного движения на 2018-2020 годы

Организация сопровождения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения

7.

Положение о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденное Распоряжением администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области от 11 марта 2009г. №277-р

ОКС

Обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2020 годы

Обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2020 годы

8.

Положение об отделе капитального строительства администрации Сергачского муниципального района

ОКС

Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения

9.

Положение об отделе капитального строительства администрации Сергачского муниципального района

ОКС

2.5 Обоснование объема финансовых ресурсов.

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Муниципальный заказчик – координатор, соисполнители

Расходы (тыс.руб.), годы

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

Муниципальная программа «Территориальное развитие Сергачского муниципального района на 2018-2020 годы»

Капитальное строительство на 2018-2020 годы

Всего

3 217,290

21 113,106

27 195,918

Муниципальный заказчик – координатор

КУМИ и ЖКХ

3 217,290

21 113,106

27 195,918

Безопасность дорожного движения на 2018-2020 годы

Всего

0,000

0,000

12 436,900

Муниципальный заказчик – координатор

Городская администрация города Сергача

Управление образования

0,000

0,000

12 436,900

Обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2020 годы

Всего

9 982,070

8 405,682

8 912,361

Муниципальный заказчик - координатор

9 982,070

8 405,682

8 912,361

Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения

Всего

10 016,610

8 875,786

8 272,808

Муниципальный заказчик – координатор

Городская администрация города Сергача

10 016,610

8 875,786

8 272,808

Обустройство и восстановление воинских захоронений на территории Сергачского муниципального района

Всего

0,000

437,034

0,000

Муниципальный заказчик – координатор

Администрация Толбинского сельсовета Сергачского муниципального района, Администрация Камкинского сельсовета Сергачского муниципального района

0,000

437,034

0,000

Благоустройство и ремонт памятников и мемориалов на территории Сергачского муниципального района

Всего

0,000

0,000

5 270,894

Муниципальный заказчик – координатор

Отдел культуры и туризма;

Городская администрация города Сергача Сергачского муниципального района Нижегородской области.

Администрация Андреевского сельсовета Сергачского муниципального района

Администрация Ачкинского сельсовета Сергачского муниципального района

Администрация Богородского сельсовета Сергачского муниципального района

Администрация Камкинского сельсовета Сергачского муниципального района

Администрация Кочко-Пожарского сельсовета Сергачского муниципального района

Администрация Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района

Администрация Староберезовского сельсовета Сергачского муниципального района

Администрация Толбинского сельсовета Сергачского муниципального района

Администрация Шубинского сельсовета Сергачского муниципального района.

0,000

0,000

5 270,894

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018г.

2019г.

2020г.

Муниципальная программа «Территориальное развитие Сергачского муниципального района на 2018-2020 годы»

Капитальное строительство на 2018-2020 годы

Всего

16 402,690

21 113,106

27 195,918

Расходы бюджета Сергачского муниципального района Нижегородской области

3 217,290

5 993,562

24 603,748

Областной бюджет

0,00

15 119,544

2 592,170

Федеральный бюджет

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

-

-

-

Безопасность дорожного движения на 2018-2020 годы

Всего

0,000

0,000

12 436,900

Расходы бюджета Сергачского муниципального района Нижегородской области

0,000

0,000

3 957,700

Областной бюджет

-

-

8 479,200

Федеральный

бюджет

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

-

-

-

Обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2020 годы

Всего

9 982,070

8 405,682

8 912,361

Расходы бюджета Сергачского муниципального района Нижегородской области

9 526,470

7 655,482

7 838,461

Областной бюджет

455,600

750,200

1 073,900

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

Юридические лица

-

-

-

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

-

-

-

Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения

Всего

10 016,610

8 875,786

8 272,808

Расходы бюджета Сергачского муниципального района Нижегородской области

1 858,810

887,600

887,600

Областной бюджет

2 544,990

319,528

295,408

Федеральный бюджет

5 612,810

7 668,658

7 089,800

Юридические лица

-

-

-

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

-

-

-

Обустройство и восстановление воинских захоронений на территории Сергачского муниципального района

Всего

0,000

437,034

0,000

Расходы бюджета Сергачского муниципального района Нижегородской области

0,000

0,437

0,000

Областной бюджет

0,000

113,515

0,000

Федеральный бюджет

0,000

323,082

0,000

Юридические лица

-

-

-

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

-

-

-

Благоустройство и ремонт памятников и мемориалов на территории Сергачского муниципального района

Всего

0,000

0,000

5 270,894

Расходы бюджета Сергачского муниципального района Нижегородской области

0,000

0,000

314,305

Областной бюджет

0,000

0,000

4 956,589

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

Юридические лица

-

-

-

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

-

-

-

2.6 Анализ рисков реализации подпрограммы

К внешним факторам, негативно влияющим на реализацию подпрограммы, относятся:

- высокая инфляция;

- сокращение объемов финансирования из районного бюджета на реализацию подпрограммы;

- сокращение объемов финансирования из областного бюджета на реализацию подпрограммы;

3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1 Подпрограмма 1 «Капитальное строительство на 2018-2020 годы»,

ПАСПОРТ

подпрограммы «Капитальное строительство на 2018-2020 годы»

Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы

Отдел капитального строительства администрации Сергачского муниципального района

Соисполнители подпрограммы

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством

Цели подпрограммы

- развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры Сергачского муниципального района;

- развитие территорий Сергачского муниципального района.

Задачи подпрограммы

- создание предпосылок для устойчивого развития территорий в Сергачском муниципальном районе;

- создание основ для повышения престижности проживания в Сергачском муниципальном районе;

- реализация государственной политики по обеспечению населения Сергачского муниципального района природным газом.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2018 – 2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета (в разбивке по подпрограммам)

на реализацию подпрограммы требуется 51 526,311 тыс. руб.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Реализация подпрограммы позволит построить в Сергачском муниципальном районе 43 км сетей газоснабжения;

3.1.1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной подпрограммы

3.1.1.1 Сельское хозяйство – одна из самых важных отраслей экономики Сергачского муниципального района.

За последнее десятилетие в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли социальная сфера на селе находится в кризисном состоянии, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизни.

Значительная часть сельского жилищного фонда Сергачского муниципального района не имеет элементарных коммунальных удобств.

Одним из важнейших факторов, влияющих на качество жизни, является газификация домовладений. Наличие газа позволяет значительно снизить физические затраты граждан на отопление жилья, облегчает приготовление пищи, проведение санитарно-гигиенических мероприятий.

В результате недостаточных инвестиций снизились объемы строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в Сергачском районе Нижегородской области увеличился сверхнормативный износ их основных фондов, сопровождающийся интенсивным сокращением имеющихся объектов социальной сферы и систем жизнеобеспечения.

Стремительно ухудшается демографическая ситуация. Население района за последнее десятилетие сократилось. Значительно увеличилась общая смертность населения. Особенно увеличилась смертность среди мужчин в возрасте 30 – 40 лет. Особую тревогу вызывает рост младенческой смертности.

Продолжается тенденция сокращения трудовых кадров, занятых в хозяйствах района. Ухудшается качественный состав кадров, занятых в сельском хозяйстве. Сохранение деструктивных демографических процессов на селе, а также преобладание в структуре сельского населения пожилых людей, распространение алкоголизма и других проявлений асоциального поведения, ставят под угрозу формирование трудового потенциала, адекватного новым требованиям, пагубно отражаются на перспективах оздоровления и роста сельской экономики.

Исходя из задач социально-экономической политики на ближайший период и долгосрочную перспективу, для преодоления критического положения в сфере социального развития села необходимо проведение упреждающих мероприятий.

Таким образом, необходимость реализации Подпрограммы и ее финансирования за счет средств бюджета муниципального района обусловлена:

– социально-политической остротой проблемы и ее значением. Для устойчивого социально-экономического развития Сергачского муниципального района и эффективного функционирования агропромышленного производства, необходима финансовая поддержка развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры на селе, а также несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширения рынка труда, развития процессов самоуправления в сельской местности в целях активизации человеческого потенциала;

– межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов местного самоуправления, профсоюзных организаций агропромышленного комплекса, общественных объединений сельских жителей. Удаленность сельских населенных пунктов от центральных усадьб и районного центра предопределяет их автономное жизнеобеспечение и необходимость применения комплексного подхода к развитию Сергачского муниципального района;

– необходимостью приоритетной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских территорий.

На сегодняшний день, на территории Сергачского муниципального района остаются не газифицированными 10 населенных пунктов. В рамках реализации подпрограммы будут газифицированы следующие населенные пункты:

- с. Акузово
- д. Зимняки
- с. Старая Березовка
- д.Новая Березовка
- д. Каменка
- д. Вязовка
- с. Луговое (2-я очередь)
- с.Толба (2-я очередь)
- д. Мамешево
- с. Кошкарово
- отдельные улицы г.Сергач

Газификация населенных пунктов Сергачского муниципального района позволит создать условия для непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям более 1000 человек, постоянно проживающих в Сергачском муниципальном районе.

Перечень мероприятий по газификации Сергачского муниципального района в 2018-2020 году обозначен в приложении 1 к подпрограмме.

3.1.2.Подпрограмма разработана для достижения следующих целей:

– развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры Сергачского муниципального района;

– развитие территорий Сергачского муниципального района;

Задачи Подпрограммы:

– создание предпосылок для устойчивого развития территорий Сергачского муниципального района;

– создание основ для повышения престижности проживания в Сергачском муниципальном районе.

Исходя из ресурсных возможностей местного бюджета, приоритетными направлениями финансовой поддержки являются газификация населенных пунктов района.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы улучшатся жилищные условия жителей района, повысится уровень предоставления коммунальных услуг. Возрастет уровень газификации жилищного фонда и объектов социальной сферы. Будет выполняться работы по аварийно-диспетчерскому и техническому обслуживанию вновь построенных сетей газоснабжения. Будут осуществляться социальные выплаты на газификацию домовладений в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением администрации Сергачского муниципального района от 30.05.2014г. №104).

Так же в рамках реализации Подпрограммы будет проводиться актуализация документации по территориальному планированию в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

3.1.3 Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2018 - 2020 годы, в один этап.

3.1.4 Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы.

Таблица 6. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) тыс.руб.

2018

2019

2020

Всего

Капитальное строительство на 2018-2020 годы

3 217,287

21 113,106

27 195,918

51 526,311

1

Проектно-изыскательские работы, строительство сетей газоснабжения населенных пунктов Сергачского муниципального района

кап вложения

3 года

ОКС

2 571,162

18 817,383

10 019,040

31 407,585

2

Ремонт помещений находящихся в муниципальной собственности

кап вложения

3 года

ОКС

0,000

0,000

0,000

0,000

3

Аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание сетей газоснабжения

прочие расходы

1 год

ОКС, КУМИ и ЖКХ

328,010

357,526

774,000

1 459,536

4

Осуществление социальных выплат на газификацию домовладений

прочие расходы

1 год

ОКС

45,118

15,000

90,000

150,118

5

Градостроительная деятельность

прочие расходы

1 год

ОКС

272,998

0,004

0,001

273,003

6

Строительство, проектно-изыскательские работы, разработка ПСД объектов капитального строительства

кап вложения

1 год

ОКС

0,000

1 923,193

16 312,877

18 236,07

3.1.5 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной подпрограммы.

Таблица 7. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах.

№ п/п

Наименование индикатора/непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

1

Увеличение протяженности сетей газоснабжения населенных пунктов Сергачского муниципального района

км

положительная динамика

положительная динамика

положительная динамика

2

Проведение мероприятий по ремонту помещений находящихся в муниципальной собственности

% реализованных мероприятий

100

100

100

3

Выполнение обязательств по осуществлению социальных выплат на газификацию домовладений (от общего количества обратившихся)

%

100%

100%

100%

4

Проведение ежегодной актуализации документации по территориальному планированию

проведена

проведена

проведена

3.1.6 Меры правового регулирования.

Таблица 8. Сведения об основных мерах правового регулирования

№ п/п

Вид правового акта

Основные положения правового акта (суть)

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

Капитальное строительство на 2018-2020 годы

Проектно-изыскательские работы по газоснабжению населенных пунктов Сергачского муниципального района

1.

Положение об отделе капитального строительства администрации Сергачского муниципального района

ОКС

Строительство сетей газоснабжения населенных пунктов Сергачского муниципального района

2.

Положение об отделе капитального строительства администрации Сергачского муниципального района

ОКС

Аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание сетей газоснабжения

3.

Положение об отделе капитального строительства администрации Сергачского муниципального района

ОКС

Осуществление социальных выплат на газификацию домовладений

4.

Положение об отделе капитального строительства администрации Сергачского муниципального района.

Порядок назначения и осуществления социальной выплаты на газификацию домовладений (утвержден Постановлением администрации Сергачского муниципального района от 30.05.2014г. №104)

ОКС

Градостроительная деятельность

5.

Положение об отделе капитального строительства администрации Сергачского муниципального района

ОКС

Строительство, проектно-изыскательские работы, разработка ПСД объектов капитального строительства

6.

Положение об отделе капитального строительства администрации Сергачского муниципального района

ОКС

3.1.7 Обоснование объема финансовых ресурсов.

Таблица 9. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Муниципальный заказчик – координатор, соисполнители

Расходы (тыс.руб.), годы

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма муниципальной программы

Капитальное строительство на 2018-2020 годы

Всего

3 217,29

21 113,106

27 195,918

Муниципальный заказчик – координатор

КУМИ и ЖКХ

3 217,29

21 113,106

27 195,918

Таблица 10. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Подпрограмма муниципальной программы

Капитальное строительство на 2018-2020 годы

Всего

16 402,690

21 113,106

27 195,918

Расходы бюджета Сергачского муниципального района Нижегородской области

3 217,290

5 993,562

24 603,748

Областной бюджет

0,000

15 119,544

2 592,170

Федеральный бюджет

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

-

-

-

3.1.8 Анализ рисков реализации подпрограммы

К внешним факторам, негативно влияющим на реализацию подпрограммы, относятся:

- высокая инфляция;

- сокращение объемов финансирования из районного бюджета на реализацию подпрограммы;

- сокращение объемов финансирования из областного бюджета на реализацию подпрограммы;

3.1.9 Оценка планируемой эффективности муниципальной подпрограммы.

В результате реализации муниципальной подпрограммы:

– будет реализована государственная политика по обеспечению населения Сергачского муниципального района природным газом.

– будут созданы предпосылки для устойчивого развития территорий Сергачского муниципального района;

– будут созданы основы для повышения престижности проживания в Сергачском муниципальном районе;

– улучшатся жилищные условия жителей поселения, повысится уровень предоставления коммунальных услуг;

– возрастёт уровень газификации жилищного фонда и объектов социальной сферы.

3.2 Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения на 2018-2020 годы»,

ПАСПОРТ

подпрограммы «Безопасность дорожного движения на 2018-2020 годы»

Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы

Отдел капитального строительства администрации Сергачского муниципального района

Соисполнители подпрограммы

Управление образования администрации Сергачского муниципального района ,

Городская администрация города Сергача

Управление образования Сергачского муниципального района

Цели подпрограммы

- сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий;

- обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий движения на улично-дорожной сети;

- совершенствование профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Задачи подпрограммы

- предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;

- снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;

- повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2018 – 2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета (в разбивке по подпрограммам)

на реализацию подпрограммы требуется 12 436,900 тыс. руб.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Количество проведенных комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения не ниже уровня прошлого года.

Количество реализованных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

3.2.1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной подпрограммы

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-значимых и демографических задач. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам.

Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения (далее - Комиссия) является координационным органом при администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области по рассмотрению вопросов и подготовке предложений, обеспечивающих безопасность дорожного движения.

Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления, а также с общественными организациями.

Основными задачами Комиссии являются:

- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- организация разработки и выполнения программ по предупреждению аварийности на автомобильном транспорте;

- подготовка предложений по совершенствованию законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения.

3.2.2.Подпрограмма разработана для достижения следующих целей:

- организация изучения причин аварийности на автомобильном транспорте, рассмотрение состояние работы по ее предупреждению в Сергачском районе;

- организация работы по подготовке предложений по разработке нормативных актов в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- организация и проведение в установленном порядке совещания, конференции, выставки по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, участие в их работе, содействие реализации принятых на них рекомендаций;

- оказание содействие средствам массовой информации в пропаганде правил дорожного движения и освещении проблем безопасности дорожного движения.

- повышение безопасности пешеходного движения посредством мероприятий по совершенствованию системы организации дорожного движения;

- повышение эффективности работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

3.2.3 Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2018 - 2020 годы, в один этап.

3.2.4 Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы.

Таблица 11. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) тыс.руб.

2018

2019

2020

Всего

1

Организация сопровождения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения

3 года

ОКС

0,000

0,000

0,000

0,000

2

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

1 год

ОКС

0,000

0,000

12 436,900

12 436,900

ВСЕГО

0,000

0,000

12 436,900

12 436,900

3.2.5 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной подпрограммы

Таблица 12. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах.

№ п/п

Наименование индикатора/непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

1

Проведение заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

количество заседаний комиссии по БДД

не реже 2х раз в год

не реже 2х раз в год

не реже 2х раз в год

2

Количество реализованных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения

количество мероприятий

-

-

4

3.2.6 Меры правового регулирования.

Таблица 13. Сведения об основных мерах правового регулирования

№ п/п

Вид правового акта

Основные положения правового акта (суть)

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

Безопасность дорожного движения на 2018-2020 годы

Организация сопровождения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения

1.

Положение о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденное Распоряжением администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области от 11 марта 2009г. №277-р

ОКС

3.2.7 Обоснование объема финансовых ресурсов.

Таблица 14. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Муниципальный заказчик – координатор, соисполнители

Расходы (тыс.руб.), годы

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма муниципальной программы

Безопасность дорожного движения на 2018-2020 годы

Всего

0,000

0,000

12 436,900

Муниципальный заказчик - координатор

0,000

0,000

12 436,900

Таблица 15. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018г.

2019г.

2020г.

Подпрограмма муниципальной программы

Безопасность дорожного движения на 2018-2020 годы

Всего

0,000

0,00

12 436,900

Расходы бюджета Сергачского муниципального района Нижегородской области

0,000

0,000

1 499,900

Областной бюджет

0,000

0,000

10 937,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

Юридические лица

-

-

-

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

-

-

-

3.2.8 Анализ рисков реализации подпрограммы

К внешним факторам, негативно влияющим на реализацию подпрограммы, относится изменение федерального и регионального законодательства в сфере безопасности дородного движения.

3.2.9 Оценка планируемой эффективности муниципальной подпрограммы.

В результате реализации муниципальной подпрограммы обеспечит регулярное проведение комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения Сергачского муниципального района Нижегородской области.

4. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2020 годы»,

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2020 годы»

Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы

Отдел капитального строительства администрации Сергачского муниципального района

Соисполнители подпрограммы

Нет

Цели подпрограммы

Обеспечение реализации муниципальной программы

Задачи подпрограммы

Обеспечение эффективного функционирования отдела капитального строительства администрации Сергачского муниципального района

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2018 – 2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета (в разбивке по подпрограммам)

на реализацию подпрограммы требуется

27 300,114 тыс. руб.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Максимальное обеспечение выполнения задач, мероприятий, показателей, предусмотренных муниципальной программой.

4.1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной подпрограммы

Отдел капитального строительства администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в банках, гербовую печать и штампы со своим наименованием. Выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде, третейском суде.

С согласия администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области имеет право на заключение договоров и контрактов.

Деятельность отдела направлена на реализацию полномочий органа местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в сфере строительства, газификации, строительства автодорог, строительства прочих объектов, финансируемых из местного бюджета, архитектуры, градостроительства и экологии.

4.2.Подпрограмма разработана для достижения следующих целей:

Своевременная и качественная реализация мероприятий муниципальной программы «Территориальное развитие Сергачского муниципального района на 2018 – 2020 годы».

4.3 Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2018 - 2020 годы, в один этап

4.4 Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы.

Таблица 16. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) тыс.руб.

2018

2019

2020

Всего

1

Реализация мероприятий муниципальной программы

прочие расходы

3 года

ОКС

9 982,071

8 405,682

8 912,361

27 300,114

ВСЕГО

9 982,071

8 405,682

8 912,361

27 300,114

4.5 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной подпрограммы

Таблица 17. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах.

№ п/п

Наименование индикатора/непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

1

Реализация мероприятий муниципальной программы

Положительная динамика

Положительная динамика

Положительная динамика

4.6 Меры правового регулирования.

Таблица 18. Сведения об основных мерах правового регулирования

№ п/п

Вид правового акта

Основные положения правового акта (суть)

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

Реализация мероприятий муниципальной программы

Обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2020 годы

1

Положение об отделе капитального строительства администрации Сергачского муниципального района

ОКС

4.7 Обоснование объема финансовых ресурсов.

Таблица 19. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета

Статус

Подпрограмма муниципальной подпрограммы

Муниципальный заказчик – координатор, соисполнители

Расходы (тыс.руб.), годы

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма муниципальной программы

Обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2020 годы

Всего

9 982,071

8 405,682

8 912,361

Муниципальный заказчик - координатор

9 982,071

8 405,682

8 912,361

Таблица 20. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018г.

2019г.

2020г.

Подпрограмма муниципальной программы

Обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2020 годы

Всего

9 982,070

8 405,682

8 912,361

Расходы бюджета Сергачского муниципального района Нижегородской области

9 526,470

7 655,482

7 838,461

Областной бюджет

455,600

750,200

1 073,900

Федеральный бюджет

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

-

-

-

4.8 Анализ рисков реализации подпрограммы

К внешним факторам, негативно влияющим на реализацию подпрограммы, относятся:

- высокая инфляция;

- сокращение объемов финансирования из районного бюджета на реализацию подпрограммы;

- сокращение объемов финансирования из областного бюджета на реализацию подпрограммы;

5. Подпрограмма 4 «Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения на 2018-2020 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения на 2018-2020 годы»

Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы

Отдел капитального строительства администрации Сергачского муниципального района

Соисполнители подпрограммы

Городская администрация города Сергача Сергачского муниципального района Нижегородской области

Цели подпрограммы

Повышения качества и комфорта городской среды на территории Сергачского района на основе проведения комплексного благоустройства территорий в границах муниципальных образований

Задачи подпрограммы

Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципальных образований Сергачского района

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2018 – 2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета (в разбивке по подпрограммам)

на реализацию подпрограммы требуется

27 165,199 тыс. руб.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Максимальное обеспечение выполнения задач, мероприятий, показателей, предусмотренных муниципальной программой.

5.1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной подпрограммы

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства- Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии в ее решении населения.

Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам согласно протоколу его заседания от 13 июля 2016 года № 1 в перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года для формирования «пилотного» портфеля приоритетных проектов и программ включен приоритетный проект «ЖКХ и городская среда».

Работа по формированию городской среды осуществляется по трем направлениям: благоустройство дворовых территорий многоквартиртирных домов, развитие общественных рекреационных территорий Нижегородской области, развитие общественных пространств.

Начиная с 2017 года на территории Сергачского муниципального района реализуется направление обустройство мест массового отдыха населения (городских парков).

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям. Изменение требований жителей к комфортности городского образа жизни и острота проблем, накопившихся в сфере благоустройства придомовых территорий, предполагают выведение этих вопросов в разряд первостепенных.

С целью существенного изменения ситуации планируется проведение комплексного благоустройства общественных пространств, а также озелененных территорий, что в конечном итоге будет способствовать обеспечению устойчивого социально-экономического развития района, повышению туристической привлекательности.

5.2.Подпрограмма разработана для достижения следующих целей:

Повышения качества и комфорта городской среды на территории Сергачского района на основе проведения комплексного благоустройства территорий в границах муниципальных образований

5.3 Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2018 - 2020 годы, в один этап

5.4 Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы.

Таблица 21. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) тыс.руб.

2018

2019

2020

Всего

Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения

1.

Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)

прочие расходы

1 год

ОКС, Городская администрация города Сергача

4 285,715

0,000

0,000

4 285,715

2.

Формирование современной городской среды

прочие расходы

3 года

ОКС, Городская администрация города Сергача

5 730,890

8 875,786

8 272,808

22 879,484

ВСЕГО

10 016,605

8 875,786

8 272,808

27 165,199

5.5 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной подпрограммы

Таблица 22. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах.

№ п/п

Наименование индикатора/непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

1

Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения

2

Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования

Ед.

2

2

-

5.6 Меры правового регулирования.

Таблица 23. Сведения об основных мерах правового регулирования

Для реализации мероприятий программы принятие нормативных правовых актов не требуется.

5.7 Обоснование объема финансовых ресурсов.

Таблица 24. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета

Статус

Подпрограмма муниципальной подпрограммы

Муниципальный заказчик – координатор, соисполнители

Расходы (тыс.руб.), годы

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма муниципальной программы

Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения

Всего

10 016,605

8 875,786

8 272,808

Муниципальный заказчик – координатор

Городская администрация

города Сергача

10 016,605

8 875,786

8 272,808

Таблица 25. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Подпрограмма муниципальной программы

Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения

Всего

10 016,610

8 875,786

8 272,808

Расходы бюджета Сергачского муниципального района Нижегородской области

1 858,810

887,600

887,600

Областной бюджет

2 544,990

319,528

295,408

Федеральный бюджет

5 612,810

7 668,658

7 089,800

Юридические лица

-

-

-

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

-

-

-

5.8 Анализ рисков реализации подпрограммы

К внешним факторам, негативно влияющим на реализацию подпрограммы, относятся:

- высокая инфляция;

- сокращение объемов финансирования из районного бюджета на реализацию подпрограммы;

- сокращение объемов финансирования из областного бюджета на реализацию подпрограммы;

- сокращение объемов финансирования из федерального бюджета на реализацию подпрограммы;

6. Подпрограмма 5 «Обустройство и восстановление воинских захоронений на территории Сергачского муниципального района на 2018-2020 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обустройство и восстановление воинских захоронений на территории Сергачского муниципального района на 2018-2020 годы»

Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы

Отдел капитального строительства администрации Сергачского муниципального района

Соисполнители подпрограммы

Администрация Толбинского сельсовета Сергачского муниципального района, Администрация Камкинского сельсовета Сергачского муниципального района

Цели подпрограммы

Приведение в надлежащее состояние действующих воинских захоронений

Задачи подпрограммы

Восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захоронений на территории Сергачского муниципального района Нижегородской области с установкой мемориальных знаков и нанесением имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2019 год

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета (в разбивке по подпрограммам)

на реализацию подпрограммы требуется

437,034 тыс. руб.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Приведены в надлежащее состояние 2 действующих воинских захоронений;

6.1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной подпрограммы

На территории Сергачского муниципального района Нижегородской области расположено 5 воинских захоронений, находящихся на государственном учете.

Существует проблема установки на действующих воинских захоронениях мемориальных знаков, указывающих, что это место воинского захоронения, которое охраняется государством, а также поддержания захоронений в надлежащем состоянии. Находящиеся на большинстве воинских захоронений надгробия, памятники, стелы, обелиски, элементы ограждения и другие мемориальные сооружения были установлены в послевоенные годы и изготавливались из недолговечных материалов. В настоящее время многие из них находятся в неудовлетворительном состоянии, внешний вид сооружений не соответствует требованиям современности и значимости подвига павших.

6.2.Подпрограмма разработана для достижения следующих целей:

Приведение в надлежащее состояние действующих воинских захоронений

6.3 Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы - 2019 год, в один этап

6.4 Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы.

Таблица 21. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) тыс.руб.

2018

2019

2020

Всего

Обустройство и восстановление воинских захоронений на территории Сергачского муниципального района

1.

Обустройство и восстановление воинских захоронений на территории Сергачского муниципального района

прочие расходы

1 год

ОКС,

Администрация Толбинского сельсовета Сергачского муниципального района, Администрация Камкинского сельсовета Сергачского муниципального района

0,000

437,034

0,000

437,034

1.1

Обустройство и восстановление воинских захоронений индивидуальная могила на сельском кладбище с.Толба (Пыленок Александр Александрович)

прочие расходы

1 год

Администрация Толбинского сельсовета Сергачского муниципального района

0,000

218,517

0,000

218,517

1.2

Обустройство и восстановление воинских захоронений индивидуальная могила на сельском кладбище с.Камкино (Мангушев Марс Адельшекович)

прочие расходы

1 год

Администрация Камкинского сельсовета Сергачского муниципального района

0,000

218,517

0,000

218,517

ВСЕГО

0,000

437,034

0,000

437,034

6.5 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной подпрограммы

Таблица 22. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах.

№ п/п

Наименование индикатора/непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

1

Обустройство и восстановление воинских захоронений на территории Сергачского муниципального района

Ед.

-

2

-

6.6 Меры правового регулирования.

Таблица 23. Сведения об основных мерах правового регулирования

Для реализации мероприятий программы принятие нормативных правовых актов не требуется.

6.7 Обоснование объема финансовых ресурсов.

Таблица 24. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета

Статус

Подпрограмма муниципальной подпрограммы

Муниципальный заказчик – координатор, соисполнители

Расходы (тыс.руб.), годы

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма муниципальной программы

Обустройство и восстановление воинских захоронений на территории Сергачского муниципального района

Всего

0,000

437,034

0,000

Муниципальный заказчик – координатор

Администрация Толбинского сельсовета Сергачского муниципального района, Администрация Камкинского сельсовета Сергачского муниципального района

0,000

437,034

0,000

Таблица 25. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Подпрограмма муниципальной программы

Обустройство и восстановление воинских захоронений на территории Сергачского муниципального района

Всего

0,000

437,034

0,000

Расходы бюджета Сергачского муниципального района Нижегородской области

0,000

0,437

0,000

Областной бюджет

0,000

113,515

0,000

Федеральный бюджет

0,000

323,082

0,000

Юридические лица

-

-

-

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

-

-

-

6.8 Анализ рисков реализации подпрограммы

К внешним факторам, негативно влияющим на реализацию подпрограммы, относятся:

- высокая инфляция;

- сокращение объемов финансирования из районного бюджета на реализацию подпрограммы;

- сокращение объемов финансирования из областного бюджета на реализацию подпрограммы;

- сокращение объемов финансирования из федерального бюджета на реализацию подпрограммы;

7. Подпрограмма 6 «Благоустройство и ремонт памятников и мемориалов на территории Сергачского муниципального района»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Благоустройство и ремонт памятников и мемориалов на территории Сергачского муниципального района»

Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы

Отдел капитального строительства администрации Сергачского муниципального района

Соисполнители подпрограммы

Отдел культуры и туризма администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области.

Городская администрация города Сергача Сергачского муниципального района Нижегородской области.

Администрация Андреевского сельсовета Сергачского муниципального района

Администрация Ачкинского сельсовета Сергачского муниципального района

Администрация Богородского сельсовета Сергачского муниципального района

Администрация Камкинского сельсовета Сергачского муниципального района

Администрация Кочко-Пожарского сельсовета Сергачского муниципального района

Администрация Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района

Администрация Староберезовского сельсовета Сергачского муниципального района

Администрация Толбинского сельсовета Сергачского муниципального района

Администрация Шубинского сельсовета Сергачского муниципального района.

Цели подпрограммы

Сохранение культурного потенциала и культурного наследия Сергачского муниципального района;

Задачи подпрограммы

Обеспечение сохранности памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2020 год

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета (в разбивке по подпрограммам)

на реализацию подпрограммы требуется

5 270,894 тыс. руб.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

26 обустроенных и восстановленных памятных места, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

7.1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной подпрограммы

Государственная политика в сфере культуры направлена на сохранение и развитие культуры, обеспечение социальной стабильности, экономического роста и национальной безопасности государства. Необходимость сохранения и развития многонационального культурного наследия России обусловлена проблемой разрушения памятников истории и культуры, утратой основ традиционной культуры.

На территории Сергачского муниципального района Нижегородской области находятся 25 памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в отношении которых требуется проведение мероприятий по обустройству и восстановлению.

7.2.Подпрограмма разработана для достижения следующих целей:

- Сохранение культурного потенциала и культурного наследия Сергачского муниципального района;

- Обустройство и восстановление 25 памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на территории Сергачского муниципального района Нижегородской области:

1. «Обелиск Славы воинам- сергачанам, павшим в годы ВОВ», г.Сергач, ул. Горького, 31;

2. Обелиск, с. Кочко-Пожарки, ул. Кооперативная;

3. Памятник с. Лопатино, с. Лопатино, ул. Ивлиева, 42А;

4. Обелиск воинам, павшим в период ВОВ 1941-1945гг., с. Шубино, ул. Ленина, 59А;

5. Памятник, с. Камкино;

6. Памятник, с. Луговое;

7. Памятник погибшим воинам в с. Толба, с. Толба;

8. Памятник, с. Анда ул. Советская;

9. Обелиск погибшим воинам, с. Старая Березовка, ул. Прудовая;

10. Памятник погибшим воинам в д. Красная Пустынь, д. Красная Пустынь, Родина Героя Советского союза Шапкина Николая Васильевича;

11. Обелиск погибшим воинам, с. Старая Березовка, ул. Садовая;

12. Памятник павшим воинам ВОВ, с. Андреевка ул. М.Саберова;

13. Обелиск, с. Игнатово;

14. Монумент «Воин-освободитель», д. Мостовка;

15. Памятник погибшим в ВОВ 1941-1945 годы, с. Акузово ул. Центральная, № 81, прилегающая территория к сельскому Дому культуры;

16. Памятник, с. Грибаново;

17. Обелиск погибшим воинам, д. Каменка, ул. Первомайская;

18. Памятник погибшим воинам в д. Малиновка, д. Малиновка;

19. Памятник погибшим воинам в д. Малое Ключево, д. Малое Ключево;

20. Обелиск погибшим воинам, д. Новая Березовка, ул. Первомайская;

21. Памятник погибшим в ВОВ 1941-1945 годы, д. Вязовка ул. Овражная, № 38А, прилегающая территория ФАП;

22. Памятник погибшим в ВОВ 1941-1945 годы, с. Ачка ул. Ленина, №88 прилегающая территория церкви.

23. Памятник, с. Кузьминка ул. Центральная;

24. Памятник, с Березня ул. Колхозная;

25. Памятник, с. Богородское ул. Молодежная.

26. Обустройство и восстановление памятника Нижегородская обл., Сергачский р-н,

с.Лещеевка, ул.Овражная, 3а

7.3 Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы - 2020 год, в один этап

7.4 Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы.

Таблица 21. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) тыс.руб.

2018

2019

2020

Всего

Благоустройство и ремонт памятников и мемориалов на территории Сергачского муниципального района

1.

Благоустройство и ремонт памятников и мемориалов на территории Сергачского муниципального района

прочие расходы

1 год

Отдел капитального строительства администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области;

Отдел культуры и туризма администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области;

Городская администрация города Сергача Сергачского муниципального района;

Администрация Андреевского сельсовета Сергачского муниципального района;

Администрация Ачкинского сельсовета Сергачского муниципального района;

Администрация Богородского сельсовета Сергачского муниципального района;

Администрация Камкинского сельсовета Сергачского муниципального района;

Администрация Кочко-Пожарского сельсовета Сергачского муниципального района;

Администрация Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района;

Администрация Староберезовского сельсовета Сергачского муниципального района;

Администрация Толбинского сельсовета Сергачского муниципального района;

Администрация Шубинского сельсовета Сергачского муниципального района.

0,000

0,000

5 270,894

5 270,894

ВСЕГО

0,000

0,000

5 270,894

5 270,894

7.5 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной подпрограммы

Таблица 22. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах.

№ п/п

Наименование индикатора/непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

1

Обустроенные и восстановленные памятные места, посвященные Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Ед.

-

2

25

7.6 Меры правового регулирования.

Таблица 23. Сведения об основных мерах правового регулирования

Для реализации мероприятий программы принятие нормативных правовых актов не требуется.

7.7 Обоснование объема финансовых ресурсов.

Таблица 24. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета

Статус

Подпрограмма муниципальной подпрограммы

Муниципальный заказчик – координатор, соисполнители

Расходы (тыс.руб.), годы

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма муниципальной программы

Благоустройство и ремонт памятников и мемориалов на территории Сергачского муниципального района

Всего

0,000

0,000

5 270,894

Муниципальный заказчик – координатор

Отдел культуры и туризма;

Городская администрация города Сергача Сергачского муниципального района Нижегородской области.

Администрация Андреевского сельсовета Сергачского муниципального района

Администрация Ачкинского сельсовета Сергачского муниципального района

Администрация Богородского сельсовета Сергачского муниципального района

Администрация Камкинского сельсовета Сергачского муниципального района

Администрация Кочко-Пожарского сельсовета Сергачского муниципального района

Администрация Лопатинского сельсовета Сергачского муниципального района

Администрация Староберезовского сельсовета Сергачского муниципального района

Администрация Толбинского сельсовета Сергачского муниципального района

Администрация Шубинского сельсовета Сергачского муниципального района.

0,000

0,000

5 270,894

Таблица 25. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Подпрограмма муниципальной программы

Благоустройство и ремонт памятников и мемориалов на территории Сергачского муниципального района

Всего

0,000

0,000

5 270,894

Расходы бюджета Сергачского муниципального района Нижегородской области

0,000

0,000

314,305

Областной бюджет

0,000

0,000

4 956,589

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

Юридические лица

-

-

-

Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

-

-

-

Таблица 26. Аналитическое распределение средств программы «Территориальное развитие Сергачского муниципального района на 2018-2020 годы»

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс.руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа

Территориальное развитие Сергачского муниципального района на 2018-2020 годы

131

23 215,964

38 831,608

62 088,881

Подпрограмма 1

Капитальное строительство на 2018-2020 годы

131

3 217,287

21 113,106

27 195,918

Основное мероприятие 1.1

Проектно-изыскательские работы, строительство сетей газоснабжения населенных пунктов Сергачского муниципального района

131

0502

06 1 01 40020

400

2 571,162

933,535

10 019,040

0502

0502

06 1 01 S2850

06 1 01 S2260

400

400

0,000

0,000

10 522,016

7 361,832

0,000

0,000

Основное мероприятие 1.2

Ремонт помещений находящихся в муниципальной собственности

131

0113

06 1 02 26160

200

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие 1.3

Аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание сетей газоснабжения

131

0402

06 1 03 26120

200

175,023

96,526

500,000

366

0402

06 1 03 26120

200

152,986

261,000

274,000

Основное мероприятие 1.4

Осуществление социальных выплат на газификацию домовладений

131

1003

06 1 04 24460

300

45,118

15,000

90,000

Основное мероприятие 1.5

Градостроительная деятельность

131

0412

06 1 05 26100

200

272,998

0,004

0,001

Основное мероприятие 1.6

Строительство, проектно-изыскательские работы, разработка ПСД объектов капитального строительства

131

0702

06 1 06 40020

400

0,000

0,000

0,000

131

0502

06 1 06 40020

400

0,000

55,090

11 153,412

131

0602

06 1 06 40020

400

0,000

0,000

2 527,265

131

0602

06 1G6 S268A

400

0,000

1 868,103

2 623,200

Подпрограмма 2

Безопасность дорожного движения на 2018-2020 годы

131

0,000

0,000

12 436,900

Основное мероприятие 2.1

Организация сопровождения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения

131

0409

06 2 01 24650

200

0,000

0,000

0,000

74

0709

06 2 01 24650

600

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие 2.2

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

131

0409

06 2 02 S2210

500

0,000

0,000

8 925,800

131

0409

06 2 02 S2660

500

0,000

0,000

3 511,100

Подпрограмма 3

Обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2020 годы

131

9 982,071

8 405,682

8 912,361

Основное мероприятие 3.1

Реализация мероприятий муниципальной программы

131

0412

06 3 01 00190

100

94,463

39,731

32,000

131

0412

06 3 01 00190

200

3 098,408

1 431,563

1 472,278

131

0412

06 3 01 00190

800

0,000

0,004

5,000

131

0113

06 3 01 00590

100

653,800

659,229

836,447

131

0412

06 3 01 80050

100

256,630

259,600

267,300

131

0412

06 3 01 80100

100

198,000

200,090

206,250

131

0412

06 3 01 80110

100

198,000

200,090

206,250

131

0412

06 3 01 S2090

100

5 482,771

5 615,375

5 886,835

Подпрограмма 4

Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения

131

10 016,605

8 875,786

8 272,808

Основное мероприятие 4.1

Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)

131

0503

06401L5600

500

4 285,715

0,000

0,000

131

0503

0640127050

200

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие 4.2

Формирование современной городской среды

131

0503

06402L5550

500

5 106,307

0,000

0,000

131

0503

06402S2570

500

624,583

0,000

0,000

131

0503

064F25555A

500

0,000

8 875,786

8 272,808

Подпрограмма 5

Обустройство и восстановление воинских захоронений на территории Сергачского муниципального района

131

0,000

437,034

0,000

Основное мероприятие 5.1

Обустройство и восстановление воинских захоронений индивидуальная могила на сельском кладбище с.Толба (Пыленок Александр Александрович)

131

0503

06501L299F

500

0,000

218,517

0,000

Основное мероприятие 5.2

Обустройство и восстановление воинских захоронений индивидуальная могила на сельском кладбище с.Камкино (Мангушев Марс Адельшекович)

131

0503

06502L299F

500

0,000

218,517

0,000

Подпрограмма 6

Благоустройство и ремонт памятников и мемориалов на территории Сергачского муниципального района

057

0,000

0,000

5 270,894

Основное мероприятие 6.1

Благоустройство и ремонт памятников и мемориалов

057

0503

06601S2190

500

0,000

0,000

4 269,843

057

0503

06601S2190

600

0,000

0,000

1 001,051

8. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы.

В результате реализации муниципальной программы «Территориальное развитие Сергачского муниципального района на 2018-2020 годы»:

– будут созданы предпосылки для устойчивого развития территорий Сергачского муниципального района;

– будут созданы основы для повышения престижности проживания в Сергачском муниципальном районе;

– улучшатся жилищные условия жителей поселения, повысится уровень предоставления коммунальных услуг;

– возрастёт уровень газификации жилищного фонда и объектов социальной сферы;

– увеличится количество благоустроенных место массового отдыха населения на территории Сергачского муниципального района

- будут приведены в надлежащее состояние 2 действующих воинских захоронения;

Приложение №1

к муниципальной программе "Территориальное развитие Сергачского муниципального района на 2018-2020 годы" утвержденной

Постановлением администрации Сергачского муниципального района от "___"________2018 г. №________

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) тыс.руб.

2018

2019

2020

Всего

1

Проектно-изыскательские работы по газоснабжению населенных пунктов: с.Акузово, д.Зимняки, с.Старая Березовка, д.Новая Березовка, д.Каменка, д.Вязовка (29,1 км)

кап вложения

3 года

ОКС

0,000

0,000

0,000

0,000

2

Проектно-изыскательские работы по газоснабжению д.Мамешево (3,2 км)

кап вложения

1 год

ОКС

0,000

0,000

0,000

0,000

3

Проектно-изыскательские работы по газоснабжению с.Толба (2я очередь) (10,8 км)

кап вложения

1 год

ОКС

1 484,127

552,116

1 194,178

3 230,421

4

Проектно-изыскательские работы по газоснабжению с. Кошкарово (2,7 км)

кап вложения

1 год

ОКС

1 057,467

381,419

876,904

2 315,79

5

Проектно-изыскательские работы по газоснабжению пос. СЭМЗ (0,55 км)

кап вложения

1 год

ОКС

0,000

0,000

0,000

0,000

6

Проектно-изыскательские работы по газоснабжению ул.Лизы Чайкиной в г.Сергач (0,13 км)

кап вложения

1 год

ОКС

0,000

0,000

0,000

0,000

7

Строительство газопровода в населенных пунктах: с.Акузово, д.Зимняки, с.Старая Березовка, д.Новая Березовка, д.Каменка, д.Вязовка (29,1 км)

кап вложения

2 год

ОКС

0,000

0,000

0,000

0,000

8

Строительство газопровода с.Кошкарово (2,7 км)

кап вложения

1 год

ОКС

0,000

0,000

0,000

0,000

9

Строительство газопровода с.Шеменеевка (4,3 км)

кап вложения

1 год

ОКС

0,000

0,000

0,000

0,000

10

Строительство газопровода с.Луговое (2-я Очередь) (1,93 км)

кап вложения

1 год

ОКС

0,000

2 584,351

0,000

2 584,351

11

Строительство газопровода с. Мамешево (3,2 км)

кап вложения

1 год

ОКС

0,000

0,000

0,000

0,000

12

Строительство газопровода с. села Толба (2я очередь) (10,8 км)

кап вложения

1 год

ОКС

0,000

0,000

0,000

0,000

13

Строительство газопровода пос. СЭМЗ (0,55 км)

кап вложения

1 год

ОКС

0,000

0,000

0,000

0,000

14

Строительство газопровода ул.Лизы Чайкиной в г. Сергач (0,13 км)

кап вложения

1 год

ОКС

0,000

0,000

0,000

0,000

15

Строительство газопровода ул. Заречная, ул. Красные Зори, ул. Полевая в г.Сергач (5,64 км)

кап вложения

1 год

ОКС

0,000

7 418,186

0,000

7 418,186

16

Инженерная инфраструктура территории комплексной малоэтажной застройки ул.Студеная, ул.Васильковая, территория №2 в г.Сергаче Нижегородской области. Распределительный газопровод Р<0,6 MПа и низкого Р<0,003 МПа давлений

кап вложения

1 год

ОКС

0,000

7 111,179

0,000

7 111,179

17

Врезка и обрезка на наружных газопроводах. Пуск газа в наружные газопроводы г. Сергач ул.Студеная, ул.Васильковая территория №2 в г.Сергаче Нижегородской области.

кап вложения

1 год

ОКС

0,000

250,653

0,000

250,653

18

Аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание сетей газоснабжения

прочие

расходы

1 год

ОКС, КУМИ и ЖКХ

328,010

357,526

774,000

1 459,536

19

Осуществление социальных выплат на газификацию домовладений

прочие

расходы

1 год

ОКС

45,118

15,000

90,000

150,118

20

Градостроительная деятельность

прочие

расходы

1 год

ОКС

272,998

0,004

0,001

273,003

21

Врезка и обрезка на наружных газопроводах. Пуск газа в наружные газопроводы с. Луговое ул.Юбилейная, Береговая

кап вложения

1 год

ОКС

0,000

259,150

0,000

259,150

22

Тех. надзор за стр-ом газопровода с. Луговое, ул. Юбилейная. Береговая

кап вложения

1 год

ОКС

0,000

44,420

0,000

44,420

23

Проектно-изыскательские работы по строительству школы на 450 мест

кап. вложения

1 год

ОКС

0,000

0,000

0,000

0,000

24

Тех. Надзор, авт.надзор за стр-ом газопровода ул. Кр. Зори, Полевая, Заречная

кап. вложения

1 год

ОКС

0,000

0,000

0,000

0,000

25

Врезка и обрезка на наружных газопроводах. Пуск газа в наружные газопроводы ул. Кр. Зори, Полевая, Заречная

кап. вложения

1 год

ОКС

0,000

215,909

0,000

215,909

26

Проектные работы по строительству ДК на 600 мест в г. Сергач

кап. вложения

1 год

ОКС

0,000

0,000

0,000

0,000

27

Благоустройство парка Победы, расположенного в районе МБУ "ФОК в г. Сергач Нижегородской области"

прочие расходы

1 год

ОКС, ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СЕРГАЧ

4 285,715

0,000

0,000

4 285,715

28

Благоустройство территории городского сквера пос.Юбилейный в г.Сергач Сергачского муниципального района Нижегородской области

прочие расходы

1 год

ОКС, ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СЕРГАЧ

5 730,890

0,000

0,000

5 730,890

29

Проектирование водозабора, магистральных водоводов и сооружений очистки воды для хозяйственно-питьевых нужд в г. Сергач

прочие расходы

2 год

ОКС

29,568

0,000

0,000

29,568

30

Благоустройство общественных пространств

прочие расходы

3 год

ОКС,

ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СЕРГАЧ

0,000

8 875,786

8 272,808

17 148,594

31

Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция очистных сооружений канализации производительностью 4200 м3/сут. в г.Сергач

кап. вложения

2 год

ОКС

0,000

1 923,193

5 159,456

7 082,649

32

Разработка тех.плана, постановка на кадастровый учет газопровода по ул. Заречная, Красные Зори, Полевая в г. Сергаче

кап. вложения

1 год

ОКС

0,000

0,000

46,000

46,000

33

Разработка тех.плана, постановка на

кадастровый учет газопровода по ул. Студеная, Васильковая в г. Сергаче

кап. вложения

1 год

ОКС

0,000

0,000

40,000

40,000

34

Экспертиза сметной документации на проектно-изыскательские работы по объекту "Межпоселковый газопровод высокого давления д. Новая Березовка- с. Старая Березовка- д. Каменка. Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в д. Новая Березовка, д. Старая Березовка, д. Каменка Сергачского района Нижегородской области"

кап.

вложения

1 год

ОКС

0,000

0,000

61,920

61,920

35

Экспертиза сметной документации на проектно-изыскательские работы по объекту "д.Вязовка- с.Акузово. Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в с.Акузово, д Вязовка Сергачского района

кап. вложения

1 год

ОКС

0,000

0,000

61,920

61,920

36

Расчет часового расхода газа для проектирования газоснабжения с.Мамешево Сергачского муниципального района

кап. вложения

1 год

ОКС

0,000

0,000

15,000

15,000

37

Расчет часового расхода газа для проектирования газоснабжения пос.СЭМЗ в г.Сергач

кап. вложения

1 год

ОКС

0,000

0,000

15,000

15,000

38

Расчет часового расхода газа для проектирования газоснабжения с.Кузьминка ул.Центральная, ул.Заречная Сергачского муниципального района

кап. вложения

1 год

ОКС

0,000

0,000

15,000

15,000

39

Расчет часового расхода газа для проектирования газоснабжения с.Березня Сергачского муниципального района

кап. вложения

1 год

ОКС

0,000

0,000

15,000

15,000

40

Аварийно- восстановительные работы по газопроводу по ул.Заречная, ул.Красные Зори, ул.Полевая в г.Сергач

кап. вложения

1 год

ОКС

0,000

0,000

94,990

94,990

41

Проектирование газоснабжения д. Мамешево Сергачского района

кап. вложения

1 год

ОКС

0,000

0,000

1 750,000

1 750,000

42

Проектирование газоснабжения жилых домов пос. СЭМЗ в г. Сергач

кап. вложения

1 год

ОКС

0,000

0,000

985,000

985,000

43

Проектирование газоснабжения с. Березня Сергачского района

кап. вложения

1 год

ОКС

0,000

0,000

2 825,000

2 825,000

44

Проектирование газоснабжения ул. Центральная, ул. Заречная с. Кузьминка Сергачского района

кап. вложения

1 год

ОКС

0,000

0,000

1 887,000

1 877,000

45

Проектирование инженерной и дорожной инфраструктуры, планировка территории для расселения ветхого жилого фонда пос. Радужный г.Сергач

кап. вложения

1 год

ОКС

0,000

0,000

1 653,412

1 653,412

46

Проектирование водозабора, водоводов, сооружений очистки воды для хозяйственно-бытовых нужд в г. Сергач, экспертиза проекта

кап. вложения

1 год

ОКС

0,000

0,000

9 500,000

9 500,000

47

Экспертиза результатов инжинерных изысканий по объекту"Распределительные газопроводы и газопроводы вводы с.Толба(2-я очередь) Сергачского района Нижегородской области"

прочие

расходы

1 год

ОКС

0,000

0,000

136,128

136,128