Основная информация
Дата опубликования: | 01 апреля 2020г. |
Номер документа: | RU90000202000474 |
Текущая редакция: | 2 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Пермский край |
Принявший орган: | Правительство Пермского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Утратило силу постановлением Правительства Пермского края от 23.03.2021 № 161-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 апреля 2020 г. № 166-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ ГРАЖДАНАМ, ЯВЛЯВШИМСЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ МЕСТНОГО РАЗВИТИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ ДЛЯ ШАХТЕРСКИХ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ И ОСУЩЕСТВИВШИМ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ПО ДОГОВОРАМ УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ПО КОТОРЫМ ЗАСТРОЙЩИК НЕ ВЫПОЛНИЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
(в редакции постановления Правительства Пермского края от 25.11.2020 № 911-п)
В соответствии со статьей 4 Закона Пермского края от 14 декабря 2018 г. № 308-ПК «О мере государственной поддержки граждан, являвшихся участниками программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков и осуществивших приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений»
Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления жилищных субсидий гражданам, являвшимся участниками программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков и осуществившим приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений, на приобретение жилых помещений.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Пермского края (по вопросам регулирования строительства и имущественных отношений, транспортного комплекса).
Временно исполняющий обязанности
губернатора Пермского края
Д.Н. Махонин
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Пермского края
от 01.04.2020 № 166-п
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ ГРАЖДАНАМ, ЯВЛЯВШИМСЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ МЕСТНОГО РАЗВИТИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ ДЛЯ ШАХТЕРСКИХ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ И ОСУЩЕСТВИВШИМ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ПО ДОГОВОРАМ УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ПО КОТОРЫМ ЗАСТРОЙЩИК НЕ ВЫПОЛНИЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
(в редакции постановления Правительства Пермского края от 25.11.2020 № 911-п)
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует правоотношения по предоставлению жилищных субсидий гражданам, являвшимся участниками программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков и осуществившим приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений, на приобретение жилых помещений (далее – жилищная субсидия).
1.2. Право на получение жилищной субсидии имеет гражданин, осуществивший приобретение жилого помещения по договору участия в долевом строительстве в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 13 июля 2005 г. № 428 «О порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков» и принимаемых в соответствии с федеральным законодательством правовых актов городского округа «Город Кизел», по которому юридическое лицо взяло на себя обязательство по строительству и предоставлению жилых помещений, но не исполнило его (далее соответственно – гражданин – участник программы местного развития, договор участия в долевом строительстве, застройщик), и наследники гражданина – участника программы местного развития, вступившие в права наследования в соответствии с федеральным законом.
Понятие «жилое помещение» употребляется в соответствии с Законом Пермского края от 14 декабря 2018 г. № 308-ПК «О мере государственной поддержки граждан, являвшихся участниками программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков и осуществивших приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений» (далее – Закон Пермского края от 14 декабря 2018 г. № 308-ПК).
1.3. Жилищная субсидия имеет целевой характер, использование ее на цели, не предусмотренные настоящим Порядком, не допускается.
1.4. Жилищная субсидия предоставляется из бюджета Пермского края в пределах средств, предусмотренных в бюджете Пермского края.
1.5. Главным распорядителем бюджетных средств в отношении жилищных субсидий является Министерство строительства Пермского края (далее – Министерство).
II. Определение размера жилищной субсидии
2.1. Размер жилищной субсидии определяется по формуле:
С = Н x ОП,
где:
С – размер предоставляемой жилищной субсидии;
Н – средняя расчетная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по городскому округу «Город Кизел», утвержденная постановлением Правительства Пермского края об утверждении корректирующих коэффициентов по муниципальным районам (городским, муниципальным округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским, муниципальным округам) Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений, на дату подачи заявления о предоставлении жилищной субсидии;
ОП – общая площадь жилого помещения, указанная в договоре участия в долевом строительстве, заключенном между гражданином – участником программы местного развития и застройщиком.
2.2. В случае если приобретателем по договору участия в долевом строительстве выступают два и более гражданина – участника программы местного развития, размер жилищной субсидии рассчитывается на каждого гражданина – участника программы местного развития отдельно в соответствии со следующей формулой:
С = Н x ОП x Г,
где:
С – размер предоставляемой жилищной субсидии;
Н – средняя расчетная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по городскому округу «Город Кизел», утвержденная постановлением Правительства Пермского края об утверждении корректирующих коэффициентов по муниципальным районам (городским, муниципальным округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским, муниципальным округам) Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений, на дату подачи заявления о предоставлении жилищной субсидии;
ОП – общая площадь жилого помещения, указанная в договоре участия в долевом строительстве, заключенном между гражданином – участником программы местного развития и застройщиком;
Г – доля гражданина – участника программы местного развития в праве на жилое помещение, указанное в договоре участия в долевом строительстве.
2.3. Доля гражданина – участника программы местного развития в праве на жилое помещение, указанное в договоре участия в долевом строительстве, определяется в соответствии с условиями договора участия в долевом строительстве, предметом которого являлось приобретение жилого помещения в многоквартирном доме.
В случае если в указанном договоре участия в долевом строительстве не указана доля гражданина – участника программы местного развития в праве на жилое помещение, указанное в договоре участия в долевом строительстве, то указанная доля рассчитывается по следующей формуле:
где:
Г – доля гражданина – участника программы местного развития в праве на жилое помещение, указанное в договоре участия в долевом строительстве;
Л – количество граждан – участников программы местного развития, выступающих по договору участия в долевом строительстве приобретателями жилого помещения.
III. Использование жилищной субсидии
3.1. Жилищная субсидия предоставляется на приобретение жилого помещения (квартиры, комнаты, жилого дома), жилых помещений (двух и более квартир, комнат, жилых домов) в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию, или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по действующим ипотечным кредитам или займам, предоставленным для приобретения жилого(-ых) помещения(-ий) или жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным кредитам или займам по договорам, заключенным после заключения договора участия в долевом строительстве, но не позднее 01 января 2019 года (далее – погашение действующего ипотечного кредита).
В случае приобретения жилого дома, имеющего надворные постройки и земельный участок, за счет жилищной субсидии оплачиваются приобретаемый жилой дом с учетом надворных построек (если по данным технического паспорта они составляют единое целое с домом) и земельный участок, расположенный под домом.
В случае приобретения двух и более квартир, комнат, жилых домов требуется письменное согласие от всех членов семьи гражданина – участника программы местного развития, в котором указываются адреса и площадь приобретаемых жилых помещений, а также определяется, какое жилое помещение за кем из членов семьи закрепляется, с указанием доли в праве собственности на приобретаемое жилое помещение.
3.2. Жилищная субсидия используется для полной или частичной оплаты стоимости жилого помещения, приобретаемого гражданином – участником программы местного развития, или для погашения действующего ипотечного кредита.
3.3. Если гражданину – участнику программы местного развития требуются дополнительные средства (сверх предоставленной жилищной субсидии) для оплаты приобретаемого жилого помещения, то он использует на эти цели собственные и (или) заемные средства.
3.4. Размер жилищной субсидии подлежит уменьшению до стоимости приобретаемого жилого помещения в случае приобретения гражданином – участником программы местного развития жилого помещения меньшей стоимости по сравнению с установленным размером жилищной субсидии.
3.5. В случае использования жилищной субсидии для погашения действующего ипотечного кредита размер жилищной субсидии не может быть больше суммы остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным кредитом.
3.6. Приобретаемое жилое помещение должно соответствовать одновременно следующим условиям:
3.6.1. находиться на территории Пермского края;
3.6.2. находиться в многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию, или в жилом доме, сведения о котором содержатся в государственном кадастре недвижимости;
3.6.3. соответствовать требованиям, установленным Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47;
3.6.4. быть благоустроенным применительно к условиям населенного пункта, на территории которого планируется приобретение жилого помещения;
3.6.5. соответствовать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
3.7. Гражданин – участник программы местного развития самостоятельно осуществляет поиск подходящего жилого помещения, соответствующего условиям, указанным в пунктах 3.6.1 – 3.6.5 настоящего Порядка.
3.8. Жилищная субсидия не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).
IV. Предоставление и расходование жилищной субсидии
4.1. Для получения жилищной субсидии гражданину – участнику программы местного развития необходимо лично или через представителя представить в государственное казенное учреждение Пермского края, определенное Министерством, осуществляющее деятельность по реализации настоящего Порядка (далее – Учреждение), следующие документы:
4.1.1. заявление гражданина – участника программы местного развития на предоставление жилищной субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – заявление о предоставлении жилищной субсидии);
4.1.2. в случае изменения фамилии, имени, отчества гражданина – участника программы местного развития или члена его семьи, указанного в договоре участия в долевом строительстве, представляется документ, подтверждающий изменения фамилии, имени, отчества гражданина – участника программы местного развития или члена его семьи, указанного в договоре участия в долевом строительстве;
4.1.3. документ, подтверждающий наличие регистрации гражданина – участника программы местного развития по месту жительства на территории Пермского края;
4.1.4. копии документов, удостоверяющих личности граждан – участников программы местного развития, указанных в договоре участия в долевом строительстве;
4.1.5. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования гражданина – участника программы местного развития и членов его семьи, указанных в договоре участия в долевом строительстве;
4.1.6. копию договора участия в долевом строительстве;
4.1.7. копию договора на предоставление социальной выплаты для приобретения жилья за счет средств, предусмотренных на реализацию программы местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков, гражданину – участнику программы местного развития, подлежащему переселению из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности (далее – договор на предоставление социальной выплаты), или письма администрации городского округа «Город Кизел», подтверждающего перечисление на счет застройщика в целях приобретения жилого помещения по договору участия в долевом строительстве денежной суммы социальной выплаты, предоставленной гражданину – участнику программы местного развития по договору на предоставление социальной выплаты;
4.1.8. в случае если гражданином – участником программы местного развития заключался договор с обществом с ограниченной ответственностью «БиС Монтаж» (далее – ООО «БиС Монтаж») или обществом с ограниченной ответственностью «Технострой» (далее – ООО «Технострой»), то предоставляется договор цессии (уступки прав требования) по договору участия в долевом строительстве, заключенный между гражданином – участником программы местного развития и администрацией городского округа «Город Кизел» в отношении объектов, застройщиком которых являлось ООО «БиС Монтаж» или ООО «Технострой»;
4.1.9. в случае если требования гражданина – участника программы местного развития включены в реестр требований кредиторов, то представляется определение Арбитражного суда Пермского края о включении в реестр требований кредиторов требования гражданина – участника программы местного развития по договору участия в долевом строительстве или требования, основанного на договоре участия в долевом строительстве.
4.2. В случае использования жилищной субсидии для погашения действующего ипотечного кредита гражданин – участник программы местного развития дополнительно представляет в Учреждение следующие документы:
4.2.1. копию договора банковского (ссудного, специального) счета;
4.2.2. копию кредитного договора (договора займа);
4.2.3. копию договора купли-продажи жилого помещения;
4.2.4. копию заявления о досрочном погашении кредита с указанием реквизитов банковского (ссудного, специального) счета для зачисления денежных средств;
4.2.5. справку кредитной организации о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом) с указанием реквизитов банковского (ссудного, специального) счета для досрочного погашения кредита (займа);
4.2.6. копию документа, подтверждающего регистрацию прав собственности граждан – участников программы местного развития, указанных в договоре участия в долевом строительстве, на жилое помещение, приобретенное с привлечением средств действующего ипотечного кредита.
4.3. В случае подачи документов представителем гражданина – участника программы местного развития полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью, оформленной надлежащим образом.
4.4. Копии документов, указанных в пунктах 4.2.1 – 4.2.4, 4.2.6 настоящего Порядка, представляются в Учреждение с одновременным предъявлением оригиналов для заверения копий сотрудниками Учреждения.
4.5. Поступившие в Учреждение заявление о предоставлении жилищной субсидии и документы, указанные в пунктах 4.1.2 – 4.1.9, 4.2.1 – 4.2.6 настоящего Порядка, в день их поступления регистрируются в журнале регистрации заявлений с указанием регистрационного номера заявления о предоставлении жилищной субсидии, даты его поступления.
При приеме документов гражданину – участнику программы местного развития выдается расписка о принятии документов по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
4.6. В течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении жилищной субсидии Учреждение осуществляет рассмотрение указанного заявления и прилагаемых к нему документов и принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) гражданину – участнику программы местного развития жилищной субсидии из бюджета Пермского края на приобретение жилого помещения или погашение действующего ипотечного кредита, оформляемое в письменном виде. В случае принятия решения об отказе в предоставлении жилищной субсидии в решении указываются причины отказа.
4.7. Основанием принятия решения о предоставлении жилищной субсидии является соблюдение одновременно следующих условий:
4.7.1. соответствие гражданина – участника программы местного развития условиям, указанным в статье 3 Закона Пермского края от 14 декабря 2018 г. № 308-ПК;
4.7.2. предоставление документов, указанных в пунктах 4.1.1 – 4.1.9 настоящего Порядка;
4.7.3. в случае использования жилищной субсидии для погашения действующего ипотечного кредита предоставление документов, указанных в пунктах 4.1.1 – 4.1.9, 4.2.1 – 4.2.6 настоящего Порядка.
4.8. Решение об отказе в предоставлении жилищной субсидии принимается в следующих случаях:
4.8.1. заявление о предоставлении жилищной субсидии подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявления;
4.8.2. несоответствие гражданина – участника программы местного развития условиям, указанным в статье 3 Закона Пермского края от 14 декабря 2018 г. № 308-ПК;
4.8.3. непредоставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пунктах 4.1.1 – 4.1.9 настоящего Порядка;
4.8.4. в случае использования жилищной субсидии для погашения действующего ипотечного кредита непредоставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пунктах 4.1.1 – 4.1.9, 4.2.1 – 4.2.6 настоящего Порядка;
4.8.5. предоставление документов, содержащих заведомо ложные или недостоверные сведения;
4.8.6. несоблюдение требований пункта 4.4 настоящего Порядка.
4.9. Принятие решения об отказе в предоставлении жилищной субсидии не препятствует повторному обращению гражданина – участника программы местного развития в случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения об отказе в предоставлении жилищной субсидии в соответствии с пунктами 4.8.1 – 4.8.6 настоящего Порядка.
Повторно поданные заявления о предоставлении жилищной субсидии и прилагаемые к ним документы рассматриваются в порядке, аналогичном порядку рассмотрения заявлений о предоставлении жилищной субсидии, поданных впервые.
4.10. Учреждение направляет гражданину – участнику программы местного развития посредством почтовой связи по адресу места жительства или вручает лично уведомление о предоставлении (отказе в предоставлении) гражданину – участнику программы местного развития жилищной субсидии из бюджета Пермского края на приобретение жилого помещения или погашение действующего ипотечного кредита по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) жилищной субсидии.
4.11. Учреждение в течение 20 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении жилищной субсидии заключает с гражданином – участником программы местного развития соглашение о предоставлении жилищной субсидии по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку (далее – Соглашение), в случае предоставления жилищной субсидии на погашение действующего ипотечного кредита заключает с гражданином – участником программы местного развития и кредитной организацией соглашение о зачете жилищной субсидии на погашение действующего ипотечного кредита по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку (далее – Соглашение о зачете).
4.12. В течение 2 месяцев со дня заключения Соглашения, но не позднее 18 декабря текущего года гражданин – участник программы местного развития обязан предоставить в Учреждение проект договора купли-продажи жилого помещения, в котором должен быть указан кадастровый номер приобретаемого жилого помещения. При нарушении гражданином – участником программы местного развития срока представления проекта договора купли-продажи жилого помещения в Учреждение жилищная субсидия ему не предоставляется.
(в редакции постановления Правительства Пермского края от 25.11.2020 № 911-п)
4.13. В случае если стоимость жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения превышает размер жилищной субсидии, указанной в Соглашении, в договоре купли-продажи жилого помещения должны быть определены порядок и источник уплаты суммы, превышающей размер жилищной субсидии.
4.14. Обязательным условием для перечисления жилищной субсидии на расчетный счет продавца является наличие в договоре купли-продажи жилого помещения записи о том, что оплата стоимости жилого помещения осуществляется в том числе за счет жилищной субсидии в рамках реализации Закона Пермского края от 14 декабря 2018 г. № 308-ПК.
4.15. Учреждение в течение 7 рабочих дней со дня подачи гражданином – участником программы местного развития проекта договора купли-продажи жилого помещения самостоятельно запрашивает выписку из Единого государственного реестра недвижимости на приобретаемое жилое помещение.
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости запрашивается в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии.
4.16. Учреждение в течение 14 рабочих дней со дня представления гражданином – участником программы местного развития проекта договора купли-продажи жилого помещения осуществляет его проверку на соответствие требованиям настоящего Порядка и принимает решение о согласовании указанного проекта договора купли-продажи жилого помещения или о возврате проекта договора купли-продажи жилого помещения.
4.17. В случае если приобретаемое гражданином – участником программы местного развития жилое помещение, сведения о котором содержатся в проекте представленного в Учреждение договора купли-продажи жилого помещения, соответствует требованиям пунктов 3.6.1 – 3.6.5 настоящего Порядка, Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о согласовании проекта договора купли-продажи жилого помещения направляет в адрес гражданина – участника программы местного развития письменное уведомление о согласовании проекта договора купли-продажи жилого помещения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.
В случае если приобретаемое гражданином – участником программы местного развития жилое помещение, сведения о котором содержатся в проекте представленного в Учреждение договора купли-продажи жилого помещения, не соответствует требованиям пунктов 3.6.1 – 3.6.5 настоящего Порядка, проект договора купли-продажи жилого помещения подлежит возврату.
В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о возврате договора купли-продажи жилого помещения Учреждение направляет в адрес гражданина – участника программы местного развития уведомление о возврате проекта договора купли-продажи жилого помещения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку с указанием причины возврата.
Гражданин – участник программы местного развития вправе повторно представить проект договора купли-продажи жилого помещения в Учреждение после устранения причин возврата в сроки, предусмотренные пунктом 4.12 настоящего Порядка.
4.18. Гражданин – участник программы местного развития в течение 15 рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи жилого помещения представляет в Учреждение следующие документы:
4.18.1. копию подписанного гражданином – участником программы местного развития и продавцом договора купли-продажи жилого помещения;
4.18.2. копию документа, подтверждающего внесение гражданином – участником программы местного развития собственных и (или) заемных средств на счет продавца в случае, если стоимость жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения превышает размер жилищной субсидии, указанной в Соглашении;
4.18.3. копию документа, подтверждающего регистрацию прав собственности граждан – участников программы местного развития, указанных в договоре участия в долевом строительстве, на жилое помещение, приобретенное с привлечением средств жилищной субсидии.
4.19. Копии документов, указанных в пунктах 4.18.1 – 4.18.3 настоящего Порядка, представляются гражданином – участником программы местного развития в Учреждение с одновременным предъявлением оригиналов для заверения копий сотрудниками Учреждения.
4.20. Учреждение осуществляет перечисление жилищной субсидии на расчетный счет продавца в соответствии с договором купли-продажи жилого помещения, заключенным между гражданином – участником программы местного развития и продавцом, в течение 30 календарных дней со дня представления гражданином – участником программы местного развития в Учреждение документов, указанных в пунктах 4.18.1 – 4.18.3, 4.19 настоящего Порядка.
Для перечисления жилищной субсидии Учреждение представляет заявку на перечисление субсидии в Министерство финансов Пермского края с приложением справки по форме, утвержденной Учреждением.
4.21. В случае предоставления жилищной субсидии на погашение действующего ипотечного кредита перечисление жилищной субсидии производится на банковский (ссудный, специальный) счет кредитной организации в соответствии с кредитным договором, заключенным между гражданином – участником программы местного развития и кредитной организацией, в течение 30 календарных дней со дня подписания Соглашения о зачете.
Для перечисления жилищной субсидии Учреждение представляет заявку на перечисление субсидии в Министерство финансов Пермского края с приложением справки по форме, утвержденной Учреждением.
4.22. Жилищная субсидия предоставляется наследникам гражданина – участника программы местного развития при наличии свидетельства о праве на наследство.
(в редакции постановления Правительства Пермского края от 25.11.2020 № 911-п)
4.23. С документами, указанными в пунктах 4.1.1 – 4.1.9, 4.2.1 – 4.2.6 настоящего Порядка, наследнику необходимо представить в Учреждение свидетельство о праве на наследство.
(в редакции постановления Правительства Пермского края от 25.11.2020 № 911-п)
4.24. Предоставление жилищной субсидии наследнику производится в порядке, аналогичном порядку предоставления жилищной субсидии гражданину – участнику программы местного развития.
4.25. Гражданин – участник программы местного развития оформляет приобретаемое жилое помещение в общую долевую собственность всех членов семьи, указанных в договоре участия в долевом строительстве.
В случае использования жилищной субсидии на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту или оплату основного долга и (или) процентов по действующему ипотечному кредиту допускается государственная регистрация прав собственности на приобретаемое жилое помещение в собственность одного гражданина – участника программы местного развития или совместную, долевую собственность граждан – участников программы местного развития с последующим переоформлением приобретенного с помощью жилищной субсидии жилого помещения в общую собственность всех граждан – участников программы местного развития, указанных в договоре участия в долевом строительстве, в течение 3 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.
V. Уступка прав требования по договору участия в долевом строительстве жилого помещения, уступка прав требования по включению в реестр требований кредиторов
5.1. Гражданин – участник программы местного развития производит передачу прав требования по договору участия в долевом строительстве жилого помещения или уступку прав требования по включению в реестр требований кредиторов, предусмотренный Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – реестр требований кредиторов), администрации городского округа «Город Кизел».
5.2. Гражданин – участник программы местного развития в срок до 01 декабря 2020 года заключает с администрацией городского округа «Город Кизел» договор уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве, заключенному с ООО «БисМонтаж» или ООО «Технострой», а в случае заключения договора участия в долевом строительстве с ООО «Технострой» также заключает договор уступки прав требования по включению в реестр требований кредиторов ООО «Технострой».
Формы договоров уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве и уступки прав требования по включению в реестр требований кредиторов утверждаются приказом Министерства.
5.3. Обязательным условием договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве, договора уступки прав требования по включению в реестр требований кредиторов является указание на то, что заключение договора является условием предоставления гражданину – участнику программы местного развития жилищной субсидии в рамках реализации Закона Пермского края от 14 декабря 2018 г. № 308-ПК.
5.4. В случае если гражданин – участник программы местного развития включен в реестр требований кредиторов на основании договора участия в долевом строительстве жилого помещения, гражданин – участник программы местного развития предоставляет администрации городского округа «Город Кизел» согласие на замену первоначального кредитора (себя) на администрацию городского округа «Город Кизел» в порядке процессуального правопреемства, оформленное в Арбитражном суде Пермского края в отношении дела о банкротстве застройщика.
VI. Контроль жилищной субсидии
6.1. Учреждение ежемесячно, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство отчет об использовании жилищной субсидии, предоставляемой гражданам – участникам программы местного развития из бюджета Пермского края на приобретение жилого помещения, по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку.
6.2. Министерство ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство финансов Пермского края отчет об использовании жилищной субсидии, предоставляемой гражданам – участникам программы местного развития из бюджета Пермского края на приобретение жилого помещения, по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку.
6.3. Контроль за целевым использованием жилищной субсидии, соблюдением требований и условий ее предоставления, установленных настоящим Порядком, Соглашением и Соглашением о зачете, осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.
Приложение 1
к Порядку предоставления жилищных субсидий гражданам, являвшимся участниками программы местного развития
и обеспечения занятости
для шахтерских городов
и поселков и осуществившим приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат
по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений, на приобретение жилых помещений
ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ
ГРАЖДАНИНА – УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ МЕСТНОГО РАЗВИТИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОЙ СУБСИДИИ
Я, ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения, паспортные данные)
зарегистрированный(-ая) по адресу:____________________________________,
проживающий(-ая) по адресу:_________________________________________,
(населенный пункт, улица, № дома, № жилого помещения)
действующий(-ая) за себя и от имени своих несовершеннолетних детей:
1.
(ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении / паспортные данные)
2.
(ФИО, дата рождения свидетельство о рождении / паспортные данные)
и граждане – участники программы местного развития, указанные в договоре долевого участия в строительстве от ____________ № ___________:
1.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
(ФИО, дата рождения, паспортные данные)
2._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения, паспортные данные)
3.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения, паспортные данные)
просим предоставить жилищную субсидию на приобретение жилого помещения.
С Порядком предоставления жилищных субсидий гражданам, являвшимся участниками программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков и осуществившим приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений, на приобретение жилых помещений ознакомлен(-ы), с условиями предоставления жилищной субсидии согласен (согласны).
__________________________/______________/ «____» __________ 20___ г.
(подпись, ФИО гражданина – участника программы местного развития или его представителя)
_________________________________/__________________/ «____» ___________ 20___ г.
(подпись, ФИО гражданина – участника программы местного развития или его представителя)
__________________________/______________/ «____» ___________ 20___ г.
(подпись, ФИО гражданина – участника программы местного развития или его представителя)
___________________________/______________/ «____» __________ 20___ г.
(подпись, ФИО гражданина – участника программы местного развития или его представителя)
К заявлению приложены следующие документы, подтверждающие право на получение жилищной субсидии:
1. _______________________________________________ на ____ л. в 1 экз.
2. _______________________________________________ на ____ л. в 1 экз.
3. _______________________________________________ на ____ л. в 1 экз.
Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) жилищной субсидии прошу:
выдать на руки в учреждении после предварительного уведомления
о готовности посредством телефонной связи: _____________________
отправить почтой по адресу:____________________________________
Уведомлен(-ы) о том, что предоставление недостоверных или заведомо ложных сведений влечет принятие решения об отказе в предоставлении жилищной субсидии для приобретения жилого помещения.
__________________________/______________/ «____» __________ 20____ г.
(подпись, ФИО гражданина – участника программы местного развития или его представителя)
__________________________/______________/ «____» __________ 20____ г.
(подпись, ФИО гражданина – участника программы местного развития или его представителя)
__________________________/______________/ «____» __________ 20____ г.
(подпись, ФИО гражданина – участника программы местного развития или его представителя)
__________________________/______________/ «____» __________ 20____ г.
(подпись, ФИО гражданина – участника программы местного развития или его представителя)
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю (даем) согласие на обработку моих (наших) персональных данных. Уведомлен(-ы) и понимаю(-ем), что под обработкой персональных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
__________________________/______________/ «____» __________ 20____ г.
(подпись, ФИО гражданина – участника программы местного развития или его представителя)
__________________________/______________/ «____» __________ 20____ г.
(подпись, ФИО гражданина – участника программы местного развития или его представителя)
__________________________/______________/ «____» __________ 20____ г.
(подпись, ФИО гражданина – участника программы местного развития или его представителя)
__________________________/______________/ «____» __________ 20____ г.
(подпись, ФИО гражданина – участника программы местного развития или его представителя)
Контактный телефон: ________________________/______________________
(телефон) (ФИО гражданина)
Заявление принято, подпись граждан (гражданина) заверяю.
_______________________________/______________/ ______________________
(должность, ФИО, подпись должностного лица, принявшего заявление)
«____» ____________ 20____ г.
Приложение 2
к Порядку предоставления жилищных субсидий гражданам, являвшимся участниками программы местного развития
и обеспечения занятости
для шахтерских городов
и поселков и осуществившим приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат
по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений, на приобретение жилых помещений
ФОРМА
РАСПИСКА
О ПРИНЯТИИ ДОКУМЕНТОВ
Настоящим подтверждается, что «__» ________ 20__ года от гр. _______________________________________________________________
____________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения, паспортные данные)
паспорт: серия __________№__________выдан____________________________
____________________________________________________________________,
приняты следующие документы на предоставление жилищной субсидии из бюджета Пермского края:
№
п/п
Наименование
Количество листов
Примечание
1
2
3
4
Гражданину разъяснено, что при условии непредставления или представления не в полном объеме, а равно представления заведомо ложных и (или) недостоверных документов, предусмотренных Порядком предоставления жилищных субсидий гражданам, являвшимся участниками программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков и осуществившим приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений, на приобретение жилых помещений, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от «__» _______ 20__ г. № __, гражданину будет отказано в предоставлении жилищной субсидии из бюджета Пермского края.
Должностное лицо учреждения: ____________ «____» ________ 20__ г.
Расписку получил(-а): _______________ «____» ________ 20__ г.
Приложение 3
к Порядку предоставления жилищных субсидий гражданам, являвшимся участниками программы местного развития
и обеспечения занятости
для шахтерских городов
и поселков и осуществившим приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат
по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений, на приобретение жилых помещений
ФОРМА
Кому ___________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Куда ____________________________
_________________________________
(почтовый индекс и адрес гражданина согласно заявлению)
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ (ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ) ГРАЖДАНИНУ – УЧАСТНИКУ ПРОГРАММЫ МЕСТНОГО РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОЙ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ИЛИ ПОГАШЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА
____________________________________________________________________
(наименование учреждения)
по результатам рассмотрения представленного гражданином _____________
____________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения, паспортные данные гражданина)
заявления о предоставлении гражданину – участнику программы местного развития жилищной субсидии из бюджета Пермского края на приобретение жилого помещения или погашение действующего ипотечного кредита в соответствии постановлением Правительства Пермского края от «__» ______ 20 __ г. № ___ «Об утверждении Порядка предоставления жилищных субсидий гражданам, являвшимся участниками программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков и осуществившим приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений, на приобретение жилых помещений» принято решение о предоставлении (отказе в предоставлении) гражданину ___________________
____________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения, паспортные данные гражданина)
жилищной субсидии из бюджета Пермского края на приобретение жилого помещения или погашение действующего ипотечного кредита в соответствии с пунктами 4.8.1 – 4.8.5 Порядка предоставления жилищных субсидий гражданам, являвшимся участниками программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков и осуществившим приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений, на приобретение жилых помещений, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от «____» ___________________ 20 ____ г. № ________________, в связи с _________________________________________________________________.
(основание отказа в предоставлении субсидии)
___________________________________ __________ __________________
(должность лица, подписавшего уведомление) (подпись) (ФИО)
Приложение 4
к Порядку предоставления жилищных субсидий гражданам, являвшимся участниками программы местного развития
и обеспечения занятости
для шахтерских городов
и поселков и осуществившим приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат
по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений, на приобретение жилых помещений
ФОРМА
(в редакции постановления Правительства Пермского края от 25.11.2020 № 911-п)
СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛИЩНОЙ СУБСИДИИ
г. _____________ «___» ____________ 20__ г.
Настоящее соглашение заключено между ___________________________
в лице __________________________________________________________, действующего на основании __________________________________________
_____________________, именуемого в дальнейшем «Учреждение», с одной стороны и гражданином _____________________________________________
____________________________________________________________________,
(ФИО гражданина)
паспорт: серия ___________________, номер __________________________,
выдан ______________________________________________________________,
дата выдачи __________________________________________________, проживающим по адресу: _____________________________________________,
(населенный пункт, улица, № дома, № жилого помещения)
совместно с которым постоянно проживают несовершеннолетние граждане – участники программы местного развития, указанные в договоре участия в долевом строительстве от _____________ № ___________ (далее – Договор ДУ):
№ п/п
ФИО
Дата рождения
Паспортные данные (свидетельство о рождении)
1
2
3
4
в дальнейшем именуемый «Гражданин», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны».
I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Гражданину жилищной субсидии с целью приобретения жилого помещения в соответствии с Порядком предоставления жилищных субсидий гражданам, являвшимся участниками программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков и осуществившим приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений, на приобретение жилых помещений, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от ________ № _______ (далее – Порядок).
1.2. Гражданину предоставляется жилищная субсидия в размере _________________________ (_____________) рублей ______________ копеек.
1.3. Жилищная субсидия предоставляется Гражданину путем ее перечисления на банковский счет продавца в соответствии с договором купли-продажи жилого помещения, заключенным между Гражданином и продавцом.
1.4. При нарушении Гражданином сроков представления в Учреждение проекта договора купли-продажи жилого помещения, указанного в пункте 4.12 Порядка, жилищная субсидия Гражданину не предоставляется.
1.5. Размер жилищной субсидии подлежит уменьшению до стоимости приобретаемого жилого помещения в случае приобретения Гражданином жилого помещения стоимостью меньше, чем размер жилищной субсидии, указанный в пункте 1.2 настоящего Соглашения.
II. Обязательства Сторон
2.1. Учреждение вправе:
2.1.1. осуществлять проверку предоставляемых Гражданином документов;
2.1.2. в целях проверки предоставленных Гражданином сведений обращаться с запросами в компетентные органы власти о представлении соответствующих документов и материалов;
2.1.3. в случае установления признаков несоответствия заявленной стоимости приобретаемого жилого помещения его действительной стоимости Учреждение имеет право отказаться от дальнейшего исполнения условий настоящего Соглашения и передать материалы дела для проверки в правоохранительные органы.
2.2. Гражданин вправе за счет предоставленной жилищной субсидии приобрести у любых физических и юридических лиц жилое помещение (квартиру, комнату, индивидуальный жилой дом) в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию, отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенное применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания. Жилое помещение приобретается Гражданином по рыночной стоимости, существующей в населенном пункте, на территории которого данное жилое помещение приобретается.
2.3. Учреждение обязано:
2.3.1. предоставить Гражданину жилищную субсидию в размере, указанном в пункте 1.2 настоящего Соглашения, с учетом пункта 1.5 настоящего Соглашения;
2.3.2. осуществить перечисление жилищной субсидии на расчетный счет продавца в соответствии с договором купли-продажи жилого помещения, заключенным между Гражданином и продавцом, в течение 30 календарных дней со дня предоставления Гражданином в Учреждение документов, указанных в пунктах 4.18.1 – 4.18.3, 4.19 Порядка.
2.4. Гражданин обязан:
2.4.1. осуществить поиск жилого помещения, соответствующего условиям, указанным в пунктах 3.6.1 – 3.6.5 Порядка;
2.4.2. проверить наличие у продавца права собственности на продаваемое жилое помещение;
2.4.3. предоставить в Учреждение проект договора купли-продажи жилого помещения в течение 2 месяцев со дня заключения настоящего Соглашения, но не позднее 18 декабря текущего года;
(в редакции постановления Правительства Пермского края от 25.11.2020 № 911-п)
2.4.4. оформить приобретаемое жилое помещение в общую долевую собственность всех членов семьи, указанных в Договоре ДУ, или в собственность одного гражданина – участника программы местного развития.
В случае использования жилищной субсидии на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту или оплату основного долга и (или) процентов по действующему ипотечному кредиту допускается государственная регистрация прав собственности на приобретаемое жилое помещение в собственность одного гражданина – участника программы местного развития или совместную, долевую собственность граждан – участников программы местного развития с последующим переоформлением приобретенного с помощью жилищной субсидии жилого помещения в общую собственность всех граждан – участников программы местного развития, указанных в договоре ДУ, в течение 3 месяцев после снятия обременения с жилого помещения;
2.4.5. в случае если стоимость жилого помещения по договору купли-продажи превышает размер жилищной субсидии, указанной в пункте 1.2 настоящего Соглашения, оплатить сумму, превышающую размер жилищной субсидии.
III. Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
IV. Прочие условия
4.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения обязательств Сторонами.
4.3. Все споры и (или) разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
4.4. Не урегулированные Сторонами споры и (или) разногласия разрешаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
V. Адреса и реквизиты Сторон
Учреждение:
_______________________________
Гражданин:
_______________________________
Юридический / почтовый адрес:
_______________________________
ИНН __________________________
КПП __________________________
Плательщик: _______________________________
Расчетный счет: _______________________________
Банк Отделение Пермь, г. Пермь
БИК ___________________________
ОКПО _________________________
ОГРН _________________________
Адрес места регистрации:
_______________________________
_____________________________
Паспорт: _______________________________
_______________________________
_______________________________
______________/________________/ _______________/_______________/
(ФИО) (подпись) (ФИО) (подпись)
«____» ______________ 20___ г. «____» ______________ 20___ г.
М.П.
Приложение 5
к Порядку предоставления жилищных субсидий гражданам, являвшимся участниками программы местного развития
и обеспечения занятости
для шахтерских городов
и поселков и осуществившим приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат
по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений, на приобретение жилых помещений
ФОРМА
СОГЛАШЕНИЕ О ЗАЧЕТЕ
ЖИЛИЩНОЙ СУБСИДИИ НА ПОГАШЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА
г. _____________ «___» ____________ 20__ г.
Настоящее Соглашение заключено между _______________________ в лице ______________________________________________________________, действующего на основании ________________________________________, именуемого в дальнейшем «Учреждение», с одной стороны, кредитной организацией _____________________________________________________
в лице ______________________________________________, действующего на основании _______________________________________, именуемого в дальнейшем «Кредитная организация», с другой стороны и гражданином ________________________________________________________________,
(ФИО гражданина)
паспорт: серия ____________________ номер __________________________, выдан_______________________________________________________________,
дата выдачи _______________________________________, проживающим по адресу:___________________________________________________________,
(населенный пункт, улица, № дома, № жилого помещения)
совместно с которым постоянно проживают несовершеннолетние граждане – участники программ местного развития, указанные в договоре участия в долевом строительстве от «___» ___________ 20__ г. №____________ (далее – Договор ДУ):
№ п/п
ФИО
Дата рождения
Паспортные данные (свидетельство
о рождении)
1
2
3
4
в дальнейшем именуемый «Гражданин», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны».
I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Гражданину жилищной субсидии на погашение основной суммы долга и уплату процентов по действующим ипотечным кредитам или займам, предоставленным для приобретения жилого(-ых) помещения(-ий) или жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным кредитам или займам по договорам, заключенным после заключения договора участия в долевом строительстве, но не позднее 01 января 2019 года (далее – погашение действующего ипотечного кредита), в соответствии с Порядком предоставления жилищных субсидий гражданам, являвшимся участниками программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков и осуществившим приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений, на приобретение жилых помещений, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от ____________№ ________ (далее – Порядок).
1.2. Гражданину предоставляется жилищная субсидия в размере ___________ (_____________) рублей _________ копеек.
1.3. Жилищная субсидия предоставляется Гражданину путем ее перечисления на ссудный (специальный) счет Кредитной организации в соответствии с кредитным договором, заключенным между Гражданином и Кредитной организацией.
1.4. Размер жилищной субсидии подлежит уменьшению до размера, указанного в справке Кредитной организации о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом) с указанием реквизитов банковского (ссудного, специального) счета для досрочного погашения кредита (займа).
II. Обязательства Сторон
2.1. Учреждение вправе:
2.1.1. осуществлять проверку представляемых Гражданином документов;
2.1.2. в целях проверки представленных Гражданином сведений обращаться с запросами в компетентные органы власти о представлении соответствующих документов и материалов;
2.1.3. в случае установления признаков несоответствия заявленной стоимости приобретаемого жилого помещения его действительной стоимости Учреждение имеет право отказаться от дальнейшего исполнения условий настоящего Соглашения и передать материалы дела для проверки в правоохранительные органы.
2.2. Учреждение обязано:
2.2.1. предоставить Гражданину жилищную субсидию в размере ___________ (_____________) рублей _________ копеек;
2.2.2. осуществить перечисление жилищной субсидии на ссудный счет Кредитной организации в соответствии с кредитным договором, заключенным между Гражданином и Кредитной организацией, в течение 30 календарных дней со дня подписания настоящего Соглашения.
2.3. Гражданин обязан использовать жилищную субсидию на цели, определенные в Порядке.
2.4. Кредитная организация обязана произвести зачет перечисленной жилищной субсидии в счет погашения действующего ипотечного кредита Гражданина.
III. Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
IV. Прочие условия
4.1. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения обязательств Сторонами.
4.3. Все споры и (или) разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
4.4. Не урегулированные Сторонами споры и (или) разногласия разрешаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
V. Адреса и реквизиты Сторон
Учреждение:
Юридический / почтовый адрес:
ИНН
КПП
Банковские реквизиты:
р/сч.
Наименование банка:
БИК:
ОКТМО:
Лицевой счет:
КБК
_______________/__________/
(ФИО) (подпись)
«___» _____________ ______ г.
М.П.
Кредитная организация:
Юридический / почтовый адрес:
ИНН
КПП
Банковские реквизиты:
р/сч.
Наименование банка:
БИК:
ОКТМО:
Лицевой счет:
КБК
_______________/__________/
(ФИО) (подпись)
«___» _____________ ______ г.
М.П.
Гражданин:
Адрес места регистрации:
____________________________
Паспортные данные:
Серия_______ № _____________
Выдан:______________________
Дата выдачи: ________________
_______________/__________/
(ФИО) (подпись)
«___» _____________ ______ г.
Приложение 6
к Порядку предоставления жилищных субсидий гражданам, являвшимся участниками программы местного развития
и обеспечения занятости
для шахтерских городов
и поселков и осуществившим приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат
по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений, на приобретение жилых помещений
ФОРМА
Кому ___________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Куда ____________________________
_________________________________
(почтовый индекс и адрес гражданина согласно заявлению)
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВОЗВРАТЕ (СОГЛАСОВАНИИ) ПРОЕКТА ДОГОВОРА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
_________________________________________________________ ___________
(наименование учреждения)
по результатам рассмотрения представленного гражданином ______________
____________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения, паспортные данные гражданина)
проекта договора-купли продажи на приобретение жилого помещения в соответствии с Порядком предоставления жилищных субсидий гражданам, являвшимся участниками программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков и осуществившим приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений, на приобретение жилых помещений, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от «____» ____________ 20___ г. № ______________________, принято решение о возврате (согласовании) договора-купли продажи гражданину _____________________
__________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения, паспортные данные гражданина)
в связи с___________________________________________________________.
(основание отказа в предоставлении субсидии)
_________________________________ ___________ _________________
(должность лица, подписавшего уведомление) (подпись) (ФИО)
Приложение 7
к Порядку предоставления жилищных субсидий гражданам, являвшимся участниками программы местного развития
и обеспечения занятости
для шахтерских городов
и поселков и осуществившим приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат
по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений, на приобретение жилых помещений
ФОРМА
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЖИЛИЩНОЙ СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ГРАЖДАНАМ — УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ МЕСТНОГО РАЗВИТИЯ ИЗ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ЗА _______________ 20__ ГОДА
№
п/п
Сумма субсидии, предусмотренная законом
о бюджете Пермского края, тыс. рублей
Количество
граждан – участников программы местного развития, которым предоставлена жилищная субсидия, чел.
Сумма субсидии, перечисленная гражданам – участникам программы местного развития,
тыс. рублей
Возвращено средств
в бюджет Пермского края,
тыс. рублей
Остаток средств
на конец отчетного периода, тыс. рублей
1
2
3
4
5
6
ВСЕГО:
в т.ч. за
Руководитель учреждения ___________________________________________
Приложение 8
к Порядку предоставления жилищных субсидий гражданам, являвшимся участниками программы местного развития
и обеспечения занятости
для шахтерских городов
и поселков и осуществившим приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат
по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений, на приобретение жилых помещений
ФОРМА
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЖИЛИЩНОЙ СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ГРАЖДАНАМ — УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ МЕСТНОГО РАЗВИТИЯ ИЗ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ЗА _____ КВАРТАЛ 20__ ГОДА
№
п/п
Сумма субсидии, предусмотренная законом
о бюджете Пермского края, тыс. рублей
Количество граждан – участников программы местного развития, которым предоставлена жилищная субсидия, чел.
Сумма субсидии, перечисленная гражданам – участникам программы местного развития,
тыс. рублей
Возвращено средств
в бюджет Пермского края,
тыс. рублей
Остаток средств
на конец отчетного периода, тыс. рублей
1
2
3
4
5
6
ВСЕГО:
в т.ч.
за __ квартал 20__года
Министр строительства Пермского края _________________________________
Утратило силу постановлением Правительства Пермского края от 23.03.2021 № 161-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 апреля 2020 г. № 166-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ ГРАЖДАНАМ, ЯВЛЯВШИМСЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ МЕСТНОГО РАЗВИТИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ ДЛЯ ШАХТЕРСКИХ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ И ОСУЩЕСТВИВШИМ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ПО ДОГОВОРАМ УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ПО КОТОРЫМ ЗАСТРОЙЩИК НЕ ВЫПОЛНИЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
(в редакции постановления Правительства Пермского края от 25.11.2020 № 911-п)
В соответствии со статьей 4 Закона Пермского края от 14 декабря 2018 г. № 308-ПК «О мере государственной поддержки граждан, являвшихся участниками программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков и осуществивших приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений»
Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления жилищных субсидий гражданам, являвшимся участниками программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков и осуществившим приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений, на приобретение жилых помещений.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Пермского края (по вопросам регулирования строительства и имущественных отношений, транспортного комплекса).
Временно исполняющий обязанности
губернатора Пермского края
Д.Н. Махонин
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Пермского края
от 01.04.2020 № 166-п
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ ГРАЖДАНАМ, ЯВЛЯВШИМСЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ МЕСТНОГО РАЗВИТИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ ДЛЯ ШАХТЕРСКИХ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ И ОСУЩЕСТВИВШИМ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ПО ДОГОВОРАМ УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ПО КОТОРЫМ ЗАСТРОЙЩИК НЕ ВЫПОЛНИЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
(в редакции постановления Правительства Пермского края от 25.11.2020 № 911-п)
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует правоотношения по предоставлению жилищных субсидий гражданам, являвшимся участниками программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков и осуществившим приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений, на приобретение жилых помещений (далее – жилищная субсидия).
1.2. Право на получение жилищной субсидии имеет гражданин, осуществивший приобретение жилого помещения по договору участия в долевом строительстве в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 13 июля 2005 г. № 428 «О порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков» и принимаемых в соответствии с федеральным законодательством правовых актов городского округа «Город Кизел», по которому юридическое лицо взяло на себя обязательство по строительству и предоставлению жилых помещений, но не исполнило его (далее соответственно – гражданин – участник программы местного развития, договор участия в долевом строительстве, застройщик), и наследники гражданина – участника программы местного развития, вступившие в права наследования в соответствии с федеральным законом.
Понятие «жилое помещение» употребляется в соответствии с Законом Пермского края от 14 декабря 2018 г. № 308-ПК «О мере государственной поддержки граждан, являвшихся участниками программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков и осуществивших приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений» (далее – Закон Пермского края от 14 декабря 2018 г. № 308-ПК).
1.3. Жилищная субсидия имеет целевой характер, использование ее на цели, не предусмотренные настоящим Порядком, не допускается.
1.4. Жилищная субсидия предоставляется из бюджета Пермского края в пределах средств, предусмотренных в бюджете Пермского края.
1.5. Главным распорядителем бюджетных средств в отношении жилищных субсидий является Министерство строительства Пермского края (далее – Министерство).
II. Определение размера жилищной субсидии
2.1. Размер жилищной субсидии определяется по формуле:
С = Н x ОП,
где:
С – размер предоставляемой жилищной субсидии;
Н – средняя расчетная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по городскому округу «Город Кизел», утвержденная постановлением Правительства Пермского края об утверждении корректирующих коэффициентов по муниципальным районам (городским, муниципальным округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским, муниципальным округам) Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений, на дату подачи заявления о предоставлении жилищной субсидии;
ОП – общая площадь жилого помещения, указанная в договоре участия в долевом строительстве, заключенном между гражданином – участником программы местного развития и застройщиком.
2.2. В случае если приобретателем по договору участия в долевом строительстве выступают два и более гражданина – участника программы местного развития, размер жилищной субсидии рассчитывается на каждого гражданина – участника программы местного развития отдельно в соответствии со следующей формулой:
С = Н x ОП x Г,
где:
С – размер предоставляемой жилищной субсидии;
Н – средняя расчетная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по городскому округу «Город Кизел», утвержденная постановлением Правительства Пермского края об утверждении корректирующих коэффициентов по муниципальным районам (городским, муниципальным округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским, муниципальным округам) Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений, на дату подачи заявления о предоставлении жилищной субсидии;
ОП – общая площадь жилого помещения, указанная в договоре участия в долевом строительстве, заключенном между гражданином – участником программы местного развития и застройщиком;
Г – доля гражданина – участника программы местного развития в праве на жилое помещение, указанное в договоре участия в долевом строительстве.
2.3. Доля гражданина – участника программы местного развития в праве на жилое помещение, указанное в договоре участия в долевом строительстве, определяется в соответствии с условиями договора участия в долевом строительстве, предметом которого являлось приобретение жилого помещения в многоквартирном доме.
В случае если в указанном договоре участия в долевом строительстве не указана доля гражданина – участника программы местного развития в праве на жилое помещение, указанное в договоре участия в долевом строительстве, то указанная доля рассчитывается по следующей формуле:
где:
Г – доля гражданина – участника программы местного развития в праве на жилое помещение, указанное в договоре участия в долевом строительстве;
Л – количество граждан – участников программы местного развития, выступающих по договору участия в долевом строительстве приобретателями жилого помещения.
III. Использование жилищной субсидии
3.1. Жилищная субсидия предоставляется на приобретение жилого помещения (квартиры, комнаты, жилого дома), жилых помещений (двух и более квартир, комнат, жилых домов) в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию, или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по действующим ипотечным кредитам или займам, предоставленным для приобретения жилого(-ых) помещения(-ий) или жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным кредитам или займам по договорам, заключенным после заключения договора участия в долевом строительстве, но не позднее 01 января 2019 года (далее – погашение действующего ипотечного кредита).
В случае приобретения жилого дома, имеющего надворные постройки и земельный участок, за счет жилищной субсидии оплачиваются приобретаемый жилой дом с учетом надворных построек (если по данным технического паспорта они составляют единое целое с домом) и земельный участок, расположенный под домом.
В случае приобретения двух и более квартир, комнат, жилых домов требуется письменное согласие от всех членов семьи гражданина – участника программы местного развития, в котором указываются адреса и площадь приобретаемых жилых помещений, а также определяется, какое жилое помещение за кем из членов семьи закрепляется, с указанием доли в праве собственности на приобретаемое жилое помещение.
3.2. Жилищная субсидия используется для полной или частичной оплаты стоимости жилого помещения, приобретаемого гражданином – участником программы местного развития, или для погашения действующего ипотечного кредита.
3.3. Если гражданину – участнику программы местного развития требуются дополнительные средства (сверх предоставленной жилищной субсидии) для оплаты приобретаемого жилого помещения, то он использует на эти цели собственные и (или) заемные средства.
3.4. Размер жилищной субсидии подлежит уменьшению до стоимости приобретаемого жилого помещения в случае приобретения гражданином – участником программы местного развития жилого помещения меньшей стоимости по сравнению с установленным размером жилищной субсидии.
3.5. В случае использования жилищной субсидии для погашения действующего ипотечного кредита размер жилищной субсидии не может быть больше суммы остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным кредитом.
3.6. Приобретаемое жилое помещение должно соответствовать одновременно следующим условиям:
3.6.1. находиться на территории Пермского края;
3.6.2. находиться в многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию, или в жилом доме, сведения о котором содержатся в государственном кадастре недвижимости;
3.6.3. соответствовать требованиям, установленным Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47;
3.6.4. быть благоустроенным применительно к условиям населенного пункта, на территории которого планируется приобретение жилого помещения;
3.6.5. соответствовать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
3.7. Гражданин – участник программы местного развития самостоятельно осуществляет поиск подходящего жилого помещения, соответствующего условиям, указанным в пунктах 3.6.1 – 3.6.5 настоящего Порядка.
3.8. Жилищная субсидия не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).
IV. Предоставление и расходование жилищной субсидии
4.1. Для получения жилищной субсидии гражданину – участнику программы местного развития необходимо лично или через представителя представить в государственное казенное учреждение Пермского края, определенное Министерством, осуществляющее деятельность по реализации настоящего Порядка (далее – Учреждение), следующие документы:
4.1.1. заявление гражданина – участника программы местного развития на предоставление жилищной субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – заявление о предоставлении жилищной субсидии);
4.1.2. в случае изменения фамилии, имени, отчества гражданина – участника программы местного развития или члена его семьи, указанного в договоре участия в долевом строительстве, представляется документ, подтверждающий изменения фамилии, имени, отчества гражданина – участника программы местного развития или члена его семьи, указанного в договоре участия в долевом строительстве;
4.1.3. документ, подтверждающий наличие регистрации гражданина – участника программы местного развития по месту жительства на территории Пермского края;
4.1.4. копии документов, удостоверяющих личности граждан – участников программы местного развития, указанных в договоре участия в долевом строительстве;
4.1.5. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования гражданина – участника программы местного развития и членов его семьи, указанных в договоре участия в долевом строительстве;
4.1.6. копию договора участия в долевом строительстве;
4.1.7. копию договора на предоставление социальной выплаты для приобретения жилья за счет средств, предусмотренных на реализацию программы местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков, гражданину – участнику программы местного развития, подлежащему переселению из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности (далее – договор на предоставление социальной выплаты), или письма администрации городского округа «Город Кизел», подтверждающего перечисление на счет застройщика в целях приобретения жилого помещения по договору участия в долевом строительстве денежной суммы социальной выплаты, предоставленной гражданину – участнику программы местного развития по договору на предоставление социальной выплаты;
4.1.8. в случае если гражданином – участником программы местного развития заключался договор с обществом с ограниченной ответственностью «БиС Монтаж» (далее – ООО «БиС Монтаж») или обществом с ограниченной ответственностью «Технострой» (далее – ООО «Технострой»), то предоставляется договор цессии (уступки прав требования) по договору участия в долевом строительстве, заключенный между гражданином – участником программы местного развития и администрацией городского округа «Город Кизел» в отношении объектов, застройщиком которых являлось ООО «БиС Монтаж» или ООО «Технострой»;
4.1.9. в случае если требования гражданина – участника программы местного развития включены в реестр требований кредиторов, то представляется определение Арбитражного суда Пермского края о включении в реестр требований кредиторов требования гражданина – участника программы местного развития по договору участия в долевом строительстве или требования, основанного на договоре участия в долевом строительстве.
4.2. В случае использования жилищной субсидии для погашения действующего ипотечного кредита гражданин – участник программы местного развития дополнительно представляет в Учреждение следующие документы:
4.2.1. копию договора банковского (ссудного, специального) счета;
4.2.2. копию кредитного договора (договора займа);
4.2.3. копию договора купли-продажи жилого помещения;
4.2.4. копию заявления о досрочном погашении кредита с указанием реквизитов банковского (ссудного, специального) счета для зачисления денежных средств;
4.2.5. справку кредитной организации о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом) с указанием реквизитов банковского (ссудного, специального) счета для досрочного погашения кредита (займа);
4.2.6. копию документа, подтверждающего регистрацию прав собственности граждан – участников программы местного развития, указанных в договоре участия в долевом строительстве, на жилое помещение, приобретенное с привлечением средств действующего ипотечного кредита.
4.3. В случае подачи документов представителем гражданина – участника программы местного развития полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью, оформленной надлежащим образом.
4.4. Копии документов, указанных в пунктах 4.2.1 – 4.2.4, 4.2.6 настоящего Порядка, представляются в Учреждение с одновременным предъявлением оригиналов для заверения копий сотрудниками Учреждения.
4.5. Поступившие в Учреждение заявление о предоставлении жилищной субсидии и документы, указанные в пунктах 4.1.2 – 4.1.9, 4.2.1 – 4.2.6 настоящего Порядка, в день их поступления регистрируются в журнале регистрации заявлений с указанием регистрационного номера заявления о предоставлении жилищной субсидии, даты его поступления.
При приеме документов гражданину – участнику программы местного развития выдается расписка о принятии документов по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
4.6. В течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении жилищной субсидии Учреждение осуществляет рассмотрение указанного заявления и прилагаемых к нему документов и принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) гражданину – участнику программы местного развития жилищной субсидии из бюджета Пермского края на приобретение жилого помещения или погашение действующего ипотечного кредита, оформляемое в письменном виде. В случае принятия решения об отказе в предоставлении жилищной субсидии в решении указываются причины отказа.
4.7. Основанием принятия решения о предоставлении жилищной субсидии является соблюдение одновременно следующих условий:
4.7.1. соответствие гражданина – участника программы местного развития условиям, указанным в статье 3 Закона Пермского края от 14 декабря 2018 г. № 308-ПК;
4.7.2. предоставление документов, указанных в пунктах 4.1.1 – 4.1.9 настоящего Порядка;
4.7.3. в случае использования жилищной субсидии для погашения действующего ипотечного кредита предоставление документов, указанных в пунктах 4.1.1 – 4.1.9, 4.2.1 – 4.2.6 настоящего Порядка.
4.8. Решение об отказе в предоставлении жилищной субсидии принимается в следующих случаях:
4.8.1. заявление о предоставлении жилищной субсидии подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявления;
4.8.2. несоответствие гражданина – участника программы местного развития условиям, указанным в статье 3 Закона Пермского края от 14 декабря 2018 г. № 308-ПК;
4.8.3. непредоставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пунктах 4.1.1 – 4.1.9 настоящего Порядка;
4.8.4. в случае использования жилищной субсидии для погашения действующего ипотечного кредита непредоставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пунктах 4.1.1 – 4.1.9, 4.2.1 – 4.2.6 настоящего Порядка;
4.8.5. предоставление документов, содержащих заведомо ложные или недостоверные сведения;
4.8.6. несоблюдение требований пункта 4.4 настоящего Порядка.
4.9. Принятие решения об отказе в предоставлении жилищной субсидии не препятствует повторному обращению гражданина – участника программы местного развития в случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения об отказе в предоставлении жилищной субсидии в соответствии с пунктами 4.8.1 – 4.8.6 настоящего Порядка.
Повторно поданные заявления о предоставлении жилищной субсидии и прилагаемые к ним документы рассматриваются в порядке, аналогичном порядку рассмотрения заявлений о предоставлении жилищной субсидии, поданных впервые.
4.10. Учреждение направляет гражданину – участнику программы местного развития посредством почтовой связи по адресу места жительства или вручает лично уведомление о предоставлении (отказе в предоставлении) гражданину – участнику программы местного развития жилищной субсидии из бюджета Пермского края на приобретение жилого помещения или погашение действующего ипотечного кредита по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) жилищной субсидии.
4.11. Учреждение в течение 20 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении жилищной субсидии заключает с гражданином – участником программы местного развития соглашение о предоставлении жилищной субсидии по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку (далее – Соглашение), в случае предоставления жилищной субсидии на погашение действующего ипотечного кредита заключает с гражданином – участником программы местного развития и кредитной организацией соглашение о зачете жилищной субсидии на погашение действующего ипотечного кредита по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку (далее – Соглашение о зачете).
4.12. В течение 2 месяцев со дня заключения Соглашения, но не позднее 18 декабря текущего года гражданин – участник программы местного развития обязан предоставить в Учреждение проект договора купли-продажи жилого помещения, в котором должен быть указан кадастровый номер приобретаемого жилого помещения. При нарушении гражданином – участником программы местного развития срока представления проекта договора купли-продажи жилого помещения в Учреждение жилищная субсидия ему не предоставляется.
(в редакции постановления Правительства Пермского края от 25.11.2020 № 911-п)
4.13. В случае если стоимость жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения превышает размер жилищной субсидии, указанной в Соглашении, в договоре купли-продажи жилого помещения должны быть определены порядок и источник уплаты суммы, превышающей размер жилищной субсидии.
4.14. Обязательным условием для перечисления жилищной субсидии на расчетный счет продавца является наличие в договоре купли-продажи жилого помещения записи о том, что оплата стоимости жилого помещения осуществляется в том числе за счет жилищной субсидии в рамках реализации Закона Пермского края от 14 декабря 2018 г. № 308-ПК.
4.15. Учреждение в течение 7 рабочих дней со дня подачи гражданином – участником программы местного развития проекта договора купли-продажи жилого помещения самостоятельно запрашивает выписку из Единого государственного реестра недвижимости на приобретаемое жилое помещение.
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости запрашивается в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии.
4.16. Учреждение в течение 14 рабочих дней со дня представления гражданином – участником программы местного развития проекта договора купли-продажи жилого помещения осуществляет его проверку на соответствие требованиям настоящего Порядка и принимает решение о согласовании указанного проекта договора купли-продажи жилого помещения или о возврате проекта договора купли-продажи жилого помещения.
4.17. В случае если приобретаемое гражданином – участником программы местного развития жилое помещение, сведения о котором содержатся в проекте представленного в Учреждение договора купли-продажи жилого помещения, соответствует требованиям пунктов 3.6.1 – 3.6.5 настоящего Порядка, Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о согласовании проекта договора купли-продажи жилого помещения направляет в адрес гражданина – участника программы местного развития письменное уведомление о согласовании проекта договора купли-продажи жилого помещения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.
В случае если приобретаемое гражданином – участником программы местного развития жилое помещение, сведения о котором содержатся в проекте представленного в Учреждение договора купли-продажи жилого помещения, не соответствует требованиям пунктов 3.6.1 – 3.6.5 настоящего Порядка, проект договора купли-продажи жилого помещения подлежит возврату.
В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о возврате договора купли-продажи жилого помещения Учреждение направляет в адрес гражданина – участника программы местного развития уведомление о возврате проекта договора купли-продажи жилого помещения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку с указанием причины возврата.
Гражданин – участник программы местного развития вправе повторно представить проект договора купли-продажи жилого помещения в Учреждение после устранения причин возврата в сроки, предусмотренные пунктом 4.12 настоящего Порядка.
4.18. Гражданин – участник программы местного развития в течение 15 рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи жилого помещения представляет в Учреждение следующие документы:
4.18.1. копию подписанного гражданином – участником программы местного развития и продавцом договора купли-продажи жилого помещения;
4.18.2. копию документа, подтверждающего внесение гражданином – участником программы местного развития собственных и (или) заемных средств на счет продавца в случае, если стоимость жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения превышает размер жилищной субсидии, указанной в Соглашении;
4.18.3. копию документа, подтверждающего регистрацию прав собственности граждан – участников программы местного развития, указанных в договоре участия в долевом строительстве, на жилое помещение, приобретенное с привлечением средств жилищной субсидии.
4.19. Копии документов, указанных в пунктах 4.18.1 – 4.18.3 настоящего Порядка, представляются гражданином – участником программы местного развития в Учреждение с одновременным предъявлением оригиналов для заверения копий сотрудниками Учреждения.
4.20. Учреждение осуществляет перечисление жилищной субсидии на расчетный счет продавца в соответствии с договором купли-продажи жилого помещения, заключенным между гражданином – участником программы местного развития и продавцом, в течение 30 календарных дней со дня представления гражданином – участником программы местного развития в Учреждение документов, указанных в пунктах 4.18.1 – 4.18.3, 4.19 настоящего Порядка.
Для перечисления жилищной субсидии Учреждение представляет заявку на перечисление субсидии в Министерство финансов Пермского края с приложением справки по форме, утвержденной Учреждением.
4.21. В случае предоставления жилищной субсидии на погашение действующего ипотечного кредита перечисление жилищной субсидии производится на банковский (ссудный, специальный) счет кредитной организации в соответствии с кредитным договором, заключенным между гражданином – участником программы местного развития и кредитной организацией, в течение 30 календарных дней со дня подписания Соглашения о зачете.
Для перечисления жилищной субсидии Учреждение представляет заявку на перечисление субсидии в Министерство финансов Пермского края с приложением справки по форме, утвержденной Учреждением.
4.22. Жилищная субсидия предоставляется наследникам гражданина – участника программы местного развития при наличии свидетельства о праве на наследство.
(в редакции постановления Правительства Пермского края от 25.11.2020 № 911-п)
4.23. С документами, указанными в пунктах 4.1.1 – 4.1.9, 4.2.1 – 4.2.6 настоящего Порядка, наследнику необходимо представить в Учреждение свидетельство о праве на наследство.
(в редакции постановления Правительства Пермского края от 25.11.2020 № 911-п)
4.24. Предоставление жилищной субсидии наследнику производится в порядке, аналогичном порядку предоставления жилищной субсидии гражданину – участнику программы местного развития.
4.25. Гражданин – участник программы местного развития оформляет приобретаемое жилое помещение в общую долевую собственность всех членов семьи, указанных в договоре участия в долевом строительстве.
В случае использования жилищной субсидии на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту или оплату основного долга и (или) процентов по действующему ипотечному кредиту допускается государственная регистрация прав собственности на приобретаемое жилое помещение в собственность одного гражданина – участника программы местного развития или совместную, долевую собственность граждан – участников программы местного развития с последующим переоформлением приобретенного с помощью жилищной субсидии жилого помещения в общую собственность всех граждан – участников программы местного развития, указанных в договоре участия в долевом строительстве, в течение 3 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.
V. Уступка прав требования по договору участия в долевом строительстве жилого помещения, уступка прав требования по включению в реестр требований кредиторов
5.1. Гражданин – участник программы местного развития производит передачу прав требования по договору участия в долевом строительстве жилого помещения или уступку прав требования по включению в реестр требований кредиторов, предусмотренный Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – реестр требований кредиторов), администрации городского округа «Город Кизел».
5.2. Гражданин – участник программы местного развития в срок до 01 декабря 2020 года заключает с администрацией городского округа «Город Кизел» договор уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве, заключенному с ООО «БисМонтаж» или ООО «Технострой», а в случае заключения договора участия в долевом строительстве с ООО «Технострой» также заключает договор уступки прав требования по включению в реестр требований кредиторов ООО «Технострой».
Формы договоров уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве и уступки прав требования по включению в реестр требований кредиторов утверждаются приказом Министерства.
5.3. Обязательным условием договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве, договора уступки прав требования по включению в реестр требований кредиторов является указание на то, что заключение договора является условием предоставления гражданину – участнику программы местного развития жилищной субсидии в рамках реализации Закона Пермского края от 14 декабря 2018 г. № 308-ПК.
5.4. В случае если гражданин – участник программы местного развития включен в реестр требований кредиторов на основании договора участия в долевом строительстве жилого помещения, гражданин – участник программы местного развития предоставляет администрации городского округа «Город Кизел» согласие на замену первоначального кредитора (себя) на администрацию городского округа «Город Кизел» в порядке процессуального правопреемства, оформленное в Арбитражном суде Пермского края в отношении дела о банкротстве застройщика.
VI. Контроль жилищной субсидии
6.1. Учреждение ежемесячно, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство отчет об использовании жилищной субсидии, предоставляемой гражданам – участникам программы местного развития из бюджета Пермского края на приобретение жилого помещения, по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку.
6.2. Министерство ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство финансов Пермского края отчет об использовании жилищной субсидии, предоставляемой гражданам – участникам программы местного развития из бюджета Пермского края на приобретение жилого помещения, по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку.
6.3. Контроль за целевым использованием жилищной субсидии, соблюдением требований и условий ее предоставления, установленных настоящим Порядком, Соглашением и Соглашением о зачете, осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.
Приложение 1
к Порядку предоставления жилищных субсидий гражданам, являвшимся участниками программы местного развития
и обеспечения занятости
для шахтерских городов
и поселков и осуществившим приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат
по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений, на приобретение жилых помещений
ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ
ГРАЖДАНИНА – УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ МЕСТНОГО РАЗВИТИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОЙ СУБСИДИИ
Я, ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения, паспортные данные)
зарегистрированный(-ая) по адресу:____________________________________,
проживающий(-ая) по адресу:_________________________________________,
(населенный пункт, улица, № дома, № жилого помещения)
действующий(-ая) за себя и от имени своих несовершеннолетних детей:
1.
(ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении / паспортные данные)
2.
(ФИО, дата рождения свидетельство о рождении / паспортные данные)
и граждане – участники программы местного развития, указанные в договоре долевого участия в строительстве от ____________ № ___________:
1.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
(ФИО, дата рождения, паспортные данные)
2._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения, паспортные данные)
3.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения, паспортные данные)
просим предоставить жилищную субсидию на приобретение жилого помещения.
С Порядком предоставления жилищных субсидий гражданам, являвшимся участниками программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков и осуществившим приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений, на приобретение жилых помещений ознакомлен(-ы), с условиями предоставления жилищной субсидии согласен (согласны).
__________________________/______________/ «____» __________ 20___ г.
(подпись, ФИО гражданина – участника программы местного развития или его представителя)
_________________________________/__________________/ «____» ___________ 20___ г.
(подпись, ФИО гражданина – участника программы местного развития или его представителя)
__________________________/______________/ «____» ___________ 20___ г.
(подпись, ФИО гражданина – участника программы местного развития или его представителя)
___________________________/______________/ «____» __________ 20___ г.
(подпись, ФИО гражданина – участника программы местного развития или его представителя)
К заявлению приложены следующие документы, подтверждающие право на получение жилищной субсидии:
1. _______________________________________________ на ____ л. в 1 экз.
2. _______________________________________________ на ____ л. в 1 экз.
3. _______________________________________________ на ____ л. в 1 экз.
Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) жилищной субсидии прошу:
выдать на руки в учреждении после предварительного уведомления
о готовности посредством телефонной связи: _____________________
отправить почтой по адресу:____________________________________
Уведомлен(-ы) о том, что предоставление недостоверных или заведомо ложных сведений влечет принятие решения об отказе в предоставлении жилищной субсидии для приобретения жилого помещения.
__________________________/______________/ «____» __________ 20____ г.
(подпись, ФИО гражданина – участника программы местного развития или его представителя)
__________________________/______________/ «____» __________ 20____ г.
(подпись, ФИО гражданина – участника программы местного развития или его представителя)
__________________________/______________/ «____» __________ 20____ г.
(подпись, ФИО гражданина – участника программы местного развития или его представителя)
__________________________/______________/ «____» __________ 20____ г.
(подпись, ФИО гражданина – участника программы местного развития или его представителя)
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю (даем) согласие на обработку моих (наших) персональных данных. Уведомлен(-ы) и понимаю(-ем), что под обработкой персональных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
__________________________/______________/ «____» __________ 20____ г.
(подпись, ФИО гражданина – участника программы местного развития или его представителя)
__________________________/______________/ «____» __________ 20____ г.
(подпись, ФИО гражданина – участника программы местного развития или его представителя)
__________________________/______________/ «____» __________ 20____ г.
(подпись, ФИО гражданина – участника программы местного развития или его представителя)
__________________________/______________/ «____» __________ 20____ г.
(подпись, ФИО гражданина – участника программы местного развития или его представителя)
Контактный телефон: ________________________/______________________
(телефон) (ФИО гражданина)
Заявление принято, подпись граждан (гражданина) заверяю.
_______________________________/______________/ ______________________
(должность, ФИО, подпись должностного лица, принявшего заявление)
«____» ____________ 20____ г.
Приложение 2
к Порядку предоставления жилищных субсидий гражданам, являвшимся участниками программы местного развития
и обеспечения занятости
для шахтерских городов
и поселков и осуществившим приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат
по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений, на приобретение жилых помещений
ФОРМА
РАСПИСКА
О ПРИНЯТИИ ДОКУМЕНТОВ
Настоящим подтверждается, что «__» ________ 20__ года от гр. _______________________________________________________________
____________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения, паспортные данные)
паспорт: серия __________№__________выдан____________________________
____________________________________________________________________,
приняты следующие документы на предоставление жилищной субсидии из бюджета Пермского края:
№
п/п
Наименование
Количество листов
Примечание
1
2
3
4
Гражданину разъяснено, что при условии непредставления или представления не в полном объеме, а равно представления заведомо ложных и (или) недостоверных документов, предусмотренных Порядком предоставления жилищных субсидий гражданам, являвшимся участниками программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков и осуществившим приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений, на приобретение жилых помещений, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от «__» _______ 20__ г. № __, гражданину будет отказано в предоставлении жилищной субсидии из бюджета Пермского края.
Должностное лицо учреждения: ____________ «____» ________ 20__ г.
Расписку получил(-а): _______________ «____» ________ 20__ г.
Приложение 3
к Порядку предоставления жилищных субсидий гражданам, являвшимся участниками программы местного развития
и обеспечения занятости
для шахтерских городов
и поселков и осуществившим приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат
по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений, на приобретение жилых помещений
ФОРМА
Кому ___________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Куда ____________________________
_________________________________
(почтовый индекс и адрес гражданина согласно заявлению)
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ (ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ) ГРАЖДАНИНУ – УЧАСТНИКУ ПРОГРАММЫ МЕСТНОГО РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОЙ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ИЛИ ПОГАШЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА
____________________________________________________________________
(наименование учреждения)
по результатам рассмотрения представленного гражданином _____________
____________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения, паспортные данные гражданина)
заявления о предоставлении гражданину – участнику программы местного развития жилищной субсидии из бюджета Пермского края на приобретение жилого помещения или погашение действующего ипотечного кредита в соответствии постановлением Правительства Пермского края от «__» ______ 20 __ г. № ___ «Об утверждении Порядка предоставления жилищных субсидий гражданам, являвшимся участниками программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков и осуществившим приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений, на приобретение жилых помещений» принято решение о предоставлении (отказе в предоставлении) гражданину ___________________
____________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения, паспортные данные гражданина)
жилищной субсидии из бюджета Пермского края на приобретение жилого помещения или погашение действующего ипотечного кредита в соответствии с пунктами 4.8.1 – 4.8.5 Порядка предоставления жилищных субсидий гражданам, являвшимся участниками программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков и осуществившим приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений, на приобретение жилых помещений, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от «____» ___________________ 20 ____ г. № ________________, в связи с _________________________________________________________________.
(основание отказа в предоставлении субсидии)
___________________________________ __________ __________________
(должность лица, подписавшего уведомление) (подпись) (ФИО)
Приложение 4
к Порядку предоставления жилищных субсидий гражданам, являвшимся участниками программы местного развития
и обеспечения занятости
для шахтерских городов
и поселков и осуществившим приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат
по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений, на приобретение жилых помещений
ФОРМА
(в редакции постановления Правительства Пермского края от 25.11.2020 № 911-п)
СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛИЩНОЙ СУБСИДИИ
г. _____________ «___» ____________ 20__ г.
Настоящее соглашение заключено между ___________________________
в лице __________________________________________________________, действующего на основании __________________________________________
_____________________, именуемого в дальнейшем «Учреждение», с одной стороны и гражданином _____________________________________________
____________________________________________________________________,
(ФИО гражданина)
паспорт: серия ___________________, номер __________________________,
выдан ______________________________________________________________,
дата выдачи __________________________________________________, проживающим по адресу: _____________________________________________,
(населенный пункт, улица, № дома, № жилого помещения)
совместно с которым постоянно проживают несовершеннолетние граждане – участники программы местного развития, указанные в договоре участия в долевом строительстве от _____________ № ___________ (далее – Договор ДУ):
№ п/п
ФИО
Дата рождения
Паспортные данные (свидетельство о рождении)
1
2
3
4
в дальнейшем именуемый «Гражданин», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны».
I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Гражданину жилищной субсидии с целью приобретения жилого помещения в соответствии с Порядком предоставления жилищных субсидий гражданам, являвшимся участниками программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков и осуществившим приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений, на приобретение жилых помещений, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от ________ № _______ (далее – Порядок).
1.2. Гражданину предоставляется жилищная субсидия в размере _________________________ (_____________) рублей ______________ копеек.
1.3. Жилищная субсидия предоставляется Гражданину путем ее перечисления на банковский счет продавца в соответствии с договором купли-продажи жилого помещения, заключенным между Гражданином и продавцом.
1.4. При нарушении Гражданином сроков представления в Учреждение проекта договора купли-продажи жилого помещения, указанного в пункте 4.12 Порядка, жилищная субсидия Гражданину не предоставляется.
1.5. Размер жилищной субсидии подлежит уменьшению до стоимости приобретаемого жилого помещения в случае приобретения Гражданином жилого помещения стоимостью меньше, чем размер жилищной субсидии, указанный в пункте 1.2 настоящего Соглашения.
II. Обязательства Сторон
2.1. Учреждение вправе:
2.1.1. осуществлять проверку предоставляемых Гражданином документов;
2.1.2. в целях проверки предоставленных Гражданином сведений обращаться с запросами в компетентные органы власти о представлении соответствующих документов и материалов;
2.1.3. в случае установления признаков несоответствия заявленной стоимости приобретаемого жилого помещения его действительной стоимости Учреждение имеет право отказаться от дальнейшего исполнения условий настоящего Соглашения и передать материалы дела для проверки в правоохранительные органы.
2.2. Гражданин вправе за счет предоставленной жилищной субсидии приобрести у любых физических и юридических лиц жилое помещение (квартиру, комнату, индивидуальный жилой дом) в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию, отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенное применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания. Жилое помещение приобретается Гражданином по рыночной стоимости, существующей в населенном пункте, на территории которого данное жилое помещение приобретается.
2.3. Учреждение обязано:
2.3.1. предоставить Гражданину жилищную субсидию в размере, указанном в пункте 1.2 настоящего Соглашения, с учетом пункта 1.5 настоящего Соглашения;
2.3.2. осуществить перечисление жилищной субсидии на расчетный счет продавца в соответствии с договором купли-продажи жилого помещения, заключенным между Гражданином и продавцом, в течение 30 календарных дней со дня предоставления Гражданином в Учреждение документов, указанных в пунктах 4.18.1 – 4.18.3, 4.19 Порядка.
2.4. Гражданин обязан:
2.4.1. осуществить поиск жилого помещения, соответствующего условиям, указанным в пунктах 3.6.1 – 3.6.5 Порядка;
2.4.2. проверить наличие у продавца права собственности на продаваемое жилое помещение;
2.4.3. предоставить в Учреждение проект договора купли-продажи жилого помещения в течение 2 месяцев со дня заключения настоящего Соглашения, но не позднее 18 декабря текущего года;
(в редакции постановления Правительства Пермского края от 25.11.2020 № 911-п)
2.4.4. оформить приобретаемое жилое помещение в общую долевую собственность всех членов семьи, указанных в Договоре ДУ, или в собственность одного гражданина – участника программы местного развития.
В случае использования жилищной субсидии на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту или оплату основного долга и (или) процентов по действующему ипотечному кредиту допускается государственная регистрация прав собственности на приобретаемое жилое помещение в собственность одного гражданина – участника программы местного развития или совместную, долевую собственность граждан – участников программы местного развития с последующим переоформлением приобретенного с помощью жилищной субсидии жилого помещения в общую собственность всех граждан – участников программы местного развития, указанных в договоре ДУ, в течение 3 месяцев после снятия обременения с жилого помещения;
2.4.5. в случае если стоимость жилого помещения по договору купли-продажи превышает размер жилищной субсидии, указанной в пункте 1.2 настоящего Соглашения, оплатить сумму, превышающую размер жилищной субсидии.
III. Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
IV. Прочие условия
4.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения обязательств Сторонами.
4.3. Все споры и (или) разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
4.4. Не урегулированные Сторонами споры и (или) разногласия разрешаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
V. Адреса и реквизиты Сторон
Учреждение:
_______________________________
Гражданин:
_______________________________
Юридический / почтовый адрес:
_______________________________
ИНН __________________________
КПП __________________________
Плательщик: _______________________________
Расчетный счет: _______________________________
Банк Отделение Пермь, г. Пермь
БИК ___________________________
ОКПО _________________________
ОГРН _________________________
Адрес места регистрации:
_______________________________
_____________________________
Паспорт: _______________________________
_______________________________
_______________________________
______________/________________/ _______________/_______________/
(ФИО) (подпись) (ФИО) (подпись)
«____» ______________ 20___ г. «____» ______________ 20___ г.
М.П.
Приложение 5
к Порядку предоставления жилищных субсидий гражданам, являвшимся участниками программы местного развития
и обеспечения занятости
для шахтерских городов
и поселков и осуществившим приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат
по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений, на приобретение жилых помещений
ФОРМА
СОГЛАШЕНИЕ О ЗАЧЕТЕ
ЖИЛИЩНОЙ СУБСИДИИ НА ПОГАШЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА
г. _____________ «___» ____________ 20__ г.
Настоящее Соглашение заключено между _______________________ в лице ______________________________________________________________, действующего на основании ________________________________________, именуемого в дальнейшем «Учреждение», с одной стороны, кредитной организацией _____________________________________________________
в лице ______________________________________________, действующего на основании _______________________________________, именуемого в дальнейшем «Кредитная организация», с другой стороны и гражданином ________________________________________________________________,
(ФИО гражданина)
паспорт: серия ____________________ номер __________________________, выдан_______________________________________________________________,
дата выдачи _______________________________________, проживающим по адресу:___________________________________________________________,
(населенный пункт, улица, № дома, № жилого помещения)
совместно с которым постоянно проживают несовершеннолетние граждане – участники программ местного развития, указанные в договоре участия в долевом строительстве от «___» ___________ 20__ г. №____________ (далее – Договор ДУ):
№ п/п
ФИО
Дата рождения
Паспортные данные (свидетельство
о рождении)
1
2
3
4
в дальнейшем именуемый «Гражданин», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны».
I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Гражданину жилищной субсидии на погашение основной суммы долга и уплату процентов по действующим ипотечным кредитам или займам, предоставленным для приобретения жилого(-ых) помещения(-ий) или жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным кредитам или займам по договорам, заключенным после заключения договора участия в долевом строительстве, но не позднее 01 января 2019 года (далее – погашение действующего ипотечного кредита), в соответствии с Порядком предоставления жилищных субсидий гражданам, являвшимся участниками программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков и осуществившим приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений, на приобретение жилых помещений, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от ____________№ ________ (далее – Порядок).
1.2. Гражданину предоставляется жилищная субсидия в размере ___________ (_____________) рублей _________ копеек.
1.3. Жилищная субсидия предоставляется Гражданину путем ее перечисления на ссудный (специальный) счет Кредитной организации в соответствии с кредитным договором, заключенным между Гражданином и Кредитной организацией.
1.4. Размер жилищной субсидии подлежит уменьшению до размера, указанного в справке Кредитной организации о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом) с указанием реквизитов банковского (ссудного, специального) счета для досрочного погашения кредита (займа).
II. Обязательства Сторон
2.1. Учреждение вправе:
2.1.1. осуществлять проверку представляемых Гражданином документов;
2.1.2. в целях проверки представленных Гражданином сведений обращаться с запросами в компетентные органы власти о представлении соответствующих документов и материалов;
2.1.3. в случае установления признаков несоответствия заявленной стоимости приобретаемого жилого помещения его действительной стоимости Учреждение имеет право отказаться от дальнейшего исполнения условий настоящего Соглашения и передать материалы дела для проверки в правоохранительные органы.
2.2. Учреждение обязано:
2.2.1. предоставить Гражданину жилищную субсидию в размере ___________ (_____________) рублей _________ копеек;
2.2.2. осуществить перечисление жилищной субсидии на ссудный счет Кредитной организации в соответствии с кредитным договором, заключенным между Гражданином и Кредитной организацией, в течение 30 календарных дней со дня подписания настоящего Соглашения.
2.3. Гражданин обязан использовать жилищную субсидию на цели, определенные в Порядке.
2.4. Кредитная организация обязана произвести зачет перечисленной жилищной субсидии в счет погашения действующего ипотечного кредита Гражданина.
III. Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
IV. Прочие условия
4.1. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения обязательств Сторонами.
4.3. Все споры и (или) разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
4.4. Не урегулированные Сторонами споры и (или) разногласия разрешаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
V. Адреса и реквизиты Сторон
Учреждение:
Юридический / почтовый адрес:
ИНН
КПП
Банковские реквизиты:
р/сч.
Наименование банка:
БИК:
ОКТМО:
Лицевой счет:
КБК
_______________/__________/
(ФИО) (подпись)
«___» _____________ ______ г.
М.П.
Кредитная организация:
Юридический / почтовый адрес:
ИНН
КПП
Банковские реквизиты:
р/сч.
Наименование банка:
БИК:
ОКТМО:
Лицевой счет:
КБК
_______________/__________/
(ФИО) (подпись)
«___» _____________ ______ г.
М.П.
Гражданин:
Адрес места регистрации:
____________________________
Паспортные данные:
Серия_______ № _____________
Выдан:______________________
Дата выдачи: ________________
_______________/__________/
(ФИО) (подпись)
«___» _____________ ______ г.
Приложение 6
к Порядку предоставления жилищных субсидий гражданам, являвшимся участниками программы местного развития
и обеспечения занятости
для шахтерских городов
и поселков и осуществившим приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат
по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений, на приобретение жилых помещений
ФОРМА
Кому ___________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Куда ____________________________
_________________________________
(почтовый индекс и адрес гражданина согласно заявлению)
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВОЗВРАТЕ (СОГЛАСОВАНИИ) ПРОЕКТА ДОГОВОРА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
_________________________________________________________ ___________
(наименование учреждения)
по результатам рассмотрения представленного гражданином ______________
____________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения, паспортные данные гражданина)
проекта договора-купли продажи на приобретение жилого помещения в соответствии с Порядком предоставления жилищных субсидий гражданам, являвшимся участниками программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков и осуществившим приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений, на приобретение жилых помещений, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от «____» ____________ 20___ г. № ______________________, принято решение о возврате (согласовании) договора-купли продажи гражданину _____________________
__________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения, паспортные данные гражданина)
в связи с___________________________________________________________.
(основание отказа в предоставлении субсидии)
_________________________________ ___________ _________________
(должность лица, подписавшего уведомление) (подпись) (ФИО)
Приложение 7
к Порядку предоставления жилищных субсидий гражданам, являвшимся участниками программы местного развития
и обеспечения занятости
для шахтерских городов
и поселков и осуществившим приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат
по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений, на приобретение жилых помещений
ФОРМА
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЖИЛИЩНОЙ СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ГРАЖДАНАМ — УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ МЕСТНОГО РАЗВИТИЯ ИЗ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ЗА _______________ 20__ ГОДА
№
п/п
Сумма субсидии, предусмотренная законом
о бюджете Пермского края, тыс. рублей
Количество
граждан – участников программы местного развития, которым предоставлена жилищная субсидия, чел.
Сумма субсидии, перечисленная гражданам – участникам программы местного развития,
тыс. рублей
Возвращено средств
в бюджет Пермского края,
тыс. рублей
Остаток средств
на конец отчетного периода, тыс. рублей
1
2
3
4
5
6
ВСЕГО:
в т.ч. за
Руководитель учреждения ___________________________________________
Приложение 8
к Порядку предоставления жилищных субсидий гражданам, являвшимся участниками программы местного развития
и обеспечения занятости
для шахтерских городов
и поселков и осуществившим приобретение жилых помещений в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат
по договорам участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений, на приобретение жилых помещений
ФОРМА
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЖИЛИЩНОЙ СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ГРАЖДАНАМ — УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ МЕСТНОГО РАЗВИТИЯ ИЗ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ЗА _____ КВАРТАЛ 20__ ГОДА
№
п/п
Сумма субсидии, предусмотренная законом
о бюджете Пермского края, тыс. рублей
Количество граждан – участников программы местного развития, которым предоставлена жилищная субсидия, чел.
Сумма субсидии, перечисленная гражданам – участникам программы местного развития,
тыс. рублей
Возвращено средств
в бюджет Пермского края,
тыс. рублей
Остаток средств
на конец отчетного периода, тыс. рублей
1
2
3
4
5
6
ВСЕГО:
в т.ч.
за __ квартал 20__года
Министр строительства Пермского края _________________________________
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 27.04.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 050.000.000 Жилище, 070.070.020 Компенсационные и иные социальные выплаты, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: