Основная информация
| Дата опубликования: | 09 ноября 2009г. |
| Номер документа: | RU64000200900985 |
| Текущая редакция: | 2 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Саратовская область |
| Принявший орган: | Губернатор Саратовской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 ноября 2009 года № 122
О порядке организации и осуществления контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Саратовской области
В редакции постановления Губернатора Саратовской области
от 01.04.2010 года № 35 – RU64000201000225.
Утратил силу (RU64000201200098).
В целях реализации Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», на основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение о порядке организации и осуществления контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Саратовской области согласно приложению.
2.Инспекции государственного строительного надзора Саратовской области представлять в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области по мере поступления сведения о фактах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на территории Саратовской области в отсутствие разрешительной документации.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор области П.Л.Ипатов
Приложение к постановлению
Губернатора области от
9 ноября 2009 года № 122
Положение
о порядке организации и осуществления контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Саратовской области
1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) и устанавливает порядок организации и осуществления контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Саратовской области.
2. Уполномоченным органом исполнительной власти Саратовской области по осуществлению контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Саратовской области является министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области (далее - контролирующий орган).
3. Контролирующий орган осуществляет:
1) рассмотрение жалоб граждан и юридических лиц, связанных с нарушением Федерального закона;
2) проведение анализа отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении обязательств по договорам участия в долевом строительстве;
3) проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения положений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
4) применение мер воздействия к юридическим и (или) должностным лицам, нарушившим законодательство о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также мер, направленных на защиту прав и законных интересов участников долевого строительства:
выдача предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
привлечение к административной ответственности юридических и (или) должностных лиц, совершивших правонарушения;
обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, или с заявлением о ликвидации застройщика;
обращение в суд в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства.
4. Рассмотрение жалоб граждан и юридических лиц, связанных с нарушением Федерального закона, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5. Проведение анализа отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении обязательств по договорам участия в долевом строительстве, осуществляется в соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 23 Федерального закона.
В день представления отчетности в контролирующий орган отчетность регистрируется и передается в уполномоченное структурное подразделение контролирующего органа для анализа.
Срок анализа отчетности и составления заключения по результатам проведенного анализа не более 45 рабочих дней со дня регистрации в контролирующем органе.
Анализ отчетности направлен на определение наличия или отсутствия нарушений законодательства Российской Федерации, то есть нарушений, для выявления которых не требуются дополнительные документы и информация, кроме тех, которые представлены в отчетности, или которыми располагает на момент рассмотрения отчетности должностное лицо, уполномоченное рассматривать отчетность застройщиков.
Анализ отчетности осуществляется по следующим критериям:
оценивается соответствие состава, формы и порядка представления отчетности требованиям законодательства Российской Федерации;
оценивается соответствие сведений, представленных в отчетности, требованиям законодательства Российской Федерации.
По результатам проведенного анализа отчетности составляется соответствующее заключение, подписываемое уполномоченными должностными лицами контролирующего органа.
Постановлением Губернатора Саратовской области от 01.04.2010 года № 35 (RU64000201000225) в часть седьмую пункта 5 вносится изменение.
При наличии признаков, указывающих на наличие события административного правонарушения, возбуждается дело об административном правонарушении.
6. Проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения положений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
В соответствии с Федеральным законом предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
При планировании предусматривается организация и проведение:
1) комплексных проверок деятельности юридических лиц по вопросам соблюдения законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
2) целевых проверок юридических лиц по отдельным вопросам соблюдения законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Саратовской области:
на предмет проверки соответствия проектной декларации застройщика требованиям законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
на предмет проверки представления ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
на предмет проверки целевого использования застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
на предмет проверки соблюдения застройщиком нормативов финансовой устойчивости его деятельности, установленных Правительством Российской Федерации;
по иным вопросам соблюдения законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
Постановлением Губернатора Саратовской области от 01.04.2010 года № 35 (RU64000201000225) в часть первую пункта 1 вносится изменение.
7. При выявлении в результате проведенной проверки нарушений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости уполномоченные должностные лица контролирующего органа в течение 15 рабочих дней оформляют предписание об устранении выявленных нарушений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и вручают копию предписания лицу, которому выдается предписание, либо его уполномоченному представителю.
Предписание подписывает руководитель (первый заместитель, заместители руководителя) контролирующего органа.
В предписании (приложение к настоящему Положению) указываются:
дата и место составления предписания;
дата и номер акта проверки соблюдения требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, на основании которого выдается предписание;
наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество должностного лица, которому выдается предписание;
содержание предписания (конкретное мероприятие, которое должно быть выполнено проверяемым юридическим лицом), срок исполнения, основание вынесения предписания (ссылки на нормативный правовой акт, предусматривающий предписываемую обязанность);
должность, фамилия и инициалы, подпись лица, вынесшего предписание;
сведения о вручении копии предписания лицу, которому вынесено предписание, его уполномоченному представителю, их подписи, расшифровка подписей, дата вручения, либо отметка об отправлении предписания почтой.
8. В случае выявления нарушений требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, содержащих признаки административного правонарушения, по результатам проверочных мероприятий, после оформления акта проведения проверки, а также по результатам проведенного анализа отчетности застройщика уполномоченные должностные лица контролирующего органа составляют протокол об административном правонарушении в порядке, установленном главой 28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Перечень должностных лиц контролирующего органа, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, утверждается приказом руководителя контролирующего органа.
Дела об административных правонарушениях в области законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости рассматриваются от имени контролирующего органа руководителем, первым заместителем руководителя контролирующего органа в порядке, установленном главой 29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
9. На основании поручения руководителя контролирующего органа уполномоченные должностные лица контролирующего органа:
обращаются в Арбитражный суд Саратовской области с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
обращаются в Арбитражный суд Саратовской области с заявлением о ликвидации застройщика в случаях, предусмотренных Федеральным законом, а также в иных предусмотренных федеральными законами случаях.
Решение об обращении в Арбитражный суд Саратовской области с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, либо с заявлением о ликвидации застройщика принимается руководителем при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом и в порядке, установленном законодательством.
10. На основании поручения руководителя контролирующего органа по результатам рассмотрения заявлений граждан и юридических лиц, по результатам проведенного анализа отчетности застройщика, по результатам проведенной проверки или на основании анализа проведенных за определенный период в отношении одного юридического лица проверок уполномоченные должностные лица контролирующего органа обращаются в суд с заявлением в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства.
Решение об обращении в суд с заявлением в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства принимается руководителем при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом, и в порядке, установленном законодательством.
11. При осуществлении государственного контроля (надзора) контролирующий орган осуществляет взаимодействие с физическими и юридическими лицами - участниками строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, юридическими лицами - застройщиками многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, федеральными органами государственной власти, территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами исполнительной власти Саратовской области, органами местного самоуправления Саратовской области, правоохранительными органами в Саратовской области, редакциями средств массовой информации.
Приложение
к Положению о порядке организации и
осуществления контроля и надзора
в области долевого строительства многоквартирных
домов и(или) иных объектов недвижимости
на территории Саратовской области
______________________________________
______________________________________
______________________________________
(наименование юридического лица,
должность, фамилия, имя, отчество
должностного лица)
Предписание
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации
«____» ___________ года г. __________
На основании акта проведения проверки от «____» ____________ года №____деятельности ________________________________________________,
(наименование юридического лица)
руководствуясь ч.2, п.6 ч.5 ст.23 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П «Вопросы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области»,
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области предписывает:
_____________________________________________________________
(наименование лица, которому выдается предписание)
в срок до «____» ___________ года
1) устранить нарушения:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(содержание предписания, основание вынесения предписания)
2) представить в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области документы, подтверждающие исполнение предписания.
За невыполнение в установленный срок настоящего предписания должностное лицо, юридическое лицо подлежат привлечению к административной ответственности, установленной ч. 4 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные законодательством о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, а также о судопроизводстве в арбитражных судах.
Обращение в арбитражный суд с заявлением о признании предписания незаконным не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
Подпись должностного лица
_____________________ ____________________ ______________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Предписание получено _________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность, дата, подпись проверяемого лица)
ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 ноября 2009 года № 122
О порядке организации и осуществления контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Саратовской области
В редакции постановления Губернатора Саратовской области
от 01.04.2010 года № 35 – RU64000201000225.
Утратил силу (RU64000201200098).
В целях реализации Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», на основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение о порядке организации и осуществления контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Саратовской области согласно приложению.
2.Инспекции государственного строительного надзора Саратовской области представлять в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области по мере поступления сведения о фактах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на территории Саратовской области в отсутствие разрешительной документации.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор области П.Л.Ипатов
Приложение к постановлению
Губернатора области от
9 ноября 2009 года № 122
Положение
о порядке организации и осуществления контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Саратовской области
1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) и устанавливает порядок организации и осуществления контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Саратовской области.
2. Уполномоченным органом исполнительной власти Саратовской области по осуществлению контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Саратовской области является министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области (далее - контролирующий орган).
3. Контролирующий орган осуществляет:
1) рассмотрение жалоб граждан и юридических лиц, связанных с нарушением Федерального закона;
2) проведение анализа отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении обязательств по договорам участия в долевом строительстве;
3) проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения положений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
4) применение мер воздействия к юридическим и (или) должностным лицам, нарушившим законодательство о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также мер, направленных на защиту прав и законных интересов участников долевого строительства:
выдача предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
привлечение к административной ответственности юридических и (или) должностных лиц, совершивших правонарушения;
обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, или с заявлением о ликвидации застройщика;
обращение в суд в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства.
4. Рассмотрение жалоб граждан и юридических лиц, связанных с нарушением Федерального закона, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5. Проведение анализа отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении обязательств по договорам участия в долевом строительстве, осуществляется в соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 23 Федерального закона.
В день представления отчетности в контролирующий орган отчетность регистрируется и передается в уполномоченное структурное подразделение контролирующего органа для анализа.
Срок анализа отчетности и составления заключения по результатам проведенного анализа не более 45 рабочих дней со дня регистрации в контролирующем органе.
Анализ отчетности направлен на определение наличия или отсутствия нарушений законодательства Российской Федерации, то есть нарушений, для выявления которых не требуются дополнительные документы и информация, кроме тех, которые представлены в отчетности, или которыми располагает на момент рассмотрения отчетности должностное лицо, уполномоченное рассматривать отчетность застройщиков.
Анализ отчетности осуществляется по следующим критериям:
оценивается соответствие состава, формы и порядка представления отчетности требованиям законодательства Российской Федерации;
оценивается соответствие сведений, представленных в отчетности, требованиям законодательства Российской Федерации.
По результатам проведенного анализа отчетности составляется соответствующее заключение, подписываемое уполномоченными должностными лицами контролирующего органа.
Постановлением Губернатора Саратовской области от 01.04.2010 года № 35 (RU64000201000225) в часть седьмую пункта 5 вносится изменение.
При наличии признаков, указывающих на наличие события административного правонарушения, возбуждается дело об административном правонарушении.
6. Проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения положений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
В соответствии с Федеральным законом предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
При планировании предусматривается организация и проведение:
1) комплексных проверок деятельности юридических лиц по вопросам соблюдения законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
2) целевых проверок юридических лиц по отдельным вопросам соблюдения законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Саратовской области:
на предмет проверки соответствия проектной декларации застройщика требованиям законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
на предмет проверки представления ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
на предмет проверки целевого использования застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
на предмет проверки соблюдения застройщиком нормативов финансовой устойчивости его деятельности, установленных Правительством Российской Федерации;
по иным вопросам соблюдения законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
Постановлением Губернатора Саратовской области от 01.04.2010 года № 35 (RU64000201000225) в часть первую пункта 1 вносится изменение.
7. При выявлении в результате проведенной проверки нарушений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости уполномоченные должностные лица контролирующего органа в течение 15 рабочих дней оформляют предписание об устранении выявленных нарушений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и вручают копию предписания лицу, которому выдается предписание, либо его уполномоченному представителю.
Предписание подписывает руководитель (первый заместитель, заместители руководителя) контролирующего органа.
В предписании (приложение к настоящему Положению) указываются:
дата и место составления предписания;
дата и номер акта проверки соблюдения требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, на основании которого выдается предписание;
наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество должностного лица, которому выдается предписание;
содержание предписания (конкретное мероприятие, которое должно быть выполнено проверяемым юридическим лицом), срок исполнения, основание вынесения предписания (ссылки на нормативный правовой акт, предусматривающий предписываемую обязанность);
должность, фамилия и инициалы, подпись лица, вынесшего предписание;
сведения о вручении копии предписания лицу, которому вынесено предписание, его уполномоченному представителю, их подписи, расшифровка подписей, дата вручения, либо отметка об отправлении предписания почтой.
8. В случае выявления нарушений требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, содержащих признаки административного правонарушения, по результатам проверочных мероприятий, после оформления акта проведения проверки, а также по результатам проведенного анализа отчетности застройщика уполномоченные должностные лица контролирующего органа составляют протокол об административном правонарушении в порядке, установленном главой 28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Перечень должностных лиц контролирующего органа, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, утверждается приказом руководителя контролирующего органа.
Дела об административных правонарушениях в области законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости рассматриваются от имени контролирующего органа руководителем, первым заместителем руководителя контролирующего органа в порядке, установленном главой 29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
9. На основании поручения руководителя контролирующего органа уполномоченные должностные лица контролирующего органа:
обращаются в Арбитражный суд Саратовской области с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
обращаются в Арбитражный суд Саратовской области с заявлением о ликвидации застройщика в случаях, предусмотренных Федеральным законом, а также в иных предусмотренных федеральными законами случаях.
Решение об обращении в Арбитражный суд Саратовской области с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, либо с заявлением о ликвидации застройщика принимается руководителем при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом и в порядке, установленном законодательством.
10. На основании поручения руководителя контролирующего органа по результатам рассмотрения заявлений граждан и юридических лиц, по результатам проведенного анализа отчетности застройщика, по результатам проведенной проверки или на основании анализа проведенных за определенный период в отношении одного юридического лица проверок уполномоченные должностные лица контролирующего органа обращаются в суд с заявлением в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства.
Решение об обращении в суд с заявлением в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства принимается руководителем при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом, и в порядке, установленном законодательством.
11. При осуществлении государственного контроля (надзора) контролирующий орган осуществляет взаимодействие с физическими и юридическими лицами - участниками строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, юридическими лицами - застройщиками многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, федеральными органами государственной власти, территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами исполнительной власти Саратовской области, органами местного самоуправления Саратовской области, правоохранительными органами в Саратовской области, редакциями средств массовой информации.
Приложение
к Положению о порядке организации и
осуществления контроля и надзора
в области долевого строительства многоквартирных
домов и(или) иных объектов недвижимости
на территории Саратовской области
______________________________________
______________________________________
______________________________________
(наименование юридического лица,
должность, фамилия, имя, отчество
должностного лица)
Предписание
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации
«____» ___________ года г. __________
На основании акта проведения проверки от «____» ____________ года №____деятельности ________________________________________________,
(наименование юридического лица)
руководствуясь ч.2, п.6 ч.5 ст.23 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П «Вопросы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области»,
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области предписывает:
_____________________________________________________________
(наименование лица, которому выдается предписание)
в срок до «____» ___________ года
1) устранить нарушения:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(содержание предписания, основание вынесения предписания)
2) представить в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области документы, подтверждающие исполнение предписания.
За невыполнение в установленный срок настоящего предписания должностное лицо, юридическое лицо подлежат привлечению к административной ответственности, установленной ч. 4 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные законодательством о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, а также о судопроизводстве в арбитражных судах.
Обращение в арбитражный суд с заявлением о признании предписания незаконным не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
Подпись должностного лица
_____________________ ____________________ ______________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Предписание получено _________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность, дата, подпись проверяемого лица)
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Собрание законодательства Саратовской области № №27 от 19.11.2009 |
| Рубрики правового классификатора: | 050.030.000 Обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным фондом, социальные гарантии в жилищной сфере (см. также 030.090.090), 050.030.000 Утверждение инвестиционной программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
