ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2011 - 2012 ГОДЫ

Основная информация

Дата опубликования: 15 июня 2011г.
Номер документа: RU37000201100593
Текущая редакция: 6
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ивановская область
Принявший орган: Правительство Ивановской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа

  Скачать документ в формате PDF
  Распечатать документ


ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.06.2011 № 200-п

г. Иваново

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2011 - 2012 ГОДЫ

(Наименование в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 25.11.2011 №431-П)

ИЗМЕНЕНИЯ :

Постановление Правительства Ивановской области от 25.11.2011 №431-П; НГР RU37000201100877

Постановление Правительства Ивановской области от 05.06.2012 №183-П; НГР RU37000201200346

Постановление Правительства Ивановской области от 27.06.2012 №212-П; НГР RU37000201200422

Постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2012 №457-П; НГР RU37000201200904

Постановление Правительства Ивановской области от 13.03.2013 №90-П; НГР RU37000201300149

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Правительство Ивановской области постановляет:

1. Утвердить адресную программу Ивановской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 - 2012 годы (прилагается).

(Пункт 1 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 25.11.2011 №431-П)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ивановской области Фомина А.Г.

Губернатор Ивановской области

М.А. Мень

Приложение к постановлению

Правительства Ивановской области

от 15.06.2011 № 200-п

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 25.11.2011 №431-П, от 05.06.2012 №183-П, от 27.06.2012 №212-П, от 13.11.2012 №457-П)

Адресная программа Ивановской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 - 2012 годы

(Наименование в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 25.11.2011 №431-П)

Паспорт адресной программы Ивановской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 - 2012 годы

(Наименование в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 25.11.2011 №431-П)

Наименование

Программы

- адресная программа Ивановской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 - 2012 годы (далее - Программа)

(Раздел в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 25.11.2011 №431-П)

Наименование документа и дата принятия решения о разработке Программы

- Закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»;

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

Государственный заказчик Программы

- Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области

Разработчик Программы

- Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области

Цели Программы

- обеспечение финансовой поддержки муниципальных образований, органы местного самоуправления которых обеспечили реформирование жилищно-коммунального хозяйства, для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали способ управления многоквартирными домами (товарищество собственников жилья или управляющая организация, выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме) и приняли решение о проведении капитального ремонта;

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- формирование эффективных механизмов управления многоквартирными домами;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- создание условий для перехода на проведение капитального ремонта многоквартирных домов полностью за счет средств собственников;

- внедрение ресурсосберегающих технологий предоставления жилищно-коммунальных услуг

Задачи Программы

- выполнение муниципальными образованиями Ивановской области условий, определенных Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», для получения средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) и местных бюджетов;

- создание конкурентной среды в жилищно-коммунальном хозяйстве путем привлечения частных компаний для предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

- развитие конкурентных отношений в сфере управления многоквартирными домами и оказания услуг по содержанию и обслуживанию общего имущества в многоквартирных домах;

- привлечение собственников помещений в многоквартирных домах к управлению посредством организации товариществ собственников жилья;

- развитие инициативы собственников жилья;

- обеспечение показателей технического состояния внутридомовых инженерных систем, крыш и конструкций многоквартирных домов, соответствующих нормативным срокам проведения капитального ремонта;

- проведение агитационно-разъяснительной работы с собственниками помещений в многоквартирных домах об их ответственности за нормативное техническое состояние многоквартирных домов;

- использование эффективных технических решений при проведении капитального ремонта

Основные планируемые показатели Программы

- количество капитально отремонтированных многоквартирных домов, всего - 131 ед.;

- общая площадь жилых и нежилых помещений капитально отремонтированных многоквартирных домов, всего – 287539,54 м2

Объемы и источники финансирования

- общий объем финансирования за счет средств из всех источников составляет 119973300,00 руб.,

в том числе:

средства Фонда – 85891014,00 руб.,

средства местных бюджетов – 28083617,00 руб.,

средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, или иных специализированных потребительских кооперативов, или собственников помещений в многоквартирных домах – 5998669,00 руб.

Сроки выполнения

2011 - 2012 годы

(Раздел в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 25.11.2011 №431-П)

Исполнители Программы

- органы местного самоуправления городских и сельских поселений, городских округов, предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства и иные исполнители в соответствии с законодательством;

- Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области;

- Департамент экономического развития и торговли Ивановской области;

- Региональная служба по тарифам Ивановской области

Управление Программой и система организации контроля за ее реализацией

- координацию деятельности соисполнителей и участников Программы осуществляет Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области;

- органы местного самоуправления осуществляют контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию Программы;

- контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Ивановской области

1. Характеристика проблемы, обоснование необходимости ее решения программными методами и перечень муниципальных образований, участвующих в Программе

Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса Ивановской области обусловлено его неудовлетворительным финансовым положением, высокой затратностью, отсутствием экономических стимулов для снижения издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг, низкой платежеспособностью населения, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов.

Жилищный фонд Ивановской области составляет 25173,6 тыс. кв. м, в том числе общая площадь многоквартирных домов - 16097,5 тыс. кв. м (64%). Общее количество многоквартирных домов составляет 15890 единиц.

Капитальный ремонт проводится недостаточными темпами, при нормативной потребности в ремонте в 4 - 5%, в среднем ежегодно ремонтируется лишь 0,3% жилья. При этом площадь многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, составляет 12802,07 тыс. кв. м.

Частичное решение данной проблемы осуществлялось в рамках адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ивановской области на 2008, 2009 и 2010 годы путем привлечения средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и муниципальных бюджетов, а также собственников помещений в многоквартирных домах, требующих капитального ремонта.

Исходя из предельной стоимости проведения капитального ремонта, на капитальный ремонт многоквартирных домов Ивановской области требуется более 13 млрд. руб.

Необходимость разработки Программы вызвана неудовлетворительным техническим состоянием жилищного фонда, находящегося на территории муниципальных образований Ивановской области.

Программа предусматривает выполнение организационно-технических мероприятий, направленных на улучшение технического состояния и сохранности многоквартирных домов, создание комфортных условий проживания граждан, обеспечение условий для организации эффективных форм управления собственниками жилищным фондом, в том числе создания товариществ собственников жилья.

Перечень муниципальных образований, участвующих в региональной программе и выполнивших условия предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), предусмотренные статьей 14 Федерального закона № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»:

1. Городской округ Иваново.

2. Городской округ Вичуга.

3. Городской округ Тейково.

4. Комсомольское городское поселение.

5. Новоусадебское сельское поселение.

6. Пестяковское городское поселение.

7. Родниковское городское поселение.

8. Парское сельское поселение.

9. Пучежское городское поселение.

10. Фурмановское городское поселение.

11. Южское городское поселение.

2. Основные цели и задачи Программы

Реализация Программы позволит решить цели и задачи, которые приведены в таблице 1.

Таблица 1

Цели Программы

Задачи Программы

Обеспечение финансовой поддержки муниципальных образований для проведения капитального ремонта многоквартирных домов

выполнение муниципальными образованиями Ивановской области условий, определенных Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» для получения средств Фонда и местных бюджетов

Повышение качества реформирования

жилищно-коммунального хозяйства

создание конкурентной среды в жилищно-коммунальном хозяйстве путем привлечения частных компаний для предоставления жилищно-коммунальных услуг населению,

развитие конкурентных отношений в сфере управления многоквартирными домами и оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах

Формирование эффективных механизмов управления многоквартирными домами

привлечение собственников помещений в многоквартирных домах к управлению многоквартирным домом посредством организации товариществ собственников жилья,

развитие инициативы собственников жилья

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан

обеспечение показателей технического состояния внутридомовых инженерных систем, крыш и конструкций многоквартирных домов, соответствующих нормативным срокам проведения капитального ремонта

Создание условий для перехода на проведение капитального ремонта многоквартирных домов полностью за счет средств собственников

проведение агитационно-разъяснительной работы с собственниками помещений в многоквартирных домах об их ответственности за нормативное техническое состояние многоквартирных домов

Внедрение ресурсосберегающих технологий предоставления жилищно-коммунальных услуг

использование эффективных технических решений при проведении капитального ремонта

3. Организационные мероприятия по реализации Программы

Организационные мероприятия по реализации Программы, сроки их выполнения и ответственные исполнители отражены в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п

Организационные мероприятия

Сроки выполнения

Ответственные исполнители

1.

Нормативно-правовое обеспечение реформирования жилищно-коммунального хозяйства в муниципальных образованиях Ивановской области

постоянно

органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области (по согласованию), Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области, Региональная служба по тарифам Ивановской области

2.

Отбор муниципальных образований Ивановской области для участия в Программе

II квартал 2011 года

межведомственная рабочая группа по реализации в Ивановской области Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

3.

Проведение разъяснительной работы с собственниками помещений в многоквартирных домах об ответственности за содержание общего имущества и необходимости выбора способа управления многоквартирным домом

постоянно

органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области
(по согласованию),

управляющие организации
(по согласованию),

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области

4.

Инициирование общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах для принятия решения о проведении капитального ремонта и сбора средств на его проведение

постоянно

органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области
(по согласованию), управляющие организации
(по согласованию)

5.

Проведение открытых конкурсов по выбору управляющих организаций

в случаях, когда собственники не выбрали способ управления многоквартирным домом или принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано

2011 год

органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области

(по согласованию)

6.

Мониторинг развития договорных отношений в сфере управления многоквартирными домами

ежеквар-

тально

органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области
(по согласованию),

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области

7.

Мониторинг реализации Программы

ежемесячно

органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области
(по согласованию),

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области

8.

Информирование населения Ивановской области о ходе реализации Программы через средства массовой информации

ежеквар-

тально

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области

9.

Методологическое и координационное сопровождение мероприятий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства

постоянно

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области,

органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области

(по согласованию)

В рамках реализации настоящей Программы будет осуществляться капитальный ремонт многоквартирных домов, к которому относится проведение следующих работ:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

ремонт крыш;

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

утепление и ремонт фасадов;

установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); за исключением случаев, если соответствующий многоквартирный дом оснащен такими приборами учета и узлами управления, а также разработка проектной документации для капитального ремонта многоквартирных домов, проведение обязательного энергетического обследования многоквартирного дома и проведение государственной экспертизы документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Виды работ по капитальному ремонту многоквартирных будут проводиться с соблюдением требований энергетической эффективности, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 48 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4. Принципы распределения средств финансовой поддержки между муниципальными образованиями и порядок распределения средств Программы между ее участниками

(Раздел в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 25.11.2011 №431-П)

Финансовая поддержка муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда осуществляется в пределах лимита, установленного для Ивановской области.

Размер финансовой поддержки муниципальных образований определяется исходя из заявленных объемов финансирования выполняемых работ в муниципальных образованиях и доли финансовой поддержки за счет средств Фонда. Доля финансовой поддержки за счет средств Фонда является одинаковой для всех муниципальных образований и составляет 75,36%.

Минимальная доля долевого финансирования за счет средств местных бюджетов для всех муниципальных образований Ивановской области составляет 24,64% от общего объема финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании.

Субсидии, получаемые за счет средств Фонда, бюджетам муниципальных образований рассчитываются исходя из заявленных объемов финансирования выполняемых работ в муниципальных образованиях и минимальной доли долевого финансирования за счет средств местных бюджетов.

Решение о размере долевого финансирования капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме принимается на общем собрании товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме. При этом размер долевого финансирования не может быть менее 5% общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств Фонда и средств местных бюджетов.

Предусмотренные в рамках Программы средства Фонда распределяются между бюджетами муниципальных образований Ивановской области, исходя из перечня и объема работ, определяемых на основании данных в отношении многоквартирных домов, включенных в утвержденные органами местного самоуправления муниципальные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе в:

адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования городской округ Иваново на 2011 - 2012 годы, утвержденную постановлением Главы Администрации городского округа Иванова от 27.05.2011 № 924;

(Абзац 7 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 25.11.2011 №431-П)

адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в городском округе Тейково Ивановской области на 2011 - 2012 годы, утвержденную постановлением Главы администрации городского округа Тейково от 18.05.2011 № 292;

(Абзац 8 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 25.11.2011 №431-П)

Адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования городской округ Вичуга в 2011 - 2012 годах, утвержденную постановлением Главы администрации городского округа Вичуга от 03.05.2011 № 333;

(Абзац 9 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 25.11.2011 №431-П)

адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования «Комсомольское городское поселение Комсомольского муниципального района Ивановской области на 2011 - 2012 годы», утвержденную постановлением Администрации Комсомольского городского поселения от 11.05.2011 № 43;

(Абзац 10 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 25.11.2011 №431-П)

адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования «Новоусадебское сельское поселение Комсомольского муниципального района Ивановской области» на 2011 - 2012 годы, утвержденную постановлением главы администрации Новоусадебского сельского поселения от 20.05.2011 № 25;

(Абзац 11 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 25.11.2011 №431-П)

Адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Пестяковском городском поселении на 2011 - 2012 годы, утвержденную постановлением Главы администрации Пестяковского городского поселения от 28.04.2011 № 49;

(Абзац 12 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 25.11.2011 №431-П)

адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», утвержденную постановлением Главы Администрации Муниципального образования «Родниковского городского поселения Родниковского муниципального района Ивановской области»
от 29.04.2011 № 52;

адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования «Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», утвержденную постановлением Главы администрации муниципального образования Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области от 29.04.2011 № 18;

Адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Пучежском городском поселении Пучежского муниципального района Ивановской области на 2011 - 2012 годы, утвержденную постановлением Главы администрации Пучежского городского поселения от 26.04.2011 № 28-п;

(Абзац 15 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 25.11.2011 №431-П)

адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании «Фурмановское городское поселение» на 2011 - 2012 годы, утвержденную постановлением Главы администрации Фурмановского городского поселения от 20.05.2011 № 147;

(Абзац 16 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 25.11.2011 №431-П)

адресную программу по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах Южского городского поселения Южского муниципального района Ивановской области на 2011 - 2012 годы, утвержденную постановлением Главы администрации Южского городского поселения
от 20.05.2011 № 172.

(Абзац 17 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 25.11.2011 №431-П)

Расходование муниципальными образованиями Ивановской области средств Фонда, определенных Программой, производится в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов приведен в таблице 3.

Таблица 3

Наименование муниципального образования

Объем долевого финанси-рования, всего, руб.

В том числе за счет средств

Фонда

местного бюджета

ТСЖ, ЖСК либо собственни-

ков помещений

Городской округ Иваново

41910838

30004807

9810489

2095542

Городской округ Тейково

12559237

8991144

2940132

627961

Городской округ Вичуга

11174433

8000000

2615711

558722

Комсомольское городское поселение

6218898

4452232

1455720

310946

Новоусадебское сельское поселение

500912

358612

117254

25046

Пестяковское городское поселение

2563226

1835064

600001

128161

Родниковское городское поселение

12695560

9089004

2971778

634778

Парское сельское поселение

671969

481075

157295

33599

Пучежское городское поселение

12864000

9209595

3011205

643200

Фурмановское городское поселение

12388927

8869481

2900000

619446

Южское городское поселение

6425300

4600000

1504032

321268

Всего по Ивановской области

119973300

85891014

28083617

5998669

Обоснование объема средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется исходя из предельной стоимости проведения капитального ремонта, перечня и объема работ, определяемых на основании данных в отношении многоквартирных домов, включенных в муниципальные программы.

Стоимость капитального ремонта каждого дома, участвующего в Программе, определена на основании смет на капитальный ремонт с учетом решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах. Данные решения собственников о стоимости капитального ремонта отражены в протоколах собраний собственников помещений многоквартирных домов, согласно которым собственники помещений обязуются оплатить долю стоимости капитального ремонта многоквартирного дома в размере не менее 5% от стоимости капитального ремонта дома.

5. Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта

в расчете на один квадратный метр общей площади помещений

в многоквартирных домах для каждого муниципального образования, участвующего в Программе

Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах для муниципальных образований - участников Программы приведен в таблице 4.

Таблица 4

Городской округ Иваново

2714,62 руб.

Городской округ Тейково

2100,00 руб.

Городской округ Вичуга

2720,00 руб.

Комсомольское городское поселение

1250,00 руб.

Новоусадебское сельское поселение

1120,00 руб.

Пестяковское городское поселение

1163,00 руб.

Родниковское городское поселение

1200,00 руб.

Парское сельское поселение

1100,00 руб.

Пучежское городское поселение

2200,00 руб.

Фурмановское городское поселение

2250,00 руб.

Южское городское поселение

1564,00 руб.

6. Механизм реализации Программы

Муниципальные образования Ивановской области представляют в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области заявки муниципальных образований для участия в Программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

Отбор заявок муниципальных образований Ивановской области на участие в Программе осуществляется с учетом их соответствия выполнению условий предоставления средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, определенных Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и настоящей Программой.

Решение о составе участников Программы принимается по представлению Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области на заседании межведомственной рабочей группы по реализации в Ивановской области Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», созданной распоряжением Правительства Ивановской области от 23.01.2008 № 16-рп, и оформляется протоколом.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области рекомендует органам местного самоуправления муниципальных образований разработать порядок отбора многоквартирных домов для участия в адресной программе капитального ремонта с учетом износа многоквартирного жилищного фонда, готовности к участию в Программе собственников жилых помещений.

Средства Фонда по Программе на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территориях муниципальных образований будут предоставляться муниципальным образованиям при выполнении следующих условий:

наличия разработанной и утвержденной муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;

выполнения условий предоставления финансовой поддержки в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

выделения средств местных бюджетов муниципальных образований, претендующих на финансирование капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда по Программе, на софинансирование муниципальных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области осуществляет:

общее руководство и управление реализацией Программы;

координацию и мониторинг деятельности органов местного самоуправления, связанных с реализацией Программы, в части исполнения ими положений Программы.

Ответственность за целевое использование бюджетных средств, выделяемых по Программе, объемы и качество выполненных работ несут органы местного самоуправления, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы.

Финансирование за счет средств Фонда в рамках Программы осуществляется в виде субсидий для обеспечения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Ивановской области.

7. Критерии отбора муниципальных образований и многоквартирных домов, расположенных на территории муниципальных образований, для включения в Программу

Муниципальные образования, расположенные на территории Ивановской области, претендующие на финансовую поддержку Фонда, получат ее только при выполнении условий реформирования жилищно-коммунального хозяйства, определенных Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Муниципальные образования Ивановской области представляют в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области заявительные документы, оформленные в соответствии с рекомендациями по подготовке заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда и приложений к ним, утвержденными решением правления государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 10.02.2011 протокол № 222.

В соответствии с представленными заявительными документами Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области осуществляет отбор муниципальных образований Ивановской области, а также многоквартирных домов, расположенных на их территории, для включения их в Программу.

Каждый критерий подлежит оценке по балльной системе:

принятие решения общим собранием членов товарищества собственников жилья, членов жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств товарищества собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем 5% общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома (от 0 до 3 баллов);

степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту (наличие проектной документации, включая смету расходов, выбор и предварительный договор с подрядчиком), чтобы использование предоставляемых средств финансовой поддержки начиналось немедленно после их получения товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами либо управляющими организациями (от 0 до 3 баллов).

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках реализации адресной программы Ивановской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год, приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

8. Порядок привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

Настоящим разделом устанавливается порядок привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

1. Участники конкурсных процедур

1.1. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов путем проведения открытого конкурса (далее - конкурс) осуществляется товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирных домах управляющей организацией (далее - заказчик).

1.2. Заказчик осуществляет следующие функции:

1.2.1. Определяет во взаимодействии с уполномоченным органом местного самоуправления:

1.2.1.1. Предмет конкурса.

1.2.1.2. Срок проведения конкурса.

1.2.1.3. Организатора конкурса в случае, предусмотренном подпунктом 1.3 настоящего порядка.

1.2.2. Утверждает конкурсную документацию по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - конкурсная документация).

1.2.3. Формирует и участвует в работе конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - конкурсная комиссия).

1.2.4. Совместно с организатором конкурса отвечает на вопросы участников конкурса, вносит изменения в конкурсную документацию и порядок проведения конкурса.

1.2.5. Заключает договор подряда с победителем конкурса.

1.3. Выполнение функций организатора конкурса осуществляется самим заказчиком во взаимодействии c уполномоченным органом местного самоуправления.

1.4. Организатор конкурса осуществляет следующие функции:

1.4.1. Разрабатывает конкурсную документацию на основании утвержденной Правительством Ивановской области региональной адресной программы проведения капитального ремонта многоквартирных домов и решений собраний собственников помещений в многоквартирных домах и передает ее на утверждение заказчику.

1.4.2. В порядке, установленном пунктом 2 настоящего раздела, публикует информацию о проведении конкурса и конкурсную документацию.

1.4.3. Назначает представителя организатора конкурса по взаимодействию с участниками конкурса, выделяет ему рабочее место и предоставляет средства связи (телефон, факс, адрес электронной почты).

1.4.4. Через назначенного представителя организатора конкурса отвечает на вопросы участников конкурса, привлекая при необходимости заказчика.

1.4.5. Через назначенного представителя организатора конкурса отвечает на письменные запросы участников конкурса в течение 2 рабочих дней со дня поступления такого письменного запроса.

1.4.6. При необходимости совместно с заказчиком вносит изменения в конкурсную документацию, сроки и порядок проведения конкурса.

1.4.7. Осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсных заявок.

1.4.8. Предоставляет помещение для проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками и участвует через своего представителя в этой процедуре.

1.4.9. Предоставляет помещение для заседаний конкурсной комиссии и участвует через своего представителя (представителей) в работе конкурсной комиссии.

1.4.10. Ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает их подписание и опубликование в порядке, установленном пунктом 2 настоящего порядка.

1.4.11. Оповещает в письменном виде победителя конкурса.

1.4.12. Организует получение, возврат и удержание обеспечений конкурсных заявок (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией).

1.4.13. Направляет информацию о результатах конкурса в уполномоченный орган местного самоуправления.

1.5. Подготовка конкурсной документации осуществляется организатором конкурса в соответствии с Типовой конкурсной документацией по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (приложение 9 к настоящей Программе).

1.6. Участниками конкурса могут быть юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, обладающие правом осуществлять деятельность по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов и соответствующие требованиям, указанным в конкурсной документации.

2. Порядок опубликования информации о конкурсе

2.1. Официальная информация о конкурсе (извещение о проведении конкурса по форме согласно приложению 5 к настоящей Программе, конкурсная документация, протоколы заседаний конкурсных комиссий) публикуется организатором конкурса на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления, на территории которого осуществляет деятельность заказчик, и (или) на портале органов государственной власти Ивановской области, а также в местных печатных средствах массовой информации либо в официальном печатном издании Ивановской области.

2.2. Дополнительно информация о проведении конкурса должна быть опубликована на сайте государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по форме согласно приложению 6 к настоящей Программе. При этом информация о конкурсе должна содержать ссылку на интернет-сайт с официальной информацией о конкурсе.

2.3. По решению организатора конкурса информация о проведении конкурса может размещаться в печатных и электронных средствах массовой информации либо дополнительно распространяться претендентам на участие в конкурсе путем индивидуальной адресной рассылки.

3. Порядок подачи и рассмотрения заявок

3.1. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе указываются в конкурсной документации.

3.2. В конкурсной документации может быть предусмотрена необходимость внесения претендентом на участие в конкурсе на счет организатора конкурса денежных средств в размере 3% от максимальной (начальной) цены договора подряда в качестве обеспечения заявки.

3.3. Конкурсные заявки, поданные участниками и зарегистрированные организатором конкурса, а также конверты с изменениями к ним хранятся вместе с книгой регистрации в специальном сейфе или в помещении с ограниченным доступом. Ответственность за сохранность представленной документации несет организатор конкурса.

3.4. Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией, которая создается и действует в порядке, установленном пунктом 4 настоящего раздела.

3.5. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками производится не менее чем через 30 дней после опубликования информации о конкурсе. Дата, время и место вскрытия конвертов указываются в извещении о проведении конкурса.

3.6. В случае внесения изменений в конкурсную документацию организатор конкурса имеет право перенести дату вскрытия конвертов, но не более чем на 10 дней. Организатор конкурса не позднее чем за 5 дней до новой даты вскрытия конвертов публикует объявление о переносе с указанием причин переноса и новой даты вскрытия конвертов с заявками.

3.7. Процедура вскрытия конвертов при проведении открытого конкурса является публичной, на нее приглашаются представители всех участников конкурса, подавших конкурсные заявки.

3.8. Конверты с конкурсными заявками вскрываются в порядке их регистрации, присутствующим объявляется следующая информация по каждой вскрытой конкурсной заявке:

3.8.1. Наименование участника конкурса.

3.8.2. Должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа, подтверждающего его полномочия.

3.8.3. Наличие документа (или его копии), подтверждающего обеспечение заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией).

3.8.4. Предлагаемые участниками конкурса условия (цена договора подряда, срок выполнения работ, квалификация участника).

3.8.5. Другая информация на усмотрение организатора конкурса.

3.9. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, не принимаются к рассмотрению.

3.10. Заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Результаты вскрытия конвертов оформляются протоколом (приложение 7 к настоящей Программе).

3.11. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе организатор конкурса в 2-дневный срок с момента подписания протокола вскрытия заявок направляет участнику письменное уведомление с указанием причин отказа.

3.12. Заявки участников, допущенных к участию в конкурсе, подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией с целью сравнения условий, предложенных участниками, и определения победителя конкурса. Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом (приложение 8 к настоящей Программе).

3.13. Протокол оценки и сопоставления заявок должен быть составлен и опубликован в 5-дневный срок с даты вскрытия конвертов с заявками.

3.14. Договор подряда заключается с победителем конкурса в 10-дневный срок с даты опубликования протокола оценки и сопоставления заявок.

3.15. Если победитель конкурса уклонился от заключения договора или не представил надлежащее обеспечение обязательств по договору, то обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика. В этом случае заказчик заключает договор подряда с участником, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

3.16. Если участник, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, уклонился от заключения договора или не представил надлежащее обеспечение исполнения договора, то обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) также удерживается в пользу заказчика. В этом случае проводится повторный конкурс.

3.17. Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:

3.17.1. Если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки.

3.17.2. Если всем участникам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок.

3.17.3. Если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.

3.18. В случае если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. В случае уклонения такого участника от заключения договора обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика и проводится повторный конкурс.

4. Положение о конкурсных комиссиях по проведению конкурсов

4.1. Конкурсные комиссии по проведению конкурсов (далее - комиссии или конкурсные комиссии) являются временными специально уполномоченными органами и создаются для рассмотрения, сопоставления и оценки предложений (далее - конкурсная заявка или заявка) претендентов, пожелавших принять участие в конкурсе (далее - участники конкурса), а также для определения победителя конкурса.

4.2. Персональный состав членов конкурсной комиссии формируется заказчиком до опубликования на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления, на территории которого осуществляет деятельность заказчик, и (или) на портале органов государственной власти Ивановской области, а также в местных печатных средствах массовой информации либо в официальном печатном издании Ивановской области извещения о проведении открытого конкурса из числа представителей, кандидатуры которых утверждаются Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области, уполномоченным органом местного самоуправления и заказчиком. Число членов комиссии должно быть не менее чем 5 человек.

4.3. Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области и уполномоченный орган местного самоуправления включают в состав комиссии представителей, обеспечивающих управление региональными (муниципальными) программами по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, представителей, осуществляющих функции надзора в области строительства.

4.4. Заказчик включает в состав комиссии представителя общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (председателя собрания собственников помещений или иного представителя по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме); представителя управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, уполномоченного на осуществление надзора над проводимыми подрядной организацией работами.

4.5. Заказчик может включить в состав комиссии представителя сторонней организации, уполномоченной на осуществление надзора над проводимыми подрядной организацией работами (при наличии). При осуществлении надзора над работами, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», организация должна иметь свидетельство о допуске к таким видам работ, выданное саморегулируемой организацией.

4.6. В состав конкурсной комиссии может быть включен представитель некоммерческой организации, представляющий интересы потребителей результатов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

4.7. Сбор членов конкурсной комиссии на заседания и проведение заседаний проводит организатор конкурса.

4.8. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:

4.8.1. Осуществляет вскрытие конвертов с заявками, оформляет и подписывает протокол вскрытия конвертов.

4.8.2. Осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных заявок, оформляет и подписывает соответствующие протоколы.

4.8.3. Определяет победителя конкурса или принимает иное решение по результатам конкурса.

4.9. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать и получать от участников конкурса информацию, необходимую для осуществления работы комиссии.

4.10. Конкурсная комиссия проводит свои заседания в сроки и в порядке, определенном соответствующей конкурсной документацией, а также настоящим положением.

4.11. Комиссию возглавляет председатель, назначаемый организатором конкурса из числа представителей заказчика. Заместитель председателя комиссии и ответственный секретарь назначаются организатором конкурса из числа представителей уполномоченного органа местного самоуправления.

4.12. Заседание комиссии проводит председатель комиссии. В случае отсутствия председателя заседание комиссии проводит заместитель председателя комиссии.

4.13. Решения комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствует не менее чем две трети от ее состава, при обязательном условии участия в заседании хотя бы одного представителя заказчика.

4.14. Решения комиссии принимаются, если за их принятие проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

4.15. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются присутствующими на заседании членами комиссии. В протоколах обязательно должны быть указаны особые мнения членов комиссии (при наличии).

4.16. Председатель комиссии (заместитель председателя в случае отсутствия председателя):

4.16.1. Руководит деятельностью комиссии.

4.16.2. Председательствует на заседаниях комиссии.

4.16.3. Несет ответственность за соблюдение требований конкурсной документации и выполнение возложенных на комиссию задач.

4.16.4. Осуществляет действия в соответствии с конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.

4.17. Члены комиссии:

4.17.1. Участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенцию комиссии.

4.17.2. Участвуют в заседаниях комиссии.

4.17.3. Выполняют в установленные сроки поручения председателя комиссии, решения комиссии.

4.18. Председатель и члены комиссии обязаны обеспечивать конфиденциальность данных об участниках конкурса и сведений, содержащихся в заявках, до опубликования результатов конкурса.

4.19. Председатель и члены комиссии не вправе оказывать давление на других членов комиссии при обсуждении вопросов, изложении своего мнения.

4.20. Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и другие члены комиссии не вправе проводить переговоры с участниками во время процедур проведения конкурса, за исключением случаев, предусмотренных конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.

4.21. Комиссия по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления поступивших заявок участников конкурса принимает решение об итогах конкурса.

4.22. Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность после проведения всех конкурсных процедур, приведших к заключению договора подряда.

5. Разрешение разногласий.

5.1. Участник открытого конкурса вправе обращаться к организатору конкурса и (или) заказчику с жалобой на неправомерные действия членов комиссии и (или) решения комиссии.

5.2. Организатор конкурса и (или) заказчик в течение 10 дней с даты обращения участника открытого конкурса направляет ему сообщение о результатах рассмотрения обращения и о принятых мерах.

9. Информационное и методическое обеспечение Программы

В рамках реализации Программы необходимо обеспечить своевременность, доступность и доходчивость информации:

о содержании правовых актов и решений органов государственной власти Ивановской области, органов местного самоуправления о подготовке, принятии и реализации данной Программы и соответствующих муниципальных программ;

о ходе реализации Программы, текущей деятельности исполнительных органов государственной власти Ивановской области и органов местного самоуправления по выполнению программ;

о правах и обязанностях собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых предполагается проводить или проводится капитальный ремонт, и о необходимых действиях по защите этих прав;

о системе контроля за расходованием средств Фонда и местных бюджетов, за выполнением Программы и соответствующих муниципальных программ с указанием наименований осуществляющих контроль органов и фамилий, имен, отчеств должностных лиц, времени их приема, почтовых адресов и адресов электронной почты, номеров контактных телефонов и факсов;

о планируемых и фактических результатах выполнения Программы.

Муниципальным образованиям - участникам Программы необходимо размещать в средствах массовой информации сообщения:

о дате перечисления и объеме перечисленных в местный бюджет средств, полученных за счет средств Фонда;

об объеме средств на проведение капитального ремонта конкретных многоквартирных домов в соответствии с решением о распределении полученных средств и предусмотренных в местном бюджете средств на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов между многоквартирными домами, перечень которых включен в Программу (в течение 10 календарных дней с момента принятия решения органом местного самоуправления согласно части 4 статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»);

о перечислении средств, направляемых на проведение капитального ремонта конкретных многоквартирных домов, на отдельные банковские счета, открытые товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами и выбранными собственниками помещений в многоквартирном доме управляющими организациями в соответствии с частью 6 статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Муниципальным образованиям - участникам Программы рекомендуется размещать всю информацию, связанную с разработкой и реализацией Программы, в доступных населению средствах массовой информации, включая:

официальные сайты в сети Интернет органов государственной власти Ивановской области и органов местного самоуправления;

официальные печатные издания органов местного самоуправления;

телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации.

10. Оценка социально-экономической и иной эффективности реализации Программы

(Раздел в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 25.11.2011 №431-П)

Эффект от выполнения Программы имеет прежде всего социальную направленность.

Улучшаются условия проживания граждан, обеспечивается сохранность жилищного фонда, повышается эффективность эксплуатации зданий, улучшается внешний эстетический вид жилых зданий, увеличивается надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения, что снижает потери ресурсов внутри дома и обеспечивает надлежащее качество коммунальных услуг.

Надежность работы инженерно-технических систем позволит сэкономить средства собственников помещений в многоквартирных домах по оплате коммунальных услуг. Проведение капитального ремонта кровли, герметизация межпанельных швов, теплоизоляция ограждающих конструкций многоквартирных домов обеспечат экономию топливно-энергетических ресурсов и комфортное проживание граждан.

Результатом реализации Программы должно стать сокращение количества многоквартирных домов с просроченным (в соответствии с нормативами его проведения) сроком проведения капитального ремонта.

Планируемые показатели выполнения адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 - 2012 годы представлены в приложении 2 к настоящей Программе.

(Абзац 5 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 25.11.2011 №431-П)

Реестр многоквартирных домов, участвующих в адресной программе Ивановской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 - 2012 годы, по видам ремонта приведен в приложении 3 к настоящей Программе.

(Абзац 6 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 25.11.2011 №431-П)

Выписка из технического паспорта многоквартирных домов, участвующих в адресной программе Ивановской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 - 2012 годы, приведена в приложении 4 к настоящей Программе.

(Абзац 7 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 25.11.2011 №431-П)

Приложение 1

к Программе

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 25.11.2011 №431-П, от 27.06.2012 №212-П)

ПЕРЕЧЕНЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

N
п/п

Адрес     
многоквартирного
дома      

Год          

Материал
стен  

Количество
этажей 

Количество
подъездов

Общая площадь 
многоквартирного
дома, всего  

Площадь помещений  
многоквартирного дома

Количество   
жителей,    
зарегистрированных
в многоквартирном
доме на дату  
утверждения   
Программы    

ввода в  
эксплуатацию

завершения
последнего
капитального
ремонта  

всего 

в том числе
жилых   
помещений, 
находящихся в
собственности
граждан  

кв. м     

кв. м 

кв. м   

чел.      

1

2       

3     

4     

5    

6    

7    

8      

9  

10    

11       

Город Вичуга                                                                                                                               

1 

г.  Вичуга,   ул.
Б. Хмельницкого,
д. 41г          

1969       

Каменные,
кирпичные

4

2

1351,50

1255,50

32,00

44

2 

г.  Вичуга,   ул.
Карла  Либкнехта,
д. 1            

1926       

Смешанные

2

1

309,40

281,50

281,50

9

3 

г.  Вичуга,   ул.
Ленинградская, д.
15              

1959       

Каменные,
кирпичные

2

2

536,80

467,90

307,50

23

4 

г.  Вичуга,   ул.
Ленинградская, д.
17              

1959       

Каменные,
кирпичные

2

2

514,10

450,40

416,70

22

5 

г.  Вичуга,   ул.
Ленинградская, д.
19              

1960       

Каменные,
кирпичные

2

2

830,90

742,20

498,30

28

6 

г.  Вичуга,   ул.
Ленинградская, д.
20              

1932       

Каменные,
кирпичные

4

3

1850,70

1652,10

1127,86

70

7 

г.  Вичуга,   ул.
Ленинградская, д.
21              

1960       

Каменные,
кирпичные

2

2

801,20

711,40

451,60

33

8 

г.  Вичуга,   ул.
Ленинградская, д.
23              

1939       

Каменные,
кирпичные

2

2

719,40

633,20

583,50

27

9 

г.  Вичуга,   ул.
Московская, д. 15

1926       

Смешанные

3

1

467,80

385,30

246,20

18

10

г.  Вичуга,   ул.
Розы  Люксембург,
д. 8            

1926       

Смешанные

2

1

309,10

279,90

208,50

11

11

г.  Вичуга,   ул.
Ульяновская,   д.
12              

1973       

Каменные,
кирпичные

5

2

3623,80

3239,00

2346,00

121

Итого              по
муниципальному      
образованию:        

X     

X     

X    

X    

X    

11314,70

10098,40

6499,66

406

Город Иваново                                                                                                                              

12

г. Иваново,  пер.
Летный 2-й, д. 11

1977       

Прочие   

5

4

3730,40

3027,00

2614,20

142

13

г. Иваново,  пер.
Пограничный,   д.
15/12           

1938       

Каменные,
кирпичные

5

3

2960,00

2338,00

1978,70

77

14

г. Иваново,  пер.
Пограничный,   д.
32              

1971       

2002       

Каменные,
кирпичные

5

4

4512,90

3298,20

2834,90

150

15

г.  Иваново,  пл.
Революции, д. 8 

1962       

Каменные,
кирпичные

5

3

4245,40

3770,20

2848,20

116

16

г. Иваново, пр-кт
Строителей,    д.
60А             

1982       

2001       

Каменные,
кирпичные

5

8

7048,10

5677,50

5677,50

308

17

г. Иваново, пр-кт
Текстильщиков, д.
6А              

1971       

Каменные,
кирпичные

5

6

6163,40

5762,40

4481,90

218

18

г. Иваново, пр-кт
Текстильщиков, д.
74              

1967       

2008       

Каменные,
кирпичные

5

6

5368,10

4497,70

3301,60

214

19

г. Иваново, ул. 9
Января, д. 3    

1970       

Каменные,
кирпичные

5

2

1983,00

1602,30

1441,40

66

20

г.  Иваново,  ул.
Бубнова, д. 72  

1982       

Каменные,
кирпичные

9

3

10390,00

9261,40

8005,90

430

21

г.  Иваново,  ул.
Гагарина, д. 15 

1995       

Панельные

5

4

3337,30

2986,30

2986,30

132

22

г.  Иваново,  ул.
Генкиной, д. 60 

1963       

Каменные,
кирпичные

5

4

3177,50

3108,80

2629,30

143

23

г.  Иваново,  ул.
Голубева, д. 9  

1974       

Панельные

5

6

5339,90

4397,90

3855,80

212

24

г.  Иваново,  ул.
Громобоя, д. 21 

1967       

Каменные,
кирпичные

5

6

4909,20

4756,00

3846,40

214

25

г.  Иваново,  ул.
Громобоя, д. 52 

1968       

Каменные,
кирпичные

5

6

7161,60

4969,50

4406,50

174

26

г.  Иваново,  ул.
Громобоя, д. 8  

1957       

Каменные,
кирпичные

4

2

1300,26

1281,46

1070,60

33

27

г.  Иваново,  ул.
Дунаева, д. 38  

1963       

1997       

Каменные,
кирпичные

5

4

4963,90

3116,20

2750,00

157

28

г.  Иваново,  ул.
Кавалерийская, д.
42              

1977       

Панельные

9

8

15138,80

14983,80

12543,20

691

29

г.  Иваново,  ул.
Калинина, д. 22/2

1954       

Каменные,
кирпичные

5

5

8156,50

5423,20

3526,50

149

30

г.  Иваново,  ул.
Калинцева, д. 7 

1973       

1999       

Панельные

5

6

4725,80

3811,10

3031,10

194

31

г.  Иваново,  ул.
Комсомольская, д.
12              

1973       

Каменные,
кирпичные

5

4

4287,60

3267,00

2601,40

123

32

г.  Иваново,  ул.
Комсомольская, д.
37              

1975       

2002       

Каменные,
кирпичные

5

6

6221,70

4460,60

3843,80

230

33

г.  Иваново,  ул.
Косарева, д. 7  

1951       

Каменные,
кирпичные

5

3

3166,60

2692,60

2076,00

83

34

г.  Иваново,  ул.
Куконковых,    д.
148А            

1996       

Панельные

6

2

1643,40

1595,40

1443,10

54

35

г.  Иваново,  ул.
Куконковых,    д.
150А            

1997       

Панельные

6

2

1643,50

1595,10

1466,60

54

36

г.  Иваново,  ул.
Куликова, д. 11 

1962       

Каменные,
кирпичные

5

4

3207,30

3160,10

2744,10

136

37

г.  Иваново,  ул.
Люлина, д. 23   

1953       

Каменные,
кирпичные

2

1

535,00

493,50

307,70

20

38

г.  Иваново,  ул.
Люлина, д. 25   

1952       

Каменные,
кирпичные

2

2

458,50

408,70

352,50

24

39

г.  Иваново,  ул.
Маршала         
Василевского,  д.
12              

1971       

2008       

Каменные,
кирпичные

9

1

2449,00

2313,10

1930,40

105

40

г.  Иваново,  ул.
Первомайская 5-я,
д. 3            

1963       

Панельные

5

4

4369,80

3573,00

2882,60

165

41

г.  Иваново,  ул.
Победы, д. 2    

1959       

Каменные,
кирпичные

2

2

796,50

770,90

491,02

49

42

г.  Иваново,  ул.
Почтовая, д. 5  

1953       

Каменные,
кирпичные

4

4

3547,20

2734,80

2035,10

97

43

г.  Иваново,  ул.
Пушкина, д. 33  

1980       

Каменные,
кирпичные

5

7

8341,60

6705,00

6444,10

213

44

г.  Иваново,  ул.
Свободы, д. 5   

1963       

Каменные,
кирпичные

2

2

498,50

469,30

304,10

33

45

г.  Иваново,  ул.
Ташкентская,   д.
20              

1984       

Каменные,
кирпичные

12

1

5366,70

4535,00

3180,80

183

46

г.  Иваново,  ул.
Тихая, д. 15    

1972       

Панельные

5

6

4315,50

3817,10

2994,10

192

Итого              по
муниципальному      
образованию:        

X     

X     

X    

X    

X    

155460,46

130660,16

108927,42

5581

Город Тейково                                                                                                                              

47

г.  Тейково,  ул.
Октябрьская,   д.
23 литера А     

1932       

Каменные,
кирпичные

3

2

1124,80

960,20

638,40

26

48

г.  Тейково,  ул.
Октябрьская,   д.
28 литера А     

1959       

Каменные,
кирпичные

2

1

414,70

379,26

379,26

14

49

г.  Тейково,  ул.
Октябрьская,   д.
39 литера А     

1957       

Каменные,
кирпичные

2

1

428,50

383,20

341,30

10

50

г.  Тейково,  ул.
Социалистическая,
д. 12 литера А  

1959       

Каменные,
кирпичные

2

1

331,54

300,10

300,10

14

51

г.  Тейково,  ул.
Социалистическая,
д. 13 литера А  

1961       

Каменные,
кирпичные

2

2

782,60

748,70

488,30

34

52

г.  Тейково,  ул.
Строительная,  д.
3 литера А      

1959       

Каменные,
кирпичные

2

1

287,76

267,16

230,46

18

53

г.  Тейково,  ул.
Футбольная, д. 25
литера А        

1961       

Каменные,
кирпичные

2

2

340,70

309,30

309,30

15

54

г.  Тейково,  ул.
Шестагинская,  д.
74 литера А     

1960       

Каменные,
кирпичные

2

1

332,20

300,60

220,80

19

55

г.  Тейково,  ул.
Шестагинская,  д.
76 литера А     

1959       

Каменные,
кирпичные

2

1

338,00

306,10

199,00

13

56

п. Фрунзе, д.  10
литера А        

1926       

Деревянные

2

1

240,60

207,20

207,20

5

57

п. Фрунзе, д.  11
литера А        

1926       

Деревянные

2

1

241,10

207,90

138,90

9

58

п. Фрунзе, д.  13
литера А        

1926       

Деревянные

2

1

247,40

214,10

157,10

6

59

п. Фрунзе, д.  14
литера А        

1924       

Деревянные

2

1

241,70

208,20

104,10

14

60

п. Фрунзе, д.  15
литера А        

1926       

Деревянные

2

1

246,10

212,60

163,70

12

61

п. Фрунзе, д.  17
литера А        

1926       

Деревянные

2

1

240,20

207,70

161,50

7

62

п. Фрунзе, д.  18
литера А        

1926       

Деревянные

2

1

243,70

210,30

210,30

7

63

п. Фрунзе, д.  21
литера А        

1926       

Деревянные

2

1

247,50

213,90

163,40

6

64

п. Фрунзе, д.  22
литера А        

1926       

Деревянные

2

1

245,30

212,10

164,90

15

65

п. Фрунзе, д.  23
литера А        

1926       

Деревянные

2

1

250,70

217,20

167,80

11

66

п. Фрунзе, д.  24
литера В        

1926       

Деревянные

2

1

255,90

221,30

221,30

11

67

п. Фрунзе, д.  27
литера А        

1926       

Деревянные

2

1

256,10

222,60

111,10

11

68

п. Фрунзе, д.  30
литера З        

1926       

Деревянные

2

1

252,20

218,20

48,30

16

69

п. Фрунзе, д.  31
литера А        

1926       

1982       

Деревянные

2

1

255,60

220,60

170,40

12

70

п. Фрунзе, д.  32
литера А        

1926       

Деревянные

2

1

293,10

226,10

175,10

8

71

п. Фрунзе, д.  33
литера А        

1926       

Деревянные

2

1

253,90

219,70

170,80

7

72

п. Фрунзе, д.  37
литера А        

1926       

Деревянные

2

1

271,00

205,10

205,10

8

73

п. Фрунзе,  д.  5
литера А        

1924       

Деревянные

2

1

246,10

212,60

163,10

5

74

п. Фрунзе,  д.  6
литера А        

1924       

Деревянные

2

1

243,40

209,80

169,80

8

75

п. Фрунзе,  д.  7
литера А        

1926       

Деревянные

2

1

247,20

216,30

158,90

12

76

п. Фрунзе,  д.  8
литера А        

1926       

1971       

Деревянные

2

1

245,20

211,60

211,60

11

77

п. Фрунзе,  д.  9
литера А        

1926       

Деревянные

2

1

247,90

214,50

214,50

7

Итого              по
муниципальному      
образованию:        

X     

X     

X    

X    

X    

9892,70

8664,22

6765,82

371

Комсомольское городское поселение                                                                                                          

78

г.   Комсомольск,
ул.  Зайцева,  д.
11              

1987       

Каменные,
кирпичные

5

4

3275,00

3213,00

1984,63

132

79

г.   Комсомольск,
ул.  Люлина,   д.
34а             

1986       

Каменные,
кирпичные

5

6

4981,30

4007,00

2755,00

154

80

г.   Комсомольск,
ул. Первомайская,
д. 11           

1976       

Каменные,
кирпичные

4

4

2538,00

2333,40

2333,40

79

81

г.   Комсомольск,
ул. Первомайская,
д. 9            

1973       

Каменные,
кирпичные

3

3

1380,10

1336,60

1031,60

50

82

г.   Комсомольск,
ул.   Пионерская,
д. 1            

1960       

Каменные,
кирпичные

3

3

1514,70

1251,70

949,10

55

Итого              по
муниципальному      
образованию:        

X     

X     

X    

X    

X    

13689,10

12141,70

9053,73

470

Новоусадебское сельское поселение                                                                                                          

83

с. Новая Усадьба,
ул.           Зои
Космодемьянской,
д. 3            

1953       

Каменные,
кирпичные

2

1

491,90

449,90

449,90

48

Итого              по
муниципальному      
образованию:        

X     

X     

X    

X    

X    

491,90

449,90

449,90

48

Парское сельское поселение                                                                                                                 

84

д.  Котиха,   ул.
Молодежная, д. 4

1980       

Панельные

2

2

382,40

297,60

243,70

17

85

с.  Парское,  ул.
Молодежная, д. 10

1985       

Панельные

2

2

762,00

608,50

493,20

20

Итого              по
муниципальному      
образованию:        

X     

X     

X    

X    

X    

1144,40

906,10

736,90

37

Пестяковское городское поселение                                                                                                            

86

п.  Пестяки,  ул.
Гагарина, д. 43 

1966       

Каменные,
кирпичные

2

2

459,00

429,00

391,40

24

87

п.  Пестяки,  ул.
Мира, д. 15     

1984       

Каменные,
кирпичные

3

3

1747,10

1650,60

1650,60

58

88

п.  Пестяки,  ул.
Мира, д. 4      

1967       

Каменные,
кирпичные

2

2

458,10

453,90

453,90

16

89

п.  Пестяки,  ул.
Тупицына, д. 6  

1982       

2008       

Каменные,
кирпичные

3

3

1579,10

1556,00

1505,80

59

90

п.  Пестяки,  ул.
Фрунзе, д. 3    

1966       

Каменные,
кирпичные

2

2

486,30

457,40

414,80

33

Итого              по
муниципальному      
образованию:        

X     

X     

X    

X    

X    

4729,60

4546,90

4416,50

190

Пучежское городское поселение                                                                                                              

91

г.   Пучеж,   ул.
Ленина, д. 16   

1956       

Каменные,
кирпичные

2

1

416,60

373,70

330,20

22

92

г.   Пучеж,   ул.
Ленина, д. 19   

1957       

Каменные,
кирпичные

2

2

919,70

849,70

487,30

33

93

г.   Пучеж,   ул.
Ленина, д. 21   

1954       

Каменные,
кирпичные

2

1

440,50

405,10

405,10

16

94

г.   Пучеж,   ул.
Ленина, д. 25   

1959       

Каменные,
кирпичные

3

4

3482,70

3246,60

1745,63

71

95

г.   Пучеж,   ул.
Ленина, д. 31   

1954       

Каменные,
кирпичные

2

2

422,98

400,90

322,70

19

96

г.   Пучеж,   ул.
Ленина, д. 38   

1965       

Каменные,
кирпичные

2

1

407,40

366,40

308,40

13

97

г.   Пучеж,   ул.
Ленина, д. 42   

1961       

Каменные,
кирпичные

2

1

335,10

306,10

224,60

20

98

г.   Пучеж,   ул.
Ленина, д. 45/1 

1961       

Каменные,
кирпичные

2

1

328,10

297,60

297,60

23

99

г.   Пучеж,   ул.
Ленина, д. 7    

1957       

Каменные,
кирпичные

2

1

422,70

382,90

235,80

9

100

г.   Пучеж,   ул.
Ленина, д. 9    

1957       

Каменные,
кирпичные

2

1

409,00

369,50

287,00

16

101

г.   Пучеж,   ул.
Островского,   д.
17/5            

1954       

Каменные,
кирпичные

2

2

431,00

383,60

187,20

13

102

г.   Пучеж,   ул.
Павла   Зарубина,
д. 13           

1965       

Каменные,
кирпичные

4

2

1301,50

1277,50

966,10

43

103

г.   Пучеж,   ул.
Приволжская, д. 4

1965       

Каменные,
кирпичные

4

3

2052,20

1473,60

1031,10

61

104

г.   Пучеж,   ул.
Приволжская, д. 6

1967       

Каменные,
кирпичные

4

3

1981,20

1424,00

889,70

70

105

г.   Пучеж,   ул.
Приволжская, д. 8

1969       

Каменные,
кирпичные

4

3

2011,80

1449,60

863,30

73

Итого              по
муниципальному      
образованию:        

X     

X     

X    

X    

X    

15362,48

13006,80

8581,73

502

Родниковское городское поселение                                                                                                           

106

г. Родники,  мкр.
Гагарина, д. 10 

1970       

Каменные,
кирпичные

5

4

3791,00

3351,20

2950,00

138

107

г. Родники,  мкр.
Шагова, д. 12   

1977       

Каменные,
кирпичные

5

4

2983,40

2655,70

2655,70

109

108

г. Родники,  мкр.
Шагова, д. 15   

1990       

Каменные,
кирпичные

5

4

3299,40

2693,50

2501,40

117

109

г. Родники,  мкр.
Шагова, д. 19   

1978       

Панельные

5

6

4515,00

4490,00

4106,50

194

110

г. Родники,  мкр.
Южный, д. 6     

1986       

Панельные

5

2

1721,00

1521,00

1313,50

74

111

г.  Родники,  пл.
Ленина, д. 1    

1954       

Каменные,
кирпичные

3

2

1460,40

1441,60

952,00

34

112

г.  Родники,  ул.
Рябикова, д. 12 

1986       

Каменные,
кирпичные

5

4

5689,60

4816,96

4587,30

197

113

г.  Родники,  ул.
Рябикова, д. 5a 

1972       

Каменные,
кирпичные

2

2

540,30

480,90

480,90

23

114

г.  Родники,  ул.
Советская, д. 17

1980       

Каменные,
кирпичные

5

6

4294,60

3796,50

3442,00

155

115

г.  Родники,  ул.
Советская, д. 19

1979       

Каменные,
кирпичные

5

6

3903,20

3890,90

3790,00

120

116

г.  Родники,  ул.
Социалистическая,
д. 21           

1972       

Смешанные

5

4

3379,70

3057,40

2916,90

134

Итого              по
муниципальному      
образованию:        

X     

X     

X    

X    

X    

35577,60

32195,66

29696,20

1295

Фурмановское городское поселение                                                                                                           

117

г. Фурманов,  ул.
Возрождения,   д.
24              

1976       

Каменные,
кирпичные

5

4

4579,00

3548,60

2973,10

146

118

г. Фурманов,  ул.
Д. Бедного, д. 55

1963       

Каменные,
кирпичные

2

2

661,10

613,70

613,70

25

119

г. Фурманов,  ул.
Жуковского, д. 11

1965       

Каменные,
кирпичные

4

3

2193,10

1996,00

1796,20

76

120

г. Фурманов,  ул.
Жуковского, д. 15

1965       

Каменные,
кирпичные

4

3

2702,80

1859,20

1719,20

88

121

г. Фурманов,  ул.
Крестьянская,  д.
5а              

1976       

Каменные,
кирпичные

5

2

3692,30

3254,40

3068,20

131

122

г. Фурманов,  ул.
Нижний Двор, д. 2

1961       

Каменные,
кирпичные

4

3

3173,50

2672,50

804,40

113

123

г. Фурманов,  ул.
Революционная, д.
14              

1938       

1991       

Каменные,
кирпичные

3

1

4769,20

4444,90

429,60

141

124

г. Фурманов,  ул.
Тимирязева, д. 2

1975       

Каменные,
кирпичные

5

4

3457,60

3183,40

2544,00

137

125

г. Фурманов,  ул.
Тимирязева, д. 30

1972       

Каменные,
кирпичные

5

2

4657,70

3540,80

1388,10

207

Итого              по
муниципальному      
образованию:        

X     

X     

X    

X    

X    

29886,30

25113,50

15336,50

1064

Южское городское поселение                                                                                                                 

126

г.  Южа,   проезд
Советский, д. 1 

1917       

Каменные,
кирпичные

4

2

3077,00

1652,30

767,20

96

127

г.  Южа,   проезд
Советский, д. 3 

1917       

Каменные,
кирпичные

3

2

2644,00

1478,00

665,40

90

128

г.    Южа,    ул.
Куйбышева, д. 18

1960       

1996       

Смешанные

2

2

499,30

463,10

297,80

24

129

г.    Южа,    ул.
Советская, д. 10

1960       

Каменные,
кирпичные

2

2

1225,00

839,00

542,00

36

130

г.    Южа,    ул.
Советская, д. 2 

1956       

Каменные,
кирпичные

2

2

1294,00

820,00

467,50

36

131

г.    Южа,    ул.
Советская, д. 6 

1957       

Каменные,
кирпичные

2

2

1251,00

792,70

443,70

36

Итого              по
муниципальному      
образованию:        

X     

X     

X    

X    

X    

9990,30

6045,10

3183,60

318

Итого по субъекту:  

X     

X     

X    

X    

X    

287539,54

243828,44

193647,96

10282

Продолжение приложения 1

N
п/п

Адрес     
многоквартирного
дома      

Вид  
ремонта

Стоимость капитального ремонта                

Удельная   
стоимость   
капитального 
ремонта 1 кв. м
общей площади 
помещений   
многоквартирного
дома     

Предельная  
стоимость   
капитального 
ремонта 1 кв. м
общей площади 
помещений   
многоквартирного
дома     

Плановая
дата  
завершения
работ  

всего   

в том числе:                  

за счет 
средств 
Фонда  

за счет 
средств 
бюджета 
субъекта
Российской
Федерации

за счет 
средств 
местного 
бюджета 

за счет средств
товариществ 
собственников
жилья, других
кооперативов 
либо     
собственников
помещений в 
многоквартирном
доме     

руб.   

руб.   

руб.  

руб.   

руб.     

руб./кв. м  

руб./кв. м  

1

2       

12   

13    

14    

15   

16    

17      

18      

19      

20   

Город Вичуга                                                                                                                               

1 

г.  Вичуга,   ул.
Б. Хмельницкого,
д. 41г          

ЧАСТИЧНЫЙ

940000,00

672965,00

0,00

220035,00

47000,00

749,00

2720,00

12.2012  

2 

г.  Вичуга,   ул.
Карла  Либкнехта,
д. 1            

ЧАСТИЧНЫЙ

562840,00

402948,00

0,00

131750,00

28142,00

1999,00

2720,00

12.2012  

3 

г.  Вичуга,   ул.
Ленинградская, д.
15              

ЧАСТИЧНЫЙ

1202000,00

860536,00

0,00

281364,00

60100,00

2569,00

2720,00

12.2012  

4 

г.  Вичуга,   ул.
Ленинградская, д.
17              

ЧАСТИЧНЫЙ

1225000,00

877002,00

0,00

286748,00

61250,00

2720,00

2720,00

12.2012  

5 

г.  Вичуга,   ул.
Ленинградская, д.
19              

ЧАСТИЧНЫЙ

1216045,00

870591,00

0,00

284652,00

60802,00

1638,00

2720,00

12.2012  

6 

г.  Вичуга,   ул.
Ленинградская, д.
20              

ЧАСТИЧНЫЙ

1048600,00

750714,00

0,00

245456,00

52430,00

635,00

2720,00

12.2012  

7 

г.  Вичуга,   ул.
Ленинградская, д.
21              

ЧАСТИЧНЫЙ

1233000,00

882729,00

0,00

288621,00

61650,00

1733,00

2720,00

12.2012  

8 

г.  Вичуга,   ул.
Ленинградская, д.
23              

ЧАСТИЧНЫЙ

1220000,00

873422,00

0,00

285578,00

61000,00

1927,00

2720,00

12.2012  

9 

г.  Вичуга,   ул.
Московская, д. 15

ЧАСТИЧНЫЙ

692094,00

495484,00

0,00

162005,00

34605,00

1796,00

2720,00

12.2012  

10

г.  Вичуга,   ул.
Розы  Люксембург,
д. 8            

ЧАСТИЧНЫЙ

696854,00

498892,00

0,00

163119,00

34843,00

2490,00

2720,00

12.2012  

11

г.  Вичуга,   ул.
Ульяновская,   д.
12              

ЧАСТИЧНЫЙ

1138000,00

814717,00

0,00

266383,00

56900,00

351,00

2720,00

12.2012  

Итого              по
муниципальному      
образованию:        

X   

11174433,00

8000000,00

0,00

2615711,00

558722,00

1107,00

2720,00

X    

Город Иваново                                                                                                                              

12

г. Иваново,  пер.
Летный 2-й, д. 11

ЧАСТИЧНЫЙ

670600,00

480096,00

0,00

156974,00

33530,00

222,00

2714,62

12.2012  

13

г. Иваново,  пер.
Пограничный,   д.
15/12           

ЧАСТИЧНЫЙ

1240132,00

887835,00

0,00

290290,00

62007,00

530,00

2714,62

12.2012  

14

г. Иваново,  пер.
Пограничный,   д.
32              

ЧАСТИЧНЫЙ

757066,00

541999,00

0,00

177214,00

37853,00

230,00

2714,62

12.2012  

15

г.  Иваново,  пл.
Революции, д. 8 

ЧАСТИЧНЫЙ

1119462,00

801445,00

0,00

262044,00

55973,00

297,00

2714,62

12.2012  

16

г. Иваново, пр-кт
Строителей,    д.
60А             

ЧАСТИЧНЫЙ

3801961,00

2721900,00

0,00

889963,00

190098,00

670,00

2714,62

12.2012  

17

г. Иваново, пр-кт
Текстильщиков, д.
6А              

ЧАСТИЧНЫЙ

1293863,00

926303,00

0,00

302867,00

64693,00

225,00

2714,62

12.2012  

18

г. Иваново, пр-кт
Текстильщиков, д.
74              

ЧАСТИЧНЫЙ

2496969,00

1787630,00

0,00

584491,00

124848,00

555,00

2714,62

12.2012  

19

г. Иваново, ул. 9
Января, д. 3    

ЧАСТИЧНЫЙ

733380,00

525041,00

0,00

171670,00

36669,00

458,00

2714,62

12.2012  

20

г.  Иваново,  ул.
Бубнова, д. 72  

ЧАСТИЧНЫЙ

1312111,00

939366,00

0,00

307139,00

65606,00

142,00

2714,62

12.2012  

21

г.  Иваново,  ул.
Гагарина, д. 15 

ЧАСТИЧНЫЙ

654315,00

468437,00

0,00

153162,00

32716,00

219,00

2714,62

12.2012  

22

г.  Иваново,  ул.
Генкиной, д. 60 

ЧАСТИЧНЫЙ

1165454,00

834372,00

0,00

272809,00

58273,00

375,00

2714,62

12.2012  

23

г.  Иваново,  ул.
Голубева, д. 9  

ЧАСТИЧНЫЙ

859627,00

615424,00

0,00

201222,00

42981,00

195,00

2714,62

12.2012  

24

г.  Иваново,  ул.
Громобоя, д. 21 

ЧАСТИЧНЫЙ

1609592,00

1152339,00

0,00

376773,00

80480,00

338,00

2714,62

12.2012  

25

г.  Иваново,  ул.
Громобоя, д. 52 

ЧАСТИЧНЫЙ

2187543,00

1566106,00

0,00

512060,00

109377,00

440,00

2714,62

12.2012  

26

г.  Иваново,  ул.
Громобоя, д. 8  

ЧАСТИЧНЫЙ

1134000,00

811853,00

0,00

265447,00

56700,00

885,00

2714,62

12.2012  

27

г.  Иваново,  ул.
Дунаева, д. 38  

ЧАСТИЧНЫЙ

1297241,00

928721,00

0,00

303658,00

64862,00

416,00

2714,62

12.2012  

28

г.  Иваново,  ул.
Кавалерийская, д.
42              

ЧАСТИЧНЫЙ

1721000,00

1232098,00

0,00

402852,00

86050,00

115,00

2714,62

12.2012  

29

г.  Иваново,  ул.
Калинина, д. 22/2

ЧАСТИЧНЫЙ

1778424,00

1273210,00

0,00

416293,00

88921,00

328,00

2714,62

12.2012  

30

г.  Иваново,  ул.
Калинцева, д. 7 

ЧАСТИЧНЫЙ

669551,00

479345,00

0,00

156728,00

33478,00

176,00

2714,62

12.2012  

31

г.  Иваново,  ул.
Комсомольская, д.
12              

ЧАСТИЧНЫЙ

1152606,00

825174,00

0,00

269802,00

57630,00

353,00

2714,62

12.2012  

32

г.  Иваново,  ул.
Комсомольская, д.
37              

ЧАСТИЧНЫЙ

1114549,00

797928,00

0,00

260894,00

55727,00

250,00

2714,62

12.2012  

33

г.  Иваново,  ул.
Косарева, д. 7  

ЧАСТИЧНЫЙ

1516163,00

1085452,00

0,00

354903,00

75808,00

563,00

2714,62

12.2012  

34

г.  Иваново,  ул.
Куконковых,    д.
148А            

ЧАСТИЧНЫЙ

357500,00

255941,00

0,00

83684,00

17875,00

224,00

2714,62

12.2012  

35

г.  Иваново,  ул.
Куконковых,    д.
150А            

ЧАСТИЧНЫЙ

357500,00

255941,00

0,00

83684,00

17875,00

224,00

2714,62

12.2012  

36

г.  Иваново,  ул.
Куликова, д. 11 

ЧАСТИЧНЫЙ

1826677,00

1307755,00

0,00

427588,00

91334,00

578,00

2714,62

12.2012  

37

г.  Иваново,  ул.
Люлина, д. 23   

ЧАСТИЧНЫЙ

602395,00

431266,00

0,00

141009,00

30120,00

1221,00

2714,62

12.2012  

38

г.  Иваново,  ул.
Люлина, д. 25   

ЧАСТИЧНЫЙ

600612,00

429990,00

0,00

140591,00

30031,00

1470,00

2714,62

12.2012  

39

г.  Иваново,  ул.
Маршала         
Василевского,  д.
12              

ЧАСТИЧНЫЙ

512947,00

367229,00

0,00

120071,00

25647,00

222,00

2714,62

12.2012  

40

г.  Иваново,  ул.
Первомайская 5-я,
д. 3            

ЧАСТИЧНЫЙ

832360,00

595903,00

0,00

194839,00

41618,00

233,00

2714,62

12.2012  

41

г.  Иваново,  ул.
Победы, д. 2    

ЧАСТИЧНЫЙ

1477433,00

1057724,00

0,00

345837,00

73872,00

1917,00

2714,62

12.2012  

42

г.  Иваново,  ул.
Почтовая, д. 5  

ЧАСТИЧНЫЙ

1715000,00

1227803,00

0,00

401447,00

85750,00

627,00

2714,62

12.2012  

43

г.  Иваново,  ул.
Пушкина, д. 33  

ЧАСТИЧНЫЙ

1114728,00

798056,00

0,00

260936,00

55736,00

166,00

2714,62

12.2012  

44

г.  Иваново,  ул.
Свободы, д. 5   

ЧАСТИЧНЫЙ

813280,00

582243,00

0,00

190373,00

40664,00

1733,00

2714,62

12.2012  

45

г.  Иваново,  ул.
Ташкентская,   д.
20              

ЧАСТИЧНЫЙ

540000,00

386597,00

0,00

126403,00

27000,00

119,00

2714,62

12.2012  

46

г.  Иваново,  ул.
Тихая, д. 15    

ЧАСТИЧНЫЙ

874797,00

626285,00

0,00

204772,00

43740,00

229,00

2714,62

12.2012  

Итого              по
муниципальному      
образованию:        

X   

41910838,00

30004807,00

0,00

9810489,00

2095542,00

321,00

2714,62

X    

Город Тейково                                                                                                                              

47

г.  Тейково,  ул.
Октябрьская,   д.
23 литера А     

ЧАСТИЧНЫЙ

829237,00

593650,00

0,00

194126,00

41461,00

864,00

2100,00

12.2012  

48

г.  Тейково,  ул.
Октябрьская,   д.
28 литера А     

ЧАСТИЧНЫЙ

765000,00

547663,00

0,00

179087,00

38250,00

2017,00

2100,00

12.2012  

49

г.  Тейково,  ул.
Октябрьская,   д.
39 литера А     

ЧАСТИЧНЫЙ

570000,00

408063,00

0,00

133437,00

28500,00

1487,00

2100,00

12.2012  

50

г.  Тейково,  ул.
Социалистическая,
д. 12 литера А  

ЧАСТИЧНЫЙ

606000,00

433835,00

0,00

141865,00

30300,00

2019,00

2100,00

12.2012  

51

г.  Тейково,  ул.
Социалистическая,
д. 13 литера А  

ЧАСТИЧНЫЙ

1430000,00

1023737,00

0,00

334763,00

71500,00

1910,00

2100,00

12.2012  

52

г.  Тейково,  ул.
Строительная,  д.
3 литера А      

ЧАСТИЧНЫЙ

400000,00

286360,00

0,00

93640,00

20000,00

1497,00

2100,00

12.2012  

53

г.  Тейково,  ул.
Футбольная, д. 25
литера А        

ЧАСТИЧНЫЙ

606000,00

433835,00

0,00

141865,00

30300,00

1959,00

2100,00

12.2012  

54

г.  Тейково,  ул.
Шестагинская,  д.
74 литера А     

ЧАСТИЧНЫЙ

604000,00

432403,00

0,00

141397,00

30200,00

2009,00

2100,00

12.2012  

55

г.  Тейково,  ул.
Шестагинская,  д.
76 литера А     

ЧАСТИЧНЫЙ

604000,00

432403,00

0,00

141397,00

30200,00

1973,00

2100,00

12.2012  

56

п. Фрунзе, д.  10
литера А        

ЧАСТИЧНЫЙ

275000,00

196872,00

0,00

64378,00

13750,00

1327,00

2100,00

12.2012  

57

п. Фрунзе, д.  11
литера А        

ЧАСТИЧНЫЙ

275000,00

196872,00

0,00

64378,00

13750,00

1323,00

2100,00

12.2012  

58

п. Фрунзе, д.  13
литера А        

ЧАСТИЧНЫЙ

275000,00

196872,00

0,00

64378,00

13750,00

1284,00

2100,00

12.2012  

59

п. Фрунзе, д.  14
литера А        

ЧАСТИЧНЫЙ

275000,00

196872,00

0,00

64378,00

13750,00

1321,00

2100,00

12.2012  

60

п. Фрунзе, д.  15
литера А        

ЧАСТИЧНЫЙ

275000,00

196872,00

0,00

64378,00

13750,00

1294,00

2100,00

12.2012  

61

п. Фрунзе, д.  17
литера А        

ЧАСТИЧНЫЙ

275000,00

196872,00

0,00

64378,00

13750,00

1324,00

2100,00

12.2012  

62

п. Фрунзе, д.  18
литера А        

ЧАСТИЧНЫЙ

275000,00

196872,00

0,00

64378,00

13750,00

1308,00

2100,00

12.2012  

63

п. Фрунзе, д.  21
литера А        

ЧАСТИЧНЫЙ

275000,00

196872,00

0,00

64378,00

13750,00

1286,00

2100,00

12.2012  

64

п. Фрунзе, д.  22
литера А        

ЧАСТИЧНЫЙ

275000,00

196872,00

0,00

64378,00

13750,00

1297,00

2100,00

12.2012  

65

п. Фрунзе, д.  23
литера А        

ЧАСТИЧНЫЙ

275000,00

196872,00

0,00

64378,00

13750,00

1266,00

2100,00

12.2012  

66

п. Фрунзе, д.  24
литера В        

ЧАСТИЧНЫЙ

275000,00

196872,00

0,00

64378,00

13750,00

1243,00

2100,00

12.2012  

67

п. Фрунзе, д.  27
литера А        

ЧАСТИЧНЫЙ

275000,00

196872,00

0,00

64378,00

13750,00

1235,00

2100,00

12.2012  

68

п. Фрунзе, д.  30
литера З        

ЧАСТИЧНЫЙ

275000,00

196872,00

0,00

64378,00

13750,00

1260,00

2100,00

12.2012  

69

п. Фрунзе, д.  31
литера А        

ЧАСТИЧНЫЙ

275000,00

196872,00

0,00

64378,00

13750,00

1247,00

2100,00

12.2012  

70

п. Фрунзе, д.  32
литера А        

ЧАСТИЧНЫЙ

275000,00

196872,00

0,00

64378,00

13750,00

1216,00

2100,00

12.2012  

71

п. Фрунзе, д.  33
литера А        

ЧАСТИЧНЫЙ

275000,00

196872,00

0,00

64378,00

13750,00

1252,00

2100,00

12.2012  

72

п. Фрунзе, д.  37
литера А        

ЧАСТИЧНЫЙ

370000,00

264883,00

0,00

86617,00

18500,00

1804,00

2100,00

12.2012  

73

п. Фрунзе,  д.  5
литера А        

ЧАСТИЧНЫЙ

275000,00

196872,00

0,00

64378,00

13750,00

1294,00

2100,00

12.2012  

74

п. Фрунзе,  д.  6
литера А        

ЧАСТИЧНЫЙ

275000,00

196872,00

0,00

64378,00

13750,00

1311,00

2100,00

12.2012  

75

п. Фрунзе,  д.  7
литера А        

ЧАСТИЧНЫЙ

275000,00

196872,00

0,00

64378,00

13750,00

1271,00

2100,00

12.2012  

76

п. Фрунзе,  д.  8
литера А        

ЧАСТИЧНЫЙ

275000,00

196872,00

0,00

64378,00

13750,00

1300,00

2100,00

12.2012  

77

п. Фрунзе,  д.  9
литера А        

ЧАСТИЧНЫЙ

275000,00

196872,00

0,00

64378,00

13750,00

1282,00

2100,00

12.2012  

Итого              по
муниципальному      
образованию:        

X   

12559237,00

8991144,00

0,00

2940132,00

627961,00

1450,00

2100,00

X    

Комсомольское городское поселение                                                                                                          

78

г.   Комсомольск,
ул.  Зайцева,  д.
11              

ЧАСТИЧНЫЙ

1027452,00

735573,00

0,00

240506,00

51373,00

320,00

1250,00

12.2012  

79

г.   Комсомольск,
ул.  Люлина,   д.
34а             

ЧАСТИЧНЫЙ

1146372,00

820710,00

0,00

268343,00

57319,00

286,00

1250,00

12.2012  

80

г.   Комсомольск,
ул. Первомайская,
д. 11           

ЧАСТИЧНЫЙ

1614903,00

1156141,00

0,00

378017,00

80745,00

692,00

1250,00

12.2012  

81

г.   Комсомольск,
ул. Первомайская,
д. 9            

ЧАСТИЧНЫЙ

1215232,00

870009,00

0,00

284461,00

60762,00

909,00

1250,00

12.2012  

82

г.   Комсомольск,
ул.   Пионерская,
д. 1            

ЧАСТИЧНЫЙ

1214939,00

869799,00

0,00

284393,00

60747,00

971,00

1250,00

12.2012  

Итого              по
муниципальному      
образованию:        

X   

6218898,00

4452232,00

0,00

1455720,00

310946,00

512,00

1250,00

X    

Новоусадебское сельское поселение                                                                                                          

83

с. Новая Усадьба,
ул.           Зои
Космодемьянской,
д. 3            

ЧАСТИЧНЫЙ

500912,00

358612,00

0,00

117254,00

25046,00

1113,00

1120,00

12.2012  

Итого              по
муниципальному      
образованию:        

X   

500912,00

358612,00

0,00

117254,00

25046,00

1113,00

1120,00

X    

Парское сельское поселение                                                                                                                 

84

д.  Котиха,   ул.
Молодежная, д. 4

ЧАСТИЧНЫЙ

244725,00

175203,00

0,00

57285,00

12237,00

822,00

1100,00

12.2012  

85

с.  Парское,  ул.
Молодежная, д. 10

ЧАСТИЧНЫЙ

427244,00

305872,00

0,00

100010,00

21362,00

702,00

1100,00

12.2012  

Итого              по
муниципальному      
образованию:        

X   

671969,00

481075,00

0,00

157295,00

33599,00

742,00

1100,00

X    

Пестяковское городское поселение                                                                                                            

86

п.  Пестяки,  ул.
Гагарина, д. 43 

ЧАСТИЧНЫЙ

367670,00

263223,00

0,00

86064,00

18383,00

857,00

1163,00

12.2012  

87

п.  Пестяки,  ул.
Мира, д. 15     

ЧАСТИЧНЫЙ

1025614,00

734257,00

0,00

240076,00

51281,00

621,00

1163,00

12.2012  

88

п.  Пестяки,  ул.
Мира, д. 4      

ЧАСТИЧНЫЙ

527880,00

377919,00

0,00

123567,00

26394,00

1163,00

1163,00

12.2012  

89

п.  Пестяки,  ул.
Тупицына, д. 6  

ЧАСТИЧНЫЙ

242414,00

173549,00

0,00

56744,00

12121,00

156,00

1163,00

12.2012  

90

п.  Пестяки,  ул.
Фрунзе, д. 3    

ЧАСТИЧНЫЙ

399648,00

286116,00

0,00

93550,00

19982,00

874,00

1163,00

12.2012  

Итого              по
муниципальному      
образованию:        

X   

2563226,00

1835064,00

0,00

600001,00

128161,00

564,00

1163,00

X    

Пучежское городское поселение                                                                                                              

91

г.   Пучеж,   ул.
Ленина, д. 16   

ЧАСТИЧНЫЙ

650000,00

465348,00

152152,00

32500,00

1739,00

2200,00

12.2012  

92

г.   Пучеж,   ул.
Ленина, д. 19   

ЧАСТИЧНЫЙ

1200000,00

859104,00

280896,00

60000,00

1412,00

2200,00

12.2012  

93

г.   Пучеж,   ул.
Ленина, д. 21   

ЧАСТИЧНЫЙ

650000,00

465348,00

152152,00

32500,00

1605,00

2200,00

12.2012  

94

г.   Пучеж,   ул.
Ленина, д. 25   

ЧАСТИЧНЫЙ

814000,00

582759,00

190541,00

40700,00

251,00

2200,00

12.2012  

95

г.   Пучеж,   ул.
Ленина, д. 31   

ЧАСТИЧНЫЙ

650000,00

465348,00

152152,00

32500,00

1621,00

2200,00

12.2012  

96

г.   Пучеж,   ул.
Ленина, д. 38   

ЧАСТИЧНЫЙ

650000,00

465348,00

152152,00

32500,00

1774,00

2200,00

12.2012  

97

г.   Пучеж,   ул.
Ленина, д. 42   

ЧАСТИЧНЫЙ

650000,00

465348,00

152152,00

32500,00

2123,00

2200,00

12.2012  

98

г.   Пучеж,   ул.
Ленина, д. 45/1 

ЧАСТИЧНЫЙ

650000,00

465348,00

152152,00

32500,00

2184,00

2200,00

12.2012  

99

г.   Пучеж,   ул.
Ленина, д. 7    

ЧАСТИЧНЫЙ

650000,00

465348,00

152152,00

32500,00

1698,00

2200,00

12.2012  

100

г.   Пучеж,   ул.
Ленина, д. 9    

ЧАСТИЧНЫЙ

650000,00

465348,00

152152,00

32500,00

1759,00

2200,00

12.2012  

101

г.   Пучеж,   ул.
Островского,   д.
17/5            

ЧАСТИЧНЫЙ

650000,00

465348,00

152152,00

32500,00

1694,00

2200,00

12.2012  

102

г.   Пучеж,   ул.
Павла   Зарубина,
д. 13           

ЧАСТИЧНЫЙ

1000000,00

715920,00

234080,00

50000,00

783,00

2200,00

12.2012  

103

г.   Пучеж,   ул.
Приволжская, д. 4

ЧАСТИЧНЫЙ

700000,00

501144,00

163856,00

35000,00

475,00

2200,00

12.2012  

104

г.   Пучеж,   ул.
Приволжская, д. 6

ЧАСТИЧНЫЙ

1650000,00

1181268,00

386232,00

82500,00

1159,00

2200,00

12.2012  

105

г.   Пучеж,   ул.
Приволжская, д. 8

ЧАСТИЧНЫЙ

1650000,00

1181268,00

386232,00

82500,00

1138,00

2200,00

12.2012  

Итого              по
муниципальному      
образованию:        

X   

12864000,00

9209595,00

0,00

3011205,00

643200,00

989,00

2200,00

X    

Родниковское городское поселение                                                                                                           

106

г. Родники,  мкр.
Гагарина, д. 10 

ЧАСТИЧНЫЙ

1095147,00

784038,00

0,00

256352,00

54757,00

327,00

1200,00

12.2012  

107

г. Родники,  мкр.
Шагова, д. 12   

ЧАСТИЧНЫЙ

1252113,00

896412,00

0,00

293095,00

62606,00

471,00

1200,00

12.2012  

108

г. Родники,  мкр.
Шагова, д. 15   

ЧАСТИЧНЫЙ

1314704,00

941223,00

0,00

307746,00

65735,00

488,00

1200,00

12.2012  

109

г. Родники,  мкр.
Шагова, д. 19   

ЧАСТИЧНЫЙ

1233071,00

882780,00

0,00

288637,00

61654,00

275,00

1200,00

12.2012  

110

г. Родники,  мкр.
Южный, д. 6     

ЧАСТИЧНЫЙ

469616,00

336207,00

0,00

109928,00

23481,00

309,00

1200,00

12.2012  

111

г.  Родники,  пл.
Ленина, д. 1    

ЧАСТИЧНЫЙ

1491560,00

1067838,00

0,00

349144,00

74578,00

1035,00

1200,00

12.2012  

112

г.  Родники,  ул.
Рябикова, д. 12 

ЧАСТИЧНЫЙ

1986908,00

1422467,00

0,00

465096,00

99345,00

412,00

1200,00

12.2012  

113

г.  Родники,  ул.
Рябикова, д. 5a 

ЧАСТИЧНЫЙ

441863,00

316339,00

0,00

103431,00

22093,00

919,00

1200,00

12.2012  

114

г.  Родники,  ул.
Советская, д. 17

ЧАСТИЧНЫЙ

765000,00

547678,00

0,00

179072,00

38250,00

202,00

1200,00

12.2012  

115

г.  Родники,  ул.
Советская, д. 19

ЧАСТИЧНЫЙ

1522500,00

1089988,00

0,00

356387,00

76125,00

391,00

1200,00

12.2012  

116

г.  Родники,  ул.
Социалистическая,
д. 21           

ЧАСТИЧНЫЙ

1123078,00

804034,00

0,00

262890,00

56154,00

367,00

1200,00

12.2012  

Итого              по
муниципальному      
образованию:        

X   

12695560,00

9089004,00

0,00

2971778,00

634778,00

394,00

1200,00

X    

Фурмановское городское поселение                                                                                                           

117

г. Фурманов,  ул.
Возрождения,   д.
24              

ЧАСТИЧНЫЙ

1000000,00

715920,00

0,00

234080,00

50000,00

282,00

2250,00

12.2012  

118

г. Фурманов,  ул.
Д. Бедного, д. 55

ЧАСТИЧНЫЙ

888927,00

636401,00

0,00

208080,00

44446,00

1448,00

2250,00

12.2012  

119

г. Фурманов,  ул.
Жуковского, д. 11

ЧАСТИЧНЫЙ

1000000,00

715920,00

0,00

234080,00

50000,00

501,00

2250,00

12.2012  

120

г. Фурманов,  ул.
Жуковского, д. 15

ЧАСТИЧНЫЙ

800000,00

572736,00

0,00

187264,00

40000,00

430,00

2250,00

12.2012  

121

г. Фурманов,  ул.
Крестьянская,  д.
5а              

ЧАСТИЧНЫЙ

1700000,00

1217064,00

0,00

397936,00

85000,00

522,00

2250,00

12.2012  

122

г. Фурманов,  ул.
Нижний Двор, д. 2

ЧАСТИЧНЫЙ

2000000,00

1431840,00

0,00

468160,00

100000,00

748,00

2250,00

12.2012  

123

г. Фурманов,  ул.
Революционная, д.
14              

ЧАСТИЧНЫЙ

3000000,00

2147760,00

0,00

702240,00

150000,00

675,00

2250,00

12.2012  

124

г. Фурманов,  ул.
Тимирязева, д. 2

ЧАСТИЧНЫЙ

1000000,00

715920,00

0,00

234080,00

50000,00

314,00

2250,00

12.2012  

125

г. Фурманов,  ул.
Тимирязева, д. 30

ЧАСТИЧНЫЙ

1000000,00

715920,00

0,00

234080,00

50000,00

282,00

2250,00

12.2012  

Итого              по
муниципальному      
образованию:        

X   

12388927,00

8869481,00

0,00

2900000,00

619446,00

493,00

2250,00

X    

Южское городское поселение                                                                                                                 

126

г.  Южа,   проезд
Советский, д. 1 

ЧАСТИЧНЫЙ

1224915,00

876941,00

0,00

286728,00

61246,00

741,00

1564,00

12.2012  

127

г.  Южа,   проезд
Советский, д. 3 

ЧАСТИЧНЫЙ

1431264,00

1024670,00

0,00

335030,00

71564,00

968,00

1564,00

12.2012  

128

г.    Южа,    ул.
Куйбышева, д. 18

ЧАСТИЧНЫЙ

724163,00

518443,00

0,00

169511,00

36209,00

1564,00

1564,00

12.2012  

129

г.    Южа,    ул.
Советская, д. 10

ЧАСТИЧНЫЙ

1028932,00

736633,00

0,00

240852,00

51447,00

1226,00

1564,00

12.2012  

130

г.    Южа,    ул.
Советская, д. 2 

ЧАСТИЧНЫЙ

950939,00

680796,00

0,00

222596,00

47547,00

1160,00

1564,00

12.2012  

131

г.    Южа,    ул.
Советская, д. 6 

ЧАСТИЧНЫЙ

1065087,00

762517,00

0,00

249315,00

53255,00

1344,00

1564,00

12.2012  

Итого              по
муниципальному      
образованию:        

X   

6425300,00

4600000,00

0,00

1504032,00

321268,00

1063,00

1564,00

X    

Итого по субъекту:  

X   

119973300,00

85891014,00

0,00

28083617,00

5998669,00

492,00

2720,00

X    

Приложение 2

к Программе

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 27.06.2012 №212-П)

Планируемые показатели

выполнения адресной программы по проведению

капитального ремонта многоквартирных домов

N
п/п

Наименование
муниципального
образования 

Общая площадь
многоквартирных
домов, всего 

Количество   
жителей,    
зарегистрированных
в многоквартирных
домах на дату  
утверждения   
Программы    

Количество многоквартирных домов  

Стоимость капитального ремонта         

I  
квартал

II  
квартал

III 
квартал

IV  
квартал

всего:

I  
квартал

II  
квартал

III 
квартал

IV квартал

всего   

кв. м    

чел.      

ед. 

ед. 

ед. 

ед. 

ед. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб.   

руб.   

1

2      

3     

4        

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13    

14    

2012 год     

Итого       по
субъекту РФ  

287539,54

10282

0

0

0

131

131

0,00

0,00

0,00

119973300,00

119973300,00

1 

Город Вичуга 

11314,70

406

0

0

0

11

11

0,00

0,00

0,00

11174433,00

11174433,00

2 

Город Иваново

155460,46

5581

0

0

0

35

35

0,00

0,00

0,00

41910838,00

41910838,00

3 

Город Тейково

9892,70

371

0

0

0

31

31

0,00

0,00

0,00

12559237,00

12559237,00

4 

Комсомольское
городское    
поселение    

13689,10

470

0

0

0

5

5

0,00

0,00

0,00

6218898,00

6218898,00

5 

Новоусадебское
сельское     
поселение    

491,90

48

0

0

0

1

1

0,00

0,00

0,00

500912,00

500912,00

6 

Парское      
сельское     
поселение    

1144,40

37

0

0

0

2

2

0,00

0,00

0,00

671969,00

671969,00

7 

Пестяковское 
городское    
поселение    

4729,60

190

0

0

0

5

5

0,00

0,00

0,00

2563226,00

2563226,00

8 

Пучежское    
городское    
поселение    

15362,48

502

0

0

0

15

15

0,00

0,00

0,00

12864000,00

12864000,00

9 

Родниковское 
городское    
поселение    

35577,60

1295

0

0

0

11

11

0,00

0,00

0,00

12695560,00

12695560,00

10

Фурмановское 
городское    
поселение    

29886,30

1064

0

0

0

9

9

0,00

0,00

0,00

12388927,00

12388927,00

11

Южское       
городское    
поселение    

9990,30

318

0

0

0

6

6

0,00

0,00

0,00

6425300,00

6425300,00

Приложение 3

к Программе

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 05.06.2012 №183-П, от 13.11.2012 №457-П, от 13.03.2013 № 90-П)

РЕЕСТР

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2011 - 2012 ГОДЫ, ПО ВИДАМ РЕМОНТА

N
п/п

      Адрес     
многоквартирного
      дома      

Стоимость 
капитального
  ремонта, 
   всего   

   Ремонт   
внутридомовых
инженерных 
   систем   

  Установка 
коллективных
(общедомовых)
  приборов  
учета и узлов
управления 

    Ремонт крыши   

Ремонт или
   замена  
лифтового 
оборудования

     Ремонт    
   подвальных  
   помещений   

Утепление и ремонт
     фасадов     

   Ремонт  
фундаментов

Энергетическое
обследование
     дома    

    руб.   

    руб.    

    руб.    

кв. м 

   руб.   

ед.

  руб. 

кв. м

  руб.  

кв. м

   руб.  

куб. м

руб.

     руб.    

1

        2       

     3     

      4     

      5     

   6   

     7    

8

   9   

  10 

   11   

  12  

    13   

  14 

15 

      16     

Итого по субъекту:  

119973300,00

   9959064,00

  10749030,00

87948,43

94732248,65

  0

    0,00

150,00

121308,00

8127,00

4411649,35

  0,00

0,00

          0,00

Городской округ Вичуга                                                                                                                                         

1 

г. Вичуга, ул. Б.
Хмельницкого,  д.
41-г            

   940000,00

         0,00

    240000,00

  660,00

  700000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

2 

г.  Вичуга,   ул.
Карла  Либкнехта,
д. 1            

   562840,00

         0,00

    240000,00

  305,00

  322840,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

3 

г.  Вичуга,   ул.
Ленинградская, д.
15              

  1202000,00

         0,00

    240000,00

  473,00

  577000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

548,00

385000,00

  0,00

0,00

          0,00

4 

г.  Вичуга,   ул.
Ленинградская, д.
17              

  1225000,00

         0,00

    240000,00

  473,00

  589000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

548,00

396000,00

  0,00

0,00

          0,00

5 

г.  Вичуга,   ул.
Ленинградская, д.
19              

  1216045,00

         0,00

    240000,00

  511,00

  579045,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

783,00

397000,00

  0,00

0,00

          0,00

6 

г.  Вичуга,   ул.
Ленинградская, д.
20              

  1048600,00

         0,00

    240000,00

  956,00

  808600,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

7 

г.  Вичуга,   ул.
Ленинградская, д.
21              

  1233000,00

         0,00

    240000,00

  511,00

  588000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

783,00

405000,00

  0,00

0,00

          0,00

8 

г.  Вичуга,   ул.
Ленинградская, д.
23              

  1220000,00

         0,00

    240000,00

  592,00

  585000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

729,00

395000,00

  0,00

0,00

          0,00

9 

г.  Вичуга,   ул.
Московская, д. 15

   692094,00

         0,00

    240000,00

  311,85

  452094,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

10

г.  Вичуга,   ул.
Розы  Люксембург,
д. 8            

   696854,00

         0,00

    240000,00

  453,00

  456854,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

11

г.  Вичуга,   ул.
Ульяновская,   д.
12              

  1138000,00

         0,00

    280000,00

1475,00

  858000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

Итого              по
муниципальному      
образованию:        

11174433,00

         0,00

   2680000,00

6720,85

6516433,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

3391,00

1978000,00

  0,00

0,00

          0,00

Городской округ Иваново                                                                                                                                        

12

г. Иваново,  пер.
Летный 2-й, д. 11

   670600,00

         0,00

    195000,00

  782,00

  475600,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

13

г. Иваново,  пер.
Пограничный,   д.
15/12           

  1240132,00

         0,00

    269000,00

  829,50

  971132,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

14

г. Иваново,  пер.
Пограничный,   д.
32              

   757066,00

         0,00

    149000,00

1080,00

  608066,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

15

г.  Иваново,  пл.
Революции, д. 8 

  1119462,00

         0,00

    295500,00

1222,80

  823962,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

16

г. Иваново, пр-кт
Строителей,    д.
60А             

  3801961,00

    858831,00

    450000,00

1690,00

2493130,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

17

г. Иваново, пр-кт
Текстильщиков, д.
6А              

  1293863,00

         0,00

    190000,00

1592,75

1103863,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

18

г. Иваново, пр-кт
Текстильщиков, д.
74              

  2496969,00

   1404507,00

    144218,00

1396,00

  948244,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

19

г. Иваново, ул. 9
Января, д. 3    

   733380,00

         0,00

    105000,00

  486,40

  628380,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

20

г.  Иваново,  ул.
Бубнова, д. 72  

  1312111,00

         0,00

    471860,00

1414,58

  840251,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

21

г.  Иваново,  ул.
Гагарина, д. 15 

   654315,00

         0,00

    106000,00

  751,00

  548315,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

22

г.  Иваново,  ул.
Генкиной, д. 60 

  1165454,00

         0,00

     41500,00

  963,00

1123954,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

23

г.  Иваново,  ул.
Голубева, д. 9  

   859627,00

         0,00

    203060,00

1149,00

  656567,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

24

г.  Иваново,  ул.
Громобоя, д. 21 

  1609592,00

         0,00

    149000,00

1385,00

1460592,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

25

г.  Иваново,  ул.
Громобоя, д. 52 

  2187543,00

         0,00

    149000,00

1777,00

2038543,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

26

г.  Иваново,  ул.
Громобоя, д. 8  

  1134000,00

         0,00

    119000,00

    0,00

       0,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

1250,00

1015000,00

  0,00

0,00

          0,00

27

г.  Иваново,  ул.
Дунаева, д. 38  

  1297241,00

         0,00

    147500,00

1166,00

1149741,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

28

г.  Иваново,  ул.
Кавалерийская, д.
42              

  1721000,00

         0,00

     25000,00

2120,00

1696000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

29

г.  Иваново,  ул.
Калинина, д. 22/2

  1778424,00

         0,00

    147500,00

2103,00

1630924,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

30

г.  Иваново,  ул.
Калинцева, д. 7 

   669551,00

         0,00

    149000,00

1025,00

  520551,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

31

г.  Иваново,  ул.
Комсомольская, д.
12              

  1152606,00

         0,00

    147500,00

1130,00

1005106,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

32

г.  Иваново,  ул.
Комсомольская, д.
37              

  1114549,00

         0,00

    149000,00

1800,00

  965549,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

33

г.  Иваново,  ул.
Косарева, д. 7  

  1516163,00

         0,00

    224000,00

  893,00

1292163,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

34

г.  Иваново,  ул.
Куконковых,    д.
148А            

   357500,00

         0,00

         0,00

  377,00

  357500,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

35

г.  Иваново,  ул.
Куконковых,    д.
150А            

   357500,00

         0,00

         0,00

  377,00

  357500,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

36

г.  Иваново,  ул.
Куликова, д. 11 

  1826677,00

         0,00

    264921,00

1038,00

1561756,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

37

г.  Иваново,  ул.
Люлина, д. 23   

   602395,00

         0,00

    194000,00

  338,00

  408395,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

38

г.  Иваново,  ул.
Люлина, д. 25   

   600612,00

         0,00

    214000,00

  405,00

  386612,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

39

г.  Иваново,  ул.
Маршала         
Василевского,  д.
12              

   512947,00

         0,00

    211351,00

  363,80

  301596,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

40

г.  Иваново,  ул.
Первомайская 5-я,
д. 3            

   832360,00

         0,00

    195000,00

  871,70

  637360,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

41

г.  Иваново,  ул.
Победы, д. 2    

  1477433,00

         0,00

    225000,00

  791,00

1252433,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

42

г.  Иваново,  ул.
Почтовая, д. 5  

  1715000,00

         0,00

    215000,00

1231,00

1500000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

43

г.  Иваново,  ул.
Пушкина, д. 33  

  1114728,00

         0,00

    286120,00

1911,25

  828608,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

44

г.  Иваново,  ул.
Свободы, д. 5   

   813280,00

         0,00

     95000,00

  445,00

  718280,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

45

г.  Иваново,  ул.
Ташкентская,   д.
20              

   540000,00

         0,00

     50000,00

  495,00

  490000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

46

г.  Иваново,  ул.
Тихая, д. 15    

   874797,00

         0,00

    107000,00

1110,00

  767797,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

Итого              по
муниципальному      
образованию:        

41910838,00

   2263338,00

   6084030,00

36509,78

32548470,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

1250,00

1015000,00

  0,00

0,00

          0,00

Городской округ Тейково                                                                                                                                        

47

г.  Тейково,  ул.
Октябрьская,   д.
23 литера А     

   829237,00

         0,00

         0,00

  536,00

  829237,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

48

г.  Тейково,  ул.
Октябрьская,   д.
28 литера А     

   765000,00

         0,00

         0,00

  430,00

  550000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

510,00

215000,00

  0,00

0,00

          0,00

49

г.  Тейково,  ул.
Октябрьская,   д.
39 литера А     

   570000,00

         0,00

         0,00

  398,00

  570000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

50

г.  Тейково,  ул.
Социалистическая,
д. 12 литера А  

   606000,00

         0,00

         0,00

  276,00

  430000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

380,00

176000,00

  0,00

0,00

          0,00

51

г.  Тейково,  ул.
Социалистическая,
д. 13 литера А  

  1430000,00

         0,00

         0,00

  698,00

1120000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

731,00

310000,00

  0,00

0,00

          0,00

52

г.  Тейково,  ул.
Строительная,  д.
3 литера А      

   400000,00

         0,00

         0,00

  294,00

  400000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

53

г.  Тейково,  ул.
Футбольная, д. 25
литера А        

   606000,00

         0,00

         0,00

  276,00

  430000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

380,00

176000,00

  0,00

0,00

          0,00

54

г.  Тейково,  ул.
Шестагинская,  д.
74 литера А     

   604000,00

         0,00

         0,00

  276,00

  430000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

380,00

174000,00

  0,00

0,00

          0,00

55

г.  Тейково,  ул.
Шестагинская,  д.
76 литера А     

   604000,00

         0,00

         0,00

  276,00

  430000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

380,00

174000,00

  0,00

0,00

          0,00

56

п. Фрунзе, д.  10
литера А        

   275000,00

         0,00

         0,00

  216,00

  275000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

57

п. Фрунзе, д.  11
литера А        

   275000,00

         0,00

         0,00

  216,00

  275000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

58

п. Фрунзе, д.  13
литера А        

   275000,00

         0,00

         0,00

  216,00

  275000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

59

п. Фрунзе, д.  14
литера А        

   275000,00

         0,00

         0,00

  216,00

  275000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

60

п. Фрунзе, д.  15
литера А        

   275000,00

         0,00

         0,00

  216,00

  275000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

61

п. Фрунзе, д.  17
литера А        

   275000,00

         0,00

         0,00

  240,00

  275000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

62

п. Фрунзе, д.  18
литера А        

   275000,00

         0,00

         0,00

  216,00

  275000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

63

п. Фрунзе, д.  21
литера А        

   275000,00

         0,00

         0,00

  240,00

  275000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

64

п. Фрунзе, д.  22
литера А        

   275000,00

         0,00

         0,00

  216,00

  275000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

65

п. Фрунзе, д.  23
литера А        

   275000,00

         0,00

         0,00

  258,00

  275000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

66

п. Фрунзе, д.  24
литера В        

   275000,00

         0,00

         0,00

  258,00

  275000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

67

п. Фрунзе, д.  27
литера А        

   275000,00

         0,00

         0,00

  258,00

  275000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

68

п. Фрунзе, д.  30
литера З        

   275000,00

         0,00

         0,00

  258,00

  275000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

69

п. Фрунзе, д.  31
литера А        

   275000,00

         0,00

         0,00

  258,00

  275000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

70

п. Фрунзе, д.  32
литера А        

   275000,00

         0,00

         0,00

  258,00

  275000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

71

п. Фрунзе, д.  33
литера А        

   275000,00

         0,00

         0,00

  258,00

  275000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

72

п. Фрунзе, д.  37
литера А        

   370000,00

         0,00

         0,00

  326,00

  370000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

73

п. Фрунзе,  д.  5
литера А        

   275000,00

         0,00

         0,00

  216,00

  275000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

74

п. Фрунзе,  д.  6
литера А        

   275000,00

         0,00

         0,00

  216,00

  275000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

75

п. Фрунзе,  д.  7
литера А        

   275000,00

         0,00

         0,00

  216,00

  275000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

76

п. Фрунзе,  д.  8
литера А        

   275000,00

         0,00

         0,00

  216,00

  275000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

77

п. Фрунзе,  д.  9
литера А        

   275000,00

         0,00

         0,00

  216,00

  275000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

Итого              по
муниципальному      
образованию:        

12559237,00

         0,00

         0,00

8664,00

11334237,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

2761,00

1225000,00

  0,00

0,00

          0,00

Комсомольское городское поселение                                                                                                                              

78

г.   Комсомольск,
ул.  Зайцева,  д.
11              

  1027452,00

         0,00

         0,00

1250,00

1027452,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

79

г.   Комсомольск,
ул.  Люлина,   д.
34а             

  1146372,00

   1106372,00

     40000,00

    0,00

       0,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

80

г.   Комсомольск,
ул. Первомайская,
д. 11           

  1614903,00

         0,00

         0,00

1147,00

1614903,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

81

г.   Комсомольск,
ул. Первомайская,
д. 9            

  1215232,00

         0,00

         0,00

  830,00

1215232,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

82

г.   Комсомольск,
ул.   Пионерская,
д. 1            

  1214939,00

         0,00

         0,00

1009,00

1214939,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

Итого              по
муниципальному      
образованию:        

  6218898,00

   1106372,00

     40000,00

4236,00

5072526,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

Новоусадебское сельское поселение                                                                                                                              

83

с. Новая усадьба,
ул.           Зои
Космодемьянской,
д. 3            

   500912,00

         0,00

         0,00

  400,00

  500912,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

Итого              по
муниципальному      
образованию:        

   500912,00

         0,00

         0,00

  400,00

  500912,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

Парское сельское поселение                                                                                                                                     

84

д.  Котиха,   ул.
Молодежная, д. 4

   244725,00

         0,00

         0,00

    0,00

       0,00

  0

    0,00

150,00

121308,00

200,00

123417,00

  0,00

0,00

          0,00

85

с.  Парское,  ул.
Молодежная, д. 10

   427244,00

         0,00

         0,00

  409,00

  357011,65

  0

    0,00

  0,00

     0,00

525,00

  70232,35

  0,00

0,00

          0,00

Итого              по
муниципальному      
образованию:        

   671969,00

         0,00

         0,00

  409,00

  357011,65

  0

    0,00

150,00

121308,00

725,00

193649,35

  0,00

0,00

          0,00

Пестяковское городское поселение                                                                                                                               

86

рп. Пестяки,  ул.
Гагарина, д. 43 

   367670,00

         0,00

         0,00

  416,00

  367670,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

87

рп. Пестяки,  ул.
Мира, д. 15     

  1025614,00

         0,00

    180000,00

  745,00

  845614,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

88

рп. Пестяки,  ул.
Мира, д. 4      

   527880,00

         0,00

    180000,00

  421,00

  347880,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

89

рп. Пестяки,  ул.
Тупицына, д. 6  

   242414,00

    242414,00

         0,00

    0,00

       0,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

90

рп. Пестяки,  ул.
Фрунзе, д. 3    

   399648,00

     97940,00

         0,00

  424,00

  301708,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

Итого              по
муниципальному      
образованию:        

  2563226,00

    340354,00

    360000,00

2006,00

1862872,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

Пучежское городское поселение                                                                                                                                  

91

г.   Пучеж,   ул.
Ленина, д. 16   

   650000,00

         0,00

         0,00

  380,00

  650000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

92

г.   Пучеж,   ул.
Ленина, д. 19   

  1200000,00

         0,00

         0,00

  860,00

1200000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

93

г.   Пучеж,   ул.
Ленина, д. 21   

   650000,00

         0,00

         0,00

  386,00

  650000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

94

г.   Пучеж,   ул.
Ленина, д. 25   

   814000,00

    814000,00

         0,00

    0,00

       0,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

95

г.   Пучеж,   ул.
Ленина, д. 31   

   650000,00

         0,00

         0,00

  390,00

  650000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

96

г.   Пучеж,   ул.
Ленина, д. 38   

   650000,00

         0,00

         0,00

  380,00

  650000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

97

г.   Пучеж,   ул.
Ленина, д. 42   

   650000,00

         0,00

         0,00

  321,00

  650000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

98

г.   Пучеж,   ул.
Ленина, д. 45/1 

   650000,00

         0,00

         0,00

  321,00

  650000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

99

г.   Пучеж,   ул.
Ленина, д. 7    

   650000,00

         0,00

         0,00

  380,00

  650000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

100

г.   Пучеж,   ул.
Ленина, д. 9    

   650000,00

         0,00

         0,00

  380,00

  650000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

101

г.   Пучеж,   ул.
Островского,   д.
17/5            

   650000,00

         0,00

         0,00

  400,00

  650000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

102

г.   Пучеж,   ул.
Павла   Зарубина,
д. 13           

  1000000,00

         0,00

         0,00

  600,00

1000000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

103

г.   Пучеж,   ул.
Приволжская, д. 4

   700000,00

         0,00

         0,00

  525,00

  700000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

104

г.   Пучеж,   ул.
Приволжская, д. 6

  1650000,00

         0,00

         0,00

  700,00

1650000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

105

г.   Пучеж,   ул.
Приволжская, д. 8

  1650000,00

         0,00

         0,00

  700,00

1650000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

Итого              по
муниципальному      
образованию:        

12864000,00

    814000,00

         0,00

6723,00

12050000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

Родниковское городское поселение                                                                                                                               

106

г. Родники,  мкр.
Гагарина, д. 10 

  1095147,00

         0,00

         0,00

1070,00

1095147,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

107

г. Родники,  мкр.
Шагова, д. 12   

  1252113,00

         0,00

         0,00

  960,00

1252113,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

108

г. Родники,  мкр.
Шагова, д. 15   

  1314704,00

         0,00

         0,00

  851,00

1314704,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

109

г. Родники,  мкр.
Шагова, д. 19   

  1233071,00

         0,00

         0,00

1180,00

1233071,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

110

г. Родники,  мкр.
Южный, д. 6     

   469616,00

         0,00

         0,00

  440,00

  469616,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

111

г.  Родники,  пл.
Ленина, д. 1    

  1491560,00

         0,00

         0,00

  820,00

1491560,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

112

г.  Родники,  ул.
Рябикова, д. 12 

  1986908,00

         0,00

         0,00

1650,00

1986908,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

113

г.  Родники,  ул.
Рябикова, д. 5а 

   441863,00

         0,00

         0,00

  440,00

  441863,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

114

г.  Родники,  ул.
Советская, д. 17

   765000,00

         0,00

         0,00

1560,00

  765000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

115

г.  Родники,  ул.
Советская, д. 19

  1522500,00

         0,00

         0,00

1560,00

1522500,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

116

г.  Родники,  ул.
Социалистическая,
д. 21           

  1123078,00

         0,00

         0,00

  975,00

1123078,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

Итого              по
муниципальному      
образованию:        

12695560,00

         0,00

         0,00

11506,00

12695560,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

Фурмановское городское поселение                                                                                                                               

117

г. Фурманов,  ул.
Возрождения,   д.
24              

  1000000,00

    960000,00

     40000,00

    0,00

       0,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

118

г. Фурманов,  ул.
Д. Бедного, д. 55

   888927,00

         0,00

     40000,00

  593,00

  848927,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

119

г. Фурманов,  ул.
Жуковского, д. 11

  1000000,00

    960000,00

     40000,00

    0,00

       0,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

120

г. Фурманов,  ул.
Жуковского, д. 15

   800000,00

         0,00

         0,00

  766,80

  800000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

121

г. Фурманов,  ул.
Крестьянская,  д.
5а              

  1700000,00

    465000,00

     35000,00

1100,00

1200000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

122

г. Фурманов,  ул.
Нижний Двор, д. 2

  2000000,00

   1785000,00

    215000,00

    0,00

       0,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

123

г. Фурманов,  ул.
Революционная, д.
14              

  3000000,00

   1265000,00

     35000,00

1450,00

1700000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

124

г. Фурманов,  ул.
Тимирязева, д. 2

  1000000,00

         0,00

         0,00

  887,00

1000000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

125

г. Фурманов,  ул.
Тимирязева, д. 30

  1000000,00

         0,00

     40000,00

1170,00

  960000,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

Итого              по
муниципальному      
образованию:        

12388927,00

   5435000,00

    445000,00

5966,80

6508927,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

Южское городское поселение                                                                                                                                     

126

г.  Южа,   проезд
Советский, д. 1 

  1224915,00

         0,00

    220000,00

  842,00

1004915,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

127

г.  Южа,   проезд
Советский, д. 3 

  1431264,00

         0,00

    220000,00

  996,00

1211264,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

128

г.    Южа,    ул.
Куйбышева, д. 18

   724163,00

         0,00

     40000,00

  720,00

  684163,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

129

г.    Южа,    ул.
Советская, д. 10

  1028932,00

         0,00

    220000,00

  750,00

  808932,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

130

г.    Южа,    ул.
Советская, д. 2 

   950939,00

         0,00

    220000,00

  653,00

  730939,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

131

г.    Южа,    ул.
Советская, д. 6 

  1065087,00

         0,00

    220000,00

  846,00

  845087,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

Итого              по
муниципальному      
образованию:        

  6425300,00

         0,00

   1140000,00

4807,00

5285300,00

  0

    0,00

  0,00

     0,00

   0,00

      0,00

  0,00

0,00

          0,00

Приложение 4

к Программе

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 05.06.2012 №183-П)

Выписка из технического паспорта многоквартирного дома

N
п/п

Адрес МКД   

Общая 
площадь
МКД  

Отопление     

ХВС        

ГВС        

Электроснабжение

Удельная 
тепловая 
энергия на
отопление 
и вентиляцию
за    
отопительный
период  
фактический

вид   

ПУ и УУ

вид   

ПУ и УУ

вид   

ПУ и УУ

вид   

ПУ и
УУ

кв. м 

кВт·ч/м2 

1

2       

3   

4    

5   

6    

7   

8    

9   

10    

11

12    

Итого  по  ИВАНОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ             

287539,54

X    

X   

X    

X   

X    

X   

X    

X 

X     

Итого по Город Вичуга

11314,70

X    

X   

X    

X   

X    

X   

X    

X 

X     

1 

г. Вичуга ул.  Б.
Хмельницкого   д.
41-г            

1351,50

центральное

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

256,00

2 

г.   Вичуга   ул.
Карла   Либкнехта
д. 1            

309,40

центральное

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

358,00

3 

г.   Вичуга   ул.
Ленинградская  д.
15              

536,80

центральное

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

360,00

4 

г.   Вичуга   ул.
Ленинградская  д.
17              

514,10

центральное

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

314,00

5 

г.   Вичуга   ул.
Ленинградская  д.
19              

830,90

центральное

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

327,00

6 

г.   Вичуга   ул.
Ленинградская  д.
20              

1850,70

центральное

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

210,00

7 

г.   Вичуга   ул.
Ленинградская  д.
21              

801,20

центральное

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

304,00

8 

г.   Вичуга   ул.
Ленинградская  д.
23              

719,40

центральное

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

282,00

9 

г.   Вичуга   ул.
Московская д. 15

467,80

центральное

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

355,00

10

г.   Вичуга   ул.
Розы   Люксембург
д. 8            

309,10

центральное

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

322,00

11

г.   Вичуга   ул.
Ульяновская д. 12

3623,80

центральное

центральное

центральное

центральное

ПУ,
УУ 

222,00

Итого    по     Город
Иваново             

155460,46

X    

X   

X    

X   

X    

X   

X    

X 

X     

12

г.  Иваново  пер.
Летный 2-й д. 11

3730,40

центральное

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

111,91

13

г.  Иваново  пер.
Пограничный    д.
15/12           

2960,00

центральное

центральное

центральное

центральное

88,80

14

г.  Иваново  пер.
Пограничный д. 32

4512,90

центральное

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

135,38

15

г.  Иваново   пл.
Революции д. 8  

4245,40

центральное

центральное

центральное

ПУ      

центральное

ПУ,
УУ 

127,36

16

г. Иваново  пр-кт
Строителей д. 60А

7048,10

центральное

центральное

ПУ      

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

211,44

17

г. Иваново  пр-кт
Текстильщиков  д.
6А              

6163,40

центральное

центральное

ПУ      

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

184,90

18

г. Иваново  пр-кт
Текстильщиков  д.
74              

5368,10

центральное

ПУ      

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

161,04

19

г. Иваново ул.  9
Января д. 3     

1983,00

центральное

центральное

ПУ      

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

59,49

20

г.  Иваново   ул.
Бубнова д. 72   

10390,00

центральное

центральное

центральное

ПУ      

центральное

ПУ,
УУ 

311,70

21

г.  Иваново   ул.
Гагарина д. 15  

3337,30

центральное

центральное

центральное

ПУ      

центральное

ПУ,
УУ 

100,12

22

г.  Иваново   ул.
Генкиной д. 60  

3177,50

центральное

ПУ      

центральное

центральное

ПУ      

центральное

ПУ,
УУ 

95,32

23

г.  Иваново   ул.
Голубева д. 9   

5339,90

центральное

центральное

центральное

центральное

ПУ,
УУ 

160,19

24

г.  Иваново   ул.
Громобоя д. 21  

4909,20

центральное

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

147,27

25

г.  Иваново   ул.
Громобоя д. 52  

7161,60

центральное

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

214,84

26

г.  Иваново   ул.
Громобоя д. 8   

1300,26

центральное

центральное

центральное

ПУ      

центральное

ПУ,
УУ 

39,00

27

г.  Иваново   ул.
Дунаева д. 38   

4963,90

центральное

центральное

центральное

ПУ      

центральное

ПУ,
УУ 

148,91

28

г.  Иваново   ул.
Кавалерийская  д.
42              

15138,80

центральное

ПУ      

центральное

центральное

ПУ      

центральное

ПУ,
УУ 

454,16

29

г.  Иваново   ул.
Калинина д. 22/2

8156,50

центральное

центральное

центральное

ПУ      

центральное

ПУ,
УУ 

244,69

30

г.  Иваново   ул.
Калинцева д. 7  

4725,80

центральное

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

141,77

31

г.  Иваново   ул.
Комсомольская  д.
12              

4287,60

центральное

центральное

автономная
котельная,
отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

128,62

32

г.  Иваново   ул.
Комсомольская  д.
37              

6221,70

центральное

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

186,65

33

г.  Иваново   ул.
Косарева д. 7   

3166,60

центральное

центральное

центральное

ПУ      

центральное

94,99

34

г.  Иваново   ул.
Куконковых     д.
148А            

1643,40

центральное

ПУ      

центральное

ПУ      

центральное

ПУ      

центральное

ПУ,
УУ 

49,30

35

г.  Иваново   ул.
Куконковых     д.
150А            

1643,50

центральное

ПУ      

центральное

ПУ      

центральное

ПУ      

центральное

ПУ,
УУ 

49,30

36

г.  Иваново   ул.
Куликова д. 11  

3207,30

центральное

ПУ      

центральное

центральное

центральное

ПУ,
УУ 

96,21

37

г.  Иваново   ул.
Люлина д. 23    

535,00

центральное

центральное

отсутствует

центральное

16,05

38

г.  Иваново   ул.
Люлина д. 25    

458,50

центральное

центральное

отсутствует

центральное

39

г.  Иваново   ул.
Маршала         
Василевского   д.
12              

2449,00

центральное

центральное

центральное

центральное

ПУ,
УУ 

73,47

40

г.  Иваново   ул.
Первомайская  5-я
д. 3            

4369,80

центральное

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

131,09

41

г.  Иваново   ул.
Победы д. 2     

796,50

центральное

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

23,89

42

г.  Иваново   ул.
Почтовая д. 5   

3547,20

центральное

центральное

центральное

ПУ      

центральное

106,41

43

г.  Иваново   ул.
Пушкина д. 33   

8341,60

центральное

центральное

центральное

ПУ      

центральное

ПУ,
УУ 

250,24

44

г.  Иваново   ул.
Свободы д. 5    

498,50

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

14,95

45

г.  Иваново   ул.
Ташкентская д. 20

5366,70

центральное

ПУ      

центральное

центральное

ПУ      

центральное

161,00

46

г.  Иваново   ул.
Тихая д. 15     

4315,50

центральное

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

129,46

Итого    по     Город
Тейково             

9892,70

X    

X   

X    

X   

X    

X   

X    

X 

X     

47

г.  Тейково   ул.
Октябрьская д. 23
литера А        

1124,80

центральное

ПУ     не
требуются

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

29,24

48

г.  Тейково   ул.
Октябрьская д. 28
литера А        

414,70

центральное

ПУ     не
требуются

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

10,78

49

г.  Тейково   ул.
Октябрьская д. 39
литера А        

428,50

центральное

ПУ     не
требуются

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

11,14

50

г.  Тейково   ул.
Социалистическая
д. 12 литера А  

331,54

центральное

ПУ     не
требуются

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

8,62

51

г.  Тейково   ул.
Социалистическая
д. 13 литера А  

782,60

центральное

ПУ     не
требуются

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

20,35

52

г.  Тейково   ул.
Строительная д. 3
литера А        

287,76

центральное

ПУ     не
требуются

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

7,48

53

г.  Тейково   ул.
Футбольная д.  25
литера А        

340,70

центральное

ПУ     не
требуются

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

8,86

54

г.  Тейково   ул.
Шестагинская   д.
74 литера А     

332,20

центральное

ПУ     не
требуются

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

8,64

55

г.  Тейково   ул.
Шестагинская   д.
76 литера А     

338,00

центральное

ПУ     не
требуются

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

8,79

56

п. Фрунзе  д.  10
литера А        

240,60

автономная
котельная 

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

6,26

57

п. Фрунзе  д.  11
литера А        

241,10

автономная
котельная 

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

6,18

58

п. Фрунзе  д.  13
литера А        

247,40

автономная
котельная 

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

6,43

59

п. Фрунзе  д.  14
литера А        

241,70

автономная
котельная 

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

6,28

60

п. Фрунзе  д.  15
литера А        

246,10

автономная
котельная 

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

6,40

61

п. Фрунзе  д.  17
литера А        

240,20

автономная
котельная 

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

6,25

62

п. Фрунзе  д.  18
литера А        

243,70

автономная
котельная 

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

6,34

63

п. Фрунзе  д.  21
литера А        

247,50

автономная
котельная 

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

6,44

64

п. Фрунзе  д.  22
литера А        

245,30

автономная
котельная 

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

6,38

65

п. Фрунзе  д.  23
литера А        

250,70

автономная
котельная 

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

6,52

66

п. Фрунзе  д.  24
литера В        

255,90

автономная
котельная 

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

6,65

67

п. Фрунзе  д.  27
литера А        

256,10

автономная
котельная 

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

6,66

68

п. Фрунзе  д.  30
литера З        

252,20

автономная
котельная 

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

6,57

69

п. Фрунзе  д.  31
литера А        

255,60

автономная
котельная 

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

6,66

70

п. Фрунзе  д.  32
литера А        

293,10

автономная
котельная 

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

7,64

71

п. Фрунзе  д.  33
литера А        

253,90

автономная
котельная 

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

6,62

72

п. Фрунзе  д.  37
литера А        

271,00

автономная
котельная 

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

7,06

73

п.  Фрунзе  д.  5
литера А        

246,10

автономная
котельная 

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

6,42

74

п.  Фрунзе  д.  6
литера А        

243,40

автономная
котельная 

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

6,34

75

п.  Фрунзе  д.  7
литера А        

247,20

автономная
котельная 

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

6,44

76

п.  Фрунзе  д.  8
литера А        

245,20

автономная
котельная 

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

6,39

77

п.  Фрунзе  д.  9
литера А        

247,90

автономная
котельная 

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

6,46

Итого              по
Комсомольское       

13689,10

X    

X   

X    

X   

X    

X   

X    

X 

X     

78

г.    Комсомольск
ул. Зайцева д. 11

3275,00

центральное

ПУ, УУ  

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

207,00

79

г.    Комсомольск
ул. Люлина д. 34а

4981,30

центральное

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

311,00

80

г.    Комсомольск
ул.  Первомайская
д. 11           

2538,00

центральное

ПУ, УУ  

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

287,00

81

г.    Комсомольск
ул.  Первомайская
д. 9            

1380,10

центральное

ПУ, УУ  

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

246,00

82

г.    Комсомольск
ул. Пионерская д.
1               

1514,70

центральное

ПУ, УУ  

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

261,00

Итого              по
Новоусадебское      

491,90

X    

X   

X    

X   

X    

X   

X    

X 

X     

83

с. Новая  усадьба
ул.           Зои
Космодемьянской 
д. 3            

491,90

центральное

ПУ, УУ  

центральное

ПУ, УУ  

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

11,79

Итого по Парское    

1144,40

X    

X   

X    

X   

X    

X   

X    

X 

X     

84

д.    Котиха  ул.
Молодежная д. 4 

382,40

автономная
котельная 

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ      

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

282,19

85

с.  Парское   ул.
Молодежная д. 10

762,00

центральное

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ      

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

279,20

Итого по Пестяковское

4729,60

X    

X   

X    

X   

X    

X   

X    

X 

X     

86

р.п. Пестяки  ул.
Гагарина д. 43  

459,00

печное    

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ, УУ  

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

0,00

87

р.п. Пестяки  ул.
Мира д. 15      

1747,10

центральное

центральное

ПУ, УУ  

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

11,95

88

р.п. Пестяки  ул.
Мира д. 4       

458,10

центральное

центральное

ПУ, УУ  

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

11,88

89

р.п. Пестяки  ул.
Тупицына д. 6   

1579,10

центральное

ПУ, УУ  

центральное

ПУ, УУ  

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

11,78

90

р.п. Пестяки  ул.
Фрунзе д. 3     

486,30

печное    

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ, УУ  

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

0,00

Итого по Пучежское  

15362,48

X    

X   

X    

X   

X    

X   

X    

X 

X     

91

г.   Пучеж    ул.
Ленина д. 16    

416,60

центральное

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ, УУ  

центральное

ПУ, УУ  

центральное

ПУ,
УУ 

21,52

92

г.   Пучеж    ул.
Ленина д. 19    

919,70

центральное

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ, УУ  

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

21,52

93

г.   Пучеж    ул.
Ленина д. 21    

440,50

центральное

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ, УУ  

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

21,52

94

г.   Пучеж    ул.
Ленина д. 25    

3482,70

центральное

ПУ, УУ  

центральное

ПУ, УУ  

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

21,52

95

г.   Пучеж    ул.
Ленина д. 31    

422,98

центральное

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ, УУ  

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

21,52

96

г.   Пучеж    ул.
Ленина д. 38    

407,40

печное    

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ, УУ  

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

97

г.   Пучеж    ул.
Ленина д. 42    

335,10

печное    

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ, УУ  

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

98

г.   Пучеж    ул.
Ленина д. 45/1  

328,10

печное    

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ, УУ  

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

99

г.   Пучеж    ул.
Ленина д. 7     

422,70

печное    

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ, УУ  

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

100

г.   Пучеж    ул.
Ленина д. 9     

409,00

печное    

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ, УУ  

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

101

г.   Пучеж    ул.
Островского    д.
17/5            

431,00

печное    

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ, УУ  

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

102

г.   Пучеж    ул.
Павла Зарубина д.
13              

1301,50

центральное

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ, УУ  

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

21,52

103

г.   Пучеж    ул.
Приволжская д. 4

2052,20

центральное

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ, УУ  

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

14,49

104

г.   Пучеж    ул.
Приволжская д. 6

1981,20

центральное

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ, УУ  

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

21,52

105

г.   Пучеж    ул.
Приволжская д. 8

2011,80

центральное

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ, УУ  

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

21,52

Итого по Родниковское

35577,60

X    

X   

X    

X   

X    

X   

X    

X 

X     

106

г.  Родники   мкр
Гагарина д. 10  

3791,00

центральное

ПУ      

центральное

ПУ      

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

184,19

107

г.  Родники   мкр
Шагова д. 12    

2983,40

центральное

ПУ      

центральное

ПУ      

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

228,15

108

г.  Родники   мкр
Шагова д. 15    

3299,40

центральное

ПУ      

центральное

ПУ      

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

204,09

109

г.  Родники   мкр
Шагова д. 19    

4515,00

центральное

ПУ      

центральное

ПУ      

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

184,15

110

г.  Родники   мкр
Южный д. 6      

1721,00

центральное

ПУ      

центральное

ПУ      

центральное

ПУ      

центральное

ПУ,
УУ 

505,88

111

г.  Родники   пл.
Ленина д. 1     

1460,40

центральное

ПУ      

центральное

ПУ      

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

274,19

112

г.  Родники   ул.
Рябикова д. 12  

5689,60

центральное

ПУ      

центральное

ПУ      

центральное

ПУ      

центральное

ПУ,
УУ 

233,43

113

г.  Родники   ул.
Рябикова д. 5а  

540,30

центральное

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ      

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

282,19

114

г.  Родники   ул.
Советская д. 17 

4294,60

центральное

ПУ      

центральное

ПУ      

центральное

ПУ      

центральное

ПУ,
УУ 

234,52

115

г.  Родники   ул.
Советская д. 19 

3903,20

центральное

ПУ      

центральное

ПУ      

центральное

ПУ      

центральное

ПУ,
УУ 

236,43

116

г.  Родники   ул.
Социалистическая
д. 21           

3379,70

центральное

ПУ      

центральное

ПУ      

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

190,29

Итого по Фурмановское

29886,30

X    

X   

X    

X   

X    

X   

X    

X 

X     

117

г.  Фурманов  ул.
Возрождения д. 24

4579,00

центральное

ПУ, УУ  

центральное

автономная
котельная 

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

11935,90

118

г.  Фурманов  ул.
д. Бедного д. 55

661,10

центральное

ПУ, УУ  

центральное

автономная
котельная 

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

1723,00

119

г.  Фурманов  ул.
Жуковского д. 11

2193,10

центральное

ПУ, УУ  

центральное

автономная
котельная 

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

5716,70

120

г.  Фурманов  ул.
Жуковского д. 15

2702,80

центральное

ПУ, УУ  

центральное

ПУ, УУ  

автономная
котельная 

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

7045,30

121

г.  Фурманов  ул.
Крестьянская   д.
5а              

3692,30

центральное

ПУ, УУ  

центральное

автономная
котельная 

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

9624,50

122

г.  Фурманов  ул.
Нижний Двор д. 2

3173,50

центральное

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

8272,25

123

г.  Фурманов  ул.
Революционная  д.
14              

4769,20

центральное

ПУ, УУ  

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

12431,70

124

г.  Фурманов  ул.
Тимирязева д. 2 

3457,60

центральное

ПУ, УУ  

центральное

ПУ, УУ  

автономная
котельная 

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

9012,80

125

г.  Фурманов  ул.
Тимирязева д. 30

4657,70

центральное

ПУ, УУ  

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

12141,10

Итого по Южское     

9990,30

X    

X   

X    

X   

X    

X   

X    

X 

X     

126

г.   Южа   проезд
Советский д. 1  

3077,00

центральное

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

419,44

127

г.   Южа   проезд
Советский д. 3  

2644,00

центральное

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

464,82

128

г.    Южа     ул.
Куйбышева д. 18 

499,30

автономная котельная

ПУ не требуются

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

0,00

(пункт 128 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 05.06.2012 №183-П)

129

г.    Южа     ул.
Советская д. 10 

1225,00

центральное

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

209,26

130

г.    Южа     ул.
Советская д. 2  

1294,00

центральное

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

204,69

131

г.    Южа     ул.
Советская д. 6  

1251,00

центральное

центральное

отсутствует

ПУ     не
требуются

центральное

ПУ,
УУ 

184,64

Приложение 5 к Программе

Извещение о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Дата публикации извещения: _________________________________

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Адрес многоквартирного дома: ________________________________

________________________________________________________________

Работы (объекты):___________________________________________

________________________________________________________________

(перечислить работы)

Заказчик ___________________________________________________

________________________________________________________________

(наименование, ИНН, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо заказчика)

Организатор конкурса ________________________________________

________________________________________________________________

(наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо организатора конкурса)

Начальная (максимальная) цена договора подряда: _______________

__________________________________________________________рублей

Дата начала работ:__________________________________________

Дата вскрытия конвертов: ___________________________________

Официальный интернет-сайт для публикации __________________

_______________________________________________________________

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками ______________

________________________________________________________________

Приложение: конкурсная документация в составе:

1. Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов.

2. Техническая и сметная документация в составе: ________________________________________________________________

(перечислить документы)

3. Договор подряда (проект).

Приложение 6 к Программе

Информация о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Дата _______________________________________________________

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

________________________________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации)

________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

Адрес многоквартирного дома: ________________________________

________________________________________________________________

Работы (объекты):___________________________________________

________________________________________________________________

(перечислить работы).

Заказчик ___________________________________________________

________________________________________________________________

(наименование, ИНН, телефон, адрес, контактное лицо заказчика)

Организатор конкурса ________________________________________

________________________________________________________________

(наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо организатора конкурса)

Начальная (максимальная) цена договора подряда: ______________

__________________________________________________________рублей

Дата начала работ:__________________________________________

Дата вскрытия конвертов: ___________________________________

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками ______________

________________________________________________________________

Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы на интернет-сайте_________________________________________________

Приложение 7 к Программе

ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

по привлечению подрядных организаций для выполнения работ

по капитальному ремонту многоквартирных домов

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома _______________________________________________________________________________________________ ________________________________ (наименование работ, объект и адрес)

___________________________________ __________________

(место проведения вскрытия конвертов) (дата)

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии ______________________________________

Секретарь комиссии _________________________________________

Члены комиссии ____________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(ФИО, должность)

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: ________________________________________________________________________________________________________________________________

Время начала вскрытия конвертов _____________________________

На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ФИО, должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали:

________________________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО, должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ____________ заявок.

До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.

Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от следующих организаций:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса, адрес)

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе допускаются следующие организации:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не допускаются следующие организации:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии ___________________________

Члены конкурсной комиссии __________________________________

________________________________________________________________

(подписи)

Приложение

к протоколу вскрытия конвертов с заявками

на участие в открытом конкурсе

от 15.06.2011

Сводная таблица конкурсных заявок

№ п/п

Наименование участника, адрес

Документ, подтверж-

дающий полномо-чия лица на осуществление действий от имени участника

Доку-мент, подтверждаю-щий внесе-ние обеспе-чения

Информация о соста-ве и квали-фика-ции работ-ников

Доку-менты, под-тверж-даю-щие опыт работы (копии дого-воров подря-да)

Нота-

риаль

но заверенные копии учредитель-ных доку-ментов

Нотари-ально заверен-ная копия свидете

льства о поста-новке на учет в налого-вом органе

Нотари-ально заве-ренная копия свиде-тель

ства о государствен-

ной регист-рации

Оригинал или нотариаль-но заверенная копия выписки из Единого государст-венного реестра юридиче-ских лиц

Справ-ка из налого-вого органа о размере задол-жен-ности

Копия бухгал-терско-го балан-са*

Цена конкур-сной заявки

Отметка о соблюде-нии требований к допуску на участие в конкурсе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

* В случае если участник претендует на льготу, предоставляемую участникам конкурса, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ, а также местными участниками.

Председатель конкурсной комиссии __________________________________

Члены конкурсной комиссии ________________________________________

(подписи)

Приложение 8 к Программе

ПРОТОКОЛ
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов ____________________________________________________________________ ___________________________________________________________ (наименование работ, объект и адрес)

_______________________________________________ _______________

(место проведения оценки и сопоставления заявок) (дата)

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии ______________________________________

Секретарь комиссии _________________________________________

Члены комиссии ____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО, должность)

На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок проступили заявки следующих участников конкурса:

________________________________________________________________

(наименование участника конкурса, адрес)

Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом ___ конкурсной документации.

Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ» и «Квалификация» отражены в приложении к настоящему протоколу.

Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок.

По результатам оценки и сопоставления заявок представленным заявкам присвоены следующие номера:

1. ________________________________________________________.

2. ________________________________________________________.

3. ________________________________________________________.

4. ________________________________________________ и т.д.

Победителем конкурса признана _______________________________

________________________________________________________________

(наименование организации)

Организатору конкурса поручается:

- в пятидневный срок с дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера.

Председатель конкурсной комиссии ____________________________

Члены конкурсной комиссии __________________________________

(подписи)

Приложение

к протоколу оценки и сопоставления заявок

на участие в открытом конкурсе

от 15.06.2011

Оценка заявок по критериям и подкритериям

№ п/п

Наиме-нование участника

Дата и время регист-рации заявки

Критерий «цена договора»

Критерий «срок выполнения работ»

Критерий «квалификация»

Итого

подкритерии

балл

без льго-ты, рублей

с льго-той, руб-лей

балл

пока-за-тель

балл

опыт рабо-ты

штрафной балл

ква-ли-фи-ка-ция пер-сонала

штрафной балл

соб-лю-де-ние тех-ники безо

пас-нос-ти

штрафной балл

про-иг-ран-ные ар-бит-

раж-

ные дела

штрафной балл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Председатель конкурсной комиссии _______________________________________________

Члены конкурсной комиссии ______________________________________________________

(подписи)

Приложение 9 к Программе

Типовая конкурсная документация по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту _______________________________________________________________

(наименование и адрес объекта)

________________________________________________________________

(перечислить работы)

1.2. Заказчиком является _____________________________________

________________________________________________________________

(наименование заказчика)

1.3. Организатором конкурса является _________________________

________________________________________________________________

(наименование организатора конкурса)

1.4. Начальная (максимальная) цена договора подряда __________________________________________________________рублей, в том числе НДС ___________________ рублей.

1.5. Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: ________________________________________________________________,

часы работы _______________________________________________.

1.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в ____ часов ____ минут «___» ________ 20____ года по адресу: ________________________________________________________________. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.7. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте ___________________________________________________ не менее чем за 30 дней до даты проведения конкурса.

1.8. Участники конкурса ______ предоставляют обеспечение заявки.

(предоставляют, не предоставляют)

1.9. В случае предоставления участниками конкурса обеспечения заявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере _______________________________________ рублей (3% от начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:

________________________________________________________________

(указать наименование организатора конкурса и его банковские реквизиты)

1.10. Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте ___________________________________________________ в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

1.11. Рекомендуется заключать договор подряда с победителем конкурса по форме согласно приложению 6 к Типовой конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса, с учетом методических рекомендаций по заполнению примерной формы договора (приложение 5 к Типовой конкурсной документации).

1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: __________________________________

________________________________________________________________

(ФИО, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты)

2. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. Деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

2.2. У участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами.

2.3. Участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства.

2.4. Отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.05.2007 № 292.

2.5. В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.

3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие

в конкурсе

3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к Типовой конкурсной документации с приложением следующих документов:

3.1.1. Опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к Типовой конкурсной документации.

3.1.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к Типовой конкурсной документации.

3.1.3. Документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией).

3.1.4. Документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов - участников конкурса на объектах - аналогах и соответствие квалификационным требованиям.

3.1.5. Копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей) (в случае если участник претендует на льготу, предусмотренную пунктом 7.2 настоящей конкурсной документации).

3.1.6. Организационно-штатное расписание участника конкурса и (или) подразделений участника конкурса, на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет, по форме согласно приложению 4 к Типовой конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки).

3.1.7. Нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность, - паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей).

3.1.8. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

3.1.9. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации.

3.1.10. Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса.

3.1.11. Справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки.

3.1.12. Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624).

3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Представление документов, предусмотренных пунктами 3.1.4 - 3.1.12 настоящей конкурсной документации, в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах в данном муниципальном образовании (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила своей актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указываются наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично по адресу, указанному в пункте 1.5 настоящей конкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же, как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4. Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) в размере, указанном в пункте 1.9 настоящей конкурсной документации.

4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:

4.2.1. Участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов.

4.2.2. Участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда.

4.2.3. Участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.3.1. Участникам, не допущенным к участию в конкурсе, - в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок.

4.3.2. Победителю конкурса - в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора.

4.3.3. Участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок.

4.3.4. Участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

5. Процедура проведения конкурса

5.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12 настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение 2 рабочих дней со дня поступления.

5.2. Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее чем за 5 дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.3. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

5.3.1. Отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку.

5.3.2. Представление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1 настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3. Несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации.

5.3.4. Превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации.

5.3.5. Представление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

5.4. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:

1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;

2) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

3) квалификация участника: максимальное количество баллов - 20.

6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

а) опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

г) участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела).

6.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1. Ранжирование заявок по критериям «цена договора» (с учетом льгот, предусмотренных пунктом 7 настоящей конкурсной документации) и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2. Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В таблицах 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию

«Цена договора»

№

Критерий

Максималь-ное кол-во баллов

Результат ранжирования

заявок

Присваиваемое кол-во баллов

Цена

договора

60

1

60

2

55

3

50

4

45

5

40

6

35

7

30

8

25

9

20

10

15

11

10

12

5

13 и более

0

Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию

«срок выполнения работ»

№

Критерий

Максималь-ное кол-во баллов

Результат ранжирования

заявок

Присваиваемое кол-во баллов

Срок выполнения

20

1

20

2

20

3

20

4

18

5

16

6

14

7

12

8

10

9

8

10

6

11

4

12

2

13 и более

0

6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».

Таблица 3

Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «квалификация участника»

№

Кри-

те-

рий

Мак-

си-

мальное кол-во бал-

лов

Подкритерии

Показа-тель

подкрите-рия

(ед.)

Количество

штрафных баллов

Ква-

ли-фи-ка-ция

20

Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)

2 и более

0

1

5

0

10

Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)

2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет

0

2 и более с опытом работы более 5 лет

5

в остальных случаях

10

Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)

0

0

1

5

2 и более

10

Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года

0

0

1

5

2 и более

10

* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда.

** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «квалификация участника», затем по критерию «цена договора» и в случае необходимости - подкритерию «срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

7. Льготы отдельным категориям участников

Раздел 7 УТРАТИЛ СИЛУ – Постановление Правительства Ивановской области от 25.11.2011 №431-П.

Приложение 1

к Типовой конкурсной документации

Заявка на участие в открытом конкурсе по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов ________________________________________________________________

_____________________________________________________ ___________ (указать наименование работ, объект и адрес)

1. Участник:

1.1. Наименование юридического лица

1.2. ИНН

1.3. Юридический адрес

1.4. Фактический адрес

1.5. Контактный телефон (факс)

1.6. Контактное лицо

2. Электронный адрес участника _______________________________

3. Участник ____________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

4. Участник _______________________ выданное саморегулируемой

имеет (не имеет)

организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624.

5. Право на льготы

5.1. Участник является _______________________________________

(микропредприятием, малым предприятием, средним предприятием)

Наименование

Единица измерения

Значение

Средняя численность работников за предшествующий календарный год

человек

Размер выручки без учета налога на добавленную стоимость

рублей

Балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год

рублей

5.2. Участник является местным предприятием и имеет право на льготу _________________________________________________________

(да/нет)

6. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

7. Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

8. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

№ п/п

Наименование

Единица измерения

Значение (все значения указываются цифрами)

1

2

3

4

1.

Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)

рубли

2.

Срок выполнения работ

календарные дни

с даты начала работ

9. Информация для оценки подкритериев критерия «квалификация участника»

№

п/п

Наименование

Единица измерения

Значение (все значения указываются цифрами)

1.

Опыт работы, в том числе:

шт.

количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)

количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда

2.

Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:

человек

с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет,

- с опытом работы более 5 лет

3.

Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)

шт.

4.

Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)

шт.

10. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере __________________________________________________________рублей,

________________________________________________________________ (дата, номер платежного поручения)

11. Обеспечение заявки просим возвратить на счет ________________________________________________________________

(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

12. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе_________________________________________________________

________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 - 3.1.12 конкурсной документации.

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать.

Приложение 2

к Типовой конкурсной документации

Опись входящих в состав заявки документов ________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование участника)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов___________________________________________

________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

Наименование документа

Количество листов

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

к Типовой конкурсной документации

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________

Дата выдачи________________

Настоящей доверенностью ___________________________________

(наименование участника) в лице _______________________________________________________________, (должность руководителя участника, ФИО)

действующего на основании _______________________________________,

(устава, положения и т.п.)

уполномочивает ______________________________________________ (ФИО лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в открытом конкурсе по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов ________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на _____________________.

Подпись _____________________________________________________удостоверяю.

(ФИО лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4

к Типовой конкурсной документации

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет

ФИО

Должность в организации - участнике конкурса

Стаж работы в отрас-ли

Стаж работы в органи-зации - участнике конкурса

Название учебного заведения и год окончания

Примечания

1

2

3

Итого:

- количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в организации - участнике конкурса более 2 лет ________ человек.

- количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки __________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. Копия паспорта в количестве ____ шт.

2. Копия диплома в количестве ____ шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 5

к Типовой конкурсной документации

Методические рекомендации по заполнению примерной формы договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

При составлении договора на выполнение работ капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - Договор) необходимая информация вносится в незаполненные поля. Примеры заполнения незаполненных полей в договоре подряда приведены в методических рекомендациях по заполнению примерной формы договора подряда.

Все особенности договорных отношений сторон договора подряда, вызванные спецификой объекта капитального ремонта, региональными особенностями и требованиями конкретного заказчика, излагаются в статье 15 договора подряда «Особые условия».

Статьи и пункты договора подряда, не требующие внесения информации, в методических рекомендациях по заполнению примерной формы договора подряда пропущены.

Статья 1. Предмет и существенные условия Договора

1.1. Указать вид работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона
от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» с учетом Методических рекомендаций по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», утвержденных правлением Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 17 сентября 2008 года, в части не противоречащей данному федеральному закону.

Например, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения и ремонту фасада (далее - работы) многоквартирного дома, расположенного по адресу: указать адрес. В пункте 1.1 может быть указано несколько видов работ, например, ремонт и утепление фасада, ремонт крыши и т.п.

В данном пункте указано, что работы выполняются в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору. Договором должны быть определены состав и содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна представить соответствующую документацию.

Номера и наименования приложений к Договору по видам работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, являющиеся технической и сметной документацией, перечисляются в статье 17 Договора.

1.2. Следует указать общую стоимость работ по Договору и стоимость работ с разбивкой по видам работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. Стоимость работ указывается цифрой и дублируется прописью.

Стоимость работ может быть определена в результате проведения конкурса. Тогда в пункте 1.2 указывается цена предложения победителя конкурса. В этом случае стоимость работ, подлежащих оплате, определяется путем умножения цены, определенной сметной документацией Заказчика, на коэффициент снижения стоимости работ.

Коэффициент снижения стоимости работ рассчитывается как отношение цены победителя торгов к начальной (максимальной) сметной стоимости работ.

Если подрядная организация освобождена от уплаты НДС, то в тексте пункта 1.2: «в том числе НДС_________________ рублей» следует записать: «не облагается».

Поскольку капитальный ремонт многоквартирных домов по сравнению с новым строительством имеет небольшую продолжительность, стоимость работ увеличению не подлежит. Все риски удорожания ресурсов несет Подрядчик.

1.4. При проведении конкурса срок выполнения работ в незаполненном поле пункта 1.4 указывается в соответствии с заявкой победителя конкурса.

1.7. В текст данного пункта необходимо внести наименование, номер и дату принятия документа, являющегося основанием для заключения Договора.

Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств подрядчика

2.1. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по Договору указывается в соответствии с выбранным Заказчиком вариантом (банковская гарантия, поручительство владельца компании подрядчика или третьих лиц или залог денежных средств и иные способы обеспечения обязательств в соответствии с законодательством) в размере не менее 10% общей стоимости Договора. Если Договором предусматривается выплата авансового платежа, размер обеспечения исполнения Договора не может быть меньше размера авансового платежа. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора, то Договор подлежит расторжению.

2.2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период указывается в соответствии с выбранным Заказчиком вариантом (страхование, банковская гарантия, поручительство или удержание денежных средств с окончательного платежа Подрядчику).

Если Заказчиком принято решение об обеспечении исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации объекта в виде удержания суммы с окончательного платежа Подрядчику, то в незаполненном поле пункта 2.2 рекомендуется указать: «удержание с окончательного платежа». В этом случае в статью 15 «Особые условия» необходимо внести пункт с указанием срока выплаты удержанной суммы после завершения выполнения обязательств Подрядчиком по истечении гарантийного срока (рекомендуемый - 14 дней со дня истечения гарантийного срока).

Статья 3. Порядок оплаты работ

3.1. Если объект капитального ремонта включает небольшое количество видов и объемов работ, не требует длительного времени для их выполнения (до двух месяцев), авансовый платеж Подрядчику в Договоре может не предусматриваться. В этом случае в тексте первого абзаца пункта 3.1 в незаполненных полях необходимо записать: «не предусматривается».

Если авансовый платеж признан необходимым, его размер может быть установлен при заключении Договора. Его конкретный размер устанавливается Заказчиком или может устанавливаться с учетом обоснованных предложений Подрядчика. В этом случае в незаполненных полях в тексте первого абзаца пункта 3.1 необходимо указать размер и сумму авансового платежа (не более 30% от стоимости работ).

В незаполненных полях в тексте второго абзаца пункта 3.1 Заказчиком указывается срок выплаты окончательного платежа по завершении работ по Договору с даты подписания акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 (рекомендуемый - 14 дней) в соответствии с условиями статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Если выставляемый на торги объект капитального ремонта включает большое количество видов и объемов работ, требует длительного времени для их выполнения (более четырех месяцев), наряду с авансовым платежом Подрядчику в Договоре могут быть предусмотрены промежуточные платежи. В этом случае в статью 15 «Особые условия» рекомендуется внести следующие пункты:

- «15… При выполнении Договора Заказчиком осуществляются промежуточные платежи на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, в пределах суммы стоимости работ, указанной в пункте 1.2 Договора. Заказчик производит промежуточные платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы в соответствии с предъявленными Подрядчиком счетами-фактурами и актами КС-2 и КС-3.»;

- «15... Сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных платежах за выполненные и принятые объемы Работ путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных промежуточных платежей, причитающихся Подрядчику.».

Статья 4. Сроки выполнения работ

4.1. В случае заключения Договора по результатам конкурсных процедур дата начала работ может быть определена Заказчиком до заключения Договора и доведена до сведения участников конкурса в объявлении о торгах.

Дата начала работ может определяться Заказчиком с учетом обоснованных предложений Подрядчика при заключении Договора.

4.2. Дата окончания работ определяется путем отсчета сроков выполнения работ в календарных днях, приведенных в пункте 1.4 Договора, с даты начала работ.

Если объект капитального ремонта предполагает выполнение нескольких видов работ и (или) требует длительного времени для их выполнения, то Договором может быть предусмотрено составление календарного плана выполнения работ. В этом случае в статью 15 «Особые условия» рекомендуется внести следующие условия:

«15... Календарные сроки выполнения работ и сроки завершения отдельных этапов работ определяются календарным планом выполнения работ, составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком.».

Статья 5. Заказчик

5.1. В незаполненном поле этого пункта указывается срок передачи Заказчиком Подрядчику по акту Объекта в работу со дня подписания Договора Сторонами. Этот срок может быть определен по усмотрению Заказчика или установлен Заказчиком с учетом предложений Подрядчика при заключении Договора (рекомендуемый - 7 дней).

Статья 6. Подрядчик

Если для выполнения работ по Договору необходимо возведение на территории рабочей площадки временных сооружений, в том числе осуществление временных присоединений к коммуникациям, то в этом случае в статью 15 «Особые условия» рекомендуется внести следующий пункт:

- «15… Подрядчик обязан возвести собственными силами и средствами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для качественного выполнения работ по Договору, в том числе осуществить временные присоединения к следующим коммуникациям: ___________________________________.».

- «15... Подрядчик обязан производить оплату за использование поставляемых ресурсов (вода, электроэнергия, тепло) за счет собственных средств.».

Необходимо указать наименование коммуникаций к которым Подрядчик обязан за свой счет осуществить временные присоединения. Например, водоснабжение, электросети, теплоснабжение.

Статья 7. Выполнение работ

7.1. В незаполненном поле этого пункта необходимо указать должность, ФИО, документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны полномочного представителя Заказчика. В зависимости от региональных особенностей и конкретных условий проведения капитального ремонта многоквартирного дома представителем Заказчика может быть:

а) сотрудник организации Заказчика (например, управляющей компании);

б) инженер или инженерная организация, действующая на основании договора с Заказчиком.

Участие инженера (инженерной организации) в осуществлении прав и выполнении обязанностей заказчика осуществляется в соответствии со статьей 749 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При необходимости в незаполненном поле этого пункта можно указать несколько лиц, являющихся уполномоченными представителями Заказчика.

7.2. В незаполненном поле пункта 7.2 необходимо указать должность, ФИО, документ, подтверждающий полномочия, должность представителя Подрядчика, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Если при капитальном ремонте многоквартирного дома необходимо согласование с органами государственного строительного надзора и другими ведомственными организациями порядка ведения работ на объекте, то в статью 15 «Особые условия» рекомендуется внести следующий пункт:

«15. Подрядчик обязан согласовать с органами государственного строительного надзора и другими контролирующими и надзорными организациями проект порядка ведения работ на объекте.».

Статья 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется с соблюдением требований законодательства, в том числе установленных частью 9 статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Статья 9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. В незаполненном поле этого пункта указывается срок, в течение которого Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и (или) наступление гарантийного случая, согласования порядка и сроков их устранения с даты получения письменного уведомления от Заказчика (рекомендуемый - 3 дня).

Статья 13. Порядок расторжения договора

13.1. Если Договор заключен по результатам конкурса и Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора, то Договор расторгается и с Подрядчика удерживается обеспечение конкурсной заявки в пользу Заказчика.

Статья 15. Особые условия

В данную статью Договора подряда вносятся пункты, вызванные спецификой объекта капитального ремонта, региональными особенностями и требованиями конкретного Заказчика.

В зависимости от видов работ по капитальному ремонту объекта (например, ремонт фасада) можно внести дополнительные пункты, обязывающие Подрядчика, например:

- исключить доступ посторонних лиц на рабочие леса (убирать лестницы на первый ярус лесов в конце рабочего дня) в целях обеспечения безопасности и сохранности имущества жильцов. Назначить ответственное лицо за исполнение данного пункта;

- предусмотреть трехстадийную фотофиксацию работ: до ремонта, в процессе ремонта и после ремонта; фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику;

- осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность архитектурно-художественного декора зданий и сооружений.

Для снижения рисков Подрядчика, в отдельных случаях, рекомендуется страхование соответствующих рисков, в соответствии со статьей 742 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае страхования рисков в данную статью Договора рекомендуется внести следующий пункт:

«15. Подрядчик обязан застраховать у страховщика, согласованного с Заказчиком, строительные риски на сумму, равную стоимости работ, указанной в пункте 1.2 Договора, и представить Заказчику оригиналы страховых полисов в семидневный срок с даты заключения Договора.».

В зависимости от сложности и условий проведения капитального ремонта многоквартирного жилого дома в Договоре можно предусмотреть обязательное страхование ответственности перед третьими лицами. Тогда следует внести в особые условия следующий пункт:

«15. Подрядчик обязан не позднее начала работ по Договору застраховать свою гражданскую ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении работ на объекте, и представить Заказчику копию договора страхования в течение семи дней с даты подписания Договора Сторонами.».

При подготовке проекта Договора Заказчик должен учитывать, что чрезмерные требования по страхованию могут повлечь за собой существенное увеличение издержек Подрядчика и, как следствие, увеличение цены конкурсной заявки.

Приложение 6

к Типовой конкурсной документации

Примерная форма договора подряда на выполнение работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов

Договор №___
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

«____»___________ 20__ года

___________________________________________________________

________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)

в лице ______________________________________________________, действующего на основании _________________________________(далее - Заказчик), с одной стороны, и _____________________________ ________

(полное наименование подрядной организации)

в лице ________________________________________________________, действующего на основании __________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет и существенные условия договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________(далее - работы) многоквартирного дома (далее - объект), расположенного по адресу:_________________________________, в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей.

Стоимость по видам работ составляет:

_________________________________________________________ рублей;

(вид работ)

_________________________________________________________ рублей;

(вид работ)

_________________________________________________________ рублей.

(вид работ)

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней.

1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является _______________________________№ _________ от «___»________20__ г.

Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств подрядчика

2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является ___________________________ на сумму ______________ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами.

2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является ______________________ на сумму___________________рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

Статья 3. Порядок оплаты работ

3.1. Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере _____ % от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, в сумме _________________________________ рублей выплачивается в ______ дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше представления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору;

- окончательный платеж по завершении работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в _____ дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов

3.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, представить представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.

Статья 4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок начала работ не позднее «____»______________20___года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора.

4.2. Срок окончания работ не позднее «____»______________20___года.

4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

Статья 5. Заказчик

5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1. Передать Подрядчику по акту объект в течение __________ дней со дня подписания Договора Сторонами.

5.1.2. Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

5.1.3. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

Статья 6. Подрядчик

6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:

6.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1.

6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 до 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут производиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства Российской Федерации.

6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2 Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.

6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

Статья 7. Выполнение работ

7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора.

Полномочным представителем Заказчика является: ________________________________________________________________

(должность, ФИО, документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является

________________________________________________________________

(должность, ФИО, документ, подтверждающий полномочия)

7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации.

7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и других документов).

7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ.

7.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2.

7.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика.

7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражаются технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. № 70 «Организация строительства».

7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.

7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

Статья 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий» (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 № 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

8.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее ______ дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней.

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

Статья 10. Ответственность Сторон

10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноля целых одной десятой процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (одного процента) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7) Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2 дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноля целых пяти десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день до фактического устранения нарушений.

10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Статья 11. Внесение изменений в техническую документацию

11.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется.

11.2. При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1 дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.3. Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 11.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

Статья 12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в 3-дневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 13. Порядок расторжения Договора

13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

13.1.1. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора.

13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10 дней с установленной в пункте 4.1 настоящего Договора даты начала работ.

13.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

13.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 14. Разрешение споров

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 15. Особые условия

15.1._______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Статья 16. Прочие условия

16.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3. Договор составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

Статья 17. Приложения к настоящему Договору

Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

№ 1.____________________________________________________________

№ 2.____________________________________________________________

№ 3.____________________________________________________________

№ 4.____________________________________________________________

№ 5.____________________________________________________________

Статья 18. Местонахождение и реквизиты Сторон

18.1. Заказчик:______________________________________________

Местонахождение:________________________________________________

Реквизиты:_______________________________________________________

18.2. Подрядчик:_____________________________________________

Местонахождение:________________________________________________

Реквизиты:_______________________________________________________

Подписи Сторон

Заказчик Подрядчик

«_____»____________ 20____г. «_____»___________ 20__ г.

МП МП

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Официальный сайт Правительства Ивановской области http://www.ivanovoobl.ru от 07.06.2012, Официальный сайт Правительства Ивановской области http://www.ivanovoobl.ru от 13.03.2013, Официальный сайт Правительства Ивановской области http://www.ivanovoobl.ru от 15.11.2012, Официальный сайт Правительства Ивановской области http://www.ivanovoobl.ru от 27.06.2012, Собрание законодательства Ивановской области № 32(551) от 23.08.2011, Собрание законодательства Ивановской области № 47(566) от 06.12.2011
Рубрики правового классификатора: 050.020.000 Жилищный фонд, 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.11.2012 № 439-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕПАРТАМЕНТЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
№1331346046 от 03 марта 2021
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
№1862306520 от 23 декабря 2020
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.10.2013 № 393-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В ИВАНОВСКОЙ О...
№-625206313 от 23 декабря 2020
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.04.2020 N 181-П
№-195972161 от 21 декабря 2020
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.10.2013 № 429-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОЛГОСРОЧНАЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ И УСТОЙЧИВО...
№1611482302 от 21 декабря 2020
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕН...
№-2003426624 от 21 декабря 2020
ОБ УЧЕТЕ ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОТОРЫХ БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ СРЕДСТВА ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№-876030531 от 21 декабря 2020
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.01.2019 № 1-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ИН...
№931423932 от 21 декабря 2020
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
№2058820025 от 21 декабря 2020
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.02.2020 № 79-П «О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТ...
№-1556088901 от 21 декабря 2020
Все документы →

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья
Разделение властей в РФ

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья
Система исполнительной власти

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья
Система законодательной власти

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать