ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2010 - 2011 ГОДЫ



ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 октября 2010 г. N 367-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2010 - 2011 ГОДЫ

(наименование в ред. Постановление Правительства Ивановской области от 26.11.2010 № 424-П)

ИЗМЕНЕНИЯ:

Постановление Правительства Ивановской области от 26.11.2010 № 424-П;  НГР RU37000201000715

Постановление Правительства Ивановской области от 10.02.2011 № 22-П;  НГР RU37000201100045

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Правительство Ивановской области постановляет:

1. Утвердить адресную программу Ивановской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 - 2011 годы (прилагается).

(в ред. Постановление Правительства Ивановской области от 26.11.2010 № 424-П)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Ивановской области Фомина А.Г.

И.о. Председателя Правительства

Ивановской области

А.Г.ФОМИН

Приложение к постановлению

Правительства Ивановской области

от 18.10.2010 № 367-п

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 26.11.2010 № 424-П, от 10.02.2011 № 22-П)

Адресная программа

Ивановской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 - 2011 годы

Паспорт

адресной программы Ивановской области по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 26.11.2010 № 424-П)

Наименование
Программы

адресная программа Ивановской области по
проведению капитального ремонта многоквартирных
домов на 2010 - 2011 годы (далее - Программа)
(в ред. Постановления Правительства Ивановской
области от 26.11.2010 N 424-п)

Наименование документа
и дата принятия
решения о разработке
Программы

Закон Российской Федерации от 04.07.1991 N 1541-1
"О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации";
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства"

Государственный
заказчик Программы

- Департамент жилищно-коммунального хозяйства
Ивановской области

Разработчик Программы

Департамент жилищно-коммунального хозяйства
Ивановской области

Цели Программы

обеспечение финансовой поддержки муниципальных
образований, органы местного самоуправления
которых обеспечили реформирование
жилищно-коммунального хозяйства, для проведения
капитального ремонта многоквартирных домов

повышение качества реформирования
жилищно-коммунального хозяйства

формирование эффективных механизмов управления
многоквартирными домами

создание безопасных и благоприятных условий
проживания граждан

создание условий для перехода на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов
полностью за счет средств собственников

внедрение ресурсосберегающих технологий
предоставления жилищно-коммунальных услуг

Задачи Программы

выполнение муниципальными образованиями Ивановской
области условий, определенных Федеральным законом
от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства",
для получения средств Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
(далее - Фонд) и местных бюджетов

создание конкурентной среды в жилищно-коммунальном
хозяйстве путем привлечения частных компаний для
предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению

развитие конкурентных отношений в сфере управления
многоквартирными домами и оказания услуг по
содержанию и обслуживанию общего имущества в
многоквартирных домах

привлечение собственников помещений в
многоквартирных домах к управлению посредством
организации товариществ собственников жилья

развитие инициативы собственников жилья

обеспечение показателей технического состояния
внутридомовых инженерных систем, крыш и
конструкций многоквартирных домов, соответствующих
нормативным срокам проведения капитального ремонта

проведение агитационно-разъяснительной работы с
собственниками помещений в многоквартирных домах
об их ответственности за нормативное техническое
состояние многоквартирных домов

использование эффективных технических решений при
проведении капитального ремонта

Основные планируемые
показатели Программы

- количество капитально отремонтированных
многоквартирных домов, всего - 127 ед.;
(в ред. Постановления Правительства Ивановской
области от 26.11.2010 N 424-п)
- общая площадь жилых и нежилых помещений
капитально отремонтированных многоквартирных
домов, всего - 320,204 тыс. м2
(в ред. Постановления Правительства Ивановской
области от 26.11.2010 N 424-п)

Объемы и источники
финансирования

- общий объем финансирования за счет средств из
всех источников составляет 208627,766 тыс. руб., в
том числе:

средства Фонда - 184699,203 тыс. руб.

средства местных бюджетов - 13497,174 тыс. руб.

средства товариществ собственников жилья,
жилищных, жилищно-строительных кооперативов, или
иных специализированных потребительских
кооперативов, или собственников помещений в
многоквартирных домах - 10431,389 тыс. руб.

Исполнители Программы

- органы местного самоуправления городских
поселений, городских округов, предприятия и
организации жилищно-коммунального хозяйства и иные
исполнители в соответствии с законодательством

- Департамент жилищно-коммунального хозяйства
Ивановской области;
- Департамент экономического развития и торговли
Ивановской области;
- Региональная служба по тарифам Ивановской
области

Управление Программой
и система организации
контроля за ее
реализацией

- координацию деятельности соисполнителей и
участников Программы осуществляет Департамент
жилищно-коммунального хозяйства Ивановской
области;
- органы местного самоуправления осуществляют
контроль за целевым использованием бюджетных
средств, направленных на реализацию Программы;
- контроль за реализацией Программы осуществляет
Правительство Ивановской области

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса Ивановской области обусловлено его неудовлетворительным финансовым положением, высокой затратностью, отсутствием экономических стимулов для снижения издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг, низкой платежеспособностью населения, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов.

Жилищный фонд Ивановской области составляет 25173,6 тыс. кв.м, в том числе общая площадь многоквартирных домов - 16097,5 тыс. кв. м (64%). Общее количество многоквартирных домов составляет 15890 единиц.

Капитальный ремонт проводится недостаточными темпами, при нормативной потребности в ремонте в 4 - 5%, в среднем ежегодно ремонтируется лишь 0,3% жилья. При этом площадь многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, составляет 12802,07 тыс.кв.м.

Частичное решение данной проблемы осуществлялось в рамках адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ивановской области на 2008 год и на 2009 год путем привлечения средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и муниципальных бюджетов, а также собственников помещений в многоквартирных домах, требующих капитального ремонта.

Исходя из предельной стоимости проведения капитального ремонта, на капитальный ремонт многоквартирных домов Ивановской области требуется более 13 млрд. руб.

Необходимость разработки Программы вызвана неудовлетворительным техническим состоянием жилищного фонда, находящегося на территории муниципальных образований Ивановской области.

Программа предусматривает выполнение организационно-технических мероприятий, направленных на улучшение технического состояния и сохранности многоквартирных домов, создание комфортных условий проживания граждан, обеспечение условий для организации эффективных форм управления собственниками жилищным фондом, в том числе создания товариществ собственников жилья.

2. Основные цели и задачи Программы

Реализация Программы позволит решить цели и задачи, которые приведены в таблице 1.

Таблица 1

Цели Программы

Задачи Программы

Обеспечение финансовой поддержки муниципальных образований для проведения капитального ремонта многоквартирных домов

выполнение муниципальными образованиями Ивановской области условий, определенных Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» для получения средств Фонда и местных бюджетов

Повышение качества реформирования

жилищно-коммунального хозяйства

создание конкурентной среды в жилищно-коммунальном хозяйстве путем привлечения частных компаний для предоставления жилищно-коммунальных услуг населению,

развитие конкурентных отношений в сфере управления многоквартирными домами и оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах

Формирование эффективных механизмов управления многоквартирными домами

привлечение собственников помещений в многоквартирных домах к управлению посредством организации товариществ собственников жилья,

развитие инициативы собственников жилья

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан

обеспечение показателей технического состояния внутридомовых инженерных систем, крыш и конструкций многоквартирных домов, соответствующих нормативным срокам проведения капитального ремонта

Создание условий для перехода на проведение капитального ремонта многоквартирных домов полностью за счет средств собственников

проведение агитационно-разъяснительной работы с собственниками помещений в многоквартирных домах об их ответственности за нормативное техническое состояние многоквартирных домов

Внедрение ресурсосберегающих технологий предоставления жилищно-коммунальных услуг

использование эффективных технических решений при проведении капитального ремонта

3. Организационные мероприятия по реализации Программы

Организационные мероприятия по реализации Программы, сроки их выполнения и ответственные исполнители отражены в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п

Организационные мероприятия

Сроки выполнения

Ответственные исполнители

1.

Нормативно-правовое обеспечение реформирования жилищно-коммунального хозяйства в муниципальных образованиях

постоянно

органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию), Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области,

Региональная служба по тарифам Ивановской области

2.

Отбор муниципальных образований для участия в Программе

II квартал 2010 года

межведомственная рабочая группа по реализации в Ивановской области Федерального закона от 21.07.2008
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

3.

Проведение разъяснительной работы с собственниками помещений в многоквартирных домах об ответственности за содержание общего имущества и необходимости выбора способа управления многоквартирным домом

постоянно

органы местного самоуправления муниципальных образований
(по согласованию),

управляющие организации
(по согласованию),

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области

4.

Инициирование общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах для принятия решения о проведении капитального ремонта и сбора средств на его проведение

постоянно

органы местного самоуправления муниципальных образований
(по согласованию), управляющие организации
(по согласованию)

5.

Проведение открытых конкурсов по выбору управляющих организаций

в случаях, когда собственники не выбрали способ управления многоквартирным домом или принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано

2010 год

органы местного самоуправления муниципальных образований

(по согласованию)

6.

Мониторинг развития договорных отношений в сфере управления многоквартирными домами

ежеквар-тально

органы местного самоуправления муниципальных образований
(по согласованию),

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области

7.

Мониторинг реализации Программы

ежемесячно

органы местного самоуправления муниципальных образований
(по согласованию),

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области

8.

Информирование населения Ивановской области о ходе реализации Программы через средства массовой информации

ежеквар-

тально

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области

9.

Методологическое и координационное сопровождение мероприятий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства

постоянно

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области,

органы местного самоуправления муниципальных образований

(по согласованию)

В рамках реализации настоящей Программы будет осуществляться капитальный ремонт многоквартирных домов, к которому относится проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

ремонт крыш;

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

утепление и ремонт фасадов.

4. Принципы распределения средств финансовой поддержки между муниципальными образованиями и порядок распределения средств Программы между ее участниками

Финансовая поддержка муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда осуществляется в пределах лимита, установленного для Ивановской области.

Размер финансовой поддержки муниципальных образований определяется исходя из заявленных объемов финансирования выполняемых работ в муниципальных образованиях и доли финансовой поддержки за счет средств Фонда. Доля финансовой поддержки за счет средств Фонда является одинаковой для всех муниципальных образований и составляет 93,19%.

Минимальная доля долевого финансирования за счет средств местных бюджетов для всех муниципальных образований Ивановской области составляет 6,81% от общего объема финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании.

Субсидии, получаемые за счет средств Фонда, бюджетам муниципальных образований рассчитываются исходя из заявленных объемов финансирования выполняемых работ в муниципальных образованиях и минимальной доли долевого финансирования за счет средств местных бюджетов.

Решение о размере долевого финансирования капитального ремонта многоквартирных домов на счет средств товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме принимается на общем собрании товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме. При этом размер долевого финансирования не может быть менее 5% общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств Фонда и средств местных бюджетов.

Предусмотренные в рамках Программы средства Фонда распределяются между бюджетами муниципальных образований Ивановской области, исходя из перечня и объема работ, определяемых на основании данных в отношении многоквартирных домов, включенных в утвержденные органами местного самоуправления муниципальные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе в:

адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования городской округ Вичуга Ивановской области в 2010 - 2011 годах, утвержденную постановлением главы администрации городского округа Вичуга от 07.07.2010 N 674;

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 26.11.2010 N 424-п)

адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования городской округ Иваново на 2010 - 2011 годы, утвержденную постановлением главы администрации города Иванова от 03.09.2010 N 1717;

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 26.11.2010 N 424-п)

адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в городском округе Кохма в 2010 - 2011 годах, утвержденную постановлением главы администрации городского округа Кохма от 13.07.2010 N 523;

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 26.11.2010 N 424-п)

адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ильинском городском поселении на 2010 - 2011 годы, утвержденную постановлением главы администрации Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района от 20.07.2010 N 28-п;

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 26.11.2010 N 424-п)

адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Плесского городского поселения на 2010 - 2011 годы, утвержденную постановлением главы администрации Плесского городского поселения от 22.07.2010 N 228;

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 26.11.2010 N 424-п)

адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании "Приволжское городское поселение" Приволжского муниципального района Ивановской области на 2010 - 2011 годы, утвержденную постановлением главы администрации Приволжского городского поселения от 16.07.2010 N 200-п.

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 26.11.2010 N 424-п)

Расходование муниципальными образованиями Ивановской области средств Фонда, определенных Программой, производится в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов приведен в таблице 3.

Таблица 3

Наименование муниципального образования

Объем долевого финансирования, всего, тыс. руб.

В том числе за счет средств:

Фонда

местного бюджета

ТСЖ, ЖСК либо собст-венников помещений

Городской округ Вичуга

20021,461

17725,098

1295,289

1001,074

Городской округ Иваново

100643,259

89099,98

6511,116

5032,163

Городской округ Кохма

20000,00

17706,1

1293,9

1000,00

Ильинский муниципальный район:

Ильинское городское поселение

3963,046

3508,505

256,389

198,152

Приволжский муниципальный район:

Плесское городское поселение

15000,00

13279,575

970,425

750,00

Приволжское городское поселение

49000,00

43379,945

3170,055

2450,00

Всего по Ивановской области

208627,766

184699,203

13497,174

10431,389

Обоснование объема средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется исходя из предельной стоимости проведения капитального ремонта, перечня и объема работ, определяемых на основании данных в отношении многоквартирных домов, включенных в муниципальные программы.

Стоимость капитального ремонта каждого дома, участвующего в Программе, определена на основании смет на капитальный ремонт с учетом решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах. Данные решения собственников о стоимости капитального ремонта отражены в протоколах собраний собственников помещений многоквартирных домов, согласно которым собственники помещений обязуются оплатить долю стоимости капитального ремонта многоквартирного дома в размере не менее 5% от стоимости капитального ремонта дома.

5. Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах для каждого муниципального образования, участвующего в Программе

Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах для муниципальных образований – участников Программы приведен в таблице 4.

Таблица 4

Городской округ Вичуга

3259 руб.

Городской округ Иваново

13222,64 руб.

Городской округ Кохма

5360 руб.

Ильинский муниципальный район:

Ильинское городское поселение

4280 руб.

Приволжский муниципальный район:

Плесское городское поселение

3728 руб.

Приволжское городское поселение

10912 руб.

6. Механизм реализации Программы

Муниципальные образования Ивановской области представляют в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области заявки муниципальных образований для участия в Программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

Отбор заявок муниципальных образований Ивановской области на участие в Программе осуществляется с учетом их соответствия выполнению условий предоставления средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, определенных Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и настоящей Программой.

Решение о составе участников Программы принимается по представлению Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области на заседании межведомственной рабочей группы по реализации в Ивановской области Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», созданной распоряжением Правительства Ивановской области от 23.01.2008 № 16-рп, и оформляется протоколом.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области рекомендует органам местного самоуправления муниципальных образований разработать порядок отбора многоквартирных домов для участия в адресной программе капитального ремонта с учетом износа многоквартирного жилищного фонда, готовности к участию в Программе собственников жилых помещений.

Средства Фонда по Программе на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территориях муниципальных образований будут предоставляться муниципальным образованиям при выполнении следующих условий:

наличия разработанной и утвержденной муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;

выполнения условий предоставления финансовой поддержки в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

выделения средств местных бюджетов муниципальных образований, претендующих на финансирование капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда по Программе, на софинансирование муниципальных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области осуществляет:

общее руководство и управление реализацией Программы;

координацию и мониторинг за деятельностью органов местного самоуправления, связанных с реализацией Программы, в части исполнения ими положений Программы.

Ответственность за целевое использование бюджетных средств, выделяемых по Программе, объемы и качество выполненных работ несут органы местного самоуправления, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы.

Финансирование за счет средств Фонда в рамках Программы осуществляется в виде субсидий для обеспечения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Ивановской области.

В случае образования экономии денежных средств при выполнении ремонтных работ в многоквартирных домах в рамках Программы возможно направление вышеуказанных средств на многоквартирные дома, включенные в резервный список, согласно приложению 5.

7. Критерии отбора муниципальных образований и многоквартирных домов, расположенных на территории муниципальных образований, для включения в Программу

Муниципальные образования, расположенные на территории Ивановской области, претендующие на финансовую поддержку Фонда, получат ее только при выполнении условий реформирования жилищно-коммунального хозяйства, определенных Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Муниципальные образования Ивановской области представляют в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области заявительные документы, оформленные в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке субъектами Российской Федерации заявок на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и приложений к ним, утвержденными решением правления государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 25.02.2010 протокол № 137.

В соответствии с представленными заявительными документами Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области осуществляет отбор муниципальных образований Ивановской области, а также многоквартирных домов, расположенных на их территории, для включения их в Программу.

Каждый критерий подлежит оценке по балльной системе:

принятие решения общим собранием членов товарищества собственников жилья, членов жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств товарищества собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем 5% общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома (от 0 до 3 баллов);

степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту (наличие проектной документации, включая смету расходов, выбор и предварительный договор с подрядчиком), чтобы использование предоставляемых средств финансовой поддержки начиналось немедленно после их получения товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами либо управляющими организациями (от 0 до 3 баллов).

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках реализации адресной программы Ивановской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 - 2011 годы, приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 26.11.2010 N 424-п)

8. Порядок привлечения товариществом собственников жилья,

жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным

специализированным потребительским кооперативом

либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном

доме управляющей организацией подрядных организаций

для выполнения работ по проведению капитального ремонта

многоквартирного дома с использованием средств,

предоставляемых в соответствии с Федеральным законом

от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 26.11.2010 N 424-п, от 10.08.2011 № 22-П)

Настоящим разделом устанавливается порядок привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

1. Участники конкурсных процедур.

1.1. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов путем проведения открытого конкурса (далее - конкурс) осуществляется товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирных домах управляющей организацией (далее – заказчик).

1.2. Заказчик осуществляет следующие функции:

1.2.1. Определяет во взаимодействии с уполномоченным органом местного самоуправления:

1.2.1.1. Предмет конкурса.

1.2.1.2. Срок проведения конкурса.

1.2.1.3. Организатора конкурса в случае, предусмотренном подпунктом 1.3 настоящего порядка.

1.2.2. Утверждает конкурсную документацию по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее – конкурсная документация).

1.2.3. Формирует и участвует в работе конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее – конкурсная комиссия).

1.2.4. Совместно с организатором конкурса отвечает на вопросы участников конкурса, вносит изменения в конкурсную документацию и порядок проведения конкурса.

1.2.5. Заключает договор подряда с победителем конкурса.

1.3. Выполнение функций организатора конкурса осуществляется самим заказчиком во взаимодействии c уполномоченным органом местного самоуправления.

Абзац второй ИСКЛЮЧИТЬ - Постановление Правительства Ивановской области от 10.02.2011 № 22-П

1.4. Организатор конкурса осуществляет следующие функции:

1.4.1. Разрабатывает конкурсную документацию на основании утвержденной Правительством Ивановской области региональной адресной программы проведения капитального ремонта многоквартирных домов и решений собраний собственников помещений в многоквартирных домах и передает ее на утверждение заказчику.

1.4.2. В порядке, установленном пунктом 2 настоящего раздела, публикует информацию о проведении конкурса и конкурсную документацию.

1.4.3. Назначает представителя организатора конкурса по взаимодействию с участниками конкурса, выделяет ему рабочее место и предоставляет средства связи (телефон, факс, адрес электронной почты).

1.4.4. Через назначенного представителя организатора конкурса отвечает на вопросы участников конкурса, привлекая при необходимости заказчика.

1.4.5. Через назначенного представителя организатора конкурса отвечает на письменные запросы участников конкурса в течение 2 рабочих дней со дня поступления такого письменного запроса.

1.4.6. При необходимости совместно с заказчиком вносит изменения в конкурсную документацию, сроки и порядок проведения конкурса.

1.4.7. Осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсных заявок.

1.4.8. Предоставляет помещение для проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками и участвует через своего представителя в этой процедуре.

1.4.9. Предоставляет помещение для заседаний конкурсной комиссии и участвует через своего представителя (представителей) в работе конкурсной комиссии.

1.4.10. Ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает их подписание и опубликование в порядке, установленном пунктом 2 настоящего порядка.

1.4.11. Оповещает в письменном виде победителя конкурса.

1.4.12. Организует получение, возврат и удержание обеспечений конкурсных заявок (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией).

1.4.13. Направляет информацию о результатах конкурса в уполномоченный орган местного самоуправления.

1.5. Подготовка конкурсной документации осуществляется организатором конкурса в соответствии с Типовой конкурсной документацией по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (приложение 10 к настоящей Программе).

1.6. Участниками конкурса могут быть юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, обладающие правом осуществлять деятельность по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов и соответствующие требованиям, указанным в конкурсной документации.

2. Порядок опубликования информации о конкурсе.

2.1. Официальная информация о конкурсе (извещение о проведении открытого конкурса по форме согласно приложению 6 к настоящей Программе, конкурсная документация, протоколы заседаний конкурсных комиссий) публикуется организатором конкурса на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления, на территории которого осуществляет деятельность заказчик, и (или) на портале органов государственной власти Ивановской области, а также в местных печатных средствах массовой информации либо в официальном печатном издании Ивановской области.

2.2. Дополнительно информация о проведении конкурса должна быть опубликована на сайте государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по форме согласно приложению 7 к настоящей Программе. При этом информация о конкурсе должна содержать ссылку на интернет-сайт с официальной информацией о конкурсе.

2.3. По решению организатора конкурса информация о проведении конкурса может размещаться в печатных и электронных средствах массовой информации либо дополнительно распространяться претендентам на участие в конкурсе путем индивидуальной адресной рассылки.

3. Порядок подачи и рассмотрения заявок.

3.1. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе указываются в конкурсной документации.

3.2. В конкурсной документации может быть предусмотрена необходимость внесения претендентом на участие в конкурсе на счет организатора конкурса денежных средств в размере 3% от максимальной (начальной) цены договора подряда в качестве обеспечения заявки.

3.3. Конкурсные заявки, поданные участниками и зарегистрированные организатором конкурса, а также конверты с изменениями к ним хранятся вместе с книгой регистрации в специальном сейфе или в помещении с ограниченным доступом. Ответственность за сохранность представленной документации несет организатор конкурса.

3.4. Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией, которая создается и действует в порядке, установленном пунктом 4 настоящего раздела.

3.5. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками производится не менее чем через 30 дней после опубликования информации о конкурсе. Дата, время и место вскрытия конвертов указываются в извещении о проведении конкурса.

3.6. В случае внесения изменений в конкурсную документацию организатор конкурса имеет право перенести дату вскрытия конвертов, но не более чем на 10 дней. Организатор конкурса не позднее чем за 5 дней до новой даты вскрытия конвертов публикует объявление о переносе с указанием причин переноса и новой даты вскрытия конвертов с заявками.

3.7. Процедура вскрытия конвертов при проведении открытого конкурса является публичной, на нее приглашаются представители всех участников конкурса, подавших конкурсные заявки.

3.8. Конверты с конкурсными заявками вскрываются в порядке их регистрации, присутствующим объявляется следующая информация по каждой вскрытой конкурсной заявке:

3.8.1. Наименование участника конкурса.

3.8.2. Должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа, подтверждающего его полномочия.

3.8.3. Наличие документа (или его копии), подтверждающего обеспечение заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией).

3.8.4. Предлагаемые участниками конкурса условия (цена договора подряда, срок выполнения работ, квалификация участника).

3.8.5. Другая информация на усмотрение организатора конкурса.

3.9. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, не принимаются к рассмотрению.

3.10. Заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Результаты вскрытия конвертов оформляются протоколом (приложение 8 к настоящей Программе).

3.11. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе организатор конкурса в 2-дневный срок с момента подписания протокола вскрытия заявок направляет участнику письменное уведомление с указанием причин отказа.

3.12. Заявки участников, допущенных к участию в конкурсе, подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией с целью сравнения условий, предложенных участниками, и определения победителя конкурса. Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом (приложение 9 к настоящей Программе).

3.13. Протокол оценки и сопоставления заявок должен быть составлен и опубликован в 5-дневный срок с даты вскрытия конвертов с заявками.

3.14. Договор подряда заключается с победителем конкурса в 10-дневный срок с даты опубликования протокола оценки и сопоставления заявок.

3.15. Если победитель конкурса уклонился от заключения договора или не представил надлежащее обеспечение обязательств по договору, то обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика. В этом случае заказчик заключает договор подряда с участником, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

3.16. Если участник, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, уклонился от заключения договора или не представил надлежащее обеспечение исполнения договора, то обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) также удерживается в пользу заказчика. В этом случае проводится повторный конкурс.

3.17. Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:

3.17.1. Если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки.

3.17.2. Если всем участникам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок.

3.17.3. Если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.

3.18. В случае если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. В случае уклонения такого участника от заключения договора обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика и проводится повторный конкурс.

4. Положение о конкурсных комиссиях по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

4.1. Конкурсные комиссии по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее – комиссии или конкурсные комиссии) являются временными специально уполномоченными органами и создаются для рассмотрения, сопоставления и оценки предложений (далее – конкурсная заявка или заявка) претендентов, пожелавших принять участие в открытом конкурсе (далее – участники конкурса), а также для определения победителя конкурса.

4.2. Персональный состав членов конкурсной комиссии формируется заказчиком до опубликования на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления, на территории которого осуществляет деятельность заказчик, и (или) на портале органов государственной власти Ивановской области, а также в местных печатных средствах массовой информации либо в официальном печатном издании Ивановской области извещения о проведении открытого конкурса из числа представителей, кандидатуры которых утверждаются Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области, уполномоченным органом местного самоуправления и заказчиком. Число членов комиссии должно быть не менее чем 5 человек.

4.3. Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области и уполномоченный орган местного самоуправления включают в состав комиссии представителей, обеспечивающих управление региональными (муниципальными) программами по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, представителей, осуществляющих функции надзора в области строительства.

4.4. Заказчик включает в состав комиссии представителя общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (председателя собрания собственников помещений или иного представителя по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме); представителя управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, уполномоченного на осуществление надзора над проводимыми подрядной организацией работами.

4.5. Заказчик может включить в состав комиссии представителя сторонней организации, уполномоченной на осуществление надзора над проводимыми подрядной организацией работами (при наличии). При осуществлении надзора над работами, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», организация должна иметь свидетельство о допуске к таким видам работ, выданное саморегулируемой организацией.

4.6. В состав конкурсной комиссии может быть включен представитель некоммерческой организации, представляющий интересы потребителей результатов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

4.7. Сбор членов конкурсной комиссии на заседания и проведение заседаний проводит организатор конкурса.

4.8. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:

4.8.1. Осуществляет вскрытие конвертов с заявками, оформляет и подписывает протокол вскрытия конвертов.

4.8.2. Осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных заявок, оформляет и подписывает соответствующие протоколы.

4.8.3. Определяет победителя конкурса или принимает иное решение по результатам конкурса.

4.9. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать и получать от участников конкурса информацию, необходимую для осуществления работы комиссии.

4.10. Конкурсная комиссия проводит свои заседания в сроки и в порядке, определенном соответствующей конкурсной документацией, а также настоящим положением.

4.11. Комиссию возглавляет председатель, назначаемый организатором конкурса из числа представителей заказчика. Заместитель председателя комиссии и ответственный секретарь назначаются организатором конкурса из числа представителей уполномоченного органа местного самоуправления.

4.12. Заседание комиссии проводит председатель комиссии. В случае отсутствия председателя заседание комиссии проводит заместитель председателя комиссии.

4.13. Решения комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствует не менее чем две трети от ее состава, при обязательном условии участия в заседании хотя бы одного представителя заказчика.

4.14. Решения комиссии принимаются, если за их принятие проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

4.15. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются присутствующими на заседании членами комиссии. В протоколах обязательно должны быть указаны особые мнения членов комиссии (при наличии).

4.16. Председатель комиссии (заместитель председателя в случае отсутствия председателя):

4.16.1. Руководит деятельностью комиссии.

4.16.2. Председательствует на заседаниях комиссии.

4.16.3. Несет ответственность за соблюдение требований конкурсной документации и выполнение возложенных на комиссию задач.

4.16.4. Осуществляет иные действия в соответствии с конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.

4.17. Члены комиссии:

4.17.1. Участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенцию комиссии.

4.17.2. Участвуют в заседаниях комиссии.

4.17.3. Выполняют в установленные сроки поручения председателя комиссии, решения комиссии.

4.18. Председатель и члены комиссии обязаны обеспечивать конфиденциальность данных об участниках конкурса и сведений, содержащихся в заявках, до опубликования результатов конкурса.

4.19. Председатель и члены комиссии не вправе оказывать давление на других членов комиссии при обсуждении вопросов, изложении своего мнения.

4.20. Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и другие члены комиссии не вправе проводить переговоры с участниками во время процедур проведения конкурса, за исключением случаев, предусмотренных конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.

4.21. Комиссия по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления поступивших заявок участников конкурса принимает решение об итогах конкурса.

4.22. Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность после проведения всех конкурсных процедур, приведших к заключению договора подряда.

5. Разрешение разногласий.

5.1. Участник открытого конкурса вправе обращаться к организатору конкурса и (или) заказчику с жалобой на неправомерные действия членов комиссии и (или) решения комиссии.

5.2. Организатор конкурса и (или) заказчик в течение 10 дней с даты обращения участника открытого конкурса направляет ему сообщение о результатах рассмотрения обращения и о принятых мерах.

2. Порядок проведения комиссионного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома

2.1. Функции заказчика по проведению комиссионного отбора.

Заказчик при проведении комиссионного отбора осуществляет следующие функции:

принимает решение о проведении комиссионного отбора и несет расходы по его организации;

не позднее чем за 5 рабочих дней до размещения сообщения о проведении комиссионного отбора на официальном сайте органа местного самоуправления принимает решение о создании комиссии, определяет ее состав и порядок работы, назначает председателя комиссии;

издает распорядительный документ о проведении комиссионного отбора;

определяет условия проведения комиссионного отбора (сроки выполнения работ, критерии оценки предложений участников комиссионного отбора, место и сроки проведения комиссионного отбора и др.);

определяет стоимость выполнения работ в соответствии с законодательством;

обеспечивает участникам комиссионного отбора возможность посещения объекта комиссионного отбора;

утверждает результаты комиссионного отбора;

заключает в срок, установленный документацией, договор с подрядной организацией, определенной по итогам комиссионного отбора.

2.2. Функции организатора комиссионного отбора.

Организатор при проведении комиссионного отбора осуществляет следующие функции:

организует подготовку необходимой документации;

размещает сообщение о проведении комиссионного отбора на официальном сайте органа местного самоуправления (по согласованию);

предоставляет документацию и дает необходимые разъяснения;

обеспечивает сбор и хранение представленных заявок на участие в комиссионном отборе.

2.3. Функции, права и обязанности комиссии.

При проведении комиссионных отборов члены комиссии обязаны:

быть независимыми в принятии решений;

не разглашать ход обсуждения вопросов;

не оказывать давления на других членов комиссии при обсуждении вопросов, изложении своего мнения.

Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее 2/3 ее членов. Решения принимаются голосованием. Для принятия решения необходимо простое большинство голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель комиссии.

Комиссия выносит решение об отклонении заявки на участие в комиссионном отборе в случае:

представления участником комиссионного отбора недостоверной информации;

неисполнения участником комиссионного отбора своих обязательств в части качества и (или) сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по ранее заключенным государственным, муниципальным контрактам и иным договорам;

если по квалификации и опыту выполнения аналогичных работ и услуг участник комиссионного отбора не соответствует требованиям, установленным в документации по комиссионному отбору;

если участник комиссионного отбора признан несостоятельным (банкротом) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или вопрос о его несостоятельности (банкротстве) находится на рассмотрении в арбитражном суде;

непредставления участником комиссионного отбора в установленные документацией по комиссионному отбору сроки документов, подтверждающих его квалификацию, в соответствии с требованиями документации по комиссионному отбору.

К участию в комиссионном отборе не допускаются участники, которые находятся в состоянии реорганизации, ликвидации.

2.4. Функции участника комиссионного отбора.

Участник комиссионного отбора:

несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в комиссионном отборе;

предварительно знакомится с объектами комиссионного отбора по выполнению капитального ремонта;

представляет заявку на участие в комиссионном отборе;

вправе посещать объекты комиссионного отбора;

представляет и регистрирует у организатора комиссионного отбора заявку на участие в комиссионном отборе, отражая в представляемой документации достоверную и полную информацию в соответствии с требованиями и условиями комиссионного отбора;

вправе присутствовать на заседании комиссии при рассмотрении заявок;

по итогам комиссионного отбора подрядной организации на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в срок, установленный документацией по комиссионному отбору, заключает с заказчиком договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

2.5. Проведение комиссионного отбора.

2.5.1. Сообщение о проведении комиссионного отбора размещается организатором комиссионного отбора на официальном сайте органа местного самоуправления (по согласованию) не менее чем за 14 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в комиссионном отборе.

2.5.2. Сообщение о проведении комиссионного отбора должно содержать сведения о:

наименовании организатора комиссионного отбора и/или заказчика и месте проведения комиссионного отбора;

виде работ и месте их выполнения;

сроках выполнения работ;

требованиях к участникам комиссионного отбора, установленных заказчиком;

порядке, месте и сроке подачи заявок и документов на участие в комиссионном отборе.

2.5.3. Документация о комиссионном отборе должна содержать:

форму заявки на участие в комиссионном отборе;

краткое описание объекта капитального ремонта и основные условия договора;

требования к участникам комиссионного отбора, установленные заказчиком, и другую информацию.

2.5.4. Рекомендуется следующий состав информации, отражаемой в анкете участника комиссионного отбора:

полное и сокращенное наименование участника комиссионного отбора, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты;

прежнее наименование участника комиссионного отбора, если оно было изменено, и дата смены названия;

дата, место и орган регистрации участника комиссионного отбора, организационно-правовая форма;

заверенные копии учредительных и регистрационных документов;

структура участника комиссионного отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий (за исключением индивидуальных предпринимателей);

банковские реквизиты;

профилирующее направление деятельности;

наличие квалифицированных работников;

опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам;

наличие предусмотренной законодательством Российской Федерации разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;

наличие производственной базы (техническая оснащенность);

наличие заключенных договоров у участника комиссионного отбора на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов;

отсутствие задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за 3 года;

данные о субподрядчиках, которых участник комиссионного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ;

краткое описание предлагаемых работ, в том числе технологий и материалов, их объективные технические и качественные характеристики;

расчет определения стоимости работ и краткое изложение других основных условий предложения подрядчика.

2.5.5. Организатор комиссионного отбора представляет документацию о комиссионном отборе каждому участнику комиссионного отбора, запрашивающему такую документацию.

2.5.6. Организатор комиссионного отбора обязан ответить на запрос участника комиссионного отбора в части разъяснения положений документации о комиссионном отборе.

2.5.7. В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:

заявка на участие в комиссионном отборе;

заполненная анкета участника комиссионного отбора с приложением необходимых документов, перечисленных в документации по комиссионному отбору.

Комплект документов на участие в комиссионном отборе представляется участником комиссионного отбора организатору комиссионного отбора по адресу, указанному в документации для комиссионного отбора.

Организатор комиссионного отбора обязан зарегистрировать заявку на участие в комиссионном отборе. Участнику комиссионного отбора, представившему заявку, выдается расписка с указанием регистрационного номера, даты и времени ее представления.

2.6. Заседание комиссии, выбор победителя комиссионного отбора, заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

2.6.1. Комиссия на заседании рассматривает заявки в предусмотренном документацией месте и время.

2.6.2. Участники комиссионного отбора или их представители вправе присутствовать при рассмотрении заявок комиссией.

2.6.3. Комиссия имеет право запросить у участника или из других источников дополнительную информацию, подтверждающую и (или) уточняющую сведения, приведенные в заявке (в соответствии с законодательством Российской Федерации).

2.6.4. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок в целях определения победителя в соответствии с требованиями документации. При определении победителя комиссия проводит оценку заявок на основе системы показателей, указанных в документации, с использованием балльного метода оценки.

2.6.5. Для определения победителя комиссия учитывает следующие показатели:

квалификационный состав, профессиональную компетентность инженерно-технических кадров, деловую репутацию, степень надежности, опыт работы в сфере капитального ремонта многоквартирных домов (максимальное количество - 10 баллов);

наличие производственной базы (техническую оснащенность) (максимальное количество - 5 баллов);

соответствие представленных подрядчиком предложений запросу на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (максимальное количество - 5 баллов);

снижение заявленной стоимости капитального ремонта (0,1 балла за каждый процент снижения стоимости);

сокращение сроков капитального ремонта (5 баллов за каждый месяц);

предлагаемые подрядчиком современные материалы и технологии выполнения работ (максимальное количество - 5 баллов);

наличие добровольной сертификации подрядчиков (максимальное количество - 5 баллов).

Комиссионный отбор признается несостоявшимся, если на рассмотрение комиссии поступило менее трех заявок на участие в комиссионном отборе либо все заявки отклонены. Решение о выборе подрядной организации должно содержать перечень подрядных организаций, предложения которых были рассмотрены и оценены.

2.6.6. Подрядной организацией, определенной по итогам комиссионного отбора, признается участник комиссионного отбора, в заявке которого по оценке комиссии предложены лучшие условия выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома и который набрал большее количество баллов.

2.6.7. В протоколе проведения комиссионного отбора указываются:

краткое описание выполняемых работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;

наименования и адреса участников;

наименование победителей комиссионного отбора;

перечень участников, которые не прошли комиссионный отбор;

перечисленные в пункте 2.3 настоящего раздела основания принятия комиссией решения об отклонении заявок.

2.6.8. Заказчик в 3-дневный срок утверждает протокол о результатах комиссионного отбора. В случае обращения собственников помещений в многоквартирном доме заказчик обязан предоставлять им обоснование выбора подрядной организации.

2.6.9. После утверждения протокола о результатах комиссионного отбора их копии предоставляются участникам комиссионного отбора по их требованию.

2.6.10. Заказчик в 3-дневный срок с даты утверждения протокола о результатах комиссионного отбора направляет победителю уведомление в письменной форме о признании его таковым с приглашением к процедуре подписания договора.

2.6.11. Договор заключается в срок, установленный документацией по проведению комиссионного отбора.

2.6.12. Если подрядная организация, определенная по итогам комиссионного отбора, в установленный документацией срок не подписывает договор, заказчик выбирает лучшую заявку из числа невыбранных заявок.

2.6.13. Заказчик по результатам комиссионного отбора для перечисления субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирного дома представляет в уполномоченный орган местного самоуправления решение о выборе подрядной организации и копию предварительного договора подряда на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

2.6.14. Подрядная организация, определенная по итогам комиссионного отбора, заключившая с заказчиком договор, возмещает заказчику стоимость услуг по проведению комиссионного отбора. Данное обязательство подрядной организации подлежит исполнению при условии указания стоимости услуг по организации комиссионного отбора в сообщении о проведении комиссионного отбора.

3. Разрешение разногласий

3.1. Участник комиссионного отбора вправе обращаться к организатору комиссионного отбора и/или заказчику с жалобой на неправомерные действия членов комиссии и (или) решения комиссии.

3.2. Организатор комиссионного отбора и/или заказчик в течение 10 дней с даты обращения участника комиссионного отбора направляет ему сообщение о результатах рассмотрения обращения и о принятых мерах.

9. Информационное и методическое обеспечение Программы

В рамках реализации Программы необходимо обеспечить своевременность, доступность и доходчивость информации:

о содержании правовых актов и решений органов государственной власти Ивановской области, органов местного самоуправления о подготовке, принятии и реализации данной Программы и соответствующих муниципальных программ;

о ходе реализации Программы, текущей деятельности исполнительных органов государственной власти Ивановской области и органов местного самоуправления по выполнению программ;

о правах и обязанностях собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых предполагается проводить или проводится капитальный ремонт, и о необходимых действиях по защите этих прав;

о системе контроля за расходованием средств Фонда и местных бюджетов, за выполнением Программы и соответствующих муниципальных программ с указанием наименований осуществляющих контроль органов и фамилий, имен, отчеств должностных лиц, времени их приема, почтовых адресов и адресов электронной почты, номеров контактных телефонов и факсов;

о планируемых и фактических результатах выполнения Программы.

Муниципальным образованиям – участникам Программы необходимо размещать в средствах массовой информации сообщения:

о дате перечисления и объеме перечисленных в местный бюджет средств, полученных за счет средств Фонда;

об объеме средств на проведение капитального ремонта конкретных многоквартирных домов в соответствии с решением о распределении полученных средств и предусмотренных в местном бюджете средств на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов между многоквартирными домами, перечень которых включен в Программу (в течение 10 календарных дней с момента принятия решения органом местного самоуправления согласно части 4 статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства»);

о перечислении средств, направляемых на проведение капитального ремонта конкретных многоквартирных домов, на отдельные банковские счета, открытые товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами и выбранными собственниками помещений в многоквартирном доме управляющими организациями в соответствии с частью 6 статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства».

Муниципальным образованиям – участникам Программы рекомендуется размещать всю информацию, связанную с разработкой и реализацией Программы, в доступных населению средствах массовой информации, включая:

официальные сайты в сети Интернет органов государственной власти Ивановской области и органов местного самоуправления;

официальные печатные издания органов местного самоуправления;

телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации.

10. Оценка социально-экономической и иной эффективности реализации Программы

Эффект от выполнения Программы имеет прежде всего социальную направленность.

Улучшаются условия проживания граждан, обеспечивается сохранность жилищного фонда, повышается эффективность эксплуатации зданий, улучшается внешний эстетический вид жилых зданий, увеличивается надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения, что снижает потери ресурсов внутри дома и обеспечивает надлежащее качество коммунальных услуг.

Надежность работы инженерно-технических систем позволит сэкономить средства собственников помещений в многоквартирных домах по оплате коммунальных услуг. Проведение капитального ремонта кровли, герметизация межпанельных швов, теплоизоляция ограждающих конструкций многоквартирных домов обеспечат экономию топливно-энергетических ресурсов и комфортное проживание граждан.

Результатом реализации Программы должно стать сокращение количества многоквартирных домов с просроченным (в соответствии с нормативами его проведения) сроком проведения капитального ремонта.

Планируемые показатели выполнения адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 - 2011 годы представлены в приложении 2 к настоящей Программе.

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 26.11.2010 N 424-п)

Реестр многоквартирных домов, участвующих в адресной программе Ивановской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 - 2011 годы, по видам ремонта приведен в приложении 3 к настоящей Программе.

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 26.11.2010 N 424-п)

Реестр протоколов общих собраний собственников жилья, членов жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах приведен в приложении 4 к настоящей Программе.

Приложение 1

к адресной программе Ивановской области

по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов на 2010 год

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 26.11.2010 № 424-П)

Перечень многоквартирных домов,

в отношении которых планируется предоставление финансовой

поддержки в рамках адресной программы

Ивановской области по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов на 2010 - 2011 годы

№ п/п

Адрес МКД

Год

Материал стен

Количество этажей

Количество подъездов

общаяплощадь МКД, всего

Площадь
помещений МКД:

Количество жителей, зарегистрированных в МКД
на дату утверждения программы

вид ремонта

Стоимость капитального ремонта

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м
общей площади МКД

Предельная стоимость капитального ремонта
1 кв. м общей площади МКД

Плановая дата завершения работ

ввода в эксплуатацию

завершение последнего капитального ремонта

всего:

в том числе жилых помещений, находящихся в
собственности граждан

всего:

в том числе:

за счет средств Фонда

за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации

за счет средств местного бюджета

за счет средств ТСЖ, других кооперативов
либо собственников помещений в МКД

кв.м

кв.м

кв.м

чел.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб./кв.м

руб./кв.м

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Город Вичуга

1

г. Вичуга, ул. Б.Хмельницкого, д. 36

1938

Каменные, кирпичные

3

4

2 621,10

2 288,60

1 407,00

87

ЧАСТ

2 070 207,00

1 832 765,00

0,00

133 932,00

103 510,00

790

3 259,00

06.2011

2

г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 25

1939

Каменные, кирпичные

2

2

695,40

612,10

359,30

28

ЧАСТ

1 925 237,00

1 704 422,00

0,00

124 553,00

96 262,00

2 769

3 259,00

06.2011

3

г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 27

1977

Каменные, кирпичные

5

4

3 820,70

3 519,90

2 439,80

133

ЧАСТ

1 669 261,00

1 477 805,00

0,00

107 993,00

83 463,00

437

3 259,00

06.2011

4

г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 38

1958

Каменные, кирпичные

2

2

648,10

580,50

491,90

19

ЧАСТ

2 065 212,00

1 828 342,00

0,00

133 609,00

103 261,00

3 187

3 259,00

06.2011

5

г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 40

1958

Каменные, кирпичные

2

2

654,10

590,50

414,87

27

ЧАСТ

2 074 377,00

1 836 456,00

0,00

134 202,00

103 719,00

3 171

3 259,00

06.2011

6

г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 42

1954

Каменные, кирпичные

2

2

627,20

561,80

343,00

26

ЧАСТ

2 044 093,00

1 809 645,00

0,00

132 243,00

102 205,00

3 259

3 259,00

06.2011

7

г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 44

1954

Каменные, кирпичные

2

4

864,90

806,60

512,20

24

ЧАСТ

1 783 232,00

1 578 704,00

0,00

115 366,00

89 162,00

2 062

3 259,00

06.2011

8

г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 46

1927

Каменные, кирпичные

2

1

312,80

287,50

287,50

8

ЧАСТ

504 165,00

446 340,00

0,00

32 617,00

25 208,00

1 612

3 259,00

06.2011

9

г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 54

1968

Каменные, кирпичные

5

6

4 783,80

4 388,50

3 644,34

195

ЧАСТ

2 044 223,00

1 809 761,00

0,00

132 251,00

102 211,00

427

3 259,00

06.2011

10

г. Вичуга, ул. Покровского, д. 4

1981

Каменные, кирпичные

5

10

6 939,10

6 088,00

4 089,80

223

ЧАСТ

3 841 454,00

3 400 858,00

0,00

248 523,00

192 073,00

554

3 259,00

06.2011

Итого по МО:

X

X

X

X

X

21 967,20

19 724,00

13 989,71

770

X

20 021 461,00

17 725 098,00

0,00

1 295 289,00

1 001 074,00

911

3 259,00

X

Город Иваново

11

г. Иваново, мкр. 30-й, д. 9

1980

Каменные, кирпичные

9

7

13 390,20

13 114,20

13 114,20

526

ЧАСТ

10 342 706,00

9 156 450,00

669 121,00

517 135,00

772

13 222,64

06.2011

12

г. Иваново, мкр. ТЭЦ-3, д. 12

1975

Каменные, кирпичные

5

2

4 334,40

4 310,90

2 453,10

145

ЧАСТ

796 153,00

704 838,00

51 507,00

39 808,00

184

13 222,64

06.2011

13

г. Иваново, мкр. ТЭЦ-3, д. 17А

1997

Панельные

10

3

6 945,30

6 766,50

6 186,30

363

ЧАСТ

1 322 384,00

1 170 713,00

85 552,00

66 119,00

190

13 222,64

06.2011

14

г. Иваново, мкр. ТЭЦ-3, д. 8

1991

Каменные, кирпичные

9

3

8 902,50

8 695,20

4 933,50

292

ЧАСТ

828 898,00

733 827,00

53 626,00

41 445,00

93

13 222,64

06.2011

15

г. Иваново, мкр. ТЭЦ-3, д. 9

1988

Каменные, кирпичные

9

3

6 158,80

5 739,20

4 292,00

309

ЧАСТ

859 674,00

761 073,00

55 617,00

42 984,00

140

13 222,64

06.2011

16

г. Иваново, пер. Слесарный, д. 15

1973

Каменные, кирпичные

9

1

5 064,40

4 576,80

1 664,80

206

ЧАСТ

2 236 634,00

1 980 103,00

144 699,00

111 832,00

442

13 222,64

06.2011

17

г. Иваново, пер. Совхозный 3-й, д.1

1954

Каменные, кирпичные

2

2

418,60

385,40

96,40

23

ЧАСТ

704 024,00

623 276,00

45 547,00

35 201,00

1 682

13 222,64

06.2011

18

г. Иваново, пер. Союзный, д. 5

1961

Каменные, кирпичные

2

1

287,00

275,90

275,90

10

ЧАСТ

437 663,00

387 465,00

28 315,00

21 883,00

1 525

13 222,64

06.2011

19

г. Иваново, пр-кт Строителей, д. 66

1982

Панельные

5

4

3 353,00

3 024,00

2 284,60

164

ЧАСТ

551 375,00

488 135,00

35 671,00

27 569,00

164

13 222,64

06.2011

20

г. Иваново, пр-кт Строителей, д. 78

1967

2004

Панельные

5

4

3 861,20

3 538,40

3 538,40

133

ЧАСТ

1 403 500,00

1 242 526,00

90 799,00

70 175,00

363

13 222,64

06.2011

21

г. Иваново, проезд Институтский, д. 3

1954

Каменные, кирпичные

2

2

834,00

811,30

521,80

36

ЧАСТ

1 105 541,00

978 741,00

71 523,00

55 277,00

1 326

13 222,64

06.2011

22

г. Иваново, ул. Авдотьинская, д. 12

1948

Каменные, кирпичные

2

2

430,00

376,80

235,20

23

ЧАСТ

301 611,00

267 017,00

19 513,00

15 081,00

701

13 222,64

06.2011

23

г. Иваново, ул. Афанасьева, д. 11

1951

Прочие

2

2

439,80

395,70

45,40

26

ЧАСТ

599 957,00

531 145,00

38 814,00

29 998,00

1 364

13 222,64

06.2011

24

г. Иваново, ул. Благова, д. 21

1962

Каменные, кирпичные

3

2

1 237,40

945,70

872,70

36

ЧАСТ

1 038 867,00

919 714,00

67 210,00

51 943,00

840

13 222,64

06.2011

25

г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д. 87

1955

Каменные, кирпичные

2

1

402,70

380,60

247,70

22

ЧАСТ

684 690,00

606 160,00

44 296,00

34 234,00

1 700

13 222,64

06.2011

26

г. Иваново, ул. Володарского, д. 43

1977

Каменные, кирпичные

9

8

14 642,30

14 465,10

12 445,80

675

ЧАСТ

9 240 770,00

8 180 900,00

597 832,00

462 038,00

631

13 222,64

06.2011

27

г. Иваново, ул. Воронина, д. 3

1960

Каменные, кирпичные

5

4

3 433,40

3 148,02

2 684,42

142

ЧАСТ

1 242 022,00

1 099 568,00

80 353,00

62 101,00

362

13 222,64

06.2011

28

г. Иваново, ул. Гнедина, д. 13/2

1953

Каменные, кирпичные

2

1

528,20

490,70

359,00

18

ЧАСТ

398 764,00

353 028,00

25 798,00

19 938,00

755

13 222,64

06.2011

29

г. Иваново, ул. Демьяна Бедного, д. 75

1977

2009

Панельные

5

6

5 526,20

4 501,00

4 501,00

201

ЧАСТ

1 195 449,00

1 058 337,00

77 340,00

59 772,00

216

13 222,64

06.2011

30

г. Иваново, ул. Дзержинского, д. 2

1981

Каменные, кирпичные

15

1

5 301,40

4 711,30

4 711,30

175

ЧАСТ

3 771 024,00

3 338 507,00

243 966,00

188 551,00

711

13 222,64

06.2011

31

г. Иваново, ул. Диановых, д. 19

1983

Панельные

5

4

3 062,50

2 151,50

2 151,50

120

ЧАСТ

1 225 407,00

1 084 859,00

79 278,00

61 270,00

400

13 222,64

06.2011

32

г. Иваново, ул. Дюковская, д. 44

1961

Каменные, кирпичные

2

1

336,30

305,60

260,20

17

ЧАСТ

297 636,00

263 498,00

19 256,00

14 882,00

885

13 222,64

06.2011

33

г. Иваново, ул. Дюковская, д. 46

1961

Каменные, кирпичные

2

1

344,50

312,50

239,20

14

ЧАСТ

281 247,00

248 990,00

18 195,00

14 062,00

816

13 222,64

06.2011

34

г. Иваново, ул. Земледельческая 10-я, д. 9

1964

Каменные, кирпичные

4

4

3 244,60

2 531,10

1 907,20

133

ЧАСТ

1 150 296,00

1 018 363,00

74 418,00

57 515,00

355

13 222,64

06.2011

35

г. Иваново, ул. Калинцева, д. 12

1952

Каменные, кирпичные

2

1

505,20

486,60

460,60

24

ЧАСТ

702 524,00

621 948,00

45 450,00

35 126,00

1 391

13 222,64

06.2011

36

г. Иваново, ул. Калинцева, д. 2

1959

Каменные, кирпичные

2

1

323,10

307,30

142,50

16

ЧАСТ

594 674,00

526 468,00

38 472,00

29 734,00

1 841

13 222,64

06.2011

37

г. Иваново, ул. Калинцева, д. 3

1961

Деревянные

2

1

484,90

466,00

203,90

29

ЧАСТ

762 798,00

675 309,00

49 349,00

38 140,00

1 573

13 222,64

06.2011

38

г. Иваново, ул. Калинцева, д. 8

1951

Каменные, кирпичные

2

1

499,70

479,80

375,20

26

ЧАСТ

744 974,00

659 529,00

48 196,00

37 249,00

1 491

13 222,64

06.2011

39

г. Иваново, ул. Кирякиных, д.13

1963

Каменные, кирпичные

4

3

2 581,90

1 982,80

1 659,40

94

ЧАСТ

1 438 616,00

1 273 614,00

93 071,00

71 931,00

557

13 222,64

06.2011

40

г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 7А

2001

Каменные, кирпичные

5

1

3 043,70

2 701,60

2 062,20

27

ЧАСТ

583 419,00

516 504,00

37 744,00

29 171,00

192

13 222,64

06.2011

41

г. Иваново, ул. Кудряшова, д. 117

1965

2001

Панельные

5

4

4 637,60

3 558,20

3 558,20

142

ЧАСТ

789 414,00

698 872,00

51 071,00

39 471,00

170

13 222,64

06.2011

42

г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 48

1960

Каменные, кирпичные

5

4

3 773,80

3 724,40

2 488,90

134

ЧАСТ

1 085 915,00

961 366,00

70 253,00

54 296,00

288

13 222,64

06.2011

43

г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 54

1981

Каменные, кирпичные

9

4

13 044,50

12 557,20

10 790,20

595

ЧАСТ

1 676 084,00

1 483 846,00

108 434,00

83 804,00

128

13 222,64

06.2011

44

г. Иваново, ул. Куконковых, д. 138

1985

Панельные

5

4

3 209,00

3 109,00

2 656,50

158

ЧАСТ

759 503,00

672 392,00

49 136,00

37 975,00

237

13 222,64

06.2011

45

г. Иваново, ул. Куконковых, д. 140

1985

Панельные

5

4

3 183,50

3 119,50

2 803,30

124

ЧАСТ

769 161,00

680 942,00

49 761,00

38 458,00

242

13 222,64

06.2011

46

г. Иваново, ул. Лагерная 1-я, д. 20

1965

Панельные

5

4

3 641,60

3 586,00

3 159,10

165

ЧАСТ

789 011,00

698 515,00

51 045,00

39 451,00

217

13 222,64

06.2011

47

г. Иваново, ул. Лагерная 2-я, д. 46

1960

Каменные, кирпичные

3

3

1 920,00

1 865,00

1 716,40

75

ЧАСТ

2 408 366,00

2 132 139,00

155 809,00

120 418,00

1 254

13 222,64

06.2011

48

г. Иваново, ул. Лагерная 2-я, д. 53

1964

Каменные, кирпичные

4

3

2 206,20

2 028,60

2 028,60

82

ЧАСТ

1 179 829,00

1 044 509,00

76 329,00

58 991,00

535

13 222,64

06.2011

49

г. Иваново, ул. Лагерная 3-я, д. 49

1957

Каменные, кирпичные

2

1

528,60

507,60

507,60

24

ЧАСТ

689 736,00

610 627,00

44 622,00

34 487,00

1 305

13 222,64

06.2011

50

г. Иваново, ул. Лагерная 3-я, д. 59

1973

2000

Каменные, кирпичные

5

4

3 893,30

2 887,80

2 887,80

149

ЧАСТ

847 914,00

750 662,00

54 856,00

42 396,00

218

13 222,64

06.2011

51

г. Иваново, ул. Лебедева-Кумача, д. 10

1976

Каменные, кирпичные

5

4

3 947,60

3 893,70

2 724,00

147

ЧАСТ

929 970,00

823 308,00

60 164,00

46 498,00

236

13 222,64

06.2011

52

г. Иваново, ул. Ломовская, д. 16

1979

Панельные

5

6

4 417,60

3 912,00

3 248,50

213

ЧАСТ

535 469,00

474 054,00

34 642,00

26 773,00

121

13 222,64

06.2011

53

г. Иваново, ул. Маршала Жаворонкова, д. 17

1956

Каменные, кирпичные

2

3

1 429,40

1 376,00

655,70

65

ЧАСТ

1 770 007,00

1 566 996,00

114 511,00

88 500,00

1 238

13 222,64

06.2011

54

г. Иваново, ул. Мебельщиков 1-я, д. 8

1917

Каменные, кирпичные

3

1

320,20

305,20

270,00

11

ЧАСТ

491 193,00

434 855,00

31 778,00

24 560,00

1 534

13 222,64

06.2011

55

г. Иваново, ул. Межевая 3-я, д. 7

1985

Каменные, кирпичные

9

1

6 461,40

4 994,70

4 497,90

215

ЧАСТ

1 288 430,00

1 140 654,00

83 355,00

64 421,00

199

13 222,64

06.2011

56

г. Иваново, ул. Менделеева, д. 7

1959

Каменные, кирпичные

2

1

306,90

276,30

199,30

16

ЧАСТ

501 111,00

443 636,00

32 419,00

25 056,00

1 633

13 222,64

06.2011

57

г. Иваново, ул. Молодых Рабочих, д. 4

1959

Каменные, кирпичные

2

2

691,00

635,30

635,30

30

ЧАСТ

677 469,00

599 767,00

43 829,00

33 873,00

980

13 222,64

06.2011

58

г. Иваново, ул. Московская, д. 38А

1917

Смешанные

2

1

267,10

243,30

243,30

15

ЧАСТ

635 727,00

562 813,00

41 128,00

31 786,00

2 380

13 222,64

06.2011

59

г. Иваново, ул. Окружная 2-я, д. 17

1959

Каменные, кирпичные

2

1

315,30

300,30

107,60

20

ЧАСТ

552 295,00

488 949,00

35 731,00

27 615,00

1 752

13 222,64

06.2011

60

г. Иваново, ул. Окружная 2-я, д. 21

1960

Каменные, кирпичные

2

1

329,90

314,30

314,30

14

ЧАСТ

886 073,00

784 445,00

57 324,00

44 304,00

2 686

13 222,64

06.2011

61

г. Иваново, ул. Профессиональная, д. 33

1982

Каменные, кирпичные

9

2

7 580,30

6 307,50

853,60

334

ЧАСТ

2 953 950,00

2 615 146,00

191 106,00

147 698,00

390

13 222,64

06.2011

62

г. Иваново, ул. Профессиональная, д. 35

1979

Каменные, кирпичные

9

2

7 669,20

6 288,00

1 592,00

287

ЧАСТ

2 952 130,00

2 613 535,00

190 988,00

147 607,00

385

13 222,64

06.2011

63

г. Иваново, ул. Профессиональная, д. 37

1980

Каменные, кирпичные

9

2

7 650,60

6 274,60

818,10

332

ЧАСТ

2 953 950,00

2 615 146,00

191 106,00

147 698,00

386

13 222,64

06.2011

64

г. Иваново, ул. Ростовская 1-я, д. 11

1956

Каменные, кирпичные

2

2

723,59

658,70

603,90

38

ЧАСТ

1 062 986,00

941 067,00

68 770,00

53 149,00

1 469

13 222,64

06.2011

65

г. Иваново, ул. Садовского, д. 3

1960

Каменные, кирпичные

2

2

539,80

517,30

392,00

32

ЧАСТ

547 663,00

484 849,00

35 431,00

27 383,00

1 015

13 222,64

06.2011

66

г. Иваново, ул. Санаторная 10-я, д. 1А

1959

Каменные, кирпичные

3

4

1 903,70

1 849,20

1 286,80

70

ЧАСТ

1 736 007,00

1 536 896,00

112 311,00

86 800,00

912

13 222,64

06.2011

67

г. Иваново, ул. Собинова, д. 39

1951

Каменные, кирпичные

2

1

386,90

370,60

197,00

25

ЧАСТ

643 905,00

570 053,00

41 657,00

32 195,00

1 664

13 222,64

06.2011

68

г. Иваново, ул. Спортивная, д. 18/8

1952

Каменные, кирпичные

2

2

447,70

396,70

352,70

17

ЧАСТ

399 562,00

353 734,00

25 850,00

19 978,00

892

13 222,64

06.2011

69

г. Иваново, ул. Степана Халтурина, д. 19А

1962

Каменные, кирпичные

3

2

1 029,40

961,90

727,20

35

ЧАСТ

619 812,00

548 722,00

40 099,00

30 991,00

602

13 222,64

06.2011

70

г. Иваново, ул. Степана Халтурина, д. 22

1958

Каменные, кирпичные

2

2

719,50

652,00

522,20

27

ЧАСТ

488 594,00

432 554,00

31 610,00

24 430,00

679

13 222,64

06.2011

71

г. Иваново, ул. Танкиста Белороссова, д. 2

1986

Панельные

9

4

7 960,00

7 812,80

7 002,70

368

ЧАСТ

4 828 620,00

4 274 801,00

312 388,00

241 431,00

607

13 222,64

06.2011

72

г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 60

1961

Каменные, кирпичные

5

4

3 341,10

3 285,50

2 350,20

140

ЧАСТ

1 972 207,00

1 746 005,00

127 592,00

98 610,00

590

13 222,64

06.2011

73

г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 68

1959

Каменные, кирпичные

2

2

587,50

540,40

331,50

32

ЧАСТ

881 631,00

780 512,00

57 037,00

44 082,00

1 501

13 222,64

06.2011

74

г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 9

1982

Панельные

9

2

3 947,60

3 872,50

3 717,60

173

ЧАСТ

2 448 910,00

2 168 032,00

158 432,00

122 446,00

620

13 222,64

06.2011

75

г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 13/1

1949

Каменные, кирпичные

2

2

736,30

700,70

616,40

35

ЧАСТ

581 466,00

514 775,00

37 618,00

29 073,00

790

13 222,64

06.2011

76

г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 17

1949

Каменные, кирпичные

2

2

475,20

421,70

379,00

17

ЧАСТ

970 243,00

858 961,00

62 770,00

48 512,00

2 042

13 222,64

06.2011

77

г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 19

1949

Каменные, кирпичные

2

1

299,30

274,90

115,60

20

ЧАСТ

347 835,00

307 940,00

22 503,00

17 392,00

1 162

13 222,64

06.2011

78

г. Иваново, ул, Фрунзе, д. 21

1963

Каменные, кирпичные

4

2

1 622,80

1 256,60

1 132,30

45

ЧАСТ

669 066,00

592 328,00

43 285,00

33 453,00

412

13 222,64

06.2011

79

г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 4

1954

Каменные, кирпичные

2

1

422,20

382,20

338,00

20

ЧАСТ

674 914,00

597 504,00

43 664,00

33 746,00

1 599

13 222,64

06.2011

80

г. Иваново, ул. Чайковского, д. 41

1958

Каменные, кирпичные

2

2

439,60

418,40

301,60

20

ЧАСТ

686 170,00

607 469,00

44 392,00

34 309,00

1 561

13 222,64

06.2011

81

г. Иваново, ул. Шевченко, д.1

1954

Каменные, кирпичные

2

2

829,10

802,10

260,60

27

ЧАСТ

1 267 067,00

1 121 741,00

81 973,00

63 353,00

1 528

13 222,64

06.2011

82

г. Иваново, ул. Шевченко, д. 12

1954

Каменные, кирпичные

2

2

838,80

812,70

237,60

37

ЧАСТ

1 207 005,00

1 068 568,00

78 087,00

60 350,00

1 439

13 222,64

06.2011

83

г. Иваново, ул. Шубиных, д. 33

1971

1997

Панельные

5

4

4 626,30

3 536,40

3 536,40

162

ЧАСТ

507 222,00

449 046,00

32 815,00

25 361,00

110

13 222,64

06.2011

84

г. Иваново, ул. Шувандиной, д. 82

1959

Каменные, кирпичные

2

1

314,80

298,70

253,20

21

ЧАСТ

492 321,00

435 854,00

31 851,00

24 616,00

1 564

13 222,64

06.2011

85

г. Иваново, ул. Шувандиной, д. 90

1960

Каменные, кирпичные

2

1

311,90

296,70

228,80

19

ЧАСТ

580 585,00

513 995,00

37 561,00

29 029,00

1 861

13 222,64

06.2011

86

г. Иваново, ул. Юношеская, д. 7

1958

Каменные, кирпичные

2

1

282,20

271,10

271,10

18

ЧАСТ

527 111,00

466 654,00

34 101,00

26 356,00

1 868

13 222,64

06.2011

87

г. Иваново, ш.Кохомское, д. 5

1984

Панельные

9

6

12 052,60

11 819,80

10 432,50

521

ЧАСТ

1 536 353,00

1 360 141,00

99 394,00

76 818,00

127

13 222,64

06.2011

Итого по МО:

X

X

X

X

X

226 179,69

206 651,62

159 268,52

9 291

X

100 643 259,00

89 099 980,00

0,00

6 511 116,00

5 032 163,00

445

13 222,64

X

Город Кохма

88

г. Кохма, ул. Ивановская, д. 23

1985

Каменные, кирпичные

5

1

2 832,00

1 287,00

247,00

83

ЧАСТ

4 968 335,00

4 398 491,82

0,00

321 426,43

248 416,75

1 754

5 360,00

06.2011

89

г. Кохма, ул. Ивановская, д. 38

1975

Каменные, кирпичные

5

1

3 438,10

3 407,00

449,00

256

ЧАСТ

4 423 985,00

3 916 576,04

0,00

286 209,71

221 199,25

1 287

5 360,00

06.2011

90

г. Кохма, ул. Кочетовой, д. 20а

1955

Каменные, кирпичные

2

1

912,00

405,00

34,00

20

ЧАСТ

2 213 556,00

1 959 672,19

0,00

143 206,01

110 677,80

2 427

5 360,00

06.2011

91

г. Кохма, ул. Машиностроительная, д. 12

1978

Каменные, кирпичные

5

1

2 904,00

1 647,00

54,00

114

ЧАСТ

2 756 772,00

2 440 584,04

0,00

178 349,36

137 838,60

949

5 360,00

06.2011

92

г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 64

1978

1990

Каменные, кирпичные

5

1

4 704,00

3 626,00

62,80

300

ЧАСТ

5 637 352,00

4 990 775,91

0,00

364 708,49

281 867,60

1 198

5 360,00

06.2011

Итого по МО:

X

X

X

X

X

14 790,10

10 372,00

846,80

773

X

20 000 000,00

17 706 100,00

0,00

1 293 900,00

1 000 000,00

1 352

5 360,00

X

Ильинское

93

рп. Ильинское-Хованское, ул. Пролетарская, д. 3

1963

Каменные, кирпичные

2

1

332,10

304,90

260,00

21

ЧАСТ

664 027,00

587 867,00

42 959,00

33 201,00

1 999

4 280,00

06.2011

94

рп. Ильинское-Хованское, ул. Пролетарская, д. 5

1963

Каменные, кирпичные

2

1

339,90

308,40

308,40

18

ЧАСТ

664 027,00

587 867,00

42 959,00

33 201,00

1 954

4 280,00

06.2011

95

рп. Ильинское-Хованское, ул. Пролетарская, д. 7

1963

Каменные, кирпичные

2

1

355,10

323,60

285,70

13

ЧАСТ

664 027,00

587 867,00

42 959,00

33 201,00

1 870

4 280,00

06.2011

96

рп. Ильинское-Хованское, ул. Советская, д. 69а

1974

Каменные, кирпичные

2

2

506,20

450,30

450,30

20

ЧАСТ

1 970 965,00

1 744 904,00

127 512,00

98 549,00

3 894

4 280,00

06.2011

Итого по МО:

X

X

X

X

X

1 533,30

1 387,20

1 304,40

72

X

3 963 046,00

3 508 505,00

0,00

256 389,00

198 152,00

2 585

4 280,00

X

Плесское

97

г. Плес, п. Северцево, д. 1

1985

Каменные, кирпичные

5

5

4 045,80

3 069,70

2 527,70

130

ЧАСТ

2 928 733,00

2 592 822,00

189 474,00

146 437,00

724

3 728,00

06.2011

98

г. Плес, ул. Корнилова, д. 21

1969

Каменные, кирпичные

2

2

518,60

459,40

422,90

18

ЧАСТ

435 202,00

385 287,00

28 155,00

21 760,00

839

3 728,00

06.2011

99

г. Плес, ул. Корнилова, д. 26

1966

Каменные, кирпичные

2

1

352,20

318,80

318,80

16

ЧАСТ

435 202,00

385 287,00

28 155,00

21 760,00

1 236

3 728,00

06.2011

100

г. Плес, ул. Корнилова, д. 38

1962

Каменные, кирпичные

2

1

330,10

294,80

294,80

10

ЧАСТ

480 947,00

425 785,00

31 115,00

24 047,00

1 457

3 728,00

06.2011

101

г. Плес, ул. Корнилова, д. 40

1965

Каменные, кирпичные

2

1

338,90

309,40

227,50

19

ЧАСТ

480 947,00

425 785,00

31 115,00

24 047,00

1 419

3 728,00

06.2011

102

г. Плес, ул. Лесная, д. 18

1978

Каменные, кирпичные

3

2

1 172,30

1 080,70

1 002,50

34

ЧАСТ

1 105 230,00

978 465,00

71 503,00

55 262,00

943

3 728,00

06.2011

103

г. Плес, ул. Лесная, д.24

1985

Каменные, кирпичные

5

5

4 021,60

3 056,50

2 820,50

140

ЧАСТ

2 360 327,00

2 089 609,00

152 701,00

118 017,00

587

3 728,00

06.2011

104

г. Плес, ул. Луначарского, д. 10

1962

Каменные, кирпичные

2

1

336,30

306,40

273,10

9

ЧАСТ

630 303,00

558 010,00

0,00

40 778,00

31 515,00

1 874

3 728,00

06.2011

105

г. Плес, ул. Луначарского, д.12

1958

Каменные, кирпичные

2

1

441,10

416,50

416,50

5

ЧАСТ

637 564,00

564 439,00

41 247,00

31 878,00

1 445

3 728,00

06.2011

106

г. Плес, ул. Луначарского, д.14

1958

Каменные, кирпичные

2

1

334,50

302,00

302,00

7

ЧАСТ

657 733,00

582 294,00

42 552,00

32 887,00

1 966

3 728,00

06.2011

107

г. Плес, ул. Луначарского, д.16

1962

Каменные, кирпичные

2

1

344,30

309,90

309,90

6

ЧАСТ

657 733,00

582 294,00

0,00

42 552,00

32 887,00

1 910

3 728,00

06.2011

108

г. Плес, ул. Луначарского, д.18

1962

Каменные, кирпичные

2

1

335,80

304,50

304,50

6

ЧАСТ

657 733,00

582 294,00

42 552,00

32 887,00

1 959

3 728,00

06.2011

109

г. Плес, ул. Луначарского, д.8

1962

Каменные, кирпичные

2

1

334,20

304,00

304,00

12

ЧАСТ

486 847,00

431 008,00

31 497,00

24 342,00

1 457

3 728,00

06.2011

110

г. Плес, ул. Максима Горького, д.7

1917

Каменные, кирпичные

2

1

213,10

160,40

160,40

3

ЧАСТ

588 002,00

520 561,00

0,00

38 041,00

29 400,00

2 759

3 728,00

06.2011

111

г. Плес, ул. Первомайская, д.9

1983

Каменные, кирпичные

2

3

955,10

854,10

765,40

28

ЧАСТ

1 331 759,00

1 179 013,00

86 158,00

66 588,00

1 394

3 728,00

06.2011

112

г. Плес, ул. Советская, д.15

1917

Каменные, кирпичные

2

1

228,90

193,80

193,80

3

ЧАСТ

562 869,00

498 311,00

36 415,00

28 143,00

2 459

3 728,00

06.2011

113

г. Плес, ул. Советская, д.23

1917

Каменные, кирпичные

2

1

154,00

145,40

145,40

2

ЧАСТ

562 869,00

498 311,00

36 415,00

28 143,00

3 655

3 728,00

06.2011

Итого по МО:

X

X

X

X

X

14 456,80

11 886,30

10 789,70

448

X

15 000 000,00

13 279 575,00

0,00

970 425,00

750 000,00

1 038

3 728,00

X

Приволжское

114

г. Приволжск, пер. Кооперативный, д.11

1960

Каменные, кирпичные

2

1

320,50

290,30

231,40

12

КОМПЛ

1 107 118,00

980 137,10

0,00

71 625,00

55 355,90

3 454

10 912,00

06.2011

115

г. Приволжск, пер. Фрунзе, д.2

1963

Каменные, кирпичные

3

2

1 031,20

959,90

802,10

40

КОМПЛ

2 166 250,00

1 917 791,96

0,00

140 145,54

108 312,50

2 101

10 912,00

06.2011

116

г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д.34

1935

Каменные, кирпичные

3

2

3 001,00

1 834,70

80,40

92

КОМПЛ

6 742 510,00

5 969 177,82

0,00

436 206,68

337 125,50

2 247

10 912,00

06.2011

117

г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д.3

1985

Панельные

5

4

4 142,90

3 022,30

2 180,40

167

КОМПЛ

3 858 540,00

3 415 984,75

0,00

249 628,25

192 927,00

931

10 912,00

06.2011

118

г. Приволжск, ул. Московская М., д.1

1874

Каменные, кирпичные

3

1

1 897,60

1 054,20

11,92

117

КОМПЛ

5 317 760,00

4 707 839,48

0,00

344 032,52

265 888,00

2 802

10 912,00

06.2011

119

г. Приволжск, ул. Революционная, д.36

1960

Каменные, кирпичные

3

2

1 045,00

993,70

595,10

31

ЧАСТ

2 623 078,00

2 322 224,07

0,00

169 700,03

131 153,90

2 510

10 912,00

06.2011

120

г. Приволжск, ул. Советская, д.1

1974

Каменные, кирпичные

5

6

6 875,80

3 858,50

2 301,80

242

ЧАСТ

286 600,00

253 728,41

0,00

18 541,59

14 330,00

42

10 912,00

06.2011

121

г. Приволжск, ул. Советская, д.1А

1959

Каменные, кирпичные

3

2

2 567,90

1 538,40

353,00

143

КОМПЛ

6 343 530,00

5 615 958,83

0,00

410 394,67

317 176,50

2 470

10 912,00

06.2011

122

г. Приволжск, ул. Советская, д. 23

1959

Каменные, кирпичные

2

1

507,40

451,90

348,15

24

КОМПЛ

1 193 960,00

1 057 018,76

0,00

77 243,24

59 698,00

2 353

10 912,00

06.2011

123

г. Приволжск, ул.Фрунзе, д.20А

1959

Каменные, кирпичные

2

1

343,90

311,90

265,10

17

КОМПЛ

1 186 419,00

1 050 342,67

0,00

76 755,38

59 320,95

3 450

10 912,00

06.2011

124

г. Приволжск, ул. Фрунзе, д.23

1962

Каменные, кирпичные

3

2

1 043,10

971,90

848,60

41

КОМПЛ

1 646 140,00

1 457 335,97

0,00

106 497,03

82 307,00

1 578

10 912,00

06.2011

125

г. Приволжск, ул. Фурманова, д.16

1983

Каменные, кирпичные

5

10

8 515,40

7 488,80

7 068,90

302

ЧАСТ

8 643 000,00

7 651 691,11

559 158,89

432 150,00

1 015

10 912,00

06.2011

126

г. Приволжск, ул. Фурманова, д.17

1982

Каменные, кирпичные

5

10

8 756,40

6 719,30

5 484,50

277

ЧАСТ

4 319 335,00

3 823 928,91

279 439,34

215 966,75

493

10 912,00

06.2011

127

г. Приволжск, ул. Шагова, д.27

1960

Каменные, кирпичные

3

3

1 229,40

1 115,44

809,30

33

КОМПЛ

3 565 760,00

3 156 785,16

0,00

230 686,84

178 288,00

2 900

10 912,00

06.2011

Итого по МО:

X

X

X

X

X

41 277,50

30 611,24

21 380,67

1 538

X

49 000 000,00

43 379 945,00

0,00

3 170 055,00

2 450 000,00

1 187

10 912,00

X

Итого по субъекту:

X

X

X

X

X

320 204,59

280 632,36

207 579,80

12 892

X

208 627 766,00

184 699 203,00

0,00

13 497 174,00

10 431 389,00

652

13 222,64

X

Приложение 2

к адресной программе Ивановской области

по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов на 2010 год

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 26.11.2010 № 424-П)

Планируемые показатели выполнения адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год

№ п/п

Наименование МО

общая
площадь
МКД, всего

Количество
жителей,
зарегистриров
анных в МКД
на дату
утверждения
программы

Количество МКД на 2011 год

Стоимость капитального ремонта на 2010 год

I квартал

II квартал

Всего :

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Всего :

кв.м.

чел.

ед.

ед.

ед.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010 год

в целом по субъекту РФ

320 204,59

12 892

3

124

127

0,00

0,00

0,00

208 627 766,00

208 627 766,00

1

Город Вичуга

21 967,20

770

0

10

10

0,00

0,00

0,00

20 021 461,00

20 021 461,00

2

Город Иваново

226 179,69

9 291

3

74

77

0,00

0,00

0,00

100 643 259,00

100 643 259,00

3

Город Кохма

14 790,10

773

0

5

5

0,00

0,00

0,00

20 000 000,00

20 000 000,00

4

Ильинское

1 533,30

72

0

4

4

0,00

0,00

0,00

3 963 046,00

3 963 046,00

5

Плесское

14 456,80

448

0

17

17

0,00

0,00

0,00

15 000 000,00

15 000 000,00

6

Приволжское

41 277,50

1 538

0

14

14

0,00

0,00

0,00

49 000 000,00

49 000 000,00

Итого по программе

320 204,59

12 892

3

124

127

0,00

0,00

0,00

208 627 766,00

208 627 766,00

Приложение 3

к адресной программе Ивановской области

по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов на 2010 год

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 26.11.2010 № 424-П)

Реестр многоквартирных домов, участвующих в адресной программе Ивановской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год, по видам ремонта

№ п/п

Адрес МКД

Стоимость капитального ремонта ВСЕГО

ремонт внутридомовых инженерных систем

ремонт крыши

ремонт или замена лифтового оборудования

ремонт подвальных помещений

утепление и ремонт фасадов

руб.

руб.

кв.м.

руб.

ед.

руб.

кв.м.

руб.

кв.м.

руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Город Вичуга

1

г. Вичуга, ул. Б.Хмельницкого, д. 36

2 070 207,00

0,00

1 433,00

2 070 207,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 25

1 925 237,00

743 437,00

592,00

545 000,00

0

0,00

0,00

0,00

729,00

636 800,00

3

г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 27

1 669 261,00

1 093 253,00

938,00

576 008,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 38

2 065 212,00

915 376,00

554,00

487 814,00

0

0,00

0,00

0,00

725,00

662 022,00

5

г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 40

2 074 377,00

922 995,00

561,00

489 360,00

0

0,00

0,00

0,00

725,00

662 022,00

6

г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 42

2 044 093,00

922 995,00

513,00

461 674,00

0

0,00

0,00

0,00

725,00

659 424,00

7

г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 44

1 783 232,00

560 848,00

753,00

525 316,00

0

0,00

0,00

0,00

922,00

697 068,00

8

г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 46

504 165,00

136 534,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

414,00

367 631,00

9

г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 54

2 044 223,00

2 044 223,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

г. Вичуга, ул. Покровского, д. 4

3 841 454,00

1 891 454,00

1 954,00

1 950 000,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по МО:

20 021 461,00

9 231 115,00

7 298,00

7 105 379,00

0

0,00

0,00

0,00

4 240,00

3 684 967,00

Город Иваново

11

г. Иваново, мкр. 30-й, д. 9

10 342 706,00

0,00

7

10 342 706,00

12

г. Иваново, мкр. ТЭЦ-3, д. 12

796 153,00

0,00

1 052,00

796 153,00

13

г. Иваново, мкр. ТЭЦ-3, д. 17А

1 322 384,00

0,00

990,00

1 322 384,00

0,00

0,00

14

г. Иваново, мкр. ТЭЦ-3, д. 8

828 898,00

0,00

953,00

828 898,00

15

г. Иваново, мкр. ТЭЦ-3, д. 9

859 674,00

0,00

960,00

859 674,00

16

г. Иваново, пер. Слесарный, д. 15

2 236 634,00

0,00

677,40

836 634,00

1

1 400 000,00

17

г. Иваново, пер. Совхозный 3-й, д. 1

704 024,00

0,00

410,00

371 080,00

409,00

332 944,00

18

г. Иваново, пер. Союзный, д. 5

437 663,00

0,00

259,00

437 663,00

19

г. Иваново, пр-кт Строителей, д. 66

551 375,00

0,00

863,00

551 375,00

20

г. Иваново, пр-кт Строителей, д.78

1 403 500,00

0,00

991,60

1 403 500,00

21

г. Иваново, проезд Институтский, д. 3

1 105 541,00

0,00

730,00

1 105 541,00

22

г. Иваново, ул. Авдотьинская, д. 12

301 611,00

0,00

385,00

301 611,00

23

г. Иваново, ул. Афанасьева, д. 11

599 957,00

0,00

326,60

599 957,00

24

г. Иваново, ул. Благова, д. 21

1 038 867,00

0,00

442,00

1 038 867,00

25

г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д. 87

684 690,00

0,00

371,00

684 690,00

26

г. Иваново, ул. Володарского, д. 43

9 240 770,00

0,00

8

9 240 770,00

27

г. Иваново, ул. Воронина, д.3

1 242 022,00

0,00

1 102,00

1 242 022,00

28

г. Иваново, ул. Гнедина, д. 13/2

398 764,00

0,00

444,00

398 764,00

29

г. Иваново, ул. Демьяна Бедного, д. 75

1 195 449,00

1 195 449,00

30

г. Иваново, ул. Дзержинского, д. 2

3 771 024,00

0,00

670,00

589 175,00

2

3 181 849,00

31

г. Иваново, ул. Диановых, д. 19

1 225 407,00

0,00

978,14

1 225 407,00

32

г. Иваново, ул. Дюковская, д.44

297 636,00

0,00

295,00

297 636,00

33

г. Иваново, ул. Дюковская, д. 46

281 247,00

0,00

286,00

281 247,00

34

г. Иваново, ул. Земледельческая 10-я, д. 9

1 150 296,00

0,00

994,00

1 150 296,00

35

г. Иваново, ул. Калинцева, д. 12

702 524,00

0,00

382,00

702 524,00

36

г. Иваново, ул. Калинцева, д. 2

594 674,00

0,00

316,80

594 674,00

37

г. Иваново, ул. Калинцева, д. 3

762 798,00

0,00

385,00

762 798,00

38

г. Иваново, ул. Калинцева, д. 8

744 974,00

0,00

401,60

744 974,00

39

г. Иваново, ул. Кирякиных, д. 13

1 438 616,00

454 618,00

804,00

983 998,00

40

г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 7А

583 419,00

0,00

480,00

583 419,00

41

г.Иваново, ул. Кудряшова, д. 117

789 414,00

0,00

950,00

789 414,00

42

г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 48

1 085 915,00

0,00

2 251,00

1 085 915,00

43

г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 54

1 676 084,00

0,00

1 351,00

1 676 084,00

44

г. Иваново, ул. Куконковых, д. 138

759 503,00

0,00

915,00

759 503,00

45

г. Иваново, ул. Куконковых, д. 140

769 161,00

0,00

915,00

769 161,00

46

г. Иваново, ул. Лагерная 1-я, д. 20

789 011,00

0,00

986,00

789 011,00

0,00

0,00

47

г. Иваново, ул. Лагерная 2-я, д. 46

2 408 366,00

0,00

962,00

2 408 366,00

0,00

0,00

48

г. Иваново, ул. Лагерная 2-я, д. 53

1 179 829,00

0,00

768,00

1 179 829,00

49

г. Иваново, ул. Лагерная 3-я, д. 49

689 736,00

0,00

480,00

689 736,00

0,00

0,00

50

г. Иваново, ул. Лагерная 3-я, д. 59

847 914,00

0,00

1 038,00

847 914,00

51

г. Иваново, ул. Лебедева-Кумача, д. 10

929 970,00

0,00

978,00

929 970,00

52

г. Иваново, ул. Ломовская, д. 16

535 469,00

535 469,00

53

г. Иваново, ул. Маршала Жаворонкова, д. 17

1 770 007,00

0,00

1 100,00

1 770 007,00

0,00

0,00

54

г. Иваново, ул. Мебельщиков 1-я, д. 8

491 193,00

0,00

275,00

491 193,00

55

г. Иваново, ул. Межевая 3-я, д. 7

1 288 430,00

0,00

1

1 288 430,00

56

г. Иваново, ул. Менделеева, д. 7

501 111,00

0,00

265,00

501 111,00

57

г. Иваново, ул. Молодых Рабочих, д. 4

677 469,00

0,00

560,00

677 469,00

58

г. Иваново, ул. Московская, д. 38А

635 727,00

0,00

336,00

635 727,00

59

г. Иваново, ул. Окружная 2-я, д. 17

552 295,00

0,00

173,00

552 295,00

60

г. Иваново, ул. Окружная 2-я, д. 21

886 073,00

0,00

270,71

886 073,00

61

г. Иваново, ул. Профессиональная, д. 33

2 953 950,00

0,00

2

2 953 950,00

62

г. Иваново, ул. Профессиональная, д. 35

2 952 130,00

0,00

2

2 952 130,00

63

г. Иваново, ул. Профессиональная, д. 37

2 953 950,00

0,00

2

2 953 950,00

64

г. Иваново, ул. Ростовская 1-я, д. 11

1 062 986,00

0,00

720,00

1 062 986,00

65

г. Иваново, ул. Садовского, д. 3

547 663,00

0,00

441,03

547 663,00

66

г. Иваново, ул. Санаторная 10-я, д. 1А

1 736 007,00

0,00

1 080,00

1 736 007,00

67

г. Иваново, ул. Собинова, д. 39

643 905,00

0,00

340,00

643 905,00

68

г. Иваново, ул. Спортивная, д. 18/8

399 562,00

0,00

320,00

399 562,00

0,00

0,00

69

г. Иваново, ул. Степана Халтурина, д. 19А

619 812,00

0,00

568,00

619 812,00

70

г. Иваново, ул. Степана Халтурина, д. 22

488 594,00

0,00

585,00

488 594,00

71

г. Иваново, ул. Танкиста Белороссова, д. 2

4 828 620,00

0,00

4

4 828 620,00

72

г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 60

1 972 207,00

0,00

941,71

1 972 207,00

73

г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 68

881 631,00

0,00

481,32

881 631,00

74

г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 9

2 448 910,00

0,00

2

2 448 910,00

75

г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 13/1

581 466,00

0,00

595,00

581 466,00

0,00

0,00

76

г. Иваново, ул. Фрунзе, д.17

970 243,00

0,00

454,00

564 829,00

649,00

405 414,00

77

г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 19

347 835,00

0,00

274,00

347 835,00

0,00

0,00

78

г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 21

669 066,00

0,00

1 052,77

669 066,00

79

г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 4

674 914,00

0,00

343,00

296 918,00

590,00

377 996,00

80

г. Иваново, ул. Чайковского, д. 41

686 170,00

0,00

376,50

686 170,00

81

г. Иваново, ул. Шевченко, д. 1

1 267 067,00

0,00

763,00

1 267 067,00

82

г. Иваново, ул. Шевченко, д. 12

1 207 005,00

0,00

710,00

1 207 005,00

0,00

0,00

83

г. Иваново, ул. Шубиных, д. 33

507 222,00

0,00

980,00

507 222,00

84

г. Иваново, ул. Шувандиной, д. 82

492 321,00

0,00

262,22

492 321,00

85

г. Иваново, ул. Шувандиной, д. 90

580 585,00

0,00

305,00

580 585,00

86

г. Иваново, ул. Юношеская, д. 7

527 111,00

0,00

265,00

527 111,00

0,00

0,00

87

г. Иваново, ш. Кохомское, д. 5

1 536 353,00

0,00

1 841,00

1 536 353,00

Итого по МО:

100 643 259,00

2 185 536,00

41 917,63

53 995 073,00

31

41 591 315,00

0,00

0,00

4 951,77

2 871 335,00

Город Кохма

88

г. Кохма, ул. Ивановская, д. 23

4 968 335,00

3 362 265,00

624,00

860 146,00

0

0,00

0,00

0,00

222,00

745 924,00

89

г. Кохма, ул. Ивановская, д. 38

4 423 985,00

3 362 265,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

270,00

1 061 720,00

90

г. Кохма, ул. Кочетовой, д. 20а

2 213 556,00

1 151 903,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

671,00

1 061 653,00

91

г. Кохма, ул. Машиностроительная, д. 12

2 756 772,00

1 953 829,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

153,00

802 943,00

92

г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 64

5 637 352,00

3 922 529,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

451,30

1 714 823,00

Итого по МО:

20 000 000,00

13 752 791,00

624,00

860 146,00

0

0,00

0,00

0,00

1 767,30

5 387 063,00

Ильинское

93

рп. Ильинское-Хованское, ул. Пролетарская, д. 3

664 027,00

664 027,00

94

рп. Ильинское-Хованское, ул. Пролетарская, д. 5

664 027,00

664 027,00

95

рп. Ильинское-Хованское, ул. Пролетарская, д. 7

664 027,00

664 027,00

96

рп. Ильинское-Хованское, ул. Советская, д. 69а

1 970 965,00

847 515,00

490,00

1 123 450,00

Итого по МО:

3 963 046,00

2 839 596,00

490,00

1 123 450,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Плесское

97

г. Плес, п. Северцево, д. 1

2 928 733,00

950 000,00

772,00

1 212 721,00

1 915,00

766 012,00

98

г. Плес, ул. Корнилова, д. 21

435 202,00

140 000,00

300,00

295 202,00

99

г. Плес, ул. Корнилова, д. 26

435 202,00

140 000,00

300,00

295 202,00

100

г. Плес, ул. Корнилова, д. 38

480 947,00

140 000,00

300,00

295 202,00

43,40

45 745,00

101

г. Плес, ул. Корнилова, д. 40

480 947,00

140 000,00

300,00

295 202,00

43,40

45 745,00

102

г. Плес, ул. Лесная, д. 18

1 105 230,00

210 000,00

550,00

742 265,00

104,20

152 965,00

103

г. Плес, ул. Лесная, д. 24

2 360 327,00

443 604,00

772,00

1 261 383,00

1 810,00

655 340,00

104

г. Плес, ул. Луначарского, д. 10

630 303,00

140 000,00

240,00

441 607,00

46,20

48 696,00

105

г. Плес, ул. Луначарского, д. 12

637 564,00

140 000,00

302,00

441 489,00

53,20

56 075,00

106

г. Плес, ул. Луначарского, д. 14

657 733,00

140 000,00

298,00

464 611,00

50,40

53 122,00

107

г. Плес, ул. Луначарского, д. 16

657 733,00

140 000,00

298,00

464 611,00

50,40

53 122,00

108

г. Плес, ул. Луначарского, д. 18

657 733,00

140 000,00

298,00

464 611,00

50,40

53 122,00

109

г. Плес, ул. Луначарского, д. 8

486 847,00

140 000,00

300,00

295 202,00

49,00

51 645,00

110

г. Плес, ул. Максима Горького, д. 7

588 002,00

120 000,00

300,00

295 202,00

576,00

172 800,00

111

г. Плес, ул. Первомайская, д. 9

1 331 759,00

210 000,00

765,00

1 028 794,00

88,20

92 965,00

112

г. Плес, ул. Советская, д. 15

562 869,00

120 000,00

300,00

295 202,00

426,25

147 667,00

113

г. Плес, ул. Советская, д. 23

562 869,00

120 000,00

300,00

295 202,00

426,25

147 667,00

Итого по МО:

15 000 000,00

3 573 604,00

6 695,00

8 883 708,00

0

0,00

0,00

0,00

5 732,30

2 542 688,00

Приволжское

114

г. Приволжск, пер. Кооперативный, д. 11

1 107 118,00

579 330,00

306,00

238 570,00

0

0,00

40,00

38 519,00

408,00

250 699,00

115

г. Приволжск, пер. Фрунзе, д. 2

2 166 250,00

920 680,00

630,00

535 460,00

0

0,00

64,00

67 270,00

1 046,00

642 840,00

116

г.Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 34

6 742 510,00

2 865 140,00

1 100,00

903 260,00

0

0,00

293,00

403 990,00

520,00

2 570 120,00

117

г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 3

3 858 540,00

2 037 890,00

826,00

833 220,00

0

0,00

168,00

225 490,00

2 501,28

761 940,00

118

г. Приволжск, ул. Московская М., д. 1

5 317 760,00

2 436 710,00

1 130,00

1 312 450,00

0

0,00

148,00

204 260,00

1 325,00

1 364 340,00

119

г. Приволжск, ул. Революционная, д. 36

2 623 078,00

1 208 193,00

744,00

1 414 885,00

120

г. Приволжск, ул. Советская, д. 1

286 600,00

0,00

208,00

145 600,00

108,00

141 000,00

121

г. Приволжск, ул. Советская, д. 1А

6 343 530,00

2 627 750,00

1 460,00

1 600 580,00

0

0,00

183,00

252 490,00

1 809,00

1 862 710,00

122

г. Приволжск, ул. Советская, д. 23

1 193 960,00

478 710,00

430,00

351 190,00

0

0,00

49,60

47 670,00

480,00

316 390,00

123

г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 20А

1 186 419,00

577 290,00

296,00

445 380,00

0

0,00

40,00

43 619,00

220,00

120 130,00

124

г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 23

1 646 140,00

914 650,00

625,00

559 410,00

0

0,00

64,00

67 530,00

74,00

104 550,00

125

г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 16

8 643 000,00

6 084 800,00

2 194,00

2 128 000,00

409,00

430 200,00

126

г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 17

4 319 335,00

4 319 335,00

127

г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27

3 565 760,00

1 147 080,00

796,00

875 930,00

0

0,00

57,00

53 430,00

798,00

1 489 320,00

Итого по МО:

49 000 000,00

26 197 558,00

9 793,00

9 783 450,00

0

0,00

1 723,60

1 980 068,00

10 033,28

11 038 924,00

Итого по субъекту:

208 627 766,00

57 780 200,00

66 817,63

81 751 206,00

31

41 591 315,00

1 723,60

1 980 068,00

26 724,65

25 524 977,00

Приложение 4

к адресной программе Ивановской области

по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов на 2010 год

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 26.11.2010 № 424-П)

Реестр протоколов общих собраний собственников жилья, членов жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах

№ п/п

Адрес МКД

Управление МКД

Результаты голосования о участии в программе собственниками

Реквизиты протокола

ссылка на 15 приложение

Способ управления МКД

Наименование управляющей компании, ТСЖ, ЖСК и т.д

Общее количество голосов собственников помещений в МКД

Количество голосов собственников помещений, принявших положительное решение об участии в программе

Количество голосов собственников помещений, принявших положительное решение об участии в программе

Номер

Дата

Номер тома

Номер страницы

кв.м.

кв.м.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Город Вичуга

1

г. Вичуга, ул. Б.Хмельницкого, д.36

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-ремонтный участок № 3" г. Вичуга Ивановской области

2 288,60

1 833,40

80,11

2

04.07.2010

4

1

2

г. Вичуга, ул. Ленинградская, д.25

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-ремонтный участок № 4" г. Вичуга Ивановской области

612,10

561,90

91,80

2

04.07.2010

4

6

3

г. Вичуга, ул. Ленинградская, д.27

Управляющая компания

стью "Жилищно-ремонтный участок № 4" г. Вичуга Ивановской области

3 519,90

2 601,00

73,89

2

04.07.2010

4

11

4

г. Вичуга, ул. Ленинградская, д.38

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-ремонтный участок № 4" г. Вичуга Ивановской области

580,50

450,30

77,57

2

04.07.2010

4

16

5

г. Вичуга, ул. Ленинградская, д.40

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-ремонтный участок № 4" г. Вичуга Ивановской области

590,50

493,31

83,54

2

04.07.2010

4

21

6

г. Вичуга, ул. Ленинградская, д.42

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-ремонтный участок № 4" г. Вичуга Ивановской области

561,80

422,70

75,24

2

04.07.2010

4

26

7

г. Вичуга, ул. Ленинградская, д.44

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-ремонтный участок № 4" г. Вичуга Ивановской области

806,60

806,60

100,00

2

04.07.2010

4

31

8

г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 46

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-ремонтный участок № 4" г. Вичуга Ивановской области

287,50

287,50

100,00

2

04.07.2010

4

36

9

г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 54

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-ремонтный участок № 4" г. Вичуга Ивановской области

4 388,50

3 315,30

75,55

2

04.07.2010

4

41

10

г. Вичуга, ул. Покровского, д. 4

Управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-ремонтный участок № 3" г. Вичуга Ивановской области

6 088,00

4 638,80

76,20

2

04.07.2010

4

46

Город Иваново

11

г. Иваново, мкр. 30-й, д.9

ТСЖ

товарищество собственников жилья "Бытовик 3"

13 114,20

9 178,60

69,99

4

24.07.2010

1

1

12

г. Иваново, мкр. ТЭЦ-3, д. 12

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 3"

4 310,90

3 155,10

73,19

19/12

24.07.2010

1

11

13

г. Иваново, мкр. ТЭЦ-3, д. 17А

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 3"

6 766,50

4 602,40

68,02

34/17А

24.07.2010

1

18

14

г. Иваново, мкр. ТЭЦ-3, д. 8

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 3"

8 695,20

5 908,10

67,95

17/8

24.07.2010

1

25

15

г. Иваново, мкр. ТЭЦ-3, д.9

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 3"

5 739,20

4 083,50

71,15

18/8

24.07.2010

1

32

16

г. Иваново, пер. Слесарный, д. 15

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 3"

4 576,80

3 162,51

69,10

28/15

24.07.2010

1

39

17

г. Иваново, пер. Совхозный 3-й, д. 1

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 7"

385,40

283,40

73,53

1/1а

24.07.2010

1

46

18

г. Иваново, пер. Союзный, д.5

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 6"

275,90

207,40

75,17

11/5

26.08.2010

1

51

19

г. Иваново, пр-кт. Строителей, д.66

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 1"

3 024,00

2 416,60

79,91

1/10

06.08.2010

1

58

20

г. Иваново, пр-кт. Строителей, д.78

ТСЖ

товарищество собственников жилья "Камвольщик - 1"

3 538,40

3 399,40

96,07

15

26.07.2010

1

64

21

г. Иваново, проезд Институтский, д.3

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 3"

811,30

597,10

73,60

9/3

24.07.2010

1

72

22

г. Иваново, ул. Авдотьинская, д.12

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская упрвляющая организация жилищного хозяйства 7"

376,80

282,90

75,08

1/12

24.07.2010

1

78

23

г. Иваново, ул. Афанасьева, д.11

Управляющая компания

общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Сервис"

395,70

350,30

88,53

5/11

28.07.2010

1

83

24

г. Иваново, ул. Благова, д. 21

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 6"

945,70

703,70

74,41

4/21

24.07.2010

1

89

25

г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д. 87

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 6"

380,60

324,10

85,16

2/87

24.07.2010

1

96

26

г. Иваново, ул. Володарского, д. 43

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 6"

14 465,10

9 758,15

67,46

1/43

24.07.2010

1

103

27

г. Иваново, ул. Воронина, д. 3

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 2"

3 148,02

2 361,02

75,00

3

10.08.2010

1

110

28

г. Иваново, ул. Гнедина, д. 13/2

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 7"

490,70

376,65

76,76

1/13

24.07.2010

1

116

29

г. Иваново, ул. Демьяна Бедного, д.75

ТСЖ

товарищество собственников жилья "Учитель 6"

4 501,00

4 501,00

100,00

4

17.07.2010

1

121

30

г. Иваново, ул. Дзержинского, д. 2

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 7"

4 711,30

3 233,25

68,63

1/2

24.07.2010

1

125

31

г. Иваново, ул. Диановых, д. 19

ТСЖ

товарищество собственников жилья "Луч - 5"

2 151,50

2 015,70

93,69

3

23.07.2010

1

130

32

г. Иваново, ул. Дюковская, д. 44

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 7"

305,60

236,40

77,36

1/44

24.07.2010

1

139

33

г. Иваново, ул. Дюковская, д. 46

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 7"

312,50

229,65

73,49

1/46

24.07.2010

1

144

34

г. Иваново, ул. Земледельческая 10-я, д. 9

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 2"

2 531,10

1 716,90

67,83

1/9

10.08.2010

1

149

35

г. Иваново, ул. Калинцева, д.12

Управляющая компания

общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Сервис"

486,60

468,00

96,18

10/12

29.07.2010

1

155

36

г. Иваново, ул.Калинцева, д.2

Управляющая компания

общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Сервис"

307,30

235,50

76,64

1/2

29.07.2010

1

161

37

г. Иваново, ул. Калинцева, д. 3

Управляющая компания

общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Сервис"

466,00

429,80

92,23

2/3

29.07.2010

1

167

38

г. Иваново, ул. Калинцева, д. 8

Управляющая компания

общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Сервис"

479,80

456,50

95,14

3/8

29.07.2010

1

173

39

г. Иваново, ул. Кирякиных, д. 13

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 2"

1 982,80

1 367,60

68,97

2

10.08.2010

1

178

40

г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 7А

ТСЖ

товарищество собственников жилья "Алые паруса"

2 701,60

1 955,00

72,36

6

06.08.2010

1

184

41

г. Иваново, ул. Кудряшова, д. 117

ТСЖ

товарищество собственников жилья "Медицинских работников"

3 558,20

2 617,50

73,56

108

26.07.2010

1

192

42

г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 48

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 3"

3 724,40

2 490,13

66,86

5/48

24.07.2010

1

201

43

г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 54

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 3"

12 557,20

8 517,10

67,83

32/54

24.07.2010

1

207

44

г. Иваново, ул. Куконковых, д. 138

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 3"

3 109,00

2 355,00

75,75

3/138

24.07.2010

1

213

45

г. Иваново, ул. Куконковых, д. 140

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 3"

3 119,50

2 324,60

74,52

2/140

24.07.2010

1

220

46

г. Иваново, ул. Лагерная 1-я, д. 20

Управляющая компания

Открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 3"

3 586,00

2 439,70

68,03

16/20

24.07.2010

1

227

47

г. Иваново, ул. Лагерная 2-я, д.46

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 3"

1 865,00

1 247,60

66,90

24/46

24.07.2010

1

236

48

г. Иваново, ул. Лагерная 2-я, д.53

Управляющая компания

товарищество собственников жилья "ЗЧМ"

2 028,60

2 028,60

100,00

1

26.07.2010

1

243

49

г. Иваново, ул. Лагерная 3-я, д.49

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 3"

507,60

449,89

88,63

14/49

24.07.2010

2

1

50

г. Иваново, ул. Лагерная 3-я, д.59

ТСЖ

товарищество собственников жилья "Ударник-2"

2 887,80

2 887,80

100,00

2

01.08.2010

2

8

51

г. Иваново, ул. Лебедева-Кумача, д. 10

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 3"

3 893,70

2 616,47

67,20

7/10

24.07.2010

2

15

52

г. Иваново, ул. Ломовская, д. 16

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 1"

3 912,00

3 004,70

76,81

5/10

10.08.2010

2

21

53

г.Иваново, ул. Маршала Жаворонкова, д. 17

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 3"

1 376,00

984,80

71,57

25/17

24.07.2010

2

27

54

г. Иваново, ул. Мебельщиков 1-я, д. 8

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства 6"

305,20

223,60

73,26

13/8

26.08.2010

2

34

55

г. Иваново, ул. Межевая 3-я, д.7

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 6"

4 994,70

3 460,60

69,29

8/7

26.07.2010

2

41

56

г. Иваново, ул. Менделеева, д.7

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 6"

276,30

189,40

68,55

12/7

26.08.2010

2

48

57

г. Иваново, ул. Молодых Рабочих, д.4

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 7"

635,30

476,48

75,00

1/4

24.07.2010

2

55

58

г. Иваново, ул. Московская, д.38А

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 6"

243,30

243,30

100,00

3/38

26.07.2010

2

60

59

г. Иваново, ул. Окружная 2-я, д.17

Управляющая компания

общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Сервис"

300,30

228,80

76,19

6/17

29.07.2010

2

67

60

г. Иваново, ул. Окружная 2-я, д. 21

Управляющая компания

общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Сервис"

314,30

229,60

73,05

11/21

29.07.2010

2

73

61

г. Иваново, ул. Профессиональная, д. 33

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 1"

6 307,50

5 263,10

83,44

2/10

10.08.2010

2

79

62

г. Иваново, ул. Профессиональная, д. 35

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 1"

6 288,00

4 560,80

72,53

3/10

10.08.2010

2

85

63

г. Иваново, ул. Профессиональная, д.37

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 1"

6 274,60

4 962,00

79,08

4/10

10.08.2010

2

91

64

г. Иваново, ул. Ростовская 1-я, д.11

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 3"

658,70

500,40

75,97

10/11

24.07.2010

2

97

65

г. Иваново, ул. Садовского, д.3

Управляющая компания

общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Сервис"

517,30

379,90

73,44

17/3

29.07.2010

2

103

66

г. Иваново, ул. Санаторная 10-я, д. 1А

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 3"

1 849,20

1 256,60

67,95

26/1А

24.07.2010

2

109

67

г. Иваново, ул. Собинова, д. 39

Управляющая компания

общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Сервис"

370,60

310,30

83,73

7/39

29.07.2010

2

116

68

г. Иваново, ул. Спортивная, д. 18/8

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 7"

396,70

308,50

77,77

1/18

24.07.2010

2

121

69

г. Иваново, ул. Степана Халтурина, д.19А

Управляющая компания

общество с ограниченной ответственностью " Городская управляющая организация жилищного хозяйства№ 7"

961,90

708,31

73,64

1/19

24.07.2010

2

126

70

г. Иваново, ул. Степана Халтурина, д.22

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 7"

652,00

562,67

86,30

2/22

24.07.2010

2

131

71

г. Иваново, ул. Танкиста Белороссова, д.2

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 6"

7 812,80

5 300,30

67,84

7/2

26.07.2010

2

136

72

г. Иваново, ул. Ташкентская, д.60

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 6"

3 285,50

2 201,85

67,02

6/60

24.07.2010

2

145

73

г. Иваново, ул. Ташкентская, д.68

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 6"

540,40

431,60

79,87

5/68

24.07.2010

2

150

74

г. Иваново, ул. Ташкентская, д.9

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 6"

3 872,50

2 627,10

67,84

9/9

26.07.2010

2

157

75

г. Иваново, ул. Фрунзе, д.13/1

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 7"

700,70

525,15

74,95

1/13А

24.07.2010

2

164

76

г. Иваново, ул. Фрунзе, д.17

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 7"

421,70

380,06

90,13

1/17

24.07.2010

2

169

77

г. Иваново, ул. Фрунзе, д.19

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 7"

274,90

187,30

68,13

1/19

24.07.2010

2

174

78

г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 21

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Многофункциональное предприятие жилищного хозяйства"

1 256,60

885,40

70,46

1/13

03.08.2010

2

179

79

г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 4

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 7"

382,20

331,45

86,72

1/4а

24.07.2010

2

183

80

г. Иваново, ул. Чайковского, д. 41

Управляющая компания

общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Сервис"

418,40

403,10

96,34

13/41

29.07.2010

2

188

81

г. Иваново, ул. Шевченко, д.1

Управляющая компания

Открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 3"

802,10

772,70

96,33

6/1

24.07.2010

2

194

82

г. Иваново, ул. Шевченко, д.12

Управляющая компания

открытое акционерное общество"Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 3"

812,70

658,10

80,98

31/12

24.07.2010

2

200

83

г. Иваново, ул. Шубиных, д.33

ТСЖ

товарищество собственников жилья "Сокол"

3 536,40

3 536,40

100,00

1

25.12.2008

2

206

84

г. Иваново, ул. Шувандиной, д. 82

Управляющая компания

общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Сервис"

298,70

229,20

76,73

9/82

20.07.2010

2

213

85

г. Иваново, ул. Шувандиной, д .90

Управляющая компания

общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Сервис"

296,70

236,30

79,64

8/90

29.07.2010

2

219

86

г. Иваново, ул. Юношеская, д. 7

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйствая № 6"

271,10

209,50

77,28

10/7

24.07.2010

2

235

87

г. Иваново, ш. Кохомское, д. 5

Управляющая компания

открытое акционерное общество "Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 3"

11 819,80

7 909,30

66,92

1/5

24.07.2010

2

242

Город Кохма

88

г. Кохма, ул. Ивановская, д. 23

ТСЖ

ТСЖ "Кохма"

1 287,00

1 287,00

100,00

2

16.07.2010

3

1

89

г. Кохма, ул. Ивановская, д. 38

ТСЖ

ТСЖ "Кохма"

3 407,00

3 407,00

100,00

2

16.07.2010

3

7

90

г. Кохма, ул. Кочетовой, д. 20а

ТСЖ

ТСЖ "Кохма"

405,00

405,00

100,00

2

16.07.2010

3

13

91

г. Кохма, ул. Машиностроительная, д. 12

ТСЖ

ТСЖ "Кохма"

1 647,00

1 647,00

100,00

2

16.07.2010

3

19

92

г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 64

ТСЖ

ТСЖ "Кохма"

3 626,00

3 626,00

100,00

2

16.07.2010

3

25

Ильинское

93

рп. Ильинское-Хованское, ул. Пролетарская, д. 3

Управляющая компания

ООО "Ильинское ЖКХ"

304,90

304,90

100,00

2

15.04.2010

7

1

94

рп. Ильинское-Хованское, ул. Пролетарская, д. 5

Управляющая компания

ООО "Ильинское ЖКХ"

308,40

308,40

100,00

2

15.04.2010

7

7

95

рп. Ильинское-Хованское, ул. Пролетарская, д. 7

Управляющая компания

ООО "Ильинское ЖКХ"

323,60

285,20

88,13

2

15.04.2010

7

13

96

рп. Ильинское-Хованское, ул. Советская, д. 69а

Управляющая компания

ООО "Ильинское ЖКХ"

450,30

377,60

83,86

2

13.04.2010

7

19

Плесское

97

г. Плес, п.Северцево, д. 1

Управляющая компания

ООО "Приволжское МПО ЖКХ"

3 069,70

2 798,70

91,17

2

30.06.2010

6

1

98

г. Плес, ул. Корнилова, д. 21

Управляющая компания

ООО "Приволжское МПО ЖКХ"

459,40

459,40

100,00

2

30.06.2010

6

6

99

г. Плес, ул. Корнилова, д. 26

Управляющая компания

ООО "ПРиволжское МПО ЖКХ"

318,80

318,80

100,00

2

30.06.2010

6

11

100

г. Плес, ул. Корнилова, д. 38

Управляющая компания

ООО "ПРиволжское МПО ЖКХ"

294,80

294,80

100,00

2

30.06.2010

6

16

101

г. Плес, ул. Корнилова, д. 40

Управляющая компания

ООО "Приволжское МПО ЖКХ"

309,40

309,40

100,00

2

30.06.2010

6

21

102

г. Плес, ул. Лесная, д. 18

Управляющая компания

ООО "Приволжское МПО ЖКХ"

1 080,70

1 019,50

94,34

2

18.04.2010

6

26

103

г. Плес, ул. Лесная, д. 24

Управляющая компания

ООО "Приволжское МПО ЖКХ"

3 056,50

3 056,50

100,00

2

30.06.2010

6

31

104

г. Плес, ул. Луначарского, д. 10

Управляющая компания

ООО "Приволжское МПО ЖКХ"

306,40

306,40

100,00

2

10.06.2010

6

36

105

г. Плес, ул. Луначарского, д. 12

Управляющая компания

ООО "Приволжское МПО ЖКХ"

416,50

416,50

100,00

2

10.06.2010

6

41

106

г. Плес, ул. Луначарского, д.14

Управляющая компания

ООО "Приволжское МПО ЖКХ"

302,00

302,00

100,00

2

12.06.2010

6

46

107

г. Плес, ул. Луначарского, д.16

Управляющая компания

ООО "Приволжское МПО ЖКХ"

309,90

309,90

100,00

2

15.06.2010

6

51

108

г. Плес, ул. Луначарского, д.18

Управляющая компания

ООО "Приволжское МПО ЖКХ"

304,50

304,50

100,00

2

15.06.2010

6

56

109

г. Плес, ул. Луначарского, д.8

Управляющая компания

ООО "Приволжское МПО ЖКХ"

304,00

304,00

100,00

2

18.06.2010

6

61

110

г. Плес, ул. Максима Горького, д.7

ТСЖ

ТСЖ "Горького,7"

160,40

160,40

100,00

2

22.07.2010

6

66

111

г. Плес, ул. Первомайская, д. 9

Управляющая компания

ООО "ПРиволжское МПО ЖКХ"

854,10

854,10

100,00

2

25.06.2010

6

72

112

г. Плес, ул. Советская, д. 15

Управляющая компания

ООО "Приволжское МПО ЖКХ"

193,80

193,80

100,00

2

18.06.2010

6

77

113

г. Плес, ул. Советская, д. 23

ТСЖ

"Советская,23"

145,40

145,40

100,00

2

22.07.2010

6

82

Приволжское

114

г. Приволжск, пер. Кооперативный, д. 11

ТСЖ

ТСЖ "пер. Кооперативный,11"

290,30

290,30

100,00

2

01.03.2010

5

1

115

г. Приволжск, пер. Фрунзе, д. 2

ТСЖ

ТСЖ "Радуга"

959,90

959,90

100,00

2

01.03.2010

5

7

116

г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 34

Управляющая компания

ООО"Приволжское МПО ЖКХ"

1 834,70

1 834,70

100,00

2

02.03.2010

5

13

117

г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 3

ТСЖ

ТСЖ "Льнянщиков, 3"

3 022,30

3 022,30

100,00

2

01.03.2010

5

18

118

г.Приволжск ,ул. Московская М,. д. 1

Управляющая компания

ООО"Приволжское МПО ЖКХ"

1 054,20

1 054,20

100,00

2

02.03.2010

5

24

119

г. Приволжск, ул. Революционная, д. 36

Управляющая компания

ООО "Приволжское МПО ЖКХ"

993,70

993,70

100,00

2

04.06.2010

5

29

120

г. Приволжск, ул. Советская, д. 1

Управляющая компания

ООО "Приволжское МПО ЖКХ"

3 858,50

3 858,50

100,00

2

02.03.2010

5

34

121

г. Приволжск, ул. Советская, д. 1А

Управляющая компания

ООО "Приволжское МПО ЖКХ"

1 538,40

1 538,40

100,00

2

02.03.2010

5

39

122

г. Приволжск, ул. Советская, д. 23

ТСЖ

ТСЖ"Советская,23"

451,90

451,90

100,00

2

01.03.2010

5

44

123

г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 20А

ТСЖ

ТСЖ "Родина"

311,90

311,90

100,00

2

01.03.2010

5

50

124

г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 23

ТСЖ

ТСЖ "Фрунзе, 23"

971,90

971,90

100,00

2

23.02.2010

5

56

125

г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 16

Управляющая компания

ООО "Приволжское МПО ЖКХ"

7 488,80

7 488,80

100,00

2

30.07.2010

5

62

126

г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 17

Управляющая компания

ООО "Приволжское МПО ЖКХ"

6 719,30

6 719,30

100,00

2

30.07.2010

5

67

127

г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27

ТСЖ

ТСЖ "Центр"

1 115,44

1 115,44

100,00

2

20.03.2010

5

72

Приложение 5

к адресной программе Ивановской области

по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов на 2010 год

Резервный список многоквартирных домов Ивановской области,

планируемых для включения в Программу в случае выявления экономии денежных средств

Г.о. Иваново, ул. Володарского, д.1;

Г.о. Иваново, ул. Жугина, д.15;

Г.о. Иваново, ул.Владимирская, д.13;

Г.о. Иваново, ул.3-я Межевая, д.51/17;

Г.о. Иваново, ул. Герцена, д.8

Г.о. Иваново, пер. 2-й Летний, д.11;

Г.о. Иваново, ул. 3-я Первомайская, д.15;

Г.о. Иваново, ул. 5-я Первомайская, д.19;

Г.о. Иваново, ул. Маяковского, д.22/13;

Г.о. Иваново, пр. Текстильщиков, д.7;

Г.о. Иваново, ул. Лебедева-Кумача, д.12;

Г.о. Иваново, ул. Д.Фокина, д.1;

Г.о. Иваново, ул. Карельская, д.46;

Г.о. Иваново, ул. Весенняя, д.3;

Г.о. Иваново, 2-я Лагерная, д.28;

Г.о. Иваново, 2-я Лагерная, д.42;

Г.о. Иваново, ул. Куконковых, д.148А;

Г.о. Иваново, ул. Куконковых, д.150А;

Г.о. Иваново, ул. Кавалерийская, д.14;

Г.о. Иваново, ул. Н.Икрянистовой, д.2;

Г.о. Иваново, проезд Институтский, д.1;

Г.о. Иваново, ул. Кузнецова, д.48А;

Г.о. Иваново, ул. Шубиных, д.27Б;

Г.о. Иваново, м-н ТЭЦ-3, д.7А;

Г.о. Иваново, ул. 1-я Балинская, д.56;

Г.о. Иваново, ул. Афанасьева, д.9;

Г.о. Кохма, ул. Кочетовой, д.20а;

Г.о. Кохма, пер. Ивановский, д.1/1;

Г.о. Кохма, ул. Машиностроительная, д.28;

Г.о. Кохма, ул. Машиностроительная, д.30;

Пос. Ильинское-Хованское, ул.Советская, д.78;

Пос. Ильинское-Хованское, ул.Советская, д.80.

Приложение 6

к адресной программе Ивановской области

по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов на 2010 год

Извещение о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

    Дата публикации извещения: ____________________________________________

    Предмет  конкурса:  право  заключения  договора  подряда  на выполнение

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

    Адрес многоквартирного дома: __________________________________________

___________________________________________________________________________

    Работы (объекты): _____________________________________________________

___________________________________________________________________________

                           (перечислить работы)

    Заказчик ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование, ИНН, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное

                              лицо заказчика)

    Организатор конкурса __________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо

                          организатора конкурса)

    Начальная (максимальная) цена договора подряда: _______________________

____________________________________________________________________ рублей

    Дата начала работ: ____________________________________________________

    Дата вскрытия конвертов: ______________________________________________

    Официальный интернет-сайт для публикации ______________________________

___________________________________________________________________________

    Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками _____________________

___________________________________________________________________________

    Приложение: конкурсная документация в составе:

    1. Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов.

    2.     Техническая     и     сметная     документация,    в    составе:

__________________________________________________________________________.

    (перечислить документы)

    3. Договор подряда (проект).

Приложение 7

к адресной программе Ивановской области

по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов на 2010 год

Информация о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

    Дата __________________________________________________________________

    Предмет  конкурса:  право  заключения  договора  подряда  на выполнение

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

___________________________________________________________________________

               (наименование субъекта Российской Федерации)

___________________________________________________________________________

                 (наименование муниципального образования)

    Адрес многоквартирного дома: __________________________________________

___________________________________________________________________________

    Работы (объекты): _____________________________________________________

___________________________________________________________________________

                           (перечислить работы)

    Заказчик ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

      (наименование, ИНН, телефон, адрес, контактное лицо заказчика)

    Организатор конкурса __________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо

                          организатора конкурса)

    Начальная (максимальная) цена договора подряда: _______________________

____________________________________________________________________ рублей

    Дата начала работ: ____________________________________________________

    Дата вскрытия конвертов: ______________________________________________

    Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками _____________________

___________________________________________________________________________

    Официальное   извещение   и  конкурсная  документация  опубликованы  на

интернет-сайте ____________________________________________________________

Приложение 8

к адресной программе Ивановской области

по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов на 2010 год

                                 ПРОТОКОЛ

       вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

         по привлечению подрядных организаций для выполнения работ

               по капитальному ремонту многоквартирных домов

    на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома______

___________________________________________________________________________

                   (наименование работ, объект и адрес)

_____________________________________                    __________________

(место проведения вскрытия конвертов)                         (дата)

    Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии _____________________________________________________

Секретарь комиссии ________________________________________________________

Члены комиссии ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                             (ФИО, должность)

    Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:______________________

    Время начала вскрытия конвертов _______________________________________

    На    процедуре   вскрытия   конвертов   присутствовали   представители

участников конкурса:

    _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    (наименование организации, ФИО, должность, реквизиты доверенности)

    По  приглашению  организатора  конкурса на процедуре вскрытия конвертов

присутствовали

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                             (ФИО, должность)

    Организатором конкурса было получено и зарегистрировано _______ заявок.

    До  вскрытия  конвертов  конкурсная  комиссия зафиксировала, что они не

повреждены  и  упакованы  способом,  не  позволяющим  просмотр либо изъятие

вложений.

    Конкурсная  комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от

следующих организаций:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                 (наименование участника конкурса, адрес)

    Конкурсная   комиссия   рассмотрела   конкурсные   заявки   на  предмет

определения   полномочий   лиц,   подавших  заявки,  а  также  соответствия

конкурсных   заявок   требованиям  конкурсной  документации  (Приложение  к

настоящему протоколу).

    По  результатам  рассмотрения  заявок конкурсная комиссия решила, что к

участию в конкурсе допускаются следующие организации:

___________________________________________________________________________

______________________________________________________.____________________

    По  результатам  рассмотрения  заявок конкурсная комиссия решила, что к

участию в конкурсе не допускаются следующие организации:

___________________________________________________________________________

______________________________________________________.____________________

Председатель конкурсной комиссии __________________________________________

Члены конкурсной комиссии _________________________________________________

___________________________________________________________________________

                                 (подписи)

Приложение

к протоколу вскрытия конвертов с заявками

на участие в открытом конкурсе

от______________

Сводная таблица конкурсных заявок

№ п/п

Наименование участника, адрес

Документ, подтверждающий полномо-чия лица на осу-ществле-ние действий от имени участника

Доку-мент, подтверждаю-щий внесение обеспе-чения

Инфор-мация о составе и квали-фика-ции работ-ников

Доку-менты, подтверждаю-щие опыт работы (копии дого-воров подря-да)

Нотариально заверенные копии учредитель-ных доку-ментов

Нотари-ально заверен-ная копия свидетельства о постанов-ке на учет в налого-вом органе

Нотари-ально заверен-ная копия свиде-тельства о госу-дарственной регистрации

Оригинал или нотариаль-но заве-ренная копия выписки из Единого государст-венного реестра юриди-ческих лиц

Справка из налого-вого органа о размере задолженности

Копия бухгал-терского баланса*

Цена конкурсной заявки

Отметка о соблюдении требований к допуску на участие в конкурсе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

* В случае если участник претендует на льготу, предоставляемую участникам конкурса, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ, а также местными участниками

Председатель конкурсной комиссии __________________________________

Члены конкурсной комиссии ________________________________________

(подписи)

Приложение 9

к адресной программе Ивановской области

по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов на 2010 год

ПРОТОКОЛ

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                   (наименование работ, объект и адрес)

________________________________________________         __________________

(место проведения оценки и сопоставления заявок)               (дата)

    Состав конкурсной комиссии:

    Председатель комиссии _________________________________________________

    Секретарь комиссии ____________________________________________________

    Члены комиссии ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                             (ФИО, должность)

    На  процедуру  оценки  и  сопоставления  конкурсных  заявок   поступили

заявки следующих участников конкурса:

___________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса, адрес)

    Оценка    заявок   проведена   конкурсной   комиссией   по   критериям,

установленным пунктом ___ конкурсной документации.

    Результаты   оценки   заявок  по  критериям  "Цена  договора"  и  "Срок

выполнения  работ"  и  "Квалификация"  отражены  в  Приложении к настоящему

протоколу.

    Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок.

    По  результатам  оценки  и сопоставления заявок, представленным заявкам

присвоены следующие номера:

    1. ___________________________________________________________________.

    2. ___________________________________________________________________.

    3. ___________________________________________________________________.

    4. _____________________________________________________________ и т.д.

    Победителем конкурса признана _________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование организации)

    Организатору конкурса поручается:

    -  в пятидневный срок с дня подписания настоящего протокола осуществить

возврат   обеспечения   конкурсной   заявки   участникам,   за  исключением

участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера.

    Председатель конкурсной комиссии ______________________________________

    Члены конкурсной комиссии _____________________________________________

    (подписи)

Приложение

к протоколу оценки и сопоставления заявок

на участие в открытом конкурсе

от______________

Оценка заявок по критериям и подкритериям

№ п/п

Наименование участника

Дата и время регистрации заявки

Критерий «цена договора»

Критерий «срок выполнения работ»

Критерий «квалификация»

ИТОГО

подкритерии

балл

без льготы, рублей

с льго-той, рублей

балл

пока-затель

балл

опыт работы

штраф-ной балл

квалификация персонала

штраф-ной балл

соблюдение техни-ки безо-пас-ности

штрафной балл

проигран-ные арбитраж-ные дела

штраф-ной балл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Председатель конкурсной комиссии __________________________________

Члены конкурсной комиссии ________________________________________

(подписи)

Приложение 10

к адресной программе Ивановской области

по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов на 2010 год

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 10.02.2011 № 22-П)

Типовая конкурсная документация

по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных

организаций для выполнения работ по капитальному ремонту

многоквартирных домов

1. Общие положения

    1.1.  Предметом  настоящего конкурса является право заключения договора

подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту______________

___________________________________________________________________________

                      (наименование и адрес объекта)

___________________________________________________________________________

                           (перечислить работы)

    1.2. Заказчиком является ______________________________________________

___________________________________________________________________________

                         (наименование заказчика)

    1.3. Организатором конкурса является: _________________________________

___________________________________________________________________________

                   (наименование организатора конкурса)

    1.4. Начальная (максимальная) цена договора подряда: __________________

рублей, в том числе НДС ___________________ рублей.

    1.5.  Крайним  сроком  подачи  конкурсных  заявок  является  день и час

вскрытия  конвертов  с  конкурсными  заявками.  Заявки  подаются по адресу:

__________________________________________________________________________,

часы работы ______________________________________________________________.

    1.6.  Вскрытие  конвертов  с  конкурсными  заявками будет произведено в

______ часов ______ минут "___" ________ 20____ года по адресу: ___________

_________________________________________________.  На  процедуру  вскрытия

конвертов   приглашаются  представители  всех  претендентов  на  участие  в

конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены  доверенностью.

    1.7.   Официальное  извещение  о  проведении  конкурса  публикуется  на

интернет-сайте ____________________________________________________________

___ не менее чем за 30 дней до даты проведения конкурса.

    1.8. Участники конкурса _____________________ предоставляют обеспечение

(предоставляют, не предоставляют)

заявки.

    1.9.  В  случае  предоставления участниками конкурса обеспечения заявки

участники  конкурса  должны  перечислить сумму в размере __________________

___________ рублей (3% от начальной цены договора подряда) до даты вскрытия

конвертов с заявками на следующий счет:

___________________________________________________________________________

(указать наименование организатора конкурса и его банковские реквизиты)

    1.10.   Официальные   результаты   открытого  конкурса  публикуются  на

интернет-сайте ____________________________________________________________

_______ в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

    1.11.  Рекомендуется  заключать  договор подряда с победителем конкурса

по  форме  согласно  приложению  6  к  Типовой  конкурсной  документации  в

десятидневный  срок  с  даты  опубликования  результатов конкурса, с учетом

методических   рекомендаций   по   заполнению   примерной   формы  договора

(приложение 5 к Типовой конкурсной документации).

    1.12.   Должностное   лицо   организатора  конкурса,  ответственное  за

контакты с участниками конкурса: __________________________________________

___________________________________________________________________________

         (ФИО, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты)

2. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. Деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

2.2. У участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами.

2.3. Участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства.

2.4. Отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 N 292.

2.5. В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.

3. Требования к составу, форме и порядку подачи

заявок на участие в конкурсе

3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к типовой конкурсной документации, с приложением следующих документов:

3.1.1. Опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к типовой конкурсной документации.

3.1.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к типовой конкурсной документации.

3.1.3. Документ или копия документа, подтверждающие внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией).

3.1.4. Документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов участников конкурса на объектах аналогах и соответствие квалификационным требованиям.

3.1.5. Копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей) (в случае, если участник претендует на льготу, предусмотренную пунктом 7.2 настоящей конкурсной документации).

3.1.6. Организационно-штатное расписание участника конкурса и (или) подразделений участника конкурса, на которые планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет, по форме согласно приложению 4 к Типовой конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки).

3.1.7. Нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность, - паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей).

3.1.8. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

3.1.9. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации.

3.1.10. Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса.

3.1.11. Справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки.

3.1.12. Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 N 624).

3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Представление документов, предусмотренных пунктами 3.1.4 - 3.1.12 настоящей конкурсной документации, в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах в данном муниципальном образовании (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила своей актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, "Оригинал" или "Копия", и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5 настоящей конкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же, как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись "Изменение". Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4. Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) в размере, указанном в пункте 1.9 настоящей конкурсной документации.

4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:

4.2.1. Участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов.

4.2.2. Участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда.

4.2.3. Участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.3.1. Участникам, не допущенным к участию в конкурсе, - в пятидневный срок с дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок.

4.3.2. Победителю конкурса - в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора.

4.3.3. Участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок.

4.3.4. Участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

5. Процедура проведения конкурса

5.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12 настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2. Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.3. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

5.3.1. Отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку.

5.3.2. Предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1 настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3. Несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации.

5.3.4. Превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации.

5.5.5. Предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

5.4. ИСКЛЮЧИТЬ - Постановление Правительства Ивановской области от 10.02.2011 № 22-П

5.5. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:

1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;

2) срок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

3) квалификация участника: максимальное количество баллов - 20.

6.2. Оценка по критерию "квалификация участника" производится по четырем подкритериям:

а) опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

г) участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела).

6.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1. Ранжирование заявок по критериям "цена договора" (с учетом льгот, предусмотренных пунктом 7 настоящей конкурсной документации) и "срок выполнения работ": номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2. Выставление количества баллов заявкам по критериям "цена договора" и "срок выполнения работ" в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

Таблица 1
Балльная оценка ранжированных заявок по критерию "Цена договора"

N

Критерий

Максимальное
кол-во
баллов

Результат ранжирования
заявок

Присваиваемое кол-во
баллов

Цена
договора

60

1

60

2

55

3

50

4

45

5

40

6

35

7

30

8

25

9

20

10

15

11

10

12

5

13 и более

0

Таблица 2
Балльная оценка ранжированных заявок по критерию "Срок выполнения работ"

N

Критерий

Максимальное
кол-во
баллов

Результат ранжирования
заявок

Присваиваемое кол-во
баллов

Срок
выполнения

20

1

20

2

20

3

20

4

18

5

16

6

14

7

12

8

10

9

8

10

6

11

4

12

2

13 и более

0

6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию "квалификация участника" в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию "квалификация участника".

Таблица 3

Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация»

№

Критерий

Максималь-ное кол-во баллов

Подкритерии

Показатель

подкритерия

(ед)

Количество

штрафных баллов

Квалифи-кация

20

Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)

2 и более

0

1

5

0

10

Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)

2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет

0

2 и более с опытом работы более 5 лет

5

в остальных случаях

10

Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)

0

0

1

5

2 и более

10

Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года

0

0

1

5

2 и более

10

* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10 % от первоначально установленных договором подряда.

** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию "Квалификация", затем по критерию "Цена договора" и в случае необходимости - подкритерию "Срок выполнения работ" последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

7. Льготы отдельным категориям участников

7.1. При ранжировании участников конкурса по критерию «Цена договора» категориям участников, указанным в пунктах 7.2 – 7.3, предоставляется льгота, которая заключается в том, что при ранжировании используется цена договора, уменьшенная на 5% от цены договора, предложенной участником. При этом в случае победы участника в конкурсе договор подряда заключается с ним по цене, указанной в конкурсной документации.

(пункт 7.1 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 10.02.2011 № 22-П)

7.2. Указанная в пункте 7.1 льгота предоставляется участникам конкурса, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Чтобы воспользоваться льготой, участник должен указать в соответствующей графе заявки, что он является микропредприятием, малым предприятием или средним предприятием, и приложить подтверждающие документы (средняя численность работников за предшествующий календарный год, размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость).

7.3. Указанная в пункте 7.1 льгота также предоставляется участникам конкурса, являющимся местными участниками.

Местным участником признается участник конкурса, зарегистрированный в муниципальном районе (городском округе), в котором расположен объект капитального ремонта. Для того чтобы воспользоваться льготой, участник должен указать в соответствующей графе заявки, что он является местным участником.

7.4. Пересчет цен предложений участников, подтвердивших свое право на льготу, осуществляется конкурсной комиссией в ходе оценки заявок, и подсчет баллов по критерию "Цена договора" производится с учетом произведенного пересчета. Если участник имеет право на льготу по двум основаниям, пересчет осуществляется с использованием суммы процентов.

Приложение 1

к Типовой конкурсной документации

                                  Заявка

               на участие в открытом конкурсе по привлечению

                подрядных организаций для выполнения работ

               по капитальному ремонту многоквартирных домов

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

               (указать наименование работ, объект и адрес)

    1. Участник:

┌────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐

│1.1. Наименование юридического лица             │                        │

├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.1.        1.2. ИНН                            │                        │

├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.3. Юридический адрес                          │                        │

├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.4. Фактический адрес                          │                        │

├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.5. Контактный телефон (факс)                  │                        │

├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│1.6. Контактное лицо                            │                        │

└────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘

    2. Электронный адрес участника ________________________________________

    3.  Участник  ____________________  плательщиком  налога на добавленную

стоимость  является  (не  является), основание освобождения от уплаты НДС в

случае наличия.

    4. Участник _________________________________ выданное саморегулируемой

имеет (не имеет)

    организацией  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые оказывают

влияние   на  безопасность  объектов  капитального  строительства  согласно

перечню,   утвержденному   приказом   Министерства  Регионального  развития

Российской Федерации от 30.12.2009 N 624.

    5. Право на льготы

    5.1. Участник является ________________________________________________

(микропредприятием, малым предприятием, средним предприятием)

Наименование             

Единица измерения

Значение   

Средняя   численность   работников    за
предшествующий календарный год         

человек         

Размер  выручки  без  учета  налога   на
добавленную стоимость                  

рублей          

Балансовая    стоимость    активов    за
предшествующий календарный год         

рублей          

    5.2.  Участник  является  местным  предприятием и имеет право на льготу

___________________________________________________________________________

    (да/нет)

    6.  Конкурсная  документация  изучена  нами  в полном объеме и признана

полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

    7. Подтверждаем соответствие требованиям:

    -  деятельность  не  приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом

Российской Федерации об административных правонарушениях;

    -  отсутствие  просроченной  задолженности перед бюджетами всех уровней

или государственными внебюджетными фондами;

    -   участник  не  находится  в  процессе  ликвидации  или  в  процедуре

банкротства;

    - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

    8. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

N
п/п

Наименование            

Единица    
измерения   

Значение (все
значения  
указываются 
цифрами)  

1

2                 

3       

4      

1.

Цена договора, в том числе  налог  на
добавленную стоимость (при наличии) 

Рубли          

2.

Срок выполнения работ               

Календарные  дни
с  даты   начала
работ          

    9. Информация для оценки подкритериев критерия "Квалификация"

N
п/п

Наименование            

Единица    
измерения   

Значение (все
значения  
указываются 
цифрами)  

1 

Опыт работы, в том числе:           

шт.            

количество    успешно     завершенных
объектов-аналогов за последний год по
видам   работ   (не    подтвержденных
документально)                      

количество    успешно     завершенных
объектов-аналогов за последний год по
видам      работ,      подтвержденных
представленными договорами подряда  и
другими документами                 

2 

Квалификация    персонала    (наличие
квалифицированного        инженерного
персонала), в том числе:            

человек        

с опытом работы более 10 лет и стажем
работы в компании более 2-х лет     

- с опытом работы более 5 лет       

3 

Соблюдение    техники    безопасности
(кол-во   несчастных   случаев    при
производстве  работ  за  последние  2
года)                               

шт.            

4 

Участие  в  судебных   заседаниях   в
качестве  ответчика   по   делам   об
исполнении договорных обязательств по
договорам подряда за последние 2 года
(проигранные арбитражные дела)      

шт.            

    10. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере ________________

___________________________________________________________________ рублей,

___________________________________________________________________________

                    (дата, номер платежного поручения)

    11. Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________

___________________________________________________________________________

     (указываются реквизиты банковского счета участника для возврата

                               обеспечения)

    12. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

               (указать наименование работ, объект и адрес)

документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 - 3.1.12 конкурсной документации

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

к Типовой конкурсной документации

                                   Опись

                    входящих в состав заявки документов

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                         (наименование участника)

    подтверждает,  что  для  участия  в  открытом  конкурсе  по привлечению

подрядных   организаций   для  выполнения  работ  по  капитальному  ремонту

многоквартирных домов

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

               (указать наименование работ, объект и адрес)

    в  составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и

что содержание описи и состав заявки совпадают.

Наименование документа              

Количество листов 

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

к Типовой конкурсной документации

    ДОВЕРЕННОСТЬ N ______

    Место составления ______________________

    Дата выдачи ________________

    Настоящей доверенностью _______________________________________________

(наименование участника)

    в лице _______________________________________________________________,

                (должность руководителя участника, Ф.И.О.)

    действующего на основании ____________________________________________,

                        (устава, положения и т.п.)

    уполномочивает ________________________________________________________

(ФИО   лица,   которому   выдается  доверенность,  и  реквизиты  документа,

удостоверяющего его личность)

    осуществлять  все  необходимые действия, в том числе подписывать заявку

на  участие  в  открытом  конкурсе по привлечению подрядных организаций для

выполнение    работ   по   капитальному   ремонту   многоквартирных   домов

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                   (наименование работ, объект и адрес)

    Настоящая доверенность выдана сроком на ______________________________.

    Подпись _______________________________________________ удостоверяю.

(ФИО лица, которому выдается доверенность)

    Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4

к Типовой конкурсной документации

Сведения о составе и квалификации специалистов,

имеющих высшее специальное образование в строительной

отрасли и опыт работы на руководящих должностях

не менее 5 лет

ФИО    

Должность в
организации -
участнике 
конкурса  

Стаж 
работы в
отрасли

Стаж работы в
организации -
участнике 
конкурса  

Название
учебного
заведения
и год 
окончания

Примечания

1

2

3

Итого:

- количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в организации - участнике конкурса более 2-х лет: ________ человек.

- количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.

    Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:

___________________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. Копия паспорта в количестве ____ шт.

2. Копия диплома в количестве ____ шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 5

к Типовой конкурсной документации

Методические рекомендации по заполнению примерной формы

договора на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирных домов

При составлении договора подряда (далее - договор подряда) необходимая информация вносится в незаполненные поля. Примеры заполнения незаполненных полей в договоре подряда приведены в методических рекомендациях по заполнению примерной формы договора подряда.

Все особенности договорных отношений сторон договора подряда, вызванные спецификой объекта капитального ремонта, региональными особенностями и требованиями конкретного заказчика, излагаются в Статье 15 договора подряда "Особые условия".

Статьи и пункты договора подряда, не требующие внесения информации, в методических рекомендациях по заполнению примерной формы договора подряда пропущены.

Статья 1. ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1. Указать вид работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" с учетом Методических рекомендаций по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", утвержденных правлением Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 17 сентября 2008 года. К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с указанным законом относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

2) ремонт или замена (указать в соответствии с составом работ) лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

5) утепление и ремонт (указать в соответствии с составом работ) фасадов.

Например, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения и ремонту фасада (далее - работы) многоквартирного дома, расположенного по адресу: указать адрес. В пункте 1.1 может быть указано несколько видов работ, например, ремонт и утепление фасада, ремонт крыши и т.п.

В данном пункте указано, что работы выполняются в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору. Договором подряда должны быть определены состав и содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию.

Номера и наименования приложений к Договору по видам работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, являющиеся технической и сметной документацией, перечисляются в Статье 17 Договора.

1.2. Следует указать общую стоимость работ по Договору и стоимость работ с разбивкой по видам работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. Стоимость работ указывается цифрой и дублируется прописью.

Стоимость работ может быть определена в результате проведения конкурса. Тогда в пункте 1.2 указывается цена предложения победителя конкурса. В этом случае стоимость работ, подлежащих оплате, определяется путем умножения цены, определенной сметной документацией Заказчика, на коэффициент снижения стоимости работ.

Коэффициент снижения стоимости работ рассчитывается как отношение цены победителя торгов к начальной (максимальной) сметной стоимости работ.

Если подрядная организация освобождена от уплаты НДС, то в тексте пункта 1.2: "в том числе НДС_________________ рублей" следует записать: "не облагается".

Поскольку капитальный ремонт многоквартирных домов по сравнению с новым строительством имеет небольшую продолжительность, стоимость работ увеличению не подлежит. Все риски удорожания ресурсов несет Подрядчик.

1.4. При проведении конкурса срок выполнения работ в незаполненном поле пункта 1.4 указывается в соответствии с заявкой победителя конкурса.

1.7. В текст данного пункта необходимо внести наименование, номер и дату принятия документа, являющегося основанием для заключения Договора.

Статья 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА

2.1. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по Договору указывается в соответствии с выбранным Заказчиком вариантом (банковская гарантия, поручительство владельца компании подрядчика или третьих лиц или залог денежных средств и иные способы обеспечения обязательств в соответствии с законодательством) в размере не менее 10% общей стоимости Договора. Если Договором предусматривается выплата авансового платежа, размер обеспечения исполнения Договора не может быть меньше размера авансового платежа. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора, то Договор подлежит расторжению.

2.2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период указывается в соответствии с выбранным Заказчиком вариантом (страхование, банковская гарантия, поручительство или удержание денежных средств с окончательного платежа Подрядчику).

Если Заказчиком принято решение об обеспечении исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации объекта в виде удержания суммы с окончательного платежа Подрядчику, то в незаполненном поле пункта 2.2 рекомендуется указать: "удержание с окончательного платежа". В этом случае в Статью 15 "Особые условия" необходимо внести пункт с указанием срока выплаты удержанной суммы после завершения выполнения обязательств Подрядчиком по истечении гарантийного срока (рекомендуемый - 14 дней со дня истечения гарантийного срока).

Статья 3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Если объект капитального ремонта включает небольшое количество видов и объемов работ, не требует длительного времени для их выполнения (до двух месяцев), авансовый платеж Подрядчику в Договоре подряда может не предусматриваться. В этом случае в тексте первого абзаца пункта 3.1 в незаполненных полях необходимо записать: "не предусматривается".

Если авансовый платеж признан необходимым, его размер может быть установлен при заключении Договора подряда. Его конкретный размер устанавливается Заказчиком или может устанавливаться с учетом обоснованных предложений Подрядчика. В этом случае в незаполненных полях в тексте первого абзаца пункта 3.1 необходимо указать размер и сумму авансового платежа (не более 30% от стоимости работ).

В незаполненных полях в тексте второго абзаца пункта 3.1 Заказчиком указывается срок выплаты окончательного платежа по завершении работ по Договору с даты подписания акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 (рекомендуемый - 14 дней) в соответствии с условиями статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Если выставляемый на торги объект капитального ремонта включает большое количество видов и объемов работ, требует длительного времени для их выполнения (более четырех месяцев), наряду с авансовым платежом Подрядчику в Договоре подряда могут быть предусмотрены промежуточные платежи. В этом случае в Статью 15 "Особые условия" рекомендуется внести следующие пункты:

- "15... При выполнении Договора Заказчиком осуществляются промежуточные платежи на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, в пределах суммы стоимости работ, указанной в пункте 1.2 Договора. Заказчик производит промежуточные платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы в соответствии с предъявленными Подрядчиком счетами-фактурами и актами КС-2 и КС-3.";

- "15... Сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных платежах за выполненные и принятые объемы работ путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных промежуточных платежей, причитающихся Подрядчику.".

Статья 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. В случае заключения Договора по результатам конкурсных процедур дата начала работ может быть определена Заказчиком до заключения Договора и доведена до сведения участников конкурса в объявлении о торгах.

Дата начала работ может определяться Заказчиком с учетом обоснованных предложений Подрядчика при заключении Договора подряда.

4.2. Дата окончания работ определяется путем отсчета сроков выполнения работ в календарных днях, приведенных в пункте 1.4 Договора, с даты начала работ.

Если объект капитального ремонта предполагает выполнение нескольких видов работ и (или) требует длительного времени для их выполнения, то Договором может быть предусмотрено составление календарного плана выполнения работ. В этом случае в Статью 15 "Особые условия" рекомендуется внести следующие условия:

"15.... Календарные сроки выполнения работ и сроки завершения отдельных этапов работ определяются календарным планом выполнения работ, составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком.".

Статья 5. ЗАКАЗЧИК

5.1.1. В незаполненном поле этого пункта указывается срок передачи Заказчиком Подрядчику по акту Объекта в работу со дня подписания Договора Сторонами. Этот срок может быть определен по усмотрению Заказчика или установлен Заказчиком с учетом предложений Подрядчика при заключении Договора подряда (рекомендуемый - 7 дней).

Статья 6. ПОДРЯДЧИК

Если для выполнения работ по Договору необходимо возведение на территории рабочей площадки временных сооружений, в том числе осуществление временных присоединений к коммуникациям, то в этом случае в Статью 15 "Особые условия" рекомендуется внести следующий пункт:

- "15... Подрядчик обязан возвести собственными силами и средствами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для качественного выполнения работ по Договору, в том числе осуществить временные присоединения к следующим коммуникациям: ___________________________________.".

- "15... Подрядчик обязан производить оплату за использование поставляемых ресурсов (вода, электроэнергия, тепло) за счет собственных средств.".

Необходимо указать наименование коммуникаций, к которым Подрядчик обязан за свой счет осуществить временные присоединения. Например, водоснабжение, электросети, теплоснабжение.

Статья 7. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

7.1. В незаполненном поле этого пункта необходимо указать должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны полномочного Представителя Заказчика. В зависимости от региональных особенностей и конкретных условий проведения капитального ремонта многоквартирного дома Представителем Заказчика может быть:

а) сотрудник организации Заказчика (например, управляющей компании);

б) инженер или инженерная организация, действующая на основании договора с Заказчиком.

Участие инженера (инженерной организации) в осуществлении прав и выполнении обязанностей Заказчика осуществляется в соответствии со статьей 749 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При необходимости в незаполненном поле этого пункта можно указать несколько лиц, являющихся уполномоченными Представителями Заказчика.

7.2. В незаполненном поле пункта 7.2 необходимо указать должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, должность представителя Подрядчика, обеспечивающего выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющего Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Если при капитальном ремонте многоквартирного дома необходимо согласование с органами государственного строительного надзора и другими ведомственными организациями порядка ведения работ на объекте, то в Статью 15 "Особые условия" рекомендуется внести следующий пункт:

"15... Подрядчик обязан согласовать с органами государственного строительного надзора и другими контролирующими и надзорными организациями проект порядка ведения работ на объекте.".

Статья 8. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется с соблюдением требований законодательства, в том числе установленных частью 9 статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Статья 9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.3. В незаполненном поле этого пункта указывается срок, в течение которого Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и (или) наступление гарантийного случая, согласования порядка и сроков их устранения с даты получения письменного уведомления от Заказчика (рекомендуемый - 3 дня).

Статья 13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1.1. Если Договор заключен по результатам конкурса и Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора, то Договор расторгается, и с Подрядчика удерживается обеспечение конкурсной заявки в пользу Заказчика.

Статья 15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

В данную статью Договора подряда вносятся пункты, вызванные спецификой объекта капитального ремонта, региональными особенностями и требованиями конкретного Заказчика.

В зависимости от видов работ по капитальному ремонту объекта (например, ремонт фасада) можно внести дополнительные пункты, обязывающие Подрядчика, например:

- исключить доступ посторонних лиц на рабочие леса (убирать лестницы на первый ярус лесов в конце рабочего дня) в целях обеспечения безопасности и сохранности имущества жильцов. Назначить ответственное лицо за исполнение данного пункта.

- предусмотреть трехстадийную фотофиксацию работ: до ремонта, в процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику.

- осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность архитектурно-художественного декора зданий и сооружений.

Для снижения рисков Подрядчика, в отдельных случаях, рекомендуется страхование соответствующих рисков, в соответствии со статьей 742 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае страхования рисков в данную статью Договора рекомендуется внести следующий пункт:

"15... Подрядчик обязан застраховать у страховщика, согласованного с Заказчиком, строительные риски на сумму, равную стоимости работ, указанной в пункте 1.2 Договора, и представить Заказчику оригиналы страховых полисов в семидневный срок с даты заключения Договора.".

В зависимости от сложности и условий проведения капитального ремонта многоквартирного жилого дома в Договоре можно предусмотреть обязательное страхование ответственности перед третьими лицами. Тогда следует внести в особые условия следующий пункт:

"15... Подрядчик обязан не позднее начала работ по Договору застраховать свою гражданскую ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении работ на объекте, и представить Заказчику копию договора страхования в течение семи дней с даты подписания Договора Сторонами.".

При подготовке проекта Договора Заказчик должен учитывать, что чрезмерные требования по страхованию могут повлечь за собой существенное увеличение издержек Подрядчика и, как следствие, увеличение цены конкурсной заявки.

Приложение 6

к Типовой конкурсной документации

Примерная форма договора подряда на выполнение работ

по капитальному ремонту многоквартирных домов

    Договор N _____

    на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

           "____" ___________ 20__ года

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________,

                      (полное наименование заказчика)

    в лице _______________________________________________________________,

действующего на основании _________________________________________________

(далее - Заказчик), с одной стороны, и ____________________________________

___________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

    в лице _______________________________________________________________,

действующего на основании _________________________________________________

(далее  - Подрядчик), именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий

Договор о нижеследующем:

Статья 1. ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________(далее - работы) многоквартирного дома (далее - объект), расположенного по адресу: _____________________________________, в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет ________________ рублей, в том числе НДС __________________________________________________ рублей.

    Стоимость по видам работ составляет:

___________________________________________________________________ рублей,

                                (вид работ)

___________________________________________________________________ рублей,

                                (вид работ)

___________________________________________________________________ рублей.

                                (вид работ)

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней.

1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенном настоящим Договором.

1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является ____________ ____________ N __________ от "___" ________20__ г.

Статья 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА

2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является ___________________________ на сумму ______________ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами.

2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является ______________________ на сумму ___________________ рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

Статья 3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере _____% от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора в сумме _________________________________ рублей, выплачивается в ______дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше представления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору;

- окончательный платеж по завершении работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в _____дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов.

3.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.

Статья 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок начала работ: не позднее "____" ______________ 20___ года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора.

4.2. Срок окончания работ не позднее: "____" ______________ 20___ года.

4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

Статья 5. ЗАКАЗЧИК

5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1. Передать Подрядчику по акту объект в течение __________ дней со дня подписания Договора Сторонами.

5.1.2. Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

5.1.3. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

Статья 6. ПОДРЯДЧИК

6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:

6.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1.

6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2 Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

Статья 7. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора.

    Полномочным представителем Заказчика является:

___________________________________________________________________________

(должность,   Ф.И.О.,   документ,   подтверждающий   полномочия,   название

организации, адрес, контактные телефоны)

7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

    Полномочным представителем Подрядчика является:

___________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

7.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

7.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. N 70 "Организация строительства".

7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.

7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

Статья 8. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) - "Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий" (в ред. Изменений N 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

8.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее ______ дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней.

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

Статья 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день до фактического устранения нарушений.

10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Статья 11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

11.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется.

11.2. При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.3. Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 11.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

Статья 12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

13.1.1. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора.

13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в пункте 4.1 настоящего Договора даты начала работ.

13.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

13.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

    15.1. _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Статья 16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

Статья 17. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

    N 1. __________________________________________________________________

    N 2. __________________________________________________________________

    N 3. __________________________________________________________________

    N 4. __________________________________________________________________

    N 5. __________________________________________________________________

Статья 18. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    18.1. Заказчик:

    Местонахождение: ______________________________________________________

    Реквизиты: ____________________________________________________________

    18.2. Подрядчик: ______________________________________________________

    Местонахождение: ______________________________________________________

    Реквизиты: ____________________________________________________________

    Подписи сторон

    Заказчик                               Подрядчик

"_____" ____________ 20____ г.           "_____" ___________ 20__ г.

М.П.                                     М.П.