Основная информация
| Дата опубликования: | 19 января 2012г. |
| Номер документа: | RU03000201200074 |
| Текущая редакция: | 3 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Республика Башкортостан |
| Принявший орган: | Правительство Республики Башкортостан |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Правительство Республики Башкортостан
Постановление
19 января 2012 года № 4
Об адресной программе Республики Башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год
{ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ постановлением Правительства Республики Башкортостан от 28.05.2012 года № 163}.
В целях финансового и организационного обеспечения проведения капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальных образованиях Республики Башкортостан, выполнивших установленные Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" условия предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить прилагаемую адресную программу Республики Башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год (далее - Программа).
2. Определить государственным заказчиком Программы Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.
3. Установить, что источниками финансирования Программы являются средства государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан и средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме.
4. Контроль за целевым и эффективным использованием средств возложить на Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан - участников Программы.
5. Контроль за соблюдением правил ремонта многоквартирных домов и качеством выполняемых при этом работ возложить на Государственную жилищную инспекцию Республики Башкортостан, администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан - участников Программы.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Ф.Илимбетов
Утверждена
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 19 января 2012 г. № 4
{в редакции постановления
Правительства
Республики Башкортостан
от 28.05.2012 года № 163}
Адресная программа Республики Башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год
Содержание
Паспорт Программы
3
1.
Основные положения
7
2.
Цели и задачи Программы
7
3.
Срок и этапы реализации Программы и объемы долевого финансирования
8
4.
Перечень муниципальных образований, участвующих в Программе
9
5.
Принципы распределения средств финансовой поддержки
между муниципальными образованиями – участниками Программы
10
6.
Объем долевого финансирования проведения капитального
ремонта многоквартирных домов
11
7.
Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта для муниципальных образований, участвующих в Программе
12
8.
Обоснование объема средств для реализации Программы
15
9.
Критерии отбора многоквартирных домов для включения в Программу
16
10.
Адресные перечни многоквартирных домов, включенных
в Программу
17
11.
Планируемые показатели выполнения Программы
17
12.
Реестры многоквартирных домов, участвующих в Программе
17
13.
Выписки из технических паспортов многоквартирных домов, включенных в Программу
17
14.
Механизм реализации Программы
18
15.
Управление Программой, контроль за ее реализацией и порядок отчетности
19
16.
Информационное и методическое обеспечение Программы
20
Паспорт Программы
Наименование Программы
Адресная программа Республики Башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год
Основание для разработки Программы
Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
Государственный заказчик Программы
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан
Разработчик
Программы
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан
Исполнители Программы
Городские округа, городские поселения муниципальных районов
Республики Башкортостан
Цели и задачи
Программы
Цели:
финансовая поддержка муниципальных образований, органы местного самоуправления которых обеспечили реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования, для оказания ими финансовой поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали способ управления многоквартирным домом и приняли решение о проведении капитального ремонта;
переход от бюджетного финансирования
капитального ремонта многоквартирных домов к мерам государственной поддержки
граждан – собственников жилья
Задачи:
стимулирование реформирования жилищного и коммунального секторов муниципальных образований Республики Башкортостан, создание условий для формирования конкурентной среды в сфере управления, содержания и ремонта многоквартирных домов;
содействие формированию эффективных механизмов управления многоквартирными домами и самоорганизации собственников жилья в многоквартирных домах;
повышение энергоэффективности многоквартирных домов;
обеспечение реальной возможности самостоятельного выбора собственниками помещений в многоквартирных домах перечней работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
Срок и этапы реализации Программы
Реализация Программы осуществляется в два этапа: I этап - март-декабрь 2012 года, II этап - июнь-декабрь 2012 года
Объемы и источники бюджетного финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы составит 786592329,39 рубля,
в том числе за счет средств:
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства –
576257536,39 рубля;
бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан – 210334793 рубля.
Объем бюджетного финансирования I этапа Программы составит 771389192,76 рубля,
в том числе за счет средств:
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства –
565119718,76 рубля;
бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан – 206269474 рубля.
Объем бюджетного финансирования II этапа Программы составит 15203136,63 рубля,
в том числе за счет средств:
государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства –
11137817,63 рубля;
бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан – 4065319 рублей
Планируемые средства долевого финансирования ТСЖ (ЖСК) и собственников помещений
Общий объем средств долевого финансирования товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных в Программу, - 60681360 рублей.
Средства долевого финансирования товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных в I этап Программы, - 59881194 рубля.
Средства долевого финансирования товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных во II этап Программы, - 800166 рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации
Программы и показатели ее социально-экономической эффективности
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, - 116 единиц;
общая площадь многоквартирных домов,
в которых проведен капитальный ремонт, - 380859,64 кв. м;
количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт, - 14460 человек;
доля многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт согласно установленному Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» перечню работ по капитальному ремонту, от общего числа многоквартирных домов, включенных в Программу, - 71%
Управление и контроль за реализацией Программы
Общее руководство и управление Программой осуществляет Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Республики Башкортостан;
контроль за реализацией Программы осуществляют:
Правительство Республики Башкортостан;
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан;
Государственная жилищная инспекция Республики Башкортостан;
Министерство финансов Республики Башкортостан в пределах установленных полномочий;
администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан – участников Программы
1. Основные положения
Адресная программа Республики Башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон) и направлена на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальных образованиях, выполнивших условия предоставления финансовой поддержки из средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд).
2. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются:
финансовая поддержка муниципальных образований, органы местного самоуправления которых обеспечили реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования, для оказания ими финансовой поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали способ управления многоквартирным домом и приняли решение о проведении капитального ремонта;
переход от бюджетного финансирования капитального ремонта многоквартирных домов к мерам государственной поддержки граждан – собственников жилья.
В рамках реализации Программы будут решаться следующие задачи:
стимулирование реформирования жилищного и коммунального секторов муниципальных образований Республики Башкортостан, создание условий для формирования конкурентной среды в сфере управления, содержания и ремонта многоквартирных домов;
содействие формированию эффективных механизмов управления многоквартирными домами и самоорганизации собственников жилья в многоквартирных домах;
повышение энергоэффективности многоквартирных домов;
обеспечение реальной возможности самостоятельного выбора собственниками помещений в многоквартирных домах перечней работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
3. Срок и этапы реализации Программы и объемы долевого финансирования
Программа реализуется в 2012 году в два этапа.
Финансовые средства для проведения капитального ремонта многоквартирных домов формируются за счет средств Фонда, средств бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан и средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах.
Общий объем бюджетного финансирования Программы составит 786592329,39 рубля, в том числе за счет средств:
Фонда – 576257536,39 рубля;
бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан – 210334793 рубля.
Объем бюджетного финансирования I этапа Программы составит 771389192,76 рубля, в том числе за счет средств:
Фонда – 565119718,76 рубля;
бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан – 206269474 рубля.
Объем бюджетного финансирования II этапа Программы составит 15203136,63 рубля, в том числе за счет средств:
Фонда – 11137817,63 рубля;
бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан – 4065319 рублей.
Общий объем средств долевого финансирования товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных в Программу, - 60681360 рублей.
Средства долевого финансирования товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных в I этап Программы, - 59881194 рубля.
Средства долевого финансирования товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных во II этап Программы, - 800166 рублей.
4. Перечень муниципальных образований, участвующих в Программе
Участниками Программы, получающими финансовую поддержку за счет средств Фонда, могут быть муниципальные образования Республики Башкортостан, которые:
выполнили предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального закона условия, что подтверждается представлением документов в соответствии с установленным перечнем;
приняли решение о долевом финансировании проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета Республики Башкортостан и (или) средств местного бюджета в размере, установленном Программой.
Согласно части 2 статьи 14 Федерального закона финансовая поддержка за счет средств Фонда предоставляется Республике Башкортостан при условии нахождения на ее территории не менее двух
муниципальных образований, которые выполнили условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда и общая суммарная численность населения которых составляет не менее чем двадцать процентов общей численности населения республики, в границах которой находятся такие муниципальные образования.
Перечень участвующих в I этапе Программы муниципальных образований Республики Башкортостан приведен в таблице 1.
Таблица 1
Перечень участвующих в I этапе Программы муниципальных образований Республики Башкортостан, выполнивших предусмотренные статьей 14 Федерального закона условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда
№
п/п
Наименование
муниципального образования
Республики Башкортостан
Численность населения,
чел.
Доля от общей численности населения
Республики Башкортостан, %
1
ГП г.Бирск
МР Бирский район РБ
43865
1,08
2
ГП г.Благовещенск
МР Благовещенский район РБ
34286
0,84
3
ГП г.Дюртюли
МР Дюртюлинский район РБ
31649
0,78
4
ГП г.Ишимбай
МР Ишимбайский район РБ
66149
1,62
5
ГП г.Туймазы
МР Туймазинский район РБ
66939
1,64
6
ГО г.Кумертау РБ
67123
1,65
7
ГО г.Октябрьский РБ
109561
2,69
8
ГО г.Стерлитамак РБ
273602
6,72
9
ГО г.Уфа РБ
1074942
26,40
Итого
1768116
43,42
Во II этапе Программы участвует городской округ город Уфа Республики Башкортостан
5. Принципы распределения средств финансовой поддержки между муниципальными образованиями – участниками Программы
Порядок распределения средств Фонда на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов I этапа Программы между муниципальными образованиями Республики Башкортостан утвержден постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11 января 2012 года № 2 «О разработке адресной программы Республики Башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год».
В связи с незначительным объемом средств, выделенных на реализацию II этапа Программы в соответствии с решением правления Фонда «Об уточнении лимитов предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, рассчитанных для каждого из субъектов Российской Федерации» (протокол от 2 апреля 2012 года № 332), средства Фонда в сумме 11137817,63 рубля выделены городскому округу город Уфа Республики Башкортостан согласно распоряжению Правительства Республики Башкортостан от 22 мая 2012 года № 619-р.
6. Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов
Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда, средств бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан и средств товариществ собственников жилья либо средств собственников помещений в многоквартирных домах в 2012 году I и II этапов Программы представлен в таблицах 2 и 3 соответственно.
Таблица 2
Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов I этапа Программы
№ п/п
Наименование
муниципального образования
Республики Башкортостан
Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, рублей
Итого из всех источников
в том числе за счет средств:
Фонда
бюджетов муниципаль-ных образований
средства ТСЖ либо собст-венников помещений
1
2
3
4
5
6
1
ГП г.Бирск
МР Бирский район РБ
15833925,00
5779405,00
1137546,00
22750876,00
2
ГП г.Благовещенск
МР Благовещенский район РБ
13620127,00
4971366,00
978500,00
19569993,00
3
ГП г.Дюртюли
МР Дюртюлинский район РБ
16903928,00
6169957,00
1214418,00
24288303,00
4
ГП г.Ишимбай
МР Ишимбайский район РБ
35191479,00
12844938,00
2655046,00
50691463,00
5
ГП г.Туймазы
МР Туймазинский район РБ
27205994,00
9930225,00
4126246,00
41262465,00
6
ГО г.Кумертау РБ
36825472,00
13441348,00
2645625,00
52912445,00
7
ГО г.Октябрьский РБ
52751639,00
19254421,00
3789796,00
75795856,00
8
ГО г.Стерлитамак РБ
80000000,00
29200110,00
5747380,00
114947490,00
9
ГО г.Уфа РБ
286787154,76
104677704,00
37586637,00
429051495,76
Итого
565119718,76
206269474,00
59881194,00
831270386,76
Таблица 3
Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов II этапа Программы
№ п/п
Наименование
муниципального образования
Республики Башкортостан
Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, рублей
Итого из всех источников
в том числе за счет средств:
Фонда
бюджетов муниципаль-ных образований
средства ТСЖ либо собст-венников помещений
1
ГО г.Уфа РБ
11137817,63
4065319
800166
16003302,63
Итого
11137817,63
4065319
800166
16003302,63
7. Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта для муниципальных образований, участвующих в Программе
Согласно статье 2 Федерального закона под капитальным ремонтом многоквартирного дома понимается проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме. К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии со статьей 15 Федерального закона относятся:
ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;
ремонт крыш;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;
утепление и ремонт фасадов;
установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа).
В соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона средства Фонда, средства долевого финансирования за счет средств бюджета Республики Башкортостан и (или) бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан, средств товариществ собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляют выбранные собственниками управляющие организации, могут использоваться не только на проведение работ, указанных в части 3 статьи 15 Федерального закона, но и на разработку проектной документации для капитального ремонта многоквартирных домов и проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
На основе оценки сложившегося на территории муниципальных образований Республики Башкортостан среднего уровня рыночных цен на предусмотренные статьей 15 Федерального закона виды работ по капитальному ремонту с использованием современных эффективных строительных материалов и технологий, стоимости разработки проектной документации для капитального ремонта многоквартирных домов и проведения государственной экспертизы такой документации размеры предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах (далее - размер предельной стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов) по муниципальным образованиям Республики Башкортостан, участвующим в I этапе Программы, утверждены постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11 января 2012 года № 2 «О разработке адресной программы Республики Башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год» и представлены в таблице 4.
Таблица 4
Размеры предельной стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов, участвующих в I этапе Программы по муниципальным образованиям Республики Башкортостан
№
п/п
Наименование муниципального образования
Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов, руб./кв. м
1
ГП г.Бирск
МР Бирский район РБ
3849,00
2
ГП г.Благовещенск
МР Благовещенский район РБ
4532,00
3
ГП г.Дюртюли
МР Дюртюлинский район РБ
3015,00
4
ГП г.Ишимбай
МР Ишимбайский район РБ
4900,00
5
ГП г.Туймазы
МР Туймазинский район РБ
3512,00
6
ГО г.Кумертау РБ
5642,00
7
ГО г.Октябрьский РБ
3500,00
8
ГО г.Стерлитамак РБ
5100,00
9
ГО г.Уфа РБ
5000,00
Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов по городскому округу город Уфа Республики Башкортостан, участвующему во II этапе Программы, утвержден распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 22 мая 2012 года № 619-р и составляет 5000 руб./кв.м.
Примечания:
Если удельная стоимость капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с направленной в орган местного самоуправления утвержденной общим собранием членов товарищества собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирном доме сметой расходов на капитальный ремонт такого многоквартирного дома с учетом требований, установленных частью 5 статьи 15 Федерального закона, будет равна или больше утвержденного для муниципального образования Республики Башкортостан размера предельной стоимости проведения капитального ремонта многоквартирного дома, то сумма финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирного дома рассчитывается на основании утвержденного для муниципального образования Республики Башкортостан размера предельной стоимости проведения капитального ремонта многоквартирного дома, в том числе при непринятии общим собранием собственников помещений решения о выполнении отдельных видов работ по капитальному ремонту, предусмотренных статьей 15 Федерального закона.
Если удельная стоимость капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с направленной в орган местного самоуправления утвержденной общим собранием членов товарищества собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирном доме сметой расходов на капитальный ремонт такого многоквартирного дома с учетом требований, установленных частью 5 статьи 15 Федерального закона, меньше утвержденного для муниципального образования Республики Башкортостан размера предельной стоимости проведения капитального ремонта многоквартирного дома, то сумма финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирного дома рассчитывается на основании установленной соответствующим общим собранием доли участия собственников помещений в финансировании капитального ремонта и планируемой стоимости капитального ремонта.
8. Обоснование объема средств для реализации Программы
Объем средств Фонда на проведение капитального ремонта многоквартирных домов составляет 576257536,39 рубля в соответствии с решениями правления Фонда (протоколы от 10 февраля 2011 года № 222, от 30 ноября 2011 года № 295, от 12 января 2012 года № 106, от 2 апреля 2012 года № 332).
Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета Республики Башкортостан и (или) бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан рассчитывается исходя из минимальной доли финансирования капитального ремонта многоквартирных домов для Республики Башкортостан в размере 26,74%, установленной Фондом, и составляет 210334793 рубля.
Объем финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет всех источников, включая средства товариществ собственников жилья либо средства собственников помещений в многоквартирных домах, управляемых выбранными на общих собраниях управляющими организациями, определен исходя из перечня, объема и стоимости работ, предусмотренной проектно-сметной документацией. Стоимость работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в Программу, рассчитана на основе оценки сложившегося на территории муниципальных образований Республики Башкортостан среднего уровня рыночных цен на предусмотренные статьей 15 Федерального закона виды работ по капитальному ремонту с использованием современных эффективных строительных материалов и технологий, установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), стоимости разработки проектной документации для капитального ремонта многоквартирных домов, проведения государственной экспертизы такой документации, индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на капитальный ремонт жилого фонда, утвержденных Региональным центром ценообразования в строительстве, размера предельной стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов и требований постановления Правительства Республики Башкортостан от 11 января 2012 года № 2 «О разработке адресной программы Республики Башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год».
9. Критерии отбора многоквартирных домов для включения в Программу
В соответствии с Федеральным законом финансовая поддержка на проведение капитального ремонта из средств Фонда, средств бюджета Республики Башкортостан и бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан предоставляется многоквартирным домам, включенным в утвержденные органами местного самоуправления муниципальные программы, в которых:
собственниками помещений реализован выбранный ими на общем собрании способ управления многоквартирным домом товариществом собственников жилья либо управляющей организацией;
общим собранием членов товариществ собственников жилья либо общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, принято решение об участии в муниципальной программе.
Адресный перечень многоквартирных домов, включаемых в Программу, формируется исходя из планируемого объема предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда и средств долевого финансирования бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан из числа многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и включенных в утвержденные органами местного самоуправления Республики Башкортостан муниципальные программы, на основе заявок муниципальных образований Республики Башкортостан, претендующих на получение средств Фонда.
Включение многоквартирных домов в муниципальные программы осуществляется по результатам оценки поданных товариществами собственников жилья и управляющими организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах, заявок на включение многоквартирного дома в муниципальную программу и предоставление субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирного дома (далее – заявка) на основании критериев, установленных постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11 января 2012 года № 2 «О разработке адресной программы Республики Башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год», в зависимости от количества баллов, присваиваемых заявке по каждому критерию, и установленных коэффициентов весомости критериев.
10. Адресные перечни многоквартирных домов, включенных в Программу
Адресный перечень многоквартирных домов, включенных в I этап Программы, указан в приложении № 1 к Программе.
Адресный перечень многоквартирных домов, включенных во II этап Программы, указан в приложении № 2 к Программе.
11. Планируемые показатели выполнения Программы
Планируемые показатели выполнения I этапа Программы указываются в разрезе муниципальных образований Республики Башкортостан, а также в целом по Республике Башкортостан и приведены в приложении № 3 к Программе.
Планируемые показатели выполнения II этапа Программы приведены в приложении № 4 к Программе.
12. Реестры многоквартирных домов, участвующих в Программе
Реестр многоквартирных домов, участвующих в I этапе Программы, указан в приложении № 5 к Программе.
Реестр многоквартирных домов, участвующих во II этапе Программы, указан в приложении № 6 к Программе.
13. Выписки из технических паспортов многоквартирных домов, включенных в Программу
Выписка из технических паспортов многоквартирных домов, участвующих в I этапе Программы, приведена в приложении № 7 к Программе.
Выписка из технических паспортов многоквартирных домов, участвующих во II этапе Программы, приведена в приложении № 8 к Программе.
14. Механизм реализации Программы
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется в соответствии с требованиями жилищного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности с использованием средств финансовой поддержки в соответствии с Программой.
Средства бюджета муниципального образования Республики Башкортостан, полученные за счет средств Фонда и предусмотренные в бюджете муниципального образования Республики Башкортостан на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов, используются органом местного самоуправления на финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов в порядке, определенном Федеральным законом, Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Программой и муниципальной программой.
Решение органа местного самоуправления о распределении между включенными в Программу многоквартирными домами средств бюджета муниципального образования Республики Башкортостан, полученных за счет средств Фонда и предусмотренных в бюджете муниципального образования Республики Башкортостан на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, принимается в соответствии с методикой расчета размера субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, указанной в приложении № 6 к постановлению Правительства Республики Башкортостан от 11 января 2012 года № 2 «О разработке адресной программы Республики Башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год».
Подрядные организации привлекаются товариществом собственников жилья либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с Положением о порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в рамках реализации адресной программы Республики Башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год и сдачи многоквартирного дома в эксплуатацию после проведения капитального ремонта, указанным в приложении № 9 к Программе.
15. Управление Программой, контроль за ее реализацией и порядок отчетности
Общее руководство и управление Программой осуществляет Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.
Контроль за реализацией Программы осуществляют:
Правительство Республики Башкортостан;
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан;
Государственная жилищная инспекция Республики Башкортостан;
Министерство финансов Республики Башкортостан в пределах установленных полномочий;
администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан – участников Программы.
В соответствии с решениями правления Фонда Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан представляет в Фонд отчеты:
о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов на реализацию Программы ежемесячно на 10-й рабочий день месяца, следующего за отчетным, и ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным;
о наличии денежных средств в кредитных организациях на отдельных счетах, открытых в соответствии с частью 6 статьи 20 Федерального закона, ежеквартально на 11-й рабочий день месяца, следующего за отчетным периодом, и ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным;
о проведении мониторинга реализации Программы ежеквартально на 10-й рабочий день месяца, следующего за отчетным периодом, и ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным;
оперативную информацию о ходе реализации Программы еженедельно не позднее четверга отчетной недели.
Муниципальные образования Республики Башкортостан представляют в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан отчеты:
о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов на реализацию Программы ежемесячно на 5-й рабочий день месяца, следующего за отчетным, и ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным;
о наличии денежных средств в кредитных организациях на отдельных счетах, открытых в соответствии с частью 6 статьи 20 Федерального закона, ежеквартально на 6-й рабочий день месяца, следующего за отчетным периодом, и ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным;
о проведении мониторинга реализации Программы ежеквартально на 5-й рабочий день месяца, следующего за отчетным периодом, и ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным;
оперативную информацию о ходе реализации Программы еженедельно не позднее среды отчетной недели.
Информацию о ходе выполнения Программы Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан представляет ежеквартально в Правительство Республики Башкортостан и Министерство экономического развития Республики Башкортостан.
16. Информационное и методическое обеспечение Программы
Министерство связи и массовых коммуникаций Республики Башкортостан совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан и органами местного самоуправления Республики Башкортостан обеспечивает своевременность и доступность информации о:
содержании правовых актов и решений органов государственной власти Республики Башкортостан, органов местного самоуправления Республики Башкортостан о подготовке, принятии и реализации Программы;
ходе реализации Программы, текущей деятельности органов государственной власти Республики Башкортостан и органов местного самоуправления Республики Башкортостан по выполнению Программы;
правах собственников и нанимателей жилых помещений и необходимых действиях по защите этих прав;
системе контроля за расходованием средств Фонда, бюджета Республики Башкортостан, за выполнением Программы с указанием наименований контролирующих органов, фамилий, имен и отчеств руководителей контролирующих органов, времени их приема, адресов почтовой связи и электронной почты, телефонов и телефаксов контролирующих органов;
планируемых и фактических итоговых результатах выполнения Программы.
Информацию о подготовке и реализации Программы рекомендуется предоставлять собственникам жилых помещений с использованием всех доступных средств массовой информации, включая:
официальные сайты в сети Интернет исполнительных и представительных органов государственной власти Республики Башкортостан и органов местного самоуправления Республики Башкортостан;
официальные печатные издания Республики Башкортостан и органов местного самоуправления Республики Башкортостан;
печатные издания, имеющие широкое распространение в Республике Башкортостан и муниципальных образованиях Республики Башкортостан;
сайты в сети Интернет и печатные издания действующих в Республике Башкортостан ассоциаций товариществ собственников жилья, ассоциаций и (или) саморегулируемых организаций управляющих организаций;
телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации, действующие на территории Республики Башкортостан.
В случаях отсутствия или временной неработоспособности официального сайта муниципального образования Республики Башкортостан или отсутствия средств для финансирования публикации информации о подготовке и реализации Программы в печатных изданиях, на телевидении и радио органам государственной власти Республики Башкортостан по запросу органов местного самоуправления Республики Башкортостан рекомендуется размещать такую информацию без взимания платы на официальном сайте Республики Башкортостан и в официальном печатном издании Республики Башкортостан и оказывать за счет средств бюджета Республики Башкортостан финансовую помощь для подготовки передач и оплаты эфирного времени на каналах телерадиовещания, а также изготовления растяжек, плакатов, листовок и буклетов информационно-разъяснительного содержания.
Органам государственной власти Республики Башкортостан и органам местного самоуправления Республики Башкортостан необходимо организовать на постоянной основе работу справочной службы для разъяснения гражданам целей, условий, критериев и процедур Программы, выяснения любых связанных с ней неясных вопросов по телефону, а также с использованием письменных и электронных почтовых отправлений. Номера телефонов и телефаксов, почтовые и электронные адреса республиканских и муниципальных справочных служб необходимо периодически сообщать в печатных и электронных средствах массовой информации.
Приложение № 1
к адресной программе
Республики Башкортостан
по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2012 год
Перечень многоквартирных домов, включенных в I этап реализации адресной программы Республики Башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год
№
п/п
Адрес
многоквартирного
дома
Год
Материал
стен
Коли-
чество
этажей
Коли-
чество
подъ-
ездов
Общая
площадь
МКД -
всего,
кв. м
Площадь помещений
МКД, кв. м
Количество
жителей,
зарегистри-
рованных в
МКД на дату
утверждения
Программы,
чел.
Вид
ремонта
Стоимость капитального ремонта, руб.
Удельная
стоимость
капиталь-
ного
ремонта
1 кв. м
общей
площади
МКД,
руб./кв.
м
Предельная
стоимость
капиталь-
ного
ремонта
1 кв. м
общей
площади
МКД,
руб./кв. м
Плано-
вая
дата
завер-
шения
работ,
мес.,
год
ввода в
эксплу-
атацию
завер-
шения
пос-
леднего
капи-
тального
ремонта
всего
в том
числе
жилых
помещений,
нахо-
дящихся в
собствен-
ности
граждан
всего
в том числе:
за счет
средств Фонда
за счет
средств
бюджета
Респуб-
лики
Башкор-
тостан
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
средств ТСЖ,
других
кооперативов
либо
собственников
помещений в
МКД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Итого по Республике
Башкортостан
x
x
x
x
x
375 006,34
324 066,8
270 657,24
14 293
x
831 270 386,76
565 119 718,76
0,00
206 269 474,00
59 881 194,00
2 565,12
5 642,00
x
ГО г. Уфа РБ
1
г. Уфа, пр.
Октября, д. 112
1963
каменные,
кирпичные
9
1
3 631,50
3 221,10
2 017,80
142
комп.
10 613 056,00
6 372 130,00
2 325 836,00
1 915 090,00
3 294,85
5 000,00
12.2012
2
г. Уфа, пр.
Октября, д. 122,
корп. 2
1959
каменные,
кирпичные
5
4
3 196,50
3 147,40
2 742,10
174
комп.
9 365 872,00
6 518 366,00
2 379 212,00
468 294,00
2 975,75
5 000,00
12.2012
3
г. Уфа, пр.
Октября, д. 122,
корп. 3
1960
каменные,
кирпичные
5
2
2 031,10
1 609,20
1 160,20
83
комп.
5 134 609,00
3 573 534,00
1 304 345,00
256 730,00
3 190,78
5 000,00
12.2012
4
г. Уфа, пр.
Октября, д. 126,
корп. 1
1959
каменные,
кирпичные
5
4
3 526,40
3 152,60
2 914,90
175
комп.
8 937 427,00
6 183 472,00
2 256 976,00
496 979,00
2 834,94
5 000,00
12.2012
5
г. Уфа, пр.
Октября, д. 126,
корп. 3
1960
каменные,
кирпичные
5
2
2 076,70
1 896,00
1 402,00
90
комп.
5 278 683,00
3 673 805,00
1 340 944,00
263 934,00
2 784,12
5 000,00
12.2012
6
г. Уфа, пр.
Октября, д. 126,
корп. 4
1959
каменные,
кирпичные
5
2
1 741,00
1 615,50
1 403,30
82
комп.
5 669 266,00
3 897 512,00
1 422 597,00
349 157,00
3 509,29
5 000,00
12.2012
7
г. Уфа, пр.
Октября, д. 126,
корп. 5
1960
каменные,
кирпичные
5
2
2 096,60
1 601,40
1 560,90
85
комп.
5 651 777,00
3 933 467,00
1 435 721,00
282 589,00
3 529,27
5 000,00
12.2012
8
г. Уфа, пр.
Октября, д. 126,
корп. 6
1960
каменные,
кирпичные
5
2
1 881,70
1 607,90
1 271,70
65
комп.
5 567 665,00
3 690 911,00
1 347 187,00
529 567,00
3 462,69
5 000,00
12.2012
9
г. Уфа, пр.
Октября, д. 128
1963
каменные,
кирпичные
9
1
3 196,00
2 564,70
1 960,00
139
комп.
10 049 354,00
6 395 487,00
2 334 361,00
1 319 506,00
3 918,34
5 000,00
12.2012
10
г. Уфа, пр.
Октября, д. 39,
корп. 1
1967
панельные
5
4
3 567,70
2 606,70
2 606,70
140
комп.
9 950 050,00
6 924 936,00
2 527 611,00
497 503,00
3 817,11
5 000,00
12.2012
11
г. Уфа, пр.
Октября, д. 55
1965
каменные,
кирпичные
5
6
7 035,30
6 589,40
3 695,10
216
комп.
12 808 841,00
8 790 925,00
3 208 700,00
809 216,00
1 943,86
5 000,00
12.2012
12
г. Уфа, пр.
Октября, д. 56
1963
каменные,
кирпичные
5
8
7 451,60
6 834,90
5 276,60
148
комп.
14 658 842,00
9 563 979,00
3 490 866,00
1 603 997,00
2 144,70
5 000,00
12.2012
13
г. Уфа, пр.
Октября, д. 56,
корп. 1
1967
каменные,
кирпичные
5
2
5 304,40
3 778,00
2 281,50
381
комп.
8 356 867,00
5 509 060,00
2 010 815,00
836 992,00
2 211,98
5 000,00
12.2012
14
г. Уфа, ул. 50
лет СССР, д. 11
1965
панельные
5
5
4 002,50
3 532,80
3 365,40
192
комп.
11 461 150,00
7 797 579,00
2 846 127,00
817 444,00
3 244,21
5 000,00
12.2012
15
г. Уфа, ул. 50
лет СССР, д. 13
1965
панельные
5
5
3 914,20
3 447,20
3 374,00
179
комп.
11 532 667,00
7 979 399,00
2 912 492,00
640 776,00
3 345,52
5 000,00
12.2012
16
г. Уфа, ул. 50
лет СССР, д. 14
1965
панельные
5
4
3 981,00
3 656,00
3 360,10
147
комп.
10 967 110,00
7 552 309,00
2 756 603,00
658 198,00
2 999,76
5 000,00
12.2012
17
г. Уфа, ул. 50
лет СССР, д. 15
1965
панельные
5
5
3 977,90
3 565,40
3 406,60
189
комп.
11 577 118,00
7 887 337,00
2 878 889,00
810 892,00
3 247,07
5 000,00
12.2012
18
г. Уфа, ул. 50
лет СССР, д. 16
1965
каменные,
кирпичные
5
4
3 184,60
2 891,60
2 488,00
121
комп.
10 238 410,00
6 728 345,00
2 455 855,00
1 054 210,00
3 540,74
5 000,00
12.2012
19
г. Уфа, ул. 50
лет СССР, д. 29
1959
каменные,
кирпичные
4
3
3 736,80
3 311,60
2 586,80
124
комп.
10 152 613,00
6 638 440,00
2 423 040,00
1 091 133,00
3 065,77
5 000,00
12.2012
20
г. Уфа, ул. 50
лет СССР, д. 31
1956
каменные,
кирпичные
3
3
3 130,60
2 819,40
2 069,00
125
комп.
9 452 989,00
6 578 997,00
2 401 343,00
472 649,00
3 352,84
5 000,00
12.2012
21
г. Уфа, ул. 50
лет СССР, д. 33
1959
каменные,
кирпичные
4
4
3 131,90
2 911,90
2 347,50
161
комп.
7 557 932,00
5 001 679,00
1 825 619,00
730 634,00
2 595,53
5 000,00
12.2012
22
г. Уфа, ул. 50
лет СССР, д. 37
1956
каменные,
кирпичные
4
3
3 763,30
3 391,80
2 842,80
132
комп.
10 490 824,00
6 959 166,00
2 540 105,00
991 553,00
3 093,00
5 000,00
12.2012
23
г. Уфа, ул. 50
лет СССР, д. 4
1965
каменные,
кирпичные
5
3
2 717,80
2 617,50
2 206,10
98
комп.
8 192 842,00
5 274 711,00
1 925 277,00
992 854,00
3 130,03
5 000,00
12.2012
24
г. Уфа, ул. 50
лет СССР, д. 6
1965
каменные,
кирпичные
5
3
2 720,10
2 400,20
2 197,00
98
комп.
7 875 337,00
5 184 985,00
1 892 526,00
797 826,00
3 281,12
5 000,00
12.2012
25
г. Уфа, ул. 50
лет СССР, д. 8
1970
каменные,
кирпичные
9
2
8 758,40
6 090,30
4 554,80
192
комп.
9 528 350,00
6 445 013,00
2 352 439,00
730 898,00
1 564,51
5 000,00
12.2012
26
г. Уфа, ул.
Гафури, д. 50
1970
панельные
5
4
4 753,00
3 618,10
2 543,90
159
комп.
14 051 916,76
9 287 154,76
3 389 825,00
1 374 937,00
3 883,78
5 000,00
12.2012
27
г. Уфа, ул.
Зорге, д. 44
1971
каменные,
кирпичные
9
5
17 016,20
15 320,30
9 833,50
555
комп.
24 771 831,00
15 261 012,00
5 570 291,00
3 940 528,00
1 616,93
5 000,00
12.2012
28
г. Уфа, ул.
Коммунистическая,
д. 91
1981
каменные,
кирпичные
9
1
4 878,20
3 648,60
3 464,80
116
комп.
5 745 591,00
3 998 759,00
1 459 552,00
287 280,00
1 574,74
5 000,00
12.2012
29
г. Уфа, ул.
Ленина, д. 31,
корп. 33
1958
каменные,
кирпичные
6
9
8 805,00
7 460,80
5 525,40
268
комп.
9 357 364,00
6 023 041,00
2 198 418,00
1 135 905,00
1 254,20
5 000,00
12.2012
30
г. Уфа, ул.
Ленина, д. 59
1963
каменные,
кирпичные
9
1
2 981,60
2 273,50
2 093,70
115
комп.
4 765 135,00
3 119 523,00
1 138 630,00
506 982,00
2 095,95
5 000,00
12.2012
31
г. Уфа, ул. Мира,
д. 23
1955
каменные,
кирпичные
4
4
3 885,10
3 309,50
3 072,10
110
комп.
6 358 559,00
4 425 366,00
1 615 265,00
317 928,00
1 921,31
5 000,00
12.2012
32
г. Уфа, ул.
Парковая, д. 2
1976
каменные,
кирпичные
12
1
3 656,50
2 858,50
2 705,20
139
комп.
12 475 002,00
8 682 227,00
3 169 025,00
623 750,00
4 364,18
5 000,00
12.2012
33
г. Уфа, ул.
Парковая, д. 2,
корп. 2
1976
каменные,
кирпичные
12
1
3 348,90
2 879,30
2 588,30
135
комп.
11 679 678,00
8 128 705,00
2 966 989,00
583 984,00
4 056,43
5 000,00
12.2012
34
г. Уфа, ул.
Парковая, д. 2,
корп. 3
1976
каменные,
кирпичные
12
1
3 708,00
2 890,70
2 591,40
133
комп.
12 396 927,00
8 627 890,00
3 149 191,00
619 846,00
4 288,56
5 000,00
12.2012
35
г. Уфа, ул.
Революционная, д.
12
1966
каменные,
кирпичные
9
2
6 375,00
5 129,20
4 355,90
198
част.
10 057 765,00
6 728 086,00
2 455 760,00
873 919,00
1 960,88
5 000,00
12.2012
36
г. Уфа, ул.
Революционная, д.
14
1967
каменные,
кирпичные
9
2
6 493,80
5 119,50
4 354,20
206
част.
9 682 276,00
6 719 121,00
2 452 488,00
510 667,00
1 891,25
5 000,00
12.2012
37
г. Уфа, ул.
Революционная, д.
16
1973
каменные,
кирпичные
5
3
3 161,80
2 579,80
1 847,90
74
комп.
4 448 685,00
3 096 151,00
1 130 100,00
222 434,00
1 724,43
5 000,00
12.2012
38
г. Уфа, ул.
Революционная, д.
18, корп. 20
1945
каменные,
кирпичные
5
3
3 494,90
2 850,50
2 348,70
105
комп.
5 863 742,00
3 736 826,00
1 363 946,00
762 970,00
2 057,09
5 000,00
12.2012
39
г. Уфа, ул.
Революционная, д.
52
1966
каменные,
кирпичные
5
6
5 902,30
5 902,30
3 689,60
156
част.
8 638 390,00
5 359 608,00
1 956 264,00
1 322 518,00
1 463,56
5 000,00
12.2012
40
г. Уфа, ул.
Российская, д.
106
1967
каменные,
кирпичные
5
4
3 507,70
3 208,20
2 810,00
168
комп.
9 297 723,00
6 400 041,00
2 336 024,00
561 658,00
2 898,11
5 000,00
12.2012
41
г. Уфа, ул.
Цюрупы, д. 102
1966
каменные,
кирпичные
5
4
3 491,70
2 897,70
1 906,00
76
част.
5 265 550,00
3 596 506,00
1 312 729,00
356 315,00
1 817,15
5 000,00
12.2012
42
г. Уфа, ул.
Цюрупы, д. 104
1965
каменные,
кирпичные
5
4
3 557,80
2 835,10
2 209,60
76
комп.
7 305 910,00
5 084 694,00
1 855 920,00
365 296,00
2 576,95
5 000,00
12.2012
43
г. Уфа, ул.
Цюрупы, ул. 106
1964
каменные,
кирпичные
5
4
3 883,30
3 260,90
2 743,70
146
част.
6 605 320,00
4 251 727,00
1 551 886,00
801 707,00
2 025,61
5 000,00
12.2012
44
г. Уфа, ул.
Цюрупы, д. 110
1965
каменные,
кирпичные
5
5
4 816,70
4 085,20
3 777,80
181
комп.
8 900 725,00
5 973 839,00
2 180 460,00
746 426,00
2 178,77
5 000,00
12.2012
45
г. Уфа, ул.
Цюрупы, д. 120
1959
каменные,
кирпичные
3
3
1 592,90
1 592,90
1 463,20
76
комп.
5 380 235,00
3 600 061,00
1 314 027,00
466 147,00
3 377,64
5 000,00
12.2012
46
г. Уфа, ул.
Цюрупы, д. 124
1959
каменные,
кирпичные
3
4
2 096,30
1 956,20
1 557,10
52
комп.
6 369 185,00
4 004 379,00
1 461 604,00
903 202,00
3 255,90
5 000,00
12.2012
47
г. Уфа, ул.
Цюрупы, д. 91
1965
каменные,
кирпичные
5
4
4 374,40
3 482,40
2 603,60
152
комп.
8 564 335,00
5 626 894,00
2 053 824,00
883 617,00
2 459,32
5 000,00
12.2012
Итого по ГО г. Уфа РБ
x
x
x
x
x
199 536,70
170 019,70
135 176,50
7 074
x
429 051 495,76
286 787 154,76
0,00
104 677 704,00
37 586 637,00
2 523,54
5 000,00
x
ГП г. Бирск МР Бирский район РБ
48
г. Бирск, ул. 8
Марта, д. 14
1968
каменные,
кирпичные
2
2
781,40
723,00
620,10
37
част.
2 075 945,00
1 444 795,00
527 352,00
103 798,00
2 871,29
3 849,00
12.2012
49
г. Бирск, ул. 8
Марта, д. 40,
корп. а
1986
каменные,
кирпичные
2
4
1 288,00
1 111,40
992,80
62
част.
2 997 155,00
2 085 929,00
761 368,00
149 858,00
2 696,74
3 849,00
12.2012
50
г. Бирск, ул.
Мира, д. 132,
корп. а
1973
каменные,
кирпичные
2
3
997,40
891,20
849,90
42
част.
3 124 458,00
2 174 529,00
793 706,00
156 223,00
3 505,90
3 849,00
12.2012
51
г. Бирск, ул.
Мира, д. 132,
корп. в
1977
каменные,
кирпичные
2
4
1 331,50
1 134,40
1 134,40
56
част.
3 514 298,00
2 445 846,00
892 737,00
175 715,00
3 097,94
3 849,00
12.2012
52
г. Бирск, ул.
Овчинникова, д.
46
1966
каменные,
кирпичные
5
2
2 022,20
1 624,40
1 525,40
89
част.
3 228 618,00
2 247 021,00
820 166,00
161 431,00
1 987,58
3 849,00
12.2012
53
г. Бирск, ул.
Пролетарская, д.
105
1969
каменные,
кирпичные
5
4
3 757,30
3 321,80
2 858,00
149
част.
4 990 230,00
3 473 050,00
1 267 668,00
249 512,00
1 502,27
3 849,00
12.2012
54
г. Бирск, ул.
Чернышевского, д.
9, корп. а
1967
каменные,
кирпичные
2
3
1 079,40
1 008,20
948,80
39
част.
2 820 172,00
1 962 755,00
716 408,00
141 009,00
2 797,23
3 849,00
12.2012
Итого по ГП г. Бирск
МР Бирский район РБ
x
x
x
x
x
11 257,20
9 814,40
8 929,40
474
x
22 750 876,00
15 833 925,00
0,00
5 779 405,00
1 137 546,00
2 318,11
3 849,00
x
ГП г. Благовещенск МР Благовещенский район РБ
55
г. Благовещенск,
ул. Комарова, д.
11
1983
каменные,
кирпичные
5
4
3 140,90
2 745,20
2 506,00
128
комп.
11 936 297,00
8 307 304,00
3 032 178,00
596 815,00
4 348,06
4 532,00
11.2012
56
г. Благовещенск,
ул. Седова, д.
111, корп. 3
1975
панельные
5
6
4 921,70
4 440,30
4 131,20
221
част.
7 633 696,00
5 312 823,00
1 939 188,00
381 685,00
1 719,18
4 532,00
11.2012
Итого по ГП г.
Благовещенск МР
Благовещенский район
РБ
x
x
x
x
x
8 062,60
7 185,50
6 637,20
349
x
19 569 993,00
13 620 127,00
0,00
4 971 366,00
978 500,00
2 723,54
4 532,00
x
ГП г. Дюртюли МР Дюртюлинский район РБ
57
г. Дюртюли, ул.
Зиннура Зарипова,
д. 5
1996
каменные,
кирпичные
5
8
6 900,10
6 433,50
6 198,10
291
част.
5 173 138,00
3 600 349,00
1 314 132,00
258 657,00
804,09
3 015,00
12.2012
58
г. Дюртюли, ул.
Матросова, д. 16
1990
каменные,
кирпичные
5
9
8 622,70
6 537,40
6 171,60
332
част.
5 588 953,00
3 889 743,00
1 419 762,00
279 448,00
854,92
3 015,00
12.2012
59
г. Дюртюли, ул.
Назара Наджми, д.
36, корп. 3
1983
каменные,
кирпичные
2
3
1 648,90
1 016,60
922,50
67
част.
2 624 290,00
1 826 426,00
666 649,00
131 215,00
2 581,44
3 015,00
12.2012
60
г. Дюртюли, ул.
Первомайская, д.
15
1970
каменные,
кирпичные
5
4
3 364,60
3 319,80
3 076,50
179
част.
4 231 860,00
2 945 248,00
1 075 019,00
211 593,00
1 274,73
3 015,00
12.2012
61
г. Дюртюли, ул.
Первомайская, д.
19
1977
каменные,
кирпичные
5
4
3 575,44
3 259,54
3 259,54
156
част.
3 944 890,00
2 745 525,00
1 002 120,00
197 245,00
1 210,26
3 015,00
12.2012
62
г. Дюртюли, ул.
Седова, д. 1,
корп. 3
1991
каменные,
кирпичные
2
2
937,40
527,10
452,90
25
част.
1 588 683,00
1 105 675,00
403 573,00
79 435,00
3 014,01
3 015,00
12.2012
63
г. Дюртюли, ул.
Седова, д. 2
1987
каменные,
кирпичные
2
1
474,50
405,50
405,50
23
част.
1 136 489,00
790 962,00
288 702,00
56 825,00
2 802,69
3 015,00
12.2012
Итого по ГП г.
Дюртюли МР
Дюртюлинский район РБ
x
x
x
x
x
25 523,64
21 499,44
20 486,64
1 073
x
24 288 303,00
16 903 928,00
0,00
6 169 957,00
1 214 418,00
1 129,72
3 015,00
x
ГП г. Ишимбай МР Ишимбайский район РБ
64
г. Ишимбай, пр.
Ленина, д. 54А
1950
блочные
2
2
730,10
653,10
599,00
26
комп.
3 071 750,00
2 137 846,00
780 316,00
153 588,00
4 703,34
4 900,00
12.2012
65
г. Ишимбай, ул.
Б.Хмельницкого,
д. 21
1982
каменные,
кирпичные
12
1
4 639,50
3 968,30
3 581,90
171
комп.
10 650 325,00
7 412 307,00
2 705 502,00
532 516,00
2 683,85
4 900,00
12.2012
66
г. Ишимбай, ул.
Гагарина, д. 17
1979
каменные,
кирпичные
3
2
900,60
829,80
759,20
32
комп.
4 062 880,00
2 827 643,00
1 032 093,00
203 144,00
4 896,22
4 900,00
12.2012
67
г. Ишимбай, ул.
Геологическая, д.
81А
1950
блочные
2
2
759,50
678,60
678,60
23
комп.
2 808 700,00
1 954 771,00
713 494,00
140 435,00
4 138,96
4 900,00
12.2012
68
г. Ишимбай, ул.
Губкина, д. 104
1981
каменные,
кирпичные
4
4
2 599,20
2 373,60
2 063,40
98
комп.
9 342 003,00
6 413 495,00
2 340 935,00
587 573,00
3 935,79
4 900,00
12.2012
69
г. Ишимбай, ул.
Зеленая, д. 10
1953
блочные
2
2
858,90
800,50
800,50
28
комп.
2 899 729,00
2 018 125,00
736 618,00
144 986,00
3 622,40
4 900,00
12.2012
70
г. Ишимбай, ул.
Зеленая, д. 14
1950
блочные
2
1
389,40
369,70
369,70
11
комп.
1 505 589,00
1 047 845,00
382 465,00
75 279,00
4 072,46
4 900,00
12.2012
71
г. Ишимбай, ул.
Зеленая, д. 16
1952
блочные
2
1
370,80
355,60
316,70
13
комп.
1 433 059,00
997 366,00
364 040,00
71 653,00
4 029,97
4 900,00
12.2012
72
г. Ишимбай, ул.
Зеленая, д. 18
1953
блочные
2
1
370,90
355,60
355,60
14
комп.
1 434 538,00
998 395,00
364 416,00
71 727,00
4 034,13
4 900,00
12.2012
73
г. Ишимбай, ул.
Лермонтова, д. 35
1959
каменные,
кирпичные
2
2
676,00
622,10
622,10
33
комп.
2 498 760,00
1 739 062,00
634 760,00
124 938,00
4 016,65
4 900,00
12.2012
74
г. Ишимбай, ул.
П.Морозова, д. 9
1991
панельные
2
2
807,30
767,90
384,80
54
комп.
3 761 980,00
2 618 225,00
955 656,00
188 099,00
4 899,05
4 900,00
12.2012
75
г. Ишимбай, ул.
Советская, д. 99
1951
блочные
2
1
531,30
494,20
418,40
23
комп.
2 181 940,00
1 518 565,00
554 278,00
109 097,00
4 415,10
4 900,00
12.2012
76
г. Ишимбай, ул.
Уральская, д. 53
1953
блочные
2
2
673,80
643,40
603,10
24
комп.
2 369 080,00
1 648 808,00
601 818,00
118 454,00
3 682,13
4 900,00
12.2012
77
г. Ишимбай, ул.
Уральская, д. 57
1955
блочные
2
2
760,50
730,60
730,60
27
комп.
2 671 130,00
1 859 026,00
678 547,00
133 557,00
3 656,08
4 900,00
12.2012
Итого по ГП г.
Ишимбай МР
Ишимбайский район РБ
x
x
x
x
x
15 067,80
13 643,00
12 283,60
577
x
50 691 463,00
35 191 479,00
0,00
12 844 938,00
2 655 046,00
3 715,57
4 900,00
x
ГО г. Кумертау РБ
78
г. Кумертау, ул.
Калинина, д. 2
1973
каменные,
кирпичные
5
6
4 792,30
4 449,00
4 360,00
224
част.
5 420 468,00
3 772 482,00
1 376 961,00
271 025,00
1 218,36
5 642,00
12.2012
79
г. Кумертау, ул.
Калинина, д. 4
1975
каменные,
кирпичные
5
4
3 031,40
2 751,50
2 699,70
136
комп.
7 346 500,00
5 112 944,00
1 866 231,00
367 325,00
2 670,00
5 642,00
12.2012
80
г. Кумертау, ул.
Калинина, д. 6
1978
каменные,
кирпичные
5
4
2 889,00
2 627,20
2 627,20
149
част.
2 744 171,00
1 909 860,00
697 102,00
137 209,00
1 044,52
5 642,00
12.2012
81
г. Кумертау, ул.
Первомайская, д.
5
1977
каменные,
кирпичные
5
4
3 645,00
3 372,00
3 152,00
194
част.
3 221 306,00
2 241 933,00
818 308,00
161 065,00
955,31
5 642,00
12.2012
82
г. Кумертау, ул.
Пушкина, д. 7
1966
каменные,
кирпичные
5
3
2 647,70
2 467,70
2 227,70
109
комп.
7 000 000,00
4 871 790,00
1 778 210,00
350 000,00
2 836,65
5 642,00
12.2012
83
с. Маячный, ул.
Гафури, д. 15
1953
1974
деревянные
2
1
397,40
370,90
241,50
22
част.
1 000 000,00
695 970,00
254 030,00
50 000,00
2 696,14
5 642,00
12.2012
84
с Маячный, ул.
Гафури, д. 17
1954
1975
деревянные
2
1
403,80
375,60
328,50
19
част.
1 000 000,00
695 970,00
254 030,00
50 000,00
2 662,41
5 642,00
12.2012
85
с. Маячный, ул.
Гафури, д. 24
1955
деревянные
2
1
439,30
408,70
298,30
24
комп.
2 200 000,00
1 531 134,00
558 866,00
110 000,00
5 382,92
5 642,00
12.2012
86
с. Маячный, ул.
Гафури, д. 25
1954
1973
деревянные
2
1
404,40
377,30
315,30
21
част.
1 000 000,00
695 970,00
254 030,00
50 000,00
2 650,41
5 642,00
12.2012
87
с. Маячный, ул.
Гафури, д. 27
1953
деревянные
2
1
396,10
369,60
325,20
16
част.
1 000 000,00
695 970,00
254 030,00
50 000,00
2 705,63
5 642,00
12.2012
88
с. Маячный, ул.
Ленина, д. 16
1971
деревянные
2
2
424,00
381,20
293,30
19
комп.
2 150 000,00
1 496 335,00
546 165,00
107 500,00
5 640,08
5 642,00
12.2012
89
с. Маячный, ул.
Ленина, д. 24
1971
каменные,
кирпичные
2
2
798,20
738,30
643,40
37
комп.
3 305 000,00
2 300 180,00
839 569,00
165 251,00
4 476,50
5 642,00
12.2012
90
с. Маячный, ул.
М.Горького, д. 19
1953
1972
деревянные
2
1
396,90
370,10
329,40
17
комп.
2 030 000,00
1 412 819,00
515 681,00
101 500,00
5 485,00
5 642,00
12.2012
91
с. Маячный, ул.
М.Горького, д. 21
1954
1981
деревянные
2
1
401,00
374,20
275,10
20
комп.
2 030 000,00
1 412 819,00
515 681,00
101 500,00
5 424,91
5 642,00
12.2012
92
с. Маячный, ул.
М.Горького, д. 23
1954
1970
деревянные
2
1
399,10
372,40
328,50
19
комп.
2 030 000,00
1 412 819,00
515 681,00
101 500,00
5 451,13
5 642,00
12.2012
93
с. Маячный, ул.
М.Горького, д. 25
1954
1973
деревянные
2
1
397,90
371,60
311,00
22
комп.
2 030 000,00
1 412 819,00
515 681,00
101 500,00
5 462,86
5 642,00
12.2012
94
с. Маячный, ул.
Социалистическая,
д. 2
1955
каменные,
кирпичные
2
2
941,30
871,00
789,10
44
комп.
3 665 000,00
2 550 730,00
931 020,00
183 250,00
4 207,81
5 642,00
12.2012
95
с. Маячный, ул.
Социалистическая,
д. 7
1955
1983
каменные,
кирпичные
2
2
917,00
852,40
783,00
30
комп.
3 740 000,00
2 602 928,00
950 072,00
187 000,00
4 387,61
5 642,00
12.2012
Итого по ГО г.
Кумертау РБ
x
x
x
x
x
23 721,80
21 900,70
20 328,20
1 122
x
52 912 445,00
36 825 472,00
0,00
13 441 348,00
2 645 625,00
2 416,02
5 642,00
x
ГО г. Октябрьский РБ
96
г. Октябрьский,
мкр. 21-й, д. 11
1974
каменные,
кирпичные
5
6
4 985,80
4 508,80
4 293,10
254
част.
11 071 066,00
7 705 129,00
0,00
2 812 383,00
553 554,00
2 455,44
3 500,00
12.2012
97
г. Октябрьский,
мкр. 34-й, д. 1
1981
каменные,
кирпичные
5
6
5 042,20
4 395,90
4 206,70
204
част.
13 384 814,00
9 315 429,00
3 400 144,00
669 241,00
3 044,84
3 500,00
12.2012
98
г. Октябрьский,
мкр. 35-й, д. 14
1978
каменные,
кирпичные
5
8
6 788,10
6 168,70
5 363,00
307
част.
16 919 785,00
11 775 662,00
4 298 133,00
845 990,00
2 742,84
3 500,00
12.2012
99
г. Октябрьский,
мкр. 35-й, д. 15
1977
каменные,
кирпичные
5
6
5 061,60
4 578,80
4 340,40
252
част.
12 170 987,00
8 470 641,00
3 091 796,00
608 550,00
2 658,12
3 500,00
12.2012
100
г. Октябрьский,
мкр. 35-й, д. 15,
корп. а
1978
каменные,
кирпичные
5
6
5 958,80
4 553,30
4 025,50
218
част.
12 370 654,00
8 609 604,00
3 142 517,00
618 533,00
2 716,85
3 500,00
12.2012
101
г. Октябрьский,
ул. Герцена, д.
34
1967
каменные,
кирпичные
5
6
4 911,40
4 419,70
4 333,10
204
част.
9 878 550,00
6 875 174,00
2 509 448,00
493 928,00
2 235,12
3 500,00
12.2012
Итого по ГО г.
Октябрьский РБ
x
x
x
x
x
32 747,90
28 625,20
26 561,80
1 439
x
75 795 856,00
52 751 639,00
0,00
19 254 421,00
3 789 796,00
2 647,87
3 500,00
x
ГО г. Стерлитамак РБ
102
г. Стерлитамак,
пр. Ленина, д. 31
1961
каменные,
кирпичные
5
4
4 276,67
3 929,70
2 139,10
135
комп.
14 117 289,00
9 825 209,00
3 586 215,00
705 865,00
3 592,46
5 100,00
12.2012
103
г. Стерлитамак,
пр. Ленина, д. 39
1961
каменные,
кирпичные
5
4
4 040,87
3 837,86
2 676,20
137
комп.
13 415 546,00
9 336 817,00
3 407 951,00
670 778,00
3 495,58
5 100,00
12.2012
104
г. Стерлитамак,
пр. Ленина, д. 75
1965
каменные,
кирпичные
5
4
3 424,81
3 140,40
3 140,40
135
комп.
12 788 242,00
8 900 232,00
3 248 597,00
639 413,00
4 072,17
5 100,00
12.2012
105
г. Стерлитамак,
пр. Октября, д.
31
1971
каменные,
кирпичные
9
4
13 425,60
12 032,80
7 909,20
416
комп.
28 314 747,00
19 706 214,00
7 192 795,00
1 415 738,00
2 353,13
5 100,00
12.2012
106
г. Стерлитамак,
ул.
Революционная, д.
12
1962
каменные,
кирпичные
3
3
1 627,05
1 518,70
1 234,00
103
комп.
7 608 326,00
5 295 166,00
1 932 743,00
380 417,00
5 009,76
5 100,00
12.2012
107
г. Стерлитамак,
ул.
Революционная, д.
8
1961
каменные,
кирпичные
5
4
4 170,20
2 935,10
2 710,00
177
комп.
13 806 208,00
9 608 706,00
3 507 191,00
690 311,00
4 703,83
5 100,00
12.2012
108
г. Стерлитамак,
ул. Суворова, д.
14
1959
блочные
4
4
2 758,30
2 494,90
2 207,20
95
комп.
12 382 010,00
8 617 507,00
3 145 402,00
619 101,00
4 962,93
5 100,00
12.2012
109
г. Стерлитамак,
ул. Худайбердина,
д. 122
1965
каменные,
кирпичные
5
4
3 453,40
3 016,60
1 975,80
165
комп.
12 515 122,00
8 710 149,00
3 179 216,00
625 757,00
4 148,75
5 100,00
12.2012
Итого по ГО г.
Стерлитамак РБ
x
x
x
x
x
37 176,90
32 906,06
23 991,90
1 363
x
114 947 490,00
80 000 000,00
0,00
29 200 110,00
5 747 380,00
3 493,20
5 100,00
x
ГП г. Туймазы МР Туймазинский район РБ
110
г. Туймазы, пр.
Ленина, д. 5,
корп. Б
1973
каменные,
кирпичные
5
4
3 775,30
2 800,30
2 800,30
135
част.
4 872 390,00
3 212 562,00
1 172 589,00
487 239,00
1 739,95
3 512,00
12.2012
111
г. Туймазы, ул.
Комарова, д. 2,
корп. Б
1987
каменные,
кирпичные
5
6
5 496,60
4 805,60
4 021,50
220
комп.
6 580 300,00
4 338 655,00
1 583 615,00
658 030,00
1 369,30
3 512,00
12.2012
112
г. Туймазы, ул.
Комарова, д. 28
1990
панельные
5
5
5 513,30
4 802,40
4 242,70
224
комп.
14 557 385,00
9 598 266,00
3 503 381,00
1 455 738,00
3 031,27
3 512,00
12.2012
113
г. Туймазы, ул.
Луначарского, д.
30, корп. А
1990
панельные
5
5
5 690,20
5 039,30
4 369,50
197
комп.
13 184 780,00
8 693 253,00
3 173 049,00
1 318 478,00
2 616,39
3 512,00
12.2012
114
г. Туймазы, ул.
О.Кошевого, д. 5,
корп. Б
1989
каменные,
кирпичные
3
1
1 436,40
1 025,20
828,00
46
комп.
2 067 610,00
1 363 258,00
497 591,00
206 761,00
2 016,79
3 512,00
12.2012
Итого по ГП г.
Туймазы МР
Туймазинский район РБ
x
x
x
x
x
21 911,80
18 472,80
16 262,00
822
x
41 262 465,00
27 205 994,00
0,00
9 930 225,00
4 126 246,00
2 233,69
3 512,00
x
Приложение № 2
к адресной программе
Республики Башкортостан
по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2012 год
Перечень многоквартирных домов, включенных во II этап реализации адресной программы Республики Башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год
№
п/п
Адрес
многоквартирного
дома
Год
Материал
стен
Коли-
чество
этажей
Коли-
чество
подъ-
ездов
Общая
площадь
МКД -
всего,
кв. м
Площадь помещений
МКД, кв. м
Количество
жителей,
зарегистри-
рованных в
МКД на дату
утверждения
Программы,
чел.
Вид
ремонта
Стоимость капитального ремонта, руб.
Удельная
стоимость
капиталь-
ного
ремонта
1 кв. м
общей
площади
МКД,
руб./кв.
м
Предельная
стоимость
капиталь-
ного
ремонта
1 кв. м
общей
площади
МКД,
руб./кв. м
Плано-
вая
дата
завер-
шения
работ,
мес.,
год
ввода в
эксплу-
атацию
завер-
шения
пос-
леднего
капи-
тального
ремонта
всего
в том
числе
жилых
помещений,
нахо-
дящихся в
собствен-
ности
граждан
всего
в том числе:
за счет
средств Фонда
за счет
средств
бюджета
Респуб-
лики
Башкор-
тостан
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
средств ТСЖ,
других
кооперативов
либо
собственников
помещений в
МКД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Итого по Республике
Башкортостан
x
x
x
x
x
5 853,3
5 684,4
4 499,2
167
x
16 003 302,63
11 137 817,63
0,00
4 065 319,00
800 166,00
2 815,30
5 000,00
x
ГО г. Уфа РБ
1
г. Уфа, ул.
Айская, д. 54,
корп. 1
1978
панельные
12
1
3 545,30
3 401,50
2 623,60
98
комп.
10 631 851,63
7 399 448,63
2 700 810,00
531 593,00
3 125,64
5 000,00
12.2012
2
г. Уфа, ул.
Айская, д. 79,
корп. 1
1989
каменные,
кирпичные
6
2
2 308,00
2 282,90
1 875,60
69
комп.
5 371 451,00
3 738 369,00
1 364 509,00
268 573,00
2 352,91
5 000,00
12.2012
Итого по ГО г. Уфа РБ
x
x
x
x
x
5 853,30
5 684,40
4 499,20
167
x
16 003 302,63
11 137 817,63
0,00
4 065 319,00
800 166,00
2 815,30
5 000,00
x
Приложение № 3
к адресной программе
Республики Башкортостан
по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2012 год
Планируемые показатели выполнения I этапа адресной программы Республики Башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год
№
п/п
Наименование
муниципального
образования
Общая
площадь
МКД -
всего,
кв. м
Количество
жителей,
зарегистри-
рованных в
МКД на дату
утверждения
Программы,
чел.
Количество многоквартирных
домов
Стоимость капитального ремонта
I
квар-
тал
II
квар-
тал
III
квар-
тал
IV
квар-
тал
всего
I
квар-
тал
II
квар-
тал
III
квар-
тал
IV
квартал
всего
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
Итого по
Республике
Башкортостан
375006,34
14293
0
0
0
114
114
0,00
0,00
0,00
831270386,76
831270386,76
1
ГО г. Уфа РБ
199536,70
7074
47
47
429051495,76
429051495,76
2
ГП г. Бирск МР
Бирский район
РБ
11257,20
474
7
7
22750876,00
22750876,00
3
ГП г.
Благовещенск
МР
Благовещенский
район РБ
8062,60
349
2
2
19569993,00
19569993,00
4
ГП г. Дюртюли
МР
Дюртюлинский
район РБ
25523,64
1073
7
7
24288303,00
24288303,00
5
ГП г. Ишимбай
МР Ишимбайский
район РБ
15067,80
577
14
14
50691463,00
50691463,00
6
ГО г. Кумертау
РБ
23721,80
1122
18
18
52912445,00
52912445,00
7
ГО г.
Октябрьский РБ
32747,90
1439
6
6
75795856,00
75795856,00
8
ГО г.
Стерлитамак РБ
37176,90
1363
8
8
114947490,00
114947490,00
9
ГП г. Туймазы
МР
Туймазинский
район РБ
21911,80
822
5
5
41262465,00
41262465,00
Приложение № 4
к адресной программе
Республики Башкортостан
по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2012 год
Планируемые показатели выполнения II этапа адресной программы Республики Башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год
№
п/п
Наименование
муниципального
образования
Общая
площадь
МКД -
всего,
кв. м
Количество
жителей,
зарегистри-
рованных
в МКД на
дату
утверждения
Программы,
чел.
Количество многоквартирных
домов
Стоимость капитального ремонта
I
квар-
тал
II
квар-
тал
III
квар-
тал
IV
квар-
тал
всего
I
квар-
тал
II
квар-
тал
III
квар-
тал
IV
квартал
всего
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
Итого по
Республике
Башкортостан
5853,30
167
0
0
0
2
2
0,00
0,00
0,00
16003302,63
16003302,63
1
ГО г. Уфа РБ
5853,30
167
2
2
16003302,63
16003302,63
Приложение № 5
к адресной программе
Республики Башкортостан
по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2012 год
(в редакции Постановления Правительства
Республики Башкортостан
от 31 октября 2012 г. № 396)
Реестр многоквартирных домов, участвующих в 1 этапе адресной программы Республики Башкортостан по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2012 год
№
п/п
Адрес многоквартирного
дома
Стоимость капитального ремонта
всего
в том числе:
ремонт
внутридо-
мовых
инженерных
систем
установка
коллективных
(общедомовых)
ПУ и УУ
ремонт крыши
ремонт или
замена лифтового
оборудования
ремонт подвальных
помещений
утепление и ремонт
фасадов
ремонт
фундаментов
энергети-
ческое
обследова-
ние дома
руб.
руб.
руб.
кв. м
руб.
ед.
руб.
кв. м
руб.
кв. м
руб.
куб. м
руб.
руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Итого по Республике
Башкортостан
831270386,76
282643134,00
29665601,00
104378,8
178788004,76
9
14400000,00
30848,2
17922315,00
179757,4
307851332,00
0,00
0,00
0,00
ГО г. Уфа РБ
1
г. Уфа, пр. Октября, д.
112
10613056,00
2603093,00
17000,00
416,0
156150,00
2350,0
7836813,00
2
г. Уфа, пр. Октября, д.
122, корп. 2
9365872,00
2882529,00
447000,00
1152,0
2302692,00
165,0
260250,00
2111,0
3473401,00
3
г. Уфа, пр. Октября, д.
122, корп. 3
5134609,00
912256,00
587000,00
585,0
1278869,00
272,0
249840,00
1249,0
2106644,00
4
г. Уфа, пр. Октября, д.
126, корп. 1
8937427,00
2445100,00
447000,00
1147,0
2455407,00
246,0
375697,00
2119,0
3214223,00
5
г. Уфа, пр. Октября, д.
126, корп. 3
5278683,00
1275912,00
587000,00
585,0
1223071,00
156,0
168059,00
1249,0
2024641,00
6
г. Уфа, пр. Октября, д.
126, корп. 4
5669266,00
1290840,00
587000,00
594,0
1450113,00
183,0
247654,00
1248,0
2093659,00
7
г. Уфа, пр. Октября, д.
126. корп. 5
5651777,00
1290840,00
587000,00
593,0
1405350,00
330,0
229020,00
1250,0
2139567,00
8
г. Уфа, пр. Октября, д.
126, корп. 6
5567665,00
1198191,00
587000,00
585,0
1467810,00
330,0
229020,00
1249,0
2085644,00
9
г. Уфа, пр. Октября, д.
128
10049354,00
2196510,00
17000,00
580,0
645420,00
412,0
72870,00
2350,0
7117554,00
10
г. Уфа, пр. Октября, д.
39, корп. 1
9950050,00
3719961,00
8500,00
879,0
1041000,00
440,0
208200,00
2104,0
4972389,00
11
г. Уфа, пр. Октября, д. 55
12808841,00
3120918,00
1174000,00
1727,0
2371398,00
450,0
520500,00
3596,0
5622025,00
12
г. Уфа, пр. Октября, д. 56
14658842,00
5394983,00
1935,0
2338294,00
186,0
260250,00
4520,0
6665315,00
13
г. Уфа, пр. Октября, д.
56, корп. 1
8356867,00
2302067,00
17000,00
1355,0
2914800,00
254,0
208200,00
2184,0
2914800,00
14
г. Уфа, ул. 50 лет СССР,
д. 11
11461150,00
2883570,00
570000,00
1114,0
2248560,00
490,0
260250,00
2260,0
5498770,00
15
г. Уфа, ул. 50 лет СССР,
д. 13
11532667,00
2612910,00
570000,00
1143,0
2244292,00
490,0
322710,00
2260,0
5782755,00
16
г. Уфа, ул. 50 лет СССР,
д. 14
10967110,00
2982858,00
580500,00
1144,0
2290200,00
140,0
156150,00
2553,0
4957402,00
17
г. Уфа, ул. 50 лет СССР,
д. 15
11577118,00
2612910,00
570000,00
1114,0
2252308,00
611,0
322710,00
2260,0
5819190,00
18
г. Уфа, ул. 50 лет СССР,
д. 16
10238410,00
2887830,00
580500,00
1153,0
2228268,00
126,0
156150,00
2446,0
4385662,00
19
г. Уфа, ул. 50 лет СССР,
д. 29
10152613,00
1423568,00
570000,00
1700,0
4684500,00
40,0
52050,00
2727,0
3422495,00
20
г. Уфа, ул. 50 лет СССР,
д. 31
9452989,00
1152387,00
587000,00
1504,0
4418837,00
340,0
67665,00
2332,0
3227100,00
21
г. Уфа, ул. 50 лет СССР,
д. 33
7557932,00
2180895,00
587000,00
1162,0
1353300,00
60,0
99936,00
2039,0
3336801,00
22
г. Уфа, ул. 50 лет СССР,
д. 37
10490824,00
2272503,00
587000,00
1496,0
3872520,00
40,0
20820,00
2460,0
3737981,00
23
г. Уфа, ул. 50 лет СССР,
д. 4
8192842,00
2453637,00
8500,00
906,0
1818135,00
70,0
52050,00
2003,0
3860520,00
24
г. Уфа, ул. 50 лет СССР,
д. 6
7875337,00
2191305,00
8500,00
906,0
1865036,00
70,0
31230,00
2003,0
3779266,00
25
г. Уфа, ул. 50 лет СССР,
д. 8
9528350,00
2415120,00
595900,00
917,0
2514830,00
1
1400000,00
833,0
208200,00
3919,0
2394300,00
26
г. Уфа, ул. Гафури, д. 50
14051916,76
4067410,00
408500,00
550,0
363262,76
1210,0
2049651,00
2499,0
7163093,00
27
г. Уфа, ул. Зорге, д. 44
24771831,00
12897506,00
85000,00
2490,0
6454200,00
350,0
541320,00
4978,0
4793805,00
28
г. Уфа, ул.
Коммунистическая, д. 91
5745591,00
2459563,00
8500,00
710,0
790425,00
1
1400000,00
258,0
105390,00
1120,0
981713,00
29
г. Уфа, ул. Ленина, д. 31,
корп. 33
9357364,00
1561500,00
406560,00
2657,0
4148906,00
571,0
297206,00
4994,0
2943192,00
30
г. Уфа, ул. Ленина, д. 59
4765135,00
791160,00
406560,00
459,0
625433,00
1
1400000,00
417,0
217205,00
1956,0
1324777,00
31
г. Уфа, ул. Мира, д. 23
6358559,00
2576906,00
796800,00
1467,0
1814208,00
231,0
212887,00
3410,0
957758,00
32
г. Уфа, ул. Парковая, д. 2
12475002,00
4031793,00
587000,00
437,0
707880,00
2
3400000,00
277,0
229020,00
3083,0
3519309,00
33
г. Уфа, ул. Парковая, д.
2, корп. 2
11679678,00
3032433,00
587000,00
437,0
614190,00
2
3400000,00
369,0
239430,00
3128,0
3806625,00
34
г. Уфа, ул. Парковая, д.
2, корп. 3
12396927,00
3313503,00
587000,00
462,0
623872,00
2
3400000,00
341,0
239430,00
3128,0
4233122,00
35
г. Уфа, ул. Революционная,
д. 12
10057765,00
5096847,00
406560,00
843,0
1641738,00
799,0
340881,00
3350,0
2571739,00
36
г. Уфа, ул. Революционная,
д. 14
9682276,00
4855335,00
406560,00
843,0
1620918,00
438,0
227724,00
3350,0
2571739,00
37
г. Уфа, ул. Революционная,
д. 16
4448685,00
1859226,00
406560,00
738,0
576271,00
227,0
222098,00
1990,0
1384530,00
38
г. Уфа, ул. Революционная,
д. 18, корп. 20
5863742,00
1566705,00
406560,00
1326,0
1991745,00
265,0
131010,00
2023,0
1767722,00
39
г. Уфа, ул. Революционная,
д. 52
8638390,00
2883570,00
8500,00
100,0
104100,00
3660,0
5642220,00
40
г. Уфа, ул. Российская, д.
106
9297723,00
3298929,00
17000,00
1152,0
2477788,00
372,0
229020,00
2010,0
3274986,00
41
г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 102
5265550,00
1821750,00
8500,00
42,0
20820,00
2026,0
3414480,00
42
г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 104
7305910,00
3226550,00
8500,00
1146,0
1207560,00
120,0
78075,00
2190,0
2785225,00
43
г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 106
6605320,00
2706600,00
580500,00
0,0
0,00
120,0
78075,00
2201,0
3240145,00
44
г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 110
8900725,00
2666522,00
580500,00
1296,0
2508810,00
130,0
83280,00
2700,0
3061613,00
45
г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 120
5380235,00
1740032,00
8500,00
911,0
1795803,00
100,0
78075,00
1300,0
1757825,00
46
г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 124
6369185,00
2015060,00
580500,00
889,0
1977900,00
30,0
26025,00
1504,0
1769700,00
47
г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 91
8564335,00
2922077,00
406560,00
975,0
1529812,00
325,0
546067,00
2167,0
3159819,00
Итого по ГО г. Уфа РБ
429051495,76
130093670,00
18575620,00
45764,0
86155731,76
9
14400000,00
14242,0
11232420,00
115608,0
168594054,00
ГП г. Бирск МР Бирский район РБ
48
г. Бирск, ул. 8 Марта, д.
14
2075945,00
1020162,00
163500,00
650,0
892283,00
49
г. Бирск, ул. 8 Марта, д.
40, корп. а
2997155,00
1012253,00
138500,00
1155,0
1684773,00
500,0
161629,00
50
г. Бирск, ул. Мира, д.
132, корп. а
3124458,00
1314044,00
413500,00
876,0
1235417,00
510,0
161497,00
51
г. Бирск, ул. Мира, д.
132, корп. в
3514298,00
1318634,00
413500,00
1295,0
1612627,00
477,0
169537,00
52
г. Бирск, ул. Овчинникова,
д. 46
3228618,00
1562783,00
413500,00
568,0
1103260,00
340,0
149075,00
53
г. Бирск, ул.
Пролетарская, д. 105
4990230,00
2237553,00
413500,00
1170,0
2206522,00
410,0
132655,00
54
г. Бирск, ул.
Чернышевского, д. 9, корп.
а
2820172,00
1450660,00
163500,00
894,0
1206012,00
Итого по ГП г. Бирск МР
Бирский район РБ
22750876,00
9916089,00
2119500,00
6608,0
9940894,00
0
0,00
2237,0
774393,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
ГП г. Благовещенск МР Благовещенский район РБ
55
г. Благовещенск, ул.
Комарова, д. 11
11936297,00
2701932,00
500000,00
864,0
1977614,00
285,0
120000,00
1933,0
6636751,00
56
г. Благовещенск, ул.
Седова, д. 111, корп. 3
7633696,00
2841404,00
250000,00
1107,0
2553382,00
585,0
1988910,00
Итого по ГП г. Благовещенск МР
Благовещенский район РБ
19569993,00
5543336,00
750000,00
1971,0
4530996,00
0
0,00
285,0
120000,00
2518,0
8625661,00
0,00
0,00
0,00
ГП г. Дюртюли МР Дюртюлинский район РБ
57
г. Дюртюли, ул. Зиннура
Зарипова, д. 5
5173138,00
3354832,00
1880,0
1818306,00
58
г. Дюртюли, ул. Матросова,
д. 16
5588953,00
3987410,00
2010,0
1601543,00
59
г. Дюртюли, ул. Назара
Наджми, д. 36, корп. 3
2624290,00
1023823,00
900,0
1338039,00
206,6
262428,00
60
г. Дюртюли, ул.
Первомайская, д. 15
4231860,00
2055842,00
1100,0
1358083,00
206,4
170732,00
476,2
647203,00
61
г. Дюртюли, ул.
Первомайская, д. 19
3944890,00
1783000,00
1100,0
1619395,00
340,0
542495,00
62
г. Дюртюли, ул. Седова, д.
1, корп. 3
1588683,00
627597,00
25000,00
727,0
592273,00
384,5
161721,00
133,8
182092,00
63
г. Дюртюли, ул. Седова, д.
2
1136489,00
460113,00
25000,00
485,0
469500,00
330,2
72710,00
115,6
109166,00
Итого по ГП г. Дюртюли МР
Дюртюлинский район РБ
24288303,00
13292617,00
50000,00
8202,0
8797139,00
0
0,00
921,1
405163,00
1272,3
1743384,00
0,00
0,00
0,00
ГП г. Ишимбай МР Ишимбайский район РБ
64
г. Ишимбай, пр. Ленина, д.
54А
3071750,00
486000,00
198000,00
735,0
735000,00
661,1
1652750,00
65
г. Ишимбай, ул.
Б.Хмельницкого, д 21
10650325,00
2242325,00
868000,00
610,0
1220000,00
610,0
305000,00
4010,0
6015000,00
66
г. Ишимбай, ул. Гагарина,
д. 17
4062880,00
489500,00
323000,00
575,3
690400,00
431,4
132680,00
899,0
2427300,00
67
г. Ишимбай, ул.
Геологическая, д. 81А
2808700,00
495950,00
178000,00
725,0
652500,00
592,9
1482250,00
68
г. Ишимбай, ул. Губкина,
д. 104
9342003,00
1732800,00
708000,00
1132,3
1485513,00
1132,3
339690,00
1692,0
5076000,00
69
г. Ишимбай, ул. Зеленая,
д. 10
2899729,00
589620,00
198000,00
734,0
695109,00
566,8
1417000,00
70
г. Ишимбай, ул. Зеленая,
д. 14
1505589,00
251030,00
198000,00
362,0
360309,00
278,5
696250,00
71
г. Ишимбай, ул. Зеленая,
д. 16
1433059,00
237950,00
198000,00
334,0
335109,00
264,8
662000,00
72
г. Ишимбай, ул. Зеленая,
д. 18
1434538,00
233480,00
198000,00
342,0
342308,00
264,3
660750,00
73
г. Ишимбай, ул.
Лермонтова, д. 35
2498760,00
427460,00
178000,00
580,4
464300,00
571,2
1429000,00
74
г. Ишимбай, ул.
П.Морозова, д. 9
3761980,00
505790,00
178000,00
711,8
640620,00
461,9
138570,00
919,6
2299000,00
75
г. Ишимбай, ул. Советская,
д. 99
2181940,00
336840,00
198000,00
494,0
444600,00
481,0
1202500,00
76
г. Ишимбай, ул. Уральская,
д. 53
2369080,00
439630,00
198000,00
613,0
551700,00
471,9
1179750,00
77
г. Ишимбай, ул. Уральская,
д. 57
2671130,00
477230,00
198000,00
684,0
615600,00
206,0
61800,00
527,4
1318500,00
Итого по ГП г. Ишимбай МР
Ишимбайский район РБ
50691463,00
8945605,00
4017000,00
8632,8
9233068,00
0
0,00
2841,6
977740,00
12200,5
27518050,00
0,00
0,00
0,00
ГО г. Кумертау РБ
78
г. Кумертау, ул. Калинина,
д. 2
5420468,00
213700,00
8500,00
1560,0
4739068,00
950,0
459200,00
79
г. Кумертау, ул. Калинина,
д. 4
7346500,00
2680800,00
8500,00
1069,0
2643200,00
606,0
201200,00
2432,0
1812800,00
80
г. Кумертау, ул. Калинина,
д. 6
2744171,00
1084221,00
8500,00
791,0
1651450,00
81
г. Кумертау, ул.
Первомайская, д. 5
3221306,00
1076280,00
8500,00
1151,0
2136526,00
82
г. Кумертау, ул. Пушкина,
д. 7
7000000,00
2616200,00
8500,00
921,0
1819500,00
1706,7
2555800,00
83
с. Маячный, ул. Гафури, д.
15
1000000,00
60000,00
327,0
940000,00
84
с. Маячный, ул. Гафури, д.
17
1000000,00
60000,00
331,9
940000,00
85
с. Маячный, ул. Гафури, д.
24
2200000,00
490000,00
10000,00
324,4
800000,00
361,0
900000,00
86
с. Маячный, ул. Гафури, д.
25
1000000,00
60000,00
333,0
940000,00
87
с. Маячный, ул. Гафури, д.
27
1000000,00
60000,00
317,7
940000,00
88
с. Маячный, ул. Ленина, д.
16
2150000,00
440000,00
10000,00
450,0
800000,00
336,0
900000,00
89
с. Маячный, ул. Ленина, д.
24
3305000,00
183500,00
1500,00
738,0
1620000,00
680,0
1500000,00
90
с. Маячный, ул.
М.Горького, д. 19
2030000,00
428500,00
1500,00
304,9
700000,00
343,0
900000,00
91
с. Маячный, ул.
М.Горького, д. 21
2030000,00
428500,00
1500,00
304,9
700000,00
332,0
900000,00
92
с. Маячный, ул.
М.Горького, д. 23
2030000,00
428500,00
1500,00
304,9
700000,00
332,0
900000,00
93
с. Маячный, ул.
М.Горького, д. 25
2030000,00
428500,00
1500,00
304,9
700000,00
343,0
900000,00
94
с. Маячный, ул.
Социалистическая, д. 2
3665000,00
863500,00
1500,00
876,3
2000000,00
796,0
800000,00
95
с. Маячный, ул.
Социалистическая, д. 7
3740000,00
938500,00
1500,00
876,3
2000000,00
796,0
800000,00
Итого по ГО г. Кумертау РБ
52912445,00
12540701,00
73000,00
9976,6
23009744,00
0
0,00
1556,0
660400,00
9767,3
16628600,00
0,00
0,00
0,00
ГО г. Октябрьский РБ
96
г. Октябрьский, мкр. 21-й,
д. 11
11071066,00
7964546,00
1635,0
3106520,00
97
г. Октябрьский, мкр. 34-й,
д. 1
13384814,00
11525924,00
64500,00
1393,0
1794390,00
98
г. Октябрьский, мкр. 35-й,
д. 14
16919785,00
12286245,00
475240,00
2207,0
4158300,00
99
г. Октябрьский, мкр. 35-й,
д. 15
12170987,00
8946243,00
1394,0
1684311,00
2968,0
1540433,00
100
г. Октябрьский, мкр. 35-й,
д. 15, корп. а
12370654,00
9135668,00
1384,0
1672230,00
896,2
302200,00
2968,0
1260556,00
101
г. Октябрьский, ул.
Герцена, д. 34
9878550,00
7886526,00
350000,00
1359,0
1642024,00
Итого по ГО г. Октябрьский РБ
75795856,00
57745152,00
889740,00
9372,0
14057775,00
0
0,00
896,2
302200,00
5936,0
2800989,00
0,00
0,00
0,00
ГО г. Стерлитамак РБ
102
г. Стерлитамак, пр.
Ленина, д. 31
14117289,00
4470133,00
242166,00
960,0
2106730,00
640,0
201215,00
2156,0
7097045,00
103
г. Стерлитамак, пр.
Ленина, д. 39
13415546,00
3762659,00
242166,00
1140,0
2633033,00
678,0
345780,00
1976,7
6431908,00
104
г. Стерлитамак, пр.
Ленина, д. 75
12788242,00
3550172,00
314500,00
1015,0
2945681,00
1813,0
5977889,00
105
г. Стерлитамак, пр.
Октября, д. 31
28314747,00
5174714,00
253684,00
1708,0
3297835,00
94,0
36088,00
5999,0
19552426,00
106
г. Стерлитамак, ул.
Революционная, д. 12
7608326,00
1665126,00
311926,00
895,3
1707907,00
460,0
293367,00
1100,0
3630000,00
107
г. Стерлитамак, ул.
Революционная, д. 8
13806208,00
4132499,00
373477,00
1051,0
1705358,00
774,0
691890,00
2097,0
6902984,00
108
г. Стерлитамак, ул.
Суворова, д. 14
12382010,00
3629072,00
198122,00
1248,0
2939061,00
860,0
347849,00
1599,0
5267906,00
109
г. Стерлитамак, ул.
Худайбердина, д. 122
12515122,00
2896479,00
314500,00
1051,0
1823231,00
2276,0
7480912,00
Итого по ГО г. Стерлитамак РБ
114947490,00
29280854,00
2250541,00
9068,3
19158836,00
0
0,00
3506,0
1916189,00
19016,7
62341070,00
0,00
0,00
0,00
ГП г. Туймазы МР Туймазинский район РБ
110
г. Туймазы, пр. Ленина, д.
5, корп. Б
4872390,00
3530890,00
235050,00
795,0
319050,00
2183,7
787400,00
111
г. Туймазы, ул. Комарова,
д. 2. корп. Б
6580300,00
3629050,00
235050,00
1560,0
1284040,00
911,7
273530,00
3603,4
1158630,00
112
г. Туймазы, ул. Комарова,
д. 28
14557385,00
4215810,00
1413,0
1116251,00
1050,7
412400,00
3463,4
8812924,00
113
г. Туймазы, ул.
Луначарского, д. 30, корп.
А
13184780,00
2942520,00
235050,00
1324,5
1046260,00
1244,3
373310,00
3345,0
8587640,00
114
г. Туймазы, ул.
О.Кошевого, д. 5, корп. Б
2067610,00
966840,00
235050,00
486,6
457270,00
486,6
155520,00
843,1
252930,00
Итого по ГП г. Туймазы МР
Туймазинский район РБ
41262465,00
15285110,00
940200,00
4784,1
3903821,00
0
0,00
4488,3
1533810,00
13438,6
19599524,00
0,00
0,00
0,00
Приложение № 6
к адресной программе
Республики Башкортостан
по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2012 год
Реестр многоквартирных домов, участвующих во II этапе адресной программы Республики Башкортостан по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2012 год
№
п/п
Адрес
многоквартирного
дома
Стоимость капитального ремонта
всего
в том числе:
ремонт
внутридомовых
инженерных
систем
установка
коллектив-
ных (обще-
домовых)
ПУ и УУ
ремонт крыши
ремонт или
замена
лифтового
оборудования
ремонт подвальных
помещений
утепление и ремонт
фасадов
ремонт
фундаментов
энер-
гети-
ческое
обсле-
дование
дома
руб.
руб.
руб.
кв. м
руб.
ед.
руб.
кв. м
руб.
кв. м
руб.
куб. м
руб.
руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Итого по Республике
Башкортостан
16003302,63
3516997,00
504100,00
1031,00
1458322,60
2
3100000,00
338,00
239890,00
3886,00
7183993,03
0,00
0,00
0,00
ГО г. Уфа РБ
1
г. Уфа, ул.
Айская, д. 54,
корп. 1
10631851,63
1806476,00
504100,00
414,0
561342,60
2
3100000,00
148,0
83440,00
2685,0
4576493,03
2
г. Уфа, ул.
Айская, д. 79,
корп. 1
5371451,00
1710521,00
617,0
896980,00
190,0
156450,00
1201,0
2607500,00
Итого по ГО г. Уфа
РБ
16003302,63
3516997,00
504100,00
1031,0
1458322,60
2
3100000,00
338,0
239890,00
3886,0
7183993,03
0,00
0,00
0,00
Приложение № 7
к адресной программе
Республики Башкортостан
по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2012 год
Выписка из технических паспортов многоквартирных домов, включенных в I этап адресной программы Республики Башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год
№
п/п
Адрес МКД
Общая
площадь
МКД
Отопление
ХВС
ГВС
Электро-
снабжение
Удельная
тепловая
энергия на
отопление и
вентиляцию
за
отопитель-
ный период
фактический
вид
ПУ и
УУ
вид
ПУ и
УУ
вид
ПУ и УУ
вид
ПУ
кв. м
кВт*ч/м2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого по Республике
Башкортостан
375006,3
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Итого по ГО г. Уфа РБ
199536,7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
г. Уфа, пр.
Октября, д. 112
3631,5
цент-
ральное
ПУ,
УУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ не
требуются
цент-
ральное
206,90
2
г. Уфа, пр.
Октября, д. 122,
корп. 2
3196,5
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
326,80
3
г. Уфа, пр.
Октября, д. 122,
корп. 3
2031,1
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
326,80
4
г. Уфа, пр.
Октября, д. 126,
корп. 1
3526,4
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
326,80
5
г. Уфа, пр.
Октября, д. 126,
корп. 3
2076,7
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
326,80
6
г. Уфа, пр.
Октября, д. 126,
корп. 4
1741,0
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
326,80
7
г. Уфа, пр.
Октября, д. 126,
корп. 5
2096,6
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
326,80
8
г. Уфа, пр.
Октября, д. 126,
корп. 6
1881,7
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
326,80
9
г. Уфа, пр.
Октября, д. 128
3196,0
цент-
ральное
ПУ,
УУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
УУ
цент-
ральное
287,41
10
г. Уфа, пр.
Октября, д. 39,
корп. 1
3567,7
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ
цент-
ральное
197,00
11
г. Уфа, пр.
Октября, д. 55
7035,3
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ
цент-
ральное
326,80
12
г. Уфа, пр.
Октября, д. 56
7451,6
цент-
ральное
ПУ,
УУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ не
требуются,
УУ
цент-
ральное
ПУ
326,80
13
г. Уфа, пр.
Октября, д. 56,
корп. 1
5304,4
цент-
ральное
ПУ,
УУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ не
требуются,
УУ
цент-
ральное
326,80
14
г. Уфа, ул. 50 лет
СССР, д. 11
4002,5
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
326,80
15
г. Уфа, ул. 50 лет
СССР, д. 13
3914,2
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
326,80
16
г. Уфа, ул. 50 лет
СССР, д. 14
3981,0
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ
цент-
ральное
179,00
17
г. Уфа, ул. 50 лет
СССР, д. 15
3977,9
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
326,80
18
г. Уфа, ул. 50 лет
СССР, д. 16
3184,6
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ
цент-
ральное
185,00
19
г. Уфа, ул. 50 лет
СССР, д. 29
3736,8
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
ПУ
326,80
20
г. Уфа, ул. 50 лет
СССР, д. 31
3130,6
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
326,80
21
г. Уфа, ул. 50 лет
СССР, д. 33
3131,9
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
326,80
22
г. Уфа, ул. 50 лет
СССР, д. 37
3763,3
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
326,80
23
г. Уфа, ул. 50 лет
СССР, д. 4
2717,8
цент-
ральное
ПУ,
УУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ
цент-
ральное
487,00
24
г. Уфа, ул. 50 лет
СССР, д. 6
2720,1
цент-
ральное
ПУ,
УУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
219,00
25
г. Уфа, ул. 50 лет
СССР, д. 8
8758,4
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ
цент-
ральное
178,00
26
г. Уфа, ул.
Гафури, д. 50
4753,0
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ
цент-
ральное
151,00
27
г. Уфа, ул. Зорге,
д. 44
17016,2
цент-
ральное
ПУ,
УУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ не
требуются
цент-
ральное
326,80
28
г. Уфа, ул.
Коммунистическая,
д. 91
4878,2
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ
цент-
ральное
151,00
29
г. Уфа, ул.
Ленина, д. 31,
корп. 33
8805,0
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
ПУ
210,23
30
г. Уфа, ул.
Ленина, д. 59
2981,6
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
ПУ
250,76
31
г. Уфа, ул. Мира,
д. 23
3885,1
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ не
требуются
цент-
ральное
297,51
32
г. Уфа, ул.
Парковая, д. 2
3656,5
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ
цент-
ральное
262,65
33
г. Уфа, ул.
Парковая, д. 2,
корп. 2
3348,9
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ
цент-
ральное
326,80
34
г. Уфа, ул.
Парковая, д. 2,
корп. 3
3708,0
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ
цент-
ральное
293,96
35
г. Уфа, ул.
Революционная, д.
12
6375,0
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
259,10
36
г. Уфа, ул.
Революционная, д.
14
6493,8
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
260,74
37
г. Уфа, ул.
Революционная, д.
16
3161,8
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
390,90
38
г. Уфа, ул.
Революционная, д.
8, корп. 20
3494,9
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
ПУ
268,76
39
г. Уфа, ул.
Революционная, д.
52
5902,3
цент-
ральное
ПУ,
УУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ не
требуются
цент-
ральное
89,00
40
г. Уфа, ул.
Российская, д. 106
3507,7
цент-
ральное
ПУ,
УУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ не
требуются,
УУ
цент-
ральное
218,65
41
г. Уфа, ул.
Цюрупы, д. 102
3491,7
цент-
ральное
ПУ,
УУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
219,00
42
г. Уфа, ул.
Цюрупы, д. 104
3557,8
цент-
ральное
ПУ,
УУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
207,00
43
г. Уфа, ул.
Цюрупы, д. 106
3883,3
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
205,00
44
г. Уфа, ул.
Цюрупы, д. 110
4816,7
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
202,00
45
г. Уфа, ул.
Цюрупы, д. 120
1592,9
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
280,00
46
г. Уфа, ул.
Цюрупы, д. 124
2096,3
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
293,00
47
г. Уфа, ул.
Цюрупы, д. 91
4374,4
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
ПУ
323,92
Итого по ГП г. Бирск
МР Бирский район РБ
11257,2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
48
г. Бирск, ул. 8
Марта, д. 14
781,4
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
381,90
49
г. Бирск, ул. 8
Марта, д. 40,
корп. а
1288,0
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
273,40
50
г. Бирск, ул.
Мира, д. 132,
корп. а
997,4
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
224,80
51
г. Бирск, ул.
Мира, д. 132,
корп. в
1331,5
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
233,70
52
г. Бирск, ул.
Овчинникова, д. 46
2022,2
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
233,80
53
г. Бирск, ул.
Пролетарская, д.
105
3757,3
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
195,80
54
г. Бирск, ул.
Чернышевского, д.
9, корп. а
1079,4
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
234,60
Итого по ГП г.
Благовещенск МР
Благовещенский район
РБ
8062,6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
55
г. Благовещенск,
ул. Комарова, д.
11
3140,9
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
центральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
326,10
56
г. Благовещенск,
ул. Седова, д.
111, корп. 3
4921,7
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
центральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
307,20
Итого по ГП г. Дюртюли
МР Дюртюлинский район
РБ
25523,6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
57
г. Дюртюли, ул.
Зиннура Зарипова,
д. 5
6900,1
цент-
ральное
ПУ,
УУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ, УУ
цент-
ральное
ПУ
174,52
58
г. Дюртюли, ул.
Матросова, д. 16
8622,7
цент-
ральное
ПУ,
уу
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ, УУ
цент-
ральное
ПУ
143,37
59
г. Дюртюли, ул.
Назара Наджми, д.
36, корп. 3
1648,9
цент-
ральное
УУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ, УУ
цент-
ральное
ПУ
188,74
60
г. Дюртюли, ул.
Первомайская, д.
15
3364,6
цент-
ральное
ПУ,
УУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ, УУ
цент-
ральное
ПУ
221,55
61
г. Дюртюли, ул.
Первомайская, д.
19
3575,4
цент-
ральное
ПУ,
УУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ, УУ
цент-
ральное
ПУ
197,87
62
г. Дюртюли, ул.
Седова, д. 1,
корп. 3
937,4
цент-
ральное
УУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ, УУ
цент-
ральное
172,70
63
г. Дюртюли, ул.
Седова, д. 2
474,5
цент-
ральное
УУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ, УУ
цент-
ральное
375,49
Итого по ГП г. Ишимбай
МР Ишимбайский район
РБ
15067,8
x
x
x
x
x
x
x
x
x
64
г. Ишимбай, пр.
Ленина, д. 54А
730,1
цент-
ральное
цент-
ральное
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
42,99
65
г. Ишимбай, ул.
Б.Хмельницкого, д.
21
4639,5
цент-
ральное
цент-
ральное
центральное
цент-
ральное
163,48
66
г. Ишимбай, ул.
Гагарина, д. 17
900,6
цент-
ральное
цент-
ральное
центральное
цент-
ральное
40,99
67
г. Ишимбай, ул.
Геологическая, д.
81А
759,5
цент-
ральное
цент-
ральное
отсутствует
цент-
ральное
42,86
68
г. Ишимбай, ул.
Губкина, д. 104
2599,2
цент-
ральное
цент-
ральное
центральное
цент-
ральное
126,10
69
г. Ишимбай, ул.
Зеленая, д. 10
858,9
цент-
ральное
цент-
ральное
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
51,79
70
г. Ишимбай, ул.
Зеленая, д. 14
389,4
цент-
ральное
цент-
ральное
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
25,54
71
г. Ишимбай, ул.
Зеленая, д. 16
370,8
цент-
ральное
цент-
ральное
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
25,12
72
г. Ишимбай, ул.
Зеленая, д. 18
370,9
цент-
ральное
цент-
ральное
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
25,09
73
г. Ишимбай, ул.
Лермонтова, д. 35
676,0
цент-
ральное
цент-
ральное
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
34,07
74
г. Ишимбай, ул.
П.Морозова, д. 9
807,3
цент-
ральное
цент-
ральное
отсутствует
ПУ не
требуются
цент-
ральное
24,43
75
г. Ишимбай, ул.
Советская, д. 99
531,3
цент-
ральное
цент-
ральное
отсутствует
ПУ не
требуются
цент-
ральное
32,72
76
г. Ишимбай, ул.
Уральская, д. 53
673,8
цент-
ральное
цент-
ральное
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
41,52
77
г. Ишимбай, ул.
Уральская, д. 57
760,5
цент-
ральное
цент-
ральное
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
45,94
Итого по ГО г.
Кумертау РБ
23721,8
x
x
x
x
x
x
x
x
x
78
г. Кумертау, ул.
Калинина, д. 2
4792,3
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
298,41
79
г. Кумертау, ул.
Калинина, д. 4
3031,4
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
310,64
80
г. Кумертау, ул.
Калинина, д. 6
2889,0
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
293,95
81
г. Кумертау, ул.
Первомайская, д. 5
3645,0
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
272,51
82
г. Кумертау, ул.
Пушкина, д. 7
2647,7
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
272,55
83
с. Маячный, ул.
Гафури, д. 15
397,4
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
ПУ
285,83
84
с. Маячный, ул.
Гафури, д. 17
403,8
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
ПУ
268,38
85
с. Маячный, ул.
Гафури, д. 24
439,3
цент-
ральное
цент-
ральное
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
330,30
86
с. Маячный, ул.
Гафури, д. 25
404,4
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
ПУ
277,95
87
с. Маячный, ул.
Гафури, д. 27
396,1
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
ПУ
267,82
88
с. Маячный, ул.
Ленина, д. 16
424,0
цент-
ральное
цент-
ральное
отсутствует
ПУ не
требуются
цент-
ральное
344,42
89
с. Маячный, ул.
Ленина, д. 24
798,2
цент-
ральное
цент-
ральное
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
ПУ
338,76
90
с. Маячный, ул.
М.Горького, д. 19
396,9
цент-
ральное
цент-
ральное
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
ПУ
306,85
91
с. Маячный, ул.
М.Горького, д. 21
401,0
цент-
ральное
цент-
ральное
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
ПУ
280,20
92
с. Маячный, ул.
М.Горького, д. 23
399,1
цент-
ральное
цент-
ральное
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
ПУ
276,42
93
с. Маячный, ул.
М.Горького, д. 25
397,9
цент-
ральное
цент-
ральное
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
ПУ
284,21
94
с. Маячный, ул.
Социалистическая,
д. 2
941,3
цент-
ральное
цент-
ральное
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
ПУ
310,63
95
с. Маячный, ул.
Социалистическая,
д. 7
917,0
цент-
ральное
цент-
ральное
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
ПУ
314,91
Итого по ГО г.
Октябрьский РБ
32747,9
x
x
x
x
x
x
x
x
x
96
г. Октябрьский,
мкр. 21-й, д. 11
4985,8
цент-
ральное
ПУ,
УУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
цент-
ральное
ПУ
240,89
97
г. Октябрьский,
мкр. 34-й, д. 1
5042,2
цент-
ральное
ПУ,
УУ
цент-
ральное
центральное
ПУ, УУ
цент-
ральное
246,00
98
г. Октябрьский,
мкр. 35-й, д. 14
6788,1
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
центральное
цент-
ральное
230,00
99
г. Октябрьский,
мкр. 35-й, д. 15
5061,6
цент-
ральное
ПУ,
УУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ, УУ
цент-
ральное
ПУ
232,00
100
г. Октябрьский,
мкр. 35-й, д. 15,
5958,8
цент-
ральное
ПУ,
УУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ, УУ
цент-
ральное
ПУ
234,00
101
г. Октябрьский,
ул. Герцена, д. 34
4911,4
цент-
ральное
цент-
ральное
автономная
котельная
цент-
ральное
248,00
Итого по ГО г.
Стерлитамак РБ
37176,9
x
x
x
x
x
x
x
x
x
102
г. Стерлитамак,
пр. Ленина, д. 31
4276,7
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
326,82
103
г. Стерлитамак,
пр. Ленина, д. 39
4040,9
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
216,10
104
г. Стерлитамак,
пр. Ленина, д. 75
3424,8
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
центральное
цент-
ральное
393,20
105
г. Стерлитамак,
пр. Октября, д. 31
13425,6
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
центральное
цент-
ральное
199,60
106
г. Стерлитамак,
ул. Революционная,
д. 12
1627,1
цент-
ральное,
автоном-
ная
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
568,10
107
г. Стерлитамак,
ул. Революционная,
д. 8
4170,2
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
214,08
108
г. Стерлитамак,
ул. Суворова, д.
14
2758,3
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
138,96
109
г. Стерлитамак,
ул. Худайбердина,
д. 122
3453,4
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
центральное
цент-
ральное
184,60
Итого по ГП г. Туймазы
МР Туймазинский район
РБ
21911,8
x
x
x
x
x
x
x
x
x
110
г. Туймазы, пр.
Ленина, д. 5,
корп. Б
3775,3
цент-
ральное
цент-
ральное
центральное
цент-
ральное
267,40
111
г. Туймазы, ул.
Комарова, д. 2,
корп. Б
5496,6
цент-
ральное
цент-
ральное
центральное
цент-
ральное
240,40
112
г. Туймазы, ул.
Комарова, д. 28
5513,3
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
238,00
113
г. Туймазы, ул.
Луначарского, д.
30, корп. А
5690,2
цент-
ральное
цент-
ральное
центральное
цент-
ральное
226,60
114
г. Туймазы, ул.
О.Кошевого, д. 5,
корп. Б
1436,4
цент-
ральное
цент-
ральное
центральное
цент-
ральное
327,90
Приложение № 8
к адресной программе
Республики Башкортостан
по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2012 год
Выписка из технических паспортов многоквартирных домов, включенных во II этап адресной программы
Республики Башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год
№
п/п
Адрес МКД
Общая
площадь
МКД
Отопление
ХВС
ГВС
Электро-
снабжение
Удельная
тепловая
энергия на
отопление и
вентиляцию
за
отопитель-
ный период
фактический
вид
ПУ и
УУ
вид
ПУ
и
УУ
вид
ПУ
и УУ
вид
ПУ
кв. м
кВт*ч/м2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого по Республике
Башкортостан
5853,3
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Итого по ГО г. Уфа РБ
5853,3
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
г. Уфа, ул.
Айская, д. 54,
корп. 1
3545,3
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
219,00
2
г. Уфа, ул.
Айская, д. 79,
корп. 1
2308,0
цент-
ральное
ПУ,
УУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
220,00
1
Приложение № 9
к адресной программе
Республики Башкортостан
по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2012 год
Положение о порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реализации адресной программы Республики Башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год и сдачи многоквартирного дома в эксплуатацию после проведения капитального ремонта
Раздел 1. общие положения
1. Настоящее Положение разработано на основе Методических рекомендаций государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в целях обеспечения единого подхода при привлечении подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - привлечение подрядных организаций), и подготовки договоров подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, заключаемых с победителями открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций.
2. Процедуры привлечения подрядных организаций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и основываются на принципах прозрачности выбора подрядных организаций, равноправной конкуренции между подрядными организациями, а также ответственности органов государственной власти Республики Башкортостан, администрации муниципального образования Республики Башкортостан, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений управляющей организации за результаты выбора подрядной организации.
Раздел 2. порядок привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
1. Участники проведения конкурсных процедур.
1.1. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов осуществляется товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, либо выбранной собственниками помещений в многоквартирных домах управляющей организацией (далее - заказчик) путем проведения открытого конкурса.
1.2. заказчик осуществляет следующие функции:
1.2.1. определяет во взаимодействии с местной (муниципальной) администрацией:
1.2.1.1. предмет конкурса;
1.2.1.2. срок проведения конкурса;
1.2.1.3. организатора конкурса;
1.2.2. утверждает конкурсную документацию по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - конкурсная документация);
1.2.3. участвует в формировании и работе конкурсных комиссий по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - конкурсные комиссии);
1.2.4. совместно с организатором конкурса отвечает на вопросы участников конкурса, вносит изменения в конкурсную документацию и порядок проведения конкурса;
1.2.5. заключает договор подряда с победителем конкурса.
1.3. Организатор конкурса осуществляет следующие функции:
1.3.1. разрабатывает конкурсную документацию на основании утвержденной Правительством Республики Башкортостан адресной программы Республики Башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год и решений собраний собственников помещений в многоквартирных домах и передает ее на утверждение заказчику;
1.3.2. в порядке, установленном пунктом 2 настоящего раздела, публикует информацию о проведении конкурса и конкурсную документацию;
1.3.3. назначает представителя организатора конкурса по взаимодействию с участниками конкурса, выделяет ему рабочее место и предоставляет средства связи (телефон, факс, адрес электронной почты);
1.3.4. через назначенного представителя отвечает на вопросы участников конкурса;
1.3.5. через назначенного представителя отвечает на письменные запросы участников конкурса в течение двух рабочих дней со дня поступления такого письменного запроса;
1.3.6. при необходимости вносит изменения в конкурсную документацию, сроки и порядок проведения конкурса;
1.3.7. осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсных заявок;
1.3.8. предоставляет помещение для проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками и участвует через своего представителя в этой процедуре;
1.3.9. предоставляет помещение для заседаний конкурсной комиссии и участвует через своего представителя (представителей) в работе конкурсной комиссии;
1.3.10. ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает их подписание и опубликование в порядке, установленном пунктом 2 настоящего порядка;
1.3.11. оповещает в письменном виде победителя конкурса;
1.3.12. организует получение, возврат и удержание обеспечений конкурсных заявок (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией);
1.3.13. направляет информацию о результатах конкурса в администрацию муниципального образования Республики Башкортостан.
1.4. Подготовка конкурсной документации осуществляется организатором конкурса в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.
1.5. Участниками конкурса могут быть компании, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса, и соответствующие требованиям, указанным в конкурсной документации.
2. Порядок опубликования информации о конкурсе.
2.1. Официальная информация о конкурсе (извещение о проведении открытого конкурса по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, конкурсная документация, протоколы заседаний конкурсных комиссий) публикуется организатором конкурса на интернет-сайте администрации муниципального образования и в печатном средстве массовой информации - газете "Республика Башкортостан".
2.2. Дополнительно информация о проведении конкурса должна быть опубликована на сайте государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. При этом информация о конкурсе должна содержать ссылку на интернет-сайт с официальной информацией о конкурсе.
2.3. По решению организатора конкурса информация о проведении конкурса может размещаться в печатных и электронных средствах массовой информации либо дополнительно распространяться претендентам на участие в конкурсе путем индивидуальной адресной рассылки.
3. Порядок подачи и рассмотрения заявок.
3.1. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе указываются в конкурсной документации.
3.2. В конкурсной документации может быть предусмотрена необходимость внесения претендентом на участие в конкурсе на счет организатора конкурса денежных средств в размере 3% от максимальной (начальной) цены договора подряда в качестве обеспечения заявки.
3.3. Конкурсные заявки, поданные участниками и зарегистрированные организатором конкурса, а также конверты с изменениями к ним хранятся вместе с книгой регистрации в специальном сейфе или в помещении с ограниченным доступом. Ответственность за сохранность представленной документации несет организатор конкурса.
3.4. Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией, которая создается в порядке, установленном настоящим Положением.
3.5. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками производится не менее чем через 30 дней после опубликования информации о конкурсе. Дата, время и место вскрытия конвертов указываются в извещении о проведении конкурса.
3.6. В случае внесения изменений в конкурсную документацию организатор конкурса имеет право перенести дату вскрытия конвертов, но не более чем на 10 дней. Организатор конкурса не позднее чем за 5 дней до новой даты вскрытия конвертов публикует объявление о переносе с указанием причин переноса и новой даты вскрытия конвертов с заявками.
3.7. Процедура вскрытия конвертов при проведении открытого конкурса является публичной, на нее приглашаются представители всех участников конкурса, подавших конкурсные заявки.
3.8. Конверты с конкурсными заявками вскрываются в порядке их регистрации, присутствующим объявляется следующая информация по каждой вскрытой конкурсной заявке:
3.8.1. наименование участника конкурса;
3.8.2. должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа, подтверждающего его полномочия;
3.8.3. наличие документа (или его копии), подтверждающего обеспечение заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией);
3.8.4. предлагаемые участником конкурса условия (цена договора подряда, срок выполнения работ, квалификация участника);
3.8.5. другая информация на усмотрение организатора конкурса.
3.9. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, не принимаются к рассмотрению.
3.10. Заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Результаты вскрытия конвертов оформляются протоколом согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
3.11. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе организатор конкурса в двухдневный срок с момента подписания протокола вскрытия заявок направляет участнику письменное уведомление с указанием причин отказа.
3.12. Заявки участников, допущенных к участию в конкурсе, подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией в целях сравнения условий, предложенных участниками, и определения победителя конкурса. Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом согласно приложению № 4 к настоящему Положению.
3.13. Протокол оценки и сопоставления заявок должен быть составлен и опубликован в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов с заявками.
3.14. Договор подряда заключается с победителем конкурса в десятидневный срок с даты опубликования протокола оценки и сопоставления заявок.
3.15. Если победитель конкурса уклонился от заключения договора или не представил надлежащее обеспечение обязательств по договору, то обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика. В этом случае заказчик заключает договор подряда с участником, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.
3.16. Если участник, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, уклонился от заключения договора или не представил надлежащее обеспечение исполнения договора, то обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) также удерживается в пользу заказчика. В этом случае проводится повторный конкурс.
3.17. Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:
3.17.1. если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки;
3.17.2. если всем участникам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок;
3.17.3. если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.
3.18. В случае, если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. В случае уклонения такого участника от заключения договора обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика и проводится повторный конкурс.
Раздел 3. конкурсные комиссии по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
1. Конкурсные комиссии по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - комиссии или конкурсные комиссии) являются временными специально уполномоченными органами и создаются для рассмотрения, сопоставления и оценки предложений (далее - конкурсная заявка или заявка) претендентов, пожелавших принять участие в открытом конкурсе (далее - участники конкурса), а также для определения победителя конкурса.
2. В состав конкурсной комиссии включается представитель Инспекции государственного строительного надзора Республики Башкортостан.
3. Администрация муниципального образования Республики Башкортостан включает в состав комиссии представителей, обеспечивающих управление адресной программой Республики Башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, представителей, осуществляющих функции надзора в области строительства.
4. Заказчик включает в состав комиссии представителя общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах (председателя собрания собственников помещений или иного представителя по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме); представителя управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, уполномоченного на осуществление надзора над проводимыми подрядной организацией работами.
5. Заказчик может включить в состав комиссии представителя сторонней организации, уполномоченной на осуществление надзора над проводимыми подрядной организацией работами (при наличии). При осуществлении надзора над работами, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно перечню, утвержденному Приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", организация должна иметь свидетельство о допуске к таким видам работ, выданное саморегулируемой организацией.
6. В состав конкурсной комиссии может быть включен представитель некоммерческой организации, представляющий интересы потребителей результатов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
7. Сбор членов конкурсной комиссии на заседания и проведение заседаний проводит организатор конкурса.
8. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
8.1. осуществляет вскрытие конвертов с заявками, оформляет и подписывает протокол вскрытия конвертов;
8.2. осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных заявок, оформляет и подписывает соответствующие протоколы;
8.3. определяет победителя конкурса или принимает иное решение по результату конкурса.
9. Конкурсная комиссия проводит свои заседания в сроки и в порядке, определенном соответствующей конкурсной документацией, а также настоящим Положением.
10. Комиссию возглавляет председатель, назначаемый организатором конкурса из числа представителей заказчика. Заместитель председателя комиссии назначается организатором конкурса из числа представителей администрации муниципального образования Республики Башкортостан.
11. Заседание комиссии проводит председатель комиссии. В случае отсутствия председателя заседание комиссии проводит заместитель председателя комиссии.
12. Ответственный секретарь комиссии назначается организатором конкурса из числа представителей администрации муниципального образования Республики Башкортостан.
13. Решения комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствуют не менее чем две трети от ее состава, при обязательном условии участия в заседании хотя бы одного представителя заказчика.
14. Решения комиссии принимаются, если за их принятие проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.
15. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются присутствующими на заседании членами комиссии. В протоколах обязательно должны быть указаны особые мнения членов комиссии (при наличии).
16. Председатель комиссии (заместитель председателя в случае отсутствия председателя):
16.1. руководит деятельностью комиссии;
16.2. председательствует на заседаниях комиссии;
16.3. несет ответственность за соблюдение требований конкурсной документации и выполнение возложенных на комиссию задач;
16.4. осуществляет иные действия в соответствии с конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.
17. Члены комиссии:
17.1. участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенцию комиссии;
17.2. участвуют в заседаниях комиссии;
17.3. выполняют в установленные сроки поручения председателя комиссии, решения комиссии.
18. Председатель и члены комиссии обязаны обеспечивать конфиденциальность данных об участниках конкурса и сведений, содержащихся в заявках, до опубликования результатов конкурса.
19. Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и другие члены комиссии не вправе проводить переговоры с участниками во время процедур проведения конкурса, за исключением случаев, предусмотренных конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.
20. Комиссия по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления поступивших заявок участников конкурса принимает решение об итогах конкурса.
21. Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность после проведения всех конкурсных процедур, приведших к заключению договора подряда.
Раздел 4. конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (рекомендуемая)
1. Общие положения.
1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту ___________________________________________________________________________
(наименование и адрес объекта)
___________________________________________________________________________
(перечислить работы)
1.2. Заказчиком является ______________________________________________
(наименование заказчика)
1.3. Организатором конкурса является: __________________________________________________________________________
(наименование организатора конкурса)
1.4. Начальная (максимальная) цена договора подряда: ___________________________________________________________ рублей, в том числе НДС____________________ рублей.
1.5. Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: ___________________________________________________________________________, часы работы ________________________________________________________________.
1.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в ____ часов ____ минут "__" _________ 20___ года по адресу: ____________________________________________.
На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.
1.7. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте __________________________________ не позднее чем за 30 дней до даты проведения конкурса.
1.8. Участники конкурса ______________________ представляют обеспечение
(представляют, не представляют)
заявки.
1.9. В случае представления участниками конкурса обеспечения заявки
участники конкурса должны перечислить сумму в размере _____________________
рублей (3% от начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов
с заявками на следующий счет: ___________________________________________.
(указать наименование организатора конкурса
и его банковские реквизиты)
1.10. Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте ___________________________________ в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.
1.11. Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению № 5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.
1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты
с участниками конкурса: _________________________________________________.
(Ф.И.О., телефоны, факс, адрес электронной почты)
2. Требования к участникам конкурса.
Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:
2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
2.4. отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007 года № 292 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 497);
2.5. В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.
3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе.
3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению № 1 к настоящей конкурсной документации, с приложением следующих документов:
3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению № 2 к настоящей конкурсной документации;
3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника, по форме согласно приложению № 3 к настоящей конкурсной документации;
3.1.3. документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией);
3.1.4. информация о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеют высшее специальное образование в строительной отрасли, по форме согласно приложению № 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию;
3.1.5. копия учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность, - паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);
3.1.6. копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3.1.7. копия свидетельства о государственной регистрации;
3.1.8. копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;
3.1.9. копия справки из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки;
3.1.10. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданная саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).
3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Копии документов должны быть заверены надлежащим образом. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка соответственно "Оригинал" или "Копия" и указываются наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.
3.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично по адресу, указанному в пункте 1.5 конкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.
3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.
3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же, как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись "Изменение". Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.
4. Обеспечение конкурсной заявки.
4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) в размере, указанном в пункте 1.9 конкурсной документации.
4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:
4.2.1. участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;
4.2.2. участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;
4.2.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.
4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:
4.3.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе, - в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;
4.3.2. победителю конкурса - в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии предоставления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;
4.3.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, - в пятидневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок;
4.3.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, - в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии предоставления надлежащего обеспечения исполнения договора.
5. Процедура проведения конкурса.
5.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12 настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.
5.2. Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее чем за 5 дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.
5.3. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
5.3.1. отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;
5.3.2. предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1 настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.
5.3.3. несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 конкурсной документации;
5.3.4. превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;
5.3.5. представление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.
5.4. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок согласно пункту 6 конкурсной документации.
6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.
6.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:
1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;
2) срок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;
3) квалификация участника: максимальное количество баллов - 20.
6.2. Оценка по критерию "Квалификация участника" производится по четырем подкритериям:
а) опыт работы (количество успешно завершенных объектов - аналогов за последний год);
б) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);
в) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние два года);
г) участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела).
6.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.
6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:
6.4.1. Ранжирование заявок по критериям "Цена договора" и "Срок выполнения работ": номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.
6.4.2. Выставление количества баллов заявкам по критериям "Цена договора" и "Срок выполнения работ" в соответствии с таблицами 1, 2. В таблицах 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.
Таблица 1
Балльная оценка ранжированных заявок по критерию "Цена договора"
Максимальное
количество
баллов
Результат
ранжирования
заявок
Присваиваемое
количество
баллов
60
1
60
2
55
3
50
4
45
5
40
6
35
7
30
8
25
9
20
10
15
11
10
12
5
13 и более
0
Таблица 2
Балльная оценка ранжированных заявок по критерию "Срок выполнения работ"
Максимальное
количество
баллов
Результат
ранжирования
заявок
Присваиваемое
количество
баллов
20
1
20
2
20
3
20
4
18
5
16
6
14
7
12
8
10
9
8
10
6
11
4
12
2
13 и более
0
Выставление количества баллов заявкам по критерию "Квалификация участника" в соответствии с таблицей 3.
В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.
Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию "Квалификация участника".
Таблица 3
Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия "Квалификация участника"
Максимальное
количество
баллов
Подкритерии
Показатель
подкритерия (ед.)
Количество
штрафных
баллов
20
Опыт работы (количество
успешно завершенных <*>
объектов-аналогов <**> за
последний год)
2 и более
0
1
5
0
10
Квалификация персонала
(наличие квалифицированного
инженерного персонала
<***>)
2 и более с опытом
работы более 10 лет
и стажем работы в
компании более 2 лет
0
2 и более с опытом
работы более 5 лет
5
в остальных случаях
10
Соблюдение техники
безопасности (количество
несчастных случаев при
производстве работ за
последние два года)
0
0
1
5
2 и более
10
Сведения об удовлетворенных
исках, предъявленных
участнику конкурса, об
исполнении договорных
обязательств по договорам
подряда за последние два
года
0
0
1
5
2 и более
10
-------------------------------
<*> Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда.
<**> Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.
<***> Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.
6.4.3. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.
6.4.4. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию "Квалификация участника", затем по критерию "Цена договора" и в случае необходимости по подкритерию "Срок выполнения работ" последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.
Раздел 5. методические рекомендации по заполнению примерной формы договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (приложение № 5 к конкурсной документации) включает в себя стандартные положения договора, подходящие для большинства проектов капитального ремонта многоквартирных домов.
При составлении договора подряда необходимая информация вносится в незаполненные поля. Примеры заполнения незаполненных полей в договоре подряда приведены в методических рекомендациях по заполнению примерной формы договора подряда курсивом жирным шрифтом.
Все особенности договорных отношений сторон договора подряда, вызванные спецификой объекта капитального ремонта, региональными особенностями и требованиями конкретного заказчика, излагаются в статье 15 договора подряда "Особые условия". Возможные формулировки пунктов статьи 15 приведены курсивом жирным шрифтом в методических рекомендациях по заполнению примерной формы договора подряда.
Статьи и пункты договора подряда, не требующие внесения информации, в методических рекомендациях по заполнению примерной формы договора подряда пропущены.
Статья 1. Предмет и существенные условия Договора
1.1. Указать вид работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" с учетом Методических рекомендаций по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", утвержденных государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 17 сентября 2008 года. К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с указанным законом относятся:
1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;
3) ремонт крыш;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;
4) утепление и ремонт фасадов;
5) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
6) иные виды работ, если их финансирование обеспечивается из иных источников.
Например, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения и ремонту фасада (далее - работы) многоквартирного дома, расположенного по адресу: указать адрес. В пункте 1.1 Договора может быть указано несколько видов работ, например, ремонт и утепление фасада, ремонт крыши и т.п.
В данном пункте указано, что работы выполняются в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору. В соответствии со статьей 743 Гражданского кодекса Российской Федерации "Техническая документация и смета" Подрядчик обязан осуществлять капитальный ремонт в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. Договором подряда должны быть определены состав и содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна представить соответствующую документацию.
Номера и наименования приложений к Договору по видам работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, являющихся технической и сметной документацией, перечисляются в статье 17 Договора.
1.2. Следует указать общую стоимость работ по Договору и стоимость работ с разбивкой по видам работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. Стоимость работ указывается цифрой и дублируется прописью.
Стоимость работ может быть определена в результате проведения конкурса или аукциона (торгов). Тогда в пункте 1.2 Договора указывается цена предложения победителя конкурса или аукциона. В этом случае стоимость работ, подлежащих оплате, определяется путем умножения цены, определенной сметной документацией Заказчика, на коэффициент снижения стоимости работ.
Коэффициент снижения стоимости работ рассчитывается как отношение цены победителя торгов к начальной (максимальной) сметной стоимости работ.
Если подрядная организация освобождена от уплаты НДС, то в тексте пункта 1.2 Договора: "в том числе НДС ________________________ рублей" - следует записать: "не облагается".
Поскольку капитальный ремонт многоквартирных домов по сравнению с новым строительством имеет небольшую продолжительность, стоимость работ увеличению не подлежит. Все риски удорожания ресурсов несет Подрядчик.
1.3. При проведении конкурса срок выполнения работ в незаполненном поле пункта 1.4 Договора указывается в соответствии с заявкой победителя конкурса.
1.4. В текст пункта 1.7 Договора необходимо внести наименование, номер и дату принятия документа, являющегося основанием для заключения Договора. Например, "протокол об итогах конкурса на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 16 от 4 июня 2010 года".
Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика
2.1. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по Договору указывается в соответствии с выбранным Заказчиком вариантом (банковская гарантия, поручительство владельца компании Подрядчика или третьих лиц или залог денежных средств и иные законные способы обеспечения обязательств) в размере не менее 10% общей стоимости Договора. Если Договором предусматривается выплата авансового платежа, размер обеспечения исполнения Договора не может быть меньше размера авансового платежа. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора, то Договор расторгается.
2.2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период указывается в соответствии с выбранным Заказчиком вариантом (страхование, банковская гарантия, поручительство или удержание денежных средств с окончательного платежа Подрядчику).
Если Заказчиком принято решение об обеспечении исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации объекта в виде удержания суммы с окончательного платежа Подрядчику, то в незаполненном поле пункта 2.2 Договора необходимо указать: "удержание с окончательного платежа". В этом случае в статью 15 "Особые условия" Договора необходимо внести пункт с указанием срока выплаты удержанной суммы после завершения выполнения обязательств Подрядчиком по истечении гарантийного срока (рекомендуемый срок - 14 дней со дня истечения гарантийного срока):
"15... Удержанная с окончательного платежа сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации объекта выплачивается Подрядчику в течение 14 дней со дня окончания гарантийного срока при условии надлежащего выполнения Подрядчиком гарантийных обязательств при наступлении гарантийного случая.".
Статья 3. Порядок оплаты работ
3.1. Если объект капитального ремонта включает небольшое количество видов и объемов работ, не требует длительного времени для их выполнения (до двух месяцев), авансовый платеж Подрядчику в Договоре подряда может не предусматриваться. В этом случае в тексте первого абзаца пункта 3.1 Договора в незаполненных полях необходимо записать: "не предусматривается":
"- авансовый платеж Подрядчику в размере не предусматривается % от
________________________
стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора в сумме не предусматривается
______________________
тыс. рублей выплачивается в не предусматривается дневный срок с даты
________________________
подписания Договора Сторонами.".
Если авансовый платеж признан необходимым, его размер может быть установлен при заключении Договора подряда. Его конкретный размер устанавливается Заказчиком или может устанавливаться с учетом обоснованных предложений Подрядчика. В этом случае в незаполненных полях в тексте первого абзаца пункта 3.1 необходимо указать размер и сумму авансового платежа (не более 30% от стоимости работ).
Согласно части 11 статьи 20 Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" средства Фонда могут использоваться на выплату аванса на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в размере не более 30%.
В незаполненных полях в тексте второго абзаца пункта 3.1 Договора Заказчиком указывается срок выплаты окончательного платежа по завершению работ по Договору с даты подписания акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 (рекомендуемый срок - 14 дней) в соответствии с условиями статьи 20 Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
Если выставляемый на торги объект капитального ремонта включает большое количество видов и объемов работ, требует длительного времени для их выполнения (более четырех месяцев), наряду с авансовым платежом Подрядчику в Договоре подряда могут быть предусмотрены промежуточные платежи. В этом случае в статью 15 "Особые условия" Договора необходимо внести следующие пункты:
"15... При выполнении Договора Заказчиком осуществляются промежуточные платежи на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ в пределах суммы стоимости работ, указанной в пункте 1.2 Договора. Заказчик производит промежуточные платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы в соответствии с предъявленными Подрядчиком счетами-фактурами и актами КС-2 и КС-3.
15... Сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных платежах за выполненные и принятые объемы работ путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных промежуточных платежей, причитающихся Подрядчику.".
Статья 4. Сроки выполнения работ
4.1. В случае заключения Договора по результатам конкурсных процедур дата начала работ может быть определена Заказчиком до заключения Договора и доведена до сведения участников конкурса или аукциона в объявлении о торгах.
Дата начала работ может определяться Заказчиком с учетом обоснованных предложений Подрядчика при заключении Договора подряда.
4.2. Дата окончания работ определяется путем отсчета сроков выполнения работ в календарных днях, приведенных в пункте 1.4 Договора, с даты начала работ.
Если объект капитального ремонта предполагает выполнение нескольких видов работ и (или) требует длительного времени для их выполнения, то Договором может быть предусмотрено составление календарного плана выполнения работ. В этом случае в статью 15 "Особые условия" Договора необходимо внести следующие условия:
"15... Календарные сроки выполнения работ и сроки завершения отдельных этапов работ определяются календарным планом выполнения работ, составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком.".
Статья 5. Заказчик
5.1. В незаполненном поле пункта 5.1.1 Договора указывается срок передачи Заказчиком Подрядчику по акту Объекта в работу со дня подписания Договора Сторонами. Этот срок может быть определен по усмотрению Заказчика или установлен Заказчиком с учетом предложений Подрядчика при заключении Договора подряда (рекомендуемый срок - 7 дней).
Статья 6. Подрядчик
6.1. Если для выполнения работ по Договору необходимо возведение на территории рабочей площадки временных сооружений, в том числе осуществление временных присоединений к коммуникациям, то в этом случае в статью 15 "Особые условия" Договора необходимо внести следующий пункт:
"15... Подрядчик обязан возвести собственными силами и средствами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для качественного выполнения работ по Договору, в том числе осуществить временные присоединения к следующим коммуникациям: _________________________________
15... Подрядчик обязан производить оплату за использование поставляемых ресурсов (вода, электроэнергия, тепло) за счет собственных средств.".
Необходимо указать наименование коммуникаций, к которым Подрядчик обязан за свой счет осуществить временные присоединения. Например, водоснабжение, электросети, теплоснабжение.
Статья 7. Выполнение работ
7.1. В незаполненном поле пункта 7.1 Договора необходимо указать должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны полномочного представителя Заказчика. В зависимости от региональных особенностей и конкретных условий проведения капитального ремонта многоквартирного дома полномочным представителем Заказчика может быть:
а) сотрудник организации Заказчика (например, управляющей компании);
б) инженер или инженерная организация, действующая на основании договора с Заказчиком.
Участие инженера (инженерной организации) в осуществлении прав и выполнении обязанностей Заказчика осуществляется в соответствии со статьей 749 Гражданского кодекса Российской Федерации: "Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с Подрядчиком может заключить самостоятельно без согласия Подрядчика договор об оказании Заказчику услуг такого рода с соответствующим инженером (инженерной организацией). В этом случае в договоре строительного подряда определяются функции такого инженера (инженерной организации), связанные с последствиями его действий для Подрядчика".
При необходимости в незаполненном поле этого пункта можно указать несколько лиц, являющихся уполномоченными представителями Заказчика.
7.2. В незаполненном поле пункта 7.2 Договора необходимо указать должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, должность представителя Подрядчика, обеспечивающего выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющего Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.
Если при капитальном ремонте многоквартирного дома необходимо согласование с органами государственного строительного надзора и другими ведомственными организациями порядка ведения работ на объекте, то в статью 15 "Особые условия" Договора необходимо внести следующий пункт:
"15... Подрядчик обязан согласовать с органами государственного строительного надзора и другими контролирующими и надзорными организациями проект порядка ведения работ на объекте.".
Статья 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию
8.1. Приемка результатов выполненных работ осуществляется с соблюдением требований законодательства, в том числе установленных частью 9 статьи 20 Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", согласно которой акты приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома должны быть согласованы с органом местного самоуправления и подписаны лицами, которые уполномочены действовать от имени товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации.
Статья 9. Гарантии качества по сданным работам
9.1. В незаполненном поле пункта 9.3 Договора необходимо указать срок, в течение которого Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и (или) наступление гарантийного случая, согласования порядка и сроков их устранения с даты получения письменного уведомления от Заказчика (рекомендуемый срок - три дня).
Статья 13. Порядок расторжения Договора
13.1. Если Договор заключен по результатам конкурса или аукциона и Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора, то Договор расторгается и с Подрядчика удерживается обеспечение конкурсной заявки в пользу Заказчика.
Статья 15. Особые условия
15.1. В данную статью Договора вносятся пункты по усмотрению Заказчика, приведенные ниже курсивом жирным шрифтом. Кроме этого, здесь могут быть приведены пункты, вызванные спецификой объекта капитального ремонта, региональными особенностями и требованиями конкретного Заказчика.
В зависимости от видов работ по капитальному ремонту объекта (например, ремонт фасада) можно внести дополнительные пункты, обязывающие Подрядчика, например:
"- исключить доступ посторонних лиц на рабочие леса (убирать лестницы на первый ярус лесов в конце рабочего дня) в целях обеспечения безопасности и сохранности имущества жильцов. Назначить ответственное лицо за исполнение данного пункта;
- предусмотреть трехстадийную фотофиксацию работ: до ремонта, в процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику;
- осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность архитектурно-художественного декора зданий и сооружений.".
Для снижения рисков Подрядчика в отдельных случаях можно рекомендовать страхование соответствующих рисков.
Согласно статье 742 Гражданского кодекса РФ "Страхование объекта строительства" договором строительного подряда может быть предусмотрена обязанность стороны, на которой лежит риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемых при строительстве, либо ответственность за причинение при осуществлении строительства вреда другим лицам, застраховать соответствующие риски.
Сторона, на которую возлагается обязанность по страхованию, должна предоставить другой Стороне доказательства заключения ею договора страхования на условиях, предусмотренных договором строительного подряда, включая данные о страховщике, размере страховой суммы и застрахованных рисках.
Страхование не освобождает соответствующую Сторону от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
В случае страхования рисков в данную статью Договора рекомендуется внести следующий пункт:
"15... Подрядчик обязан застраховать у страховщика, согласованного с Заказчиком, строительные риски на сумму, равную стоимости работ, указанной в пункте 1.2 Договора, и представить Заказчику оригиналы страховых полисов в семидневный срок с даты заключения Договора.".
В зависимости от сложности и условий проведения капитального ремонта многоквартирного жилого дома в Договоре можно предусмотреть обязательное страхование ответственности перед третьими лицами. Тогда следует внести в данную статью Договора следующий пункт:
"15... Подрядчик обязан не позднее начала работ по Договору застраховать свою гражданскую ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении работ на объекте, и представить Заказчику копию договора страхования в течение семи дней с даты подписания Договора Сторонами.".
При подготовке проекта договора Заказчик должен учитывать, что чрезмерные требования по страхованию могут повлечь за собой существенное увеличение издержек Подрядчика и, как следствие, увеличение цены конкурсной заявки.
Раздел 6. Сдача многоквартирного дома в эксплуатацию после проведения капитального ремонта
1. Общему собранию членов товарищества собственников жилья (потребительского кооператива) либо общему собранию собственников помещений в многоквартирном доме рекомендуется выбрать представителей собственников помещений в многоквартирном доме (общественную комиссию собственников помещений) для участия в приемке работ и подписания акта сдачи-приемки работ по капитальному ремонту.
После завершения ремонтных работ многоквартирный дом принимается в эксплуатацию в соответствии с Правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85(р), утвержденными Приказом Госгражданстроя при Госстрое СССР от 7 мая 1985 года № 135, которые применяются постольку, поскольку не противоречат Градостроительному кодексу Российской Федерации.
Приложение № 1
к Положению о порядке
привлечения подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов в рамках
реализации адресной программы
Республики Башкортостан
по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2012 год
и сдачи многоквартирного дома в
эксплуатацию после проведения
капитального ремонта
Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту
Дата публикации извещения: ____________________________________________
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: __________________________________________
________________________________________________________________________
Работы (объекты): _____________________________________________________
________________________________________________________________________
(перечислить работы)
Заказчик ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование, ИНН, телефон, адрес, адрес электронной почты,
контактное лицо заказчика)
Организатор конкурса __________________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное
лицо организатора конкурса)
Начальная (максимальная) цена договора подряда: _______________________
_________________________________________________________________ рублей.
Дата начала работ: ____________________________________________________
Официальный интернет-сайт для публикации: _____________________________
________________________________________________________________________
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: ____________________
________________________________________________________________________
Приложение: конкурсная документация в составе:
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) техническая и сметная документация в составе: ______________________
_______________________________________________________________________; (перечислить документы)
3) договор подряда (проект).
Приложение № 2
к Положению о порядке
привлечения подрядных
организаций для выполнения
работ по капитальному
ремонту многоквартирных
домов в рамках реализации
адресной программы
Республики Башкортостан по
проведению капитального
ремонта многоквартирных
домов на 2012 год и сдачи
многоквартирного дома в
эксплуатацию после
проведения капитального
ремонта
Информация о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту
Дата _______________________________________________________
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
____________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
____________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
Адрес многоквартирного дома: _________________________________
________________________________________________________________
Работы (объекты):____________________________________________
________________________________________________________________
(перечислить работы)
Заказчик ________________________________________________________________
________________________________________________________________
(наименование, ИНН, телефон, адрес, контактное лицо заказчика)
Организатор конкурса ________________________________________
(наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо организатора конкурса)
Начальная (максимальная) цена договора подряда: ________________
_________________________________________________________ рублей.
Дата начала работ:____________________________________________
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками _______________
________________________________________________________________
Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы на интернет-сайте______________________________________________
_______________________________________________________________
Приложение № 3
к Положению о порядке
привлечения подрядных
организаций для выполнения
работ по капитальному
ремонту многоквартирных
домов в рамках реализации
адресной программы
Республики Башкортостан по
проведению капитального
ремонта многоквартирных
домов на 2012 год и сдачи
многоквартирного дома в
эксплуатацию после
проведения капитального
ремонта
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
(наименование работ, объект и адрес)
___________________________________ __________________
(место проведения вскрытия конвертов) (дата)
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии:___________________________________________
Секретарь комиссии:______________________________________________
Члены комиссии:_________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: ________________________________________________________________Время начала вскрытия конвертов _____________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса: _____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)
По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Организатором конкурса было получено и зарегистрировано _________ заявок.
До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от следующих организаций:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименования участников конкурса, адреса)
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации (приложение № 1 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии ________________________________
Члены конкурсной комиссии ______________________________________
________________________________________________________________
(подписи)
Приложение
к протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от______________
Сводная таблица конкурсных заявок
п
Наименование участника, адрес
Документ, подтвержда-ющий полномочия лица на осуществле-ние действий от имени участника
Доку-мент, подтве-рждаю-щий внесение обеспе-чения
Инфор-мация о составе и квали-фикации работни-ков
Докумен-ты, подтверж-дающие опыт работы (копии договоров подряда)
Копии учредит-ельных докумен-тов
Копия свидетельст-ва о постановке на учет в налоговом органе
Копия свидетель-ства о государст-венной регистра-ции
Копия выписки из Единого государствен-ного реестра юридических лиц
Копия справки из налогового органа о размере задолжен-ности
Цена конкурс-ной заявки
Отметка о соблюде-нии требова-ний к допуску на участие в конкурсе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
Председатель конкурсной комиссии __________________________________
Члены конкурсной комиссии ________________________________________
(подписи)
Приложение № 4
к Положению о порядке
привлечения подрядных
организаций для выполнения
работ по капитальному
ремонту многоквартирных
домов в рамках реализации
адресной программы
Республики Башкортостан
по проведению капитального
ремонта многоквартирных
домов на 2012 год и сдачи
многоквартирного дома в
эксплуатацию после
проведения капитального
ремонта
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(наименование работ, объект и адрес)
___________________________________________ ____________
(место проведения оценки и сопоставления заявок) (дата)
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: _________________________________________
Секретарь комиссии: ____________________________________________
Члены комиссии: _______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки следующих участников конкурса:
____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименования участников конкурса, адреса)
Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 6 конкурсной документации.
Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора», «Срок выполнения работ» и «Квалификация» отражены в приложении к настоящему протоколу.
Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок.
По результатам оценки и сопоставления заявок представленным заявкам присвоены следующие номера:
____________________________________________________,
____________________________________________________,
____________________________________________________,
________________________________________________ и т.д.
Победителем конкурса признана ____________________________
______________________________________________________________
(наименование организации)
Организатору конкурса поручается в пятидневный срок со дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера.
Председатель конкурсной комиссии __________________________
Члены конкурсной комиссии ________________________________
(подписи)
Приложение
к протоколу оценки и сопоставления заявок
на участие в открытом конкурсе
от______________
Оценка заявок по критериям и подкритериям
№ п/п
Наимено-вание участника
Дата и время регистра-ции заявки
Критерий «Цена договора»
Критерий «Срок выполнения работ»
Критерий «Квалификация»
Итого
подкритерии
балл
показа-тель, рублей
балл
показа-тель
балл
опыт рабо-ты
штраф-ной балл
ква-ли-фикация пер-сона-ла
штраф-ной балл
соблю-дение техники безопас-ности
штраф-ной балл
про-игран-ные арбит-раж-ные дела
штраф-ной балл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Председатель конкурсной комиссии __________________________________
Члены конкурсной комиссии ________________________________________
(подписи)
Приложение № 1
к конкурсной документации
по проведению открытого
конкурса на выполнение
работ по капитальному
ремонту многоквартирных
домов
Заявка на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
1. Участник:
1.1. Наименование юридического лица
1.2. ИНН
1.3. Юридический адрес
1.4. Фактический адрес
1.5. Контактный телефон (факс)
1.6. Контактное лицо
Электронный адрес участника _________________________________
Участник _______________________________________________ является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия
плательщиком налога на добавленную стоимость.
Участник _____________выданное саморегулируемой организацией
имеет (не имеет)
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624.
5. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.
6. Подтверждаем соответствие требованиям:
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.
7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:
№ п/п
Наименование
Единица измерения
Значение
(все значения указываются цифрами)
1.
Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость
(при наличии)
Рубли
2.
Срок выполнения работ
Календарные дни
с даты начала работ
8. Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация участника»
№ п/п
Наименование
Единица измерения
Значение (все значения указываются цифрами)
1
Опыт работы, в том числе:
шт.
количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)
количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
№ п/п
Наименование
Единица измерения
Значение (все значения указываются цифрами)
2
Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
человек
с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более двух лет
с опытом работы более пяти лет
3
Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние два года)
шт.
4
Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела)
шт.
Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере ___________________ рублей
________________________________________________________________
(дата, номер платежного поручения)
Обеспечение заявки просим возвратить на счет _____________
________________________________________________________________(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)
Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе ___________________________________________________________
_________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.4-3.1.12 конкурсной документации.
Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать
Приложение № 2
к конкурсной документации
по проведению открытого
конкурса на выполнение
работ по капитальному
ремонту многоквартирных
домов
Опись входящих в состав заявки документов
________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование участника)
подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту ____________________________________________
________________________________________________________________
(указать наименования работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.
Наименование документа
Количество листов
Должность, подпись уполномоченного лица, печать
Приложение № 3
к конкурсной документации
по проведению открытого
конкурса на выполнение
работ по капитальному
ремонту многоквартирных
домов
Доверенность №______
Место составления ______________________
Дата выдачи________________
Настоящей доверенностью ___________________________________
(наименование участника)
в лице __________________________________________________________ (должность руководителя участника, Ф.И.О.),
действующего на основании _______________________________________
(устава, положения и т.п.)
уполномочивает ___________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту ________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
(наименования работ, объект и адрес)
Настоящая доверенность выдана сроком на ____________________ .
Подпись _______________________________________ удостоверяю.
(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)
Должность, подпись уполномоченного лица, печать
Приложение № 4
к конкурсной документации
по проведению открытого
конкурса на выполнение
работ по капитальному
ремонту многоквартирных
домов
Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли
ФИО
Должность в компании
Стаж работы в отрасли
Стаж работы в компании
Название учебного заведения и год окончания
Примечания
1.
2.
3.
Итого:
количество специалистов, со стажем работы в компании более трех лет: ________ человек.
Среднесписочная численность работников участника конкурса на дату подачи заявки:
________________________________________________________________
Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):
Копия паспорта в количестве: ____ шт.
Копия диплома в количестве: ____ шт.
Копия трудовой книжки в количестве: ____ шт.
Должность, подпись уполномоченного лица, печать
Приложение № 5
конкурсной документации
по проведению открытого
конкурса на выполнение
работ по капитальному
ремонту многоквартирных
домов
Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
Договор №___ на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
«____»___________ 20__ года
________________________________________________________________
________________________________________________________________ (полное наименование заказчика)
в лице ________________________________________________________, действующего на основании _______________________(далее – Заказчик), с одной стороны, и _______________________________________________
________________________________________________________________
(полное наименование подрядной организации)
в лице _________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________ (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет и существенные условия договора
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ______________(далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:_______________________________ , в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору.
Общая стоимость работ по Договору составляет____________________________________ рублей, в том числе НДС_____________________________________________________рублей.
Стоимость по видам работ составляет:
________________________________________________________ рублей;
(вид работ)
_________________________________________________________ рублей;
(вид работ)
_________________________________________________________ рублей.
(вид работ)
Указанная в пункте 1.2 Договора стоимость работ увеличению не подлежит.
Срок выполнения работ составляет _________________ дней.
В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
Основанием для заключения настоящего Договора является ______________________________№ __________ от «___»________20__ г.
Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств подрядчика
2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является ___________________________ на сумму ______________ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами.
2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является ______________________ на сумму___________________рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте – акты о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.
Статья 3. Порядок оплаты работ
3.1. Оплата по Договору осуществляется в два этапа:
- авансовый платеж Подрядчику в размере _____ % от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, в сумме _________________________________ рублей выплачивается в ______ дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше представления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору;
- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в _____ дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов.
3.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.
Статья 4.Сроки выполнения работ
4.1. Срок начала работ: - не позднее «____»______________20___года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора.
4.2. Срок окончания работ - не позднее «____»______________20___года.
4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
Статья 5. Заказчик
5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:
5.1.1. Передать Подрядчику по акту объект в течение __________ дней со дня подписания Договора Сторонами.
5.1.2. Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.
5.1.3. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
Статья 6. Подрядчик
6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:
6.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в подпункте 5.1.1 Договора.
6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.
6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.
6.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, Ф.И.О. представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.
6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 по 21.00 часов. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства Российской Федерации.
6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.
6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.
6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
6.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.
6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.
6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2 Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.
6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.
Статья 7. Выполнение работ
7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора.
Полномочным представителем Заказчика является:
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)
7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.
Полномочным представителем Подрядчика является:
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)
7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.
7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:
7.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов.
7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации.
7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и других документов).
7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ.
7.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2.
7.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.
7.5. В целях выполнения функций, указанных в пункте 7.4 Договора, представитель Заказчика имеет право:
7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика.
7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.
7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.
7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.
7.8. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, где фиксирует все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».
7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.
7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.
Статья 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию
8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий» (в редакции изменений № 1, утвержденных Приказом Госстроя РФ от 6 мая 1997 года № 17-16), технической и сметной документацией.
8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.
8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.
8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.
8.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.
Статья 9. Гарантии качества по сданным работам
9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.
9.2. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика не позднее _______ дней с момента их обнаружения. Подрядчик направляет своего представителя не позднее ______ дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.
9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.
9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранения выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.
Статья 10. Ответственность сторон
10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
10.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.
10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7) представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2 (двух) дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день просрочки устранения выявленных нарушений до фактического устранения нарушений.
10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.
10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.
10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
Статья 11. Внесение изменений в техническую документацию
11.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условиях, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется.
11.2. При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1 Договора дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
11.3. Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 11.1 Договора объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.
Статья 12. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по Договору, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.
12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1 Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.
12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.
Статья 13. Порядок расторжения договора
13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:
13.1.1. Если в течение 10 (десяти) дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечения исполнения Договора.
13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 (десяти) дней с установленной в пункте 4.1 Договора даты начала работ.
13.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.
13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.1 Договора Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.
13.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 (десяти) дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 (десяти) дней.
13.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо по решению Арбитражного суда Республики Башкортостан.
Статья 14. Разрешение споров
14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.
14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Статья 15. Особые условия
15.1.________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Статья 16.Прочие условия
16.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
16.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр - Заказчику,1 экземпляр - Подрядчику.
16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
16.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.
Статья 17. Приложения к настоящему договору
Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:
№ 1.____________________________________________________________
№ 2.____________________________________________________________
№ 3.____________________________________________________________
№ 4.____________________________________________________________
№ 5.____________________________________________________________
Статья 18. Местонахождение и реквизиты сторон
18.1. Заказчик: _____________________________________________
Местонахождение:_______________________________________________
Реквизиты:______________________________________________________
18.2. Подрядчик:____________________________________________
Местонахождение:_______________________________________________
Реквизиты:______________________________________________________
Подписи сторон
Заказчик Подрядчик
«_____»____________ 20____г. «_____»___________ 20__ г.
М.П. М.П.
{ОТФОРМАТИРОВАН: Скачкова А.Р. 01.05.2012 г.}
1
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Правительство Республики Башкортостан
Постановление
19 января 2012 года № 4
Об адресной программе Республики Башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год
{ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ постановлением Правительства Республики Башкортостан от 28.05.2012 года № 163}.
В целях финансового и организационного обеспечения проведения капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальных образованиях Республики Башкортостан, выполнивших установленные Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" условия предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить прилагаемую адресную программу Республики Башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год (далее - Программа).
2. Определить государственным заказчиком Программы Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.
3. Установить, что источниками финансирования Программы являются средства государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан и средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме.
4. Контроль за целевым и эффективным использованием средств возложить на Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан - участников Программы.
5. Контроль за соблюдением правил ремонта многоквартирных домов и качеством выполняемых при этом работ возложить на Государственную жилищную инспекцию Республики Башкортостан, администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан - участников Программы.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Ф.Илимбетов
Утверждена
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 19 января 2012 г. № 4
{в редакции постановления
Правительства
Республики Башкортостан
от 28.05.2012 года № 163}
Адресная программа Республики Башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год
Содержание
Паспорт Программы
3
1.
Основные положения
7
2.
Цели и задачи Программы
7
3.
Срок и этапы реализации Программы и объемы долевого финансирования
8
4.
Перечень муниципальных образований, участвующих в Программе
9
5.
Принципы распределения средств финансовой поддержки
между муниципальными образованиями – участниками Программы
10
6.
Объем долевого финансирования проведения капитального
ремонта многоквартирных домов
11
7.
Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта для муниципальных образований, участвующих в Программе
12
8.
Обоснование объема средств для реализации Программы
15
9.
Критерии отбора многоквартирных домов для включения в Программу
16
10.
Адресные перечни многоквартирных домов, включенных
в Программу
17
11.
Планируемые показатели выполнения Программы
17
12.
Реестры многоквартирных домов, участвующих в Программе
17
13.
Выписки из технических паспортов многоквартирных домов, включенных в Программу
17
14.
Механизм реализации Программы
18
15.
Управление Программой, контроль за ее реализацией и порядок отчетности
19
16.
Информационное и методическое обеспечение Программы
20
Паспорт Программы
Наименование Программы
Адресная программа Республики Башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год
Основание для разработки Программы
Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
Государственный заказчик Программы
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан
Разработчик
Программы
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан
Исполнители Программы
Городские округа, городские поселения муниципальных районов
Республики Башкортостан
Цели и задачи
Программы
Цели:
финансовая поддержка муниципальных образований, органы местного самоуправления которых обеспечили реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования, для оказания ими финансовой поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали способ управления многоквартирным домом и приняли решение о проведении капитального ремонта;
переход от бюджетного финансирования
капитального ремонта многоквартирных домов к мерам государственной поддержки
граждан – собственников жилья
Задачи:
стимулирование реформирования жилищного и коммунального секторов муниципальных образований Республики Башкортостан, создание условий для формирования конкурентной среды в сфере управления, содержания и ремонта многоквартирных домов;
содействие формированию эффективных механизмов управления многоквартирными домами и самоорганизации собственников жилья в многоквартирных домах;
повышение энергоэффективности многоквартирных домов;
обеспечение реальной возможности самостоятельного выбора собственниками помещений в многоквартирных домах перечней работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
Срок и этапы реализации Программы
Реализация Программы осуществляется в два этапа: I этап - март-декабрь 2012 года, II этап - июнь-декабрь 2012 года
Объемы и источники бюджетного финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы составит 786592329,39 рубля,
в том числе за счет средств:
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства –
576257536,39 рубля;
бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан – 210334793 рубля.
Объем бюджетного финансирования I этапа Программы составит 771389192,76 рубля,
в том числе за счет средств:
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства –
565119718,76 рубля;
бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан – 206269474 рубля.
Объем бюджетного финансирования II этапа Программы составит 15203136,63 рубля,
в том числе за счет средств:
государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства –
11137817,63 рубля;
бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан – 4065319 рублей
Планируемые средства долевого финансирования ТСЖ (ЖСК) и собственников помещений
Общий объем средств долевого финансирования товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных в Программу, - 60681360 рублей.
Средства долевого финансирования товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных в I этап Программы, - 59881194 рубля.
Средства долевого финансирования товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных во II этап Программы, - 800166 рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации
Программы и показатели ее социально-экономической эффективности
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, - 116 единиц;
общая площадь многоквартирных домов,
в которых проведен капитальный ремонт, - 380859,64 кв. м;
количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт, - 14460 человек;
доля многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт согласно установленному Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» перечню работ по капитальному ремонту, от общего числа многоквартирных домов, включенных в Программу, - 71%
Управление и контроль за реализацией Программы
Общее руководство и управление Программой осуществляет Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Республики Башкортостан;
контроль за реализацией Программы осуществляют:
Правительство Республики Башкортостан;
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан;
Государственная жилищная инспекция Республики Башкортостан;
Министерство финансов Республики Башкортостан в пределах установленных полномочий;
администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан – участников Программы
1. Основные положения
Адресная программа Республики Башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон) и направлена на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальных образованиях, выполнивших условия предоставления финансовой поддержки из средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд).
2. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются:
финансовая поддержка муниципальных образований, органы местного самоуправления которых обеспечили реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования, для оказания ими финансовой поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали способ управления многоквартирным домом и приняли решение о проведении капитального ремонта;
переход от бюджетного финансирования капитального ремонта многоквартирных домов к мерам государственной поддержки граждан – собственников жилья.
В рамках реализации Программы будут решаться следующие задачи:
стимулирование реформирования жилищного и коммунального секторов муниципальных образований Республики Башкортостан, создание условий для формирования конкурентной среды в сфере управления, содержания и ремонта многоквартирных домов;
содействие формированию эффективных механизмов управления многоквартирными домами и самоорганизации собственников жилья в многоквартирных домах;
повышение энергоэффективности многоквартирных домов;
обеспечение реальной возможности самостоятельного выбора собственниками помещений в многоквартирных домах перечней работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
3. Срок и этапы реализации Программы и объемы долевого финансирования
Программа реализуется в 2012 году в два этапа.
Финансовые средства для проведения капитального ремонта многоквартирных домов формируются за счет средств Фонда, средств бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан и средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах.
Общий объем бюджетного финансирования Программы составит 786592329,39 рубля, в том числе за счет средств:
Фонда – 576257536,39 рубля;
бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан – 210334793 рубля.
Объем бюджетного финансирования I этапа Программы составит 771389192,76 рубля, в том числе за счет средств:
Фонда – 565119718,76 рубля;
бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан – 206269474 рубля.
Объем бюджетного финансирования II этапа Программы составит 15203136,63 рубля, в том числе за счет средств:
Фонда – 11137817,63 рубля;
бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан – 4065319 рублей.
Общий объем средств долевого финансирования товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных в Программу, - 60681360 рублей.
Средства долевого финансирования товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных в I этап Программы, - 59881194 рубля.
Средства долевого финансирования товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных во II этап Программы, - 800166 рублей.
4. Перечень муниципальных образований, участвующих в Программе
Участниками Программы, получающими финансовую поддержку за счет средств Фонда, могут быть муниципальные образования Республики Башкортостан, которые:
выполнили предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального закона условия, что подтверждается представлением документов в соответствии с установленным перечнем;
приняли решение о долевом финансировании проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета Республики Башкортостан и (или) средств местного бюджета в размере, установленном Программой.
Согласно части 2 статьи 14 Федерального закона финансовая поддержка за счет средств Фонда предоставляется Республике Башкортостан при условии нахождения на ее территории не менее двух
муниципальных образований, которые выполнили условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда и общая суммарная численность населения которых составляет не менее чем двадцать процентов общей численности населения республики, в границах которой находятся такие муниципальные образования.
Перечень участвующих в I этапе Программы муниципальных образований Республики Башкортостан приведен в таблице 1.
Таблица 1
Перечень участвующих в I этапе Программы муниципальных образований Республики Башкортостан, выполнивших предусмотренные статьей 14 Федерального закона условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда
№
п/п
Наименование
муниципального образования
Республики Башкортостан
Численность населения,
чел.
Доля от общей численности населения
Республики Башкортостан, %
1
ГП г.Бирск
МР Бирский район РБ
43865
1,08
2
ГП г.Благовещенск
МР Благовещенский район РБ
34286
0,84
3
ГП г.Дюртюли
МР Дюртюлинский район РБ
31649
0,78
4
ГП г.Ишимбай
МР Ишимбайский район РБ
66149
1,62
5
ГП г.Туймазы
МР Туймазинский район РБ
66939
1,64
6
ГО г.Кумертау РБ
67123
1,65
7
ГО г.Октябрьский РБ
109561
2,69
8
ГО г.Стерлитамак РБ
273602
6,72
9
ГО г.Уфа РБ
1074942
26,40
Итого
1768116
43,42
Во II этапе Программы участвует городской округ город Уфа Республики Башкортостан
5. Принципы распределения средств финансовой поддержки между муниципальными образованиями – участниками Программы
Порядок распределения средств Фонда на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов I этапа Программы между муниципальными образованиями Республики Башкортостан утвержден постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11 января 2012 года № 2 «О разработке адресной программы Республики Башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год».
В связи с незначительным объемом средств, выделенных на реализацию II этапа Программы в соответствии с решением правления Фонда «Об уточнении лимитов предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, рассчитанных для каждого из субъектов Российской Федерации» (протокол от 2 апреля 2012 года № 332), средства Фонда в сумме 11137817,63 рубля выделены городскому округу город Уфа Республики Башкортостан согласно распоряжению Правительства Республики Башкортостан от 22 мая 2012 года № 619-р.
6. Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов
Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда, средств бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан и средств товариществ собственников жилья либо средств собственников помещений в многоквартирных домах в 2012 году I и II этапов Программы представлен в таблицах 2 и 3 соответственно.
Таблица 2
Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов I этапа Программы
№ п/п
Наименование
муниципального образования
Республики Башкортостан
Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, рублей
Итого из всех источников
в том числе за счет средств:
Фонда
бюджетов муниципаль-ных образований
средства ТСЖ либо собст-венников помещений
1
2
3
4
5
6
1
ГП г.Бирск
МР Бирский район РБ
15833925,00
5779405,00
1137546,00
22750876,00
2
ГП г.Благовещенск
МР Благовещенский район РБ
13620127,00
4971366,00
978500,00
19569993,00
3
ГП г.Дюртюли
МР Дюртюлинский район РБ
16903928,00
6169957,00
1214418,00
24288303,00
4
ГП г.Ишимбай
МР Ишимбайский район РБ
35191479,00
12844938,00
2655046,00
50691463,00
5
ГП г.Туймазы
МР Туймазинский район РБ
27205994,00
9930225,00
4126246,00
41262465,00
6
ГО г.Кумертау РБ
36825472,00
13441348,00
2645625,00
52912445,00
7
ГО г.Октябрьский РБ
52751639,00
19254421,00
3789796,00
75795856,00
8
ГО г.Стерлитамак РБ
80000000,00
29200110,00
5747380,00
114947490,00
9
ГО г.Уфа РБ
286787154,76
104677704,00
37586637,00
429051495,76
Итого
565119718,76
206269474,00
59881194,00
831270386,76
Таблица 3
Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов II этапа Программы
№ п/п
Наименование
муниципального образования
Республики Башкортостан
Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, рублей
Итого из всех источников
в том числе за счет средств:
Фонда
бюджетов муниципаль-ных образований
средства ТСЖ либо собст-венников помещений
1
ГО г.Уфа РБ
11137817,63
4065319
800166
16003302,63
Итого
11137817,63
4065319
800166
16003302,63
7. Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта для муниципальных образований, участвующих в Программе
Согласно статье 2 Федерального закона под капитальным ремонтом многоквартирного дома понимается проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме. К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии со статьей 15 Федерального закона относятся:
ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;
ремонт крыш;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;
утепление и ремонт фасадов;
установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа).
В соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона средства Фонда, средства долевого финансирования за счет средств бюджета Республики Башкортостан и (или) бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан, средств товариществ собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляют выбранные собственниками управляющие организации, могут использоваться не только на проведение работ, указанных в части 3 статьи 15 Федерального закона, но и на разработку проектной документации для капитального ремонта многоквартирных домов и проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
На основе оценки сложившегося на территории муниципальных образований Республики Башкортостан среднего уровня рыночных цен на предусмотренные статьей 15 Федерального закона виды работ по капитальному ремонту с использованием современных эффективных строительных материалов и технологий, стоимости разработки проектной документации для капитального ремонта многоквартирных домов и проведения государственной экспертизы такой документации размеры предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах (далее - размер предельной стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов) по муниципальным образованиям Республики Башкортостан, участвующим в I этапе Программы, утверждены постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11 января 2012 года № 2 «О разработке адресной программы Республики Башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год» и представлены в таблице 4.
Таблица 4
Размеры предельной стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов, участвующих в I этапе Программы по муниципальным образованиям Республики Башкортостан
№
п/п
Наименование муниципального образования
Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов, руб./кв. м
1
ГП г.Бирск
МР Бирский район РБ
3849,00
2
ГП г.Благовещенск
МР Благовещенский район РБ
4532,00
3
ГП г.Дюртюли
МР Дюртюлинский район РБ
3015,00
4
ГП г.Ишимбай
МР Ишимбайский район РБ
4900,00
5
ГП г.Туймазы
МР Туймазинский район РБ
3512,00
6
ГО г.Кумертау РБ
5642,00
7
ГО г.Октябрьский РБ
3500,00
8
ГО г.Стерлитамак РБ
5100,00
9
ГО г.Уфа РБ
5000,00
Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов по городскому округу город Уфа Республики Башкортостан, участвующему во II этапе Программы, утвержден распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 22 мая 2012 года № 619-р и составляет 5000 руб./кв.м.
Примечания:
Если удельная стоимость капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с направленной в орган местного самоуправления утвержденной общим собранием членов товарищества собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирном доме сметой расходов на капитальный ремонт такого многоквартирного дома с учетом требований, установленных частью 5 статьи 15 Федерального закона, будет равна или больше утвержденного для муниципального образования Республики Башкортостан размера предельной стоимости проведения капитального ремонта многоквартирного дома, то сумма финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирного дома рассчитывается на основании утвержденного для муниципального образования Республики Башкортостан размера предельной стоимости проведения капитального ремонта многоквартирного дома, в том числе при непринятии общим собранием собственников помещений решения о выполнении отдельных видов работ по капитальному ремонту, предусмотренных статьей 15 Федерального закона.
Если удельная стоимость капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с направленной в орган местного самоуправления утвержденной общим собранием членов товарищества собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирном доме сметой расходов на капитальный ремонт такого многоквартирного дома с учетом требований, установленных частью 5 статьи 15 Федерального закона, меньше утвержденного для муниципального образования Республики Башкортостан размера предельной стоимости проведения капитального ремонта многоквартирного дома, то сумма финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирного дома рассчитывается на основании установленной соответствующим общим собранием доли участия собственников помещений в финансировании капитального ремонта и планируемой стоимости капитального ремонта.
8. Обоснование объема средств для реализации Программы
Объем средств Фонда на проведение капитального ремонта многоквартирных домов составляет 576257536,39 рубля в соответствии с решениями правления Фонда (протоколы от 10 февраля 2011 года № 222, от 30 ноября 2011 года № 295, от 12 января 2012 года № 106, от 2 апреля 2012 года № 332).
Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета Республики Башкортостан и (или) бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан рассчитывается исходя из минимальной доли финансирования капитального ремонта многоквартирных домов для Республики Башкортостан в размере 26,74%, установленной Фондом, и составляет 210334793 рубля.
Объем финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет всех источников, включая средства товариществ собственников жилья либо средства собственников помещений в многоквартирных домах, управляемых выбранными на общих собраниях управляющими организациями, определен исходя из перечня, объема и стоимости работ, предусмотренной проектно-сметной документацией. Стоимость работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в Программу, рассчитана на основе оценки сложившегося на территории муниципальных образований Республики Башкортостан среднего уровня рыночных цен на предусмотренные статьей 15 Федерального закона виды работ по капитальному ремонту с использованием современных эффективных строительных материалов и технологий, установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), стоимости разработки проектной документации для капитального ремонта многоквартирных домов, проведения государственной экспертизы такой документации, индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на капитальный ремонт жилого фонда, утвержденных Региональным центром ценообразования в строительстве, размера предельной стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов и требований постановления Правительства Республики Башкортостан от 11 января 2012 года № 2 «О разработке адресной программы Республики Башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год».
9. Критерии отбора многоквартирных домов для включения в Программу
В соответствии с Федеральным законом финансовая поддержка на проведение капитального ремонта из средств Фонда, средств бюджета Республики Башкортостан и бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан предоставляется многоквартирным домам, включенным в утвержденные органами местного самоуправления муниципальные программы, в которых:
собственниками помещений реализован выбранный ими на общем собрании способ управления многоквартирным домом товариществом собственников жилья либо управляющей организацией;
общим собранием членов товариществ собственников жилья либо общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, принято решение об участии в муниципальной программе.
Адресный перечень многоквартирных домов, включаемых в Программу, формируется исходя из планируемого объема предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда и средств долевого финансирования бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан из числа многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и включенных в утвержденные органами местного самоуправления Республики Башкортостан муниципальные программы, на основе заявок муниципальных образований Республики Башкортостан, претендующих на получение средств Фонда.
Включение многоквартирных домов в муниципальные программы осуществляется по результатам оценки поданных товариществами собственников жилья и управляющими организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах, заявок на включение многоквартирного дома в муниципальную программу и предоставление субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирного дома (далее – заявка) на основании критериев, установленных постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11 января 2012 года № 2 «О разработке адресной программы Республики Башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год», в зависимости от количества баллов, присваиваемых заявке по каждому критерию, и установленных коэффициентов весомости критериев.
10. Адресные перечни многоквартирных домов, включенных в Программу
Адресный перечень многоквартирных домов, включенных в I этап Программы, указан в приложении № 1 к Программе.
Адресный перечень многоквартирных домов, включенных во II этап Программы, указан в приложении № 2 к Программе.
11. Планируемые показатели выполнения Программы
Планируемые показатели выполнения I этапа Программы указываются в разрезе муниципальных образований Республики Башкортостан, а также в целом по Республике Башкортостан и приведены в приложении № 3 к Программе.
Планируемые показатели выполнения II этапа Программы приведены в приложении № 4 к Программе.
12. Реестры многоквартирных домов, участвующих в Программе
Реестр многоквартирных домов, участвующих в I этапе Программы, указан в приложении № 5 к Программе.
Реестр многоквартирных домов, участвующих во II этапе Программы, указан в приложении № 6 к Программе.
13. Выписки из технических паспортов многоквартирных домов, включенных в Программу
Выписка из технических паспортов многоквартирных домов, участвующих в I этапе Программы, приведена в приложении № 7 к Программе.
Выписка из технических паспортов многоквартирных домов, участвующих во II этапе Программы, приведена в приложении № 8 к Программе.
14. Механизм реализации Программы
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется в соответствии с требованиями жилищного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности с использованием средств финансовой поддержки в соответствии с Программой.
Средства бюджета муниципального образования Республики Башкортостан, полученные за счет средств Фонда и предусмотренные в бюджете муниципального образования Республики Башкортостан на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов, используются органом местного самоуправления на финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов в порядке, определенном Федеральным законом, Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Программой и муниципальной программой.
Решение органа местного самоуправления о распределении между включенными в Программу многоквартирными домами средств бюджета муниципального образования Республики Башкортостан, полученных за счет средств Фонда и предусмотренных в бюджете муниципального образования Республики Башкортостан на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, принимается в соответствии с методикой расчета размера субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, указанной в приложении № 6 к постановлению Правительства Республики Башкортостан от 11 января 2012 года № 2 «О разработке адресной программы Республики Башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год».
Подрядные организации привлекаются товариществом собственников жилья либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с Положением о порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в рамках реализации адресной программы Республики Башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год и сдачи многоквартирного дома в эксплуатацию после проведения капитального ремонта, указанным в приложении № 9 к Программе.
15. Управление Программой, контроль за ее реализацией и порядок отчетности
Общее руководство и управление Программой осуществляет Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.
Контроль за реализацией Программы осуществляют:
Правительство Республики Башкортостан;
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан;
Государственная жилищная инспекция Республики Башкортостан;
Министерство финансов Республики Башкортостан в пределах установленных полномочий;
администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан – участников Программы.
В соответствии с решениями правления Фонда Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан представляет в Фонд отчеты:
о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов на реализацию Программы ежемесячно на 10-й рабочий день месяца, следующего за отчетным, и ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным;
о наличии денежных средств в кредитных организациях на отдельных счетах, открытых в соответствии с частью 6 статьи 20 Федерального закона, ежеквартально на 11-й рабочий день месяца, следующего за отчетным периодом, и ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным;
о проведении мониторинга реализации Программы ежеквартально на 10-й рабочий день месяца, следующего за отчетным периодом, и ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным;
оперативную информацию о ходе реализации Программы еженедельно не позднее четверга отчетной недели.
Муниципальные образования Республики Башкортостан представляют в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан отчеты:
о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов на реализацию Программы ежемесячно на 5-й рабочий день месяца, следующего за отчетным, и ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным;
о наличии денежных средств в кредитных организациях на отдельных счетах, открытых в соответствии с частью 6 статьи 20 Федерального закона, ежеквартально на 6-й рабочий день месяца, следующего за отчетным периодом, и ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным;
о проведении мониторинга реализации Программы ежеквартально на 5-й рабочий день месяца, следующего за отчетным периодом, и ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным;
оперативную информацию о ходе реализации Программы еженедельно не позднее среды отчетной недели.
Информацию о ходе выполнения Программы Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан представляет ежеквартально в Правительство Республики Башкортостан и Министерство экономического развития Республики Башкортостан.
16. Информационное и методическое обеспечение Программы
Министерство связи и массовых коммуникаций Республики Башкортостан совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан и органами местного самоуправления Республики Башкортостан обеспечивает своевременность и доступность информации о:
содержании правовых актов и решений органов государственной власти Республики Башкортостан, органов местного самоуправления Республики Башкортостан о подготовке, принятии и реализации Программы;
ходе реализации Программы, текущей деятельности органов государственной власти Республики Башкортостан и органов местного самоуправления Республики Башкортостан по выполнению Программы;
правах собственников и нанимателей жилых помещений и необходимых действиях по защите этих прав;
системе контроля за расходованием средств Фонда, бюджета Республики Башкортостан, за выполнением Программы с указанием наименований контролирующих органов, фамилий, имен и отчеств руководителей контролирующих органов, времени их приема, адресов почтовой связи и электронной почты, телефонов и телефаксов контролирующих органов;
планируемых и фактических итоговых результатах выполнения Программы.
Информацию о подготовке и реализации Программы рекомендуется предоставлять собственникам жилых помещений с использованием всех доступных средств массовой информации, включая:
официальные сайты в сети Интернет исполнительных и представительных органов государственной власти Республики Башкортостан и органов местного самоуправления Республики Башкортостан;
официальные печатные издания Республики Башкортостан и органов местного самоуправления Республики Башкортостан;
печатные издания, имеющие широкое распространение в Республике Башкортостан и муниципальных образованиях Республики Башкортостан;
сайты в сети Интернет и печатные издания действующих в Республике Башкортостан ассоциаций товариществ собственников жилья, ассоциаций и (или) саморегулируемых организаций управляющих организаций;
телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации, действующие на территории Республики Башкортостан.
В случаях отсутствия или временной неработоспособности официального сайта муниципального образования Республики Башкортостан или отсутствия средств для финансирования публикации информации о подготовке и реализации Программы в печатных изданиях, на телевидении и радио органам государственной власти Республики Башкортостан по запросу органов местного самоуправления Республики Башкортостан рекомендуется размещать такую информацию без взимания платы на официальном сайте Республики Башкортостан и в официальном печатном издании Республики Башкортостан и оказывать за счет средств бюджета Республики Башкортостан финансовую помощь для подготовки передач и оплаты эфирного времени на каналах телерадиовещания, а также изготовления растяжек, плакатов, листовок и буклетов информационно-разъяснительного содержания.
Органам государственной власти Республики Башкортостан и органам местного самоуправления Республики Башкортостан необходимо организовать на постоянной основе работу справочной службы для разъяснения гражданам целей, условий, критериев и процедур Программы, выяснения любых связанных с ней неясных вопросов по телефону, а также с использованием письменных и электронных почтовых отправлений. Номера телефонов и телефаксов, почтовые и электронные адреса республиканских и муниципальных справочных служб необходимо периодически сообщать в печатных и электронных средствах массовой информации.
Приложение № 1
к адресной программе
Республики Башкортостан
по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2012 год
Перечень многоквартирных домов, включенных в I этап реализации адресной программы Республики Башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год
№
п/п
Адрес
многоквартирного
дома
Год
Материал
стен
Коли-
чество
этажей
Коли-
чество
подъ-
ездов
Общая
площадь
МКД -
всего,
кв. м
Площадь помещений
МКД, кв. м
Количество
жителей,
зарегистри-
рованных в
МКД на дату
утверждения
Программы,
чел.
Вид
ремонта
Стоимость капитального ремонта, руб.
Удельная
стоимость
капиталь-
ного
ремонта
1 кв. м
общей
площади
МКД,
руб./кв.
м
Предельная
стоимость
капиталь-
ного
ремонта
1 кв. м
общей
площади
МКД,
руб./кв. м
Плано-
вая
дата
завер-
шения
работ,
мес.,
год
ввода в
эксплу-
атацию
завер-
шения
пос-
леднего
капи-
тального
ремонта
всего
в том
числе
жилых
помещений,
нахо-
дящихся в
собствен-
ности
граждан
всего
в том числе:
за счет
средств Фонда
за счет
средств
бюджета
Респуб-
лики
Башкор-
тостан
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
средств ТСЖ,
других
кооперативов
либо
собственников
помещений в
МКД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Итого по Республике
Башкортостан
x
x
x
x
x
375 006,34
324 066,8
270 657,24
14 293
x
831 270 386,76
565 119 718,76
0,00
206 269 474,00
59 881 194,00
2 565,12
5 642,00
x
ГО г. Уфа РБ
1
г. Уфа, пр.
Октября, д. 112
1963
каменные,
кирпичные
9
1
3 631,50
3 221,10
2 017,80
142
комп.
10 613 056,00
6 372 130,00
2 325 836,00
1 915 090,00
3 294,85
5 000,00
12.2012
2
г. Уфа, пр.
Октября, д. 122,
корп. 2
1959
каменные,
кирпичные
5
4
3 196,50
3 147,40
2 742,10
174
комп.
9 365 872,00
6 518 366,00
2 379 212,00
468 294,00
2 975,75
5 000,00
12.2012
3
г. Уфа, пр.
Октября, д. 122,
корп. 3
1960
каменные,
кирпичные
5
2
2 031,10
1 609,20
1 160,20
83
комп.
5 134 609,00
3 573 534,00
1 304 345,00
256 730,00
3 190,78
5 000,00
12.2012
4
г. Уфа, пр.
Октября, д. 126,
корп. 1
1959
каменные,
кирпичные
5
4
3 526,40
3 152,60
2 914,90
175
комп.
8 937 427,00
6 183 472,00
2 256 976,00
496 979,00
2 834,94
5 000,00
12.2012
5
г. Уфа, пр.
Октября, д. 126,
корп. 3
1960
каменные,
кирпичные
5
2
2 076,70
1 896,00
1 402,00
90
комп.
5 278 683,00
3 673 805,00
1 340 944,00
263 934,00
2 784,12
5 000,00
12.2012
6
г. Уфа, пр.
Октября, д. 126,
корп. 4
1959
каменные,
кирпичные
5
2
1 741,00
1 615,50
1 403,30
82
комп.
5 669 266,00
3 897 512,00
1 422 597,00
349 157,00
3 509,29
5 000,00
12.2012
7
г. Уфа, пр.
Октября, д. 126,
корп. 5
1960
каменные,
кирпичные
5
2
2 096,60
1 601,40
1 560,90
85
комп.
5 651 777,00
3 933 467,00
1 435 721,00
282 589,00
3 529,27
5 000,00
12.2012
8
г. Уфа, пр.
Октября, д. 126,
корп. 6
1960
каменные,
кирпичные
5
2
1 881,70
1 607,90
1 271,70
65
комп.
5 567 665,00
3 690 911,00
1 347 187,00
529 567,00
3 462,69
5 000,00
12.2012
9
г. Уфа, пр.
Октября, д. 128
1963
каменные,
кирпичные
9
1
3 196,00
2 564,70
1 960,00
139
комп.
10 049 354,00
6 395 487,00
2 334 361,00
1 319 506,00
3 918,34
5 000,00
12.2012
10
г. Уфа, пр.
Октября, д. 39,
корп. 1
1967
панельные
5
4
3 567,70
2 606,70
2 606,70
140
комп.
9 950 050,00
6 924 936,00
2 527 611,00
497 503,00
3 817,11
5 000,00
12.2012
11
г. Уфа, пр.
Октября, д. 55
1965
каменные,
кирпичные
5
6
7 035,30
6 589,40
3 695,10
216
комп.
12 808 841,00
8 790 925,00
3 208 700,00
809 216,00
1 943,86
5 000,00
12.2012
12
г. Уфа, пр.
Октября, д. 56
1963
каменные,
кирпичные
5
8
7 451,60
6 834,90
5 276,60
148
комп.
14 658 842,00
9 563 979,00
3 490 866,00
1 603 997,00
2 144,70
5 000,00
12.2012
13
г. Уфа, пр.
Октября, д. 56,
корп. 1
1967
каменные,
кирпичные
5
2
5 304,40
3 778,00
2 281,50
381
комп.
8 356 867,00
5 509 060,00
2 010 815,00
836 992,00
2 211,98
5 000,00
12.2012
14
г. Уфа, ул. 50
лет СССР, д. 11
1965
панельные
5
5
4 002,50
3 532,80
3 365,40
192
комп.
11 461 150,00
7 797 579,00
2 846 127,00
817 444,00
3 244,21
5 000,00
12.2012
15
г. Уфа, ул. 50
лет СССР, д. 13
1965
панельные
5
5
3 914,20
3 447,20
3 374,00
179
комп.
11 532 667,00
7 979 399,00
2 912 492,00
640 776,00
3 345,52
5 000,00
12.2012
16
г. Уфа, ул. 50
лет СССР, д. 14
1965
панельные
5
4
3 981,00
3 656,00
3 360,10
147
комп.
10 967 110,00
7 552 309,00
2 756 603,00
658 198,00
2 999,76
5 000,00
12.2012
17
г. Уфа, ул. 50
лет СССР, д. 15
1965
панельные
5
5
3 977,90
3 565,40
3 406,60
189
комп.
11 577 118,00
7 887 337,00
2 878 889,00
810 892,00
3 247,07
5 000,00
12.2012
18
г. Уфа, ул. 50
лет СССР, д. 16
1965
каменные,
кирпичные
5
4
3 184,60
2 891,60
2 488,00
121
комп.
10 238 410,00
6 728 345,00
2 455 855,00
1 054 210,00
3 540,74
5 000,00
12.2012
19
г. Уфа, ул. 50
лет СССР, д. 29
1959
каменные,
кирпичные
4
3
3 736,80
3 311,60
2 586,80
124
комп.
10 152 613,00
6 638 440,00
2 423 040,00
1 091 133,00
3 065,77
5 000,00
12.2012
20
г. Уфа, ул. 50
лет СССР, д. 31
1956
каменные,
кирпичные
3
3
3 130,60
2 819,40
2 069,00
125
комп.
9 452 989,00
6 578 997,00
2 401 343,00
472 649,00
3 352,84
5 000,00
12.2012
21
г. Уфа, ул. 50
лет СССР, д. 33
1959
каменные,
кирпичные
4
4
3 131,90
2 911,90
2 347,50
161
комп.
7 557 932,00
5 001 679,00
1 825 619,00
730 634,00
2 595,53
5 000,00
12.2012
22
г. Уфа, ул. 50
лет СССР, д. 37
1956
каменные,
кирпичные
4
3
3 763,30
3 391,80
2 842,80
132
комп.
10 490 824,00
6 959 166,00
2 540 105,00
991 553,00
3 093,00
5 000,00
12.2012
23
г. Уфа, ул. 50
лет СССР, д. 4
1965
каменные,
кирпичные
5
3
2 717,80
2 617,50
2 206,10
98
комп.
8 192 842,00
5 274 711,00
1 925 277,00
992 854,00
3 130,03
5 000,00
12.2012
24
г. Уфа, ул. 50
лет СССР, д. 6
1965
каменные,
кирпичные
5
3
2 720,10
2 400,20
2 197,00
98
комп.
7 875 337,00
5 184 985,00
1 892 526,00
797 826,00
3 281,12
5 000,00
12.2012
25
г. Уфа, ул. 50
лет СССР, д. 8
1970
каменные,
кирпичные
9
2
8 758,40
6 090,30
4 554,80
192
комп.
9 528 350,00
6 445 013,00
2 352 439,00
730 898,00
1 564,51
5 000,00
12.2012
26
г. Уфа, ул.
Гафури, д. 50
1970
панельные
5
4
4 753,00
3 618,10
2 543,90
159
комп.
14 051 916,76
9 287 154,76
3 389 825,00
1 374 937,00
3 883,78
5 000,00
12.2012
27
г. Уфа, ул.
Зорге, д. 44
1971
каменные,
кирпичные
9
5
17 016,20
15 320,30
9 833,50
555
комп.
24 771 831,00
15 261 012,00
5 570 291,00
3 940 528,00
1 616,93
5 000,00
12.2012
28
г. Уфа, ул.
Коммунистическая,
д. 91
1981
каменные,
кирпичные
9
1
4 878,20
3 648,60
3 464,80
116
комп.
5 745 591,00
3 998 759,00
1 459 552,00
287 280,00
1 574,74
5 000,00
12.2012
29
г. Уфа, ул.
Ленина, д. 31,
корп. 33
1958
каменные,
кирпичные
6
9
8 805,00
7 460,80
5 525,40
268
комп.
9 357 364,00
6 023 041,00
2 198 418,00
1 135 905,00
1 254,20
5 000,00
12.2012
30
г. Уфа, ул.
Ленина, д. 59
1963
каменные,
кирпичные
9
1
2 981,60
2 273,50
2 093,70
115
комп.
4 765 135,00
3 119 523,00
1 138 630,00
506 982,00
2 095,95
5 000,00
12.2012
31
г. Уфа, ул. Мира,
д. 23
1955
каменные,
кирпичные
4
4
3 885,10
3 309,50
3 072,10
110
комп.
6 358 559,00
4 425 366,00
1 615 265,00
317 928,00
1 921,31
5 000,00
12.2012
32
г. Уфа, ул.
Парковая, д. 2
1976
каменные,
кирпичные
12
1
3 656,50
2 858,50
2 705,20
139
комп.
12 475 002,00
8 682 227,00
3 169 025,00
623 750,00
4 364,18
5 000,00
12.2012
33
г. Уфа, ул.
Парковая, д. 2,
корп. 2
1976
каменные,
кирпичные
12
1
3 348,90
2 879,30
2 588,30
135
комп.
11 679 678,00
8 128 705,00
2 966 989,00
583 984,00
4 056,43
5 000,00
12.2012
34
г. Уфа, ул.
Парковая, д. 2,
корп. 3
1976
каменные,
кирпичные
12
1
3 708,00
2 890,70
2 591,40
133
комп.
12 396 927,00
8 627 890,00
3 149 191,00
619 846,00
4 288,56
5 000,00
12.2012
35
г. Уфа, ул.
Революционная, д.
12
1966
каменные,
кирпичные
9
2
6 375,00
5 129,20
4 355,90
198
част.
10 057 765,00
6 728 086,00
2 455 760,00
873 919,00
1 960,88
5 000,00
12.2012
36
г. Уфа, ул.
Революционная, д.
14
1967
каменные,
кирпичные
9
2
6 493,80
5 119,50
4 354,20
206
част.
9 682 276,00
6 719 121,00
2 452 488,00
510 667,00
1 891,25
5 000,00
12.2012
37
г. Уфа, ул.
Революционная, д.
16
1973
каменные,
кирпичные
5
3
3 161,80
2 579,80
1 847,90
74
комп.
4 448 685,00
3 096 151,00
1 130 100,00
222 434,00
1 724,43
5 000,00
12.2012
38
г. Уфа, ул.
Революционная, д.
18, корп. 20
1945
каменные,
кирпичные
5
3
3 494,90
2 850,50
2 348,70
105
комп.
5 863 742,00
3 736 826,00
1 363 946,00
762 970,00
2 057,09
5 000,00
12.2012
39
г. Уфа, ул.
Революционная, д.
52
1966
каменные,
кирпичные
5
6
5 902,30
5 902,30
3 689,60
156
част.
8 638 390,00
5 359 608,00
1 956 264,00
1 322 518,00
1 463,56
5 000,00
12.2012
40
г. Уфа, ул.
Российская, д.
106
1967
каменные,
кирпичные
5
4
3 507,70
3 208,20
2 810,00
168
комп.
9 297 723,00
6 400 041,00
2 336 024,00
561 658,00
2 898,11
5 000,00
12.2012
41
г. Уфа, ул.
Цюрупы, д. 102
1966
каменные,
кирпичные
5
4
3 491,70
2 897,70
1 906,00
76
част.
5 265 550,00
3 596 506,00
1 312 729,00
356 315,00
1 817,15
5 000,00
12.2012
42
г. Уфа, ул.
Цюрупы, д. 104
1965
каменные,
кирпичные
5
4
3 557,80
2 835,10
2 209,60
76
комп.
7 305 910,00
5 084 694,00
1 855 920,00
365 296,00
2 576,95
5 000,00
12.2012
43
г. Уфа, ул.
Цюрупы, ул. 106
1964
каменные,
кирпичные
5
4
3 883,30
3 260,90
2 743,70
146
част.
6 605 320,00
4 251 727,00
1 551 886,00
801 707,00
2 025,61
5 000,00
12.2012
44
г. Уфа, ул.
Цюрупы, д. 110
1965
каменные,
кирпичные
5
5
4 816,70
4 085,20
3 777,80
181
комп.
8 900 725,00
5 973 839,00
2 180 460,00
746 426,00
2 178,77
5 000,00
12.2012
45
г. Уфа, ул.
Цюрупы, д. 120
1959
каменные,
кирпичные
3
3
1 592,90
1 592,90
1 463,20
76
комп.
5 380 235,00
3 600 061,00
1 314 027,00
466 147,00
3 377,64
5 000,00
12.2012
46
г. Уфа, ул.
Цюрупы, д. 124
1959
каменные,
кирпичные
3
4
2 096,30
1 956,20
1 557,10
52
комп.
6 369 185,00
4 004 379,00
1 461 604,00
903 202,00
3 255,90
5 000,00
12.2012
47
г. Уфа, ул.
Цюрупы, д. 91
1965
каменные,
кирпичные
5
4
4 374,40
3 482,40
2 603,60
152
комп.
8 564 335,00
5 626 894,00
2 053 824,00
883 617,00
2 459,32
5 000,00
12.2012
Итого по ГО г. Уфа РБ
x
x
x
x
x
199 536,70
170 019,70
135 176,50
7 074
x
429 051 495,76
286 787 154,76
0,00
104 677 704,00
37 586 637,00
2 523,54
5 000,00
x
ГП г. Бирск МР Бирский район РБ
48
г. Бирск, ул. 8
Марта, д. 14
1968
каменные,
кирпичные
2
2
781,40
723,00
620,10
37
част.
2 075 945,00
1 444 795,00
527 352,00
103 798,00
2 871,29
3 849,00
12.2012
49
г. Бирск, ул. 8
Марта, д. 40,
корп. а
1986
каменные,
кирпичные
2
4
1 288,00
1 111,40
992,80
62
част.
2 997 155,00
2 085 929,00
761 368,00
149 858,00
2 696,74
3 849,00
12.2012
50
г. Бирск, ул.
Мира, д. 132,
корп. а
1973
каменные,
кирпичные
2
3
997,40
891,20
849,90
42
част.
3 124 458,00
2 174 529,00
793 706,00
156 223,00
3 505,90
3 849,00
12.2012
51
г. Бирск, ул.
Мира, д. 132,
корп. в
1977
каменные,
кирпичные
2
4
1 331,50
1 134,40
1 134,40
56
част.
3 514 298,00
2 445 846,00
892 737,00
175 715,00
3 097,94
3 849,00
12.2012
52
г. Бирск, ул.
Овчинникова, д.
46
1966
каменные,
кирпичные
5
2
2 022,20
1 624,40
1 525,40
89
част.
3 228 618,00
2 247 021,00
820 166,00
161 431,00
1 987,58
3 849,00
12.2012
53
г. Бирск, ул.
Пролетарская, д.
105
1969
каменные,
кирпичные
5
4
3 757,30
3 321,80
2 858,00
149
част.
4 990 230,00
3 473 050,00
1 267 668,00
249 512,00
1 502,27
3 849,00
12.2012
54
г. Бирск, ул.
Чернышевского, д.
9, корп. а
1967
каменные,
кирпичные
2
3
1 079,40
1 008,20
948,80
39
част.
2 820 172,00
1 962 755,00
716 408,00
141 009,00
2 797,23
3 849,00
12.2012
Итого по ГП г. Бирск
МР Бирский район РБ
x
x
x
x
x
11 257,20
9 814,40
8 929,40
474
x
22 750 876,00
15 833 925,00
0,00
5 779 405,00
1 137 546,00
2 318,11
3 849,00
x
ГП г. Благовещенск МР Благовещенский район РБ
55
г. Благовещенск,
ул. Комарова, д.
11
1983
каменные,
кирпичные
5
4
3 140,90
2 745,20
2 506,00
128
комп.
11 936 297,00
8 307 304,00
3 032 178,00
596 815,00
4 348,06
4 532,00
11.2012
56
г. Благовещенск,
ул. Седова, д.
111, корп. 3
1975
панельные
5
6
4 921,70
4 440,30
4 131,20
221
част.
7 633 696,00
5 312 823,00
1 939 188,00
381 685,00
1 719,18
4 532,00
11.2012
Итого по ГП г.
Благовещенск МР
Благовещенский район
РБ
x
x
x
x
x
8 062,60
7 185,50
6 637,20
349
x
19 569 993,00
13 620 127,00
0,00
4 971 366,00
978 500,00
2 723,54
4 532,00
x
ГП г. Дюртюли МР Дюртюлинский район РБ
57
г. Дюртюли, ул.
Зиннура Зарипова,
д. 5
1996
каменные,
кирпичные
5
8
6 900,10
6 433,50
6 198,10
291
част.
5 173 138,00
3 600 349,00
1 314 132,00
258 657,00
804,09
3 015,00
12.2012
58
г. Дюртюли, ул.
Матросова, д. 16
1990
каменные,
кирпичные
5
9
8 622,70
6 537,40
6 171,60
332
част.
5 588 953,00
3 889 743,00
1 419 762,00
279 448,00
854,92
3 015,00
12.2012
59
г. Дюртюли, ул.
Назара Наджми, д.
36, корп. 3
1983
каменные,
кирпичные
2
3
1 648,90
1 016,60
922,50
67
част.
2 624 290,00
1 826 426,00
666 649,00
131 215,00
2 581,44
3 015,00
12.2012
60
г. Дюртюли, ул.
Первомайская, д.
15
1970
каменные,
кирпичные
5
4
3 364,60
3 319,80
3 076,50
179
част.
4 231 860,00
2 945 248,00
1 075 019,00
211 593,00
1 274,73
3 015,00
12.2012
61
г. Дюртюли, ул.
Первомайская, д.
19
1977
каменные,
кирпичные
5
4
3 575,44
3 259,54
3 259,54
156
част.
3 944 890,00
2 745 525,00
1 002 120,00
197 245,00
1 210,26
3 015,00
12.2012
62
г. Дюртюли, ул.
Седова, д. 1,
корп. 3
1991
каменные,
кирпичные
2
2
937,40
527,10
452,90
25
част.
1 588 683,00
1 105 675,00
403 573,00
79 435,00
3 014,01
3 015,00
12.2012
63
г. Дюртюли, ул.
Седова, д. 2
1987
каменные,
кирпичные
2
1
474,50
405,50
405,50
23
част.
1 136 489,00
790 962,00
288 702,00
56 825,00
2 802,69
3 015,00
12.2012
Итого по ГП г.
Дюртюли МР
Дюртюлинский район РБ
x
x
x
x
x
25 523,64
21 499,44
20 486,64
1 073
x
24 288 303,00
16 903 928,00
0,00
6 169 957,00
1 214 418,00
1 129,72
3 015,00
x
ГП г. Ишимбай МР Ишимбайский район РБ
64
г. Ишимбай, пр.
Ленина, д. 54А
1950
блочные
2
2
730,10
653,10
599,00
26
комп.
3 071 750,00
2 137 846,00
780 316,00
153 588,00
4 703,34
4 900,00
12.2012
65
г. Ишимбай, ул.
Б.Хмельницкого,
д. 21
1982
каменные,
кирпичные
12
1
4 639,50
3 968,30
3 581,90
171
комп.
10 650 325,00
7 412 307,00
2 705 502,00
532 516,00
2 683,85
4 900,00
12.2012
66
г. Ишимбай, ул.
Гагарина, д. 17
1979
каменные,
кирпичные
3
2
900,60
829,80
759,20
32
комп.
4 062 880,00
2 827 643,00
1 032 093,00
203 144,00
4 896,22
4 900,00
12.2012
67
г. Ишимбай, ул.
Геологическая, д.
81А
1950
блочные
2
2
759,50
678,60
678,60
23
комп.
2 808 700,00
1 954 771,00
713 494,00
140 435,00
4 138,96
4 900,00
12.2012
68
г. Ишимбай, ул.
Губкина, д. 104
1981
каменные,
кирпичные
4
4
2 599,20
2 373,60
2 063,40
98
комп.
9 342 003,00
6 413 495,00
2 340 935,00
587 573,00
3 935,79
4 900,00
12.2012
69
г. Ишимбай, ул.
Зеленая, д. 10
1953
блочные
2
2
858,90
800,50
800,50
28
комп.
2 899 729,00
2 018 125,00
736 618,00
144 986,00
3 622,40
4 900,00
12.2012
70
г. Ишимбай, ул.
Зеленая, д. 14
1950
блочные
2
1
389,40
369,70
369,70
11
комп.
1 505 589,00
1 047 845,00
382 465,00
75 279,00
4 072,46
4 900,00
12.2012
71
г. Ишимбай, ул.
Зеленая, д. 16
1952
блочные
2
1
370,80
355,60
316,70
13
комп.
1 433 059,00
997 366,00
364 040,00
71 653,00
4 029,97
4 900,00
12.2012
72
г. Ишимбай, ул.
Зеленая, д. 18
1953
блочные
2
1
370,90
355,60
355,60
14
комп.
1 434 538,00
998 395,00
364 416,00
71 727,00
4 034,13
4 900,00
12.2012
73
г. Ишимбай, ул.
Лермонтова, д. 35
1959
каменные,
кирпичные
2
2
676,00
622,10
622,10
33
комп.
2 498 760,00
1 739 062,00
634 760,00
124 938,00
4 016,65
4 900,00
12.2012
74
г. Ишимбай, ул.
П.Морозова, д. 9
1991
панельные
2
2
807,30
767,90
384,80
54
комп.
3 761 980,00
2 618 225,00
955 656,00
188 099,00
4 899,05
4 900,00
12.2012
75
г. Ишимбай, ул.
Советская, д. 99
1951
блочные
2
1
531,30
494,20
418,40
23
комп.
2 181 940,00
1 518 565,00
554 278,00
109 097,00
4 415,10
4 900,00
12.2012
76
г. Ишимбай, ул.
Уральская, д. 53
1953
блочные
2
2
673,80
643,40
603,10
24
комп.
2 369 080,00
1 648 808,00
601 818,00
118 454,00
3 682,13
4 900,00
12.2012
77
г. Ишимбай, ул.
Уральская, д. 57
1955
блочные
2
2
760,50
730,60
730,60
27
комп.
2 671 130,00
1 859 026,00
678 547,00
133 557,00
3 656,08
4 900,00
12.2012
Итого по ГП г.
Ишимбай МР
Ишимбайский район РБ
x
x
x
x
x
15 067,80
13 643,00
12 283,60
577
x
50 691 463,00
35 191 479,00
0,00
12 844 938,00
2 655 046,00
3 715,57
4 900,00
x
ГО г. Кумертау РБ
78
г. Кумертау, ул.
Калинина, д. 2
1973
каменные,
кирпичные
5
6
4 792,30
4 449,00
4 360,00
224
част.
5 420 468,00
3 772 482,00
1 376 961,00
271 025,00
1 218,36
5 642,00
12.2012
79
г. Кумертау, ул.
Калинина, д. 4
1975
каменные,
кирпичные
5
4
3 031,40
2 751,50
2 699,70
136
комп.
7 346 500,00
5 112 944,00
1 866 231,00
367 325,00
2 670,00
5 642,00
12.2012
80
г. Кумертау, ул.
Калинина, д. 6
1978
каменные,
кирпичные
5
4
2 889,00
2 627,20
2 627,20
149
част.
2 744 171,00
1 909 860,00
697 102,00
137 209,00
1 044,52
5 642,00
12.2012
81
г. Кумертау, ул.
Первомайская, д.
5
1977
каменные,
кирпичные
5
4
3 645,00
3 372,00
3 152,00
194
част.
3 221 306,00
2 241 933,00
818 308,00
161 065,00
955,31
5 642,00
12.2012
82
г. Кумертау, ул.
Пушкина, д. 7
1966
каменные,
кирпичные
5
3
2 647,70
2 467,70
2 227,70
109
комп.
7 000 000,00
4 871 790,00
1 778 210,00
350 000,00
2 836,65
5 642,00
12.2012
83
с. Маячный, ул.
Гафури, д. 15
1953
1974
деревянные
2
1
397,40
370,90
241,50
22
част.
1 000 000,00
695 970,00
254 030,00
50 000,00
2 696,14
5 642,00
12.2012
84
с Маячный, ул.
Гафури, д. 17
1954
1975
деревянные
2
1
403,80
375,60
328,50
19
част.
1 000 000,00
695 970,00
254 030,00
50 000,00
2 662,41
5 642,00
12.2012
85
с. Маячный, ул.
Гафури, д. 24
1955
деревянные
2
1
439,30
408,70
298,30
24
комп.
2 200 000,00
1 531 134,00
558 866,00
110 000,00
5 382,92
5 642,00
12.2012
86
с. Маячный, ул.
Гафури, д. 25
1954
1973
деревянные
2
1
404,40
377,30
315,30
21
част.
1 000 000,00
695 970,00
254 030,00
50 000,00
2 650,41
5 642,00
12.2012
87
с. Маячный, ул.
Гафури, д. 27
1953
деревянные
2
1
396,10
369,60
325,20
16
част.
1 000 000,00
695 970,00
254 030,00
50 000,00
2 705,63
5 642,00
12.2012
88
с. Маячный, ул.
Ленина, д. 16
1971
деревянные
2
2
424,00
381,20
293,30
19
комп.
2 150 000,00
1 496 335,00
546 165,00
107 500,00
5 640,08
5 642,00
12.2012
89
с. Маячный, ул.
Ленина, д. 24
1971
каменные,
кирпичные
2
2
798,20
738,30
643,40
37
комп.
3 305 000,00
2 300 180,00
839 569,00
165 251,00
4 476,50
5 642,00
12.2012
90
с. Маячный, ул.
М.Горького, д. 19
1953
1972
деревянные
2
1
396,90
370,10
329,40
17
комп.
2 030 000,00
1 412 819,00
515 681,00
101 500,00
5 485,00
5 642,00
12.2012
91
с. Маячный, ул.
М.Горького, д. 21
1954
1981
деревянные
2
1
401,00
374,20
275,10
20
комп.
2 030 000,00
1 412 819,00
515 681,00
101 500,00
5 424,91
5 642,00
12.2012
92
с. Маячный, ул.
М.Горького, д. 23
1954
1970
деревянные
2
1
399,10
372,40
328,50
19
комп.
2 030 000,00
1 412 819,00
515 681,00
101 500,00
5 451,13
5 642,00
12.2012
93
с. Маячный, ул.
М.Горького, д. 25
1954
1973
деревянные
2
1
397,90
371,60
311,00
22
комп.
2 030 000,00
1 412 819,00
515 681,00
101 500,00
5 462,86
5 642,00
12.2012
94
с. Маячный, ул.
Социалистическая,
д. 2
1955
каменные,
кирпичные
2
2
941,30
871,00
789,10
44
комп.
3 665 000,00
2 550 730,00
931 020,00
183 250,00
4 207,81
5 642,00
12.2012
95
с. Маячный, ул.
Социалистическая,
д. 7
1955
1983
каменные,
кирпичные
2
2
917,00
852,40
783,00
30
комп.
3 740 000,00
2 602 928,00
950 072,00
187 000,00
4 387,61
5 642,00
12.2012
Итого по ГО г.
Кумертау РБ
x
x
x
x
x
23 721,80
21 900,70
20 328,20
1 122
x
52 912 445,00
36 825 472,00
0,00
13 441 348,00
2 645 625,00
2 416,02
5 642,00
x
ГО г. Октябрьский РБ
96
г. Октябрьский,
мкр. 21-й, д. 11
1974
каменные,
кирпичные
5
6
4 985,80
4 508,80
4 293,10
254
част.
11 071 066,00
7 705 129,00
0,00
2 812 383,00
553 554,00
2 455,44
3 500,00
12.2012
97
г. Октябрьский,
мкр. 34-й, д. 1
1981
каменные,
кирпичные
5
6
5 042,20
4 395,90
4 206,70
204
част.
13 384 814,00
9 315 429,00
3 400 144,00
669 241,00
3 044,84
3 500,00
12.2012
98
г. Октябрьский,
мкр. 35-й, д. 14
1978
каменные,
кирпичные
5
8
6 788,10
6 168,70
5 363,00
307
част.
16 919 785,00
11 775 662,00
4 298 133,00
845 990,00
2 742,84
3 500,00
12.2012
99
г. Октябрьский,
мкр. 35-й, д. 15
1977
каменные,
кирпичные
5
6
5 061,60
4 578,80
4 340,40
252
част.
12 170 987,00
8 470 641,00
3 091 796,00
608 550,00
2 658,12
3 500,00
12.2012
100
г. Октябрьский,
мкр. 35-й, д. 15,
корп. а
1978
каменные,
кирпичные
5
6
5 958,80
4 553,30
4 025,50
218
част.
12 370 654,00
8 609 604,00
3 142 517,00
618 533,00
2 716,85
3 500,00
12.2012
101
г. Октябрьский,
ул. Герцена, д.
34
1967
каменные,
кирпичные
5
6
4 911,40
4 419,70
4 333,10
204
част.
9 878 550,00
6 875 174,00
2 509 448,00
493 928,00
2 235,12
3 500,00
12.2012
Итого по ГО г.
Октябрьский РБ
x
x
x
x
x
32 747,90
28 625,20
26 561,80
1 439
x
75 795 856,00
52 751 639,00
0,00
19 254 421,00
3 789 796,00
2 647,87
3 500,00
x
ГО г. Стерлитамак РБ
102
г. Стерлитамак,
пр. Ленина, д. 31
1961
каменные,
кирпичные
5
4
4 276,67
3 929,70
2 139,10
135
комп.
14 117 289,00
9 825 209,00
3 586 215,00
705 865,00
3 592,46
5 100,00
12.2012
103
г. Стерлитамак,
пр. Ленина, д. 39
1961
каменные,
кирпичные
5
4
4 040,87
3 837,86
2 676,20
137
комп.
13 415 546,00
9 336 817,00
3 407 951,00
670 778,00
3 495,58
5 100,00
12.2012
104
г. Стерлитамак,
пр. Ленина, д. 75
1965
каменные,
кирпичные
5
4
3 424,81
3 140,40
3 140,40
135
комп.
12 788 242,00
8 900 232,00
3 248 597,00
639 413,00
4 072,17
5 100,00
12.2012
105
г. Стерлитамак,
пр. Октября, д.
31
1971
каменные,
кирпичные
9
4
13 425,60
12 032,80
7 909,20
416
комп.
28 314 747,00
19 706 214,00
7 192 795,00
1 415 738,00
2 353,13
5 100,00
12.2012
106
г. Стерлитамак,
ул.
Революционная, д.
12
1962
каменные,
кирпичные
3
3
1 627,05
1 518,70
1 234,00
103
комп.
7 608 326,00
5 295 166,00
1 932 743,00
380 417,00
5 009,76
5 100,00
12.2012
107
г. Стерлитамак,
ул.
Революционная, д.
8
1961
каменные,
кирпичные
5
4
4 170,20
2 935,10
2 710,00
177
комп.
13 806 208,00
9 608 706,00
3 507 191,00
690 311,00
4 703,83
5 100,00
12.2012
108
г. Стерлитамак,
ул. Суворова, д.
14
1959
блочные
4
4
2 758,30
2 494,90
2 207,20
95
комп.
12 382 010,00
8 617 507,00
3 145 402,00
619 101,00
4 962,93
5 100,00
12.2012
109
г. Стерлитамак,
ул. Худайбердина,
д. 122
1965
каменные,
кирпичные
5
4
3 453,40
3 016,60
1 975,80
165
комп.
12 515 122,00
8 710 149,00
3 179 216,00
625 757,00
4 148,75
5 100,00
12.2012
Итого по ГО г.
Стерлитамак РБ
x
x
x
x
x
37 176,90
32 906,06
23 991,90
1 363
x
114 947 490,00
80 000 000,00
0,00
29 200 110,00
5 747 380,00
3 493,20
5 100,00
x
ГП г. Туймазы МР Туймазинский район РБ
110
г. Туймазы, пр.
Ленина, д. 5,
корп. Б
1973
каменные,
кирпичные
5
4
3 775,30
2 800,30
2 800,30
135
част.
4 872 390,00
3 212 562,00
1 172 589,00
487 239,00
1 739,95
3 512,00
12.2012
111
г. Туймазы, ул.
Комарова, д. 2,
корп. Б
1987
каменные,
кирпичные
5
6
5 496,60
4 805,60
4 021,50
220
комп.
6 580 300,00
4 338 655,00
1 583 615,00
658 030,00
1 369,30
3 512,00
12.2012
112
г. Туймазы, ул.
Комарова, д. 28
1990
панельные
5
5
5 513,30
4 802,40
4 242,70
224
комп.
14 557 385,00
9 598 266,00
3 503 381,00
1 455 738,00
3 031,27
3 512,00
12.2012
113
г. Туймазы, ул.
Луначарского, д.
30, корп. А
1990
панельные
5
5
5 690,20
5 039,30
4 369,50
197
комп.
13 184 780,00
8 693 253,00
3 173 049,00
1 318 478,00
2 616,39
3 512,00
12.2012
114
г. Туймазы, ул.
О.Кошевого, д. 5,
корп. Б
1989
каменные,
кирпичные
3
1
1 436,40
1 025,20
828,00
46
комп.
2 067 610,00
1 363 258,00
497 591,00
206 761,00
2 016,79
3 512,00
12.2012
Итого по ГП г.
Туймазы МР
Туймазинский район РБ
x
x
x
x
x
21 911,80
18 472,80
16 262,00
822
x
41 262 465,00
27 205 994,00
0,00
9 930 225,00
4 126 246,00
2 233,69
3 512,00
x
Приложение № 2
к адресной программе
Республики Башкортостан
по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2012 год
Перечень многоквартирных домов, включенных во II этап реализации адресной программы Республики Башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год
№
п/п
Адрес
многоквартирного
дома
Год
Материал
стен
Коли-
чество
этажей
Коли-
чество
подъ-
ездов
Общая
площадь
МКД -
всего,
кв. м
Площадь помещений
МКД, кв. м
Количество
жителей,
зарегистри-
рованных в
МКД на дату
утверждения
Программы,
чел.
Вид
ремонта
Стоимость капитального ремонта, руб.
Удельная
стоимость
капиталь-
ного
ремонта
1 кв. м
общей
площади
МКД,
руб./кв.
м
Предельная
стоимость
капиталь-
ного
ремонта
1 кв. м
общей
площади
МКД,
руб./кв. м
Плано-
вая
дата
завер-
шения
работ,
мес.,
год
ввода в
эксплу-
атацию
завер-
шения
пос-
леднего
капи-
тального
ремонта
всего
в том
числе
жилых
помещений,
нахо-
дящихся в
собствен-
ности
граждан
всего
в том числе:
за счет
средств Фонда
за счет
средств
бюджета
Респуб-
лики
Башкор-
тостан
за счет
средств
местного
бюджета
за счет
средств ТСЖ,
других
кооперативов
либо
собственников
помещений в
МКД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Итого по Республике
Башкортостан
x
x
x
x
x
5 853,3
5 684,4
4 499,2
167
x
16 003 302,63
11 137 817,63
0,00
4 065 319,00
800 166,00
2 815,30
5 000,00
x
ГО г. Уфа РБ
1
г. Уфа, ул.
Айская, д. 54,
корп. 1
1978
панельные
12
1
3 545,30
3 401,50
2 623,60
98
комп.
10 631 851,63
7 399 448,63
2 700 810,00
531 593,00
3 125,64
5 000,00
12.2012
2
г. Уфа, ул.
Айская, д. 79,
корп. 1
1989
каменные,
кирпичные
6
2
2 308,00
2 282,90
1 875,60
69
комп.
5 371 451,00
3 738 369,00
1 364 509,00
268 573,00
2 352,91
5 000,00
12.2012
Итого по ГО г. Уфа РБ
x
x
x
x
x
5 853,30
5 684,40
4 499,20
167
x
16 003 302,63
11 137 817,63
0,00
4 065 319,00
800 166,00
2 815,30
5 000,00
x
Приложение № 3
к адресной программе
Республики Башкортостан
по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2012 год
Планируемые показатели выполнения I этапа адресной программы Республики Башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год
№
п/п
Наименование
муниципального
образования
Общая
площадь
МКД -
всего,
кв. м
Количество
жителей,
зарегистри-
рованных в
МКД на дату
утверждения
Программы,
чел.
Количество многоквартирных
домов
Стоимость капитального ремонта
I
квар-
тал
II
квар-
тал
III
квар-
тал
IV
квар-
тал
всего
I
квар-
тал
II
квар-
тал
III
квар-
тал
IV
квартал
всего
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
Итого по
Республике
Башкортостан
375006,34
14293
0
0
0
114
114
0,00
0,00
0,00
831270386,76
831270386,76
1
ГО г. Уфа РБ
199536,70
7074
47
47
429051495,76
429051495,76
2
ГП г. Бирск МР
Бирский район
РБ
11257,20
474
7
7
22750876,00
22750876,00
3
ГП г.
Благовещенск
МР
Благовещенский
район РБ
8062,60
349
2
2
19569993,00
19569993,00
4
ГП г. Дюртюли
МР
Дюртюлинский
район РБ
25523,64
1073
7
7
24288303,00
24288303,00
5
ГП г. Ишимбай
МР Ишимбайский
район РБ
15067,80
577
14
14
50691463,00
50691463,00
6
ГО г. Кумертау
РБ
23721,80
1122
18
18
52912445,00
52912445,00
7
ГО г.
Октябрьский РБ
32747,90
1439
6
6
75795856,00
75795856,00
8
ГО г.
Стерлитамак РБ
37176,90
1363
8
8
114947490,00
114947490,00
9
ГП г. Туймазы
МР
Туймазинский
район РБ
21911,80
822
5
5
41262465,00
41262465,00
Приложение № 4
к адресной программе
Республики Башкортостан
по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2012 год
Планируемые показатели выполнения II этапа адресной программы Республики Башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год
№
п/п
Наименование
муниципального
образования
Общая
площадь
МКД -
всего,
кв. м
Количество
жителей,
зарегистри-
рованных
в МКД на
дату
утверждения
Программы,
чел.
Количество многоквартирных
домов
Стоимость капитального ремонта
I
квар-
тал
II
квар-
тал
III
квар-
тал
IV
квар-
тал
всего
I
квар-
тал
II
квар-
тал
III
квар-
тал
IV
квартал
всего
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
Итого по
Республике
Башкортостан
5853,30
167
0
0
0
2
2
0,00
0,00
0,00
16003302,63
16003302,63
1
ГО г. Уфа РБ
5853,30
167
2
2
16003302,63
16003302,63
Приложение № 5
к адресной программе
Республики Башкортостан
по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2012 год
(в редакции Постановления Правительства
Республики Башкортостан
от 31 октября 2012 г. № 396)
Реестр многоквартирных домов, участвующих в 1 этапе адресной программы Республики Башкортостан по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2012 год
№
п/п
Адрес многоквартирного
дома
Стоимость капитального ремонта
всего
в том числе:
ремонт
внутридо-
мовых
инженерных
систем
установка
коллективных
(общедомовых)
ПУ и УУ
ремонт крыши
ремонт или
замена лифтового
оборудования
ремонт подвальных
помещений
утепление и ремонт
фасадов
ремонт
фундаментов
энергети-
ческое
обследова-
ние дома
руб.
руб.
руб.
кв. м
руб.
ед.
руб.
кв. м
руб.
кв. м
руб.
куб. м
руб.
руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Итого по Республике
Башкортостан
831270386,76
282643134,00
29665601,00
104378,8
178788004,76
9
14400000,00
30848,2
17922315,00
179757,4
307851332,00
0,00
0,00
0,00
ГО г. Уфа РБ
1
г. Уфа, пр. Октября, д.
112
10613056,00
2603093,00
17000,00
416,0
156150,00
2350,0
7836813,00
2
г. Уфа, пр. Октября, д.
122, корп. 2
9365872,00
2882529,00
447000,00
1152,0
2302692,00
165,0
260250,00
2111,0
3473401,00
3
г. Уфа, пр. Октября, д.
122, корп. 3
5134609,00
912256,00
587000,00
585,0
1278869,00
272,0
249840,00
1249,0
2106644,00
4
г. Уфа, пр. Октября, д.
126, корп. 1
8937427,00
2445100,00
447000,00
1147,0
2455407,00
246,0
375697,00
2119,0
3214223,00
5
г. Уфа, пр. Октября, д.
126, корп. 3
5278683,00
1275912,00
587000,00
585,0
1223071,00
156,0
168059,00
1249,0
2024641,00
6
г. Уфа, пр. Октября, д.
126, корп. 4
5669266,00
1290840,00
587000,00
594,0
1450113,00
183,0
247654,00
1248,0
2093659,00
7
г. Уфа, пр. Октября, д.
126. корп. 5
5651777,00
1290840,00
587000,00
593,0
1405350,00
330,0
229020,00
1250,0
2139567,00
8
г. Уфа, пр. Октября, д.
126, корп. 6
5567665,00
1198191,00
587000,00
585,0
1467810,00
330,0
229020,00
1249,0
2085644,00
9
г. Уфа, пр. Октября, д.
128
10049354,00
2196510,00
17000,00
580,0
645420,00
412,0
72870,00
2350,0
7117554,00
10
г. Уфа, пр. Октября, д.
39, корп. 1
9950050,00
3719961,00
8500,00
879,0
1041000,00
440,0
208200,00
2104,0
4972389,00
11
г. Уфа, пр. Октября, д. 55
12808841,00
3120918,00
1174000,00
1727,0
2371398,00
450,0
520500,00
3596,0
5622025,00
12
г. Уфа, пр. Октября, д. 56
14658842,00
5394983,00
1935,0
2338294,00
186,0
260250,00
4520,0
6665315,00
13
г. Уфа, пр. Октября, д.
56, корп. 1
8356867,00
2302067,00
17000,00
1355,0
2914800,00
254,0
208200,00
2184,0
2914800,00
14
г. Уфа, ул. 50 лет СССР,
д. 11
11461150,00
2883570,00
570000,00
1114,0
2248560,00
490,0
260250,00
2260,0
5498770,00
15
г. Уфа, ул. 50 лет СССР,
д. 13
11532667,00
2612910,00
570000,00
1143,0
2244292,00
490,0
322710,00
2260,0
5782755,00
16
г. Уфа, ул. 50 лет СССР,
д. 14
10967110,00
2982858,00
580500,00
1144,0
2290200,00
140,0
156150,00
2553,0
4957402,00
17
г. Уфа, ул. 50 лет СССР,
д. 15
11577118,00
2612910,00
570000,00
1114,0
2252308,00
611,0
322710,00
2260,0
5819190,00
18
г. Уфа, ул. 50 лет СССР,
д. 16
10238410,00
2887830,00
580500,00
1153,0
2228268,00
126,0
156150,00
2446,0
4385662,00
19
г. Уфа, ул. 50 лет СССР,
д. 29
10152613,00
1423568,00
570000,00
1700,0
4684500,00
40,0
52050,00
2727,0
3422495,00
20
г. Уфа, ул. 50 лет СССР,
д. 31
9452989,00
1152387,00
587000,00
1504,0
4418837,00
340,0
67665,00
2332,0
3227100,00
21
г. Уфа, ул. 50 лет СССР,
д. 33
7557932,00
2180895,00
587000,00
1162,0
1353300,00
60,0
99936,00
2039,0
3336801,00
22
г. Уфа, ул. 50 лет СССР,
д. 37
10490824,00
2272503,00
587000,00
1496,0
3872520,00
40,0
20820,00
2460,0
3737981,00
23
г. Уфа, ул. 50 лет СССР,
д. 4
8192842,00
2453637,00
8500,00
906,0
1818135,00
70,0
52050,00
2003,0
3860520,00
24
г. Уфа, ул. 50 лет СССР,
д. 6
7875337,00
2191305,00
8500,00
906,0
1865036,00
70,0
31230,00
2003,0
3779266,00
25
г. Уфа, ул. 50 лет СССР,
д. 8
9528350,00
2415120,00
595900,00
917,0
2514830,00
1
1400000,00
833,0
208200,00
3919,0
2394300,00
26
г. Уфа, ул. Гафури, д. 50
14051916,76
4067410,00
408500,00
550,0
363262,76
1210,0
2049651,00
2499,0
7163093,00
27
г. Уфа, ул. Зорге, д. 44
24771831,00
12897506,00
85000,00
2490,0
6454200,00
350,0
541320,00
4978,0
4793805,00
28
г. Уфа, ул.
Коммунистическая, д. 91
5745591,00
2459563,00
8500,00
710,0
790425,00
1
1400000,00
258,0
105390,00
1120,0
981713,00
29
г. Уфа, ул. Ленина, д. 31,
корп. 33
9357364,00
1561500,00
406560,00
2657,0
4148906,00
571,0
297206,00
4994,0
2943192,00
30
г. Уфа, ул. Ленина, д. 59
4765135,00
791160,00
406560,00
459,0
625433,00
1
1400000,00
417,0
217205,00
1956,0
1324777,00
31
г. Уфа, ул. Мира, д. 23
6358559,00
2576906,00
796800,00
1467,0
1814208,00
231,0
212887,00
3410,0
957758,00
32
г. Уфа, ул. Парковая, д. 2
12475002,00
4031793,00
587000,00
437,0
707880,00
2
3400000,00
277,0
229020,00
3083,0
3519309,00
33
г. Уфа, ул. Парковая, д.
2, корп. 2
11679678,00
3032433,00
587000,00
437,0
614190,00
2
3400000,00
369,0
239430,00
3128,0
3806625,00
34
г. Уфа, ул. Парковая, д.
2, корп. 3
12396927,00
3313503,00
587000,00
462,0
623872,00
2
3400000,00
341,0
239430,00
3128,0
4233122,00
35
г. Уфа, ул. Революционная,
д. 12
10057765,00
5096847,00
406560,00
843,0
1641738,00
799,0
340881,00
3350,0
2571739,00
36
г. Уфа, ул. Революционная,
д. 14
9682276,00
4855335,00
406560,00
843,0
1620918,00
438,0
227724,00
3350,0
2571739,00
37
г. Уфа, ул. Революционная,
д. 16
4448685,00
1859226,00
406560,00
738,0
576271,00
227,0
222098,00
1990,0
1384530,00
38
г. Уфа, ул. Революционная,
д. 18, корп. 20
5863742,00
1566705,00
406560,00
1326,0
1991745,00
265,0
131010,00
2023,0
1767722,00
39
г. Уфа, ул. Революционная,
д. 52
8638390,00
2883570,00
8500,00
100,0
104100,00
3660,0
5642220,00
40
г. Уфа, ул. Российская, д.
106
9297723,00
3298929,00
17000,00
1152,0
2477788,00
372,0
229020,00
2010,0
3274986,00
41
г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 102
5265550,00
1821750,00
8500,00
42,0
20820,00
2026,0
3414480,00
42
г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 104
7305910,00
3226550,00
8500,00
1146,0
1207560,00
120,0
78075,00
2190,0
2785225,00
43
г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 106
6605320,00
2706600,00
580500,00
0,0
0,00
120,0
78075,00
2201,0
3240145,00
44
г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 110
8900725,00
2666522,00
580500,00
1296,0
2508810,00
130,0
83280,00
2700,0
3061613,00
45
г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 120
5380235,00
1740032,00
8500,00
911,0
1795803,00
100,0
78075,00
1300,0
1757825,00
46
г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 124
6369185,00
2015060,00
580500,00
889,0
1977900,00
30,0
26025,00
1504,0
1769700,00
47
г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 91
8564335,00
2922077,00
406560,00
975,0
1529812,00
325,0
546067,00
2167,0
3159819,00
Итого по ГО г. Уфа РБ
429051495,76
130093670,00
18575620,00
45764,0
86155731,76
9
14400000,00
14242,0
11232420,00
115608,0
168594054,00
ГП г. Бирск МР Бирский район РБ
48
г. Бирск, ул. 8 Марта, д.
14
2075945,00
1020162,00
163500,00
650,0
892283,00
49
г. Бирск, ул. 8 Марта, д.
40, корп. а
2997155,00
1012253,00
138500,00
1155,0
1684773,00
500,0
161629,00
50
г. Бирск, ул. Мира, д.
132, корп. а
3124458,00
1314044,00
413500,00
876,0
1235417,00
510,0
161497,00
51
г. Бирск, ул. Мира, д.
132, корп. в
3514298,00
1318634,00
413500,00
1295,0
1612627,00
477,0
169537,00
52
г. Бирск, ул. Овчинникова,
д. 46
3228618,00
1562783,00
413500,00
568,0
1103260,00
340,0
149075,00
53
г. Бирск, ул.
Пролетарская, д. 105
4990230,00
2237553,00
413500,00
1170,0
2206522,00
410,0
132655,00
54
г. Бирск, ул.
Чернышевского, д. 9, корп.
а
2820172,00
1450660,00
163500,00
894,0
1206012,00
Итого по ГП г. Бирск МР
Бирский район РБ
22750876,00
9916089,00
2119500,00
6608,0
9940894,00
0
0,00
2237,0
774393,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
ГП г. Благовещенск МР Благовещенский район РБ
55
г. Благовещенск, ул.
Комарова, д. 11
11936297,00
2701932,00
500000,00
864,0
1977614,00
285,0
120000,00
1933,0
6636751,00
56
г. Благовещенск, ул.
Седова, д. 111, корп. 3
7633696,00
2841404,00
250000,00
1107,0
2553382,00
585,0
1988910,00
Итого по ГП г. Благовещенск МР
Благовещенский район РБ
19569993,00
5543336,00
750000,00
1971,0
4530996,00
0
0,00
285,0
120000,00
2518,0
8625661,00
0,00
0,00
0,00
ГП г. Дюртюли МР Дюртюлинский район РБ
57
г. Дюртюли, ул. Зиннура
Зарипова, д. 5
5173138,00
3354832,00
1880,0
1818306,00
58
г. Дюртюли, ул. Матросова,
д. 16
5588953,00
3987410,00
2010,0
1601543,00
59
г. Дюртюли, ул. Назара
Наджми, д. 36, корп. 3
2624290,00
1023823,00
900,0
1338039,00
206,6
262428,00
60
г. Дюртюли, ул.
Первомайская, д. 15
4231860,00
2055842,00
1100,0
1358083,00
206,4
170732,00
476,2
647203,00
61
г. Дюртюли, ул.
Первомайская, д. 19
3944890,00
1783000,00
1100,0
1619395,00
340,0
542495,00
62
г. Дюртюли, ул. Седова, д.
1, корп. 3
1588683,00
627597,00
25000,00
727,0
592273,00
384,5
161721,00
133,8
182092,00
63
г. Дюртюли, ул. Седова, д.
2
1136489,00
460113,00
25000,00
485,0
469500,00
330,2
72710,00
115,6
109166,00
Итого по ГП г. Дюртюли МР
Дюртюлинский район РБ
24288303,00
13292617,00
50000,00
8202,0
8797139,00
0
0,00
921,1
405163,00
1272,3
1743384,00
0,00
0,00
0,00
ГП г. Ишимбай МР Ишимбайский район РБ
64
г. Ишимбай, пр. Ленина, д.
54А
3071750,00
486000,00
198000,00
735,0
735000,00
661,1
1652750,00
65
г. Ишимбай, ул.
Б.Хмельницкого, д 21
10650325,00
2242325,00
868000,00
610,0
1220000,00
610,0
305000,00
4010,0
6015000,00
66
г. Ишимбай, ул. Гагарина,
д. 17
4062880,00
489500,00
323000,00
575,3
690400,00
431,4
132680,00
899,0
2427300,00
67
г. Ишимбай, ул.
Геологическая, д. 81А
2808700,00
495950,00
178000,00
725,0
652500,00
592,9
1482250,00
68
г. Ишимбай, ул. Губкина,
д. 104
9342003,00
1732800,00
708000,00
1132,3
1485513,00
1132,3
339690,00
1692,0
5076000,00
69
г. Ишимбай, ул. Зеленая,
д. 10
2899729,00
589620,00
198000,00
734,0
695109,00
566,8
1417000,00
70
г. Ишимбай, ул. Зеленая,
д. 14
1505589,00
251030,00
198000,00
362,0
360309,00
278,5
696250,00
71
г. Ишимбай, ул. Зеленая,
д. 16
1433059,00
237950,00
198000,00
334,0
335109,00
264,8
662000,00
72
г. Ишимбай, ул. Зеленая,
д. 18
1434538,00
233480,00
198000,00
342,0
342308,00
264,3
660750,00
73
г. Ишимбай, ул.
Лермонтова, д. 35
2498760,00
427460,00
178000,00
580,4
464300,00
571,2
1429000,00
74
г. Ишимбай, ул.
П.Морозова, д. 9
3761980,00
505790,00
178000,00
711,8
640620,00
461,9
138570,00
919,6
2299000,00
75
г. Ишимбай, ул. Советская,
д. 99
2181940,00
336840,00
198000,00
494,0
444600,00
481,0
1202500,00
76
г. Ишимбай, ул. Уральская,
д. 53
2369080,00
439630,00
198000,00
613,0
551700,00
471,9
1179750,00
77
г. Ишимбай, ул. Уральская,
д. 57
2671130,00
477230,00
198000,00
684,0
615600,00
206,0
61800,00
527,4
1318500,00
Итого по ГП г. Ишимбай МР
Ишимбайский район РБ
50691463,00
8945605,00
4017000,00
8632,8
9233068,00
0
0,00
2841,6
977740,00
12200,5
27518050,00
0,00
0,00
0,00
ГО г. Кумертау РБ
78
г. Кумертау, ул. Калинина,
д. 2
5420468,00
213700,00
8500,00
1560,0
4739068,00
950,0
459200,00
79
г. Кумертау, ул. Калинина,
д. 4
7346500,00
2680800,00
8500,00
1069,0
2643200,00
606,0
201200,00
2432,0
1812800,00
80
г. Кумертау, ул. Калинина,
д. 6
2744171,00
1084221,00
8500,00
791,0
1651450,00
81
г. Кумертау, ул.
Первомайская, д. 5
3221306,00
1076280,00
8500,00
1151,0
2136526,00
82
г. Кумертау, ул. Пушкина,
д. 7
7000000,00
2616200,00
8500,00
921,0
1819500,00
1706,7
2555800,00
83
с. Маячный, ул. Гафури, д.
15
1000000,00
60000,00
327,0
940000,00
84
с. Маячный, ул. Гафури, д.
17
1000000,00
60000,00
331,9
940000,00
85
с. Маячный, ул. Гафури, д.
24
2200000,00
490000,00
10000,00
324,4
800000,00
361,0
900000,00
86
с. Маячный, ул. Гафури, д.
25
1000000,00
60000,00
333,0
940000,00
87
с. Маячный, ул. Гафури, д.
27
1000000,00
60000,00
317,7
940000,00
88
с. Маячный, ул. Ленина, д.
16
2150000,00
440000,00
10000,00
450,0
800000,00
336,0
900000,00
89
с. Маячный, ул. Ленина, д.
24
3305000,00
183500,00
1500,00
738,0
1620000,00
680,0
1500000,00
90
с. Маячный, ул.
М.Горького, д. 19
2030000,00
428500,00
1500,00
304,9
700000,00
343,0
900000,00
91
с. Маячный, ул.
М.Горького, д. 21
2030000,00
428500,00
1500,00
304,9
700000,00
332,0
900000,00
92
с. Маячный, ул.
М.Горького, д. 23
2030000,00
428500,00
1500,00
304,9
700000,00
332,0
900000,00
93
с. Маячный, ул.
М.Горького, д. 25
2030000,00
428500,00
1500,00
304,9
700000,00
343,0
900000,00
94
с. Маячный, ул.
Социалистическая, д. 2
3665000,00
863500,00
1500,00
876,3
2000000,00
796,0
800000,00
95
с. Маячный, ул.
Социалистическая, д. 7
3740000,00
938500,00
1500,00
876,3
2000000,00
796,0
800000,00
Итого по ГО г. Кумертау РБ
52912445,00
12540701,00
73000,00
9976,6
23009744,00
0
0,00
1556,0
660400,00
9767,3
16628600,00
0,00
0,00
0,00
ГО г. Октябрьский РБ
96
г. Октябрьский, мкр. 21-й,
д. 11
11071066,00
7964546,00
1635,0
3106520,00
97
г. Октябрьский, мкр. 34-й,
д. 1
13384814,00
11525924,00
64500,00
1393,0
1794390,00
98
г. Октябрьский, мкр. 35-й,
д. 14
16919785,00
12286245,00
475240,00
2207,0
4158300,00
99
г. Октябрьский, мкр. 35-й,
д. 15
12170987,00
8946243,00
1394,0
1684311,00
2968,0
1540433,00
100
г. Октябрьский, мкр. 35-й,
д. 15, корп. а
12370654,00
9135668,00
1384,0
1672230,00
896,2
302200,00
2968,0
1260556,00
101
г. Октябрьский, ул.
Герцена, д. 34
9878550,00
7886526,00
350000,00
1359,0
1642024,00
Итого по ГО г. Октябрьский РБ
75795856,00
57745152,00
889740,00
9372,0
14057775,00
0
0,00
896,2
302200,00
5936,0
2800989,00
0,00
0,00
0,00
ГО г. Стерлитамак РБ
102
г. Стерлитамак, пр.
Ленина, д. 31
14117289,00
4470133,00
242166,00
960,0
2106730,00
640,0
201215,00
2156,0
7097045,00
103
г. Стерлитамак, пр.
Ленина, д. 39
13415546,00
3762659,00
242166,00
1140,0
2633033,00
678,0
345780,00
1976,7
6431908,00
104
г. Стерлитамак, пр.
Ленина, д. 75
12788242,00
3550172,00
314500,00
1015,0
2945681,00
1813,0
5977889,00
105
г. Стерлитамак, пр.
Октября, д. 31
28314747,00
5174714,00
253684,00
1708,0
3297835,00
94,0
36088,00
5999,0
19552426,00
106
г. Стерлитамак, ул.
Революционная, д. 12
7608326,00
1665126,00
311926,00
895,3
1707907,00
460,0
293367,00
1100,0
3630000,00
107
г. Стерлитамак, ул.
Революционная, д. 8
13806208,00
4132499,00
373477,00
1051,0
1705358,00
774,0
691890,00
2097,0
6902984,00
108
г. Стерлитамак, ул.
Суворова, д. 14
12382010,00
3629072,00
198122,00
1248,0
2939061,00
860,0
347849,00
1599,0
5267906,00
109
г. Стерлитамак, ул.
Худайбердина, д. 122
12515122,00
2896479,00
314500,00
1051,0
1823231,00
2276,0
7480912,00
Итого по ГО г. Стерлитамак РБ
114947490,00
29280854,00
2250541,00
9068,3
19158836,00
0
0,00
3506,0
1916189,00
19016,7
62341070,00
0,00
0,00
0,00
ГП г. Туймазы МР Туймазинский район РБ
110
г. Туймазы, пр. Ленина, д.
5, корп. Б
4872390,00
3530890,00
235050,00
795,0
319050,00
2183,7
787400,00
111
г. Туймазы, ул. Комарова,
д. 2. корп. Б
6580300,00
3629050,00
235050,00
1560,0
1284040,00
911,7
273530,00
3603,4
1158630,00
112
г. Туймазы, ул. Комарова,
д. 28
14557385,00
4215810,00
1413,0
1116251,00
1050,7
412400,00
3463,4
8812924,00
113
г. Туймазы, ул.
Луначарского, д. 30, корп.
А
13184780,00
2942520,00
235050,00
1324,5
1046260,00
1244,3
373310,00
3345,0
8587640,00
114
г. Туймазы, ул.
О.Кошевого, д. 5, корп. Б
2067610,00
966840,00
235050,00
486,6
457270,00
486,6
155520,00
843,1
252930,00
Итого по ГП г. Туймазы МР
Туймазинский район РБ
41262465,00
15285110,00
940200,00
4784,1
3903821,00
0
0,00
4488,3
1533810,00
13438,6
19599524,00
0,00
0,00
0,00
Приложение № 6
к адресной программе
Республики Башкортостан
по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2012 год
Реестр многоквартирных домов, участвующих во II этапе адресной программы Республики Башкортостан по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2012 год
№
п/п
Адрес
многоквартирного
дома
Стоимость капитального ремонта
всего
в том числе:
ремонт
внутридомовых
инженерных
систем
установка
коллектив-
ных (обще-
домовых)
ПУ и УУ
ремонт крыши
ремонт или
замена
лифтового
оборудования
ремонт подвальных
помещений
утепление и ремонт
фасадов
ремонт
фундаментов
энер-
гети-
ческое
обсле-
дование
дома
руб.
руб.
руб.
кв. м
руб.
ед.
руб.
кв. м
руб.
кв. м
руб.
куб. м
руб.
руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Итого по Республике
Башкортостан
16003302,63
3516997,00
504100,00
1031,00
1458322,60
2
3100000,00
338,00
239890,00
3886,00
7183993,03
0,00
0,00
0,00
ГО г. Уфа РБ
1
г. Уфа, ул.
Айская, д. 54,
корп. 1
10631851,63
1806476,00
504100,00
414,0
561342,60
2
3100000,00
148,0
83440,00
2685,0
4576493,03
2
г. Уфа, ул.
Айская, д. 79,
корп. 1
5371451,00
1710521,00
617,0
896980,00
190,0
156450,00
1201,0
2607500,00
Итого по ГО г. Уфа
РБ
16003302,63
3516997,00
504100,00
1031,0
1458322,60
2
3100000,00
338,0
239890,00
3886,0
7183993,03
0,00
0,00
0,00
Приложение № 7
к адресной программе
Республики Башкортостан
по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2012 год
Выписка из технических паспортов многоквартирных домов, включенных в I этап адресной программы Республики Башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год
№
п/п
Адрес МКД
Общая
площадь
МКД
Отопление
ХВС
ГВС
Электро-
снабжение
Удельная
тепловая
энергия на
отопление и
вентиляцию
за
отопитель-
ный период
фактический
вид
ПУ и
УУ
вид
ПУ и
УУ
вид
ПУ и УУ
вид
ПУ
кв. м
кВт*ч/м2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого по Республике
Башкортостан
375006,3
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Итого по ГО г. Уфа РБ
199536,7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
г. Уфа, пр.
Октября, д. 112
3631,5
цент-
ральное
ПУ,
УУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ не
требуются
цент-
ральное
206,90
2
г. Уфа, пр.
Октября, д. 122,
корп. 2
3196,5
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
326,80
3
г. Уфа, пр.
Октября, д. 122,
корп. 3
2031,1
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
326,80
4
г. Уфа, пр.
Октября, д. 126,
корп. 1
3526,4
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
326,80
5
г. Уфа, пр.
Октября, д. 126,
корп. 3
2076,7
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
326,80
6
г. Уфа, пр.
Октября, д. 126,
корп. 4
1741,0
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
326,80
7
г. Уфа, пр.
Октября, д. 126,
корп. 5
2096,6
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
326,80
8
г. Уфа, пр.
Октября, д. 126,
корп. 6
1881,7
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
326,80
9
г. Уфа, пр.
Октября, д. 128
3196,0
цент-
ральное
ПУ,
УУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
УУ
цент-
ральное
287,41
10
г. Уфа, пр.
Октября, д. 39,
корп. 1
3567,7
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ
цент-
ральное
197,00
11
г. Уфа, пр.
Октября, д. 55
7035,3
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ
цент-
ральное
326,80
12
г. Уфа, пр.
Октября, д. 56
7451,6
цент-
ральное
ПУ,
УУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ не
требуются,
УУ
цент-
ральное
ПУ
326,80
13
г. Уфа, пр.
Октября, д. 56,
корп. 1
5304,4
цент-
ральное
ПУ,
УУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ не
требуются,
УУ
цент-
ральное
326,80
14
г. Уфа, ул. 50 лет
СССР, д. 11
4002,5
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
326,80
15
г. Уфа, ул. 50 лет
СССР, д. 13
3914,2
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
326,80
16
г. Уфа, ул. 50 лет
СССР, д. 14
3981,0
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ
цент-
ральное
179,00
17
г. Уфа, ул. 50 лет
СССР, д. 15
3977,9
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
326,80
18
г. Уфа, ул. 50 лет
СССР, д. 16
3184,6
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ
цент-
ральное
185,00
19
г. Уфа, ул. 50 лет
СССР, д. 29
3736,8
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
ПУ
326,80
20
г. Уфа, ул. 50 лет
СССР, д. 31
3130,6
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
326,80
21
г. Уфа, ул. 50 лет
СССР, д. 33
3131,9
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
326,80
22
г. Уфа, ул. 50 лет
СССР, д. 37
3763,3
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
326,80
23
г. Уфа, ул. 50 лет
СССР, д. 4
2717,8
цент-
ральное
ПУ,
УУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ
цент-
ральное
487,00
24
г. Уфа, ул. 50 лет
СССР, д. 6
2720,1
цент-
ральное
ПУ,
УУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
219,00
25
г. Уфа, ул. 50 лет
СССР, д. 8
8758,4
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ
цент-
ральное
178,00
26
г. Уфа, ул.
Гафури, д. 50
4753,0
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ
цент-
ральное
151,00
27
г. Уфа, ул. Зорге,
д. 44
17016,2
цент-
ральное
ПУ,
УУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ не
требуются
цент-
ральное
326,80
28
г. Уфа, ул.
Коммунистическая,
д. 91
4878,2
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ
цент-
ральное
151,00
29
г. Уфа, ул.
Ленина, д. 31,
корп. 33
8805,0
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
ПУ
210,23
30
г. Уфа, ул.
Ленина, д. 59
2981,6
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
ПУ
250,76
31
г. Уфа, ул. Мира,
д. 23
3885,1
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ не
требуются
цент-
ральное
297,51
32
г. Уфа, ул.
Парковая, д. 2
3656,5
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ
цент-
ральное
262,65
33
г. Уфа, ул.
Парковая, д. 2,
корп. 2
3348,9
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ
цент-
ральное
326,80
34
г. Уфа, ул.
Парковая, д. 2,
корп. 3
3708,0
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ
цент-
ральное
293,96
35
г. Уфа, ул.
Революционная, д.
12
6375,0
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
259,10
36
г. Уфа, ул.
Революционная, д.
14
6493,8
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
260,74
37
г. Уфа, ул.
Революционная, д.
16
3161,8
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
390,90
38
г. Уфа, ул.
Революционная, д.
8, корп. 20
3494,9
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
ПУ
268,76
39
г. Уфа, ул.
Революционная, д.
52
5902,3
цент-
ральное
ПУ,
УУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ не
требуются
цент-
ральное
89,00
40
г. Уфа, ул.
Российская, д. 106
3507,7
цент-
ральное
ПУ,
УУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ не
требуются,
УУ
цент-
ральное
218,65
41
г. Уфа, ул.
Цюрупы, д. 102
3491,7
цент-
ральное
ПУ,
УУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
219,00
42
г. Уфа, ул.
Цюрупы, д. 104
3557,8
цент-
ральное
ПУ,
УУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
207,00
43
г. Уфа, ул.
Цюрупы, д. 106
3883,3
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
205,00
44
г. Уфа, ул.
Цюрупы, д. 110
4816,7
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
202,00
45
г. Уфа, ул.
Цюрупы, д. 120
1592,9
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
280,00
46
г. Уфа, ул.
Цюрупы, д. 124
2096,3
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
293,00
47
г. Уфа, ул.
Цюрупы, д. 91
4374,4
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
ПУ
323,92
Итого по ГП г. Бирск
МР Бирский район РБ
11257,2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
48
г. Бирск, ул. 8
Марта, д. 14
781,4
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
381,90
49
г. Бирск, ул. 8
Марта, д. 40,
корп. а
1288,0
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
273,40
50
г. Бирск, ул.
Мира, д. 132,
корп. а
997,4
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
224,80
51
г. Бирск, ул.
Мира, д. 132,
корп. в
1331,5
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
233,70
52
г. Бирск, ул.
Овчинникова, д. 46
2022,2
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
233,80
53
г. Бирск, ул.
Пролетарская, д.
105
3757,3
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
195,80
54
г. Бирск, ул.
Чернышевского, д.
9, корп. а
1079,4
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
234,60
Итого по ГП г.
Благовещенск МР
Благовещенский район
РБ
8062,6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
55
г. Благовещенск,
ул. Комарова, д.
11
3140,9
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
центральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
326,10
56
г. Благовещенск,
ул. Седова, д.
111, корп. 3
4921,7
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
центральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
307,20
Итого по ГП г. Дюртюли
МР Дюртюлинский район
РБ
25523,6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
57
г. Дюртюли, ул.
Зиннура Зарипова,
д. 5
6900,1
цент-
ральное
ПУ,
УУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ, УУ
цент-
ральное
ПУ
174,52
58
г. Дюртюли, ул.
Матросова, д. 16
8622,7
цент-
ральное
ПУ,
уу
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ, УУ
цент-
ральное
ПУ
143,37
59
г. Дюртюли, ул.
Назара Наджми, д.
36, корп. 3
1648,9
цент-
ральное
УУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ, УУ
цент-
ральное
ПУ
188,74
60
г. Дюртюли, ул.
Первомайская, д.
15
3364,6
цент-
ральное
ПУ,
УУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ, УУ
цент-
ральное
ПУ
221,55
61
г. Дюртюли, ул.
Первомайская, д.
19
3575,4
цент-
ральное
ПУ,
УУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ, УУ
цент-
ральное
ПУ
197,87
62
г. Дюртюли, ул.
Седова, д. 1,
корп. 3
937,4
цент-
ральное
УУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ, УУ
цент-
ральное
172,70
63
г. Дюртюли, ул.
Седова, д. 2
474,5
цент-
ральное
УУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ, УУ
цент-
ральное
375,49
Итого по ГП г. Ишимбай
МР Ишимбайский район
РБ
15067,8
x
x
x
x
x
x
x
x
x
64
г. Ишимбай, пр.
Ленина, д. 54А
730,1
цент-
ральное
цент-
ральное
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
42,99
65
г. Ишимбай, ул.
Б.Хмельницкого, д.
21
4639,5
цент-
ральное
цент-
ральное
центральное
цент-
ральное
163,48
66
г. Ишимбай, ул.
Гагарина, д. 17
900,6
цент-
ральное
цент-
ральное
центральное
цент-
ральное
40,99
67
г. Ишимбай, ул.
Геологическая, д.
81А
759,5
цент-
ральное
цент-
ральное
отсутствует
цент-
ральное
42,86
68
г. Ишимбай, ул.
Губкина, д. 104
2599,2
цент-
ральное
цент-
ральное
центральное
цент-
ральное
126,10
69
г. Ишимбай, ул.
Зеленая, д. 10
858,9
цент-
ральное
цент-
ральное
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
51,79
70
г. Ишимбай, ул.
Зеленая, д. 14
389,4
цент-
ральное
цент-
ральное
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
25,54
71
г. Ишимбай, ул.
Зеленая, д. 16
370,8
цент-
ральное
цент-
ральное
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
25,12
72
г. Ишимбай, ул.
Зеленая, д. 18
370,9
цент-
ральное
цент-
ральное
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
25,09
73
г. Ишимбай, ул.
Лермонтова, д. 35
676,0
цент-
ральное
цент-
ральное
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
34,07
74
г. Ишимбай, ул.
П.Морозова, д. 9
807,3
цент-
ральное
цент-
ральное
отсутствует
ПУ не
требуются
цент-
ральное
24,43
75
г. Ишимбай, ул.
Советская, д. 99
531,3
цент-
ральное
цент-
ральное
отсутствует
ПУ не
требуются
цент-
ральное
32,72
76
г. Ишимбай, ул.
Уральская, д. 53
673,8
цент-
ральное
цент-
ральное
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
41,52
77
г. Ишимбай, ул.
Уральская, д. 57
760,5
цент-
ральное
цент-
ральное
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
45,94
Итого по ГО г.
Кумертау РБ
23721,8
x
x
x
x
x
x
x
x
x
78
г. Кумертау, ул.
Калинина, д. 2
4792,3
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
298,41
79
г. Кумертау, ул.
Калинина, д. 4
3031,4
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
310,64
80
г. Кумертау, ул.
Калинина, д. 6
2889,0
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
293,95
81
г. Кумертау, ул.
Первомайская, д. 5
3645,0
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
272,51
82
г. Кумертау, ул.
Пушкина, д. 7
2647,7
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
272,55
83
с. Маячный, ул.
Гафури, д. 15
397,4
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
ПУ
285,83
84
с. Маячный, ул.
Гафури, д. 17
403,8
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
ПУ
268,38
85
с. Маячный, ул.
Гафури, д. 24
439,3
цент-
ральное
цент-
ральное
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
330,30
86
с. Маячный, ул.
Гафури, д. 25
404,4
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
ПУ
277,95
87
с. Маячный, ул.
Гафури, д. 27
396,1
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
ПУ
267,82
88
с. Маячный, ул.
Ленина, д. 16
424,0
цент-
ральное
цент-
ральное
отсутствует
ПУ не
требуются
цент-
ральное
344,42
89
с. Маячный, ул.
Ленина, д. 24
798,2
цент-
ральное
цент-
ральное
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
ПУ
338,76
90
с. Маячный, ул.
М.Горького, д. 19
396,9
цент-
ральное
цент-
ральное
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
ПУ
306,85
91
с. Маячный, ул.
М.Горького, д. 21
401,0
цент-
ральное
цент-
ральное
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
ПУ
280,20
92
с. Маячный, ул.
М.Горького, д. 23
399,1
цент-
ральное
цент-
ральное
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
ПУ
276,42
93
с. Маячный, ул.
М.Горького, д. 25
397,9
цент-
ральное
цент-
ральное
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
ПУ
284,21
94
с. Маячный, ул.
Социалистическая,
д. 2
941,3
цент-
ральное
цент-
ральное
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
ПУ
310,63
95
с. Маячный, ул.
Социалистическая,
д. 7
917,0
цент-
ральное
цент-
ральное
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
ПУ
314,91
Итого по ГО г.
Октябрьский РБ
32747,9
x
x
x
x
x
x
x
x
x
96
г. Октябрьский,
мкр. 21-й, д. 11
4985,8
цент-
ральное
ПУ,
УУ
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
цент-
ральное
ПУ
240,89
97
г. Октябрьский,
мкр. 34-й, д. 1
5042,2
цент-
ральное
ПУ,
УУ
цент-
ральное
центральное
ПУ, УУ
цент-
ральное
246,00
98
г. Октябрьский,
мкр. 35-й, д. 14
6788,1
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
центральное
цент-
ральное
230,00
99
г. Октябрьский,
мкр. 35-й, д. 15
5061,6
цент-
ральное
ПУ,
УУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ, УУ
цент-
ральное
ПУ
232,00
100
г. Октябрьский,
мкр. 35-й, д. 15,
5958,8
цент-
ральное
ПУ,
УУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ, УУ
цент-
ральное
ПУ
234,00
101
г. Октябрьский,
ул. Герцена, д. 34
4911,4
цент-
ральное
цент-
ральное
автономная
котельная
цент-
ральное
248,00
Итого по ГО г.
Стерлитамак РБ
37176,9
x
x
x
x
x
x
x
x
x
102
г. Стерлитамак,
пр. Ленина, д. 31
4276,7
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
326,82
103
г. Стерлитамак,
пр. Ленина, д. 39
4040,9
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
216,10
104
г. Стерлитамак,
пр. Ленина, д. 75
3424,8
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
центральное
цент-
ральное
393,20
105
г. Стерлитамак,
пр. Октября, д. 31
13425,6
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
центральное
цент-
ральное
199,60
106
г. Стерлитамак,
ул. Революционная,
д. 12
1627,1
цент-
ральное,
автоном-
ная
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
568,10
107
г. Стерлитамак,
ул. Революционная,
д. 8
4170,2
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
214,08
108
г. Стерлитамак,
ул. Суворова, д.
14
2758,3
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
автономная
котельная
ПУ не
требуются
цент-
ральное
138,96
109
г. Стерлитамак,
ул. Худайбердина,
д. 122
3453,4
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
центральное
цент-
ральное
184,60
Итого по ГП г. Туймазы
МР Туймазинский район
РБ
21911,8
x
x
x
x
x
x
x
x
x
110
г. Туймазы, пр.
Ленина, д. 5,
корп. Б
3775,3
цент-
ральное
цент-
ральное
центральное
цент-
ральное
267,40
111
г. Туймазы, ул.
Комарова, д. 2,
корп. Б
5496,6
цент-
ральное
цент-
ральное
центральное
цент-
ральное
240,40
112
г. Туймазы, ул.
Комарова, д. 28
5513,3
цент-
ральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
238,00
113
г. Туймазы, ул.
Луначарского, д.
30, корп. А
5690,2
цент-
ральное
цент-
ральное
центральное
цент-
ральное
226,60
114
г. Туймазы, ул.
О.Кошевого, д. 5,
корп. Б
1436,4
цент-
ральное
цент-
ральное
центральное
цент-
ральное
327,90
Приложение № 8
к адресной программе
Республики Башкортостан
по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2012 год
Выписка из технических паспортов многоквартирных домов, включенных во II этап адресной программы
Республики Башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год
№
п/п
Адрес МКД
Общая
площадь
МКД
Отопление
ХВС
ГВС
Электро-
снабжение
Удельная
тепловая
энергия на
отопление и
вентиляцию
за
отопитель-
ный период
фактический
вид
ПУ и
УУ
вид
ПУ
и
УУ
вид
ПУ
и УУ
вид
ПУ
кв. м
кВт*ч/м2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого по Республике
Башкортостан
5853,3
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Итого по ГО г. Уфа РБ
5853,3
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
г. Уфа, ул.
Айская, д. 54,
корп. 1
3545,3
цент-
ральное
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
219,00
2
г. Уфа, ул.
Айская, д. 79,
корп. 1
2308,0
цент-
ральное
ПУ,
УУ
цент-
ральное
ПУ
центральное
ПУ
цент-
ральное
ПУ
220,00
1
Приложение № 9
к адресной программе
Республики Башкортостан
по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2012 год
Положение о порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реализации адресной программы Республики Башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год и сдачи многоквартирного дома в эксплуатацию после проведения капитального ремонта
Раздел 1. общие положения
1. Настоящее Положение разработано на основе Методических рекомендаций государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в целях обеспечения единого подхода при привлечении подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - привлечение подрядных организаций), и подготовки договоров подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, заключаемых с победителями открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций.
2. Процедуры привлечения подрядных организаций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и основываются на принципах прозрачности выбора подрядных организаций, равноправной конкуренции между подрядными организациями, а также ответственности органов государственной власти Республики Башкортостан, администрации муниципального образования Республики Башкортостан, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений управляющей организации за результаты выбора подрядной организации.
Раздел 2. порядок привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
1. Участники проведения конкурсных процедур.
1.1. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов осуществляется товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, либо выбранной собственниками помещений в многоквартирных домах управляющей организацией (далее - заказчик) путем проведения открытого конкурса.
1.2. заказчик осуществляет следующие функции:
1.2.1. определяет во взаимодействии с местной (муниципальной) администрацией:
1.2.1.1. предмет конкурса;
1.2.1.2. срок проведения конкурса;
1.2.1.3. организатора конкурса;
1.2.2. утверждает конкурсную документацию по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - конкурсная документация);
1.2.3. участвует в формировании и работе конкурсных комиссий по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - конкурсные комиссии);
1.2.4. совместно с организатором конкурса отвечает на вопросы участников конкурса, вносит изменения в конкурсную документацию и порядок проведения конкурса;
1.2.5. заключает договор подряда с победителем конкурса.
1.3. Организатор конкурса осуществляет следующие функции:
1.3.1. разрабатывает конкурсную документацию на основании утвержденной Правительством Республики Башкортостан адресной программы Республики Башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год и решений собраний собственников помещений в многоквартирных домах и передает ее на утверждение заказчику;
1.3.2. в порядке, установленном пунктом 2 настоящего раздела, публикует информацию о проведении конкурса и конкурсную документацию;
1.3.3. назначает представителя организатора конкурса по взаимодействию с участниками конкурса, выделяет ему рабочее место и предоставляет средства связи (телефон, факс, адрес электронной почты);
1.3.4. через назначенного представителя отвечает на вопросы участников конкурса;
1.3.5. через назначенного представителя отвечает на письменные запросы участников конкурса в течение двух рабочих дней со дня поступления такого письменного запроса;
1.3.6. при необходимости вносит изменения в конкурсную документацию, сроки и порядок проведения конкурса;
1.3.7. осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсных заявок;
1.3.8. предоставляет помещение для проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками и участвует через своего представителя в этой процедуре;
1.3.9. предоставляет помещение для заседаний конкурсной комиссии и участвует через своего представителя (представителей) в работе конкурсной комиссии;
1.3.10. ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает их подписание и опубликование в порядке, установленном пунктом 2 настоящего порядка;
1.3.11. оповещает в письменном виде победителя конкурса;
1.3.12. организует получение, возврат и удержание обеспечений конкурсных заявок (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией);
1.3.13. направляет информацию о результатах конкурса в администрацию муниципального образования Республики Башкортостан.
1.4. Подготовка конкурсной документации осуществляется организатором конкурса в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.
1.5. Участниками конкурса могут быть компании, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса, и соответствующие требованиям, указанным в конкурсной документации.
2. Порядок опубликования информации о конкурсе.
2.1. Официальная информация о конкурсе (извещение о проведении открытого конкурса по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, конкурсная документация, протоколы заседаний конкурсных комиссий) публикуется организатором конкурса на интернет-сайте администрации муниципального образования и в печатном средстве массовой информации - газете "Республика Башкортостан".
2.2. Дополнительно информация о проведении конкурса должна быть опубликована на сайте государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. При этом информация о конкурсе должна содержать ссылку на интернет-сайт с официальной информацией о конкурсе.
2.3. По решению организатора конкурса информация о проведении конкурса может размещаться в печатных и электронных средствах массовой информации либо дополнительно распространяться претендентам на участие в конкурсе путем индивидуальной адресной рассылки.
3. Порядок подачи и рассмотрения заявок.
3.1. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе указываются в конкурсной документации.
3.2. В конкурсной документации может быть предусмотрена необходимость внесения претендентом на участие в конкурсе на счет организатора конкурса денежных средств в размере 3% от максимальной (начальной) цены договора подряда в качестве обеспечения заявки.
3.3. Конкурсные заявки, поданные участниками и зарегистрированные организатором конкурса, а также конверты с изменениями к ним хранятся вместе с книгой регистрации в специальном сейфе или в помещении с ограниченным доступом. Ответственность за сохранность представленной документации несет организатор конкурса.
3.4. Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией, которая создается в порядке, установленном настоящим Положением.
3.5. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками производится не менее чем через 30 дней после опубликования информации о конкурсе. Дата, время и место вскрытия конвертов указываются в извещении о проведении конкурса.
3.6. В случае внесения изменений в конкурсную документацию организатор конкурса имеет право перенести дату вскрытия конвертов, но не более чем на 10 дней. Организатор конкурса не позднее чем за 5 дней до новой даты вскрытия конвертов публикует объявление о переносе с указанием причин переноса и новой даты вскрытия конвертов с заявками.
3.7. Процедура вскрытия конвертов при проведении открытого конкурса является публичной, на нее приглашаются представители всех участников конкурса, подавших конкурсные заявки.
3.8. Конверты с конкурсными заявками вскрываются в порядке их регистрации, присутствующим объявляется следующая информация по каждой вскрытой конкурсной заявке:
3.8.1. наименование участника конкурса;
3.8.2. должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа, подтверждающего его полномочия;
3.8.3. наличие документа (или его копии), подтверждающего обеспечение заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией);
3.8.4. предлагаемые участником конкурса условия (цена договора подряда, срок выполнения работ, квалификация участника);
3.8.5. другая информация на усмотрение организатора конкурса.
3.9. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, не принимаются к рассмотрению.
3.10. Заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Результаты вскрытия конвертов оформляются протоколом согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
3.11. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе организатор конкурса в двухдневный срок с момента подписания протокола вскрытия заявок направляет участнику письменное уведомление с указанием причин отказа.
3.12. Заявки участников, допущенных к участию в конкурсе, подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией в целях сравнения условий, предложенных участниками, и определения победителя конкурса. Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом согласно приложению № 4 к настоящему Положению.
3.13. Протокол оценки и сопоставления заявок должен быть составлен и опубликован в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов с заявками.
3.14. Договор подряда заключается с победителем конкурса в десятидневный срок с даты опубликования протокола оценки и сопоставления заявок.
3.15. Если победитель конкурса уклонился от заключения договора или не представил надлежащее обеспечение обязательств по договору, то обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика. В этом случае заказчик заключает договор подряда с участником, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.
3.16. Если участник, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, уклонился от заключения договора или не представил надлежащее обеспечение исполнения договора, то обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) также удерживается в пользу заказчика. В этом случае проводится повторный конкурс.
3.17. Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:
3.17.1. если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки;
3.17.2. если всем участникам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок;
3.17.3. если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.
3.18. В случае, если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. В случае уклонения такого участника от заключения договора обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика и проводится повторный конкурс.
Раздел 3. конкурсные комиссии по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
1. Конкурсные комиссии по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - комиссии или конкурсные комиссии) являются временными специально уполномоченными органами и создаются для рассмотрения, сопоставления и оценки предложений (далее - конкурсная заявка или заявка) претендентов, пожелавших принять участие в открытом конкурсе (далее - участники конкурса), а также для определения победителя конкурса.
2. В состав конкурсной комиссии включается представитель Инспекции государственного строительного надзора Республики Башкортостан.
3. Администрация муниципального образования Республики Башкортостан включает в состав комиссии представителей, обеспечивающих управление адресной программой Республики Башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, представителей, осуществляющих функции надзора в области строительства.
4. Заказчик включает в состав комиссии представителя общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах (председателя собрания собственников помещений или иного представителя по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме); представителя управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, уполномоченного на осуществление надзора над проводимыми подрядной организацией работами.
5. Заказчик может включить в состав комиссии представителя сторонней организации, уполномоченной на осуществление надзора над проводимыми подрядной организацией работами (при наличии). При осуществлении надзора над работами, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно перечню, утвержденному Приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", организация должна иметь свидетельство о допуске к таким видам работ, выданное саморегулируемой организацией.
6. В состав конкурсной комиссии может быть включен представитель некоммерческой организации, представляющий интересы потребителей результатов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
7. Сбор членов конкурсной комиссии на заседания и проведение заседаний проводит организатор конкурса.
8. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
8.1. осуществляет вскрытие конвертов с заявками, оформляет и подписывает протокол вскрытия конвертов;
8.2. осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных заявок, оформляет и подписывает соответствующие протоколы;
8.3. определяет победителя конкурса или принимает иное решение по результату конкурса.
9. Конкурсная комиссия проводит свои заседания в сроки и в порядке, определенном соответствующей конкурсной документацией, а также настоящим Положением.
10. Комиссию возглавляет председатель, назначаемый организатором конкурса из числа представителей заказчика. Заместитель председателя комиссии назначается организатором конкурса из числа представителей администрации муниципального образования Республики Башкортостан.
11. Заседание комиссии проводит председатель комиссии. В случае отсутствия председателя заседание комиссии проводит заместитель председателя комиссии.
12. Ответственный секретарь комиссии назначается организатором конкурса из числа представителей администрации муниципального образования Республики Башкортостан.
13. Решения комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствуют не менее чем две трети от ее состава, при обязательном условии участия в заседании хотя бы одного представителя заказчика.
14. Решения комиссии принимаются, если за их принятие проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.
15. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются присутствующими на заседании членами комиссии. В протоколах обязательно должны быть указаны особые мнения членов комиссии (при наличии).
16. Председатель комиссии (заместитель председателя в случае отсутствия председателя):
16.1. руководит деятельностью комиссии;
16.2. председательствует на заседаниях комиссии;
16.3. несет ответственность за соблюдение требований конкурсной документации и выполнение возложенных на комиссию задач;
16.4. осуществляет иные действия в соответствии с конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.
17. Члены комиссии:
17.1. участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенцию комиссии;
17.2. участвуют в заседаниях комиссии;
17.3. выполняют в установленные сроки поручения председателя комиссии, решения комиссии.
18. Председатель и члены комиссии обязаны обеспечивать конфиденциальность данных об участниках конкурса и сведений, содержащихся в заявках, до опубликования результатов конкурса.
19. Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и другие члены комиссии не вправе проводить переговоры с участниками во время процедур проведения конкурса, за исключением случаев, предусмотренных конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.
20. Комиссия по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления поступивших заявок участников конкурса принимает решение об итогах конкурса.
21. Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность после проведения всех конкурсных процедур, приведших к заключению договора подряда.
Раздел 4. конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (рекомендуемая)
1. Общие положения.
1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту ___________________________________________________________________________
(наименование и адрес объекта)
___________________________________________________________________________
(перечислить работы)
1.2. Заказчиком является ______________________________________________
(наименование заказчика)
1.3. Организатором конкурса является: __________________________________________________________________________
(наименование организатора конкурса)
1.4. Начальная (максимальная) цена договора подряда: ___________________________________________________________ рублей, в том числе НДС____________________ рублей.
1.5. Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: ___________________________________________________________________________, часы работы ________________________________________________________________.
1.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в ____ часов ____ минут "__" _________ 20___ года по адресу: ____________________________________________.
На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.
1.7. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте __________________________________ не позднее чем за 30 дней до даты проведения конкурса.
1.8. Участники конкурса ______________________ представляют обеспечение
(представляют, не представляют)
заявки.
1.9. В случае представления участниками конкурса обеспечения заявки
участники конкурса должны перечислить сумму в размере _____________________
рублей (3% от начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов
с заявками на следующий счет: ___________________________________________.
(указать наименование организатора конкурса
и его банковские реквизиты)
1.10. Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте ___________________________________ в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.
1.11. Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению № 5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.
1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты
с участниками конкурса: _________________________________________________.
(Ф.И.О., телефоны, факс, адрес электронной почты)
2. Требования к участникам конкурса.
Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:
2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
2.4. отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007 года № 292 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 497);
2.5. В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.
3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе.
3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению № 1 к настоящей конкурсной документации, с приложением следующих документов:
3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению № 2 к настоящей конкурсной документации;
3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника, по форме согласно приложению № 3 к настоящей конкурсной документации;
3.1.3. документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией);
3.1.4. информация о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеют высшее специальное образование в строительной отрасли, по форме согласно приложению № 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию;
3.1.5. копия учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность, - паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);
3.1.6. копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3.1.7. копия свидетельства о государственной регистрации;
3.1.8. копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;
3.1.9. копия справки из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки;
3.1.10. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданная саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).
3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Копии документов должны быть заверены надлежащим образом. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка соответственно "Оригинал" или "Копия" и указываются наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.
3.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично по адресу, указанному в пункте 1.5 конкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.
3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.
3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же, как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись "Изменение". Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.
4. Обеспечение конкурсной заявки.
4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) в размере, указанном в пункте 1.9 конкурсной документации.
4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:
4.2.1. участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;
4.2.2. участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;
4.2.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.
4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:
4.3.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе, - в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;
4.3.2. победителю конкурса - в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии предоставления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;
4.3.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, - в пятидневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок;
4.3.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, - в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии предоставления надлежащего обеспечения исполнения договора.
5. Процедура проведения конкурса.
5.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12 настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.
5.2. Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее чем за 5 дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.
5.3. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
5.3.1. отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;
5.3.2. предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1 настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.
5.3.3. несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 конкурсной документации;
5.3.4. превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;
5.3.5. представление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.
5.4. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок согласно пункту 6 конкурсной документации.
6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.
6.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:
1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;
2) срок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;
3) квалификация участника: максимальное количество баллов - 20.
6.2. Оценка по критерию "Квалификация участника" производится по четырем подкритериям:
а) опыт работы (количество успешно завершенных объектов - аналогов за последний год);
б) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);
в) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние два года);
г) участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела).
6.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.
6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:
6.4.1. Ранжирование заявок по критериям "Цена договора" и "Срок выполнения работ": номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.
6.4.2. Выставление количества баллов заявкам по критериям "Цена договора" и "Срок выполнения работ" в соответствии с таблицами 1, 2. В таблицах 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.
Таблица 1
Балльная оценка ранжированных заявок по критерию "Цена договора"
Максимальное
количество
баллов
Результат
ранжирования
заявок
Присваиваемое
количество
баллов
60
1
60
2
55
3
50
4
45
5
40
6
35
7
30
8
25
9
20
10
15
11
10
12
5
13 и более
0
Таблица 2
Балльная оценка ранжированных заявок по критерию "Срок выполнения работ"
Максимальное
количество
баллов
Результат
ранжирования
заявок
Присваиваемое
количество
баллов
20
1
20
2
20
3
20
4
18
5
16
6
14
7
12
8
10
9
8
10
6
11
4
12
2
13 и более
0
Выставление количества баллов заявкам по критерию "Квалификация участника" в соответствии с таблицей 3.
В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.
Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию "Квалификация участника".
Таблица 3
Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия "Квалификация участника"
Максимальное
количество
баллов
Подкритерии
Показатель
подкритерия (ед.)
Количество
штрафных
баллов
20
Опыт работы (количество
успешно завершенных <*>
объектов-аналогов <**> за
последний год)
2 и более
0
1
5
0
10
Квалификация персонала
(наличие квалифицированного
инженерного персонала
<***>)
2 и более с опытом
работы более 10 лет
и стажем работы в
компании более 2 лет
0
2 и более с опытом
работы более 5 лет
5
в остальных случаях
10
Соблюдение техники
безопасности (количество
несчастных случаев при
производстве работ за
последние два года)
0
0
1
5
2 и более
10
Сведения об удовлетворенных
исках, предъявленных
участнику конкурса, об
исполнении договорных
обязательств по договорам
подряда за последние два
года
0
0
1
5
2 и более
10
-------------------------------
<*> Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда.
<**> Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.
<***> Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.
6.4.3. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.
6.4.4. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию "Квалификация участника", затем по критерию "Цена договора" и в случае необходимости по подкритерию "Срок выполнения работ" последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.
Раздел 5. методические рекомендации по заполнению примерной формы договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (приложение № 5 к конкурсной документации) включает в себя стандартные положения договора, подходящие для большинства проектов капитального ремонта многоквартирных домов.
При составлении договора подряда необходимая информация вносится в незаполненные поля. Примеры заполнения незаполненных полей в договоре подряда приведены в методических рекомендациях по заполнению примерной формы договора подряда курсивом жирным шрифтом.
Все особенности договорных отношений сторон договора подряда, вызванные спецификой объекта капитального ремонта, региональными особенностями и требованиями конкретного заказчика, излагаются в статье 15 договора подряда "Особые условия". Возможные формулировки пунктов статьи 15 приведены курсивом жирным шрифтом в методических рекомендациях по заполнению примерной формы договора подряда.
Статьи и пункты договора подряда, не требующие внесения информации, в методических рекомендациях по заполнению примерной формы договора подряда пропущены.
Статья 1. Предмет и существенные условия Договора
1.1. Указать вид работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" с учетом Методических рекомендаций по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", утвержденных государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 17 сентября 2008 года. К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с указанным законом относятся:
1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;
3) ремонт крыш;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;
4) утепление и ремонт фасадов;
5) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
6) иные виды работ, если их финансирование обеспечивается из иных источников.
Например, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения и ремонту фасада (далее - работы) многоквартирного дома, расположенного по адресу: указать адрес. В пункте 1.1 Договора может быть указано несколько видов работ, например, ремонт и утепление фасада, ремонт крыши и т.п.
В данном пункте указано, что работы выполняются в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору. В соответствии со статьей 743 Гражданского кодекса Российской Федерации "Техническая документация и смета" Подрядчик обязан осуществлять капитальный ремонт в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. Договором подряда должны быть определены состав и содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна представить соответствующую документацию.
Номера и наименования приложений к Договору по видам работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, являющихся технической и сметной документацией, перечисляются в статье 17 Договора.
1.2. Следует указать общую стоимость работ по Договору и стоимость работ с разбивкой по видам работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. Стоимость работ указывается цифрой и дублируется прописью.
Стоимость работ может быть определена в результате проведения конкурса или аукциона (торгов). Тогда в пункте 1.2 Договора указывается цена предложения победителя конкурса или аукциона. В этом случае стоимость работ, подлежащих оплате, определяется путем умножения цены, определенной сметной документацией Заказчика, на коэффициент снижения стоимости работ.
Коэффициент снижения стоимости работ рассчитывается как отношение цены победителя торгов к начальной (максимальной) сметной стоимости работ.
Если подрядная организация освобождена от уплаты НДС, то в тексте пункта 1.2 Договора: "в том числе НДС ________________________ рублей" - следует записать: "не облагается".
Поскольку капитальный ремонт многоквартирных домов по сравнению с новым строительством имеет небольшую продолжительность, стоимость работ увеличению не подлежит. Все риски удорожания ресурсов несет Подрядчик.
1.3. При проведении конкурса срок выполнения работ в незаполненном поле пункта 1.4 Договора указывается в соответствии с заявкой победителя конкурса.
1.4. В текст пункта 1.7 Договора необходимо внести наименование, номер и дату принятия документа, являющегося основанием для заключения Договора. Например, "протокол об итогах конкурса на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 16 от 4 июня 2010 года".
Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика
2.1. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по Договору указывается в соответствии с выбранным Заказчиком вариантом (банковская гарантия, поручительство владельца компании Подрядчика или третьих лиц или залог денежных средств и иные законные способы обеспечения обязательств) в размере не менее 10% общей стоимости Договора. Если Договором предусматривается выплата авансового платежа, размер обеспечения исполнения Договора не может быть меньше размера авансового платежа. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора, то Договор расторгается.
2.2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период указывается в соответствии с выбранным Заказчиком вариантом (страхование, банковская гарантия, поручительство или удержание денежных средств с окончательного платежа Подрядчику).
Если Заказчиком принято решение об обеспечении исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации объекта в виде удержания суммы с окончательного платежа Подрядчику, то в незаполненном поле пункта 2.2 Договора необходимо указать: "удержание с окончательного платежа". В этом случае в статью 15 "Особые условия" Договора необходимо внести пункт с указанием срока выплаты удержанной суммы после завершения выполнения обязательств Подрядчиком по истечении гарантийного срока (рекомендуемый срок - 14 дней со дня истечения гарантийного срока):
"15... Удержанная с окончательного платежа сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации объекта выплачивается Подрядчику в течение 14 дней со дня окончания гарантийного срока при условии надлежащего выполнения Подрядчиком гарантийных обязательств при наступлении гарантийного случая.".
Статья 3. Порядок оплаты работ
3.1. Если объект капитального ремонта включает небольшое количество видов и объемов работ, не требует длительного времени для их выполнения (до двух месяцев), авансовый платеж Подрядчику в Договоре подряда может не предусматриваться. В этом случае в тексте первого абзаца пункта 3.1 Договора в незаполненных полях необходимо записать: "не предусматривается":
"- авансовый платеж Подрядчику в размере не предусматривается % от
________________________
стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора в сумме не предусматривается
______________________
тыс. рублей выплачивается в не предусматривается дневный срок с даты
________________________
подписания Договора Сторонами.".
Если авансовый платеж признан необходимым, его размер может быть установлен при заключении Договора подряда. Его конкретный размер устанавливается Заказчиком или может устанавливаться с учетом обоснованных предложений Подрядчика. В этом случае в незаполненных полях в тексте первого абзаца пункта 3.1 необходимо указать размер и сумму авансового платежа (не более 30% от стоимости работ).
Согласно части 11 статьи 20 Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" средства Фонда могут использоваться на выплату аванса на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в размере не более 30%.
В незаполненных полях в тексте второго абзаца пункта 3.1 Договора Заказчиком указывается срок выплаты окончательного платежа по завершению работ по Договору с даты подписания акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 (рекомендуемый срок - 14 дней) в соответствии с условиями статьи 20 Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
Если выставляемый на торги объект капитального ремонта включает большое количество видов и объемов работ, требует длительного времени для их выполнения (более четырех месяцев), наряду с авансовым платежом Подрядчику в Договоре подряда могут быть предусмотрены промежуточные платежи. В этом случае в статью 15 "Особые условия" Договора необходимо внести следующие пункты:
"15... При выполнении Договора Заказчиком осуществляются промежуточные платежи на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ в пределах суммы стоимости работ, указанной в пункте 1.2 Договора. Заказчик производит промежуточные платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы в соответствии с предъявленными Подрядчиком счетами-фактурами и актами КС-2 и КС-3.
15... Сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных платежах за выполненные и принятые объемы работ путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных промежуточных платежей, причитающихся Подрядчику.".
Статья 4. Сроки выполнения работ
4.1. В случае заключения Договора по результатам конкурсных процедур дата начала работ может быть определена Заказчиком до заключения Договора и доведена до сведения участников конкурса или аукциона в объявлении о торгах.
Дата начала работ может определяться Заказчиком с учетом обоснованных предложений Подрядчика при заключении Договора подряда.
4.2. Дата окончания работ определяется путем отсчета сроков выполнения работ в календарных днях, приведенных в пункте 1.4 Договора, с даты начала работ.
Если объект капитального ремонта предполагает выполнение нескольких видов работ и (или) требует длительного времени для их выполнения, то Договором может быть предусмотрено составление календарного плана выполнения работ. В этом случае в статью 15 "Особые условия" Договора необходимо внести следующие условия:
"15... Календарные сроки выполнения работ и сроки завершения отдельных этапов работ определяются календарным планом выполнения работ, составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком.".
Статья 5. Заказчик
5.1. В незаполненном поле пункта 5.1.1 Договора указывается срок передачи Заказчиком Подрядчику по акту Объекта в работу со дня подписания Договора Сторонами. Этот срок может быть определен по усмотрению Заказчика или установлен Заказчиком с учетом предложений Подрядчика при заключении Договора подряда (рекомендуемый срок - 7 дней).
Статья 6. Подрядчик
6.1. Если для выполнения работ по Договору необходимо возведение на территории рабочей площадки временных сооружений, в том числе осуществление временных присоединений к коммуникациям, то в этом случае в статью 15 "Особые условия" Договора необходимо внести следующий пункт:
"15... Подрядчик обязан возвести собственными силами и средствами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для качественного выполнения работ по Договору, в том числе осуществить временные присоединения к следующим коммуникациям: _________________________________
15... Подрядчик обязан производить оплату за использование поставляемых ресурсов (вода, электроэнергия, тепло) за счет собственных средств.".
Необходимо указать наименование коммуникаций, к которым Подрядчик обязан за свой счет осуществить временные присоединения. Например, водоснабжение, электросети, теплоснабжение.
Статья 7. Выполнение работ
7.1. В незаполненном поле пункта 7.1 Договора необходимо указать должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны полномочного представителя Заказчика. В зависимости от региональных особенностей и конкретных условий проведения капитального ремонта многоквартирного дома полномочным представителем Заказчика может быть:
а) сотрудник организации Заказчика (например, управляющей компании);
б) инженер или инженерная организация, действующая на основании договора с Заказчиком.
Участие инженера (инженерной организации) в осуществлении прав и выполнении обязанностей Заказчика осуществляется в соответствии со статьей 749 Гражданского кодекса Российской Федерации: "Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с Подрядчиком может заключить самостоятельно без согласия Подрядчика договор об оказании Заказчику услуг такого рода с соответствующим инженером (инженерной организацией). В этом случае в договоре строительного подряда определяются функции такого инженера (инженерной организации), связанные с последствиями его действий для Подрядчика".
При необходимости в незаполненном поле этого пункта можно указать несколько лиц, являющихся уполномоченными представителями Заказчика.
7.2. В незаполненном поле пункта 7.2 Договора необходимо указать должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, должность представителя Подрядчика, обеспечивающего выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющего Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.
Если при капитальном ремонте многоквартирного дома необходимо согласование с органами государственного строительного надзора и другими ведомственными организациями порядка ведения работ на объекте, то в статью 15 "Особые условия" Договора необходимо внести следующий пункт:
"15... Подрядчик обязан согласовать с органами государственного строительного надзора и другими контролирующими и надзорными организациями проект порядка ведения работ на объекте.".
Статья 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию
8.1. Приемка результатов выполненных работ осуществляется с соблюдением требований законодательства, в том числе установленных частью 9 статьи 20 Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", согласно которой акты приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома должны быть согласованы с органом местного самоуправления и подписаны лицами, которые уполномочены действовать от имени товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации.
Статья 9. Гарантии качества по сданным работам
9.1. В незаполненном поле пункта 9.3 Договора необходимо указать срок, в течение которого Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и (или) наступление гарантийного случая, согласования порядка и сроков их устранения с даты получения письменного уведомления от Заказчика (рекомендуемый срок - три дня).
Статья 13. Порядок расторжения Договора
13.1. Если Договор заключен по результатам конкурса или аукциона и Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора, то Договор расторгается и с Подрядчика удерживается обеспечение конкурсной заявки в пользу Заказчика.
Статья 15. Особые условия
15.1. В данную статью Договора вносятся пункты по усмотрению Заказчика, приведенные ниже курсивом жирным шрифтом. Кроме этого, здесь могут быть приведены пункты, вызванные спецификой объекта капитального ремонта, региональными особенностями и требованиями конкретного Заказчика.
В зависимости от видов работ по капитальному ремонту объекта (например, ремонт фасада) можно внести дополнительные пункты, обязывающие Подрядчика, например:
"- исключить доступ посторонних лиц на рабочие леса (убирать лестницы на первый ярус лесов в конце рабочего дня) в целях обеспечения безопасности и сохранности имущества жильцов. Назначить ответственное лицо за исполнение данного пункта;
- предусмотреть трехстадийную фотофиксацию работ: до ремонта, в процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику;
- осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность архитектурно-художественного декора зданий и сооружений.".
Для снижения рисков Подрядчика в отдельных случаях можно рекомендовать страхование соответствующих рисков.
Согласно статье 742 Гражданского кодекса РФ "Страхование объекта строительства" договором строительного подряда может быть предусмотрена обязанность стороны, на которой лежит риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемых при строительстве, либо ответственность за причинение при осуществлении строительства вреда другим лицам, застраховать соответствующие риски.
Сторона, на которую возлагается обязанность по страхованию, должна предоставить другой Стороне доказательства заключения ею договора страхования на условиях, предусмотренных договором строительного подряда, включая данные о страховщике, размере страховой суммы и застрахованных рисках.
Страхование не освобождает соответствующую Сторону от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
В случае страхования рисков в данную статью Договора рекомендуется внести следующий пункт:
"15... Подрядчик обязан застраховать у страховщика, согласованного с Заказчиком, строительные риски на сумму, равную стоимости работ, указанной в пункте 1.2 Договора, и представить Заказчику оригиналы страховых полисов в семидневный срок с даты заключения Договора.".
В зависимости от сложности и условий проведения капитального ремонта многоквартирного жилого дома в Договоре можно предусмотреть обязательное страхование ответственности перед третьими лицами. Тогда следует внести в данную статью Договора следующий пункт:
"15... Подрядчик обязан не позднее начала работ по Договору застраховать свою гражданскую ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении работ на объекте, и представить Заказчику копию договора страхования в течение семи дней с даты подписания Договора Сторонами.".
При подготовке проекта договора Заказчик должен учитывать, что чрезмерные требования по страхованию могут повлечь за собой существенное увеличение издержек Подрядчика и, как следствие, увеличение цены конкурсной заявки.
Раздел 6. Сдача многоквартирного дома в эксплуатацию после проведения капитального ремонта
1. Общему собранию членов товарищества собственников жилья (потребительского кооператива) либо общему собранию собственников помещений в многоквартирном доме рекомендуется выбрать представителей собственников помещений в многоквартирном доме (общественную комиссию собственников помещений) для участия в приемке работ и подписания акта сдачи-приемки работ по капитальному ремонту.
После завершения ремонтных работ многоквартирный дом принимается в эксплуатацию в соответствии с Правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85(р), утвержденными Приказом Госгражданстроя при Госстрое СССР от 7 мая 1985 года № 135, которые применяются постольку, поскольку не противоречат Градостроительному кодексу Российской Федерации.
Приложение № 1
к Положению о порядке
привлечения подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов в рамках
реализации адресной программы
Республики Башкортостан
по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2012 год
и сдачи многоквартирного дома в
эксплуатацию после проведения
капитального ремонта
Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту
Дата публикации извещения: ____________________________________________
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: __________________________________________
________________________________________________________________________
Работы (объекты): _____________________________________________________
________________________________________________________________________
(перечислить работы)
Заказчик ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование, ИНН, телефон, адрес, адрес электронной почты,
контактное лицо заказчика)
Организатор конкурса __________________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное
лицо организатора конкурса)
Начальная (максимальная) цена договора подряда: _______________________
_________________________________________________________________ рублей.
Дата начала работ: ____________________________________________________
Официальный интернет-сайт для публикации: _____________________________
________________________________________________________________________
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: ____________________
________________________________________________________________________
Приложение: конкурсная документация в составе:
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) техническая и сметная документация в составе: ______________________
_______________________________________________________________________; (перечислить документы)
3) договор подряда (проект).
Приложение № 2
к Положению о порядке
привлечения подрядных
организаций для выполнения
работ по капитальному
ремонту многоквартирных
домов в рамках реализации
адресной программы
Республики Башкортостан по
проведению капитального
ремонта многоквартирных
домов на 2012 год и сдачи
многоквартирного дома в
эксплуатацию после
проведения капитального
ремонта
Информация о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту
Дата _______________________________________________________
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
____________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
____________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
Адрес многоквартирного дома: _________________________________
________________________________________________________________
Работы (объекты):____________________________________________
________________________________________________________________
(перечислить работы)
Заказчик ________________________________________________________________
________________________________________________________________
(наименование, ИНН, телефон, адрес, контактное лицо заказчика)
Организатор конкурса ________________________________________
(наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо организатора конкурса)
Начальная (максимальная) цена договора подряда: ________________
_________________________________________________________ рублей.
Дата начала работ:____________________________________________
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками _______________
________________________________________________________________
Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы на интернет-сайте______________________________________________
_______________________________________________________________
Приложение № 3
к Положению о порядке
привлечения подрядных
организаций для выполнения
работ по капитальному
ремонту многоквартирных
домов в рамках реализации
адресной программы
Республики Башкортостан по
проведению капитального
ремонта многоквартирных
домов на 2012 год и сдачи
многоквартирного дома в
эксплуатацию после
проведения капитального
ремонта
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
(наименование работ, объект и адрес)
___________________________________ __________________
(место проведения вскрытия конвертов) (дата)
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии:___________________________________________
Секретарь комиссии:______________________________________________
Члены комиссии:_________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: ________________________________________________________________Время начала вскрытия конвертов _____________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса: _____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)
По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали
________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Организатором конкурса было получено и зарегистрировано _________ заявок.
До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от следующих организаций:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименования участников конкурса, адреса)
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации (приложение № 1 к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не допускаются следующие организации:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии ________________________________
Члены конкурсной комиссии ______________________________________
________________________________________________________________
(подписи)
Приложение
к протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от______________
Сводная таблица конкурсных заявок
п
Наименование участника, адрес
Документ, подтвержда-ющий полномочия лица на осуществле-ние действий от имени участника
Доку-мент, подтве-рждаю-щий внесение обеспе-чения
Инфор-мация о составе и квали-фикации работни-ков
Докумен-ты, подтверж-дающие опыт работы (копии договоров подряда)
Копии учредит-ельных докумен-тов
Копия свидетельст-ва о постановке на учет в налоговом органе
Копия свидетель-ства о государст-венной регистра-ции
Копия выписки из Единого государствен-ного реестра юридических лиц
Копия справки из налогового органа о размере задолжен-ности
Цена конкурс-ной заявки
Отметка о соблюде-нии требова-ний к допуску на участие в конкурсе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
Председатель конкурсной комиссии __________________________________
Члены конкурсной комиссии ________________________________________
(подписи)
Приложение № 4
к Положению о порядке
привлечения подрядных
организаций для выполнения
работ по капитальному
ремонту многоквартирных
домов в рамках реализации
адресной программы
Республики Башкортостан
по проведению капитального
ремонта многоквартирных
домов на 2012 год и сдачи
многоквартирного дома в
эксплуатацию после
проведения капитального
ремонта
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(наименование работ, объект и адрес)
___________________________________________ ____________
(место проведения оценки и сопоставления заявок) (дата)
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: _________________________________________
Секретарь комиссии: ____________________________________________
Члены комиссии: _______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки следующих участников конкурса:
____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименования участников конкурса, адреса)
Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 6 конкурсной документации.
Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора», «Срок выполнения работ» и «Квалификация» отражены в приложении к настоящему протоколу.
Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок.
По результатам оценки и сопоставления заявок представленным заявкам присвоены следующие номера:
____________________________________________________,
____________________________________________________,
____________________________________________________,
________________________________________________ и т.д.
Победителем конкурса признана ____________________________
______________________________________________________________
(наименование организации)
Организатору конкурса поручается в пятидневный срок со дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера.
Председатель конкурсной комиссии __________________________
Члены конкурсной комиссии ________________________________
(подписи)
Приложение
к протоколу оценки и сопоставления заявок
на участие в открытом конкурсе
от______________
Оценка заявок по критериям и подкритериям
№ п/п
Наимено-вание участника
Дата и время регистра-ции заявки
Критерий «Цена договора»
Критерий «Срок выполнения работ»
Критерий «Квалификация»
Итого
подкритерии
балл
показа-тель, рублей
балл
показа-тель
балл
опыт рабо-ты
штраф-ной балл
ква-ли-фикация пер-сона-ла
штраф-ной балл
соблю-дение техники безопас-ности
штраф-ной балл
про-игран-ные арбит-раж-ные дела
штраф-ной балл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Председатель конкурсной комиссии __________________________________
Члены конкурсной комиссии ________________________________________
(подписи)
Приложение № 1
к конкурсной документации
по проведению открытого
конкурса на выполнение
работ по капитальному
ремонту многоквартирных
домов
Заявка на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
1. Участник:
1.1. Наименование юридического лица
1.2. ИНН
1.3. Юридический адрес
1.4. Фактический адрес
1.5. Контактный телефон (факс)
1.6. Контактное лицо
Электронный адрес участника _________________________________
Участник _______________________________________________ является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия
плательщиком налога на добавленную стоимость.
Участник _____________выданное саморегулируемой организацией
имеет (не имеет)
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624.
5. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.
6. Подтверждаем соответствие требованиям:
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.
7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:
№ п/п
Наименование
Единица измерения
Значение
(все значения указываются цифрами)
1.
Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость
(при наличии)
Рубли
2.
Срок выполнения работ
Календарные дни
с даты начала работ
8. Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация участника»
№ п/п
Наименование
Единица измерения
Значение (все значения указываются цифрами)
1
Опыт работы, в том числе:
шт.
количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)
количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
№ п/п
Наименование
Единица измерения
Значение (все значения указываются цифрами)
2
Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
человек
с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более двух лет
с опытом работы более пяти лет
3
Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние два года)
шт.
4
Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела)
шт.
Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере ___________________ рублей
________________________________________________________________
(дата, номер платежного поручения)
Обеспечение заявки просим возвратить на счет _____________
________________________________________________________________(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)
Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе ___________________________________________________________
_________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.4-3.1.12 конкурсной документации.
Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать
Приложение № 2
к конкурсной документации
по проведению открытого
конкурса на выполнение
работ по капитальному
ремонту многоквартирных
домов
Опись входящих в состав заявки документов
________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование участника)
подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту ____________________________________________
________________________________________________________________
(указать наименования работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.
Наименование документа
Количество листов
Должность, подпись уполномоченного лица, печать
Приложение № 3
к конкурсной документации
по проведению открытого
конкурса на выполнение
работ по капитальному
ремонту многоквартирных
домов
Доверенность №______
Место составления ______________________
Дата выдачи________________
Настоящей доверенностью ___________________________________
(наименование участника)
в лице __________________________________________________________ (должность руководителя участника, Ф.И.О.),
действующего на основании _______________________________________
(устава, положения и т.п.)
уполномочивает ___________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту ________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
(наименования работ, объект и адрес)
Настоящая доверенность выдана сроком на ____________________ .
Подпись _______________________________________ удостоверяю.
(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)
Должность, подпись уполномоченного лица, печать
Приложение № 4
к конкурсной документации
по проведению открытого
конкурса на выполнение
работ по капитальному
ремонту многоквартирных
домов
Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли
ФИО
Должность в компании
Стаж работы в отрасли
Стаж работы в компании
Название учебного заведения и год окончания
Примечания
1.
2.
3.
Итого:
количество специалистов, со стажем работы в компании более трех лет: ________ человек.
Среднесписочная численность работников участника конкурса на дату подачи заявки:
________________________________________________________________
Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):
Копия паспорта в количестве: ____ шт.
Копия диплома в количестве: ____ шт.
Копия трудовой книжки в количестве: ____ шт.
Должность, подпись уполномоченного лица, печать
Приложение № 5
конкурсной документации
по проведению открытого
конкурса на выполнение
работ по капитальному
ремонту многоквартирных
домов
Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
Договор №___ на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
«____»___________ 20__ года
________________________________________________________________
________________________________________________________________ (полное наименование заказчика)
в лице ________________________________________________________, действующего на основании _______________________(далее – Заказчик), с одной стороны, и _______________________________________________
________________________________________________________________
(полное наименование подрядной организации)
в лице _________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________ (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет и существенные условия договора
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ______________(далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:_______________________________ , в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору.
Общая стоимость работ по Договору составляет____________________________________ рублей, в том числе НДС_____________________________________________________рублей.
Стоимость по видам работ составляет:
________________________________________________________ рублей;
(вид работ)
_________________________________________________________ рублей;
(вид работ)
_________________________________________________________ рублей.
(вид работ)
Указанная в пункте 1.2 Договора стоимость работ увеличению не подлежит.
Срок выполнения работ составляет _________________ дней.
В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
Основанием для заключения настоящего Договора является ______________________________№ __________ от «___»________20__ г.
Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств подрядчика
2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является ___________________________ на сумму ______________ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами.
2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является ______________________ на сумму___________________рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте – акты о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.
Статья 3. Порядок оплаты работ
3.1. Оплата по Договору осуществляется в два этапа:
- авансовый платеж Подрядчику в размере _____ % от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, в сумме _________________________________ рублей выплачивается в ______ дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше представления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору;
- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в _____ дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов.
3.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.
Статья 4.Сроки выполнения работ
4.1. Срок начала работ: - не позднее «____»______________20___года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора.
4.2. Срок окончания работ - не позднее «____»______________20___года.
4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
Статья 5. Заказчик
5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:
5.1.1. Передать Подрядчику по акту объект в течение __________ дней со дня подписания Договора Сторонами.
5.1.2. Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.
5.1.3. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
Статья 6. Подрядчик
6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:
6.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в подпункте 5.1.1 Договора.
6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.
6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.
6.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, Ф.И.О. представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.
6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 по 21.00 часов. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства Российской Федерации.
6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.
6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.
6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
6.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.
6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.
6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2 Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.
6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.
Статья 7. Выполнение работ
7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора.
Полномочным представителем Заказчика является:
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)
7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.
Полномочным представителем Подрядчика является:
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)
7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.
7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:
7.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов.
7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации.
7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и других документов).
7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ.
7.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2.
7.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.
7.5. В целях выполнения функций, указанных в пункте 7.4 Договора, представитель Заказчика имеет право:
7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика.
7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.
7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.
7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.
7.8. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, где фиксирует все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».
7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.
7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.
Статья 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию
8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий» (в редакции изменений № 1, утвержденных Приказом Госстроя РФ от 6 мая 1997 года № 17-16), технической и сметной документацией.
8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.
8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.
8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.
8.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.
Статья 9. Гарантии качества по сданным работам
9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.
9.2. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика не позднее _______ дней с момента их обнаружения. Подрядчик направляет своего представителя не позднее ______ дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.
9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.
9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранения выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.
Статья 10. Ответственность сторон
10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
10.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.
10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7) представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2 (двух) дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день просрочки устранения выявленных нарушений до фактического устранения нарушений.
10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.
10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.
10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
Статья 11. Внесение изменений в техническую документацию
11.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условиях, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется.
11.2. При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1 Договора дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
11.3. Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 11.1 Договора объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.
Статья 12. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по Договору, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.
12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1 Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.
12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.
Статья 13. Порядок расторжения договора
13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:
13.1.1. Если в течение 10 (десяти) дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечения исполнения Договора.
13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 (десяти) дней с установленной в пункте 4.1 Договора даты начала работ.
13.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.
13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.1 Договора Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.
13.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 (десяти) дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 (десяти) дней.
13.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо по решению Арбитражного суда Республики Башкортостан.
Статья 14. Разрешение споров
14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.
14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Статья 15. Особые условия
15.1.________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Статья 16.Прочие условия
16.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
16.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр - Заказчику,1 экземпляр - Подрядчику.
16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
16.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.
Статья 17. Приложения к настоящему договору
Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:
№ 1.____________________________________________________________
№ 2.____________________________________________________________
№ 3.____________________________________________________________
№ 4.____________________________________________________________
№ 5.____________________________________________________________
Статья 18. Местонахождение и реквизиты сторон
18.1. Заказчик: _____________________________________________
Местонахождение:_______________________________________________
Реквизиты:______________________________________________________
18.2. Подрядчик:____________________________________________
Местонахождение:_______________________________________________
Реквизиты:______________________________________________________
Подписи сторон
Заказчик Подрядчик
«_____»____________ 20____г. «_____»___________ 20__ г.
М.П. М.П.
{ОТФОРМАТИРОВАН: Скачкова А.Р. 01.05.2012 г.}
1
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Ведомости Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан № 8 (374), ст. 451 от 12.03.2012, Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан (www.npa.bashkortostan.ru) № 201202280006 от 28.02.2012 |
| Рубрики правового классификатора: | 050.050.000 Оплата строительства, содержания и ремонта жилья (кредиты, компенсации, субсидии, льготы) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
