Об утверждении типовых форм государственных контрактов, которые могут прилагаться к конкурсной документации, к документации об аукционе и к извещению о проведении запроса котировок при размещении з...



(утратил силу постановлением Правительства Тверской области от 24.02.2015 №81-пп НГРru69000201400139 )

АДМИНИСТРАЦИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2007 г. Тверь № 154-па

Об утверждении типовых форм государственных контрактов, которые могут прилагаться к конкурсной документации, к документации об аукционе и к извещению о проведении запроса котировок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Тверской области

(Изменения:

постановление Администрации от 29.01.2008 №12-па НГРru69000200800022

постановление Администрации от 10.02.2009 № 33-па НГРru69000200900061

постановление Администрации от 16.11.2010 № 562-па НГРru69000201000774

постановление Правительства от 24.09.2012 № 544-пп НГРru69000201200995)

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и оптимизации деятельности государственных заказчиков Тверской области Администрация Тверской постановляет:

1. Утвердить типовые формы государственных контрактов, которые могут прилагаться к конкурсной документации, к документации об аукционе и к извещению о проведении запроса котировок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Тверской области:

- аренды недвижимого имущества (приложение 1),

- возмездного оказания услуг (приложение 2),

- поставки товаров для государственных нужд Тверской области (приложение 3),

- на выполнение подрядных строительных (ремонтных, ремонтно-строительных) работ для государственных нужд Тверской области (приложение 4),

- на поставку продуктов питания для государственных нужд Тверской области (приложение 5);

- на поставку продуктов питания для подведомственных государственному заказчику получателей бюджетных средств (приложение 6);

- на поставку лекарственных средств для государственных нужд Тверской области (приложение 7);

- на поставку медицинского оборудования для государственных нужд Тверской области (приложение 8);

- на поставку мягкого инвентаря для государственных нужд Тверской области (приложение 9);

- на поставку дезинфицирующих средств (приложение 10).

{п.1 в редакции постановления Администрации от 10.02.2009 № 33-па}

2. {утратил силу постановлением Администрации от 10.02.2009 № 33-па}

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области Д.В.Зеленин

Приложение 1

Утверждена

постановлением Администрации

Тверской области

от 22.05.2007 № 154-па

{приложение 1 в редакции

постановления Администрации от 29.01.2008 №12-па

постановления Правительства от 24.09.2012 № 544-пп}

ТИПОВАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

г. _________ «____»___________200__г.

__________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице _____________________, действующего на основании __________________ с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________________________, действующего на основании _______________, утвержденного_______________________________, с другой стороны, совместно далее именуемые Стороны, заключили по результатам проведенного конкурса (аукциона, запроса котировок) (протокол ________ от ___________) настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. «Арендодатель» обязуется предоставить «Арендатору» за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество (далее - Объект), расположенный по адресу:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(указать точный адрес Объекта, для помещения - указать

____________________________________________________________________________________ дополнительные атрибуты (этаж, № помещения, кадастровый номер)

Цель использования:___________________________________________

(указать цель использования)

Общая площадь Объекта составляет ______________________ кв. м.

2. Передача Объекта

2.1. Передача Объекта в аренду и его возврат производится по передаточному акту.

2.2. Передаточный акт оформляется по количеству экземпляров Контракта и подписывается представителями «Арендодателя» и «Арендатора», скрепляется печатями.

2.3. С момента подписания передаточного акта последний становится неотъемлемой частью Контракта.

2.4. Объект сдается в аренду вместе со всеми его принадлежностями и относящимися к нему документами (техническим паспортом и т.п.).

2.5. С момента подписания передаточного акта на принимающую сторону переходит риск случайной гибели и случайного повреждения Объекта.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. «Арендодатель» имеет право:

3.1.1. На посещение Объекта с целью периодического осмотра на предмет соблюдения условий его использования в соответствии с Контрактом и действующим законодательством;

3.1.2. Не отвечать за недостатки сданного в аренду Объекта, которые были указаны им в передаточном акте или должны были быть обнаружены «Арендатором» во время осмотра Объекта;

3.1.3. Контролировать техническое состояние, правильность эксплуатации Объекта;

3.1.4. На возмещение убытков (действительного ущерба и (или) упущенной выгоды), связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением «Арендатором» своих обязательств по настоящему Контракту;

3.1.5. Обращаться в суд с заявлением о расторжении Контракта, выселении «Арендатора» и взыскании с него арендной платы, неустойки;

3.1.6. Контролировать соблюдение условий Контракта.

3.2. «Арендатор» имеет право:

3.2.1. После прекращения настоящего Контракта получить от «Арендодателя» стоимость неотделимых улучшений Объекта, произведенных «Арендатором» за свой счет с предварительного письменного согласия «Арендодателя»;

3.2.2. На возмещение причиненных убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением «Арендодателем» своих обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом;

3.2.3. С письменного согласия «Арендодателя» и по согласованию с соответствующими уполномоченными органами производить работы, связанные с перестройкой, перепланировкой либо иными изменениями, затрагивающими основную конструкцию здания.

3.3. «Арендодатель» обязан:

3.3.1. Передать (принять) Объект в соответствии с Контрактом в течение ______ календарных дней со дня подписания Контракта, предупредив о недостатках, которые могут повлиять на нормальную эксплуатацию Объекта;

3.3.2. В случае прекращения Контракта по любым основаниям принять Объект от «Арендатора» по передаточному акту;

3.3.3. В случае аварий немедленно принимать все необходимые меры к их устранению;

3.3.4. В десятидневный срок рассматривать обращения «Арендатора» и давать на них обоснованные ответы;

3.3.5. По письменному запросу «Арендатора» в недельный срок представить «Арендатору» перечень услуг, необходимых для эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением и целями использования;

3.3.6. За свой счет производить капитальный ремонт сданного в аренду Объекта;

3.3.7. Информировать «Арендатора» о правах третьих лиц в отношении переданного по настоящему Контракту Объекта.

3.4. «Арендатор» обязан:

3.4.1. Своевременно вносить арендную плату за пользование Объектом (раздел 4 Контракта);

3.4.2. Использовать Объект исключительно в соответствии с условиями Контракта и назначением переданного в аренду недвижимого имущества;

3.4.3. Не производить на Объекте без письменного разрешения «Арендодателя» перепланировок и переоборудования арендуемого Объекта, затрагивающих несущие (капитальные) конструкции здания, строения, сооружения;

3.4.4. При прекращении действия Контракта в течение 10 дней вернуть «Арендодателю» Объект по передаточному акту в соответствии с разделом 2 Контракта, в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа со стоимостью всех неотделимых улучшений;

3.4.5. Обеспечить доступ уполномоченных специалистов «Арендодателя» на Объект;

3.4.6. Немедленно (в течение рабочего дня) извещать «Арендодателя» о всяком повреждении, аварии и т.д., нанесшем (или грозящем нанести) Объекту ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы, против дальнейшего разрушения или повреждения Объекта;

3.4.7. Поддерживать Объект в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы по содержанию Объекта.

4. Цена Контракта и порядок расчетов

4.1. За пользование имуществом «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» денежные средства в размере ________________________ рублей, в том числе НДС. (указать цену Контракта,

предложенную победителем конкурса (аукциона, в проведении запроса котировок))

4.1.1. Оплата производится в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных из бюджета Тверской области.

4.2. Арендная плата вносится «Арендатором» в следующем порядке:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(порядок расчетов указывается в соответствии с протоколом конкурсной (котировочной) комиссии, которым определен победитель конкурса (запроса котировок), документацией об аукционе)

4.3. Цена Контракта (п. 4.1) является фиксированной, пересмотру и изменению в течение срока действия Контракта не подлежит.

4.4. Оплата эксплутационных расходов и коммунальных услуг осуществляется «Арендатором» самостоятельно на основании заключенных им отдельных договоров.

4.5. «Арендатор» по согласованию с «Арендодателем» в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить в размере, предусмотренном действующим законодательством о размещении заказов, предусмотренный настоящим Контрактом объем услуг при изменении потребности в услугах, на оказание которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме услуг, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с услугами, предусмотренными настоящим Контрактом. При оказании дополнительного объема таких услуг «Арендатор» по согласованию с «Арендодателем» вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких услуг, но не более, чем в размере, установленном законодательством о размещении заказов, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Контракт в связи с сокращением потребности в оказании таких услуг «Арендатор» обязан изменить цену Контракта указанным образом.

5. Ответственность Сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту «Арендатор» несет ответственность в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо из обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, «Арендодатель» уплачивает «Арендатору» неустойку в размере _____ % от стоимости неисполненного или ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.

5.4. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.5. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.6. Если обстоятельства, указанные в пункте 5.3 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков (неустойки), понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6. Обеспечение исполнения Контракта

6.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту «Арендатор» до заключения настоящего Контракта предоставляет «Арендодателю» обеспечение исполнения настоящего Контракта в размере ___% от начальной (максимальной) цены Контракта.

6.2. В случае если по каким–либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Арендатором» своих обязательств по настоящему Контракту,  «Арендатор» обязуется в течение 10 (рабочих) дней предоставить «Арендодателю» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего Контракта.

{раздел 6 в редакции постановления Правительства от 24.09.2012 № 544-пп}

7. Досрочное расторжение Контракта

7.1. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

{п. 7.1 в редакции постановления Правительства от 24.09.2012 № 544-пп}

8. Особые условия

8.1. Обязательства Сторон, которые предусмотрены Контрактом и возникли во время действия Контракта, в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения прекращаются только их надлежащим исполнением.

8.2. Сведения об Объекте, изложенные в Контракте и приложениях к нему, являются достаточными для надлежащего использования Объекта в соответствии с целями, указанными в разделе 1 Контракта.

8.3. Любые изменения и дополнения к Контракту должны быть совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Данные изменения не должны противоречить условиям конкурсной (аукционной) документации.

8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае, если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Контракт встуает в силу со дня подписания __________ __________________________________________________________________.

9.2. В день заключения настоящего Контракта вся предшествующая переписка, документы и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся его предметом, утрачивают силу.

9.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих реквизитов не позднее _______ дней со дня их изменения.

9.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, применяются правила, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. Настоящий Контракт составлен в ____ экземплярах на русском языке. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Контракта.

9.6. Приложение к Контракту составляют его неотъемлемую часть:

Приложение 1: Передаточный акт;

Приложение 2: ___________________________;

Приложение 3: ___________________________.

10. Реквизиты и подписи Сторон

«Арендодатель» «Арендатор»

______________________________ __________________________

______________________________ __________________________

______________________________ __________________________

______________________________ __________________________

______________________________ __________________________

______________________________ __________________________

М.П. М.П.

Примечания.

1. Если «Арендодателем» по Контракту является индивидуальный предприниматель, то в преамбуле Контракта после слов «действующего на основании» указываются данные свидетельства регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (серия, №, когда и кем выдано); в случае если «Арендодатель» - физическое лицо (не являющееся индивидуальным предпринимателем), указываются фамилия, имя отчество (серия, № паспорта, кем и когда выдан, место регистрации физического лица).

В разделе 9 Контракта «Реквизиты и подписи Сторон» перед подписью индивидуального предпринимателя («Арендодателя») также указываются полностью фамилия, имя, отчество и данные свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (серия, №, когда и кем выдано); в случае если «Арендодатель» - физическое лицо (не являющееся индивидуальным предпринимателем), указываются фамилия, имя отчество, (серия, № паспорта, кем и когда выдан, место регистрации физического лица).

Пункт 4.5 Заказчик включает в случае, если возможность изменения объема услуг по контракту предусмотрена конкурсной документацией.

В пункте 5.2 Заказчик вправе самостоятельно установить размер неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Раздел 6 «Обеспечение исполнения контракта» включается Заказчиком в случае, если такое обеспечение предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе.

В разделе 10 Контракта «Реквизиты и подписи Сторон» перед подписью индивидуального предпринимателя («Арендодателя») также указываются полностью фамилия, имя, отчество и данные свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (серия, №, когда и кем выдано); в случае если «Арендодатель» - физическое лицо (не являющееся индивидуальным предпринимателем), указываются фамилия, имя отчество, (серия, № паспорта, кем и когда выдан, место регистрации физического лица).

Аналогичным образом оформляется передаточный акт.

2. Данный проект Контракта является двухсторонним и не распространяется на те случаи, когда для сдачи недвижимого имущества в аренду «Арендодателю» необходимо согласие (разрешение) собственника сдаваемого в аренду недвижимого имущества.

3. Данный государственный контракт заключается только в случаях сдачи в аренду зданий, сооружений, нежилых помещений.

Приложение 2

Утверждена

постановлением Администрации

Тверской области

от 22.05.2007 № 154-па

{приложение в редакции постановления Правительства от 24.09.2012 № 544-пп}

ТИПОВАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

г. ______________ «___»_____________ 200__г.

__________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________, действующего на основании _______________, утвержденного_________________________________ с другой стороны, совместно далее именуемые Стороны, заключили по результатам проведенного конкурса (аукциона, запроса котировок) (протокол _________ от ___________) настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. «Исполнитель» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить работы (оказать услуги)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________,

(дать точную характеристику выполняемых работ (оказываемых услуг)

а «Заказчик» обязуется принять и оплатить выполненные работы (оказанные услуги).

1.2. Порядок и сроки оплаты выполненных работ (оказанных услуг) определяются разделом 2 настоящего Контракта.

1.3. Требования, предъявляемые к результату выполненных работ (оказанных услуг), а также к ходу их выполнения (оказания), являющихся предметом Контракта (п. 1.1), определяются утвержденными(ой) Сторонами __________________

__________________________________________________________________,

(указать конкретное наименование документации, которой предъявляются требования к результату выполненных работ (услуг), а также к ходу их выполнения - если наличие данных документов предусмотрено конкурсной (аукционной) документацией (извещением о проведении конкурса, аукциона, запроса котировок)

являющимися(ейся) неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ (услуг), оказываемых в соответствии с п. 1.1 настоящего Контракта, составляет ______________(______________) рублей с учетом НДС и других обязательных платежей.

2.2. Оплата осуществляется «Заказчиком в следующем порядке:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(порядок расчетов указывается в соответствии с протоколом конкурсной, котировочной комиссии, которым определен победитель конкурса, в проведении запроса котировок, документацией об аукционе)

2.3. Цена Контракта (п. 2.1 Контракта) является фиксированной, пересмотру и изменению в течение срока действия Контракта не подлежит.

2.4. «Заказчик» вправе по согласованию с «Исполнителем» в ходе исполнения настоящего Контракта изменить в размере, предусмотренном действующим законодательством о размещении заказов, предусмотренный настоящим Контрактом объем работ (услуг) при изменении потребности в работах (услугах), на выполнение (оказание) которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ (услуг), не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами (услугами), предусмотренными настоящим Контрактом. При оказании дополнительного объема таких работ (услуг) «Заказчик» по согласованию с «Исполнителем» вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ (услуг), но не более, чем в размере, установленном законодательством о размещении заказов, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ (оказания таких услуг) «Заказчик» обязан изменить цену Контракта указанным способом.

3. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ (услуг)

3.1. Срок выполнения работ (услуг):

3.1.1. Начало работ - __________________________________________;

3.1.2. Окончание работ - _______________________________________.

(при указании сроков выполнения работ необходимо учитывать максимальный срок выполнения работ (услуг), предусмотренный протоколом конкурсной, котировочной комиссии, которым определен победитель конкурса, в проведении запроса котировок, документацией об аукционе)

3.2. Документом, подтверждающим факт выполнения «Исполнителем» работ (услуг), указанных в п. 1.1 Контракта, является Акт сдачи-приемки работ (услуг), подписываемый обеими Сторонами.

3.3. В случае несоответствия результата работ (услуг) условиям настоящего Контракта, требованиям ___________________________________

__________________________________________________________________, (указать конкретное наименование документации, которой предъявляются требования к результату выполненных работ (услуг), а также к ходу их выполнения - если наличие данных документов предусмотрено конкурсной (аукционной) документацией (извещением о проведении конкурса, аукциона, запросом котировок)

«Заказчик» в течение _______ рабочих дней направляет «Исполнителю» письменные мотивированные замечания на представленный «Заказчику» результат работ (услуг).

3.4. Если «Исполнитель» соглашается с названными «Заказчиком» несоответствиями или их частью, то на основании замечаний «Заказчика» Стороны в течение ______ рабочих дней составляют двусторонний Протокол о доработках, содержащий перечень работ (услуг), и определяют срок их выполнения. «Исполнитель» на основании согласованного с «Заказчиком» Протокола о доработках устраняет недостатки и предоставляет доработанный результат работ (услуг) на утверждение «Заказчику».

3.5. «Заказчик» в течение ________ рабочих дней повторно рассматривает результат работ (услуг) и если последний удовлетворяет «Заказчика», Стороны подписывают Акт сдачи-приемки работ (услуг) по настоящему Контракту.

3.6. В случае недостижения соглашения по приемке результата работ (услуг) Стороны приступают к разрешению возникшей ситуации в порядке, предусмотренном в разделе 6 настоящего Контракта.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. «Исполнитель» имеет право:

4.1.1. Требовать надлежащего исполнения «Заказчиком» условий настоящего Контракта;

4.1.2. При выполнении работ (услуг) дополнительно запрашивать у «Заказчика» необходимую информацию;

4.1.3. Привлекать к выполнению работ по настоящему Контракту третьих лиц. Ответственность за выполнение работ (услуг) силами третьих лиц лежит на «Исполнителе».

4.2. «Исполнитель» обязуется:

4.2.1. Соблюдать условия настоящего Контракта;

4.2.2. Выполнить работы в соответствии с требованиями, определенными в ______________________________________________________________

__________________________________________________________________

(указать конкретное наименование документации, которой предъявляются требования к результату выполненных работ (услуг), а также к ходу их выполнения - если наличие данных документов предусмотрено конкурсной (аукционной) документацией (извещением о проведении конкурса, аукциона, запросом котировок)

и срок, предусмотренный настоящим Контрактом;

4.2.3. Предоставить «Заказчику» результат работ (услуг) свободным от прав третьих лиц;

4.2.4. В возможно минимальный срок и за собственный счет устранять недостатки в результатах работ (услуг) в соответствии с п. 3.4 Контракта;

4.2.5. Предоставлять «Заказчику» информацию, связанную с оказанием оговоренных в Контракте работ (услуг).

4.3. «Заказчик» имеет право:

4.3.1. В процессе выполнения работ (услуг) знакомиться с ходом их выполнения «Исполнителем»;

4.3.2. Вносить предложения, направленные на улучшение результата выполняемых работ (услуг) «Исполнителем»;

4.3.3. Требовать возмещения ущерба, понесенного по вине «Исполнителя» при выполнении им возложенных на него Контрактом обязательств;

4.3.4. Требовать надлежащего выполнения «Исполнителем» условий настоящего Контракта.

4.4. «Заказчик» обязуется:

4.4.1. Своевременно предоставлять «Исполнителю» информацию, необходимую для осуществления обязательств по Контракту;

4.4.2. Соблюдать условия настоящего Контракта;

4.4.3. Принять и оплатить результат работ (услуг) в соответствии с условиями настоящего Контракта;

4.4.4. По запросу «Исполнителя» предоставлять дополнительную информацию, необходимую для исполнения Контракта.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. При задержке «Исполнителем» срока выполнения работ (услуг) на срок более _______ дней (по причинам, не связанным с действиями «Заказчика» или упомянутым в разделе 6 настоящего Контракта) «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» неустойку за каждый день просрочки не исполнения обязательства в размере _____ % от цены Контракта.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.

5.4. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.5. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.6. Если обстоятельства, указанные в пункте 5.3 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков (неустойки), понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

5.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6. Обеспечение исполнения Контракта

6.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту «Исполнитель» до заключения настоящего Контракта предоставляет «Заказчику» обеспечение исполнения настоящего Контракта в размере ___% от начальной (максимальной) цены Контракта.

6.2. В случае если по каким–либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Исполнителем» своих обязательств по настоящему Контракту, «Исполнитель» обязуется в течение 10 (рабочих) дней предоставить «Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего Контракта.

{раздел 6 в редакции постановления Правительства от 24.09.2012 № 544-пп}

7. Досрочное расторжение Контракта

7.1. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

{п. 7.1 в редакции постановления Правительства от 24.09.2012 № 544-пп}

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть во время действия настоящего Контракта, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров.

8.2. В случае если споры и разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров, они подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания ________ __________________________________________________________________.

9.2. В день заключения настоящего Контракта вся предшествующая переписка, документы и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся его предметом, утрачивают силу.

9.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих реквизитов не позднее _______ дней со дня их изменения.

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и не противоречат условиям конкурсной (аукционной) документации.

9.5. Настоящий Контракт составлен в _______ экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.6. К настоящему Контракту имеются приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

_____________________________

_____________________________

_____________________________

10. Реквизиты и подписи Сторон

«Исполнитель» «Заказчик»

______________________________ __________________________

______________________________ __________________________

______________________________ __________________________

______________________________ __________________________

______________________________ __________________________

М.П. М.П.

Примечания.

1. Если «Исполнителем» Контракта является индивидуальный предприниматель, то в преамбуле Контракта после слов «действующего на основании» указываются данные свидетельства регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (серия, №, когда и кем выдано); в случае если «Исполнитель» - физическое лицо (не являющееся индивидуальным предпринимателем), указываются фамилия, имя отчество, (серия, № паспорта, кем и когда выдан, место регистрации физического лица).

Пункт 2.4 Заказчик включает в случае, если возможность изменения объема работ (услуг) по контракту предусмотрена конкурсной документацией.

В пункте 5.2 Заказчик вправе самостоятельно установить размер неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Раздел 6 «Обеспечение исполнения контракта» включается Заказчиком в случае, если такое обеспечение предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе.

В разделе 10 Контракта «Реквизиты и подписи Сторон» перед подписью индивидуального предпринимателя («Исполнителя») также указываются полностью фамилия, имя, отчество и данные свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (серия, №, когда и кем выдано); в случае если «Исполнитель» - физическое лицо (не являющееся индивидуальным предпринимателем), указываются фамилия, имя отчество, (серия, № паспорта, кем и когда выдан, место регистрации физического лица).

2. Если наличие документации, которой предъявляются требования к результату оказываемых работ (услуг), а также к ходу их выполнения (техническое задание, задание на проектирование и т.п.), не предусмотрено конкурсной (аукционной) документацией, то п. 1.3, п.п. 4.2.2, п. 8.6 в Контракт не включаются, а в п.3.3 Контракта ссылка на подобные документы не делается.

Приложение 3

Утверждена

постановлением Администрации

Тверской области

от 22.05.2007 № 154-па

{приложение в редакции постановления Правительства от 24.09.2012 № 544-пп}

ТИПОВАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ПОСТАВКИ ТОВАРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

№_______

г. _____________ «____» ___________ 200__ г.

__________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании __________________, ______________________- с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице __________________________________, действующего на основании _______________, утвержденного ________________________________ с другой стороны, совместно далее именуемые Стороны, заключили по результатам проведенного конкурса (аукциона, запроса котировок) (протокол ______ от ___________) настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. «Поставщик» обязуется передать, а «Государственный заказчик» принять товар в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации поставляемых товаров (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в сроки, установленные в Графике поставки (Приложение 2), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. «Государственный Заказчик» обязуется оплатить товар в порядке и размере, установленных Контрактом.

1.3. Товар доставляется «Поставщиком» своим транспортом до «Государственного заказчика» по адресу: __________________________________________________________________.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет_________________(______________) рублей, с учетом НДС и других обязательных платежей рублей.

2.2. Оплата товара осуществляется «Государственным заказчиком» в следующем порядке: ________________________________________________

(порядок расчетов указывается в соответствии с протоколом конкурсной, котировочной комиссии, которым определен победитель конкурса, запроса котировок документацией об аукционе)

2.3. Цена Контракта (п. 2.1) является фиксированной, пересмотру и изменению в течение срока действия Контракта не подлежит.

2.4. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления «Государственным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Поставщика», указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета «Поставщик» обязан в течение одного рабочего дня в письменной форме сообщить об этом «Государственному заказчику» с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением «Государственным заказчиком» денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет «Поставщика», несет непосредственно сам «Поставщик».

2.5. В случае отказа «Поставщика» от исполнения принятых на себя по настоящему Контракту обязательств по поставке, аванс (в случае, если авансовая предоплата производилась) возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней со дня направления «Государственным заказчиком» соответствующего требования о возврате аванса, уплаченного «Поставщику».

2.6. «Государственный заказчик» по согласованию с «Поставщиком» в ходе исполнения Контракта вправе изменить в размере, установленном действующим законодательством о размещении заказов, предусмотренное Контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров «Государственный заказчик» по согласованию с «Поставщиком» вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем в размере, установленном законодательством о размещении заказов. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. «Поставщик» имеет право:

3.1.1. На выбор вида транспорта, которым товар доставляется до «Государственного заказчика»;

3.1.2. Требовать оплаты товара в соответствии с условиями Контракта, поставленного «Государственному заказчику» в установленный Контрактом срок;

3.2. «Государственный заказчик» имеет право:

3.2.1. Уведомив «Поставщика», отказаться от приемки товара, поставка которого просрочена;

3.2.2. В случае поставки товара ненадлежащего качества, некомплектных товаров, предъявить требования «Поставщику», предусмотренные статьями 475, 480 Гражданского кодекса Российской Федерации;

3.2.3. Отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров либо их замены.

3.3. «Поставщик» обязан:

3.3.1. Известить «Государственного заказчика» о точном времени и дате поставки (если последняя не зафиксирована в Графике поставки (приложение 2) телефонограммой или по факсимильной связи;

3.3.2. Передать товар «Государственному заказчику» в соответствии с условиями настоящего Контракта: поставляемый товар должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в Приложение 3 к настоящему Контракту, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта;

3.3.3. Поставить товар «Государственному заказчику» собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются «Поставщиком» собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет;

3.3.4. Передать «Государственному заказчику» оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур не позднее 5 (пяти) календарных дней, следующих за днем отгрузки товара «Государственному заказчику»), а также Акты приемки-передачи товара, подписанные «Поставщиком»;

3.3.5. Участвовать в приемке-передаче товаров в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта;

3.3.6. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.3.7. Устранять недостатки товара и некомплектность в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них «Государственным заказчиком». Расходы, связанные с устранением недостатков товара, его некомплектности, несет «Поставщик»;

3.3.8. По требованию «Государственного заказчика» заменить товар на товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Контракта, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты товара, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующего требования «Государственного заказчика».

3.4. «Государственный заказчик» обязан:

3.4.1. Принять товар в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара и соответствующих услуг подписать Акт приемки-передачи товара и передать один экземпляр «Поставщику»;

{подп. 3.4.1 в редакции постановления Администрации от 29.01.2008 №12-па }

3.4.2. Оплатить поставленный товара в соответствии с условиями настоящего Контракта;

3.4.3. Возвратить «Поставщику» многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступил товар.

4. Порядок приемки товаров

4.1. Приемка товара осуществляется уполномоченным представителем «Государственного заказчика».

4.2. При приемке товара уполномоченный представитель «Государственного заказчика» обязан проверить, обеспечена ли сохранность товара при перевозке, соответствует ли количество поставленного товара условиям Контракта, проверить соответствие наименования товара и маркировки на нем данным, указанным в транспортном документе.

4.3. При одновременном получении товара в нескольких вагонах, контейнерах или автофургонах уполномоченный представитель «Государственного заказчика» обязан проверить соответствие количества поступившего товара во всех вагонах, контейнерах или автофургонах количеству товара, установленному настоящим Контрактом.

4.4. Количество поступившего товара при приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах, и соответствовать тому количеству товара, которое определено настоящим Контрактом.

4.5. По факту приемки товара «Государственным заказчиком» составляется Акт приема-передачи товара (Приложение 4), который подписывается уполномоченными лицами Сторон и скрепляется печатями.

4.6. Моментом исполнения обязательств «Поставщика» по поставке товара по настоящему Контракту считается факт передачи товара «Поставщиком», что подтверждается Актом приемки-передачи товара (без претензий).

4.7. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар - международным стандартам упаковки.

4.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

5. Гарантии качества товара

5.1. «Поставщик» гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. «Поставщик» гарантирует качество товара в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

Гарантийный срок на поставляемый товар определяется в Технических характеристиках (Приложение 3).

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей «Поставщиком» гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.

5.3. В период гарантийного срока «Поставщик» обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Гарантийное обслуживание товара осуществляется «Поставщиком» с выездом на место поставки (установки) товара в пределах Тверской области в течение 24 часов с момента поступления заявки. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок «Государственному заказчику» предоставляется функционально аналогичный товар на время ремонта.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения «Поставщиком» своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, «Поставщик» уплачивает неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере _______ от общей стоимости товара, исполнение обязательства в отношении которого просрочено «Поставщиком».

«Поставщик» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Государственного заказчика».

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.

6.4. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

6.5. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6.6. Если обстоятельства, указанные в пункте 6.3 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту «Поставщик» до заключения настоящего Контракта предоставляет «Государственному заказчику» обеспечение исполнения настоящего Контракта в размере ___% от начальной (максимальной) цены Контракта.

7.2. В случае если по каким–либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Поставщиком» своих обязательств по настоящему Контракту, «Поставщик» обязуется в течение 10 (рабочих) дней предоставить «Государственному заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего Контракта.

{раздел 76 в редакции постановления Правительства от 24.09.2012 № 544-пп}

8. Порядок урегулирования споров

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

8.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тверской области.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания __________________________________________________________________.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и конкурсной (аукционной) документации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

9.3. «Поставщик» представляет по запросу «Государственного заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.

9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.6. Настоящий Контракт составлен в ______ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

К настоящему Контракту прилагаются:

Приложение 1 Спецификация поставляемых товаров;

Приложение 2 График поставки;

Приложение 3 Техническая характеристика (техническое задание) поставляемого товара;

Приложение 4 Акт приемки-передачи товара.

9.7. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

{п. 9.7 дополнен в редакции постановления Правительства от 24.09.2012 № 544-пп}

10. Реквизиты и подписи Сторон

«Поставщик» «Государственный заказчик»

______________________________ __________________________

______________________________ __________________________

______________________________ __________________________

______________________________ __________________________

______________________________ __________________________

______________________________ __________________________

М.П. М.П.

Примечания.

1. Если «Поставщиком» по Контракту является индивидуальный предприниматель, то в преамбуле Контракта после слов «действующего на основании» указываются данные свидетельства регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (серия, №, когда и кем выдано); в случае если «Поставщик» - физическое лицо (не являющееся индивидуальным предпринимателем), указываются фамилия, имя отчество, (серия, № паспорта, кем и когда выдан, место регистрации физического лица).

Пункт 2.6 Заказчик включает в случае, если возможность изменения количества товаров по контракту предусмотрена конкурсной документацией или документацией об аукционе.

В пункте 6.2 Заказчик вправе самостоятельно установить размер неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Раздел 7 «Обеспечение исполнения контракта» включается Заказчиком в случае, если такое обеспечение предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе.

В разделе 10 Контракта «Реквизиты и подписи Сторон» перед подписью индивидуального предпринимателя («Поставщика») также указываются полностью фамилия, имя, отчество и данные свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (серия, №, когда и кем выдано); в случае если «Поставщик» - физическое лицо (не являющееся индивидуальным предпринимателем), указываются фамилия, имя отчество (серия, № паспорта, кем и когда выдан, место регистрации физического лица).

Аналогичным образом оформляется Акт приема-передачи товаров.

2. Настоящий Контракт является двусторонним и не распространяется на случаи, когда поставка товаров осуществляется в адрес подведомственных получателей бюджетных средств. Данный Контракт должен заключаться исполнительным органом государственной власти Тверской области и победителем в проведении конкурса (аукциона) на поставку товаров.

3. Данный Контракт не распространяется на поставку тепловой, электрической энергии, газа.

4. В случае поставки продуктов питания п.3.3.2 излагается следующим образом:

«3.3.2. Передать товар «Государственному заказчику» в соответствии с условиями настоящего Контракта».

Кроме того, при поставке продуктов питания п. 5.2, 5.3 в Контракт не включаются.

Приложение 1

к государственному контракту № ______

от «_____» ___________ 20__ г.

Спецификация поставляемых товаров

Наименование

товара

Един.

измер.

Цена за един.

в рублях (с

учетом НДС)

НДС

в рублях

Количество

Сумма

в рублях (с учетом НДС)

Сумма

НДС в рублях

Итого

«Поставщик» «Государственный заказчик»

______________________________ __________________________

______________________________ __________________________

______________________________ __________________________

______________________________ __________________________

______________________________ __________________________

______________________________ __________________________

М.П. М.П.

Приложение 2

к государственному контракту № _______

от «_____» ___________ 20__ г.

График поставки

№ п/п

Наименование товара

Единица измерения

Количество

Срок исполнения (поставки)

Примечание

«Поставщик» «Государственный заказчик»

______________________________ __________________________

______________________________ __________________________

______________________________ __________________________

______________________________ __________________________

______________________________ __________________________

______________________________ __________________________

М.П. М.П.

Приложение 3

к государственному контракту № ______

от «_____» _____________ 20__ г.

Техническая характеристика (техническое задание)

поставляемого товара

№ п/п

Наименование товара

Соответствие действующим стандартам и нормативно- технической документации

Гарантийный срок

Срок службы товара

«Поставщик» «Государственный заказчик»

______________________________ __________________________

______________________________ __________________________

______________________________ __________________________

______________________________ __________________________

______________________________ __________________________

______________________________ __________________________

М.П. М.П.

Приложение 4

к государственному контракту № _______

от «_____» _____________ 20__ г.

Акт

приемки-передачи товаров

г. ______________ «_____» ____________ 200__ г.

_____________________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего(ей) на основании __________________ с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице _______________________________________, действующего на основании _______________ с другой стороны, совместно далее именуемые Стороны, заключили настоящий Акт приема-передачи товаров о нижеследующем:

1. В соответствии с государственным контрактом № ___ от «_____» ______________ 200__ г. (далее - Контракт) «Поставщик» выполнил все обязательства по поставке товаров, а именно: __________________________________________________________________.

2. Фактическое качество товаров соответствует (не соответствует) требованиям Контракта.

(нужное подчеркнуть)

3. Вышеуказанная поставка согласно условиям Контракта должна быть выполнена «_____» _____________ 200__г., фактически выполнена «_____» __________ 200__ г.

4. Недостатки товаров, (выявлены, не выявлены) __________________

__________________________________________________________________

(если недостатки товара выявлены, необходимо указать какие)

«Поставщик» «Государственный заказчик»

______________________________ __________________________

______________________________ __________________________

______________________________ __________________________

______________________________ __________________________

______________________________ __________________________

______________________________ __________________________

М.П. М.П.

Приложение 4

Утверждена

постановлением Администрации

Тверской области

от 22.05.2007 № 154-па

{приложение в редакции постановления Правительства от 24.09.2012 № 544-пп}

ТИПОВАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на выполнение подрядных строительных

(ремонтных, ремонтно-строительных)

работ для государственных нужд Тверской области

г. Тверь «_____» ___________ 200_ г.

__________________________________________, именуемый в дальнейшем Государственный заказчик (далее также Заказчик), от имени и в интересах Тверской области, в лице __________________, действующего на основании __________________, утвержденного ______________________________________, с одной стороны, и ________________, именуемый в дальнейшем Генеральный подрядчик (или Подрядчик) (далее также Подрядчик), в лице ___________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», иного законодательства Российской Федерации и Тверской области, на основании результатов размещения государственного заказа Тверской области путем проведения открытого конкурса (аукциона, запроса котировок) (протокол ______________ конкурсной (аукционной, котировочной) комиссии _______ от ___________ г.) на выполнение подрядных строительных (ремонтных, ремонтно-строительных) работ для государственных нужд Тверской области, заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению ____________ работ на объекте _____________ в объемах согласно проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном законодательством Российской Федерации и Тверской области порядке.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить_________работы на объекте в сроки, установленные настоящим Контрактом, по заданию Заказчика и в соответствии со сметной документацией, выполненной базисно-индексным методом и согласованной в установленном законодательством Российской Федерации и Тверской области порядке.

1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.4. Финансирование указанных в пункте 1.1 настоящего Контракта работ осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области, а также __________________________________________________________

2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта составляет _______________ (______________________) рублей, в том числе НДС - ____% _____________ (_____________________) рублей. Цена Контракта включает общую стоимость всех работ и сопутствующих услуг, оплачиваемую Заказчиком Подрядчику за исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

2.2. Цена Контракта устанавливается в соответствии с условиями исполнения Контракта, указанными Подрядчиком в своей заявке на участие в конкурсе (аукционе, котировочной заявке), зафиксированными в протоколе ___________ конкурсной (аукционной, котировочной) комиссии заявок на участие в конкурсе (аукционе, котировочной заявке).

Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на весь период выполнения работ по настоящему Контракту и является неизменной на весь период действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.3. В случае неисполнения Подрядчиком графика производства работ, их приемка производится по ценам, действующим на период, предусмотренный графиком для данного вида работ.

2.4. Цена Контракта определена с учетом прогнозного уровня инфляции на весь период выполнения работ по настоящему Контракту и является неизменной на весь период действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.

{п. 2.4 в редакции постановления Правительства от 24.09.2012 № 544-пп}

2.5. Изменение общей стоимости работ по настоящему Контракту должно быть оформлено дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Подрядчик при заключении Контракта согласовывает с Заказчиком начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работ по настоящему Контракту, которые отражаются ими в Графике производства работ (Приложение).

Работы Подрядчиком осуществляются в сроки в соответствии с Графиком производства работ. Изменения в График производства работ по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

3.2. Все работы, предусмотренные настоящим Контрактом, производятся Подрядчиком в строгом соответствии с графиком производства работ. Изменение графика производства работ производится по согласованию сторон.

3.3. Работы по настоящему Контракту Подрядчик начинает с момента приема по Акту приема-передачи строительной площадки от Заказчика, но не позднее срока, предусмотренного графиком производства работ.

{п. 3.3 в редакции постановления Правительства от 24.09.2012 № 544-пп}

4. Обязанности сторон

4.1. Для выполнения полного комплекса работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта в соответствии с настоящим Контрактом Подрядчик обязуется:

4.1.1. Качественно выполнить все работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Контракта, в объеме и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Контракта, и в соответствии с условиями настоящего Контракта, утвержденной проектно-сметной документацией, действующими строительными нормами и правилами выполнения работ, техническими условиями, ГОСТ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно- гигиеническими и экологическими нормами и правилами;

4.1.2. По согласованию с Заказчиком поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия, строительные механизмы, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Заказчиком;

4.1.3. Согласовать с Заказчиком вопрос о привлечении к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту субподрядчиков. В случае достижения соглашения между сторонами Подрядчик выступает в роли Генерального Подрядчика. В случае привлечения субподрядчиков Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по Контракту субподрядчиками, за осуществление контроля и обеспечение координации их деятельности и соблюдение ими Графика производства работ;

4.1.4. Обеспечить на строительной площадке соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности; использование земельного участка по целевому назначению; охрану окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ; оформление информационных щитов и временного освещения в период выполнения работ в соответствии с требованиям СНиП, а также соблюдение природоохранного и земельного законодательства;

4.1.5. Восстановить благоустройство, озеленение, ограждение, проезды и дорожки на строительной площадке и прилегающей территории, поврежденные в связи с его деятельностью;

4.1.6. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы;

4.1.7. Выполнить работы по настоящему Контракту и оформить первичную исполнительную документацию в полном соответствии с проектами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

4.1.8. Принять по акту приемки-передачи строительную площадку и возвести собственными и/или привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту, согласно проекту организации строительства объекта выполнить закрепление геодезической разбивки осей, а также принять выполненную в натуре разбивку осей и обеспечить ее сохранность;

4.1.9. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке всеми участниками строительства;

4.1.10. Обеспечить надлежащую охрану объекта, оборудования, строительной площадки, материалов и другого имущества, поставленного на строительную площадку;

4.1.11. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительства (ремонта) объекта за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения, другое имущество, а также строительный мусор;

4.1.12. Осуществить временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключений в соответствии с проектом организации строительства и техническими условиями;

4.1.13. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности представленных Заказчиком материалов, оборудования, проектной документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;

4.1.14. При готовности объекта к вводу в эксплуатацию в течение _______ дней известить об этом Заказчика;

4.1.15. Нести расходы по содержанию объекта до передачи его эксплуатирующей организации;

4.1.16. Нести затраты по временному инженерному обеспечению объекта до передачи проложенных инженерных сетей в эксплуатацию специализированным организациям с подписанием акта технической приемки.

Для производства работ на объекте в соответствии с проектно-сметной документацией возвести временные здания и сооружения. При этом титульные временные здания и сооружения Подрядчик вводит в эксплуатацию при участии Заказчика.

По окончании строительства вернуть Заказчику стоимость оборудования временных зданий и сооружений, а также материалов, изделий, высвобождаемых в связи с завершением работ на объекте.

Стоимость оборудования возмещается Подрядчиком по цене его продажи сторонним покупателям, согласованной с Заказчиком, а стоимость возвратных материалов возмещается в размере не менее 50% их первоначальной стоимости;

4.1.17. Обеспечить выполнение работ в пределах твердой договорной цены, указанной в пункте 2.1 настоящего Контракта;

4.1.18. Осуществить разработку рабочей документации на основе утвержденного проекта и ее согласование в установленном порядке;

Обеспечить соответствие рабочей документации утвержденному проекту по техническим, стоимостным и объемным показателям, а также требованиям соответствующих эксплуатационных и надзорных служб;

4.1.19. В случае принятия решения о консервации объекта в 30-дневный срок с момента уведомления о принятом решении вернуть Заказчику денежные средства, причитающиеся в счет оплаты фактически выполненных работ по настоящему Контракту;

4.1.20. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах (подпунктах) настоящего Контракта.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Своевременно заключить договоры с проектной организацией и другими организациями, осуществляющими техническое сопровождение строительства;

4.2.2. Передать Подрядчику до начала выполнения работ по настоящему Контракту:

- проектно-сметную документацию по объекту с необходимыми согласованиями, необходимую для своевременного выполнения предусмотренных настоящим Контрактом работ, - в количестве 2-х экземпляров;

- строительную площадку, пригодную для выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, свободную от имущества, принадлежащего Заказчику и другим лицам;

4.2.3. До начала выполнения работ по настоящему Контракту обеспечить точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации, а также места подключения временных источников электроснабжения для выполнения специальных работ;

4.2.4. Осуществлять контроль и технический надзор за строительством объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства;

4.2.5. По письменному сообщению Подрядчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию организовать совместно с Подрядчиком приемку законченного строительством объекта;

4.2.6. Производить приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;

4.2.7. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других пунктах (подпунктах) настоящего Контракта.

5. Обеспечение строительства материалами и оборудованием

5.1. Строительство объекта по настоящему Контракту должно быть обеспечено материалами и оборудованием надлежащего качества. Поставка Подрядчиком оборудования производится в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, с учетом транспортных расходов при отсутствии доставки в стоимости услуг завода изготовителя.

Используемые в строительстве объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, выданные уполномоченными органами.

5.2. (Вариант 1. Обеспечение строительства материалами и оборудованием осуществляется Заказчиком.

Стороны до начала выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, составляют график поставки материалов и оборудования в соответствии Графиком производства работ, который является неотъемлемым приложением к настоящему Контракту.

Поставка оборудования и материалов осуществляется Заказчиком в соответствии с указанным графиком.

Приемку, разгрузку и складирование всего оборудования и материалов, поставляемых Заказчиком, осуществляет Подрядчик.

Для обеспечения приемки оборудования и материалов, поставляемых Заказчиком, Подрядчик обязан назначить своего уполномоченного представителя. Полномочия представителя по приемке и передаче оборудования и материалов должны быть подтверждены соответствующей доверенностью.

В случае выявления Подрядчиком некомплектности поставленного Заказчиком оборудования при приемке его для монтажа либо обнаружения дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания Подрядчик немедленно обязан уведомить об этом Заказчика.

После получения соответствующего уведомления Заказчик при участии Подрядчика составляет соответствующий акт.

Предъявление претензий к заводу-изготовителю или соответствующему поставщику оборудования является обязанностью Заказчика.

Заказчик обязан доукомплектовать оборудование в течение 20 (двадцати) дней с момента составления акта, если иной срок не будет установлен в процессе строительства соглашением сторон. Выявленные дефекты оборудования Заказчик обязан в срок, согласованный с Подрядчиком, устранить или заменить оборудование. По соглашению сторон настоящего Контракта эти работы могут выполняться Подрядчиком.

Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов и оборудования, доставленного на строительную площадку). Поставка Заказчиком материалов и оборудования осуществляется на давальческой основе. Учет материалов ведется на балансе Заказчика. Приемка их в составе выполненных Подрядчиком работ осуществляется по форме справки КС-3 на основании Акта КС-2, но без стоимости израсходованных материалов, оборудования.

Вариант 2. Обеспечение строительства материалами и оборудованием осуществляется Подрядчиком.

Подрядчик до начала выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, составляет график поставки материалов и оборудования в соответствии с Графиком производства работ, который является неотъемлемым приложением к настоящему Контракту, и согласовывает его с Заказчиком.

Поставка оборудования и материалов осуществляется Подрядчиком в соответствии с указанным Графиком).

6. Порядок выполнения работ. Контроль и надзор Заказчика за исполнением Контракта

6.1. Подрядчик начинает выполнять работы, предусмотренные в пункте 1.1 настоящего Контракта, в соответствии с Графиком производства работ, после выполнения Заказчиком условия, предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Контракта.

6.2. Заказчик назначает на объект своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и проектно-сметной документации.

Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода строительства (ремонта). Подрядчик обеспечивает представителю Заказчика помещение для работы.

6.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта, установленной в статье 2 настоящего Контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

В случае отказа Подрядчика подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствие Подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

Также Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных работ другую организацию с последующей оплатой расходов за счет Подрядчика в случае неисполнения или некачественного исполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков, исправлению некачественно выполненных работ.

6.4. Заказчик вправе вносить любые изменения в объемы работ, конструктивные решения, которые, по его мнению, необходимы, о чем он дает письменное распоряжение, и вносит изменения в рабочую документацию, являющиеся обязательными для Подрядчика.

6.5. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Заказчик вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Подрядчиком. Подрядчик обязан в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

6.6. Сдача и приемка работ:

6.6.1. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

6.7. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случаях:

6.7.1. Обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком;

6.7.2. Неисполнения Подрядчиком установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом обязательных требований к работе;

6.7.3. Существенных недостатков, относительно которых был установлен разумный срок для их безвозмездного исправления, и которые не были устранены по истечении установленного срока;

6.7.4. По другим основаниям, прямо предусмотренным законом.

6.8. В случае принятия решения о прекращении строительства объекта Заказчик в 30 - дневный срок:

- принимает решение о консервации объекта;

- оплачивает фактически выполненные работы;

- принимает незавершенный строительством объект под свою охрану.

Порядок, сроки и стоимость консервации оформляется сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

7. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов

7.1. Заказчик при наличии денежных средств перечисляет на расчетный счет подрядчика аванс в размере до 30% стоимости работ, указанной в пункте 2.1 настоящего Контракта. Погашение фактически выплаченного аванса производится пропорционально выполненным за промежуточные отчетные периоды работам.

7.2. Расчеты за выполненные работы осуществляются по промежуточным актам от твердой договорной цены (если аванс предусмотрен - оставшейся части цены Контракта) в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и письмом Федеральной службы государственной статистики от 31.05.2005 № 01-02-9/381 «О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации № КС-2, КС-3 и КС-11» в порядке, установленном ниже, и оформляются актом приема выполненных работ и затрат.

7.3. Ежемесячно до 25 числа отчетного месяца Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ, оформленные по унифицированной форме № КС-2, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - постановление Госкомстата) и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденной указанным выше постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты счета-фактуры (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы).

7.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

7.5. В случае, если Заказчик в установленный срок не оформил представленные документы, не дал мотивированного объяснения, данные документы по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика считаются оформленными Заказчиком, работы принятыми, цена выполненных работ подтвержденной и подлежащей оплате.

7.6. Заказчик осуществляет оплату Подрядчику выполненных по настоящему Контракту работ после подписания акта о приемке выполненных работ, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта, и справки о стоимости выполненных работ в пределах твердой договорной цены и годового лимита финансирования, в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Заказчиком реестра на оплату в пределах лимита финансирования на соответствующий период.

Работы по настоящему Контракту оплачиваются только в пределах годового лимита финансирования с учетом понижающего коэффициента в соответствии с предложением по цене Подрядчика, равным: цена контракта по отношению к начальной цене контракта.

7.7. До окончания работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, Заказчик резервирует и не оплачивает 10% стоимости выполненных работ. Окончательный расчет за выполнение полного комплекса работ, включая резервируемый объем средств, и принятия их представителем Заказчика производится Заказчиком не позднее 30 календарных дней с даты утверждения акта приемки выполненных работ и затрат (акта приема объекта в эксплуатацию).

7.8. Оплата выполненных Подрядчиком работ по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.

7.9. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

7.10. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему Контракту.

7.11. Заказчик имеет право по распорядительным письмам Подрядчика производить из средств областного бюджета оплату счетов напрямую субподрядным организациям, поставщикам материалов и организациям, предоставляющим услуги Подрядчику. Суммы перечислений по письмам Заказчик числит авансами за Подрядчиком в счет настоящего контракта.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. Гарантии качества

9.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией, рабочей документацией, действующими нормами, стандартами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

- возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока.

9.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет __________ с даты утверждения акта приемки выполненных работ и затрат (акта приема объекта в эксплуатацию).

9.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

9.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в пункте 9.3 настоящего Контракта недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок по их обнаружении.

В течение _________ дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках объекта Подрядчиком стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

Для составления соответствующего акта стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из сторон.

В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинно - следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны - поровну.

9.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

9.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в настоящем пункте Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта.

В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

10. Обеспечение исполнения Контракта

10.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчик до заключения настоящего Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения настоящего Контракта в размере ___% от начальной (максимальной) цены Контракта.

10.2. В случае если по каким–либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (рабочих) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего Контракта.

{раздел 10 в редакции постановления Правительства от 24.09.2012 № 544-пп}

11. Ответственность сторон

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

11.2. В случае нарушения сроков сдачи объекта по вине Подрядчика, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере ___ % от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

11.3. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Подрядчику или его субподрядчикам имущества и/или строительного мусора Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере ___% от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки.

11.4. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

11.5. В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

11.6. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки, установленные актом, указанным в разделе 9 настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере ____% за каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства.

11.7. Подрядчик не вправе передавать свои права по Контракту без письменного разрешения Заказчика. Заключение субподрядных договоров или передача прав по Контракту не изменяет обязательств Подрядчика по Контракту.

11.8. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиком своих обязательств.

11.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

11.10. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.11. В случае прекращения финансирования из областного бюджета и уведомления об этом Заказчиком Подрядчика, Подрядчик может продолжить работы с разрешения Заказчика и последующей оплатой или должен пересогласовать График производства работ по взаимному согласию сторон.

11.12. Заказчик освобождается от уплаты штрафов и пени по Контракту в случае неперечисления средств для реализации Контракта из областного бюджета.

12. Охрана строительной площадки

12.1. Подрядчик обеспечивает охрану объекта до даты приемки Заказчиком объекта.

13. Страхование объекта строительства

13.1. Подрядчик заключает договор комплексного страхования строительных рисков (включая ответственность на период гарантийных обязательств), связанных:

- со случайной гибелью и/или повреждением имущества, являющегося предметом (целью) проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте, на страховую сумму, равную цене Контракта;

- с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и(или) имуществу третьих лиц вследствие проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте, на страховую сумму не менее __________ рублей.

13.2. Подрядчик передает Заказчику копию договора страхования (страхового полиса) с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы, определенной в текущем уровне цен в соответствии с нормативами, установленными на момент страхования.

13.3. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая) по заключенному в соответствии с настоящим Контрактом договору страхования является Заказчик.

13.4. При получении суммы страхового возмещения Подрядчик обязуется за счет данных средств выполнить работы по восстановлению объекта строительства до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные сторонами настоящего Контракта сроки. В случае принятия решения о нецелесообразности восстановления объекта Подрядчик обязан перечислить сумму страхового возмещения Заказчику в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.

13.5. Страхование не освобождает Заказчика и Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

14. Порядок урегулирования споров

14.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

14.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

14.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тверской области.

14.4. К отношениям сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

15. Срок действия и порядок расторжения Контракта

15.1. Настоящий Контракт действует с момента его подписания сторонами и до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств и урегулирования расчетов.

15.2. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

{п. 15.2 в редакции постановления Правительства от 24.09.2012 № 544-пп}

15.3. При расторжении Контракта по любым основания Заказчик обязан:

- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта;

- в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика подписать акты приемки - передачи выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС - 3 или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 дней с момента оформления актов приемки-передачи выполненных работ и затрат и справки о стоимости выполненных работ и затрат оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

16. Особые условия

16.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющие отношения к взаимоотношениям сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой стороны.

16.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.

16.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.

16.4. Подрядчик несет ответственность по настоящему Контракту за действия привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков, субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.

16.5. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

16.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Тверской области.

16.7. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон настоящего государственного контракта.

17. Юридические адреса, реквизиты сторон и

подписи сторон

Государственный заказчик: Поставщик:

К настоящему Контракту прилагаются:

1. Проектно - сметная документация;

2. График производства работ (приложение).

(в том случае, если Контрактом будут предусмотрены приложения, необходимо их указать).

Государственный заказчик: Поставщик:

__________________________ ____________________________

«_____» _______________ 20__ г. «_____» _______________ 20__ г.

Примечания.

Общие положения.

Настоящая типовая форма государственного контракта (далее - контракт) является основанием для составления государственным заказчиком проекта государственного контракта на выполнение подрядных строительных работ по конкретному размещаемому заказу, для включения этого проекта в состав конкурсной документации или документации об аукционе и заключения государственного контракта по итогам размещения заказа с учетом предложений участника размещения заказа, с которым заключается контракт (победителем торгов, запроса котировок, единственного поставщика).

Положения, выделенные в тексте курсивом, являются изменяемыми. При составлении проекта контракта могут добавляться разделы и пункты при условии, что ими не будет изменено значение, нивелировано действие неизменяемых положений контракта.

Также следует учитывать следующие разъяснения и указания по отдельным пунктам Контракта.

Преамбула.

Указывается:

- в отношении Государственного заказчика (Заказчика) наименование, название и реквизиты акта, устанавливающего компетенцию государственного заказчика как органа государственной власти или уполномоченного соответствующим органом распорядителя бюджетных средств, Ф.И.О. уполномоченного представителя;

- в отношении Генерального подрядчика (Подрядчика) наименование, Ф.И.О. представителя, ссылку на документ, подтверждающий полномочия представителя;

- ссылка на процедуру размещения заказа как основание для заключения государственного контракта, включая указание на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты размещения заказа, в том числе:

а) протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в случае, если контракт заключается по результатам проведения конкурса, с указанием даты;

б) протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случае, если контракт заключается по результатам проведения конкурса, с указанием даты;

в) протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если контракт заключается по результатам проведения аукциона, с указанием даты;

г) решение заказчика при размещении заказа у единственного подрядчика с указанием даты.

Раздел 1. Предмет Контракта.

Пункт 1.1.

Указывается наименование Объекта, работы по строительству и вводу в эксплуатацию которого предполагается выполнить в соответствии с проектом соответствующего Контракта.

Пункт 1.2.

Указывается ссылка на документ, которым утверждена проектно-сметная документация. При этом указывается полное наименование соответствующего документа, которым утверждена проектно-сметная документация (приказ, распоряжение и т.п.), дата утверждения и номер.

Раздел 2. Цена Контракта.

Пункт 2.1.

Данный пункт обязателен. Указывается общая стоимость работ включая налог на добавленную стоимость, а также ставку налога на добавленную стоимость, установленную действующим законодательством Российской Федерации. При этом необходимо указывать сумму налога на добавленную стоимость. Общая стоимость работ и размер НДС указываются в рублях.

Пункт 2.4 Заказчиком включается в случае, если возможность изменения условий контракта предусмотрена конкурсной документацией.

Раздел 3. Сроки выполнения работ.

Пункт 3.2.

График производства работ, указанный в пункте 3.2., составляется сторонами при составлении конкретного проекта Контракта и является неотъемлемой частью Контракта.

Пункт 3.3.

Устанавливается общая продолжительность работ по строительству и вводу в эксплуатацию Объекта с учетом испытательных, пуско-наладочных и иных работ с учетом Графика производства работ по соответствующему Контракту.

Раздел 5. Обеспечение строительства материалами и оборудованием.

Пункт 5.2.

Соответствующий вариант выбирается и полностью копируется Заказчиком в зависимости от выбранного способа обеспечения строительства материалами и оборудованием.

Раздел 7. Порядок приёмки выполненных работ и порядок расчетов.

Пункт 7.1.

Включается только в случае, когда для конкретного Контракта предусмотрена предоплата (аванс). В этом случае также указывается количество банковских дней, в течение которых должна быть произведена оплата аванса.

Раздел 10. Обеспечение исполнение Контракта.

Варианты, указанные в пункте 10.3 и выделенные в тексте курсивом, должны указываться в зависимости от обеспечения предоставляемого Генеральным подрядчиком (Подрядчиком) в каждом конкретном случае, при этом требования к каждому из видов обеспечения и общие требования указаны в тексте и изменению не подлежат.

Раздел 11. Ответственность сторон.

В государственный контракт включается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного государственным контрактом. В пунктах данного раздела Заказчик должен установить конкретный размер неустойки, а также вправе дополнительно установить ответственность за неисполнение иных обязательств по Контракту. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Приложение

к государственному контракту № ______

от «_____» ___________ 20__ г.

График производства работ

№

п/п

Наименование работ (наименование этапа работ) по разделам сметы

Дата или период начала работ

Дата или период окончания работ

Стоимость работ

Примечание

«Генеральный подрядчик» «Государственный заказчик»

______________________________ __________________________

______________________________ _________________________

______________________________ _________________________

______________________________ __________________________

______________________________ __________________________

______________________________ __________________________

М.П. М.П.

Приложение 5

Утверждена

постановлением Администрации

Тверской области

от 22.05.2007 № 154-па

{приложение 5 дополнено

постановлением Администрации от 10.02.2009 № 33-па

постановления Правительства от 24.09.2012 № 544-пп }

Типовая форма

государственного контракта на поставку продуктов питания

для государственных нужд тверской области

№_______

_____________ «___»___________20___г.

(место заключения)

_______________________________________________________ в лице _____________________________________, действующего на основании ________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и__________________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам проведенного открытого аукциона (протокол от ____________) заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт), о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется осуществлять регулярные поставки продуктов питания (далее также товар) в соответствии со спецификацией (приложение 1), а в соответствии с извещением (приложение 2) о прикреплении подведомственных Заказчику учреждений Заказчик обязуется обеспечить прием и оплату поставляемого товара.

1.2. Цена Контракта является твердой и составляет ____________ (___________) рублей, с учетом НДС и других обязательных платежей. Цена Контракта не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

1.3. Поставка продуктов питания осуществляется в соответствии с заявками, предоставленными подведомственными учреждениями, которые являются Получателями по данному Контракту.

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям законодательства и иной нормативной документации применительно к каждому из товаров, указанных в спецификации.

1.5. Период поставки продуктов питания __________________________________________________________________.

(периоды поставки указываются в соответствии с документацией об аукционе)

2. Обязанности Сторон

2.1. Обязанности Поставщика:

2.1.1.В развитие настоящего Контракта в течение ____ (указывается срок в соответствии с документацией об аукционе) дней с момента заключения Контракта заключить договоры поставки продуктов питания (приложение 3) с подведомственными учреждениями, указанными Заказчиком в приложении 2 к Контракту.

2.1.2.Поставлять продукты питания в соответствии со спецификацией (приложение 1) по адресам, указанным в приложении 2.

2.1.3.Выставлять Получателям, заключившим договоры с Поставщиком, счета, счета-фактуры на поставленные продукты питания.

2.1.4.Удовлетворять претензии Получателей в отношении поставленных продуктов питания.

2.1.5. В случае поставки товаров происходящих из иностранных государств, Поставщик предоставляет Получателям документы, подтверждающие иностранное происхождение товаров.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Осуществлять контроль за заключением договоров на поставку продуктов питания между Поставщиком и Получателями.

2.2.2. Осуществлять контроль за поставкой продуктов питания.

2.2.3. Осуществлять иные обязанности, связанные с исполнением настоящего Контракта.

2.2.4. Гарантировать оплату за поставленный товар.

3. Порядок поставки

3.1. Поставщик осуществляет поставку продуктов питания в соответствии со спецификацией (приложение 1).

3.2. Поставка Получателям осуществляется транспортом Поставщика в соответствии с режимом работы учреждений.

3.3. За 3 (три) дня до фактической доставки продуктов питания согласно условиям поставки Поставщик по телефону, факсу сообщает Получателям о намерении осуществить поставку, а также о времени такой поставки, с тем чтобы Получатели смогли подготовить складские помещения к приему продуктов питания.

3.4. Приемка товара по количеству и качеству должна производиться в соответствии с инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей законодательству.

4. Порядок расчетов

4.1. Оплата за поставленные продукты питания осуществляется по твердой цене за счет средств __________________________________ .

(указывается источник финансирования в соответствии с документацией об аукционе) Цена за единицу товара указана в приложении 1.

4.2. Оплата за поставленный товар производится Получателями в порядке: __________________________________________________________.

(порядок расчетов указывается в соответствии с документацией об аукционе)

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в части оплаты поставленных продуктов питания Поставщик вправе потребовать от Получателя уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости товара, исполнение обязательства в отношении которого просрочено Получателем.

5.2. В случае нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Контракта, Поставщик уплачивает Получателю неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере _______ от общей стоимости товара, исполнение обязательства в отношении которого просрочено Поставщиком.

5.3. Споры, возникшие из настоящего Контракта, рассматриваются в Арбитражном суде Тверской области.

6. Срок действия Контракта

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.

6.2. Действие настоящего Контракта распространяется на отношения Сторон, возникшие с _______________________________________________.

(указывается дата не ранее даты подписания протокола аукциона)

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Форс-мажорные обстоятельства означают наступление событий, неподвластных контролю Сторон настоящего Контракта, не вызванных просчетом, небрежностью Сторон настоящего Контракта или носящих непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями и карантинами.

7.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, в силу которых одна из Сторон не может выполнить обязательства по настоящему Контракту, данная Сторона должна незамедлительно уведомить другую Сторону как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств предоставлением документов, подтверждающих наступления таких обстоятельств, выданных правомочными на то организациями.

7.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Стороны продолжают, насколько это возможно, выполнение обязательств по настоящему Контракту и ведут поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Поставщик до заключения настоящего Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения настоящего Контракта в размере ___% от начальной (максимальной) цены Контракта.

8.2. В случае если по каким–либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (рабочих) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего Контракта.

{раздел 8 в редакции постановления Правительства от 24.09.2012 № 544-пп}

9. Прочие условия

9.1. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

{п. 79.1 в редакции постановления Правительства от 24.09.2012 № 544-пп}

9.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить в размере, установленном действующим законодательством о размещении заказов, предусмотренное Контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем в размере, установленном законодательством о размещении заказов. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

9.3. Изменения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, содержат ссылки на дату и номер настоящего Контракта, подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

9.4. Стороны обязаны незамедлительно проинформировать друг друга об изменении адресов и банковских реквизитов.

Приложения к Контракту:

Приложение 1 «Спецификация продуктов питания».

Приложение 2 «Извещение о прикреплении подведомственных Заказчику учреждений к Поставщику».

Приложение 3 «Форма договора на поставку продуктов питания».

10. Адреса и реквизиты Сторон

«Заказчик»:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«Поставщик»:

__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечания:

1. Если Поставщиком по Контракту является индивидуальный предприниматель, то в преамбуле Контракта после слов «действующего на основании» указываются данные свидетельства регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (серия, №, когда и кем выдано); в случае если Поставщик - физическое лицо (не являющееся индивидуальным предпринимателем), указываются фамилия, имя, отчество, серия, № паспорта, кем и когда выдан, место регистрации физического лица.

2. Пункт 6.2 указывается только в том случае, если правоотношения Сторон возникли ранее даты подписания Контракта.

3. Раздел 8 указывается в Контракте только в случае, если обеспечение исполнения Контракта предусмотрено документацией об аукционе.

4. Пункт 9.2 Заказчик включает в случае, если возможность изменения количества товаров по Контракту предусмотрена документацией об аукционе.

5. В пункте 5.2 Заказчик вправе самостоятельно установить размер неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6. Приложения 1, 2 к Контракту оформляются в соответствии с документацией об аукционе.

Приложение 3

к типовой форме государственного контракта на поставку продуктов питания для государственных нужд Тверской области

Договор на поставку продуктов питания

______________ «___»_________20___ г.

(место заключения)

________________________________________ №1тракты осуществляющих надзор за состояниям систем противопожарной сигнализации в лице ___________________, действующего на основании _________, именуемый в дальнейшем «Получатель», и ______________________________________ в лице _______________, действующего на основании __________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании государственного контракта от ____________, № _______, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется осуществлять регулярные поставки Получателю продуктов питания (далее также товар) в соответствии со спецификацией (прилагается), а Получатель обязуется принять и оплатить поставленный товар на условиях настоящего договора.

1.2. Цена договора _________ (___________) рублей, с учетом НДС.

1.3. Поставка продуктов питания осуществляется в соответствии с заявками, представленными Получателем.

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям законодательства и иной нормативной документации применительно к каждому из товаров, указанных в спецификации.

1.5. Срок поставки продуктов питания - __________________________.

(указывается срок в соответствии с государственным контрактом)

2. Обязанности Сторон

2.1. Обязанности Поставщика:

2.1.1. Поставлять продукты питания в соответствии со спецификацией (прилагается) по адресу _________________________________________.

2.1.2. Выставлять Получателю счета, счета-фактуры на поставленные продукты питания.

2.1.3. Удовлетворять претензии Получателя, связанные с поставляемыми продуктами питания.

2.1.4. Не допускается передача прав и обязанностей, предусмотренных настоящим договором третьим лицам.

2.1.5. В случае поставки товаров происходящих из иностранных государств, Поставщик предоставляет Получателю документы, подтверждающие иностранное происхождение товаров.

2.2. Обязанности Получателя:

2.2.1. Осуществлять контроль за поставкой продуктов питания в соответствии с требованиями настоящего договора.

2.2.2. Производить своевременную оплату за поставленные продукты питания.

2.2.3. Осуществлять иные обязанности, связанные с исполнением настоящего договора.

3. Порядок поставки товаров

3.1. Поставщик осуществляет поставку продуктов питания в соответствии со спецификацией (прилагается).

3.2. Поставка Получателю осуществляется в соответствии с пунктом 1.5 настоящего договора, транспортом Поставщика, в соответствии с режимом работы Получателя.

3.3. За 3 (три) дня до фактической доставки продуктов питания согласно условиям поставки Поставщик по телефону, факсу сообщает Получателю о намерении осуществить поставку, а также о времени такой поставки, с тем чтобы Получатель смог подготовить складские помещения к приему продукции.

3.4. Приемка товара по количеству и качеству должна производиться в соответствии с инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей законодательству.

4. Порядок расчетов

4.1. Оплата за поставленные продукты питания осуществляется по твердой цене. Цена за единицу товара указана в приложении (спецификации).

4.2. Оплата за поставленный товар осуществляется в следующем порядке:__________________________________________________________.

(порядок расчетов указывается в соответствии с государственным контрактом)

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в части оплаты поставленных продуктов питания Поставщик вправе потребовать от Получателя уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости товара, исполнение обязательства в отношении которого просрочено Получателем.

5.2. В случае нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Контракта, Поставщик уплачивает Получателю неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере _______ от общей стоимости товара, исполнение обязательства в отношении которого просрочено Поставщиком.

5.3. Споры, возникшие из настоящего договора, рассматриваются в Арбитражном суде Тверской области.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.

6.2. Действие настоящего договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с _____________________________________.

(указывается дата не ранее даты подписания государственного контракта)

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Форс-мажорные обстоятельства означают наступление событий, неподвластных контролю Сторон настоящего договора, не вызванных просчетом, небрежностью Сторон настоящего договора или носящих непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями и карантинами.

7.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, в силу которых одна из Сторон не может выполнить обязательства по настоящему договору, данная Сторона должна незамедлительно уведомить другую Сторону как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств предоставлением документов, подтверждающих наступления таких обстоятельств, выданных правомочными на то организациями.

7.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, Стороны продолжают, насколько это возможно, выполнение обязательств по настоящему договору, и ведут поиск альтернативных способов выполнения договору, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон настоящего договора или по решению суда в порядке, предусмотренном гражданским законодательством. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.2. Изменения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме, содержат ссылки на дату и номер настоящего договора подписаны надлежащим образом уполномоченным на то представителем Сторон.

8.3. Стороны обязаны незамедлительно проинформировать друг друга об изменении адресов и банковских реквизитов.

Приложение к договору - «Спецификация продуктов питания».

9. Адреса и реквизиты Сторон

«Получатель»:

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«Поставщик»:

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечания:

1. Пункт 6.2 указывается в договоре только в том случае, если правоотношения Сторон возникли ранее даты подписания договора.

2. Приложение к договору оформляется Получателем самостоятельно.

Приложение 6

Утверждена

постановлением Администрации

Тверской области

от 22.05.2007 № 154-па

{приложение 6 дополнено

постановлением Администрации от 10.02.2009 № 33-па

постановления Правительства от 24.09.2012 № 544-пп }

Типовая форма

государственного контракта

на поставку продуктов питания для подведомственных государственному заказчику получателей бюджетных средств

№______

________________ «____»___________20___год

(место заключения)

__________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице_____________________________, действующего на основании ___________, утвержденного ___________________________________________ с одной стороны, _________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице ___________________________________, действующего на основании ________, далее именуемые по тексту контракта «Стороны», по результатам проведённого открытого аукциона (протокол от__________) заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик обязуется поставить продукты питания, именуемые в дальнейшем «товар» для нужд Получателя. Оплату за поставленный товар осуществляет Получатель на условиях настоящего Контракта за счет средств __________________________________, а Заказчик

(указывается источник финансирования в соответствии с документацией об аукционе)

обязуется обеспечить оплату поставленного товара.

1.2. Ассортимент, количество и цена товара указаны в приложении к настоящему Контракту.

1.3. Цена Контракта является твёрдой и составляет _____________ (____________________) с учетом расходов на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. Цена Контракта не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

2. Условия платежа и поставки товаров

2.1. Срок поставки товара Получателю - ____________________.

2.2. Расчет за поставляемый товар осуществляется Получателем в следующем порядке: _______________________________________________.

(порядок расчетов указывается в соответствии с документацией об аукционе)

2.3. Доставка товара Получателю производится транспортом Поставщика по адресу: ______________________________________________.

3. Качество товара

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям законодательства и иной нормативной документации применительно к каждому из товаров, указанных в спецификации. В случае поставки товаров, происходящих из иностранных государств, Поставщик предоставляет Получателю документы, подтверждающие иностранное происхождение товаров.

3.2. Поставщик гарантирует качество товара. В подтверждение этого Поставщик при поставке товара обязан приложить копии санитарных паспортов и паспортов технических средств на транспорт; санитарно-эпидемиологическое заключение на каждую партию предлагаемого товара; сертификаты соответствия (при обязательной сертификации) на каждый вид поставляемого товара.

3.3. Приемка товара по количеству и качеству должна производиться в соответствии с инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65 № П-6, инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66 № П-7, в части, не противоречащей законодательству.

3.4. В случае поставки товара, по качеству не соответствующего пункту 3.1 настоящего Контракта, Поставщик обязан за свой счет произвести его замену в сроки, согласованные с Получателем.

3.5. Обязанность Поставщика поставить товар Получателю считается исполненной после приемки товара Получателем в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Контракта.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае просрочки поставки товара сверх срока, установленного пунктом 2.1 настоящего Контракта и (или) непредставление Поставщиком документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Контракта, Поставщик уплачивает Получателю неустойку в размере ________ от цены Контракта.

4.3. В случае просрочки оплаты Получателем поставленного Товара сверх срока, установленного пунктом 2.2 настоящего Контракта, Получатель уплачивает Поставщику неустойку. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства от цены просроченного к оплате товара.

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К событиям чрезвычайного характера относятся наводнения, пожар, землетрясения и иные проявления сил природы, военные действия, забастовки, эпидемии, принятие органами государственной власти нормативного акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Контракта.

4.5. При наступлении и прекращении указанных в пункте 4.4 обстоятельств Сторона настоящего Контракта, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно известить об этом другую Сторону. При отсутствии своевременного извещения виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

4.6. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), влечет увеличение срока исполнения Контракта на период действия указанных обстоятельств.

5. Обеспечение исполнения Контракта

5.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Поставщик до заключения настоящего Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения настоящего Контракта в размере ___% от начальной (максимальной) цены Контракта.

5.2. В случае если по каким–либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (рабочих) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего Контракта.

{раздел 5 в редакции постановления Правительства от 24.09.2012 № 544-пп}

6. Прочие условия

6.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить в размере, установленном действующим законодательством о размещении заказов, предусмотренное Контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем в размере, установленном законодательством о размещении заказов. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

6.2. Изменения к настоящему Контракту действительны только в том случае, если они заключены в письменной форме.

6.3. После подписания настоящего Контракта все предыдущие переговоры и прочая переписка по нему теряют силу.

6.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.

6.6. Действие настоящего Контракта распространяется на отношения Сторон, возникшие с _______________________________________________. (указывается дата не ранее даты подписания протокола аукциона и только в случае, если правоотношения Сторон возникли ранее даты подписания Контракта)

6.7. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

6.8. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

{п. 6.8 в редакции постановления Правительства от 24.09.2012 № 544-пп}

Приложение к Контракту - «Спецификация товара».

7. Адреса и реквизиты Сторон

«Заказчик»:

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«Поставщик»:

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«Получатель»:

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Примечания:

1. Если Поставщиком по Контракту является индивидуальный предприниматель, то в преамбуле Контракта после слов «действующего на основании» указываются данные свидетельства регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (серия, №, когда и кем выдано); в случае если Поставщик - физическое лицо (не являющееся индивидуальным предпринимателем), указываются фамилия, имя, отчество, серия, № паспорта, кем и когда выдан, место регистрации физического лица.

2. В пункте 4.2 Заказчик вправе самостоятельно установить размер неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

3. Раздел 5 указывается в Контракте только в случае, если обеспечение исполнения Контракта предусмотрено документацией об аукционе.

4. Пункт 6.1 Заказчик включает в случае, если возможность изменения количества товаров по Контракту предусмотрена документацией об аукционе.

5. Пункт 6.6 указывается только в том случае, если правоотношения Сторон возникли ранее даты подписания Контракта.

6. Приложение к Контракту оформляются в соответствии с документацией об аукционе.

7. Настоящий Контракт является трёхсторонним и распространяется на те случаи, когда поставка товаров осуществляется в адрес подведомственных Заказчику получателей бюджетных средств. Данный Контракт должен заключаться исполнительным органом государственной власти Тверской области, соответствующим получателем бюджетных средств и победителем в проведении аукциона на поставку товаров.

Приложение 7

Утверждена

постановлением Администрации

Тверской области

от 22.05.2007 № 154-па

{приложение 7 дополнено

постановлением Администрации от 10.02.2009 № 33-па

постановления Правительства от 24.09.2012 № 544-пп }

Типовая форма

государственного контракта

на поставку лекарственных средств

для государственных нужд тверской области

№_______

________________ «____»___________20___год

(место заключения)

________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании _____________________________________, ___________________________________________ с одной стороны, _________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________, действующего на основании ___________, далее именуемые по тексту контракта «Стороны», по результатам проведённого открытого аукциона (протокол от ____________) заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется передать Получателям лекарственные средства, именуемые в дальнейшем «товар», согласно извещению о прикреплении Получателей к Исполнителю (приложение 1). Оплату за поставленный товар осуществляют Получатели на основании заключенных с Исполнителем договоров поставки согласно приложению 2.

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара по настоящему Контракту. Оплата за поставленный товар осуществляется из средств ___________________________________________________________.

(указывается источник финансирования в соответствии с документацией об аукционе)

1.3. Ассортимент, количество и цена товара указаны в приложении 1 к Контракту, являющемся его неотъемлемой частью.

1.4. Цена настоящего Контракта составляет ____________________ (_________________) рублей с учетом НДС, транспортных расходов и других обязательных платежей.

1.5. Срок поставки товара - _____________________________________.

(срок указывается в соответствии с документацией об аукционе)

2. Порядок поставки

2.1. Товар надлежащего качества по номенклатуре и в объемах, указанных в заявках Получателей, согласованных с Заказчиком, поставляется Исполнителем в течение ____ (указывается срок в соответствии с документацией об аукционе) дня (дней) с момента получения таких заявок.

2.2. В течение _____ дня (дней) со дня поставки товара Исполнитель представляет Заказчику и Получателям экземпляр отгрузочных документов (счет, счет-фактура, товарно-сопроводительные документы с отметкой Получателей).

2.3. При возникновении технических трудностей выполнения заявки в полном объеме в установленные сроки Исполнитель обязан незамедлительно принять меры по их урегулированию с Получателями, проинформировав об этом Заказчика в течение ______ дня (дней).

2.4. Исполнитель должен уведомлять Получателей о дате и времени поставки товара, на которые получена заявка, не менее чем за ____ день (дня) до осуществления поставки.

2.5. Доставка товара производится транспортом Исполнителя до каждого Получателя. Исполнитель должен обеспечить разгрузку поставленного товара.

2.6. Товар должен быть соответствующим образом упакован. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при хранении и транспортировке. На упаковках и транспортной таре должна содержаться отчетливая информация на русском языке в соответствии с требованием Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Маркировка на транспортной упаковке должна иметь этикетку с надписью «ГОСЗАКАЗ».

{п. 2.6 в редакции постановления Администрации от 16.11.2010 № 562-па}

2.7. В течение _________ дня (дней) по письменному требованию Заказчика Исполнитель обязан представить отчет о ходе выполнения поставок Товаров по форме, установленной Заказчиком.

3. Порядок расчетов

3.1. Цена товара является твёрдой до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

3.2. Оплата за поставленный товар производится Получателями в следующем порядке: ________________________________________________ (порядок расчетов указывается в соответствии с документацией об аукционе)

4. Качество товара

4.1. Поставка товара должна сопровождаться товарно-сопроводительными документами, оформленными Исполнителем и содержащими по каждому наименованию товара сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям (номер сертификата соответствия (при обязательной сертификации) срок его действия, орган, выдавший сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или поставщика, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью Исполнителя с указанием его адреса и телефона. Каждая серия поставляемого товара должна подвергаться мониторингу качества в _____________________________________________.

(указывается организация которая проводит мониторинг качества товара)

Не допускается передача Получателям лекарственных средств без документов, подтверждающих их качество. В случае поставки товаров, происходящих из иностранных государств, Поставщик предоставляет Получателям документы, подтверждающие иностранное происхождение товаров.

4.2. Остаточный срок годности поставляемого товара не должен быть менее ____________________________________________________________.

(указывается срок в соответствии с документацией об аукционе)

4.3. Контроль качества поставляемого товара осуществляется Исполнителем.

4.4. В случае когда Исполнитель узнал о ненадлежащем качестве товара после его поставки, он должен незамедлительно уведомлять об этом Заказчика и Получателей.

4.5. Исполнитель обязан в течение ______ дня (дней) с момента требования Получателей, а также получения информации о ненадлежащем качестве товара произвести замену товара на товар надлежащего качества своими силами, средствами и за свой счет.

4.6. Исполнитель отвечает за качество поставляемого товара при транспортировке его до Получателей. Исполнитель несет ответственность за все потери и повреждения, связанные с неправильной транспортировкой поставляемого товара.

4.7. В случае нарушения условий доставки товара Заказчик имеет право провести дополнительную экспертизу качества поставляемого товара за счет средств Исполнителя, при этом объем поставки и сумма настоящего Контракта остаются неизменными.

5. Сдача-приемка товара

5.1. Приемка товара по количеству и качеству должна производиться в соответствии с инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей законодательству.

5.2. В случае обнаружения недовложения или заводского брака Получатели обязаны вызвать представителя Исполнителя.

5.3. Обязанность Исполнителя поставить товар Получателям считается исполненной после приемки товара Получателями в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Контракта.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Исполнитель уплачивает неустойку (штраф) в следующих размерах:

6.2.1. за нарушение срока отгрузки товара, определенного Контрактом, Исполнитель уплачивает Получателям штраф в размере ____ от цены Контракта;

6.2.2. в случае неисполнения обязательства по доставке товара своими силами, средствами и за свой счет Исполнитель возмещает Получателям расходы по доставке товара в полном объеме;

6.2.3. за недопоставку товара Исполнитель уплачивает Получателям штраф в размере ____ от цены Контракта;

6.2.4. в случае поставки некачественного товара Исполнитель уплачивает Получателям штраф в размере ____ стоимости некачественного товара;

6.2.5. за нарушение срока замены товара ненадлежащего качества Исполнитель уплачивает Получателям неустойку в размере ____ от цены Контракта;

6.2.6. в случае невыполнения Исполнителем обязанности уведомить Получателей о дате и времени поставки товара в установленный пунктом 2.4 настоящего Контракта срок, Исполнитель уплачивает Получателям штраф в размере _____________________.

6.3. Уплата штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту и возмещения убытков другой Стороне.

6.4. Споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом, урегулируются путем переговоров, а при не достижении согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Тверской области.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Форс-мажорные обстоятельства означают наступление событий, неподвластных контролю Сторон настоящего Контракта, не вызванных просчетом, небрежностью Сторон настоящего Контракта или носящих непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями и карантинами.

7.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, в силу которых одна из Сторон не может выполнить обязательства по настоящему Контракту, данная Сторона должна незамедлительно уведомить другую Сторону как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств предоставлением документов, подтверждающих наступления таких обстоятельств, выданных правомочными на то организациями.

7.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Стороны продолжают, насколько это возможно, выполнение обязательств по настоящему Контракту и ведут поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Исполнитель до заключения настоящего Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения настоящего Контракта в размере ___% от начальной (максимальной) цены Контракта.

8.2. В случае если по каким–либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (рабочих) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего Контракта.

{раздел 8 в редакции постановления Правительства от 24.09.2012 № 544-пп}

9. Срок действия Контракта

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.

9.2. Действие настоящего Контракта распространяется на отношения Сторон, возникшие с _______________________________________________.

(указывается дата не ранее даты подписания протокола аукциона)

10. Прочие условия

10.1. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

{п. 10.1 в редакции постановления Правительства от 24.09.2012 № 544-пп}

10.2. После подписания настоящего Контракта все предыдущие переговоры и прочая переписка по нему теряют силу.

10.3. Изменения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, содержат ссылки на дату и номер настоящего Контракта и подписаны надлежащим образом руководителями Сторон.

10.4. Стороны обязаны незамедлительно проинформировать друг друга об изменении адресов и банковских реквизитов.

10.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

10.6. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить в размере, установленном действующим законодательством о размещении заказов, предусмотренное Контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем в размере, установленном законодательством о размещении заказов. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

10.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложения к Контракту:

1. Приложение 1 «Извещение о прикреплении Получателей к Исполнителю».

2. Приложение 2 «Договор на поставку лекарственных средств».

Адреса и реквизиты Сторон

«ЗАКАЗЧИК»:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечания:

1. Если Исполнителем по Контракту является индивидуальный предприниматель, то в преамбуле Контракта после слов «действующего на основании» указываются данные свидетельства регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (серия, №, когда и кем выдано); в случае если Исполнитель - физическое лицо (не являющееся индивидуальным предпринимателем), указываются фамилия, имя отчество, серия, № паспорта, кем и когда выдан, место регистрации физического лица.

2. В разделе 6 Заказчик вправе самостоятельно установить размер неустойки (штрафа).

3. Раздел 8 указывается в Контракте только в случае, если обеспечение исполнения Контракта предусмотрено документацией об аукционе.

4. Пункт 9.2 указывается только в том случае, если правоотношения Сторон возникли ранее даты подписания Контракта.

5. Пункт 10.6 Заказчик включает в случае, если возможность изменения количества товаров по Контракту предусмотрена документацией об аукционе.

6. Приложение 1 к Контракту оформляется в соответствии с документацией об аукционе.

Приложение 2

к типовой форме государственного контракта на поставку лекарственных средств для государственных нужд Тверской области

Договор на поставку лекарственных средств

для государственных нужд Тверской области №______

________________ «____»___________20___год

(место заключения)

________________________________________ №1тракты осуществляющих надзор за состояниям систем противопожарной сигнализации______________________________ в лице ___________________ ___________________, действующего на основании _________, именуемый в дальнейшем «Получатель», и ___________ в лице _______________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании государственного контракта от ____________, № _______, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Получатель принимает и оплачивает, а Исполнитель обязуется передать Получателю, лекарственные средства, именуемые в дальнейшем «товар», согласно спецификации (прилагается) к настоящему договору.

1.2. Оплата за поставленный товар осуществляется из средств __________________________________________________________________.

(указывается источник финансирования в соответствии с государственным контрактом)

1.3. Ассортимент, количество, цена товара отражены в приложении к договору, являющемся неотъемлемой его частью.

1.4. Цена настоящего договора составляет ___________ с учетом НДС, транспортных расходов и других обязательных платежей.

2. Порядок поставки

2.1. Товар надлежащего качества и в объемах, указанных в приложении, поставляется Получателю по номенклатуре и объему в течение ____ (указывается срок в соответствии с государственным контрактом) дней с момента получения заявки Получателя, согласованной с __________________________________________________________________.

(указывается наименование органа государственной власти Тверской области которому подведомственен Получатель)

2.2. В течение ____ (указывается срок в соответствии с государственным контрактом) дней со дня поставки товара Исполнитель представляет Получателю экземпляр отгрузочных документов (счет, счет-фактура, товарно-сопроводительные документы с отметкой Получателя).

2.3. При возникновении технических трудностей выполнения заявки в полном объеме в установленные сроки Исполнитель обязан незамедлительно принять меры по их урегулированию с Получателем, проинформировав об этом ________________________ (указывается наименование органа государственной власти Тверской области которому подведомственен Получатель) в течение ______________ дня (дней).

2.4. Исполнитель должен уведомлять Получателя о дате и времени поставки товара, на которые получена заявка, не менее чем за ________ день (дня) до осуществления поставки.

2.5. Доставка товара производится транспортом Исполнителя до Получателя по адресу _______________________________________________. Исполнитель должен обеспечить разгрузку поставленного товара.

2.6. Товар должен быть соответствующим образом упакован. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при хранении и транспортировке. На упаковках и транспортной таре должна содержаться отчетливая информация на русском языке в соответствии с требованием Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Маркировка на транспортной упаковке должна иметь этикетку с надписью «ГОСЗАКАЗ».

{п. 2.6 в редакции постановления Администрации от 16.11.2010 № 562-па}

3. Порядок расчетов

3.1. Цена товара является твердой до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору.

3.2. Оплата за поставленный товар производится Получателем в следующем порядке:________________________________________________.

(порядок расчетов указывается в соответствии с государственным контрактом)

4. Качество товара

4.1. Поставка товара должна сопровождаться товарно-сопроводительными документами, оформленными Исполнителем и содержащими по каждому наименованию товара сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям (номер сертификата соответствия (при обязательной сертификации), срок его действия, орган, выдавший сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или Исполнителя, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью Исполнителя с указанием его адреса и телефона. Каждая серия поставляемого товара должна подвергаться мониторингу качества в _________________________________

__________________________________________________________________.

(указывается организация которая проводит мониторинг качества товара)

Сведения о подтверждении соответствия лекарственных средств по установленной форме или форме, согласованной Сторонами, представляются Получателю вместе с накладными. Не допускается передача Получателю лекарственных средств без документов, подтверждающих их качество. В случае поставки товаров, происходящих из иностранных государств, Поставщик предоставляет Получателю документы, подтверждающие иностранное происхождение товаров.

4.2. Остаточный срок годности поставляемого товара не должен быть менее ________________________________________.

(указывается срок в соответствии с государственным контрактом)

4.3. Контроль качества поставляемого товара осуществляется Исполнителем.

4.4. В случае когда Исполнитель узнал о ненадлежащем качестве товара после его поставки, он должен незамедлительно уведомлять об этом Получателя и______________________________________________________. (указывается наименование органа государственной власти Тверской области которому подведомственен Получатель)

4.5. Исполнитель обязан в течение ________ дней с момента требования Получателя, а также получения информации о ненадлежащем качестве товара произвести замену товара на товар надлежащего качества своими силами, средствами и за свой счет.

4.6. Исполнитель отвечает за качество поставляемого товара при транспортировке его до Получателя. Исполнитель несет ответственность за все потери и повреждения, связанные с неправильной транспортировкой поставляемого товара.

5. Сдача-приемка товара

5.1. Приемка товара по количеству и качеству должна производиться в соответствии с инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей законодательству.

5.2. В случае обнаружения недовложения или заводского брака Получатель обязан вызвать представителя Исполнителя.

5.3. Обязанность Исполнителя поставить товар Получателю считается исполненной после приемки товара Получателем в соответствии с пунктом 5.1 настоящего договора.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель уплачивает неустойку (штраф) в следующих размерах:

6.2.1. за нарушение срока отгрузки товара, определенного договором Исполнитель уплачивает Получателям штраф в размере _______ от цены договора;

6.2.2. в случае неисполнения обязательства по доставке товара своими силами, средствами и за свой счет Исполнитель возмещает Получателям расходы по доставке товара в полном объеме;

6.2.3. за недопоставку товара Исполнитель уплачивает Получателям штраф в размере _______ от цены договора;

6.2.4. в случае поставки некачественного товара Исполнитель уплачивает Получателям штраф в размере _________;

6.2.5. за нарушение срока замены товара ненадлежащего качества, Исполнитель уплачивает Получателям неустойку в размере _____ от цены договора;

6.2.6. в случае невыполнения Исполнителем обязанности уведомить Получателя о дате и времени поставки товара в установленный пунктом 2.4 настоящего договора срок, Исполнитель уплачивает Получателю штраф в размере ______________.

6.3. Уплата штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору и возмещения убытков другой Стороне.

6.4. Споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором, урегулируются путем переговоров, а при не достижении согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Тверской области.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Форс-мажорные обстоятельства означают наступление событий, неподвластных контролю Сторон настоящего договора, не вызванных просчетом, небрежностью Сторон настоящего Контракта или носящих непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями и карантинами.

7.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, в силу которых одна из Сторон не может выполнить обязательства по настоящему договору, данная Сторона должна незамедлительно уведомить другую Сторону как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств предоставлением документов, подтверждающих наступления таких обстоятельств, выданных правомочными на то организациями.

7.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Стороны продолжают, насколько это возможно, выполнение обязательств по настоящему договору и ведут поиск альтернативных способов выполнения договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.

8.2. Действие настоящего договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с _______________________________________________.

(указывается дата не ранее даты подписания государственного контракта)

9. Прочие условия

9.1. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9.2. После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и прочая переписка по нему теряют силу.

9.3. Изменения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме, содержат ссылки на дату и номер настоящего договора, согласованы и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

9.4. Стороны обязаны незамедлительно проинформировать друг друга об изменении адресов и банковских реквизитов.

9.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложение к договору - «Спецификация товаров».

10. Адреса и реквизиты Сторон

«ПОЛУЧАТЕЛЬ»:

_____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:

__________________________________ ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Примечания:

1. Приложение к договору оформляется Получателем самостоятельно.

2. Пункт 4.2 указывается только в том случае, если остаточный срок годности поставляемого товара предусмотрен государственным контрактом.

3. Пункт 8.2 указывается только в том случае, если правоотношения Сторон возникли ранее даты подписания договора.

Приложение 8

Утверждена

постановлением Администрации

Тверской области

от 22.05.2007 № 154-па

{приложение 8 дополнено

постановлением Администрации от 10.02.2009 № 33-па

постановления Правительства от 24.09.2012 № 544-пп }

Типовая форма

государственного контракта на поставку медицинского оборудования

для государственных нужд тверской области

№______

________________ «____»___________20___год

(место заключения)

____________________________________________________________ в лице ____________________________, действующего на основании __________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, «Заказчик» и «Поставщик» далее по тексту контракта именуются «Стороны», по результатам проведенного открытого аукциона (протокол от _______) заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик обязуется поставить, смонтировать, обучить работе на медицинском оборудовании специалистов Получателей и ввести в эксплуатацию Получателям, указанным в приложении 1, медицинское оборудование, именуемое в дальнейшем «товар», в ассортименте, количестве, комплектации и по ценам согласно спецификации, указанной в приложении 2 к настоящему Контракту.

1.2. Заказчик обязуется оплатить поставленный товар по настоящему Контракту. Оплата за поставленный товар осуществляется из средств ___________________________________________________________.

(источник финансирования указывается в соответствии с документацией об аукционе)

1.3. Цена настоящего Контракта составляет ________________________ (________________________) рублей с учетом НДС, транспортных расходов, расходов, связанных с монтажом и вводом в эксплуатацию поставленного оборудования, расходов на обучение специалистов Получателей работе на поставляемом оборудовании, расходов на гарантийное обслуживание и других обязательных платежей. Цена Контракта является твёрдой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

2. Условия поставки товара

2.1. Поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию товара надлежащего качества и обучение специалистов производится Поставщиком в течение _________________ (указывается срок в соответствии с документацией об аукционе) с даты подписания настоящего Контракта, в количестве и комплектации согласно спецификации к настоящему Контракту. Датой исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту являются даты подписания акта приемки выполненных работ по монтажу, вводу в эксплуатацию и документа, подтверждающего обучение специалистов. Данные документы подписываются Заказчиком и Поставщиком. При этом на данных документах должна быть подпись соответствующего Получателя.

2.2. В течение ____ дня (дней) со дня поставки товара Поставщик представляет Заказчику экземпляр отгрузочных документов (счет, счет-фактура, накладная с отметкой Получателей, сведения о подтверждении качества поставленного товара). В случае поставки товаров, происходящих из иностранных государств, Поставщик предоставляет Получателям документы, подтверждающие иностранное происхождение товаров.

2.3. Поставщик должен уведомлять Получателей о дате и времени поставки товара не менее чем за __________ (указывается срок в соответствии с документацией об аукционе) день (дней) до осуществления поставки.

2.4. Доставка товара производится транспортом Поставщика до Получателей. Поставщик должен обеспечить разгрузку поставленного товара.

2.5. Товар должен быть соответствующим образом упакован. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при хранении и транспортировке. Поставщик несет ответственность за надлежащую упаковку товара, обеспечивающую его сохранность при транспортировке воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом, а также при хранении и во время перегрузки.

2.6. В течение _______ (указывается срок в соответствии с документацией об аукционе) дней по письменному требованию Заказчика Поставщик обязан представить отчет о ходе выполнения поставок товара по форме, установленной Заказчиком.

3. Порядок расчетов

3.1. Расчет за поставляемый товар осуществляется Заказчиком в следующем порядке: _______________________________________________.

(порядок расчетов указывается в соответствии с документацией об аукционе)

4. Качество товара

4.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать потребительским свойствам товара и сертификату качества изготовителя, должно иметь сертификат соответствия Госстандарту России (при обязательной сертификации) и другие разрешительные документы для использования на территории Российской Федерации, выданные уполномоченными на то органами.

4.2. Приемка товара по количеству и качеству должна производиться в соответствии с инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65 № П-6, инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66 № П-7, в части, не противоречащей законодательству.

4.3. Контроль качества поставляемого товара осуществляется Поставщиком.

4.4. В случае когда Поставщик узнал о ненадлежащем качестве товара после его поставки, он должен незамедлительно уведомлять об этом Заказчика и Получателей.

4.5. Поставщик обязан в течение _____ дня (дней) с момента требования Получателей, а также получения информации о ненадлежащем качестве товара произвести замену товара на товар надлежащего качества своими силами, средствами и за свой счет.

4.6. Поставщик отвечает за качество поставляемого товара при транспортировке его до Получателей. Поставщик несет ответственность за все потери и повреждения, связанные с неправильной транспортировкой поставляемого товара.

4.7. В случае нарушения условий поставки товара Заказчик имеет право провести дополнительную экспертизу качества поставляемого товара за счет средств Поставщика, при этом объем поставки и сумма настоящего Контракта остаются неизменными.

4.8. В случае обнаружения недовложения или заводского брака Получатели обязаны вызвать представителя Поставщика.

4.9. Обязанность Поставщика поставить товар Получателям считается исполненной после приемки товара Получателями в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Контракта.

4.10. Срок гарантийного обслуживания товара ___________ месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае просрочки оплаты Заказчиком поставленного товара сверх срока, установленного настоящим Контрактом, Заказчик уплачивает Поставщику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки, от суммы невыполненного обязательства.

5.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Поставщик уплачивает неустойку (штраф) в следующих размерах:

5.3.1. за нарушение срока поставки товара, определенного Контрактом Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере ________ за каждый день просрочки, от стоимости поставленного товара с нарушением срока отгрузки;

5.3.2. в случае неисполнения обязательства по доставке товара своими силами, средствами и за свой счет Поставщик возмещает Заказчику расходы по доставке товара в полном объеме;

5.3.3. за недопоставку товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере _________ за каждый день просрочки, от стоимости недопоставленного товара;

5.3.4. в случае поставки некачественного товара Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере _______;

5.3.5. за нарушение срока замены товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере _________ за каждый день просрочки от стоимости поставленного некачественного товара за каждый день просрочки.

5.4. Суммы неустойки Заказчик вправе вычесть из суммы очередного платежа за поставленный Поставщиком товар.

5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту и возмещения убытков другой стороне.

6. Форс-мажорные обстоятельства

6.1. Форс-мажорные обстоятельства означают наступление событий, неподвластных контролю Сторон настоящего Контракта, не вызванных просчетом, небрежностью Сторон настоящего Контракта или носящих непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями и карантинами.

6.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, в силу которых одна из Сторон не может выполнить обязательства по настоящему Контракту, данная Сторона должна незамедлительно уведомить другую Сторону как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств предоставлением документов, подтверждающих наступления таких обстоятельств, выданных правомочными на то организациями.

6.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Стороны продолжают, насколько это возможно, выполнение обязательств по настоящему Контракту и ведут поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Поставщик до заключения настоящего Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения настоящего Контракта в размере ___% от начальной (максимальной) цены Контракта.

7.2. В случае если по каким–либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (рабочих) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего Контракта.

{раздел 7 в редакции постановления Правительства от 24.09.2012 № 544-пп}

8. Срок действия Контракта

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.

8.2. Действие настоящего Контракта распространяется на отношения Сторон, возникшие с _______________________________________________.

(указывается дата не ранее даты подписания протокола аукциона)

9. Прочие условия

9.1. Изменения к настоящему Контракту будут иметь силу, если они оформлены в письменном виде, подписаны обеими Сторонами и скреплены печатями.

9.2. Стороны примут все возможные меры для разрешения споров путем переговоров. При невозможности урегулирования споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области в порядке, установленном действующим законодательством.

9.3. После подписания настоящего Контракта все предыдущие соглашения, переговоры и переписка между Сторонами в связи с подписанием настоящего Контракта будут рассматриваться недействительными и не имеющими силу с момента его подписания.

9.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, определяются действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить в размере, установленном действующим законодательством о размещении заказов, предусмотренное Контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем в размере, установленном законодательством о размещении заказов. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

9.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Приложения к Контракту:

1. Приложение 1 «Перечень Получателей».

2. Приложение 2 «Спецификация товара».

9.7. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

{п. 9.7 в редакции постановления Правительства от 24.09.2012 № 544-пп}

10. Адреса и реквизиты Сторон

«ЗАКАЗЧИК»:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________

«ПОСТАВЩИК»:

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________

Примечания:

1. В разделе 5 Заказчик вправе самостоятельно установить размер неустойки (штрафа).

2. Раздел 7 указывается в Контракте только в случае, если обеспечение исполнения Контракта предусмотрено документацией об аукционе.

3. Пункт 8.2 указывается только в том случае, если правоотношения Сторон возникли ранее даты подписания Контракта.

4. Пункт 9.5 Заказчик включает в случае, если возможность изменения количества товаров по Контракту предусмотрена документацией об аукционе.

5. Приложения 1, 2 к Контракту оформляются в соответствии с документацией об аукционе.

Приложение 9

Утверждена

постановлением Администрации

Тверской области

от 22.05.2007 № 154-па

{приложение 9 дополнено

постановлением Администрации от 10.02.2009 № 33-па

постановления Правительства от 24.09.2012 № 544-пп }

Типовая форма

государственного контракта на поставку мягкого инвентаря для государственных нужд Тверской области

№____

________________ «____»___________20___год

(место заключения)

____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании _____________________________ с другой стороны, «Заказчик» и «Поставщик» далее по тексту контракта именуются «Стороны», по результатам проведенного открытого аукциона (протокол от _______) настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. Предметом настоящего Контракта является поставка мягкого инвентаря (далее - товар) в целях обеспечения Поставщиком государственных нужд Тверской области для подведомственных Заказчику государственных учреждений (далее - Получатели).

1.2. В развитие настоящего Контракта в течение __________________ дней Поставщик обязан заключить договоры поставки товара (приложение 3) с Получателями. Перечень Получателей указан в приложении 2 к настоящему Контракту.

1.3. Оплату за товар осуществляют Получатели. Заказчик обязуется обеспечить оплату за поставленный товар.

1.4. Ассортимент, цена, количество товара, сроки поставки указывается в приложении 1 к настоящему Контракту.

1.5. Поставка товара осуществляется в соответствии с заявками Получателей.

1.6. Период поставки товара - ________________________________.

(указывается срок в соответствии с документацией об аукционе)

2. Обязанности Сторон

2.1. Обязанности Поставщика:

2.1.1. Поставлять товар в соответствии со спецификацией (приложение 1).

2.1.1. Выставлять Получателям, заключившим договоры на поставку товара с Поставщиком, счета-фактуры на поставляемый товар.

2.1.2. Удовлетворять претензии Получателей согласно акту-рекламации к поставленному товару.

2.1.3. В случае поставки товаров, происходящих из иностранных государств, Поставщик предоставляет Получателям документы, подтверждающие иностранное происхождение товаров.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Осуществить контроль за заключением договоров на поставку товара между Поставщиком и Получателями.

2.2.2. Осуществлять иные обязанности, связанные с заключением настоящего Контракта.

3. Качество товара

3.1. Качество и комплектность товара должны соответствовать требованиям законодательства и иной нормативной документации применительно к каждому из товаров, указанных в спецификации.

3.2. Гарантийный срок качества товара устанавливается соответствующей документацией для каждого вида товара, указанного в приложении 1 к настоящему Контракту.

4. Упаковка и маркировка товара

4.1. Товар должен поставляться в таре и упаковке, соответствующим нормативно-технической документации.

5. Сроки и порядок поставки товара

5.1. Товар поставляется Поставщиком в ассортименте и количестве указанным в приложении 1 к настоящему Контракту.

5.2. Поставка товара до Получателей осуществляется транспортом Поставщика по заявкам Получателей.

5.3. За _______ дня до фактической доставки товара согласно условиям поставки Поставщик по телефону, факсу сообщает Получателям о намерении осуществить поставку товара, а также о времени такой поставки, с тем чтобы Получатель смог подготовить складские помещения к приему товара.

5.4. Приемка товара по количеству и качеству должна производиться в соответствии с инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей законодательству.

6. Цена и порядок расчетов

6.1. Цена Контракта составляет ___________ (___________________) рублей, с учетом НДС и является твердой на весь срок действия Контракта. Цена Контракта не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

6.2. Оплата за поставленный товар производится Получателем за счет средств____________________________________________________________

(указывается источник финансирования в соответствии документацией об аукционе)

в следующем порядке _____________________________________________.

(порядок расчетов указывается в соответствии с документацией об аукционе)

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным Контрактом срока исполнения обязательства, в размере ___________ от цены Контракта. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) или по вине Заказчика.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены просроченного обязательства.

7.2. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) или по вине другой Стороны.

7.3. Споры, возникшие из настоящего Контракта, рассматриваются Арбитражным судом Тверской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Форс-мажорные обстоятельства означают наступление событий, неподвластных контролю Сторон настоящего Контракта, не вызванных просчетом, небрежностью Сторон настоящего Контракта или носящих непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями и карантинами.

8.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, в силу которых одна из Сторон не может выполнить обязательства по настоящему Контракту, данная Сторона должна незамедлительно уведомить другую Сторону как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств предоставлением документов, подтверждающих наступления таких обстоятельств, выданных правомочными на то организациями.

8.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Стороны продолжают, насколько это возможно, выполнение обязательств по настоящему Контракту, и ведут поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

9. Обеспечение исполнения Контракта

9.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Поставщик до заключения настоящего Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения настоящего Контракта в размере ___% от начальной (максимальной) цены Контракта.

9.2. В случае если по каким–либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (рабочих) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего Контракта.

{раздел 9 в редакции постановления Правительства от 24.09.2012 № 544-пп}

10. Срок действия Контракта

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.

10.2. Действие настоящего Контракта распространяется на отношения Сторон, возникшие с _______________________________________________.

(указывается дата не ранее даты подписания протокола аукциона)

11. Прочие условия

11.1. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

{п. 11.1 в редакции постановления Правительства от 24.09.2012 № 544-пп}

11.2. Изменения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, содержат ссылки на дату и номер настоящего Контракта, подписаны надлежащим образом уполномоченным на то представителем Сторон.

11.3. Стороны обязаны незамедлительно проинформировать друг друга об изменении адресов и банковских реквизитов.

11.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить в размере, установленном действующим законодательством о размещении заказов, предусмотренное Контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем в размере, установленном законодательством о размещении заказов. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

11.5. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон настоящего Контракта.

Приложения к Контракту:

1. Приложение 1 «Спецификация товара».

2. Приложение 2 «Перечень Получателей товара».

3. Приложение 3 «Форма договора на поставку мягкого инвентаря».

12. Адреса и реквизиты Сторон

«Заказчик»:

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«Поставщик»:

________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечания:

1. Если Поставщиком по Контракту является индивидуальный предприниматель, то в преамбуле Контракта после слов «действующего на основании» указываются данные свидетельства регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (серия, №, когда и кем выдано); в случае если Поставщик - физическое лицо (не являющееся индивидуальным предпринимателем), указываются фамилия, имя отчество, серия, № паспорта, кем и когда выдан, место регистрации физического лица.

2. В разделе 7 Заказчик вправе самостоятельно установить размер неустойки в отношении Поставщика.

3. Раздел 9 указывается в Контракте только в случае, если обеспечение исполнения Контракта предусмотрено документацией об аукционе.

4. Пункт 10.2 указывается только в том случае, если правоотношения Сторон возникли ранее даты подписания Контракта.

5. Пункт 11.4 Заказчик включает в случае, если возможность изменения количества товаров по Контракту предусмотрена документацией об аукционе.

6. Приложения 1, 2 к Контракту оформляются в соответствии с документацией об аукционе.

Приложение 3

к типовой форме государственного контракта на поставку мягкого инвентаря для государственных нужд Тверской области

Договор

на поставку мягкого инвентаря

№_______

________________ «____»___________20___год

(место заключения)

____________________________________, именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ________________ действующего на основании Устава и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании ____________, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании государственного контракта от ______________ № ________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. Поставщик в соответствии с условиями настоящего договора обязуется поставить мягкий инвентарь, (далее - товар), а Получатель обязуется принять и оплатить поставленный товар в соответствии с приложением к настоящему договору.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Поставщик имеет право:

2.1.1. На выбор вида транспорта, которым товар доставляется до Получателя;

2.1.2. Требовать оплаты товара в соответствии с условиями Договора в установленный Договором срок;

2.2. Получатель имеет право:

2.2.1. Уведомив Поставщика, отказаться от приемки товара, поставка которого просрочена;

2.2.2. В случае поставки товара ненадлежащего качества, некомплектных товаров, предъявить требования Поставщику, предусмотренные статьями 475, 480 Гражданского кодекса Российской Федерации;

2.2.3. Отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров либо их замены.

2.3. Поставщик обязан:

2.3.2. Передать товар Получателю в соответствии со спецификацией (прилагается) и условиями настоящего Договора;

2.3.3. Поставить товар Получателю собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет;

2.3.4. Передать Получателю оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур не позднее ____ дней, следующих за днем отгрузки товара Получателю, а также акты приемки-передачи товара, подписанные Поставщиком;

2.3.5. Участвовать в приемке-передаче товаров в соответствии с разделом 5 настоящего Договора;

2.3.6. Представить сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.3.7. Устранять недостатки товара и некомплектность в течение ____ дня (дней) с момента заявления о них Получателем. Расходы, связанные с устранением недостатков товара, его некомплектности, несет Поставщик;

2.3.8. По требованию Получателя заменить товар на товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Договора, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты товара, в течение ____ дней с даты получения соответствующего требования Получателя.

2.3.9. В случае поставки товаров, происходящих из иностранных государств, Поставщик предоставляет Получателю документы, подтверждающие иностранное происхождение товаров.

2.4. Получатель обязан:

2.4.1. Принять товар в соответствии с разделом 5 настоящего Договора и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара подписать акт приемки-передачи товара и передать один экземпляр Поставщику;

2.4.2. Оплатить поставленный товара в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.4.3. Возвратить Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступил товар.

3. Качество товара

3.1. Качество и комплектность товара должны соответствовать требованиям законодательства и иной нормативной документации применительно к каждому из товаров, указанных в спецификации.

3.2. Гарантийный срок качества товара устанавливается соответствующей документацией для каждого вида товара, указанного в приложении к настоящему договору.

4. Упаковка товара

4.1. Товар должен поставляться по заявкам Получателя в таре и упаковке, соответствующих требованиям нормативно-технической документации.

5. Срок и порядок поставки (приемки) товара

5.1. Товар поставляется Поставщиком полностью в соответствии со спецификацией.

5.2. Поставка товара до Получателя осуществляется транспортом Поставщика в течение ______________________________________________.

(указывается срок в соответствии с государственным контрактом)

5.3. За _______________________________________________________

(указывается срок в соответствии с государственным контрактом) дня до фактической доставки товара согласно условиям поставки Поставщик по телефону, факсу сообщает Получателю о намерении осуществить поставку товара, а также о времени такой поставки, с тем чтобы Получатель смог подготовить складские помещения к приему товара.

5.4. Приемка товара по количеству и качеству должна производиться в соответствии с инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей законодательству.

6. Цена и порядок расчетов

6.1. Цена договора составляет ___________ (______________) рублей с учетом НДС и является твердой на весь срок действия договора.

6.2. Оплата за поставленный товар производится Получателем в следующем порядке: _______________________________________________.

(порядок расчетов указывается в соответствии с государственным контрактом)

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренного настоящим договором, Получатель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере __________ от цены договора. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) или по вине Получателя.

В случае просрочки исполнения Получателем обязательства, предусмотренного договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены просроченного обязательства.

7.2. Получатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) или по вине другой Стороны.

7.3. Споры, возникшие из настоящего договора, рассматриваются Арбитражным судом Тверской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Форс-мажорные обстоятельства означают наступление событий, неподвластных контролю Сторон настоящего договора, не вызванных просчетом, небрежностью Сторон настоящего договора, или носящих непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями и карантинами.

8.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, в силу которых одна из Сторон не может выполнить обязательства по настоящему договору, данная Сторона должна незамедлительно уведомить другую Сторону как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств предоставлением документов, подтверждающих наступления таких обстоятельств, выданных правомочными на то организациями.

8.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, Стороны продолжают, насколько это возможно, выполнение обязательств по настоящему договору, и ведут поиск альтернативных способов выполнения договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

9. Срок действия договора

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.

9.2. Действие настоящего договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с _______________________________________________.

(указывается дата не ранее даты подписания государственного контракта)

10. Прочие условия

10.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.2. Изменения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме, содержат ссылки на дату и номер настоящего договора, подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Стороны обязаны незамедлительно проинформировать друг друга об изменении адресов и банковских реквизитов.

10.4. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон настоящего договора.

Приложение - «Спецификация товаров».

11. Адреса и реквизиты Сторон

«Получатель»:

____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«Поставщик»:

________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечания:

1. Приложение к договору оформляется Получателем самостоятельно.

2. Пункт 9.2 указывается только в том случае, если правоотношения Сторон возникли ранее даты подписания договора.

Приложение 10

Утверждена

постановлением Администрации

Тверской области

от 22.05.2007 № 154-па

{приложение 10 дополнено

постановлением Администрации от 10.02.2009 № 33-па

постановления Правительства от 24.09.2012 № 544-пп }

Типовая форма государственного контракта

на поставку дезинфицирующих средств

№_____

______________ «____» _________ 200___ год

(место заключения)

__________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, далее при совместном упоминании по тексту контракта именуемые «Стороны», по результатам проведённого открытого аукциона (протокол от______________) заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется передать в подведомственные Заказчику государственные учреждения, именуемые в дальнейшем Получатели, дезинфицирующие средства, именуемые в дальнейшем «товар», согласно извещению о прикреплении Получателей к Исполнителю (приложение 1). Оплату за поставленный товар осуществляют Получатели на основании заключенных с Исполнителем договоров поставки

(приложение 2) за счет средств _______________________________________.

(указывается источник финансирования в соответствии с документацией об аукционе)

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара по настоящему Контракту.

1.3. Ассортимент, количество и Получатели товара отражены в приложении 1 к Контракту, которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.4. Цена настоящего Контракта составляет ___________(__________) рублей с учетом НДС, расходов на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

2. Порядок поставки

2.1. Товар надлежащего качества поставляется Исполнителем в срок _____________________________________________________.

(срок поставки указывается в соответствии с документацией об аукционе)

2.2. В течение ________ дней со дня поставки товара Исполнитель представляет Заказчику экземпляр отгрузочных документов (счет, счет-фактура, товарно-сопроводительные документы с отметкой Получателей). В случае поставки товаров, происходящих из иностранных государств, Поставщик предоставляет Получателям документы, подтверждающие иностранное происхождение товаров.

2.3. При возникновении технических трудностей выполнения заявки в полном объеме в установленные сроки Исполнитель обязан незамедлительно принять меры по их урегулированию с Получателями, проинформировав об этом Заказчика в течение следующего рабочего дня.

2.4. Исполнитель должен уведомлять Получателей о дате и времени поставки товара не менее чем за один рабочий день до осуществления поставки.

2.5. Доставка товара производится транспортом Исполнителя до Получателей. Исполнитель должен обеспечить разгрузку поставленного товара.

2.6. Товар должен быть соответствующим образом упакован. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при хранении и транспортировке.

3. Порядок расчетов

3.1. Цена товара является твердой до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

3.2. Оплата за поставленный товар осуществляется Получателями __________________________________________________________________.

(порядок расчетов указывается в соответствии с документацией об аукционе)

4. Качество товара

4.1. Качество поставляемого по настоящему Контракту товара должно соответствовать предусмотренным по нему стандартам, а также должно быть подтверждено сертификатами соответствия (при обязательной сертификации) на каждый вид продукции при поставке товара.

4.2. Исполнитель отвечает за качество поставляемого товара при транспортировке его до Получателей. Исполнитель несет ответственность за все потери и повреждения, связанные с неправильным хранением поставляемого товара.

4.3. Контроль качества поставляемого товара осуществляется Исполнителем.

4.4. Исполнитель обязан в течение __________ дней с момента требования Получателей, а также получения информации о ненадлежащем качестве товара произвести замену товара на товар надлежащего качества своими силами, средствами и за свой счет.

4.5. Остаточный срок годности поставляемого товара не должен быть менее_________________________________________ % .

(указывается в соответствии с документацией об аукционе)

5. Сдача-приемка товара

5.1. Приемка товара по количеству и качеству должна производиться в соответствии с инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965г. № П-6, инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей законодательству.

5.2. В случае обнаружения недовложения или заводского брака Получатели обязаны вызвать представителя Исполнителя.

5.3. Обязанность Исполнителя поставить товар Получателям считается исполненной после приемки товара Получателями в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Контракта.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Исполнитель уплачивает неустойку (штраф) в следующих размерах:

6.2.1. за нарушение срока отгрузки товара, определенного Контрактом Исполнитель уплачивает Получателям штраф в размере _____ % от цены Контракта;

6.2.2. за недопоставку товара Исполнитель уплачивает Получателям штраф в размере _____ % от цены Контракта;

6.2.3. в случае поставки некачественного товара Исполнитель уплачивает Получателям штраф в размере _____ % стоимости некачественного товара;

6.2.4. за нарушение срока замены товара ненадлежащего качества, Исполнитель уплачивает Получателям неустойку в размере _____ % от цены Контракта.

6.3. Уплата штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту и возмещения убытков другой Стороне.

6.4. Споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом, урегулируются путем переговоров, а при недостижении согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Тверской области.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Форс-мажорные обстоятельства означают наступление событий, неподвластных контролю Сторон настоящего Контракта, не вызванных просчетом, небрежностью Сторон настоящего Контракта, или носящих непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями и карантинами.

7.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, в силу которых одна из Сторон не может выполнить обязательства по настоящему Контракту, данная Сторона должна незамедлительно уведомить другую Сторону как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств предоставлением документов, подтверждающих наступления таких обстоятельств, выданных правомочными на то организациями.

7.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, Стороны продолжают, насколько это возможно, выполнение обязательств по настоящему Контракту, и ведут поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Исполнитель до заключения настоящего Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения настоящего Контракта в размере ___% от начальной (максимальной) цены Контракта.

8.2. В случае если по каким–либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (рабочих) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего Контракта.

{раздел 8 в редакции постановления Правительства от 24.09.2012 № 544-пп}

9. Прочие условия

9.1. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

{п. 9.1 в редакции постановления Правительства от 24.09.2012 № 544-пп}

9.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.3. После подписания настоящего Контракта все предыдущие переговоры и прочая переписка по нему теряют силу.

9.4. В развитие настоящего Контракта Исполнитель заключает с Получателями договоры поставок.

9.5. Исполнитель не вправе передавать полностью или частично свои права и обязанности по выполнению государственного Контракта третьим лицам без согласия на то Заказчика.

9.6. Все дополнения и изменения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, содержат ссылки на дату и номер настоящего Контракта и подписаны надлежащим образом руководителями Сторон.

9.7. Стороны обязаны незамедлительно проинформировать друг друга об изменении адресов и банковских реквизитов.

9.8. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

9.9. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить в размере, установленном действующим законодательством о размещении заказов, предусмотренное Контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем в размере, установленном законодательством о размещении заказов. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

9.10. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания, распространяется на правоотношения, возникшие с _________, и действует до полного исполнения обязательств по Контракту.

Приложения к Контракту:

1. Приложение 1 «Извещение о прикреплении Получателей к Исполнителю».

2. Приложение 2 «Форма договора поставки дезинфицирующих средств».

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»:

____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«Исполнитель»:

_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечания:

1. Если Исполнителем по Контракту является индивидуальный предприниматель, то в преамбуле Контракта после слов «действующего на основании» указываются данные свидетельства регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (серия, №, когда и кем выдано); в случае если Исполнитель - физическое лицо (не являющееся индивидуальным предпринимателем), указываются фамилия, имя отчество, серия, № паспорта, кем и когда выдан, место регистрации физического лица.

2. В разделе 6 Заказчик вправе самостоятельно установить размер неустойки (штрафа).

3. Раздел 8 указывается в Контракте только в случае, если обеспечение исполнения Контракта предусмотрено документацией об аукционе.

4. Пункт 9.9 Заказчик включает в случае, если возможность изменения количества товаров по Контракту предусмотрена документацией об аукционе.

5. Пункт 9.10 указывается только в том случае, если правоотношения Сторон возникли ранее даты подписания Контракта.

6. Приложение 1 к Контракту оформляется в соответствии с документацией об аукционе.

Приложение 2

к типовой форме государственного контракта на поставку дезинфицирующих средств

Договор

поставки дезинфицирующих средств

_____________ «___»___________200__год

(место заключения)

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице ______________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, далее по тексту договора именуются «Стороны», заключили в соответствии с государственным контрактом на поставку дезинфицирующих средств от ____________ настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Получатель принимает и оплачивает, а Поставщик обязуется передать Получателю, дезинфицирующие средства, именуемые в дальнейшем «товар». Ассортимент, количество и цена товара определены в спецификации к настоящему договору (прилагается). Оплату за поставленный товар осуществляет Получатель согласно условиям настоящего договора. Оплата за поставленный товар осуществляется из средств ___________________________________________________________.

(источник финансирования указывается в соответствии с государственным контрактом)

1.2. Цена настоящего договора составляет __________________ (___________________) рублей с учетом НДС, транспортных, складских расходов, расходов на страхование, уплаты налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

2. Условия поставки товара

2.1. Товар надлежащего качества поставляется Поставщиком Получателю в течение _______________________________________________

(срок поставки указывается в соответствии с пунктом 2.1 государственного контракта)

2.2. При возникновении технических трудностей выполнения заявки в полном объеме в установленные сроки Поставщик обязан незамедлительно принять меры по их урегулированию с Получателем, проинформировав об этом _____________________________________ в течение следующего

(указывается орган исполнительной власти, которому подведомствен Получатель)

рабочего дня.

2.3. Поставщик должен уведомлять Получателя о дате и времени поставки товара, на которые получена заявка, не менее чем за один рабочий день до осуществления поставки.

2.4. Доставка товара производится транспортом Поставщика до Получателя. Поставщик должен обеспечить разгрузку поставленного товара.

2.5. Товар должен быть соответствующим образом упакован. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при хранении и транспортировке.

2.6. В течение _____ дней со дня поставки товара Поставщик представляет Получателю отгрузочные документы (счет, счет-фактуру, накладную).

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата за поставленный товар осуществляется Получателем __________________________________________________________________.

(порядок расчетов указывается в соответствии с пунктом 3.2 государственного контракта)

4. Качество товара

4.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать предусмотренным по нему стандартам, а также должно быть подтверждено сертификатами соответствия (при обязательной сертификации) на каждый вид продукции при поставке товара. В случае поставки товаров, происходящих из иностранных государств, Поставщик предоставляет Получателям документы, подтверждающие иностранное происхождение товаров.

4.2. Поставщик отвечает за качество поставляемого товара при транспортировке его до Получателя. Поставщик несет ответственность за все потери и повреждения, связанные с неправильным хранением поставляемого товара.

4.3. Контроль качества поставляемого товара осуществляется Поставщиком.

4.4. Поставщик обязан в течение ____ календарных дней с момента требования Получателя, а также получения информации о ненадлежащем качестве товара произвести замену товара на товар надлежащего качества своими силами, средствами и за свой счет.

4.5. Остаточный срок годности поставляемого товара не должен быть менее ___ % (указывается в соответствии с государственным контрактом).

5. Сдача-приемка товара

5.1. Приемка товара по количеству и качеству должна производиться в соответствии с инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей законодательству.

5.2. В случае обнаружения недовложения или заводского брака Получатель обязан вызвать представителя Поставщика.

5.3. Обязанность Поставщика поставить товар Получателю считается исполненной после приемки товара Получателем в соответствии с пунктом 5.1.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Поставщик уплачивает неустойку (штраф) в следующих размерах:

6.2.1. за нарушение срока отгрузки товара, определенного договором Поставщик уплачивает Получателю штраф в размере ____ % от цены договора;

6.2.2. за недопоставку товара Поставщик уплачивает Получателю штраф в размере ____ % от цены договора;

6.2.3. в случае поставки некачественного товара Поставщик уплачивает Получателю штраф в размере ____% стоимости некачественного товара;

6.2.4. за нарушение срока замены товара ненадлежащего качества, Поставщик уплачивает Получателю неустойку в размере ____ % от цены договора.

6.3. В случае просрочки оплаты Получателем, поставленного товара сверх срока установленного пунктом 3.1 настоящего договора, Получатель уплачивает Поставщику неустойку. Размер такой неустойки устанавливается в _____________ за каждый день просрочки от цены договора.

6.3. Уплата штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору и возмещения убытков другой стороне.

6.4. Споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором, урегулируются путем переговоров, а при не достижении согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Тверской области.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Форс-мажорные обстоятельства означают наступление событий, неподвластных контролю Сторон настоящего Контракта, не вызванных просчетом, небрежностью Сторон настоящего Контракта или носящих непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями и карантинами.

7.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, в силу которых одна из Сторон не может выполнить обязательства по настоящему Контракту, данная Сторона должна незамедлительно уведомить другую Сторону как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств предоставлением документов, подтверждающих наступления таких обстоятельств, выданных правомочными на то организациями.

7.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, Стороны продолжают, насколько это возможно, выполнение обязательств по настоящему Контракту, и ведут поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяется на отношения Сторон, возникшие с __________, и действует до полного исполнения обязательств по договору.

8.2. Дополнения и изменения к настоящему договору будут иметь силу, если они оформлены в письменном виде, подписаны обеими Сторонами и скреплены печатями.

8.3. Ни одна из Сторон не имеет права передать третьей Стороне свои права и обязанности по настоящему договору без предварительного письменного согласия другой Стороны.

8.4. После подписания настоящего договора все предыдущие соглашения, переговоры и переписка между Сторонами по нему теряют силу.

8.6. В вопросах, не улаженных в настоящем договоре, будет применено действующее законодательство Российской Федерации.

8.7. Настоящий договор выполнен и подписан в двух подлинных экземплярах на русском языке. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Каждая Сторона получает по одному экземпляру.

Приложение к договору - «Спецификация товара».

9. Адреса и реквизиты Сторон

«Получатель»:

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

«Поставщик»:

________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечания:

1. Приложение к договору оформляется Получателем самостоятельно.

2. Пункт 8.1 указывается только в том случае, если правоотношения Сторон возникли ранее даты подписания договора.