ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО МОНТАЖУ И НАЛАДКЕ (ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ), ИНСТРУКТАЖУ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО ПРАВИЛАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТОВАРА И...



ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 05.07.2019 № 14-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО МОНТАЖУ И НАЛАДКЕ (ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ), ИНСТРУКТАЖУ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО ПРАВИЛАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТОВАРА И ПРАВИЛАМ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ТИПОВОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ)

(в редакции приказов Департамента государственного заказа Томской области от 30.08.2019 № 23-п, от 13.11.2019 № 39-п, от 26.02.2020 № 12-п, от 20.04.2020 № 29-п)

В соответствии с частью 7 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

типовой контракт на поставку медицинских изделий с оказанием услуг по монтажу и наладке (вводу в эксплуатацию), инструктажу медицинского персонала по правилам эксплуатации Товара и правилам техники безопасности согласно приложению 1 к настоящему приказу;

типовой контракт на поставку лекарственных средств (лекарственных препаратов) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:

подпункты 2, 3 пункта 1, приложения 2, 3 приказа Департамента государственного заказа Томской области от 26.02.2018 № 2-п «Об утверждении типовых контрактов для обеспечения нужд Томской области и о признании утратившими силу отдельных приказов Департамента государственного заказа Томской области об утверждении типовых контрактов для обеспечения нужд Томской области» (Официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» https://www.tomsk.gov.ru, 26.02.2018);

подпункты 2, 3 пункта 1 приказа Департамента государственного заказа Томской области от 10.09.2018 № 21-п «О внесении изменений в приказы Департамента государственного заказа Томской области от 26.02.2018 № 2-п, от 11.05.2018 № 11-п» (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 11.09.2018, № 7001201809110004).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник департамента

Г.В. Гонгина

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

приказом Департамента

государственного

заказа Томской области

от 05.07.2019 № 14-п

(в редакции приказов Департамента государственного заказа

Томской области

от 30.08.2019 № 23-п;

от 13.11.2019 № 39-п;

от 26.02.2020 № 12-п;

от 20.04.2020 № 29-п)

ТИПОВОЙ КОНТРАКТ[1] НА ПОСТАВКУ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ[2] С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО МОНТАЖУ И НАЛАДКЕ (ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ), ИНСТРУКТАЖУ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО ПРАВИЛАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТОВАРА И ПРАВИЛАМ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Проект

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ (КОНТРАКТ) № _____________

на поставку[3]_______________________________[с оказанием услуг по монтажу и наладке (вводу в эксплуатацию) [, инструктажу [медицинского[4]] персонала

по правилам эксплуатации Товара и правилам техники безопасности][5]][6]

г. Томск[7]                                  ___ __________ 20__ года

___________________________________________ от имени Томской области[8], именуем___ в дальнейшем [Государственный заказчик, (далее – Заказчик), Заказчик)][9], в лице ______________________________________________, действующ___ на основании __________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем Поставщик, в лице ________, действующ_____ на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны и каждый в отдельности Сторона, на основании протокола ___________________ № __________от ____ _________20__ года[10], заключили настоящий [Государственный контракт (далее  – Контракт), Контракт][11] о нижеследующем[12]:

(преамбула в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 26.02.2020 № 12-п)

1. ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ (ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА)

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику _______________________ (далее - Товар)  с  оказанием  услуг  по  монтажу  и  наладке  Товара  (вводу в эксплуатацию)  [, инструктажу

[медицинского[13]] персонала по правилам эксплуатации Товара и правилам техники безопасности][14] (далее - Услуги)[15] в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Контракту), Описанием поставляемого Товара (Приложение 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять Товар и Услуги, оплатить их в порядке и на условиях Контракта.

Идентификационный код закупки: _______________________.

1.2.[16] Наименование Товара, товарный знак (при наличии), марка, модель, серия Товара (при наличии), номер регистрационного удостоверения, год выпуска Товара, количество Товара, цена Контракта, цена за единицу Товара, общая стоимость Товара, цена за единицу Услуг, общая стоимость Услуг, срок гарантии качества Товара, наименование страны происхождения Товара[17], место доставки Товара, место оказания Услуг указаны в Спецификации (Приложение 1 к Контракту).

(п. 1.2. в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 26.02.2020 № 12-п)

1.3.[18] Описание поставляемого Товара: функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Товара (при необходимости) и иные характеристики и показатели Товара (описание функций и величин параметров Товара, комплектация, наличие и состав набора расходных материалов (при наличии), каталожные номера (при наличии), наличие эксплуатационной документации на русском языке и т.п.) указаны в Приложении 2 к Контракту.

1.4. Поставщик оказывает Услуги собственными силами на основании лицензий, соответствующих объекту закупки (предмету Контракта) либо силами сторонней организации, имеющей лицензии, соответствующие объекту закупки (предмету Контракта). 

1.5.[19] Поставщик привлекает к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Объем привлечения соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций составляет _________ процентов от цены Контракта.

1.6.[20] Исполнение обязательств по настоящему Контракту осуществляется Поставщиком поэтапно:

I этап: _____________;

ΙΙ этап: _____________.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. [21]              Цена Контракта составляет _______ (________) рублей ___ копеек [, в том числе налог на добавленную стоимость – ____, ][22] [, налогом на добавленную стоимость не облагается на основании _______________ Налогового кодекса Российской Федерации и _______, ][23] и включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара, оказанием Услуг в соответствии с условиями Контракта, в том числе[24]:

стоимость Товара;

стоимость сертификации (декларирования) соответствия Товара (при необходимости в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации);

стоимость доставки Товара до места доставки, включая расходы на погрузку-разгрузку и упаковку Товара;

стоимость упаковки (тары);

расходы по монтажу и наладке Товара (вводу в эксплуатацию) [, по инструктажу [медицинского[25]] персонала по правилам эксплуатации Товара и правилам техники безопасности][26];

расходы на хранение, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей;

все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Контракта в связи с его исполнением.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.1, 9.2 Контракта.

2.2.[27] Вариант I.

Оплата поставленного Товара и оказанных Услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на [расчетный счет][28] Поставщика, указанный в Контракте, по факту поставки Товара и оказания Услуг в течение ___ [рабочих, календарных][29] дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной [иных документов _______] и акта оказанных Услуг [иных документов _______] без замечаний на основании представленных Поставщиком счета [и счета-фактуры] [30].  

[На всех документах, перечисленных выше, обязательно должны быть указаны наименования Поставщика, Заказчика, номер и дата Контракта, дата оформления и подписания документов.] [31]

Днем исполнения Заказчиком обязательств по оплате поставленного Товара и Услуг считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

Вариант II.

1) Оплата поставленного Товара производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на [расчетный счет][32] Поставщика, указанный в Контракте, по факту поставки Товара в течение ___ [рабочих, календарных][33] дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной [иных документов ________] без замечаний на основании представленных Поставщиком счета  [и счета-фактуры[34]],  

2) Оплата оказанных Услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на [расчетный счет][35] Поставщика, указанный в Контракте, по факту оказания Услуг в течение ___ [рабочих, календарных][36] дней с даты подписания Заказчиком акта оказанных Услуг [иных документов ________] без замечаний на основании представленных Поставщиком счета  [и счета-фактуры] [37].

[На всех документах, перечисленных выше, обязательно должны быть указаны наименования Поставщика, Заказчика, номер и дата Контракта, дата оформления и подписания документов.][38]

Днем исполнения Заказчиком обязательств по оплате Товара, Услуг считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов, и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Поставщиком.

2.4. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

2.5. Источник финансирования: _________________________.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА.

МЕСТО, ГРАФИК, УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

3.1. Поставка Товара, оказание Услуг должны осуществляться в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Контракту), Описанием поставляемого Товара (Приложение 2 к Контракту), условиями Контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.2. Место доставки Товара* и место оказания Услуг* определены в Спецификации (Приложение 1 к Контракту).

3.3. Срок поставки Товара*: _________________.

3.4. График оказания Услуг*: ___________________.

3.5. Поставщик при передаче Товара* обязан предоставить Заказчику следующие документы[39]:

товарную накладную [иные документы __________];

счет [и счет-фактуру][40],

а также документы по качеству Товара на каждую единицу Товара:

копию сертификата соответствия (декларации о соответствии) на Товар;

копию санитарно-эпидемиологического заключения на Товар;

копии регистрационных удостоверений;

эксплуатационную документацию на русском языке (технический паспорт, инструкция по эксплуатации, руководство пользователя и другое) содержащую:

сведения о конструкции, принципе действия, параметрах, характеристиках (свойствах) Товара, его составных частях,

указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации Товара (использования по назначению, технического обслуживания, хранения и транспортирования),

сведения по утилизации (при наличии),

информацию об изготовителе Товара;

сведения о требованиях к хранению Товара до подготовки к вводу Товара в эксплуатацию;

сервисную техническую документацию (на русском языке) в форматах Word или PDF;

иные документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида Товара предусмотрено их наличие,

а Заказчик обязан принять данные документы.

До предоставления Поставщиком вышеуказанных документов обязательство по поставке Товара* считается неисполненным и Товар не подлежит приемке до даты исполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Контракта.

3.6.[41] Поставщик:

перед началом оказания Услуг обязан предоставить Заказчику копии действующих лицензий Поставщика или привлекаемой Поставщиком сторонней организации к оказанию Услуг согласно пункту 1.4 Контракта;

по окончании оказания Услуг обязан предоставить Заказчику следующие документы:

акт оказанных Услуг [иные документы _______];

гарантийный талон либо документ, его заменяющий (далее – гарантийный талон),

а Заказчик обязан принять данные документы.

До предоставления документов, указанных в настоящем пункте Контракта, обязательство по оказанию Услуг* считается неисполненным и Услуги не подлежат приемке до даты исполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Контракта.

3.7. В эксплуатационную документацию (технический паспорт, инструкция по эксплуатации, руководство пользователя и другое) Поставщик обязан внести соответствующую запись о вводе Товара в эксплуатацию.

3.8. Обязательства Поставщика, предусмотренные пунктом 1.1 Контракта, считаются исполненными с даты передачи Заказчику Товара и оказания Услуг в полном объеме, передачи в полном объеме документов, указанных в пунктах 3.5, 3.6 Контракта, и подписания Заказчиком товарной накладной [последней товарной накладной][42] [иных документов _______] без замечаний и акта оказанных Услуг [иных документов _______] без замечаний.  

Право собственности на Товар, риск случайной гибели, порчи и (или) повреждения Товара переходит к Заказчику с даты подписания Заказчиком товарной накладной [иных документов _______] без замечаний [и акта оказанных Услуг [иных документов _______] без замечаний] [43].

3.9. Поставка Товара, оказание Услуг осуществляются в соответствии с графиком исполнения Контракта (Приложение 3 к Контракту). [44]

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пунктах 3.5, 3.6 Контракта.

4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Контракту.

4.1.4. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять и оплатить поставленный Товар, оказанные Услуги при отсутствии у него замечаний к соответствию поставленного Товара, оказанных Услуг условиям Контракта.

4.2.2. Направлять мотивированный отказ от подписания товарной накладной  [, иных документов ______] (извещение о выявленных недостатках), мотивированный отказ в подписании акта оказанных Услуг [, иных документов ______] (извещение о выявленных недостатках) по результатам приемки поставленного Товара, оказанных Услуг в случае поставки Товара, оказания Услуг, не соответствующих условиям Контракта

4.2.3. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) в судебном порядке соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Поставщику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Контракту).

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара, оказанных и принятых Услуг.

4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара, оказания Услуг в рамках Контракта.

4.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Поставщиком, осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен договор.[45]

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар, оказать Услуги в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему. Обеспечить гарантийное обслуживание Товара в соответствии с действующим законодательством, в сроки, установленные Заказчиком.

4.4.2. Предоставить документы, указанные в пунктах 3.5, 3.6 Контракта.

4.4.3. До подписания Заказчиком акта оказанных Услуг [иных документов ________] обеспечить уборку и вывоз мусора (тара, упаковка, и т.д.) с территории Заказчика и с прилегающей территории.

4.4.4. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе, о сложностях, возникающих при исполнении Контракта в порядке, указанном в пункте 13.3 Контракта.

4.4.5. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) в судебном порядке соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Контракту).

[4.4.6. Привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, определенном настоящим Контрактом, и в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем, заверенную Поставщиком.

В случае замены соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в настоящем пункте, в течение 5 (Пяти) дней со дня заключения договора с новым соисполнителем.

4.4.7. Оплачивать поставленные соисполнителем, привлеченным к исполнению Контракта из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, товары, оказанные услуги по договору, заключенному с таким соисполнителем в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Поставщиком документа о приемке товара, оказанной услуги.

4.4.8. В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня оплаты Поставщиком выполненных обязательств по договору с соисполнителем, привлеченным к исполнению Контракта из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, оказанной услуги, который является предметом договора, заключенного между Поставщиком и привлеченным им соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Поставщиком соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Поставщиком и привлеченным им соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (Пяти) дней со дня оплаты поставщиком обязательств, выполненных соисполнителем).][46]

4.4.9.[47] Предоставить Заказчику информацию о всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (Десять) процентов цены Контракта. Данная информация должна быть предоставлена Поставщиком в течение десяти дней с даты заключения им договора с соисполнителем. В случае просрочки исполнения данной обязанности Поставщик несет ответственность, предусмотренную пунктом 7.9 Контракта.

4.4.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

КАЧЕСТВО, УПАКОВКА ТОВАРА. КАЧЕСТВО УСЛУГ[48]

5.1. Функциональные, технические и качественные характеристики Товара, эксплуатационные характеристики Товара (при необходимости) и иные характеристики и показатели Товара должны соответствовать Описанию поставляемого Товара (Приложение 2 к Контракту), условиям Контракта и действующему законодательству Российской Федерации, в том числе требованиям действующих стандартов, утвержденных на данный вид Товара. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

Качество и безопасность оказываемых Услуг должны соответствовать условиям Контракта, требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Оказание Услуг должно производиться в соответствии с действующими технологическими стандартами, указаниями, содержащимися в эксплуатационной документации на Товар, и требованиями изготовителя.

5.2. Товар должен быть [новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)][49], свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге [, Товар должен быть не ранее 20___ года выпуска].[50]

5.3. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5.4. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) Товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации. Упаковка (тара) Товара, его составных частей и комплектующих должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

5.5. Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащую упаковку (тару), не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до места доставки Товара.

5.6. Транспортировка Товара должна осуществляться Поставщиком видами транспорта, на котором законодательством РФ разрешена транспортировка данного вида Товара.

5.7. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.8. Поставщик организует отгрузку, транспортировку и разгрузку товара с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность качества Товара, его свойств и характеристик, безопасность Товара и исключение возможности загрязнения, пропитывания посторонними запахами, повреждения и порчи Товара.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА, ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

6.1. Поставщик не позднее, чем за [3 (Три)][51] рабочих дня до даты поставки Товара*, сдачи оказанных Услуг* должен известить Заказчика о дате и времени доставки Товара*, сдачи оказанных Услуг*.

(п. 6.1. в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 26.02.2020 № 12-п)

6.2. Заказчик осуществляет приемку поставленного Товара*, оказанных Услуг* в течение [10 (Десяти)][52] рабочих дней с даты поставки Товара*, оказания Услуг* и предоставления Поставщиком товарной накладной, акта оказанных Услуг [иных документов ________].

6.3. Приемка поставленного Товара* включает в себя следующие этапы:

проверка Товара на соответствие условиям Контракта, Спецификации (Приложение 1 к Контракту), Описанию поставляемого Товара (Приложение 2 к Контракту);

проверка наличия документов, предоставляемых Заказчику в соответствии с пунктом 3.5 Контракта;

контроль наличия (отсутствия) внешних повреждений упаковки (тары), в случае, если Товар поставляется в упаковке (таре).

6.4.[53] Для проверки поставленного Товара*, оказанных Услуг* в части соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Срок представления Поставщиком дополнительных материалов составляет [3 (Три)][54] рабочих дня с даты направления запроса. При нарушении Поставщиком срока представления дополнительных материалов сроки приемки увеличиваются на количество дней просрочки. 

6.5. По окончании приемки Товара* Заказчик в течение [3 (Трех)][55] рабочих дней подписывает товарную накладную [, иные документы _______] либо направляет мотивированный отказ от подписания товарной накладной [, иных документов _______] (извещение о выявленных недостатках) с указанием сроков по устранению недостатков (по количеству, качеству, иных несоответствий условиям Контракта). Поставщик в установленный в извещении о выявленных недостатках срок обязан устранить все недостатки. Товарная накладная [, иные документы _______] не подписывается до устранения Поставщиком недостатков.

По окончании приемки оказанных Услуг* Заказчик в течение [3 (Трех)] [56] рабочих дней подписывает акт оказанных Услуг [, иные документы _______] либо направляет мотивированный отказ от подписания акта оказанных Услуг [, иных документов _______] (извещение о выявленных недостатках) с указанием сроков по устранению недостатков (по объему, качеству, иных несоответствий условиям Контракта). Поставщик в установленный в извещении о выявленных недостатках срок обязан устранить все недостатки. Акт оказанных Услуг [, иные документы _______] не подписывается до устранения Поставщиком недостатков.

Извещение о выявленных недостатках направляется Поставщику в письменной форме.

6.6.Товарная накладная [, иные документы _______], Акт оказанных Услуг [, иные документы _______] [, за исключением отдельного этапа исполнения контракта][57] не подписывается Заказчиком до предоставления Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств.[58]

6.7. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, оказание Услуг, качество, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и функциональными, техническими и качественными характеристиками, эксплуатационными характеристиками (при необходимости), указанными в Контракте (за исключением случаев, при которых Заказчик при исполнении Контракта не вправе допускать замену товара или страны (стран) происхождения товара в соответствии с частью 7 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

(раздел 7 в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 30.08.2019 № 23-п)

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.2.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

Размер штрафа составляет _______ (________) рублей (1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей  (включительно); 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей).[59]

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств [, в том числе гарантийного обязательства][60], предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику претензию, содержащую требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта)*, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта)* и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.[61].

(п. 7.3.1 в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 20.04.2020 № 29-п)

7.3.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств [, в том числе гарантийного обязательства], предусмотренных Контрактом, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

Размер штрафа[62] - _________ процентов цены Контракта; цены этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа); начальной (максимальной) цены Контракта, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов[63]:

Примечание 1: условие включается в Контракт в случае, если отсутствуют основания для включения в Контракт условий, указанных в примечаниях 2, 3 настоящего пункта:

10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 0,5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 0,4 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 0,3 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 0,25 процентов  цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 0,2 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 0,1 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

Примечание 2 исключено приказом Департамента государственного заказа Томской области от 26.02.2020 № 12-п

Примечание 3: условие включается в Контракт в случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или иным участником закупки, в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.3.3. Размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения составляет _______ (________) рублей (1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей).

7.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

(п. 7.4. в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 13.11.2019 № 39-п)

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту в полном объеме.

Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.

7.7. Заказчик вправе учитывать при расчете с Поставщиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Поставщиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Поставщик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.8. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.9. Поставщик несет ответственность за непредставление информации, указанной в пункте 4.4.9 Контракта, в виде пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Поставщиком данной информации Заказчику.[64]

[7.10. Поставщик несет гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей в соответствии с пунктом 1.5 Контракта:

1) за представление документов, указанных в пунктах 4.4.6, 4.4.8 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков Поставщик несет ответственность перед Заказчиком в соответствии с настоящим разделом.

2) за непривлечение соисполнителей в объеме, установленном в Контракте, Поставщик несет ответственность перед Заказчиком в виде штрафа в размере 5 (пяти) процентов от объема привлечения, установленного пунктом 1.5 Контракта, что составляет________ (________) рублей _______ копеек] [65]

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет  [10 (Десять)][66] рабочих дней со дня ее получения.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1.[67] Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, объема Услуг, качества поставляемого Товара, оказываемых Услуг и иных условий Контракта.

9.2.[68] По соглашению Сторон может быть увеличено предусмотренное Контрактом количество Товара, объем Услуг в общем не более чем на десять процентов или уменьшено предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара, объем оказываемых Услуг не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, дополнительному объему Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, Услуг, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара, объема Услуг Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара, Услуг. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.

9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда [, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с частями 8-25 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»] [69].

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

10.3. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно пункту  10.2 Контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА[70]

(И ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ)[71]

11.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _________ процентов [начальной (максимальной) цены Контракта (цены Контракта)[72]][73] в размере __________ (________) руб.___ коп. [74]

[Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет _________ процентов начальной (максимальной) цены Контракта в размере __________ (________) руб.___ коп.] [75]

11.2. Исполнение Контракта [, гарантийные обязательства] обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

[Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Поставщиком не позднее даты поставки Товара, сдачи оказанных услуг [, за исключением отдельного этапа исполнения контракта][76].]

(п. 11.2. в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 26.02.2020 № 12-п)

11.3. Способ обеспечения исполнения Контракта [, гарантийных обязательств], срок действия банковской гарантии определяются Поставщиком самостоятельно в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые обеспечиваются такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.4. Средства из обеспечения исполнения Контракта [, гарантийных обязательств] подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту [, а также по возврату авансового платежа] [77].

11.5. В случае определения Поставщиком способа обеспечения исполнения Контракта «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику» срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, [71][78] и 72 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не должен превышать [30 (Тридцать)][79] дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

В случае определения Поставщиком способа обеспечения гарантийных обязательств «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику», срок возврата Заказчиком Поставщику таких денежных средств не должен превышать [30 (Тридцать)][80] дней с даты исполнения Поставщиком гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом.

11.6. В ходе исполнения Контракта размер обеспечения исполнения контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 72 и 73 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [81].

11.7. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 72 и 73 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

[Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.]

11.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, [71][82], 72 и 73 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 7.3.1 Контракта.

(абз. 2 п. 11.8 в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 30.08.2019 № 23-п)

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА[83]

12.1.[84] Гарантийный срок составляет ______________ месяцев. 

12.2. Гарантийный срок начинает течь с даты подписания Сторонами акта оказанных Услуг [иных документов_________]. Гарантия распространяется на весь поставляемый Товар.

12.3. Гарантийный талон, переданный Поставщиком Заказчику по окончании оказания Услуг, должен содержать следующую информацию:

наименование Товара, его марку (модель), серийный номер, дату производства;

дату ввода в эксплуатацию Товара (согласно акту оказанных Услуг  [иным документам_________];

срок гарантии с указанием даты начала и даты завершения гарантии в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Контракту);

наименование и контактную информацию сервисной службы, осуществляющей гарантийное обслуживание Товара (указывается наименование, адрес, время работы и контактный телефон (факс) сервисной службы).

Гарантийный талон заверяется подписью уполномоченного представителя Поставщика и печатью Поставщика (при наличии печати).

12.5. Гарантийное обслуживание включает в себя действия Поставщика по обслуживанию Товара в целях поддержания его работоспособности. Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на Товар в течение срока гарантии, должны иметь аналогичные функциональные характеристики согласно технической документации на Товар или улучшенные функциональные характеристики, совместимые с исходными комплектующими.

В течение установленного гарантийного срока все расходы, связанные с осуществлением гарантийного обслуживания Товара, несет Поставщик.

12.6. Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего срока гарантии.

12.7. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Поставщиком работ по гарантийному обслуживанию Товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Заказчиком и Поставщиком.

12.8. Заказчик вправе предъявить претензию при условии, если недостатки были обнаружены в течение гарантийного срока. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

[Претензии по качеству Товара могут быть предъявлены Заказчиком за пределами гарантийного срока, если недостатки Товара были обнаружены в пределах двух лет со дня передачи Товара Заказчику и подписания акта оказанных Услуг [иных документов______].  В этом случае Поставщик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки Товара возникли до передачи Товара Заказчику и подписания акта оказанных Услуг [иных документов_______] или по причинам, возникшим до наступления этой даты]. [85]

12.9. При обнаружении скрытых недостатков Товара, Заказчик вызывает представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в течение ______ рабочих дней с даты его вызова, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества).

Устранение недостатков (замена Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества) осуществляется на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

13.2. Контракт вступает в силу с даты его заключения и прекращает свое действие ________________, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.

13.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней со дня его получения за исключением случая, предусмотренного пунктом 8.1 Контракта.

Товарная накладная [, иные документы _______] направляется Поставщиком в письменной форме либо формируется в электронной форме посредством единой информационной системы в сфере закупок.

(абз. п. 13.3 введен приказом Департамента государственного заказа Томской области от 26.02.2020 № 12-п)

13.4. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.6. Все приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.

13.7. Поставщик обязан уведомить Заказчика об изменении своего адреса, номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Контракту в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом, номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Контракту будут считаться сведения, указанные в Контракте.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

14.1. Приложения к Контракту:

Приложение 1 – Спецификация;

Приложение 2 – Описание поставляемого Товара;

Приложение 3– График исполнения Контракта.[86]

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

Приложение 1

к Контракту № __________ от __________ 20__ г.

Спецификация[ ]

__________________ /____________/

_______________________ /____________/

№ п/п

Наименование Товара, товарный знак, марка, модель, серия Товара (при наличии)

Номер регистрационного удостоверения

Год выпуска Товара

Кол-во Товара, ед.

Стоимость Контракта

Цена Контракта, руб.

Срок гарантии качества Товара

Наименование страны происхождения Товара[ ]

Место доставки Товара

Место оказания Услуг

Цена за единицу Товара (с учетом всех расходов), руб.

Общая стоимость Товара, руб.

В том числе НДС. руб.

Цена за единицу Услуг (с учетом всех расходов), руб.

Общая стоимость Услуг, руб.

В том числе НДС. руб.

ИТОГО:

Заказчик:                        Поставщик:

Приложение 2

к Контракту № __________ от __________ 20__ г.

Описание поставляемого Товара

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Товара (при необходимости) и иные характеристики и показатели Товара (описание функций и величин параметров Товара, комплектация, наличие и состав набора расходных материалов (при наличии), каталожные номера (при наличии), наличие эксплуатационной документации на русском языке и т.п.)[1]

Заказчик:

Поставщик:

________________/____________/

____________________/____________/

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

приказом Департамента

государственного

заказа Томской области

от 05.07.2019 № 14-п

(в редакции приказов Департамента государственного заказа

Томской области

от 30.08.2019 № 23-п;

от 13.11.2019 № 39-п;

от 26.02.2020 № 12-п;

от 20.04.2020 № 29-п)

ТИПОВОЙ КОНТРАКТ[87]

НА ПОСТАВКУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ)

Проект

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ(КОНТРАКТ) № _____________

на поставку [лекарственных средств (лекарственных препаратов)][88]

г. Томск[89]                                ___  __________ 20__ года

___________________________________________ от имени Томской области[90], именуем___ в дальнейшем [Государственный заказчик (далее – Заказчик), Заказчик][91], в лице ______________________________________________, действующ___ на основании __________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем Поставщик, в лице ________, действующ_____ на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности Сторона, на основании протокола ___________________ № __________от «____» _________ 20__ года[92], заключили настоящий [Государственный контракт (далее  – Контракт), Контракт][93] о нижеследующем[94] :

(преамбула в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 26.02.2020 № 12-п)

1. ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ (ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА)

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику [лекарственные средства (лекарственные) препараты][95] (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Контракту), а  Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Идентификационный код закупки:

1.2.[96] Наименование Товара, товарный знак (при наличии), технические, качественные, функциональные характеристики, международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование Товара и иные характеристики и показатели Товара, наименование страны происхождения Товара[97], единица измерения, [цена регистрации жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств с налогом на добавленную стоимость][98], количество Товара, цена за единицу Товара, общая стоимость Товара, номер регистрационного удостоверения определены в Спецификации (Приложение 1 к Контракту).

(п. 1.2. в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 26.02.2020 № 12-п)

1.3.[99] Поставщик привлекает к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Объем привлечения соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций составляет _________ процентов от цены Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1.[100]              [Цена Контракта (Максимальное значение цены Контракта)[101]][102] [, в том числе налог на добавленную стоимость – ____,][103] [, налогом на добавленную стоимость не облагается на основании _______________ Налогового кодекса Российской Федерации и _______,][104] и включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара в соответствии с условиями Контракта, в том числе[105]:

стоимость Товара;

стоимость сертификации (декларирования) соответствия Товара;

стоимость доставки Товара до места доставки, включая расходы на погрузку-разгрузку и упаковку Товара;

стоимость упаковки (тары);

расходы на хранение, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей;

стоимость гарантийных обязательств;

все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Контракта в связи с его исполнением.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.1, 9.2 Контракта[106].

[Цена за единицу Товара составляет ____________________ рублей____ копеек (указана в Спецификации (Приложение 1 к Контракту).

Оплата поставленного Товара осуществляется по цене за единицу Товара исходя из объема фактически поставленного Товара, но в размере, не превышающем максимального значения цены Контракта.] [107]

2.3.[108] Оплата поставленного Товара [результата отдельного этапа исполнения Контракта][109] производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на [расчетный счет][110] Поставщика, указанный в Контракте, по факту поставки Товара* в течение ___ [рабочих, календарных][111] дней с даты подписания Заказчиком [Получателем][112] товарной накладной [, сводного реестра Товарных накладных на Товар][113] [иных документов ________] без замечаний на основании представленных Поставщиком счета [,счета-фактуры][114] [, протокола согласования цен поставки жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств].[115]

Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате Товара, указанного в пункте  1.1 Контракта, считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов, и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Поставщиком.

2.5. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

2.6. Источник финансирования: ____________________________________________.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара* должна осуществляться в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Контракту), условиями Контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.2. Поставка Товара* производится силами и средствами Поставщика в соответствии с условиями Контракта.

3.3. Место доставки Товара* определено в Спецификации (Приложение 1 к Контракту).

3.4. Срок поставки Товара: __________________________________________.

3.5. Поставщик при передаче Товара* обязан предоставить Заказчику следующие документы: [116]

товарную накладную [иные документы __________];

счет [и счет-фактуру][117];

[сводный реестр Товарных накладных на Товар, согласно Спецификации (Приложение 1 к Контракту)][118],

а также документы по качеству Товара:

копию сертификата соответствия, декларации о соответствии на Товар;

копию санитарно-эпидемиологического заключения на Товар;

иные документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям Контракта и действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида Товара предусмотрено их наличие,

а Заказчик обязан принять данные документы.

До предоставления Поставщиком вышеуказанных документов обязательство по поставке Товара* считается неисполненным.

3.6. Обязательство Поставщика по поставке считается исполненным с даты передачи Заказчику Товара*, документов, указанных в пункте 3.5 Контракта, и подписания Заказчиком товарной накладной [иных документов _______] без замечаний. С этой даты право собственности на Товар, риск случайной гибели, порчи и (или) повреждения Товара переходят к Заказчику.

3.7. Поставка Товара* осуществляется в соответствии с графиком исполнения Контракта (Приложение 2 к Контракту).[119]

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 3.5 Контракта.

4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Контракту.

4.1.4. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять Товар* и оплатить поставленный Товар* при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответствию Товара* иным условиям Контракта.

4.2.2. Направлять мотивированный отказ от подписания товарной накладной  [, иных документов_______] (извещение о выявленных недостатках) по результатам приемки поставленного Товара* в случае поставки Товара, не соответствующего условиям Контракта.

4.2.3. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) в судебном порядке соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Поставщику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Контракту).

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Товара*.

4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках Контракта.

4.3.3.[120] В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Поставщиком, осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен договор.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар* в соответствии с условиями Контракта и действующего законодательства Российской Федерации.

4.4.2. Представить документы, указанные в пункте 3.5 Контракта.

4.4.3. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта в порядке, указанном в пункте 12.3 Контракта.

4.4.4. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) в судебном порядке соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Контракту).

[4.4.5. Привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, определенном настоящим Контрактом, и в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем, заверенную Поставщиком.

В случае замены соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в настоящем пункте, в течение 5 (Пяти) дней со дня заключения договора с новым соисполнителем.

4.4.6. Оплачивать поставленные соисполнителем, привлеченным к исполнению Контракта из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, товары по договору, заключенному с таким соисполнителем в течение  15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Поставщиком документа о приемке товара.

4.4.7. В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня оплаты Поставщиком выполненных обязательств по договору с соисполнителем, привлеченным к исполнению Контракта из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, который является предметом договора, заключенного между Поставщиком и привлеченным им соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Поставщиком соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Поставщиком и привлеченным им соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленного товара, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 (Пяти) дней со дня оплаты поставщиком обязательств, выполненных соисполнителем).][121]

4.4.8.[122] Предоставить Заказчику информацию о всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем  10 (десять) процентов цены Контракта. Данная информация должна быть предоставлена Поставщиком в течение 10 (десяти) дней с даты заключения им договора с соисполнителем. В случае просрочки исполнения данной обязанности Поставщик несет ответственность, предусмотренную пунктом 7.9 Контракта.

4.4.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5. КАЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА[123]

5.1. Технические, качественные, функциональные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости) поставляемого Товара, иные характеристики и показатели Товара должны соответствовать Спецификации (Приложение 1 к Контракту), условиям Контракта и действующему законодательству Российской Федерации. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

5.2. Товар, подлежащий поставке, должен быть зарегистрирован как разрешенный к применению на территории Российской Федерации, зарегистрирован в Государственном реестре лекарственных средств и соответствовать требованиям Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 771 «О порядке ввоза лекарственных средств для медицинского применения на территорию Российской Федерации». Товар должен быть свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

[Товар, поставляемый по Контракту, должен по качеству соответствовать требованиям фармакопейных статей (Государственная Фармакопея Российской Федерации), либо в случае их отсутствия нормативной документации, утвержденной в рамках государственной регистрации лекарственного средства.] [124]

5.3. Товар должен передаваться Поставщиком с таким расчетом, чтобы на дату поставки срок годности на Товар составлял _____________.

5.4. Поставщик обязан обеспечить упаковку Товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.

[На упаковках и транспортной таре должна содержаться отчетливая информация на русском языке в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 апреля 2010 года  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».] [125]

5.5. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.6. Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства, поставляемые по настоящему Контракту, должны иметь государственную регистрацию предельных отпускных цен производителей лекарственных средств.[126]

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА. УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ ТОВАРА

6.1. Поставщик не позднее, чем за [3 (Три)][127] рабочих дня до даты поставки Товара* должен известить Заказчика о дате и времени доставки Товара*.

(п. 6.1. в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 26.02.2020 № 12-п)

6.2. Заказчик осуществляет приемку поставленного Товара* в течение [10 (Десяти)][128] рабочих дней с даты поставки Товара* и предоставления Поставщиком товарной накладной.

6.3. Приемка поставленного Товара* включает в себя следующие этапы:

проверка Товара на соответствие условиям Контракта и Спецификации (Приложение 1 к Контракту);

проверка наличия документов, предоставляемых Заказчику в соответствии с пунктом 3.5 Контракта;

контроль наличия (отсутствия) внешних повреждений упаковки (тары) (в случае, если Товар поставляется в упаковке (таре);

проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (Приложение 1 к Контракту).

6.4.[129] Для проверки поставленного Товара* на соответствие условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы поставленного Товара* эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Срок представления Поставщиком дополнительных материалов составляет [3 (Три)][130]­­ рабочих дня с даты направления запроса. При нарушении Поставщиком срока представления дополнительных материалов срок приемки Товара*, предусмотренный пунктом 6.2 Контракта, увеличивается на количество дней просрочки.

6.5. Для проведения проверки качества поставляемого Товара Заказчик вправе дать Поставщику распоряжение о направлении Заказчику образцов серии [лекарственных средств (лекарственных препаратов)][131] для проведения анализа лабораторными комплексами Росздравнадзора. Отбор образцов производится в количестве упаковок [лекарственных средств (лекарственных препаратов)][132], необходимых для проведений анализа по всем показателям качества нормативной документации.

Испытания качества поставляемого Товара путем отбора образцов проводятся за счет бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального бюджета Росздравнадзору.

В случае, если при осуществлении проверки путем отбора образцов обнаружен Товар (часть товара), качество которого не соответствует условиям Контракта, результаты такой проверки распространяются на всю партию поставленного Товара.

6.6. По окончании приемки Товара* Заказчик в течение [3 (Трех)][133] рабочих дней подписывает товарную накладную [, иные документы _______] либо направляет мотивированный отказ от подписания товарной накладной [, иных документов _______] (извещение о выявленных недостатках) с указанием сроков по устранению недостатков (по количеству, качеству, иных несоответствий условиям Контракта). Поставщик в установленный в извещении о выявленных недостатках срок обязан устранить все недостатки. Товарная накладная [, иные документы _______] не подписывается до устранения Поставщиком недостатков.

6.7. Извещение о выявленных недостатках направляется Поставщику в письменной форме.

6.8. Претензии по качеству Товара могут быть предъявлены Заказчиком при условии, если недостатки обнаружены в течение срока годности Товара.

При обнаружении недостатков Товара Заказчик вызывает представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в течение [3 (Трех)][134] рабочих дней с даты его вызова, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества).

Устранение недостатков, в том числе, замена Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества, осуществляется на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок.

6.9. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и техническими и (или) функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, при которых Заказчик при исполнении Контракта не вправе допускать замену товара или страны (стран) происхождения товара в соответствии с частью 7 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

(раздел 7 в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 30.08.2019 № 23-п)

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.2.3. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

Размер штрафа составляет  _______ (________) рублей (1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей  (включительно); 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей).[135]

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику претензию, содержащую требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта)*, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта)* и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.[136]

(п. 7.3.1 в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 20.04.2020 № 29-п)

7.3.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

Размер штрафа[137] - _________ процентов цены Контракта; цены этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа); начальной (максимальной) цены Контракта, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов[138]: 

Примечание 1: условие включается в Контракт в случае, если отсутствуют основания для включения в Контракт условий, указанных в примечаниях 2, 3 настоящего пункта:

10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 0,5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 0,4 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 0,3 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 0,25 процентов  цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 0,2 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 0,1 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10  млрд. рублей.

Примечание 2: условие включается в проект Контракта в случае, если закупка осуществляется в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1 процент цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

Примечание 3 исключено приказом Департамента государственного заказа Томской области от 26.02.2020 № 12-п

7.3.3. Размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения составляет _______ (________) рублей (1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей).

7.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

(п. 7.4. в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 13.11.2019 № 39-п)

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту в полном объеме.

Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.

7.7. Заказчик вправе учитывать при расчете с Поставщиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Поставщиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Поставщик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.8. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.9. Поставщик несет ответственность за непредставление информации, указанной в пункте 4.4.8 Контракта, в виде пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Поставщиком данной информации Заказчику.[139]

[7.10. Поставщик несет гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей в соответствии с пунктом 1.3 Контракта:

1) за представление документов, указанных в пунктах 4.4.5, 4.4.7 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков Поставщик несет ответственность перед Заказчиком в соответствии с настоящим разделом.

2) за непривлечение соисполнителей в объеме, установленном в Контракте, Поставщик несет ответственность перед Заказчиком в виде штрафа в размере 5 (пяти) процентов от объема привлечения, установленного пунктом 1.3 Контракта, что составляет ________ (________) рублей _______ копеек.][140] 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет  [10 (Десять)][141] рабочих дней со дня ее получения.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1.[142] Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

9.2.[143] По соглашению Сторон может быть увеличено предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшено предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.

9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда  [, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с частями 8-25 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»] [144].

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

10.3. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно пункту 10.2 Контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА[145]

11.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _________ процентов [начальной (максимальной) цены Контракта (цены Контракта)[146]][147] в размере __________ (________) руб.___ коп. [148]

11.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

11.3. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия банковской гарантии определяются Исполнителем самостоятельно в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые обеспечиваются такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.4. Средства из обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту [, а также по возврату авансового платежа] [149].

11.5. В случае определения Поставщиком способа обеспечения исполнения Контракта «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику» срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, [71][150] и 72 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не должен превышать [30 (Тридцать)][151] дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

11.6. В ходе исполнения Контракта размер обеспечения исполнения контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 72 и 73 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [152].

11.7. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 72 и 73 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, [71][153], 72 и 73 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 7.3.1 Контракта.

(абз. 2 п. 11.8 в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 30.08.2019 № 23-п)

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

12.2. Контракт вступает в силу с даты его заключения и прекращает свое действие ________________, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.

12.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней со дня его получения за исключением случая, предусмотренного пунктом  8.1 Контракта

Товарная накладная [, иные документы _______] направляется Поставщиком в письменной форме либо формируется в электронной форме посредством единой информационной системы в сфере закупок.

(абз. п. 12.3 введен приказом Департамента государственного заказа Томской области от 26.02.2020 № 12-п)

12.4. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.6. Все приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.

12.7. Поставщик обязан уведомить Заказчика об изменении своего адреса, номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Контракту в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом, номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Контракту будут считаться сведения, указанные в Контракте.

12.8. Ответственным исполнителем (куратором) Контракта со стороны Заказчика является: ________, (тел._________).

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

13.1. Приложения к Контракту:

Приложение 1 – Спецификация.

Приложение 2 – График исполнения Контракта.[154]

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

Приложение 1 к Контракту  от _____________ №________

СПЕЦИФИКАЦИЯ [155]

№п/п

Наименование Товара, товарный знак (при наличии), технические, качественные, функциональные характеристики, иные характеристики и показатели Товара

Международное непатентованное / химическое / группировочное наименование Товара

Единица измерения

Цена регистрации

жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств c

НДС (руб.)

Кол-во

Товара

Цена за единицу Товара, руб.

Общая стоимость Товара, руб.

(Максимальное значение цены Контракта)[156]

Наименование страны происхождения Товара[157]

Номер регистрационного удостоверения

Место доставки,

[Получатель[158][ ]]

ИТОГО

Заказчик

Поставщик

_____________/_____________________

_____________/_____________________

[1] Типовой контракт не применяется при поставке медицинских изделий, в отношении которых согласно кодам общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) подлежит применению типовой контракт, утвержденный и размещенный в единой информационной системе в сфере закупок федеральным органом исполнительной власти.

[2] Типовой контракт не является обязательным для применения при поставке аппаратуры, оборудования и других медицинских изделий, не требующих монтажа, наладки, ввода в эксплуатацию, инструктажа медицинского персонала по правилам эксплуатации Товара и правилам техники безопасности.

[3] Указывается в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[4] Указывается при необходимости и может быть изменено в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[5] Указывается при необходимости.

[6] Здесь и далее указывается при наличии в объекте закупки оказания услуг. 

[7] Может изменяться при необходимости.

[8] Указывается при необходимости.

[9] Выбирается в соответствии с понятиями, указанными в статье 3 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

[10] Указывается протокол, в соответствии с которым был определен Поставщик, с которым заключается Контракт.

[11] Выбирается в соответствии со статьей 3 Закона № 44-ФЗ.

[12] В случае осуществления банковского сопровождения Контракт дополняется условием о банковском сопровождении Контракта, предусмотренным статьей 35 Закона № 44-ФЗ, условиями о банковском сопровождении, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов».

[13] Условие включается в пункт при необходимости и может быть изменено в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[14] Условие включается в пункт при необходимости.

[15] Здесь и далее указывается в случае наличия в объекте закупки оказания услуг. 

[16] Пункт может быть изменен в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[17] Условие включается в пункт, в случае установления Заказчиком в извещении, документации о закупке условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ.

[18] Условие включается в пункт в соответствии с частью 2 статьи 832 Закона № 44-ФЗ.

(в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 26.02.2020 № 12-п)

[19] Условие включается в Контракт при наличии в извещении об осуществлении закупки требования к Поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (части 5, 6 статьи 30 Закона  № 44-ФЗ).

При этом объем привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций должен составлять не менее  5 (Пяти) процентов от цены Контракта (постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций»).

Условие не применяется в случае, если Контракт заключается с поставщиком, являющимся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией.

[20] Условие включается в Контракт, если Контракт предусматривает поэтапное исполнение обязательств Поставщиком. При этом далее по тексту Контракта указываются содержание каждого этапа исполнения обязательств (в пунктах Контракта, обозначенных символом «*»).

[21] В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения, пункт необходимо дополнить ценой каждого этапа, которая устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта Поставщиком (часть 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

[22] Условие включается в Контракт в случае, если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость.

[23] Условие включается в Контракт в случае, если Поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость. Указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, реквизиты подтверждающего документа (при его наличии).

[24] Перечень включенных в цену Контракта расходов определяется в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[25] Данное условие включается в пункт при необходимости и может быть изменено в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[26] Условие включается в пункт при необходимости.

[27] Пункт может предусматривать условие об авансовых платежах в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, за исключением случая заключения Контракта с Поставщиком, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, когда выплата авансовых платежей не допускается (часть 13 статьи 37 Закона № 44-ФЗ).

В случае, если Контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса, в Контракт включается условие о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта в виде процента от размера цены соответствующего этапа (пункт 1 части 13 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

[28]

(в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 26.02.2020 № 12-п)

Может изменяться при необходимости.

[29] Указывается нужный вариант. При этом в Контрактах, заключаемых с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, срок оплаты должен составлять не более пятнадцати рабочих дней (часть 8 статьи 30 Закона № 44-ФЗ), а в Контрактах, заключаемых с иными лицами, - не более тридцати дней (часть 131 статьи 34 Закона № 44-ФЗ) с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации.

[30] Условие включается в пункт при необходимости.

[31] Условие включается в пункт при необходимости.

[32] Может изменяться при необходимости.

[33] Указывается нужный вариант. При этом в Контрактах, заключаемых с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, срок оплаты должен составлять не более пятнадцати рабочих дней (часть 8 статьи 30 Закона № 44-ФЗ), а в Контрактах, заключаемых с иными лицами, - не более тридцати дней (часть 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ) с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.

[34] Условие включается в пункт при необходимости.

[35] Может изменяться при необходимости.

[36] Указывается нужный вариант. При этом в Контрактах, заключаемых с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, срок оплаты должен составлять не более пятнадцати рабочих дней (часть 8 статьи 30 Закона № 44-ФЗ), а в Контрактах, заключаемых с иными лицами, - не более тридцати дней (часть 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ) с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.

[37] Условие включается в пункт при необходимости.

[38] Условие включается в пункт при необходимости.

[39] Данный пункт может быть изменен в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[40] Условие включается в пункт при необходимости.

[41] Данный пункт может быть изменен в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[42] Условие включается в пункт в случае поэтапной поставки Товара или поставки Товара партиями.

[43] Условие включается в пункт при необходимости.

[44] Требование по включению в Контракт графика исполнения Контракта обязательно в случае, если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей (часть 12 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

[45] Пункт включается в Контракт в случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с пунктом 1.3 Контракта (Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций»).

[46] Пункты 4.4.6-4.4.8 включаются в Контракт при наличии в извещении об осуществлении закупки требования к Поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (части 5,6 статьи 30 Закона № 44-ФЗ).

[47] В случае, если начальная (максимальная) цена закупки превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2013 года № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию»). Требование установлено в соответствии с частью 23 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.

[48] Данный раздел может быть изменен в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[49] Условие включается в пункт при необходимости.

[50] Условие включается в пункт при необходимости.

[51] Условие может изменяться при необходимости.

[52] Условие может изменяться при необходимости.

[53] Данный пункт может быть изменен при необходимости, в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 94 Закона 44-ФЗ.

[54] Условие может изменяться при необходимости.

[55] Условие может изменяться при необходимости.

[56] Условие может изменяться при необходимости.

[57] Условие включается в случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения.

[58] Условие включается в случае установления требования об обеспечении гарантийных обязательств (часть 71 статьи 94 Закона № 44-ФЗ).

[59] Пункт 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Постановление № 1042).

[60] Здесь и далее условие включается при наличии в проекте Контракта раздела 12 «Гарантийные обязательства».

[61] В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени Заказчику необходимо предусмотреть указанный порядок в проекте Контракта.  

[62] Размер штрафа устанавливается и рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент цены этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа), или, в случае, если включается условие, указанное в примечании 3 пункта 7.3.2 Контракта, как процент начальной (максимальной) цены Контракта в порядке, установленном Постановлением № 1042.

[63] В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Заказчиком в проекте Контракта.  

[64] Пункт включается в Контракт в случае, если начальная (максимальная) цена закупки превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию»). Требование установлено в соответствии с частью 24 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

[65] Пункт включается в Контракт в случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с пунктом 1.5 Контракта (постановление Правительства Российской Федерации от 23.11.2016 № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций»).

[66] Условие может изменяться при необходимости.

[67] Данный пункт включается в Контракт при наличии оснований, предусмотренных подпунктом а) пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

[68] Данный пункт включается в контракт при наличии оснований, предусмотренных подпунктом б) пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. При этом в Контракте в обязательном порядке должна быть указана цена за единицу услуги.

[69] Требование о возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта включается в пункт при необходимости.»;

(в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 26.02.2020 № 12-п)

[70] Условия об обеспечении исполнения Контракта включаются в проект Контракта в случаях, указанных в статье 96 Закона № 44-ФЗ, и исключаются в случае заключения Контракта с Поставщиком, освобожденным от предоставления обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частью 81 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

(прим. в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 20.04.2020 № 29-п)

[71] Условия об обеспечении гарантийных обязательств включаются в проект Контракта при наличии в проекте Контракта условия о гарантийных обязательствах.

Условия об обеспечении гарантийных обязательств исключаются из проекта Контракта в случае заключения Контракта с Поставщиком, освобожденным от предоставления обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с частью частью 81 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

(прим. в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 20.04.2020 № 29-п)

[72] В случае заключения Контракта по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ (часть 6 стать 96 Закона № 44-ФЗ).

[73] Выбирается нужный вариант.

[74] При наличии оснований, предусмотренных статьей 37 Закона № 44-ФЗ, размер обеспечения исполнения Контракта изменяется в соответствии с указанной статьей.

[75] Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десять процентов начальной (максимальной) цены Контракта (часть 6 статьи 96 Закона № 44-ФЗ).

[76] Условие включается в случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения.

[77] Условие включается в пункт, если в Контракте предусмотрено условие об авансовых платежах.

[78] Условие включается в случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения.

[79] В случае установления ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, указанный срок не должен превышать 15 (пятнадцать) дней.

[80] Условие может изменяться.

[81] Условие включается в случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения (часть 7.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ).

[82] Условие включается в случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения.

[83] Раздел включается в Контракт при необходимости.

[84] Содержание пункта может изменяться при необходимости. При определении поставщика новых машин и оборудования устанавливается гарантия на Товар, монтаж и наладку (если это предусмотрено технической документацией на Товар) производителя и (или) гарантия на Товар монтаж и наладку (если это предусмотрено технической документацией на Товар) Поставщика, а также срок такой гарантии.

[85] Условие устанавливается, если гарантийный срок на Товар составляет менее двух лет.

[86] Требование по включению в Контракт Графика исполнения Контракта обязательно в случае, если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей (часть 12 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

[ ] Наименования столбцов должны быть изменены в соответствии с содержанием пункта 1.2 Контракта (при изменении пункта 1.2 Контракта).

2 Условие включается, в случае установления Заказчиком в извещении, документации о закупке условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ.

[ ]

[1] Изменяется в соответствии с пунктом 1.3 Контракта.  

[87] Типовой контракт не применяется при поставке лекарственных препаратов, в отношении которых согласно кодам общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) подлежит применению типовой контракт, утвержденный и размещенный в единой информационной системе федеральным органом исполнительной власти.

[88] Выбирается нужный вариант.

[89] Может изменяться при необходимости.

[90] Указывается при необходимости.

[91] Выбирается в соответствии с понятиями, указанными в статье 3 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

[92] Указывается протокол, в соответствии с которым определен Поставщик, с которым заключается Контракт.

[93] Выбирается в соответствии со статьей 3 Закона № 44-ФЗ.

[94] В случае осуществления банковского сопровождения Контракт дополняется условием о банковском сопровождении Контракта, предусмотренным статьей 35 Закона № 44-ФЗ, условиями о банковском сопровождении, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов».

[95] Выбирается нужный вариант.

[96] Пункт может быть изменен в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[97] Условие включается в пункт, в случае установления Заказчиком в извещении, документации о закупке условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ.

[98] Условие включается в пункт в соответствии с частью 2 статьи 832 Закона № 44-ФЗ.

(в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 26.02.2020 № 12-п)

[99] Условие включается в Контракт при наличии в извещении об осуществлении закупки требования к Поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (части 5, 6 статьи 30 Закона  № 44-ФЗ).

При этом объем привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций должен составлять не менее 5 (Пяти) процентов от цены Контракта (постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций»).

Условие не применяется в случае, если Контракт заключается с поставщиком, являющимся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией.

[100] В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения, пункт необходимо дополнить ценой каждого этапа, которая устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается Контракт (часть 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

(прим. 14 в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 30.08.2019 № 23-п)

[101] Условие включается в пункт в случае, если объем поставляемого Товара невозможно определить.

[102] Выбирается нужный вариант.

[103]  Условие включается в Контракт в случае, если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость.

[104] Условие включается в Контракт в случае, если Поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость. Указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, реквизиты подтверждающего документа (при его наличии).

[105] Перечень включенных в цену Контракта расходов определяется в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[106] Предложение исключается из пункта в случае, если объем поставляемого Товара невозможно определить и проектом Контракта установлено максимальное значение цены Контракта.

(прим. 20 в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 30.08.2019 № 23-п)

[107] Условия включаются в пункт в случае, если количество поставляемого Товара невозможно определить. При этом в Контракт включается порядок определения количества поставляемого Товара на основании заявок заказчика. При установлении Заказчиком порядка определения количества поставляемого Товара в Контракте могут указываться показатели, необходимые для расчета количества, значения известных показателей, а также данные, на основании которых будут установлены значения неизвестных или переменных показателей.»..

(прим. 21 в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 30.08.2019 № 23-п)

[108] Пункт может предусматривать условие об авансовых платежах в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, за исключением случая заключения Контракта с Поставщиком, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, когда выплата авансовых платежей не допускается (часть 13 статьи 37 Закона № 44-ФЗ).

[109] Указывается в соответствующем падеже в случае исполнения Контракта отдельными этапами (далее обозначено символом *). В случае исполнения контракта в один этап рекомендуется предусматривать в контракте условие: «Отдельные этапы исполнения Контракта не предусмотрены».

В случае если контрактом предусмотрена поставка товара по заявкам заказчика рекомендуется предусматривать в Контракте условие: «Не заказанный Заказчиком Товар не принимается и не оплачивается.»

[110] Условие может изменяться при необходимости.

[111] Указывается нужный вариант. При этом в Контрактах, заключаемых с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, срок оплаты должен составлять не более пятнадцати рабочих дней (часть 8 статьи 30 Закона № 44-ФЗ), а в Контрактах, заключаемых с иными лицами, - не более тридцати дней (часть 131 статьи 34 Закона № 44-ФЗ) с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации.

[112] Здесь и далее условие о Получателе включается в Контракт в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц при централизованной закупке или по нескольким адресам доставки.

[113] Условие включается в пункт при необходимости.

[114] Условие включается в пункт при необходимости.

[115] Условие включается в пункт при необходимости.

[116] Перечень документов определяется в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[117] Условие включается в пункт при необходимости.

[118] Условие включается в пункт при необходимости.

[119] Требование по включению в Контракт графика исполнения Контракта обязательно в случае, если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей (часть 12 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

[120] Пункт включается в Контракт в случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с пунктом 1.3 Контракта (постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций»).

[121] Пункты 4.4.5-4.4.7 включаются в Контракт при наличии в извещении об осуществлении закупки требования к Поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (части 5,6 статьи 30 Закона  № 44-ФЗ).

[122] В случае, если начальная (максимальная) цена Контракта превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2013 года № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию»). Требование установлено в соответствии с частью 23, 24 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.

[123] Раздел может быть изменен в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[124] Условие включается в пункт при необходимости.

[125] Условие включается в пункт при необходимости (статья 46 Федерального закона от 12 апреля 2010 года  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»).

[126] Пункт включается в проект Контракта при поставке препаратов, находящихся в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.

[127] Условие может изменяться при необходимости.

[128] Условие может изменяться при необходимости.

[129] Пункт может быть изменен при необходимости, в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 94 Закона № 44-ФЗ.

[130] Условие может изменяться при необходимости.

[131] Выбирается нужный вариант.

[132] Выбирается нужный вариант.

[133] Условие может изменяться при необходимости.

[134] Условие может изменяться при необходимости.

[135] Пункт 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Постановление № 1042).

[136] В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени Заказчику необходимо предусмотреть указанный порядок в проекте Контракта.  

[137] Размер штрафа устанавливается и рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент цены этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа), или, в случае, если включается условие, указанное в примечании 3 пункта 7.3.2 Контракта, как процент начальной (максимальной) цены Контракта в порядке, установленном Постановлением № 1042.

[138] В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Заказчиком в проекте Контракта.  

[139] Пункт включается в Контракт в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию»). Требование установлено в соответствии с частью 24 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

[140] Пункт включается в Контракт в случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с пунктом 1.3 Контракта (постановление Правительства Российской Федерации от 23.11.2016 № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций»).

[141] Условие может изменяться при необходимости.

[142] Пункт включается в контракт при наличии оснований, предусмотренных подпунктом а) пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

[143] Пункт включается в Контракт при наличии оснований, предусмотренных подпунктом б) пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. При этом в Контракте в обязательном порядке должна быть указана цена за единицу товара.

[144] Требование о возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта включается в пункт при необходимости.

(прим. в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 26.02.2020 № 12-п)

[145] Условия об обеспечении исполнения Контракта включаются в проект Контракта в случаях, указанных в статье 96 Закона № 44-ФЗ, и исключаются в случае заключения Контракта с Поставщиком, освобожденным от предоставления обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частью 81 статьи 96 Закона № 44-ФЗ

(прим. в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 20.04.2020 № 29-п)

[146] В случае заключения Контракта по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ (часть 6 статьи 96 Закона № 44-ФЗ).

[147] Выбирается нужный вариант.

[148] При наличии оснований, предусмотренных статьей 37 Закона № 44-ФЗ, размер обеспечения исполнения Контракта изменяется в соответствии с указанной статьей.

[149] Условие включается в пункт, если в Контракте предусмотрено условие об авансовых платежах.

[150] Условие включается в случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения.

[151] В случае установления ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, указанный срок не должен превышать 15 (пятнадцать) дней.

[152] Условие включается в случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения (часть 7.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ).

[153] Условие включается в случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения.

[154] Требование по включению в Контракт Графика исполнения Контракта обязательно в случае, если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей (часть 12 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

[155] Наименования столбцов должны быть изменены в соответствии содержанием пункта 1.2 Контракта (при изменении пункта 1.2 Контракта).

[156] Условие включается в случае, если объем оказываемых услуг невозможно определить.

[157] Условие включается, в случае установления Заказчиком в извещении, документации о закупке условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ.

[158] Указывается при необходимости.

[ ]