Основная информация

Дата опубликования: 05 августа 2011г.
Номер документа: RU04000201100765
Текущая редакция: 2
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Республика Бурятия
Принявший орган: Республиканская служба государственного строительного надзора
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

ПРИКАЗ

ОТ 5 АВГУСТА 2011 ГОДА № 26

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Наименование в редакции Приказа Республиканской службы строительного надзора от 12.04.2012 № 10

Администрация Президента и Правительства Республики Бурятия

Зарегистрировано в реестре нормативных правовых актов

органов исполнительной власти Республики Бурятия:

Номер государственной регистрации: № 032011245

от 16 августа 2011 года

Утратил силу. Приказ Республиканской службы государственного строительного надзора:

НГР ru04000201500490 (от 09.06.2015 № 35)

Изменения в ред. Приказа Республиканской службы строительного надзора:

НГР ru04000201200381 (от 12.04.2012 № 10)

В соответствии с пунктом 4 Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от 04.04.2011г. №152, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения Республиканской службой государственного строительного надзора государственной функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства.

В редакции Приказа Республиканской службы строительного надзора от 12.04.2012 № 10

2. Признать утратившим силу приказ Республиканской службы государственного строительного надзора от 11.02.2008 года №22 «Об утверждении Административного регламента Республиканской службы государственного строительного надзора по исполнению государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности

руководителя

О.Ц. Цыдендамбаев

Утвержден

Приказом Республиканской службы

государственного строительного надзора

от  05  августа  2011г. №26

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

исполнения Республиканской службой государственного строительного надзора государственной функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства

Наименование в редакции Приказа Республиканской службы строительного надзора от 12.04.2012 № 10

в ред. Приказа Республиканской службы строительного надзора:

НГР ru04000201200381 (от 12.04.2012 № 10)

Общие положения

1.1. Наименование государственной функции

1.1.1.              Административный регламент исполнения Республиканской службой государственного строительного надзора государственной функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства (далее – Регламент) содержит требования к порядку исполнения государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора (далее - государственная функция), устанавливает сроки и последовательность административных действий (процедур) Республиканской службы государственного строительного надзора (далее - Госстройнадзор) по исполнению государственной функции, порядок и формы контроля за исполнением государственной функции, порядок обжалования действий (бездействий) должностных лиц Госстройнадзора, а также принимаемых  им решений при исполнении государственной функции.

В редакции Приказа Республиканской службы строительного надзора от 12.04.2012 № 10

1.1.2.  Государственная функция осуществляется Госстройнадзором:

1) при строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 49  Градостроительного кодекса Российской Федерации либо является типовой проектной документацией или ее модификацией, на которую получено положительное заключение государственной экспертизы;

2) при реконструкции объектов капитального строительства, если проектная документация на осуществление реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) при строительстве, реконструкции автомобильных дорог.

1.1.3. Государственная функция не исполняется Госстройнадзором в случаях,  если:

1)              предусмотрено проведение государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, строительство, реконструкцию которых  предполагается осуществлять на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, посольств, консульств и представительств Российской Федерации за рубежом, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, объектах обороны и безопасности, иных объектов, сведения о которых составляют государственную тайну, автомобильных дорог федерального значения, объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального значения (при проведении капитального ремонта в целях их сохранения), указанных в статье 48.1 настоящего Кодекса особо опасных, технически сложных и уникальных объектов;

2) проектная документация при строительстве, реконструкции  объектов капитального строительства не подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) не требуется выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства  в соответствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.1.4.  В рамках исполнения Госстройнадзором государственной функции осуществляется государственный пожарный надзор, государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а также, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, региональный государственный контроль в области охраны окружающей среды (государственный экологический контроль).

В редакции Приказа Республиканской службы строительного надзора от 12.04.2012 № 10

1.1.5. Основаниями для отказа в предоставлении государственной функции Госстройнадзором являются:

1) строительство, реконструкция объектов капитального строительства, указанных в пункте 1.1.3. настоящего Регламента;

2) изменение в ходе строительства, реконструкции параметров объекта капитального строительства, которые стали отвечать требованиям части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.1.6. Исполнение Госстройнадзором государственной функции приостанавливается при:

1) консервации объекта капитального строительства в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

2) наличия решения суда о приостановке деятельности застройщика.

1.1.7. Организация и проведение мероприятий по исполнению государственной функции  осуществляется Госстройнадзором в соответствии с принципами законности и презумпции добросовестности организаций или лиц, указанных в пункте 1.2.3. настоящего Регламента.

1.1.8. Исполнение государственной функции осуществляется Госстройнадзором на безвозмездной основе.

1.2. Наименование исполнительного органа государственной власти, непосредственно исполняющего государственную функцию

1.2.1. В соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.04.2010г. № 141 "Об утверждении Положения о Республиканской службе государственного строительного надзора» Республиканская служба государственного строительного надзора является исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, осуществляющим государственную функцию по региональному государственному строительному надзору.

В редакции Приказа Республиканской службы строительного надзора от 12.04.2012 № 10

  1.2.2.  Должностными лицами Госстройнадзора, обладающими полномочиями по исполнению государственной функции,  являются:

1) руководитель Госстройнадзора или лицо, исполняющее его обязанности;

2) заместитель руководителя Госстройнадзора или лицо, исполняющее его обязанности;

3) начальники отделов Госстройнадзора и их заместители, осуществляющие исполнение государственной функции;

4) другие должностные лица, осуществляющие исполнение государственной функции в соответствии с должностными регламентами.

1.2.3. Должностные лица Госстройнадзора, указанные в пункте 1.2.2. настоящего Регламента, исполняют государственную функцию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении юридических лиц, должностных лиц в пределах их компетенции, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее – индивидуальные предприниматели), граждан и от имени которых могут выступать лица, наделённые соответствующим полномочиями в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. Нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие исполнение государственной функции

Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:

Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; № 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 21; № 23, ст. 2380; № 31, 3442; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455; № 31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, ст. 2260; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604, ст. 3616; № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17);

Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 1996, № 9, ст. 773; № 34, ст. 4026; 1999, № 28, ст. 3471; 2001, № 17, ст. 1644; № 21, ст. 2063; 2002, № 12, ст. 1093; № 48, ст. 4737, ст. 4746; 2003, № 2, ст. 167; № 52, ст. 5034; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 39, ст. 43; № 27, ст. 2722; № 30, ст. 3120; 2006, № 2, ст. 171; № 3, ст. 282; № 23, ст. 2380; № 27, ст. 2881; № 31, ст. 3437; № 45, ст. 4627; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5497, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 7, ст. 834; № 27, ст. 3213; № 31, ст. 3993; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; № 50, ст. 6246; 2008, № 17, ст. 1756; № 20, ст. 2253; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3547, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 14, ст. 19; ст. 13; № 7, ст. 775);

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; №18, ст. 1721; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295, 4298; 2003, № 1, ст. 2; № 27, ст. 2700; № 27, ст. 2708, 2717; № 46, ст. 4434, 4440; № 50, ст. 4847, 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 19, ст. 1838; № 30, ст. 3095; № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 9, 13, 37, 40, 45; № 10, ст. 762, 763; № 13, ст. 1077, 1079; № 17, ст. 1484; № 19, ст. 1752; № 25, ст. 2431; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104; № 30, ст. 3124, 3131; № 40, ст. 3986; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5574, 5596; 2006, № 1, ст. 4, 10; №2, ст. 172, 175; № 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380, 2385; № 28, ст. 2975; № 30, ст. 3287; № 31, ст. 3420, 3432, 3433, 3438, 3452; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4633, 4634, 4641; № 50, ст. 5279, 5281; № 52, ст. 5498; 2008, № 10, ст. 896; № 52, ст. 6227);

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3012; 2004, № 31, ст. 3216; № 45, ст. 4377; 2005, № 14, ст. 1210; 2006, № 1, ст. 8; 2007, № 41, ст. 4845; 2008, № 13, ст. 1352; № 18, ст. 1941; № 24, ст. 2798; № 30, ст. 3594; № 43, ст. 5727);

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №52 (ч. I), ст. 5140; 2005, № 19, ст. 1752; 2007, № 19, ст. 2293);

Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 17; № 30, ст. 3122; 2006, № 1, ст. 17; № 27, ст. 2881; № 52, ст. 5498; 2007, № 21, ст. 2455; № 49, ст. 6071; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251);

Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151; 2007, № 16, ст. 1828; 2007, № 49, ст. 6070; 2008, № 13, ст. 1186);

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч.1) , ст. 6249);

Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 48, ст. 5711)

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 7, ст. 774; 2008, № 8, ст. 744);

Законом Республики Бурятия от 6 июля 2005 г. № 1227-III «О системе исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия» (Собрание законодательства Республики Бурятия, №6-7 (75-76), 2005);

Законом Республики Бурятия от  10 сентября 2007г. № 2425-III «О Градостроительном уставе Республики Бурятия» (Собрание законодательства Республики Бурятия, №8-9 (101-102),2007);

Указом Президента Республики Бурятия от 22 мая 2006 г. № 263 «О Службе государственного строительного надзора Республики Бурятия» (издание «Бурятия», №94, 27.05.2006, Официальный вестник №29);

постановлением Правительства Республики Бурятия от 9 апреля 2010 г. № 141 «Об утверждении Положения о Республиканской службе государственного строительного надзора» ("Бурятия", N 62, 13.04.2010, Официальный вестник N 36).

1.4. Предмет республиканского регионального государственного надзора

1.4.1. Предметом государственной функции является проверка:

1) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

2) наличия разрешения на строительство;

3) выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.4.2. В случае отсутствия технических регламентов предметом государственной функции является проверка соответствия выполняемых работ, применяемых строительных материалов и результатов таких работ строительным нормам и правилам,  санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,  требованиям пожарной безопасности,  требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям  в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия и требованиям к сохранению объектов культурного наследия, нормам и правилам инженерно-технических мероприятий гражданской обороны,  требованиям промышленной безопасности, нормам и правилам безопасности гидротехнических сооружений, иным правилам безопасности и государственным стандартам, а также требованиям других нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых  актов федеральных органов исполнительной власти, подлежащих обязательному исполнению при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства (далее - нормы и правила).

1.4.3. Госстройнадзор исполняет государственную функцию в форме плановых или внеплановых проверок, которые могут быть выездными и (или) документарными, а также итоговых проверок соответствия построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации (далее - итоговая проверка), которые проводятся после завершения строительства, реконструкции объекта капитального строительства и проверок устранения нарушений (замечаний), выявленных в ходе итоговой проверки.

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении республиканского регионального государственного надзора

1.5.1. Должностные лица Госстройнадзора   при проведении  надзорных мероприятий имеют право:

1)  беспрепятственного доступа на все объекты капитального строительства, подпадающие под действие регионального государственного строительного надзора, во время исполнения служебных обязанностей;

Подпункт в редакции Приказа Республиканской службы строительного надзора от 12.04.2012 № 10

2)  в рамках своей компетенции проводить проверки;

       3)  требовать от заказчика, застройщика и (или) подрядчика представления результатов выполненных работ, исполнительной документации, общего и (или) специального журналов учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства (далее – общий или специальный журналы), актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, образцов (проб) применяемых строительных материалов;

4) требовать от заказчика, застройщика и (или) подрядчика проведения обследований, испытаний, экспертиз выполненных работ и применяемых строительных материалов, если это требуется при проведении строительного контроля, но не было осуществлено;

5) составлять по результатам проверок акты;

6) при выявлении в результате проведенных проверок нарушений на основании акта выдавать предписания об устранении выявленных нарушений;

7) в случае установления в ходе проверки административного правонарушения составлять протоколы об административных правонарушениях;

8)  рассматривать дела об административных правонарушениях, принимать по ним решения, вносить представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, применяют меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;

9) запрашивать информацию, сведения, предоставление которых предусмотрено законом и необходимых для осуществления Госстройнадзором (должностным лицом) его законной деятельности;

   1.5.2. Должностные лица Госстройнадзора   при проведении  надзорных мероприятий обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований  законодательства;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

3) проводить проверки на основании и в соответствии с законом;

4) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору

1.6.1.  Права лиц, в отношении которых осуществляются надзорные мероприятия.

Лица, в отношении которых осуществляются надзорные мероприятия,  имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от  Госстройнадзора   и его  должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено законом;

3) давать пояснения в письменной и устной форме, если в ходе  проверки  выявлены ошибки  и (или) противоречия в представленных им  документах,  либо несоответствие сведений, содержащихся в имеющихся в Госстройнадзоре   документах,  или полученных в ходе осуществления  государственного контроля и надзора;

4) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Госстройнадзора;

5) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Госстройнадзора, повлекшие за собой нарушение прав застройщика  в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6.2. Обязанности лиц, в отношении которых осуществляются надзорные мероприятия:

Лица,  в отношении которых осуществляются  надзорные мероприятия обязаны:

1) осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в соответствии с заданием застройщика или заказчика, проектной документацией, требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия;

2) представить в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса Госстройнадзора указанные в запросе  сведения и документы, необходимые для проведения  проверки;

3) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей застройщиков в проверке;

4) осуществлять строительный контроль;

5) обеспечивать ведение исполнительной документации;

7)  извещать Госстройнадзор о начале работ и о сроках завершения работ, которые подлежат проверке;

8) обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков;

9) обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов;

10)  предоставить должностным лицам Госстройнадзора, проводящим  проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом  проверки, а также обеспечить доступ проводящих  проверку должностных лиц и участвующих в  проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, на объекты капитального строительства и  на используемые застройщиком  или лицом, осуществляющим привлечение денежных средств граждан для строительства здания, строения, сооружения, помещения, к используемым застройщиком  или лицом, осуществляющим привлечение денежных средств граждан для строительства,  оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам;

11) обеспечить для  должностных лиц Госстройнадзора, проводящих  проверку,   рабочее место для ознакомления с документами, связанными с целями, задачами и предметом  проверки;

12) извещать Госстройнадзор о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства;

1.7. Результат исполнения государственной функции (юридический факт, которым заканчивается исполнение государственной функции)

1.7.1.  Юридическим фактом результата исполнения государственной функции является:

1) составление  и вручение (направление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (далее - почтовым отправлением) акта проверки с внесением результатов проверки в общий и (или) специальные журналы;

2) составление и вручение (направление почтовым отправлением) акта итоговой проверки, либо акта устранения нарушений (замечаний), выявленных в ходе проведения итоговой проверки;

3) оформление и вручение (направление почтовым отправлением) предписания об устранении нарушений, выявленных в результате проверки (при выявлении в ходе проверки нарушений градостроительного законодательства, в том числе технических регламентов, проектной документации), законодательства в области энергоэффективности;

4) оформление и вручение (направление почтовым отправлением) протокола об административном правонарушении (при выявлении в ходе проверки  административного правонарушения);

5) вынесение постановления по делу об административном правонарушении;

6) направление в судебные органы материалов и документов о временном запрете деятельности, в целях пресечения обстоятельств, вызывающих возникновение угрозы причинения или причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) подготовка и направление ответа по результатам рассмотренного обращения гражданина или юридического лица, индивидуального предпринимателя, органов государственной власти и органов местного самоуправления;

8) при необходимости подготовка и направление информации в судебные органы, органы внутренних дел, прокуратуры, государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности, саморегулируемую организацию и другие контрольные и надзорные органы для принятия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации;

9) выдача застройщику или заказчику заключения о соответствии, утвержденного распоряжением руководителя (заместителя руководителя) Госстройнадзора или решения об отказе в выдаче заключения о соответствии, утвержденного распоряжением руководителя (заместителя руководителя) Госстройнадзора.

1.7.2. Конечным результатом исполнения Госстройнадзором государственной функции при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства является:

1) выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее – заключение о соответствии);

2) передача надзорного дела объекта капитального строительства для осуществления государственного строительного надзора федеральному органу исполнительной власти;

3) оформление заказчиком (застройщиком) документов о ликвидации объекта капитального строительства;

4) отказ в осуществлении Госстройнадзором государственной функции в случаях, указанных в пункте 1.1.5. Регламента.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции

2.1. Порядок информирования о порядке исполнения государственной функции

2.1.1.  Информирование о порядке  исполнения государственной функции осуществляется:

1) посредством размещения информации на стендах в помещении Госстройнадзора и официальном Портале органов государственной власти Республики Бурятия (на странице Госстройнадзора);

2) при непосредственном обращении в Госстройнадзор  в зависимости от характера обращения: лично, письменно, с использованием средств телефонной связи, электронной почты.

3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет).

2.1.2. Место нахождения основного офиса Госстройнадзора: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д.35.

2.1.3. Почтовый адрес для направления корреспонденции, документов и обращений: 670034, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д.35.

Электронный адрес для обращений в Госстройнадзор:

E-mail:info@rsgsn.govrb.ru

Телефон (факс) приемной Госстройнадзора:(83012)440124(факс)462022;

2.1.4.Адрес информационной страницы Госстройнадзора на официальном Портале органов государственной власти Республики Бурятия:

http://egov-buryatia.ru/gosstroynadzor
        2.1.5.  График (режим) работы Госстройнадзора:

Понедельник               с 8.30 до 17.30

Вторник               с 8.30 до 17.30

Среда               с 8.30 до 17.30

Четверг               с 8.30 до 17.30

Пятница               с 8.30 до 16.30

Суббота               выходной день

Воскресенье              выходной день

Продолжительность перерыва рабочего дня для отдыха и питания (приема пищи) устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.6 . График приема посетителей в основном офисе Госстройнадзора:

Понедельник               10.00-12.00; 15.00-17.30

Вторник               10.00-12.00; 15.00-17.30

Среда               неприёмный день

Четверг               10.00-12.00; 15.00-17.30

Пятница               10.00-12.00; 14.00-16.00

Суббота               Выходной день

Воскресенье               Выходной день

2.1.7. Сведения о местах или местонахождениях дополнительных офисов Госстройнадзора, контактных телефонах, электронных адресах   приведены в Приложении №1 к настоящему Регламенту и размещаются на информационной странице Госстройнадзора на официальном Портале органов государственной власти Республики Бурятия.

2.1.8.  График (режим) работы дополнительных офисов  определяется Служебным распорядком, утвержденным приказом руководителя Госстройнадзора,  с учетом организации приема посетителей не реже двух раз в неделю из расчета не менее 2 часов в день.

2.1.9.  На стендах и на информационной странице Госстройнадзора на официальном Портале органов государственной власти Республики Бурятия размещаются:

1) образцы заполнения форм документов, необходимых для обращения в Госстройнадзор;

2) порядок рассмотрения обращений и получения консультаций;

3) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц Госстройнадзора;

4) план работы на текущий год;

5) информация о месте приема граждан, а также об установленных для приема днях и часах.

2.2. Сроки исполнения государственной функции

Государственная функция исполняется Госстройнадзором с даты получения им  в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации  извещения о начале работ при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства (далее - извещение о начале работ) до даты выдачи заключения о соответствии.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1.  Административные процедуры.

3.1.1. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:

1) прием и рассмотрение документов;

2) подготовка и организация исполнения государственной функции;

3) проведение плановых или внеплановых проверок;

4) проведение итоговой проверки или проверки устранения нарушений (замечаний), выявленных в ходе проведения итоговой проверки;

5) контроль исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений;

6) выдача заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче заключения о соответствии;

7) формирование, учет, ведение и хранение надзорных дел объектов капитального строительства и иных документов, связанных с исполнением государственной функции.

Блок-схема административных процедур приведена в Приложении №2 к настоящему Регламенту.

3.2. Административная процедура по приему и рассмотрению документов

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и рассмотрению документов является получение Госстройнадзором:

1) копии разрешения на строительство, направленной органом местного самоуправления или исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия;

2) извещения о начале работ, оформленного по образцу, приведенному в Приложении № 3 к настоящему Регламенту, с приложением следующих документов:

а) копии разрешения на строительство;

б) проектной документации в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный этап строительства, реконструкции в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства;

в) копии документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий;

г) общего и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ;

д) положительного заключения государственной экспертизы проектной документации;

3) извещения о сроках завершения работ, подлежащих проверке при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства (Приложение № 4), если срок окончания таких работ не совпадает со сроками, указанными в программе проведения проверок;

4) извещения об устранении нарушения при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, (Приложение № 5);

5) извещения о возникновении аварийной ситуаций при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства (Приложение № 6);

6) извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства (Приложение № 7);

7) извещения об устранении нарушений (замечаний), выявленных в ходе проведения итоговой проверки при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства (далее - извещение об устранении нарушений (замечаний), выявленных в ходе итоговой проверки) (Приложение № 8);

8) извещения  заказчика (застройщика) о прекращении ведения работ и проведении работ по консервации;

9) обращения и  заявления граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, включая извещения, направляемые лицами, осуществляющими строительство,  в соответствии с частью 3 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, информации от органов государственной власти (должностных лиц органа регионального государственного  надзора), органов местного самоуправления, включая извещения, направляемые лицами, осуществляющими строительство в соответствии с частью 3 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, из средств массовой информации о фактах произошедшей аварии, нарушений технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в том числе нарушений обязательных требований к применяемым строительным материалам, если такие нарушения создают угрозу жизни, здоровью людей, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу либо повлекли причинение такого вреда;

В редакции Приказа Республиканской службы строительного надзора от 12.04.2012 № 10

в)  нарушения  прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);

10) поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.

3.2.2. Допускается представление в Госстройнадзор документов, указанных в подпунктах 1,3-9 пункта 3.2.1 настоящего Регламента с использованием информационно-коммуникационных средств связи и подписанных электронно-цифровой подписью.

3.2.3. В день приема документов, указанных в пункте 3.2.1. настоящего Регламента:

1) структурным подразделением Госстройнадзора, ответственным за документооборот, осуществляется их регистрация в электронной системе документооборота Госстройнадзора;

2) должностным лицом (руководителем группы) Госстройнадзора осуществляется регистрация документов,  указанных:

а) в подпунктах 1-4, 6 - 8 пункта 3.2.1. - в  журнале регистрации копий разрешений на строительство, извещений застройщика (заказчика), проектной документации объектов капитального строительства, общего и специального журналов, в которых ведется учет выполнения работ;

б) в подпункте 5 пункта 3.2.1. - в журнале регистрации извещений о случаях возникновения аварийных ситуаций при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

3.2.4. При рассмотрении документов, указанных в частях 1-4, 6 - 8 пункта 3.2.1. настоящего Регламента,  должностным лицом Госстройнадзора проводится проверка:

1) наличия в документах или сведениях достаточной информации и оснований в отношении заявителя для исполнения государственной функции;

2) на предмет соответствия документов следующим требованиям:

а) полноты  представленных документов,  необходимых для исполнения государственной функции, предусмотренных законодательством о градостроительной деятельности, в том числе техническими регламентами, проектной документацией и законодательством об энергетической эффективности;

б) оформления согласно установленным формам с заполнением всех разделов, разборчиво, без сокращений, с указанием полных  фамилии, имени, отчества гражданина, наименования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, их мест нахождения, контактных телефонов  и иных обязательных реквизитов;

г) отсутствия в документах подчисток, приписок, иных исправлений, повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковывать их содержание;

д) исполнения документов перьевой или гелиевой ручкой, роллером (в том числе шариковой ручкой) черного, синего или фиолетового цвета либо на печатающих устройствах;

е) сроку их действия;

ж) заверения  копии документов печатью и подписью уполномоченного лица заказчика (застройщика), подрядчика с указанием фамилии, имени, отчества и должности.

3.2.5. При получении Госстройнадзором документов, указанных в частях 1,3,4,6-8 пункта 3.2.1. настоящего Регламента и  не отвечающих требованиям пункта 3.2.4.  настоящего Регламента, в течение семи рабочих дней застройщику или заказчику направляется письменное уведомление о необходимости устранения нарушений (замечаний).

3.2.6. При получении Госстройнадзором извещения о начале работ без приложенных документов, предусмотренных частью 1и 2 пункта 3.2.1. и (или) несоответствие его требованиям пункта 3.2.4. настоящего Регламента должностные лица Госстройнадзора самостоятельно запрашивают указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в органе, выдавшем разрешение на строительство.

3.2.7. При получении Госстройнадзором копии разрешения на строительство, направленной органом местного самоуправления или исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия:

1) должностное лицо Госстройнадзора, ответственное за рассмотрение документов, в  течение пяти рабочих дней с даты получения копии разрешения на строительство, направленной органом местного самоуправления или исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия оформляет в двух экземплярах проект распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Госстройнадзора о назначении должностного лица или группы должностных лиц Госстройнадзора ответственными за осуществление государственной функции;

2) должностное лицо (руководитель группы) Госстройнадзора в  течение пяти рабочих дней с даты подписания распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Госстройнадзора о назначении должностного лица (группы должностных лиц) Госстройнадзора ответственными за осуществление государственной функции формируется надзорное дело объекта капитального строительства в соответствии с порядком, приведенном в разделе 3.8. настоящего Регламента и вручает (направляет почтовым отправлением) застройщику соответствующее уведомление с приложением заверенной копии распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Госстройнадзора о назначении должностного лица (группы должностных лиц) Госстройнадзора ответственными за осуществление государственной функции;

3.2.8. Если при получении Госстройнадзором копии разрешения на строительство, направленной органом местного самоуправления или исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, параметры объекта капитального строительства требуют дополнительной оценки для определения оснований по исполнению Госстройнадзором государственной функции, то продолжительность административной процедуры составляет не более чем 30 дней с даты получения Госстройнадзором такого документа. На основании мотивированного обоснования должностного лица Госстройнадзора срок рассмотрения документа может быть продлен решением руководителя (заместителя руководителя) Госстройнадзора, но не более чем на один месяц.

3.2.9. При поступлении в Госстройнадзор извещения о начале работ с приложением документов, указанных в части 2 пункта 3.2.1. настоящего Регламента должностным(и) лицом(ами) Госстройнадзора:

1) разрабатывается проект программы проверок  с учетом конструктивных и иных особенностей объекта капитального строительства и выполнения работ по его строительству, реконструкции, капитальному ремонту, а также других факторов, подлежащих учету в соответствии с требованиями технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации. Ориентировочные затраты времени должностного лица (группы должностных лиц) Госстройнадзора на проведение каждой проверки приведены в Приложениях № 9 к настоящему Регламенту;

2) вносятся в электронную базу данных (реестр) объектов капитального строительства Госстройнадзора основные параметры объекта капитального строительства, данные о заказчике, застройщике, подрядчиках, проектной организации и пр. Информация должна быть внесена в течение пяти рабочих дней с момента подписания распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Госстройнадзора о назначении должностного лица (группы должностных лиц) Госстройнадзора ответственным за осуществление государственной функции.

3.2.10. Программа проверок составляется в двух экземплярах и утверждается руководителем (заместителем руководителя) Госстройнадзора.

Один экземпляр программы проверок остается в надзорном деле объекта капитального строительства, второй экземпляр программы проверок в течение 10 рабочих дней с даты  получения Госстройнадзором извещения о начале работ вручается уполномоченному представителю заказчика или застройщика на основании соответствующего документа о представительстве или направляется заказчику  или застройщику почтовым отправлением.

3.2.11. При получении Госстройнадзором документов, указанных в частях 3, 4, 8, 9 пункта 3.2.1. настоящего Регламента должностным лицом (руководителем группы) Госстройнадзора в течение семи рабочих дней с даты получения этих документов осуществляются административные процедуры, указанные в разделе 3.3. и 3.4. настоящего Регламента.

3.2.12. При получении Госстройнадзором документов и информации, указанных в части 5 пункта 3.2.1. настоящего Регламента должностным лицом (руководителем группы) Госстройнадзора  в течение одного дня с даты получения этих документов осуществляются административные процедуры, указанные в разделе 3.3. и 3.4. настоящего Регламента

3.2.13. При получении Госстройнадзором документов, указанных в частях 6 и 7 пункта 3.2.1. настоящего Регламента должностным лицом (руководителем группы) Госстройнадзора  в течение семи рабочих дней с даты получения этого документа назначается проведение проверки в порядке, определенном разделами 3.3. и 3.4. настоящего Регламента.

3.2.14. При получении Госстройнадзором документов,  указанных в части 9  пункта 3.2.1. настоящего Регламента, в случае отсутствия  надзорного дела объекта капитального строительства, подготовка распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Госстройнадзора о назначении должностного лица (группы должностных лиц) Госстройнадзора ответственным за осуществление государственной функции и регистрация надзорного дела (при необходимости) осуществляется в течение трех рабочих дней с даты поступления документа.

Для определения оснований исполнения Госстройнадзором государственной функции, запроса документов и пр. на основании мотивированного обоснования должностного лица Госстройнадзора, распоряжением руководителя (заместителем  руководителя) Госстройнадзора срок исполнения административной процедуры может быть продлен, но не более чем до 14 рабочих дней.

3.2.15. Административная процедура по приему и рассмотрению документов завершается:

1) оформлением распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Госстройнадзора о назначении должностного лица или группы должностных лиц Госстройнадзора для осуществления государственной функции;

2) заведением надзорного дела объекта капитального строительства;

3) направлением заказчику или застройщику письменного уведомления с приложением  заверенной копии распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Госстройнадзора о назначении должностного лица (группы должностных лиц) Госстройнадзора,  ответственного за осуществление государственной функции;

4) направлением копии разрешения на строительство на хранение, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства не предусмотрено осуществление государственной функции;

5) направлением письменного уведомления о необходимости устранения нарушений и предоставления документов;

6) направлением письменного обращения гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя в органы прокуратуры, другие правоохранительные и надзорные органы, если эти обращения содержат вопросы, решение которых не входит в компетенцию Госстройнадзора с уведомлением лица,  направившего обращение, о переадресации обращения;

7) направлением письменного ответа об отказе в исполнении государственной функции с мотивированным разъяснением причин такого решения.

3.3. Административная процедура по подготовке и организации исполнения государственной функции

3.3.1.. Основанием для начала административной процедуры по подготовке и организации исполнения государственной функции является поступившее  в Госстройнадзор:

а) извещение от застройщика (заказчика) или лица, осуществляющего строительство, направленного в соответствии с частями 5 и 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также об устранении нарушений, об окончании строительства;

б) обращение и заявление граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, включая извещения, направляемые лицами, осуществляющими строительство в соответствии  с частью 3 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, информация от органов государственной власти (должностных лиц органа регионального государственного надзора), органов местного самоуправления, включая извещения, направляемые лицами, осуществляющими строительство в соответствии с частью 3 статьи 53  Градостроительного кодекса Российской Федерации, из средств массовой информации о фактах произошедшей аварии, нарушений  технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, в том числе нарушений обязательных требований к применяемым строительным материалам, если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу  либо повлекли причинение такого вреда;

В редакции Приказа Республиканской службы строительного надзора от 12.04.2012 № 10

3.3.2. Основанием для проведения проверки помимо основания, указанного в пункте 3.3.1. является:

а) программа проверок, разрабатываемая Госстройнадзором;

б) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем выданного Госстройнадзором  предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;

в) наличие  распоряжения  руководителя (заместителя руководителя) Госстройнадзора о проведении проверки, изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

3.3.3. Проверки проводятся без формирования ежегодного плана проведения плановых проверок.

3.3.4. Подготовка и организация проведения внеплановой проверки осуществляется в случаях получения документов,  указанных  в пункте 3.3.1, и оснований, указанных в пункте 3.3.2,   настоящего Регламента.

3.3.5. Для осуществления государственной функции Госстройнадзором может быть организовано проведение проверок с участием должностных лиц Госстройнадзора, осуществляющих функции, указанные в пункте 8 настоящего Регламента (комплексные проверки), а также с участием представителей иных надзорных (контрольных) органов (совместные проверки), а также экспертов и представителей экспертных организаций.

3.3.6. Для организации исполнения государственной функции должностное лицо (руководитель группы) Госстройнадзора готовит проект распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Госстройнадзора о проведении плановой (внеплановой) проверки и уведомление о проведении плановой (внеплановой) проверки при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства (далее - уведомление о проведении проверки), в срок не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты начала проведения проверки.

3.3.7. При получении Госстройнадзором документов, указанных  частях 5) и 9) пункта 3.2.1. настоящего Регламента,  проект распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Госстройнадзора о проведении внеплановой выездной проверке оформляется в течение одного часа с момента получения должностным лицом (руководителем группы) Госстройнадзора этих документов, без  предварительного уведомления о проведении внеплановой выездной проверки  юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Проверка проводится незамедлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.3.8. Административная процедура по организации исполнения государственной функции завершается оформлением распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Госстройнадзора о проведении проверки и направлением уведомления о проведении проверки (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.3.7. настоящего Регламента) заказчику, застройщику,  саморегулируемым организациям  и, при необходимости, подрядчику.

3.4. Административная процедура по проведению плановых и внеплановых проверок.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по проведению плановых и внеплановых проверок является распоряжение  руководителя (заместителя руководителя) Госстройнадзора о проведении плановой (внеплановой) проверки и направление почтового отправления и (или) вручение должностным лицом (руководителем группы) Госстройнадзора (с учетом требований пункта 3.3.7.  настоящего Регламента) любым доступным способом застройщику или заказчику, либо уполномоченному представителю заказчика или застройщика, действующему на основании соответствующего документа о представительстве,  саморегулируемым организациям, а также подрядчику (при необходимости) уведомления о проведении проверки.

3.4.2. В распоряжении  Госстройнадзора о назначении проверки дополнительно указывается наименование и место нахождения объекта капитального строительства, в отношении которого планируется проведение мероприятий по надзору.

3.4.3. Выездная проверка по основанию, указанному в подпункте б) пункта 3.3.1.  может быть проведена  Госстройнадзором незамедлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.4.4. Предварительное  уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении выездной проверки по основанию, указанному в подпункте б) пункта 3.3.1., не требуется.

3.4.5. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностным(и) лицом(лицами) Госстройнадзора, обязательного ознакомления под роспись гражданина, руководителя или иного должностного лица проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя с распоряжением  руководителя (заместителя руководителя) Госстройнадзора о назначении проведения проверки и с полномочиями лиц, осуществляющих проверку, а также с целями, задачами, основаниями проведения проверки, видами и объемом мероприятий по надзору, составом комиссии (эксперты, представители экспертных организаций и надзорных (контрольных) органов, привлекаемые к выездной проверке), со сроками и  условиями ее проведения.

3.4.6. Проверка проводится должностным лицом (лицами), указанным(и) в распоряжении руководителя (заместителя руководителя) Госстройнадзора.

3.4.7. Проверке соответствия выполняемых работ, применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства и результатов таких работ требованиям технических регламентов и проектной документации подлежит соблюдение:

1) при строительстве - требований к осуществлению подготовки земельного участка и выполнению земляных работ, работ по монтажу фундаментов, конструкций подземной и надземной частей, сетей инженерно-технического обеспечения (в том числе внутренних и наружных сетей), инженерных систем и оборудования; соответствия объекта капитального строительства требованиям энергетической эффективности и оснащенности приборами учета энергетических ресурсов;

2) при реконструкции - требований к выполнению работ по подготовке объекта капитального строительства для реконструкции, работ по усилению и (или) монтажу фундамента и конструкций подземной и надземной частей, изменению параметров объекта капитального строительства, его частей и качества инженерно-технического обеспечения; соответствия объекта капитального строительства требованиям энергетической эффективности и оснащенности приборами учета энергетических ресурсов;

3.4.8. При проведении проверки  для определения соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной  и рабочей документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, Госстройнадзора осуществляет следующие действия:

1) проверяет наличие разрешения на строительство, срок его действия, а также соответствие лица, получившего разрешение на строительство требованиям пункта 16 статьи 1 и частей 4 и 5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) проверяет наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и осуществляет сопоставление её результатов с представленной проектной документацией;

3) проверяет наличие у заказчика или застройщика, подрядчиков свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией;

4) сопоставление фактической даты начала работ на объекте капитального строительства с датой получения Госстройнадзором извещения о начале работ;

5) рассматривает представленные для проведения проверки проектную, рабочую документации, иные документы, связанные с выполнением работ (включая отдельные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно – технического обеспечения), а также с применением строительных материалов (изделий);

6) проводит визуальный осмотр выполненных работ,  примененных строительных материалов (изделий) (далее – выполненные работы), а также соблюдение требований и выполнение работ, предусмотренных пунктом 3.4.4. настоящего Регламента;

7) соблюдение порядка проведения строительного контроля, ведения общего и (или) специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ (далее общие и (или) специальные журналы), исполнительной документации, составления актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно - технического обеспечения, в порядке определенном пунктом 3.4.9. настоящего Регламента;

В редакции Приказа Республиканской службы строительного надзора от 12.04.2012 № 10

8) устранение выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении регионального государственного строительного надзора нарушений соответствия  выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации (далее – нарушения), а также соблюдение запрета приступать к продолжению работ до составления актов об устранении таких нарушений;

В редакции Приказа Республиканской службы строительного надзора от 12.04.2012 № 10

9) проверяет соответствие объектов капитального строительства требованиям  энергетической эффективности, определенным проектной документацией;

10) по результатам проведенной проверки оформляет акт проверки, в котором   указываются наименование и место нахождения объекта капитального строительства, в отношении которого фактически были проведены мероприятия по надзору;

11) при выявлении в результате проведенных проверок нарушений, на основании акта проверки выдает предписание об устранении выявленных нарушений;

12) в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, осуществляет полномочия по привлечению к административной ответственности лиц, совершивших административные правонарушения.

Последовательность действий, предусмотренных частями 4 и 5 настоящего пункта, определяется должностным лицом Госстройнадзора.

3.4.9. Должностное лицо Госстройнадзора проверяет, в том числе с учетом требований пункта  3.2.4. настоящего Регламента:

1) акты об устранении нарушений (недостатков), применительно к выполненным работам, выявленных ранее при проведении строительного контроля и осуществлении государственной функции;

2) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля, в том числе документы, подтверждающие соответствие незавершенного строительством объекта нормативным требованиям, если работы были начаты до получения Госстройнадзором извещения о начале работ;

3) документы, подтверждающие проведение строительного контроля за соответствием применяемых строительных материалов проектной документации и иным нормативным требованиям;

4) документы, подтверждающие исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.

3.4.10. При необходимости должностное лицо Госстройнадзора при визуальном осмотре объекта капитального строительства осуществляет фото –или - видеофиксацию выявленных нарушений и результатов работ.

Осуществление проверки может быть сопряжено с проведением Госстройнадзором экспертизы, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ и применяемых строительных материалов.

3.4.11. При выявлении факта выполнения работ до даты получения Госстройнадзором извещения о начале работ, должностным лицом (руководителем группы) Госстройнадзора оформляется предписание об устранении нарушений с указанием на необходимость проведения заказчиком или застройщиком специальных видов инженерных изысканий – обследования состояния строительных конструкций зданий и сооружений.

3.4.12. Должностным лицом Госстройнадзора проверяется порядок ведения общего и специальных журналов, в том числе следующее:

1)  все разделы и графы общего и специальных журналов работ заполнены, ведутся и подписаны уполномоченными на ведение такого журнала представителями застройщика или заказчика, лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию объекта капитального строительства и иных лиц, указанных в специальном разделе общего и специальных журналах работ;

2) наличие данных о выполнении всех работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства с даты начала выполнения таких работ до даты их фактического окончания. Описание работ производится применительно к конструктивным элементам здания, строения или сооружения с указанием осей, рядов, отметок, этажей, ярусов, секций, помещений, где работы выполнялись. Приведены краткие сведения о методах выполнения работ, применяемых строительных материалах, изделиях и конструкциях, проведенных испытаниях конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование «вхолостую» или «под нагрузкой», подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность и др.);

3) наличие сведений об осуществлении строительного контроля, о выявленных строительным контролем в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства недостатках, об устранении указанных недостатков, а также о применяемых строительным контролем схемах контроля выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства;

4) ведение в хронологическом порядке перечня оформленных актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, лабораторных и инструментальных испытаний и измерений образцов (проб) применяемых строительных материалов, результатов проведения обследований, испытаний, экспертиз выполненных работ и применяемых строительных материалов.

3.4.13. Непосредственно после завершения проверки  должностным лицом (лицами) Госстройнадзора оформляется акт проверки в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю организации заказчика, застройщика или подрядчика (при выявлении нарушений, допущенных, соответственно, заказчиком, застройщиком или подрядчиком), иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под подпись об ознакомлении, либо об отказе от ознакомления с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица от ознакомления либо при отказе поставить свою подпись на акте проверки, акт направляется почтовым отправлением, которое впоследствии приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в надзорном деле объекта капитального строительства.

В акте проверки дополнительно указываются наименование и место нахождения объекта капитального строительства, в отношении которого были проведены надзорные мероприятия.

При необходимости в акте проверки отражаются  (или прилагаются к нему) объяснения должностных лиц, работников, на которых возложена ответственность за нарушения требований; кроме этого, к акту проверки могут быть приложены акты об отборе образцов (проб) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки.

3.4.14. По результатам проверки должностным лицом (руководителем группы) Госстройнадзора в общий и (или) специальный журнал заносится запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании Госстройнадзора, дате, времени проведения проверки, о правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, о выявленных нарушениях, номер и дата составления акта проверки, информация о выданных предписаниях и составленных протоколах об административных правонарушениях, а также указываются фамилия, имя, отчество, должность лица (лиц) Госстройнадзора, осуществившего(их) проверку, и его (их) подпись(и). При внесении записи в специальный журнал должностным лицом (руководителем группы) вносится соответствующая запись в общий журнал.

3.4.15. При выявлении в ходе проведения проверки нарушений акт проверки является основанием для должностного лица (лиц) Госстройнадзора для выдачи заказчику, застройщику и (или) подрядчику (в зависимости от того, кто, в соответствии с законодательством Российской Федерации, несет ответственность за допущенные нарушения) предписания об устранении выявленных нарушений.

3.4.16. Предписание об устранении выявленных нарушений выдается на основании акта проверки и составляется в двух экземплярах. Один экземпляр предписания, а также копии прилагаемых документов вручаются (направляются) заказчику, застройщику и (или) подрядчику (в зависимости от того, кто в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за допущенные нарушения). Второй экземпляр предписания, а также составленные либо полученные в процессе проведения проверки документы остаются в Госстройнадзоре и приобщаются к надзорному делу объекта капитального строительства.

Предписание с приложениями направляется почтовым  отправлением (по адресу местонахождения организации) или вручается уполномоченному представителю заказчика, застройщика и (или) подрядчика на основании соответствующего документа о представительстве в день окончания проверки. В случае отказа от получения на руки (подписания) документа представителем застройщика, заказчика либо подрядчика, документ направляется почтовым отправлением в указанном выше порядке. В данном случае датой вручения предписания считается дата отметки о получении почтового отправления.

3.4.17. В предписании указываются вид нарушения, ссылка на нормативный правовой акт, технический регламент (нормы и правила), проектную документацию, требования которых нарушены, а также устанавливается срок устранения выявленных нарушений с учетом конструктивных и других особенностей объекта капитального строительства.

3.4.18. При предъявлении в Госстройнадзор заказчиком, застройщиком, подрядчиком до вынесения им предписания доказательств (документов), свидетельствующих о добровольном устранении (прекращении) нарушений установленных требований, предписание Госстройнадзора не выносится.

3.4.19. При выявлении нарушений членами саморегулируемой организации требований градостроительного законодательства должностное лицо (руководитель группы) в течение трех рабочих дней готовит почтовое отправление в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях

3.4.20. В случае выявления должностным лицом Госстройнадзора при проведении проверки нарушений, допущенных застройщиком, заказчиком и (или) подрядчиком при строительстве, реконструкции  объектов капитального строительства законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, надзор за соблюдением которых не входит в полномочия Госстройнадзора, информация об указанных нарушениях, направляется в соответствующий надзорный (контрольный) орган или органы прокуратуры.

3.4.21. При выявлении в ходе проведения проверки действий (бездействия) застройщика, заказчика и (или) подрядчика, за совершение которых Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность, должностное лицо (руководитель группы) Госстройнадзора оформляет протокол.

3.4.22. Протокол об административном правонарушении может быть составлен на объекте капитального строительства, а также по месту нахождения основного и дополнительных офисов Госстройнадзора с направлением лицу, в отношении которого оформляется протокол об административном правонарушении письменного уведомления о составлении протокола об административном правонарушении при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства.

3.4.23. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) заказчиком, застройщиком и (или) подрядчиком или уполномоченным представителем этих лиц обязанностей по обеспечению проведения проверки,  должностным лицом (руководителем группы) Госстройнадзора составляется служебная записка по этому факту и оформляется протокол об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в случаях:

1)              отказа от участия в проверке или неприбытия на объект капитального строительства руководителя заказчика, застройщика, подрядчика либо отказа от получения уведомления о проведении проверки;

2)              непринятия мер к обеспечению беспрепятственного доступа должностного лица (лиц) Госстройнадзора или привлекаемых для проведения совместной (комплексной) проверки членов комиссии, созданной Госстройнадзором, на территорию, на которой осуществляются строительство, реконструкция,  объекта капитального строительства (при выездной проверке);

3)              непредставления документов в полном объеме или их копий в установленные программой проведения проверки сроки (оказание противодействия проверке).

3.4.24. В случае невозможности проведения проверки по иным объективным обстоятельствам, по истечении срока проверки должностным лицом (руководителем группы) Госстройнадзора составляется и направляется руководителю  Госстройнадзора служебная записка по этому факту для принятия решения о приостановке или отмене проведения проверки с оформлением соответствующего распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Госстройнадзора.

3.4.25. В случае наличия обоснованных сомнений в достоверности сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Госстройнадзора, либо если эти сведения не позволяют оценить исполнение застройщиком, заказчиком, подрядчиком требований законодательства о градостроительной деятельности, технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации Госстройнадзор направляет в соответствующий адрес мотивированное требование о  представлении иных необходимых для рассмотрения в ходе проведения проверки документов. К требованию прилагается заверенная печатью копия распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Госстройнадзора о проведении проверки.

3.4.26. Указанные в требовании документы принимаются Госстройнадзором в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и подписью руководителя, иного должностного лица, уполномоченного представителя застройщика, заказчика, подрядчика. Не допускается истребование от заказчика, застройщика, подрядчика нотариального удостоверения копий документов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.4.27. Административная процедура по проведению проверок завершается:

1) вручением (направлением почтового отправления) застройщику, заказчику и (или) подрядчику акта проверки, внесением должностным лицом (руководителем группы) Госстройнадзора записи в общий и (или) специальный журналы результатов проверки, регистрацией акта проверки в Журнале регистрации актов проверок, итоговых проверок, проверок устранения нарушений (замечаний),  выявленных в ходе проведения итоговой проверки при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, предписаний;

2) вручением (направлением почтового отправления)  застройщику, заказчику и (или) подрядчику предписания об устранении выявленных нарушений (в зависимости от того, кто допустил нарушение), а также регистрацией этого предписания в журнале регистрации, указанном в части 1 настоящего пункта  (при наличии оснований в соответствии с пунктом 62 настоящего Регламента);

3) вручением (направлением почтового отправления)  застройщику, заказчику и (или) подрядчику протокола об административном правонарушении (в зависимости от того кто допустил административное правонарушение), а также регистрация этого протокола в Журнале регистрации дел об административных правонарушениях (при наличии оснований в соответствии с пунктом 68 настоящего Регламента);

4) направлением ответа по результатам рассмотренного обращения гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя, органов государственной власти, органов местного самоуправления, в правоохранительные органы (при проведении проверки на основании письменного обращения по вопросам, относящимся к исполнению государственной функции);

5) направлением, при необходимости, информации в судебные органы, органы прокуратуры, внутренних дел, государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности, саморегулируемую организацию и другие надзорные органы.

3.4.28. Продолжительность проведения одной проверки не должна превышать 20 рабочих дней. На основании мотивированного письменного обоснования должностного лица Госстройнадзора, осуществляющего проверку,  срок проведения проверки может быть продлен распоряжением руководителем (заместителем руководителя) Госстройнадзора, но не более чем на месяц.

3.4.29. Ответ по результатам рассмотренного заявления (обращения) гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя, органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов должен быть направлен не позднее, чем через 30 дней с даты поступления заявления (обращения) в Госстройнадзор.

Срок проведения проверки на основании заявления (обращения) может быть продлен не более чем на месяц на основании распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Госстройнадзора, с извещением заявителя о продлении сроков проведения проверки.

3.5.  Административная процедура по проведению итоговой проверки или проверки устранения нарушений (замечаний), выявленных в ходе итоговой проверки

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по проведению итоговой проверки или проверки устранения нарушений (замечаний) выявленных в ходе итоговой проверки, является получение Госстройнадзором от застройщика или заказчика, соответственно, извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства или извещения об устранении нарушений (замечаний), выявленных в ходе итоговой проверки.

3.5.2. Извещение об окончании строительства, реконструкции  объекта капитального строительства направляется застройщиком или заказчиком после окончания строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, устранения всех нарушений, допущенных при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, оформления и передачи в Госстройнадзор исполнительной документации, акта приема-передачи (реестра) проектной, рабочей и исполнительной документации, оформленного по образцу, приведенному в Приложении № 10 к настоящему Регламенту и иных документов, необходимых для проведения итоговой проверки.

Перечень исполнительной документации, необходимой для проведения итоговой проверки определяется должностным лицом (лицами) Госстройнадзора на основании нормативных правовых актов, норм и правил, с учетом типов зданий, сооружений в зависимости площади, этажности и их функционального назначения, в том числе требований энергетической эффективности.

3.5.3. Должностное лицо (руководитель группы) Госстройнадзора проверяет представленные для проведения итоговой проверки (проверки устранения нарушений (замечаний), выявленных в ходе итоговой проверки) документы и оформляет:

1) проекты распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Госстройнадзора о проведении итоговой проверки (проверки устранения нарушений (замечаний) выявленных в ходе итоговой проверки) и уведомления о проведении итоговой проверки (проверки устранения нарушений (замечаний),  выявленных в ходе проведения итоговой проверки);

2) проект уведомления об отказе в проведении  итоговой проверки (проверки устранения нарушений (замечаний),  выявленных в ходе проведения итоговой проверки) с мотивированным объяснением причин отказа.

3.5.4. Уведомление о проведении итоговой проверки (проверки устранения нарушений (замечаний),  выявленных в ходе итоговой проверки) или об отказе в проведении итоговой проверки (проверки устранения нарушений (замечаний), выявленных в ходе итоговой проверки), подписанное руководителем (заместителем руководителя) Госстройнадзора вручается или направляется застройщику или заказчику в течение семи рабочих дней с даты получения Госстройнадзором извещения об окончании строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства (извещения об устранении нарушений (замечаний), выявленных в ходе итоговой проверки).

3.5.5. Дата начала проведения итоговой проверки устанавливается с учетом соблюдения требований пункта 3.5.2. настоящего Регламента и следующих условий:

1)              в случае совпадения даты  проведения итоговой проверки с датой, установленной программой проверок,  итоговая проверка  должна быть начата не позднее, чем через десять рабочих дней с даты поступления в Госстройнадзор извещения об окончании строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства;

2)              в случае несовпадения срока окончания строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства с датой проведения итоговой проверки, указанной в программе проведения проверок и поступлением в Госстройнадзор извещения об окончании строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства до 25 числа текущего месяца, итоговая проверка  назначается на следующий месяц с соблюдением очередности поступивших извещений об окончании строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта и учета сроков проведения плановых проверок.

3.5.6. При проведении итоговой проверки должностным лицом (лицами) Госстройнадзора соблюдаются требования,  определенные разделом 3.4.  настоящего Регламента и следующие условия:

1) объект капитального строительства (включая отдельные выполненные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно – технического обеспечения и примененные строительные материалы (изделия)) подлежит обязательному визуальному осмотру должностным лицом (лицами) Госстройнадзора;

2) проверке подлежат все акты, предписания, извещения об устранении нарушений (недостатков), выявленных при осуществлении государственной функции и проведении строительного контроля;

3) проверяется соответствие документов акту приема-передачи (реестру) проектной, рабочей и исполнительной документации;

4) проверяется соответствие объекта капитального строительства требованиям энергетической эффективности и оснащенности приборами учета энергетических ресурсов;

5) наличие на фасаде многоквартирного дома указателя класса энергетической эффективности.

3.5.7. При проведении проверки устранения нарушений (замечаний), выявленных в ходе итоговой проверки должностным лицом (лицами) Госстройнадзора проверяется исполнение нарушений (замечаний), отраженных в акте итоговой проверки в порядке,  определенном разделом VI настоящего Регламента.

3.5.8. Результат проведенной итоговой проверки  (проверки устранения нарушений (замечаний), выявленных в ходе итоговой проверки),  оформляется актом итоговой проверки  (проверки устранения нарушений (замечаний), выявленных в ходе итоговой проверки) который регистрируется должностным лицом (руководителем группы) Госстройнадзора в Журнале регистрации актов проверок, итоговых проверок, проверок устранения нарушений (замечаний),  выявленных в ходе проведения итоговой проверки при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, предписаний.

3.5.9. При выявлении в ходе проведения итоговой проверки фактов нарушений требований законодательства о градостроительной деятельности, технических регламентов, проектной и рабочей документации, неисполнения ранее выданных предписаний, установления состава административного правонарушения  в отношении лица, его допустившего, должностным лицом Госстройнадзора, участвующим в проведении итоговой проверки, оформляется протокол об административном правонарушении.

3.5.10. При выявлении в ходе проведения итоговой проверки фактов невыполнения работ, определенных проектной документацией по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства (кроме фактов указанных в пункте 3.5.9. настоящего Регламента), проведение итоговой проверки приостанавливается распоряжением руководителя (заместителя руководителя) Госстройнадзора.

Заверенная копия распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Госстройнадзора о приостановке проведения итоговой проверки вручается или направляется заказчику или застройщику заказным письмом с уведомлением о вручении. Возобновление итоговой проверки осуществляется в порядке, определенном пунктами 3.5.1.- 3.5.5. настоящего Регламента на основании направленного заказчиком или застройщиком повторного извещения об окончании строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства.

3.5.11. После устранения всех нарушений (замечаний), отраженных в акте итоговой проверки, застройщик или заказчик направляет в Госстройнадзор извещение об устранении нарушений (замечаний), выявленных в ходе итоговой проверки, с приложением (при необходимости) документов, подтверждающих устранение нарушений, отраженных в акте итоговой проверки. Должностное лицо (руководитель группы) Госстройнадзора проверяет представленные документы и по результатам проверки  оформляет проект уведомления о проведении проверки устранения нарушений (замечаний),  отраженных в акте итоговой проверки  или проект уведомления об отказе в проведении проверки устранения нарушений (замечаний), отраженных в акте итоговой проверки с мотивированным объяснением причин отказа.

3.5.12. Действие настоящей административной процедуры завершается составлением, вручением или направлением застройщику или заказчику акта итоговой проверки  или акта проверки устранения нарушений (замечаний), отраженных в акте итоговой проверки. 

3.5.13. Срок исполнения административной процедуры по проведению итоговой  проверки или проверки устранения нарушений (замечаний), выявленных в ходе проведения итоговой проверки, составляет не более 20 рабочих дней на каждую проверку.

Срок проведения проверки может быть продлен на основании распоряжения (приказа) руководителя (заместителя руководителя) Госстройнадзора, но не более чем на месяц.

3.6. Административная процедура по контролю исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений

3.6.1. Основанием для начала осуществления административной процедуры по контролю исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений является регистрация должностным лицом Госстройнадзора предписания об устранении выявленных нарушений (далее – предписание) в Журнале регистрации актов проверок, итоговых проверок, проверок устранения нарушений (замечаний), выявленных в ходе итоговой проверки при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, предписаний.

3.6.2. Должностное лицо  Госстройнадзора, выдавшее предписание, осуществляет контроль  за соблюдением сроков устранения выявленных нарушений, установленных в предписании.

3.6.3. Устранение нарушений, указанных в предписании, лицо, допустившее нарушение, подтверждает направлением в Госстройнадзор извещения об устранении выявленных нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства.
         3.6.4. Руководителем (заместителем руководителя) Госстройнадзора может быть рассмотрено письменное обращение (ходатайство) лица, допустившего нарушение, о продлении срока исполнения предписания на основании мотивированного обоснования.

Письменный ответ с решением об отказе или об удовлетворении ходатайства и назначении нового срока исполнения предписания, либо об изменении полностью или частично требований выданного предписания, подписанный руководителем (заместителем руководителя) Госстройнадзора направляется лицу, подавшему ходатайство в срок, не более чем через 14 дней со дня поступления ходатайства в Госстройнадзор.

В случае несогласия лица, направившего ходатайство о продлении срока исполнения предписания, с решением Госстройнадзора, его обжалование осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.6.5. При получении извещения об устранении выявленных нарушений, должностное лицо (руководитель группы) Госстройнадзора производит оценку представленных документов, подтверждающих их устранение, в зависимости от характера выявленного нарушения организует проведение внеплановой проверки (документарной и (или) выездной) исполнения предписания в порядке, определенном разделом VI настоящего Регламента. Результаты оформляются актом внеплановой проверки, который регистрируется в  Журнале регистрации актов проверок, итоговых проверок, проверок устранения нарушений (замечаний), выявленных в ходе итоговой проверки при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, предписаний.

3.6.6. При отсутствии извещения об устранении выявленных нарушений или  извещение об устранении выявленных нарушений поступило позже срока,  указанного в предписании, должностным лицом (руководителем группы) Госстройнадзора организуется проведение внеплановой проверки исполнения выданного предписания в порядке, определенном разделом 3.4. настоящего Регламента.

3.6.7. При выявлении факта неисполнения застройщиком, заказчиком либо подрядчиком предписания, нарушения сроков направления в Госстройнадзор извещения об устранении нарушений, нарушения запрета о выполнении работ до составления акта об устранении нарушений должностным лицом (руководителем группы) Госстройнадзора осуществляется административное производство в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

3.6.8. Действие настоящей административной процедуры завершается:

1) вручением (направлением почтовым отправлением) лицу, получившему предписание, акта внеплановой проверки;

2) вручением протокола об административном правонарушении в случае неисполнения ранее выданного предписания;

3) направлением в суд протокола об административном правонарушении и, при необходимости, информации в органы внутренних дел, прокуратуры, государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности и другие надзорные органы для принятия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) направлением заказчику, застройщику либо подрядчику решения об отказе в продлении срока исполнения предписания, либо решения о назначении нового срока исполнения предписания, либо об изменении полностью или частично требований выданного предписания;

5) направлением в суд материалов для осуществления временного запрета деятельности заказчика (застройщика) либо подрядчика.

3.7.              Административная процедура по выдаче заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче заключения о соответствии

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче заключения о соответствии является письменное обращение застройщика или заказчика в Госстройнадзор о выдаче заключения о соответствии.

3.7.2. Руководитель группы (должностное лицо) Госстройнадзора оформляет заключение о соответствии по форме согласно  Приложению № 11 к настоящему Регламенту.

3.7.3. Основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии  с соответствующим оформлением решения об отказе в выдаче заключения о соответствии по форме, приведенной в Приложении № 12 к настоящему Регламенту, является: в случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства не были допущены нарушения требований технических регламентов (норм и правил), иных нормативно правовых актов и проектной документации, либо такие нарушения были устранены до даты обращения заявителя о выдаче заключения о соответствии. Если до даты обращения заявителя о выдаче заключения о соответствии нарушения (замечания) не были устранены и не был оформлен акт об устранении нарушений (замечаний), выявленных в ходе итоговой проверки, должностное лицо (руководитель группы) Госстройнадзора оформляет решение об отказе в выдаче заключения о соответствии

3.7.4. Заключение о соответствии или решение об отказе в выдаче заключения о соответствии составляется в  двух экземплярах, каждый из которых подписывается должностными лицами Госстройнадзора, участвовавшими в проведении итоговой проверки и осуществлявшими исполнение государственной функции. Заключение о соответствии или решение об отказе в выдаче заключения о соответствии регистрируется в Журнале регистрации заключений о соответствии построенного, реконструированного капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов и решений об отказе в выдаче таких заключений о соответствии и утверждается приказом (распоряжением) руководителя (заместителя руководителя) Госстройнадзора.

3.7.5. Заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче такого заключения прошивается нитью вместе с распоряжением руководителя (заместителя руководителя) Госстройнадзора. Концы скрепляющей нити выводятся с тыльной стороны заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче такого заключения, связываются и заклеиваются листом бумаги, на котором делается надпись: «Прошито и пронумеровано ____ листов». Данная надпись подписывается должностным лицом (руководителем группы) Госстройнадзора с указанием даты и заверяется печатью Госстройнадзора. Один экземпляр заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче такого заключения вручается (направляется почтовым отправлением) должностным лицом (руководителем группы) Госстройнадзора застройщику или заказчику, обратившемуся за выдачей заключения о соответствии или их представителям на основании надлежащим образом оформленного документа о представительстве. В случае отказа от получения на руки (подписания) заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче такого заключения представителем застройщика или заказчика,  документ направляется почтовым отправлением.

Второй экземпляр заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче такого заключения направляется в установленном порядке на хранение, копия заключения о соответствии приобщается к надзорному делу объекта капитального строительства.

3.7.6. Экземпляр заключения о соответствии, который вручается (направляется) заказчику или застройщику, оформляется на бланке, имеющим специальную защиту от возможной подделки  и скрепляется специальным идентификационным защитным знаком (голограммой).

3.7.7. Вместе с оформленным заключением о соответствии заказчику или застройщику по описи возвращается проектная и исполнительная документации, не включенные в надзорное дело объекта капитального строительства.

3.7.8. Принятие Госстройнадзором решения об отказе в выдаче заключения о соответствии не является препятствием для повторного обращения застройщика или заказчика за выдачей заключения о соответствии после устранения причин, послуживших основанием для принятия Госстройнадзором указанного решения,  при этом осуществляются административные процедуры, указанные в разделе 3.5. настоящего Регламента.

3.7.9. В целях получения заключения о соответствии в отношении объектов капитального строительства строительство, реконструкция  которых осуществлялись в период с 30 декабря 2004 г. по 1 января 2007 г., но разрешения на ввод в эксплуатацию которых не получено, заявитель вправе представить в Госстройнадзор документы, подтверждающие соответствие результатов строительства и строительных материалов требованиям законодательства, исполнение которых подлежало проверке при осуществлении государственного контроля (надзора) в случае, если проведение такого контроля (надзора) было предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В этом случае подготовка заключения о соответствии или уведомления об отказе в выдаче такого заключения осуществляется Госстройнадзором с учетом указанных документов, а сами документы прилагаются к заключению о соответствии или отказу в выдаче заключения о соответствии.

3.7.10. Результатом исполнения административной процедуры является выдача (направление почтовым отправлением) заявителю заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче заключения о соответствии.

3.7.11.  Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 10 рабочих дней с даты получения Госстройнадзором обращения заявителя о выдаче заключения о соответствии.

3.8. Административная процедура формирования, учета, ведения и хранения надзорных дел объектов капитального строительства и иных документов, связанных с исполнением государственной функции

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры формирования, учета, ведения и хранения надзорных дел объектов капитального строительства (далее – надзорное дело) и иных документов, связанных с исполнением государственной функции,  является распоряжение руководителя (заместителя руководителя) Госстройнадзора о назначении должностного лица (руководителя группы) Госстройнадзора, уполномоченного для осуществления государственной функции.

3.8.2. Надзорное дело подлежит формированию должностным лицом (руководителем группы) Госстройнадзора применительно к каждому объекту капитального строительства  при строительстве, реконструкции которого осуществляется государственный строительный надзор, не позднее пяти рабочих дней после получения любого из документов, указанных в частях 1,2,9 пункта 3.2.1. настоящего Регламента при наличии основания для осуществления государственного строительного надзора.

3.8.3. Надзорное дело регистрируется в Журнале регистрации надзорных дел объектов капитального строительства и ему присваивается номер, определяемый в соответствии с порядком нумерации дел, установленном в Госстройнадзоре.

3.8.4. В надзорное дело приобщаются документы, полученные только в официальном порядке и составленные при исполнении государственной функции с учетом следующих условий:

1) в случае проведения проверки объекта капитального строительства, надзорное дело которого сформировано, на основании заявления (обращений) граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти и местного самоуправления заверенные должностным лицом Госстройнадзора копии материалов дела рассмотрения заявлений (обращений), приобщаются к надзорному делу;

2) документы включаются в надзорное дело в виде оригиналов или копий, заверенных печатью (при ее наличии) и подписью руководителя, иного должностного лица, уполномоченного представителя застройщика, заказчика, подрядчика. Допускается заверять печатью копии документов подписью должностного лица Госстройнадзора при условии представления в Госстройнадзор оригиналов документов.

3.8.5. Регистрация полученной Госстройнадзором проектной документации (изменений, внёсенных в проектную документацию), осуществляется посредством регистрации перечня разделов проектной документации с приложением заверенной копии заключения государственной экспертизы проектной документации. При регистрации должностным лицом (руководителем группы) Госстройнадзора проверяется соответствие разделов проектной документации представленному перечню, после чего перечень регистрируется и включается в надзорное дело.

Проектная документация в надзорное дело не включается (не подшивается) и подлежит хранению в Госстройнадзоре в соответствии с требованиями к делопроизводству. После оформления заключения о соответствии проектная документация возвращается заказчику или застройщику по акту (реестру).

3.8.6. Представленные заказчиком или застройщиком сброшюрованные, пронумерованные, с заполненными титульными листами  общий и (или) специальный журналы регистрируются должностным лицом (руководителем группы) Госстройнадзора в журнале регистрации копий разрешений на строительство, извещений заказчика (застройщика), проектной документации объектов капитального строительства, общего и специального журналов, в которых ведется учет выполненных работ, скрепляется печатью с проставлением регистрационной надписи с указанием номера надзорного дела.

По окончании соответствующего журнала работ новый журнал регистрируется в Госстройнадзоре в изложенном выше порядке с пометкой «1», «2» и т.д.

Зарегистрированный журнал в надзорное дело не включается (не подшивается) и возвращается застройщику или заказчику для ведения учета выполнения работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства. На время проведения итоговой проверки общие и специальные журналы передаются застройщиком или заказчиком в Госстройнадзор. После выдачи Госстройнадзором заключения о соответствии общие и специальные журналы возвращаются застройщику или заказчику на постоянное хранение.

3.8.7. Документы включаются в надзорное дело в хронологической последовательности с относящимися к ним приложениями.

3.8.8. Подготовленное должностным лицом (руководителем группы) Госстройнадзора надзорное дело для передачи в архив должно быть прошито в единый том, скреплено печатью и заверено подписью должностного лица (руководителя группы) Госстройнадзора на прошивке. Все листы, содержащиеся в составе надзорного дела, должны быть пронумерованы, на пошивке должно быть указано общее количество листов. Первым листом в надзорное дело подшивается опись всех документов, включенных в надзорное дело. Опись с отметкой о соответствии перечня документов включенных в надзорное дело  подписывается должностным лицом (руководителем группы) Госстройнадзора. В случае, если количество листов в надзорном деле превышает 250 листов, то надзорное дело оформляется в несколько томов, при этом каждый том нумеруется порядковым номером, прошивается и заверяется в вышеуказанном порядке.

3.8.9. Должностное лицо Госстройнадзора, ответственное за организацию хранения надзорного дела в архиве Госстройнадзора, регистрирует его в Журнале регистрации учета дел объектов капитального строительства, принятых в архив Республиканской службы государственного строительного надзора и обеспечивает его хранение, движение и ликвидацию в порядке, установленном федеральным законодательством.

3.8.10. Надзорное дело должно быть передано в архив Госстройнадзора в течение 14 рабочих дней с даты оформления заключения о соответствии или, по решению руководителя Госстройнадзора, остается на временном хранении у должностного лица (руководителя группы) Госстройнадзора.

3.8.11. Действие настоящей административной процедуры завершается регистрацией надзорного дела в Журнале регистрации учета дел объектов капитального строительства, принятых в архив Республиканской службы государственного строительного надзора и исключением объекта капитального строительства из электронной базы данных (реестра) объектов капитального строительства, подлежащих государственному строительному надзору.

IV.  Контроль за исполнением государственной функции.

4.1.1. Должностные лица Госстройнадзора, осуществляющие исполнение государственной функции, несут ответственность за:

1) невыполнение требований настоящего Регламента;

2) неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных должностным регламентом;

3) совершенные в процессе исполнения государственной функции правонарушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.2.  Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Госстройнадзора федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также за принятием решений должностными лицами Госстройнадзора при исполнении государственной функции (далее по тексту – мероприятия по контролю) осуществляется:

-руководителем, заместителем руководителя, начальниками отделов, заместителями начальников отделов Госстройнадзора;

-комиссиями по проведению внутреннего контроля деятельности должностных лиц Республиканской службы государственного строительного контроля (далее - комиссия).

4.1.3. В ходе проведения мероприятий по контролю проводится проверка полноты и качества исполнения государственной функции  отделами и должностными лицами.

4.1.4. Состав комиссии или должностное лицо Госстройнадзора, уполномоченное по проведению мероприятий по контролю, порядок организации и проведения мероприятий по контролю определяется приказом руководителя Госстройнадзора.

4.1.5. Работа комиссии проводится в соответствии с планом (графиком) проверок, утверждённым приказом руководителя Госстройнадзора, но не реже, чем один раз в квартал. В отношении одного должностного лица Госстройнадзора плановая проверка по внутреннему контролю исполнения им государственной функции проводится не чаще одного раза в год и не реже, чем один раз в три года.

4.1.6. При поступлении в Госстройнадзор жалоб на действия (бездействия) и решения должностных лиц Госстройнадзора, принимаемые в ходе исполнения государственной функции, назначается проведение служебного расследования Состав комиссии утверждается приказом руководителя Госстройнадзора либо лицом его замещающим с учетом специфики деятельности должностных лиц Госстройнадзора.

4.1.7. В ходе проведения мероприятий по контролю, служебного расследования проверяется и оценивается весь комплекс вопросов, касающихся функциональных обязанностей по организации и исполнению государственной функции, в том числе:

1)              полнота и законность исполнения требований законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по организации и исполнению государственной функции;

2)              качество планирования работы с учетом анализа результатов надзорной деятельности и степень исполнения запланированных мероприятий по надзору;

3)              качество составления, оформления актов проверок, предписаний об устранении нарушений, протоколов об административных правонарушениях и соблюдение процедуры их вручения или направления;

4)              своевременность и сроки выполнения запланированных проверок;

5)              состояние контроля за исполнением выданных предписаний об устранении нарушений;

6)              соблюдение порядка ведения документации, надзорных дел;

7)              качество анализа результатов работы по исполнению государственной функции, эффективность принимаемых мер по обеспечению соблюдения требований на объектах надзора;

8)              полнота использования полномочий;

9)              принципиальность и требовательность должностных лиц Госстройнадзора при исполнении государственной функции;

10)              качество работы должностных лиц Госстройнадзора и эффективность принимаемых мер по улучшению их работы;

11)              организация взаимодействия и проведения совместных работ с другими отделами Госстройнадзора и иными надзорными (контрольными) органами;

12)              правильность применения нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Госстройнадзора, технических регламентов, нормативных документов и методической документации при исполнении государственной функции;

13)              организация и проведение служебной подготовки должностных лиц Госстройнадзора;

14)              иные вопросы, связанные с исполнением государственной функции.

4.1.8. По результатам мероприятий по контролю или служебного расследования комиссией составляется акт, который утверждается руководителем Госстройнадзора и служит основанием для принятия мер дисциплинарного воздействия.

4.1.9. По результатам мероприятий по контролю или служебного расследования по решению руководителя Госстройнадзора отделом и (или) должностным лицом  Госстройнадзора, в отношении которого проводилась проверка (расследование),  разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных недостатков, назначается ответственное лицо Госстройнадзора для контроля за исполнением мероприятий по устранению выявленных нарушений.

4.1.10. Граждане, их общественные объединения вправе осуществлять контроль на любой стадии исполнения государственной функции путем получения информации в соответствии с разделом II настоящего Административного регламента.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица Госстройнадзора, а также принимаемого им решения при исполнении государственной функции

5.1.1.  Решения должностных лиц Госстройнадзора, принятые в рамках исполнения государственной функции,  могут быть обжалованы:

а) в Госстройнадзоре по адресу: 670034, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 35;

б) в судебном порядке. 

5.1.2. Граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться с жалобой на решение или действие (бездействие), принятое (осуществляемое) в ходе исполнения государственной функции должностным лицом Госстройнадзора на основании настоящего Регламента (далее – жалоба), к руководителю Госстройнадзора.

Заявители могут сообщить о фактах нарушения своих прав и законных интересов, противоправных решений, действий или бездействия должностных лиц Госстройнадзора, нарушения положений настоящего Регламента, некорректного поведения или нарушения служебной этики:

1) по номерам телефонов, указанных на информационной странице Госстройнадзора на официальном Портале органов государственной власти Республики Бурятия;

2) непосредственно в Госстройнадзор: лично, письменно, по электронной почте.

В случае несогласия с решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы,  заявители могут обратиться к заместителю Председателя Правительства Республики Бурятия по развитию инфраструктуры  по адресу: 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ленина, д.54 , Дом Правительства.

5.1.3. В обращении необходимо указать наименование органа, в который направляет письменное обращение, фамилию, имя, отчество должностного лица Госстройнадзора, либо его должность, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, контактный телефон, по которому должен быть направлен ответ (уведомление о переадресации обращения); для юридического лица и индивидуального предпринимателя - полное наименование, излагается суть предложения, заявления или жалобы, ставится личная подпись и дата.

Дополнительно в письменном обращении могут быть указаны:

1) наименование должности, фамилия, имя и отчество должностного лица Госстройнадзора, решение, действие (бездействие) которого обжалуется (при наличии информации);

2) суть (обстоятельства) обжалуемого действия (бездействия), основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

3) иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы, либо их копии.

5.1.4. По результатам рассмотрения обращения, относящегося к компетенции Госстройнадзора, принимается решение об удовлетворении требований заявителя, и проведении служебного расследования либо об отказе в его удовлетворении.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения письменного обращения, направляется заявителю.

5.1.5. Решение руководителя (заместителя руководителя) Госстройнадзора о привлечении к административной ответственности может быть оспорено в арбитражном суде или районном суде  месту жительства заявителя в  порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

5.1.6. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях осуществляется в порядке, установленном главой 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

VI. Проведение консультаций по вопросам исполнения государственной функции

6.1.1. Консультации по вопросам исполнения государственной функции предоставляются должностными лицами Госстройнадзора заявителям, а также их законным представителям при личном обращении, при получении письменного запроса – в письменной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о рассмотрении обращений граждан.

6.1.2.  Консультации (справки) по вопросам исполнения государственной функции предоставляются государственными гражданскими служащими, обеспечивающими исполнение государственной функции.

6.1.3. Консультации предоставляются по вопросам:

- порядка проведения надзорных мероприятий;

- перечня документов, необходимых для проведения надзорных мероприятий, требований к их оформлению;

- мест и графиков личного приема должностными лицами Госстройнадзора;

-  сроков проведения надзорных мероприятий;

- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения государственной функции - разъяснения прав и обязанностей должностных лиц Госстройнадзора, исполняющих государственную функцию;

- результатов исполнения государственной функции, за исключением сведений конфиденциального характера.

6.1.4. Основными требованиями при консультировании являются:

-компетентность;                                                       

-четкость в изложении материала;

-полнота консультирования.

6.1.5. Консультации предоставляются при личном обращении, с использованием средств массовой информации, информационных систем общего пользования (в том числе сети Интернет, почты, телефонной связи, электронной почты, факса).

6.1.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам, касающимся исполнения государственной функции, должностные лица Госстройнадзора подробно и в корректной форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о фамилии, имени, отчестве, должности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности самостоятельно и компетентно ответить на поставленные вопросы лицо, принявшее телефонный звонок, должно переадресовать его другому должностному лицу или же сообщить обратившемуся телефонный номер и должностное лицо, у которого можно получить необходимую информацию.

6.1.7. Время консультирования устанавливается руководителем Госстройнадзора и размещается в доступном для граждан месте на информационном стенде в помещении основного офиса Госстройнадзора.

6.1.8. Консультирование осуществляется в служебных кабинетах должностных лиц Госстройнадзора.

Регистрация устных обращений для получения консультаций производится в Журнале учета проводимых консультаций, рассмотрения устных обращений, жалоб.

6.1.9. Лицам, желающим получить консультацию, предоставляется право выбора порядка ее получения: в порядке живой очереди без предварительной записи или по предварительной записи.

Наличие предварительной записи не может являться основанием для отказа в приеме другим лицам, желающим получить консультацию во время приемных часов в порядке живой очереди.

6.1.10. Должностное лицо Госстройнадзора, осуществляющее предварительную запись на консультацию, узнает у заявителя фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), наименование юридического лица  либо индивидуального предпринимателя, существо вопроса, мотивы обращения, при этом должностное лицо Госстройнадзора вправе уточнить перечень документов, которые могут быть представлены заявителем при непосредственном получении консультации. Должностное лицо Госстройнадзора обязано согласовать с обратившимся лицом дату и время приема и информировать обратившегося о месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица Госстройнадзора, осуществляющего консультирование.

6.1.11. Данные о заявителях, записавшихся на консультацию, и материалы предварительного изучения предлагаемых к рассмотрению вопросов передаются лицу, проводящему консультирование.

6.1.12. Должностное лицо Госстройнадзора, осуществляющее консультирование, дает с согласия заявителя, устный ответ по существу каждого из поставленных вопросов или устное разъяснение, куда и в каком порядке им следует обратиться.

При невозможности решить поставленные вопросы во время консультации, а также при несогласии заявителя на устный ответ, дается письменный ответ по существу поставленных на консультации вопросов.

6.1.13. В случае необходимости подробного ознакомления с представленными или упомянутыми во время консультации документами, а также в иных обоснованных случаях, проведение консультации может быть перенесено. Дата повторной консультации регистрируется в Журнале учета консультаций.

6.1.14. В случае объективной задержки продвижения очереди должностное лицо Госстройнадзора, ведущее консультацию, обязано уведомить ожидающих о причинах и предполагаемом времени предоставления консультаций.

6.1.15. В ходе личного приема на консультацию от заявителей, обратившихся в Госстройнадзор, могут быть получены устные и письменные обращения по вопросам осуществления государственной функции, которые подлежат регистрации и рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.1.16. Должностные лица Госстройнадзора обязаны давать письменные разъяснения по письменным обращениям в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

В исключительных случаях руководитель (заместитель руководителя) Госстройнадзора вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока  рассмотрения заявителя, направившего обращение.

6.1.17. Если разрешение вопросов, содержащихся в обращении, не входит в компетенцию Госстройнадзора, обращение в течение семи дней с момента его регистрации подлежит направлению в орган, компетентный рассмотреть обращение по существу. При этом Госстройнадзор обязан уведомить заявителя о том, в какой государственный орган направлено его обращение.

6.1.18. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается заявителю, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

Приложение № 1

к Административному  регламенту  исполнения Республиканской службой государственного строительного надзора государственной функции  по осуществлению регионального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства

Приложение в редакции Приказа Республиканской службой государственного строительного надзора от 12.04.2012 № 10

ПЕРЕЧЕНЬ

офисов Республиканской службы государственного

строительного надзора

Наименование

Телефон,

Электронный адрес

Адреса офисов

Республиканская служба государственного строительного надзора

8 3012 462022

E-mail:info@rsgsn.govrb.ru

670034, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,

ул. Красноармейская, 35

Отдел по надзору за строительством по г. Улан-Удэ

(8 3012) 441640, 460624,

55-36-14

E-mail:insp04@rsgsn.govrb.ru

670034, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,

ул. Красноармейская, 35

Отдел по надзору за строительством по Республике Бурятия

(8 3012) 460431

E-mail:insp27@rsgsn.govrb.ru

670034, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,

ул. Красноармейская, 35

Специализированный отдел

(8  3012) 442666, 44-33-52

E-mail:insp29@rsgsn.govrb.ru

670034, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,

ул. Красноармейская,35

Дополнительный офис Госстройнадзора по Кабанскому, Тункинскому, Окинскому, Прибайкальскому, Баргузинскому, Курумканскому району

8 30138 40418

E-mail:insp08@rsgsn.govrb.ru

E-mail:insp26@rsgsn.govrb.ru

671200, Республика Бурятия,

с. Кабанск,

ул. Октябрьская,14

Дополнительный офис Госстройнадзора по Муйскому, Северобайкальскому району и г. Северобайкальск

8 30132 54976

E-mail:insp09@rsgsn.govrb.ru

671561, Республика Бурятия,

п. Таксимо, ул. Советская, 8а, каб.8

Дополнительный офис Госстройнадзора по Селенгинскому, Кяхтинскому, Мухоршибирскому, Бичурскому, Тарбагатайскому районам

8 30145 44241

E-mail:insp07@rsgsn.govrb.ru

671280, Республика Бурятия,

г. Гусиноозерск,

ул. Пушкина,12

1

Приложение № 2

к Административному  регламенту  исполнения Республиканской службой государственного строительного надзора государственной функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства

Приложение в редакции Приказа Республиканской службой государственного строительного надзора от 12.04.2012 № 10

Блок-схема исполнения Республиканской службой государственного строительного надзора государственной функции

по осуществлению государственного строительного надзора.

                                                                          

                                                                                                                                                                                                                     нарушений нет                                          нарушения не устранены

1

Приложение № 3

к Административному регламенту  исполнения Республиканской службой государственного строительного надзора государственной функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства

Приложение в редакции Приказа Республиканской службой государственного строительного надзора от 12.04.2012 № 10

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О НАЧАЛЕ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ  ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

№ _____________

________________________

«____» ________________ 20___ г.

(место составления)

1. Застройщик или заказчик

(наименование застройщика или заказчика,

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество застройщика,

паспортные данные, место проживания, телефон/факс -  для физических лиц)

2. Объект капитального строительства

(наименование объекта капитального строительства,

в соответствии с проектной документацией и его краткие  проектные  характеристики)

3. Адрес объекта капитального строительства

(почтовый

или строительный)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства

(номер и дата выдачи,  кем выдано, срок действия)

5. Заключение государственной экспертизы проектной документации

(номер и дата выдачи, кем выдано)

6. Начало строительства, реконструкции

(дата начала работ)

7. Окончание строительства, реконструкции

(дата окончания работ)

8. К настоящему извещению прилагаются:

а)

Копия разрешения на строительство на      листах

б)

Общий и специальные журналы ____ шт.

в)

Копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий на ___ листах

г)

Проектная документация согласно прилагаемой описи

д)

Положительное заключение государственной экспертизы на ___ листах

/                                                   /

     Подпись

     расшифровка подписи

должность  для застройщика (заказчика), являющегося юридическим лицом

М.П.

(для юридического лица и индивидуального предпринимателя)

Отметка о получении:

(заполняется должностным лицом Республиканской службы государственного строительного надзора)

«____» __________ ___________ г.

     Подпись

             расшифровка подписи

должность

1

Приложение № 4

к Административному регламенту исполнения Республиканской службой государственного строительного надзора государственной функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства

Приложение в редакции Приказа Республиканской службой государственного строительного надзора от 12.04.2012 № 10

ИЗВЕЩЕНИЕ

о сроках завершения работ, подлежащих проверке, при строительстве, реконструкции,  объекта капитального строительства

№___

(номер дела, присвоенный Республиканской службой государственного строительного надзора)

______________________________                                         "____"________________20___ г.

                  (место составления)

1. Заказчик или застройщик, лицо, осуществляющее строительство

(наименование лица, осуществляющего                                                                       

строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты

           телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество лица,

осуществляющего строительство паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

 

2. Объект капитального строительства

(наименование объекта капитального строительства,

краткие  проектные  характеристики объекта капитального строительства)

3.Адрес объекта капитального строительства

(почтовый

или строительный)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства

(номер и дата выдачи,  кем выдано, срок действия)

5. Заключение государственной  экспертизы проектной документации

(номер и дата выдачи, кем выдано)

6. Наименование и дата завершения вида работ, которые подлежат проверке

(наименование и дата завершения вида  работ согласно программы проверки)

____________/_________________/___________________________________

    (подпись)                         (расшифровка подписи)           (должность - для лица,  осуществляющего строительство,

                                                                                                     являющегося юридическим лицом)

                            М.П. (для  юридического лица, индивидуального предпринимателя,  осуществляющего строительство)

__________________/_____________________/  ______________________________________________________

    (подпись)                          (расшифровка подписи)            (должность - для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

                             М.П. (для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

Отметка о получении:

(заполняется должностным лицом Республиканской службы государственного строительного надзора)

«____» __________ ___________ г.

     Подпись

             расшифровка подписи

должность

1

Приложение № 5

к Административному регламенту  исполнения Республиканской службой государственного строительного надзора государственной функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции  ремонте объектов капитального строительства

Приложение в редакции Приказа Республиканской службой государственного строительного надзора от 12.04.2012 № 10

ИЗВЕЩЕНИЕ

об устранении нарушений при строительстве, реконструкции  объекта капитального строительства

№___

(номер дела, присвоенный Республиканской службой государственного строительного надзора)

______________________________                         "____"________________20___ г.

                     (место составления)

1. Застройщик или заказчик либо лицо,  осуществляющее строительство

(наименование застройщика или заказчика,

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество застройщика,

паспортные данные, место проживания, телефон/факс -  для физических лиц)

 

2. Объект капитального строительства

(наименование объекта капитального строительства,

краткие  проектные  характеристики объекта капитального строительства)

3.Адрес объекта капитального строительства

(почтовый

или строительный)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства

(номер и дата выдачи,  кем выдано, срок действия)

5. Заключение государственной экспертизы проектной документации

(номер и дата выдачи, кем выдано)

6. Вид нарушения

(описание  нарушения , номер и дата выдачи предписания об устранении нарушения

7. Дата устранения  нарушения в соответствии с предписанием

8. Фактическая дата устранения  нарушения

9. Приложения:

(количество листов)

(перечень документов, подтверждающих устранение нарушения, прилагаемых к настоящему извещению)

____________/_________________/___________________________________

    (подпись)              (расшифровка подписи)                          (должность - для лица,  осуществляющего строительство,

                                                                                                             являющегося юридическим лицом)

              М.П.

(для лица, осуществляющего

строительство, являющегося

    юридическим лицом)

__________________/_____________________/  ______________________________________________________

    (подпись)                    (расшифровка подписи)                              (должность - для застройщика или заказчика,

                                                                                                                   являющегося юридическим лицом)

            М.П.

(для застройщика или заказчика,

являющегося юридическим лицом)

Отметка о получении:

(заполняется должностным лицом Республиканской службы государственного строительного надзора)

«____» __________ ___________ г.

     Подпись

             расшифровка подписи

должность

1

Приложение № 6

к Административному регламенту  исполнения Республиканской службой государственного строительного надзора государственной функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства

Приложение в редакции Приказа Республиканской службой государственного строительного надзора от 12.04.2012 № 10

ИЗВЕЩЕНИЕ

о возникновении аварийной ситуации при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства

№___

(номер дела, присвоенный Республиканской службой государственного строительного надзора)

______________________________                          "____"________________20___ г.

                     (место составления)

1. Заказчик или застройщик, лицо, осуществляющее строительство

о

(наименование лица, осуществляющего  строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

почтовые реквизиты  телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество лица,

осуществляющего строительство паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

 

2. Объект капитального строительства

(наименование объекта капитального строительства,

краткие  проектные  характеристики объекта капитального строительства)

3.Адрес объекта капитального строительства

(почтовый или строительный)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства

(номер и дата выдачи,  кем выдано, срок действия)

5. Заключение государственной экспертизы проектной документации

(номер и дата выдачи, кем выдано)

6. Описание аварийной ситуации

__________/______________/___________________________________________

    (подпись)            (расшифровка подписи)                  (должность - для лица,  осуществляющего строительство,

                                                                                                  являющегося юридическим лицом)

                                     М.П. (для лица, осуществляющего строительство, являющегос  юридическим лицом)

________________/__________________/  ___________________________________________________________

    (подпись)                    (расшифровка подписи)             (должность - для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

                                   М.П. (для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

Отметка о получении:

(заполняется должностным лицом Республиканской службы государственного строительного надзора)

«____» __________ ___________ г. в ________ часов _________ минут (время местное)

     Подпись

             расшифровка подписи

должность

1

Приложение № 7

к Административному регламенту  исполнения Республиканской службой государственного строительного надзора государственной функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства

Приложение в редакции Приказа Республиканской службой государственного строительного надзора от 12.04.2012 № 10

ИЗВЕЩЕНИЕ

об окончании строительства, реконструкции

объекта капитального строительства

  № _____________

(номер дела, присвоенный Республиканской службой государственного строительного надзора)

_______________________

«____» ________________ 20___ г.

(место составления)

1. Застройщик или заказчик

(наименование застройщика или заказчика, номер и дата выдачи свидетельства

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей; фамилия, имя, отчество застройщика, паспортные данные, место проживания, телефон/факс -  для физических лиц)

2. Объект капитального строительства

(наименование объекта капитального строительства,

краткие  проектные  характеристики объекта капитального строительства)

3.Адрес объекта капитального строительства

(почтовый

или строительный)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства

(номер и дата выдачи,  кем выдано, срок действия)

5. Заключение государственной экспертизы проектной документации

(номер и дата выдачи, кем выдано)

6. Начало строительства, реконструкции

(дата начала работ)

7. Окончание строительства, реконструкции

(дата окончания работ)

Настоящее извещение подтверждает фактическое окончание строительства, реконструкции объекта капитального строительства, устранение всех нарушений, соответствие выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых  актов и  проектной документации, в том числе  требования энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, оформление документации, связанной с выполнением всех работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, а также применением строительных материалов (изделий).

Приложение:

(проектная и рабочая документация по описи, исполнительная документация согласно акта приема – передачи (реестр)у по образцу, приведенному в Приложении №26 к Административному регламенту по исполнению Республиканской службой государственного строительного надзора государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и иная документация,  необходимая для проведения итоговой проверки)

/                                                   /

     Подпись

     расшифровка подписи

должность  для застройщика (заказчика), являющегося юридическим лицом

М.П.

(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

Отметка о получении:

(заполняется должностным лицом Республиканской службы государственного строительного надзора)

«____» __________ ___________ г.

     Подпись

             расшифровка подписи

должность

1

Приложение № 8

к Административному регламенту  исполнения  Республиканской службой государственного строительного надзора государственной функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства

Приложение в редакции Приказа Республиканской службой государственного строительного надзора от 12.04.2012 № 10

ИЗВЕЩЕНИЕ

об устранении нарушений (замечаний) выявленных в ходе итоговой проверки при строительстве, реконструкции  объекта капитального строительства

№___

(номер дела, присвоенный Республиканской службой государственного строительного надзора)

______________________________                                       "____"________________20___ г.

                     (место составления)

1. Застройщик или заказчик либо лицо,  осуществляющее строительство

(наименование застройщика или заказчика,

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество застройщика,

паспортные данные, место проживания, телефон/факс -  для физических лиц)

 

2. Объект капитального строительства

(наименование объекта капитального строительства,

краткие  проектные  характеристики объекта капитального строительства)

3.Адрес объекта капитального строительства

(почтовый

или строительный)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства

(номер и дата выдачи,  кем выдано, срок действия)

5. Заключение государственной экспертизы проектной документации

(номер и дата выдачи, кем выдано)

6. Вид нарушения (замечания)

(описание  нарушения (замечания) , номер и дата выдачи акта итоговой проверки,

предписания об устранении нарушения)

7. Дата устранения  нарушения в соответствии с предписанием

8. Фактическая дата устранения  нарушения (замечания)

9. Приложения

(количество листов, перечень документов, подтверждающих устранение нарушения,

прилагаемых к настоящему извещению)

____________/_________________/___________________________________

    (подпись)                      (расшифровка подписи)                      (должность - для лица,  осуществляющего строительство,

                                                                                                               являющегося юридическим лицом)

              М.П.

(для лица, осуществляющего

строительство, являющегося

    юридическим лицом)

__________________/_____________________/  ____________________________________________

    (подпись)                    (расшифровка подписи)                     (должность - для застройщика или заказчика,

                                                                                                          являющегося юридическим лицом)

            М.П.

(для застройщика или заказчика,

являющегося юридическим лицом)

Отметка о получении:

(заполняется должностным лицом Республиканской службы государственного строительного надзора)

«____» __________ ___________ г.

     Подпись

             расшифровка подписи

должность

1

Приложение № 9

к Административному регламенту исполнения Республиканской службой государственного строительного надзора государственной функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства

Приложение в редакции Приказа Республиканской службой государственного строительного надзора от 12.04.2012 № 10

Ориентировочные затраты времени на осуществление государственного строительного надзора

№ п/п

Наименование группы

объектов капитального строительства

по их функциональному назначению

Ориентировочные

затраты времени

1.

Жилые и (или) общественные

К2хК3

2.

Производственные  

К1хК2хК3

3.

Линейные, в том числе:

а)

автомобильные дороги и инженерные сооружения транспортной инфраструктуры, за исключением объектов, предусмотренных в подпункте в);

К1хК2хК3

б)

инфраструктура железнодорожного транспорта, за исключением объектов, предусмотренных в пункте в);

К1хК2хК3

в)

путепроводы, мосты;

К1хК2хК3

г)

газопроводы, иные  трубопроводы, за исключением объектов, предусмотренных в подпункте е);

К1хК2хК3

д)

линии электропередач, линии связи и др., за исключением объектов, предусмотренных в подпункте е);

К1хК2хК3

е)

сети инженерно-технического обеспечения и др.

К1хК2хК3

Примечание - ориентировочные затраты времени на проведение проверки определяются как произведение минимально требуемого времени, принимаемого в размере не менее 15 % от общей продолжительности строительства, установленной проектом организации строительства объекта капитального строительства  и поправочных коэффициентов, где:

К1 – коэффициент, определенный в зависимости от функционального назначения, конструктивных и иных особенностей объекта капитального строительства, включая условия его последующей эксплуатации (таблица 2 к Приложению № 9);

К2=2,0  – коэффициент, учитывающий сложные условия включения объектов капитального строительства при их строительстве, реконструкции в сложившуюся застройку, установленные проектной документацией;

К3=2,0  – коэффициент, учитывающий сложные инженерно-геологические условия при строительстве, реконструкции, установленные результатами инженерных изысканий.

1

Таблица №2

Поправочный коэффициент К1

в зависимости от назначения объекта капитального строительства

п/п

Наименование объектов

капитального строительства

К1

1.

Объекты электроэнергетики, за исключением объектов предусмотренных в пункте 4, подпункте д) пункта 5

1,5

2.

Объекты газораспределения и газопотребления

1,5

3.

Опасные производственные объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются воспламеняющиеся вещества и (или) горючие вещества и (или) взрывчатые вещества

1,5

4.

Гидротехнические сооружения

1,5

5.

Линейные объекты:

а)

автомобильные дороги и инженерные сооружения транспортной инфраструктуры;

1

б)

инфраструктура железнодорожного транспорта;

1,2

в)

путепроводы, мосты, тоннели и др.;

3

г)

газопроводы, иные трубопроводы;

0,8

д)

линии электропередач, линии связи и др.

0,7

10.

Иные объекты капитального строительства

1

1

Приложение № 10

к Административному регламенту  исполнения Республиканской службой государственного строительного надзора государственной функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства

Приложение в редакции Приказа Республиканской службой государственного строительного надзора от 12.04.2012 № 10

Экземпляр №____

Акт приема-передачи (реестр)

исполнительной документации для проведения итоговой проверки

по объекту капитального строительства:

                                                                                                                                                                                     

(наименование объекта,

расположенного по адресу:___________________________________________________________

адрес объекта)



п/п

Наименование документа

(Акт, схема)

Номер документа, дата

Кол-во

листов

1.

Исполнительная геодезическая документация

1.1.

Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства.

1.2.

Исполнительная схема геодезической разбивочной основы для строительства.

1.3.

Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности.

1.4.

Исполнительная схема разбивки осей объекта капитального строительства на местности.

1.5.

Исполнительные схемы по элементам, конструкциям и частям зданий и сооружений.

1.5.1.

Исполнительная схема котлована.

1.5.2.

Исполнительная схема свайного основания.

1.5.3.

Исполнительная схема фундаментов.

1.5.4.

Поэтажные исполнительные схемы многоэтажных зданий.

1.5.5.

Высотная исполнительная схема площадок опирания панелей, перекрытий и покрытия здания.

1.5.6.

Исполнительная схема лифтовой шахты.

1.5.7.

Исполнительная схема кровли.

1.5.8.

Исполнительная схема колонн каркасного здания.

1.5.9.

Исполнительная схема благоустройства.

1.5.10

Исполнительная схема расположения объекта капитального строительства

1.6.

Исполнительные чертежи и профили участков наружных сетей инженерно-технического обеспечения.

1.6.1.

Исполнительный чертеж и профили сетей водоснабжения.

1.6.2.

Исполнительный чертеж  и профили сетей канализации.

1.6.3.

Исполнительный чертеж и профили  тепловых сетей.

1.6.4.

Исполнительный чертеж и профили сетей газоснабжения.

1.6.5.

Исполнительный чертеж и профили  сетей электроснабжения.

1.6.6.

Исполнительный чертеж и профили телефонной канализации.

1.6.7.

Исполнительный чертеж и профили сетей связи.

1.6.8.

Исполнительный чертеж и профили по сооружениям защиты от электрокоррозии.

1.7.

Исполнительные чертежи систем инженерно-технического обеспечения внутри здания (сооружения)

1.7.1.

Исполнительный чертеж сетей водопровода и канализации.

1.7.2.

Исполнительный чертеж сетей отопления и вентиляции

1.7.3.

Исполнительный чертеж сетей газоснабжения

1.7.4.

Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения

1.7.5.

Исполнительный чертеж сетей связи, телевидения и радиофикации

1.7.6.

Исполнительный чертеж автоматических систем пожаротушения и пожарной сигнализации

1.7.7.

Исполнительные чертежи по установке технологического оборудования.

1.8.

Исполнительные чертежи автомобильных дорог и искусственных сооружений

2.

Акты освидетельствования работ (определяется проектной документацией)

2.1.

Акт проверки качества грунтов основания.

2.1.

Обратная засыпка выемок.

2.2.

Погружение свай, свай-оболочек, шпунта, опускных колодцев и кессонов.

2.3.

Стыкование составных свай и свай-оболочек.

2.4.

Бурение всех видов скважин.

2.5.

Армирование буронабивных скважин.

2.6.

Заполнение (инъецирование) буронабивных скважин.

2.7.

Устройство искусственных оснований под фундаменты.

2.8.

Армирование железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий

2.9.

Монтаж и устройство конструкций фундаментов.

2.10.

Установка анкеров и закладных деталей в монолитные бетонные и железобетонные конструкции.

2.11.

Гидроизоляция фундаментов.

2.12.

Армирование кирпичной кладки стен, колонн, перегородок.

2.13.

Утепление наружных ограждающих конструкций.

2.14.

Замоноличивание монтажных стыков и узлов.

2.15.

Герметизация стыков стеновых панелей.

2.16.

Монтаж металлоконструкций, сборных железобетонных конструкций.

2.17.

Антикоррозийная защита металлоконструкций.

2.18.

Антикоррозионная защита сварных соединений.

2.19.

Мусоропроводы и помещения мусоросборников.

2.20.

Ограждение балконов и лоджий, армирование.

2.21.

Гидроизоляция ограждающих конструкций.

2.22.

Гидроизоляция санитарных узлов и балконов.

2.23.

Устройство звукоизоляции полов.

2.24.

Антисептирование и огневая защита конструкций.

2.25.

Устройство кровельных покрытий.

2.26.

Устройство конструкций кровли, в т.ч. металлического ограждения крыши.

2.27.

Устройство молниезащиты и заземления.

2.28.

Акт замера сопротивления при устройстве молниезащиты и заземления.

2.29.

Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

2.30.

Отделка фасада.

3.

Акт освидетельствования ответственных конструкций

(определяется проектной документацией)

4.

Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического

обеспечения (определяется проектной документацией)

4.1.

Отопление и вентиляция

4.1.1.

Акт гидростатического испытания котлов низкого давления.

4.1.2.

Акт освидетельствования вентиляционных систем и дымовых каналов.

4.1.3.

Акт освидетельствования внутренней системы отопления, в том числе теплового узла.

4.1.4.

Акт допуска в эксплуатацию тепловых энергоустановок.

4.1.5.

Акт освидетельствования естественной вентиляции.

4.1.6.

Акт освидетельствования систем приточно-вытяжной вентиляции с приложением паспортов систем.

4.1.7.

Акт освидетельствования системы кондиционирования воздуха с приложением паспортов системы.

4.1.8.

Акт приемки кислородоснабжения.

4.2.

Водопровод и канализация

4.2.1.

Акт освидетельствования систем внутренней канализации и водостоков.

4.2.2.

Акт освидетельствования  системы и выпусков водостока здания.

4.2.3.

Акт освидетельствования системы и выпусков внутренней канализации.

4.2.4.

Акт гидростатического или манометрического испытания системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения.

4.2.5.

Акт освидетельствования водомерного узла.

4.2.7.

Акт освидетельствования внутренних систем холодного и горячего водоснабжения (в том числе приборов учета).

4.3.

Газораспределение

4.3.1.

Строительный паспорт подземного (надземного) газопровода, газового ввода.

4.3.2.

Строительный паспорт внутреннего газового оборудования.

4.3.3.

Акт освидетельствования законченного строительством объекта газораспределительной системы.

4.3.4.

Акт освидетельствования внутренней и наружной сети газопровода.

4.4.

Подъемно-транспортное оборудование.

4.4.1.

Акт полного технического освидетельствования лифта.

4.4.2.

Акты освидетельствования подъемно-транспортного оборудования (с участием Ростехнадзора).

4.4.3.

Акт освидетельствования ОДС (диспетчеризация).

4.5.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты

4.5.1.

Акт проведения комплексного опробования установки автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и эвакуации людей при пожаре.

4.5.2.

Акт проведения комплексного опробования автоматической установки пожаротушения.

4.5.3.

Протокол испытания по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций.

4.5.4.

Протокол испытания по контролю качества огнезащитной обработки текстильных материалов.

4.5.5.

Протокол испытания по контролю качества огнезащитной обработки металлических конструкций.

4.5.6.

Протокол проведения приемо-сдаточных испытаний противодымной защиты.

4.5.7.

Подтверждение соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности в форме декларирования.

4.5.8.

Документы, подтверждающие соответствия требованиям пожарной безопасности к отдельным видам продукции.

4.5.9.

Акт комплексного опробования системы пожарной защиты объекта капитального строительства

4.6.

Электротехнические устройства

4.6.1

Акт приемки оборудования в монтаж.

4.6.2

Акт готовности строительной части под монтаж электротехнических устройств.

4.6.3

Акт   проверки   осветительной   сети   на   правильность   зажигания внутреннего освещения.

4.6.4

Акт    проверки    осветительной    сети    на    функционирование    и правильность монтажа установленных автоматов.

4.6.5

Акт освидетельствования заземляющих устройств.

4.6.6

Паспорт заземляющего устройства.

4.6.7

Протокол измерений сопротивления изоляции.

4.6.8

Протокол проверки полного сопротивления петля фаза-ноль.

4.6.9

Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.

4.6.10

Акт технической готовности электромонтажных работ

4.6.12

Акт приемки дополнительных специальных устройств по слабым
токам (сигнализация, местная телефонная связь, видеонаблюдение.)

4.7.

Технологическое оборудование и технологические трубопроводы

4.7.1.

Акт освидетельствования холодильных установок.

4.7.2.

Акт освидетельствования технологического оборудования.

4.7.3.

Акты освидетельствования медицинского оборудования.

4.7.4.

Акты освидетельствования специальных систем и оборудования.

4.8.

Наружные тепловые сети

4.8.1.

Акт освидетельствования внутриквартальных тепловых сетей.

4.8.2.

Акты освидетельствования законченных строительством инженерных сооружений (ЦТП, бойлерной, насосной, и т.д.).

4.9.

Наружные сети водоснабжения и канализации

4.9.1.

Акт освидетельствования внутриквартальных водостоков.

4.9.2.

Акт освидетельствования пристенных дренажей и водовыпусков в водостоки.

4.9.3.

Акт технического освидетельствования наружных сетей водопровода, канализации и водомерного узла (Акт об обеспечении объекта постоянным водоснабжением).

4.10.

Наружные сети электроснабжения

4.10.2

Технический отчет по испытаниям и измерениям электрооборудования и электроустановок.

4.10.3

Акт освидетельствования сетей электроснабжения.

4.10.4

Акт освидетельствования работ по наружному освещению.

4.10.5

Акты освидетельствования законченных строительством инженерных сооружений (РТП, ТП).

4.10.6

Акты освидетельствования участков сетей телефонной канализации и каблирования.

4.10.7

Акты освидетельствования участков сетей радиофикации.

4.10.8

Акты освидетельствования участков сетей кабельного или других систем телевидения.

5.

Акты, свидетельствующие соответствие объекта проектной документации и подтверждающие его соответствие требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности

5.1.

Заключение по результатам испытания образцов (холодной, горячей) питьевой воды из распределительной сети по химическим и микробиологическим показателям.

5.2.

Заключение по результатам инструментальных измерений уровня звука в квартирах от работы лифтов.

5.3.

Заключение по результатам инструментальных измерений уровня звука в квартирах от автотранспорта для жилых и общественных зданий, ориентированных окнами на улицы и дороги с интенсивным движением.

5.4.

Заключение по результатам инструментальных измерений уровня шума, вибрации, ЭМП и других вредных физических факторов на рабочих местах от работы технологического оборудования.

5.5.

Заключение по результатам инструментальных измерений напряженности полей по электрической и магнитной составляющей от трансформаторных подстанций, станций сотовой связи, ретрансляционных сетей на территории жилой застройки.

5.6.

Заключение по результатам лабораторных и инструментальных измерений гамма-фона и радона.

5.7.

Заключение по результатам инструментальных измерений микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) в жилых и общественных зданиях, а также на рабочих местах производственных помещений и промышленных предприятий.

5.8.

Санитарно-эпидемиологические заключения на применяемые строительные материалы.

5.9.

Заключение по результатам инструментальных измерений скорости подачи воздуха в стерильные помещения в лечебно-профилактических учреждениях.

5.10.

Заключение по результатам инструментальных измерений освещенности в общественных зданиях.

5.11.

Акт приемки мусоропровода и помещений мусороприемной камеры.

5.12

Заключение по результатам лабораторных исследований содержания химических веществ в воздухе рабочей зоны для объектов производственного назначения.

5.13.

Заключение по результатам инструментальных измерений эффективности работы газопылеулавливающего оборудования на соответствие проектной документации.

6.

Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний, проведенных в процессе строительного контроля, в том числе результаты тепловизионного обследования ограждающих конструкций

7.

Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) в соответствии с разделами 2 и 3 настоящего перечня.

8.

Справка о выполнении работ по благоустройству и озеленению.

9.

Справка бюро технической инвентаризации об эксплуатационных показателях объекта или его технический паспорт.

10.

Энергетический паспорт здания, сооружения

11.

Документы, подтверждающие выполнение требований по энергетической эффективности зданий, строений, сооружений

12.

Заявление о соответствии построенного, реконструированного или отремонтированного здания или сооружения проектной документации.

13.

Заявление о соответствии построенного, реконструированного или отремонтированного здания или сооружения требованиям технических регламентов

14.

Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений в соответствии видом, типом, функциональным назначением объекта капитального строительства.

II. Общий и специальные журналы, в которых осуществлялся учет выполнения работ при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства (определяется проектной документацией).

1.

Общий журнал работ.

2.

Специальные журналы работ:

2.1.

____________________________________________________;

(наименование специального журнала работ)

____________________________________________________;

(наименование специального журнала работ)

____________________________________________________;

(наименование специального журнала работ)

3.

Журнал авторского надзора лица, осуществляющего  проектирование

4.

Справка о месте хранения проектной и исполнительной документации.

       Документы сдал Застройщик (Заказчик)

_______________________________________ _______________/________________________/                         

Должность застройщика или заказчика                                              Подпись                 Фамилия И.О.           

«_____»______________________________200  г

                                                  ):   

Документы принял

_________________________________________ _______________/________________________/ 

Должность ответственного лица                                                                   Подпись            Фамилия И.О.  

Госстройнадзора

«_____»______________________________200  г

Проверку документов на их наличие и соответствие требованиям нормативно-правовых актов произвел:

_____________________ ______________________________ __________/_____________________/  

должность ответственного лица                                                                              Подпись                      Фамилия И.О.  

Госстройнадзора

«_____» ________________ 200 г.

Я, ________________________________________________ вышеуказанные документы получил,

(Ф.И.О., должность представителя Застройщика-заказчика)

подтверждаю их наличие в полном объеме.

__________________/________________________/ 

        Подпись                                         .        Фамилия И.О.

М.П.

«_____»___________________________200  г.  

1

Приложение № 11

к Административному регламенту  исполнения Республиканской службой государственного строительного надзора государственной функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства

Приложение в редакции Приказа Республиканской службой государственного строительного надзора от 12.04.2012 № 10

(Титульная сторона заключения)

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

Республиканская служба государственного строительного надзора

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов

Утверждено

распоряжением Республиканской службы государственного строительного надзора

«___»____________ 20___ г. №_______

г. Улан-Удэ                                           N_______________                        "___"_____________20___г.

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано ________________________________________________________

                                                                                                 (наименование застройщика или заказчика,

_______________________________________________________________________________________________________________________

номер свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты  - для юридических лиц;

_______________________________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, ИНН, паспортные данные,  место проживания - для физических лиц)

и подтверждает, что объект капитального строительства

_______________________________________________________________________________________________________________________

                  (наименование объекта капитального строительства, , в соответствии с проектной документацией

расположенный по адресу ________________________________________________________________

                                                        (почтовый или строительный)

(дело № __________________)  с основными характеристиками:

_______________________________________________________________________________________

                                     (краткое описание основных характеристик объекта капитального строительства)

Разрешение на строительство (реконструкцию, ) _________________________

                                                                                                                                                                          ( дата выдачи, номер,

__________________________________________________________________________________________________________________

кем кем выдан  и срок действия

Заключение государственной экспертизы проектной документации

___________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                         (дата выдачи  номер и  кем выдано)

СООТВЕТСТВУЕТ  требованиям част и 6 статьи 3 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ (может указываться  наименование, статьи (пункты) (норм и правил), иных нормативных правовых акто, других технических регламентов,) и  проектной документации, в том числе  требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета  используемых энергетических ресурсов

________________________________________  ____________________________________ _______________________________________

                             (должность)                                                      (подпись)                                                                   (Ф.И.О.)

(место для специального защитного знака)                                  МП

ХХ ХХ № ХХХХХХ

(номер бланка)

(Обратная сторона заключения)

Основные технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование

Ед. изм.

По проекту

Фактические данные

(на основании документов органа технической инвентаризации)

1

2

3

4

Указываются:

1) основные технико-экономические показатели объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией;

2) нормируемые показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении (на 1 кв.м. площади или на 1 куб.м объема), в том числе показатели расхода, а также максимально допустимые величины отклонений от нормируемых показателей:

а) тепловой энергии на отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию за отопительный период;

б) электрической энергии на искусственное освещение, на силовое оборудование и электропотребляющие приборы;

в) сетевого газа для бытовых нужд и т.д.

Начало строительства (реконструкции) объекта капитального строительства:

________________________________

                                           (месяц ,год)

Окончание строительства (реконструкции) объекта капитального строительства: _____________________  

                                                    (месяц ,год)

Основанием для выдачи настоящего  ЗАКЛЮЧЕНИЯ является:_________________________

                                                                                                        (дата и номер акта итоговой проверки, материалы обследований, проектная,

_________________________________________________________________________________________________________________

документаци, я ее шифр, дата и номер приказа об утверждении, результаты  тепловизионного обследования , энергетический паспорт  и т.п..)

Класс энергетической эффективности (для многоквартирного дома): _____________________________

Объект капитального строительства оснащен приборами учета используемых энергетических ресурсов:

_______________________________________________________________________________________

(наименование, марка, тип, номер прибора  на вводе, указывается наличие поэтажного поквартирного учета энергетических ресурсов )

Подписи должностных лиц Республиканской службы государственного строительного надзора, участвовавших в проведении итоговой проверки:

______________________  ________________________________________  ______________________________________________________

       (подпись)                                       (расшифровка подписи)                                                                   (должность)

______________________  _________________________________________  ______________________________________________________

       (подпись)                                        (расшифровка подписи)                                                                  (должность)

______________________  _________________________________________  ______________________________________________________

       (подпись)                                         (расшифровка подписи)                                                                   (должность)

_____________________________________________________________________________________________Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ о соответствии недействительно без распоряжения Республиканской службы государственного строительного надзора  об его утверждении.

Приложение № 12

к Административному регламенту  исполнения Республиканской службой государственного строительного надзора государственной функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства

Приложение в редакции Приказа Республиканской службой государственного строительного надзора от 12.04.2012 № 10

Общий бланк

Республиканской службы государственного строительного надзора

РЕШЕНИЕ

об отказе в выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов

Утверждено

распоряжением

Республиканской службы государственного строительного надзора

«___»____________ 20___ г. №_______

г. Улан-Удэ                                           N_______________                        "___"_____________20___г.

Настоящий РЕШЕНИЕ  выдано: _______________________________________________________________________________________

                                                                (наименование застройщика или заказчика,

_______________________________________________________________________________________________________________________

номер свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты - для юридических лиц;

_______________________________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, ИНН, паспортные данные,  место проживания - для физических лиц)

ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ о соответствии  требованиям технических регламентов и проектной документации объекта капитального строительства, в том числе требованиям энергетической эффективности и оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов_________________________________________________________________________________________________

                                     (наименование объекта капитального строительства, , в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу ________________________________________________________________

                                                        (почтовый или строительный)

(дело № __________________) 

Разрешение на строительство (реконструкцию) _________________________

                                                                                                                                                                          ( дата выдачи, номер,

__________________________________________________________________________________________________________________

кем кем выдан  и срок действия

Заключение государственной экспертизы проектной документации

___________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                         (дата выдачи  номер и  кем выдано)

Начало строительства (реконструкции) объекта капитального строительства:

_____________________________________________________________________________________

                                           (месяц ,год)

Настоящее РЕШЕНИЕ принято на основании результатов итоговой проверки,

_____________________________________________________________

                                                    (номер, дата акта итоговой проверки и пр.)

которой установлено ____________________________________________________________________________________

                                                                                    (указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента

_________________________________________________________________________________________________________________

                               (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации,

________________________________________________________________________________________________________________

                       Требования,  которых нарушены, и на дату проведения итоговой проверки  не устранены)

Подписи должностных лиц Республиканской службы государственного строительного надзора,  участвовавших в проведении итоговой проверки:

______________________  ________________________________________  ______________________________________________________

       (подпись)                                       (расшифровка подписи)                                                                   (должность)

______________________  _________________________________________  ______________________________________________________

       (подпись)                                        (расшифровка подписи)                                                                  (должность)

______________________  _________________________________________  ______________________________________________________

       (подпись)                                         (расшифровка подписи)                                                                   (должность)

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Бурятия № 156 от 27.08.2011 стр. 5-16, Официальный вестник №98
Рубрики правового классификатора: 090.040.000 Строительство, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 090.050.000 Градостроительство и архитектура, 090.050.050 Градостроительные нормативы. Градостроительная документация. Экспертиза, 020.000.000 Основы государственного управления, 020.010.000 Органы исполнительной власти

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать