О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА – МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ОТ 30 ИЮНЯ 2016 Г. № 191-П



ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от 7 декабря 2016 г. № 377-П

г. Саранск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА – МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ОТ 30 ИЮНЯ 2016 Г. № 191-П

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, п р и к а з ы в а ю:

1. В приказе Первого заместителя Председателя Правительства – Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия от 30 июня 2016 г. № 191-П «Об утверждении форм типовых государственных контрактов, шаблонов технических заданий и признании утратившим силу пункта 1 приказа Первого заместителя Председателя Правительства – Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия от 30 апреля 2014 г. № 96-П» следующие изменения:

в абзаце втором части первой пункта 2 слово «поставку» заменить словом «закупку»;

приложение 1 «Типовой государственный контракт на поставку товаров для государственных нужд» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

приложение 2 «Типовой государственный контракт на оказание услуг для государственных нужд» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;

приложение 3 «Типовой государственный контракт на выполнение работ для государственных нужд» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу

2. Настоящий приказ разместить на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия, опубликовать в газете «Известия Мордовии» и направить в прокуратуру Республики Мордовия.

3. Направить настоящий приказ в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Мордовия для включения его в федеральный регистр нормативно-правовых актов Республики Мордовия.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия Р.М. Цыбизову.

Первый заместитель Председателя Правительства –

Министр сельского хозяйства и

продовольствия Республики Мордовия

В.Н. Сидоров

Приложение 1

к приказу Первого заместителя Председателя

Правительства – Министра сельского хозяйства

и продовольствия Республики Мордовия

от «7» декабря 2016 г. № 377-П

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Председателя Правительства –

Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия

(должность)

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия

(наименование заказчика)

___________________/Сидоров В.Н./

(подпись) (Ф.И.О.)

«______»__________________20___ г.

М.П.

Раздел 4. Проект контракта

Государственный контракт на закупку товаров для государственных нужд

г. о. Саранск                                                                                                                                                                                                                                              «____»_____________20 г.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, именуемое в дальнейшем Заказчик, выступая от имени Республики Мордовия, в лице _______________________________, действующего на основании Положения, с одной стороны и _______________________________ именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________________ действующего на основании _____________ с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», по результатам проведения _____________________, на основании протокола комиссии (протокол № ___________ от «__» ______20__г.), в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий государственный контракт (далее по тексту - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик в соответствии с требованиями и условиями настоящего контракта обязуется поставить Заказчику _______________________(далее - товар) в соответствии с условиями настоящего контракта, согласно требованиям Технического задания (Приложение № 1 к контракту) и Спецификации (Приложение №1 к Техническому заданию), которые являются неотъемлемой частью контракта, а Заказчик обязуется принять товар надлежащего качества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

1.2. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте.

2. Цена контракта

2.1. Цена контракта устанавливается в российских рублях.

2.2. Цена контракта составляет ___________ (_______________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (если Поставщик является плательщиком данного налога).

2.3. Цена контракта включает в себя:________________________________.

2.3.1. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта (с суммы, подлежащей оплате физическому лицу – Поставщику, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц), а также Заказчик уплачивает страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (в пенсионный фонд и фонд медицинского страхования), за исключением взносов в фонд социального страхования).

2.4. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.5. Цена контракта не может изменяться в ходе исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и контрактом.

2.6. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного контрактом количества товара и иных условий исполнения контракта. (Данный пункт имеет юридическую силу и включается в контракт в случае, если настоящий контракт заключается по результатам проведения электронного аукциона или конкурса)

2.7. Изменение цены контракта допускается, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта. (Данный пункт имеет юридическую силу и включается в контракт в случае, если настоящий контракт заключается по результатам проведения электронного аукциона или конкурса)

3. Порядок оплаты

3.1. Источник финансирования: _________________________________.

3.2. Оплата товара по настоящему контракту производится Заказчиком в следующем порядке:

Форма оплаты: ____________________________________.

Сроки и порядок оплаты: ________________________________.

3.4. В случае поставки товара по настоящему контракту частями, порядок оплаты, указанный в п. 3.2 осуществляется по факту поставки части товара.

3.5. На всех документах, передаваемых Заказчику, обязательно должны быть указаны наименования Заказчика, Поставщика, номер и дата контракта, а также даты оформления таких документов.

Документы, переданные по техническим средствам связи, основанием для оплаты Заказчиком не являются.

3.6. При изменении платежных реквизитов, в том числе расчетного счета, Поставщик обязан уведомить об этом Заказчика в течение 3 рабочих дней. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении контракта расчетный счет, несет Поставщик.

4. Порядок, срок и место поставки товара, приемки товара

4.1. Место поставки товара: _________________________.

4.2. Доставка товара, выгрузка осуществляются за счет средств Поставщика его собственными или привлеченными силами. Доставка товара осуществляется в рабочее время Заказчика, время доставки согласовывается с уполномоченным представителем Заказчика.

4.3. Срок поставки товара: ______________________________________.

4.4. В день поставки товара Поставщик обязан передать Заказчику по 2 экземпляра следующих документов, подписанных Поставщиком: товарную или товарно-транспортную накладную, счет или счет-фактуру. В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки товара. Товар будет считаться не поставленным.

Поставщик также обязан передать Заказчику техническую документацию к товару, оригиналы или заверенные Поставщиком копии документов, подтверждающих соответствие товара обязательным требованиям к его качеству и безопасности, в случае если указанные документы предусмотрены для товара данного рода действующим законодательством и (или) подзаконными актами Российской Федерации.

В течение ___ рабочих дней со дня доставки товара Заказчик осуществляет проверку поставленного товара. Заказчик вправе завершить приемку товара досрочно.

При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара Заказчик в течение ___ рабочих дней со дня доставки товара подписывает товарную или товарно-транспортную накладную. После этого товар считается переданным Поставщиком Заказчику и принятым Заказчиком.

В случае выявления несоответствия поставленного товара требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, контракта, Технического задания, Заказчик в течение ___ рабочих дней со дня доставки товара составляет письменную претензию в адрес Поставщика с указанием недостатков доставленного товара. Поставщик обязан обеспечить вывоз товара ненадлежащего качества за свой счет и замену на товар надлежащего качества в течение ___ календарных дней с момента получения претензии от Заказчика. Некачественный или не соответствующий Техническому заданию товар считается не поставленным.

4.5. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу, предусмотренную ч.3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В случае установления экспертизой несоответствия поставленного товара требованиям контракта, Поставщик обязан возместить Заказчику расходы, связанные с проведением такой экспертизы (в случае наличия таких расходов).

4.6. При отказе Поставщика от поставки товара, Заказчиком составляется акт об отказе Поставщика в поставке товара. В случае просрочки поставки товара Заказчик составляет акт о просрочке поставки товара, в котором указываются сведения о времени заказа и времени просрочки поставки товара. Данные акты являются основаниями для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Контрактом.

4.7. Осуществление приемки товара по качеству не лишает Заказчика права в будущем предъявлять Поставщику претензии по качеству товара, возникающие в процессе его эксплуатации.

5. Обязанности и права Сторон

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. поставить товар в срок, предусмотренный контрактом;

5.1.2. обеспечить сохранность товара до момента передачи его Заказчику;

5.1.3. незамедлительно (в течение 1 рабочего дня) в письменной форме сообщать Заказчику о задержке поставки товара, ее предположительной длительности и причинах.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный товар надлежащего качества в соответствии с условиями контракта.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. своевременно произвести оплату товара в соответствии с условиями контракта.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. в случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по контракту принять и оплатить товар в соответствии с установленным в контракте порядком;

5.4.2. запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по контракту;

5.4.3. расторгнуть контракт в одностороннем порядке в случаях и порядке, предусмотренных настоящим контрактом.

6. Гарантии качества товара

6.1. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать Техническому заданию, техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимся обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки товара.

6.2. Поставляемый товар должен быть пригоден для целей, для которых товары такого рода обычно используются, и соответствовать техническим характеристикам, установленным производителем поставляемого товара.

6.3. Требования к гарантийному сроку товара: _______________________.

Объем предоставления гарантий качества товара: _________________.

Требования к гарантийному обслуживанию товара: _________________.

Требования к расходам на эксплуатацию товара: _________________.

Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара: _________________.

Требования к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: _________________.

6.4. На товар, переданный Поставщиком взамен товара, в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности.

6.5. Поставляемый товар должен быть новым, то есть товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, без следов механического воздействия, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

6.6. Товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика при соблюдении заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого товара.

6.7. Тара и упаковка товара должны обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.

7. Обеспечение исполнения контракта

7.1. Исполнение обязательств по настоящему контракту обеспечивается безотзывной банковской гарантией или передачей Заказчику денежных средств.

7.1.1. В случае, если предложенная Поставщиком цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, Поставщик, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учётом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

7.1.2. Обеспечение исполнения контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение.

7.2. В случае передачи денежных средств в размере ____________ (______________) руб. ____ коп., что составляет ____ (____) процентов от начальной (максимальной) цены контракта, перечисление таких денежных средств осуществляется Поставщиком по следующим реквизитам Заказчика:

ИНН 1326134322, КПП 132601001, УФК по Республике Мордовия (Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия л/с 05092002340, наименование банка: Отделение – НБ Республика Мордовия г. Саранск, БИК 048952001, р/с 40302810800002000003).

7.3. В случае обеспечения исполнения контракта безотзывной банковской гарантией, такая банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен превышать срок действия настоящего контракта не менее чем на один месяц.

7.4. Обязательства по контракту, которые подлежат обеспечению: исполнение контракта, в том числе, но не исключительно, сроки поставки товаров, оплата убытков и неустойки Заказчику; обеспечение качества; возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков.

7.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по контракту, Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в контракте.

7.6. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставлено Поставщиком в виде передачи Заказчику денежных средств, Заказчик возвращает Поставщику денежные средства, переданные ему, в течение 10 рабочих дней с момента надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по контракту, на основании письменного заявления Поставщика, в котором в обязательном порядке должны быть указаны банковские реквизиты, по которым Заказчику необходимо возвратить указанные денежные средства.

7.7. В случае неисполнения Поставщиком обязательств по настоящему контракту Заказчик вправе удерживать обеспечение исполнения контракта при внесении денежных средств на указанный Заказчиком счет до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено, а также для обеспечения требования уплаты неустойки (пени, штрафа), начисленной в порядке, определенном настоящим контрактом.

8. Ответственность Сторон

8.1. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенных убытков, непосредственно обусловленных обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.2. Ответственность Заказчика.

8.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.2.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063 размер штрафа для Заказчика устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 2,5 процента цены контракта, а именно __________________ (______________________) руб. ___ коп., в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта, а именно __________________ (______________________) руб. ___ коп., составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта, а именно __________________ (______________________) руб. ___ коп., составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта, а именно __________________ (______________________) руб. ___ коп., в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату поставленного товара, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета на расчетный счет Поставщика.

8.2.4. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Заказчика от исполнения его обязательств по настоящему контракту.

8.3. Ответственность Поставщика:

8.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном в Постановлении Правительства Российской Федерации, но не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. №1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» размер пени определяется по следующей формуле:

П = (Ц – В) х С, где:

Ц – цена контракта;

В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С – размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

8.3.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063 размер штрафа для Поставщика устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта, а именно __________________ (______________________) руб. ___ коп., в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта, а именно __________________ (______________________) руб. ___ коп. в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта, а именно __________________ (______________________) руб. ___ коп., в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта, а именно __________________ (______________________) руб. ___ коп., в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.3.4. Уплата Поставщиком неустойки (штрафа, пени) или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему контракту. В случае неисполнения своих обязательств по настоящему контракту Поставщик возмещает убытки, нанесенные им Заказчику.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая но, не ограничиваясь, пожаром, наводнением, землетрясением и любыми другими стихийными бедствиями, а также диверсию, военные действия, восстание, саботаж, блокаду, забастовки, локауты, объявление эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить на момент заключения настоящего контракта.

Возникновение таких обстоятельств должно быть подтверждено соответствующими уполномоченными органами.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры и разногласия, возникающие в рамках действия настоящего контракта, стороны пытаются решить путем переговоров.

10.2. В случае неурегулирования споров и разногласий они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Мордовия.

11. Срок действия контракта. Изменение и расторжение контракта

11.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении контракта по результатам проведения электронного аукциона – в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона о контрактной системе.

Контракт действует по ______________________.

11.2. Окончание срока действия контракта или его расторжение не освобождает стороны от ответственности за его нарушение, от обязательств по расчетам, гарантийных обязательств.

11.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи (поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд и др.), в том числе в следующих случаях:

11.4.1. в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 523 ГК РФ);

11.4.2. в случае существенного нарушения требований к качеству поставленного товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) (в соответствии с пунктом 2 статьи 475 ГК РФ);

11.4.3. в случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товара (в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 523 ГК РФ);

11.4.4. если Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар (в соответствии с пунктом 1 статьи 463 ГК РФ);

11.4.5. если Поставщик в разумный срок не выполнил требование Заказчика о доукомплектовании товара (в соответствии с пунктом 2 статьи 480 ГК РФ).

11.5. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.6. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

11.7. Одностороннее расторжение контракта по решению Заказчика осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.8. Информация о Поставщике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

Приложения: 1. Техническое задание.

Подписи, адреса и банковские Реквизиты Сторон

Заказчик:

___________________/______________/

М.П.

Поставщик:

________________/_____________/

М.П.

Приложение № 1

к Государственному контракту

от _______ 20__ г. №_________

Техническое задание

Заказчик:

___________________/______________/

М.П.

Поставщик:

________________/_____________/

М.П.

Приложение 2

к приказу Первого заместителя Председателя

Правительства – Министра сельского хозяйства

и продовольствия Республики Мордовия

от «7» декабря 2016 г. № 377-П

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Председателя Правительства –

Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия

(должность)

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия

(наименование заказчика)

___________________/Сидоров В.Н./

(подпись) (Ф.И.О.)

«______»__________________20___ г.

М.П.

Раздел 4. Проект контракта

Государственный контракт на оказание услуг для государственных нужд

г. о. Саранск                                                                                                                                                                                                                              «____»_____________20 г.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, именуемое в дальнейшем Заказчик, выступая от имени Республики Мордовия, в лице _______________________________, действующего на основании Положения, с одной стороны и _______________________________ именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ____________________________ действующего на основании _____________ с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», по результатам проведения _____________________, на основании протокола комиссии (протокол № ___________ от «__» ______20__г.), в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий государственный контракт (далее по тексту - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по ________________________(далее – услуги) в соответствии с условиями настоящего контракта, а также требованиями Технического задания (приложение № 1 к контракту) и Спецификации (Приложение №1 к Техническому заданию), которые являются неотъемлемой частью контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные надлежащим образом услуги в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в контракте.

2. Порядок оказания услуг

2.1. Место оказания услуг: ____________________________.

2.2. Срок оказания услуг: _____________________________.

2.3. Оказанные услуги и их результаты должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации. Некачественная услуга считается не оказанной.

2.4. Исполнитель должен незамедлительно (в течение 1 рабочего дня) в письменной форме сообщать Заказчику о задержке оказания услуги, ее предположительной длительности и причинах.

3. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг

3.1. Оказанные услуги по количеству и качеству передаются Исполнителем и принимаются Заказчиком по актам сдачи-приемки оказанных услуг (далее – акты сдачи-приемки).

Исполнитель не позднее __ рабочих дней со дня фактического оказания услуг направляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки.

Акт сдачи-приемки, в случае отсутствия у Заказчика претензий к качеству оказанных услуг, подписывается Заказчиком в течение __ рабочих дней со дня передачи Исполнителем Заказчику подготовленного и подписанного с его стороны акта сдачи-приемки.

Заказчик вправе отказаться от приемки оказанных услуг в случае несоответствия объемов услуг, указанных в акте сдачи-приемки объему фактически оказанных услуг, в случае некачественного оказания услуг, нарушения Исполнителем при оказании услуг требований нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего контракта, Технического задания.

В случае выявления недостатков оказанных услуг Заказчик в течение __ рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки направляет письменную претензию в адрес Исполнителя.

Исполнитель обязан за свой счет в течение __ дней со дня получения письменной претензии от Заказчика устранить указанные в претензии недостатки. В течение ____ рабочих дней со дня устранения недостатков Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика и направить Заказчику подписанный Исполнителем акт сдачи-приемки.

4. Требования к гарантийным срокам и объему предоставленных гарантий

4.1. Срок предоставления гарантии качества оказанных услуг: __________________________.

4.2. Объем предоставления гарантий качества оказанных услуг: __________.

5. Стоимость услуг и порядок их оплаты

5.1. Цена контракта составляет __________ (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (если Исполнитель является плательщиком данного налога).

Цена контракта включает в себя: _________________________________.

5.1.1. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта (с суммы, подлежащей оплате физическому лицу – Исполнителю, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц), а также Заказчик уплачивает страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (в пенсионный фонд и фонд медицинского страхования), за исключением взносов в фонд социального страхования).

5.2. Цена контракта установлена в рублях Российской Федерации.

5.3. Источник финансирования: _________________________________.

5.4. Оплата оказанных услуг по настоящему контракту производится Заказчиком в следующем порядке:

Форма оплаты: ___________________________________________________________.

Сроки и порядок оплаты: ________________________________.

5.5. При изменении расчетного счета Исполнитель уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение 3 рабочих дней. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении контракта счет, несет Исполнитель.

5.6. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Цена контракта не может изменяться в ходе исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и контрактом.

5.7. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема услуг и иных условий исполнения контракта. (Данный пункт имеет юридическую силу и включается в контракт в случае, если настоящий контракт заключается по результатам проведения электронного аукциона или конкурса)

5.8. Изменение цены контракта допускается, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта. (Данный пункт имеет юридическую силу и включается в контракт в случае, если настоящий контракт заключается по результатам проведения электронного аукциона или конкурса)

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Исполнитель обязан:

6.1.1. оказать услуги добросовестно, в соответствии с требованиями контракта, Технического задания;

6.1.2. передать Заказчику результаты оказания услуг свободными от прав третьих лиц;

6.1.3. исполнять другие обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

6.2. Исполнитель вправе:

6.2.1. Требовать своевременной оплаты за надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с условиями контракта.

6.3. Заказчик обязан:

6.3.1. своевременно оплачивать надлежащим образом оказанные Исполнителем услуги в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

6.3.2. исполнять другие обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

6.4. Заказчик вправе:

6.4.1. запрашивать у Исполнителя любую относящуюся к предмету контракта документацию и информацию;

6.4.2. расторгнуть контракт в одностороннем порядке в случаях и порядке, предусмотренных настоящим контрактом.

7. Обеспечение исполнения контракта

7.1. Исполнение обязательств по настоящему контракту обеспечивается безотзывной банковской гарантией или передачей Заказчику денежных средств.

7.1.1. В случае, если предложенная Исполнителем цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, Исполнитель, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учётом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

7.2. В случае передачи денежных средств в размере _________ (_______) руб. ___ коп., что составляет ____ (________) процентов от начальной (максимальной) цены контракта, перечисление таких денежных средств осуществляется Исполнителем по следующим реквизитам Заказчика:

ИНН 1326134322, КПП 132601001, УФК по Республике Мордовия (Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия л/с 05092002340, наименование банка: Отделение – НБ Республика Мордовия г. Саранск, БИК 048952001, р/с 40302810800002000003).

7.3. В случае обеспечения исполнения контракта безотзывной банковской гарантией, такая банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен превышать срок действия настоящего контракта не менее чем на один месяц.

7.4. Обязательства по контракту, которые подлежат обеспечению: исполнение контракта, в том числе сроки оказания услуг, оплата убытков и неустойки Заказчику; обеспечение качества; возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков.

7.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по контракту, Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в контракте.

7.6. В случае, если обеспечение исполнения контракта предоставлено Исполнителем в виде передачи Заказчику денежных средств, Заказчик возвращает Исполнителю денежные средства, переданные ему, в течение 10 рабочих дней с момента надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по контракту, на основании письменного уведомления Исполнителя, в котором в обязательном порядке должны быть указаны банковские реквизиты, по которым Заказчику необходимо возвратить указанные денежные средства.

7.7. В случае неисполнения Исполнителем обязательств по настоящему контракту Заказчик вправе удерживать обеспечение исполнения контракта при внесении денежных средств на указанный Заказчиком счет до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено, а также для обеспечения требования уплаты неустойки (пени, штрафа), начисленной в порядке, определенном настоящим контрактом.

8. Ответственность Сторон

8.1. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.2. Ответственность Заказчика.

8.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.2.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063 размер штрафа для Заказчика устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 2,5 процента цены контракта, а именно __________________ (______________________) руб. ___ коп., в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта, а именно __________________ (______________________) руб. ___ коп., составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта, а именно __________________ (______________________) руб. ___ коп., составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта, а именно __________________ (______________________) руб. ___ коп., в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату оказанных услуг, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.

8.2.4. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Заказчика от исполнения его обязательств по настоящему контракту.

8.3. Ответственность Исполнителя:

8.3.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном в Постановлении Правительства Российской Федерации, но не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. №1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» размер пени определяется по следующей формуле:

П = (Ц – В) х С, где:

Ц – цена контракта;

В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С – размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

8.3.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063 размер штрафа для Исполнителя устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта, а именно __________________ (______________________) руб. ___ коп., в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта, а именно __________________ (______________________) руб. ___ коп. в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта, а именно __________________ (______________________) руб. ___ коп., в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта, а именно __________________ (______________________) руб. ___ коп., в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.3.4. Уплата Исполнителем неустойки (штрафа, пени) или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему контракту. В случае неисполнения своих обязательств по настоящему контракту Исполнитель возмещает убытки, нанесенные им Заказчику.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие в рамках действия настоящего контракта, стороны пытаются решить путем переговоров.

9.2. В случае неурегулирования споров и разногласий они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Мордовия.

10. Изменение и расторжение контракта

10.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе в следующих случаях:

10.2.1. Если отступления Исполнителя при оказании услуг от условий контракта или иные недостатки результата оказания услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

10.3. Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.4. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.5. Одностороннее расторжение контракта по решению Заказчика осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю с использованием средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю.

10.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.7. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

11.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

12. Заключительные положения

12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении контракта по результатам проведения электронного аукциона – в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона о контрактной системе.

Контракт действует по ______________________.

12.2. Окончание срока действия контракта или его расторжение не освобождает стороны от ответственности за его нарушение, от обязательств по расчетам, гарантийных обязательств.

12.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий контракта, для согласования и принятия необходимых мер.

12.4. Стороны признают, что если какое-либо из положений контракта становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения контракта обязательны для Сторон в течение срока действия контракта.

12.5. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (трех) дней с момента осуществления таких изменений.

12.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой Стороны.

12.7. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложения: 1. Техническое задание на оказание услуг.

Подписи, адреса и банковские Реквизиты Сторон

Заказчик:

___________________/______________/

М.П.

Исполнитель:

________________/_____________/

М.П.

Приложение № 1

к контракту

от _____________ 201__ г. № ___

Техническое задание

Заказчик:

___________________/______________/

М.П.

Исполнитель:

________________/_____________/

М.П.

Приложение 3

к приказу Первого заместителя Председателя

Правительства – Министра сельского хозяйства

и продовольствия Республики Мордовия

от «7» декабря 2016 г. № 377-П

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Председателя Правительства –

Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия

(должность)

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия

(наименование заказчика)

___________________/Сидоров В.Н./

(подпись) (Ф.И.О.)

«______»__________________20___ г.

М.П.

Раздел 4. Проект контракта

Государственный контракт на выполнение работ для государственных нужд

г. о. Саранск                                                                                                                                                                                                                                    «____» ____________ 20__ г.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, именуемое в дальнейшем Заказчик, выступая от имени Республики Мордовия, в лице _______________________________, действующего на основании Положения, с одной стороны и _______________________________ именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________________ действующего на основании _____________ с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», по результатам проведения _____________________, на основании протокола комиссии (протокол № ___________ от «__» ______20__г.), в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий государственный контракт (далее по тексту - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить собственными силами и материалами или с привлечением субподрядных организаций работы по ______________________________ (далее - работы) в соответствии с условиями настоящего контракта, требованиями Технического задания (приложение № 1 к контракту), являющегося неотъемлемой частью контракта.

2. Цена контракта

2.1. Цена контракта составляет _____________ (__________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (если Подрядчик является плательщиком данного налога).

Цена контракта включает в себя: ______________________________.

2.2. Цена контракта установлена в российских рублях.

2.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.4. Цена контракта не может изменяться в ходе исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и контрактом.

2.4.1. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения контракта. (Данный пункт имеет юридическую силу и включается в контракт в случае, если настоящий контракт заключается по результатам проведения электронного аукциона или конкурса)

2.4.2. Изменение цены контракта допускается, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта. (Данный пункт имеет юридическую силу и включается в контракт в случае, если настоящий контракт заключается по результатам проведения электронного аукциона или конкурса)

3. Порядок оплаты работ

3.1. Источник финансирования: _________________________________.

3.2. Оплата выполненных работ по настоящему контракту производится Заказчиком в следующем порядке:

Форма оплаты: ___________________________________________.

Сроки и порядок оплаты: ________________________________.

3.3. При изменении расчетного счета Подрядчик уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение 3 рабочих дней. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего контракта счет, несет Подрядчик.

3.4. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от требований нормативно-правовых актов или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

4. Сроки и место выполнения работ

4.1. Место выполнения работ: _______________________________________.

4.2. Срок выполнения работ: ___________________________________.

4.3. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в течение 5 (пяти) дней со дня заключения настоящего контракта.

4.4. График выполнения работ в рамках срока, предусмотренного в п. 4.2 контракта, устанавливается в календарном плане-графике выполнения работ, который является неотъемлемой частью (приложением №2) к Техническому заданию. Подрядчик обязан соблюдать сроки выполнения работ, предусмотренные календарным планом-графиком выполнения работ.

4.5. Допускается досрочное выполнение работ.

5. Обязанности и права Сторон

5.1. В целях выполнения контракта Подрядчиком Заказчик обязан:

- оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ.

5.2. Заказчик вправе:

- проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ, в том числе привлекать для осуществления строительного контроля сторонние организации. Представители Заказчика, а также представители организаций, привлеченных Заказчиком для осуществления строительного контроля, имеют право давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от проектно-сметной документации;

- отказаться от контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;

- при нарушении Подрядчиком сроков календарного плана-графика работ Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в любое время, уплатив Подрядчику часть установленной цены за работы, выполненные до получения уведомления об отказе Заказчика от контракта.

5.3. Подрядчик обязан:

- сдать заказчику по акту исполнительные чертежи, схемы (при наличии); акты на скрытые виды работ; сертификаты на используемые в ходе выполнения работ материалы и оборудование (заверенные копии);

- соблюдать при выполнении работ требования, содержащиеся в Техническом задании (приложение № 1 к контракту) и других предоставленных Заказчиком исходных данных;

- осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ;

- обеспечить содержание и уборку территории в зоне застройки, вывоз мусора и уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств

- обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли;

- согласовывать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить его соблюдение (в случае, если такая обязанность предусмотрена законодательством Российской Федерации и подзаконными нормативными правовыми актами);

- Подрядчик обязан предоставлять представителям Заказчика, а также представителям организаций, привлеченных Заказчиком для осуществления строительного контроля, беспрепятственный доступ ко всем видам осуществляемых на объекте работ в любое время суток в течение всего срока выполнения работ, а также беспрепятственный доступ к строительной документации.

5.4. Подрядчик вправе:

- требовать своевременной оплаты надлежащим образом выполненных работ.

6. Гарантии качества, требования и условия выполнения работ

6.1. Подрядчик гарантирует: качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими строительными нормами и правилами, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта; возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока.

6.2. Срок предоставления гарантии качества выполненных работ: _______.

6.3. Объем предоставления гарантий качества работ: __________________.

6.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и Техническому заданию (приложение № 1 к контракту).

6.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех используемых им для выполнения работ материалов и оборудования.

6.6. Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

7. Обеспечение материалами и оборудованием

7.1. Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, средствами и оборудованием в соответствии с действующими нормативными правовыми актами законодательства РФ. Материалы, применяемые в ходе выполнения работ, должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям Технического регламента пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиям Технического задания.

7.2. Материалы, применяемые в ходе выполнения работ, должны быть новыми, соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и безопасность. Использование при выполнении работ материалов, бывших в употреблении или материалов, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускается. Документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов, должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала выполнения работ, выполняемых с использованием этих материалов.

7.3. Оборудование, используемое при выполнении работ, должно быть безопасным, надлежащего качества.

8. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

8.1. Подрядчик, выполнив определённые настоящим контрактом работы, в течение __ рабочих дней оформляет и предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ формы КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 3 (трех) экземплярах.

Заказчик не позднее __ (_________) рабочих дней со дня получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 3 (трех) экземплярах, подписывает и направляет Подрядчику полученные документы о приемке либо, в случае выявления недостатков работ, отказывает Подрядчику в приемке и направляет ему претензию об устранении недостатков с указанием срока, в течение которого недостатки должны быть устранены Подрядчиком. Срок устранения недостатков, указываемый в претензии, не может быть менее __ рабочих дней.

Подрядчик обязуется за свой счет в срок, установленный в претензии Заказчика, устранить указанные в претензии недостатки. В течение ____ рабочих дней со дня устранения недостатков Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика и направить Заказчику подписанный с его стороны акт о приемке выполненных работ формы КС-2 в 3 (трех) экземплярах и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

В случае устранения Подрядчиком недостатков выполнения работ Заказчик в течение __ рабочих дней принимает выполненные работы и подписывает акт о приемке выполненных работ формы КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 3 (трех) экземплярах, один экземпляр направляет Подрядчику.

8.2. Для проверки соответствия результатов работ, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик проводит экспертизу результатов выполнения работ, предусмотренную ч. 3 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г № 44-ФЗ.

8.3. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком акт о приемке выполненных работ формы КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счет на оплату являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ в порядке и сроки, установленные настоящим контрактом.

9. Ответственность Сторон

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего контракта стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

9.2. Невыполнение Подрядчиком условий контракта является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего контракта или расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта.

9.3. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего контракта одной из сторон эта сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки.

9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном в Постановлении Правительства Российской Федерации, но не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. №1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» размер пени определяется по следующей формуле:

П = (Ц – В) х С, где:

Ц – цена контракта;

В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С – размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

9.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, начисляется штраф.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063 размер штрафа для Подрядчика устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта, а именно __________________ (______________________) руб. ___ коп., в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта, а именно __________________ (______________________) руб. ___ коп. в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта, а именно __________________ (______________________) руб. ___ коп., в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта, а именно __________________ (______________________) руб. ___ коп., в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

9.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.7. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063 размер штрафа для Заказчика устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 2,5 процента цены контракта, а именно __________________ (______________________) руб. ___ коп., в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта, а именно __________________ (______________________) руб. ___ коп., составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта, а именно __________________ (______________________) руб. ___ коп., составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта, а именно __________________ (______________________) руб. ___ коп., в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

9.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.

9.9. Уплата Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему контракту. В случае неисполнения своих обязательств по настоящему контракту Подрядчик возмещает убытки, нанесенные им Заказчику.

10. Обеспечение исполнения контракта

10.1. Исполнение обязательств по настоящему контракту обеспечивается безотзывной банковской гарантией или передачей Заказчику денежных средств.

10.1.1. В случае, если предложенная Исполнителем цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, Исполнитель, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учётом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

10.2. В случае передачи денежных средств в размере ___________ (__________) руб. ___ коп., что составляет ___ (__________) процентов от начальной (максимальной) цены контракта, перечисление таких денежных средств осуществляется Подрядчиком по следующим реквизитам Заказчика:

ИНН 1326134322, КПП 132601001, УФК по Республике Мордовия (Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия л/с 05092002340, наименование банка: Отделение – НБ Республика Мордовия г. Саранск, БИК 048952001, р/с 40302810800002000003).

10.3. В случае обеспечения исполнения контракта безотзывной банковской гарантией, такая банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен превышать срок действия настоящего контракта не менее чем на один месяц.

10.4. Обязательства по контракту, которые подлежат обеспечению: исполнение контракта, в том числе сроки выполнения работ, оплата убытков и неустойки Заказчику; обеспечение качества; возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков.

10.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в контракте.

10.6. В случае, если обеспечение исполнения контракта предоставлено Подрядчиком в виде передачи Заказчику денежных средств, Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, переданные ему, в течение 10 рабочих дней с момента надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту, на основании письменного заявления Подрядчика, в котором в обязательном порядке должны быть указаны банковские реквизиты, по которым Заказчику необходимо возвратить указанные денежные средства.

10.7. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту Заказчик вправе удерживать обеспечение исполнения контракта при внесении денежных средств на указанный Заказчиком счет до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено, а также для обеспечения требования уплаты штрафа (пени, неустойки), начисленной в порядке, определенном настоящим контрактом.

11. Разрешение споров

11.1. Все споры и разногласия, возникающие в рамках действия настоящего контракта, стороны пытаются решить путем переговоров.

11.2. В случае неурегулирования споров и разногласий они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Мордовия.

12. Основания и порядок изменения и расторжения контракта

12.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и в порядке, предусмотренном ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе:

- заказчик вправе отказаться от контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;

- при нарушении Подрядчиком сроков календарного плана-графика работ Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в любое время до сдачи работ, уплатив Подрядчику часть установленной цены за работы, выполненные до получения уведомления об отказе Заказчика от контракта.

12.3. Одностороннее расторжение контракта по решению Заказчика осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.4. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.5. Стороны имеют право инициировать расторжение контракта по взаимному соглашению сторон.

Сторона, принявшая решение об инициировании расторжения контракта, направляет другой стороне уведомление с предложением о расторжении контракта по взаимному соглашению сторон с указанием причин и оснований. Письменный ответ на вышеуказанное уведомление должен быть дан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения.

Расторжение контракта по взаимному соглашению сторон влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение контрактных обязательств, которые имели место до расторжения контракта.

12.6. В случае принятия одной из сторон или сторонами совместного решения о расторжении контракта в судебном порядке, они руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего контракта.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

13.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

13.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

14. Заключительные положения

14.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведения электронного аукциона – в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона о контрактной системе.

Контракт действует по ______________________.

14.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий контракта, для согласования и принятия необходимых мер.

14.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений контракта становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения контракта обязательны для Сторон в течение срока действия контракта.

14.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (трех) дней с момента начала действий таких изменений.

14.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой Стороны.

14.6. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложения: 1. Техническое задание на выполнение работ.

Подписи, адреса и банковские Реквизиты Сторон

Заказчик:

___________________/______________/

М.П.

Подрядчик:

________________/_____________/

М.П.

Приложение № 1

к государственному контракту №___

на выполнение работ для государственных нужд

от ____ _____________ 20___ г.

Техническое задание

Заказчик:

___________________/______________/

М.П.

Подрядчик:

________________/_____________/

М.П.