ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ КОНТРАКТОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПОСТАВКУ НЕФТЕПРОДУКТОВ ЧЕРЕЗ АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ (АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ)



Приказ признан утратившим силу в соответствии с приказом Департамента государственного заказа Томской области от 05.07.2019 № 13-п

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 11.05.2018 г. № 11-п

Об утверждении типовых контрактов для обеспечения нужд Томской области на поставку нефтепродуктов через автозаправочные станции (автозаправочные комплексы)

(ИЗМЕНЕИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ:

Приказ Департамента государственного заказа Томской области от 10.09.2018 г. № 21-п)

В соответствии с частью 7 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

типовой контракт на поставку нефтепродуктов через автозаправочные станции (автозаправочные комплексы) по пластиковым (топливным) картам согласно приложению 1 к настоящему приказу;

типовой контракт на поставку нефтепродуктов через автозаправочные станции (автозаправочные комплексы) по ведомостям согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 16 мая 2018 года, но не ранее дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник департамента

Г.В.Гонгина

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

приказом Департамента

государственного

заказа Томской области

от 11.05.2018 № 11-п

(в редакции приказа Департамента государственного заказа

Томской области

от 10.09.2018 г. № 21-п)

Типовой контракт на поставку нефтепродуктов через автозаправочные станции

(автозаправочные комплексы) по пластиковым (топливным) картам

Проект

[ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ (КОНТРАКТ)][1] №___

на поставку нефтепродуктов через автозаправочные станции

(автозаправочные комплексы) по пластиковым (топливным) картам

г. Томск[2]                                                                                                           ___ __________ 20___ года

_______________________________________________________, от имени Томской области[3], именуем___ в дальнейшем [Государственный заказчик (далее – Заказчик), Заказчик][4], в лице ______________________________________________, действующ___ на основании __________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем Поставщик, в лице ________, действующ_____ на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны и каждый в отдельности Сторона, на основании протокола ___________________ № __________ от ____ _________ 20__ года[5], заключили настоящий [Государственный контракт (далее – Контракт), Контракт][6] о нижеследующем:

1. ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ (ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА)

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику нефтепродукты через автозаправочные станции (далее - АЗС), автозаправочные комплексы (далее - АЗК) по пластиковым (топливным) картам (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Контракту), а Заказчик обязуется по мере возникновения потребности осуществлять выборку Товара в месте нахождения АЗС (АЗК) и оплачивать выбранный Товар в порядке и на условиях Контракта.

Идентификационный код закупки:________________________.

1.2. Наименование Товара, товарный знак (при наличии), технические, качественные, функциональные характеристики Товара и иные характеристики и показатели Товара, [наименование страны происхождения Товара][7], количество Товара, цена за единицу Товара (литр; кубический дециметр), общая стоимость Товара, место доставки (отпуска) Товара определены в Спецификации (Приложение 1 к Контракту).

(п. 1.2. в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 10.09.2018 г. № 21-п)

1.3. Поставщик привлекает к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Объем привлечения соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций составляет ___ процентов от цены Контракта.[8]

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара в соответствии с условиями Контракта, в том числе[9]:

стоимость Товара на АЗК (АЗС);

расходы по доставке Товара до АЗК (АЗС);

стоимость оценки качества Товара;

расходы по хранению и отпуску Товара;

расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, [в том числе налога на добавленную стоимость,][10] сборов и другие платежи, связанные с исполнением Контракта.

Цена Контракта рассчитывается по следующей формуле цены Контракта:

где:

ЦК – цена Контракта,

Цi – цена одного литра i-го вида (марки) топлива, действующая на АЗС (АЗК) в день отпуска Товара, и не превышающая цену за единицу Товара, указанную в Спецификации (Приложение 1 к Контракту),

Ki – количество литров i-го вида (марки) топлива,

i-ый вид (марка) топлива – вид (марка) топлива в соответствии с условиями Контракта.

В случае изменения цены одного литра i-го вида (марки) топлива, действующей на АЗС (АЗК) в день отпуска Товара, в течение срока исполнения Контракта расчет осуществляется по каждому значению цены исходя из количества полученного Товара.

Максимальное значение цены Контракта составляет _______ (________) рублей ___ копеек.

2.2. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на [расчетный счет][11] Поставщика, указанный в Контракте, в следующем порядке: [ежемесячно][12] за фактически выбранное количество Товара в течение  ___ [рабочих, календарных][13] дней со дня подписания Сторонами [товарной накладной][14] на основании представленных Поставщиком счета, [отчета об объеме, номенклатуре и стоимости полученного Товара][15] [и счета-фактуры][16].

Заказчик оплачивает стоимость Товара по формуле цены Контракта, указанной в пункте 2.1 Контракта, в пределах максимального значения цены Контракта, предусмотренного пунктом 2.1 Контракта.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов, и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

(абз. 3 п. 2.2. в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 10.09.2018 г. № 21-п)

Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате Товара, указанного в пункте 1.1 Контракта, считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

2.3. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Поставщиком.

2.4. Не выбранное Заказчиком количество Товара Заказчиком не оплачивается.

2.5. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

2.6. Источник финансирования: __________________________________.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ (ОТПУСКА) ТОВАРА

3.1. Отпуск Товара должен осуществляться Поставщиком круглосуточно по мере возникновения потребностей у Заказчика при предъявлении пластиковой (топливной) карты в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Контракту), условиями Контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.2. Место доставки (отпуска) Товара указано в Спецификации (Приложение 1 к Контракту).

3.3. Срок поставки Товара: ____________________________________________.

3.4. Использование пластиковой (топливной) карты осуществляется Заказчиком в соответствии с Инструкцией, предоставленной Поставщиком Заказчику согласно пункту 5.4.11 Контракта.

3.5. Получение Заказчиком Товара на АЗС (АЗК) подтверждает чек, распечатываемый на оборудовании, установленном на АЗС (АЗК). Один экземпляр чека выдается Заказчику, второй экземпляр чека остается на АЗС (АЗК).

3.6. Заказчик получает Товар по цене, действующей на АЗС (АЗК) в день отпуска Товара и не превышающей цену за единицу товара, указанную в Спецификации (Приложение 1 к Контракту).

3.7. Стороны производят сверку взаиморасчетов, с оформлением акта сверки не позднее ______ числа календарного месяца, следующего за месяцем поставки Товара.[17]

3.8. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и (или) функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и (или) функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, при которых Заказчик при исполнении Контракта не вправе допускать замену Товара или страны (стран) происхождения товара в соответствии с частью 7 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

4. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА ТОВАРА

4.1. Качество и безопасность Товара должны соответствовать Спецификации (Приложение 1 к Контракту), условиям Контракта, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе требованиям, установленным Федеральным законом  от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

4.2. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать стандартам, указанным в паспорте продукции.

4.3. Поставщик за свой счет проводит оценку соответствия качества контрольной пробы Товара. Пробы должны отбираться в соответствии с межгосударственным стандартом «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб» (ГОСТ 2517-2012).

4.4. Соответствие Товара техническому регламенту Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденному решением Комиссии Таможенного союза  от 18.10.2011 № 826, подтверждается Поставщиком по требованию Заказчика в срок, указанный Заказчиком, путем предоставления Заказчику копии паспорта продукции.

4.5. Работы по контролю и обеспечению сохранения качества Товара при приеме, хранении, транспортировании и их отпуске в организациях нефтепродуктообеспечения должны проводиться в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003 № 231 «Об утверждении Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения» и Правилами технической эксплуатации автозаправочных станций (Руководящий документ 153-39.2-080-01), введенными в действие приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 01.08.2001 № 229.

4.6. Для проверки поставленного Товара в части соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу в срок не более [10 (десяти)][18] рабочих дней. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.[19]

Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Срок представления Поставщиком дополнительных материалов составляет [3 (три)][20] рабочих дня с даты направления запроса.

4.7. В случае привлечения экспертов, экспертных организаций, результаты экспертизы оформляются в виде [заключения][21].

При проведении экспертизы силами Заказчика результаты экспертизы оформляются в виде [_______________][22].[23]

4.8. При несоответствии поставленного Товара условиям Контракта, Заказчик в течение  [5 (пяти)][24] рабочих дней с даты подписания документа, указанного в пункте 4.7 Контракта, извещает об этом Поставщика. Извещение о выявленных недостатках с указанием сроков по устранению недостатков направляется Поставщику телеграммой, почтой, электронной почтой, факсом либо нарочным. Адресом электронной почты для направления извещения является: ______________. Номером факса для направления извещения является: ___________. Поставщик в установленный в извещении срок обязан устранить все недостатки.

При соответствии поставленного Товара условиям Контракта, Заказчик принимает Товар и подписывает [товарную накладную][25] в течение [5 (пяти)][26] рабочих дней с даты подписания документа, указанного в пункте 4.7 Контракта.

4.9. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными со дня подписания [товарной накладной][27] Заказчиком без замечаний.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.2. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Контракту.

5.1.3. Направлять Поставщику извещение о выявленных недостатках в случае поставки Товара, не соответствующего условиям Контракта.

5.1.4. Получить от Поставщика необходимое количество пластиковых (топливных) карт.

5.1.5. В период действия Контракта по письменному заявлению на имя Поставщика заказать дополнительные пластиковые (топливные) карты, установить и (или) отменить специальные условия использования каждой конкретной пластиковой (топливной) карты, отказаться от использования пластиковой (топливной) карты, заблокировать или возобновить операции с использованием пластиковой (топливной) карты.

5.1.6. Требовать замены пластиковой (топливной) карты в случае, если она оказалась неработоспособной вследствие действий Поставщика, поломки пластиковой (топливной) карты, вызванной неправильной работой оборудования по приему пластиковых (топливных) карт или заводским дефектом пластиковой (топливной) карты и при условии выполнения Заказчиком пункта 5.2.3 Контракта.

5.1.7. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Принять и оплатить Товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответствию Товара иным условиям Контракта.

5.2.2. Предоставить Поставщику в течение [5 (пяти)][28] рабочих дней с даты заключения Контракта заявку на необходимое количество пластиковых (топливных) карт с указанием расходного лимита в литрах, кубических дециметрах или рублях по каждой пластиковой (топливной) карте.

5.2.3. Использовать пластиковую (топливную) карту только по назначению.

5.2.4. В случае утраты пластиковой (топливной) карты незамедлительно сообщить о случившемся Поставщику посредством письменного или устного заявления.

5.2.5. В течение [10 (десяти)][29] рабочих дней со дня расторжения Контракта или окончания срока действия Контракта вернуть Поставщику пластиковые (топливные) карты.

5.2.6. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) в судебном порядке соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Поставщику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней) в судебном порядке, предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Контракту).

(п. 5.2.6. в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 10.09.2018 г. № 21-п)

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

5.3.2. Требовать возврата переданных пластиковых (топливных) карт после расторжения Контракта или окончания срока действия Контракта.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Поставщиком, осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен договор.[30]

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. По заявке Заказчика передать необходимое количество пластиковых (топливных) карт Заказчику. Пластиковые (топливные) карты передаются Заказчику при предъявлении надлежащим образом оформленной доверенности в течение [3 (трех)][31] рабочих дней с даты получения Поставщиком заявки в соответствии с пунктом 5.2.2 Контракта.

5.4.2. Обеспечить отпуск Товара Заказчику через АЗС (АЗК) согласно порядку и условиям, установленным Контрактом.

5.4.3. Своевременно информировать Заказчика обо всех изменениях в сети АЗС (АЗК).

5.4.4. Бесплатно заменить пластиковую (топливную) карту в случае, если она оказалась неработоспособной вследствие действий Поставщика или поломки, вызванной неправильной работой оборудования по приему пластиковых (топливных) карт или заводским дефектом пластиковой (топливной) карты в течение [3 (трех)][32] рабочих дней с даты предъявления Заказчиком требования о замене пластиковой (топливной) карты.

5.4.5. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) в судебном порядке соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней) в судебном порядке, предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Контракту).

(п. 5.4.5. в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 10.09.2018 г. № 21-п)

[5.4.6. Привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, определенном настоящим Контрактом, и в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем, заверенную Поставщиком.

В случае замены соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в настоящем пункте, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым соисполнителем.

5.4.7. Оплачивать поставленные соисполнителем, привлеченным к исполнению Контракта из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, товары по договору, заключенному с таким соисполнителем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Поставщиком документа о приемке товара.

5.4.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Поставщиком выполненных обязательств по договору с соисполнителем, привлеченным к исполнению Контракта из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, который является предметом договора, заключенного между Поставщиком и привлеченным им соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Поставщиком соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Поставщиком и привлеченным им соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленного товара, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Поставщиком обязательств, выполненных соисполнителем).][33]

5.4.9. Предоставить Заказчику информацию о всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Данная информация должна быть предоставлена Поставщиком в течение десяти дней с даты заключения им договора с соисполнителем. В случае просрочки исполнения данной обязанности Поставщик несет ответственность, предусмотренную пунктом 6.10 Контракта.[34]

5.4.10. В течение 1 (одного) рабочего дня после заключения Контракта предоставить Заказчику Перечень АЗС (АЗК) с указанием точного адреса АЗС (АЗК).

После предоставления указанного Перечня Стороны заключают дополнительное соглашение к Контракту, содержащее Перечень АЗС (АЗК) с указанием адреса АЗС (АЗК).

5.4.11. В течение 1 (одного) рабочего дня после заключения Контракта предоставить Заказчику Инструкцию по использованию пластиковой (топливной) карты. В случае внесения изменений в указанную Инструкцию Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты внесения таких изменений предоставить Заказчику новую Инструкцию с учетом внесенных изменений.

5.4.12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ответственность в виде неустоек (штрафов, пеней) устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации  от 25 ноября 2013 г. № 1063».

6.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.3. Заказчик возмещает Поставщику убытки, возникшие в результате утраты или повреждения пластиковой (топливной) карты по вине Заказчика, в размере стоимости пластиковой (топливной) карты, которая составляет _____________ (________________) рублей за одну пластиковую (топливную) карту.

При этом в случае повреждения пластиковой (топливной) карты, вина Заказчика устанавливается на основании экспертизы, которая проводится в пункте выдачи пластиковой (топливной) карты в присутствии Заказчика.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней [ставки рефинансирования][35] Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет _______ (________) рублей (1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей).

6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику претензию, содержащую требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

(пп. 6.5.1 п. 6.5. в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 10.09.2018 г. № 21-п)

6.5.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа - _________ процентов цены Контракта; цены этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа); начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет _______ (________) рублей ___ копеек[36].

Примечание 1: условие включается в Контракт в случае, если отсутствуют основания для включения в Контракт условий, указанных в примечаниях 2, 3 настоящего пункта:

10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

Примечание 2: условие включается в проект Контракта в случае, если закупка осуществляется в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона  от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно); 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

Примечание 3: условие включается в Контракт в случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или иным участником закупки, в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.5.3. Размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения составляет _______ (________) рублей (1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей).

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту в полном объеме.

6.8. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.

6.9. Заказчик вправе учитывать при расчете с Поставщиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Поставщиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Поставщик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.10. Поставщик несет ответственность за непредставление информации, указанной в пункте 5.4.9 Контракта, в виде пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки. Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Поставщиком данной информации Заказчику.[37]

(п. 6.10. в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 10.09.2018 г. № 21-п)

6.11. Поставщик несет гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей в соответствии с пунктом 1.3 Контракта:

1) за представление документов, указанных в пунктах 5.4.6, 5.4.8 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков Поставщик несет ответственность перед Заказчиком в соответствии с настоящим разделом.

2) за непривлечение соисполнителей в объеме, установленном в Контракте, Поставщик несет ответственность перед Заказчиком в виде штрафа в размере 5 (пяти) процентов от объема привлечения, установленного пунктом 1.3 Контракта, что составляет ________ (________) рублей _______ копеек.[38]

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет  [10 (десять)][39] рабочих дней со дня ее получения.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. По соглашению Сторон может быть увеличено предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшено предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.[40]

8.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда [, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с частями 8-[25][41] статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

(абз. 2 п. 8.2. в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 10.09.2018 г. № 21-п)

Основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта является:

нарушение Поставщиком условий, предусмотренных пунктами 5.4.1, 5.4.4, 5.4.10, 5.4.11 Контракта (существенное нарушение условий Контракта);

а также иные основания в соответствии с гражданским законодательством.][42]

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

9.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по Контракту вследствие наступления обстоятельств, указанных в пункте 9.1 Контракта, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

9.4. Не извещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно пункту 9.3 Контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА[43]

10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет ________ процентов начальной (максимальной) цены Контракта в размере__________ (________) рублей ___копеек[44].

10.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

(п. 10.2. в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 10.09.2018 г. № 21-п)

10.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

(п. 10.3. в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 10.09.2018 г. № 21-п)

10.4. Средства из обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

10.5. В случае определения Поставщиком способа обеспечения исполнения Контракта «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику» обеспечение исполнения Контракта возвращается Заказчиком Поставщику в течение  [15 (пятнадцати)][45] рабочих дней со дня подписания Сторонами [последней товарной накладной][46] и получения Заказчиком письменного требования Поставщика о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

10.6. Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.7. В случае определения Поставщиком способа обеспечения исполнения Контракта «Безотзывная банковская гарантия, выданная банком» срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.8. Осуществление расчетов сопровождается ___________________[47] и отражается на счетах, которые открываются в указанном банке.[48]

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

11.2. Контракт вступает в силу со дня его заключения и прекращает свое действие _____________________, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.

11.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня его поступления, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.1 Контракта.

11.4. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

11.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6 статьи 95 Федерального закона  от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.6. Все приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.

11.7. Поставщик обязан предоставить Заказчику сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

При изменении у Поставщика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Контракту Поставщик обязан уведомить об этом Заказчика в течение 24 (двадцати четырех) часов с даты изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Контракту будут считаться сведения, указанные в Контракте.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

12.1. Приложения к Контракту:

Приложение 1 - Спецификация;

(Абзац 3 п. 12.1. в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 10.09.2018 г. № 21-п)

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

Приложение 1 к

[Государственному контракту (Контракту)][ ]

№ _____________от___ ______20___года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п

Наименование Товара, товарный знак (при наличии)

Технические, качественные, функциональные характеристики Товара и иные характеристики и показатели Товара

Количество Товара

(литр; кубический дециметр)

Цена за единицу Товара

(руб.)

Общая стоимость Товара

(руб.)

Наименование страны происхождения Товара[ 2]

Место доставки (отпуска) Товара

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

__________________________ /____________/

_______________________ /_________/

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

приказом Департамента

государственного

заказа Томской области

от 11.05.2018 № 11-п

(в редакции приказа Департамента государственного заказа

Томской области от 10.09.2018 г. № 21-п)

Типовой контракт на поставку нефтепродуктов через автозаправочные станции

(автозаправочные комплексы) по ведомостям

Проект

[ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ (КОНТРАКТ)][49] №___

на поставку нефтепродуктов через автозаправочные станции

(автозаправочные комплексы) по ведомостям

г. Томск[50]                                                                                 ___ __________ 20___ года

_______________________________________________________, от имени Томской области[51], именуем___ в дальнейшем [Государственный заказчик, далее – Заказчик (Заказчик)][52], в лице ______________________________________________, действующ___ на основании __________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем Поставщик, в лице ________, действующ_____ на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны и каждый в отдельности Сторона, на основании протокола ___________________ № __________ от ____ _________ 20__ года[53], заключили настоящий [Государственный контракт, далее – Контракт (Контракт)][54] о нижеследующем:

1. ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ (ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА)

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику нефтепродукты через автозаправочные станции (далее - АЗС), автозаправочные комплексы (далее - АЗК) по ведомостям (далее - Товар), в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Контракту), а Заказчик обязуется по мере возникновения потребности осуществлять выборку Товара в месте нахождения АЗС (АЗК) и оплачивать выбранный Товар в порядке и на условиях Контракта.

Идентификационный код закупки:_______________________.

1.2. Наименование Товара, товарный знак (при наличии), технические, качественные, функциональные характеристики Товара и иные характеристики и показатели Товара, [наименование страны происхождения Товара][55], количество Товара, цена за единицу Товара (литр; кубический дециметр), общая стоимость Товара, место доставки (отпуска) Товара определены в Спецификации (Приложение 1 к Контракту).

(абз. 1.2. в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 10.09.2018 г. № 21-п)

1.3. Поставщик привлекает к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Объем привлечения соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций составляет ____ процентов от цены Контракта.[56]

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара в соответствии с условиями Контракта, в том числе[57]:

стоимость Товара на АЗС (АЗК);

расходы по доставке Товара до АЗС (АЗК);

стоимость оценки качества Товара;

расходы по хранению и отпуску Товара;

расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, [в том числе налога на добавленную стоимость,][58] сборов и другие платежи, связанные с исполнением Контракта.

Цена Контракта рассчитывается по следующей формуле цены Контракта:

где:

ЦК – цена Контракта,

Цi – цена одного литра i-го вида (марки) топлива, действующая на АЗС (АЗК) в день отпуска Товара, и не превышающая цену за единицу Товара, указанную в Спецификации (Приложение 1 к Контракту),

Ki – количество литров i-го вида (марки) топлива,

i-ый вид (марка) топлива – вид (марка) топлива в соответствии с условиями Контракта.

В случае изменения цены одного литра i-го вида (марки) топлива, действующей на АЗС (АЗК) в день отпуска Товара, в течение срока исполнения Контракта расчет осуществляется по каждому значению цены исходя из количества полученного Товара.

Максимальное значение цены Контракта составляет _______ (________) рублей ___ копеек.

2.2. [Оплата поставленного Товара производится Заказчиком безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на [расчетный счет][59] Поставщика, указанный в Контракте, в следующем порядке: [ежемесячно][60] за фактически выбранное количество Товара в течение ___ [рабочих, календарных][61] дней со дня подписания Сторонами [товарной накладной][62] на основании представленной Поставщиком ведомости, счета, [отчета об объеме, номенклатуре и стоимости полученного Товара][63] [и счета-фактуры][64]].[65]

Заказчик оплачивает стоимость Товара по формуле цены Контракта, указанной в пункте 2.1 Контракта, в пределах максимального значения цены Контракта, предусмотренного пунктом 2.1 Контракта.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов, и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

(в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 10.09.2018 г. № 21-п)

Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате Товара, указанного в пункте 1.1 Контракта, считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

2.3. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Поставщиком.

2.4. Не выбранное Заказчиком количество Товара не оплачивается.

2.5. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

2.6. Источник финансирования: __________________________________.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ (ОТПУСКА) ТОВАРА

3.1. Отпуск Товара должен осуществляться Поставщиком круглосуточно по мере возникновения потребностей у Заказчика в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Контракту), условиями Контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.2. Место доставки (отпуска) Товара указано в Спецификации (Приложение 1 к Контракту).

3.3. Срок поставки Товара: ______________________________.

3.4. Получение Заказчиком Товара на АЗС (АЗК) подтверждает:

1) ведомость, в которой указывается:

дата отпуска Товара;

номер [путевого листа (талона)][66], выданного Заказчиком;

номерной знак автотранспортного средства;

наименование Товара;

количество и стоимость отпущенного Товара;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и подпись лица, управляющего автотранспортным средством;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и подпись представителя Поставщика.

[2) чек, распечатываемый на оборудовании, установленном на АЗС (АЗК). Чек выдается при получении Товара на АЗС (АЗК) Заказчику, второй экземпляр чека остается на АЗС (АЗК)][67].

3.5. Заказчик получает Товар по цене, действующей на АЗС (АЗК) в день отпуска Товара и не превышающей цену за единицу Товара, указанную в Спецификации (Приложение 1 к Контракту).

3.6. Стороны производят сверку взаиморасчетов, с оформлением акта сверки не позднее  ___ числа календарного месяца, следующего за месяцем поставки Товара.[68]

3.7. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и (или) функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и (или) функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, при которых Заказчик при исполнении Контракта не вправе допускать замену Товара или страны (стран) происхождения товара в соответствии с частью 7 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

4. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА ТОВАРА

4.1. Качество и безопасность Товара должны соответствовать Спецификации (Приложение 1 к Контракту), условиям Контракта, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе требованиям, установленным Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

4.2. Поставляемый Товар по качеству должен соответствовать стандартам, указанным в паспорте продукции.

4.3. Поставщик за свой счет проводит оценку соответствия качества контрольной пробы Товара. Пробы должны отбираться в соответствии межгосударственным стандартом «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб» (ГОСТ 2517-2012).

4.4. Соответствие Товара техническому регламенту Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденному решением Комиссии Таможенного союза  от 18.10.2011 № 826, подтверждается Поставщиком по требованию Заказчика в срок, указанный Заказчиком, путем предоставления Заказчику копии паспорта продукции.

4.5. Работы по контролю и обеспечению сохранения качества Товара при приеме, хранении, транспортировании и их отпуске в организациях нефтепродуктообеспечения должны проводиться в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003 № 231 «Об утверждении Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения» и Правилами технической эксплуатации автозаправочных станций (Руководящий документ 153-39.2-080-01), введенными в действие приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 01.08.2001 № 229.

4.6. Для проверки поставленного Товара в части соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу в срок не более [10 (десяти)][69] рабочих дней. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.[70]

Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Срок представления Поставщиком дополнительных материалов составляет [3 (три)][71] рабочих дня с даты направления запроса.

4.7. В случае привлечения экспертов, экспертных организаций, результаты экспертизы оформляются в виде [заключения][72].

При проведении экспертизы силами Заказчика результаты экспертизы оформляются в виде [_______________][73].[74]

4.8. При несоответствии поставленного Товара условиям Контракта, Заказчик в течение  [5 (пяти)][75] рабочих дней с даты подписания документа, указанного в пункте 4.7 Контракта, извещает об этом Поставщика. Извещение о выявленных недостатках с указанием сроков по устранению недостатков направляется Поставщику телеграммой, почтой, электронной почтой, факсом либо нарочным. Адресом электронной почты для направления извещения является: _____.

Номером факса для направления извещения является: _____________________. Поставщик в установленный в извещении срок обязан устранить все недостатки.

При соответствии поставленного Товара условиям Контракта, Заказчик принимает Товар и подписывает [товарную накладную][76] в течение [5 (пяти)][77] рабочих дней с даты подписания документа, указанного в пункте 4.7 Контракта.

4.9. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными со дня подписания [товарной накладной][78] Заказчиком без замечаний.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с действующим законодательством и условиями Контракта.

5.1.2. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

5.1.3. Направлять Поставщику извещение о выявленных недостатках в случае поставки Товара, не соответствующего условиям Контракта.

5.1.4. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Принять и оплатить Товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответствию Товара иным условиям Контракта.

5.2.2. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) в судебном порядке соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Поставщику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней) в судебном порядке, предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Контракту).

(п. 5.2.2 в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 10.09.2018 г. № 21-п)

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

5.3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Поставщиком, осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен договор.[79]

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Обеспечить отпуск Товара Заказчику через АЗС (АЗК) согласно порядку и условиям, установленным Контрактом.

5.4.2. Своевременно информировать Заказчика обо всех изменениях в сети АЗС (АЗК).

5.4.3. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) в судебном порядке соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней) в судебном порядке, предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Контракту).

(п. 5.4.3 в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 10.09.2018 г. № 21-п)

[5.4.4. Привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, определенном настоящим Контрактом, и в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем, заверенную Поставщиком.

В случае замены соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в настоящем пункте, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым соисполнителем.

5.4.5. Оплачивать поставленные соисполнителем, привлеченным к исполнению Контракта из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, товары по договору, заключенному с таким соисполнителем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Поставщиком документа о приемке товара.

5.4.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Поставщиком выполненных обязательств по договору с соисполнителем, привлеченным к исполнению Контракта из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, который является предметом договора, заключенного между поставщиком и привлеченным им соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Поставщиком соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Поставщиком и привлеченным им соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленного товара, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Поставщиком обязательств, выполненных соисполнителем).][80]

5.4.7. Предоставить Заказчику информацию о всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Данная информация должна быть предоставлена Поставщиком в течение десяти дней с даты заключения им договора с соисполнителем. В случае просрочки исполнения данной обязанности Поставщик несет ответственность, предусмотренную пунктом 6.9 Контракта.[81]

5.4.8. В течение 1 (одного) рабочего дня после заключения Контракта предоставить Заказчику Перечень АЗС (АЗК) с указанием адреса АЗС (АЗК).

После предоставления указанного Перечня Стороны заключают дополнительное соглашение к Контракту, содержащее перечень АЗС (АЗК) с указанием адреса АЗС (АЗК).

5.4.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ответственность в виде неустоек (штрафов, пеней) устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации  от 25 ноября 2013 г. № 1063».

6.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

(абз .2 п. 6.3 в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 10.09.2018 г. № 21-п)

Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет _______ (________) рублей (1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей).

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику претензию, содержащую требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

(пп.6.4.1 п. 6.4 в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 10.09.2018 г. № 21-п)

6.4.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа - _________ процентов цены Контракта; цены этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа); начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет _______ (________) рублей ___ копеек[82].

Примечание 1: условие включается в Контракт в случае, если отсутствуют основания для включения в Контракт условий, указанных в примечаниях 2, 3 настоящего пункта:

10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

Примечание 2: условие включается в проект Контракта в случае, если закупка осуществляется в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона  от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно); 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

Примечание 3: условие включается в Контракт в случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или иным участником закупки, в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.4.3. Размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения составляет _______ (________) рублей (1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей).

6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту в полном объеме.

6.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.

6.8. Заказчик вправе учитывать при расчете с Поставщиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Поставщиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Поставщик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.9. Поставщик несет ответственность за непредставление информации, указанной в пункте 5.4.7 Контракта, в виде пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Поставщиком данной информации  Заказчику.[83]

(п. 6.9 в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 10.09.2018 г. № 21-п)

6.10. Поставщик несет гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей в соответствии с пунктом 1.3 Контракта:

1) за представление документов, указанных в пунктах 5.4.4, 5.4.6 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков Поставщик несет ответственность перед Заказчиком в соответствии с настоящим разделом.

2) за непривлечение соисполнителей в объеме, установленном в Контракте, Поставщик несет ответственность перед Заказчиком в виде штрафа в размере 5 (пяти) процентов от объема привлечения, установленного пунктом 1.3 Контракта, что составляет ________ (________) рублей _______ копеек.[84]

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет [10 (десять)][85] рабочих дней со дня ее получения.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. По соглашению Сторон может быть увеличено предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшено предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.[86]

8.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда [, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с частями 8-[25[87] статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

(п. 8.2 в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 10.09.2018 г. № 21-п)

Основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта является:

нарушение Поставщиком условия, предусмотренного пунктом 5.4.8 Контракта (существенное нарушение условий Контракта);

а также иные основания в соответствии с гражданским законодательством.][88]

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

9.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по Контракту вследствие наступления обстоятельств, указанных в пункте 9.1 Контракта, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

9.4. Не извещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно пункту 9.3 Контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА[89]

10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет ________ процентов начальной (максимальной) цены Контракта в размере __________ (________) рублей ___копеек[90].

10.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.»;

(п. 10. 2 в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 10.09.2018 г. № 21-п)

10.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

(п. 10. 3 в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 10.09.2018 г. № 21-п)

10.4. Средства из обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

10.5. В случае определения Поставщиком способа обеспечения исполнения Контракта «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику» обеспечение исполнения Контракта возвращается Заказчиком Поставщику в течение  [15 (пятнадцати)][91] рабочих дней со дня подписания Сторонами [последней товарной накладной][92] и получения Заказчиком письменного требования Поставщика о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

10.6. Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.7. В случае определения Поставщиком способа обеспечения исполнения Контракта «Безотзывная банковская гарантия, выданная банком» срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.8. Осуществление расчетов сопровождается ___________________[93] и отражается на счетах, которые открываются в указанном банке.[94]

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

11.2. Контракт вступает в силу со дня его заключения и прекращает свое действие _____________________, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.

11.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня его поступления, за исключение случая, предусмотренного пунктом 7.1 Контракта.

11.4. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

11.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6 статьи 95 Федерального закона  от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.6. Все приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.

11.7. Поставщик обязан предоставить Заказчику сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

При изменении у Поставщика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Контракту Поставщик должен уведомить об этом Заказчика в течение 24 (двадцати четырех) часов с даты изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Контракту будут считаться сведения, указанные в Контракте.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

12.1. Приложения к Контракту:

Приложение 1 - Спецификация;

(Абзац 3 пункта 12.1 исключен приказом Департамента государственного заказа Томской области от 10.09.2018 г. № 21-п)

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

Приложение 1 к

[Государственному контракту (Контракту)][ ]

№ _____________от___ ______20___года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п

Наименование Товара, товарный знак (при наличии)

Технические, качественные, функциональные характеристики Товара и иные характеристики и показатели Товара

Количество Товара

(литр; кубический дециметр)

Цена за единицу Товара

(руб.)

Общая стоимость Товара

(руб.)

Наименование страны происхождения Товара[ 2]

Место доставки (отпуска) Товара

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

__________________________ /____________/

_______________________ /_________/

[1] Выбирается в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

[2] Может изменяться при необходимости.

[3] Указывается при необходимости.

[4] Выбирается в соответствии с понятиями, указанными в статье 3 Закона № 44-ФЗ.

[5] Указывается протокол, в соответствии с которым был определен Поставщик, с которым заключается Контракт.

[6] Выбирается в соответствии со статьей 3 Закона № 44-ФЗ.

[7]Условие включается в пункт, в случае установления Заказчиком в извещении, документации о закупке условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ. При этом в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.03.2014 № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд указываются данные документа, подтверждающего страну происхождения Товара (при наличии).

[8] Условие включается в Контракт при наличии в извещении об осуществлении закупки требования к Поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (части 5, 6 статьи 30 Закона  № 44-ФЗ). При этом объем привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций должен составлять не менее 5 (пяти) процентов от цены Контракта (постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций»).

Условие не применяется в случае, если Контракт заключается с поставщиком, являющимся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией.

[9] Перечень включенных в цену Контракта расходов определяется в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[10] Условие может быть исключено.

[11] Условие может изменяться при необходимости.

[12] Условие может изменяться при необходимости.

[13] Указывается нужный вариант. При этом в Контрактах, заключаемых с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, срок оплаты должен составлять не более пятнадцати рабочих дней (часть 8 статьи 30 Закона № 44-ФЗ), а в Контрактах, заключаемых с иными лицами, - не более тридцати дней (часть 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ) с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.

[14] Условие может изменяться при необходимости.

[15] Условие может изменяться при необходимости.

[16] Условие включается в пункт при необходимости.

[17](Примечание 17 исключено приказом Департамента государственного заказа Томской области от 10.09.2018 г. № 21-п)

[18](Примечание 18 исключено приказом Департамента государственного заказа Томской области от 10.09.2018 г. № 21-п)

[19]Примечание 19 исключено приказом Департамента государственного заказа Томской области от 10.09.2018 г. № 21-п)

[20] Условие может изменяться при необходимости.

[21] Условие может изменяться при необходимости.

[22] Указывается соответствующий документ.

[23] Указывается нужный вариант.

[24] Условие может изменяться при необходимости.

[25] Условие может изменяться при необходимости.

[26] Условие может изменяться при необходимости.

[27] Условие может изменяться при необходимости.

[28] Условие может изменяться при необходимости.

[29] Условие может изменяться при необходимости.

[30] Пункт включается в Контракт в случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с пунктом 1.3 Контракта (постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций»).

[31] Условие может изменяться при необходимости.

[32] Условие может изменяться при необходимости.

[33] Пункты 5.4.6 – 5.4.8 включаются в Контракт при наличии в извещении об осуществлении закупки требования к Поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (части 5, 6 статьи 30 Закона  № 44-ФЗ).

[34] Условие включается в проект Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию»). Требование установлено в соответствии с частью 23 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.

[35] С 1 июля 2018 года заменяется на ключевую ставку.

[36] (Примечание 36 исключено приказом Департамента государственного заказа Томской области от 10.09.2018 г. № 21-п)

[37] (Примечание 37 исключено приказом Департамента государственного заказа Томской области от 10.09.2018 г. № 21-п)

[38]Примечание 38 исключено приказом Департамента государственного заказа Томской области от 10.09.2018 г. № 21-п)

[39] Условие может изменяться при необходимости.

[40] Пункт включается в контракт при наличии оснований, предусмотренных подпунктом б) пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. При этом в Контракте в обязательном порядке должна быть указана цена за единицу товара.

[41] С 1 июля 2018 года цифра 26 заменяется цифрой 25.

[42] Требование о возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта включается в пункт при необходимости. При этом дополнительно могут указываться основания, не предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения Контракта. 

[43](Примечание 43 исключено приказом Департамента государственного заказа Томской области от 10.09.2018 г. № 21-п

[44] При наличии оснований, предусмотренных статьей 37 Закона № 44-ФЗ, размер обеспечения исполнения Контракта изменяется в соответствии с указанной статьей.

[45] Условие может изменяться при необходимости.

[46] Условие может изменяться при необходимости.

[47](Примечание 48 исключено приказом Департамента государственного заказа Томской области от 10.09.2018 г. № 21-п

[48]

[ ] Выбирается в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

[ 2]2 Условие включается, в случае установления Заказчиком в извещении, документации о закупке условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ. При этом указываются данные документа, подтверждающего страну происхождения Товара (при наличии). При этом указываются данные документа, подтверждающего страну происхождения Товара (при наличии) в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.03.2014 № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

[49] Выбирается в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

[50] Может изменяться при необходимости.

[51] Указывается при необходимости.

[52] Выбирается в соответствии с понятиями, указанными в статье 3 Закона № 44-ФЗ).

[53] (Примечание 53 исключено приказом Департамента государственного заказа Томской области от 10.09.2018 г. № 21-п

[54] Выбирается в соответствии со статьей 3 Закона № 44-ФЗ.

[55] С 1 июля 2018 года условие включается в пункт, в случае установления Заказчиком в извещении, документации о закупке условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ. При этом в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.03.2014 № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд указываются данные документа, подтверждающего страну происхождения Товара (при наличии).

[56] Условие включается в Контракт при наличии в извещении об осуществлении закупки требования к Поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (части 5, 6 статьи 30 Закона  № 44-ФЗ). При этом объем привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций должен составлять не менее 5 (пяти) процентов от цены Контракта (постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций»).

Условие не применяется в случае, если Контракт заключается с Поставщиком, являющимся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией.

[57] Перечень включенных в цену Контракта расходов определяется в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[58] Условие может быть исключено.

[59] Условие может изменяться при необходимости.

[60] Условие может быть изменено при необходимости.

[61] Указывается нужный вариант. При этом в Контрактах, заключаемых с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, срок оплаты должен составлять не более пятнадцати рабочих дней (часть 8 статьи 30 Закона № 44-ФЗ), а в Контрактах, заключаемых с иными лицами, - не более тридцати дней (часть 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ) с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.

[62] Условие может изменяться при необходимости.

[63] Условие может быть изменено при необходимости.

[64] Условие включается в пункт при необходимости.

[65] Условие о порядке оплаты может быть изменено при необходимости.

[66] Указывается нужный вариант или, при необходимости, иной документ.

[67] Условие включается в контракт при необходимости.

[68] Условие включается в контракт при необходимости.

[69] Условие может изменяться при необходимости.

[70] Пункт может быть изменен при необходимости, в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 94 Закона 44-ФЗ.

[71] Условие может изменяться при необходимости.

[72] Условие может изменяться при необходимости.

[73] Указывается соответствующий документ.

[74] Указывается нужный вариант.

[75] Условие может изменяться при необходимости.

[76] Условие может изменяться при необходимости.

[77] Условие может изменяться при необходимости.

[78] Условие может изменяться при необходимости.

[79] Пункт включается в Контракт в случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с пунктом 1.3 Контракта (постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций»).

[80] Пункты 5.4.4. – 5.4.6 включаются в Контракт при наличии в извещении об осуществлении закупки требования к Поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (части 5, 6 статьи 30 Закона  № 44-ФЗ).

[81] Условие включается в проект Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию»). Требование установлено в соответствии с частью 23 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.

[82] Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент цены этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа), или, в случае, если включается условие, указанное в примечании 3 пункта 6.4.2 Контракта, как процент начальной (максимальной) цены Контракта в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

[83] Пункт включается в Контракт в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации  от 04.09.2013 № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию»). Требование установлено в соответствии с частями 23, 24 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

[84] Пункт включается в Контракт в случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с пунктом 1.3 Контракта (постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций»).

[85] Условие может изменяться при необходимости.

[86] Пункт включается в контракт при наличии оснований, предусмотренных подпункта б) пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. При этом в Контракте в обязательном порядке должна быть указана цена за единицу товара.

[87] С 1 июля 2018 года цифра 26 заменяется цифрой 25.

[88] Требование о возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта включается в пункт при необходимости. При этом дополнительно могут указываться основания, не предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения Контракта. 

[89] Раздел включается в проект Контракта в случаях, указанных в статье 96 Закона № 44-ФЗ.

[90] При наличии оснований, предусмотренных статьей 37 Закона № 44-ФЗ, размер обеспечения исполнения Контракта изменяется в соответствии с указанной статьей.

[91] Условие может изменяться при необходимости.

[92] Условие может изменяться при необходимости.

[93] Указывается наименование банка.

[94] В случае установления условия о банковском сопровождении Контракта пункт включается в проект Контракта (статья 35 Закона № 44-ФЗ).

[ ] Выбирается в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

[ 2]2 С 1 июля 2018 года условие включается, в случае установления Заказчиком в извещении, документации о закупке условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ. При этом указываются данные документа, подтверждающего страну происхождения Товара (при наличии). При этом указываются данные документа, подтверждающего страну происхождения Товара (при наличии) в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.03.2014 № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.