Основная информация
Дата опубликования: | 16 марта 2018г. |
Номер документа: | RU70000201800363 |
Текущая редакция: | 3 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Томская область |
Принявший орган: | Департамент архитектуры и строительства Томской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 16.03.2018 № 10-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЗАСТРОЙЩИКА И ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ЧАСТЯМИ 11 И 2 СТАТЬИ 3, СТАТЬЯМИ 20 И 21 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА № 214-ФЗ «ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(в редакции приказов Департамента архитектуры и строительства Томской области от 21.06.2019 № 16-п, от 23.08.2019 № 25-п)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Томской области от 28.01.2011 № 18а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги «Подготовка и выдача заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частями 11 и 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
2. Комитету организационно-правового и финансового обеспечения Департамента архитектуры и строительства Томской области в установленном порядке обеспечить опубликование настоящего приказа.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник Департамента
Д.Ю. Ассонов
УТВЕРЖДЕН
приказом Департамента архитектуры и строительства Томской области
от 16.03.2018 № 10-п
(в редакции приказов Департамента архитектуры и строительства Томской области
от 21.06.2019 № 16-п;
от 23.08.2019 № 25-п)
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
«ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЗАСТРОЙЩИКА И ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ЧАСТЯМИ 11 И 2 СТАТЬИ 3, СТАТЬЯМИ 20 И 21 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА № 214-ФЗ «ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1. Общие положения
1. Настоящий административный регламент предоставления государственной услуги «Подготовка и выдача заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частями 11 и 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - регламент, государственная услуга), определяет сроки и последовательность административных процедур при предоставлении Департаментом архитектуры и строительства Томской области (далее - Департамент) государственной услуги.
2. Административный регламент предоставления государственной услуги разработан Департаментом на основании следующих правовых актов:
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
постановление Администрации Томской области от 28 января 2011 года № 18а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»;
постановление Губернатора Томской области от 12 марта 2013 года № 26 «Об утверждении Положения о Департаменте архитектуры и строительства Томской области».
3. В качестве заявителей выступают застройщики, являющиеся юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы, имеющие в собственности или на праве аренды, на праве субаренды либо в предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», подпунктом 15 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации случаях на праве безвозмездного пользования земельный участок, а также получившие в установленном градостроительными законодательством Российской Федерации порядке разрешение на строительство (создание) на этом земельном участке многоквартирного дома (многоквартирных домов) и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения.
4. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги:
1) место нахождения Департамента:
проспект Ленина, д. 78, Томск, 634050;
номер телефона: (3822) 51-57-80 (приемная), номер факса: 51-22-58;
адрес электронной почты: ds@ds.tomsk.gov.ru;
официальный сайт Департамента: www.depstroy.tomsk.ru;
2) информация о предоставлении государственной услуги может быть получена:
непосредственно в Департаменте, по адресу электронной почты или на официальном сайте, которые указаны в подпункте 1) настоящего пункта;
с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) по адресу в сети «Интернет»: www.gosuslugi.ru;
с использованием регионального центра телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в Томской области (8-800-350-08-50).
5. Консультации по процедуре предоставления государственной услуги предоставляются:
на личном приеме;
по письменным обращениям;
по обращению по электронной почте;
по телефону.
Прием заявлений от застройщиков, консультирование по вопросам предоставления государственной услуги, осуществляются специалистами Комитета контроля и надзора в области долевого строительства Департамента.
График работы Комитета контроля и надзора в области долевого строительства Департамента:
понедельник - четверг с 9-00 до 18-00 часов, пятница с 9-00 до 16-45 часов;
перерыв для отдыха и питания: с 12-30 до 13-15 часов;
выходные дни: суббота, воскресенье.
6. На информационных стендах, расположенных в здании Департамента, официальном сайте Департамента, Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информация:
место нахождения, график (режим) работы должностных лиц Департамента, участвующих в предоставлении государственной услуги, номера телефонов, адрес официального сайта и электронной почты Департамента;
порядок получения консультаций;
процедура предоставления государственной услуги (в текстовом виде и в виде блок-схемы), перечень заявителей;
список законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также требования, предъявляемые к данным документам;
основания отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования решений, действий или бездействия при предоставлении государственной услуги.
2. Стандарт предоставления государственной услуги
7. Наименование государственной услуги - подготовка и выдача заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частями 11 и 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – заключение о соответствии).
8. Государственная услуга предоставляется Департаментом в лице структурного подразделения Департамента - Комитета контроля и надзора в области долевого строительства (далее - Комитет).
9. Результатом предоставления государственной услуги является выдача заключения (решения об отказе в выдаче заключения) о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частями 11 и 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - выдача заключения (решения об отказе в выдаче заключения).
(п. 9 в редакции приказа Департамента архитектуры и строительства Томской области от 21.06.2019 № 16-п)
10. Срок предоставления государственной услуги составляет 30 дней со дня регистрации в Департаменте запроса о предоставлении государственной услуги (далее - запрос).
11. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
12. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 214-ФЗ);
Федеральный закон № 210-ФЗ.
13. Заявитель направляет запрос в Департамент с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи путем заполнения электронной формы проектной декларации на сайте единой информационной системы жилищного строительства, указанной в статье 233 Федерального закона № 214-ФЗ, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
(п. 13 в редакции приказа Департамента архитектуры и строительства Томской области от 21.06.2019 № 16-п)
14. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно:
1) проектная декларация;
2) информация о соответствии физического лица, определенного в части 4 статьи 32 Федерального закона № 214-ФЗ, требованиям статьи 32 Федерального закона № 214-ФЗ;
(пп. 2 п. 14 в редакции приказа Департамента архитектуры и строительства Томской области от 21.06.2019 № 16-п)
15. В зависимости от даты получения заявителем разрешения на строительство (до 1 июля 2018 года либо после 1 июля 2018 года) или планируемого способа привлечения заявителем средств участников долевого строительства Департамент запрашивает с использованием межведомственного информационного взаимодействия следующие сведения и документы:
(абз. 1 п. 15 в редакции приказа Департамента архитектуры и строительства Томской области от 21.06.2019 № 16-п)
1) от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах:
выписку из единого государственного реестра юридических лиц (сведения, содержащиеся в ней);
сведения, подтверждающие, что застройщик соответствует требованиям, установленным пунктом 7 части 2 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ;
(абз. 4 п. 15 в редакции приказа Департамента архитектуры и строительства Томской области от 21.06.2019 № 16-п)
сведения, подтверждающие, что в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера застройщика или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика, не применялись наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и административное наказание в виде дисквалификации;
копии документов, подтверждающий, что уставный (складочный) капитал, уставный фонд юридического лица - застройщика (далее - уставный капитал застройщика) полностью оплачен и составляет не менее чем минимальный размер, указанный в части 2.1 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ, в зависимости от максимально допустимой суммы общей площади всех жилых помещений и площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства и которые не введены в эксплуатацию. В случае, если уставный капитал застройщика не соответствует такому требованию, сумма полностью оплаченных уставного капитала застройщика, уставных (складочных) капиталов, уставных фондов поручителя или сопоручителей по заключенному в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона № 214-ФЗ договору поручительства с таким застройщиком и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов иных застройщиков, также заключивших с указанными поручителем или сопоручителями в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона № 214-ФЗ другой договор поручительства (далее - связанные с застройщиком юридические лица), должна составлять не менее чем минимальный размер, указанный в части 2.1 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ, в зависимости от максимально допустимой суммы общей площади всех жилых помещений и площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство которых осуществляется застройщиком или связанными с застройщиком юридическими лицами с привлечением средств участников долевого строительства и которые не введены в эксплуатацию (если разрешение на строительство получено до 1 июля 2018 года);
2) от органа регистрации прав:
выписку из единого государственного реестра недвижимости на объект недвижимости;
сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства;
3) от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел:
сведения, подтверждающие, что у лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера застройщика или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика, отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята);
4) от органа местного самоуправления:
копию разрешения на строительство;
копию проектной документации;
копию заключения экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено законодательством о градостроительной деятельности;
5) от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по формированию официальной статистической информации:
сведения из утвержденной бухгалтерской отчетности на последнюю дату.
16. В зависимости от даты получения заявителем разрешения на строительство (до 1 июля 2018 года либо после 1 июля 2018 года) или планируемого способа привлечения заявителем средств участников долевого строительства Департамент получает для ознакомления в информационно-коммуникационной сети «Интернет» следующие сведения:
(абз. 1 п. 16 в редакции приказа Департамента архитектуры и строительства Томской области от 21.06.2019 № 16-п)
1) на официальном сайте Арбитражных судов Российской Федерации: www.kad.arbitr.ru:
сведения о наличии (отсутствии) в отношении юридического лица - застройщика решения арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», о приостановлении его деятельности в качестве меры административного наказания;
2) на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru:
сведения о наличии (отсутствии) в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», сведений о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений;
3) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru:
сведения о наличии (отсутствии) в реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, ведение которого осуществляется в соответствии с пунктами 28 и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации сведений о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица).
17. Документы и сведения, указанные в пунктах 15 и 16 настоящего регламента, могут быть представлены заявителем по собственной инициативе.
18. Основания для отказа заявителю в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, не установлены.
19. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является выявление фактов несоответствия застройщика требованиям, установленным частями 11 и 2 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ, и (или) несоответствия проектной декларации требованиям, установленным статьями 20 и 21 Федерального закона № 214-ФЗ.
(п. 19 в редакции приказа Департамента архитектуры и строительства Томской области от 21.06.2019 № 16-п)
20. Сроки ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата предоставления государственной услуги составляют 15 минут.
21. Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги регистрируется специалистом Департамента, ответственным за предоставление государственной услуги, в день его представления в Департамент.
22. Помещение для предоставления государственной услуги обеспечивается необходимыми для предоставления государственной услуги компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая сеть «Интернет», оргтехникой, стульями и столами, канцелярскими принадлежностями, информационными и методическими материалами.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, должны быть оборудованы информационными стендами.
Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами, обеспечены образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
Департамент обеспечивает доступность для инвалидов помещений, в которых предоставляются государственные услуги, зала ожидания, мест для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационных стендов с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
23. В местах предоставления государственной услуги предусматривается оборудование доступных мест общего пользования (туалетов).
24. Рабочее место оснащается настенной вывеской с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности специалиста, ответственного за предоставление государственной услуги.
25. Показателями доступности государственной услуги являются:
размещение информации о порядке и стандарте предоставления государственной услуги, об образцах оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги, на информационных стендах в Департаменте, в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса;
соблюдение Департаментом графика работы по предоставлению государственной услуги;
бесплатность предоставления государственной услуги;
бесплатность предоставления информации о процедуре предоставления государственной услуги;
наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах.
26. Показателями качества государственной услуги являются:
предоставление государственной услуги в соответствии с требованиями настоящего регламента;
отсутствие удовлетворенных жалоб из числа жалоб, поступивших в Департамент.
27. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах (далее – МФЦ) и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
Заявитель может подать заявление о предоставлении государственной услуги в МФЦ только в случае, если между Департаментом и МФЦ заключено соглашение о взаимодействии.
Заявитель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и в части:
1) получения информации о порядке предоставления государственной услуги;
2) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
28. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация запроса;
2) истребование документов (сведений) в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
3) получение доступных для ознакомления сведений в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;
4) выдача заключения (решения об отказе в выдаче заключения).
29. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении № 3 к настоящему регламенту.
Прием и регистрация запроса
30. Основанием для начала административной процедуры является поступление запроса в Департамент.
31. Специалист Департамента, ответственный за предоставление государственной услуги, регистрирует запрос в день его представления.
32. Пункт 32 признан утратившим силу в соответствии с приказом Департамента архитектуры и строительства Томской области от 21.06.2019 № 16-п
33. Результатом процедуры является регистрация запроса.
Истребование документов (сведений) в рамках межведомственного
информационного взаимодействия
34. В случае непредоставления заявителем документов, указанных в пункте 15 настоящего регламента, специалист Департамента, ответственный за предоставление государственной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации запроса направляет запросы в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
35. Результатом процедуры является поступление в Департамент документов, указанных в пункте 15 настоящего регламента.
Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней с даты регистрации запроса.
Получение доступных для ознакомления сведения
в информационно-коммуникационной сети «Интернет»
36. В случае непредоставления заявителем сведений, указанных в пункте 16 настоящего регламента, специалист Департамента, ответственный за предоставление государственной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации запроса получает доступные для ознакомления сведения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в отношении юридического лица – застройщика.
37. Результатом процедуры является получение Департаментом сведений, указанных в пункте 16 настоящего регламента.
Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней с даты регистрации запроса.
Выдача заключения (решения об отказе в выдаче заключения)
38. Специалист Департамента, ответственный за предоставление государственной услуги, в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня поступления в Департамент документов и информации, необходимых для предоставления государственной услуги, рассматривает запрос о предоставлении государственной услуги и готовит проект заключения о соответствии по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, либо при наличии оснований, предусмотренных пунктом 19 настоящего регламента, проект решения об отказе в выдаче заключения по форме согласно приложению № 2 к настоящему регламенту.
(п. 38 в редакции приказа Департамента архитектуры и строительства Томской области от 21.06.2019 № 16-п)
39. В заключении указывается дата его выдачи, регистрационный номер, наименование заявителя, объект строительства, указанный в проектной декларации, наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) начальника Департамента.
40. В решении об отказе в выдаче заключения указывается наименование заявителя, объект строительства, указанный в проектной декларации, мотивированное обоснование причин отказа со ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся основанием такого отказа, наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) начальника Департамента.
41. Начальник Департамента в течение 3 рабочих дней со дня подготовки проекта подписывает заключение (решение об отказе в выдаче заключения), оформленное на официальном бланке Департамента и заверяет печатью Департамента.
Пункт 42 признан утратившим силу в соответствии с приказом Департамента архитектуры и строительства Томской области от 23.08.2019 № 25-п.
43. Заключение (решение об отказе в выдаче заключения) выдается Департаментом с использованием единой информационной системы жилищного строительства в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью в течение 3 рабочих дней со дня подписания заключения (решения об отказе в выдаче заключения) начальником Департамента.
(п. 43 в редакции приказа Департамента архитектуры и строительства Томской области от 23.08.2019 № 25-п)
В случае отказа от получения на руки результата предоставления государственной услуги, заключение (решение об отказе в выдаче заключения) направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по истечении 3 рабочих дней со дня регистрации заключения (решения об отказе в выдаче заключения), с фиксацией соответствующей записью в журнале регистрации и учета.
44. Результатом процедуры является выдача заключения (решения об отказе в выдаче заключения).
Срок выполнения административной процедуры составляет 13 рабочих дней со дня поступления в Департамент документов и информации, необходимых для предоставления государственной услуги.
(абз. 2 п. 44 в редакции приказа Департамента архитектуры и строительства Томской области от 23.08.2019 № 25-п)
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
45. Текущий контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется начальником Департамента при подписании заключения (решения об отказе в выдаче заключения).
46. Председатель Комитета контролирует исполнение должностными лицами Департамента, ответственными за предоставление государственной услуги, указанных в настоящем регламенте сроков выполнения административных процедур, и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
47. Должностные лица Департамента в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей при осуществлении государственной услуги и в случае совершения противоправных действий (бездействия) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных регламентах (должностных инструкциях).
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Департамента, а также его должностных лиц (государственных служащих)
48. Обжалование решений и действий (бездействия) Департамента, а также должностных лиц, государственных служащих осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ.
49. Жалоба на решения и действия (бездействие) начальника Департамента подается на имя заместителя Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре.
Приложение № 1 признано утратившим силу в соответствии с приказом Департамента архитектуры и строительства Томской области от 21.06.2019 № 16-п
Приложение № 2
к административному регламенту предоставления государственной услуги
«Выдача заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-
ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»»
(в редакции приказа Департамента архитектуры и строительства Томской области от 21.06.2019 № 16-п)
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ЛЕНИНА ПР., Д. 78, Г. ТОМСК, 634050
ТЕЛ. (382 2) 515-780, ФАКС (382 2) 512-258
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: DS@DS.TOMSK.GOV.RU
ИНН/КПП 7019030315/701701001, ОГРН 1027000883150
Решение об отказе в выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частями 11 и 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
№ _______ ____________ 20 __ г.
(номер решения) (дата выдачи решения)
Наименование застройщика: ________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер застройщика: _______________
Идентификационный номер налогоплательщика застройщика: ___________________
Наименование проекта строительства: _______________________________________
______________________________________________________________________________
Адрес объекта капитального строительства: __________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается адрес объекта капитального строительства в соответствии разрешением на строительство данного объекта)
Номер разрешения на строительство ________________ дата выдачи _________ выдано _______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)
Планируемый способ привлечения денежных средств участников долевого строительства: _________________________________________________________________
(договор участия в долевом строительстве/договор участия в долевом строительстве с размещением денежных средств
на счетах эскроу)
Департамент архитектуры и строительства Томской области отказывает в выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частями 11 и 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Данные о не соответствии застройщика и проектной декларации указанным требованиям приведены в приложении к настоящему решению[1][1].
Начальник Департамента _______________________ __________________
(должность руководителя Департамента) (подпись, заверенная печатью) (фамилия, имя, отчество (последнее –
при наличии) руководителя Департамента)
Решение получил(а):
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица)
20
г.
(дата подписания)
______________________
(подпись)
Приложение № 1
к решению об отказе в выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям,
установленным частями 11 и 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты»
от 21.06.2019 № 16-п
ДАННЫЕ О НЕ СООТВЕТСТВИИ ЗАСТРОЙЩИКА И ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ЧАСТЯМИ 11 И 2 СТАТЬИ 3, СТАТЬЯМИ 20 И 21 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА № 214-ФЗ «ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», В СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАСТРОЙЩИКОМ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ ДО 1 ИЮЛЯ 2018 Г.1
Требование о соответствии
Отметка о соответствии [2]
1
Уставный (складочный) капитал, уставный фонд застройщика полностью оплачен и составляет не менее минимального размера
2
В отношении застройщика не проводятся процедуры ликвидации юридического лица
3
В отношении застройщика отсутствует решение арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве
4
В отношении застройщика отсутствует решение арбитражного суда о приостановлении его деятельности в качестве меры административного наказания
5
В отношении застройщика в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) отсутствуют сведения о застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа застройщика) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений
6
В отношении застройщика (в том числе лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа застройщика) отсутствует информация в реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности
7
У застройщика отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за предыдущий календарный год, размер которых на последнюю отчетную дату равен совокупному размеру требований к должнику – юридическому лицу или превышает его
8
У лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера застройщика или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика, отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также в отношении указанных лиц не применялись наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и административное наказание в виде дисквалификации
9
На дату направления проектной декларации не выявлен факт нарушения застройщиком и (или) его основным обществом или дочерним обществом такого основного общества срока ввода в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строительство которых осуществляется с привлечением средств участников долевого строительства, указанного в проектной декларации, представленной для государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, заключенного застройщиком с первым участником долевого строительства таких объектов недвижимости, на три и более месяца
10
Информация о застройщике, указанная в проектной декларации, соответствует требованиям законодательства Российской Федерации
11
Информация о проекте строительства, указанная в проектной декларации, соответствует требованиям законодательства Российской Федерации
Начальник Департамента _______________________ __________________
(должность руководителя Департамента) (подпись, заверенная печатью) (фамилия, имя, отчество (последнее –
при наличии) руководителя Департамента)
Приложение № 2
к решению об отказе в выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям,
установленным частями 11 и 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты»
от 21.06.2019 № 16-п
ДАННЫЕ О НЕ СООТВЕТСТВИИ ЗАСТРОЙЩИКА И ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ЧАСТЯМИ 11 И 2 СТАТЬИ 3, СТАТЬЯМИ 20 И 21 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА № 214-ФЗ «ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
В СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАСТРОЙЩИКОМ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
ПОСЛЕ 1 ИЮЛЯ 2018 Г.1
Требование о соответствии
Отметка о соответствии [2]
1
Застройщик осуществляет (будет осуществлять) строительство с привлечением денежных средств участников долевого строительства в пределах одного разрешения на строительство
2
Застройщик осуществляет (будет осуществлять) строительство с привлечением денежных средств участников долевого строительства в пределах нескольких разрешений на строительство в соответствии с градостроительным планом земельного участка или утвержденным проектом планировки территории, либо в пределах одного или нескольких разрешений на строительство на одном или нескольких земельных участках, расположенных в границах застроенной территории, в отношении которой заключен договор о развитии застроенной территории, или территории, в отношении которой заключен договор о комплексном освоении территории или договор о комплексном развитии территории
3
У застройщика имеется проектная документация и положительное заключение экспертизы проектной документации
4
Размер собственных средств застройщика составляет не менее 10 процентов от проектной стоимости строительства
5
На банковском счете застройщика в уполномоченном банке на дату направления проектной декларации имеются денежные средства в размере не менее 10 процентов от проектной стоимости строительства либо на указанную дату застройщик заключил с уполномоченным банком договор о предоставлении уполномоченным банком застройщику целевого кредита на строительство многоквартирного (-ых) дома (-ов), в состав которых входят объекты долевого строительства, в размере не менее 40 процентов от проектной стоимости строительства
6
У застройщика отсутствуют обязательства по кредитам, займам, ссудам, за исключением целевых кредитов, связанных с привлечением денежных средств участников долевого строительства и со строительством многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах одного разрешения на строительство либо нескольких разрешений на строительство, и (или) предоставленным основным обществом застройщика целевым займам на указанные цели в размере, превышающем 20 процентов от проектной стоимости строительства по каждому из выданных разрешений на строительство, при условии, что проценты по такому займу не превышают действовавшую на дату заключения договора займа ключевую ставку Центрального банка Российской Федерации, увеличенную на два процентных пункта
7
Застройщиком не осуществлены выпуск или выдача ценных бумаг, за исключением акций
8
Обязательства застройщика, не связанные с привлечением денежных средств участников долевого строительства, на дату направления проектной декларации в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного контроля (надзора) в области долевого строительства, не превышают 1 процент от проектной стоимости строительства, за исключением обязательств застройщика по устранению недостатков объекта (объектов) долевого строительства в рамках гарантий качества
9
Принадлежащее застройщику имущество не используется для обеспечения обязательств третьих лиц, а также собственных обязательств застройщика, не связанных с привлечением денежных средств участников долевого строительства и со строительством объектов долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах одного разрешения на строительство либо нескольких разрешений на строительство
10
У застройщика отсутствуют обязательства по обеспечению исполнения обязательств третьих лиц
11
Застройщик соблюдает нормативы финансовой устойчивости
12
В отношении застройщика не проводятся процедуры ликвидации юридического лица
13
В отношении застройщика отсутствует решение арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве
14
В отношении застройщика отсутствует решение арбитражного суда о приостановлении его деятельности в качестве меры административного наказания
15
В отношении застройщика в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) отсутствуют сведения о застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа застройщика) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений
16
В отношении застройщика (в том числе лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа застройщика) отсутствует информация в реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности
17
У застройщика отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых на последнюю отчетную дату равен совокупному размеру требований к должнику – юридическому лицу или превышает его
18
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа застройщика, лицо, являющееся членом коллегиального исполнительного органа застройщика, или лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, если она осуществляет функции единоличного исполнительного органа застройщика, либо временный единоличный исполнительный орган застройщика, физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в капитале участие более чем процентов) корпоративным юридическим лицом – застройщиком, главный бухгалтер застройщика соответствуют требованиям, установленным статьей 3.2 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты»
19
На дату направления проектной декларации не выявлен факт нарушения застройщиком и (или) его основным обществом или дочерним обществом такого основного общества срока ввода в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строительство которых осуществляется с привлечением средств участников долевого строительства, указанного в проектной декларации, представленной для государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, заключенного застройщиком с первым участником долевого строительства таких объектов недвижимости, на три и более месяца
20
Информация о застройщике, указанная в проектной декларации, соответствует требованиям законодательства Российской Федерации
21
Информация о проекте строительства, указанная в проектной декларации, соответствует требованиям законодательства Российской Федерации
Начальник Департамента _______________________ __________________
(должность руководителя Департамента) (подпись, заверенная печатью) (фамилия, имя, отчество (последнее –
при наличии) руководителя Департамента)
Приложение № 3
к решению об отказе в выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям,
установленным частями 11 и 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и
о внесении изменений в некоторые законодательные акты»
от 21.06.2019 № 16-п
ДАННЫЕ О НЕ СООТВЕТСТВИИ ЗАСТРОЙЩИКА И ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ЧАСТЯМИ 11 И 2 СТАТЬИ 3, СТАТЬЯМИ 20 И 21 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА № 214-ФЗ «ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», В СЛУЧАЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА СЧЕТАХ ЭСКРОУ 1
Требование о соответствии
Отметка о соответствии [2]
1
В отношении застройщика не проводятся процедуры ликвидации юридического лица
2
В отношении застройщика отсутствует решение арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве
3
В отношении застройщика отсутствует решение арбитражного суда о приостановлении его деятельности в качестве меры административного наказания
4
В отношении застройщика в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) отсутствуют сведения о застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа застройщика) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений
5
В отношении застройщика (в том числе лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа застройщика) отсутствует информация в реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности
6
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа застройщика, лицо, являющееся членом коллегиального исполнительного органа застройщика, или лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, если она осуществляет функции единоличного исполнительного органа застройщика, либо временный единоличный исполнительный орган застройщика, физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в капитале участие более чем 5 процентов) корпоративным юридическим лицом – застройщиком, главный бухгалтер застройщика соответствуют требованиям, установленным статьей 3.2 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты»
7
На дату направления проектной декларации не выявлен факт нарушения застройщиком и (или) его основным обществом или дочерним обществом такого основного общества срока ввода в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строительство которых осуществляется с привлечением средств участников долевого строительства, указанного в проектной декларации, представленной для государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, заключенного застройщиком с первым участником долевого строительства таких объектов недвижимости, на три и более месяца
8
Информация о застройщике, указанная в проектной декларации, соответствует требованиям законодательства Российской Федерации
9
Информация о проекте строительства, указанная в проектной декларации, соответствует требованиям законодательства Российской Федерации
Начальник Департамента _______________________ __________________
(должность руководителя Департамента) (подпись, заверенная печатью) (фамилия, имя, отчество (последнее –
при наличии) руководителя Департамента)
Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Выдача заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
БЛОК-СХЕМА
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
«ВЫДАЧА ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЗАСТРОЙЩИКА И ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 3, СТАТЬЯМИ 20 И 21 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА № 214-ФЗ «ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
[1][1]Оформляется одно из трех приложений, выбор которых осуществляется в зависимости от даты получения разрешения на строительство (до 1 июля 2018 года/после 1 июля 2018 года) или планируемого способа привлечения средств участников долевого строительства.
[2] Графа заполняется в формате «соответствует/не соответствует».
[2] Графа заполняется в формате «соответствует/не соответствует».
[2] Графа заполняется в формате «соответствует/не соответствует».
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 16.03.2018 № 10-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЗАСТРОЙЩИКА И ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ЧАСТЯМИ 11 И 2 СТАТЬИ 3, СТАТЬЯМИ 20 И 21 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА № 214-ФЗ «ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(в редакции приказов Департамента архитектуры и строительства Томской области от 21.06.2019 № 16-п, от 23.08.2019 № 25-п)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Томской области от 28.01.2011 № 18а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги «Подготовка и выдача заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частями 11 и 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
2. Комитету организационно-правового и финансового обеспечения Департамента архитектуры и строительства Томской области в установленном порядке обеспечить опубликование настоящего приказа.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник Департамента
Д.Ю. Ассонов
УТВЕРЖДЕН
приказом Департамента архитектуры и строительства Томской области
от 16.03.2018 № 10-п
(в редакции приказов Департамента архитектуры и строительства Томской области
от 21.06.2019 № 16-п;
от 23.08.2019 № 25-п)
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
«ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЗАСТРОЙЩИКА И ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ЧАСТЯМИ 11 И 2 СТАТЬИ 3, СТАТЬЯМИ 20 И 21 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА № 214-ФЗ «ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1. Общие положения
1. Настоящий административный регламент предоставления государственной услуги «Подготовка и выдача заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частями 11 и 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - регламент, государственная услуга), определяет сроки и последовательность административных процедур при предоставлении Департаментом архитектуры и строительства Томской области (далее - Департамент) государственной услуги.
2. Административный регламент предоставления государственной услуги разработан Департаментом на основании следующих правовых актов:
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
постановление Администрации Томской области от 28 января 2011 года № 18а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»;
постановление Губернатора Томской области от 12 марта 2013 года № 26 «Об утверждении Положения о Департаменте архитектуры и строительства Томской области».
3. В качестве заявителей выступают застройщики, являющиеся юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы, имеющие в собственности или на праве аренды, на праве субаренды либо в предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», подпунктом 15 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации случаях на праве безвозмездного пользования земельный участок, а также получившие в установленном градостроительными законодательством Российской Федерации порядке разрешение на строительство (создание) на этом земельном участке многоквартирного дома (многоквартирных домов) и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения.
4. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги:
1) место нахождения Департамента:
проспект Ленина, д. 78, Томск, 634050;
номер телефона: (3822) 51-57-80 (приемная), номер факса: 51-22-58;
адрес электронной почты: ds@ds.tomsk.gov.ru;
официальный сайт Департамента: www.depstroy.tomsk.ru;
2) информация о предоставлении государственной услуги может быть получена:
непосредственно в Департаменте, по адресу электронной почты или на официальном сайте, которые указаны в подпункте 1) настоящего пункта;
с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) по адресу в сети «Интернет»: www.gosuslugi.ru;
с использованием регионального центра телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в Томской области (8-800-350-08-50).
5. Консультации по процедуре предоставления государственной услуги предоставляются:
на личном приеме;
по письменным обращениям;
по обращению по электронной почте;
по телефону.
Прием заявлений от застройщиков, консультирование по вопросам предоставления государственной услуги, осуществляются специалистами Комитета контроля и надзора в области долевого строительства Департамента.
График работы Комитета контроля и надзора в области долевого строительства Департамента:
понедельник - четверг с 9-00 до 18-00 часов, пятница с 9-00 до 16-45 часов;
перерыв для отдыха и питания: с 12-30 до 13-15 часов;
выходные дни: суббота, воскресенье.
6. На информационных стендах, расположенных в здании Департамента, официальном сайте Департамента, Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информация:
место нахождения, график (режим) работы должностных лиц Департамента, участвующих в предоставлении государственной услуги, номера телефонов, адрес официального сайта и электронной почты Департамента;
порядок получения консультаций;
процедура предоставления государственной услуги (в текстовом виде и в виде блок-схемы), перечень заявителей;
список законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также требования, предъявляемые к данным документам;
основания отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования решений, действий или бездействия при предоставлении государственной услуги.
2. Стандарт предоставления государственной услуги
7. Наименование государственной услуги - подготовка и выдача заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частями 11 и 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – заключение о соответствии).
8. Государственная услуга предоставляется Департаментом в лице структурного подразделения Департамента - Комитета контроля и надзора в области долевого строительства (далее - Комитет).
9. Результатом предоставления государственной услуги является выдача заключения (решения об отказе в выдаче заключения) о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частями 11 и 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - выдача заключения (решения об отказе в выдаче заключения).
(п. 9 в редакции приказа Департамента архитектуры и строительства Томской области от 21.06.2019 № 16-п)
10. Срок предоставления государственной услуги составляет 30 дней со дня регистрации в Департаменте запроса о предоставлении государственной услуги (далее - запрос).
11. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
12. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 214-ФЗ);
Федеральный закон № 210-ФЗ.
13. Заявитель направляет запрос в Департамент с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи путем заполнения электронной формы проектной декларации на сайте единой информационной системы жилищного строительства, указанной в статье 233 Федерального закона № 214-ФЗ, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
(п. 13 в редакции приказа Департамента архитектуры и строительства Томской области от 21.06.2019 № 16-п)
14. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно:
1) проектная декларация;
2) информация о соответствии физического лица, определенного в части 4 статьи 32 Федерального закона № 214-ФЗ, требованиям статьи 32 Федерального закона № 214-ФЗ;
(пп. 2 п. 14 в редакции приказа Департамента архитектуры и строительства Томской области от 21.06.2019 № 16-п)
15. В зависимости от даты получения заявителем разрешения на строительство (до 1 июля 2018 года либо после 1 июля 2018 года) или планируемого способа привлечения заявителем средств участников долевого строительства Департамент запрашивает с использованием межведомственного информационного взаимодействия следующие сведения и документы:
(абз. 1 п. 15 в редакции приказа Департамента архитектуры и строительства Томской области от 21.06.2019 № 16-п)
1) от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах:
выписку из единого государственного реестра юридических лиц (сведения, содержащиеся в ней);
сведения, подтверждающие, что застройщик соответствует требованиям, установленным пунктом 7 части 2 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ;
(абз. 4 п. 15 в редакции приказа Департамента архитектуры и строительства Томской области от 21.06.2019 № 16-п)
сведения, подтверждающие, что в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера застройщика или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика, не применялись наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и административное наказание в виде дисквалификации;
копии документов, подтверждающий, что уставный (складочный) капитал, уставный фонд юридического лица - застройщика (далее - уставный капитал застройщика) полностью оплачен и составляет не менее чем минимальный размер, указанный в части 2.1 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ, в зависимости от максимально допустимой суммы общей площади всех жилых помещений и площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства и которые не введены в эксплуатацию. В случае, если уставный капитал застройщика не соответствует такому требованию, сумма полностью оплаченных уставного капитала застройщика, уставных (складочных) капиталов, уставных фондов поручителя или сопоручителей по заключенному в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона № 214-ФЗ договору поручительства с таким застройщиком и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов иных застройщиков, также заключивших с указанными поручителем или сопоручителями в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона № 214-ФЗ другой договор поручительства (далее - связанные с застройщиком юридические лица), должна составлять не менее чем минимальный размер, указанный в части 2.1 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ, в зависимости от максимально допустимой суммы общей площади всех жилых помещений и площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство которых осуществляется застройщиком или связанными с застройщиком юридическими лицами с привлечением средств участников долевого строительства и которые не введены в эксплуатацию (если разрешение на строительство получено до 1 июля 2018 года);
2) от органа регистрации прав:
выписку из единого государственного реестра недвижимости на объект недвижимости;
сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства;
3) от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел:
сведения, подтверждающие, что у лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера застройщика или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика, отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята);
4) от органа местного самоуправления:
копию разрешения на строительство;
копию проектной документации;
копию заключения экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено законодательством о градостроительной деятельности;
5) от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по формированию официальной статистической информации:
сведения из утвержденной бухгалтерской отчетности на последнюю дату.
16. В зависимости от даты получения заявителем разрешения на строительство (до 1 июля 2018 года либо после 1 июля 2018 года) или планируемого способа привлечения заявителем средств участников долевого строительства Департамент получает для ознакомления в информационно-коммуникационной сети «Интернет» следующие сведения:
(абз. 1 п. 16 в редакции приказа Департамента архитектуры и строительства Томской области от 21.06.2019 № 16-п)
1) на официальном сайте Арбитражных судов Российской Федерации: www.kad.arbitr.ru:
сведения о наличии (отсутствии) в отношении юридического лица - застройщика решения арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», о приостановлении его деятельности в качестве меры административного наказания;
2) на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru:
сведения о наличии (отсутствии) в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», сведений о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений;
3) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru:
сведения о наличии (отсутствии) в реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, ведение которого осуществляется в соответствии с пунктами 28 и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации сведений о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица).
17. Документы и сведения, указанные в пунктах 15 и 16 настоящего регламента, могут быть представлены заявителем по собственной инициативе.
18. Основания для отказа заявителю в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, не установлены.
19. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является выявление фактов несоответствия застройщика требованиям, установленным частями 11 и 2 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ, и (или) несоответствия проектной декларации требованиям, установленным статьями 20 и 21 Федерального закона № 214-ФЗ.
(п. 19 в редакции приказа Департамента архитектуры и строительства Томской области от 21.06.2019 № 16-п)
20. Сроки ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата предоставления государственной услуги составляют 15 минут.
21. Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги регистрируется специалистом Департамента, ответственным за предоставление государственной услуги, в день его представления в Департамент.
22. Помещение для предоставления государственной услуги обеспечивается необходимыми для предоставления государственной услуги компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая сеть «Интернет», оргтехникой, стульями и столами, канцелярскими принадлежностями, информационными и методическими материалами.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, должны быть оборудованы информационными стендами.
Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами, обеспечены образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
Департамент обеспечивает доступность для инвалидов помещений, в которых предоставляются государственные услуги, зала ожидания, мест для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационных стендов с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
23. В местах предоставления государственной услуги предусматривается оборудование доступных мест общего пользования (туалетов).
24. Рабочее место оснащается настенной вывеской с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности специалиста, ответственного за предоставление государственной услуги.
25. Показателями доступности государственной услуги являются:
размещение информации о порядке и стандарте предоставления государственной услуги, об образцах оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги, на информационных стендах в Департаменте, в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса;
соблюдение Департаментом графика работы по предоставлению государственной услуги;
бесплатность предоставления государственной услуги;
бесплатность предоставления информации о процедуре предоставления государственной услуги;
наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах.
26. Показателями качества государственной услуги являются:
предоставление государственной услуги в соответствии с требованиями настоящего регламента;
отсутствие удовлетворенных жалоб из числа жалоб, поступивших в Департамент.
27. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах (далее – МФЦ) и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
Заявитель может подать заявление о предоставлении государственной услуги в МФЦ только в случае, если между Департаментом и МФЦ заключено соглашение о взаимодействии.
Заявитель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и в части:
1) получения информации о порядке предоставления государственной услуги;
2) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
28. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация запроса;
2) истребование документов (сведений) в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
3) получение доступных для ознакомления сведений в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;
4) выдача заключения (решения об отказе в выдаче заключения).
29. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении № 3 к настоящему регламенту.
Прием и регистрация запроса
30. Основанием для начала административной процедуры является поступление запроса в Департамент.
31. Специалист Департамента, ответственный за предоставление государственной услуги, регистрирует запрос в день его представления.
32. Пункт 32 признан утратившим силу в соответствии с приказом Департамента архитектуры и строительства Томской области от 21.06.2019 № 16-п
33. Результатом процедуры является регистрация запроса.
Истребование документов (сведений) в рамках межведомственного
информационного взаимодействия
34. В случае непредоставления заявителем документов, указанных в пункте 15 настоящего регламента, специалист Департамента, ответственный за предоставление государственной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации запроса направляет запросы в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
35. Результатом процедуры является поступление в Департамент документов, указанных в пункте 15 настоящего регламента.
Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней с даты регистрации запроса.
Получение доступных для ознакомления сведения
в информационно-коммуникационной сети «Интернет»
36. В случае непредоставления заявителем сведений, указанных в пункте 16 настоящего регламента, специалист Департамента, ответственный за предоставление государственной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации запроса получает доступные для ознакомления сведения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в отношении юридического лица – застройщика.
37. Результатом процедуры является получение Департаментом сведений, указанных в пункте 16 настоящего регламента.
Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней с даты регистрации запроса.
Выдача заключения (решения об отказе в выдаче заключения)
38. Специалист Департамента, ответственный за предоставление государственной услуги, в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня поступления в Департамент документов и информации, необходимых для предоставления государственной услуги, рассматривает запрос о предоставлении государственной услуги и готовит проект заключения о соответствии по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, либо при наличии оснований, предусмотренных пунктом 19 настоящего регламента, проект решения об отказе в выдаче заключения по форме согласно приложению № 2 к настоящему регламенту.
(п. 38 в редакции приказа Департамента архитектуры и строительства Томской области от 21.06.2019 № 16-п)
39. В заключении указывается дата его выдачи, регистрационный номер, наименование заявителя, объект строительства, указанный в проектной декларации, наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) начальника Департамента.
40. В решении об отказе в выдаче заключения указывается наименование заявителя, объект строительства, указанный в проектной декларации, мотивированное обоснование причин отказа со ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся основанием такого отказа, наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) начальника Департамента.
41. Начальник Департамента в течение 3 рабочих дней со дня подготовки проекта подписывает заключение (решение об отказе в выдаче заключения), оформленное на официальном бланке Департамента и заверяет печатью Департамента.
Пункт 42 признан утратившим силу в соответствии с приказом Департамента архитектуры и строительства Томской области от 23.08.2019 № 25-п.
43. Заключение (решение об отказе в выдаче заключения) выдается Департаментом с использованием единой информационной системы жилищного строительства в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью в течение 3 рабочих дней со дня подписания заключения (решения об отказе в выдаче заключения) начальником Департамента.
(п. 43 в редакции приказа Департамента архитектуры и строительства Томской области от 23.08.2019 № 25-п)
В случае отказа от получения на руки результата предоставления государственной услуги, заключение (решение об отказе в выдаче заключения) направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по истечении 3 рабочих дней со дня регистрации заключения (решения об отказе в выдаче заключения), с фиксацией соответствующей записью в журнале регистрации и учета.
44. Результатом процедуры является выдача заключения (решения об отказе в выдаче заключения).
Срок выполнения административной процедуры составляет 13 рабочих дней со дня поступления в Департамент документов и информации, необходимых для предоставления государственной услуги.
(абз. 2 п. 44 в редакции приказа Департамента архитектуры и строительства Томской области от 23.08.2019 № 25-п)
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
45. Текущий контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется начальником Департамента при подписании заключения (решения об отказе в выдаче заключения).
46. Председатель Комитета контролирует исполнение должностными лицами Департамента, ответственными за предоставление государственной услуги, указанных в настоящем регламенте сроков выполнения административных процедур, и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
47. Должностные лица Департамента в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей при осуществлении государственной услуги и в случае совершения противоправных действий (бездействия) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных регламентах (должностных инструкциях).
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Департамента, а также его должностных лиц (государственных служащих)
48. Обжалование решений и действий (бездействия) Департамента, а также должностных лиц, государственных служащих осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ.
49. Жалоба на решения и действия (бездействие) начальника Департамента подается на имя заместителя Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре.
Приложение № 1 признано утратившим силу в соответствии с приказом Департамента архитектуры и строительства Томской области от 21.06.2019 № 16-п
Приложение № 2
к административному регламенту предоставления государственной услуги
«Выдача заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-
ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»»
(в редакции приказа Департамента архитектуры и строительства Томской области от 21.06.2019 № 16-п)
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ЛЕНИНА ПР., Д. 78, Г. ТОМСК, 634050
ТЕЛ. (382 2) 515-780, ФАКС (382 2) 512-258
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: DS@DS.TOMSK.GOV.RU
ИНН/КПП 7019030315/701701001, ОГРН 1027000883150
Решение об отказе в выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частями 11 и 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
№ _______ ____________ 20 __ г.
(номер решения) (дата выдачи решения)
Наименование застройщика: ________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер застройщика: _______________
Идентификационный номер налогоплательщика застройщика: ___________________
Наименование проекта строительства: _______________________________________
______________________________________________________________________________
Адрес объекта капитального строительства: __________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается адрес объекта капитального строительства в соответствии разрешением на строительство данного объекта)
Номер разрешения на строительство ________________ дата выдачи _________ выдано _______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)
Планируемый способ привлечения денежных средств участников долевого строительства: _________________________________________________________________
(договор участия в долевом строительстве/договор участия в долевом строительстве с размещением денежных средств
на счетах эскроу)
Департамент архитектуры и строительства Томской области отказывает в выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частями 11 и 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Данные о не соответствии застройщика и проектной декларации указанным требованиям приведены в приложении к настоящему решению[1][1].
Начальник Департамента _______________________ __________________
(должность руководителя Департамента) (подпись, заверенная печатью) (фамилия, имя, отчество (последнее –
при наличии) руководителя Департамента)
Решение получил(а):
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица)
20
г.
(дата подписания)
______________________
(подпись)
Приложение № 1
к решению об отказе в выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям,
установленным частями 11 и 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты»
от 21.06.2019 № 16-п
ДАННЫЕ О НЕ СООТВЕТСТВИИ ЗАСТРОЙЩИКА И ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ЧАСТЯМИ 11 И 2 СТАТЬИ 3, СТАТЬЯМИ 20 И 21 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА № 214-ФЗ «ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», В СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАСТРОЙЩИКОМ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ ДО 1 ИЮЛЯ 2018 Г.1
Требование о соответствии
Отметка о соответствии [2]
1
Уставный (складочный) капитал, уставный фонд застройщика полностью оплачен и составляет не менее минимального размера
2
В отношении застройщика не проводятся процедуры ликвидации юридического лица
3
В отношении застройщика отсутствует решение арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве
4
В отношении застройщика отсутствует решение арбитражного суда о приостановлении его деятельности в качестве меры административного наказания
5
В отношении застройщика в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) отсутствуют сведения о застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа застройщика) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений
6
В отношении застройщика (в том числе лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа застройщика) отсутствует информация в реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности
7
У застройщика отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за предыдущий календарный год, размер которых на последнюю отчетную дату равен совокупному размеру требований к должнику – юридическому лицу или превышает его
8
У лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера застройщика или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика, отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также в отношении указанных лиц не применялись наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и административное наказание в виде дисквалификации
9
На дату направления проектной декларации не выявлен факт нарушения застройщиком и (или) его основным обществом или дочерним обществом такого основного общества срока ввода в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строительство которых осуществляется с привлечением средств участников долевого строительства, указанного в проектной декларации, представленной для государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, заключенного застройщиком с первым участником долевого строительства таких объектов недвижимости, на три и более месяца
10
Информация о застройщике, указанная в проектной декларации, соответствует требованиям законодательства Российской Федерации
11
Информация о проекте строительства, указанная в проектной декларации, соответствует требованиям законодательства Российской Федерации
Начальник Департамента _______________________ __________________
(должность руководителя Департамента) (подпись, заверенная печатью) (фамилия, имя, отчество (последнее –
при наличии) руководителя Департамента)
Приложение № 2
к решению об отказе в выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям,
установленным частями 11 и 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты»
от 21.06.2019 № 16-п
ДАННЫЕ О НЕ СООТВЕТСТВИИ ЗАСТРОЙЩИКА И ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ЧАСТЯМИ 11 И 2 СТАТЬИ 3, СТАТЬЯМИ 20 И 21 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА № 214-ФЗ «ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
В СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАСТРОЙЩИКОМ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
ПОСЛЕ 1 ИЮЛЯ 2018 Г.1
Требование о соответствии
Отметка о соответствии [2]
1
Застройщик осуществляет (будет осуществлять) строительство с привлечением денежных средств участников долевого строительства в пределах одного разрешения на строительство
2
Застройщик осуществляет (будет осуществлять) строительство с привлечением денежных средств участников долевого строительства в пределах нескольких разрешений на строительство в соответствии с градостроительным планом земельного участка или утвержденным проектом планировки территории, либо в пределах одного или нескольких разрешений на строительство на одном или нескольких земельных участках, расположенных в границах застроенной территории, в отношении которой заключен договор о развитии застроенной территории, или территории, в отношении которой заключен договор о комплексном освоении территории или договор о комплексном развитии территории
3
У застройщика имеется проектная документация и положительное заключение экспертизы проектной документации
4
Размер собственных средств застройщика составляет не менее 10 процентов от проектной стоимости строительства
5
На банковском счете застройщика в уполномоченном банке на дату направления проектной декларации имеются денежные средства в размере не менее 10 процентов от проектной стоимости строительства либо на указанную дату застройщик заключил с уполномоченным банком договор о предоставлении уполномоченным банком застройщику целевого кредита на строительство многоквартирного (-ых) дома (-ов), в состав которых входят объекты долевого строительства, в размере не менее 40 процентов от проектной стоимости строительства
6
У застройщика отсутствуют обязательства по кредитам, займам, ссудам, за исключением целевых кредитов, связанных с привлечением денежных средств участников долевого строительства и со строительством многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах одного разрешения на строительство либо нескольких разрешений на строительство, и (или) предоставленным основным обществом застройщика целевым займам на указанные цели в размере, превышающем 20 процентов от проектной стоимости строительства по каждому из выданных разрешений на строительство, при условии, что проценты по такому займу не превышают действовавшую на дату заключения договора займа ключевую ставку Центрального банка Российской Федерации, увеличенную на два процентных пункта
7
Застройщиком не осуществлены выпуск или выдача ценных бумаг, за исключением акций
8
Обязательства застройщика, не связанные с привлечением денежных средств участников долевого строительства, на дату направления проектной декларации в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного контроля (надзора) в области долевого строительства, не превышают 1 процент от проектной стоимости строительства, за исключением обязательств застройщика по устранению недостатков объекта (объектов) долевого строительства в рамках гарантий качества
9
Принадлежащее застройщику имущество не используется для обеспечения обязательств третьих лиц, а также собственных обязательств застройщика, не связанных с привлечением денежных средств участников долевого строительства и со строительством объектов долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах одного разрешения на строительство либо нескольких разрешений на строительство
10
У застройщика отсутствуют обязательства по обеспечению исполнения обязательств третьих лиц
11
Застройщик соблюдает нормативы финансовой устойчивости
12
В отношении застройщика не проводятся процедуры ликвидации юридического лица
13
В отношении застройщика отсутствует решение арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве
14
В отношении застройщика отсутствует решение арбитражного суда о приостановлении его деятельности в качестве меры административного наказания
15
В отношении застройщика в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) отсутствуют сведения о застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа застройщика) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений
16
В отношении застройщика (в том числе лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа застройщика) отсутствует информация в реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности
17
У застройщика отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых на последнюю отчетную дату равен совокупному размеру требований к должнику – юридическому лицу или превышает его
18
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа застройщика, лицо, являющееся членом коллегиального исполнительного органа застройщика, или лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, если она осуществляет функции единоличного исполнительного органа застройщика, либо временный единоличный исполнительный орган застройщика, физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в капитале участие более чем процентов) корпоративным юридическим лицом – застройщиком, главный бухгалтер застройщика соответствуют требованиям, установленным статьей 3.2 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты»
19
На дату направления проектной декларации не выявлен факт нарушения застройщиком и (или) его основным обществом или дочерним обществом такого основного общества срока ввода в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строительство которых осуществляется с привлечением средств участников долевого строительства, указанного в проектной декларации, представленной для государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, заключенного застройщиком с первым участником долевого строительства таких объектов недвижимости, на три и более месяца
20
Информация о застройщике, указанная в проектной декларации, соответствует требованиям законодательства Российской Федерации
21
Информация о проекте строительства, указанная в проектной декларации, соответствует требованиям законодательства Российской Федерации
Начальник Департамента _______________________ __________________
(должность руководителя Департамента) (подпись, заверенная печатью) (фамилия, имя, отчество (последнее –
при наличии) руководителя Департамента)
Приложение № 3
к решению об отказе в выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям,
установленным частями 11 и 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и
о внесении изменений в некоторые законодательные акты»
от 21.06.2019 № 16-п
ДАННЫЕ О НЕ СООТВЕТСТВИИ ЗАСТРОЙЩИКА И ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ЧАСТЯМИ 11 И 2 СТАТЬИ 3, СТАТЬЯМИ 20 И 21 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА № 214-ФЗ «ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», В СЛУЧАЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА СЧЕТАХ ЭСКРОУ 1
Требование о соответствии
Отметка о соответствии [2]
1
В отношении застройщика не проводятся процедуры ликвидации юридического лица
2
В отношении застройщика отсутствует решение арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве
3
В отношении застройщика отсутствует решение арбитражного суда о приостановлении его деятельности в качестве меры административного наказания
4
В отношении застройщика в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) отсутствуют сведения о застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа застройщика) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений
5
В отношении застройщика (в том числе лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа застройщика) отсутствует информация в реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности
6
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа застройщика, лицо, являющееся членом коллегиального исполнительного органа застройщика, или лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, если она осуществляет функции единоличного исполнительного органа застройщика, либо временный единоличный исполнительный орган застройщика, физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в капитале участие более чем 5 процентов) корпоративным юридическим лицом – застройщиком, главный бухгалтер застройщика соответствуют требованиям, установленным статьей 3.2 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты»
7
На дату направления проектной декларации не выявлен факт нарушения застройщиком и (или) его основным обществом или дочерним обществом такого основного общества срока ввода в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строительство которых осуществляется с привлечением средств участников долевого строительства, указанного в проектной декларации, представленной для государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, заключенного застройщиком с первым участником долевого строительства таких объектов недвижимости, на три и более месяца
8
Информация о застройщике, указанная в проектной декларации, соответствует требованиям законодательства Российской Федерации
9
Информация о проекте строительства, указанная в проектной декларации, соответствует требованиям законодательства Российской Федерации
Начальник Департамента _______________________ __________________
(должность руководителя Департамента) (подпись, заверенная печатью) (фамилия, имя, отчество (последнее –
при наличии) руководителя Департамента)
Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Выдача заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
БЛОК-СХЕМА
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
«ВЫДАЧА ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЗАСТРОЙЩИКА И ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 3, СТАТЬЯМИ 20 И 21 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА № 214-ФЗ «ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
[1][1]Оформляется одно из трех приложений, выбор которых осуществляется в зависимости от даты получения разрешения на строительство (до 1 июля 2018 года/после 1 июля 2018 года) или планируемого способа привлечения средств участников долевого строительства.
[2] Графа заполняется в формате «соответствует/не соответствует».
[2] Графа заполняется в формате «соответствует/не соответствует».
[2] Графа заполняется в формате «соответствует/не соответствует».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 26.07.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 090.040.000 Строительство, 090.040.020 Управление в сфере строительства (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: