ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ НАДЗОРУ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЗАСТРОЙЩ...



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ НАДЗОРУ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

от 19 марта 2020 года № 28

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ НАДЗОРУ  УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЗАСТРОЙЩИКА И ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ЧАСТЯМИ 1.1 И 2 СТАТЬИ 3, СТАТЬЯМИ 20 И 21 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА № 214-ФЗ «ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(в редакции приказа Главного управления по государственному надзору Удмуртской Республики от 15.09.2020 № 66)

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Удмуртской Республики  от 3 мая 2011 года № 132 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг в Удмуртской Республике», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29 декабря 2017 года № 588 «О Главном управлении по государственному надзору Удмуртской Республики», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Главного управления по государственному надзору Удмуртской Республики по предоставлению государственной услуги «Выдача заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частями 1.1 и 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

2. Приказ вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Начальнику сектора информационного обеспечения разместить настоящий приказ на официальном сайте Главного управления по государственному надзору Удмуртской Республики в разделе «Документы» вкладка «Официальное опубликование нормативных правовых актов Управления».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Главного управления

Зиганшин Р.Ф

Утвержден

приказом  Главного управления

по государственному надзору

Удмуртской Республики

от « 19 » марта 2020 года  № 28

Административный регламент

Главного управления по государственному надзору Удмуртской Республики по предоставлению государственной услуги «Выдача заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частями 1.1 и 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

(в редакции приказа Главного управления по государственному надзору Удмуртской Республики от 15.09.2020 № 66)

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1. Административный регламент Главного управления по государственному надзору Удмуртской Республики по предоставлению государственной услуги «Выдача заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частями 1.1 и 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее соответственно – Административный регламент, Управление, государственная услуга) устанавливает сроки и последовательность действий (административных процедур) по предоставлению государственной услуги.

Описание заявителей

2. Заявителями на получение государственной услуги являются застройщики (далее – заявители).

Понятие «застройщик» определено частью 1 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 214 – ФЗ).

Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке.

Порядок информирования о предоставлении государственной услуги

3. Информирование по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется путем:

размещения информационных материалов на информационном стенде Управления;

размещения информационных материалов на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.igsnur.udmurt.ru (далее – официальный сайт Управления);

размещения информационных материалов в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ФГИС ЕПГУ) и государственной информационной системе Удмуртской Республики «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ГИС РПГУ);

обращения в региональный центр телефонного обслуживания населения в Удмуртской Республике.

4. На информационном стенде Управления размещается:

справочная информация;

перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление государственной услуги;

текст Административного регламента;

перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

форма заявления;

основания для отказа в предоставлении государственной услуги;

порядок обжалования решений и действий (бездействия) Управления, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный  закон № 210-ФЗ), а также их должностных лиц, государственных служащих, работников;

информация о порядке, форме и месте размещения информации по вопросам участия заявителей в оценке качества предоставления государственной услуги.

5. На официальном сайте Управления размещаются:

справочная информация;

перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление государственной услуги;

текст Административного регламента;

перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

форма заявления;

основания для отказа в предоставлении государственной услуги;

порядок обжалования решений и действий (бездействия) Управления, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных служащих, работников;

информация о порядке, форме и месте размещения информации по вопросам участия заявителей в оценке качества предоставления государственной услуги.

6. На ФГИС ЕПГУ и ГИС РПГУ размещается следующая информация:

справочная информация;

перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление государственной услуги;

текст Административного регламента;

перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

форма заявления;

основания для отказа в предоставлении государственной услуги;

порядок обжалования решений и действий (бездействия) Управления, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных служащих, работников;

о возможности осуществления оценки качества предоставления государственной услуги.

7. К справочной информации относятся:

местонахождение, график работы Управления, его структурных подразделений, участвующих в предоставлении государственной услуги, МФЦ;

справочные телефоны Управления, структурных подразделений, участвующих в предоставлении государственной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора;

адрес официального сайта, электронной почты Управления, структурных подразделений, предоставляющих государственную услугу.

8. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги заявитель обращается в Управление.

9. Информация по вопросам предоставления государственной услуги предоставляется заявителю (его представителю) начальником (заместителем начальника) отдела по контролю и надзору за долевым участием в строительстве (далее – должностное лицо Управления):

при личном обращении;

по телефону;

в письменной форме;

по электронной почте.

10. Основными требованиями к информированию заявителей являются:

полнота информирования;

наглядность форм предоставляемой информации;

удобство и доступность получения информации;

оперативность при предоставлении информации.

11. При личном обращении заявителя в Управление должностное лицо Управления дает подробную информацию о порядке предоставления государственной услуги, разъясняет вопросы, вызывающие наибольшие трудности.

12. Время ожидания заявителя при личном приеме не может превышать 20 минут. Личный прием каждого заявителя должностное лицо Управления осуществляет не более 10 минут. В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо Управления может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо назначить другое удобное для заявителя время для личного приема.

13. Информирование заявителей по телефону осуществляется в соответствии с графиком работы Управления.

При ответе на телефонный звонок должностное лицо Управления, осуществляющее информирование, сняв трубку, должно назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат (линию).

В конце разговора должностное лицо Управления, осуществляющее информирование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует предпринять заявителю.

Время разговора не должно превышать 10 минут.

14. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное лицо Управления обязано предоставлять информацию по следующим вопросам:

о графике работы Управления;

о месте размещения на официальном сайте Управления  информации о предоставлении государственной услуги;

о требованиях к заявлению, предъявляемых для предоставления государственной услуги;

о сроке предоставления государственной услуги;

об отказе в предоставлении государственной услуги;

о текущей административной процедуре предоставления государственной услуги;

о порядке обжалования решений, действий (бездействия) Управления, его должностных лиц при предоставлении государственной услуги.

15. При невозможности должностного лица Управления, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован на  начальника инспекции строительного надзора Управления, или же обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

16. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, то должностное лицо Управления, осуществляющее информирование, предлагает заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо назначает удобное для заявителя время для личного обращения непосредственно в Управление.

17. Информация о предоставлении государственной услуги в письменной форме предоставляется должностным лицом Управления на основании письменного обращения заявителя  в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации обращения.

18. При получении запроса по электронной почте должностное лицо Управления направляет заявителю ответ по электронной почте, либо в письменной форме на адрес, указанный заявителем, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения  обращения.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги, краткое наименование государственной услуги

19. Наименование государственной услуги «Выдача заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частями 1.1 и 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Краткое наименование государственной услуги – «Выдача заключения о соответствии застройщика и проектной декларации».

Наименование органа, непосредственно предоставляющего государственную услугу

20. Предоставление государственной услуги осуществляется  Управлением.

21. В соответствии с  пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) Управление не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный Правительством Удмуртской Республики.

В целях, связанных с предоставлением государственной услуги, используются документы (информация), получаемые Управлением в процессе межведомственного информационного взаимодействия с:

Министерством внутренних дел Российской Федерации по Удмуртской Республике;

Управлением  Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике;

Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики;

органами местного самоуправления муниципальных образований в Удмуртской Республике.

Результат предоставления государственной услуги

22. Результатом предоставления государственной услуги является выдача: 

заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частями 1.1 и 2 статьи 3, статьями 3.2, 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – заключение о соответствии);

отказа в выдаче заключения о соответствии  застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частями 1.1 и 2 статьи 3, статьями 3.2, 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – отказ в выдаче заключения о соответствии).

Заключение о соответствии или отказ в выдаче такого заключения выдается Управлением с использованием единой информационной системы жилищного строительства в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью.

Сведения о конечном результате предоставления государственной услуги вносятся в реестр выданных заключений о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частями 1.1 и 2 статьи 3, статьями 3.2, 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и размещаются на официальном сайте Управления.

Срок предоставления государственной услуги

23. Общий срок предоставления государственной услуги Управлением составляет 30 календарных дней со дня поступления в Управление проектной декларации застройщика с документами, предусмотренными пунктом 26 Административного регламента.

24. Выдача (направление) заключения о соответствии или отказа в выдаче заключения о соответствии – 1 рабочий день с момента утверждения их приказом Управления.

Правовые основания для предоставления государственной услуги

25. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:

Федеральным законом № 214-ФЗ;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

Федеральным законом № 210-ФЗ;

Федеральным законом от  6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

Федеральным законом от 25 декабря 2018 года № 478-ФЗ «О внесении изменений в Федеральных закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июня 2019 года № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

постановлением Правительства Российской Федерации  от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 852);

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года  № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг»;

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 года № 996/пр «Об утверждении формы проектной декларации»;

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 октября 2018 года № 653/пр «Об утверждении формы заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частями 1.1 и 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22 июля 2013 года  № 325 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов государственной власти Удмуртской Республики и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Удмуртской Республики, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29 декабря 2017 года № 588 «О Главном управлении по государственному надзору Удмуртской Республики»;

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещается на официальном сайте Управления, в ФГИС ЕПГУ и ГИС РПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги

26. Для получения государственной услуги заявитель представляет в Управление следующие документы:

1) проектную декларацию с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи путем заполнения электронной формы проектной декларации на сайте единой информационной системы жилищного строительства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) информацию о соответствии физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в капитале участие более чем пять процентов) корпоративным юридическим лицом – застройщиком, требованиям, указанным в пункте 95 настоящего Административного регламента;

3) заявление о выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частями 1.1 и 2 статьи 3, статьями 3.2, 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»  в двух экземплярах (по форме согласно  приложению 1 к настоящему Административному регламенту);

4) справку о реквизитах застройщика и персональных данных лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа застройщика, или управляющая компания, если она осуществляет функции единоличного исполнительного органа застройщика, либо временный единоличный исполнительный орган застройщика (далее – руководитель застройщика) и главного бухгалтера застройщика (по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту);

5) согласие на обработку персональных данных (по форме согласно  приложению 3 к настоящему Административному регламенту);

6) документ, удостоверяющий личность: паспорт или временное удостоверение личности гражданина, выдаваемое на период оформления паспорта в порядке, утверждаемом уполномоченном федеральным органом исполнительной власти. В случае если заявление о выдаче заключения о соответствии подается уполномоченным представителем заявителя, он представляет надлежащим образом оформленный документ о представительстве, подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением о выдаче заключения о соответствии;

7) документы, подтверждающие полномочия руководителя застройщика и главного бухгалтера застройщика (приказы о назначении на должность руководителя застройщика и главного бухгалтера застройщика);

8) заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, если проведение такой экспертизы установлено федеральным законом (по объектам, строительство которых не начато);

9) проектная документация (по объектам капитального строительства в отношении которых региональный государственный строительный надзор Управлением не осуществляется);

10) технические условия, договоры на подключение многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение; горячее водоснабжение; холодное водоснабжение; бытовое или общесплавное водоотведение; ливневое водоотведение; электроснабжение; газоснабжение (если газоснабжение предусмотрено проектной документацией));

11) технические условия, договоры на подключение многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости к сети связи (проводная телефонная связь; проводное телевизионное вещание; проводное радиовещание; передача данных и доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; диспетчеризация лифтов (последнее - для домов выше пяти этажей)).

27. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы:

1) сведения о наличии или отсутствии у руководителя застройщика и главного бухгалтера застройщика, судимости за преступления в сфере экономики;

2) разрешение на строительство;

3) документы, подтверждающие права застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

28. Заявление о выдаче заключения о соответствии, заявление о согласии на обработку персональных данных, справка о реквизитах застройщика и персональных данных руководителя застройщика и главного бухгалтера застройщика, документ, удостоверяющий личность, документы, указанные в разделе  14 проектной декларации, приказ о назначении на должность главного бухгалтера (далее – документы, необходимые для предоставления государственной услуги) представляются в Управление на бумажном носителе.

29. Не подлежат приему документы, имеющие подчистки, подписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления, а так же документы, исполненные карандашом.

30. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, могут быть  направлены по почте. В этом случае направляются копии  документов, верность которых засвидетельствована нотариально, подлинники не направляются.

Направление заявления по почте осуществляется способом, позволяющим определить факт и дату отправления.

31. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ при предоставлении государственной услуги Управление не вправе требовать от заявителя:

              представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий государственную услугу по собственной инициативе;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица государственного органа, предоставляющего государственную услугу, государственного служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона   № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя государственного органа, предоставляющего государственную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги

32. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, являются:

поступление заявления от лица, не являющегося заявителем в соответствии с пунктом 2 настоящего  Административного регламента;

оформление заявления о выдаче заключения о соответствии не по форме,  предусмотренной приложением 1 к настоящему Административному регламенту;

предоставление документов, по форме или содержанию не соответствующих требованиям, установленным пунктами 29-30 Административного регламента;

предоставление документов, указанных в пункте 26 настоящего Административного регламента, не в полном объеме;

выявление в результате проверки электронной подписи несоблюдения установленных условий признания ее действительности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении государственной услуги

33. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

34. Управление отказывает в предоставлении государственной услуги по выдаче заключения о соответствии, если:

1) застройщик не соответствует требованиям, установленным частями 1.1 и 2 статьи 3, статьей 3.2 Федерального закона № 214-ФЗ;

2) проектная декларация застройщика не соответствует требованиям, установленным  статьями 20 и 21 Федерального закона № 214-ФЗ;

3) на дату направления проектной декларации застройщиком и (или) его основным обществом или дочерним обществом такого основного общества нарушен срок ввода в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется с привлечением средств участников долевого строительства, указанного в проектной декларации, представленной для государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, заключенного застройщиком с первым участником долевого строительства таких объектов недвижимости, на три и более месяца (после 28.06.2021).

3) на дату направления проектной декларации застройщиком и (или) его основным обществом или дочерним обществом такого основного общества нарушен срок ввода в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется с привлечением средств участников долевого строительства, указанного в проектной декларации, представленной для государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, заключенного застройщиком с первым участником долевого строительства таких объектов недвижимости, на три и более месяца (после 28.06.2021).

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги

35. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Размер государственной пошлины или платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Удмуртской Республики

36. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине Управления, его должностного лица  или должностного лица МФЦ, государственная пошлина или  плата с заявителя не взимается.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги

37. Время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о выдаче заключения о соответствии и при получении результата предоставления государственной услуги не может превышать 15 минут.

Срок регистрации заявления  заявителя о предоставлении государственной услуги

38. Срок регистрации заявления о выдаче заключения о соответствии, указанного в пункте 26 настоящего Административного регламента, не может превышать 1 рабочего дня.

Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

39. Помещения и  рабочие  места  для  предоставления   государственной

услуги должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».

40. Помещения Управления должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций.

41. На территории, прилегающей к месторасположению  Управления, должны быть оборудованы бесплатные места для парковки не менее пяти автотранспортных средств, в том числе не менее трех  для транспортных средств инвалидов.

42. Вход в здание Управления и выход из него должны быть оборудованы информационной табличкой (вывеской), содержащей наименование территориального органа, пандусом и расширенным проходом, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ гражданам, в том числе инвалидам, использующим кресла-коляски.

43. Для удобства граждан помещения для непосредственного взаимодействия должностных лиц Управления и граждан должны размещаться на нижних этажах здания.

44. Прием граждан в Управлении должен осуществляться в специально выделенных для этих целей помещениях, которые включают: места для ожидания, места для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении государственной услуги, места приема граждан.

45. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски, и оптимальным условиям работы должностных лиц Управления.

Места для ожидания должны быть обеспечены стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее пяти мест.

В местах для ожидания на видном месте должны быть расположены схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и должностных лиц Управления.

46. Места для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении государственной услуги, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, должны быть оборудованы:

визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах, обновляемой по мере изменения законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, изменения справочных сведений;

стульями, столами (стойками), бланками заявлений и письменными принадлежностями.

47. Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны. Они должны оборудоваться карманами формата А4‚ в которых размещаются информационные листки, образцы заполнения форм бланков, типовые формы документов.

Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным    начертанием

либо подчеркиваются.

48. Информационные стенды, а также столы (стойки) для оформления документов должны быть размещены в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним граждан, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски.

49. Кабинеты для приема граждан должны быть оборудованы информационными табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени и отчества (при наличии) должностного лица, дней и часов приема, времени перерыва на обед, технического перерыва.

50. Места  для  приема  граждан  должны  быть  оборудованы  стульями  и столами для возможности оформления документов.

51. В целях соблюдения прав инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры Управление при предоставлении государственной услуги обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в Управлении;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;

52. Прием граждан ведется специалистом по приему населения  в порядке общей очередности либо по предварительной записи.

53. Специалист  по  приему населения  обеспечивается  личной нагрудной карточкой (бейджем) с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности.

54. Специалист по приему населения, а также иные должностные лица Управления, работающие с инвалидами, должны быть проинструктированы или обучены по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.

55. Рабочее место специалиста по приему населения оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройством (принтером).

56. При организации рабочих мест должностных лиц Управления и мест по приему граждан в Управлении предусматривается возможность свободного входа и выхода из помещения.

57. Гражданам предоставляется возможность осуществить предварительную запись на прием по телефону Управления.

При предварительной записи гражданин сообщает специалисту по приему населения желаемое время приема.

При определении времени приема по телефону специалист по приему населения назначает время на основании графика уже запланированного времени приема граждан и времени, удобного гражданину.

Показатели доступности и качества государственной услуги

58. Показателями доступности и качества предоставления государственной услуги являются:

обеспечение информирования заявителей (их представителей) о местонахождении и графике работы Управления, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;

обеспечение информирования заявителей (их представителей) о порядке и ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;

своевременность приема заявителей (их представителей) должностными лицами Управления;

своевременность рассмотрения документов, представленных заявителем (его представителем);

своевременность принятия решения о предоставлении государственной услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги;

не более чем двукратное взаимодействие заявителя (его представителя) с должностными лицами при предоставлении государственной услуги;

возможность получения государственной услуги в МФЦ.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления государственных услуг в электронной форме

59. Предоставление государственной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Удмуртской Республики по принципу «одного окна», в соответствии с которыми предоставление государственной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, а взаимодействие с органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии. Предоставление государственной услуги в МФЦ осуществляется при условии заключения соглашения о взаимодействии.

Предоставление услуги в МФЦ не осуществляется.

60. Заявление и прилагаемые к нему документы, перечисленные в пункте 26 настоящего Административного регламента, могут быть направлены заявителем в Управление лично, почтой, в форме электронного документа, посредством ФГИС ЕПГУ, ГИС РПГУ.

Заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, представляемые в форме электронных документов, подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года  № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

Прилагаемые к заявлению документы должны быть отсканированы с подлинных экземпляров, имеющих соответствующие подписи и печати (при наличии), и подписаны электронной подписью.

При обращении за получением государственной услуги допускается к использованию усиленная квалифицированная электронная подпись.

(абзац введен приказом Главного управления по государственному надзору Удмуртской Республики от 15.09.2020 № 66)

61. Регистрация и обработка поступающих в Управление электронных документов осуществляется должностным лицом отдела обеспечения работы с кадрами, информационного обеспечения и сопровождения регистрационных действий Управления на специально оборудованном рабочем месте. Полученный электронный документ регистрируется в журнале входящей корреспонденции в информационной системе «DIRECTUM».

62.  Заявитель имеет возможность получения информации от Управления о ходе предоставления государственной услуги.

Информация о ходе предоставления государственной услуги направляется заявителю, в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения административного действия путем отправки автоматически сформированного в ФГИС ЕПГУ, ГИС РПГУ электронного уведомления, одним из следующих способов по выбору заявителя:

на адрес электронной почты заявителя указанного в заявлении;

с использованием ФГИС ЕПГУ, ГИС РПГУ.

63. При предоставлении государственной услуги в электронной форме Управлением  направляются заявителю следующие электронные уведомления:

уведомление о приеме и регистрации запроса и документов, необходимых для предоставления государственной услуги с указанием даты окончания предоставления государственной услуги;

уведомление об окончании предоставления государственной услуги и о возможности получить результат предоставления государственной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а  также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

64. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

1) прием и проверка представленных документов на предмет их соответствия требованиям настоящего Административного регламента, их прием и регистрация;

2) подготовка и направление  запросов  в органы местного самоуправления в Удмуртской Республике или в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики, и в  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике;

3) подготовка и направление  запроса  в Министерство внутренних дел Российской Федерации по Удмуртской Республике;

4) проверка застройщика на соответствии его требованиям части 1.1 статьи 3 Федерального закона № 214 –ФЗ (если разрешение на строительство выдано после 1 июля 2018 года);

5) проверка застройщика на соответствии его требованиям пункта 1 части 2 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ;

6) проверка застройщика на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на соответствие его требованиям пунктов 2 - 6 части 2 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ;

7) проверка руководителя застройщика и главного бухгалтера на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на соответствие  требованиям пунктов 2-5 части 3 статьи 3.2 Федерального закона № 214-ФЗ;

8) проверка информации, представленной застройщиком, о соответствии физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в капитале преобладающее участие более чем пять процентов) корпоративным юридическим лицом – застройщиком, на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» требованиям части 3 статьи 3.2 Федерального закона № 214-ФЗ;

9) проверка застройщика на соответствие его требованиям части 2.2 статьи 19 Федерального закона  № 214-ФЗ (после 28.06.2021г.);

10) проверка проектной декларации на соответствие ее требованиям, установленным статьями 20 и 21 Федерального закона  № 214-ФЗ;

11) принятие решения о выдаче заключения о соответствии или об отказе в выдаче заключения; 

12) оформление заключения о соответствии или отказа в выдаче заключения о соответствии;

13) подготовка и регистрация приказа Управления об утверждении заключения о соответствии или отказа в выдаче заключения о соответствии;

14) подписание заключения о соответствии или  отказа в выдаче заключения о соответствии;

15) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.

Прием и проверка представленных документов на предмет их соответствия требованиям настоящего Административного регламента, их прием и регистрация

65. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры,  является поступление проектной декларации с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи  путем заполнения ее электронной формы на сайте единой информационной системы жилищного строительства и документов, указанных в пункте 26 настоящего Административного регламента в Управление (далее – документы, представленные заявителем).

66. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, являются специалист отдела по контролю и надзору за долевым участием в строительстве и специалист отдела обеспечения работы с кадрами, информационного обеспечения и сопровождения регистрационных действий Управления.

67. Специалист отдела обеспечения работы с кадрами, информационного обеспечения и сопровождения регистрационных действий Управления рассматривает представленные на бумажном носителе документы на предмет их соответствия требованиям настоящего Административного регламента. В случае, если документы, представленные заявителем, соответствуют установленным требованиям, регистрирует их, проставляет дату приема, учетный номер. Второй экземпляр заявления с отметкой о регистрации отдается на руки заявителю. Уведомление о приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления государственной услуги, поступивших в электронной форме, направляется заявителю путем отправки автоматически сформированного в ФГИС ЕПГУ, ГИС РПГУ электронного уведомления, одним из следующих способов по выбору заявителя:

на адрес электронной почты заявителя указанного в заявлении;

с использованием ФГИС ЕПГУ, ГИС РПГУ;

с использованием официального сайта Управления.

68. В случае, если документы, представленные заявителем, не  соответствуют установленным требованиям, специалист отдела обеспечения работы с кадрами, информационного обеспечения и сопровождения регистрационных действий Управления возвращает документы заявителю.

69. Специалист отдела обеспечения работы с кадрами, информационного обеспечения и сопровождения регистрационных действий Управления передает зарегистрированные документы, представленные заявителем, в порядке делопроизводства для визирования начальнику Управления (либо лицу, его замещающему).

Начальник Управления направляет документы, представленные заявителем, начальнику  отдела по контролю и  надзору за долевым участием в строительстве для их проверки.

70. Начальник отдела по контролю и  надзору за долевым участием в строительстве готовит проект приказа о проведении проверки соответствия застройщика и проектной декларации требованиям частей 1.1 и 2 статьи 3, статей 3.2, 20 и 21 Федерального закона  № 214-ФЗ, и назначении инспектора отдела по контролю и надзору за долевым участием в строительстве,  ответственного за проверку (далее – приказ о проверке).

Проект приказа о проверке в тот же день передается начальнику Управления (либо лицу, его замещающему) для его подписания.

71. Срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.

72. Результатом административной процедуры является сформированный и зарегистрированный комплект документов, представленных заявителем и подписанный начальником Управления (либо лицом, его замещающим) приказ о проверке.

Подготовка и направление  запросов  в органы местного самоуправления в Удмуртской Республике или в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики, и  в  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике

73. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры является приказ о проверке, подписанный начальником Управления (либо лицом, его замещающим).

74. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является инспектор отдела по контролю и  надзору за долевым участием в строительстве,  назначенный приказом о проверке (далее – инспектор, осуществляющий проверку).

75. Инспектор, осуществляющий проверку, готовит и направляет  запросы:

в  органы местного самоуправления в Удмуртской Республике или в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики с целью получения копии разрешения на строительство, копии договора аренды земельного участка, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости строительства;

в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике с целью получения копии документов, подтверждающие права застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Запрос направляется в отдел делопроизводства и контроля исполнения документов Управления для передачи его на подпись начальнику Управления (либо лицу, его замещающему), регистрации и отправки.

76. Срок выполнения административных действий составляет 2 рабочих дня.

77. Результатом административной процедуры является направление запросов в органы местного самоуправления в Удмуртской Республике или в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики, и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике.

Подготовка и направление  запроса  в Министерство внутренних дел Российской Федерации по Удмуртской Республике

78. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры является приказ о проверке, подписанный начальником Управления (либо лицом, его замещающим).

79. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является инспектор, осуществляющий проверку.

80. Инспектор, осуществляющий проверку,  готовит  и направляет  запрос с использованием межведомственного информационного взаимодействия в Министерство внутренних дел Российской Федерации  по Удмуртской Республике об отсутствии у руководителя застройщика, физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в капитале участие более чем пять процентов) корпоративным юридическим лицом – застройщиком,  главного бухгалтера застройщика судимости за преступления в сфере экономической деятельности и преступления против государственной власти (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята).

81. Срок выполнения административных действий составляет 2 рабочих дня.

82. Результатом административной процедуры является направление запроса в Министерство внутренних дел Российской Федерации по Удмуртской Республике.

Проверка застройщика на соответствии его требованиям части 1.1 статьи 3 Федерального закона № 214 –ФЗ

(если разрешение на строительство выдано после 1 июля 2018 года)

83. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры является приказ о проверке, подписанный начальником Управления (либо лицом, его замещающим).

84. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является инспектор, осуществляющий проверку.

85. Инспектор, осуществляющий проверку, проводит проверку  застройщика  на соответствие требованиям части 1.1 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ.

Застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) одного или нескольких многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства, в соответствии с проектной документацией при условии, что строительство (создание) указанных многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется в пределах одного разрешения на строительство, либо в пределах нескольких разрешений на строительство в соответствии с градостроительным планом земельного участка или утвержденным проектом планировки территории, либо в пределах одного или нескольких разрешений на строительство на одном или нескольких земельных участках, расположенных в границах застроенной территории, в отношении которой заключен договор о развитии застроенной территории, или территории, в отношении которой заключен договор о комплексном освоении территории или договор о комплексном развитии территории.

Застройщик не вправе одновременно осуществлять деятельность по привлечению денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) указанных выше объектов недвижимости по нескольким градостроительным планам земельного участка или утвержденным проектам планировки территории либо по нескольким договорам о развитии застроенной территории, и (или) договорам о комплексном развитии территории, и (или) договорам о комплексном освоении территории.

86. Срок выполнения административных действий составляет 1 рабочий день.

87. Результатом административной процедуры является проверка застройщика  на соответствие его требованиям части 1.1 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ.

Проверка застройщика  на соответствие его требованиям пункта 1 части 2 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ

88. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры является приказ о проверке, подписанный начальником Управления (либо лицом, его замещающим).

89. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является инспектор, осуществляющий проверку.

90. Инспектор, осуществляющий проверку, проводит проверку застройщика на соответствие его требованиям пункта 1 части 2 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ.

Право на привлечение денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома на основании договора участия в долевом строительстве имеет застройщик, отвечающий, в том числе требованию: наличие проектной документации и положительного заключения экспертизы проектной документации.

91. Срок выполнения административных действий составляет 1 рабочий день.

92. Результатом административной процедуры является проверка застройщика  на соответствие его требованиям пункта 1 части 2 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ.

Проверка застройщика на сайтах

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

на соответствие его требованиям пунктов 2-6 части 2 статьи 3

Федерального закона № 214-ФЗ

93. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры является приказ о проверке, подписанный начальником Управления (либо лицом, его замещающим).

94. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является инспектор, осуществляющий проверку.

95. Инспектор, осуществляющий проверку получает информацию на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

на сайте Федеральной налоговой службы России egrul.nalog.ru  - в отношении застройщика не проводятся процедуры ликвидации юридического лица – застройщика;

на сайте Арбитражных судов Российской Федерации kad.arbitr.ru – в отношении юридического лица – застройщика,  отсутствует решение о приостановлении его деятельности в качестве меры административного наказания;

на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве bankrot.fedresurs.ru – в отношении юридического лица – застройщика отсутствует решение арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», за исключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным законом;

на сайте Единой информационной системы в сфере закупок old.zakupki.gov.ru – в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с  Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» отсутствуют сведения о юридическом лице – застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений;

на сайте Федеральной антимонопольной службы России rnp.fas.gov.ru – в  реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» отсутствуют сведения о юридическом лице – застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений;

на сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru – в реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка находящегося в государственной или муниципальной собственности, ведение которого осуществляется в соответствии с пунктами 28 и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, отсутствуют сведения о юридическом лице – застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица).

96. Срок выполнения административных действий составляет 2 рабочих дня.

97. Результатом административной процедуры является проверка застройщика  на соответствие его требованиям пунктов 2-6 части 2 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ.

Проверка руководителя застройщика и главного бухгалтера

на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на соответствие  требованиям пунктов 2-5 части 3 статьи 3.2

Федерального закона № 214-ФЗ

98. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры является приказ о проверке, подписанный начальником Управления (либо лицом, его замещающим).

99. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является инспектор, осуществляющий проверку.

100. Инспектор, осуществляющий проверку, проводит проверку руководителя застройщика и главного бухгалтера застройщика на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на соответствие требованиям части 3 статьи 3.2 Федерального закона № 214-ФЗ:

на сайте Федеральной налоговой службы России egrul.nalog.ru – в   отношении руководителя застройщика и главного бухгалтера не истек срок, в течение которого оно считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации;

на сайте Арбитражных судов Российской Федерации – руководитель  застройщика и главный бухгалтер не являются лицами, которые были привлечены в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» к субсидиарной ответственности по обязательствам юридического лица и (или) ответственности в виде взыскания убытков с юридического лица, если со дня исполнения лицами обязанности, установленной судебным актом, прошло менее пяти лет;

на сайте Арбитражных судов Российской Федерации – руководитель застройщика и главный бухгалтер не являются лицами, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа юридического лица в течение пяти лет, предшествовавших дате направления проектной декларации в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона № 214-ФЗ в Управление, которые были признаны арбитражным судом несостоятельным (банкротом);

на сайте Арбитражных судов Российской Федерации  – руководитель застройщика и главный бухгалтер не являются лицами, которые которое прямо или косвенно (через третьих лиц) осуществляли владение в течение трех лет, предшествовавших дате направления проектной декларации в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона № 214-ФЗ в Управление, более  пятью процентами акций (долей) застройщика, который был признан арбитражным судом несостоятельным (банкротом).

101. Срок выполнения административных действий составляет 2 рабочих дня.

102. Результатом административной процедуры является проверка руководителя застройщика и главного бухгалтера застройщика на соответствие требованиям, установленным пунктами 2-5 части 3 статьи 3.2 Федерального закона № 214-ФЗ.

Проверка информации, представленной застройщиком, о соответствии физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в капитале преобладающее участие более чем двадцать пять процентов) корпоративным юридическим лицом – застройщиком, на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» требованиям части 3 статьи 3.2 Федерального закона № 214-ФЗ

103. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры является приказ о проверке, подписанный начальником Управления (либо лицом, его замещающим).

104. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является инспектор, осуществляющий проверку.

105. Инспектор, осуществляющий проверку, проводит проверку  информации, представленной застройщиком, о соответствии физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в капитале преобладающее участие более чем  пять процентов) корпоративным юридическим лицом – застройщиком, на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» требованиям  части 3 статьи 3.2 Федерального закона № 214-ФЗ.

106. Инспектор, осуществляющий проверку получает информацию на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в пункте 95 настоящего Административного регламента.

107. Срок выполнения административных действий составляет 2 рабочих дня.

108. Результатом административной процедуры является проверка физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в капитале преобладающее участие более чем  пять процентов) корпоративным юридическим лицом – застройщиком, на соответствие  требованиям части 3 статьи 3.2 Федерального закона № 214-ФЗ.

Проверка застройщика на соответствие его требованиям части 2.2 статьи 19 Федерального закона № 214-ФЗ

109. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры является приказ о проверке, подписанный начальником Управления (либо лицом, его замещающим).

110. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является инспектор, осуществляющий проверку.

111. Инспектор, осуществляющий проверку, проводит проверку  застройщика  на соответствие требованиям части 2.2 статьи 19 Федерального закона № 214-ФЗ.

Проверка застройщика  на соответствие требованиям части 2.2 статьи 19 Федерального закона № 214-ФЗ проводится после 28 июня 2021 года.

В выдаче заключения о соответствии отказывается в случае нарушения застройщиком на дату направления проектной декларации застройщиком и (или) его основным обществом или дочерним обществом такого основного общества срока ввода в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется с привлечением средств участников долевого строительства, указанного в проектной декларации, представленной для государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, заключенного застройщиком с первым участником долевого строительства таких объектов недвижимости, на три и более месяца.

Проверка проводится на основании информации, размещенной в единой информационной системе жилищного строительства на сайте наш.дом.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

112. Срок выполнения административных действий составляет 1 рабочий день.

113. Результатом административной процедуры является проверка застройщика  на соответствие его требованиям части 2.2 статьи 19 Федерального закона № 214-ФЗ.

Проверка проектной декларации на соответствие ее требованиям, установленным статьями 20 и 21 Федерального закона № 214-ФЗ 

114. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры является приказ о проверке, подписанный начальником Управления (либо лицом, его замещающим).

115. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является инспектор, осуществляющий проверку.

116. Инспектор, осуществляющий проверку, проверяет проектную декларацию застройщика на соответствие требованиям, установленным статьями 20 и 21 Федерального закона № 214-ФЗ.

117. Срок выполнения административных действий составляет 7 рабочих дней.

118. Результатом административной процедуры является проверка проектной декларации на соответствие его требованиям, установленным  статьями 20 и 21 Федерального закона № 214-ФЗ.

Принятие решения о выдаче заключения о соответствии или об  отказе в выдаче заключения о соответствии

119. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является получение ответов на запросы и  информации, указанных в пунктах 75, 80, 90, 95, 100, 105, 111, 116 настоящего Административного регламента.

120. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является инспектор, осуществляющий проверку.

121. Инспектор, осуществляющий проверку, после изучения представленных заявителем документов, ответов на запросы  и информации, указанных в пункте 114 настоящего Административного регламента составляет  акт проверки о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона № 214-ФЗ (по форме согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту) и принимает одно из следующих решений:

решение о выдаче заключения о соответствии;

решение об отказе в выдаче  заключения.

122. Срок выполнения административных действий составляет 1 рабочий день.

123. Результатом административной процедуры является принятие инспектором, осуществляющим проверку, решения о выдаче заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче заключения о соответствии.

Оформление заключения о соответствии или  отказа в выдаче заключения о соответствии

124. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является принятие инспектором, осуществлявшим проверку, решения о выдаче заключения о соответствии либо решения об отказе в выдаче заключения о соответствии.

125. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является инспектор, осуществлявший проверку.

126. Инспектор, осуществлявший проверку, заполняет в единой информационной системе жилищного строительства форму заключения о соответствии  или форму отказа в выдаче заключения о соответствии с указанием причин такого отказа со ссылками на Федеральный закон № 214-ФЗ.

127. Срок исполнения административного действия составляет 1 рабочий день.

128. Результатом административной процедуры является сформированное заключение о соответствии либо  отказ в выдаче заключения о соответствии.

Подготовка и регистрация приказа Управления об утверждении заключения о соответствии или  отказа в выдаче заключения о соответствии

129. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является сформированное в единой информационной системе жилищного строительства заключение о соответствии либо отказ в выдаче заключения соответствии и распечатанное на бумажном носителе.

130. Инспектор, осуществлявший проверку, готовит проект приказа Управления об утверждении заключения о соответствии или отказа в выдаче заключения о соответствии (далее – приказ) и передает его вместе с заключением о соответствии или отказом в выдаче заключения о соответствии на подпись начальнику Управления (либо лицу, его замещающему).

131. Начальник  Управления (либо лицо, его замещающее) направляет подписанный приказ и заключение о соответствии или отказ в выдаче заключения о соответствии в отдел обеспечения работы с кадрами, информационного обеспечения и сопровождения регистрационных действий  Управления.

132. Специалист отдела обеспечения работы с кадрами, информационного обеспечения и сопровождения регистрационных действий Управления  регистрирует приказ в журнале регистрации приказов  Управления.

133. Специалист отдела обеспечения работы с кадрами, информационного обеспечения и сопровождения регистрационных действий Управления, зарегистрировав приказ, готовит информацию о результате исполнения государственной услуги для размещения на официальном сайте Управления в сети Интернет.

134. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, являются инспектор, осуществлявший проверку и специалист отдела обеспечения работы с кадрами, информационного обеспечения и сопровождения регистрационных действий Управления.

135. Срок выполнения административных действий составляет 2 рабочих дня.

136. Результатом административной процедуры является утвержденное приказом Управления заключение о соответствии либо  отказ в выдаче заключения о соответствии.

Подписание заключения о соответствии или  отказа в выдаче заключения о соответствии

137. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является утвержденное приказом Управления заключение о соответствии либо  отказ в выдаче заключения о соответствии.

138. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является инспектор, осуществлявший проверку.

139. Заключение о соответствии или отказ в выдаче такого заключения подписывается инспектором усиленной квалифицированной подписью в единой информационной системе жилищного строительства.

140. В случае если заключение о соответствии либо отказ в выдаче заключения о соответствии подготовлено раньше установленного срока, инспектор, осуществлявший проверку, информирует об этом заявителя и осуществляет выдачу документов в установленном порядке.

141. Получение заявителем отказа в выдаче заключения  о соответствии не препятствует его повторному обращению в Управление с проектной декларацией путем заполнения ее электронной формы на сайте единой информационной системы жилищного строительства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и заявлением о выдаче заключения о соответствии. Повторное заявление о выдаче заключения о соответствии принимается только вместе с документом, подтверждающим устранение причин, послуживших основанием для принятия решения об отказе в выдаче заключения о соответствии.

142. Срок выполнения административных действий составляет 1 рабочий день.

143. Результатом данной процедуры является выдача заявителю заключения о соответствии или отказа в выдаче заключения о соответствии.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах

144. В случае, если в выданном в результате предоставления государственной услуги документе допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе обратиться в Управление с заявлением об исправлении опечаток и ошибок в выданном в результате предоставления государственной услуги документе (далее – заявление об исправлении опечаток и ошибок) (по форме согласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту.

145. Инспектор, осуществлявший проверку, после поступления заявления об исправлении опечаток и ошибок проверяет поступившее заявление об исправлении опечаток и ошибок на предмет наличия технической опечатки и ошибки в ранее выданном документе.

146. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие опечаток и ошибок в ранее выданном документе.

147. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 10 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправления опечаток и ошибок.

148. При наличии допущенных опечаток и ошибок в выданном в результате предоставления государственной услуги документе, инспектор, осуществлявший проверку, вносит необходимые изменения в единой информационной системе жилищного строительства.

149. Результатом административной процедуры является исправление допущенных опечаток и ошибок в ранее выданном документе либо направление заявителю ответа с информацией об отсутствии опечаток и ошибок в ранее выданном документе.

150. Способом фиксации результата административной процедуры является отметка заявителем в получении исправленного документа в заявлении об исправлении опечаток и ошибок.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами, государственными гражданскими служащими Удмуртской Республики органа, предоставляющего государственную услугу положений Административного регламента и иных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием решений ответственными лицами

151. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, и исполнением положений настоящего Административного регламента осуществляется начальником инспекции строительного надзора Управления.

152. Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и исполнения должностными лицами, государственными гражданскими служащими Удмуртской Республики в Управлении, участвующими в предоставлении государственной услуги, положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов, определяющих порядок выполнения административных процедур.

Периодичность проведения проверок – постоянно на протяжении предоставления государственной услуги.

153. Контроль за соблюдением положений настоящего Административного регламента в части, касающейся участия в предоставлении государственной услуги МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги

154. Контроль за предоставлением государственной услуги  осуществляется посредством проведения плановых  и внеплановых проверок.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.

155. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушения прав заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц при предоставлении государственной услуги.

156. Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в год в соответствии с графиком, утверждаемым начальником Управления.

Внеплановые проверки проводятся по решению начальника Управления при поступлении жалоб на действия (бездействие) лиц, участвующих в предоставлении государственной услуги, или жалоб на результат предоставления государственной услуги.

Продолжительность плановых и внеплановых проверок не должна превышать 20 рабочих дней.

157. Проверка полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляется на основании приказов Управления.

Для проведения проверки полноты и качества предоставления государственной услуги на основании приказов Управления формируется комиссия в количестве трех человек, в состав которой включаются  начальник инспекции строительного надзора Управления, начальник отдела правовой работы и административного производства, начальник отдела обеспечения работы с кадрами, информационного обеспечения и сопровождения регистрационных действий.

Начальник инспекции строительного надзора Управления отвечает за проведение плановых и внеплановых проверок и является председателем комиссии.

158. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. К справке прилагаются копии документов, а так же справки, расчеты, объяснения должностных лиц, государственных гражданских служащих Удмуртской Республики в Управлении.

Справка подписывается всеми членами комиссии. Члены комиссии, не согласные с выводами комиссии, могут приложить к справке особое мнение о результатах проведенной проверки.

159. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав граждан и юридических лиц к виновным должностным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц, государственных гражданских служащих Удмуртской Республики, органа, предоставляющего государственную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

160. Ответственность за качество предоставления государственной услуги и соблюдения сроков ее осуществления возлагается на начальника инспекции строительного надзора Управления.

Должностные лица Управления, по вине которых допущены нарушения положений настоящего Административного регламента, несут дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с законодательством.

161. Должностные лица, государственные гражданские служащие Удмуртской Республики в Управлении, которым поручено предоставление государственной услуги, несут персональную ответственность за:

несвоевременность приема заявителей в Управлении;

неправильность подготовки документов для предоставления государственной услуги;

непредоставление государственной услуги;

предоставление государственной услуги с нарушением сроков, установленных Административным регламентом;

необоснованное требование документов и (или) платы;

нарушение порядка или сроков рассмотрения жалобы либо незаконный отказ или уклонение от принятия жалобы к рассмотрению.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

162. Основной целью системы контроля является обеспечение эффективности управления на основе принятия своевременных мер по безусловному предоставлению государственной услуги, повышение ответственности и исполнительской дисциплины должностных лиц, государственных гражданских служащих Удмуртской Республики в Управлении.

163. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов  на обращения заявителей (их представителей), содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) Управления, его должностных лиц, государственных гражданских служащих.

164. Система контроля предоставления государственной услуги включает в себя:

организацию контроля за исполнением административных процедур в сроки, установленные настоящим Административным регламентом;

проверку хода и качества предоставления государственной услуги;

учет и анализ результатов исполнительской дисциплины должностных лиц, государственных гражданских служащих Удмуртской Республики в Управлении, ответственных за исполнение административных процедур.

V.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, государственных служащих, работников

165. Решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги на основании Административного регламента, действия (бездействие) Управления, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников, могут быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) привлекаемых для предоставления государственных услуг организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ и их работников, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работников осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с учетом особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работников, установленных постановлением Правительства Удмуртской Республики.

166. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется заявителю:

1)              в устной форме по телефону и (или) при личном приеме;

2)              в письменной форме почтовым отправлением или электронным сообщением по адресу, указанному заявителем (его представителем);

3)              посредством размещения информации:

на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги;

на официальном сайте Управления;

на официальном сайте МФЦ;

в ФГИС ЕПГУ, ГИС  РПГУ.

167. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Удмуртской Республики;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Удмуртской Республики для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Удмуртской Республики. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Удмуртской Республики;

7) отказ Управления, должностного лица Управления, МФЦ, работника МФЦ организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Удмуртской Республики. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

10)  требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7, 9, 10 настоящего  пункта,  досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ.

168. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в:

Управление;

МФЦ, либо в соответствующий орган государственной власти Удмуртской Республики, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ).

169. Жалоба на решение и действия (бездействие) начальника Управления подается в Правительство Удмуртской Республики.

Жалоба на решение и действия (бездействие) должностного лица Управления подается начальнику Управления.

170. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ, руководителя МФЦ подаются учредителю МФЦ.

171.               Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления, его должностного лица, государственного гражданского служащего Удмуртской Республики  в Управлении, начальника  Управления, может быть принята при личном приеме заявителя, а также может быть направлена:

1)              по почте на бумажном носителе;

2)              в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством:

официального сайта Управления, либо официального сайта Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики в случае, указанном в абзаце первом пункта 169 Административного регламента;

ФГИС ЕПГУ, ГИС  РПГУ.

172.              Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ  может быть принята при личном приеме заявителя, а также может быть направлена:

1)              по почте на бумажном носителе;

2)              в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством:

официального адреса электронной почты МФЦ;

официального сайта МФЦ;

ФГИС ЕПГУ, ГИС  РПГУ.

173.               Заявитель вправе обратиться с устной жалобой:

в приемную Управления;

в случае, указанном в абзаце первом пункта 169 Административного регламента, в отдел писем и приема граждан Управления по внутренней политике Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики;

в МФЦ;

в случае, указанном в абзаце втором пункта 170 Административного регламента, в приемную учредителя МФЦ.

Должностное лицо, принимающее устную жалобу, со слов заявителя оформляет ее в письменной форме на бумажном носителе.

174. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

175. В случае подачи жалобы через представителя заявителя также представляется документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя на осуществление действий от имени заявителя.

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

176. Прием жалоб в письменной форме, указанных в абзаце первом пункта 169, осуществляется в отделе писем и приема граждан Управления по внутренней политике Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики с 8 часов 30 минут до 12 часов 00 минут и с 12 часов 48 минут до 17 часов 30 минут в следующие рабочие дни недели: понедельник, вторник и среда.

177. При подаче жалобы в электронной форме документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Требования к электронной подписи установлены Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

178. Жалоба должна содержать:

1) наименование Управления, должностного лица Управления, либо государственного гражданского служащего Удмуртской Республики в Управлении, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, должностного лица Управления, либо государственного гражданского служащего Удмуртской Республики в Управлении, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Управления, должностного лица Управления, либо государственного служащего Удмуртской Республики в Управлении, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

179. Жалоба, поступившая в Правительство Удмуртской Республики, Управление, МФЦ, учредителю МФЦ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

180. Заявитель имеет право:

получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и что указанные документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну;

получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке и ходе предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме.

181. По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Управлением опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Удмуртской Республики;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

182. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 181, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

183. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Управлением, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

184. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

185. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1)              наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при  наличии) должностного лица (или руководителя МФЦ), принявшего решение по жалобе;

2)              дата и место рассмотрения жалобы;

3)              сведения об Управлении, его должностном лице, государственном гражданском служащем Удмуртской Республики в Управлении, МФЦ, работнике МФЦ, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

4)              фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя;

5)              основания для принятия решения по жалобе;

6)              принятое по жалобе решение;

7)              в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки  устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;

8)              сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

186. Ответ по результатам рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) Управления, должностного лица Управления подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Управления  либо руководителем Управления.

187. Ответ по результатам рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подписывается руководителем учредителя МФЦ.

188.              Ответ по результатам рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подписывается руководителем МФЦ.

189. Ответ по результатам рассмотрения жалобы, указанной в абзаце первом  пункта 169 настоящего Административного регламента, подписывается Председателем Правительства Удмуртской Республики либо по его поручению заместителем Председателя Правительства Удмуртской Республики, курирующим деятельность Управления.

190. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

191. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:

1)              наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, государственного или муниципального служащего, а также членов его семьи;

2)              отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

192.              В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1

к Административному регламенту

Главного управления по государственному

надзору Удмуртской Республики

по предоставлению государственной услуги

«Выдача заключения о соответствии застройщика

и проектной декларации требованиям,

установленным частями 1.1 и 2 статьи 3,

статьями 20 и 21 Федерального закона

от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ

«Об участии в долевом строительстве

многоквартирных домов и иных объектов

недвижимости и о внесении изменений

в некоторые законодательные акты

Российской Федерации»

Начальнику Главного управления

по государственному надзору

Удмуртской Республики

                           ________________________

                                                                                                                      (Ф.И.О.)

                                                                      Застройщик:

                                                                                                                         ______________________________

                                                                                                                          (наименование организации, ИНН,

________________________________

                                                                                                                           почтовый адрес, телефон)

________________________________

Заявление

о выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации установленным требованиям Федерального закона от 30 декабря 2004 года 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

Направляю проектную декларацию с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи путем заполнения электронной формы проектной декларации  на сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частями 1.1 и 2 статьи 3, статьями 3.2, 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ  «Об участии  в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений  в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Заключение (мотивированный отказ) прошу направить по адресу______________ (выдать на руки представителю застройщика).

Контактные данные ответственного лица: ФИО, телефон, адрес электронной почты.

Приложения:

1. Справка о реквизитах и персональных данных лиц  на  ___ л. в ___ экз.

2. Согласие на обработку персональных данных на___ л. в ____ экз.

3.

«___»__________20___г.______________________ ______________________________________

                                                                (подпись)

Приложение 2

                                                          к Административному регламенту

Главного управления по государственному

надзору Удмуртской Республики

по предоставлению государственной услуги

«Выдача заключения о соответствии застройщика

и проектной декларации требованиям,

установленным частями 1.1 и 2 статьи 3,

статьями 20 и 21 Федерального закона

от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ

«Об участии в долевом строительстве

многоквартирных домов и иных объектов

недвижимости и о внесении изменений

в некоторые законодательные акты

Российской Федерации»

Справка

о реквизитах застройщика и персональных данных лиц,

осуществляющих функции исполнительного органа застройщика

и главного бухгалтера застройщика

Наименование застройщика

ОГРН

ИНН, КПП

Единоличный (коллегиальный) исполнительный орган застройщика (президент/генеральный директор/управляющая компания)

ФИО, в том числе имевшиеся ранее,
в именительном падеже

СНИЛС

Дата рождения

Место рождения

Паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения)

Место регистрации

Фактическое место жительства

В каких регионах (с указанием почтового адреса) проживал по фактическому месту жительства и/или был зарегистрирован по месту жительства до прибытия по текущему месту жительства, в том числе проходил службу в Советской Армии, Вооруженных Силах Российской Федерации

Главный бухгалтер застройщика

ФИО, в том числе имевшиеся ранее
в именительном падеже

СНИЛС

Дата рождения

Место рождения

Паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения)

Место регистрации

Фактическое место жительства

В каких регионах (с указанием почтового адреса) проживал по фактическому месту жительства и/или был зарегистрирован по месту жительства до прибытия по текущему месту жительства, в том числе проходил службу в Советской Армии, Вооруженных Силах Российской Федерации

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, если она осуществляет функции единоличного исполнительного органа застройщика, либо временного единоличного исполнительного органа застройщика

ФИО, в том числе имевшиеся ранее
в именительном падеже

СНИЛС

Дата рождения

Место рождения

Паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения)

Место регистрации

Фактическое место жительства

В каких регионах (с указанием почтового адреса) проживал по фактическому месту жительства и/или был зарегистрирован по месту жительства до прибытия по текущему месту жительства, в том числе проходил службу в Советской Армии, Вооруженных Силах Российской Федерации

Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в капитале преобладающее участие более чем  пять процентов) корпоративным юридическим лицом – застройщиком

ФИО, в том числе имевшиеся ранее
в именительном падеже

СНИЛС

Дата рождения

Место рождения

Паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения)

Место регистрации

Фактическое место жительства

В каких регионах (с указанием почтового адреса) проживал по фактическому месту жительства и/или был зарегистрирован по месту жительства до прибытия по текущему месту жительства, в том числе проходил службу в Советской Армии, Вооруженных Силах Российской Федерации

____________________ ______________________  ____________________________________

        (должность)                                        (подпись)                                (расшифровка подписи)

____________________ ______________________  _____________________________________

        (должность)                                        (подпись)                                 (расшифровка подписи)

Приложение 3

                                                          к Административному регламенту

Главного управления по государственному

надзору Удмуртской Республики

по предоставлению государственной услуги

«Выдача заключения о соответствии застройщика

и проектной декларации требованиям,

установленным частями 1.1 и 2 статьи 3,

статьями 20 и 21 Федерального закона

от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ

«Об участии в долевом строительстве

многоквартирных домов и иных объектов

недвижимости и о внесении изменений

в некоторые законодательные акты

Российской Федерации»

Согласие на обработку

персональных данных

Я, _______________________________________________________________________________

паспорт: серии____________________номер___________________________________________________

выданный_________________________________________________________________________

«___» _________________ _______ года,

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие  Главному управлению по государственному надзору Удмуртской Республики, расположенному по адресу: 426051, Удмуртская Республика, г. Ижевск,  ул. Максима Горького, д. 73, на обработку моих персональных данных, а именно:

Фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; номер основного документа, удостоверяющего личность; сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; адрес регистрации; адрес проживания; сведений о наличии (отсутствии) судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята).

Для обработки в целях получения запроса в органы внутренних дел об отсутствии судимости за преступления
в сфере экономики или преступления против государственной власти, (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята).

Представляю право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в соответствии с целями обработки.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

«___» __________20___ г. ______________________  _______________________________________

                                                                (подпись)

Приложение 4

                                                          к Административному регламенту

Главного управления по государственному

надзору Удмуртской Республики

по предоставлению государственной услуги

«Выдача заключения о соответствии застройщика

и проектной декларации требованиям,

установленным частями 1.1 и 2 статьи 3,

статьями 20 и 21 Федерального закона

от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ

«Об участии в долевом строительстве

многоквартирных домов и иных объектов

недвижимости и о внесении изменений

в некоторые законодательные акты

Российской Федерации»

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ НАДЗОРУ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Управление по надзору УР)

Удмурт Элькунысь кун чаклэтъя валтӥсь кивалтонни

ул. Максима Горького, д.73,  г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426051, тел. (3412) 390-001 (доб.500)

е-mail: mail@gun.udmr.ru

Номер дела

Экземпляр №

АКТ ПРОВЕРКИ №

СООТВЕТСТВИЯ ЗАСТРОЙЩИКА И ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

г. Ижевск

«

»

20

г

(место составления)

________________________________

(время составления акта)

Мной, 

(должность,

Ф.И.О. должностного лица органа государственного строительного надзора, осуществляющего проверку)

На основании:

приказа начальника Управления по надзору УР

(номер, дата)

была проведена

внеплановая документарная

проверка в отношении:

(наименование юридического лица, ИНН)

объекта капитального строительства:   

(наименование

объекта капитального строительства)

расположенного по адресу:

(указать почтовый  или строительный адрес объекта капитального строительства)

Предмет проверки:

Дата и время проведения проверки:

«

«___

»

________

20

___

г. с

___

час.

___

мин. до

___

час.

___

мин. Продолжительность

___

«___

»

________

20

___

г. с

___

час.

___

мин. до

___

час.

___

мин. Продолжительность

___

Общая продолжительность проверки:

(рабочих дней/часов)

В результате проведенной проверки установлено:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Объяснения и замечания застройщика или заказчика, либо лица, осуществляющего строительство (или их представителей), в отношении которых составлен акт.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

Подписи должностных лиц Управления, проводивших проверку:

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

Экземпляр Акта получил: _______________________________________________________________________________

(заполняется представителем застройщика, с указанием реквизитов документа о представительстве)

«

»

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

Приложение 5

                                                          к Административному регламенту

Главного управления по государственному

надзору Удмуртской Республики

по предоставлению государственной услуги

«Выдача заключения о соответствии застройщика

и проектной декларации требованиям,

установленным частями 1.1 и 2 статьи 3,

статьями 20 и 21 Федерального закона

от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ

«Об участии в долевом строительстве

многоквартирных домов и иных объектов

недвижимости и о внесении изменений

в некоторые законодательные акты

Российской Федерации»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ

В Главное управление

по государственному надзору

Удмуртской Республики

                                             от _________________________

                                             ______________________________

                                             ______________________________

                                                (Ф.И.О., должность, в случае подачи заявления представителем,

указываются реквизиты документа,

подтверждающие полномочия представителя)                                           

                                             Номер контактного телефона

                                             ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное указать) в выданном _______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(указывается наименование документа, в котором допущена опечатка или ошибка)

от ________________________________ № ______________________________________________________

      (указывается дата принятия и номер документа, в котором допущена опечатка или ошибка)

в части ____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(указывается допущенная опечатка или ошибка)

в связи с ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(указываются доводы, а также реквизиты документа(ов), обосновывающих доводы заявителя о наличии опечатки, ошибки, а также содержащих правильные сведения)

К заявлению прилагаются:

    1.   Документ,   подтверждающий   полномочия  представителя;

    2. ___________________________________________________________________;

    3. ___________________________________________________________________;

    4. ___________________________________________________________________.

(указываются реквизиты документа(ов), обосновывающих доводы заявителя о наличии опечатки,

а также содержащих правильные сведения)

____________               _______________________              __________________________________

  (дата)                                         (подпись)                                               (Ф.И.О.)