Основная информация
Дата опубликования: | 22 апреля 2009г. |
Номер документа: | ru18000200900123 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Удмуртская Республика |
Принявший орган: | Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
от 22 апреля 2009 года № 81
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
УТРАТИЛ СИЛУ: приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики УР от 28.11.2013 № 649
В соответствии с Положением о Министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 20 августа 2008 года № 132, распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 12 мая 2008 года № 414-р "О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг в Удмуртской Республике", а также на основании протокола заседания Республиканской комиссии по проведению административной реформы в Удмуртской Республике N 22 от 2 апреля 2009 года приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления автономным учреждением Удмуртской Республики «Управление государственной экспертизы проектов при Министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики» государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
2. Начальнику АУ «Управление госэкспертизы» Егоршину А.П. обеспечить внедрение утвержденного административного регламента во 2 квартале 2009 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики С.Н. Шикалова.
Министр А.Г. Ходырев
Утвержден приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики от 22 апреля 2009 года № 81
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
I. Общие положения
1. Наименование государственной услуги - «проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
2. Предоставление государственной услуги по организации и проведению государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий исполняется автономным учреждением Удмуртской Республики «Управление государственной экспертизы проектов при Министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики» (далее - АУ «Управление госэкспертизы»).
Отраслевая подчиненность Министерству строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики».
Методическое руководство: Министерство регионального развития Российской Федерации.
3 .Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (далее - Градостроительный Кодекс Российской Федерации). Источник официального опубликования: Российская газета, № 290, 30.12.2004 г., Парламентская газета, № 5-6, 14.01.2005 г., Собрание законодательства Российской Федерации № 1 (ч.I), 03.01.2005 г., ст.16, Приложение к "Российской газете", № 4, 2005 год;
Постановлением Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 N 87. Источник официального опубликования: Российская газета, N 41, 27.02.2008, Собрание законодательства Российской Федерации, N 8, 25.02.2008, ст. 744.
Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (далее - Положение). Источник официального опубликования: Российская газета, № 52, 15.03.2007 г., Собрание законодательства Российской Федерации, № 11, 12.03.2007 г., ст.1336;
Требованиями к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденными приказом Росстроя от 02.07.2007 г. № 188. Источник официального опубликования: Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 31, 30.07.2007 г.;
Положением «О порядке ведения реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и предоставления сведений, содержащихся в этом реестре» утвержденным приказом Росстроя от 2 июля 2007 года № 186. Источник официального опубликования: Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 31, 30.07.2007 г.
Приказом Росстроя «Об аттестации государственных экспертов» от 28.12.2007 N 393. Источник опубликования: Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 7, 18.02.2008.
4. Результатом исполнения государственной услуги является заключение, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение):
- результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов - в случае, если осуществлялась государственная экспертиза результатов инженерных изысканий;
- проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий - в случае, если осуществлялась государственная экспертиза проектной документации;
- проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий, результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов - в случае, если одновременно осуществлялась государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (Формы заключений содержатся в Приложении 6 к настоящему Регламенту).
4.1. Заключение государственной экспертизы подписывается государственными экспертами, участвовавшими в проведении экспертизы, и утверждается начальником АУ «Управление госэкспертизы» либо иным должностным лицом, уполномоченным начальником Управления на подписание заключения.
4.2. Выдача заключения государственной экспертизы осуществляется на руки заявителю или путем направления заказного письма. Положительное заключение государственной экспертизы выдается в 4-х экземплярах, отрицательное в одном.
5. Заявитель - заказчик, застройщик или уполномоченное кем-либо из них лицо, обратившиеся с заявлением о проведении государственной экспертизы.
5.1. Заявителями могут являться:
граждане Российской Федерации;
иностранные граждане и лица без гражданства;
Российская Федерация;
субъекты Российской Федерации;
муниципальные образования;
российские и иностранные юридические лица;
международные организации.
5.2. От имени физических лиц заявление о проведении государственной экспертизы могут подавать, в частности:
законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;
опекуны недееспособных граждан;
представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.
5.3. От имени юридических лиц заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий могут подавать лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами без доверенности. В предусмотренных законом случаях от имени юридического лица могут действовать его участники. От имени юридических лиц заявление о проведении государственной экспертизы могут подавать представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.
5.4. От имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований могут действовать органы государственной власти, органы местного самоуправления в рамках компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов.
II. Требования к порядку предоставления государственной услуги
Порядок информирования о правилах исполнения государственной услуги
Местонахождение АУ «Управление госэкспертизы»
6. АУ «Управление госэкспертизы» располагается в здании находящимся по адресу: 426076, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 144.
График (режима) работы с заявителями
7. АУ «Управление госэкспертизы» осуществляет прием заявителей для предоставления документации для проведения государственной экспертизы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка АУ «Управление госэкспертизы» по следующему графику:
понедельник
9.30-17.30 (перерыв 12.00-12.48)
вторник
9.30-17.30 (перерыв 12.00-12.48)
среда
9.30-17.30 (перерыв 12.00-12.48)
четверг
9.30-17.30 (перерыв 12.00-12.48)
пятница
неприемный день
суббота - воскресенье
выходной
Консультации предоставляются специалистами АУ «Управление госэкспертизы» ежедневно в рабочее время в соответствии с пунктами 12-18 настоящего Регламента.
8. Контактные телефоны и данные специалистов планово-договорного отдела АУ «Управление госэкспертизы» (далее - специалист планово-договорного отдела), уполномоченных на предоставление консультаций, информации о ходе экспертизы, приемку и выдачу документации и т.д. указаны в Приложении 2 к настоящему Регламенту.
9. Адрес сайта АУ «Управление госэкспертизы»: , адрес электронной почты:
Порядок информирования о предоставлении государственной услуги
10. Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
непосредственно по месту нахождения АУ «Управление госэкспертизы», предоставляющего государственную услугу;
с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, вычислительной и электронной техники;
посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе в сети Интернет, публикаций в журнале «Вестник Минстроя Удмуртской Республики» (периодичность публикаций - 6 раз в год), иных средствах массовой информации и т.д.
11. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), адресах электронной почты, блок-схемы предоставления государственной услуги приводятся в Приложениях 2 и 4 к настоящему Регламенту и размещаются на информационных стендах внутри помещений АУ «Управление госэкспертизы» и сайте Управления в сети «Интернет».
Порядок получения консультаций (справок) о предоставлении государственной услуги
12. Консультации (справки) по вопросам предоставления государственной услуги предоставляются уполномоченными специалистами планово-договорного отдела.
13. Консультации (справки) предоставляются по вопросам определения:
13.1. Перечня документов, необходимых для организации и проведения государственной экспертизы;
13.2. Времени приема и выдачи документов;
13.3. Сроков проведения государственной экспертизы;
13.4. Порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
14. Проведение консультаций, информирование заявителей и иные действия, предусмотренные пунктами 10-16 настоящего Регламента, осуществляются уполномоченными на предоставление консультаций специалистами планово-договорного отдела (контактные телефоны указаны в Приложении 2 к настоящему Регламенту).
Основными требованиями при консультировании являются: четкая правовая база, своевременность, компетентность, четкость в изложении материала, полнота консультирования, наглядность форм подачи материала, удобство и доступность.
15. Консультации предоставляются при личном обращении, при помощи телефона или почтовых отправлений. Местонахождение АУ «Управление госэкспертизы», контактные телефоны, данные уполномоченного на предоставление консультаций специалиста, указаны в Приложении 2 к настоящему Регламенту.
16. Заявители, представившие документы для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, в обязательном порядке информируются специалистами АУ «Управление госэкспертизы» по истечению 3-х рабочих дней, с даты представления документации:
об отказе в проведении государственной экспертизы;
о возврате представленной документации без рассмотрения.
Заявители, по результатам рассмотрения представленной документации, в обязательном порядке информируются:
о необходимости дополнительного представления расчетов конструктивных и технологических решений;
о завершении процедуры государственной экспертизы и возможности получения заключения.
Указанная информация сообщается заявителю путем направления заказного письма почтовым отправлением и дублируется отправлением по факсу и сообщением по средствам телефонной связи, указанным в заявлении о проведении государственной экспертизы.
17. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе проведения государственной экспертизы при помощи телефона, электронной почты или посредством личного посещения АУ «Управление госэкспертизы».
Для получения сведений о ходе проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий заявителем указываются (называются) наименование объекта и номер договора на проведение экспертных работ. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) государственной экспертизы находится представленный проект.
18. Письменные обращения получателей государственных услуг о порядке их предоставления рассматриваются специалистами АУ «Управление госэкспертизы» с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 30 дней с момента регистрации обращения в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения заявителей, требования к форме и характеру
19. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты планово-договорного отдела подробно и в корректной форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
20. При устном обращении специалист планово-договорного отдела, осуществляющий консультирование, в пределах своей компетенции дает ответ самостоятельно. В случае, если он не может дать ответ самостоятельно либо подготовка ответа требует продолжительного времени, он обязан предложить заявителю один из вариантов дальнейших действий:
изложить суть обращений в письменной форме;
назначить другое удобное время для консультаций.
Возможность предварительной записи заявителей
21. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на представление документов на государственную экспертизу либо получения консультации. Предварительная запись может осуществляться при личном обращении заявителей и по телефону указанному для получения консультаций в Приложении 2 к настоящему Регламенту.
22. При предварительной записи заявитель сообщает свои персональные данные, название проекта и желаемое время представления документов для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в книгу записи заявителей. Заявителю сообщается время представления документов на государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий либо получения консультации.
Сроки исполнения государственной услуги
Общий срок предоставления государственной услуги
23. Проведение государственной экспертизы начинается после представления заявителем документов, подтверждающих внесение платы за проведение государственной экспертизы в соответствии с условиями договора, и завершается направлением (вручением) заявителю заключения государственной экспертизы.
24. Продолжительность проведения государственной экспертизы устанавливается договором, определяется сложностью объекта, но не должна превышать 90 дней. В течение не более 45 дней проводится государственная экспертиза:
результатов инженерных изысканий, которые направлены на государственную экспертизу до направления на эту экспертизу проектной документации;
проектной документации или проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, не относящихся к уникальным объектам.
Сроки ожидания при представлении документации для проведения государственной экспертизы
25. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий не должно превышать 45 минут.
26. Максимальное время ожидания при подаче документов для проведения государственной экспертизы по предварительной записи не должно превышать 15 минут с момента времени, на который была осуществлена запись, в том случае если специалист осуществляет консультирование либо ведет прием документации от заявителя, записанного на более раннее время.
27. Максимальное время ожидания в очереди при подаче дополнительных документов на государственную экспертизу, а так же при получении результата государственной услуги не должно превышать 15 минут.
Условия и сроки приема и консультирования заявителей
28. Прием начальником, заместителем начальника, специалистами АУ «Управление госэкспертизы» граждан и организаций по производственным вопросам осуществляется ежедневно в соответствии с пунктом 47 настоящего Регламента, в порядке очередности, либо по предварительной записи в согласованное время. Время консультации зависит от сложности вопроса, необходимости привлечения дополнительных специалистов АУ «Управление госэкспертизы» и т.д.
29. Время ожидания в очереди на прием к руководству или специалистам АУ «Управление госэкспертизы» для решения вопросов или получения консультации не должно превышать 40 минут, а по предварительной записи 15 минут.
30. Консультации по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий предоставляются: в рабочие дни с 8-30 до 17-30, пятница неприемный день, обеденный перерыв с 12-00 до 12-48.
Перечень оснований для отказа в исполнении государственной услуги, в том числе для отказа в приеме и рассмотрении документов.
31. Представленные для проведения государственной экспертизы документы подлежат возврату заявителю без рассмотрения по следующим основаниям:
а) государственная экспертиза должна осуществляться иной организацией по проведению государственной экспертизы;
б) представленная проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, не подлежат государственной экспертизе.
32. Основанием для отказа в приеме проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, представленных на государственную экспертизу, является:
а) отсутствие в составе проектной документации разделов, предусмотренных частями 12 и 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) подготовка проектной документации лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в частях 4 и 5 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
в) отсутствие результатов инженерных изысканий, указанных в части 6 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или отсутствие положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий (в случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на государственную экспертизу до направления на государственную экспертизу проектной документации);
г) несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, установленным в соответствии с частью 6 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
д) выполнение инженерных изысканий, результаты которых направлены на государственную экспертизу, лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
е) направление на государственную экспертизу не всех документов, предусмотренных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 11 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Требования к размещению и оформлению помещений АУ «Управление госэкспертизы»
Требования к зданию
33. Здание (строения), в котором располагается АУ «Управление госэкспертизы», выбрано с учетом пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта.
Требования к оформлению входа в здание
34. Вход в здание, в котором располагается АУ «Управление госэкспертизы», оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей наименование Управления на русском и удмуртском языках, а так же информационной вывеской с указанием графика работы АУ «Управление госэкспертизы».
Требования к присутственным местам
35. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей кабинетах (присутственных местах).
Места размещаются в здании, в котором располагается АУ «Управление госэкспертизы» и включают в себя места для ожидания, информирования, приема заявителей.
36. Помещения АУ «Управление госэкспертизы» должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».
Требования к местам для информирования
37. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами;
стульями и столами для возможности оформления документов.
Требования к местам для ожидания
38. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
39. Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов могут быть оборудованы стульями, креслами.
40. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
Требования к местам приема заявителей
41. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего исполнение государственной услуги.
42. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.
43. При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимости.
Информация о перечне необходимых для исполнения государственной услуги документов, требуемых от заявителей
44. В соответствии с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации, положением «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05 марта 2007 года № 145 для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий заявителями представляются:
а) заявление о проведении государственной экспертизы, подготовленное по форме согласно Приложения 1 к настоящему Регламенту;
б) проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), установленными законодательством Российской Федерации;
в) копия задания на проектирование;
г) результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу указанных результатов), установленными законодательством Российской Федерации;
д) копия задания на выполнение инженерных изысканий;
е) заключение государственной экологической экспертизы в случае, если для проведения государственной экспертизы представляется проектная документация на объекты капитального строительства, строительство, реконструкцию или капитальный ремонт которых предполагается осуществить в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах или в территориальном море Российской Федерации;
ж) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (в случае, если заявитель не является заказчиком и (или) застройщиком), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы (далее - договор) должны быть оговорены специально.
45. Для проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий до направления проектной документации на государственную экспертизу представляются документы, указанные в подпунктах "а" и "г"-"ж" пункта 44 настоящего Регламента.
46. Для проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий при применении типовой проектной документации, представляются документы или модификации такой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов капитального строительства, указанные в подпунктах "а" и "г"-"ж" пункта 44 настоящего Регламента, а также:
а) проектная документация по внешним инженерным сетям и конструктивным решениям фундаментов;
б) положительное заключение государственной экспертизы в отношении применяемой типовой проектной документации (модифицированной типовой проектной документации), выданное любому лицу не ранее 7 лет до дня подачи заявления о проведении государственной экспертизы результатов инженерных изысканий;
в) документ, подтверждающий право застройщика (заказчика) на использование типовой проектной документации, исключительное право на которую принадлежит иному лицу (договор об отчуждении исключительного права, лицензионный договор, сублицензионный договор и т.п.).
47. Для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, представляются документы, указанные в пункте 44 настоящего Регламента (за исключением копии задания на выполнение инженерных изысканий), и положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, при этом результаты инженерных изысканий повторно не представляются.
48. АУ «Управление госэкспертизы» вправе дополнительно истребовать от заявителя представления расчетов конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, а также материалов инженерных изысканий. Указанные расчеты и материалы должны представляться заявителем в 5-дневный срок после получения соответствующего запроса. Не допускается истребование от заявителей иных сведений и документов.
Документы, указанные в пунктах 44-47 настоящего административного регламента, представляются на бумажном носителе. В договоре может быть установлено, что проектная документация и результаты инженерных изысканий могут представляться также на электронном носителе.
Требования к документам, представляемым заявителями
49. Заявление о проведении государственной экспертизы составляется по образцу (Приложение 1 к настоящему Регламенту). Заявление может быть заполнено от руки или машинным способом, распечатано посредством электронных печатающих устройств.
Представленные для проведения государственной экспертизы проектная документация и результаты инженерных изысканий должны соответствовать на комплектность требованиям пунктов 44-47 настоящего Регламента.
50. Тексты документов, представляемых на государственную экспертизу, должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью.
51. Не подлежат приему на государственную экспертизу документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с физическими повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.
Стоимость предоставления государственной услуги
52. Размеры и порядок взимания платы за проведение государственной услуги установлены разделом VIII Положения «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05 марта 2007 года № 145.
Порядок определения размера платы за проведение государственной экспертизы содержится в приложении 3 к настоящему Регламенту.
53. За проведение повторной государственной экспертизы взимается плата в размере 30 процентов размера платы за проведение первичной государственной экспертизы.
В случае если документы на проведение повторной государственной экспертизы в отношении жилых объектов капитального строительства поданы в течение 14 дней после получения отрицательного заключения, плата за проведение повторной государственной экспертизы не взимается.
54. Оплата за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий осуществляется на основании выставленного АУ «Управление госэкспертизы» счета. Счет на оплату направляется заявителю вместе с договором и расчетом стоимости проведения государственной экспертизы.
III. Административные процедуры
Последовательность административных действий (процедур)
55. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и проверку комплектности документации документов представленной на государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий, регистрация документов в книге учета входящих документов;
направление (вручение) заявителю проекта договора о проведении государственной экспертизы;
проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;
составление и выдача заключения государственной экспертизы;
повторная экспертиза (при необходимости);
формирование дела государственной экспертизы;
реестр выданных заключений государственной экспертизы.
Прием и проверка документов представленных на государственную экспертизу
56. Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение заявителя (заказчика, застройщика либо уполномоченного лица) в АУ «Управление госэкспертизы» с представлением комплекта документов, необходимого для государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
57. При предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность (паспорта, удостоверения и т.д.), главный специалист планово-договорного отдела, ответственный за прием документов, проверяет полномочия лица на представление документации и подписание заявления о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (срок действия документа, наличие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в документе, подтверждающим полномочия представителя).
58. Главный специалист планово-договорного отдела, ответственный за прием документов, осуществляет:
прием представленной для проведения государственной экспертизы документации, в соответствии с представленной описью документов;
регистрацию заявления в журнале входящей документации;
передачу заявления начальнику Управления для визирования и принятия решения о приеме проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий на экспертизу.
59. В ходе приемки документов от заявителя главный специалист планово-договорного отдела, ответственный за прием документов, осуществляет следующую проверку представленных документов:
оформление заявления в соответствии с Приложением 1 к настоящему Регламенту;
предварительное рассмотрение на комплектность представленной документации пунктам 44-47 настоящего Регламента;
наличие оснований для возврата документации без рассмотрения и отказа в проведении экспертизы;
на отсутствие в заявлении и прилагаемых документах неоговоренных исправлений, физических повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;
на отсутствие в заявлении и прилагаемых документах записей, выполненных карандашом.
Максимальный срок приемки документации составляет 45 минут.
Результат процедуры: принятые, зарегистрированные и направленные для визирования начальнику АУ «Управление госэкспертизы» документы.
60. Основанием для начала проверки документов, представленных на государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий, является поступление документов, представленных на государственную экспертизу, начальнику планово-договорного отдела, в соответствии с визой начальника Управления.
Срок проверки представленной для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на комплектность не может превышать 3-х рабочих дней.
61. При возврате представленных для проведения государственной экспертизы документов без рассмотрения или отказе в принятии документов указанные документы возвращаются (за исключением заявления о проведении государственной экспертизы) заявителю.
62. В случае если недостатки в представленных заявителем документах, послужившие основанием для отказа в принятии их на государственную экспертизу, можно устранить без возврата этих документов и заявитель не настаивает на их возврате, АУ «Управление госэкспертизы» устанавливает срок для устранения таких недостатков, который не должен превышать 30 дней.
Если при приеме документов обнаружены основания для возврата представленной документации без рассмотрения либо отказа в проведении государственной экспертизы, то результат проверки представленной документации оформляется в письменной форме с указанием причин принятия такого решения.
63. Уведомление о возврате представленной документации без рассмотрения либо об отказе в приеме документов вместе с представленными документами передается лично в руки заявителю или в течение трех рабочих дней направляется заявителю по почте по адресу, указанному в заявлении о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
64. Начальник планово-договорного отдела, ответственный за проверку комплектности представленных документов, формирует результат административной процедуры и передает его в порядке делопроизводства для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, «ведущему эксперту» в соответствии с визой начальника Управления.
Максимальный срок выполнения действий составляет 3 рабочих дня.
Результат процедуры: проверенные на комплектность и направленные для проведения государственной экспертизы документы.
Направление (вручение) заявителю проекта договора о проведении государственной экспертизы
65. В случае соответствия пакета документов установленным требованиям заявление регистрируется и вносится в электронную базу данных.
66. Заявителю выдается копия зарегистрированного заявления и направляется (вручается) проект договора с расчетом размера платы за проведение государственной экспертизы, подписанный со стороны АУ «Управление госэкспертизы».
67. Правовое регулирование договора осуществляется по правилам, установленным гражданским законодательством Российской Федерации применительно к договору возмездного оказания услуг.
68. В договоре определяются:
68.1. Предмет договора;
68.2. Срок проведения государственной экспертизы и порядок его продления;
68.3. Размер платы за проведение государственной экспертизы;
68.4. Порядок, допустимые пределы и сроки внесения изменений в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий в процессе проведения государственной экспертизы;
68.5. Порядок и сроки возврата заявителю документов, принятых для проведения государственной экспертизы;
68.6. Условия договора, нарушение которых относится к существенным нарушениям, дающим право сторонам поставить вопрос о его досрочном расторжении;
68.7. Ответственность сторон за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из договора, в том числе за несвоевременный возврат или приемку документов, представленных на государственную экспертизу.
69. При неполучении от заявителя в течение 10 дней (с даты вручения) подписанного им договора о проведении государственной экспертизы и предусмотренной в нем платы за проведение государственной экспертизы или непредставлении заявителем в указанный срок запрашиваемых документов государственная экспертиза не проводится, а все документы в 3-дневный срок возвращаются заявителю.
Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
70. Основанием для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий является поступление на расчетный счет АУ «Управление госэкспертизы» оплаты по договору на проведение государственной экспертизы и передача в порядке делопроизводства проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий государственному эксперту, в соответствии с визой начальника АУ «Управление госэкспертизы» - «ведущему эксперту».
71. «Ведущий эксперт» и эксперты АУ «Управление госэкспертизы» (далее - государственный эксперты) в соответствии со своей специализацией осуществляют экспертное рассмотрение проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, подготовку замечаний и рекомендаций.
При проведении государственной экспертизы АУ «Управление госэкспертизы» вправе привлекать на договорной основе к проведению государственной экспертизы иные государственные и (или) негосударственные организации, а также специалистов.
72. В случае необходимости (недостаточность информации, некачественная подготовка документации и т.п.) государственные эксперты вправе дополнительно истребовать от заявителя представления расчетов конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, а также материалов инженерных изысканий. Указанные расчеты и материалы должны представляться заявителем не позднее 5 календарных дней после получения соответствующего запроса. Не допускается истребование от заявителей иных сведений и документов.
73. При проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий может осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию в порядке, установленном договором на выполнение экспертных работ.
74. По результатам рассмотрения представленной проектной документации и (или) результатам инженерных изысканий «Ведущий эксперт» вправе принять следующие решения:
о необходимости представления заявителем дополнительных документов;
о несоответствии представленных проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов (результатам инженерных изысканий) и направлении замечаний и предложений для оперативного внесения изменений в проектную документацию;
о соответствии представленной документации требованиям технических регламентов.
75. «Ведущий эксперт» обобщает замечания и предложения к проектной документации и (или) результатам инженерных изысканий в проект письма с указанием срока оперативного внесения изменений. Срок рассмотрения зависит от сложности конструктивных и иных решений в выполненной проектной документации, ее объемов и т.д.
«Ведущий эксперт» направляет проект письма для рассмотрения и подписания начальнику Управления.
Главный специалист планово-договорного отдела, ответственный за прием документов, осуществляет регистрацию письма и направляет его в адрес заявителя.
Максимальный срок выполнения действия - 3 рабочих дня.
Результат процедуры: письмо с перечнем предложений и замечаний.
76. Заявитель устраняет замечания, вносит корректировки в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий. Срок корректировки устанавливается уведомлением (письмом с указанием срока оперативного внесения изменений, указанным в п. 75 Регламента), в соответствии с условиями договора на выполнение экспертных работ.
По окончании корректировки заявитель направляет в адрес АУ «Управление госэкспертизы» сведения об устраненных замечаниях и принятых предложениях по проекту.
Максимальный срок выполнения действия: устанавливается уведомлением с перечнем замечаний и предложений для оперативного внесения изменений в проектную документацию, в соответствии с условиями договора на выполнение экспертных работ
Результат процедуры: устранение замечаний и корректировка проекта.
77. Представленные, откорректированные по замечаниям и предложениям АУ «Управление госэкспертизы», проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий подлежат рассмотрению государственными экспертами на предмет устранения несоответствия требованиям технических регламентов.
78. По результатам рассмотрения откорректированных в соответствии с замечаниями и предложениями АУ «Управление госэкспертизы» проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий «Ведущий эксперт» вправе принять следующие решения:
об устранении замечаний и приведением проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в соответствие с требованиями технических регламентов (результатам инженерных изысканий);
о не устранении замечаний к проектной документации и (или) результатам инженерных изысканий.
В случае устранения замечаний в полном объеме «Ведущий эксперт» формирует положительное заключение государственной экспертизы и передает его для утверждения начальнику АУ «Управление госэкспертизы».
В случае не устранения замечаний либо нарушения заявителем срока устранения замечаний «Ведущий эксперт» формирует отрицательное заключение государственной экспертизы и передает его для утверждения начальнику АУ «Управление госэкспертизы». Срок рассмотрения зависит от сложности конструктивных и иных решений в выполненной проектной документации, ее объемов и т.д.
Максимальный срок выполнения действия - 7 рабочих дней.
Результат процедуры: подготовка проекта экспертного заключения.
Оформление заключения государственной экспертизы
79. Основанием для начала оформления заключения государственной экспертизы (далее - заключение) являются утверждение начальником Управления проекта заключения государственной экспертизы и поступлением проекта для оформления ответственному специалисту.
80. Главный специалист планово-договорного отдела, ответственный за оформление заключения, осуществляет подготовку заключения в соответствии с Требованиями к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденными Приказом Росстроя от 02.07.2007 N 188.
Максимальный срок выполнения действия составляет 40 минут.
Результат процедуры: утверждение и оформление заключения
Выдача заключения, возврат документов
81. Основанием для начала выдачи заключения и возврата документов являются завершение процедуры государственной экспертизы, оформление заключения и поступление его специалисту, ответственному за выдачу заключений.
82. Выдача заключения государственной экспертизы осуществляется на руки под личную роспись заявителю или путем направления заказного письма с уведомлением о вручении. Положительное заключение государственной экспертизы выдается в 4 экземплярах, отрицательное в одном.
83. Главный специалист планово-договорного отдела, ответственный за выдачу документов, проверяет полномочия лица на получение результата государственной экспертизы и представленной документации, проверяет документ, удостоверяющий личность.
Одновременно с передачей заключения уполномоченному лицу специалист, ответственный за оформление заключения, передает представленную на государственную экспертизу документацию, за исключением заявления.
84. Главный специалист планово-договорного отдела, ответственный за выдачу документов, выдает документы уполномоченному лицу. Оставшиеся документы передаются в порядке делопроизводства для помещения в дело государственной экспертизы.
При направлении заключения заказным письмом заявитель информируется о необходимости забрать представленную на государственную экспертизу документацию в течение месяца с момента получения заключения.
Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут.
Результат процедуры: выданное (направленное по почте) экспертное заключение.
Главный специалист планово-договорного отдела, ответственный за оформление заключения, вносит запись о выдаче заключения в журнал выданных заключений с указанием даты выдачи, данные уполномоченного лица, получившего заключение.
85. В случае утраты заключения государственной экспертизы заявитель вправе получить в организации по проведению государственной экспертизы дубликат этого заключения. Выдача дубликата осуществляется бесплатно в течение 10 дней с даты получения указанной организацией письменного обращения.
Повторное проведение государственной экспертизы
86. Основанием для проведения повторной государственной экспертизы является заключение договора, поступление оплаты за проведение повторной государственной экспертизы и поступление документации специалисту, ответственному за прием.
Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий могут быть направлены повторно (2 и более раза) на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы или при внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, в части изменения технических решений, которые влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства.
87. Для проведения повторной государственной экспертизы заявитель предоставляет в АУ «Управление госэкспертизы» часть проектной документации с внесенными изменениями и справку с описанием корректировок.
88. В случае если документы на проведение повторной государственной экспертизы в отношении жилых объектов капитального строительства поданы в течение 14 дней после получения отрицательного заключения, плата за проведение повторной государственной экспертизы не взимается.
89. Повторная государственная экспертиза осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, для проведения первичной государственной экспертизы.
Результат процедуры: устранение замечаний и корректировка проекта; направление документации на повторную государственную экспертизу; повторная государственная экспертиза (при необходимости устранение замечаний, корректировка проекта); подготовка, оформление, утверждение и направление заявителю экспертного заключения.
Реестр выданных заключений государственной экспертизы
90. Специалисты планово-договорного отдела, ответственные за ведение Реестра, руководствуясь положением «О порядке ведения реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и предоставления сведений, содержащихся в этом реестре», утвержденным приказом Росстроя от 2 июля 2007 года № 186, формируют и ведут Реестр выданных заключений (далее - Реестр).
Сведения о каждом выданном заключении государственной экспертизы вносятся в Реестр в течение трех рабочих дней с момента направления (вручения) заявителю заключения.
91. Реестр содержит разделы: идентификационные сведения об исполнителях работ; идентификационные сведения об объекте капитального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий в отношении которого представлены на государственную экспертизу; идентификационные сведения о застройщике и заказчике; сведения о результате государственной экспертизы; дата выдачи и реквизиты заключения. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми для ознакомления с ними любых заинтересованных лиц, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
92. Сведения из Реестра предоставляются физическим и юридическим лицам, органам государственной власти и органам местного самоуправления без взимания платы в течение десяти дней с момента получения АУ «Управление госэкспертизы» письменного запроса.
Запрос направляется в организацию по проведению государственной экспертизы на бумажном носителе и должен содержать идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства физического лица; полное наименование, место нахождения юридического лица), а также предусматривать представление информации в отношении конкретного объекта, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которого осуществляются или завершены (приостановлены). Информация представляется в виде выписок из Реестра на бумажном носителе.
Формирование дела государственной экспертизы
93. При проведении государственной экспертизы открывается дело государственной экспертизы. Дела государственной экспертизы относятся к архивным документам постоянного хранения. Их уничтожение, а также исправление и (или) изъятие находящихся в них документов не допускаются. В дело государственной экспертизы помещаются:
заявления о проведении государственной экспертизы (первичной и повторной);
копия договора;
документы, содержащие выводы, сделанные привлеченными на договорной основе к проведению экспертизы организациями и (или) специалистами;
заключения государственной экспертизы (первичные и повторные);
иные связанные с проведением государственной экспертизы документы (копии документов), определенные законодательством Российской Федерации и организацией по проведению государственной экспертизы.
IV. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги
94. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, по предоставлению государственной услуги по проведению государственной экспертизы и исполнением настоящего Административного регламента осуществляется начальником АУ «Управление госэкспертизы» либо его заместителем.
95. Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и исполнения должностными лицами, участвующими в предоставлении государственной услуги по проведению государственной экспертизы, положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов и методических документов, определяющих порядок выполнения административных процедур.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником АУ «Управление госэкспертизы».
96. По результатам проверок начальник АУ «Управление госэкспертизы» дает указания по устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение.
Контроль за предоставлением государственной услуги
97. Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики организует и осуществляет контроль за предоставлением государственной услуги АУ «Управление госэкспертизы».
Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) работников АУ «Управление госэкспертизы», выдачу обязательных для исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений.
Контроль за предоставлением государственной услуги может также осуществляться иными надзорными органами в пределах их компетенции и в соответствии с нормативными документами, регулирующими их деятельность.
Ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги
98. Работники АУ «Управление госэкспертизы», ответственные за предоставление государственной услуги по организации и проведению государственной экспертизы, персонально несут дисциплинарную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной процедуры, указанной в административном регламенте.
99. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
V. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, а также принимаемого им решений, осуществляемых (принятых) в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
100. Обжалование действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) должностными лицами АУ «Управление госэкспертизы», осуществляется в административном порядке (далее - досудебное обжалование) по вопросам проведения государственной экспертизы, за исключением обжалования заключения государственной экспертизы.
Досудебное обжалование
101. Заявители или заинтересованные лица имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу (претензию) начальнику АУ «Управление госэкспертизы», в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, а также в иные надзорные органы в пределах их компетенции и в соответствии с нормативными документами, регулирующими их деятельность. Контактные телефоны и должностные лица Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики указанны в приложении 5 к настоящему Регламенту.
102. В письменной жалобе указываются:
фамилия, имя, отчество (при его наличии) заинтересованного лица (а также фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного представителя, в случае обращения с жалобой представителя);
полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени юридического лица);
контактный почтовый адрес:
предмет жалобы;
личная подпись заинтересованного лица (его уполномоченного представителя).
Письменные обращения рассматриваются АУ «Управление госэкспертизы» в порядке установленном Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в течение 30 дней.
103. Дубликатные обращения (второй и последующие экземпляры одного обращения, направленные заинтересованными лицами в различные органы государственной власти, или обращения, повторяющие текст предыдущего обращения, на которое дан ответ), не рассматриваются. В случае поступления дубликатных обращений заинтересованному лицу направляется уведомление о ранее данных ответах или копии этих ответов.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то осуществляются действия по внесению изменений в ранее принятое решение и о применении мер ответственности к работнику, допустившему нарушения в ходе проведения государственной экспертизы на основании настоящего Административного регламента, которые повлекли за собой жалобу заявителя или заинтересованного лица.
Заявителю или заинтересованному лицу направляется сообщение о принятом решении и действиях, осуществленных в соответствии с принятым решением.
Обращения заявителей или заинтересованных лиц считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы (в пределах компетенции) по существу всех поставленных в обращениях вопросов.
Обжалование заключения государственной экспертизы
104. Обжалование заключения государственной экспертизы осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Удмуртской Республики либо суде общей юрисдикции.
Приложение №1 к Административному регламенту предоставления государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Начальнику
АУ «Управление
госэкспертизы»
А.П. Егоршину
Прошу провести государственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, выполненных для строительства (реконструкции или капитального ремонта) объекта капитального строительства:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Обязательно указать необходимость проведения экспертизы сметного раздела (без сметы/со сметой)
Оплату гарантирую.
В заявлении о проведении государственной экспертизы указываются:
1. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства:
-наименование объекта (реконструкция, кап. ремонт и т.д.)
- стадия проекта (Проект/РП)
-источник финансирования
-строительный адрес объекта капитального строительства
-кадастровый номер земельного участка
-номер градостроительного плана земельного участка
-наименование и реквизиты акта, утверждающего градостроительный план, кем утвержден
-наименование и реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок, кем утверждены
2. Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных особенностей:
-площадь
-объем
-протяженность
-количество этажей
-производственная мощность
-иные характеристики
3. Идентификационные сведения о заявителе:
для застройщика (заказчика) юридического лица:
-полное наименование
-ФИО, должность руководителя
-документ, на основании которого действует руководитель (устав, доверенность и т.д.)
-юридический и фактический адреса
-ИНН, КПП, ОГРН и банковские реквизиты
для застройщика (заказчика) индивидуального предпринимателя:
-ФИО
-реквизиты документов, удостоверяющих личность
-адрес регистрации и почтовый адрес
-банковские реквизиты
-ИНН
для застройщика (заказчика) физического лица:
-ФИО
-реквизиты документов, удостоверяющих личность (паспорт)
-адрес регистрации и почтовый адрес
-ИНН
В случае, если заявитель не является застройщиком, либо заказчиком - указанные в п.3 сведения предоставляются также в отношении заявителя, с указание реквизитов документов, подтверждающих полномочия (договор, доверенность и т.д.)
4. Идентификационные сведения о лицах, выполнивших инженерные изыскания:
-наименование
-номер лицензии и срок ее действия, кем выдана (копию лицензии в ПЗ)
-юридический адрес
Основания для выполнения инженерных изысканий:
-технические задания от _______________________г.
-разрешение на производство инженерно-геологических работ (дата, кем выдано.)
5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации (включая субподрядные организации):
-наименование
-номер лицензии и срок ее действия, кем выдана (копию лицензии в ПЗ)
-юридический адрес
Основания для разработки проектной документации:
-задание на проектирование от _______________________________г.
-постановление Администрации (№, дата, наименование)
-перечень предоставляемых ТУ с № и датами получения и сроком действия.
6. Сведения о ранее выданных заключениях (если были):
-№, дата, наименование
7. Перечень представленной на экспертизу проектной документации в Приложении 1. (чертежи, разделы, схемы и т.д., а также копии договоров на проведение проектных и изыскательских работ с расчетами).
8. Контактные телефоны заказчика, проектировщика, заявителя.
Достоверность сведений указанных в настоящем заявлении подтверждаю.
___________________ ____________________ ______________________
(дата) (должность) (подпись)
Приложение №2 к Административному регламенту предоставления государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
«Сведения о местонахождении, должностных лицах, контактных телефонах, адресах электронной почты АУ «Управление госэкспертизы»»
Автономное учреждение Удмуртской Республики «Управление государственной экспертизы проектов при Министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики»
Должность
Телефон
Начальник Управления
75-57-22
Заместитель начальника
75-57-22
Главный бухгалтер
75-04-55
Планово-договорной отдел
(консультации, прием документов на экспертизу)
76-16-96
Местонахождение: 426076, РФ, УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 144.
Электронный адрес:
Предоставление консультаций и прием документации для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий осуществляется в кабинете № 12/3.
Приложение № 3 к Административному регламенту предоставления государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
1. Размер платы за проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для строительства, реконструкции, капитального ремонта жилых объектов капитального строительства (РПиж), определяется по формуле:
РПиж = БСиж x Ki,
где:
БСиж - базовая стоимость государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для строительства, реконструкции, капитального ремонта жилых объектов капитального строительства (в рублях);
Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1 января 2001 г., который определяется как произведение публикуемых Федеральной службой государственной статистики индексов потребительских цен для каждого года, следующего за 2000 годом, до года, предшествующего тому, в котором определяется размер платы за проведение государственной экспертизы (включительно).
2. Базовая стоимость государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для строительства, реконструкции, капитального ремонта жилых объектов капитального строительства (БСиж), определяется по формуле:
БСиж = Aиж + Bиж x Xж,
где:
Aиж - первая постоянная величина, равная 13000 руб.;
Bиж - вторая постоянная величина, равная 5 руб.;
Xж - площадь земли, измеряемая в пределах периметра жилого объекта капитального строительства (в кв. м).
3. Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной документации жилых объектов капитального строительства (РПпдж) определяется по формуле:
РПпдж = БСпдж x Ki,
где:
БСпдж - базовая стоимость государственной экспертизы проектной документации жилых объектов капитального строительства (в рублях);
Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1 января 2001 г., который определяется как произведение публикуемых Федеральной службой государственной статистики индексов потребительских цен для каждого года, следующего за 2000 годом, до года, предшествующего тому, в котором определяется размер платы за проведение государственной экспертизы (включительно).
4. Базовая стоимость государственной экспертизы проектной документации жилых объектов капитального строительства (БСпдж) определяется по формуле:
БСпдж = (Aпдж + Bпдж x Xж + Cпдж x Yж) x Kн x Kс,
где:
Апдж - первая постоянная величина, равная 100000 руб.;
Впдж - вторая постоянная величина, равная 35 руб.;
Xж - площадь земли, измеряемая в пределах периметра жилого объекта капитального строительства (в кв. м);
Cпдж - третья постоянная величина, равная 3,5 руб.;
Yж - общая площадь жилого объекта капитального строительства при его новом строительстве либо общая площадь помещений, подлежащих реконструкции, капитальному ремонту (в кв. м);
Kн - коэффициент, учитывающий назначение проектной документации, равный 1, если проектная документация предназначена для строительства или реконструкции объекта капитального строительства, и равный 0,5 при капитальном ремонте объекта капитального строительства;
Kс - коэффициент сложности проектной документации, равный:
1,15 - если земельный участок расположен над горными выработками, в зонах сейсмичности 7 баллов, карстовых и оползневых явлений, вечномерзлых, просадочных или набухающих грунтов;
1,2 - если земельный участок расположен в зоне сейсмичности 8 баллов;
1,3 - если земельный участок расположен в зоне сейсмичности 9 баллов;
1 - в иных случаях.
5. Размер платы за проведение одновременно государственной экспертизы проектной документации жилых объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации (РПж), определяется по формуле:
РПж = (РПиж + РПпдж) x 0,9,
где РПиж и РПпдж - размеры платы за проведение государственной экспертизы, рассчитываемые в соответствии с пунктами 1 и 3 настоящего Приложения.
6. Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной документации нежилых объектов капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации (РПнж), определяется по формуле:
РПнж = Спд x П x Ki + Сиж x П х Ki,
где:
Спд - стоимость изготовления проектной документации, представленной на государственную экспертизу, рассчитанная в ценах 2001 года на основании документов в области сметного нормирования и ценообразования, рекомендованных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (в рублях);
Сиж - стоимость изготовления материалов инженерных изысканий, представленных на государственную экспертизу, рассчитанная в ценах 2001 года на основании документов в области сметного нормирования и ценообразования, рекомендованных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (в рублях);
П - процент суммарной стоимости проектных и (или) изыскательских работ, представленных на государственную экспертизу, согласно приложению;
Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1 января 2001 г., который определяется как произведение публикуемых Федеральной службой государственной статистики индексов потребительских цен для каждого года, следующего за 2000 годом, до года, предшествующего тому, в котором определяется размер платы за проведение государственной экспертизы (включительно).
7. При расчете в соответствии с настоящим разделом размера платы за проведение государственной экспертизы учитывается сумма налога на добавленную стоимость, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
ТАБЛИЦА
процентного соотношения используемого при расчете
размера платы за проведение государственной экспертизы
________________________________________________________________
Сумма Спд и Сиж , ¦ Процент от суммы Спд и Сиж
(млн. рублей, в ценах 2001 года) (П)
________________________________________________________________
0 - 0,15 33,75
более 0,15 29,25
более 0,25 27,3
более 0,5 20,22
более 0,75 16,65
более 1 12,69
более 1,5 11,88
более 3 10,98
более 4 8,77
более 6 7,07
более 8 6,15
более 12 4,76
более 18 4,13
более 24 3,52
более 30 3,06
более 36 2,62
более 45 2,33
более 52,5 2,01
более 60 1,68
более 70 1,56
более 80 1,22
более 100 1,04
более 120 0,9
более 140 0,8
более 160 0,73
более 180 0,66
более 200 0,61
более 220 0,58
_________________________________________________________________
Приложение 4 к Административному регламенту предоставления государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
Блок-схемы последовательности действий при предоставлении государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий{*}
___________________
{*} Не приводятся.
Приложение №5 к Административному регламенту предоставления государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, осуществляющих контроль ее исполнения на территории Удмуртской Республики
Автономное учреждение Удмуртской Республики «Управление государственной экспертизы проектов при Министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики»
Должность
Телефон
Начальник Управления
75-57-22
Заместитель начальника
75-57-22
Адрес: 426076, РФ, УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 144.
Электронный адрес: e-mail:
Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики
Должность
Телефон
Министр
59-88-52
Первый заместитель министра
59-88-52
Адрес: 426069, РФ, УР, г. Ижевск, ул. Песочная, 9.
Электронный адрес: e-mail: msur@udmnet.
Приложение № 6 к Административному регламенту предоставления государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
ФОРМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Форма 1
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«Управление государственной экспертизы проектов при министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики удмуртской республики»
"УТВЕРЖДАЮ" _______________________
Начальник Егоршин А.П.
М.П.
"__" __________ 200_ г.
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
N
X
X
-
X
-
X
-
X
X
X
X
-
X
X
Объект капитального строительства
__________________________________________________________________
(наименование, почтовый (строительный) адрес объекта,
капитального строительства)
Объект государственной экспертизы:
результаты инженерных изысканий ___________________________________
«Общие положения»
а) основания для проведения государственной экспертизы;
б) идентификационные сведения об объекте капитального строительства;
в) технико-экономические характеристики объекта капитального строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных особенностей;
г) идентификационные сведения о лицах выполнивших инженерные изыскания;
д) идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике;
е) сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (в случае, если заявитель не является застройщиком, заказчиком);
ж) иные сведения, необходимые для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, застройщика, заказчика.
2. «Основания для выполнения инженерных изысканий»
а) сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании договора);
б) сведения о программе инженерных изысканий;
в) иная информация, определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий.
3. «Описание результатов инженерных изысканий»
а) топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, с указанием наличия распространения и проявления геологических и инженерно-геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие);
б) сведения о выполненных видах инженерных изысканий;
в) сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий;
г) сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе проведения государственной экспертизы;
д) иная информация об основных данных рассмотренных результатов инженерных изысканий.
4. "Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий"
Выводы о соответствии или несоответствии в отношении результатов инженерных изысканий. Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать ссылку на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д.
5. «Общие выводы»
Итоговый вывод о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий установленным требованиям.
Форма 2
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«Управление государственной экспертизы проектов при министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики удмуртской республики»
«УТВЕРЖДАЮ»
_______________________
Начальник Егоршин А.П.
М.П.
«__» __________ 200_ г.
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
N
X
X
-
X
-
X
-
X
X
X
X
-
X
X
Объект капитального строительства
__________________________________________________________________
(наименование, почтовый (строительный) адрес объекта,
капитального строительства)
Объект государственной экспертизы:
Проектная документация без сметы на строительство
__________________________________________________________________
«Общие положения»
а) основания для проведения государственной экспертизы;
б) идентификационные сведения об объекте капитального строительства;
в) технико-экономические характеристики объекта капитального строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных особенностей;
г) идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации;
д) идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике;
е) сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (в случае, если заявитель не является застройщиком, заказчиком);
ж) иные сведения, необходимые для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, застройщика, заказчика.
2. «Основания для разработки проектной документации»
а) сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на основании договора);
б) сведения о градостроительном плане земельного участка, о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
в) сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
г) сведения о результатах обследования технического состояния зданий и сооружений (при их реконструкции или капитальном ремонте), объекта незавершенного строительства;
д) иная информация об основаниях, исходных данных для проектирования.
3. «Описание технической части проектной документации»
а) перечень рассмотренных разделов проектной документации;
б) описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных разделов;
в) сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения государственной экспертизы;
г) иная информация об основных данных рассмотренных разделов проектной документации.
4. «Выводы по результатам рассмотрения»
4.1. «Выводы по результатам рассмотрения технической части проектной документации»
Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации. Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать ссылку на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д.
«Общие выводы»
Итоговый вывод о соответствии или несоответствии проектной документации установленным требованиям.
Форма 3
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«Управление государственной экспертизы проектов при министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики удмуртской республики»
"УТВЕРЖДАЮ"
_______________________
Начальник Егоршин А.П.
М.П.
"__" __________ 200_ г.
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
N
X
X
-
X
-
X
-
X
X
X
X
-
X
X
Объект капитального строительства
__________________________________________________________________
(наименование, почтовый (строительный) адрес объекта,
капитального строительства)
Объект государственной экспертизы:
Проектная документация, включая смету на строительство
_________________________________________________________________
"Общие положения"
а) основания для проведения государственной экспертизы;
б) идентификационные сведения об объекте капитального строительства;
в) технико-экономические характеристики объекта капитального строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных особенностей;
г) идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации;
д) идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике;
е) сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (в случае, если заявитель не является застройщиком, заказчиком);
ж) иные сведения, необходимые для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, застройщика, заказчика.
2. «Основания для разработки проектной документации»
а) сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на основании договора);
б) сведения о градостроительном плане земельного участка, о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
в) сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
г) сведения о результатах обследования технического состояния зданий и сооружений (при их реконструкции или капитальном ремонте), объекта незавершенного строительства;
д) иная информация об основаниях, исходных данных для проектирования.
3. "Описание рассмотренной документации (материалов)"
3.1. «Описание технической части проектной документации»
а) перечень рассмотренных разделов проектной документации;
б) описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных разделов;
в) сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения государственной экспертизы;
г) иная информация об основных данных рассмотренных разделов проектной документации.
3.2. «Описание сметы на строительство»
а) информация о составе представленных на государственную экспертизу документов и материалов;
б) основные сведения, содержащиеся в смете на строительство и входящей в ее состав сметной документации, в том числе:
- общая стоимость строительства в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой (базисный уровень цен), и в ценах на дату выдачи заключения государственной экспертизы (текущий уровень цен), с разбивкой на стоимость проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, оборудования, прочих затрат;
- данные сводки затрат (при ее наличии), данные, содержащиеся в объектных и локальных сметных расчетах, сметных расчетах на отдельные виды затрат;
в) информация об использованных документах в области сметного нормирования и ценообразования для определения сметной стоимости, а также примененных индексах для перевода сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен;
г) сведения об оперативных изменениях, внесенных в рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения государственной экспертизы;
д) иная информация, характеризующая разработку данного раздела проектной документации.
4. «Выводы по результатам рассмотрения»
4.1. «Выводы в отношении технической части проектной документации»
а) указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка проектной документации; б) выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части проектной документации. Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать ссылку на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д. 4.2. «Выводы в отношении сметы на строительство»
Выводы о соответствии или несоответствии принятых в смете на строительство и входящей в ее состав сметной документации количественных, стоимостных и ресурсных показателей нормативам в области сметного нормирования и ценообразования, а также техническим, технологическим, конструктивным, объемно-планировочным и иным решениям, методам организации строительства, включенным в проектную документацию. Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать ссылку на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д., или содержать ссылку на соответствующие разделы проектной документации.
4.3. «Общие выводы»
Итоговый вывод о соответствии или несоответствии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий установленным требованиям.
Форма 4
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«Управление государственной экспертизы проектов при министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики удмуртской республики»
"УТВЕРЖДАЮ"
_______________________
Начальник Егоршин А.П.
М.П.
"__" __________ 200_ г.
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
N
X
X
-
X
-
X
-
X
X
X
X
-
X
X
Объект капитального строительства
__________________________________________________________________
(наименование, почтовый (строительный) адрес объекта,
капитального строительства)
Объект государственной экспертизы:
Проектная документация, без сметы на строительство и результаты инженерных изысканий _________________________________________________
1. "Общие положения"
а) основания для проведения государственной экспертизы;
б) идентификационные сведения об объекте капитального строительства;
в) технико-экономические характеристики объекта капитального строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных особенностей;
г) идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и выполнивших инженерные изыскания;
д) идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике;
е) сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (если заявитель не является застройщиком, заказчиком);
ж) иные сведения, необходимые для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, застройщика, заказчика.
2. "Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной документации"
2.1. «Основания для выполнения инженерных изысканий»
а) сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании договора);
б) сведения о программе инженерных изысканий;
в) основания, исходные данные для подготовки проектной документации по внешним инженерным сетям и конструктивным решениям фундаментов (в случае, если для проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий требуется представление такой проектной документации);
г) реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения государственной экспертизы в отношении применяемой типовой проектной документации (в случае, если для проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий требуется представление такого заключения);
д) иная информация, определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий.
2.2. «Основания для разработки проектной документации»
а) сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на основании договора);
б) сведения о градостроительном плане земельного участка, о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
в) сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
г) сведения о результатах обследования технического состояния зданий и сооружений (при их реконструкции или капитальном ремонте), объекта незавершенного строительства;
д) иная информация об основаниях, исходных данных для проектирования.
3. "Описание рассмотренной документации (материалов)"
3.1. «Описание результатов инженерных изысканий»
а) топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, с указанием наличия распространения и проявления геологических и инженерно-геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие);
б) сведения о выполненных видах инженерных изысканий;
в) сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий;
г) сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе проведения государственной экспертизы;
д) основные проектные решения в отношении проектной документации по внешним инженерным сетям и конструктивным решениям фундаментов (в случае, если для проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий требуется представление такой проектной документации);
е) иная информация об основных данных рассмотренных результатов инженерных изысканий.
3.2. «Описание технической части проектной документации»
а) перечень рассмотренных разделов проектной документации;
б) описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных разделов;
в) сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения государственной экспертизы;
г) иная информация об основных данных рассмотренных разделов проектной документации.
4. «Выводы по результатам рассмотрения»
«Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий»
а) выводы о соответствии или несоответствии в отношении результатов инженерных изысканий. Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать ссылку на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д.
б) выводы о соответствии или несоответствии в отношении проектной документации по внешним инженерным сетям и конструктивным решениям фундаментов (в случае, если для проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий требуется представление такой проектной документации). Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать ссылку на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д.
4.2. «Выводы в отношении технической части проектной документации»
а) указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка проектной документации;
б) выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части проектной документации. Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать ссылку на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д.
"Общие выводы"
Итоговый вывод о соответствии или несоответствии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий установленным требованиям.
Форма 5
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«Управление государственной экспертизы проектов при министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики удмуртской республики»
"УТВЕРЖДАЮ"
_______________________
Начальник Егоршин А.П.
М.П.
"__" __________ 200_ г.
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
N
X
X
-
X
-
X
-
X
X
X
X
-
X
X
Объект капитального строительства
__________________________________________________________________
(наименование, почтовый (строительный) адрес объекта,
капитального строительства)
Объект государственной экспертизы:
Проектная документация, включая смету на строительство, и результаты инженерных изысканий __________________________________________________
"Общие положения"
а) основания для проведения государственной экспертизы;
б) идентификационные сведения об объекте капитального строительства;
в) технико-экономические характеристики объекта капитального строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных особенностей;
г) идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания;
д) идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике;
е) сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (если заявитель не является застройщиком, заказчиком);
ж) иные сведения, необходимые для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, застройщика, заказчика.
2. "Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной документации"
2.1. "Основания для выполнения инженерных изысканий"
а) сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании договора);
б) сведения о программе инженерных изысканий;
в) основания, исходные данные для подготовки проектной документации по внешним инженерным сетям и конструктивным решениям фундаментов (в случае, если для проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий требуется представление такой проектной документации);
г) реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения государственной экспертизы в отношении применяемой типовой проектной документации (в случае, если для проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий требуется представление такого заключения);
д) иная информация, определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий.
2.2. «Основания для разработки проектной документации»
а) сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на основании договора);
б) сведения о градостроительном плане земельного участка, о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
в) сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
г) сведения о результатах обследования технического состояния зданий и сооружений (при их реконструкции или капитальном ремонте), объекта незавершенного строительства;
д) иная информация об основаниях, исходных данных для проектирования.
3."Описание рассмотренной документации (материалов)"
3.1. "Описание результатов инженерных изысканий"
а) топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, с указанием наличия распространения и проявления геологических и инженерно-геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие);
б) сведения о выполненных видах инженерных изысканий;
в) сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий;
г) сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе проведения государственной экспертизы;
д) основные проектные решения в отношении проектной документации по внешним инженерным сетям и конструктивным решениям фундаментов (в случае, если для проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий требуется представление такой проектной документации);
е) иная информация об основных данных рассмотренных результатов инженерных изысканий.
«Описание технической части проектной документации»
а) перечень рассмотренных разделов проектной документации;
б) описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных разделов;
в) сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения государственной экспертизы;
г) иная информация об основных данных рассмотренных разделов проектной документации.
3.3. "Описание сметы на строительство"
а) информация о составе представленных на государственную экспертизу документов и материалов;
б) основные сведения, содержащиеся в смете на строительство и входящей в ее состав сметной документации, в том числе: общая стоимость строительства в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой (базисный уровень цен), и в ценах на дату выдачи заключения государственной экспертизы (текущий уровень цен), с разбивкой на стоимость проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, оборудования, прочих затрат; данные сводки затрат (при ее наличии), данные, содержащиеся в объектных и локальных сметных расчетах, сметных расчетах на отдельные виды затрат;
в) информация об использованных документах в области сметного нормирования и ценообразования для определения сметной стоимости, а также примененных индексах для перевода сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен;
г) сведения об оперативных изменениях, внесенных в рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения государственной экспертизы;
д) иная информация, характеризующая разработку данного раздела проектной документации.
4. "Выводы по результатам рассмотрения"
4.1. «Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий»
а) выводы о соответствии или несоответствии в отношении результатов инженерных изысканий. Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать ссылку на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д.
б) выводы о соответствии или несоответствии в отношении проектной документации по внешним инженерным сетям и конструктивным решениям фундаментов (в случае, если для проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий требуется представление такой проектной документации). Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать ссылку на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д.
4.2. "Выводы в отношении технической части проектной документации»
а) указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка проектной документации;
б) выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части проектной документации. Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать ссылку на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д.
4.3. "Выводы в отношении сметы на строительство"
Выводы о соответствии или несоответствии принятых в смете на строительство и входящей в ее состав сметной документации количественных, стоимостных и ресурсных показателей нормативам в области сметного нормирования и ценообразования, а также техническим, технологическим, конструктивным, объемно-планировочным и иным решениям, методам организации строительства, включенным в проектную документацию. Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать ссылку на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д., или содержать ссылку на соответствующие разделы проектной документации.
4.4. "Общие выводы"
Итоговый вывод о соответствии или несоответствии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий установленным требованиям.
Приложение 7 к Административному регламенту предоставления государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ РАБОТ
г. Ижевск «___» ____________ 2008 г.
Автономное учреждение Удмуртской Республики «Управление государственной экспертизы проектов при Министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника Егоршина Анатолия Петровича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование Заказчика)
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О. должностного лица, его должность)
действующего (ей) на основании
__________________________________________________________________,
с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. По условиям настоящего договора Исполнитель обязуется провести по заданию Заказчика государственную экспертизу следующей проектной документации: ______________________________________________________________________
(далее - работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы.
1.2. Результатом выполнения работы является заключение Исполнителя о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) требованиям законодательства, нормативно-техническим документам и результатам инженерных изысканий.
2. Права и обязанности сторон по договору
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Провести государственную экспертизу представленной Заказчиком в установленном порядке проектной документации и подготовить заключение (п.1.2. договора).
2.1.2. Принимать меры по обеспечению сохранности представленных Заказчиком документов в период проведения государственной экспертизы.
2.1.3. Обеспечивать неразглашение проектных решений и иной конфиденциальной информации, которая стала известна Исполнителю в связи с проведением государственной экспертизы.
2.1.4. После проведения государственной экспертизы передать Заказчику представленные на государственную экспертизу документы в предусмотренном в п. 4.5. настоящего договора порядке.
2.2. Права Исполнителя:
2.2.1. Требовать от Заказчика представления расчетов конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, а также материалов инженерных изысканий в установленной в п.2.3.2. настоящего договора срок.
2.2.2. Отказаться от проведения государственной экспертизы в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором.
2.2.3. Привлекать без согласия Заказчика к проведению государственной экспертизы иные государственные и (или) негосударственные организации, а также специалистов.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Предоставить Исполнителю на бумажном носителе необходимую для проведения государственной экспертизы проектную документацию, соответствующую по составу и содержанию требованиям действующих нормативно-правовых актов.
2.3.2. По запросу Исполнителя предоставлять расчеты конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, а также материалы инженерных изысканий в течение 5 дней с момента получения такого запроса.
2.3.3. Вносить изменения в проектную документацию, устранять недостатки в порядке, предусмотренном в п. 3.3. настоящего договора.
2.3.4. Принять заключение вне зависимости от его выводов (положительных или отрицательных) и подписать акт сдачи-приемки выполненных работ.
2.3.5. Оплатить стоимость проведения государственной экспертизы Исполнителю в соответствии с положениями настоящего договора.
2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Получать информацию о ходе работ, выполняемых Исполнителем по настоящему договору.
2.4.2. Предоставлять Исполнителю дополнительно на бумажном и (или) электронном носителях проектную документацию, необходимую для проведения государственной экспертизы, соответствующую по составу и содержанию требованиям действующих нормативно-правовых актов.
3. Порядок и условия проведения экспертизы
3.1. После получения Исполнителем настоящего договора, подписанного Заказчиком, и поступления на расчетный счет Исполнителя предоплаты, указанной в п.4.2. договора, Исполнитель в течение ____ дней проводит государственную экспертизу представленной проектной документации и подготавливает заключение.
3.2. В процессе проведения государственной экспертизы Сторонами могут быть уточнены стоимость и сроки проведения экспертизы. Достигнутая Сторонами договоренность оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.
3.3. В процессе проведения государственной экспертизы Заказчик по указанию Исполнителя и в определенных им порядке, пределах и сроках оперативно вносит изменения в проектную документацию и (или) устраняет недостатки. При этом срок внесения изменений и (или) устранения недостатков не может превышать 10 календарных дней с момента получения в порядке, предусмотренном в п. 7.3. настоящего договора, соответствующего уведомления.
4. Стоимость, Порядок расчетов и сдачи-приемки работ
4.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет _______________________ руб. (_________________) в т.ч. НДС 18% - ______________ руб. (_______________) .
4.2. Заказчик обязуется внести предоплату в размере 100% стоимости работ в течение 10 дней с момента подписания настоящего договора, на расчетный счет Исполнителя. Основанием для оплаты является счет.
4.3. В случае, если Заказчик не передаст Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления о готовности заключения, Заказчик признается уклонившимся от приемки работы. Уведомление о готовности заключения передается Заказчику на руки или направляется заказным письмом с уведомлением. При направлении уведомления по почте, такое уведомление считается полученным Заказчиком по истечении 14 календарных дней с момента его направления Исполнителем в указанный в настоящем договоре почтовый адрес Заказчика.
4.4. Заключение передается Заказчику на руки или направляется заказным письмом после подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Отрицательное заключение выдается Заказчику в одном экземпляре, положительное в четырех экземплярах.
4.5. При получении заключения на руки Заказчику одновременно передается представленная на государственную экспертизу документация, за исключением заявления. При направлении Исполнителем заключения заказным письмом, Заказчик обязуется в течение месяца с момента получения заключения забрать представленную на государственную экспертизу документацию. Документация, которую Заказчик не забрал в установленный в настоящем пункте срок, подлежит уничтожению с соблюдением положений пункта 2.1.3. настоящего договора.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
5.2. В случае нарушения предусмотренного п. 3.1. настоящего договора срока выполнения работ Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере 0,03 % от стоимости договора за каждый день просрочки.
5.3. В случае нарушения предусмотренного в п. 4.3. настоящего договора срока представления подписанного акта сдачи-приемки, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,03% от суммы договора за каждый день просрочки.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы - форс-мажор.
6. Действие договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора без обращения в суд, в соответствии с пунктом 3 статьи 450 ГК РФ в следующих случаях:
6.3.1. В случае просрочки предоставления Заказчиком документов в соответствии с п. 2.3.2. настоящего договора.
6.3.2. В случае не устранения Заказчиком в установленный Исполнителем срок выявленных в процессе проведения государственной экспертизы недостатков в проектной документации, которые не позволяют сделать выводы в соответствии с п. 1.2. настоящего договора.
6.3.3. В случае просрочки внесения Заказчиком предусмотренной в п. 4.2. суммы предоплаты на срок более 30 дней.
6.3.4. При внесении Заказчиком изменений в проектную документацию без согласования с Исполнителем, что ведет к невозможности завершения работ в установленный законом срок.
6.4. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.3. настоящего договора, Исполнитель направляет Заказчику в срок не позднее 10 рабочих дней до планируемой даты расторжения договора соответствующее письменное уведомление об отказе от исполнения настоящего договора (расторжение договора) с указанием даты расторжения. Договор считается расторгнутым с указанной в уведомлении даты.
6.5. При расторжении настоящего договора в соответствии с п.п. 6.3.1., 6.3.2. 6.3.4. Заказчик обязан оплатить полную стоимость работ.
6.6. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по требованию Заказчика при условии письменного уведомления Исполнителя в срок не позднее 10 рабочих дней до планируемой даты расторжения с возмещением Исполнителю стоимости фактически выполненных работ. Стоимость фактически выполненных Исполнителем работ покрывается за счет суммы предоплаты.
7. Прочие условия
7.1. Стороны пришли к взаимному соглашению, что все споры по договору решаются путем переговоров, а при не достижении согласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд УР.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору признаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
7.3. При передаче Заказчику уведомлений, информации и иных документов, если иное не предусмотрено настоящим договором, такие уведомления, информация и иные документы считаются полученными: при передаче на руки или по факсу - с момента такой передачи; при почтовом отправлении - по истечении 7 календарных дней с момента такого отправления.
7.4. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении своих адресов и платежных реквизитов.
7.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.
Адреса и банковские реквизиты Сторон
Исполнителя:
Заказчика:
Автономное учреждение Удмуртской Республики «Управление государственной экспертизы проектов при Министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики»
Юридический адрес: 426076, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 144
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Рас.счет406038103068170121831 в Удмуртском отделение сбербанка № 8618г. Ижевска
Рас. счет
Кор. счет 30101810400000000601
Кор. Счет
БИК 049401601
БИК
ИНН 1831033818
ИНН
КПП 183501001
КПП
ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель:
Заказчик:
_____________________ А.П. Егоршин
______________________
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
от 22 апреля 2009 года № 81
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
УТРАТИЛ СИЛУ: приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики УР от 28.11.2013 № 649
В соответствии с Положением о Министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 20 августа 2008 года № 132, распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 12 мая 2008 года № 414-р "О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг в Удмуртской Республике", а также на основании протокола заседания Республиканской комиссии по проведению административной реформы в Удмуртской Республике N 22 от 2 апреля 2009 года приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления автономным учреждением Удмуртской Республики «Управление государственной экспертизы проектов при Министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики» государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
2. Начальнику АУ «Управление госэкспертизы» Егоршину А.П. обеспечить внедрение утвержденного административного регламента во 2 квартале 2009 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики С.Н. Шикалова.
Министр А.Г. Ходырев
Утвержден приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики от 22 апреля 2009 года № 81
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
I. Общие положения
1. Наименование государственной услуги - «проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
2. Предоставление государственной услуги по организации и проведению государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий исполняется автономным учреждением Удмуртской Республики «Управление государственной экспертизы проектов при Министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики» (далее - АУ «Управление госэкспертизы»).
Отраслевая подчиненность Министерству строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики».
Методическое руководство: Министерство регионального развития Российской Федерации.
3 .Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (далее - Градостроительный Кодекс Российской Федерации). Источник официального опубликования: Российская газета, № 290, 30.12.2004 г., Парламентская газета, № 5-6, 14.01.2005 г., Собрание законодательства Российской Федерации № 1 (ч.I), 03.01.2005 г., ст.16, Приложение к "Российской газете", № 4, 2005 год;
Постановлением Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 N 87. Источник официального опубликования: Российская газета, N 41, 27.02.2008, Собрание законодательства Российской Федерации, N 8, 25.02.2008, ст. 744.
Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (далее - Положение). Источник официального опубликования: Российская газета, № 52, 15.03.2007 г., Собрание законодательства Российской Федерации, № 11, 12.03.2007 г., ст.1336;
Требованиями к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденными приказом Росстроя от 02.07.2007 г. № 188. Источник официального опубликования: Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 31, 30.07.2007 г.;
Положением «О порядке ведения реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и предоставления сведений, содержащихся в этом реестре» утвержденным приказом Росстроя от 2 июля 2007 года № 186. Источник официального опубликования: Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 31, 30.07.2007 г.
Приказом Росстроя «Об аттестации государственных экспертов» от 28.12.2007 N 393. Источник опубликования: Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 7, 18.02.2008.
4. Результатом исполнения государственной услуги является заключение, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение):
- результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов - в случае, если осуществлялась государственная экспертиза результатов инженерных изысканий;
- проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий - в случае, если осуществлялась государственная экспертиза проектной документации;
- проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий, результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов - в случае, если одновременно осуществлялась государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (Формы заключений содержатся в Приложении 6 к настоящему Регламенту).
4.1. Заключение государственной экспертизы подписывается государственными экспертами, участвовавшими в проведении экспертизы, и утверждается начальником АУ «Управление госэкспертизы» либо иным должностным лицом, уполномоченным начальником Управления на подписание заключения.
4.2. Выдача заключения государственной экспертизы осуществляется на руки заявителю или путем направления заказного письма. Положительное заключение государственной экспертизы выдается в 4-х экземплярах, отрицательное в одном.
5. Заявитель - заказчик, застройщик или уполномоченное кем-либо из них лицо, обратившиеся с заявлением о проведении государственной экспертизы.
5.1. Заявителями могут являться:
граждане Российской Федерации;
иностранные граждане и лица без гражданства;
Российская Федерация;
субъекты Российской Федерации;
муниципальные образования;
российские и иностранные юридические лица;
международные организации.
5.2. От имени физических лиц заявление о проведении государственной экспертизы могут подавать, в частности:
законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;
опекуны недееспособных граждан;
представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.
5.3. От имени юридических лиц заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий могут подавать лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами без доверенности. В предусмотренных законом случаях от имени юридического лица могут действовать его участники. От имени юридических лиц заявление о проведении государственной экспертизы могут подавать представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.
5.4. От имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований могут действовать органы государственной власти, органы местного самоуправления в рамках компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов.
II. Требования к порядку предоставления государственной услуги
Порядок информирования о правилах исполнения государственной услуги
Местонахождение АУ «Управление госэкспертизы»
6. АУ «Управление госэкспертизы» располагается в здании находящимся по адресу: 426076, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 144.
График (режима) работы с заявителями
7. АУ «Управление госэкспертизы» осуществляет прием заявителей для предоставления документации для проведения государственной экспертизы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка АУ «Управление госэкспертизы» по следующему графику:
понедельник
9.30-17.30 (перерыв 12.00-12.48)
вторник
9.30-17.30 (перерыв 12.00-12.48)
среда
9.30-17.30 (перерыв 12.00-12.48)
четверг
9.30-17.30 (перерыв 12.00-12.48)
пятница
неприемный день
суббота - воскресенье
выходной
Консультации предоставляются специалистами АУ «Управление госэкспертизы» ежедневно в рабочее время в соответствии с пунктами 12-18 настоящего Регламента.
8. Контактные телефоны и данные специалистов планово-договорного отдела АУ «Управление госэкспертизы» (далее - специалист планово-договорного отдела), уполномоченных на предоставление консультаций, информации о ходе экспертизы, приемку и выдачу документации и т.д. указаны в Приложении 2 к настоящему Регламенту.
9. Адрес сайта АУ «Управление госэкспертизы»: , адрес электронной почты:
Порядок информирования о предоставлении государственной услуги
10. Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
непосредственно по месту нахождения АУ «Управление госэкспертизы», предоставляющего государственную услугу;
с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, вычислительной и электронной техники;
посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе в сети Интернет, публикаций в журнале «Вестник Минстроя Удмуртской Республики» (периодичность публикаций - 6 раз в год), иных средствах массовой информации и т.д.
11. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), адресах электронной почты, блок-схемы предоставления государственной услуги приводятся в Приложениях 2 и 4 к настоящему Регламенту и размещаются на информационных стендах внутри помещений АУ «Управление госэкспертизы» и сайте Управления в сети «Интернет».
Порядок получения консультаций (справок) о предоставлении государственной услуги
12. Консультации (справки) по вопросам предоставления государственной услуги предоставляются уполномоченными специалистами планово-договорного отдела.
13. Консультации (справки) предоставляются по вопросам определения:
13.1. Перечня документов, необходимых для организации и проведения государственной экспертизы;
13.2. Времени приема и выдачи документов;
13.3. Сроков проведения государственной экспертизы;
13.4. Порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
14. Проведение консультаций, информирование заявителей и иные действия, предусмотренные пунктами 10-16 настоящего Регламента, осуществляются уполномоченными на предоставление консультаций специалистами планово-договорного отдела (контактные телефоны указаны в Приложении 2 к настоящему Регламенту).
Основными требованиями при консультировании являются: четкая правовая база, своевременность, компетентность, четкость в изложении материала, полнота консультирования, наглядность форм подачи материала, удобство и доступность.
15. Консультации предоставляются при личном обращении, при помощи телефона или почтовых отправлений. Местонахождение АУ «Управление госэкспертизы», контактные телефоны, данные уполномоченного на предоставление консультаций специалиста, указаны в Приложении 2 к настоящему Регламенту.
16. Заявители, представившие документы для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, в обязательном порядке информируются специалистами АУ «Управление госэкспертизы» по истечению 3-х рабочих дней, с даты представления документации:
об отказе в проведении государственной экспертизы;
о возврате представленной документации без рассмотрения.
Заявители, по результатам рассмотрения представленной документации, в обязательном порядке информируются:
о необходимости дополнительного представления расчетов конструктивных и технологических решений;
о завершении процедуры государственной экспертизы и возможности получения заключения.
Указанная информация сообщается заявителю путем направления заказного письма почтовым отправлением и дублируется отправлением по факсу и сообщением по средствам телефонной связи, указанным в заявлении о проведении государственной экспертизы.
17. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе проведения государственной экспертизы при помощи телефона, электронной почты или посредством личного посещения АУ «Управление госэкспертизы».
Для получения сведений о ходе проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий заявителем указываются (называются) наименование объекта и номер договора на проведение экспертных работ. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) государственной экспертизы находится представленный проект.
18. Письменные обращения получателей государственных услуг о порядке их предоставления рассматриваются специалистами АУ «Управление госэкспертизы» с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 30 дней с момента регистрации обращения в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения заявителей, требования к форме и характеру
19. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты планово-договорного отдела подробно и в корректной форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
20. При устном обращении специалист планово-договорного отдела, осуществляющий консультирование, в пределах своей компетенции дает ответ самостоятельно. В случае, если он не может дать ответ самостоятельно либо подготовка ответа требует продолжительного времени, он обязан предложить заявителю один из вариантов дальнейших действий:
изложить суть обращений в письменной форме;
назначить другое удобное время для консультаций.
Возможность предварительной записи заявителей
21. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на представление документов на государственную экспертизу либо получения консультации. Предварительная запись может осуществляться при личном обращении заявителей и по телефону указанному для получения консультаций в Приложении 2 к настоящему Регламенту.
22. При предварительной записи заявитель сообщает свои персональные данные, название проекта и желаемое время представления документов для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в книгу записи заявителей. Заявителю сообщается время представления документов на государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий либо получения консультации.
Сроки исполнения государственной услуги
Общий срок предоставления государственной услуги
23. Проведение государственной экспертизы начинается после представления заявителем документов, подтверждающих внесение платы за проведение государственной экспертизы в соответствии с условиями договора, и завершается направлением (вручением) заявителю заключения государственной экспертизы.
24. Продолжительность проведения государственной экспертизы устанавливается договором, определяется сложностью объекта, но не должна превышать 90 дней. В течение не более 45 дней проводится государственная экспертиза:
результатов инженерных изысканий, которые направлены на государственную экспертизу до направления на эту экспертизу проектной документации;
проектной документации или проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, не относящихся к уникальным объектам.
Сроки ожидания при представлении документации для проведения государственной экспертизы
25. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий не должно превышать 45 минут.
26. Максимальное время ожидания при подаче документов для проведения государственной экспертизы по предварительной записи не должно превышать 15 минут с момента времени, на который была осуществлена запись, в том случае если специалист осуществляет консультирование либо ведет прием документации от заявителя, записанного на более раннее время.
27. Максимальное время ожидания в очереди при подаче дополнительных документов на государственную экспертизу, а так же при получении результата государственной услуги не должно превышать 15 минут.
Условия и сроки приема и консультирования заявителей
28. Прием начальником, заместителем начальника, специалистами АУ «Управление госэкспертизы» граждан и организаций по производственным вопросам осуществляется ежедневно в соответствии с пунктом 47 настоящего Регламента, в порядке очередности, либо по предварительной записи в согласованное время. Время консультации зависит от сложности вопроса, необходимости привлечения дополнительных специалистов АУ «Управление госэкспертизы» и т.д.
29. Время ожидания в очереди на прием к руководству или специалистам АУ «Управление госэкспертизы» для решения вопросов или получения консультации не должно превышать 40 минут, а по предварительной записи 15 минут.
30. Консультации по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий предоставляются: в рабочие дни с 8-30 до 17-30, пятница неприемный день, обеденный перерыв с 12-00 до 12-48.
Перечень оснований для отказа в исполнении государственной услуги, в том числе для отказа в приеме и рассмотрении документов.
31. Представленные для проведения государственной экспертизы документы подлежат возврату заявителю без рассмотрения по следующим основаниям:
а) государственная экспертиза должна осуществляться иной организацией по проведению государственной экспертизы;
б) представленная проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, не подлежат государственной экспертизе.
32. Основанием для отказа в приеме проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, представленных на государственную экспертизу, является:
а) отсутствие в составе проектной документации разделов, предусмотренных частями 12 и 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) подготовка проектной документации лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в частях 4 и 5 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
в) отсутствие результатов инженерных изысканий, указанных в части 6 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или отсутствие положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий (в случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на государственную экспертизу до направления на государственную экспертизу проектной документации);
г) несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, установленным в соответствии с частью 6 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
д) выполнение инженерных изысканий, результаты которых направлены на государственную экспертизу, лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
е) направление на государственную экспертизу не всех документов, предусмотренных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 11 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Требования к размещению и оформлению помещений АУ «Управление госэкспертизы»
Требования к зданию
33. Здание (строения), в котором располагается АУ «Управление госэкспертизы», выбрано с учетом пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта.
Требования к оформлению входа в здание
34. Вход в здание, в котором располагается АУ «Управление госэкспертизы», оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей наименование Управления на русском и удмуртском языках, а так же информационной вывеской с указанием графика работы АУ «Управление госэкспертизы».
Требования к присутственным местам
35. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей кабинетах (присутственных местах).
Места размещаются в здании, в котором располагается АУ «Управление госэкспертизы» и включают в себя места для ожидания, информирования, приема заявителей.
36. Помещения АУ «Управление госэкспертизы» должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».
Требования к местам для информирования
37. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами;
стульями и столами для возможности оформления документов.
Требования к местам для ожидания
38. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
39. Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов могут быть оборудованы стульями, креслами.
40. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
Требования к местам приема заявителей
41. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего исполнение государственной услуги.
42. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.
43. При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимости.
Информация о перечне необходимых для исполнения государственной услуги документов, требуемых от заявителей
44. В соответствии с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации, положением «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05 марта 2007 года № 145 для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий заявителями представляются:
а) заявление о проведении государственной экспертизы, подготовленное по форме согласно Приложения 1 к настоящему Регламенту;
б) проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), установленными законодательством Российской Федерации;
в) копия задания на проектирование;
г) результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу указанных результатов), установленными законодательством Российской Федерации;
д) копия задания на выполнение инженерных изысканий;
е) заключение государственной экологической экспертизы в случае, если для проведения государственной экспертизы представляется проектная документация на объекты капитального строительства, строительство, реконструкцию или капитальный ремонт которых предполагается осуществить в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах или в территориальном море Российской Федерации;
ж) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (в случае, если заявитель не является заказчиком и (или) застройщиком), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы (далее - договор) должны быть оговорены специально.
45. Для проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий до направления проектной документации на государственную экспертизу представляются документы, указанные в подпунктах "а" и "г"-"ж" пункта 44 настоящего Регламента.
46. Для проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий при применении типовой проектной документации, представляются документы или модификации такой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов капитального строительства, указанные в подпунктах "а" и "г"-"ж" пункта 44 настоящего Регламента, а также:
а) проектная документация по внешним инженерным сетям и конструктивным решениям фундаментов;
б) положительное заключение государственной экспертизы в отношении применяемой типовой проектной документации (модифицированной типовой проектной документации), выданное любому лицу не ранее 7 лет до дня подачи заявления о проведении государственной экспертизы результатов инженерных изысканий;
в) документ, подтверждающий право застройщика (заказчика) на использование типовой проектной документации, исключительное право на которую принадлежит иному лицу (договор об отчуждении исключительного права, лицензионный договор, сублицензионный договор и т.п.).
47. Для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, представляются документы, указанные в пункте 44 настоящего Регламента (за исключением копии задания на выполнение инженерных изысканий), и положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, при этом результаты инженерных изысканий повторно не представляются.
48. АУ «Управление госэкспертизы» вправе дополнительно истребовать от заявителя представления расчетов конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, а также материалов инженерных изысканий. Указанные расчеты и материалы должны представляться заявителем в 5-дневный срок после получения соответствующего запроса. Не допускается истребование от заявителей иных сведений и документов.
Документы, указанные в пунктах 44-47 настоящего административного регламента, представляются на бумажном носителе. В договоре может быть установлено, что проектная документация и результаты инженерных изысканий могут представляться также на электронном носителе.
Требования к документам, представляемым заявителями
49. Заявление о проведении государственной экспертизы составляется по образцу (Приложение 1 к настоящему Регламенту). Заявление может быть заполнено от руки или машинным способом, распечатано посредством электронных печатающих устройств.
Представленные для проведения государственной экспертизы проектная документация и результаты инженерных изысканий должны соответствовать на комплектность требованиям пунктов 44-47 настоящего Регламента.
50. Тексты документов, представляемых на государственную экспертизу, должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью.
51. Не подлежат приему на государственную экспертизу документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с физическими повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.
Стоимость предоставления государственной услуги
52. Размеры и порядок взимания платы за проведение государственной услуги установлены разделом VIII Положения «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05 марта 2007 года № 145.
Порядок определения размера платы за проведение государственной экспертизы содержится в приложении 3 к настоящему Регламенту.
53. За проведение повторной государственной экспертизы взимается плата в размере 30 процентов размера платы за проведение первичной государственной экспертизы.
В случае если документы на проведение повторной государственной экспертизы в отношении жилых объектов капитального строительства поданы в течение 14 дней после получения отрицательного заключения, плата за проведение повторной государственной экспертизы не взимается.
54. Оплата за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий осуществляется на основании выставленного АУ «Управление госэкспертизы» счета. Счет на оплату направляется заявителю вместе с договором и расчетом стоимости проведения государственной экспертизы.
III. Административные процедуры
Последовательность административных действий (процедур)
55. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и проверку комплектности документации документов представленной на государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий, регистрация документов в книге учета входящих документов;
направление (вручение) заявителю проекта договора о проведении государственной экспертизы;
проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;
составление и выдача заключения государственной экспертизы;
повторная экспертиза (при необходимости);
формирование дела государственной экспертизы;
реестр выданных заключений государственной экспертизы.
Прием и проверка документов представленных на государственную экспертизу
56. Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение заявителя (заказчика, застройщика либо уполномоченного лица) в АУ «Управление госэкспертизы» с представлением комплекта документов, необходимого для государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
57. При предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность (паспорта, удостоверения и т.д.), главный специалист планово-договорного отдела, ответственный за прием документов, проверяет полномочия лица на представление документации и подписание заявления о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (срок действия документа, наличие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в документе, подтверждающим полномочия представителя).
58. Главный специалист планово-договорного отдела, ответственный за прием документов, осуществляет:
прием представленной для проведения государственной экспертизы документации, в соответствии с представленной описью документов;
регистрацию заявления в журнале входящей документации;
передачу заявления начальнику Управления для визирования и принятия решения о приеме проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий на экспертизу.
59. В ходе приемки документов от заявителя главный специалист планово-договорного отдела, ответственный за прием документов, осуществляет следующую проверку представленных документов:
оформление заявления в соответствии с Приложением 1 к настоящему Регламенту;
предварительное рассмотрение на комплектность представленной документации пунктам 44-47 настоящего Регламента;
наличие оснований для возврата документации без рассмотрения и отказа в проведении экспертизы;
на отсутствие в заявлении и прилагаемых документах неоговоренных исправлений, физических повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;
на отсутствие в заявлении и прилагаемых документах записей, выполненных карандашом.
Максимальный срок приемки документации составляет 45 минут.
Результат процедуры: принятые, зарегистрированные и направленные для визирования начальнику АУ «Управление госэкспертизы» документы.
60. Основанием для начала проверки документов, представленных на государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий, является поступление документов, представленных на государственную экспертизу, начальнику планово-договорного отдела, в соответствии с визой начальника Управления.
Срок проверки представленной для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на комплектность не может превышать 3-х рабочих дней.
61. При возврате представленных для проведения государственной экспертизы документов без рассмотрения или отказе в принятии документов указанные документы возвращаются (за исключением заявления о проведении государственной экспертизы) заявителю.
62. В случае если недостатки в представленных заявителем документах, послужившие основанием для отказа в принятии их на государственную экспертизу, можно устранить без возврата этих документов и заявитель не настаивает на их возврате, АУ «Управление госэкспертизы» устанавливает срок для устранения таких недостатков, который не должен превышать 30 дней.
Если при приеме документов обнаружены основания для возврата представленной документации без рассмотрения либо отказа в проведении государственной экспертизы, то результат проверки представленной документации оформляется в письменной форме с указанием причин принятия такого решения.
63. Уведомление о возврате представленной документации без рассмотрения либо об отказе в приеме документов вместе с представленными документами передается лично в руки заявителю или в течение трех рабочих дней направляется заявителю по почте по адресу, указанному в заявлении о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
64. Начальник планово-договорного отдела, ответственный за проверку комплектности представленных документов, формирует результат административной процедуры и передает его в порядке делопроизводства для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, «ведущему эксперту» в соответствии с визой начальника Управления.
Максимальный срок выполнения действий составляет 3 рабочих дня.
Результат процедуры: проверенные на комплектность и направленные для проведения государственной экспертизы документы.
Направление (вручение) заявителю проекта договора о проведении государственной экспертизы
65. В случае соответствия пакета документов установленным требованиям заявление регистрируется и вносится в электронную базу данных.
66. Заявителю выдается копия зарегистрированного заявления и направляется (вручается) проект договора с расчетом размера платы за проведение государственной экспертизы, подписанный со стороны АУ «Управление госэкспертизы».
67. Правовое регулирование договора осуществляется по правилам, установленным гражданским законодательством Российской Федерации применительно к договору возмездного оказания услуг.
68. В договоре определяются:
68.1. Предмет договора;
68.2. Срок проведения государственной экспертизы и порядок его продления;
68.3. Размер платы за проведение государственной экспертизы;
68.4. Порядок, допустимые пределы и сроки внесения изменений в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий в процессе проведения государственной экспертизы;
68.5. Порядок и сроки возврата заявителю документов, принятых для проведения государственной экспертизы;
68.6. Условия договора, нарушение которых относится к существенным нарушениям, дающим право сторонам поставить вопрос о его досрочном расторжении;
68.7. Ответственность сторон за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из договора, в том числе за несвоевременный возврат или приемку документов, представленных на государственную экспертизу.
69. При неполучении от заявителя в течение 10 дней (с даты вручения) подписанного им договора о проведении государственной экспертизы и предусмотренной в нем платы за проведение государственной экспертизы или непредставлении заявителем в указанный срок запрашиваемых документов государственная экспертиза не проводится, а все документы в 3-дневный срок возвращаются заявителю.
Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
70. Основанием для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий является поступление на расчетный счет АУ «Управление госэкспертизы» оплаты по договору на проведение государственной экспертизы и передача в порядке делопроизводства проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий государственному эксперту, в соответствии с визой начальника АУ «Управление госэкспертизы» - «ведущему эксперту».
71. «Ведущий эксперт» и эксперты АУ «Управление госэкспертизы» (далее - государственный эксперты) в соответствии со своей специализацией осуществляют экспертное рассмотрение проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, подготовку замечаний и рекомендаций.
При проведении государственной экспертизы АУ «Управление госэкспертизы» вправе привлекать на договорной основе к проведению государственной экспертизы иные государственные и (или) негосударственные организации, а также специалистов.
72. В случае необходимости (недостаточность информации, некачественная подготовка документации и т.п.) государственные эксперты вправе дополнительно истребовать от заявителя представления расчетов конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, а также материалов инженерных изысканий. Указанные расчеты и материалы должны представляться заявителем не позднее 5 календарных дней после получения соответствующего запроса. Не допускается истребование от заявителей иных сведений и документов.
73. При проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий может осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию в порядке, установленном договором на выполнение экспертных работ.
74. По результатам рассмотрения представленной проектной документации и (или) результатам инженерных изысканий «Ведущий эксперт» вправе принять следующие решения:
о необходимости представления заявителем дополнительных документов;
о несоответствии представленных проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов (результатам инженерных изысканий) и направлении замечаний и предложений для оперативного внесения изменений в проектную документацию;
о соответствии представленной документации требованиям технических регламентов.
75. «Ведущий эксперт» обобщает замечания и предложения к проектной документации и (или) результатам инженерных изысканий в проект письма с указанием срока оперативного внесения изменений. Срок рассмотрения зависит от сложности конструктивных и иных решений в выполненной проектной документации, ее объемов и т.д.
«Ведущий эксперт» направляет проект письма для рассмотрения и подписания начальнику Управления.
Главный специалист планово-договорного отдела, ответственный за прием документов, осуществляет регистрацию письма и направляет его в адрес заявителя.
Максимальный срок выполнения действия - 3 рабочих дня.
Результат процедуры: письмо с перечнем предложений и замечаний.
76. Заявитель устраняет замечания, вносит корректировки в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий. Срок корректировки устанавливается уведомлением (письмом с указанием срока оперативного внесения изменений, указанным в п. 75 Регламента), в соответствии с условиями договора на выполнение экспертных работ.
По окончании корректировки заявитель направляет в адрес АУ «Управление госэкспертизы» сведения об устраненных замечаниях и принятых предложениях по проекту.
Максимальный срок выполнения действия: устанавливается уведомлением с перечнем замечаний и предложений для оперативного внесения изменений в проектную документацию, в соответствии с условиями договора на выполнение экспертных работ
Результат процедуры: устранение замечаний и корректировка проекта.
77. Представленные, откорректированные по замечаниям и предложениям АУ «Управление госэкспертизы», проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий подлежат рассмотрению государственными экспертами на предмет устранения несоответствия требованиям технических регламентов.
78. По результатам рассмотрения откорректированных в соответствии с замечаниями и предложениями АУ «Управление госэкспертизы» проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий «Ведущий эксперт» вправе принять следующие решения:
об устранении замечаний и приведением проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в соответствие с требованиями технических регламентов (результатам инженерных изысканий);
о не устранении замечаний к проектной документации и (или) результатам инженерных изысканий.
В случае устранения замечаний в полном объеме «Ведущий эксперт» формирует положительное заключение государственной экспертизы и передает его для утверждения начальнику АУ «Управление госэкспертизы».
В случае не устранения замечаний либо нарушения заявителем срока устранения замечаний «Ведущий эксперт» формирует отрицательное заключение государственной экспертизы и передает его для утверждения начальнику АУ «Управление госэкспертизы». Срок рассмотрения зависит от сложности конструктивных и иных решений в выполненной проектной документации, ее объемов и т.д.
Максимальный срок выполнения действия - 7 рабочих дней.
Результат процедуры: подготовка проекта экспертного заключения.
Оформление заключения государственной экспертизы
79. Основанием для начала оформления заключения государственной экспертизы (далее - заключение) являются утверждение начальником Управления проекта заключения государственной экспертизы и поступлением проекта для оформления ответственному специалисту.
80. Главный специалист планово-договорного отдела, ответственный за оформление заключения, осуществляет подготовку заключения в соответствии с Требованиями к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденными Приказом Росстроя от 02.07.2007 N 188.
Максимальный срок выполнения действия составляет 40 минут.
Результат процедуры: утверждение и оформление заключения
Выдача заключения, возврат документов
81. Основанием для начала выдачи заключения и возврата документов являются завершение процедуры государственной экспертизы, оформление заключения и поступление его специалисту, ответственному за выдачу заключений.
82. Выдача заключения государственной экспертизы осуществляется на руки под личную роспись заявителю или путем направления заказного письма с уведомлением о вручении. Положительное заключение государственной экспертизы выдается в 4 экземплярах, отрицательное в одном.
83. Главный специалист планово-договорного отдела, ответственный за выдачу документов, проверяет полномочия лица на получение результата государственной экспертизы и представленной документации, проверяет документ, удостоверяющий личность.
Одновременно с передачей заключения уполномоченному лицу специалист, ответственный за оформление заключения, передает представленную на государственную экспертизу документацию, за исключением заявления.
84. Главный специалист планово-договорного отдела, ответственный за выдачу документов, выдает документы уполномоченному лицу. Оставшиеся документы передаются в порядке делопроизводства для помещения в дело государственной экспертизы.
При направлении заключения заказным письмом заявитель информируется о необходимости забрать представленную на государственную экспертизу документацию в течение месяца с момента получения заключения.
Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут.
Результат процедуры: выданное (направленное по почте) экспертное заключение.
Главный специалист планово-договорного отдела, ответственный за оформление заключения, вносит запись о выдаче заключения в журнал выданных заключений с указанием даты выдачи, данные уполномоченного лица, получившего заключение.
85. В случае утраты заключения государственной экспертизы заявитель вправе получить в организации по проведению государственной экспертизы дубликат этого заключения. Выдача дубликата осуществляется бесплатно в течение 10 дней с даты получения указанной организацией письменного обращения.
Повторное проведение государственной экспертизы
86. Основанием для проведения повторной государственной экспертизы является заключение договора, поступление оплаты за проведение повторной государственной экспертизы и поступление документации специалисту, ответственному за прием.
Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий могут быть направлены повторно (2 и более раза) на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы или при внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, в части изменения технических решений, которые влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства.
87. Для проведения повторной государственной экспертизы заявитель предоставляет в АУ «Управление госэкспертизы» часть проектной документации с внесенными изменениями и справку с описанием корректировок.
88. В случае если документы на проведение повторной государственной экспертизы в отношении жилых объектов капитального строительства поданы в течение 14 дней после получения отрицательного заключения, плата за проведение повторной государственной экспертизы не взимается.
89. Повторная государственная экспертиза осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, для проведения первичной государственной экспертизы.
Результат процедуры: устранение замечаний и корректировка проекта; направление документации на повторную государственную экспертизу; повторная государственная экспертиза (при необходимости устранение замечаний, корректировка проекта); подготовка, оформление, утверждение и направление заявителю экспертного заключения.
Реестр выданных заключений государственной экспертизы
90. Специалисты планово-договорного отдела, ответственные за ведение Реестра, руководствуясь положением «О порядке ведения реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и предоставления сведений, содержащихся в этом реестре», утвержденным приказом Росстроя от 2 июля 2007 года № 186, формируют и ведут Реестр выданных заключений (далее - Реестр).
Сведения о каждом выданном заключении государственной экспертизы вносятся в Реестр в течение трех рабочих дней с момента направления (вручения) заявителю заключения.
91. Реестр содержит разделы: идентификационные сведения об исполнителях работ; идентификационные сведения об объекте капитального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий в отношении которого представлены на государственную экспертизу; идентификационные сведения о застройщике и заказчике; сведения о результате государственной экспертизы; дата выдачи и реквизиты заключения. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми для ознакомления с ними любых заинтересованных лиц, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
92. Сведения из Реестра предоставляются физическим и юридическим лицам, органам государственной власти и органам местного самоуправления без взимания платы в течение десяти дней с момента получения АУ «Управление госэкспертизы» письменного запроса.
Запрос направляется в организацию по проведению государственной экспертизы на бумажном носителе и должен содержать идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства физического лица; полное наименование, место нахождения юридического лица), а также предусматривать представление информации в отношении конкретного объекта, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которого осуществляются или завершены (приостановлены). Информация представляется в виде выписок из Реестра на бумажном носителе.
Формирование дела государственной экспертизы
93. При проведении государственной экспертизы открывается дело государственной экспертизы. Дела государственной экспертизы относятся к архивным документам постоянного хранения. Их уничтожение, а также исправление и (или) изъятие находящихся в них документов не допускаются. В дело государственной экспертизы помещаются:
заявления о проведении государственной экспертизы (первичной и повторной);
копия договора;
документы, содержащие выводы, сделанные привлеченными на договорной основе к проведению экспертизы организациями и (или) специалистами;
заключения государственной экспертизы (первичные и повторные);
иные связанные с проведением государственной экспертизы документы (копии документов), определенные законодательством Российской Федерации и организацией по проведению государственной экспертизы.
IV. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги
94. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, по предоставлению государственной услуги по проведению государственной экспертизы и исполнением настоящего Административного регламента осуществляется начальником АУ «Управление госэкспертизы» либо его заместителем.
95. Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и исполнения должностными лицами, участвующими в предоставлении государственной услуги по проведению государственной экспертизы, положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов и методических документов, определяющих порядок выполнения административных процедур.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником АУ «Управление госэкспертизы».
96. По результатам проверок начальник АУ «Управление госэкспертизы» дает указания по устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение.
Контроль за предоставлением государственной услуги
97. Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики организует и осуществляет контроль за предоставлением государственной услуги АУ «Управление госэкспертизы».
Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) работников АУ «Управление госэкспертизы», выдачу обязательных для исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений.
Контроль за предоставлением государственной услуги может также осуществляться иными надзорными органами в пределах их компетенции и в соответствии с нормативными документами, регулирующими их деятельность.
Ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги
98. Работники АУ «Управление госэкспертизы», ответственные за предоставление государственной услуги по организации и проведению государственной экспертизы, персонально несут дисциплинарную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной процедуры, указанной в административном регламенте.
99. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
V. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, а также принимаемого им решений, осуществляемых (принятых) в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
100. Обжалование действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) должностными лицами АУ «Управление госэкспертизы», осуществляется в административном порядке (далее - досудебное обжалование) по вопросам проведения государственной экспертизы, за исключением обжалования заключения государственной экспертизы.
Досудебное обжалование
101. Заявители или заинтересованные лица имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу (претензию) начальнику АУ «Управление госэкспертизы», в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, а также в иные надзорные органы в пределах их компетенции и в соответствии с нормативными документами, регулирующими их деятельность. Контактные телефоны и должностные лица Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики указанны в приложении 5 к настоящему Регламенту.
102. В письменной жалобе указываются:
фамилия, имя, отчество (при его наличии) заинтересованного лица (а также фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного представителя, в случае обращения с жалобой представителя);
полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени юридического лица);
контактный почтовый адрес:
предмет жалобы;
личная подпись заинтересованного лица (его уполномоченного представителя).
Письменные обращения рассматриваются АУ «Управление госэкспертизы» в порядке установленном Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в течение 30 дней.
103. Дубликатные обращения (второй и последующие экземпляры одного обращения, направленные заинтересованными лицами в различные органы государственной власти, или обращения, повторяющие текст предыдущего обращения, на которое дан ответ), не рассматриваются. В случае поступления дубликатных обращений заинтересованному лицу направляется уведомление о ранее данных ответах или копии этих ответов.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то осуществляются действия по внесению изменений в ранее принятое решение и о применении мер ответственности к работнику, допустившему нарушения в ходе проведения государственной экспертизы на основании настоящего Административного регламента, которые повлекли за собой жалобу заявителя или заинтересованного лица.
Заявителю или заинтересованному лицу направляется сообщение о принятом решении и действиях, осуществленных в соответствии с принятым решением.
Обращения заявителей или заинтересованных лиц считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы (в пределах компетенции) по существу всех поставленных в обращениях вопросов.
Обжалование заключения государственной экспертизы
104. Обжалование заключения государственной экспертизы осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Удмуртской Республики либо суде общей юрисдикции.
Приложение №1 к Административному регламенту предоставления государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Начальнику
АУ «Управление
госэкспертизы»
А.П. Егоршину
Прошу провести государственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, выполненных для строительства (реконструкции или капитального ремонта) объекта капитального строительства:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Обязательно указать необходимость проведения экспертизы сметного раздела (без сметы/со сметой)
Оплату гарантирую.
В заявлении о проведении государственной экспертизы указываются:
1. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства:
-наименование объекта (реконструкция, кап. ремонт и т.д.)
- стадия проекта (Проект/РП)
-источник финансирования
-строительный адрес объекта капитального строительства
-кадастровый номер земельного участка
-номер градостроительного плана земельного участка
-наименование и реквизиты акта, утверждающего градостроительный план, кем утвержден
-наименование и реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок, кем утверждены
2. Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных особенностей:
-площадь
-объем
-протяженность
-количество этажей
-производственная мощность
-иные характеристики
3. Идентификационные сведения о заявителе:
для застройщика (заказчика) юридического лица:
-полное наименование
-ФИО, должность руководителя
-документ, на основании которого действует руководитель (устав, доверенность и т.д.)
-юридический и фактический адреса
-ИНН, КПП, ОГРН и банковские реквизиты
для застройщика (заказчика) индивидуального предпринимателя:
-ФИО
-реквизиты документов, удостоверяющих личность
-адрес регистрации и почтовый адрес
-банковские реквизиты
-ИНН
для застройщика (заказчика) физического лица:
-ФИО
-реквизиты документов, удостоверяющих личность (паспорт)
-адрес регистрации и почтовый адрес
-ИНН
В случае, если заявитель не является застройщиком, либо заказчиком - указанные в п.3 сведения предоставляются также в отношении заявителя, с указание реквизитов документов, подтверждающих полномочия (договор, доверенность и т.д.)
4. Идентификационные сведения о лицах, выполнивших инженерные изыскания:
-наименование
-номер лицензии и срок ее действия, кем выдана (копию лицензии в ПЗ)
-юридический адрес
Основания для выполнения инженерных изысканий:
-технические задания от _______________________г.
-разрешение на производство инженерно-геологических работ (дата, кем выдано.)
5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации (включая субподрядные организации):
-наименование
-номер лицензии и срок ее действия, кем выдана (копию лицензии в ПЗ)
-юридический адрес
Основания для разработки проектной документации:
-задание на проектирование от _______________________________г.
-постановление Администрации (№, дата, наименование)
-перечень предоставляемых ТУ с № и датами получения и сроком действия.
6. Сведения о ранее выданных заключениях (если были):
-№, дата, наименование
7. Перечень представленной на экспертизу проектной документации в Приложении 1. (чертежи, разделы, схемы и т.д., а также копии договоров на проведение проектных и изыскательских работ с расчетами).
8. Контактные телефоны заказчика, проектировщика, заявителя.
Достоверность сведений указанных в настоящем заявлении подтверждаю.
___________________ ____________________ ______________________
(дата) (должность) (подпись)
Приложение №2 к Административному регламенту предоставления государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
«Сведения о местонахождении, должностных лицах, контактных телефонах, адресах электронной почты АУ «Управление госэкспертизы»»
Автономное учреждение Удмуртской Республики «Управление государственной экспертизы проектов при Министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики»
Должность
Телефон
Начальник Управления
75-57-22
Заместитель начальника
75-57-22
Главный бухгалтер
75-04-55
Планово-договорной отдел
(консультации, прием документов на экспертизу)
76-16-96
Местонахождение: 426076, РФ, УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 144.
Электронный адрес:
Предоставление консультаций и прием документации для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий осуществляется в кабинете № 12/3.
Приложение № 3 к Административному регламенту предоставления государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
1. Размер платы за проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для строительства, реконструкции, капитального ремонта жилых объектов капитального строительства (РПиж), определяется по формуле:
РПиж = БСиж x Ki,
где:
БСиж - базовая стоимость государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для строительства, реконструкции, капитального ремонта жилых объектов капитального строительства (в рублях);
Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1 января 2001 г., который определяется как произведение публикуемых Федеральной службой государственной статистики индексов потребительских цен для каждого года, следующего за 2000 годом, до года, предшествующего тому, в котором определяется размер платы за проведение государственной экспертизы (включительно).
2. Базовая стоимость государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для строительства, реконструкции, капитального ремонта жилых объектов капитального строительства (БСиж), определяется по формуле:
БСиж = Aиж + Bиж x Xж,
где:
Aиж - первая постоянная величина, равная 13000 руб.;
Bиж - вторая постоянная величина, равная 5 руб.;
Xж - площадь земли, измеряемая в пределах периметра жилого объекта капитального строительства (в кв. м).
3. Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной документации жилых объектов капитального строительства (РПпдж) определяется по формуле:
РПпдж = БСпдж x Ki,
где:
БСпдж - базовая стоимость государственной экспертизы проектной документации жилых объектов капитального строительства (в рублях);
Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1 января 2001 г., который определяется как произведение публикуемых Федеральной службой государственной статистики индексов потребительских цен для каждого года, следующего за 2000 годом, до года, предшествующего тому, в котором определяется размер платы за проведение государственной экспертизы (включительно).
4. Базовая стоимость государственной экспертизы проектной документации жилых объектов капитального строительства (БСпдж) определяется по формуле:
БСпдж = (Aпдж + Bпдж x Xж + Cпдж x Yж) x Kн x Kс,
где:
Апдж - первая постоянная величина, равная 100000 руб.;
Впдж - вторая постоянная величина, равная 35 руб.;
Xж - площадь земли, измеряемая в пределах периметра жилого объекта капитального строительства (в кв. м);
Cпдж - третья постоянная величина, равная 3,5 руб.;
Yж - общая площадь жилого объекта капитального строительства при его новом строительстве либо общая площадь помещений, подлежащих реконструкции, капитальному ремонту (в кв. м);
Kн - коэффициент, учитывающий назначение проектной документации, равный 1, если проектная документация предназначена для строительства или реконструкции объекта капитального строительства, и равный 0,5 при капитальном ремонте объекта капитального строительства;
Kс - коэффициент сложности проектной документации, равный:
1,15 - если земельный участок расположен над горными выработками, в зонах сейсмичности 7 баллов, карстовых и оползневых явлений, вечномерзлых, просадочных или набухающих грунтов;
1,2 - если земельный участок расположен в зоне сейсмичности 8 баллов;
1,3 - если земельный участок расположен в зоне сейсмичности 9 баллов;
1 - в иных случаях.
5. Размер платы за проведение одновременно государственной экспертизы проектной документации жилых объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации (РПж), определяется по формуле:
РПж = (РПиж + РПпдж) x 0,9,
где РПиж и РПпдж - размеры платы за проведение государственной экспертизы, рассчитываемые в соответствии с пунктами 1 и 3 настоящего Приложения.
6. Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной документации нежилых объектов капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации (РПнж), определяется по формуле:
РПнж = Спд x П x Ki + Сиж x П х Ki,
где:
Спд - стоимость изготовления проектной документации, представленной на государственную экспертизу, рассчитанная в ценах 2001 года на основании документов в области сметного нормирования и ценообразования, рекомендованных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (в рублях);
Сиж - стоимость изготовления материалов инженерных изысканий, представленных на государственную экспертизу, рассчитанная в ценах 2001 года на основании документов в области сметного нормирования и ценообразования, рекомендованных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (в рублях);
П - процент суммарной стоимости проектных и (или) изыскательских работ, представленных на государственную экспертизу, согласно приложению;
Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1 января 2001 г., который определяется как произведение публикуемых Федеральной службой государственной статистики индексов потребительских цен для каждого года, следующего за 2000 годом, до года, предшествующего тому, в котором определяется размер платы за проведение государственной экспертизы (включительно).
7. При расчете в соответствии с настоящим разделом размера платы за проведение государственной экспертизы учитывается сумма налога на добавленную стоимость, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
ТАБЛИЦА
процентного соотношения используемого при расчете
размера платы за проведение государственной экспертизы
________________________________________________________________
Сумма Спд и Сиж , ¦ Процент от суммы Спд и Сиж
(млн. рублей, в ценах 2001 года) (П)
________________________________________________________________
0 - 0,15 33,75
более 0,15 29,25
более 0,25 27,3
более 0,5 20,22
более 0,75 16,65
более 1 12,69
более 1,5 11,88
более 3 10,98
более 4 8,77
более 6 7,07
более 8 6,15
более 12 4,76
более 18 4,13
более 24 3,52
более 30 3,06
более 36 2,62
более 45 2,33
более 52,5 2,01
более 60 1,68
более 70 1,56
более 80 1,22
более 100 1,04
более 120 0,9
более 140 0,8
более 160 0,73
более 180 0,66
более 200 0,61
более 220 0,58
_________________________________________________________________
Приложение 4 к Административному регламенту предоставления государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
Блок-схемы последовательности действий при предоставлении государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий{*}
___________________
{*} Не приводятся.
Приложение №5 к Административному регламенту предоставления государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, осуществляющих контроль ее исполнения на территории Удмуртской Республики
Автономное учреждение Удмуртской Республики «Управление государственной экспертизы проектов при Министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики»
Должность
Телефон
Начальник Управления
75-57-22
Заместитель начальника
75-57-22
Адрес: 426076, РФ, УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 144.
Электронный адрес: e-mail:
Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики
Должность
Телефон
Министр
59-88-52
Первый заместитель министра
59-88-52
Адрес: 426069, РФ, УР, г. Ижевск, ул. Песочная, 9.
Электронный адрес: e-mail: msur@udmnet.
Приложение № 6 к Административному регламенту предоставления государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
ФОРМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Форма 1
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«Управление государственной экспертизы проектов при министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики удмуртской республики»
"УТВЕРЖДАЮ" _______________________
Начальник Егоршин А.П.
М.П.
"__" __________ 200_ г.
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
N
X
X
-
X
-
X
-
X
X
X
X
-
X
X
Объект капитального строительства
__________________________________________________________________
(наименование, почтовый (строительный) адрес объекта,
капитального строительства)
Объект государственной экспертизы:
результаты инженерных изысканий ___________________________________
«Общие положения»
а) основания для проведения государственной экспертизы;
б) идентификационные сведения об объекте капитального строительства;
в) технико-экономические характеристики объекта капитального строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных особенностей;
г) идентификационные сведения о лицах выполнивших инженерные изыскания;
д) идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике;
е) сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (в случае, если заявитель не является застройщиком, заказчиком);
ж) иные сведения, необходимые для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, застройщика, заказчика.
2. «Основания для выполнения инженерных изысканий»
а) сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании договора);
б) сведения о программе инженерных изысканий;
в) иная информация, определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий.
3. «Описание результатов инженерных изысканий»
а) топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, с указанием наличия распространения и проявления геологических и инженерно-геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие);
б) сведения о выполненных видах инженерных изысканий;
в) сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий;
г) сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе проведения государственной экспертизы;
д) иная информация об основных данных рассмотренных результатов инженерных изысканий.
4. "Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий"
Выводы о соответствии или несоответствии в отношении результатов инженерных изысканий. Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать ссылку на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д.
5. «Общие выводы»
Итоговый вывод о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий установленным требованиям.
Форма 2
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«Управление государственной экспертизы проектов при министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики удмуртской республики»
«УТВЕРЖДАЮ»
_______________________
Начальник Егоршин А.П.
М.П.
«__» __________ 200_ г.
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
N
X
X
-
X
-
X
-
X
X
X
X
-
X
X
Объект капитального строительства
__________________________________________________________________
(наименование, почтовый (строительный) адрес объекта,
капитального строительства)
Объект государственной экспертизы:
Проектная документация без сметы на строительство
__________________________________________________________________
«Общие положения»
а) основания для проведения государственной экспертизы;
б) идентификационные сведения об объекте капитального строительства;
в) технико-экономические характеристики объекта капитального строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных особенностей;
г) идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации;
д) идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике;
е) сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (в случае, если заявитель не является застройщиком, заказчиком);
ж) иные сведения, необходимые для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, застройщика, заказчика.
2. «Основания для разработки проектной документации»
а) сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на основании договора);
б) сведения о градостроительном плане земельного участка, о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
в) сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
г) сведения о результатах обследования технического состояния зданий и сооружений (при их реконструкции или капитальном ремонте), объекта незавершенного строительства;
д) иная информация об основаниях, исходных данных для проектирования.
3. «Описание технической части проектной документации»
а) перечень рассмотренных разделов проектной документации;
б) описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных разделов;
в) сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения государственной экспертизы;
г) иная информация об основных данных рассмотренных разделов проектной документации.
4. «Выводы по результатам рассмотрения»
4.1. «Выводы по результатам рассмотрения технической части проектной документации»
Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации. Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать ссылку на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д.
«Общие выводы»
Итоговый вывод о соответствии или несоответствии проектной документации установленным требованиям.
Форма 3
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«Управление государственной экспертизы проектов при министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики удмуртской республики»
"УТВЕРЖДАЮ"
_______________________
Начальник Егоршин А.П.
М.П.
"__" __________ 200_ г.
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
N
X
X
-
X
-
X
-
X
X
X
X
-
X
X
Объект капитального строительства
__________________________________________________________________
(наименование, почтовый (строительный) адрес объекта,
капитального строительства)
Объект государственной экспертизы:
Проектная документация, включая смету на строительство
_________________________________________________________________
"Общие положения"
а) основания для проведения государственной экспертизы;
б) идентификационные сведения об объекте капитального строительства;
в) технико-экономические характеристики объекта капитального строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных особенностей;
г) идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации;
д) идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике;
е) сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (в случае, если заявитель не является застройщиком, заказчиком);
ж) иные сведения, необходимые для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, застройщика, заказчика.
2. «Основания для разработки проектной документации»
а) сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на основании договора);
б) сведения о градостроительном плане земельного участка, о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
в) сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
г) сведения о результатах обследования технического состояния зданий и сооружений (при их реконструкции или капитальном ремонте), объекта незавершенного строительства;
д) иная информация об основаниях, исходных данных для проектирования.
3. "Описание рассмотренной документации (материалов)"
3.1. «Описание технической части проектной документации»
а) перечень рассмотренных разделов проектной документации;
б) описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных разделов;
в) сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения государственной экспертизы;
г) иная информация об основных данных рассмотренных разделов проектной документации.
3.2. «Описание сметы на строительство»
а) информация о составе представленных на государственную экспертизу документов и материалов;
б) основные сведения, содержащиеся в смете на строительство и входящей в ее состав сметной документации, в том числе:
- общая стоимость строительства в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой (базисный уровень цен), и в ценах на дату выдачи заключения государственной экспертизы (текущий уровень цен), с разбивкой на стоимость проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, оборудования, прочих затрат;
- данные сводки затрат (при ее наличии), данные, содержащиеся в объектных и локальных сметных расчетах, сметных расчетах на отдельные виды затрат;
в) информация об использованных документах в области сметного нормирования и ценообразования для определения сметной стоимости, а также примененных индексах для перевода сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен;
г) сведения об оперативных изменениях, внесенных в рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения государственной экспертизы;
д) иная информация, характеризующая разработку данного раздела проектной документации.
4. «Выводы по результатам рассмотрения»
4.1. «Выводы в отношении технической части проектной документации»
а) указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка проектной документации; б) выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части проектной документации. Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать ссылку на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д. 4.2. «Выводы в отношении сметы на строительство»
Выводы о соответствии или несоответствии принятых в смете на строительство и входящей в ее состав сметной документации количественных, стоимостных и ресурсных показателей нормативам в области сметного нормирования и ценообразования, а также техническим, технологическим, конструктивным, объемно-планировочным и иным решениям, методам организации строительства, включенным в проектную документацию. Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать ссылку на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д., или содержать ссылку на соответствующие разделы проектной документации.
4.3. «Общие выводы»
Итоговый вывод о соответствии или несоответствии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий установленным требованиям.
Форма 4
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«Управление государственной экспертизы проектов при министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики удмуртской республики»
"УТВЕРЖДАЮ"
_______________________
Начальник Егоршин А.П.
М.П.
"__" __________ 200_ г.
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
N
X
X
-
X
-
X
-
X
X
X
X
-
X
X
Объект капитального строительства
__________________________________________________________________
(наименование, почтовый (строительный) адрес объекта,
капитального строительства)
Объект государственной экспертизы:
Проектная документация, без сметы на строительство и результаты инженерных изысканий _________________________________________________
1. "Общие положения"
а) основания для проведения государственной экспертизы;
б) идентификационные сведения об объекте капитального строительства;
в) технико-экономические характеристики объекта капитального строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных особенностей;
г) идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и выполнивших инженерные изыскания;
д) идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике;
е) сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (если заявитель не является застройщиком, заказчиком);
ж) иные сведения, необходимые для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, застройщика, заказчика.
2. "Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной документации"
2.1. «Основания для выполнения инженерных изысканий»
а) сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании договора);
б) сведения о программе инженерных изысканий;
в) основания, исходные данные для подготовки проектной документации по внешним инженерным сетям и конструктивным решениям фундаментов (в случае, если для проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий требуется представление такой проектной документации);
г) реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения государственной экспертизы в отношении применяемой типовой проектной документации (в случае, если для проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий требуется представление такого заключения);
д) иная информация, определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий.
2.2. «Основания для разработки проектной документации»
а) сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на основании договора);
б) сведения о градостроительном плане земельного участка, о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
в) сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
г) сведения о результатах обследования технического состояния зданий и сооружений (при их реконструкции или капитальном ремонте), объекта незавершенного строительства;
д) иная информация об основаниях, исходных данных для проектирования.
3. "Описание рассмотренной документации (материалов)"
3.1. «Описание результатов инженерных изысканий»
а) топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, с указанием наличия распространения и проявления геологических и инженерно-геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие);
б) сведения о выполненных видах инженерных изысканий;
в) сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий;
г) сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе проведения государственной экспертизы;
д) основные проектные решения в отношении проектной документации по внешним инженерным сетям и конструктивным решениям фундаментов (в случае, если для проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий требуется представление такой проектной документации);
е) иная информация об основных данных рассмотренных результатов инженерных изысканий.
3.2. «Описание технической части проектной документации»
а) перечень рассмотренных разделов проектной документации;
б) описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных разделов;
в) сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения государственной экспертизы;
г) иная информация об основных данных рассмотренных разделов проектной документации.
4. «Выводы по результатам рассмотрения»
«Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий»
а) выводы о соответствии или несоответствии в отношении результатов инженерных изысканий. Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать ссылку на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д.
б) выводы о соответствии или несоответствии в отношении проектной документации по внешним инженерным сетям и конструктивным решениям фундаментов (в случае, если для проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий требуется представление такой проектной документации). Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать ссылку на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д.
4.2. «Выводы в отношении технической части проектной документации»
а) указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка проектной документации;
б) выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части проектной документации. Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать ссылку на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д.
"Общие выводы"
Итоговый вывод о соответствии или несоответствии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий установленным требованиям.
Форма 5
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«Управление государственной экспертизы проектов при министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики удмуртской республики»
"УТВЕРЖДАЮ"
_______________________
Начальник Егоршин А.П.
М.П.
"__" __________ 200_ г.
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
N
X
X
-
X
-
X
-
X
X
X
X
-
X
X
Объект капитального строительства
__________________________________________________________________
(наименование, почтовый (строительный) адрес объекта,
капитального строительства)
Объект государственной экспертизы:
Проектная документация, включая смету на строительство, и результаты инженерных изысканий __________________________________________________
"Общие положения"
а) основания для проведения государственной экспертизы;
б) идентификационные сведения об объекте капитального строительства;
в) технико-экономические характеристики объекта капитального строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных особенностей;
г) идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания;
д) идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике;
е) сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (если заявитель не является застройщиком, заказчиком);
ж) иные сведения, необходимые для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, застройщика, заказчика.
2. "Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной документации"
2.1. "Основания для выполнения инженерных изысканий"
а) сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании договора);
б) сведения о программе инженерных изысканий;
в) основания, исходные данные для подготовки проектной документации по внешним инженерным сетям и конструктивным решениям фундаментов (в случае, если для проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий требуется представление такой проектной документации);
г) реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения государственной экспертизы в отношении применяемой типовой проектной документации (в случае, если для проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий требуется представление такого заключения);
д) иная информация, определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий.
2.2. «Основания для разработки проектной документации»
а) сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на основании договора);
б) сведения о градостроительном плане земельного участка, о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
в) сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
г) сведения о результатах обследования технического состояния зданий и сооружений (при их реконструкции или капитальном ремонте), объекта незавершенного строительства;
д) иная информация об основаниях, исходных данных для проектирования.
3."Описание рассмотренной документации (материалов)"
3.1. "Описание результатов инженерных изысканий"
а) топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, с указанием наличия распространения и проявления геологических и инженерно-геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие);
б) сведения о выполненных видах инженерных изысканий;
в) сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий;
г) сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе проведения государственной экспертизы;
д) основные проектные решения в отношении проектной документации по внешним инженерным сетям и конструктивным решениям фундаментов (в случае, если для проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий требуется представление такой проектной документации);
е) иная информация об основных данных рассмотренных результатов инженерных изысканий.
«Описание технической части проектной документации»
а) перечень рассмотренных разделов проектной документации;
б) описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных разделов;
в) сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения государственной экспертизы;
г) иная информация об основных данных рассмотренных разделов проектной документации.
3.3. "Описание сметы на строительство"
а) информация о составе представленных на государственную экспертизу документов и материалов;
б) основные сведения, содержащиеся в смете на строительство и входящей в ее состав сметной документации, в том числе: общая стоимость строительства в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой (базисный уровень цен), и в ценах на дату выдачи заключения государственной экспертизы (текущий уровень цен), с разбивкой на стоимость проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, оборудования, прочих затрат; данные сводки затрат (при ее наличии), данные, содержащиеся в объектных и локальных сметных расчетах, сметных расчетах на отдельные виды затрат;
в) информация об использованных документах в области сметного нормирования и ценообразования для определения сметной стоимости, а также примененных индексах для перевода сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен;
г) сведения об оперативных изменениях, внесенных в рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения государственной экспертизы;
д) иная информация, характеризующая разработку данного раздела проектной документации.
4. "Выводы по результатам рассмотрения"
4.1. «Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий»
а) выводы о соответствии или несоответствии в отношении результатов инженерных изысканий. Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать ссылку на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д.
б) выводы о соответствии или несоответствии в отношении проектной документации по внешним инженерным сетям и конструктивным решениям фундаментов (в случае, если для проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий требуется представление такой проектной документации). Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать ссылку на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д.
4.2. "Выводы в отношении технической части проектной документации»
а) указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка проектной документации;
б) выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части проектной документации. Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать ссылку на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д.
4.3. "Выводы в отношении сметы на строительство"
Выводы о соответствии или несоответствии принятых в смете на строительство и входящей в ее состав сметной документации количественных, стоимостных и ресурсных показателей нормативам в области сметного нормирования и ценообразования, а также техническим, технологическим, конструктивным, объемно-планировочным и иным решениям, методам организации строительства, включенным в проектную документацию. Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать ссылку на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д., или содержать ссылку на соответствующие разделы проектной документации.
4.4. "Общие выводы"
Итоговый вывод о соответствии или несоответствии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий установленным требованиям.
Приложение 7 к Административному регламенту предоставления государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ РАБОТ
г. Ижевск «___» ____________ 2008 г.
Автономное учреждение Удмуртской Республики «Управление государственной экспертизы проектов при Министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника Егоршина Анатолия Петровича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование Заказчика)
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О. должностного лица, его должность)
действующего (ей) на основании
__________________________________________________________________,
с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. По условиям настоящего договора Исполнитель обязуется провести по заданию Заказчика государственную экспертизу следующей проектной документации: ______________________________________________________________________
(далее - работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы.
1.2. Результатом выполнения работы является заключение Исполнителя о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) требованиям законодательства, нормативно-техническим документам и результатам инженерных изысканий.
2. Права и обязанности сторон по договору
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Провести государственную экспертизу представленной Заказчиком в установленном порядке проектной документации и подготовить заключение (п.1.2. договора).
2.1.2. Принимать меры по обеспечению сохранности представленных Заказчиком документов в период проведения государственной экспертизы.
2.1.3. Обеспечивать неразглашение проектных решений и иной конфиденциальной информации, которая стала известна Исполнителю в связи с проведением государственной экспертизы.
2.1.4. После проведения государственной экспертизы передать Заказчику представленные на государственную экспертизу документы в предусмотренном в п. 4.5. настоящего договора порядке.
2.2. Права Исполнителя:
2.2.1. Требовать от Заказчика представления расчетов конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, а также материалов инженерных изысканий в установленной в п.2.3.2. настоящего договора срок.
2.2.2. Отказаться от проведения государственной экспертизы в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором.
2.2.3. Привлекать без согласия Заказчика к проведению государственной экспертизы иные государственные и (или) негосударственные организации, а также специалистов.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Предоставить Исполнителю на бумажном носителе необходимую для проведения государственной экспертизы проектную документацию, соответствующую по составу и содержанию требованиям действующих нормативно-правовых актов.
2.3.2. По запросу Исполнителя предоставлять расчеты конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, а также материалы инженерных изысканий в течение 5 дней с момента получения такого запроса.
2.3.3. Вносить изменения в проектную документацию, устранять недостатки в порядке, предусмотренном в п. 3.3. настоящего договора.
2.3.4. Принять заключение вне зависимости от его выводов (положительных или отрицательных) и подписать акт сдачи-приемки выполненных работ.
2.3.5. Оплатить стоимость проведения государственной экспертизы Исполнителю в соответствии с положениями настоящего договора.
2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Получать информацию о ходе работ, выполняемых Исполнителем по настоящему договору.
2.4.2. Предоставлять Исполнителю дополнительно на бумажном и (или) электронном носителях проектную документацию, необходимую для проведения государственной экспертизы, соответствующую по составу и содержанию требованиям действующих нормативно-правовых актов.
3. Порядок и условия проведения экспертизы
3.1. После получения Исполнителем настоящего договора, подписанного Заказчиком, и поступления на расчетный счет Исполнителя предоплаты, указанной в п.4.2. договора, Исполнитель в течение ____ дней проводит государственную экспертизу представленной проектной документации и подготавливает заключение.
3.2. В процессе проведения государственной экспертизы Сторонами могут быть уточнены стоимость и сроки проведения экспертизы. Достигнутая Сторонами договоренность оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.
3.3. В процессе проведения государственной экспертизы Заказчик по указанию Исполнителя и в определенных им порядке, пределах и сроках оперативно вносит изменения в проектную документацию и (или) устраняет недостатки. При этом срок внесения изменений и (или) устранения недостатков не может превышать 10 календарных дней с момента получения в порядке, предусмотренном в п. 7.3. настоящего договора, соответствующего уведомления.
4. Стоимость, Порядок расчетов и сдачи-приемки работ
4.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет _______________________ руб. (_________________) в т.ч. НДС 18% - ______________ руб. (_______________) .
4.2. Заказчик обязуется внести предоплату в размере 100% стоимости работ в течение 10 дней с момента подписания настоящего договора, на расчетный счет Исполнителя. Основанием для оплаты является счет.
4.3. В случае, если Заказчик не передаст Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления о готовности заключения, Заказчик признается уклонившимся от приемки работы. Уведомление о готовности заключения передается Заказчику на руки или направляется заказным письмом с уведомлением. При направлении уведомления по почте, такое уведомление считается полученным Заказчиком по истечении 14 календарных дней с момента его направления Исполнителем в указанный в настоящем договоре почтовый адрес Заказчика.
4.4. Заключение передается Заказчику на руки или направляется заказным письмом после подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Отрицательное заключение выдается Заказчику в одном экземпляре, положительное в четырех экземплярах.
4.5. При получении заключения на руки Заказчику одновременно передается представленная на государственную экспертизу документация, за исключением заявления. При направлении Исполнителем заключения заказным письмом, Заказчик обязуется в течение месяца с момента получения заключения забрать представленную на государственную экспертизу документацию. Документация, которую Заказчик не забрал в установленный в настоящем пункте срок, подлежит уничтожению с соблюдением положений пункта 2.1.3. настоящего договора.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
5.2. В случае нарушения предусмотренного п. 3.1. настоящего договора срока выполнения работ Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере 0,03 % от стоимости договора за каждый день просрочки.
5.3. В случае нарушения предусмотренного в п. 4.3. настоящего договора срока представления подписанного акта сдачи-приемки, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,03% от суммы договора за каждый день просрочки.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы - форс-мажор.
6. Действие договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора без обращения в суд, в соответствии с пунктом 3 статьи 450 ГК РФ в следующих случаях:
6.3.1. В случае просрочки предоставления Заказчиком документов в соответствии с п. 2.3.2. настоящего договора.
6.3.2. В случае не устранения Заказчиком в установленный Исполнителем срок выявленных в процессе проведения государственной экспертизы недостатков в проектной документации, которые не позволяют сделать выводы в соответствии с п. 1.2. настоящего договора.
6.3.3. В случае просрочки внесения Заказчиком предусмотренной в п. 4.2. суммы предоплаты на срок более 30 дней.
6.3.4. При внесении Заказчиком изменений в проектную документацию без согласования с Исполнителем, что ведет к невозможности завершения работ в установленный законом срок.
6.4. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.3. настоящего договора, Исполнитель направляет Заказчику в срок не позднее 10 рабочих дней до планируемой даты расторжения договора соответствующее письменное уведомление об отказе от исполнения настоящего договора (расторжение договора) с указанием даты расторжения. Договор считается расторгнутым с указанной в уведомлении даты.
6.5. При расторжении настоящего договора в соответствии с п.п. 6.3.1., 6.3.2. 6.3.4. Заказчик обязан оплатить полную стоимость работ.
6.6. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по требованию Заказчика при условии письменного уведомления Исполнителя в срок не позднее 10 рабочих дней до планируемой даты расторжения с возмещением Исполнителю стоимости фактически выполненных работ. Стоимость фактически выполненных Исполнителем работ покрывается за счет суммы предоплаты.
7. Прочие условия
7.1. Стороны пришли к взаимному соглашению, что все споры по договору решаются путем переговоров, а при не достижении согласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд УР.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору признаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
7.3. При передаче Заказчику уведомлений, информации и иных документов, если иное не предусмотрено настоящим договором, такие уведомления, информация и иные документы считаются полученными: при передаче на руки или по факсу - с момента такой передачи; при почтовом отправлении - по истечении 7 календарных дней с момента такого отправления.
7.4. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении своих адресов и платежных реквизитов.
7.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.
Адреса и банковские реквизиты Сторон
Исполнителя:
Заказчика:
Автономное учреждение Удмуртской Республики «Управление государственной экспертизы проектов при Министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики»
Юридический адрес: 426076, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 144
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Рас.счет406038103068170121831 в Удмуртском отделение сбербанка № 8618г. Ижевска
Рас. счет
Кор. счет 30101810400000000601
Кор. Счет
БИК 049401601
БИК
ИНН 1831033818
ИНН
КПП 183501001
КПП
ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель:
Заказчик:
_____________________ А.П. Егоршин
______________________
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 090.040.000 Строительство |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: