Основная информация
| Дата опубликования: | 24 мая 2012г. |
| Номер документа: | RU08000201200211 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Республика Калмыкия |
| Принявший орган: | Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Утратил силу – приказ Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия от 30.06.2017 № 180-п
МИНИСТЕРСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
ПРИКАЗ
24.05.2012 г. №115-п г. Элиста
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ:
«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА»
В соответствии с п. 3 Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций исполнительными органами государственной власти Республики Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20.07.2011 г. № 230 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Административный регламент по исполнению государственной функции: «Осуществление государственного строительного надзора».
2. Инспекции государственного строительного надзора Республики Калмыкия обеспечить исполнение административного регламента по исполнению государственной функции: «Осуществление государственного строительного надзора».
3. Контроль, за исполнением настоящего приказа возложить на начальника инспекции государственного строительного надзора Республики Калмыкия Немову В.В.
Министр Г.К. Бадинов
УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
от 24.05.2012г. № 115-п
Административный регламент
по исполнению государственной функции «Осуществление государственного строительного надзора».
1. Общие положения
1.1. Административный регламент по исполнению государственной функции: «Осуществление государственного строительного надзора» (далее – Регламент) содержит требования к порядку исполнения государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора (далее - государственная функция), устанавливает сроки и последовательность административных действий (процедур) по исполнению государственной функции, порядок и формы контроля за исполнением государственной функции, порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, а так же принимаемого им решения при исполнении государственной функции.
1.2. Государственная функция осуществляется исполнительным органом государственной власти Республики Калмыкия – Министерством по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора на территории Республики Калмыкия, - инспекцией государственного строительного надзора Республики Калмыкия (далее – инспекция).
При исполнении государственной функции осуществляется взаимодействие с органами местного самоуправления Республики Калмыкия (Мэрией г. Элисты и Администрациями районных муниципальных образований Республики Калмыкия), уполномоченными на выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов капитального строительства (далее – объекты) в эксплуатацию.
1.3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16);
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1);
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3012);
Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №52 (ч. I), ст. 5140);
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 17);
Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151; 2007, № 16, ст. 1828; 2007, № 49, ст. 6070; 2008, № 13, ст. 1186);
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.12.2008, № 52 (ч.1) , ст. 6249);
Федеральным законом от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» («Российская газета», № 3, 05.01.95);
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» («Собрание законодательства Российской Федерации», 28.07.2008, № 30 (ч. 1), ст. 3579);
Федеральным законом от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» («Собрание законодательства Российской Федерации», 05.04.99, № 14, ст. 1650);
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» («Российская газета», № 6, 12.01.2002);
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Российская газета», N 226, 27.11.2009);
Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» («Российская газета», № 223, 06.10.2007);
Постановлением Правительства Российской Федерации «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации» от 1 февраля 2006 года № 54 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 7, ст. 774);
приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1129 «Об утверждении и введении в действие Порядка проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», N 15, 09.04.2007);
приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1130 «Об утверждении и введении в действие Порядка формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 13, 26.03.2007);
приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 13, 26.03.2007);
приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 14, 02.04.2007).
1.4. Государственная функция осуществляется инспекцией:
1) при строительстве объектов капитального строительства, если проектная документация на их строительство подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо является типовой проектной документацией или ее модификацией, на которую получено положительное заключение государственной экспертизы;
2) при реконструкции объектов капитального строительства, если проектная документация на осуществление реконструкции объектов капитального строительства подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Не подлежит исполнению инспекцией государственная функция, если осуществляется:
1) строительство и реконструкция объектов капитального строительства указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2) строительство и реконструкция объектов капитального строительства, проектная документация которых не подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3) строительство и реконструкция объектов капитального строительства, для которых в соответствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации не требуется выдача разрешения на строительство.
1.5. Задачей государственной функции является предупреждение, выявление и пресечение допущенных застройщиком, заказчиком, а также лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком (далее - подрядчик), нарушений законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов, и проектной документации.
1.6. Предметом государственной функции является проверка:
1) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
В случае отсутствия технических регламентов – проверка соответствия выполняемых работ, применяемых строительных материалов и результатов таких работ строительным нормам и правилам, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности, требованиям в области охраны окружающей среды, иным правилам безопасности и государственным стандартам, а также требованиям других нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, подлежащих обязательному исполнению при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства (далее - нормы и правила).;
2) наличия разрешения на строительство;
3) выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
1.7. Проверке соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, иных нормативных актов, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, подлежит соблюдение:
а) при строительстве – требований к осуществлению подготовки земельного участка и выполнению земляных работ, работ по монтажу фундаментов, конструкций подземной и надземной частей, сетей инженерно-технического обеспечения (в том числе внутренних и наружных сетей), инженерных систем и оборудования;
б) при реконструкции – требований к выполнению работ по подготовке объекта капитального строительства для реконструкции, работ по усилению и (или) монтажу фундамента и конструкций подземной и надземной частей, изменению параметров объекта капитального строительства, его частей и качества инженерно-технического обеспечения;
1.8. Если при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства предусмотрено осуществление государственной функции, то инспекция в рамках государственной функции осуществляет государственный пожарный надзор, государственный санитарно-эпидемиологический надзор, государственный контроль в области охраны окружающей среды (государственный экологический контроль), за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также иные виды надзора, предусмотренные законодательством Российской Федерации при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства (далее – строительство).
1.9. Государственная функция представляется с даты получения инспекцией в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации извещения о начале работ до даты выдачи заключения о соответствия построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов
(далее – заключение о соответствии).
1.10. Должностные лица инспекции при проведении проверок осуществляют следующие полномочия:
1) беспрепятственно посещают объекты капитального строительства во время исполнения служебных обязанностей;
2) требуют от заказчика, застройщика или подрядчика представления разрешения на строительство, документов, подтверждающих выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, представления результатов выполненных работ, исполнительной документации, общего и (или) специального журналов, актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, образцов (проб) применяемых строительных материалов;
3) требуют от заказчика, застройщика или подрядчика проведения обследований, испытаний, экспертиз выполненных работ и применяемых строительных материалов, если оно требуется при проведении строительного контроля, но не было осуществлено;
4) составляют по результатам проведенных проверок акты, на основании которых дают предписания об устранении выявленных нарушений;
5) вносят записи о результатах проведенных проверок в общий и (или) специальный журналы;
6) оформляют протоколы об административных правонарушениях и (или) рассматривают дела об административных правонарушениях, применяют меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
7) обращаются в суд с заявлениями о привлечении виновных лиц к административной ответственности;
8) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия.
2. Требования к порядку исполнения государственной функции
2.1. Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия указаны в приложении № 1.
Информация о порядке предоставления государственной функции размещается на официальном сайте Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия в сети Интернет (http://minstroy.kalmregion.ru/); на Едином портале государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru); предоставляется непосредственно специалистами инспекции государственного строительного надзора Республики Калмыкия.
Информирование по запросу производится в Министерстве по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия (отдел – инспекция государственного строительного надзора Республики Калмыкия) в рабочие дни:
лично: с 9-00 до 18-00 (перерыв с 13.00 до 14.00), устное консультирование (не более 20 минут) по любым вопросам исполнения государственной функции; (перерыв на обед: с 13.00 до 14.00);
по телефону: с 9-00 до 18-00 (перерыв с 13.00 до 14.00), устное консультирование (не более 5 минут) по любым вопросам исполнения государственной функции;
по факсу: круглосуточно прием любых письменных обращений, с 9-00 до 18-00 передача письменных документов по запросу (не более 3 листов);
письменно: почтовым отправлением по любым вопросам исполнения государственной функции.
электронно: круглосуточно приём обращений заявителей на официальном сайте http://minstroy.kalmregion.ru/, а также по электронной почте gsnrk@mail.ru, с 9-00 до 18-00 размещение на сайте результатов рассмотрения обращений.
2.2. Государственная функция предоставляется без взимания платы, на безвозмездной основе.
2.3. Государственная функция осуществляется в течение всего периода строительства объекта капитального строительства по месту нахождения строящегося объекта капитального строительства.
3. Административные процедуры
3.1. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и рассмотрение документов;
2) подготовка и организация исполнения государственной функции;
3) проведение проверок, на основании извещений от заказчиков – застройщиков, согласно ст. 52 п. 6 Градостроительного Кодекса РФ; обращений и заявлений от физических и (или) юридических лиц; органа исполнительной власти и органов местного самоуправления.
4) контроль исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений;
5) проведение итоговой проверки соответствия построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее - итоговая проверка);
6) выдача заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче заключения о соответствии;
7) обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции на основании Регламента;
8) организация формирования, учета и хранения дел объектов капитального строительства и иных документов, связанных с исполнением государственной функции.
3.2. Описание действий по исполнению государственной функции
3.2.1. Дело подлежит формированию инспекцией применительно к каждому объекту капитального строительства, при строительстве которого представляется государственная функция после получения хотя бы одного из документов, являющихся основанием для осуществления государственной функции:
а) извещения застройщика или заказчика о начале строительства объекта капитального строительства, полученное в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) копии разрешения на строительство, полученного от органа, выдавшего такое разрешение в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
в) обращения физического и (или) юридического лица, органа исполнительной власти, органа местного самоуправления о строительстве объекта капитального строительства.
Документы, предусмотренные подпунктом «в» настоящего пункта, являются основанием для формирования дела в том случае, если при строительстве указанного объекта капитального строительства подлежит осуществлению государственный строительный надзор и дело, применительно к строительству такого объекта капитального строительства, не сформировано.
Извещение о начале строительства объекта капитального строительства должно быть направлено в инспекцию (по месту расположения строящегося объекта) застройщиком или заказчиком не позднее, чем за семь рабочих дней до начала осуществления строительства, реконструкции объекта капитального строительства (по форме, приведенной в приложении № 2) с обязательным приложением документов, указанных в приложении № 3.
3.2.2. Основанием для подготовки приказа (распоряжения) о проведении проверки и уведомления о проведении проверки являются (приложение № 4):
1) получение извещения от заказчика, застройщика и лица, осуществляющего строительство о завершении работ, которые подлежат проверке;
2) получение извещения об устранении нарушения при строительстве объекта капитального строительства с обязательным приложением соответствующих документов;
3) истечение срока исполнения лицом, осуществляющим строительство ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения;
4) поступление в инспекцию обращений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органа исполнительной власти, органов местного самоуправления; органов Прокуратуры.
При поступлении в инспекцию извещения о начале строительства объекта капитального строительства с приложением всех необходимых документов, а также любых иных сведений о строительстве объекта капитального строительства, в отношении которого инспекцией ни разу не осуществлялись проверочные мероприятия, в срок не позднее десяти дней проводится проверка поднадзорности данного объекта капитального строительства, фактического состояния строительства и соблюдение законодательства о градостроительной деятельности, по результатам которой в случае выявления нарушений составляются акты проверки, протоколы об административных правонарушениях (приложение № 17), а также предписания об устранении правонарушения с установлением срока исполнения.
Если будет установлено, что объект не поднадзорен инспекции, то акт проверки не составляется. В данном случае составляется акт осмотра в свободной форме с указанием даты и места составления; параметров объекта; должностного лица его составившего; лиц, присутствующих при его составлении (при наличии).
При установлении в ходе проверки факта строительства объекта до заблаговременного уведомления инспекции о начале строительства, осуществляются действия, направленные на привлечение к административной ответственности лиц, совершивших административное правонарушение (нарушение сроков направления в инспекцию извещения о начале строительства), с учетом положений статьи 9.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
После проверки объекта капитального строительства, по которому в инспекцию направлено извещение о начале строительства с приложением всех необходимых документов, указанный объект ставится под надзор для осуществления государственной функции.
3.2.3. Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать (по форме, приведенной в приложении № 7) инспекцию о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, а также в случае возникновения аварийной ситуации (по форме, приведенной в приложении № 8).
Перед началом проверки, но не позднее, чем за три рабочих дня до ее проведения инспектор уведомляет застройщика или заказчика о проведении проверки посредством телефонной, факсимильной или почтовой связи (по форме установленной приложением № 9). В уведомлении указываются сведения о дате проведения проверки, предмете проверки, иные сведения, необходимые для проведения проверки. В случае извещения юридического лица извещение направляется на имя законного представителя юридического лица.
Необходимость уведомления застройщика или заказчика о проведении проверки не распространяется на случаи проведения проверок, вызванные аварийными ситуациями на объекте капитального строительства, причинением вреда физическим и юридическим лицам при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства и иными обстоятельствами чрезвычайного характера.
При проведении проверки инспектор осуществляет следующие действия:
а) рассматривает представленные застройщиком, заказчиком, лицом, осуществляющим строительство, документы, связанные с выполнением работ (включая отдельные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения), а также применением строительных материалов (изделий);
б) проводит визуальный осмотр выполненных работ (включая отдельные выполненные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения) и примененных строительных материалов (изделий) (далее - выполненные работы);
в) оформляет результаты проведенной проверки выполненных работ;
г) в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, осуществляет действия, направленные на привлечение к административной ответственности лиц, совершивших административные правонарушения.
При выявлении в результате проведенной проверки нарушений составляется акт (по форме, приведенной в приложении № 10), являющийся основанием для выдачи заказчику, застройщику, лицу, осуществляющему строительство (в зависимости от того, кто в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за допущенные нарушения), предписания об устранении выявленных нарушений (по форме, приведенной в приложении № 11).
Акт, оформляемый инспектором по результатам проверки, и выданные на его основании предписания составляются не менее чем в двух экземплярах. К акту о проведенной проверке прилагаются составленные либо полученные в процессе проведения проверки документы (при их наличии). Первые экземпляры акта и предписания, а также копии указанных документов направляются (вручаются) заказчику, застройщику, лицу, осуществляющему строительство (в зависимости от того, кто в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за допущенные нарушения). Вторые экземпляры акта и предписания, а также составленные либо полученные в процессе проведения проверки документы остаются в деле инспекции.
Документы вручаются представителю заказчика или застройщика, лица, осуществляющего строительство в течение трех рабочих дней. В случае отказа от получения на руки (подписания) документа представителем застройщика или заказчика, лица, осуществляющего строительство, документ направляется по почте заказным письмом с уведомлением.
Сведения о результатах проверки заносятся в общий и (или) специальный журналы, в которых ведется учет выполнения работ.
После устранения выявленных инспектором нарушений заказчик, застройщик, лицо, осуществляющее строительство, направляет в инспекцию извещение (по форме, приведенной в приложении № 12) об устранении выявленных нарушений с обязательным приложением необходимых документов.
При выявлении в ходе проведения проверки действий (бездействия), за совершение которых Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – Кодекс) предусмотрена административная ответственность, инспектор осуществляет полномочия в соответствии и в порядке, предусмотренном указанным Кодексом.
3.2.4. Должностное лицо инспекции, выдавшее предписание осуществляет контроль за исполнением сроков устранения выявленных нарушений установленных в этом предписании.
При получении извещения об устранении выявленных нарушений, с приложением всех необходимых документов, подтверждающих устранение и соблюдение сроков представления извещения, должностное лицо инспекции осуществляет проверку (документарную, выездную) исполнения предписания в порядке определенном пунктами 3.2.2 и 3.2.3 настоящего Регламента, результаты проверки оформляются актом. При наступлении срока исполнения предписания и лицо, которому было выдано предписание, не направило в инспекцию извещение об устранении выявленных нарушений должностным лицом инспекции организуется проведение внеплановой проверки исполнения выданного предписания в порядке определенном пунктами 3.2.2 и 3.2.3 настоящего Регламента.
При выявлении факта неисполнения застройщиком или заказчиком или подрядчиком предписания должностным лицом инспекции осуществляется административное производство в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
3.2.5. Извещение об окончании строительства, реконструкции объектов капитального строительства (по форме, приведенной в приложении № 13) направляется заказчиком или застройщиком в инспекцию после фактического окончания строительства, реконструкции объекта капитального строительства, устранения всех нарушений, допущенных при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, оформления исполнительной документации, связанной с выполнением всех работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства. Итоговая проверка назначается в течение семи рабочих дней после получения такого извещения. Для проведения итоговой проверки заказчиком или застройщиком представляется оформленная в соответствии с приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» исполнительная документация.
По результатам проведенной итоговой проверки инспектор в течение трех рабочих дней оформляет акт. Акт итоговой проверки является основанием для обращения (Приложение № 14) заказчика или застройщика в инспекцию за выдачей заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее – заключение о соответствии).
3.2.6. Основанием для утверждения приказа (распоряжения) по выдаче заключения и (или) отказа в выдаче такого заключения является акт итоговой проверки (приложение № 5 и № 6).
Заключение о соответствии (по форме, приведенной в приложении № 15) или решение об отказе (по форме, приведенной в приложении № 16) в выдаче такого заключения выдается инспекцией в течение десяти рабочих дней с даты обращения застройщика или заказчика в инспекцию за выдачей заключения.
Решение об отказе в выдаче заключения о соответствии принимается в случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства были допущены нарушения соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов и такие нарушения не были устранены до даты выдачи заключения о соответствии.
Принятие инспекцией решения об отказе в выдаче заключения о соответствии не препятствует повторному обращению застройщика или заказчика за выдачей заключения о соответствии после устранения причин, послуживших основанием для принятия инспекцией указанного решения.
Завершением осуществления государственного строительного надзора считается дата выдачи заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Порядок осуществления государственной функции в виде блок-схем приведен в приложениях № 19, 20.
3.2.7. Организация формирования, учета и хранения дел объектов капитального строительства и иных документов, связанных с исполнением государственной функции осуществляется инспекцией государственного строительного надзора Республики Калмыкия.
4. Порядок и формы контроля
за исполнением государственной функции
Текущий контроль, за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по осуществлению государственной функции, и принятием решений инспекторами осуществляется должностными лицами инспекции, ответственными за организацию работы по осуществлению государственной функции.
Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается приказами начальника инспекции. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по осуществлению государственной функции, проверок соблюдения и исполнения инспекторами положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником инспекции.
Контроль, за полнотой и качеством осуществления государственной функции включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений действий участников строительства, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения по фактам строительства, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц инспекции.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав участников строительства, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Проверки полноты и качества исполнения государственной функции осуществляются на основании приказа Министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной функции (комплексные проверки), или порядок проведения государственного строительного надзора (тематические проверки).
Для проведения проверки полноты и качества предоставления государственной функции формируется комиссия.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается председателем и членами комиссии, утверждается Министром по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностных лиц, государственных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий или бездействия должностных лиц Министерства в досудебном и судебном порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может быть нарушение требований Регламента и нарушение сроков исполнения государственной услуги.
5.3. Заявитель вправе обратиться в Министерство с жалобой в письменной или устной форме.
5.4. Запись заявителей на прием к ответственному должностному лицу Уполномоченного органа по контролю, за предоставлением государственных услуг проводится при личном обращении или с использованием средств телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются на официальной странице Министерства.
Официальная страница Министерства находится на официальном портале Правительства Республики Калмыкия в сети Интернет по адресу http://minstroy.kalmregion.ru и информационных стендах Министерства.
В обращении (жалобе) заявитель должен указать следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество заявителя, адрес для направления ответа;
- наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество должностного лица, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;
- суть нарушения прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия);
- перечень прилагаемых документов (при их наличии).
5.5. Прием обращений (жалоб) осуществляется с понедельника по четверг с 09.30 до 17.30, в пятницу с 09.30 до 16.30 (перерыв с 13.00 до 14.00) в здании Министерства по адресу: г. Элиста, ул. Дармаева, д. 21, канцелярия.
5.6. Заявитель вправе по письменному заявлению получить в Министерстве копии документов и информацию, необходимые для обоснования и рассмотрения его обращения (жалобы), в течение 7 дней с момента обращения.
5.7. О результатах рассмотрения обращения (жалобы) заявитель информируется в письменной форме.
Письменный ответ направляется заявителю в течение 10 календарных дней после регистрации обращения (жалобы) в Министерстве.
5.8. В случае, если в обращении (жалобе) не указаны фамилия лица, направившего обращение (жалобу), и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение (жалобу) не направляется.
5.9. При получении обращения (жалобы), в котором содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, Министерство вправе оставить обращение (жалобу) без ответа и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.
5.10. В случае если текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению, ответ на обращение (жалобу) не дается, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения (жалобы) сообщается заявителю, направившему обращение (жалобу), если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.11. Ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения (жалобы), направляется заявителю в форме документа, подписанного уполномоченным должностным лицом.
Приложение № 1
к административному регламенту
по исполнению государственной функции
«Осуществление государственного
строительного надзора»
Адрес, график работы, справочные номера телефонов Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия:
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия (отдел - Инспекция государственного строительного надзора Республики Калмыкия): почтовый индекс - 358000, Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Дармаева, дом № 21, 4-й этаж, график (режим) работы: понедельник – пятница – с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00); справочные тел./факс (8 847 22) 4-03 -11/ 2-28-60 (приемная).
Реквизиты
должностного лица, ответственного за предоставление государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора.
Инспекция государственного строительного надзора Республики Калмыкия
Начальник инспекции государственного строительного надзора Республики Калмыкия - Немова Валентина Викторовна
Республика Калмыкия,
г. Элиста, ул. Дармаева, 21,
4 этаж, кабинет
№ 15
Телефон:
8-84722- 4 -00-97
сайт: http://minstroy.
kalmregion.ru/
почтовый ящик: gsnrk@mail.ru
Приложение № 2
к административному регламенту
по исполнению государственной функции
«Осуществление государственного
строительного надзора»
ИЗВЕЩЕНИЕ № _____________
О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
_________________________
«____» ________________ 20__ г.
(место составления)
1. Застройщик или заказчик
(наименование застройщика или заказчика,
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество застройщика,
паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)
2. Объект капитального строительства
(наименование объекта капитального строительства,
краткие проектные характеристики
объекта капитального строительства)
3. Адрес объекта капитального строительства
(почтовый
или строительный)
4. Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства
(номер и дата выдачи,
кем выдано, срок действия)
5. Заключение государственной экспертизы проектной документации
(номер и дата выдачи,
кем выдано)
6. Начало строительства, реконструкции
(дата начала работ)
7. Окончание строительства, реконструкции
(дата окончания работ)
8. К настоящему извещению прилагаются:
(перечень документов,
прилагаемых к извещению
в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность - для застройщика или заказчика,
являющегося юридическим лицом)
М.П.
(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)
Отметка о получении:
(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)
«____» __________ _____г.
Приложение № 3
к административному регламенту
по исполнению государственной функции
«Осуществление государственного
строительного надзора»
1. Документы, прилагаемые к извещению
о начале строительства (реконструкции)
1.1. Копия разрешения на строительство;
1.2. Проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный этап строительства, реконструкции - в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства;
1.3. Копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий;
1.4. Общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ;
1.5. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случае, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
1.6. Копия договора между застройщиком и заказчиком на выполнение функций заказчика (если это разные лица и извещение о начале строительства поступило от заказчика).
1.7. Доверенность на представление интересов застройщика или заказчика в инспекции, если документы представлены не от законного представителя застройщика или заказчика.
1.9. Реестр на передачу представленной документации.
2. Документы, дополнительно представляемые застройщиком или заказчиком, если объект начат строительством (реконструкцией) до направления извещения о начале строительства в инспекцию.
2.1. Перечень лиц, выполнивших работы, с данными о местонахождении и руководителе этих лиц, с указанием для каждого лица вида выполненных им работ.
2.2. Копии договоров, на основании которых выполнены работы.
2.3. Результаты технического обследования объекта (по работам, начатым до подачи в инспекцию извещения о начале строительства), выполненные лицом, имеющим соответствующую свидетельство о допуске к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность объекта.
2.4. Реестр на передачу представленной документации.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту
по исполнению государственной функции
«Осуществление государственного
строительного надзора»
инспекция государственного строительного надзора республики калмыкия
(Наименование органа государственного строительного надзора
и иные реквизиты в соответствии с требованиями к оформлению приказов (распоряжений)
органа государственного строительного надзора)
П Р И К А З
(Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е)
«____» _____________ 200__ г.
№ ____________________
______________________________
(место составления)
О назначении
(должность, ФИО)
для осуществления государственного строительного надзора
при строительстве, реконструкции
(указать нужное)
объекта капитального строительства по адресу:
(указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
В целях осуществления государственного строительного надзора при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объекта капитального
строительства по адресу:
(указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Назначить
(должность, ФИО)
для осуществления государственного строительного надзора при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объекта капитального строительства по адресу:
(указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
2.
проводить проверки в следующих случаях:
(должность, ФИО)
- получения извещения от лица, осуществляющего строительство, о завершении работ, которые подлежат проверке;
- получения извещения от лица, осуществляющего строительство, о случаях возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства;
- получения обращений физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам, относящимся к осуществлению государственного строительного надзора;
- получения сведений о выполнении работ по строительству, реконструкции, объекта капитального строительства, подлежащих проверке, из иных источников.
3. После получения извещения застройщика или заказчика об окончании строительства, реконструкции объекта капитального
строительства
(указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
(должность, ФИО)
провести итоговую проверку и подготовить заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов или решение об отказе в выдаче такого заключения.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа (распоряжения) возложить на
(должность, ФИО)
Начальник инспекции
Госстройнадзора РК
Должность
Личная подпись
ФИО
Приложение № 5
к административному регламенту
по исполнению государственной функции
«Осуществление государственного
строительного надзора»
ПРИКАЗ № ____
( РАСПОРЯЖЕНИЕ)
г. Элиста «___» ______ 20 г.
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. N 54 "О государственном строительном надзоре" в Российской Федерации и на основании акта итоговой проверки - утверждаю:
1. Заключение о соответствии законченного (реконструированного) объекта капитального строительства, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов
____________________________________________________________________________,
наименование объекта, его место расположения, номер дела
требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации, за подписью должностного лица
____________________________________________________________________________.
должность, Ф.И.О.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа (распоряжения) оставляю за собой.
Начальник инспекции
Госстройнадзора
Республики Калмыкия
________________ ___________________________
(Подпись) Ф.И.О.
Приложение № 6
к административному регламенту
по исполнению государственной функции
«Осуществление государственного
строительного надзора»
ПРИКАЗ № ____
( РАСПОРЯЖЕНИЕ)
г. Элиста «___» ______ 20 г.
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. N 54 "О государственном строительном надзоре" в Российской Федерации и на основании акта итоговой проверки - утверждаю:
Решение об отказе в выдаче заключения о соответствии
законченного строительством
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
наименование объекта, его место расположения, номер дела
требованиям технических регламентов и проектной документации, за подписью должностного лица
____________________________________________________________________________.
должность, Ф.И.О.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Начальник инспекции
Госстройнадзора
Республики Калмыкия
_________________ _____________________
(Подпись) Ф.И.О.
Приложение № 7
к административному регламенту
по исполнению государственной функции
«Осуществление государственного
строительного надзора»
ИЗВЕЩЕНИЕ № _____________
О СРОКАХ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОВЕРКЕ,
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)
______________________________
«____» ________________ 200__ г.
(место составления)
1. Лицо, осуществляющее строительство
(наименование лица, осуществляющего строительство ,
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,
почтовые реквизиты, телефон/факс- для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство,
паспортные данные, место проживания, телефон/факс –для физических лиц)
2. Объект капитального строительства
(наименование объекта капитального строительства,
краткие проектные характеристики
объекта капитального строительства)
3. Адрес объекта капитального строительства
(почтовый
или строительный)
4. Разрешение на строительство, реконструкцию
(номер и дата выдачи,
кем выдано, срок действия)
5. Заключение государственной экспертизы проектной документации
(номер и дата выдачи,
кем выдано)
6. Наименование и дата завершения работ, которые подлежат проверке
(наименование, дата завершения работ)
(подпись)
М.П.
(расшифровка подписи)
(должность - для лица, осуществляющего строительство, являющегося юридическим лицом)
(для лица, осуществляющего строительство, являющегося юридическим лицом)
(подпись)
М.П.
(расшифровка подписи)
(должность - для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)
(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)
Приложение № 8
к административному регламенту
по исполнению государственной функции
«Осуществление государственного
строительного надзора»
ИЗВЕЩЕНИЕ № _____________
О ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)
______________________________
«____» ________________ 200__ г.
(место составления)
1. Лицо, осуществляющее строительство
(наименование лица, осуществляющего строительство ,
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство,
паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)
2. Объект капитального строительства
(наименование объекта капитального строительства,
основные характеристики
объекта капитального строительства)
3. Адрес объекта капитального строительства
(почтовый
или строительный)
4. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
(номер и дата выдачи,
кем выдано, срок действия)
5. Заключение государственной экспертизы проектной документации
(номер и дата выдачи,
кем выдано)
6. Описание аварийной ситуации
(подпись)
М.П.
(расшифровка подписи)
(должность - для лица, осуществляющего строительство, являющегося юридическим лицом)
(для лица, осуществляющего строительство, являющегося юридическим лицом)
(подпись)
М.П.
(расшифровка подписи)
(должность – для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)
(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)
Приложение № 9
к административному регламенту
по исполнению государственной функции
«Осуществление государственного
строительного надзора»
инспекция государственного строительного надзора республики калмыкия
(Наименование органа государственного строительного надзора и иные реквизиты в соответствии с требованиями
к оформлению документов органа государственного строительного надзора)
УВЕДОМЛЕНИЕ № _______________
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
______________________________
«____» ________________ 200__ г.
(место составления)
о проведении проверки
при строительстве, реконструкции
(указать нужное)
объекта капитального строительства по адресу:
(указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Настоящим уведомляется
(наименование застройщика или заказчика)
о проведении проверки:
дата проведения проверки
с «___» ________ 200_г. по «___» _______ 200_г.
предмет проверки
(указывается перечень работ,
документов, иные вопросы, подлежащие проверке
или указывается «итоговая»)
Застройщик или заказчик обязан обеспечить, в том числе, через лиц, осуществляющих строительство, условия для выполнения должностным лицом органа государственного строительного надзора полномочий, определенных статьей 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 24 Положения об
осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. № 54.
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
Уведомление получил:
(заполняется представителем застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего строительство, с указанием реквизитов документа о представительстве)
«____» __________ _____г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
Примечание - в том случае, если уведомление направляется о проведении итоговой проверки перед словом проверка указывается «итоговая».
Приложение № 10
к административному регламенту
по исполнению государственной функции
«Осуществление государственного
строительного надзора»
инспекция государственного строительного надзора республики калмыкия
(наименование органа государственного строительного надзора и иные реквизиты в соответствии с требованиями
к оформлению документов органа государственного строительного надзора)
Номер дела ________________
Экземпляр №_____________
АКТ ПРОВЕРКИ № ______
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
«____» ________________ 200___ г.
(место составления)
Мною (нами),
(ненужное зачеркнуть)
(должность,
Ф.И.О. должностного лица органа государственного строительного надзора,
в присутствии
осуществляющего проверку)
(должности,
Ф.И.О. присутствующих представителей застройщика или заказчика
либо лица, осуществляющего строительство,
иных лиц)
проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке
при строительстве, реконструкции
(ненужное зачеркнуть)
объекта капитального строительства:
(наименование
объекта капитального строительства)
расположенного по адресу:
(указать почтовый
или строительный адрес объекта капитального строительства)
Предмет проверки:
(указываются выполненные работы (включая отдельные работы, строительные конструкции,
участки сетей инженерно – технического обеспечения), подлежавшие проверке, исполнительная и иная документация
или указывается «итоговая»)
В результате проведенной проверки установлено:
(наименование нарушений с указанием наименования, статей (пунктов) технических регламентов (норм и правил),
иных нормативных правовых актов, проектной документации, требования которых нарушены)
По результатам проверки оформлены:
(указываются документы, оформленные по результатам проверки)
Объяснения и замечания застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего строительство (или его представителя), в отношении которого составлен акт, а также иных лиц, присутствовавших при проверке
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
Экземпляр акта получил:
(заполняется представителем застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего строительство, с указанием реквизитов документа о представительстве)
«____» __________ _____г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
Примечание: в том случае, если акт составляется по результатам проведения итоговой проверки, перед словом проверка указывается «итоговая».
Приложение № 11
к административному регламенту
по исполнению государственной функции
«Осуществление государственного
строительного надзора»
инспекция государственного строительного надзора республики калмыкия
(наименование органа государственного строительного надзора и иные реквизиты в соответствии с требованиями
к оформлению документов органа государственного строительного надзора)
Номер дела ________________
Экземпляр №____________
ПРЕДПИСАНИЕ № ______
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
«____» ________________ 20___ г.
(место составления)
Выдано
(наименование застройщика или заказчика,
либо лица, осуществляющего строительство)
в отношении
строительства, реконструкции
(ненужное зачеркнуть)
объекта капитального строительства:
(наименование
объекта капитального строительства)
расположенного по адресу:
(указать почтовый
или строительный адрес объекта капитального строительства)
По результатам проведенной проверки составлен акт №______ от _________20__г., на основании которого предписываю:
(меры по устранению нарушений соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и
правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации с указанием сроков их выполнения)
За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания застройщик или заказчик либо лицо, осуществляющее строительство, несет административную ответственность, предусмотренную частью 6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
О выполнении настоящего предписания в срок до _______ 20__ г. уведомить
(наименование, адрес органа государственного строительного надзора)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
Экземпляр предписания получил:
(заполняется представителем застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего строительство, с указанием реквизитов документа о представительстве)
«____» __________ _____г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
Приложение № 12
к административному регламенту
по исполнению государственной функции
«Осуществление государственного
строительного надзора»
ИЗВЕЩЕНИЕ № _____________
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)
____________________________
«____» ________________ 20__ г.
(место составления)
1. Застройщик или заказчик, либо лицо, осуществляющее строительство
(наименование,
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц,
фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
место проживания, телефон/факс – для физических лиц)
2. Объект капитального строительства
(наименование объекта капитального строительства,
основные характеристики
объекта капитального строительства)
3. Адрес объекта капитального строительства
(почтовый
или строительный)
4. Разрешение на строительство, реконструкцию
(номер и дата выдачи,
кем выдано, срок действия)
5. Заключение государственной экспертизы проектной документации
(номер и дата выдачи,
кем выдано)
6. Вид нарушения
(описание нарушения,
№ и дата предписания об устранении нарушения)
7. Дата устранения нарушения в соответствии с предписанием
(дата)
8. Фактическая дата устранения нарушения
(дата)
9. Приложения на ____ листах:
(перечень документов, подтверждающих устранение нарушения,
прилагаемых к настоящему извещению)
( подпись)
(расшифровка подписи)
(должность - для застройщика или заказчика, лица, осуществляющего строительство, являющихся юридическими лицами)
М.П.
(для застройщика или заказчика, лица, осуществляющего строительство, являющихся юридическими лицами)
Отметка о получении:
(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
Приложение № 13
к административному регламенту
по исполнению государственной функции
«Осуществление государственного
строительного надзора»
ИЗВЕЩЕНИЕ № _____________
ОБ ОКОНЧАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)
______________________________
«____» ________________ 200__ г.
(место составления)
1. Застройщик или заказчик
(наименование,
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
место проживания, телефон/факс – для физических лиц)
2. Объект капитального строительства
(наименование объекта капитального строительства,
основные характеристики
объекта капитального строительства)
3. Адрес объекта капитального строительства
(почтовый
или строительный)
4. Разрешение на строительство, реконструкцию
(номер и дата выдачи,
кем выдано, срок действия)
5. Заключение государственной экспертизы проектной документации
(номер и дата выдачи,
кем выдано)
6. Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта
(дата начала работ)
7. Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта
(дата окончания работ)
Настоящее извещение подтверждает фактическое окончание строительства, реконструкции объектов капитального строительства, устранение всех нарушений соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, оформление документации, связанной с выполнением всех работ по строительству, реконструкции.
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность лица - для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)
М.П.
(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)
Отметка о получении:
(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
Приложение № 14
к административному регламенту
по исполнению государственной функции
«Осуществление государственного
строительного надзора»
Начальнику инспекции
Государственного строительного надзора
Республики Калмыкия
_________________________________
Заказчик (застройщик)_______________
___________________________________
(наименование организации, предприятия, почтовый адрес, телефон)
З А Я В Л Е Н И Е
Прошу выдать________________________________________________
(заключение для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
наименование объекта)
на земельном участке по адресу:______________________________________
(регион, город, (село), район, улица, номер участка)
При этом представляю следующую документацию:
1. Разрешение на строительство выданное_____________________________
(кем)
№ _____________ от «_____»____________200___ г.
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок, выданный_____
(кем)
№ _____________ от «_____»____________200___ г.
3. Генеральная подрядная организация, участвовавшая в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий ИТР, непосредственно ответственных за выполнение этих работ:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами ответственными за производство строительно-монтажных работ.
5. Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и изделий, примененных при производстве строительно-монтажных работ.
6. Копии актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций.
7. Документы на геодезическую разбивочную основу для строительства, а также на геодезические работы в процессе строительства.
8. Копия положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации.
Основные показатели объекта:___________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Заказчик (застройщик)
__________________ ____________________ ______________________
(должность) (подпись) (ф.и.о.)
М.П. «____»__________20____ г.
Приложение № 15
к административному регламенту
по исполнению государственной функции
«Осуществление государственного
строительного надзора»
Номер дела _________________
Утверждено
приказом (распоряжением)
_______________________________
от «____»_____________ ________ г.
Экземпляр №_________________
№ _____________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ ОСНАЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
«____» ________________ 20___ г.
(место составления)
Настоящее заключение выдано
(наименование застройщика или заказчика,
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
место проживания, телефон/факс – для физических лиц)
и подтверждает, что объект капитального строительства
(наименование объекта капитального строительства,
основные характеристики
объекта капитального строительства)
расположенный по адресу:
(почтовый
или строительный)
Разрешение на строительство, реконструкцию
____________________________________________________________________________________________
(номер и дата выдачи,
кем выдано, срок действия)
Заключение государственной экспертизы проектной документации
(номер и дата выдачи,
кем выдано)
Начало строительства, реконструкции
(дата начала работ)
Окончание строительства, реконструкции
(дата окончания работ)
Соответствует требованиям
(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил),
иных нормативных правовых актов, проектной документации)
Основанием для выдачи настоящего заключения являются:
(номер, дата акта итоговой проверки и пр.)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
Экземпляр заключения получил:
(заполняется представителем застройщика или заказчика, с указанием реквизитов документа, подтверждающего представительство)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
Примечание: заключение составляется должностными лицами органа государственного строительного надзора, участвовавшими в проведении итоговой проверки.
Приложение № 16
к административному регламенту
по исполнению государственной функции
«Осуществление государственного
строительного надзора»
Номер дела _________________
Утверждено
приказом (распоряжением)
_______________________________
от «____»_____________ _______ г.
Экземпляр №_________________
№ ____________________________
РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО, ОТРЕМОНТИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ ОСНАЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
«____» ________________ 20___ г.
(место составления)
Настоящее решение выдано
(наименование,
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
место проживания, телефон/факс – для физических лиц)
об отказе в выдаче заключения о соответствии
требованиям технических регламентов
и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов
объекта капитального строительства
(наименование объекта капитального строительства,
основные характеристики
объекта капитального строительства)
расположенного по адресу:
(почтовый
или строительный)
Разрешение на строительство, реконструкцию
(номер и дата выдачи,
кем выдано, срок действия)
Заключение государственной экспертизы проектной документации
(номер и дата выдачи,
кем выдано)
Начало строительства, реконструкции
(дата начала работ)
Окончание строительства, реконструкции
(дата окончания работ)
Настоящее решение вынесено на основании результатов итоговой проверки,
(номер, дата акта итоговой проверки и пр.)
которой установлено
(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил),
иных нормативных правовых актов, проектной документации,
требования которых нарушены и на дату проведения итоговой проверки не устранены)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
Экземпляр решения получил:
(заполняется представителем застройщика или заказчика, с указанием реквизитов документа, подтверждающего представительство)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
Приложение № 17
к административному регламенту
по исполнению государственной функции
«Осуществление государственного
строительного надзора»
ИНСПЕКЦИЯ ГОССТРОЙНАДЗОРА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
П Р О Т О К О Л
об административном правонарушении в области строительства
г. Элиста «__» _______ 20 г.
(место составления)
Мною, _________________________________________________________
(Ф.И.О., должность лица, составившего протокол ,
в присутствии
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность физического лица или представителя юридического
.
лица в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)
установлен факт события административного правонарушения:
_____________________________________________________________________________
глава, раздел, параграф, статьи, лист нормативного документа , обязательные требования
.
которого нарушены; показания специальных технических средств: место, этаж, оси ит.д.
.
статья КОАП РФ, предусматривающая административную ответственность за данное адм. правонарушение
__________________________________________________________________________
(объект строительства )
_
( вид работ или действий)
по адресу : ____________________________________________________
( адрес строительства, организации или предприятия)
_____________________________________________________________________________
Правонарушение допущено
_____________________________________________________________________________
(полное название юридического лица, ИНН, юридический
_____________________________________________________________________________
почтовый адрес банковские реквизиты,
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О.руководителя, телефон, факс; Ф.И.О. физического лица,ИНН, адрес проживания,
_____________________________________________________________________________
должность, место и адрес его работ)
Мне разъяснено, что в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушения (Федеральный Закон от 30.12.01г. № 195-Ф3) ст.24.2.,ст.25.1., я имею право: знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, присутствовать при рассмотрении дела, выступать, давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы , пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись физического лица или представителя юридического лица)
Объяснения физического лица или представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено дело, иные сведения, необходимые для разрешения дела
_____________________________________________________________________________
____________________ ____________________________________________________
____________________________________________________________________________
Объяснения и замечания по содержанию протокола
_________________________________________________________________________________________ ___
отсутствуют, прилагаются к протоколу)
_____________________________________________________________________________
С протоколом ознакомлен, копия протокола вручена (не вручена)
_______________________________________________________________
(подпись,Ф.И.О. физического лица или представителя юридического лица, запись должностного лица,
составившего протокол, об отказе от подписи )
________________________________________________________________ Подписи свидетелей ______________________________________________
(подпись, должность, Ф.И.О)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Подпись должностного лица, составившего протокол
____________________________________________________________________________.
(подпись, Ф.И.О.)
Рассмотрение протокола состоится «__ » _____ 20 г. в «__» часов __ мин. в инспекции Госстройнадзора РК по адресу: Элиста, ул. Дармаева, 21, 4 этаж, кабинет № 15.
Явка юридического лица или лица его заменяющего по доверенности обязательна.
Приложение № 18
к административному регламенту
по исполнению государственной функции
«Осуществление государственного
строительного надзора»
ИНСПЕКЦИЯ ГОССТРОЙНАДЗОРА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №
по делу об административном правонарушении в области строительства
« » 20 г.
( место составления)
Я, .
( должность, ФИО должностного лица, вынесшего постановление)
Рассмотрев дело об административной ответственности за
правонарушение в области строительства
.
(полное название юридического лица, ИНН, юридический /почтовый /адрес.
.
банковские реквизиты, фамилия и.о. руководителя, телефон, факс)
фамилия и.о. физического лица, ИНН, адрес проживания, должность, место и адрес его работы
о нарушении им обязательных требований нормативного акта в области строительства
.
(глава, раздел, параграф, статьи, лист нормативного документа , обязательные требования
_________________________________________________________________
которого нарушены; показания специальных технических средств: место, этаж, оси ит.д.
_________________________________________________________________
статья КОАП РФ, предусматривающая административную ответственность
за данное административное правонарушение)
на .
( объект строительства, предприятие стройиндустрии или промышленности)
при
( вид работ или действие)
расположенного по адресу:____________________________________________
(адрес строительства, организации или предприятия)
___________________________________________________________________________________________
Заслушав лиц, участвующих в рассмотрении дела:
.
(должность, ФИО лиц, участвующих в рассмотрении дела)
Руководствуясь
.
(статья Кодекса РФ об административных правонарушениях :основания прекращения производства по делу)
Постановил : ____________________________________________________
(мотивированное решение по делу: о наложении административного
_________________________________________________________________
наказания в виде предупреждения, административного штрафа; о прекращении дело производством)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Штраф в размере :__________________________________________________
Должен быть оплачен в соответствии со ст.32.2 не позднее тридцати дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст.31.5.КОАП РФ.
Сумма административного штрафа вносится или перечисляется в
ГРКЦ НБ Республики Калмыкия Банка России г.Элиста р/с 40101810300000010003 ИНН 0814166710, КПП 081601001 УФК по Республики Калмыкия (Инспекция государственного строительного надзора – Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия) БИК 048580001, КБК 61811690020020000140 код ОКАТО 85401000000
Постановление может быть обжаловано в Главную инспекцию Госстройнадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, 109147, г. Москва, ул. Таганская, д.34 либо в районный суд по месту рассмотрении дела в течении 10 суток со дня вручения или получения копии постановления (ст.30.1. – 30.3. КОАП РФ)
_____________________________________________________________________________
(подпись должностного лица инспекции Госстройнадзора)
_____________________________________________________________________________
( подпись физического лица, законного представителя физического или юридического лица о
______________________________________________________________________________________ _____
вручении копии постановления, либо запись о направлении копии постановления по почте )
об оплате штрафа или направлении жалобы необходимо сообщить по телефону:
4-00-97, или по адресу: г.Элиста, ул. Дармаева, 21, 4 этаж, 15 кабинет инспекция Госстройнадзора Республики Калмыкия .
Копию постановления получил : «_____» _______________20 г. _________________
( подпись)
В случае несвоевременной оплаты административного штрафа, применяются действия ст. 20.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ, на основании Федерального закона ФЗ -226 от 18.07.2011 г.
Приложение № 19
к административному регламенту
исполнения государственной функции:
«Осуществление государственного
строительного надзора»
БЛОК – СХЕМА № 1
Извещение от заказчика или застройщика о сроках завершения работ, которые подлежат проверке при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, согласно с частью 6 статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (поэтапные).
Извещение от заказчика или застройщика о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства, полученное в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
Извещение о случаях возникновения аварийных ситуаций.
Извещение об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
(отдел – инспекция государственного строительного надзора Республики Калмыкия).
Извещение об устранении выявленных нарушений и исполнению предписания.
Оформление дела по объекту капитального строительства.
Приказ о назначении должностных лиц, осуществляющих государственный строительный надзор и присвоение номера дела(при начале строительства и реконструкции, согласно ст. 52 ч. 5 Градостроительного Кодекса РФ)
Жалобы, обращения, заявления физических и юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления.
Все поступающие документы по строящемуся (реконструированному) объекту.
Приказ (уведомление) о назначении (проведении) проверки: (поэтапные; по исполнению или неисполнению предписания; в случае аварийной ситуации; по жалобам и обращениям физических и юридических лиц; итоговая; повторная итоговая).
Документарная проверка: (техническое обследование; проектная документация, согласно ГОСТ 21.101 -97 «Основные требования к рабочей и проектной документации»; исполнительная документация.
Акты проверок (поэтапные),
в случае обнаружения нарушений технических регламентов и проектной документации, в том числе требований энергоэффективности или запись в журнал работ.
Проверка
(о начале строительства; поэтапные; по исполнению или неисполнению предписания; по обращениям и жалобам; по аварийным ситуациям; итоговая; повторная итоговая).
Акт итоговой проверки (повторной).
Протокол об административном правонарушении в области строительства.
Предписание на устранение выявленных нарушений.
Обращение застройщика или заказчика на выдачу заключения о соответствии выполненных работ требованиям технических регламентов и проектной документации, том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Постановление об административном правонарушении в области строительства.
Заключение о соответствии выполненных работ требованиям технических регламентов и проектной документации, том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Решение об отказе в выдаче заключения о соответствии выполненных работ требованиям технических регламентов и проектной документации, том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Обжалование постановления по делу административного правонарушения, предусмотренной ст. 30.3 КоАП РФ
в Арбитражный суд (юридическое лицо или ПБОЮЛ) или районный суд (для физических и должностных лиц).
Решение (определение) Арбитражного суда РК или районного суда, по результатам рассмотрения жалобы, предписания и постановления.
Обжалование по решению об отказе в выдаче заключения о соответствии выполненных работ требованиям технических регламентов и проектной документации, том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов в Арбитражный суда и (или) районный суд.
В случае неисполнения постановления об административном правонарушении в срок административное дело передается в Арбитражный суд и (или) районный суд; для взыскания административного штрафа в Управление Федеральной Службы Судебных приставов по Республике Калмыкия
В случае неисполнения предписания в установленные сроки, административное дело передается в Арбитражный суд и (или) районный суд.
Приложение № 20
к административному регламенту
исполнения государственной функции:
«Осуществление государственного
строительного надзора»
БЛОК –СХЕМА № 2
Копия разрешения на строительство от органа, выдавшего такое разрешение в соответствии со статьей 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации
Обращение физического лица и (или) юридического лица, органа исполнительной власти, органов местного самоуправления, органов Прокуратуры по вопросу строительства, реконструкции объекта капитального строительства
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия (отдел – инспекция государственного строительного надзора Республики Калмыкия)
Приказ о назначении должностных лиц, осуществляющих государственный строительный надзор
Приказ (уведомление) о назначении проверки
Проверка, на основании поступившего обращения, заявления и (или) уведомления
Акт проверки
Присвоение номера дела по объекту, в случае его поднадзорности инспекции
Акт осмотра. Ответ на обращение, в случае если объект не поднадзорен инспекции
Предписание на устранение выявленных нарушений
Протокол об административном правонарушении в области строительства
Извещение об устранении выявленных нарушений
Постановление об административном правонарушении в области строительства
Представление документов, необходимых для формирования дела и осуществления государственного строительного надзора
В случае неисполнения постановления об административном правонарушении в срок административное дело передается в Арбитражный суд и (или) районный суд; для взыскания административного штрафа в Управление Федеральной Службы Судебных приставов по Республике Калмыкия
В случае неисполнения предписания в установленные сроки, административное дело передается в Арбитражный суд и (или) районный суд.
Обжалование постановления по делу административного правонарушения, предусмотренной ст. 30.3 КоАП РФ
в Арбитражный суд (юридическое лицо или ПБОЮЛ) или районный суд (для физических и должностных лиц).
Решение (определение) Арбитражного суда РК или районного суда, по результатам рассмотрения жалобы; неисполнения предписания и постановления.
Утратил силу – приказ Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия от 30.06.2017 № 180-п
МИНИСТЕРСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
ПРИКАЗ
24.05.2012 г. №115-п г. Элиста
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ:
«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА»
В соответствии с п. 3 Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций исполнительными органами государственной власти Республики Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20.07.2011 г. № 230 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Административный регламент по исполнению государственной функции: «Осуществление государственного строительного надзора».
2. Инспекции государственного строительного надзора Республики Калмыкия обеспечить исполнение административного регламента по исполнению государственной функции: «Осуществление государственного строительного надзора».
3. Контроль, за исполнением настоящего приказа возложить на начальника инспекции государственного строительного надзора Республики Калмыкия Немову В.В.
Министр Г.К. Бадинов
УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
от 24.05.2012г. № 115-п
Административный регламент
по исполнению государственной функции «Осуществление государственного строительного надзора».
1. Общие положения
1.1. Административный регламент по исполнению государственной функции: «Осуществление государственного строительного надзора» (далее – Регламент) содержит требования к порядку исполнения государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора (далее - государственная функция), устанавливает сроки и последовательность административных действий (процедур) по исполнению государственной функции, порядок и формы контроля за исполнением государственной функции, порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, а так же принимаемого им решения при исполнении государственной функции.
1.2. Государственная функция осуществляется исполнительным органом государственной власти Республики Калмыкия – Министерством по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора на территории Республики Калмыкия, - инспекцией государственного строительного надзора Республики Калмыкия (далее – инспекция).
При исполнении государственной функции осуществляется взаимодействие с органами местного самоуправления Республики Калмыкия (Мэрией г. Элисты и Администрациями районных муниципальных образований Республики Калмыкия), уполномоченными на выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов капитального строительства (далее – объекты) в эксплуатацию.
1.3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16);
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1);
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3012);
Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №52 (ч. I), ст. 5140);
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 17);
Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151; 2007, № 16, ст. 1828; 2007, № 49, ст. 6070; 2008, № 13, ст. 1186);
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.12.2008, № 52 (ч.1) , ст. 6249);
Федеральным законом от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» («Российская газета», № 3, 05.01.95);
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» («Собрание законодательства Российской Федерации», 28.07.2008, № 30 (ч. 1), ст. 3579);
Федеральным законом от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» («Собрание законодательства Российской Федерации», 05.04.99, № 14, ст. 1650);
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» («Российская газета», № 6, 12.01.2002);
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Российская газета», N 226, 27.11.2009);
Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» («Российская газета», № 223, 06.10.2007);
Постановлением Правительства Российской Федерации «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации» от 1 февраля 2006 года № 54 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 7, ст. 774);
приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1129 «Об утверждении и введении в действие Порядка проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», N 15, 09.04.2007);
приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1130 «Об утверждении и введении в действие Порядка формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 13, 26.03.2007);
приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 13, 26.03.2007);
приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 14, 02.04.2007).
1.4. Государственная функция осуществляется инспекцией:
1) при строительстве объектов капитального строительства, если проектная документация на их строительство подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо является типовой проектной документацией или ее модификацией, на которую получено положительное заключение государственной экспертизы;
2) при реконструкции объектов капитального строительства, если проектная документация на осуществление реконструкции объектов капитального строительства подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Не подлежит исполнению инспекцией государственная функция, если осуществляется:
1) строительство и реконструкция объектов капитального строительства указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2) строительство и реконструкция объектов капитального строительства, проектная документация которых не подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3) строительство и реконструкция объектов капитального строительства, для которых в соответствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации не требуется выдача разрешения на строительство.
1.5. Задачей государственной функции является предупреждение, выявление и пресечение допущенных застройщиком, заказчиком, а также лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком (далее - подрядчик), нарушений законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов, и проектной документации.
1.6. Предметом государственной функции является проверка:
1) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
В случае отсутствия технических регламентов – проверка соответствия выполняемых работ, применяемых строительных материалов и результатов таких работ строительным нормам и правилам, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности, требованиям в области охраны окружающей среды, иным правилам безопасности и государственным стандартам, а также требованиям других нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, подлежащих обязательному исполнению при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства (далее - нормы и правила).;
2) наличия разрешения на строительство;
3) выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
1.7. Проверке соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, иных нормативных актов, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, подлежит соблюдение:
а) при строительстве – требований к осуществлению подготовки земельного участка и выполнению земляных работ, работ по монтажу фундаментов, конструкций подземной и надземной частей, сетей инженерно-технического обеспечения (в том числе внутренних и наружных сетей), инженерных систем и оборудования;
б) при реконструкции – требований к выполнению работ по подготовке объекта капитального строительства для реконструкции, работ по усилению и (или) монтажу фундамента и конструкций подземной и надземной частей, изменению параметров объекта капитального строительства, его частей и качества инженерно-технического обеспечения;
1.8. Если при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства предусмотрено осуществление государственной функции, то инспекция в рамках государственной функции осуществляет государственный пожарный надзор, государственный санитарно-эпидемиологический надзор, государственный контроль в области охраны окружающей среды (государственный экологический контроль), за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также иные виды надзора, предусмотренные законодательством Российской Федерации при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства (далее – строительство).
1.9. Государственная функция представляется с даты получения инспекцией в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации извещения о начале работ до даты выдачи заключения о соответствия построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов
(далее – заключение о соответствии).
1.10. Должностные лица инспекции при проведении проверок осуществляют следующие полномочия:
1) беспрепятственно посещают объекты капитального строительства во время исполнения служебных обязанностей;
2) требуют от заказчика, застройщика или подрядчика представления разрешения на строительство, документов, подтверждающих выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, представления результатов выполненных работ, исполнительной документации, общего и (или) специального журналов, актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, образцов (проб) применяемых строительных материалов;
3) требуют от заказчика, застройщика или подрядчика проведения обследований, испытаний, экспертиз выполненных работ и применяемых строительных материалов, если оно требуется при проведении строительного контроля, но не было осуществлено;
4) составляют по результатам проведенных проверок акты, на основании которых дают предписания об устранении выявленных нарушений;
5) вносят записи о результатах проведенных проверок в общий и (или) специальный журналы;
6) оформляют протоколы об административных правонарушениях и (или) рассматривают дела об административных правонарушениях, применяют меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
7) обращаются в суд с заявлениями о привлечении виновных лиц к административной ответственности;
8) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия.
2. Требования к порядку исполнения государственной функции
2.1. Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия указаны в приложении № 1.
Информация о порядке предоставления государственной функции размещается на официальном сайте Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия в сети Интернет (http://minstroy.kalmregion.ru/); на Едином портале государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru); предоставляется непосредственно специалистами инспекции государственного строительного надзора Республики Калмыкия.
Информирование по запросу производится в Министерстве по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия (отдел – инспекция государственного строительного надзора Республики Калмыкия) в рабочие дни:
лично: с 9-00 до 18-00 (перерыв с 13.00 до 14.00), устное консультирование (не более 20 минут) по любым вопросам исполнения государственной функции; (перерыв на обед: с 13.00 до 14.00);
по телефону: с 9-00 до 18-00 (перерыв с 13.00 до 14.00), устное консультирование (не более 5 минут) по любым вопросам исполнения государственной функции;
по факсу: круглосуточно прием любых письменных обращений, с 9-00 до 18-00 передача письменных документов по запросу (не более 3 листов);
письменно: почтовым отправлением по любым вопросам исполнения государственной функции.
электронно: круглосуточно приём обращений заявителей на официальном сайте http://minstroy.kalmregion.ru/, а также по электронной почте gsnrk@mail.ru, с 9-00 до 18-00 размещение на сайте результатов рассмотрения обращений.
2.2. Государственная функция предоставляется без взимания платы, на безвозмездной основе.
2.3. Государственная функция осуществляется в течение всего периода строительства объекта капитального строительства по месту нахождения строящегося объекта капитального строительства.
3. Административные процедуры
3.1. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и рассмотрение документов;
2) подготовка и организация исполнения государственной функции;
3) проведение проверок, на основании извещений от заказчиков – застройщиков, согласно ст. 52 п. 6 Градостроительного Кодекса РФ; обращений и заявлений от физических и (или) юридических лиц; органа исполнительной власти и органов местного самоуправления.
4) контроль исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений;
5) проведение итоговой проверки соответствия построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее - итоговая проверка);
6) выдача заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче заключения о соответствии;
7) обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции на основании Регламента;
8) организация формирования, учета и хранения дел объектов капитального строительства и иных документов, связанных с исполнением государственной функции.
3.2. Описание действий по исполнению государственной функции
3.2.1. Дело подлежит формированию инспекцией применительно к каждому объекту капитального строительства, при строительстве которого представляется государственная функция после получения хотя бы одного из документов, являющихся основанием для осуществления государственной функции:
а) извещения застройщика или заказчика о начале строительства объекта капитального строительства, полученное в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) копии разрешения на строительство, полученного от органа, выдавшего такое разрешение в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
в) обращения физического и (или) юридического лица, органа исполнительной власти, органа местного самоуправления о строительстве объекта капитального строительства.
Документы, предусмотренные подпунктом «в» настоящего пункта, являются основанием для формирования дела в том случае, если при строительстве указанного объекта капитального строительства подлежит осуществлению государственный строительный надзор и дело, применительно к строительству такого объекта капитального строительства, не сформировано.
Извещение о начале строительства объекта капитального строительства должно быть направлено в инспекцию (по месту расположения строящегося объекта) застройщиком или заказчиком не позднее, чем за семь рабочих дней до начала осуществления строительства, реконструкции объекта капитального строительства (по форме, приведенной в приложении № 2) с обязательным приложением документов, указанных в приложении № 3.
3.2.2. Основанием для подготовки приказа (распоряжения) о проведении проверки и уведомления о проведении проверки являются (приложение № 4):
1) получение извещения от заказчика, застройщика и лица, осуществляющего строительство о завершении работ, которые подлежат проверке;
2) получение извещения об устранении нарушения при строительстве объекта капитального строительства с обязательным приложением соответствующих документов;
3) истечение срока исполнения лицом, осуществляющим строительство ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения;
4) поступление в инспекцию обращений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органа исполнительной власти, органов местного самоуправления; органов Прокуратуры.
При поступлении в инспекцию извещения о начале строительства объекта капитального строительства с приложением всех необходимых документов, а также любых иных сведений о строительстве объекта капитального строительства, в отношении которого инспекцией ни разу не осуществлялись проверочные мероприятия, в срок не позднее десяти дней проводится проверка поднадзорности данного объекта капитального строительства, фактического состояния строительства и соблюдение законодательства о градостроительной деятельности, по результатам которой в случае выявления нарушений составляются акты проверки, протоколы об административных правонарушениях (приложение № 17), а также предписания об устранении правонарушения с установлением срока исполнения.
Если будет установлено, что объект не поднадзорен инспекции, то акт проверки не составляется. В данном случае составляется акт осмотра в свободной форме с указанием даты и места составления; параметров объекта; должностного лица его составившего; лиц, присутствующих при его составлении (при наличии).
При установлении в ходе проверки факта строительства объекта до заблаговременного уведомления инспекции о начале строительства, осуществляются действия, направленные на привлечение к административной ответственности лиц, совершивших административное правонарушение (нарушение сроков направления в инспекцию извещения о начале строительства), с учетом положений статьи 9.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
После проверки объекта капитального строительства, по которому в инспекцию направлено извещение о начале строительства с приложением всех необходимых документов, указанный объект ставится под надзор для осуществления государственной функции.
3.2.3. Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать (по форме, приведенной в приложении № 7) инспекцию о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, а также в случае возникновения аварийной ситуации (по форме, приведенной в приложении № 8).
Перед началом проверки, но не позднее, чем за три рабочих дня до ее проведения инспектор уведомляет застройщика или заказчика о проведении проверки посредством телефонной, факсимильной или почтовой связи (по форме установленной приложением № 9). В уведомлении указываются сведения о дате проведения проверки, предмете проверки, иные сведения, необходимые для проведения проверки. В случае извещения юридического лица извещение направляется на имя законного представителя юридического лица.
Необходимость уведомления застройщика или заказчика о проведении проверки не распространяется на случаи проведения проверок, вызванные аварийными ситуациями на объекте капитального строительства, причинением вреда физическим и юридическим лицам при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства и иными обстоятельствами чрезвычайного характера.
При проведении проверки инспектор осуществляет следующие действия:
а) рассматривает представленные застройщиком, заказчиком, лицом, осуществляющим строительство, документы, связанные с выполнением работ (включая отдельные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения), а также применением строительных материалов (изделий);
б) проводит визуальный осмотр выполненных работ (включая отдельные выполненные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения) и примененных строительных материалов (изделий) (далее - выполненные работы);
в) оформляет результаты проведенной проверки выполненных работ;
г) в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, осуществляет действия, направленные на привлечение к административной ответственности лиц, совершивших административные правонарушения.
При выявлении в результате проведенной проверки нарушений составляется акт (по форме, приведенной в приложении № 10), являющийся основанием для выдачи заказчику, застройщику, лицу, осуществляющему строительство (в зависимости от того, кто в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за допущенные нарушения), предписания об устранении выявленных нарушений (по форме, приведенной в приложении № 11).
Акт, оформляемый инспектором по результатам проверки, и выданные на его основании предписания составляются не менее чем в двух экземплярах. К акту о проведенной проверке прилагаются составленные либо полученные в процессе проведения проверки документы (при их наличии). Первые экземпляры акта и предписания, а также копии указанных документов направляются (вручаются) заказчику, застройщику, лицу, осуществляющему строительство (в зависимости от того, кто в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за допущенные нарушения). Вторые экземпляры акта и предписания, а также составленные либо полученные в процессе проведения проверки документы остаются в деле инспекции.
Документы вручаются представителю заказчика или застройщика, лица, осуществляющего строительство в течение трех рабочих дней. В случае отказа от получения на руки (подписания) документа представителем застройщика или заказчика, лица, осуществляющего строительство, документ направляется по почте заказным письмом с уведомлением.
Сведения о результатах проверки заносятся в общий и (или) специальный журналы, в которых ведется учет выполнения работ.
После устранения выявленных инспектором нарушений заказчик, застройщик, лицо, осуществляющее строительство, направляет в инспекцию извещение (по форме, приведенной в приложении № 12) об устранении выявленных нарушений с обязательным приложением необходимых документов.
При выявлении в ходе проведения проверки действий (бездействия), за совершение которых Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – Кодекс) предусмотрена административная ответственность, инспектор осуществляет полномочия в соответствии и в порядке, предусмотренном указанным Кодексом.
3.2.4. Должностное лицо инспекции, выдавшее предписание осуществляет контроль за исполнением сроков устранения выявленных нарушений установленных в этом предписании.
При получении извещения об устранении выявленных нарушений, с приложением всех необходимых документов, подтверждающих устранение и соблюдение сроков представления извещения, должностное лицо инспекции осуществляет проверку (документарную, выездную) исполнения предписания в порядке определенном пунктами 3.2.2 и 3.2.3 настоящего Регламента, результаты проверки оформляются актом. При наступлении срока исполнения предписания и лицо, которому было выдано предписание, не направило в инспекцию извещение об устранении выявленных нарушений должностным лицом инспекции организуется проведение внеплановой проверки исполнения выданного предписания в порядке определенном пунктами 3.2.2 и 3.2.3 настоящего Регламента.
При выявлении факта неисполнения застройщиком или заказчиком или подрядчиком предписания должностным лицом инспекции осуществляется административное производство в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
3.2.5. Извещение об окончании строительства, реконструкции объектов капитального строительства (по форме, приведенной в приложении № 13) направляется заказчиком или застройщиком в инспекцию после фактического окончания строительства, реконструкции объекта капитального строительства, устранения всех нарушений, допущенных при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, оформления исполнительной документации, связанной с выполнением всех работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства. Итоговая проверка назначается в течение семи рабочих дней после получения такого извещения. Для проведения итоговой проверки заказчиком или застройщиком представляется оформленная в соответствии с приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» исполнительная документация.
По результатам проведенной итоговой проверки инспектор в течение трех рабочих дней оформляет акт. Акт итоговой проверки является основанием для обращения (Приложение № 14) заказчика или застройщика в инспекцию за выдачей заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее – заключение о соответствии).
3.2.6. Основанием для утверждения приказа (распоряжения) по выдаче заключения и (или) отказа в выдаче такого заключения является акт итоговой проверки (приложение № 5 и № 6).
Заключение о соответствии (по форме, приведенной в приложении № 15) или решение об отказе (по форме, приведенной в приложении № 16) в выдаче такого заключения выдается инспекцией в течение десяти рабочих дней с даты обращения застройщика или заказчика в инспекцию за выдачей заключения.
Решение об отказе в выдаче заключения о соответствии принимается в случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства были допущены нарушения соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов и такие нарушения не были устранены до даты выдачи заключения о соответствии.
Принятие инспекцией решения об отказе в выдаче заключения о соответствии не препятствует повторному обращению застройщика или заказчика за выдачей заключения о соответствии после устранения причин, послуживших основанием для принятия инспекцией указанного решения.
Завершением осуществления государственного строительного надзора считается дата выдачи заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Порядок осуществления государственной функции в виде блок-схем приведен в приложениях № 19, 20.
3.2.7. Организация формирования, учета и хранения дел объектов капитального строительства и иных документов, связанных с исполнением государственной функции осуществляется инспекцией государственного строительного надзора Республики Калмыкия.
4. Порядок и формы контроля
за исполнением государственной функции
Текущий контроль, за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по осуществлению государственной функции, и принятием решений инспекторами осуществляется должностными лицами инспекции, ответственными за организацию работы по осуществлению государственной функции.
Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается приказами начальника инспекции. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по осуществлению государственной функции, проверок соблюдения и исполнения инспекторами положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником инспекции.
Контроль, за полнотой и качеством осуществления государственной функции включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений действий участников строительства, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения по фактам строительства, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц инспекции.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав участников строительства, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Проверки полноты и качества исполнения государственной функции осуществляются на основании приказа Министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной функции (комплексные проверки), или порядок проведения государственного строительного надзора (тематические проверки).
Для проведения проверки полноты и качества предоставления государственной функции формируется комиссия.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается председателем и членами комиссии, утверждается Министром по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностных лиц, государственных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий или бездействия должностных лиц Министерства в досудебном и судебном порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может быть нарушение требований Регламента и нарушение сроков исполнения государственной услуги.
5.3. Заявитель вправе обратиться в Министерство с жалобой в письменной или устной форме.
5.4. Запись заявителей на прием к ответственному должностному лицу Уполномоченного органа по контролю, за предоставлением государственных услуг проводится при личном обращении или с использованием средств телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются на официальной странице Министерства.
Официальная страница Министерства находится на официальном портале Правительства Республики Калмыкия в сети Интернет по адресу http://minstroy.kalmregion.ru и информационных стендах Министерства.
В обращении (жалобе) заявитель должен указать следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество заявителя, адрес для направления ответа;
- наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество должностного лица, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;
- суть нарушения прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия);
- перечень прилагаемых документов (при их наличии).
5.5. Прием обращений (жалоб) осуществляется с понедельника по четверг с 09.30 до 17.30, в пятницу с 09.30 до 16.30 (перерыв с 13.00 до 14.00) в здании Министерства по адресу: г. Элиста, ул. Дармаева, д. 21, канцелярия.
5.6. Заявитель вправе по письменному заявлению получить в Министерстве копии документов и информацию, необходимые для обоснования и рассмотрения его обращения (жалобы), в течение 7 дней с момента обращения.
5.7. О результатах рассмотрения обращения (жалобы) заявитель информируется в письменной форме.
Письменный ответ направляется заявителю в течение 10 календарных дней после регистрации обращения (жалобы) в Министерстве.
5.8. В случае, если в обращении (жалобе) не указаны фамилия лица, направившего обращение (жалобу), и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение (жалобу) не направляется.
5.9. При получении обращения (жалобы), в котором содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, Министерство вправе оставить обращение (жалобу) без ответа и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.
5.10. В случае если текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению, ответ на обращение (жалобу) не дается, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения (жалобы) сообщается заявителю, направившему обращение (жалобу), если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.11. Ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения (жалобы), направляется заявителю в форме документа, подписанного уполномоченным должностным лицом.
Приложение № 1
к административному регламенту
по исполнению государственной функции
«Осуществление государственного
строительного надзора»
Адрес, график работы, справочные номера телефонов Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия:
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия (отдел - Инспекция государственного строительного надзора Республики Калмыкия): почтовый индекс - 358000, Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Дармаева, дом № 21, 4-й этаж, график (режим) работы: понедельник – пятница – с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00); справочные тел./факс (8 847 22) 4-03 -11/ 2-28-60 (приемная).
Реквизиты
должностного лица, ответственного за предоставление государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора.
Инспекция государственного строительного надзора Республики Калмыкия
Начальник инспекции государственного строительного надзора Республики Калмыкия - Немова Валентина Викторовна
Республика Калмыкия,
г. Элиста, ул. Дармаева, 21,
4 этаж, кабинет
№ 15
Телефон:
8-84722- 4 -00-97
сайт: http://minstroy.
kalmregion.ru/
почтовый ящик: gsnrk@mail.ru
Приложение № 2
к административному регламенту
по исполнению государственной функции
«Осуществление государственного
строительного надзора»
ИЗВЕЩЕНИЕ № _____________
О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
_________________________
«____» ________________ 20__ г.
(место составления)
1. Застройщик или заказчик
(наименование застройщика или заказчика,
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество застройщика,
паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)
2. Объект капитального строительства
(наименование объекта капитального строительства,
краткие проектные характеристики
объекта капитального строительства)
3. Адрес объекта капитального строительства
(почтовый
или строительный)
4. Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства
(номер и дата выдачи,
кем выдано, срок действия)
5. Заключение государственной экспертизы проектной документации
(номер и дата выдачи,
кем выдано)
6. Начало строительства, реконструкции
(дата начала работ)
7. Окончание строительства, реконструкции
(дата окончания работ)
8. К настоящему извещению прилагаются:
(перечень документов,
прилагаемых к извещению
в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность - для застройщика или заказчика,
являющегося юридическим лицом)
М.П.
(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)
Отметка о получении:
(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)
«____» __________ _____г.
Приложение № 3
к административному регламенту
по исполнению государственной функции
«Осуществление государственного
строительного надзора»
1. Документы, прилагаемые к извещению
о начале строительства (реконструкции)
1.1. Копия разрешения на строительство;
1.2. Проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный этап строительства, реконструкции - в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства;
1.3. Копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий;
1.4. Общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ;
1.5. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случае, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
1.6. Копия договора между застройщиком и заказчиком на выполнение функций заказчика (если это разные лица и извещение о начале строительства поступило от заказчика).
1.7. Доверенность на представление интересов застройщика или заказчика в инспекции, если документы представлены не от законного представителя застройщика или заказчика.
1.9. Реестр на передачу представленной документации.
2. Документы, дополнительно представляемые застройщиком или заказчиком, если объект начат строительством (реконструкцией) до направления извещения о начале строительства в инспекцию.
2.1. Перечень лиц, выполнивших работы, с данными о местонахождении и руководителе этих лиц, с указанием для каждого лица вида выполненных им работ.
2.2. Копии договоров, на основании которых выполнены работы.
2.3. Результаты технического обследования объекта (по работам, начатым до подачи в инспекцию извещения о начале строительства), выполненные лицом, имеющим соответствующую свидетельство о допуске к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность объекта.
2.4. Реестр на передачу представленной документации.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту
по исполнению государственной функции
«Осуществление государственного
строительного надзора»
инспекция государственного строительного надзора республики калмыкия
(Наименование органа государственного строительного надзора
и иные реквизиты в соответствии с требованиями к оформлению приказов (распоряжений)
органа государственного строительного надзора)
П Р И К А З
(Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е)
«____» _____________ 200__ г.
№ ____________________
______________________________
(место составления)
О назначении
(должность, ФИО)
для осуществления государственного строительного надзора
при строительстве, реконструкции
(указать нужное)
объекта капитального строительства по адресу:
(указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
В целях осуществления государственного строительного надзора при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объекта капитального
строительства по адресу:
(указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Назначить
(должность, ФИО)
для осуществления государственного строительного надзора при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объекта капитального строительства по адресу:
(указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
2.
проводить проверки в следующих случаях:
(должность, ФИО)
- получения извещения от лица, осуществляющего строительство, о завершении работ, которые подлежат проверке;
- получения извещения от лица, осуществляющего строительство, о случаях возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства;
- получения обращений физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам, относящимся к осуществлению государственного строительного надзора;
- получения сведений о выполнении работ по строительству, реконструкции, объекта капитального строительства, подлежащих проверке, из иных источников.
3. После получения извещения застройщика или заказчика об окончании строительства, реконструкции объекта капитального
строительства
(указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
(должность, ФИО)
провести итоговую проверку и подготовить заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов или решение об отказе в выдаче такого заключения.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа (распоряжения) возложить на
(должность, ФИО)
Начальник инспекции
Госстройнадзора РК
Должность
Личная подпись
ФИО
Приложение № 5
к административному регламенту
по исполнению государственной функции
«Осуществление государственного
строительного надзора»
ПРИКАЗ № ____
( РАСПОРЯЖЕНИЕ)
г. Элиста «___» ______ 20 г.
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. N 54 "О государственном строительном надзоре" в Российской Федерации и на основании акта итоговой проверки - утверждаю:
1. Заключение о соответствии законченного (реконструированного) объекта капитального строительства, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов
____________________________________________________________________________,
наименование объекта, его место расположения, номер дела
требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации, за подписью должностного лица
____________________________________________________________________________.
должность, Ф.И.О.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа (распоряжения) оставляю за собой.
Начальник инспекции
Госстройнадзора
Республики Калмыкия
________________ ___________________________
(Подпись) Ф.И.О.
Приложение № 6
к административному регламенту
по исполнению государственной функции
«Осуществление государственного
строительного надзора»
ПРИКАЗ № ____
( РАСПОРЯЖЕНИЕ)
г. Элиста «___» ______ 20 г.
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. N 54 "О государственном строительном надзоре" в Российской Федерации и на основании акта итоговой проверки - утверждаю:
Решение об отказе в выдаче заключения о соответствии
законченного строительством
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
наименование объекта, его место расположения, номер дела
требованиям технических регламентов и проектной документации, за подписью должностного лица
____________________________________________________________________________.
должность, Ф.И.О.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Начальник инспекции
Госстройнадзора
Республики Калмыкия
_________________ _____________________
(Подпись) Ф.И.О.
Приложение № 7
к административному регламенту
по исполнению государственной функции
«Осуществление государственного
строительного надзора»
ИЗВЕЩЕНИЕ № _____________
О СРОКАХ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОВЕРКЕ,
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)
______________________________
«____» ________________ 200__ г.
(место составления)
1. Лицо, осуществляющее строительство
(наименование лица, осуществляющего строительство ,
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,
почтовые реквизиты, телефон/факс- для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство,
паспортные данные, место проживания, телефон/факс –для физических лиц)
2. Объект капитального строительства
(наименование объекта капитального строительства,
краткие проектные характеристики
объекта капитального строительства)
3. Адрес объекта капитального строительства
(почтовый
или строительный)
4. Разрешение на строительство, реконструкцию
(номер и дата выдачи,
кем выдано, срок действия)
5. Заключение государственной экспертизы проектной документации
(номер и дата выдачи,
кем выдано)
6. Наименование и дата завершения работ, которые подлежат проверке
(наименование, дата завершения работ)
(подпись)
М.П.
(расшифровка подписи)
(должность - для лица, осуществляющего строительство, являющегося юридическим лицом)
(для лица, осуществляющего строительство, являющегося юридическим лицом)
(подпись)
М.П.
(расшифровка подписи)
(должность - для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)
(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)
Приложение № 8
к административному регламенту
по исполнению государственной функции
«Осуществление государственного
строительного надзора»
ИЗВЕЩЕНИЕ № _____________
О ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)
______________________________
«____» ________________ 200__ г.
(место составления)
1. Лицо, осуществляющее строительство
(наименование лица, осуществляющего строительство ,
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство,
паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)
2. Объект капитального строительства
(наименование объекта капитального строительства,
основные характеристики
объекта капитального строительства)
3. Адрес объекта капитального строительства
(почтовый
или строительный)
4. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
(номер и дата выдачи,
кем выдано, срок действия)
5. Заключение государственной экспертизы проектной документации
(номер и дата выдачи,
кем выдано)
6. Описание аварийной ситуации
(подпись)
М.П.
(расшифровка подписи)
(должность - для лица, осуществляющего строительство, являющегося юридическим лицом)
(для лица, осуществляющего строительство, являющегося юридическим лицом)
(подпись)
М.П.
(расшифровка подписи)
(должность – для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)
(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)
Приложение № 9
к административному регламенту
по исполнению государственной функции
«Осуществление государственного
строительного надзора»
инспекция государственного строительного надзора республики калмыкия
(Наименование органа государственного строительного надзора и иные реквизиты в соответствии с требованиями
к оформлению документов органа государственного строительного надзора)
УВЕДОМЛЕНИЕ № _______________
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
______________________________
«____» ________________ 200__ г.
(место составления)
о проведении проверки
при строительстве, реконструкции
(указать нужное)
объекта капитального строительства по адресу:
(указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Настоящим уведомляется
(наименование застройщика или заказчика)
о проведении проверки:
дата проведения проверки
с «___» ________ 200_г. по «___» _______ 200_г.
предмет проверки
(указывается перечень работ,
документов, иные вопросы, подлежащие проверке
или указывается «итоговая»)
Застройщик или заказчик обязан обеспечить, в том числе, через лиц, осуществляющих строительство, условия для выполнения должностным лицом органа государственного строительного надзора полномочий, определенных статьей 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 24 Положения об
осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. № 54.
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
Уведомление получил:
(заполняется представителем застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего строительство, с указанием реквизитов документа о представительстве)
«____» __________ _____г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
Примечание - в том случае, если уведомление направляется о проведении итоговой проверки перед словом проверка указывается «итоговая».
Приложение № 10
к административному регламенту
по исполнению государственной функции
«Осуществление государственного
строительного надзора»
инспекция государственного строительного надзора республики калмыкия
(наименование органа государственного строительного надзора и иные реквизиты в соответствии с требованиями
к оформлению документов органа государственного строительного надзора)
Номер дела ________________
Экземпляр №_____________
АКТ ПРОВЕРКИ № ______
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
«____» ________________ 200___ г.
(место составления)
Мною (нами),
(ненужное зачеркнуть)
(должность,
Ф.И.О. должностного лица органа государственного строительного надзора,
в присутствии
осуществляющего проверку)
(должности,
Ф.И.О. присутствующих представителей застройщика или заказчика
либо лица, осуществляющего строительство,
иных лиц)
проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке
при строительстве, реконструкции
(ненужное зачеркнуть)
объекта капитального строительства:
(наименование
объекта капитального строительства)
расположенного по адресу:
(указать почтовый
или строительный адрес объекта капитального строительства)
Предмет проверки:
(указываются выполненные работы (включая отдельные работы, строительные конструкции,
участки сетей инженерно – технического обеспечения), подлежавшие проверке, исполнительная и иная документация
или указывается «итоговая»)
В результате проведенной проверки установлено:
(наименование нарушений с указанием наименования, статей (пунктов) технических регламентов (норм и правил),
иных нормативных правовых актов, проектной документации, требования которых нарушены)
По результатам проверки оформлены:
(указываются документы, оформленные по результатам проверки)
Объяснения и замечания застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего строительство (или его представителя), в отношении которого составлен акт, а также иных лиц, присутствовавших при проверке
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
Экземпляр акта получил:
(заполняется представителем застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего строительство, с указанием реквизитов документа о представительстве)
«____» __________ _____г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
Примечание: в том случае, если акт составляется по результатам проведения итоговой проверки, перед словом проверка указывается «итоговая».
Приложение № 11
к административному регламенту
по исполнению государственной функции
«Осуществление государственного
строительного надзора»
инспекция государственного строительного надзора республики калмыкия
(наименование органа государственного строительного надзора и иные реквизиты в соответствии с требованиями
к оформлению документов органа государственного строительного надзора)
Номер дела ________________
Экземпляр №____________
ПРЕДПИСАНИЕ № ______
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
«____» ________________ 20___ г.
(место составления)
Выдано
(наименование застройщика или заказчика,
либо лица, осуществляющего строительство)
в отношении
строительства, реконструкции
(ненужное зачеркнуть)
объекта капитального строительства:
(наименование
объекта капитального строительства)
расположенного по адресу:
(указать почтовый
или строительный адрес объекта капитального строительства)
По результатам проведенной проверки составлен акт №______ от _________20__г., на основании которого предписываю:
(меры по устранению нарушений соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и
правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации с указанием сроков их выполнения)
За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания застройщик или заказчик либо лицо, осуществляющее строительство, несет административную ответственность, предусмотренную частью 6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
О выполнении настоящего предписания в срок до _______ 20__ г. уведомить
(наименование, адрес органа государственного строительного надзора)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
Экземпляр предписания получил:
(заполняется представителем застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего строительство, с указанием реквизитов документа о представительстве)
«____» __________ _____г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
Приложение № 12
к административному регламенту
по исполнению государственной функции
«Осуществление государственного
строительного надзора»
ИЗВЕЩЕНИЕ № _____________
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)
____________________________
«____» ________________ 20__ г.
(место составления)
1. Застройщик или заказчик, либо лицо, осуществляющее строительство
(наименование,
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц,
фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
место проживания, телефон/факс – для физических лиц)
2. Объект капитального строительства
(наименование объекта капитального строительства,
основные характеристики
объекта капитального строительства)
3. Адрес объекта капитального строительства
(почтовый
или строительный)
4. Разрешение на строительство, реконструкцию
(номер и дата выдачи,
кем выдано, срок действия)
5. Заключение государственной экспертизы проектной документации
(номер и дата выдачи,
кем выдано)
6. Вид нарушения
(описание нарушения,
№ и дата предписания об устранении нарушения)
7. Дата устранения нарушения в соответствии с предписанием
(дата)
8. Фактическая дата устранения нарушения
(дата)
9. Приложения на ____ листах:
(перечень документов, подтверждающих устранение нарушения,
прилагаемых к настоящему извещению)
( подпись)
(расшифровка подписи)
(должность - для застройщика или заказчика, лица, осуществляющего строительство, являющихся юридическими лицами)
М.П.
(для застройщика или заказчика, лица, осуществляющего строительство, являющихся юридическими лицами)
Отметка о получении:
(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
Приложение № 13
к административному регламенту
по исполнению государственной функции
«Осуществление государственного
строительного надзора»
ИЗВЕЩЕНИЕ № _____________
ОБ ОКОНЧАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)
______________________________
«____» ________________ 200__ г.
(место составления)
1. Застройщик или заказчик
(наименование,
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
место проживания, телефон/факс – для физических лиц)
2. Объект капитального строительства
(наименование объекта капитального строительства,
основные характеристики
объекта капитального строительства)
3. Адрес объекта капитального строительства
(почтовый
или строительный)
4. Разрешение на строительство, реконструкцию
(номер и дата выдачи,
кем выдано, срок действия)
5. Заключение государственной экспертизы проектной документации
(номер и дата выдачи,
кем выдано)
6. Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта
(дата начала работ)
7. Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта
(дата окончания работ)
Настоящее извещение подтверждает фактическое окончание строительства, реконструкции объектов капитального строительства, устранение всех нарушений соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, оформление документации, связанной с выполнением всех работ по строительству, реконструкции.
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность лица - для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)
М.П.
(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)
Отметка о получении:
(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
Приложение № 14
к административному регламенту
по исполнению государственной функции
«Осуществление государственного
строительного надзора»
Начальнику инспекции
Государственного строительного надзора
Республики Калмыкия
_________________________________
Заказчик (застройщик)_______________
___________________________________
(наименование организации, предприятия, почтовый адрес, телефон)
З А Я В Л Е Н И Е
Прошу выдать________________________________________________
(заключение для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
наименование объекта)
на земельном участке по адресу:______________________________________
(регион, город, (село), район, улица, номер участка)
При этом представляю следующую документацию:
1. Разрешение на строительство выданное_____________________________
(кем)
№ _____________ от «_____»____________200___ г.
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок, выданный_____
(кем)
№ _____________ от «_____»____________200___ г.
3. Генеральная подрядная организация, участвовавшая в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий ИТР, непосредственно ответственных за выполнение этих работ:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами ответственными за производство строительно-монтажных работ.
5. Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и изделий, примененных при производстве строительно-монтажных работ.
6. Копии актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций.
7. Документы на геодезическую разбивочную основу для строительства, а также на геодезические работы в процессе строительства.
8. Копия положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации.
Основные показатели объекта:___________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Заказчик (застройщик)
__________________ ____________________ ______________________
(должность) (подпись) (ф.и.о.)
М.П. «____»__________20____ г.
Приложение № 15
к административному регламенту
по исполнению государственной функции
«Осуществление государственного
строительного надзора»
Номер дела _________________
Утверждено
приказом (распоряжением)
_______________________________
от «____»_____________ ________ г.
Экземпляр №_________________
№ _____________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ ОСНАЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
«____» ________________ 20___ г.
(место составления)
Настоящее заключение выдано
(наименование застройщика или заказчика,
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
место проживания, телефон/факс – для физических лиц)
и подтверждает, что объект капитального строительства
(наименование объекта капитального строительства,
основные характеристики
объекта капитального строительства)
расположенный по адресу:
(почтовый
или строительный)
Разрешение на строительство, реконструкцию
____________________________________________________________________________________________
(номер и дата выдачи,
кем выдано, срок действия)
Заключение государственной экспертизы проектной документации
(номер и дата выдачи,
кем выдано)
Начало строительства, реконструкции
(дата начала работ)
Окончание строительства, реконструкции
(дата окончания работ)
Соответствует требованиям
(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил),
иных нормативных правовых актов, проектной документации)
Основанием для выдачи настоящего заключения являются:
(номер, дата акта итоговой проверки и пр.)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
Экземпляр заключения получил:
(заполняется представителем застройщика или заказчика, с указанием реквизитов документа, подтверждающего представительство)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
Примечание: заключение составляется должностными лицами органа государственного строительного надзора, участвовавшими в проведении итоговой проверки.
Приложение № 16
к административному регламенту
по исполнению государственной функции
«Осуществление государственного
строительного надзора»
Номер дела _________________
Утверждено
приказом (распоряжением)
_______________________________
от «____»_____________ _______ г.
Экземпляр №_________________
№ ____________________________
РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО, ОТРЕМОНТИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ ОСНАЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
«____» ________________ 20___ г.
(место составления)
Настоящее решение выдано
(наименование,
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
место проживания, телефон/факс – для физических лиц)
об отказе в выдаче заключения о соответствии
требованиям технических регламентов
и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов
объекта капитального строительства
(наименование объекта капитального строительства,
основные характеристики
объекта капитального строительства)
расположенного по адресу:
(почтовый
или строительный)
Разрешение на строительство, реконструкцию
(номер и дата выдачи,
кем выдано, срок действия)
Заключение государственной экспертизы проектной документации
(номер и дата выдачи,
кем выдано)
Начало строительства, реконструкции
(дата начала работ)
Окончание строительства, реконструкции
(дата окончания работ)
Настоящее решение вынесено на основании результатов итоговой проверки,
(номер, дата акта итоговой проверки и пр.)
которой установлено
(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил),
иных нормативных правовых актов, проектной документации,
требования которых нарушены и на дату проведения итоговой проверки не устранены)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
Экземпляр решения получил:
(заполняется представителем застройщика или заказчика, с указанием реквизитов документа, подтверждающего представительство)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
Приложение № 17
к административному регламенту
по исполнению государственной функции
«Осуществление государственного
строительного надзора»
ИНСПЕКЦИЯ ГОССТРОЙНАДЗОРА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
П Р О Т О К О Л
об административном правонарушении в области строительства
г. Элиста «__» _______ 20 г.
(место составления)
Мною, _________________________________________________________
(Ф.И.О., должность лица, составившего протокол ,
в присутствии
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность физического лица или представителя юридического
.
лица в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)
установлен факт события административного правонарушения:
_____________________________________________________________________________
глава, раздел, параграф, статьи, лист нормативного документа , обязательные требования
.
которого нарушены; показания специальных технических средств: место, этаж, оси ит.д.
.
статья КОАП РФ, предусматривающая административную ответственность за данное адм. правонарушение
__________________________________________________________________________
(объект строительства )
_
( вид работ или действий)
по адресу : ____________________________________________________
( адрес строительства, организации или предприятия)
_____________________________________________________________________________
Правонарушение допущено
_____________________________________________________________________________
(полное название юридического лица, ИНН, юридический
_____________________________________________________________________________
почтовый адрес банковские реквизиты,
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О.руководителя, телефон, факс; Ф.И.О. физического лица,ИНН, адрес проживания,
_____________________________________________________________________________
должность, место и адрес его работ)
Мне разъяснено, что в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушения (Федеральный Закон от 30.12.01г. № 195-Ф3) ст.24.2.,ст.25.1., я имею право: знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, присутствовать при рассмотрении дела, выступать, давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы , пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись физического лица или представителя юридического лица)
Объяснения физического лица или представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено дело, иные сведения, необходимые для разрешения дела
_____________________________________________________________________________
____________________ ____________________________________________________
____________________________________________________________________________
Объяснения и замечания по содержанию протокола
_________________________________________________________________________________________ ___
отсутствуют, прилагаются к протоколу)
_____________________________________________________________________________
С протоколом ознакомлен, копия протокола вручена (не вручена)
_______________________________________________________________
(подпись,Ф.И.О. физического лица или представителя юридического лица, запись должностного лица,
составившего протокол, об отказе от подписи )
________________________________________________________________ Подписи свидетелей ______________________________________________
(подпись, должность, Ф.И.О)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Подпись должностного лица, составившего протокол
____________________________________________________________________________.
(подпись, Ф.И.О.)
Рассмотрение протокола состоится «__ » _____ 20 г. в «__» часов __ мин. в инспекции Госстройнадзора РК по адресу: Элиста, ул. Дармаева, 21, 4 этаж, кабинет № 15.
Явка юридического лица или лица его заменяющего по доверенности обязательна.
Приложение № 18
к административному регламенту
по исполнению государственной функции
«Осуществление государственного
строительного надзора»
ИНСПЕКЦИЯ ГОССТРОЙНАДЗОРА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №
по делу об административном правонарушении в области строительства
« » 20 г.
( место составления)
Я, .
( должность, ФИО должностного лица, вынесшего постановление)
Рассмотрев дело об административной ответственности за
правонарушение в области строительства
.
(полное название юридического лица, ИНН, юридический /почтовый /адрес.
.
банковские реквизиты, фамилия и.о. руководителя, телефон, факс)
фамилия и.о. физического лица, ИНН, адрес проживания, должность, место и адрес его работы
о нарушении им обязательных требований нормативного акта в области строительства
.
(глава, раздел, параграф, статьи, лист нормативного документа , обязательные требования
_________________________________________________________________
которого нарушены; показания специальных технических средств: место, этаж, оси ит.д.
_________________________________________________________________
статья КОАП РФ, предусматривающая административную ответственность
за данное административное правонарушение)
на .
( объект строительства, предприятие стройиндустрии или промышленности)
при
( вид работ или действие)
расположенного по адресу:____________________________________________
(адрес строительства, организации или предприятия)
___________________________________________________________________________________________
Заслушав лиц, участвующих в рассмотрении дела:
.
(должность, ФИО лиц, участвующих в рассмотрении дела)
Руководствуясь
.
(статья Кодекса РФ об административных правонарушениях :основания прекращения производства по делу)
Постановил : ____________________________________________________
(мотивированное решение по делу: о наложении административного
_________________________________________________________________
наказания в виде предупреждения, административного штрафа; о прекращении дело производством)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Штраф в размере :__________________________________________________
Должен быть оплачен в соответствии со ст.32.2 не позднее тридцати дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст.31.5.КОАП РФ.
Сумма административного штрафа вносится или перечисляется в
ГРКЦ НБ Республики Калмыкия Банка России г.Элиста р/с 40101810300000010003 ИНН 0814166710, КПП 081601001 УФК по Республики Калмыкия (Инспекция государственного строительного надзора – Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия) БИК 048580001, КБК 61811690020020000140 код ОКАТО 85401000000
Постановление может быть обжаловано в Главную инспекцию Госстройнадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, 109147, г. Москва, ул. Таганская, д.34 либо в районный суд по месту рассмотрении дела в течении 10 суток со дня вручения или получения копии постановления (ст.30.1. – 30.3. КОАП РФ)
_____________________________________________________________________________
(подпись должностного лица инспекции Госстройнадзора)
_____________________________________________________________________________
( подпись физического лица, законного представителя физического или юридического лица о
______________________________________________________________________________________ _____
вручении копии постановления, либо запись о направлении копии постановления по почте )
об оплате штрафа или направлении жалобы необходимо сообщить по телефону:
4-00-97, или по адресу: г.Элиста, ул. Дармаева, 21, 4 этаж, 15 кабинет инспекция Госстройнадзора Республики Калмыкия .
Копию постановления получил : «_____» _______________20 г. _________________
( подпись)
В случае несвоевременной оплаты административного штрафа, применяются действия ст. 20.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ, на основании Федерального закона ФЗ -226 от 18.07.2011 г.
Приложение № 19
к административному регламенту
исполнения государственной функции:
«Осуществление государственного
строительного надзора»
БЛОК – СХЕМА № 1
Извещение от заказчика или застройщика о сроках завершения работ, которые подлежат проверке при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, согласно с частью 6 статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (поэтапные).
Извещение от заказчика или застройщика о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства, полученное в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
Извещение о случаях возникновения аварийных ситуаций.
Извещение об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
(отдел – инспекция государственного строительного надзора Республики Калмыкия).
Извещение об устранении выявленных нарушений и исполнению предписания.
Оформление дела по объекту капитального строительства.
Приказ о назначении должностных лиц, осуществляющих государственный строительный надзор и присвоение номера дела(при начале строительства и реконструкции, согласно ст. 52 ч. 5 Градостроительного Кодекса РФ)
Жалобы, обращения, заявления физических и юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления.
Все поступающие документы по строящемуся (реконструированному) объекту.
Приказ (уведомление) о назначении (проведении) проверки: (поэтапные; по исполнению или неисполнению предписания; в случае аварийной ситуации; по жалобам и обращениям физических и юридических лиц; итоговая; повторная итоговая).
Документарная проверка: (техническое обследование; проектная документация, согласно ГОСТ 21.101 -97 «Основные требования к рабочей и проектной документации»; исполнительная документация.
Акты проверок (поэтапные),
в случае обнаружения нарушений технических регламентов и проектной документации, в том числе требований энергоэффективности или запись в журнал работ.
Проверка
(о начале строительства; поэтапные; по исполнению или неисполнению предписания; по обращениям и жалобам; по аварийным ситуациям; итоговая; повторная итоговая).
Акт итоговой проверки (повторной).
Протокол об административном правонарушении в области строительства.
Предписание на устранение выявленных нарушений.
Обращение застройщика или заказчика на выдачу заключения о соответствии выполненных работ требованиям технических регламентов и проектной документации, том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Постановление об административном правонарушении в области строительства.
Заключение о соответствии выполненных работ требованиям технических регламентов и проектной документации, том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Решение об отказе в выдаче заключения о соответствии выполненных работ требованиям технических регламентов и проектной документации, том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Обжалование постановления по делу административного правонарушения, предусмотренной ст. 30.3 КоАП РФ
в Арбитражный суд (юридическое лицо или ПБОЮЛ) или районный суд (для физических и должностных лиц).
Решение (определение) Арбитражного суда РК или районного суда, по результатам рассмотрения жалобы, предписания и постановления.
Обжалование по решению об отказе в выдаче заключения о соответствии выполненных работ требованиям технических регламентов и проектной документации, том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов в Арбитражный суда и (или) районный суд.
В случае неисполнения постановления об административном правонарушении в срок административное дело передается в Арбитражный суд и (или) районный суд; для взыскания административного штрафа в Управление Федеральной Службы Судебных приставов по Республике Калмыкия
В случае неисполнения предписания в установленные сроки, административное дело передается в Арбитражный суд и (или) районный суд.
Приложение № 20
к административному регламенту
исполнения государственной функции:
«Осуществление государственного
строительного надзора»
БЛОК –СХЕМА № 2
Копия разрешения на строительство от органа, выдавшего такое разрешение в соответствии со статьей 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации
Обращение физического лица и (или) юридического лица, органа исполнительной власти, органов местного самоуправления, органов Прокуратуры по вопросу строительства, реконструкции объекта капитального строительства
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия (отдел – инспекция государственного строительного надзора Республики Калмыкия)
Приказ о назначении должностных лиц, осуществляющих государственный строительный надзор
Приказ (уведомление) о назначении проверки
Проверка, на основании поступившего обращения, заявления и (или) уведомления
Акт проверки
Присвоение номера дела по объекту, в случае его поднадзорности инспекции
Акт осмотра. Ответ на обращение, в случае если объект не поднадзорен инспекции
Предписание на устранение выявленных нарушений
Протокол об административном правонарушении в области строительства
Извещение об устранении выявленных нарушений
Постановление об административном правонарушении в области строительства
Представление документов, необходимых для формирования дела и осуществления государственного строительного надзора
В случае неисполнения постановления об административном правонарушении в срок административное дело передается в Арбитражный суд и (или) районный суд; для взыскания административного штрафа в Управление Федеральной Службы Судебных приставов по Республике Калмыкия
В случае неисполнения предписания в установленные сроки, административное дело передается в Арбитражный суд и (или) районный суд.
Обжалование постановления по делу административного правонарушения, предусмотренной ст. 30.3 КоАП РФ
в Арбитражный суд (юридическое лицо или ПБОЮЛ) или районный суд (для физических и должностных лиц).
Решение (определение) Арбитражного суда РК или районного суда, по результатам рассмотрения жалобы; неисполнения предписания и постановления.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Хальмг Унн № 102 (16452) от 16.06.2012 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 090.040.000 Строительство |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
