Основная информация
Дата опубликования: | 25 апреля 2012г. |
Номер документа: | RU09000201200642 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Карачаево-Черкесская Республика |
Принявший орган: | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-черкесской Республики |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
RU 09000200500
RU 09000201200642 RU 09000201600228
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
25.04.2012
г. Черкесск
№ 64
Об утверждении Административного регламента исполнения Инспекцией государственного строительного надзора Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики государственной функции
Утратил силу:
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР от 28.06.2016 № 83 RU 09000201600228
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг", в целях повышения качества исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг,
Приказываю:
1. Утвердить Административный регламент исполнения Инспекцией государственного строительного надзора Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики по исполнению государственной функции по проведению проверок соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации; наличия разрешения на строительство; выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации согласно приложению №1.
2. Контроль за исполнением Приказа возложить на начальника инспекции по государственному строительному надзору Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики.
Министр С.А.Смородин
Приложение №1
К приказу министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Карачаево-Черкесской Республики
от «25» апреля 2012 г. №64
Административный регламент
исполнения Инспекцией государственного строительного надзора Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства.
Раздел 1. Общие положения
1. Административный регламент исполнения Инспекцией государственного строительного надзора Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (далее – Инспекция Госстройнадзора КЧР) государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора при строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит государственной экспертизе либо является типовой проектной документацией или ее модификацией, а также при реконструкции объектов капитального строительства, проектная документация на осуществление реконструкции которых подлежит государственной экспертизе, на территории Карачаево-Черкесской Республики (далее – Административный регламент) разработан в целях оптимизации исполнения указанной государственной функции уполномоченным исполнительным органом государственной власти Карачаево-Черкесской Республики и устанавливает сроки и последовательность административных процедур и действий уполномоченного органа, взаимодействия органа с физическими и юридическими лицами, иными органами государственной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований, учреждениями и организациями при исполнении государственной функции, порядок и формы контроля, порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого м решения в ходе исполнения государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора при строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит государственной экспертизе либо является типовой проектной документацией или ее модификацией, а также при реконструкции объектов капитального строительства, проектная документация на осуществление реконструкции которых подлежит государственной экспертизе, на территории Карачаево-Черкесской Республики (далее – государственная функция по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики).
2. Требования Административного регламента не распространяются на осуществление государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции следующих объектов капитального строительства:
строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, посольств, консульств и представительств Российской Федерации за рубежом, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации;
объектов обороны и безопасности, иных объектов, сведения о которых составляют государственную тайну;
автомобильных дорог федерального значения;
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального значения (в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта);
особо опасных, технически сложных объектов, к которым относятся: объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пункты хранения радиоактивных отходов); гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений; сооружения связи, являющиеся особо опасными, технически сложными в соответствии с законодательством Российской Федерации в области связи; линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более; объекты космической инфраструктуры; объекты авиационной инфраструктуры; объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования; метрополитены; морские порты, за исключением морских специализированных портов, предназначенных для обслуживания спортивных и прогулочных судов; тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше; опасные производственные объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, превышающих предельные, получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов, ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях;
уникальных объектов, к которым относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик: высота более чем 100 метров; пролеты более чем 100 метров; наличие консоли более чем 20 метров; заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 15 метров.
3. Исполнительным органом государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, уполномоченным Правительством Карачаево-Черкесской Республики на исполнение государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики, является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (далее – Министерство).
4. Должностными лицами, ответственными за исполнение государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики от имени Министерства, являются:
начальник Инспекции, заместитель начальника Инспекции, консультанты Инспекции;
5. Исполнение государственной функции по осуществлению государственного
строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики осуществляется в соответствии с нормами:
Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 года № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 года № 7-ФКЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,
2009, № 4, ст. 445);
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года
№ 190-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 16; № 30 (ч. 2), ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 2380; № 31 (1 ч.), ст. 3442; № 50, ст. 5279; № 52 (1 ч.), ст. 5498; 2007, № 1 (1 ч.), ст. 21; № 21, ст. 2455; № 31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, 2260; № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 1), ст. 3604; № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 52 (ч. 1), ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52 (1 ч.), ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4195, 4209; № 48, ст. 6246; № 49, ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281, 4291; № 30 (ч. 1), ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605);
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 1; № 18, ст. 1721; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295, 4298; 2003, № 1, ст. 2; № 27 (ч. 1), ст. 2700; № 27 (ч. 2), ст. 2708, 2717; № 46 (ч. 1), ст. 4434, 4440; № 50, ст. 4847, 4855; № 52 (часть 1), ст. 5037; 2004, № 19 (часть 1), ст. 1838; № 30, ст. 3095; № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1 (часть 1), ст. 9, 13, 37, 40, 45; № 10, ст. 762, 763; № 13, ст. 1077, 1079; № 17, ст. 1484; № 19, ст. 1752; № 25, ст. 2431; № 27, ст. 2719, 2721; № 30 (ч. 1), ст. 3104; № 30 (ч. 2), ст. 3124, 3131; № 40, ст. 3986; № 50, ст. 5247; № 52 (1 ч.), ст. 5574, 5596; 2006, № 1, ст. 4, 10; № 2, ст. 172,175; № 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17 (1 ч.), ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380, 2385; № 28, ст. 2975; № 30, ст. 3287; № 31 (1 ч.), ст. 3420, 3432, 3433, 3438, 3452; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4633, 4634, 4641; № 50, ст. 5279, 5281; № 52 (1 ч.), ст. 5498; 2007, № 1 (1 ч.), ст. 21, 25, 29, 33; № 7, ст. 840; № 15, ст. 1743; № 16, ст. 1824, 1825; № 17, ст. 1930; № 20, ст. 2367; № 21, ст. 2456; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4001, 4007, 4008, 4009, 4015; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6034, 6065; № 50, ст. 6246; 2008, № 10 (1 ч.), ст. 896; № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251, 2259; № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 1), ст. 3582, 3601, 3604; № 45, ст. 5143; № 49, ст. 5738, 5745, 5748; № 52 (ч. 1), ст. 6227, 6235, 6236, 6248; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 771, 777; № 19, ст. 2276; № 23, ст. 2759, 2767, 2776; № 26, ст. 3120, 3122, 3131, 3132; № 29, ст. 3597, 3599, 3635, 3642; № 30, ст. 3735, 3739; № 45, ст. 5265, 5267; № 48, ст. 5711, 5724, 5755; № 52 (1 ч.), ст. 6406, 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 11, ст. 1169, 1176; № 15, ст. 1743, 1751; № 18, ст. 2145; № 19, ст. 2291; № 21, ст. 2524, 2525, 2526, 2530; № 23, ст. 2790; № 25, ст. 3070; № 27, ст. 3416, 3429; № 28, ст. 3553; № 29, ст. 3983; № 30, ст. 4000, 4002,4005, 4006, 4007; № 31, ст. 4155, 4158, 4164, 4191, 4192, 4193, 4195, 4198, 4206, 4207, 4208; № 32, ст. 4298; № 41 (2 ч.), ст. 5192, 5193; № 46, ст. 5918; № 49, ст. 6409; № 50, ст. 6605; № 52 (ч. 1), ст. 6984, 6995, 6996; 2011, № 1, ст. 10, 23, 29, 33, 47, 54; № 7, ст. 901; № 15, ст. 2039, 2041; № 17, ст. 2312; № 19, ст. 2714, 2715, 2769; № 23, ст. 3260, 3267; № 29, ст. 4289, 4290, 4291; № 30 (ч. 1), ст. 4574, 4584, 4590, 4591, 4598, 4601; № 45, ст. 6325, 6326; № 46, ст. 6406);
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249; 2009, № 18 (1 ч.), ст. 2140; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52 (1 ч.), ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 18, ст. 2142; № 31, ст. 4160, 4193, 4196; № 32, ст. 4298; 2011, № 1, ст. 20; № 17, ст. 2310; № 23, ст. 3263; № 27, ст. 3880; № 30 (ч. 1), ст. 4590);
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 30 (ч. 1), ст. 3579);
Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5);
постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2006 года № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации» (вместе с «Положением об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации»), (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 7, ст. 774; 2008, № 8, ст. 744; 2009, № 11, ст. 1304; 2011, № 7, ст. 979; № 18, ст. 2645);
приказа Ростехнадзора от 26 декабря 2006 года № 1129 «Об утверждении и введении в действие Порядка проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации» (вместе с «РД-11-04-2006»), (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2007, № 15);
Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики №155 от 21.04.2011 года «Об утверждении Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики»;
Приказ Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 23.08.2011 года №37 «Об утверждении Положений Инспекции государственного строительного надзора и отделов Министерства»;
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики.
6. Исполнение государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики осуществляется в целях предупреждения, выявления и пресечения допущенных застройщиком, заказчиком, а также лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком, нарушений законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов, и проектной документации.
7. Предметом государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики является проверка:
соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, иных нормативно-правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;
наличия разрешения на строительство;
выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, устанавливающих следующие правила:
виды работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ;
лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию объекта капитального строительства[1], организует и координирует работы по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации; лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, вправе выполнять определенные виды работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства самостоятельно при условии наличия выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ, и (или) с привлечением других соответствующих этим требованиям лиц.
8. В случае отсутствия технических регламентов предметом государственного строительного надзора является проверка соответствия выполняемых работ, применяемых строительных материалов и результатов таких работ строительным нормам и правилам, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности, иным правилам безопасности и государственным стандартам, а также требованиям других нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, подлежащих обязательному исполнению при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства.
9. Инспекцией в пределах предоставленных ему полномочий в рамках государственного строительного надзора осуществляется федеральный государственный пожарный надзор, федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, государственный контроль за соответствием объекта капитального строительства требованиям в отношении его энергетической эффективности и требованиям в отношении его
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Мероприятия по контролю за соответствием объекта капитального строительства требованиям в отношении его энергетической эффективности и требованиям в отношении его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов осуществляются уполномоченными на проведение проверки должностными лицами Инспекции.
10. При осуществлении государственного строительного надзора должностные лица Инспекции:
беспрепятственно посещают объекты капитального строительства во время исполнения служебных обязанностей;
требуют от заказчика, застройщика или лица, осуществляющего строительство, представления результатов выполненных работ, исполнительной документации, общего и (или) специального журналов, актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, образцов (проб) применяемых строительных материалов;
составляют по результатам проведенных проверок акты, на основании которых выдают предписания об устранении выявленных нарушений;
вносят записи о результатах проведенных проверок в общий и (или) специальный журналы, в журнал учета проверок;
составляют протоколы об административных правонарушениях и (или) рассматривают дела об административных правонарушениях, применяют меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;
осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
11. Должностные лица Инспекции при осуществлении государственного строительного надзора обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению допущенных застройщиком, заказчиком, а также лицом, осуществляющим строительство, нарушений законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов, и проектной документации;
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы застройщика, заказчика, а также лица, осуществляющего строительство, при проведении проверки;
проводить проверку на основании приказа начальника Инспекции (в его отсутствие – заместителя начальника Инспекции) о ее проведении в соответствии с ее назначением;
проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа начальника Инспекции (в его отсутствие – заместителя начальника Инспекции), копии документа о согласовании проведения проверки (в случае необходимости такого согласования);
не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю заказчика, застройщика или лица, осуществляющего строительство, присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю заказчика, застройщика или лица, осуществляющего строительство, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя заказчика, застройщика или лица, осуществляющего строительство, с результатами проверки;
учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов заказчика, застройщика или лица, осуществляющего строительство;
доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании заказчиком, застройщиком или лицом, осуществляющим строительство, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
соблюдать сроки проведения проверки, установленные Административным регламентом;
не требовать от заказчика, застройщика или лица, осуществляющего строительство, документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя заказчика, застройщика или лица, осуществляющего строительство, ознакомить их с положениями Административного регламента.
12. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель заказчика, застройщика или лица, осуществляющего строительство, при осуществлении государственного строительного надзора имеют право:
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
получать от Инспекции, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки;
знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Инспекции;
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Инспекции, повлекшие за собой нарушение прав заказчика, застройщика или лица, осуществляющего строительство, при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Вред, причиненный заказчику, застройщику или лицу, осуществляющему
строительство, вследствие действий (бездействия) должностных лиц Инспекции, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским законодательством.
Вред, причиненный заказчику, застройщику или лицу, осуществляющему строительство, правомерными действиями должностных лиц Инспекции возмещению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
13. При проведении проверок заказчик, застройщик или лицо, осуществляющее строительство, обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий, подлежащих проверке.
Заказчик, застройщик или лицо, осуществляющее строительство, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписания Инспекции об устранении выявленных нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Результатом исполнения государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики является выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, либо решение об отказе в выдаче такого заключения.
15. Заявители при исполнении государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики - физические или юридические лица, органы государственной власти и органы местного самоуправления, являющиеся застройщиками или заказчиками строительства на территории Карачаево-Черкесской Республики объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит государственной экспертизе либо является типовой проектной документацией или ее модификацией, а также реконструкции объектов капитального строительства, проектная документация на осуществление реконструкции которых подлежит государственной экспертизе, за исключением объектов, указанных в пункте 2 Административного регламента, их законные представители или представители, полномочия которых подтверждены в установленном гражданским законодательством порядке.
Раздел 2. Требования к порядку исполнения государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики.
Подраздел 2.1. Порядок информирования об исполнении государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики.
16. За исполнением государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики заявители обращаются непосредственно в Инспекцию, расположенную по адресу: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Первомайская, д.34 «А»
График работы Инспекции:
День недели
Время
Понедельник
с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00 – 14.00)
Вторник
с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00 – 14.00)
Среда
с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00 – 14.00)
Четверг
с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00 – 14.00)
Пятница
с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00 – 14.00)
Суббота – воскресенье
выходной день
17. Справочные телефоны:
приёмная Министра строительства и ЖКХ КЧР – 8 (8782) 26-53-75;
Начальник Инспекции Госстройнадзора КЧР – 8 (8782) 26-21-16.
18. Адрес официального сайта Министерства: www.mskchr.ru.
Адрес электронной почты: mskchr@mail.ru.
19. Информирование заинтересованных лиц по вопросам исполнения государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики, в том числе сведений о ходе исполнения государственной функции, осуществляется непосредственно в Инспекции, а также с использованием средств телефонной, факсимильной, электронной, почтовой связи.
20. В целях информирования заинтересованных лиц, обеспечения открытости и доступности информации о деятельности Инспекции, на стендах в помещениях и на официальном сайте Министерства в сети Интернет в обязательном порядке размещается следующая информация:
график работы Инспекции;
справочные телефоны;
выписки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики, иных направлений деятельности Инспекции;
текст Административного регламента с приложениями;
образцы заполнения форм документов, необходимых для обращения в Инспекцию;
порядок рассмотрения обращений, получения информации по вопросам исполнения государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц Инспекции.
21. В случае, если у должностного лица Инспекции отсутствует возможность самостоятельно и компетентно проинформировать обратившихся по интересующим вопросам заинтересованных лиц, оно должно переадресовать их на иное уполномоченное должностное лицо Инспекции или же сообщить обратившемуся телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Подраздел 2.2. Сведения о размере платы за услуги организаций, участвующих в исполнении государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики.
22. Государственная функция по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики осуществляется Инспекцией на безвозмездной основе.
Подраздел 2.3. Срок исполнения государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики.
23. Государственная функция по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики исполняется Инспекцией с даты получения им в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства до даты выдачи заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативно-правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, либо решения об отказе в выдаче такого заключения. Заключение о соответствии или решение об отказе в выдаче такого заключения выдается органом государственного строительного надзора застройщику или заказчику в течение 10 рабочих дней с даты обращения застройщика или заказчика в орган государственного строительного надзора за выдачей заключения.
24. Срок проведения каждой из проверок при осуществлении государственного строительного надзора не может превышать двадцать рабочих дней.
25. Срок ожидания в очереди при подаче и получении документов заявителями не может превышать 30 минут.
В случае объективной задержки продвижения очереди уполномоченное должностное лицо Инспекции, осуществляющее прием, регистрацию, выдачу документов, информирование заявителей, а также иных физических или юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления обязано уведомить ожидающих о причинах задержки и предполагаемом времени ожидания.
Подраздел 2.4. Требования к местам исполнения государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики.
26. Государственная функция по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики осуществляется бесплатно и без предварительной записи.
27. На входе в здание Министерства размещается вывеска, содержащая его полное наименование. Информация о графике работы Министерства также размещается на входе в здание на видном месте.
28. На входе в помещение Инспекции, в котором располагаются его сотрудники, размещаются вывеска, содержащие наименование Инспекции, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности лиц, размещенных в данном помещении.
29. Рабочие места сотрудников Инспекции оборудуются персональными компьютерами с доступом к информационным ресурсам, необходимым для исполнения государственной функции, оргтехникой, позволяющей организовывать исполнение государственной функции в полном объеме.
30. В целях обеспечения комфортных условий, места для ожидания, информирования посетителей Инспекции оборудуются стульями.
31. В местах исполнения государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики на видном месте размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и сотрудников Инспекции.
Раздел 3. Административные процедуры.
32. При исполнении государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики, как правило, последовательно осуществляются следующие административные процедуры:
прием и регистрация извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
назначение должностных лиц для осуществления государственного строительного надзора;
разработка программы проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора;
проверки объекта капитального строительства;
итоговая проверка;
выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, либо принятие решения об отказе в выдаче такого заключения.
Блок – схема исполнения государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики приведена в Приложении № 15 к Административному регламенту.
Подраздел 3.1. Прием и регистрация извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
33. Основанием для начала исполнения государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики является получение и регистрация Инспекцией извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства (Приложение № 2 к Административному регламенту) в журнале регистрации извещений.
Указанное извещение подается заявителями заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
34. Извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства подается с приложенными к нему документами, комплект которых в соответствии с положениями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации должен включать:
копию разрешения на строительство;
проектную документацию в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный этап строительства, реконструкции в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства;
копию документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий;
общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ;
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.
35. Извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства подается заявителем, его законным представителем или представителем, полномочия которого подтверждены в установленном действующим гражданским законодательством порядке, с двумя экземплярами сопроводительного письма, в котором перечисляются все приложенные к извещению документы.
36. Извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства, приложенные к нему документы, подаются ответственному в соответствии с распределением обязанностей должностному лицу Инспекции, которое в присутствии заявителя, его представителя, вносит сведения о поступившем извещении в журнал регистрации входящей корреспонденции.
На обоих экземплярах сопроводительного письма проставляется отметка о получении извещения и приложенных к нему документов с указанием даты, подписи, расшифровки подписи, должности лица, зарегистрировавшего извещение в журнале регистрации входящей корреспонденции. Первый экземпляр сопроводительного письма передается направившему извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства лицу, второй экземпляр - остается в деле Инспекции.
37. После регистрации извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства в журнале регистрации входящей корреспонденции последнее с приложенными документами, должностным лицом Инспекции осуществляется изучение представленных извещения и приложенных к нему документов в целях принятия решения о их соответствии/ несоответствии требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации.
38. Решение о соответствии/ несоответствии поданного извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства и приложенных к нему документов требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации принимается ответственным должностным лицом Инспекции по согласованию с начальником Инспекции с учетом расположения, назначения, конструктивных особенностей объекта капитального строительства, в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента подачи извещения заявителем.
39. Решение о соответствии поданного извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства и приложенных к нему документов требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации принимается, если:
осуществление государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства относится к полномочиям Инспекции;
комплект документов соответствует требованиям части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
При этом документы должны быть скреплены печатями, иметь подписи уполномоченных лиц. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, сокращения не допускаются. В документах не должны присутствовать подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления.
40. В случае принятия решения о соответствии поданного извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства и приложенных к нему документов требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, на извещении проставляется соответствующая отметка о его получении с указанием даты, подписи, расшифровки подписи, должности ответственного должностного лица Инспекции, после чего данное должностное лицо регистрирует извещение в журнале регистрации извещений согласно очередному порядковому номеру, с проставлением регистрационного номера на извещении, внесением записи о дате приема извещения, наименовании заявителя, цели обращения заявителя.
41. В случае если принято решение о несоответствии поданного извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства и приложенных к нему документов требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, последнее со всем представленным комплектом документов возвращается заявителю, которому разъясняются причины отказа в принятии извещения, а также правила подачи извещения, указанные в пунктах 34, 35 Административного регламента. Подготовка мотивированного уведомления заявителя, его представителя, о причинах отказа в принятии извещения осуществляется в срок, предусмотренный пунктом 38 Административного регламента.
Подраздел 3.2. Назначение должностных лиц для осуществления государственного строительного надзора.
42. В день регистрации извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства в журнале регистрации извещений ответственное должностное лицо Инспекции передает его начальнику Инспекции (в его отсутствие - заместителю начальника Инспекции) в целях организации издания приказа о назначении должностных лиц для осуществления государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства в течение двух рабочих дней с момента регистрации извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства в журнале регистрации извещений.
Подготовку проекта названного приказа по поручению начальника Инспекции (в его отсутствие – заместителя начальника Инспекции) осуществляет ответственное должностное лицо Инспекции в зависимости от расположения, назначения, конструктивных особенностей объекта капитального строительства.
43. Приказ о назначении должностных лиц для осуществления государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства должен содержать сведения, касающиеся вопросов организации и проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора. Регистрацию приказа с присвоением ему соответствующего номера производит должностное лицо Инспекции.
Подраздел 3.3. Разработка программы проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора.
44. Программа проведения проверок (Приложение № 4 к Административному регламенту) разрабатывается должностными лицами Инспекции, назначенными для осуществления государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции конкретного объекта капитального строительства приказом начальника Инспекции (в его отсутствие – заместителя начальника Инспекции), изданным в порядке пунктов 42, 43 Административного регламента, на основании представленных извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства и приложенных к нему документов.
Срок разработки программы проведения проверок не должен превышать семи рабочих дней с момента регистрации извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
45. Программа проведения проверок разрабатывается с учётом конструктивных и иных особенностей объекта капитального строительства, сроков выполнения работ по его строительству, реконструкции, условий последующей эксплуатации, а также других факторов, подлежащих учету в соответствии с требованиями технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.
Периодичность проверок зависит от сроков выполнения этапов работ, подлежащих проверке, и назначается по каждому объекту отдельно, примерная дата проведения каждой проверки, определяется на основании данных проекта организации строительства объекта капитального строительства;
46. В программе проведения проверок указываются следующие сведения:
наименование работ, подлежащих проверке, определяемых в соответствии с проектом организации строительства объекта капитального строительства;
предмет каждой проверки;
ориентировочные затраты времени должностного лица Инспекции на проведение каждой проверки;
иные сведения, необходимые для проведения должностным лицом Инспекции проверок.
Сведения о наименовании работ, подлежащих проверке, предмете каждой проверки указываются с учетом необходимости реализации в рамках государственного строительного надзора мероприятий по осуществлению государственного контроля за соответствием объекта капитального строительства требованиям в отношении его энергетической эффективности и требованиям в отношении его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также мероприятий по осуществлению государственного санитарно-эпидемиологического надзора, государственного пожарного надзора.
47. Программа проведения проверок составляется в двух экземплярах, один из которых остается в деле Инспекции, второй – вручается представителю заказчика или застройщика, направляется по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в случае отказа от получения на руки (подписания) представителем заказчика или застройщика.
Заказчик или застройщик обязан самостоятельно довести до сведения лиц, осуществляющих строительство, сведения о проверках, предусмотренных программой проведения проверок.
Подраздел 3.4. Проверки объекта капитального строительства.
3.4.1. Организация проведения проверки объекта капитального строительства.
48. Проверки при осуществлении государственного строительного надзора Карачаево-Черкесской Республики проводятся уполномоченными должностными лицами Инспекции на основании поступивших в Инспекцию:
- извещения о сроках завершения работ, подлежащих проверке при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, если срок окончания таких работ не совпадает со сроками, указанными в программе проведения проверок, извещения о возникновении аварийной ситуации при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, а также извещения об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства (Приложение № 9 к Административному регламенту), извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства (Приложение №11 к Административному регламенту);
- обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, включая извещения, направляемые лицами, осуществляющими строительство о случаях возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства, информации от органов государственной власти (должностных лиц органа государственного надзора), органов местного самоуправления, включая извещения, направляемые лицами, осуществляющими строительство о случаях возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства, из средств массовой информации о фактах произошедшей аварии, нарушений технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в том числе нарушений обязательных требований к применяемым строительным материалам, если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу либо повлекли причинение такого вреда.
Основаниями для проведения проверки помимо вышеуказанных являются также:
- программа проведения проверок;
- истечение срока исполнения заказчиком, застройщиком или лицом, осуществляющим строительство, выданного Инспекцией предписания об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства;
- наличие приказа начальника Инспекции (в его отсутствие – заместителя начальника Инспекции) о проведении проверки, изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
49. Проведению проверки предшествует издание приказа начальника Инспекции (в его отсутствие – заместителя начальника Инспекции) о ее проведении.
Проверка может проводиться только должностными лицами Инспекции, которые указаны в приказе о проведении проверки (далее – уполномоченные должностные лица Инспекции).
Заверенная копия приказа о проведении проверки вручается уполномоченными должностными лицами Инспекции под роспись руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю заказчика, застройщика, либо лица, осуществляющего строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, подлежащего проверке.
50. Перед началом проверки, но не позднее чем за три рабочих дня до ее проведения, уполномоченное должностное лицо Инспекции уведомляет застройщика или заказчика о проведении проверки посредством факсимильной, электронной или почтовой связи, иным способом, позволяющим подтвердить факт получения застройщиком или заказчиком данного уведомления.
Уведомление о проведении проверки содержит сведения о дате проведения проверки, предмете проверки, иные сведения, необходимые для проведения проверки (Приложение № 5 к Административному регламенту).
Уведомление о проведении проверки вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю заказчика или застройщика. В случае отказа от получения на руки (подписания) уведомления о проведении проверки документ направляется заказчику или застройщику заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
51. Необходимость уведомления застройщика или заказчика о проведении проверки не распространяется на случаи проведения проверок, вызванных возможным или фактическим возникновением аварийных ситуаций на объекте капитального строительства, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, причинением вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства.
3.4.2. Виды проверок объекта капитального строительства.
52. При осуществлении государственного строительного надзора Карачаево-Черкесской Республики проводятся документарные и выездные проверки.
53. Документарные проверки проводятся по месту нахождения Инспекции посредством изучения уполномоченным должностным лицом Инспекции сведений, касающихся строительства, реконструкции объекта капитального строительства, содержащихся в документах заказчика, застройщика, лица, осуществляющего строительство.
Уполномоченным должностным лицом Инспекции изучаются документы, связанные с выполнением работ (включая отдельные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения), а также применением строительных материалов (изделий), а именно:
общий и (или) специальный журналы, в которых ведётся учёт выполнения работ;
исполнительная документация, в том числе, акты освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, оказывающих влияние на безопасность, контроль по выполнению которых не может быть проведён после выполнения других работ, а также без разборки или повреждения строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, акты испытания
и опробования технических устройств (систем);
акты об устранении нарушений (недостатков) применительно к выполненным работам, выявленных ранее при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора;
результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведённых в процессе строительного контроля;
документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов;
документы, подтверждающие исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях;
учредительные и организационно-распорядительные документы, связанные с осуществлением деятельности по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, документы, подтверждающие полномочия представителей.
54. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в изученных документах, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, уполномоченным должностным лицом Инспекции, в адрес заказчика, застройщика или лица, осуществляющего строительство, направляется мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная копия приказа начальника Инспекции (в его отсутствие – заместителя начальника Инспекции) о проведении проверки.
В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса заказчик, застройщик или лицо, осуществляющее строительство, обязаны направить в Инспекцию указанные в запросе документы.
Документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и подписью уполномоченного лица заказчика, застройщика или лица, осуществляющего строительство. Последние вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
55. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Инспекции документах и (или) полученным в ходе осуществления государственного строительного надзора, информация об этом направляется заказчику, застройщику или лицу, осуществляющему строительство, с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. Заказчик, застройщик или лицо, осуществляющее строительство, вправе представить дополнительно документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
Уполномоченное должностное лицо Инспекции обязано рассмотреть представленные заказчиком, застройщиком или лицом, осуществляющим строительство, пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если после их рассмотрения либо при отсутствии пояснений, будут установлены признаки нарушений градостроительного законодательства, уполномоченное должностное лицо Инспекции вправе инициировать проведение выездной проверки.
56. Выездные проверки проводятся по месту расположения объектов капитального строительства в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в документах заказчика, застройщика или лица, осуществляющего строительство, без визуального осмотра объекта капитального строительства;
- оценить соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
57. При проведении выездной проверки уполномоченное должностное лицо Инспекции, помимо рассмотрения документов, указанных в пункте 53 Административного регламента, проводит визуальный осмотр выполненных работ (включая отдельные выполненные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения) и применённых строительных материалов (изделий) (далее – выполненные работы), при этом проверяет:
соблюдение требований технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации применительно к выполненным работам;
устранение нарушений (недостатков) применительно к выполненным работам, выявленных ранее при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора;
соблюдение запрета приступать к выполнению работ до составления акта об устранении нарушений (недостатков), выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора.
58. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения уполномоченным должностным лицом Инспекции, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица заказчика, застройщика или лица, осуществляющего строительство, с приказом инспекции о ее назначении и с полномочиями проводящих проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.
59. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель заказчика, застройщика или лица, осуществляющего строительство, обязаны предоставить уполномоченному должностному лицу Инспекции, проводящему выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ уполномоченного должностного лица и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на объект капитального строительства.
60. В случае, если основанием проведения выездной проверки является поступившие в Инспекцию обращения и заявления граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, включая извещения, направляемые лицами, направляемые лицами, осуществляющими строительство о случаях возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства, информация от органов государственной власти (должностных лиц органа государственного надзора), органов местного самоуправления, включая извещения, направляемые лицами, осуществляющими строительство о случаях возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства, из средств массовой информации о фактах произошедшей аварии, нарушений технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в том числе нарушений обязательных требований к применяемым строительным материалам, если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу либо повлекли причинение такого вреда, выездная проверка может быть проведена незамедлительно с извещением прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики.
Предварительное уведомление заказчика, застройщика или лица, осуществляющего строительство, в случае проведения такой выездной проверки, не требуется.
В целях извещения прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики о проведении мероприятий по контролю, в (см. текст в предыдущей редакции)
(см. текст в предыдущей редакции)
(см. текст в предыдущей редакции)
день подписания приказа начальника Инспекции (в его отсутствие – заместителя начальника Инспекции) о проведении выездной проверки, уполномоченное должностное лицо Инспекции направляет в прокуратуру Карачаево-Черкесской Республики заявление о согласовании Инспекции с прокуратурой проведения выездной проверки, приложенные к нему документы.
3.4.3. Оформление результатов проверки объекта капительного строительства.
61. По результатам проведенной проверки уполномоченное должностное лицо Инспекции составляет акт проверки при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства (Приложение № 6 к Административному регламенту).
62. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников участников строительства, на которых возлагается ответственность за нарушения при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, предписания об устранении нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
63.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю заказчика, застройщика, лица, осуществляющего строительство, под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя заказчика, застройщика или лица, осуществляющего строительство, а также в случае их отказа дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Инспекции.
64. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний и экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю заказчика, застройщика или лица, осуществляющего строительство, под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Инспекции.
65. В случае, если для проведения выездной проверки требуется согласование ее проведения с прокуратурой Карачаево-Черкесской Республики, копия акта проверки направляется в прокуратуру Карачаево-Черкесской Республики, которой принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
66. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
67. Сведения о результатах проверки заносятся ответственным должностным лицом Инспекции в общий и (или) специальный журналы, в которых ведется учет выполнения работ.
68. В журнале учета проверок, который обязаны в установленном порядке вести заказчик, застройщик или лицо, осуществляющее строительство, уполномоченными должностными лицами Инспекции осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании Инспекции, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.
При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
69. Заказчик, застройщик или лицо, осуществляющее строительство, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Инспекцию в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении нарушений в целом или его отдельных положений. При этом они вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Инспекцию.
70. В случае выявления допущенных заказчиком, застройщиком или лицом, осуществляющим строительство, нарушений, уполномоченным должностным лицом Инспекции выдается предписание об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства (Приложение №7 к Административному регламенту) на основании акта проверки.
71. В предписании указываются вид нарушения, ссылка на технический регламент (нормы и правила), иной нормативный правовой акт, проектную документацию, требования которых нарушены, а также устанавливается срок устранения нарушений с учетом конструктивных и других особенностей объекта капитального строительства.
Срок устранения выявленных нарушений может быть определен конкретной календарной датой либо указанием на событие, которое неизбежно должно наступить.
72. В предписании также устанавливается срок направления в Инспекцию извещения об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, которое лицо, осуществляющее строительство обязано направить после фактического устранения всех выявленных уполномоченным должностным лицом Инспекции нарушений.
73. Уполномоченное должностное лицо Инспекции осуществляет контроль за исполнением выданного им предписания об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства.
74. При выявлении в ходе проведения проверки действий (бездействия), за совершение которых Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность, уполномоченное должностное лицо Инспекции осуществляет полномочия в соответствии и в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
75. В случае выявления уполномоченным должностным лицом Инспекции при проведении проверки нарушений застройщиком или заказчиком, лицом, осуществляющим строительство, иными лицами законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, надзор за соблюдением которых не входит в полномочия Инспекции, материалы, свидетельствующие об указанных нарушениях, направляются в соответствующий надзорный орган или органы прокуратуры.
76. Установление причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности, повлекших причинение вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, осуществляется Инспекцией в порядке, предусмотренном статьей 62 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.4.4. Экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания выполненных работ и применяемых строительных материалов (изделий).
77. Проверки объекта капитального строительства могут быть сопряжены с проведением экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ и применяемых строительных материалов (изделий) (далее - экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания).
К проведению проверки привлекаются эксперты, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с заказчиком, застройщиком или лицом, осуществляющим строительство, и не являющиеся их аффилированными лицами. Эксперты, экспертные организации должны соответствовать иным требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к указанным лицам.
Экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания проводятся с применением средств измерений, прошедших в соответствии с законодательством Российской Федерации метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию.
Оплата услуг экспертов, экспертных организаций, привлекаемых Инспекцией к проведению экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний, производится в порядке, предусмотренном положениями законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
78. Экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания назначаются уполномоченным должностным лицом Инспекции в зависимости от предмета и результата проверки, при этом определяются их объем, состав и характер.
Перед началом проведения экспертизы, обследования, лабораторного и иного испытания, но не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения, застройщик или заказчик уведомляется уполномоченным должностным лицом Инспекции о проведении такой экспертизы, обследования, лабораторного и иного испытания посредством телефонной, факсимильной или электронной связи.
В уведомлении указываются сведения о дате проведения экспертизы, обследования, лабораторного и иного испытания, их объема, состава и характера, иные сведения, необходимые для их проведения.
Уведомление вручается уполномоченному представителю заказчика или застройщика в порядке, предусмотренном пунктом 50 Административного регламента.
79. Экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания проводятся в присутствии застройщика или заказчика, лица, осуществляющего строительство, уполномоченного должностного лица Инспекции.
Застройщик или заказчик обязан обеспечить, в том числе через лиц, осуществляющих строительство, условия для проведения соответствующих экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний.
80. Результаты проведенных экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний оформляются документом, в котором должно содержаться подробное описание проведенного исследования и сделанные в результате его проведения выводы в зависимости от объема, состава и характера проведенной экспертизы, обследования, лабораторного и иного испытания. К указанному документу прилагаются копии документов, составленные в процессе проведения экспертизы, обследования, лабораторных и иных испытаний.
Один экземпляр документа, отражающего результаты проведенных экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний, остается в деле Инспекции.
Подраздел 3.5. Итоговая проверка.
81. Основанием для проведения итоговой проверки является приказ начальника Инспекции (в его отсутствие – заместителя начальника Инспекции) о ее проведении, подготовленный на основании полученного извещения застройщика или заказчика об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства (Приложение №11к Административному регламенту), направленного в Инспекцию после фактического окончания строительства, реконструкции объекта капитального строительства, устранения всех нарушений, допущенных при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, оформления исполнительной документации, связанной с выполнением всех работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, а также применением строительных материалов (изделий).
82. Извещение об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства регистрируется в журнале входящей корРеспонденции в порядке, предусмотренном пунктами 35, 36 Административного регламента.
83. Приказ о проведении итоговой проверки издается в порядке, предусмотренном пунктами 42, 43 Административного регламента.
84. Итоговая проверка назначается в течение семи рабочих дней после
регистрации извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
85. Итоговая проверка проводится уполномоченными должностными лицами Инспекции с учетом следующих особенностей:
визуальному осмотру подлежит построенный, реконструированный объект капитального строительства в полном объеме (включая отдельно выполненные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения и примененные строительные материалы (изделия));
проверке подлежат все акты (предписания, извещения) об устранении нарушений (недостатков), выявленных при осуществлении государственного строительного надзора.
86. По результатам проведенной итоговой проверки оформляется акт проверки, содержащий как оценку о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, так и сведения о соблюдении при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства требований пожарной безопасности, законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Подраздел 3.6. Выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативно-правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, либо принятие решения об отказе в выдаче такого заключения.
87. Акт итоговой проверки является основанием для обращения заявителя в Инспекцию за выдачей заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативно-правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (Приложение №12 к Административному регламенту).
88. Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативно-правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее – заключение о соответствии), или решение об отказе в выдаче такого заключения (Приложение № 13 к Административному регламенту) выдается Инспекцией в течение десяти рабочих дней с даты обращения заявителя за выдачей заключения.
89. Решение об отказе в выдаче заключения о соответствии принимается в случае несоответствия законченного строительством, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативно-правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, в частности, неполного выполнения строительных работ, наличия строительных дефектов.
90. Принятие решения об отказе в выдаче заключения о соответствии не препятствует повторному обращению заявителя за выдачей заключения о соответствии после устранения причин, послуживших основанием для принятия указанного решения.
91. Заключение о соответствии или решение об отказе в выдаче такого заключения составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается уполномоченным должностным лицом Инспекции, осуществлявшим итоговую проверку, и утверждается приказом начальника Инспекции (в его отсутствие – заместителем начальника Инспекции).
Первый экземпляр заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче такого заключения направляется (вручается) заявителю, обратившемуся за выдачей заключения. В случае отказа от получения на руки (подписания) заключения представителем застройщика или заказчика документ направляется по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Второй экземпляр заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче такого заключения остается в надзорном деле объекта капитального строительства.
92. Дата выдачи заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативно-правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, либо решения об отказе в выдаче такого заключения, считается моментом завершения исполнения государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики, в отношении данного объекта капитального строительства.
93. В случае необходимости внесения изменений в выданное Инспекцией заключение о соответствии, вызванной наличием в нем технических ошибок, заявитель обращается в Инспекцию с соответствующим заявлением.
Начальник Инспекции (в его отсутствие – заместитель начальника Инспекции), установив обоснованность обращения заявителя издает приказ о внесении изменений в заключение о соответствии, назначая лиц, ответственных за устранение технических ошибок в нем.
Раздел 4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики.
94. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также принятием решений ответственными лицами, осуществляется начальником Инспекции, заместителем начальника Инспекции, должностные лица которых назначены ответственными за исполнение государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики, путем проведения систематических проверок.
95. В ходе проверок оценивается весь комплекс вопросов, касающихся организации и исполнения ответственными должностными лицами Инспекции предусмотренных Административным регламентом и положениями действующего законодательства полномочий, в том числе:
полнота и законность исполнения требований нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики;
качество планирования работы с учетом анализа результатов надзорной деятельности и степень исполнения мероприятий по надзору;
полнота и эффективность использования полномочий, в том числе принятие всех предусмотренных законодательством мер предупреждения, пресечения и ответственности;
качество составляемых при исполнении государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики документов и ведения дел;
осуществление контроля за исполнением ранее выданных предписаний,
вынесенных постановлений о назначении административных наказаний по делу об административных правонарушениях;
принципиальность и требовательность ответственных должностных лиц Инспекции при исполнении государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики;
организация и проведение профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации ответственных должностных лиц Инспекции.
96. Предусмотренные пунктом 94 Административного регламента проверки должны проводиться не реже одного раза в полугодие.
97. Инспекция, её должностные лица в случае ненадлежащего исполнения соответственно государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-черкесской Республики, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
98. В Инспекции осуществляется контроль за исполнением должностными лицами Инспекции служебных обязанностей, ведется учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводятся соответствующе служебные проверки, принимаются меры в отношении таких должностных лиц.
99. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер Инспекция обязана сообщить в письменной форме заказчику, застройщику или лицу, осуществляющему строительство, права и (или) законные интересы которых нарушены.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действия (бездействия)/ решений, осуществляемых/ принятых в ходе исполнения государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики.
100. Заявители, иные физические лица и юридические лица, органы государственной власти и органы местного самоуправления, имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц Инспекции, а также принимаемых ими решений при исполнении государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики начальнику Инспекции (в его отсутствие – заместителю начальника Инспекции), если предметом обжалования не являются действия (бездействие) последнего, принятое им решение.
Заявители, иные физические лица и юридические лица, органы государственной власти и органы местного самоуправления имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или направить письменную жалобу по почте или по информационным системам общего пользования.
101. При обращении заявителей в письменной форме, срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента ее регистрации в журнале входящей корреспонденции.
102. Заявитель при обращении в письменной форме в обязательном порядке указывает в жалобе следующее:
наименование Инспекции, либо фамилию, имя и отчество соответствующего должностного лица, его должность;
свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ;
суть нарушения его прав и законных интересов, противоправного решения, действий (бездействия) должностных лиц Инспекции;
сведения о способе информирования заявителя;
личную подпись и дату.
103. В рассмотрении жалобы может быть отказано в следующих случаях:
если в ней не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, жалоба может быть оставлена без ответа по существу поставленных в нем вопросов, а заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
если в жалобе содержатся доводы, на которые заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобы, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник Инспекции (в его отсутствие – заместитель начальника Инспекции, в том случае, если предметом обжалования не являются действия (бездействие) последнего, принятое им решение) вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же орган или одному и тому же должностному лицу, о данном решении уведомляется заявитель.
104. По результатам рассмотрения жалобы начальник Инспекции (в его отсутствие – заместитель начальника Инспекции, в том случае, если предметом обжалования не являются действия (бездействие) последнего, принятое им решение) принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.
105. Постановление Инспекции о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в соответствии с положениями Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды общей юрисдикции и арбитражные суды, определяется процессуальным законодательством Российской Федерации.
106. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц Инспекции, нарушении положений Административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики по номерам телефонов и электронной почте, указанным на официальных сайтах Министерства в сети Интернет, а также в пунктах 17, 18 Административного регламента.
Приложение № 1
к Административному регламенту
СВЕДЕНИЯ
о месте нахождения, телефонах, адресах электронной почты
инспекции государственного строительного надзора
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
г. Черкесск, ул.Первомайская, 34 «А»
E-mail: mskchr@mail.ru
Сайт Министерства строительства и ЖКХ КЧР - www.mskchr.ru.
№ п/п
Должность
ФИО
Часы работы
Номер телефона
1
2
3
4
5
1.
Начальник инспекции государственного строительного надзора
Хапаев Анзор Азретович
с 9-00 до 18-00
8 (8782) 26-21-16
2.
заместитель начальника инспекции государственного строительного надзора
Шхаев Анатолий Хан-Гериевич
с 9-00 до 18-00
8 (8782) 26-21-16
3.
Консультант инспекции государственного строительного надзора
Оразсейидов Ибрагим Джумагельдиевич
с 9-00 до 18-00
8 (8782) 26-21-16
Приложение №2
к Административному регламенту
Образец
Начальнику инспекции
Государственного строительного надзора Карачаево-Черкесской Республики
_________________________________
г.Черкесск, ул.Первомайская,34 а,
тел. 26-21-16
ИЗВЕЩЕНИЕ №___
о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства
_______________ «____»________________200__г.
1. Застройщик или заказчик _____________________________________________________
(наименование застройщика или заказчика, номер и дата выдачи
_____________________________________________________________________________
свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,
__________________________________________________________________
телефон/факс – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество застройщика, паспортные данные,
__________________________________________________________________
место проживания, телефон/факс – для физических лиц)
2. Объект капитального строительства_____________________________________________
( наименование объекта капитального строительства,
_____________________________________________________________________________
краткие проектные характеристики объекта капитального строительства)
3. Адрес объекта капитального строительства______________________________________
(почтовый или строительный)
_____________________________________________________________________________
4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства__________________
_____________________________________________________________________________
(номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)
5. Заключение государственной экспертизы проектной документации _________________
_____________________________________________________________________________
(номер и дата выдачи, кем выдано)
6. Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта_______________________
_____________________________________________________________________________
(дата начала работ)
7. Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта____________________
_____________________________________________________________________________
(дата окончания работ)
8. К настоящему заявлению прилагаются:
__________________________________________________________________
(перечень документов,
__________________________________________________________________
прилагаемых к извещению
__________________________________________________________________
в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса
__________________________________________________________________
Российской Федерации)
__________ ____________________ ______________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (должность)
Отметка о получении
«____»_________________ 200__г.
__________ ____________________ ______________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (должность)
Приложение №3
к Административному регламенту
Образец
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
369000 г. Черкесск, ул. Первомайская, 34а тел. 26-21-16
П Р И К А З
«____» _____________ 20___ г.
№ ____________________
______________________________
(место составления)
О назначении
(должность, ФИО)
для осуществления государственного строительного надзора
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
(указать нужное)
объекта капитального строительства по адресу:
(указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
В целях осуществления государственного строительного надзора при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объекта капитального
строительства по адресу:
(указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Назначить
(должность, ФИО)
для осуществления государственного строительного надзора при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объекта капитального строительства по адресу:
(указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
2.
(должность, ФИО)
разработать программу проведения проверок при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объекта капитального строительства (п. 1 распоряжения (приказа).
3.
проводить проверки в следующих случаях:
(должность, ФИО)
- на основании программы проведения проверок;
- получения извещения от лица, осуществляющего строительство, о завершении работ, которые подлежат проверке, если срок окончания таких работ не совпадает со сроками, указанными в программе проведения проверок;
- получения извещения от лица, осуществляющего строительство, о случаях возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства;
- получения обращений физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам, относящимся к осуществлению государственного строительного надзора;
- получения сведений о выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, подлежащих проверке, из иных источников.
4. После получения извещения застройщика или заказчика об окончании строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального
строительства
(указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
(должность, ФИО)
провести итоговую проверку и подготовить заключение о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации или решение об отказе в выдаче такого заключения.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа (распоряжения) возложить на
(должность, ФИО)
Должность
Личная подпись
ФИО
Приложение №4
к Административному регламенту
Образец
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
369000 г. Черкесск, ул. Первомайская, 34а тел. 26-21-16
Программа проверок
строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства
« » 20 г. №______
Наименование объекта:
Адрес объекта:
Заказчик:
Застройщик:
№
п/п
Описание завершенного этапа строительства, подлежащего проверке инспектором
примерная дата проведения каждой проверки
Примечание
1.
2.
Проверка этапа считается завершённой, если нарушения не выявлены или если выявленные нарушения устранены, что подтверждается проверкой исполнения требований законного предписания.
После завершения работ, предусмотренных проектом, проводится итоговая проверка.
Если в результате итоговой проверки выявлены нарушения, то после их устранения проводится повторная итоговая проверка.
После положительного завершения итоговой проверки, заказчик направляет заявление о выдаче заключения о соответствии построенного (реконструированного, отремонтированного) объекта требованиям проектной документации и технических регламентов.
Программа проведения проверок считается выполненной, если все выявленные нарушения устранены.
Разработал: __________________________________________________________________________
С программой проверок СОГЛАСЕН, программу проверок получил.
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, подпись заказчика )
Приложение №5
к Административному регламенту
Образец
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
369000 г. Черкесск, ул. Первомайская, 34а тел. 26-21-16
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
______________________________
«____» ________________ 200__ г.
(место составления)
о проведении проверки
при строительстве, реконструкции
(указать нужное)
объекта капитального строительства по адресу:
(указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Настоящим уведомляется
(наименование застройщика или заказчика)
о проведении проверки:
дата проведения проверки
с «___» ________ 200_г. по «___» _______ 200_г.
предмет проверки
(указывается перечень работ,
документов, иные вопросы, подлежащие проверке
или указывается «итоговая»)
Застройщик или заказчик обязан обеспечить, в том числе, через лиц, осуществляющих строительство, условия для выполнения должностным лицом органа государственного строительного надзора полномочий, определенных статьей 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 24 Положения об
осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01 февраля 2006 г. № 54.
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
Уведомление получил:
(заполняется представителем застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего строительство, с указанием реквизитов документа о представительстве)
«____» __________ _____г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
Приложение №6
к Административному регламенту
Образец
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
369000 г. Черкесск, ул. Первомайская, 34а тел. 26-21-16
Акт проверки
при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства
_____________ "___"_________20__г
Мною,_________________________________________________________________________________________________________________________,
в присутствии ______________________________________________________
__________________________________________________________________,
проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта:__________________________
__________________________________________________________________,
расположенного по адресу:___________________________________________
__________________________________________________________________,
Предмет проверки: _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________,
В результате проведённой проверки установлено (наименование нарушений нормативных документов в области строительства, требования которых были нарушены, место обнаружения нарушений):
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
По результатам проверки оформлены__________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________,
Объяснения и замечания застройщика или заказчика, либо лица осуществляющего строительство (или его представителя), а также иных лиц присутствовавших при проверке______________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
Экземпляр акта получил:_____________________________________________
__________________________________________________________________,
Подпись лица составившего акт ______________________________________
Приложение №7
к Административному регламенту
Образец
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
369000 г. Черкесск, ул. Первомайская, 34а тел. 26-21-16
ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
«____» ________________ 20___ г.
(место составления)
Выдано
(наименование застройщика или заказчика,
либо лица, осуществляющего строительство)
в отношении
строительства, реконструкции, капитального ремонта
(ненужное зачеркнуть)
объекта капитального строительства:
(наименование
объекта капитального строительства)
расположенного по адресу:
(указать почтовый
или строительный адрес объекта капитального строительства)
По результатам проведенной проверки составлен акт №______ от _________20__г., на основании которого предписываю:
(меры по устранению нарушений соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и
правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации с указанием с указанием сроков их выполнения)
За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания, застройщик или заказчик либо лицо, осуществляющее строительство, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
О выполнении настоящего предписания в срок до _______ 20__ г. уведомить
Инспекцию Государственного строительного надзора КЧР
(наименование, адрес органа государственного строительного надзора)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
Экземпляр предписания получил:
(заполняется представителем застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего строительство, с указанием реквизитов документа о представительстве)
«____» __________ _____г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
Приложение №8
к Административному регламенту
Образец
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
369000 г. Черкесск, ул. Первомайская, 34а тел. 26-21-16
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений законодательства о градостроительной деятельности или об отклонении ходатайства, о продлении срока.
«__»____________20__г. г.Черкесск №___
Рассмотрев ходатайство ________________________________________
(Ф.И.О. и должность лица, направившего ходатайство;
__________________________________________________________________
основания для продления срока или отклонения ходатайства о продлении срока исполнения предписания)
__________________________________________________________________
принимаю решение
- о продлении срока исполнения предписания от «__»__________20___г.
к акту проверки от «__»__________20___г. до «___»___________20___г.
- об отклонении ходатайства и оставлении срока исполнения предписания об устранении нарушений законодательства градостроительной деятельности без изменения.
Начальник инспекции Хапаев А.А.
Приложение №9
к Административному регламенту
Образец
ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
______________________________
«____» ________________ 201__ г.
(место составления)
1. Застройщик или заказчик, либо лицо, осуществляющее строительство
(наименование,
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц,
фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
место проживания, телефон/факс – для физических лиц)
2. Объект капитального строительства
(наименование объекта капитального строительства,
основные характеристики
объекта капитального строительства)
3.Адрес объекта капитального строительства
(почтовый
или строительный)
4. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
(номер и дата выдачи,
кем выдано, срок действия)
5. Заключение государственной экспертизы проектной документации
(номер и дата выдачи,
кем выдано)
6. Вид нарушения
(описание нарушения,
№ и дата предписания об устранении нарушения)
7. Дата устранения нарушения в соответствии с предписанием
(дата)
8. Фактическая дата устранения нарушения
(дата)
9. Приложения на ____ листах:
(перечень документов, подтверждающих устранение нарушения
прилагаемых к настоящему извещению)
( подпись)
(расшифровка подписи)
(должность - для застройщика или заказчика, лица, осуществляющего строительство, являющихся юридическими лицами)
М.П.
(для застройщика или заказчика, лица, осуществляющего строительство, являющихся юридическими лицами)
Отметка о получении:
(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
Приложение №10
к Административному регламенту
Образец
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
369000 г. Черкесск, ул. Первомайская, 34а тел. 26-21-16
Акт проверки
об устранении нарушений
при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства
_____________ "___"_________20__г
Мною,_________________________________________________________________________________________________________________________,
в присутствии ______________________________________________________
__________________________________________________________________,
проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта:__________________________
__________________________________________________________________,
расположенного по адресу:___________________________________________
__________________________________________________________________,
Предмет проверки: _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________,
В результате проведённой проверки установлено (наименование нарушений нормативных документов в области строительства, требования которых были нарушены, место обнаружения нарушений):
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
По результатам проверки оформлены__________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________,
Объяснения и замечания застройщика или заказчика, либо лица осуществляющего строительство (или его представителя), а также иных лиц присутствовавших при проверке______________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
Экземпляр акта получил:_____________________________________________
__________________________________________________________________,
Подпись лица составившего акт ______________________________________
Приложение №11
к Административному регламенту
Образец
ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ОКОНЧАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
______________________________
«____» ________________ 200__ г.
(место составления)
1. Застройщик или заказчик
(наименование
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
место проживания, телефон/факс – для физических лиц)
2. Объект капитального строительства
(наименование объекта капитального строительства,
основные характеристики
объекта капитального строительства)
3. Адрес объекта капитального строительства
(почтовый
или строительный)
4. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
(номер и дата выдачи,
кем выдано, срок действия)
5. Заключение государственной экспертизы проектной документации
(номер и дата выдачи,
кем выдано)
6. Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта
(дата начала работ)
7. Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта
(дата окончания работ)
Настоящее извещение подтверждает фактическое окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, устранение всех нарушений соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, оформление документации, связанной с выполнением всех работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, а также применением строительных материалов (изделий).
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность лица - для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)
М.П.
(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)
Отметка о получении:
(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
Приложение №12
к Административному регламенту
Образец
Начальнику инспекции государственного строительного надзора Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Карачаево-Черкесской Республики
_____________________________
Заказчик (застройщик) _________________________________________________________
(наименование юридического или физического лица, почтовый адрес, телефон )
_____________________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
г.Черкесск «___» __________200__г.
Прошу выдать заключение о соответствии построенного (реконструированного, отремонтированного) объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (строительных норм и правил), иных нормативно-правовых актов и проектной документации: _______________________________________________________
(наименование объекта)
_____________________________________________________________________________
на земельном участке по адресу:_________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(город, район, улица, номер участка)
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, осуществляется на основании разрешения на строительство №_____ от «___»_________200__г., выданного ___________________________________________________________________
(когда и кем выдано разрешение)
Право на пользование землёй закреплено Постановлением № ______от «___» _______200__г.
_______________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, выдавшего постановление)
Проектная документация на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) разработана _____________________________________________________________________
(наименование проектной организации)
_________________________________________________________________________________
Заключение государственной экспертизы проектной документации
(номер и дата выдачи,
кем выдано)
Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта
(дата начала работ)
Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта
(дата окончания работ)
- работы производились подрядным (хозяйственным) способом ____________________ _________________________________________________________________________________
(наименование организации с указанием её формы собственности и банковских реквизитов)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- производителем работ приказом № ______ от «___»___________200__г.
назначен ________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
- авторский надзор в соответствии с договором №_____от «___» _____________200__г.
осуществлялся ____________________________________________________________
(наименование организации)
_________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона работника)
-технический надзор в соответствии с договором №_____ от «___»___________200__г.
осуществлялся ____________________________________________________________
(наименование организации)
_________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона работника)
назначенный приказом №_____ от «___»_____________200___г.
Основные показатели объекта: ________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Обязуюсь представить в инспекцию Госстройнадзора КЧР документацию:
1) проектная документация в полном объёме с изменениями, внесенными в установленном порядке, с отметкой на каждом комплекте «Считать исполнительной документацией»;
2) копия акта приёма-передачи* исполнительной документации с полным перечнем документации (* остаётся у инспектора);
3) производственная документация:
- общий и специальные журналы работ;
- журнал входного контроля;
- акты геодезической разбивочной основы;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- акты промежуточной приёмки ответственных конструкций;
- акты геодезического контроля;
- паспорта и сертификаты качества конструкции, материалы и изделия;
- лабораторные испытания;
- акты испытания инженерных систем и оборудования;
4) копия акта приёма-передачи производственной документации с полным перечнем, подписанного подрядчиком и заказчиком* (*остаётся у инспектора)
Заказчик (ЗАСТРОЙЩИК)
____________________________________________________ ______________
(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись)
Приложение №13
к Административному регламенту
Образец
Утверждено приказом Инспекции государственного строительного надзора Карачаево-Черкесской Республики
от «__» _____________20__г.
№ _______________________
__________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативно-правовых актов и проектной документации.
________________ «___»___________20___г.
Настоящее заключение выдано___________________________________
(наименование застройщика или заказчика,
__________________________________________________________________
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН
__________________________________________________________________
почтовые реквизиты, тел/факс – для юридических лиц;
__________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, тел/факс – для физических лиц)
и подтверждает, что объект капитального строительства__________________
__________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства,
_____________________________________________________________________________________________
основные характеристики
__________________________________________________________________
объекта капитального строительства)
расположенный по адресу:___________________________________________
(почтовый
_____________________________________________________________________________________________
или строительный)
Разрешение на строительство, реконструкцию
__________________________________________________________________
(номер и дата выдачи,
__________________________________________________________________
кем выдано, срок действия)
Заключение государственной экспертизы проектной документации
__________________________________________________________________
(номер и дата выдачи,
__________________________________________________________________
кем выдано)
Начало строительства, реконструкции
__________________________________________________________________
(дата начала работ)
Окончание строительства, реконструкции
__________________________________________________________________
(дата окончания работ)
соответствует требованиям______________________________________
(указываются наименование, статьи (пункты)
__________________________________________________________________
технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов,
__________________________________________________________________
проектной документации)
Основание для выдачи настоящего заключения являются:
__________________________________________________________________
(номер, дата акта итоговой проверки и пр.)
_____________________________________________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
Экземпляр заключения получил:
__________ ____________________ ______________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (должность)
Приложение №14
к Административному регламенту
Образец
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
369000 г. Черкесск, ул. Первомайская, 34а тел. 26-21-16
П Р И К А З
«___»__________20___г. г.Черкесск № _____
Об утверждении заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства
Руководствуясь Положением об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации»:
1. Утвердить заключение о соответствии построенного,
реконструированного, объекта капитального строительства __________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства и его местонахождение)
требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации от «_____» ____________ 20__г. (прилагается).
2. Прекратить государственный строительный надзор за строительством, реконструкцией, капитальном ремонтом объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего приказа.
(должность)
(личная подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение №15
к Административному регламенту
Блок-схема осуществления государственного строительного надзора
[1] Застройщик либо привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо.
RU 09000200500
RU 09000201200642 RU 09000201600228
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
25.04.2012
г. Черкесск
№ 64
Об утверждении Административного регламента исполнения Инспекцией государственного строительного надзора Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики государственной функции
Утратил силу:
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР от 28.06.2016 № 83 RU 09000201600228
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг", в целях повышения качества исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг,
Приказываю:
1. Утвердить Административный регламент исполнения Инспекцией государственного строительного надзора Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики по исполнению государственной функции по проведению проверок соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации; наличия разрешения на строительство; выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации согласно приложению №1.
2. Контроль за исполнением Приказа возложить на начальника инспекции по государственному строительному надзору Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики.
Министр С.А.Смородин
Приложение №1
К приказу министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Карачаево-Черкесской Республики
от «25» апреля 2012 г. №64
Административный регламент
исполнения Инспекцией государственного строительного надзора Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства.
Раздел 1. Общие положения
1. Административный регламент исполнения Инспекцией государственного строительного надзора Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (далее – Инспекция Госстройнадзора КЧР) государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора при строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит государственной экспертизе либо является типовой проектной документацией или ее модификацией, а также при реконструкции объектов капитального строительства, проектная документация на осуществление реконструкции которых подлежит государственной экспертизе, на территории Карачаево-Черкесской Республики (далее – Административный регламент) разработан в целях оптимизации исполнения указанной государственной функции уполномоченным исполнительным органом государственной власти Карачаево-Черкесской Республики и устанавливает сроки и последовательность административных процедур и действий уполномоченного органа, взаимодействия органа с физическими и юридическими лицами, иными органами государственной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований, учреждениями и организациями при исполнении государственной функции, порядок и формы контроля, порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого м решения в ходе исполнения государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора при строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит государственной экспертизе либо является типовой проектной документацией или ее модификацией, а также при реконструкции объектов капитального строительства, проектная документация на осуществление реконструкции которых подлежит государственной экспертизе, на территории Карачаево-Черкесской Республики (далее – государственная функция по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики).
2. Требования Административного регламента не распространяются на осуществление государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции следующих объектов капитального строительства:
строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, посольств, консульств и представительств Российской Федерации за рубежом, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации;
объектов обороны и безопасности, иных объектов, сведения о которых составляют государственную тайну;
автомобильных дорог федерального значения;
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального значения (в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта);
особо опасных, технически сложных объектов, к которым относятся: объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пункты хранения радиоактивных отходов); гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений; сооружения связи, являющиеся особо опасными, технически сложными в соответствии с законодательством Российской Федерации в области связи; линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более; объекты космической инфраструктуры; объекты авиационной инфраструктуры; объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования; метрополитены; морские порты, за исключением морских специализированных портов, предназначенных для обслуживания спортивных и прогулочных судов; тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше; опасные производственные объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, превышающих предельные, получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов, ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях;
уникальных объектов, к которым относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик: высота более чем 100 метров; пролеты более чем 100 метров; наличие консоли более чем 20 метров; заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 15 метров.
3. Исполнительным органом государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, уполномоченным Правительством Карачаево-Черкесской Республики на исполнение государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики, является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (далее – Министерство).
4. Должностными лицами, ответственными за исполнение государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики от имени Министерства, являются:
начальник Инспекции, заместитель начальника Инспекции, консультанты Инспекции;
5. Исполнение государственной функции по осуществлению государственного
строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики осуществляется в соответствии с нормами:
Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 года № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 года № 7-ФКЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,
2009, № 4, ст. 445);
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года
№ 190-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 16; № 30 (ч. 2), ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 2380; № 31 (1 ч.), ст. 3442; № 50, ст. 5279; № 52 (1 ч.), ст. 5498; 2007, № 1 (1 ч.), ст. 21; № 21, ст. 2455; № 31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, 2260; № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 1), ст. 3604; № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 52 (ч. 1), ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52 (1 ч.), ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4195, 4209; № 48, ст. 6246; № 49, ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281, 4291; № 30 (ч. 1), ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605);
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 1; № 18, ст. 1721; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295, 4298; 2003, № 1, ст. 2; № 27 (ч. 1), ст. 2700; № 27 (ч. 2), ст. 2708, 2717; № 46 (ч. 1), ст. 4434, 4440; № 50, ст. 4847, 4855; № 52 (часть 1), ст. 5037; 2004, № 19 (часть 1), ст. 1838; № 30, ст. 3095; № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1 (часть 1), ст. 9, 13, 37, 40, 45; № 10, ст. 762, 763; № 13, ст. 1077, 1079; № 17, ст. 1484; № 19, ст. 1752; № 25, ст. 2431; № 27, ст. 2719, 2721; № 30 (ч. 1), ст. 3104; № 30 (ч. 2), ст. 3124, 3131; № 40, ст. 3986; № 50, ст. 5247; № 52 (1 ч.), ст. 5574, 5596; 2006, № 1, ст. 4, 10; № 2, ст. 172,175; № 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17 (1 ч.), ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380, 2385; № 28, ст. 2975; № 30, ст. 3287; № 31 (1 ч.), ст. 3420, 3432, 3433, 3438, 3452; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4633, 4634, 4641; № 50, ст. 5279, 5281; № 52 (1 ч.), ст. 5498; 2007, № 1 (1 ч.), ст. 21, 25, 29, 33; № 7, ст. 840; № 15, ст. 1743; № 16, ст. 1824, 1825; № 17, ст. 1930; № 20, ст. 2367; № 21, ст. 2456; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4001, 4007, 4008, 4009, 4015; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6034, 6065; № 50, ст. 6246; 2008, № 10 (1 ч.), ст. 896; № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251, 2259; № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 1), ст. 3582, 3601, 3604; № 45, ст. 5143; № 49, ст. 5738, 5745, 5748; № 52 (ч. 1), ст. 6227, 6235, 6236, 6248; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 771, 777; № 19, ст. 2276; № 23, ст. 2759, 2767, 2776; № 26, ст. 3120, 3122, 3131, 3132; № 29, ст. 3597, 3599, 3635, 3642; № 30, ст. 3735, 3739; № 45, ст. 5265, 5267; № 48, ст. 5711, 5724, 5755; № 52 (1 ч.), ст. 6406, 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 11, ст. 1169, 1176; № 15, ст. 1743, 1751; № 18, ст. 2145; № 19, ст. 2291; № 21, ст. 2524, 2525, 2526, 2530; № 23, ст. 2790; № 25, ст. 3070; № 27, ст. 3416, 3429; № 28, ст. 3553; № 29, ст. 3983; № 30, ст. 4000, 4002,4005, 4006, 4007; № 31, ст. 4155, 4158, 4164, 4191, 4192, 4193, 4195, 4198, 4206, 4207, 4208; № 32, ст. 4298; № 41 (2 ч.), ст. 5192, 5193; № 46, ст. 5918; № 49, ст. 6409; № 50, ст. 6605; № 52 (ч. 1), ст. 6984, 6995, 6996; 2011, № 1, ст. 10, 23, 29, 33, 47, 54; № 7, ст. 901; № 15, ст. 2039, 2041; № 17, ст. 2312; № 19, ст. 2714, 2715, 2769; № 23, ст. 3260, 3267; № 29, ст. 4289, 4290, 4291; № 30 (ч. 1), ст. 4574, 4584, 4590, 4591, 4598, 4601; № 45, ст. 6325, 6326; № 46, ст. 6406);
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249; 2009, № 18 (1 ч.), ст. 2140; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52 (1 ч.), ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 18, ст. 2142; № 31, ст. 4160, 4193, 4196; № 32, ст. 4298; 2011, № 1, ст. 20; № 17, ст. 2310; № 23, ст. 3263; № 27, ст. 3880; № 30 (ч. 1), ст. 4590);
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 30 (ч. 1), ст. 3579);
Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5);
постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2006 года № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации» (вместе с «Положением об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации»), (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 7, ст. 774; 2008, № 8, ст. 744; 2009, № 11, ст. 1304; 2011, № 7, ст. 979; № 18, ст. 2645);
приказа Ростехнадзора от 26 декабря 2006 года № 1129 «Об утверждении и введении в действие Порядка проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации» (вместе с «РД-11-04-2006»), (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2007, № 15);
Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики №155 от 21.04.2011 года «Об утверждении Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики»;
Приказ Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 23.08.2011 года №37 «Об утверждении Положений Инспекции государственного строительного надзора и отделов Министерства»;
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики.
6. Исполнение государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики осуществляется в целях предупреждения, выявления и пресечения допущенных застройщиком, заказчиком, а также лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком, нарушений законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов, и проектной документации.
7. Предметом государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики является проверка:
соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, иных нормативно-правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;
наличия разрешения на строительство;
выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, устанавливающих следующие правила:
виды работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ;
лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию объекта капитального строительства[1], организует и координирует работы по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации; лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, вправе выполнять определенные виды работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства самостоятельно при условии наличия выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ, и (или) с привлечением других соответствующих этим требованиям лиц.
8. В случае отсутствия технических регламентов предметом государственного строительного надзора является проверка соответствия выполняемых работ, применяемых строительных материалов и результатов таких работ строительным нормам и правилам, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности, иным правилам безопасности и государственным стандартам, а также требованиям других нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, подлежащих обязательному исполнению при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства.
9. Инспекцией в пределах предоставленных ему полномочий в рамках государственного строительного надзора осуществляется федеральный государственный пожарный надзор, федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, государственный контроль за соответствием объекта капитального строительства требованиям в отношении его энергетической эффективности и требованиям в отношении его
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Мероприятия по контролю за соответствием объекта капитального строительства требованиям в отношении его энергетической эффективности и требованиям в отношении его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов осуществляются уполномоченными на проведение проверки должностными лицами Инспекции.
10. При осуществлении государственного строительного надзора должностные лица Инспекции:
беспрепятственно посещают объекты капитального строительства во время исполнения служебных обязанностей;
требуют от заказчика, застройщика или лица, осуществляющего строительство, представления результатов выполненных работ, исполнительной документации, общего и (или) специального журналов, актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, образцов (проб) применяемых строительных материалов;
составляют по результатам проведенных проверок акты, на основании которых выдают предписания об устранении выявленных нарушений;
вносят записи о результатах проведенных проверок в общий и (или) специальный журналы, в журнал учета проверок;
составляют протоколы об административных правонарушениях и (или) рассматривают дела об административных правонарушениях, применяют меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;
осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
11. Должностные лица Инспекции при осуществлении государственного строительного надзора обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению допущенных застройщиком, заказчиком, а также лицом, осуществляющим строительство, нарушений законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов, и проектной документации;
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы застройщика, заказчика, а также лица, осуществляющего строительство, при проведении проверки;
проводить проверку на основании приказа начальника Инспекции (в его отсутствие – заместителя начальника Инспекции) о ее проведении в соответствии с ее назначением;
проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа начальника Инспекции (в его отсутствие – заместителя начальника Инспекции), копии документа о согласовании проведения проверки (в случае необходимости такого согласования);
не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю заказчика, застройщика или лица, осуществляющего строительство, присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю заказчика, застройщика или лица, осуществляющего строительство, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя заказчика, застройщика или лица, осуществляющего строительство, с результатами проверки;
учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов заказчика, застройщика или лица, осуществляющего строительство;
доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании заказчиком, застройщиком или лицом, осуществляющим строительство, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
соблюдать сроки проведения проверки, установленные Административным регламентом;
не требовать от заказчика, застройщика или лица, осуществляющего строительство, документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя заказчика, застройщика или лица, осуществляющего строительство, ознакомить их с положениями Административного регламента.
12. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель заказчика, застройщика или лица, осуществляющего строительство, при осуществлении государственного строительного надзора имеют право:
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
получать от Инспекции, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки;
знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Инспекции;
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Инспекции, повлекшие за собой нарушение прав заказчика, застройщика или лица, осуществляющего строительство, при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Вред, причиненный заказчику, застройщику или лицу, осуществляющему
строительство, вследствие действий (бездействия) должностных лиц Инспекции, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским законодательством.
Вред, причиненный заказчику, застройщику или лицу, осуществляющему строительство, правомерными действиями должностных лиц Инспекции возмещению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
13. При проведении проверок заказчик, застройщик или лицо, осуществляющее строительство, обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий, подлежащих проверке.
Заказчик, застройщик или лицо, осуществляющее строительство, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписания Инспекции об устранении выявленных нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Результатом исполнения государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики является выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, либо решение об отказе в выдаче такого заключения.
15. Заявители при исполнении государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики - физические или юридические лица, органы государственной власти и органы местного самоуправления, являющиеся застройщиками или заказчиками строительства на территории Карачаево-Черкесской Республики объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит государственной экспертизе либо является типовой проектной документацией или ее модификацией, а также реконструкции объектов капитального строительства, проектная документация на осуществление реконструкции которых подлежит государственной экспертизе, за исключением объектов, указанных в пункте 2 Административного регламента, их законные представители или представители, полномочия которых подтверждены в установленном гражданским законодательством порядке.
Раздел 2. Требования к порядку исполнения государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики.
Подраздел 2.1. Порядок информирования об исполнении государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики.
16. За исполнением государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики заявители обращаются непосредственно в Инспекцию, расположенную по адресу: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Первомайская, д.34 «А»
График работы Инспекции:
День недели
Время
Понедельник
с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00 – 14.00)
Вторник
с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00 – 14.00)
Среда
с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00 – 14.00)
Четверг
с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00 – 14.00)
Пятница
с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00 – 14.00)
Суббота – воскресенье
выходной день
17. Справочные телефоны:
приёмная Министра строительства и ЖКХ КЧР – 8 (8782) 26-53-75;
Начальник Инспекции Госстройнадзора КЧР – 8 (8782) 26-21-16.
18. Адрес официального сайта Министерства: www.mskchr.ru.
Адрес электронной почты: mskchr@mail.ru.
19. Информирование заинтересованных лиц по вопросам исполнения государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики, в том числе сведений о ходе исполнения государственной функции, осуществляется непосредственно в Инспекции, а также с использованием средств телефонной, факсимильной, электронной, почтовой связи.
20. В целях информирования заинтересованных лиц, обеспечения открытости и доступности информации о деятельности Инспекции, на стендах в помещениях и на официальном сайте Министерства в сети Интернет в обязательном порядке размещается следующая информация:
график работы Инспекции;
справочные телефоны;
выписки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики, иных направлений деятельности Инспекции;
текст Административного регламента с приложениями;
образцы заполнения форм документов, необходимых для обращения в Инспекцию;
порядок рассмотрения обращений, получения информации по вопросам исполнения государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц Инспекции.
21. В случае, если у должностного лица Инспекции отсутствует возможность самостоятельно и компетентно проинформировать обратившихся по интересующим вопросам заинтересованных лиц, оно должно переадресовать их на иное уполномоченное должностное лицо Инспекции или же сообщить обратившемуся телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Подраздел 2.2. Сведения о размере платы за услуги организаций, участвующих в исполнении государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики.
22. Государственная функция по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики осуществляется Инспекцией на безвозмездной основе.
Подраздел 2.3. Срок исполнения государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики.
23. Государственная функция по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики исполняется Инспекцией с даты получения им в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства до даты выдачи заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативно-правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, либо решения об отказе в выдаче такого заключения. Заключение о соответствии или решение об отказе в выдаче такого заключения выдается органом государственного строительного надзора застройщику или заказчику в течение 10 рабочих дней с даты обращения застройщика или заказчика в орган государственного строительного надзора за выдачей заключения.
24. Срок проведения каждой из проверок при осуществлении государственного строительного надзора не может превышать двадцать рабочих дней.
25. Срок ожидания в очереди при подаче и получении документов заявителями не может превышать 30 минут.
В случае объективной задержки продвижения очереди уполномоченное должностное лицо Инспекции, осуществляющее прием, регистрацию, выдачу документов, информирование заявителей, а также иных физических или юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления обязано уведомить ожидающих о причинах задержки и предполагаемом времени ожидания.
Подраздел 2.4. Требования к местам исполнения государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики.
26. Государственная функция по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики осуществляется бесплатно и без предварительной записи.
27. На входе в здание Министерства размещается вывеска, содержащая его полное наименование. Информация о графике работы Министерства также размещается на входе в здание на видном месте.
28. На входе в помещение Инспекции, в котором располагаются его сотрудники, размещаются вывеска, содержащие наименование Инспекции, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности лиц, размещенных в данном помещении.
29. Рабочие места сотрудников Инспекции оборудуются персональными компьютерами с доступом к информационным ресурсам, необходимым для исполнения государственной функции, оргтехникой, позволяющей организовывать исполнение государственной функции в полном объеме.
30. В целях обеспечения комфортных условий, места для ожидания, информирования посетителей Инспекции оборудуются стульями.
31. В местах исполнения государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики на видном месте размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и сотрудников Инспекции.
Раздел 3. Административные процедуры.
32. При исполнении государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики, как правило, последовательно осуществляются следующие административные процедуры:
прием и регистрация извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
назначение должностных лиц для осуществления государственного строительного надзора;
разработка программы проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора;
проверки объекта капитального строительства;
итоговая проверка;
выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, либо принятие решения об отказе в выдаче такого заключения.
Блок – схема исполнения государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики приведена в Приложении № 15 к Административному регламенту.
Подраздел 3.1. Прием и регистрация извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
33. Основанием для начала исполнения государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики является получение и регистрация Инспекцией извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства (Приложение № 2 к Административному регламенту) в журнале регистрации извещений.
Указанное извещение подается заявителями заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
34. Извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства подается с приложенными к нему документами, комплект которых в соответствии с положениями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации должен включать:
копию разрешения на строительство;
проектную документацию в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный этап строительства, реконструкции в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства;
копию документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий;
общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ;
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.
35. Извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства подается заявителем, его законным представителем или представителем, полномочия которого подтверждены в установленном действующим гражданским законодательством порядке, с двумя экземплярами сопроводительного письма, в котором перечисляются все приложенные к извещению документы.
36. Извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства, приложенные к нему документы, подаются ответственному в соответствии с распределением обязанностей должностному лицу Инспекции, которое в присутствии заявителя, его представителя, вносит сведения о поступившем извещении в журнал регистрации входящей корреспонденции.
На обоих экземплярах сопроводительного письма проставляется отметка о получении извещения и приложенных к нему документов с указанием даты, подписи, расшифровки подписи, должности лица, зарегистрировавшего извещение в журнале регистрации входящей корреспонденции. Первый экземпляр сопроводительного письма передается направившему извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства лицу, второй экземпляр - остается в деле Инспекции.
37. После регистрации извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства в журнале регистрации входящей корреспонденции последнее с приложенными документами, должностным лицом Инспекции осуществляется изучение представленных извещения и приложенных к нему документов в целях принятия решения о их соответствии/ несоответствии требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации.
38. Решение о соответствии/ несоответствии поданного извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства и приложенных к нему документов требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации принимается ответственным должностным лицом Инспекции по согласованию с начальником Инспекции с учетом расположения, назначения, конструктивных особенностей объекта капитального строительства, в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента подачи извещения заявителем.
39. Решение о соответствии поданного извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства и приложенных к нему документов требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации принимается, если:
осуществление государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства относится к полномочиям Инспекции;
комплект документов соответствует требованиям части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
При этом документы должны быть скреплены печатями, иметь подписи уполномоченных лиц. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, сокращения не допускаются. В документах не должны присутствовать подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления.
40. В случае принятия решения о соответствии поданного извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства и приложенных к нему документов требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, на извещении проставляется соответствующая отметка о его получении с указанием даты, подписи, расшифровки подписи, должности ответственного должностного лица Инспекции, после чего данное должностное лицо регистрирует извещение в журнале регистрации извещений согласно очередному порядковому номеру, с проставлением регистрационного номера на извещении, внесением записи о дате приема извещения, наименовании заявителя, цели обращения заявителя.
41. В случае если принято решение о несоответствии поданного извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства и приложенных к нему документов требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, последнее со всем представленным комплектом документов возвращается заявителю, которому разъясняются причины отказа в принятии извещения, а также правила подачи извещения, указанные в пунктах 34, 35 Административного регламента. Подготовка мотивированного уведомления заявителя, его представителя, о причинах отказа в принятии извещения осуществляется в срок, предусмотренный пунктом 38 Административного регламента.
Подраздел 3.2. Назначение должностных лиц для осуществления государственного строительного надзора.
42. В день регистрации извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства в журнале регистрации извещений ответственное должностное лицо Инспекции передает его начальнику Инспекции (в его отсутствие - заместителю начальника Инспекции) в целях организации издания приказа о назначении должностных лиц для осуществления государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства в течение двух рабочих дней с момента регистрации извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства в журнале регистрации извещений.
Подготовку проекта названного приказа по поручению начальника Инспекции (в его отсутствие – заместителя начальника Инспекции) осуществляет ответственное должностное лицо Инспекции в зависимости от расположения, назначения, конструктивных особенностей объекта капитального строительства.
43. Приказ о назначении должностных лиц для осуществления государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства должен содержать сведения, касающиеся вопросов организации и проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора. Регистрацию приказа с присвоением ему соответствующего номера производит должностное лицо Инспекции.
Подраздел 3.3. Разработка программы проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора.
44. Программа проведения проверок (Приложение № 4 к Административному регламенту) разрабатывается должностными лицами Инспекции, назначенными для осуществления государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции конкретного объекта капитального строительства приказом начальника Инспекции (в его отсутствие – заместителя начальника Инспекции), изданным в порядке пунктов 42, 43 Административного регламента, на основании представленных извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства и приложенных к нему документов.
Срок разработки программы проведения проверок не должен превышать семи рабочих дней с момента регистрации извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
45. Программа проведения проверок разрабатывается с учётом конструктивных и иных особенностей объекта капитального строительства, сроков выполнения работ по его строительству, реконструкции, условий последующей эксплуатации, а также других факторов, подлежащих учету в соответствии с требованиями технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.
Периодичность проверок зависит от сроков выполнения этапов работ, подлежащих проверке, и назначается по каждому объекту отдельно, примерная дата проведения каждой проверки, определяется на основании данных проекта организации строительства объекта капитального строительства;
46. В программе проведения проверок указываются следующие сведения:
наименование работ, подлежащих проверке, определяемых в соответствии с проектом организации строительства объекта капитального строительства;
предмет каждой проверки;
ориентировочные затраты времени должностного лица Инспекции на проведение каждой проверки;
иные сведения, необходимые для проведения должностным лицом Инспекции проверок.
Сведения о наименовании работ, подлежащих проверке, предмете каждой проверки указываются с учетом необходимости реализации в рамках государственного строительного надзора мероприятий по осуществлению государственного контроля за соответствием объекта капитального строительства требованиям в отношении его энергетической эффективности и требованиям в отношении его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также мероприятий по осуществлению государственного санитарно-эпидемиологического надзора, государственного пожарного надзора.
47. Программа проведения проверок составляется в двух экземплярах, один из которых остается в деле Инспекции, второй – вручается представителю заказчика или застройщика, направляется по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в случае отказа от получения на руки (подписания) представителем заказчика или застройщика.
Заказчик или застройщик обязан самостоятельно довести до сведения лиц, осуществляющих строительство, сведения о проверках, предусмотренных программой проведения проверок.
Подраздел 3.4. Проверки объекта капитального строительства.
3.4.1. Организация проведения проверки объекта капитального строительства.
48. Проверки при осуществлении государственного строительного надзора Карачаево-Черкесской Республики проводятся уполномоченными должностными лицами Инспекции на основании поступивших в Инспекцию:
- извещения о сроках завершения работ, подлежащих проверке при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, если срок окончания таких работ не совпадает со сроками, указанными в программе проведения проверок, извещения о возникновении аварийной ситуации при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, а также извещения об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства (Приложение № 9 к Административному регламенту), извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства (Приложение №11 к Административному регламенту);
- обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, включая извещения, направляемые лицами, осуществляющими строительство о случаях возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства, информации от органов государственной власти (должностных лиц органа государственного надзора), органов местного самоуправления, включая извещения, направляемые лицами, осуществляющими строительство о случаях возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства, из средств массовой информации о фактах произошедшей аварии, нарушений технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в том числе нарушений обязательных требований к применяемым строительным материалам, если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу либо повлекли причинение такого вреда.
Основаниями для проведения проверки помимо вышеуказанных являются также:
- программа проведения проверок;
- истечение срока исполнения заказчиком, застройщиком или лицом, осуществляющим строительство, выданного Инспекцией предписания об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства;
- наличие приказа начальника Инспекции (в его отсутствие – заместителя начальника Инспекции) о проведении проверки, изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
49. Проведению проверки предшествует издание приказа начальника Инспекции (в его отсутствие – заместителя начальника Инспекции) о ее проведении.
Проверка может проводиться только должностными лицами Инспекции, которые указаны в приказе о проведении проверки (далее – уполномоченные должностные лица Инспекции).
Заверенная копия приказа о проведении проверки вручается уполномоченными должностными лицами Инспекции под роспись руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю заказчика, застройщика, либо лица, осуществляющего строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, подлежащего проверке.
50. Перед началом проверки, но не позднее чем за три рабочих дня до ее проведения, уполномоченное должностное лицо Инспекции уведомляет застройщика или заказчика о проведении проверки посредством факсимильной, электронной или почтовой связи, иным способом, позволяющим подтвердить факт получения застройщиком или заказчиком данного уведомления.
Уведомление о проведении проверки содержит сведения о дате проведения проверки, предмете проверки, иные сведения, необходимые для проведения проверки (Приложение № 5 к Административному регламенту).
Уведомление о проведении проверки вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю заказчика или застройщика. В случае отказа от получения на руки (подписания) уведомления о проведении проверки документ направляется заказчику или застройщику заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
51. Необходимость уведомления застройщика или заказчика о проведении проверки не распространяется на случаи проведения проверок, вызванных возможным или фактическим возникновением аварийных ситуаций на объекте капитального строительства, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, причинением вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства.
3.4.2. Виды проверок объекта капитального строительства.
52. При осуществлении государственного строительного надзора Карачаево-Черкесской Республики проводятся документарные и выездные проверки.
53. Документарные проверки проводятся по месту нахождения Инспекции посредством изучения уполномоченным должностным лицом Инспекции сведений, касающихся строительства, реконструкции объекта капитального строительства, содержащихся в документах заказчика, застройщика, лица, осуществляющего строительство.
Уполномоченным должностным лицом Инспекции изучаются документы, связанные с выполнением работ (включая отдельные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения), а также применением строительных материалов (изделий), а именно:
общий и (или) специальный журналы, в которых ведётся учёт выполнения работ;
исполнительная документация, в том числе, акты освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, оказывающих влияние на безопасность, контроль по выполнению которых не может быть проведён после выполнения других работ, а также без разборки или повреждения строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, акты испытания
и опробования технических устройств (систем);
акты об устранении нарушений (недостатков) применительно к выполненным работам, выявленных ранее при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора;
результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведённых в процессе строительного контроля;
документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов;
документы, подтверждающие исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях;
учредительные и организационно-распорядительные документы, связанные с осуществлением деятельности по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, документы, подтверждающие полномочия представителей.
54. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в изученных документах, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, уполномоченным должностным лицом Инспекции, в адрес заказчика, застройщика или лица, осуществляющего строительство, направляется мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная копия приказа начальника Инспекции (в его отсутствие – заместителя начальника Инспекции) о проведении проверки.
В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса заказчик, застройщик или лицо, осуществляющее строительство, обязаны направить в Инспекцию указанные в запросе документы.
Документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и подписью уполномоченного лица заказчика, застройщика или лица, осуществляющего строительство. Последние вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
55. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Инспекции документах и (или) полученным в ходе осуществления государственного строительного надзора, информация об этом направляется заказчику, застройщику или лицу, осуществляющему строительство, с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. Заказчик, застройщик или лицо, осуществляющее строительство, вправе представить дополнительно документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
Уполномоченное должностное лицо Инспекции обязано рассмотреть представленные заказчиком, застройщиком или лицом, осуществляющим строительство, пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если после их рассмотрения либо при отсутствии пояснений, будут установлены признаки нарушений градостроительного законодательства, уполномоченное должностное лицо Инспекции вправе инициировать проведение выездной проверки.
56. Выездные проверки проводятся по месту расположения объектов капитального строительства в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в документах заказчика, застройщика или лица, осуществляющего строительство, без визуального осмотра объекта капитального строительства;
- оценить соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
57. При проведении выездной проверки уполномоченное должностное лицо Инспекции, помимо рассмотрения документов, указанных в пункте 53 Административного регламента, проводит визуальный осмотр выполненных работ (включая отдельные выполненные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения) и применённых строительных материалов (изделий) (далее – выполненные работы), при этом проверяет:
соблюдение требований технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации применительно к выполненным работам;
устранение нарушений (недостатков) применительно к выполненным работам, выявленных ранее при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора;
соблюдение запрета приступать к выполнению работ до составления акта об устранении нарушений (недостатков), выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора.
58. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения уполномоченным должностным лицом Инспекции, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица заказчика, застройщика или лица, осуществляющего строительство, с приказом инспекции о ее назначении и с полномочиями проводящих проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.
59. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель заказчика, застройщика или лица, осуществляющего строительство, обязаны предоставить уполномоченному должностному лицу Инспекции, проводящему выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ уполномоченного должностного лица и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на объект капитального строительства.
60. В случае, если основанием проведения выездной проверки является поступившие в Инспекцию обращения и заявления граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, включая извещения, направляемые лицами, направляемые лицами, осуществляющими строительство о случаях возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства, информация от органов государственной власти (должностных лиц органа государственного надзора), органов местного самоуправления, включая извещения, направляемые лицами, осуществляющими строительство о случаях возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства, из средств массовой информации о фактах произошедшей аварии, нарушений технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в том числе нарушений обязательных требований к применяемым строительным материалам, если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу либо повлекли причинение такого вреда, выездная проверка может быть проведена незамедлительно с извещением прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики.
Предварительное уведомление заказчика, застройщика или лица, осуществляющего строительство, в случае проведения такой выездной проверки, не требуется.
В целях извещения прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики о проведении мероприятий по контролю, в (см. текст в предыдущей редакции)
(см. текст в предыдущей редакции)
(см. текст в предыдущей редакции)
день подписания приказа начальника Инспекции (в его отсутствие – заместителя начальника Инспекции) о проведении выездной проверки, уполномоченное должностное лицо Инспекции направляет в прокуратуру Карачаево-Черкесской Республики заявление о согласовании Инспекции с прокуратурой проведения выездной проверки, приложенные к нему документы.
3.4.3. Оформление результатов проверки объекта капительного строительства.
61. По результатам проведенной проверки уполномоченное должностное лицо Инспекции составляет акт проверки при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства (Приложение № 6 к Административному регламенту).
62. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников участников строительства, на которых возлагается ответственность за нарушения при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, предписания об устранении нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
63.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю заказчика, застройщика, лица, осуществляющего строительство, под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя заказчика, застройщика или лица, осуществляющего строительство, а также в случае их отказа дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Инспекции.
64. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний и экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю заказчика, застройщика или лица, осуществляющего строительство, под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Инспекции.
65. В случае, если для проведения выездной проверки требуется согласование ее проведения с прокуратурой Карачаево-Черкесской Республики, копия акта проверки направляется в прокуратуру Карачаево-Черкесской Республики, которой принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
66. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
67. Сведения о результатах проверки заносятся ответственным должностным лицом Инспекции в общий и (или) специальный журналы, в которых ведется учет выполнения работ.
68. В журнале учета проверок, который обязаны в установленном порядке вести заказчик, застройщик или лицо, осуществляющее строительство, уполномоченными должностными лицами Инспекции осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании Инспекции, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.
При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
69. Заказчик, застройщик или лицо, осуществляющее строительство, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Инспекцию в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении нарушений в целом или его отдельных положений. При этом они вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Инспекцию.
70. В случае выявления допущенных заказчиком, застройщиком или лицом, осуществляющим строительство, нарушений, уполномоченным должностным лицом Инспекции выдается предписание об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства (Приложение №7 к Административному регламенту) на основании акта проверки.
71. В предписании указываются вид нарушения, ссылка на технический регламент (нормы и правила), иной нормативный правовой акт, проектную документацию, требования которых нарушены, а также устанавливается срок устранения нарушений с учетом конструктивных и других особенностей объекта капитального строительства.
Срок устранения выявленных нарушений может быть определен конкретной календарной датой либо указанием на событие, которое неизбежно должно наступить.
72. В предписании также устанавливается срок направления в Инспекцию извещения об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, которое лицо, осуществляющее строительство обязано направить после фактического устранения всех выявленных уполномоченным должностным лицом Инспекции нарушений.
73. Уполномоченное должностное лицо Инспекции осуществляет контроль за исполнением выданного им предписания об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства.
74. При выявлении в ходе проведения проверки действий (бездействия), за совершение которых Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность, уполномоченное должностное лицо Инспекции осуществляет полномочия в соответствии и в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
75. В случае выявления уполномоченным должностным лицом Инспекции при проведении проверки нарушений застройщиком или заказчиком, лицом, осуществляющим строительство, иными лицами законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, надзор за соблюдением которых не входит в полномочия Инспекции, материалы, свидетельствующие об указанных нарушениях, направляются в соответствующий надзорный орган или органы прокуратуры.
76. Установление причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности, повлекших причинение вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, осуществляется Инспекцией в порядке, предусмотренном статьей 62 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.4.4. Экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания выполненных работ и применяемых строительных материалов (изделий).
77. Проверки объекта капитального строительства могут быть сопряжены с проведением экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ и применяемых строительных материалов (изделий) (далее - экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания).
К проведению проверки привлекаются эксперты, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с заказчиком, застройщиком или лицом, осуществляющим строительство, и не являющиеся их аффилированными лицами. Эксперты, экспертные организации должны соответствовать иным требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к указанным лицам.
Экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания проводятся с применением средств измерений, прошедших в соответствии с законодательством Российской Федерации метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию.
Оплата услуг экспертов, экспертных организаций, привлекаемых Инспекцией к проведению экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний, производится в порядке, предусмотренном положениями законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
78. Экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания назначаются уполномоченным должностным лицом Инспекции в зависимости от предмета и результата проверки, при этом определяются их объем, состав и характер.
Перед началом проведения экспертизы, обследования, лабораторного и иного испытания, но не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения, застройщик или заказчик уведомляется уполномоченным должностным лицом Инспекции о проведении такой экспертизы, обследования, лабораторного и иного испытания посредством телефонной, факсимильной или электронной связи.
В уведомлении указываются сведения о дате проведения экспертизы, обследования, лабораторного и иного испытания, их объема, состава и характера, иные сведения, необходимые для их проведения.
Уведомление вручается уполномоченному представителю заказчика или застройщика в порядке, предусмотренном пунктом 50 Административного регламента.
79. Экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания проводятся в присутствии застройщика или заказчика, лица, осуществляющего строительство, уполномоченного должностного лица Инспекции.
Застройщик или заказчик обязан обеспечить, в том числе через лиц, осуществляющих строительство, условия для проведения соответствующих экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний.
80. Результаты проведенных экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний оформляются документом, в котором должно содержаться подробное описание проведенного исследования и сделанные в результате его проведения выводы в зависимости от объема, состава и характера проведенной экспертизы, обследования, лабораторного и иного испытания. К указанному документу прилагаются копии документов, составленные в процессе проведения экспертизы, обследования, лабораторных и иных испытаний.
Один экземпляр документа, отражающего результаты проведенных экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний, остается в деле Инспекции.
Подраздел 3.5. Итоговая проверка.
81. Основанием для проведения итоговой проверки является приказ начальника Инспекции (в его отсутствие – заместителя начальника Инспекции) о ее проведении, подготовленный на основании полученного извещения застройщика или заказчика об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства (Приложение №11к Административному регламенту), направленного в Инспекцию после фактического окончания строительства, реконструкции объекта капитального строительства, устранения всех нарушений, допущенных при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, оформления исполнительной документации, связанной с выполнением всех работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, а также применением строительных материалов (изделий).
82. Извещение об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства регистрируется в журнале входящей корРеспонденции в порядке, предусмотренном пунктами 35, 36 Административного регламента.
83. Приказ о проведении итоговой проверки издается в порядке, предусмотренном пунктами 42, 43 Административного регламента.
84. Итоговая проверка назначается в течение семи рабочих дней после
регистрации извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
85. Итоговая проверка проводится уполномоченными должностными лицами Инспекции с учетом следующих особенностей:
визуальному осмотру подлежит построенный, реконструированный объект капитального строительства в полном объеме (включая отдельно выполненные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения и примененные строительные материалы (изделия));
проверке подлежат все акты (предписания, извещения) об устранении нарушений (недостатков), выявленных при осуществлении государственного строительного надзора.
86. По результатам проведенной итоговой проверки оформляется акт проверки, содержащий как оценку о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, так и сведения о соблюдении при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства требований пожарной безопасности, законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Подраздел 3.6. Выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативно-правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, либо принятие решения об отказе в выдаче такого заключения.
87. Акт итоговой проверки является основанием для обращения заявителя в Инспекцию за выдачей заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативно-правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (Приложение №12 к Административному регламенту).
88. Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативно-правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее – заключение о соответствии), или решение об отказе в выдаче такого заключения (Приложение № 13 к Административному регламенту) выдается Инспекцией в течение десяти рабочих дней с даты обращения заявителя за выдачей заключения.
89. Решение об отказе в выдаче заключения о соответствии принимается в случае несоответствия законченного строительством, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативно-правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, в частности, неполного выполнения строительных работ, наличия строительных дефектов.
90. Принятие решения об отказе в выдаче заключения о соответствии не препятствует повторному обращению заявителя за выдачей заключения о соответствии после устранения причин, послуживших основанием для принятия указанного решения.
91. Заключение о соответствии или решение об отказе в выдаче такого заключения составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается уполномоченным должностным лицом Инспекции, осуществлявшим итоговую проверку, и утверждается приказом начальника Инспекции (в его отсутствие – заместителем начальника Инспекции).
Первый экземпляр заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче такого заключения направляется (вручается) заявителю, обратившемуся за выдачей заключения. В случае отказа от получения на руки (подписания) заключения представителем застройщика или заказчика документ направляется по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Второй экземпляр заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче такого заключения остается в надзорном деле объекта капитального строительства.
92. Дата выдачи заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативно-правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, либо решения об отказе в выдаче такого заключения, считается моментом завершения исполнения государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики, в отношении данного объекта капитального строительства.
93. В случае необходимости внесения изменений в выданное Инспекцией заключение о соответствии, вызванной наличием в нем технических ошибок, заявитель обращается в Инспекцию с соответствующим заявлением.
Начальник Инспекции (в его отсутствие – заместитель начальника Инспекции), установив обоснованность обращения заявителя издает приказ о внесении изменений в заключение о соответствии, назначая лиц, ответственных за устранение технических ошибок в нем.
Раздел 4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики.
94. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также принятием решений ответственными лицами, осуществляется начальником Инспекции, заместителем начальника Инспекции, должностные лица которых назначены ответственными за исполнение государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики, путем проведения систематических проверок.
95. В ходе проверок оценивается весь комплекс вопросов, касающихся организации и исполнения ответственными должностными лицами Инспекции предусмотренных Административным регламентом и положениями действующего законодательства полномочий, в том числе:
полнота и законность исполнения требований нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики;
качество планирования работы с учетом анализа результатов надзорной деятельности и степень исполнения мероприятий по надзору;
полнота и эффективность использования полномочий, в том числе принятие всех предусмотренных законодательством мер предупреждения, пресечения и ответственности;
качество составляемых при исполнении государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики документов и ведения дел;
осуществление контроля за исполнением ранее выданных предписаний,
вынесенных постановлений о назначении административных наказаний по делу об административных правонарушениях;
принципиальность и требовательность ответственных должностных лиц Инспекции при исполнении государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики;
организация и проведение профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации ответственных должностных лиц Инспекции.
96. Предусмотренные пунктом 94 Административного регламента проверки должны проводиться не реже одного раза в полугодие.
97. Инспекция, её должностные лица в случае ненадлежащего исполнения соответственно государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-черкесской Республики, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
98. В Инспекции осуществляется контроль за исполнением должностными лицами Инспекции служебных обязанностей, ведется учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводятся соответствующе служебные проверки, принимаются меры в отношении таких должностных лиц.
99. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер Инспекция обязана сообщить в письменной форме заказчику, застройщику или лицу, осуществляющему строительство, права и (или) законные интересы которых нарушены.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действия (бездействия)/ решений, осуществляемых/ принятых в ходе исполнения государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики.
100. Заявители, иные физические лица и юридические лица, органы государственной власти и органы местного самоуправления, имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц Инспекции, а также принимаемых ими решений при исполнении государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Карачаево-Черкесской Республики начальнику Инспекции (в его отсутствие – заместителю начальника Инспекции), если предметом обжалования не являются действия (бездействие) последнего, принятое им решение.
Заявители, иные физические лица и юридические лица, органы государственной власти и органы местного самоуправления имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или направить письменную жалобу по почте или по информационным системам общего пользования.
101. При обращении заявителей в письменной форме, срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента ее регистрации в журнале входящей корреспонденции.
102. Заявитель при обращении в письменной форме в обязательном порядке указывает в жалобе следующее:
наименование Инспекции, либо фамилию, имя и отчество соответствующего должностного лица, его должность;
свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ;
суть нарушения его прав и законных интересов, противоправного решения, действий (бездействия) должностных лиц Инспекции;
сведения о способе информирования заявителя;
личную подпись и дату.
103. В рассмотрении жалобы может быть отказано в следующих случаях:
если в ней не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, жалоба может быть оставлена без ответа по существу поставленных в нем вопросов, а заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
если в жалобе содержатся доводы, на которые заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобы, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник Инспекции (в его отсутствие – заместитель начальника Инспекции, в том случае, если предметом обжалования не являются действия (бездействие) последнего, принятое им решение) вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же орган или одному и тому же должностному лицу, о данном решении уведомляется заявитель.
104. По результатам рассмотрения жалобы начальник Инспекции (в его отсутствие – заместитель начальника Инспекции, в том случае, если предметом обжалования не являются действия (бездействие) последнего, принятое им решение) принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.
105. Постановление Инспекции о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в соответствии с положениями Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды общей юрисдикции и арбитражные суды, определяется процессуальным законодательством Российской Федерации.
106. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц Инспекции, нарушении положений Административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики по номерам телефонов и электронной почте, указанным на официальных сайтах Министерства в сети Интернет, а также в пунктах 17, 18 Административного регламента.
Приложение № 1
к Административному регламенту
СВЕДЕНИЯ
о месте нахождения, телефонах, адресах электронной почты
инспекции государственного строительного надзора
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
г. Черкесск, ул.Первомайская, 34 «А»
E-mail: mskchr@mail.ru
Сайт Министерства строительства и ЖКХ КЧР - www.mskchr.ru.
№ п/п
Должность
ФИО
Часы работы
Номер телефона
1
2
3
4
5
1.
Начальник инспекции государственного строительного надзора
Хапаев Анзор Азретович
с 9-00 до 18-00
8 (8782) 26-21-16
2.
заместитель начальника инспекции государственного строительного надзора
Шхаев Анатолий Хан-Гериевич
с 9-00 до 18-00
8 (8782) 26-21-16
3.
Консультант инспекции государственного строительного надзора
Оразсейидов Ибрагим Джумагельдиевич
с 9-00 до 18-00
8 (8782) 26-21-16
Приложение №2
к Административному регламенту
Образец
Начальнику инспекции
Государственного строительного надзора Карачаево-Черкесской Республики
_________________________________
г.Черкесск, ул.Первомайская,34 а,
тел. 26-21-16
ИЗВЕЩЕНИЕ №___
о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства
_______________ «____»________________200__г.
1. Застройщик или заказчик _____________________________________________________
(наименование застройщика или заказчика, номер и дата выдачи
_____________________________________________________________________________
свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,
__________________________________________________________________
телефон/факс – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество застройщика, паспортные данные,
__________________________________________________________________
место проживания, телефон/факс – для физических лиц)
2. Объект капитального строительства_____________________________________________
( наименование объекта капитального строительства,
_____________________________________________________________________________
краткие проектные характеристики объекта капитального строительства)
3. Адрес объекта капитального строительства______________________________________
(почтовый или строительный)
_____________________________________________________________________________
4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства__________________
_____________________________________________________________________________
(номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)
5. Заключение государственной экспертизы проектной документации _________________
_____________________________________________________________________________
(номер и дата выдачи, кем выдано)
6. Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта_______________________
_____________________________________________________________________________
(дата начала работ)
7. Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта____________________
_____________________________________________________________________________
(дата окончания работ)
8. К настоящему заявлению прилагаются:
__________________________________________________________________
(перечень документов,
__________________________________________________________________
прилагаемых к извещению
__________________________________________________________________
в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса
__________________________________________________________________
Российской Федерации)
__________ ____________________ ______________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (должность)
Отметка о получении
«____»_________________ 200__г.
__________ ____________________ ______________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (должность)
Приложение №3
к Административному регламенту
Образец
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
369000 г. Черкесск, ул. Первомайская, 34а тел. 26-21-16
П Р И К А З
«____» _____________ 20___ г.
№ ____________________
______________________________
(место составления)
О назначении
(должность, ФИО)
для осуществления государственного строительного надзора
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
(указать нужное)
объекта капитального строительства по адресу:
(указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
В целях осуществления государственного строительного надзора при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объекта капитального
строительства по адресу:
(указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Назначить
(должность, ФИО)
для осуществления государственного строительного надзора при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объекта капитального строительства по адресу:
(указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
2.
(должность, ФИО)
разработать программу проведения проверок при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объекта капитального строительства (п. 1 распоряжения (приказа).
3.
проводить проверки в следующих случаях:
(должность, ФИО)
- на основании программы проведения проверок;
- получения извещения от лица, осуществляющего строительство, о завершении работ, которые подлежат проверке, если срок окончания таких работ не совпадает со сроками, указанными в программе проведения проверок;
- получения извещения от лица, осуществляющего строительство, о случаях возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства;
- получения обращений физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам, относящимся к осуществлению государственного строительного надзора;
- получения сведений о выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, подлежащих проверке, из иных источников.
4. После получения извещения застройщика или заказчика об окончании строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального
строительства
(указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
(должность, ФИО)
провести итоговую проверку и подготовить заключение о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации или решение об отказе в выдаче такого заключения.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа (распоряжения) возложить на
(должность, ФИО)
Должность
Личная подпись
ФИО
Приложение №4
к Административному регламенту
Образец
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
369000 г. Черкесск, ул. Первомайская, 34а тел. 26-21-16
Программа проверок
строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства
« » 20 г. №______
Наименование объекта:
Адрес объекта:
Заказчик:
Застройщик:
№
п/п
Описание завершенного этапа строительства, подлежащего проверке инспектором
примерная дата проведения каждой проверки
Примечание
1.
2.
Проверка этапа считается завершённой, если нарушения не выявлены или если выявленные нарушения устранены, что подтверждается проверкой исполнения требований законного предписания.
После завершения работ, предусмотренных проектом, проводится итоговая проверка.
Если в результате итоговой проверки выявлены нарушения, то после их устранения проводится повторная итоговая проверка.
После положительного завершения итоговой проверки, заказчик направляет заявление о выдаче заключения о соответствии построенного (реконструированного, отремонтированного) объекта требованиям проектной документации и технических регламентов.
Программа проведения проверок считается выполненной, если все выявленные нарушения устранены.
Разработал: __________________________________________________________________________
С программой проверок СОГЛАСЕН, программу проверок получил.
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, подпись заказчика )
Приложение №5
к Административному регламенту
Образец
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
369000 г. Черкесск, ул. Первомайская, 34а тел. 26-21-16
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
______________________________
«____» ________________ 200__ г.
(место составления)
о проведении проверки
при строительстве, реконструкции
(указать нужное)
объекта капитального строительства по адресу:
(указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Настоящим уведомляется
(наименование застройщика или заказчика)
о проведении проверки:
дата проведения проверки
с «___» ________ 200_г. по «___» _______ 200_г.
предмет проверки
(указывается перечень работ,
документов, иные вопросы, подлежащие проверке
или указывается «итоговая»)
Застройщик или заказчик обязан обеспечить, в том числе, через лиц, осуществляющих строительство, условия для выполнения должностным лицом органа государственного строительного надзора полномочий, определенных статьей 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 24 Положения об
осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01 февраля 2006 г. № 54.
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
Уведомление получил:
(заполняется представителем застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего строительство, с указанием реквизитов документа о представительстве)
«____» __________ _____г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
Приложение №6
к Административному регламенту
Образец
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
369000 г. Черкесск, ул. Первомайская, 34а тел. 26-21-16
Акт проверки
при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства
_____________ "___"_________20__г
Мною,_________________________________________________________________________________________________________________________,
в присутствии ______________________________________________________
__________________________________________________________________,
проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта:__________________________
__________________________________________________________________,
расположенного по адресу:___________________________________________
__________________________________________________________________,
Предмет проверки: _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________,
В результате проведённой проверки установлено (наименование нарушений нормативных документов в области строительства, требования которых были нарушены, место обнаружения нарушений):
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
По результатам проверки оформлены__________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________,
Объяснения и замечания застройщика или заказчика, либо лица осуществляющего строительство (или его представителя), а также иных лиц присутствовавших при проверке______________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
Экземпляр акта получил:_____________________________________________
__________________________________________________________________,
Подпись лица составившего акт ______________________________________
Приложение №7
к Административному регламенту
Образец
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
369000 г. Черкесск, ул. Первомайская, 34а тел. 26-21-16
ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
«____» ________________ 20___ г.
(место составления)
Выдано
(наименование застройщика или заказчика,
либо лица, осуществляющего строительство)
в отношении
строительства, реконструкции, капитального ремонта
(ненужное зачеркнуть)
объекта капитального строительства:
(наименование
объекта капитального строительства)
расположенного по адресу:
(указать почтовый
или строительный адрес объекта капитального строительства)
По результатам проведенной проверки составлен акт №______ от _________20__г., на основании которого предписываю:
(меры по устранению нарушений соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и
правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации с указанием с указанием сроков их выполнения)
За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания, застройщик или заказчик либо лицо, осуществляющее строительство, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
О выполнении настоящего предписания в срок до _______ 20__ г. уведомить
Инспекцию Государственного строительного надзора КЧР
(наименование, адрес органа государственного строительного надзора)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
Экземпляр предписания получил:
(заполняется представителем застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего строительство, с указанием реквизитов документа о представительстве)
«____» __________ _____г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
Приложение №8
к Административному регламенту
Образец
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
369000 г. Черкесск, ул. Первомайская, 34а тел. 26-21-16
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений законодательства о градостроительной деятельности или об отклонении ходатайства, о продлении срока.
«__»____________20__г. г.Черкесск №___
Рассмотрев ходатайство ________________________________________
(Ф.И.О. и должность лица, направившего ходатайство;
__________________________________________________________________
основания для продления срока или отклонения ходатайства о продлении срока исполнения предписания)
__________________________________________________________________
принимаю решение
- о продлении срока исполнения предписания от «__»__________20___г.
к акту проверки от «__»__________20___г. до «___»___________20___г.
- об отклонении ходатайства и оставлении срока исполнения предписания об устранении нарушений законодательства градостроительной деятельности без изменения.
Начальник инспекции Хапаев А.А.
Приложение №9
к Административному регламенту
Образец
ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
______________________________
«____» ________________ 201__ г.
(место составления)
1. Застройщик или заказчик, либо лицо, осуществляющее строительство
(наименование,
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц,
фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
место проживания, телефон/факс – для физических лиц)
2. Объект капитального строительства
(наименование объекта капитального строительства,
основные характеристики
объекта капитального строительства)
3.Адрес объекта капитального строительства
(почтовый
или строительный)
4. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
(номер и дата выдачи,
кем выдано, срок действия)
5. Заключение государственной экспертизы проектной документации
(номер и дата выдачи,
кем выдано)
6. Вид нарушения
(описание нарушения,
№ и дата предписания об устранении нарушения)
7. Дата устранения нарушения в соответствии с предписанием
(дата)
8. Фактическая дата устранения нарушения
(дата)
9. Приложения на ____ листах:
(перечень документов, подтверждающих устранение нарушения
прилагаемых к настоящему извещению)
( подпись)
(расшифровка подписи)
(должность - для застройщика или заказчика, лица, осуществляющего строительство, являющихся юридическими лицами)
М.П.
(для застройщика или заказчика, лица, осуществляющего строительство, являющихся юридическими лицами)
Отметка о получении:
(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
Приложение №10
к Административному регламенту
Образец
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
369000 г. Черкесск, ул. Первомайская, 34а тел. 26-21-16
Акт проверки
об устранении нарушений
при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства
_____________ "___"_________20__г
Мною,_________________________________________________________________________________________________________________________,
в присутствии ______________________________________________________
__________________________________________________________________,
проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта:__________________________
__________________________________________________________________,
расположенного по адресу:___________________________________________
__________________________________________________________________,
Предмет проверки: _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________,
В результате проведённой проверки установлено (наименование нарушений нормативных документов в области строительства, требования которых были нарушены, место обнаружения нарушений):
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
По результатам проверки оформлены__________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________,
Объяснения и замечания застройщика или заказчика, либо лица осуществляющего строительство (или его представителя), а также иных лиц присутствовавших при проверке______________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
Экземпляр акта получил:_____________________________________________
__________________________________________________________________,
Подпись лица составившего акт ______________________________________
Приложение №11
к Административному регламенту
Образец
ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ОКОНЧАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
______________________________
«____» ________________ 200__ г.
(место составления)
1. Застройщик или заказчик
(наименование
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
место проживания, телефон/факс – для физических лиц)
2. Объект капитального строительства
(наименование объекта капитального строительства,
основные характеристики
объекта капитального строительства)
3. Адрес объекта капитального строительства
(почтовый
или строительный)
4. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
(номер и дата выдачи,
кем выдано, срок действия)
5. Заключение государственной экспертизы проектной документации
(номер и дата выдачи,
кем выдано)
6. Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта
(дата начала работ)
7. Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта
(дата окончания работ)
Настоящее извещение подтверждает фактическое окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, устранение всех нарушений соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, оформление документации, связанной с выполнением всех работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, а также применением строительных материалов (изделий).
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность лица - для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)
М.П.
(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)
Отметка о получении:
(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
Приложение №12
к Административному регламенту
Образец
Начальнику инспекции государственного строительного надзора Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Карачаево-Черкесской Республики
_____________________________
Заказчик (застройщик) _________________________________________________________
(наименование юридического или физического лица, почтовый адрес, телефон )
_____________________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
г.Черкесск «___» __________200__г.
Прошу выдать заключение о соответствии построенного (реконструированного, отремонтированного) объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (строительных норм и правил), иных нормативно-правовых актов и проектной документации: _______________________________________________________
(наименование объекта)
_____________________________________________________________________________
на земельном участке по адресу:_________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(город, район, улица, номер участка)
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, осуществляется на основании разрешения на строительство №_____ от «___»_________200__г., выданного ___________________________________________________________________
(когда и кем выдано разрешение)
Право на пользование землёй закреплено Постановлением № ______от «___» _______200__г.
_______________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, выдавшего постановление)
Проектная документация на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) разработана _____________________________________________________________________
(наименование проектной организации)
_________________________________________________________________________________
Заключение государственной экспертизы проектной документации
(номер и дата выдачи,
кем выдано)
Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта
(дата начала работ)
Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта
(дата окончания работ)
- работы производились подрядным (хозяйственным) способом ____________________ _________________________________________________________________________________
(наименование организации с указанием её формы собственности и банковских реквизитов)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- производителем работ приказом № ______ от «___»___________200__г.
назначен ________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
- авторский надзор в соответствии с договором №_____от «___» _____________200__г.
осуществлялся ____________________________________________________________
(наименование организации)
_________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона работника)
-технический надзор в соответствии с договором №_____ от «___»___________200__г.
осуществлялся ____________________________________________________________
(наименование организации)
_________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона работника)
назначенный приказом №_____ от «___»_____________200___г.
Основные показатели объекта: ________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Обязуюсь представить в инспекцию Госстройнадзора КЧР документацию:
1) проектная документация в полном объёме с изменениями, внесенными в установленном порядке, с отметкой на каждом комплекте «Считать исполнительной документацией»;
2) копия акта приёма-передачи* исполнительной документации с полным перечнем документации (* остаётся у инспектора);
3) производственная документация:
- общий и специальные журналы работ;
- журнал входного контроля;
- акты геодезической разбивочной основы;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- акты промежуточной приёмки ответственных конструкций;
- акты геодезического контроля;
- паспорта и сертификаты качества конструкции, материалы и изделия;
- лабораторные испытания;
- акты испытания инженерных систем и оборудования;
4) копия акта приёма-передачи производственной документации с полным перечнем, подписанного подрядчиком и заказчиком* (*остаётся у инспектора)
Заказчик (ЗАСТРОЙЩИК)
____________________________________________________ ______________
(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись)
Приложение №13
к Административному регламенту
Образец
Утверждено приказом Инспекции государственного строительного надзора Карачаево-Черкесской Республики
от «__» _____________20__г.
№ _______________________
__________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативно-правовых актов и проектной документации.
________________ «___»___________20___г.
Настоящее заключение выдано___________________________________
(наименование застройщика или заказчика,
__________________________________________________________________
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН
__________________________________________________________________
почтовые реквизиты, тел/факс – для юридических лиц;
__________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, тел/факс – для физических лиц)
и подтверждает, что объект капитального строительства__________________
__________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства,
_____________________________________________________________________________________________
основные характеристики
__________________________________________________________________
объекта капитального строительства)
расположенный по адресу:___________________________________________
(почтовый
_____________________________________________________________________________________________
или строительный)
Разрешение на строительство, реконструкцию
__________________________________________________________________
(номер и дата выдачи,
__________________________________________________________________
кем выдано, срок действия)
Заключение государственной экспертизы проектной документации
__________________________________________________________________
(номер и дата выдачи,
__________________________________________________________________
кем выдано)
Начало строительства, реконструкции
__________________________________________________________________
(дата начала работ)
Окончание строительства, реконструкции
__________________________________________________________________
(дата окончания работ)
соответствует требованиям______________________________________
(указываются наименование, статьи (пункты)
__________________________________________________________________
технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов,
__________________________________________________________________
проектной документации)
Основание для выдачи настоящего заключения являются:
__________________________________________________________________
(номер, дата акта итоговой проверки и пр.)
_____________________________________________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
Экземпляр заключения получил:
__________ ____________________ ______________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (должность)
Приложение №14
к Административному регламенту
Образец
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
369000 г. Черкесск, ул. Первомайская, 34а тел. 26-21-16
П Р И К А З
«___»__________20___г. г.Черкесск № _____
Об утверждении заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства
Руководствуясь Положением об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации»:
1. Утвердить заключение о соответствии построенного,
реконструированного, объекта капитального строительства __________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства и его местонахождение)
требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации от «_____» ____________ 20__г. (прилагается).
2. Прекратить государственный строительный надзор за строительством, реконструкцией, капитальном ремонтом объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего приказа.
(должность)
(личная подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение №15
к Административному регламенту
Блок-схема осуществления государственного строительного надзора
[1] Застройщик либо привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Федеральный регистр нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации от 27.12.2012 |
Рубрики правового классификатора: | 090.040.090 Реконструкция, расширение, техническое перевооружение и капитальный ремонт действующих предприятий, зданий, сооружений, 090.040.020 Управление в сфере строительства (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 090.040.100 Ответственность за нарушение законодательства о капитальном строительстве, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: