ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАС...



ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Признан утратившим силу приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 02.02.2021 № 03/1-03/32

МИНИСТЕРСТВО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПРИКАЗ

27.01.2012 № 04-13/19

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(наименование в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

(Наименование в редакции приказов Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.10.2013 № 03/1-03/358, от 24.10.2014 № 03/1-03/470)

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Чувашской Республики 20 марта 2012 года. Регистрационный № 1108.

(в редакции приказов Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.10.2013 № 03/1-03/358, от 24.10.2014 № 03/1-03/470, от 15.03.2017 № 03/1-03/180, от 11.08.2017 № 03/1-03/684, от 22.01.2018 № 03/1-03/41, от 26.09.2018 № 03/1-03/770, от 16.07.2019 № 03/1-03/553, от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 апреля 2011 г. № 166 "О порядке разработки и утверждения административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и предоставления государственных услуг" приказываю:

(преамбула в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент осуществления Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Чувашской Республики.

(Пункт 1 в редакции приказов Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.10.2013 № 03/1-03/358, от 24.10.2014 № 03/1-03/470, от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Вр.и.о. министра

М.В.Янковский

Утвержден приказом

Министерства градостроительства и

развития общественной инфраструктуры

Чувашской Республики

от 27 января 2012 года  № 04 -13/19

Административный регламент

осуществления Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Чувашской Республики

(Наименование в редакции приказов Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.10.2013 № 03/1-03/358, от 24.10.2014 № 03/1-03/470, от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

I. Общие положения

1.1. Наименование государственного контроля (надзора)

(подраздел 1.1 в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

Административный регламент осуществления Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее также - Министерство или Минстрой Чувашии) государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Чувашской Республики" (далее - Административный регламент) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, его структурных подразделений при осуществлении государственного контроля (надзора) в данной сфере деятельности (далее - государственный  контроль (надзор)).

Осуществление государственного контроля (надзора) распространяется на застройщиков - юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы, имеющих в собственности или на праве аренды, на праве субаренды либо в предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", подпунктом 15 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации случаях на праве безвозмездного пользования земельный участок и привлекающих денежные средства участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство.

1.2. Наименование органа исполнительной власти Чувашской Республики, осуществляющего государственный контроль (надзор)

(абзац первый в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

Государственный контроль (надзор) осуществляется", слова "(далее - Министерство) Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики и осуществляется через отдел экономического анализа и финансового контроля  (далее - уполномоченное подразделение).

(Абзац второй в редакции приказов Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.10.2013 № 03/1-03/358, от 16.07.2019 № 03/1-03/553, от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

Информационное обеспечение государственного контроля (надзора) осуществляется непосредственно Министерством.

(абзац третий в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

При осуществлении государственного контроля (надзора) осуществляется взаимодействие с:

(абзац четвертый в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

Прокуратурой Чувашской Республики;

Управлением Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике;

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;http://www.rosreestr.ru/

Министерством внутренних дел по Чувашской Республике;

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике

(Абзац девятый дополнен приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 15.03.2017 № 03/1-03/180)

органами местного самоуправления в Чувашской Республике;

физическими и юридическими лицами.

Министерство при организации и проведении проверок запрашивает и получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

(Абзац дополнен приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 15.03.2017 № 03/1-03/180)

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомственного информационного взаимодействия допускается при условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена необходимостью установления факта соблюдения застройщиками обязательных требований и предоставление указанных сведений предусмотрено федеральным законом.

(Абзац дополнен приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 15.03.2017 № 03/1-03/180)

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора)

(подраздел 1.3 в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора) (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования) размещается на официальном сайте Минстроя  Чувашии на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее также - официальный сайт Минстроя Чувашии, официальный Интернет-сайт), а также в федеральных государственных информационных системах "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

1.4. Предмет государственного контроля (надзора)

Предметом  государственного контроля (надзора) является соблюдение и исполнение застройщиками, осуществляющими строительство (создание) многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон) и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

(Абзац второй в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 24.10.2014 № 03/1-03/470)

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного контроля (надзора)

(абзац первый в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

1.5.1. Должностные лица при осуществлении государственного контроля (надзора):

(абзац первый в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

- осуществляют контроль за целевым использованием застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с Законом;

- осуществляют контроль за соблюдением застройщиком:

а) установленных частью 2 статьи 3 Закона требований к застройщику;

б) установленных статьей 3.1 Закона требований к раскрытию и размещению им информации;

в) примерных графиков реализации проектов строительства;

г) установленных частью 5 статьи 18 Закона требований к ведению учета денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства;

(Абзац седьмой в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 26 сентября 2018 г. № 01/1-03/770)

- выдают заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Закона, либо мотивированный отказ в выдаче такого заключения;

- получают от застройщика информацию о физическом лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в капитале участие более чем пять процентов) корпоративным юридическим лицом-застройщиком;

(Абзац девятый в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 26 сентября 2018 г. № 01/1-03/770)

- получают от застройщика информацию о лицах, осуществляющих работы, поставки товаров и (или) предоставляющих услуги по проведению инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства, с указанием полного наименования юридического лица или фамилии, имени, отчества (если имеется) индивидуального предпринимателя, адреса (места нахождения), а также о видах таких товаров, работ, услуг и информацию о наличии у этих лиц соответствующих допусков (лицензий) к осуществлению указанных видов работ, поставок товаров и предоставлению услуг, если законодательством Российской Федерации предусмотрено требование о наличии указанных допусков (лицензий), в порядке и в сроки, которые установлены уполномоченным органом;

- вправе получать от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

(Абзац одиннадцатый в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 26 сентября 2018 г. № 01/1-03/770)

- вправе получать в порядке межведомственного информационного взаимодействия от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, выписку из единого государственного реестра юридических лиц (сведения, содержащиеся в ней), документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением застройщиком требований, установленных пунктом 7 части 2 статьи 3 Закона;

- вправе получать в порядке межведомственного информационного взаимодействия от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением застройщиком требований, установленных пунктом 8 части 2 статьи 3 Закона;

- вправе получать от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости, а также от органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

- вправе получать от лиц, привлекающих денежные средства граждан для строительства, в определенный статьей 11 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ) срок сведения и (или) документы, которые необходимы для осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и перечень которых утвержден приказом Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики от 8 ноября 2010 г. № 04-13/385 "Об утверждении перечня сведений и документов, необходимых для осуществления контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Чувашской Республики 10 декабря 2010 г., регистрационный № 711);

- вправе получать от органов местного самоуправления документы и информацию, необходимые для осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (в том числе документы, связанные со строительством многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости);

- ежеквартально получают от застройщика отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении застройщиком примерных графиков реализации проектов строительства, своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства, а также промежуточную и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

(Абзац семнадцатый в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 26 сентября 2018 г. № 01/1-03/770)

- осуществляют контроль за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

- осуществляют контроль за соблюдением требований Закона, в том числе запрашивают у Центрального банка Российской Федерации информацию о соответствии банка, с которым застройщиком заключен договор поручительства, или страховой организации, с которой застройщиком заключен договор страхования, требованиям Закона, а также рассматривают жалобы граждан и юридических лиц, связанные с нарушениями Закона;

- направляют лицам, привлекающим денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, предписания об устранении нарушений требований Закона, а также иных требований по вопросам привлечения денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, установленных нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства, и устанавливают сроки устранения этих нарушений, в том числе в случае поступления уведомления от публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" в соответствии с пунктами 1 и 2 части 5.2 статьи 11 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;

(Абзац двадцатый в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 26 сентября 2018 г. № 01/1-03/770)

- размещают на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о проведенных проверках деятельности застройщика, за исключением сведений, доступ к которым ограничен законодательством Российской Федерации, а также сведения о вступивших в законную силу постановлениях Министерства о привлечении застройщика, его должностных лиц к административной ответственности за нарушение требований Закона;

- принимают меры, необходимые для привлечения лиц, привлекающих денежные средства граждан для строительства (их должностных лиц), к ответственности, установленной Законом и законодательством Российской Федерации;

- вправе обращаться в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства;

- направляет в правоохранительные органы материалы, связанные с выявлением фактов нарушения обязательных требований, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел;

(абзац двадцать четвертый в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

- осуществляют иные предусмотренные Законом полномочия.

(Пункт 1.5.1 в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 15.03.2017 № 03/1-03/180)

1.5.2. При осуществлении государственного контроля (надзора) должностные лица обязаны:

(абзац первый в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

- своевременно и в полной мере исполнять полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы застройщика, проверка которого проводится;

(Абзац третий в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 15.03.2017 № 03/1-03/180)

- проводить проверку на основании приказа о ее проведении в соответствии с ее назначением;

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа о проведении проверки и в копии документа о согласовании проведения проверки (при необходимости такого согласования);

(Абзац пятый в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 24.10.2014 № 03/1-03/470)

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю застройщика, присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю застройщика, присутствующему при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя застройщика с результатами проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя застройщика с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

(Абзац девятый дополнен приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 15.03.2017 № 03/1-03/180)

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

(Абзац десятый в редакции приказов Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.10.2013 № 03/1-03/358, от 15.03.2017 № 03/1-03/180)

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании застройщиками в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверки, предусмотренные пунктом 3.4.15 настоящего административного регламента;

- не требовать от застройщика документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя застройщика, ознакомить его с положениями настоящего Административного регламента;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у застройщика.

(Абзац пятнадцатый в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 15.03.2017 № 03/1-03/180)

- истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 724-р (далее – межведомственный перечень), от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы.

(Абзац шестнадцатый дополнен приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

)

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с ними в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ, осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

(Абзац семнадцатый дополнен приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

1.5.3. Должностные лица при выполнении государственного контроля (надзора) не вправе:

(Абзац первый в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

- проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не относятся к полномочиям Министерства, от имени которого действуют эти должностные лица;

- проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов, обязательность применения которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации;

(Абзац третий в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 26 сентября 2018 г. № 01/1-03/770)

- проверять выполнение обязательных требований, не опубликованных в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя застройщика, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, а также проверки соблюдения требований земельного законодательства в случаях надлежащего уведомления собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков;

- требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

- отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

- распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- превышать установленные сроки проведения проверки;

- осуществлять выдачу застройщикам предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;

- требовать от застройщика представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень;

- требовать от застройщика представления документов, информации до даты начала проведения проверки. Министерство после принятия приказа о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

(Пункт 1.5.3 в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 15.03.2017 № 03/1-03/180)

1.6. Права и обязанности застройщиков, в отношении которых осуществляется государственный контроль (надзор)

(Абзац первый в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

1.6.1. Застройщики, в отношении которых осуществляется государственный контроль (надзор), имеют право:

(Абзац первый в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- получать от Министерства, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;

- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Министерством в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в Министерство по собственной инициативе;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Министерства;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Министерства, повлекшие за собой нарушение прав застройщика при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике к участию в проверке.

(Пункт 1.6.1. в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 15.03.2017 № 03/1-03/180)

1.6.2. Застройщики, в отношении которых осуществляется государственный контроль (надзор), обязаны:

(Абзац первый в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

- соблюдать и исполнять требования Закона и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

- представлять в установленные постановлением приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 октября 2018 г. № 656/пр "Об утверждении формы и порядка предоставления застройщиками в контролирующий орган отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 февраля 2019 г., регистрационный № 53857) сроки ежеквартальную отчетность в Министерство;

(Абзац третий в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.07.2019 № 03/103-553)

- соблюдать нормативы финансовой устойчивости его деятельности, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 г. № 1683 "О нормативах  финансовой устойчивости деятельности застройщика";

(Абзац четвертый в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

(Абзац пятый признан утратившим силу приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 24.10.2014 № 03/1-03/470)

- при проведении проверок обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей застройщика, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований Закона;

- предоставлять должностным лицам Министерства, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые застройщиком при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым застройщиком оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

1.7. Описание результата осуществления государственного контроля (надзора)

(абзац первый в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

Результатом исполнения государственной функции является:

(абзац второй в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

              1.7.1. В случае, если в результате проверки соблюдения обязательных требований, установленных законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, не выявлены нарушения:

- составление акта проверки.

1.7.2. В случае выявления при проведении проверки нарушений соблюдения обязательных требований, установленных законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости:

- составление акта проверки;

- выдача предписания застройщику об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

(Абзац третий в редакции приказов Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.10.2013 № 03/1-03/358, от 15.03.2017 № 03/1-03/180)

- принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также мер по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;

(Абзац четвертый в редакции приказов Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.10.2013 № 03/1-03/358, от 15.03.2017 № 03/1-03/180)

- принятие мер необходимых для привлечения застройщиков (их должностных лиц), допустивших выявленные нарушения, к ответственности;

- обращение в суд с заявлением в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства;

- направление в правоохранительные органы материалов, связанных с выявлением фактов нарушения обязательных требований, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел.

(Абзац седьмой дополнен приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 15.03.2017 № 03/1-03/180, в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

1.7.3. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность застройщика, эксплуатация им зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые им товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, Министерство незамедлительно принимает меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности застройщика в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и доводит  до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

(Пункт 1.7.3 в редакции приказов Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.10.2013 № 03/1-03/358, от 15.03.2017 № 03/1-03/180)

1.8. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осуществления государственного контроля (надзора) и достижения целей и задач проведения проверки

(подраздел 1.8 дополнен приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

1.8.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у застройщика:

копии документа о правах на земельный участок;

копия разрешения на строительство ;

копия реестра договоров долевого участия;

копии реестра генподрядных (подрядных) договоров строительных организаций;

копии данных бухгалтерского учета, выгруженные из программы "1С Бухгалтерия" (ОСВ по сч.08, 50, 51, 86, 90, 62, 60, 76).

Копии документов заверяются в установленном порядке либо представляются одновременно с предъявлением их оригиналов.

1.8.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с межведомственным перечнем:

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, если проверка проводится в отношении юридического лица;

сведения  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных предпринимателей, если проверка проводится в отношении индивидуального предпринимателя;

сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, если проверка проводится в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства.

II. Требования к порядку осуществления государственного контроля (надзора)

(наименование в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

2.1. Порядок информирования заинтересованных лиц об осуществлении государственного контроля (надзора)

(подраздел 2.1 в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

2.1.1. Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам осуществления государственного контроля (надзора), сведений о ходе осуществления государственного контроля (надзора).

Информационное обеспечение государственного контроля (надзора) осуществляется непосредственно Минстроем Чувашии.

Информация о государственном контроле (надзоре) предоставляется непосредственно в помещениях Минстроя Чувашии с использованием информационных стендов, а также по телефону, электронной почте, посредством ее размещения на официальном сайте Минстроя Чувашии.

Информация, предоставляемая заинтересованным лицам об осуществлении государственного контроля (надзора), является открытой и общедоступной.

Информацию по вопросам осуществления государственного контроля (надзора), сведения о ходе осуществления государственного  контроля (надзора) заинтересованные лица могут получить, в том числе с использованием федеральных государственных информационных систем "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

Индивидуальное устное информирование осуществляется должностным лицом уполномоченного подразделения при обращении заинтересованного лица за информацией лично или по телефону.

Информирование о порядке осуществления государственного контроля (надзора) проводится по телефонам приемной Минстроя Чувашии.

Посредством телефонной связи заинтересованные лица могут получить информацию:

о полном наименовании Минстроя Чувашии;

о почтовом адресе Минстроя Чувашии;

об адресах электронной почты Минстроя Чувашии и уполномоченного подразделения;

о плане проезда к Минстрою Чувашии;

об адресе официального сайта Минстроя Чувашии;

о номерах телефонов уполномоченного подразделения;

о порядке осуществлении государственного контроля (надзора);

о требованиях к письменному обращению;

о требованиях к обращению в форме электронного документа.

При информировании о порядке осуществления государственного контроля (надзора) по телефону должностное лицо уполномоченного подразделения, сняв трубку, должно представиться: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность.

Звонки по вопросу информирования об осуществлении государственного контроля (надзора) принимаются в соответствии с графиком работы уполномоченного подразделения. Во время разговора должностное лицо должно произносить слова четко, избегать "параллельных разговоров" с другими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой телефонный аппарат. Разговор не должен продолжаться более 10 минут.

Письменное информирование о ходе осуществления государственного контроля (надзора) осуществляется должностным лицом уполномоченного подразделения посредством почтовых отправлений или посредством электронной почты. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в Минстрой Чувашии в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в Минстрой Чувашии в письменной форме.

Ответы на письменные обращения заинтересованных лиц, не требующие дополнительного изучения и проверки, направляются в адрес заинтересованных лиц не позднее 15 дней со дня регистрации письменного обращения, иные обращения - в течение 30 дней со дня регистрации обращения и должны содержать: дату документа, регистрационный номер документа, фамилию гражданина (или наименование организации), которому (которой) направляется ответ, его почтовый адрес (адрес организации), текст документа (ответы на поставленные вопросы), наименование должности лица, подписавшего документ, его инициалы, фамилию и подпись; фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя.

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой информации (далее - СМИ).

Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, размещения на официальном сайте Минстроя Чувашии, использования информационных стендов.

2.1.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в месте нахождения Минстроя Чувашии.

На официальном сайте Минстроя Чувашии, в федеральных государственных информационных системах "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" размещается следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы Минстроя Чувашии, его уполномоченного подразделения;

справочные телефоны уполномоченного подразделения и организаций, участвующих в осуществлении контроля (надзора), в том числе номер телефона-автоинформатора;

адреса официального сайта Минстроя Чувашии, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Минстроя Чувашии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Информационные стенды со справочной информацией оборудуются в доступных для заинтересованных лиц помещениях Минстроя Чувашии.

2.2. Срок осуществления государственного контроля (надзора):

(Абзац первый в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

Срок исполнения государственной функции:

- при анализе отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости - 45 рабочих дней со дня регистрации отчетности в Министерстве;

- при проведении проверки деятельности застройщика - 20 рабочих дней; в отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год;

(Абзац четвертый в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

- в случае необходимости при проведении плановой выездной проверки в отношении субъекта малого предпринимательства получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено министром (заместителем министра) на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается;

- на период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия Министерства на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства;

- в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений должностных лиц Министерства, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен министром, но не более чем на 20 рабочих дней; в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на 15 часов;

- срок проведения каждой из предусмотренных подразделом 3.4 раздела III настоящего Административного регламента проверок застройщика, который осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению застройщика, при этом общий срок проведения проверки не может превышать 60 рабочих дней.

(Подраздел 2.2 в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 15.03.2017 № 03/1-03/180)

2.3. Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) в осуществлении государственного контроля  (надзора), взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по государственному контролю (надзору)

(подраздел 2.3 дополнен приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

Плата за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) в осуществлении государственного контроля (надзора), с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводятся мероприятия по государственному контролю (надзору), не взимается.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

(наименование в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

3.1. Описание последовательности действий при осуществлении государственного контроля (надзора)

(подраздел 3.1 в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

Государственный контроль (надзор) осуществляется с помощью  административных процедур.

3.2. Исчерпывающий перечень административных процедур:

(абзац первый в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

а) сбор и рассмотрение ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

б) проведение внеплановых проверок соблюдения положений Закона;

(Пункт "б" в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.07.2019 № 03/1-03/553)

в) принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки.

3.3. Сбор и рассмотрение ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

3.3.1. Основанием для начала действия является представление застройщиком ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее – отчетность застройщика) в уполномоченное подразделение Министерства.

3.3.2. Состав, формы и порядок предоставления указанной отчетности установлены порядком предоставления застройщиком отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства  для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 октября 2018 г. № 656/пр (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 февраля 2019 г., регистрационный № 53857) (далее – Порядок)

(Пункт 3.3.2 в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.07.2019 № 03/1-03/553)

3.3.3. Отчетность застройщика представляется застройщиком в уполномоченное подразделение Министерства в письменной форме, форме электронного документа или электронного сообщения. При этом днем представления застройщиком отчетности считается дата отправки почтового отправления с описью вложения либо дата фактической передачи в Министерство. Отчетность застройщика представляется не позднее 30 дней после окончания отчетного квартала, за исключением отчетности за IV квартал, которая представляется застройщиком не позднее 90 дней после окончания IV квартала.

В соответствии с Порядком отчетность, представляемая в форме электронного документа или электронного сообщения, подготавливается в формате, установленном федеральным органом исполнительной власти, на который в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации возложено государственное регулирование в области долевого строительства объектов недвижимости.

(Пункт 3.3.3 в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.07.2019 № 03/1-03/553)

3.3.4. Регистрация  отчетности, оформляется путем проставления штампа Министерства с указанием даты  представления и заверяется подписью должностного лица в день получения почтового отправления или фактического получения отчетности.

3.3.5. На стадии рассмотрения отчетности застройщика, должностным лицом (лицами) проверяются:

1) своевременность представления отчетности застройщика;

2) полнота представленной отчетности застройщика.

Отчетность застройщика составляется на основе индивидуальных данных застройщика, данных о создаваемых объектах недвижимости, данных бухгалтерского учета и отчетных документов застройщика.

В состав отчетности включаются отчеты по формам по форме, утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 октября 2018 г. № 656/пр" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 февраля 2019 г., регистрационный № 53857), а также ежеквартальная (по итогам IV квартала - годовая) бухгалтерская отчетность застройщика, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

(Абзац третий в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.07.2019 № 03/1-03/553)

3) правильность оформления отчетности застройщика, установленная приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 12 января 2006 г. № 06-2/пз-н "Об утверждении Методических указаний по заполнению форм ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2006 г., регистрационный № 7585);

4) соблюдение нормативов финансовой устойчивости деятельности застройщика, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 г. № 1683 "О нормативах финансовой устойчивости деятельности застройщика";

(абзац седьмой в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

5) выполнение застройщиком обязательств перед участниками долевого строительства.

На стадии рассмотрения отчетности застройщика по итогам 4 квартала (годовая), должностным лицом (лицами) уполномоченного подразделения дополнительно проверяются:

             1) сведения об объеме, сроках, порядке и условиях осуществления застройщиком деятельности по привлечению и использованию денежных средств участников долевого строительства;

            2) информация о финансово-экономическом состоянии застройщика, в том числе информация о соблюдении застройщиком норматива безубыточности, на основании годовых отчетов о прибылях и убытках за последние три года работы застройщика;

            3) годовая бухгалтерская отчетность застройщика, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.3.6. В случае несоблюдения застройщиком требования пункта 6 части 6 статьи 23 Закона и Порядка должностное лицо (лица):

(Абзац первый в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.07.2019 № 03/1-03/553)

1) требует от руководителя застройщика устранения выявленных нарушений;

2) выдает застройщику обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений;

3) применяет меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) вправе обращаться со служебной запиской к министру о направлении в арбитражный суд заявления о приостановлении деятельности застройщика по привлечению денежных средств участников долевого строительства в случаях, если:

а) более чем на тридцать дней задержано представление отчетности;

б) застройщиком не соблюдаются нормативы финансовой устойчивости его деятельности, установленные Правительством Российской Федерации.

(Пункт 3.3.6. в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 11.08.2017 № 03/1-03/684)

3.3.7. По итогам рассмотрения отчетности должностным лицом, ответственным за прием отчетности застройщика, составляется акт проверки (приложение № 3 к настоящему Административному регламенту). Акт проверки составляется в двух экземплярах. На основании акта проверки с отраженными в нем фактами нарушения законодательства о долевом строительстве и материалов отчетности, должностное лицо, ответственное за прием отчетности, подготавливает проект предписания об устранении выявленных нарушений законодательства о долевом строительстве.

(пункт 3.3.7 в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

Предписание подписывает министр или первый заместитель министра.

Второй экземпляр акта проверки с отраженными в нем фактами нарушения законодательства о долевом строительстве и предписание вручается руководителю или уполномоченному представителю застройщика, в отношении которого оно вынесено, либо направляется в адрес указанного застройщика посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.

Предписание хранится в регистрационном деле застройщика.

Итоги принятой отчетности обобщаются, систематизируются и размещаются на официальном Интернет-сайте Министерства.

Подлинные экземпляры отчетности хранятся в уполномоченном подразделении.

3.3.8. Критерием сбора и рассмотрения ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности  является необходимость проведения анализа представленных документов на соблюдение обязательных требований.

(пункт 3.3.8 дополнен приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

3.3.9 Результатом административной процедуры является составление акта проверки.

(пункт 3.3.9 дополнен приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

3.3.10 Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подписание акта проверки должностным лицом уполномоченного подразделения

(пункт 3.3.10 дополнен приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

              3.4. Проведение внеплановых проверок соблюдения положений Закона.

(Абзац первый в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.07.2019 № 03/1-03/553)

Государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Чувашской Республики осуществляется при проведении внеплановых проверок соблюдения застройщиком требований Закона (далее - проверки).

(Абзац второй в редакции приказов Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 24.10.2014 № 03/1-03/470, от 16.07.2019 № 03/1-03/553)

              3.4.1. Описание последовательности действий (процедур) при проведении проверок

              Проведение проверок осуществляется в форме:

(Абзац третий признан утратившим силу приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.07.2019 № 03/1-03/553)

- внеплановых проверок соблюдения требований Закона.

              Основанием для начала проведения проверок является основания, указанные в пункте 3.4.11 настоящего Административного регламента.

(Абзац пятый в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.07.2019 № 03/1-03/553)

(Пункт 3.4.2 признан утратившим силу приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.07.2019 № 03/1-03/553)

(Пункт 3.4.3 признан утратившим силу приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.07.2019 № 03/1-03/553)

(Пункт 3.4.4 признан утратившим силу приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.07.2019 № 03/1-03/553)

(Пункт 3.4.5 признан утратившим силу приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.07.2019 № 03/1-03/553)

(Пункт 3.4.6 признан утратившим силу приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.07.2019 № 03/1-03/553)

(Пункт 3.4.7 признан утратившим силу приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.07.2019 № 03/1-03/553)

(Пункт 3.4.8 признан утратившим силу приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.07.2019 № 03/1-03/553)

(Пункт 3.4.9 признан утратившим силу приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.07.2019 № 03/1-03/553)

              3.4.10. Предметом внеплановой проверки является соблюдение застройщиком обязательных требований, установленных законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, выполнение предписаний Министерства, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

(Пункт 3.4.10 в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 15.03.2017 № 03/1-03/180)

3.4.11. Основанием для проведения внеплановой проверки является:

1) истечение срока исполнения лицом, привлекающим денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, выданного Министерством предписания об устранении нарушения требований Закона, а также иных требований по вопросам привлечения денежных средств граждан для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, установленных нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, если до истечения такого срока лицом, привлекающим денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, не были устранены указанные в предписании нарушения;

2) выявление в ходе проведения анализа ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, бухгалтерской отчетности (в том числе годовой), составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и (или) проектной декларации признаков нарушения обязательных требований, установленных законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

3) поступление в Министерство обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о фактах нарушений требований Закона, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного органа, актов органов местного самоуправления;

(абзац четвертый в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

4) отклонение застройщика от примерного графика реализации проекта строительства на шесть и более месяцев;

5) приказ министра о проведении внеплановой проверки, изданный в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо Кабинета Министров Чувашской Республики в случае выявления нарушений обязательных требований Закона и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

6) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

7) поступление в Министерство уведомления уполномоченного банка, предусмотренного частью 4 статьи 18.2 Закона.

(Абзац восьмой дополнен приказом  Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 26 сентября 2018 г. № 01/1-03/770)

В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения лицом, привлекающим денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, выданного Министерством предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований, предметом такой проверки может являться только исполнение выданного Министерством предписания.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Министерство, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 3 настоящего пункта, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо Министерства при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в подпунктах 1-5 настоящего пункта, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих застройщиков.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в подпунктах 1-5 настоящего пункта, уполномоченными должностными лицами Министерства может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов застройщика, имеющихся в распоряжении Министерства, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с застройщиком и без возложения на него обязанности по представлению информации и исполнению требований Министерства. В рамках предварительной проверки у застройщика могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в подпунктах 1 – 5 настоящего пункта, уполномоченное должностное лицо Министерства подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпункте 3 настоящего пункта. По результатам предварительной проверки меры по привлечению застройщика к ответственности не принимаются.

По решению министра, первого заместителя министра, заместителя министра предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

(абзац четырнадцатый в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

Министерство вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных Министерством в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.

Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ.

(Пункт 3.4.11 в редакции приказов Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 24.10.2014 № 03/1-03/470, от 15.03.2017 № 03/1-03/180)

              3.4.12. Внеплановая выездная проверка по основаниям, указанным в пунктах 1, 2, 3.1, 4 и 5 части 11 статьи 23 Закона, может быть проведена Министерством незамедлительно с извещением Прокуратуры Чувашской Республики в порядке, установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ. Заявление о согласовании с Прокуратурой Чувашской Республики проведения внеплановой выездной проверки оформляется по типовой форме, установленной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 мая 2009 г., регистрационный № 13915).

(Пункт 3.4.12 в редакции приказов Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 24.10.2014 № 03/1-03/470, от 16.07.2019 № 03/1-03/553)

              3.4.13. Документарная проверка

              3.4.13.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах застройщика, устанавливающих его организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении его деятельности и связанные с исполнением им обязательных требований, установленных Законом, исполнением предписаний и постановлений Министерства.

              3.4.13.2. Документарная проверка осуществляется по месту нахождения Министерства.

(Пункт 3.4.12.2 в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.07.2019 № 03/1-03/553)

              3.4.13.3. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами в первую очередь рассматриваются документы застройщика, имеющиеся в распоряжении Министерства, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении этих застройщиков государственного контроля (надзора).

              В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Министерства, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить соблюдение застройщиком требований Закона Министерство направляет средствами почтовой или факсимильной связи, либо электронной почтой в адрес застройщика мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа министра о проведении документарной проверки.

              В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса застройщик обязан направить в Министерство указанные в запросе документы в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью руководителя застройщика, его уполномоченного представителя, иного должностного лица застройщика. Застройщик вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

(Абзац третий в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 15.03.2017 № 03/1-03/180)

              3.4.13.4. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Министерство, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

              3.4.13.5. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных застройщиком документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Министерства документах и (или) полученным в ходе осуществления государственного контроля (надзора), информация об этом направляется застройщику с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

              3.4.13.6. Застройщик, представляющий в Министерство пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия указанных в пункте 3.4.13.5 настоящего Административного регламента сведений, вправе представить дополнительно в Министерство документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

              3.4.13.7. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом застройщика, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений Министерство установит признаки нарушения обязательных требований, должностные лица Министерства вправе провести выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от застройщика представления документов и (или) информации, которые были представлены им в ходе проведения документарной проверки.

(Пункт 3.4.13.7. в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 15.03.2017 № 03/1-03/180)

3.4.13.8. При проведении документарной проверки Министерство не вправе требовать у застройщика сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены Министерством от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

              3.4.14. Выездная проверка.

              3.4.14.1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах застройщика сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, осуществляемые застройщиком работы и услуги, и принимаемые им меры по соблюдению обязательных требований Закона.

              3.4.14.2. Выездная проверка застройщика проводится по месту нахождения застройщика и (или) по месту фактического осуществления его деятельности.

(Пункт 3.4.14.2 в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.07.2019 № 03/1-03/553)

              3.4.14.3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:

              а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении Министерства документах застройщика;

              б) оценить соответствие деятельности застройщика обязательным требованиям Закона, без проведения выездной проверки застройщика.

              3.4.14.4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами, обязательного ознакомления руководителя, уполномоченного представителя или иного должностного лица застройщика с приказом Министра о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

3.4.14.5. Министерство привлекает к проведению выездной проверки застройщика экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с застройщиком, в отношении которого проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемого лица.

(Пункт 3.4.14.5 в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 24.10.2014 № 03/1-03/470)

3.4.14.6. В случае, если проведение внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием руководителя или иного должностного лица застройщика, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности застройщиком, либо в связи с иными действиями (бездействием) руководителя или иного должностного лица застройщика, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо Министерства составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае Министерство в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении такого застройщика плановой или внеплановой выездной проверки и без предварительного уведомления застройщика.

(Пункт 3.4.14.6 дополнен приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 15.03.2017 № 03/1-03/180, в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.07.2019 № 03/1-03/553)

от 16.07.2019 № 03/1-03/553)

)

3.4.15. Сроки проведения проверок

Срок проведения документарной и выездной проверок не может превышать двадцать рабочих дней.

(Абзац третий признан утратившими силу приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.07.2019 № 03/1-03/553)

(Абзац четвертый признан утратившими силу приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.07.2019 № 03/1-03/553)

(Абзац пятый признан утратившими силу приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.07.2019 № 03/1-03/553)

(Абзац шестой признан утратившими силу приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.07.2019 № 03/1-03/553)

Срок проведения документарной и выездной проверок в отношении застройщика, который осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению застройщика, при этом общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.

(Пункт 3.4.15 в редакции приказов Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 24.10.2014 № 03/1-03/470, от 15.03.2017 № 03/1-03/180)

              3.4.16. Порядок организации проверки.

              3.4.16.1. Проверка проводится на основании приказа министра, оформляемого по Типовой форме, установленной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 мая 2009 г., регистрационный № 13915).

              Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в приказе министра.

              3.4.16.2. Должностное лицо, уполномоченное на подготовку проекта приказа о проведении проверки, передает в порядке делопроизводства (с учетом установленной процедуры согласования) подготовленный проект приказа о проведении проверки должностному лицу, обладающему правом подписи приказа о проведении проверки.

Министр подписывает приказ о проведении проверки в день представления проекта приказа на подписание.

В приказе министра указываются:

1) наименование Министерства, а также вид (виды) государственного контроля (надзора);

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование застройщика, проверка которого проводится, местонахождение застройщика (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений);

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;

5) правовые основания проведения проверки;

6) подлежащие проверке обязательные требования;

7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;

8) наименование административного регламента по осуществлению государственного контроля (надзора);

9) перечень документов, представление которых застройщиком необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;

10) даты начала и окончания проведения проверки.

11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или приказа органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки, установленной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 мая 2009 г., регистрационный № 13915).

(Пункт 3.4.16.2. в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 15.03.2017 № 03/1-03/180)

(Пункт 3.4.16.3 признан утратившим силу приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.07.2019 № 03/1-03/553)

              3.4.16.4. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 5 пункта 3.4.11 настоящего подраздела, застройщик уведомляется Министерством не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты застройщика, если такой адрес содержится в едином государственном реестре юридических лиц либо ранее был представлен застройщиком в Министерство.

Предварительное уведомление лица, привлекающего денежные средства граждан для строительства, о проведении внеплановой выездной проверки по основаниям, указанным в пунктах 1, 2, 3.1, 4 и 5 части 11 статьи 23 Закона, не допускается.

(Абзац второй в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.07.2019 № 03/1-03/553)

(Пункт 3.4.16.4 в редакции приказов Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 24.10.2014 № 03/1-03/470, от 15.03.2017 № 03/1-03/180)

Предварительное уведомление лица, привлекающего денежные средства граждан для строительства, о проведении внеплановой выездной проверки по основанию, указанному в подпункте  4 пункта 3.4.11 настоящего Административного регламента,  не допускается.

(Абзац дополнен приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 24.10.2014 № 03/1-03/470)

              3.4.16.5. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер Министерство вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение 24 часов.

В случае, если в результате деятельности застройщика причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление застройщиков о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

(Пункт 3.4.16.5 в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 15.03.2017 № 03/1-03/180)

              3.4.16.6. Заверенные печатью копия приказа министра вручается под роспись должностными лицами, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю застройщика,  одновременно с предъявлением служебных удостоверений.

              3.4.16.7. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя застройщика, должностные лица обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с настоящим Административным регламентом. По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица обязаны представить информацию о Министерстве, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.

              3.4.17. Порядок оформления результатов проверки.

              3.4.17.1. По результатам проверки должностными лицами, проводящими проверку, составляется акт по типовой форме, установленной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 мая 2009 г., регистрационный № 13915) в 2 экземплярах.

              В акте проверки указываются:

              1) дата, время и место составления акта проверки;

              2) наименование Министерства;

              3) дата и номер приказа министра;

              4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;

              5) полное наименование проверяемого застройщика, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя застройщика, присутствовавших при проведении проверки;

              6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;

              7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях  требований Закона, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

              8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя застройщика, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у застройщика указанного журнала;

              9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.

              3.4.17.2. К акту проверки прилагаются заключения и справки по результатам проверки экспертов, объяснения работников застройщика, на которых возлагается ответственность за нарушение требований Закона, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

3.4.17.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю застройщика под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя застройщика, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле в уполномоченном подразделении.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю застройщика. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

(Пункт 3.4.17.3 в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 15.03.2017 № 03/1-03/180)

              3.4.17.4. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю застройщика под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора)), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле в уполномоченном подразделении.

(Пункт 3.4.17.4 в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 15.03.2017 № 03/1-03/180)

              3.4.17.5. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

              3.4.17.6. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

              3.4.14.7. В журнале учета проверок должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки, осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа государственного контроля (надзора), датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку, его или их подписи.

(Абзац первый в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 15.03.2017 № 03/1-03/180)

              При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.

              3.4.14.8. Застройщик, проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Министерство в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом застройщик вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Министерство. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

(Пункт 3.4.14.8. в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 15.03.2017 № 03/1-03/180)

3.4.18. Критерием принятия решения о проведении внеплановой проверки является наличие оснований для её проведения, предусмотренных пунктом 3.4.11 настоящего подраздела.

(пункт 3.4.18 дополнен приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

3.4.19. Результатом административной процедуры является акт проверки.

(пункт 3.4.19 дополнен приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

3.4.20. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подписание акта проверки и его вручение (направление) застройщику.

(пункт 3.4.20 дополнен приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

              3.5. Принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки

              3.5.1. Основанием для начала исполнения настоящей административной процедуры является акт проверки.

3.5.2. В случае выявления при проведении проверки нарушений застройщиком обязательных требований Закона, должностные лица, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2) направлять застройщикам предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

3) принимать меры, необходимые для привлечения застройщиков, осуществляющих привлечение денежных средств граждан для строительства (их должностных лиц), к ответственности;

4) обращаться в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства;

5) направлять в правоохранительные органы материалы, связанные с выявлением фактов нарушения обязательных требований, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел.

(абзац шестой в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

(Пункт 3.5.2 в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 15.03.2017 № 03/1-03/180)

3.5.3. В предписании (приложение № 4 к настоящему регламенту) указываются:

а) дата и место составления предписания;

б) дата и номер акта проверки соблюдения требований законодательства о долевом строительстве, на основании которого выдается предписание;

в) наименование застройщика, которому выдается предписание;

г) содержание предписания (конкретное мероприятие, которое должно быть выполнено проверяемым застройщиком), срок исполнения, основание вынесения предписания (ссылки на нормативный правовой акт, предусматривающий предписываемую обязанность);

д) должность, фамилия и инициалы, подпись лица, вынесшего предписание;

е) сведения о вручении предписания руководителю (уполномоченному представителю) застройщика, в отношении которого оно вынесено, подпись его руководителя (уполномоченного представителя), расшифровка подписи, дата вручения, либо отметка об отправлении предписания посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.

Должностным лицом, ответственным за выдачу предписаний, является консультант отдела экономического анализа и финансового контроля.

(Абзац восьмой в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.10.2013 № 03/1-03/358)

Предписание хранится в регистрационном деле застройщика.

              Предписание направляется заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается под расписку лицу, в отношении которого оно вынесено, не позднее следующего дня после его подписания.

              3.5.4. В случае, если по истечении срока устранения застройщиком нарушения, указанного в предписании, застройщик не устранил нарушения, должностное лицо в течение трех рабочих дней подготавливает и направляет служебную записку о необходимости проведения внеплановой проверки на предмет исполнения предписания на подписание министру.

              3.5.5. Невыполнение в установленный срок предписания влечет за собой привлечение к административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

              3.5.6. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность застройщика, эксплуатация им зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые им товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, должностные лица Министерства обязаны незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности застройщика в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

(Пункт 3.5.6 в редакции приказов Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.10.2013 № 03/1-03/358, от 15.03.2017 № 03/1-03/180)

              3.5.7. В случае, если при проведении проверки выявлены признаки состава административного правонарушения, должностное лицо, осуществляющее проверку, возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, установленном главой 28 КоАП РФ. Должностным лицом составляется протокол об административном правонарушении в соответствии с приложением № 5 к настоящему Административному регламенту.

              Рассмотрение дела об административном правонарушении осуществляется в порядке, установленном главой 29 КоАП РФ. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении выносится постановление в соответствии с приложением № 6 либо с приложением № 7 к настоящему Административному регламенту.

              Протоколы и постановления хранятся в регистрационном деле об административном правонарушении застройщика.

              Контроль за исполнением постановлений по делам об административных правонарушениях осуществляется главным специалистом-экспертом уполномоченного подразделения.

(абзац четвертый в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

              3.5.8. В случае, если при проведении проверки выявлены признаки состава преступления, должностное лицо, осуществляющее проверку, направляет соответствующую информацию в правоохранительные органы в течение не более пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

              3.5.9. Министерство вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в случае, если:

1) застройщиком более чем на тридцать дней задержано представление отчетности, предусмотренной Законом;

(Подпункт 1 в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 24.10.2014 № 03/1-03/470)

              2) застройщиком не соблюдаются нормативы финансовой устойчивости его деятельности, установленные Правительством Российской Федерации;

              3) застройщик не удовлетворяет требования участников долевого строительства по денежным обязательствам, предусмотренным частью 1 статьи 12.1 Закона, и (или) не исполняет обязанность по передаче объекта долевого строительства в течение трех месяцев со дня наступления удовлетворения таких требований и (или) исполнения такой обязанности. При этом указанные требования в совокупности должны составлять не менее чем 100 тысяч рублей;

(Подпункт 3 в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 24.10.2014 № 03/1-03/470)

              4) застройщиком не исполнялись требования Закона, а также принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов при условии, что в течение года к застройщику два и более раза применялись предусмотренные Законом меры воздействия;

(Подпункт 4 в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 15.03.2017 № 03/1-03/180)

5) в проектной декларации, представленной застройщиком в Министерство, застройщиком продекларированы заведомо недостоверные сведения о соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Закона;

(Подпункт 5 в редакции приказа  Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 26 сентября 2018 г. № 01/1-03/770)

6) по истечении трех месяцев со дня выдачи Министерством предписания об устранении нарушения требований, указанных в части 2 статьи 3 Закона, застройщиком не устранено нарушение таких требований.

(Подпункты 5 и 6 дополнены приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 15.03.2017 № 03/1-03/180, подпункт 5 в редакции приказа  Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 26 сентября 2018 г. № 01/1-03/770

              3.5.10. Министерство вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о ликвидации застройщика, осуществляющего привлечение денежных средств граждан для строительства, в случае неоднократного или грубого нарушения им положений Закона или принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, а также в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

              3.5.11. В случае обращения в арбитражный суд с заявлениями, предусмотренными пунктами 3.5.9 и 3.5.10 настоящего Административного регламента, Министерство в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации застройщика или приостановлении осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, обязан уведомить органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о вступлении в силу соответствующего решения суда.

              Обращение в Арбитражный суд с заявлениями о приостановлении на определенный срок деятельности застройщика, о ликвидации застройщика от имени Министерства осуществляется сотрудниками Министерства на основании доверенности, выданной министром на осуществление соответствующих полномочий.

              3.5.12. На основании поручения министра по результатам рассмотрения заявлений граждан и юридических лиц  должностные лица вправе обратиться в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства.

Обращение в арбитражный суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства от имени Министерства осуществляется должностными лицами на основании доверенности, выданной министром на осуществление соответствующих полномочий.

              3.5.13. Подготовку исковых заявлений (с необходимыми материалами) в арбитражный суд производят должностные лица в течение 30 рабочих дней со дня дачи соответствующего поручения министром.

Должностным лицом Министерства, ответственным за подготовку исковых заявлений и юридическое сопровождение дел в суде, является начальник отдела правого, кадрового обеспечения и мобилизационной работы.

(Абзац второй в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 15.03.2017 № 03/1-03/180)

              3.5.14. Направление акта проверки в органы прокуратуры и правоохранительные органы

В случае выявления нарушений требований Закона, содержащих признаки нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства, копия акта проверки направляется Министерством в Прокуратуру Чувашской Республики и иные правоохранительные органы в течение пяти рабочих дней со дня ознакомления с актом проверки руководителя застройщика (иного уполномоченного им лица) либо с даты направления акта проверки застройщику заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора)), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа.

(Абзац второй в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 15.03.2017 № 03/1-03/180)

3.5.15. Критерием принятия решения о проведении административной процедуры является наличие нарушений обязательных требований при проведении проверки.

(пункт 3.5.15 дополнен приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

3.5.16. Результатом административной процедуры является принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки.

(пункт 3.5.16 дополнен приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

3.5.17. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является составление, подписание и регистрация предписания об устранении выявленных нарушений, протокола об административном правонарушении (в случаях, предусмотренных главой 28 КоАП РФ), постановления по делу об административном правонарушении (в случаях, предусмотренных главой 29 КоАП РФ).

(пункт 3.5.17 дополнен приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

IV. Порядок и формы контроля за осуществлением государственного контроля (надзора).

(наименование в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами осуществления государственного контроля (надзора), осуществляется министром путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Чувашской Республики, положений настоящего Административного регламента.

(абзац первый в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

Периодичность осуществления текущего контроля и лицо, ответственное за его проведение, устанавливается министром.

4.2 Контроль за полнотой и качеством осуществления государственного контроля (надзора) включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений административных процедур и сроков их выполнения, предусмотренных настоящим Административным регламентом.

(абзац первый в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

Проверка полноты и качества осуществления государственного контроля (надзора) организуется на основании приказа министра.

(абзац второй в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

Контроль должен предусматривать:

периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок осуществления государственного контроля (надзора) должностными лицами;

(абзац четвертый в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

выявление и устранение нарушений, допущенных должностными лицами при осуществление  государственного контроля (надзора);

(абзац пятый в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц и подготовку ответов на них.

Периодичность проведения проверок носит плановый характер не реже одного раза в полугодие на основании плана работы Министерства) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).

(Абзац седьмой в редакции приказов Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.10.2013 № 03/1-03/358, от 24.10.2014 № 03/1-03/470)

Плановый контроль осуществляется первым заместителем министра.

(абзац восьмой в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

Внеплановые проверки проводятся уполномоченным должностным лицом на основании поступивших жалоб на действия должностного лица по вопросу нарушения порядка приема и рассмотрения обращений заявителей, нарушения установленных сроков проведения проверок, проведением проверок без приказа министра, требования документов, не относящихся к предмету проверок и др. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с осуществлением государственного контроля (надзора) (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки).

(абзац девятый в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заинтересованных лиц виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.3. Должностные лица Министерства несут установленную законодательством Российской Федерации персональную ответственность за действия (бездействие), принимаемые в ходе осуществления государственного контроля (надзора).

(подраздел 4.3 в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

4.4. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем участия в опросах (в том числе электронных), форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством осуществления государственного контроля (надзора), соблюдения положений, предусмотренных настоящим Административным регламентом.

(подраздел 4.4 в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Минстроя Чувашии, а также  его должностных лиц

(раздел V в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой на решение или действие (бездействие), осуществляемое (принятое) в ходе осуществления государственного контроля (надзора) на основании настоящего Административного регламента (далее - жалоба), устно либо письменно к министру, первому заместителю министра, заместителю министра, курирующему осуществление государственного контроля (надзора), либо в форме электронного документа.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение или действие (бездействие) Минстроя Чувашии, а также его должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе осуществления государственного контроля (надзора).

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в Минстрой Чувашии, министру, первому заместителю министра, заместителю министра, курирующему осуществление государственного контроля (надзора), жалобы заинтересованного лица.

При обращении заинтересованного лица устно к министру, первому заместителю министра, заместителю министра, курирующему осуществление государственного контроля (надзора), ответ с согласия заинтересованного лица может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема заинтересованного лица. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

Ответственный за прием жалоб - главный специалист-эксперт отдела правового, кадрового обеспечения и мобилизационной работы. Справочная информация (номер телефона, график работы должностного лица, ответственного за прием жалоб) размещена на официальном сайте Минстроя Чувашии.

Письменная жалоба подлежит обязательной регистрации лицом, ответственным за прием жалоб, в течение трех дней с момента поступления в Минстрой Чувашии.

Заинтересованные лица имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заинтересованное лицо в своей письменной жалобе в обязательном порядке указывает:

наименование Минстроя Чувашии, либо фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;

свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации жалобы;

суть жалобы;

личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заинтересованное лицо прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо их копии.

Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений.

Жалоба в форме электронного документа рассматривается в порядке, предусмотренном настоящим разделом для рассмотрения письменных жалоб. В жалобе заинтересованное лицо в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации жалобы. Заинтересованное лицо вправе приложить к такой жалобе необходимые документы и материалы в электронной форме.

Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, поступившей в письменной форме.

В случае если в письменной жалобе не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, Минстрой Чувашии вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заинтересованному лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заинтересованному лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение соответствующему должностному лицу, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заинтересованному лицу, направившему жалобу.

В случае если в письменной жалобе заинтересованного лица содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись в Минстрой Чувашии. О данном решении заинтересованное лицо уведомляется письменно.

В случае поступления в Минстрой Чувашии жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" на официальном сайте Минстроя Чувашии, заинтересованному лицу, направившему жалобу, в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается электронный адрес официального сайта Минстроя Чувашии, на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в жалобе, при этом жалоба, содержащая обжалование судебного решения, не возвращается.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заинтересованное лицо вправе вновь направить обращение в Минстрой Чувашии.

Жалобы заинтересованных лиц, содержащие обжалование решений, действий (бездействия) конкретных должностных лиц, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа.

Жалобы заинтересованных лиц, поступившие в Минстрой Чувашии или должностному лицу Минстроя Чувашии в соответствии с его компетенцией и не требующие дополнительного изучения и проверки, рассматриваются не позднее 15 дней с даты регистрации, иные жалобы - в течение 30 дней со дня регистрации письменной жалобы.

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение о применении дисциплинарной ответственности к должностному лицу Минстроя Чувашии, допустившему нарушения в ходе осуществления государственного контроля (надзора) законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, настоящего Административного регламента, повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, заинтересованному лицу направляется сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием причин, почему она признана необоснованной.

Приложение № 1

к Административному регламенту Министерства строительства, архитектуры

и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики по исполнению государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство которых осуществляется на территории Чувашской Республики

(Приложение № 1 признано утратившим силу приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

Приложение № 2

к Административному регламенту

Министерства строительства, архитектуры

и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики по исполнению государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство которых осуществляется на территории Чувашской Республики

(Приложение № 2 признано утратившим силу приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

Приложение № 3

к Административному регламенту

Министерства строительства, архитектуры

и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики по исполнению государственной

функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство которых осуществляется на территории Чувашской Республики

(Приложение № 3 в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

(Нумерационный заголовок приложения № 3 в редакции приказов Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.10.2013 № 03/1-03/358, от 24.10.2014 № 03/1-03/470)

Акт №

проверки  ежеквартальной отчетности Застройщика

от "__" __________   ___г.

Наименование застройщика:                                                                                                          

Отчетный период:                                                                                                                      

                                                                                   

(должность)                                                                                                   (Фамилия, Имя, Отчество)

проведена проверка представленной ежеквартальной отчетности по следующим направлениям:

№ п/п

Наименование проверяемых вопросов

Проверкой установлено

1

Своевременность предоставления отчетности (дата)

2

Комплектность представленной отчетности

3

Правильность оформления (подписи, печати, подшивка)

4

Ежеквартальная бухгалтерская отчетность

                                      Приложение № 1

5

Сведения о Застройщике

                                      Приложение № 2

6

Наличие разрешения на строительство

7

Опубликование и размещение проектной декларации

8

Государственная регистрация права собственности  на землю (аренда)

9

Сроки передачи застройщиком объекта долевого строительства

10

Информация о разрешении на ввод объекта в эксплуатацию

11

п.7-справка по расторгнутым договорам

12

п.11-справка о ненадлежащем исполнении обязательств

                                      Приложение № 3

13

Анализ сведений о привлечении денежных средств

14

Прочие расходы (со ссылкой на проектную документацию)

                                      Приложение № 4 (правильность расчета нормативов)

15

Норматив обеспеченности обязательств (не менее 1)

16

Норматив целевого использования средств (не более 1)

17

Норматив безубыточности (не менее 1)

18

Предоставление дополнительной информации

                                       Результат проверки

Отчетность (принята, не принята)

Выявлены нарушения требований Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, в части:

п.6-8

-

Выявлены нарушения требований приказа Минстроя России от 12.10.2018 № 656/пр, в части:

п.1-5,

9-14

-

Выявлены нарушения требований постановления Правительства РФ от 26.12.2018 № 1683, в части:

п.15-17

Норматив обеспеченности обязательств (не менее 1)

Норматив целевого использования средств (не более 1)

Норматив безубыточности (не менее 1)

К акту прилагается:  отчетность с приложениями на -  ___  листах

Отчет проверил:________________________                                                                                                                                  (фамилия, инициалы)             

                           

Направлено: (оригинал в дело)              ______________________________________     

                                                      (подпись, фамилия, инициалы руководителя)

                                                                                   

Выписано предписание об устранении выявленных нарушений:

Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ

до________________________

Приказа Минстроя России от 12.10.2018 № 656/пр

до ______________________

Постановления Правительства РФ от 26.12.2018

№ 1683                                                                           до_______________________

Замечания выявленные в отчетности устранены:

Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ

до________________________

(да или нет)

Приказа Минстроя России от 12.10.2018

№ 656/пр                                                                  

до ______________________

(да или нет)

Постановления Правительства РФ от 26.12.2018

№ 1683                          

до_______________________

(да или нет)

(Приложение № 4 в редакции приказов Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.10.2013 № 03/1-03/358, от 24.10.2014 № 03/1-03/470)

Приложение № 4

к Административному регламенту осуществления Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство которых осуществляется на территории Чувашской Республики

(Нумерационный заголовок в редакции приказов Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 24.10.2014 № 03/1-03/470, от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

Герб Чувашской Республики

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Отдел экономического анализа и финансового контроля

428004, г Чебоксары, бульвар Президентский, 17

тел. (8352) 62-10-31, факс (8352) 62-23-51

ПРЕДПИСАНИЕ № _________

об устранении нарушений законодательства о долевом строительстве

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

____________________                             "___" _______________ г.

(место составления)

На основании акта проведения проверки от "___" __________ г. № ________деятельности ________________________________________________

                                              (наименование юридического лица)

руководствуясь ч. 2, п. 9 ч. 6 ст. 23 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Кабинета Министров Чувашской от 4 июня 2012 года № 214 "Вопросы Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики", Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики предписывает:

          (наименование лица, которому выдается предписание)

в срок до "___" _________ _____ года:

1) устранить нарушения:

_________________________________________________________________

(содержание предписания, основание вынесения предписания, меры по устранению нарушений)

2) представить в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики документы, подтверждающие исполнение предписания.

За невыполнение в установленный срок настоящего предписания должностное лицо, юридическое лицо подлежат привлечению к административной ответственности, установленной ч. 4 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные установленные ч. 14 ст. 23 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", а также Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Подпись должностного лица

___________     _________     ____________________________

(должность)       (подпись)            (фамилия, имя, отчество)

                                     М.П.

Экземпляр предписания вручен:

руководителю/представителю юридического лица /___________________________

(наименование застройщика)

__________________________________________

  (Ф.И.О. руководителя/представителя/должность)

"___" __________ г. _________________

                                            (подпись)

Отметка о высылке предписания застройщику:

_______________________________________________________

                 (дата, номер квитанции, квитанция прилагается)

          (Приложение № 5 в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.10.2013 № 03/1-03/358)

Приложение № 5
к Административному регламенту
осуществления Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство которых осуществляется на территории Чувашской Республики

(Нумерационный заголовок в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 24.10.2014 № 03/1-03/470, от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОТОКОЛ

об административном правонарушении

"___"___________ 20 ____ г.     ________________________________________________________________________

(место составления протокола)

___________________________________________________________________________________________________

      (должность, фамилия, имя, отчество лица, составляющего протокол)

___________________________________________________________________________________________________

составил настоящий протокол о том, что ________________________________________________________________

                                                             (наименование юридического лица, должностного лица)

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(место и событие административного правонарушения)

Административная ответственность предусмотрена статьей _____________________________  Кодекса Российской

Федерации об административных правонарушениях.

             СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ВОЗБУЖДЕНО ДЕЛО:

___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

____________________________ Место рождения ________________________________________________________

(число, месяц, год рождения)

Место жительства:____________________________________________________________________________________

Место работы, учебы _________________________________________________________________________________

Занимает должность __________________________________________________________________________________

Гражданство _________________________________________________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

                        СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ:

Наименование: ______________________________________________________________________________________

Юридический адрес: _________________________________________________________________________________

Ф.И.О., должность законного представителя юридического лица____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Документ, на основании которого действует представитель юридического лица: ____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

С  содержанием  ст. 25.1  Кодекса  Российской  Федерации  об административных правонарушениях ознакомлен(а)________________________________________________________________________________________

                                        (подпись физического лица или законного представителя юридического лица)

Объяснения  физического лица или законного  представителя  юридического  лица,  его  замечания  по

составлению протокола и иные сведения, необходимые для разрешения дела:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________                                                                                           ___________________________________

(подпись)                                                                                                                        (фамилия, инициалы)

Протокол составлен в присутствии:

1.__________________________________________

2.__________________________________________

Явиться для рассмотрения дела об административном правонарушении в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики по адресу: г.Чебоксары, Президентский бульвар, д.17. каб.____, _____________20    г., в __ч.____мин.

(должность лица, составившего протокол)

______________________                                                                                                   _____________________________

       (подпись)                                                                                                                            (фамилия, инициалы)

_______________________                                                                                                 _____________________________

(подпись лица, в отношении                                                                                                   (фамилия, инициалы)

которого возбуждено дело или запись

об отказе в подписании протокола)

Копию протокола получил(а) "_________" ________________________200__ г.

_________________________                                                                                            _____________________________

   (подпись)                                                                                                                                (фамилия, инициалы)

          (Приложение  № 6 в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.10.2013 № 03/1-03/358)

Приложение № 6
к Административному регламенту
осуществления Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора)   в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство которых осуществляется на территории Чувашской Республики

(Нумерационный заголовок в редакции приказов Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 24.10.2014 № 03/1-03/470, от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении N ___

"____" ____________  20___ г.                                                                                                                                     г. Чебоксары

_____________________________________________________________________________________________________________

(руководитель органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление  контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, или его заместитель)

_____________________________________________________________________________________________________________,

                             (фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.__ ст. _____ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении

_____________________________________________________________________________________________________________

      (лицо, в отношении которого рассмотрено дело об административном правонарушении)

проживающего  по адресу:___________________________________________________________

УСТАНОВИЛ:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На основании изложенного, руководствуясь ч.1 ст. 29.9, ст. 29.10, 29.11 Кодекса Российской  Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь

_____________________________________________________________________________________________________________

                    (лицо, в отношении которого рассмотрено дело об административном правонарушении)

к  административной  ответственности,   предусмотренной  ч.__ ст. ____ Кодекса Российской  Федерации  об  административных   правонарушениях,  и    наложить административный штраф в размере _________________ рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен не позднее тридцати дней со дня вступления  постановления в законную силу путем перечисления по следующим реквизитам:

Получатель: УФК МФ РФ ЧР (Минстрой Чувашии)

р/с 40101810900000010005

ИНН 2128016103 КПП 213001001

БИК 049706001

Банк  ГРКЦ НБ ЧР г.Чебоксары

ОКАТО 97401000000

КБК 83211690040040000140

    Постановление  в  соответствии со  статьями  30.1,  30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных  правонарушениях может  быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

___________________________________   (подпись должностного лица, рассматривающего дело об административном правонарушении)

Копию постановления получил "___"____________  20 ___ года

_____________________________________________________________________________________________________________

                                            (подпись,Ф.И.О. лица, получившего постановление, дата)

          (Приложение  № 7 в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16.10.2013 № 03/1-03/358)

Приложение № 7
к Административному регламенту
осуществления Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора)   в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство которых осуществляется на территории Чувашской Республики

(Нумерационный заголовок в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 24.10.2014 № 03/1-03/470, от 16.12.2019 № 03/1-03/1021)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Постановление
о прекращении производства по делу об административном правонарушении

"____" ____________  20___ г.                                                                                           г. Чебоксары

_________________________________________________________________________________

полное наименование должности, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление

рассмотрев / изучив   (ненужное   зачеркнуть)    материалы    дела    об административном правонарушении N ___________ возбужденного в  отношении____________________________

__________________________________________________________________________________

указать сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:

__________________________________________________________________________________

для юридического лица – полное наименование, место нахождения; для должностного лица (кроме индивидуального

______________________________________________________________________________________________________________

предпринимателя) -фамилия, имя, отчество, полное

__________________________________________________________________________________

наименование должности, место работы, дата рождения, место регистрации

__________________________________________________________________________________

(место жительства); для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя,

__________________________________________________________________________________

отчество, дата рождения, место регистрации (место жительства), дата и

__________________________________________________________________________________

номер свидетельства о государственной регистрации и наименование

__________________________________________________________________________________

зарегистрировавшего органа

по части ___ статьи (статье) ___________ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ),

установил:

__________________________________________________________________________________

излагаются обстоятельства, установленные по результатам рассмотрения

__________________________________________________________________________________

дела об административном правонарушении или при изучении материалов дела

__________________________________________________________________________________

на стадии подготовки к рассмотрению дела об административном

__________________________________________________________________________________

правонарушении, в том числе предусмотренные статьей 24.5 КоАП РФ

__________________________________________________________________________________

обстоятельства, исключающие производство по делу об административном

__________________________________________________________________________________

правонарушении либо излагаются обстоятельства, установленные по

__________________________________________________________________________________

результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, в том

__________________________________________________________________________________

числе свидетельствующие о малозначительности совершенного

__________________________________________________________________________________

административного правонарушения или свидетельствующие о том, что в

__________________________________________________________________________________

действиях (бездействии) соответствующего лица содержатся признаки преступления

     На основании изложенного и руководствуясь ________________________________________

указать соответствующий пункт

__________________________________________________________________________________

(пункты), часть (части) статьи (статей) КоАП РФ

постановил:

     1.  Производство по делу N _____ об административном правонарушении возбужденному __________________________________________________________________________________

указать наименование и реквизиты документа,

__________________________________________________________________________________

которым было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении

__________________________________________________________________________________

указать лицо, в отношении которого ведется производство

__________________________________________________________________________________

по делу об административном правонарушении

по части __ статьи (статье) __ КоАП РФ прекратить в связи _______________________________

__________________________________________________________________________________

указывается выявленное обстоятельство, исключающее производство по делу

__________________________________________________________________________________

об административном правонарушении (согласно статье 24.5 КоАП РФ), либо

__________________________________________________________________________________

указывается на малозначительность совершенного административного

__________________________________________________________________________________

правонарушения или на наличие в деянии соответствующего лица признаков преступления

__________________________________________________________________________________

     2. ** В соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ освободить ______________________________

                                                                                                                                                          указать фамилию,

__________________________________________________________________________________

имя и отчество физического лица или полное наименование юридического

__________________________________________________________________________________

лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

совершившему /совершившей  (ненужное зачеркнуть)      административное     правонарушение,       от административной ответственности по части __ статьи (статье) __ КоАП  РФ и объявить ему /ей (ненужное зачеркнуть) устное замечание.

     3. * * Передать материалы дела N ______________ об административном правонарушении __________________________________________________________________________________

указать соответствующего прокурора, или конкретный орган

__________________________________________________________________________________

предварительного следствия, или конкретный орган дознания, которому

__________________________________________________________________________________

(в который) передаются (направляются) материалы дела об административном правонарушении

     4. * Вещественные доказательства: _________________________________________________

          какие именно и суть принятого решения в соответствии

__________________________________________________________________________________

с частью 3 статьи 29.10 КоАП РФ

     5. * Издержки по делу об административном правонарушении __________________________

__________________________________________________________________________________

какие именно, размер и порядок взыскания в соответствии со статьей 24.7 КоАП РФ

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в силу в соответствии со статьей 31.1 КоАП РФ и в соответствии со статьями 30.1-30.3 КоАП РФ может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1-25.5 КоАП РФ, вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

_________________________________   __________   ______________________

        полное наименование должности лица,                       подпись                         инициалы и фамилия

                  вынесшего постановление

     Копию настоящего постановления получил "__"__________ 20__ г.

_______________________________

Подпись лица, в отношении которого ведется

производство по делу об административном

правонарушении (его законного представителя);

расшифровка его подписи; для законного

представителя юридического лица указывается также

наименование должности, сведения о документе,

удостоверяющем его служебное положение

     Копию   постановления   прошу / не  прошу  мне  вручить   (ненужное зачеркнуть)

     __________________________   ______________________

                       подпись потерпевшего                                  инициалы и фамилия

                       (при его наличии)

     Копию настоящего постановления получил "__" __________ 20__ г.

      _____________________

           подпись потерпевшего

     Копия настоящего постановления выслана по адресу (адресам): _________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Примечание

При вынесении данного постановления должностное лицо руководствуется статьей 28.9, соответствующим пунктом статьи 24.5 и статьей 29.10 КоАП РФ, либо частью 2 статьи 29.4, соответствующим пунктом статьи 24.5 и статьей 29.10 КоАП РФ, либо частью 1 статьи 29.9, соответствующим пунктом статьи 24.5 и статьей 29.10 КоАП РФ, либо частью 1 статьи 29.9, статьей 2.9 и статьей 29.10 КоАП РФ, либо только частью 1 статьи 29.9 и статьей 29.10 КоАП РФ.

Пункты 2 - 5 включаются в постановление при необходимости в соответствующих случаях.

Пункты 2 или 3 включаются в постановление только в случае его вынесения по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении (часть 1 статьи 29.9 КоАП РФ).

Копия постановления вручается под расписку физическому лицу, или законному представителю физического лица, или законному представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе либо высылается с уведомлением о вручении указанным лицам в течение трех дней со дня вынесения указанного постановления.