ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 27 декабря 2017 года № 109

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(в редакции приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 16.03.2018 № 22)

В соответствии с частью 11 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Порядка разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, утвержденных постановлением правительства Тульской области от 30.12.2016 № 649 « Об установлении Порядка разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, заключаемых для обеспечения нужд Тульской области, случаев и условий их применения» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

- типовой контракт на оказание услуг по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации (приложение № 1);

- информационную карту типового контракта на оказание услуг по обслуживанию (приложение № 2)

- типовой контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов (приложение № 3);

- информационную карту типового контракта на оказание услуг по обслуживанию лифтов (приложение № 4)

- типовой контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию коммуникаций и (или) объектов (приложение № 5);

- информационную карту типового контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию коммуникаций и (или) объектов (приложение № 6)

- типовой контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (приложение № 7);

- информационную карту типового контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (приложение № 8);

- типовой контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии (приложение № 9);

- информационную карту типового контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии (приложение № 10);

- типовой контракт на оказание услуг по аварийно-диспетчерскому обслуживанию инженерных систем и (или) объектов (приложение № 11);

- информационную карту типового контракта на оказание услуг по аварийно-диспетчерскому обслуживанию инженерных систем и (или) объектов (приложение № 12);

- типовой контракт на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов (приложение № 13);

- информационную карту типового контракта на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов (приложение № 14);

- типовой контракт на оказание услуг по сбору и транспортированию медицинских отходов класса А (твердых бытовых отходов), включенных в федеральный классификационный каталог отходов, до места их обезвреживания и размещения (приложение № 15);

- информационную карту типового контракта на оказание услуг по сбору и транспортированию медицинских отходов класса А (твердых бытовых отходов), включенных в федеральный классификационный каталог отходов, до места их обезвреживания и размещения (приложение № 16);

- типовой контракт на выполнение проектно-изыскательских работ (приложение № 17);

- информационную карту типового контракта на выполнение проектно-изыскательских работ (приложение № 18);

- типовой контракт на выполнение работ по обслуживанию объектов газоснабжения (приложение № 19);

- информационную карту типового контракта на выполнение работ по обслуживанию объектов газоснабжения (приложение № 20);

- типовой контракт на выполнение работ по газификации объектов согласно (приложение № 21);

- информационную карту типового контракта на выполнение работ по газификации объектов согласно (приложение № 22);

- типовой контракт на выполнение работ по строительству объектов (на 1 год) (Приложение № 23);

- информационную карту типового контракта на выполнение работ по строительству объектов (на 1 год) (Приложение № 24);

- типовой контракт на выполнение работ по строительству объектов (на 3 года) (приложение № 25);

- информационную карту типового контракта на выполнение работ по строительству объектов (на 3 года) (приложение № 26);

- типовой контракт на выполнение работ по капитальному ремонту (ремонту) придворовых территорий (приложение № 27);

- информационную карту типового контракта на выполнение работ по капитальному ремонту (ремонту) придворовых территорий (приложение № 28);

- типовой контракт на выполнение работ по ремонту объектов электроснабжения (теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации)(приложение № 29);

- информационную карту типового контракта на выполнение работ по ремонту объектов электроснабжения (теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации)(приложение № 30);

- типовой контракт на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций (приложение № 31);

- информационную карту типового контракта на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций (приложение № 32);

- типовой контракт на выполнение работ по опрессовке систем отопления (приложению № 33);

- информационную карту типового контракта на выполнение работ по опрессовке систем отопления (приложению № 34).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр строительства

и жилищно-коммунального

хозяйства Тульской области

Э.В. Шевченко

Приложение № 1

ТИПОВОЙ КОНТРАКТ

КОНТРАКТ №

на оказание услуг по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации

г. __________                «____» ____________ 20__ г.

_______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании _________, с одной стороны и ____________________, (указать полное наименование Исполнителя (с указанием его организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) Исполнителя - физического лица зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________, действующего на основании _____________, являясь в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» субъектом малого предпринимательства (или в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» социально ориентированной некоммерческой организацией)[1], (лицензия _________ от № _____________) с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ) (идентификационный код закупки _____________________), заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации (далее - Услуга) согласно техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить данные услуги. 

2. МЕСТО И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Сроки оказания услуг: _______________.

2.2. На момент подписания контракта дата окончания оказания услуг, указанная в п. 2.1. является исходной для имущественных санкций в случаях нарушения сроков оказания услуг.

2.3. Место оказания услуг: _____________.

3. КАЧЕСТВО УСЛУГ

3.1 Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в техническом задании (Приложение № 1 к настоящему контракту) и в обязательных для сторон нормах и правилах.

3.2. Услуги должны быть оказаны в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ 12.1.004.-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»; НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; СНиП 21-01 -97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

3.3. Качество услуг должно соответствовать требованиям, установленным для услуг такого рода и вида нормативными правовыми актами, сертификатами, стандартами, а также требованиям, предъявляемым к качеству услуг Заказчиком.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ

4.1. По истечении календарного месяца Исполнитель до ___ (_______) числа месяца, следующего за расчетным, предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг (приложение № 2) в двух экземплярах.

4.2. Приемка результатов оказанных услуг осуществляется заказчиком в течение ________ (___________) рабочих дней, включая проведение экспертизы (в течение _______ (__________) рабочих дней), со дня получения документов, указанных в пункте 4.1 настоящего контракта.

При приемке услуг Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств Исполнителем по настоящему контракту на предмет соответствия оказанной услуги требованиям и условиям настоящего контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами (представителем Заказчика) или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

4.3. В случае проведения экспертизы силами заказчика в акте сдачи-приемки оказанных услуг проставляется запись о проведении экспертизы, отдельный документ о проведенной экспертизе не составляется.

В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

4.4. Не позднее ____ (_________) рабочего(их) дня(ей) после проведения экспертизы Заказчик направляет Исполнителю, подписанный Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии, подписанный всеми членами приемочной комиссии и утвержденный заказчиком) один экземпляр акта сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от подписания такого документа, в котором указываются недостатки и сроки их устранения, а также дата повторной приёмки оказанных услуг. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе.

После устранения недостатков стороны возвращаются к повторной процедуре подписания акта.

4.5. Датой приемки оказанных услуг считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг (приложение № 2) без замечаний.

4.6. В случае установления по результатам экспертизы факта оказания услуг ненадлежащего качества Исполнитель обязан компенсировать заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы по предъявлении Заказчиком письменного требования и других документов, подтверждающих затраты заказчика.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Обеспечить беспрепятственный доступ к оборудованию сотрудников Исполнителя для оказания услуг.

5.1.2. Произвести приемку оказанных услуг Исполнителем и их оплату в порядке, предусмотренном контрактом.

5.1.3. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг.

5.1.4. Провести экспертизу оказанных услуг для проверки их результатов на соответствие условиям контракта в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

5.1.5. [2]Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если Исполнитель не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

5.1.6 Перечислить денежные средства, внесенные Исполнителем на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Исполнителем), при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по контракту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения Исполнителем своих обязательств, по банковским реквизитам, указанным в настоящем контракте.

5.1.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах контракта

5.2. Исполнитель обязан:

5.2.1. Иметь лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, действительную на дату заключения контракта до полного исполнения обязательств Исполнителем.

5.2.2. Оказать все услуги в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом, и сдать результат услуг Заказчику в состоянии, соответствующем условиям контракта.

5.2.3. Обеспечивать соответствие результатов оказанных услуг требованиям качества, требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам техническим условиям и т.п.) установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.4. При оказании услуг использовать исправное оборудование и инструменты.

5.2.5.Обеспечить оказание услуг квалифицированными специалистами.

5.2.6. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному настоящим контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты оказанных услуг.

5.2.7. Заблаговременно представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения, банковских реквизитов. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса и (или) банковских реквизитов, действующими местонахождением, банковскими реквизитами Исполнителя будут считаться адрес, банковские реквизиты, указанные в настоящем Контракте.

5.2.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством

5.2.9.[3] Привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме ________ процентов от цены контракта (объем привлечения устанавливается заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 процентов от цены контракта).

5.2.9.1 В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную исполнителем.

5.2.9.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять заказчику документы, указанные в пункте 5.2.9.1 настоящего контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

5.2.9.3. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Исполнителем выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Исполнителем и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Исполнителем субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Исполнителем и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Исполнителем обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

5.2.9.4. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Исполнителем документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

5.2.9.5. Нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 5.2.9.1. –5.2.9.3. настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте.

5.2.10.[4] Исполнитель, в соответствии с условиями контракта, обязан предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены настоящего контракта. Указанная информация предоставляется заказчику Исполнителем в течение 10 календарных дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.

5.3. Исполнитель имеет право:

- требовать осуществления Заказчиком приемки оказанных услуг в соответствии с разделом 4 контракта.

- требовать своевременной оплаты Заказчиком оказанных услуг в соответствии с разделом 6 контракта.

5.3.1. [5]В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Исполнителем, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

5.4. Заказчик имеет право:

- требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по контракту, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

- привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы оказанных услуг;

- определять лиц, непосредственно участвующих в процессе контроля за ходом оказания Исполнителем услуг и (или) участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по контракту.

5.4.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.4.2. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.4.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, осуществить оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней), которые предусмотрены разделом 7 настоящего контракта.

5.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Цена настоящего контракта составляет __________ (____________) рублей ____ копеек, НДС[6] ____________.

6.2. Цена услуги, оказываемой по настоящему контракту, включает в себя все затраты, необходимые для оказания Исполнителем услуг, а также все виды налогов, пошлин и сборов, установленных действующим законодательством РФ.

6.3. Цена оказываемых услуг является твердой и остается неизменной на весь срок исполнения настоящего контракта.

[7]Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим контрактом объемов услуг, качества услуг и иных условий исполнения настоящего контракта.

[8]По предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема услуг стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги.

6.4. Оплата оказываемых по настоящему контракту услуг осуществляется ежемесячно на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчиком, по безналичному расчету платежными поручениями, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем контракте.

6.5. Перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней[9] с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанной услуги (по форме приложения № 3 к настоящему контракту), на основании акта сдачи-приемки оказанной услуги, счета-фактуры[10].

Счет-фактура выставляется Исполнителем в соответствии с действующим законодательством.

6.6. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

6.7. Для органов власти и казенных учреждений:

Источник финансирования – бюджет Тульской области  _________.

для бюджетных учреждений:

Источник финансирования – средства бюджетного учреждения.

6.8. Для органов власти и казенных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КБК _____ в сумме ______.

Вариант 2: по КБК_______, в том числе: за счет денежных средств, полученных из ____.

для бюджетных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КВР_______.

Вариант 2: по КВР_______ , в том числе: за счет денежных средств, полученных из …в сумме _______, … в сумме _______, …».

6.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

При этом оплата по контракту осуществляется на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по контракту.

6.10. Обязанности заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета заказчика.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

7.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. Исполнитель несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных исполнителем.

7.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

7.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.5.2.2 -7.5.2.3 настоящего контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.5.2.4. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности исполнителя за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом (Пункт 7.5.2.4 включается в проект контракта в случае, если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466)).

7.5.3. За непредоставление исполнителем информации, указанной в пункте 5.2.10 настоящего контракта, с исполнителя взыскивается пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного исполнителем с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства (Пункт 7.5.3 включается в проект контракта в случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775).

В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ:

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

7.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. Исполнитель несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных исполнителем.

7.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

7.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.5.2.2 - 7.5.2.3 настоящего контракта):

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

7.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их  последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям контракта не относятся.

8.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по контракту.

8.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.5. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения контракта.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделе 10 настоящего контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ[11]

11.1. Исполнитель представляет заказчику обеспечение исполнения контракта в форме _________________________________________________, на сумму ____________ руб. (_______ рублей ______ копеек), эквивалентную _____________ % от начальной (максимальной) цены контракта (заполняется заказчиком в период подготовки проекта контракта с учетом применения статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ).

11.2. При выборе способа обеспечения в виде внесения денежных средств:

11.2.1. Внесение денежных средств осуществляется Исполнителем на счет заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

11.2.2. Возврат денежных средств, внесенных Исполнителем на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по Контракту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения Исполнителем своих обязательств, по банковским реквизитам, указанным в настоящем Контракте.

11.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Исполнителем денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Исполнитель обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Исполнителем Заказчику по контракту. Удержанные Заказчиком денежные средства переходят в собственность Заказчика.

11.3. При выборе способа обеспечения в виде банковской гарантии:

11.3.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковскую гарантию, выданную банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

11.3.2. Банковская гарантия, предоставляемая Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

11.3.3. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе (в случае оформления на нескольких листах – обязательно наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта) или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.

11.3.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом бенефициару (Заказчику) в случае ненадлежащего Исполнения принципалом (Исполнителем) предусмотренных контрактом обязательств;

2) обязательства принципала (Исполнителя), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить бенефициару (Заказчику) неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару (Заказчику);

5) срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 1 (один) месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала (Исполнителя), возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых бенефициаром (Заказчиком) банку одновременно с требованием об осуществлении платы денежной суммы по банковской гарантии;

8) условие о праве бенефициара (Заказчика) на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование бенефициара (Заказчика) об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии (условие включается в случае, если оно было предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке);

9) права бенефициара (Заказчика) представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения принципалом (Исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

10) права бенефициара (Заказчика) по передаче права требования по банковской гарантии при перемене бенефициара (Заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством, с предварительным извещением об этом гаранта;

11) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

11.3.5. Запрещается включение в условия банковской гарантии:

1) требования о представлении бенефициаром (Заказчиком) гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом (Исполнителем) обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

2) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования бенефициара (Заказчика) о платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту бенефициаром (Заказчиком) уведомления о нарушении принципалом (Исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством);

3) требований о предоставлении бенефициаром (Заказчиком) гаранту отчета об исполнении контракта;

4) требований о предоставлении бенефициаром (Заказчиком) гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не предусмотренных подпунктом 7 пункта 11.3.4. контракта.

11.4. Случаями, когда заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному Исполнителем обеспечению исполнения контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности (взыскание пеней, штрафов, возмещение убытков) Исполнителя перед заказчиком вследствие нарушения им обязательств по контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по контракту.

Письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, обеспеченных банковской гарантией, оформляется согласно приложению № 3 к контракту.

11.5. В ходе исполнения контракта, Исполнитель вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

12. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА УСЛУГ

12.1. Исполнитель гарантирует оказание услуг в строгом соответствии с техническим заданием, а также гарантирует точность и надежность оказанных услуг.

12.2. Исполнитель гарантирует, что качество оказанных услуг будет соответствовать требованиям действующего законодательства, технических регламентов, нормативным техническим документам, ГОСТ, условиям Контракта.

12.3. Исполнитель гарантирует выполнение обязательств по объемам и качеству услуг, предусмотренных условиями настоящего Контракта, своевременное устранение недостатков оказанных услуг при их обнаружении в ходе проверки Заказчиком и обязуется безвозмездно их устранить.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Срок действия контракта: контракт вступает в силу с момента заключения и действует по ______________ г. (срок действия контракта включает срок оказания услуг, период приёмки результатов оказания услуг, в том числе экспертизы результатов исполнения обязательств по контракту, и оплаты за оказанные услуги)

13.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- если отступления исполнителя от условий контракта или иные недостатки оказанных услуг не были устранены исполнителем в установленный заказчиком срок, либо являются существенными и неустранимыми;

- [12]если исполнитель не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

13.3. При исполнении контракта не допускается перемена исполнителя, за исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником исполнителя по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.4. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

13.5. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой (в том числе электронной), факсимильной связью либо иным доступным способом, оговоренным сторонами с последующим представлением оригинала по адресу, указанному в контракте.

Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано. При невозможности получения подтверждения либо информации о получении уведомления, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления.

13.4. Любые изменения и дополнения к контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

13.5. Во всем, что не предусмотрено контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.6. Приложения, указанные в контракте, являются его неотъемлемой частью:

приложение № 1 - Техническое задание на ___ л;

приложение № 2 – Форма «Акт сдачи-приемки оказанных услуг» на ___ л;

приложение №3 – Форма «Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии» на ___ л.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Руководитель

__________________ (Ф.И.О.)

М.П.    (подпись)

Руководитель:

____________ (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)   (подпись)

Приложение № 1

к контракту

от «___» _______ 20__ г. № ___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Исполнитель

Заказчик

Руководитель:_________ (Ф.И.О.)

Руководитель:_________ (Ф.И.О.)

Приложение № 2

к контракту

от «___» _______ 20__ г. № ___

ФОРМА                                                                                 УТВЕРЖДАЮ

_____________( _____________ )

(подписывается Заказчиком в случае

создания приемочной комиссии)

АКТ

сдачи-приемки услуг

г.___________                                                              «___» __________ 20___г.

             

____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице__________________, действующего на основании Устава (Комиссия в составе представителей заказчика в лице_______________________________, (должность, ФИО) действующих на основании __________________), с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «исполнитель», действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:             

В соответствии с Контрактом на оказание услуг №___, от «___» ____________ 201_г. (идентификационный код закупки _____________________)

Исполнитель выполнил обязательства по оказанию услуг:

№

Наименование услуг

Количество (объем)

Дата оказания услуг

1.

2.

без претензий (с претензиями)

_________________________________________________________________ .

Качество услуг соответствует (не соответствует) требованиям Контракта.

Сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[13] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию: ________________________;

Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) ______________________________________________________________;

Итоговая сумма, подлежащая оплате исполнителю по контракту: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[14] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Сдал:

Принял:

Исполнитель:

______________________

______________ (Ф. И. О.)

«___»_________20___г.

Заказчик:

_______________________

_______________ (Ф. И. О.)

«___»__________20___г.

(в случае создания приемочной комиссии)

Представители Заказчика:

_______________ ( _____________ )

                подпись                      ФИО

_______________ ( _____________ )

                подпись                      ФИО

_______________ ( _____________ )

                                                                                         подпись                     ФИО

Приложение № 3

к контракту

от «___» ___________ 20__ г.

№ _______________________

Форма требования

об осуществлении уплаты денежной суммы

по банковской гарантии[15]

ТРЕБОВАНИЕ

об осуществлении уплаты денежной суммы

по банковской гарантии

от «___» __________ 20__ года                                                            № _____

В связи с тем, что по банковской гарантии от «  » __________ 20__ года № _________ (полное наименование кредитной организации - гаранта) является гарантом (далее-гарант) перед (полное наименование организации - бенефициара) (далее - бенефициар), настоящим требованием извещаем вас о неисполнении (ненадлежащем исполнении) (полное наименование организации-принципала), ИНН ____________________своих обязательств перед (полное наименование организации-бенефициара) по Контракту от «   » __________ 20__ года № _________ а именно (указать конкретные нарушения принципалом обязательств, в обеспечение которых выдана банковская гарантия).

В соответствии с условиями банковской гарантии от «  » __________ 20__года № _________ Вам надлежит не позднее  _______(указывается количество дней цифрами и прописью в соответствии с условиями гарантии) рабочих дней со дня получения настоящего требования перечислить сумму в размере ______________ (сумма цифрами и прописью)

на счет__________________________ (банковские реквизиты организации-бенефициара для перечисления денежных средств).

В случае неисполнения настоящего требования в указанный срок гарант обязан уплатить неустойку бенефициару в размере 0,1 (ноль целых  одна десятая) процента указанной в настоящем требовании суммы,  подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки начиная с календарного дня, следующего за днем истечения установленного банковской гарантией срока оплаты настоящего требования, по день фактического поступления денежных средств на счет бенефициара в оплату настоящего требования по банковской гарантии.

Приложение: (указывается перечень документов, обосновывающих                     требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, и количество листов).

Уполномоченное лицо бенефициара     ___________ (____________________)

                                                     (подпись)            (инициалы, фамилия)

Отметка о вручении___________ (____________________)

(передаче иным способом) (подпись)(инициалы, фамилия)

Дата вручения: «___ » _____________ 20__ года

Примечание. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии и направляемые вместе с ним документы и (или) их копии оформляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

типового контракта на оказание услуг по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации

Общие сведения о приказе ответственного органа исполнительной власти Тульской области, которым утверждены типовой контракт, типовые условия контракта:

а) ответственный орган исполнительной власти Тульской области - разработчик документа, который разрабатывает и утверждает типовые контракты, типовые условия контрактов;

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

б) вид документа (типовой контракт или типовые условия контракта).

типовой контракт

Показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта:

а) наименование товара, работы, услуги;

Оказание услуг по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации

б) код (коды) предмета контракта: по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2);

84.25.11.120 - Услуги по обеспечению пожарной безопасности

по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2);

84.25.1 - Деятельность по обеспечению пожарной безопасности

по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (указывается с 1 января 2017 г.);

.

в) размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт (типовые условия контракта);

при любом размере начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

г) иные показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта.

Приложение № 3

ТИПОВОЙ КОНТРАКТ

КОНТРАКТ № ___

на оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов

г. Тула «___» _____________ 201_ год

_____________________, _______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании _________, с одной стороны и ____________________, (указать полное наименование исполнителя (с указанием его организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) исполнителя - физического лица зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________, действующего на основании _____________, являясь в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» субъектом малого предпринимательства (или в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» социально ориентированной некоммерческой организацией)[16], с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ) (идентификационный код закупки _____________________), заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию лифтов (далее – услуги) для Заказчика ежемесячно, с ________________ года по _______________ года, в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) и Техническим заданием (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Оказание услуги осуществляется «Сторонами» в соответствии с требованиями "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов"; ГОСТ Р53783-2010 Лифт и правила эксплуатации лифтов в Российской Федерации; Эксплуатационной документации заводов-изготовителей лифтов.

2. СРОК ОКАЗАНИЯ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

2.1. Оказание услуг осуществляется ежемесячно, с ______________ года по __________, по следующим адресам: _________________________________.

2.2. Не позднее ____ (______) календарных дней месяца, следующего за расчетным, Исполнитель обязан передать подписанный акт сдачи-приемки услуг Заказчику.

2.3. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафов и пеней, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.4. Приемка результатов оказанных услуг осуществляется Заказчиком в течение ________ (___________) рабочих дней, включая проведение экспертизы (в течение _______ (__________) рабочих дней), со дня получения документов, указанных в подпункте _______. настоящего контракта.

При приемке услуг Заказчик обязан провести экспертизу для проверки предоставленных Исполнителем услуг, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В случае проведения экспертизы силами Заказчика в акте сдачи-приемки оказанных услуг проставляется запись о проведении экспертизы, отдельный документ о проведенной экспертизе не составляется.

В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

2.5. В случае установления по результатам экспертизы факта оказания услуг ненадлежащего качества, Исполнитель обязан компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

2.6. Не позднее ____ (_________) рабочего(их) дня(ей) после проведения экспертизы Заказчик направляет Исполнителю, подписанный Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии, подписанный всеми членами приемочной комиссии и утвержденный Заказчиком) один экземпляр акта сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от подписания такого документа, в котором указываются недостатки и сроки их устранения, а также дата повторной приёмки оказанных услуг. После устранения недостатков стороны возвращаются к повторной процедуре подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе.

2.7. Датой приемки оказанных услуг считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг (приложение № 3) без замечаний.

3. КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

3.1. Исполнитель гарантирует оказание услуг в строгом соответствии с техническим заданием (приложение № 2), а также гарантирует точность и надежность оказанных услуг.

3.2. Исполнитель гарантирует, что оказанные услуги будут соответствовать требованиям действующего законодательства, технических регламентов, нормативным техническим документам, ГОСТ, условиям Контракта и нормам технологического и строительного проектирования.

3.3. Исполнитель гарантирует выполнение обязательств по объемам и качеству услуг, предусмотренных условиями настоящего Контракта, качество, своевременное устранение недостатков оказания услуг при их обнаружении в ходе проверки Заказчиком и обязуется безвозмездно их устранить.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Оказать услуги Заказчику в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) и Техническим заданием (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

4.1.2. Не допускать к работе не аттестованный персонал;

4.1.3. Обеспечить персонал, осуществляющий выполнение работ, нормативно-правовыми актами и нормативно-техническими документами, устанавливающими правила ведения работ персонала, экземплярами Технического регламента Таможенного союза, производственными и должностными инструкциями, инструкциями по технике безопасности.

4.1.4. Во время оказания услуг по техническому обслуживанию лифтов руководствоваться требованиями:

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- ПТЭЭП «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»;

- Межотраслевые Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824);

- ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН81-1:1998; ЕН 81-2:1998);

- ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003);

- Инструкция (Руководство) по эксплуатации лифтов;

- «Положение о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов». Утверждено Приказом Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 17 августа 1998 г. № 53;

- Нормативно-технические документы в области промышленной безопасности, действующие в РФ.

4.1.5. Исполнитель несет ответственность за нарушение норм правил охраны труда и правил пожарной безопасности.

4.1.6. Исполнитель ежемесячно предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки услуг (приложение № 3 к настоящему контракту).

4.1.7.[17] Привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме ________ процентов от цены контракта (объем привлечения устанавливается заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 процентов от цены контракта).

4.1.7.1 В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Исполнителем.

4.1.7.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в пункте 4.1.7.1 настоящего контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

4.1.7.3. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты исполнителем выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Исполнителем и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Исполнителем субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Исполнителем и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Исполнителем обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

4.1.7.4. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Исполнителем документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

4.1.7.5. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 4.1.7.1 –4.1.7.3. настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте.

4.1.8.[18] Исполнитель, в соответствии с условиями контракта, обязан предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены настоящего контракта. Указанная информация предоставляется Заказчику Исполнителем в течение 10 календарных дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Осмотреть и принять результат услуги, а при обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих результат услуги, или иных недостатков в услуге немедленно уведомить об этом Исполнителя.

4.2.2. Оплатить оказанные Исполнителем услуги в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

4.2.3. Обеспечить беспрепятственный проход на территорию Заказчика работников Исполнителя по заблаговременно поданным спискам и подъезд грузовых машин по заявкам Исполнителя к месту осуществления услуг; устранять обстоятельства, препятствующие осуществлению услуг.

4.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.2.5. Провести экспертизу оказанных услуг для проверки их результатов на соответствие условиям контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

4.2.6. [19]Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если Исполнитель не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

4.2.7. Перечислить денежные средства, внесенные Исполнителем на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Исполнителем), при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по контракту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения Исполнителем своих обязательств, по банковским реквизитам, указанным в настоящем контракте.

4.3. Исполнитель имеет право:

- требовать осуществления Заказчиком приемки оказанных услуг в соответствии с разделом 2 контракта.

- требовать своевременной оплаты Заказчиком оказанных услуг в соответствии с разделом 5 контракта.

4.3.1. [20]В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Исполнителем, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

4.4. Заказчик имеет право:

- требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по контракту, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

- привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы оказанных услуг;

- определять лиц, непосредственно участвующих в процессе контроля за ходом оказания Исполнителем услуг и (или) участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по контракту.

4.4.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.4.2. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

4.4.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, осуществить оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней), которые предусмотрены разделом 7 настоящего контракта.

4.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена контракта составляет ______________ рублей (_______________________), в том числе НДС[21] ___% - ______ рублей (_____________________________________).

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

В случае если Контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

5.2. Цена за единицу услуг устанавливается в российских рублях и остается неизменной на весь срок исполнения настоящего контракта. Цена услуги включает в себя все затраты, необходимые для оказания Исполнителем услуг, а также все виды налогов, пошлин и сборов, установленных действующим законодательством РФ.

5.3.[22] Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим контрактом объемов услуг, качества услуг и иных условий исполнения настоящего контракта.

По предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема услуг стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги.

5.4. Оплата оказываемых по настоящему контракту услуг осуществляется ежемесячно на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчиком, по безналичному расчету платежными поручениями, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем контракте.

5.5. Перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней[23] с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанной услуги (по форме приложения № 3 к настоящему контракту) на основании акта сдачи-приемки оказанной услуги, а также предоставления Исполнителем счета-фактуры[24].

Счет-фактура выставляется Исполнителем в соответствии с действующим законодательством.

5.6. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

5.7. Для органов власти и казенных учреждений:

Источник финансирования – бюджет Тульской области _________.

для бюджетных учреждений:

Источник финансирования – средства бюджетного учреждения.

5.8. Для органов власти и казенных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КБК _____ в сумме ______.

Вариант 2: по КБК_______, в том числе: за счет денежных средств, полученных из ____.

для бюджетных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КВР_______.

Вариант 2: по КВР_______ , в том числе: за счет денежных средств, полученных из …в сумме _______, … в сумме _______, …».

5.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

При этом оплата по контракту осуществляется на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по контракту.

5.9. Обязанности заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета заказчика.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ[25]

6.1. Исполнитель представляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в форме _________________________________________________, на сумму ____________ руб. (_______ рублей ______ копеек), эквивалентную _____________ % от начальной (максимальной) цены контракта (заполняется Заказчиком в период подготовки проекта контракта с учетом применения статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ).

6.2. При выборе способа обеспечения в виде внесения денежных средств:

6.2.1.Внесение денежных средств осуществляется Исполнителем на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

6.2.2. Возврат денежных средств, внесенных Исполнителем на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по Контракту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения Исполнителем своих обязательств, по банковским реквизитам, указанным в настоящем Контракте.

6.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Исполнителем денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Исполнитель обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Исполнителем Заказчику по контракту. Удержанные Заказчиком денежные средства переходят в собственность Заказчика.

6.3. При выборе способа обеспечения в виде банковской гарантии:

6.3.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковскую гарантию, выданную банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

6.3.2. Банковская гарантия, предоставляемая Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

6.3.3. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе (в случае оформления на нескольких листах – обязательно наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта) или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.

6.3.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом бенефициару (Заказчику) в случае ненадлежащего исполнения принципалом (Исполнителем) предусмотренных контрактом обязательств;

2) обязательства принципала (Исполнителя), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить бенефициару (Заказчику) неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару (Заказчику);

5) срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 1 (один) месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала (Исполнителя), возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых бенефициаром (Заказчиком) банку одновременно с требованием об осуществлении платы денежной суммы по банковской гарантии;

8) условие о праве бенефициара (Заказчика) на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование бенефициара (Заказчика) об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии (условие включается в случае, если оно было предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке);

9) права бенефициара (Заказчика) представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения принципалом (Исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

10) права бенефициара (Заказчика) по передаче права требования по банковской гарантии при перемене бенефициара (Заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством, с предварительным извещением об этом гаранта;

11) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

6.3. Запрещается включение в условия банковской гарантии:

1) требования о представлении бенефициаром (Заказчиком) гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом (Исполнителем) обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

2) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования бенефициара (Заказчика) о платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту бенефициаром (Заказчиком) уведомления о нарушении принципалом (Исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством);

3) требований о предоставлении бенефициаром (Заказчиком) гаранту отчета об исполнении контракта;

4) требований о предоставлении бенефициаром (Заказчиком) гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не предусмотренных подпунктом 7 пункта 6.3.4. контракта.

6.4. Случаями, когда Заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному Исполнителем обеспечению исполнения контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности (взыскание пеней, штрафов, возмещение убытков) Исполнителя перед Заказчиком вследствие нарушения им обязательств по контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по контракту.

Письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, обеспеченных банковской гарантией, оформляется согласно приложению № 4 к контракту.

6.5. В ходе исполнения контракта, Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

7.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. Исполнитель несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных исполнителем.

7.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

7.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.5.2.2 -7.5.2.3 настоящего контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.5.2.4. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности исполнителя за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом (Пункт 7.5.2.4 включается в проект контракта в случае, если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466)).

7.5.3. За непредоставление исполнителем информации, указанной в пункте 4.1.8 настоящего контракта, с исполнителя взыскивается пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного исполнителем с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства (Пункт 7.5.3 включается в проект контракта в случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775).

В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ:

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

7.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. Исполнитель несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных исполнителем.

7.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

7.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.5.2.2 - 7.5.2.3 настоящего контракта):

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

7.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.3. В случае возникновения у стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

9.4. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделе 9 настоящего контракта действий и/или неполучения другой стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

              10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их  последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям контракта не относятся.

              10.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

              10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по контракту.

              10.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

              10.5. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения контракта.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Срок действия контракта: контракт вступает в силу с момента заключения и действует по __________ г. (срок действия контракта включает срок оказания услуг, период приёмки результатов оказания услуг, в том числе экспертизы результатов обязательств исполнения по контракту, и оплаты за оказанные услуги)

11.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случае (но не ограничиваясь указанными):

- если отступления Исполнителя от условий контракта или иные недостатки результата оказанных услуг не были устранены в установленный Заказчиком срок, либо являются существенными и неустранимыми;

- [26]если Исполнитель не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

11.3. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

11.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой (в том числе электронной), факсимильной связью либо иным доступным способом, оговоренным сторонами с последующим представлением оригинала по адресу, указанному в контракте.

Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано. При невозможности получения подтверждения либо информации о получении уведомления, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления.

11.5. Любые изменения и дополнения к контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

11.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.7. Приложения, указанные в настоящем контракте, являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация на ___ лист__.

Приложение № 2 – Техническое задание на ___ лист__.

Приложение № 3 – Форма «Акт сдачи-приемки услуг» на ___ лист__.

Приложение № 4 – Форма «Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии» на ___ лист__.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

______________________________

_________________________________

(юридический адрес, фактический адрес,

телефон, банковские реквизиты, ОКПО, ИНН, 

КПП, ОКОПФ/ОКФС, ОКТМО)

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Руководитель:___________ (Ф.И.О.)

______________________________

______________________________

(юридический адрес, фактический адрес,

телефон, банковские реквизиты, ОКПО,                    

ИНН, КПП, ОКОПФ/ОКФС, ОКТМО)

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Руководитель:_________ (Ф.И.О.)

Приложение № 1 к контракту

от «___» ________201_г. № ______

Спецификация

№ п/п

Наименование лифта, регистрационный номер, тип лифта, грузоподъемность, количество остановок

Единица измерения

(по ОКЕИ)

Количество

Цена единицы услуги

с учетом  НДС[27] (руб. коп.)

НДС[28]

Сумма

с учетом НДС[29] (руб. коп.)

%

Сумма (руб. коп)

1.

2.

3.

...

ИТОГО:

Заказчик

Исполнитель

Приложение № 2

к Контракту от ________ №______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Исполнитель

Заказчик

Руководитель:_________ (Ф.И.О.)

Руководитель:_________ (Ф.И.О.)

Приложение № 3

к контракту № ___ от________20__г.

Форма                                                                                   УТВЕРЖДАЮ

_____________( _____________ )

(подписывается Заказчиком в случае

создания приемочной комиссии)

АКТ

сдачи-приемки услуг

г.___________                                                              «___» __________ 20___г.

             

____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице__________________, действующего на основании Устава (Комиссия в составе представителей заказчика в лице_______________________________, (должность, ФИО) действующих на основании __________________), с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «исполнитель», действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:             

В соответствии с Контрактом на оказание услуг №___, от «___» ____________ 201_г. (идентификационный код закупки _____________________)

Исполнитель выполнил все обязательства по оказанию услуг:

№

Наименование услуг

Количество (объем)

Дата оказания услуг

1.

2.

без претензий (с претензиями)

__________________________________________________________________

Качество услуг соответствует (не соответствует) требованиям Контракта.

__________________________________________________________________

Заказчик каких-либо отклонений от условий контракта или других недостатков в услугах, оказанных исполнителем, не обнаружил / обнаружил.

__________________________________________________________________

Экспертиза оказанных услуг на предмет соответствия требованиям и условиям контракта № ______________ от «___» ____________20__г. _______________________________________________________________________

(проведена)

Сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[30] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию: ________________________;

Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) ______________________________________________________________;

Итоговая сумма, подлежащая оплате исполнителю по контракту: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[31] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Сдал:

Принял:

Исполнитель:

______________________

______________ (Ф. И. О.)

«___»_________20___г.

Заказчик:

_______________________

_______________ (Ф. И. О.)

«___»__________20___г.

(в случае создания приемочной комиссии)

Представители Заказчика:

_______________ ( _____________ )

                подпись                      ФИО

_______________ ( _____________ )

                подпись                      ФИО

_______________ ( _____________ )

                подпись                      ФИО

Приложение № 4 к контракту

№ ____ от «___» _____ 20__г.

Форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии[32]

ТРЕБОВАНИЕ

об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии

от «___» __________ 20__ года                                                                № _____

В связи с тем, что по банковской гарантии от «  » __________ 20__ года № _________ (полное наименование кредитной организации - гаранта) является гарантом (далее-гарант) перед (полное наименование организации - бенефициара) (далее - бенефициар), настоящим требованием извещаем вас о неисполнении (ненадлежащем исполнении) (полное наименование организации-принципала), ИНН ____________________своих обязательств перед (полное наименование организации-бенефициара) по контракту от «  » __________ 20__ года № _________ а именно (указать конкретные нарушения принципалом обязательств, в обеспечение которых выдана банковская гарантия).

В соответствии с условиями банковской гарантии от «  » __________ 20__года № _________ Вам надлежит не позднее _______ (указывается количество дней цифрами и прописью в соответствии с условиями гарантии) рабочих дней со дня получения настоящего требования перечислить сумму в размере ______________ (сумма цифрами и прописью) на счет__________________________ (банковские реквизиты организации-бенефициара для перечисления денежных средств).

В случае неисполнения настоящего требования в указанный срок гарант обязан уплатить неустойку бенефициару в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента указанной в настоящем требовании суммы, подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки начиная с календарного дня, следующего за днем истечения установленного банковской гарантией срока оплаты настоящего требования, по день фактического поступления денежных средств на счет бенефициара в оплату настоящего требования по банковской гарантии.

Приложение: (указывается перечень документов, обосновывающих требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, и количество листов).

                                                                                       М.П.

Уполномоченное лицо бенефициара ___________ (____________________)

                                                       (подпись)        (инициалы, фамилия)

Отметка о вручении _______________ (____________________)

(передаче иным способом) (подпись)       (инициалы, фамилия)

Дата вручения: «___ » _____________ 20__ года

Примечание. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии и направляемые вместе с ним документы и (или) их копии оформляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Приложение № 4

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

типового контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов

Общие сведения о приказе ответственного органа исполнительной власти Тульской области, которым утверждены типовой контракт, типовые условия контракта:

а) ответственный орган исполнительной власти Тульской области - разработчик документа, который разрабатывает и утверждает типовые контракты, типовые условия контрактов;

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

б) вид документа (типовой контракт или типовые условия контракта).

типовой контракт

Показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта:

а) наименование товара, работы, услуги;

Оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов

б) код (коды) предмета контракта: по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2);

33.12.15.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования

по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2);

33.12. - Ремонт машин и оборудования

по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (указывается с 1 января 2017 г.);

.

в) размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт (типовые условия контракта);

при любом размере начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

г) иные показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта.

Приложение № 5

ТИПОВОЙ КОНТРАКТ

КОНТРАКТ №

на оказание услуг по техническому обслуживанию коммуникаций и (или) объектов

г.____________                                                       «___»_______20__г.

_______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании _________, с одной стороны и ____________________, (указать полное наименование Исполнителя (с указанием его организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) Исполнителя - физического лица зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________, действующего на основании _____________, являясь в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» субъектом малого предпринимательства (или в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» социально ориентированной некоммерческой организацией)[33], с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ) (идентификационный код закупки _____________________), заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на оказание услуг по техническому обслуживанию коммуникаций и (или) объектов (далее – услуги) согласно техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить данные услуги.

1.2. Сроки оказания услуг: с момента заключения Контракта по ______________ г.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет __________ (____________) рублей ____ копеек, НДС[34] ____________.

2.2. Цена услуги, оказываемой по настоящему Контракту, включает в себя все затраты, необходимые для оказания Исполнителем услуг, а также все виды налогов, пошлин и сборов, установленных действующим законодательством РФ.

В случае если Контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

2.3. Цена оказываемых услуг является твердой и остается неизменной на весь срок исполнения настоящего Контракта.

[35]Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объемов услуг, качества услуг и иных условий исполнения настоящего Контракта.

[36]По предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема услуг стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги.

2.4. Оплата оказываемых по настоящему Контракту услуг осуществляется ежемесячно на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчиком, по безналичному расчету платежными поручениями, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте.

2.5. Перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней[37] с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанной услуги (по форме приложения № 3 к настоящему Контракту), на основании акта сдачи-приемки оказанной услуги, предоставленного Исполнителем счета-фактуры[38].

Счет-фактура выставляется Исполнителем в соответствии с действующим законодательством.

2.6. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель

2.7. Для органов власти и казенных учреждений:

Источник финансирования – бюджет Тульской области  _________.

для бюджетных учреждений:

Источник финансирования – средства бюджетного учреждения.

Для органов власти и казенных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КБК _____ в сумме ______.

Вариант 2: по КБК_______, в том числе: за счет денежных средств, полученных из ____.

для бюджетных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КВР_______.

Вариант 2: по КВР_______ , в том числе: за счет денежных средств, полученных из …в сумме _______, … в сумме _______, …».

2.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

При этом оплата по Контракту осуществляется на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Оказать услуги Заказчику на условиях настоящего Контракта в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта).

3.1.2. Осуществлять техническое обслуживание по графику, согласованному с Заказчиком.

3.1.3. Возместить Заказчику ущерб, причиненный имуществу Заказчика неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации.

3.1.4. Обеспечить качественное выполнение Услуг в соответствии с действующими нормами и правилами ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.

3.1.5. Обеспечить на объекте соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды.

3.1.6. Ежемесячно предоставлять Заказчику акт сдачи-приемки услуг (форма установлена в Приложении № 2, являющийся неотъемлемой частью настоящего Контракта).

3.1.7. Предоставлять Заказчику всю необходимую информацию, касающуюся оказываемых услуг по настоящему Контракту.

3.1.8. В случае обнаружения Заказчиком ненадлежащего качества оказания услуг устранить их своими силами и за свой счет в сроки, согласованные в письменном виде с Заказчиком.

3.1.9. При возникновении непредвиденных ситуаций, вызвавших отказ в работе обслуживаемых систем специалист Исполнителя, обязан прибыть на объект Заказчика для устранения внештатной, аварийной ситуации не позднее одного часа после вызова, не включая выходные и праздничные дни.

3.1.10. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

3.1.11. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному настоящим Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты оказания услуг.

3.1.12.[39] Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме ________ процентов от цены Контракта (объем привлечения устанавливается заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 процентов от цены контракта).

3.1.12.1 В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Исполнителем.

3.1.12.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в пункте 3.1.12.1.настоящего Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

3.1.12.3. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Исполнителем выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работе, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Исполнителем и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Исполнителем субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Исполнителем и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Исполнителем обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

3.1.12.4.Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Исполнителем документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

3.1.12.5. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 3.1.12.1. – 3.1.12.3 настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.

3.1.13.[40] Исполнитель, в соответствии с условиями Контракта, обязан предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены настоящего Контракта. Указанная информация предоставляется Заказчику Исполнителем в течение 10 календарных дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Осуществлять контроль за надлежащим выполнением условий настоящего Контракта.

3.2.2. Согласовать с представителем Исполнителя время оказания услуг. Обеспечить Исполнителя необходимой для качественного оказания услуг информацией. Создать Исполнителю необходимые условия для оказания услуг.

3.2.3. Осуществить приемку услуг в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта, в случае отсутствия претензий относительно их объема, качества и соблюдения сроков их оказания, подписать Акт сдачи-приемки услуг (форма установлена в Приложении №2 к настоящему Контракту) и передать один экземпляр Исполнителю, оплатить оказанные Исполнителем услуги в размере и сроки, установленные настоящим Контрактом.

3.2.4. Провести экспертизу оказанных услуг для проверки их результатов на соответствие условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

3.2.5. [41]Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если Исполнитель не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

3.2.7. Перечислить денежные средства, внесенные Исполнителем на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Исполнителем), при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по Контракту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения Исполнителем своих обязательств, по банковским реквизитам, указанным в настоящем Контракте.

3.3. Исполнитель имеет право:

- требовать осуществления Заказчиком приемки оказанных услуг в соответствии с разделом 4 Контракта.

- требовать своевременной оплаты Заказчиком оказанных услуг в соответствии с разделом 2 Контракта.

3.3.1. [42]В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Исполнителем, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

3.4. Заказчик имеет право:

- требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по Контракту, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

- привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы оказанных услуг;

- определять лиц, непосредственно участвующих в процессе контроля за ходом оказания Исполнителем услуг и (или) участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по Контракту.

3.4.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.4.2. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

3.4.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, осуществить оплату выполненных Исполнителем работ за вычетом всех своевременно невыплаченных Исполнителем неустоек (штрафов, пеней), которые предусмотрены разделом 7 настоящего Контракта.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ

4.1. По истечении календарного месяца Исполнитель до __ (______) числа месяца, следующего за расчетным, предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг (приложение № 2) в двух экземплярах.

4.2. Приемка результатов оказанных услуг осуществляется Заказчиком в течение ________ (___________) рабочих дней (включая проведение экспертизы (в течение _______ (__________) рабочих дней), со дня получения документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Контракта.

При приемке услуг Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Контракту на предмет соответствия оказанной услуги требованиям и условиям настоящего Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами (представителем Заказчика) или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

4.3. В случае проведения экспертизы силами заказчика в акте сдачи-приемки оказанных услуг проставляется запись о проведении экспертизы, отдельный документ о проведенной экспертизе не составляется.

В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

4.4. Не позднее ____ (_________) рабочего(их) дня(ей) после проведения экспертизы Заказчик направляет Исполнителю, подписанный Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии, подписанный всеми членами приемочной комиссии и утвержденный Заказчиком) один экземпляр акта сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от подписания такого документа, в котором указываются недостатки и сроки их устранения, а также дата повторной приёмки оказанных услуг. После устранения недостатков стороны возвращаются к повторной процедуре подписания акта. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе.

4.5. Датой приемки оказанных услуг считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг (приложение № 2) без замечаний.

4.6. В случае установления по результатам экспертизы факта оказания услуг ненадлежащего качества Исполнитель обязан компенсировать заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы по предъявлении Заказчиком письменного требования и других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

5. КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1. Качество оказываемых услуг должно соответствовать техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

5.2. Исполнитель гарантирует, что качество услуг будет соответствовать требованиям действующего законодательства, технических регламентов, нормативным техническим документам, ГОСТ, условиям Контракта и нормам технологического и строительного проектирования.

5.3. Исполнитель гарантирует выполнение обязательств по объемам и качеству услуг, предусмотренных условиями настоящего Контракта, качество выполнения, своевременное устранение недостатков оказанных услуг при их обнаружении в ходе проверки Заказчиком, и обязуется безвозмездно их устранить.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

6.1. Исполнитель представляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в форме _________________________________________________, на сумму ____________ руб. (_______ рублей ______ копеек), эквивалентную _____________ % от начальной (максимальной) цены Контракта (заполняется Заказчиком в период подготовки проекта Контракта с учетом применения статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ).

6.2. При выборе способа обеспечения в виде внесения денежных средств:

6.2.1. Внесение денежных средств осуществляется Исполнителем на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

6.2.2. Возврат денежных средств, внесенных Исполнителем на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по Контракту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения Исполнителем своих обязательств, по банковским реквизитам, указанным в настоящем Контракте.

6.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Исполнителем денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Исполнитель обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Исполнителем Заказчику по контракту. Удержанные Заказчиком денежные средства переходят в собственность Заказчика.

6.3. При выборе способа обеспечения в виде банковской гарантии:

6.3.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения Контракта принимает банковскую гарантию, выданную банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

6.3.2. Банковская гарантия, предоставляемая Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

6.3.3. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе (в случае оформления на нескольких листах – обязательно наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта) или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.

6.3.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом бенефициару (Заказчику) в случае ненадлежащего исполнения принципалом (Исполнителем) предусмотренных Контрактом обязательств;

2) обязательства принципала (Исполнителя), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить бенефициару (Заказчику) неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару (Заказчику);

5) срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на 1 (один) месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала (Исполнителя), возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых бенефициаром (Заказчиком) банку одновременно с требованием об осуществлении платы денежной суммы по банковской гарантии;

8) условие о праве бенефициара (Заказчика) на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование бенефициара (Заказчика) об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии (условие включается в случае, если оно было предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке);

9) права бенефициара (Заказчика) представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения принципалом (Исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

10) права бенефициара (Заказчика) по передаче права требования по банковской гарантии при перемене бенефициара (Заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством, с предварительным извещением об этом гаранта;

11) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

6.3.5. Запрещается включение в условия банковской гарантии:

1) требования о представлении бенефициаром (Заказчиком) гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом (Исполнителем) обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

2) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования бенефициара (Заказчика) о платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту бенефициаром (Заказчиком) уведомления о нарушении принципалом (Исполнителем) условий Контракта или расторжении Контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями Контракта или законодательством);

3) требований о предоставлении бенефициаром (Заказчиком) гаранту отчета об исполнении Контракта;

4) требований о предоставлении бенефициаром (Заказчиком) гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не предусмотренных подпунктом 7 пункта 6.3.4 Контракта.

6.4. Случаями, когда Заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному Исполнителем обеспечению исполнения Контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности (взыскание пеней, штрафов, возмещение убытков) Исполнителя перед Заказчиком вследствие нарушения им обязательств по Контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по Контракту.

Письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, обеспеченных банковской гарантией, оформляется согласно приложению № 2 к Контракту.

6.5. В ходе исполнения Контракта, Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

7.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. Исполнитель несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных исполнителем.

7.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

7.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.5.2.2 -7.5.2.3 настоящего контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.5.2.4. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности исполнителя за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом (Пункт 7.5.2.4 включается в проект контракта в случае, если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466)).

7.5.3. За непредоставление исполнителем информации, указанной в пункте 3.1.13 настоящего контракта, с исполнителя взыскивается пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного исполнителем с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства (Пункт 7.5.3 включается в проект контракта в случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775).

В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ:

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

7.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. Исполнитель несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных исполнителем.

7.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

7.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.5.2.2 - 7.5.2.3 настоящего контракта):

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

7.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям Контракта не относятся.

8.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего Контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по Контракту.

8.4.Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.5. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения Контракта.

9.ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. В случае возникновения у стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10.5. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделе 10 настоящего Контракта действий и/или неполучения другой стороной в установленный настоящим Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Срок действия Контракта: Контракт вступает в силу с момента заключения и действует по ________________ (срок действия контракта включает срок оказания услуг, период приёмки результатов оказания услуг, в том числе экспертизы результатов исполнения обязательств исполнения по контракту, и оплаты за оказанные услуги).

11.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- если отступления Исполнителя от условий Контракта или иные недостатки результата оказанных услуг не были устранены в установленный Заказчиком срок, либо являются существенными и неустранимыми;

- [43]если Исполнитель не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

11.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

11.5.Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой (в том числе электронной), факсимильной связью либо иным доступным способом, оговоренным сторонами с последующим представлением оригинала по адресу, указанному в Контракте.

Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано. При невозможности получения подтверждения либо информации о получении уведомления, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления.

11.6. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

11.7. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.8. Приложения, указанные в Контракте, являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание на  __ листах.__

Приложение № 2 – Форма «Акт сдачи-приемки услуг» на__ л.;

Приложение № 3 - Форма «Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии» на __ л.;

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

___________________________

____________________________

(юридический адрес, фактический адрес,

телефон, банковские реквизиты, ОКПО, ИНН, 

КПП, ОКОПФ/ОКФС, ОКТМО)

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Руководитель:___________ (Ф.И.О.)

____________________

_______________________

(юридический адрес, фактический адрес,

телефон, банковские реквизиты, ОКПО,                    

ИНН, КПП, ОКОПФ/ОКФС, ОКТМО)

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Руководитель:_________ (Ф.И.О.)

Приложение №1

К Контракту

от «___» _____ 20_г. № _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик

__________________ /  _______

«     »___________________ 20     г.

Исполнитель

_________________ /___________

«     »___________________ 20    г.

Приложение № 2

к Контракту от ______№ ______

ФОРМА                                                                              УТВЕРЖДАЮ

_____________( _____________ )

(подписывается Заказчиком в случае

создания приемочной комиссии)

АКТ

сдачи-приемки услуг

г.___________                                                              «___» __________ 20___г.

____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице__________________, действующего на основании Устава (Комиссия в составе представителей заказчика в лице_______________________________, (должность, ФИО) действующих на основании __________________), с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с Контрактом на оказание услуг №___, от «___» ____________ 20_г. (идентификационный код закупки _____________________)

Исполнитель выполнил обязательства по оказанию услуг:

№

Наименование услуг

Количество (объем)

Дата оказания услуг

1.

2.

без претензий (с претензиями)

_________________________________________________________________ .

Качество услуг соответствует (не соответствует) требованиям Контракта.

Заказчик каких-либо отклонений от условий Контракта или других недостатков в услугах, оказанных Исполнителем, не обнаружил/обнаружил.

_________________________________________________________________

Экспертиза оказанных услуг на предмет соответствия требованиям и условиям Контракта № ______________ от «___» ____________20__г. _________________________________________________________________ (проведена)

Сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[44] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию: ________________________;

Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) ______________________________________________________________;

Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[45] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________(Ф.И.О.)

М.П.    (подпись)

______________ (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)    (подпись)

(в случае создания приемочной комиссии)

Представители Заказчика:

_______________ ( _____________ )

                подпись                      ФИО

_______________ ( _____________ )

                подпись                      ФИО

_______________ ( _____________ )

               подпись                     ФИО

Приложение № 3 к Контракту

от «___» __________ 20__г.

№ _______

Форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии[46]

ТРЕБОВАНИЕ

об осуществлении уплаты денежной суммы

по банковской гарантии

от «  » __________ 20__ года                                                                     № _____

В связи с тем, что по банковской гарантии от «  » __________ 20__ года № _________ (полное наименование кредитной организации - гаранта) является гарантом (далее-гарант) перед (полное наименование организации - бенефициара) (далее - бенефициар), настоящим требованием извещаем вас о неисполнении (ненадлежащем исполнении) (полное наименование организации-принципала), ИНН ____________________своих обязательств перед (полное наименование организации-бенефициара) по Контракту          от «   » __________ 20__ года № _________ а именно (указать конкретные нарушения принципалом обязательств, в обеспечение которых выдана банковская гарантия).

В соответствии с условиями банковской гарантии от «  » __________ 20__ года № _________ Вам надлежит не позднее                           (указывается количество дней цифрами и прописью в соответствии с                                                      условиями гарантии) рабочих дней со дня получения настоящего требования перечислить сумму в размере ______________ (сумма цифрами и прописью)

на счет__________________________ (банковские реквизиты организации-бенефициара для перечисления денежных средств).

В случае неисполнения настоящего требования в указанный срок гарант обязан уплатить неустойку бенефициару в размере 0,1 (ноль целых  одна десятая) процента указанной в настоящем требовании суммы,  подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки начиная с календарного дня, следующего за днем истечения установленного банковской гарантией срока оплаты настоящего требования, по день фактического поступления денежных средств на счет бенефициара в оплату настоящего требования по банковской гарантии.

Приложение: (указывается перечень документов, обосновывающих                     требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, и количество листов).

                                                                                       М.П.

Уполномоченное лицо бенефициара     ___________ (____________________)

                                                                     (подпись)           (инициалы, фамилия)

Отметка о вручении___________ (____________________)

(передаче иным способом) (подпись)       (инициалы, фамилия)

Дата вручения: «  » _____________ 20__ года

Примечание. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии и направляемые вместе с ним документы и (или) их копии оформляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Приложение № 6

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

типового контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию коммуникаций и (или) объектов

Общие сведения о приказе ответственного органа исполнительной власти Тульской области, которым утверждены типовой контракт, типовые условия контракта:

а) ответственный орган исполнительной власти Тульской области - разработчик документа, который разрабатывает и утверждает типовые контракты, типовые условия контрактов;

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

б) вид документа (типовой контракт или типовые условия контракта).

типовой контракт

Показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта:

а) наименование товара, работы, услуги;

Оказание услуг по техническому обслуживанию коммуникаций и (или) объектов

б) код (коды) предмета контракта: по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2);

33.12.19.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2);

33.12. - Ремонт машин и оборудования

по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (указывается с 1 января 2017 г.);

.

в) размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт (типовые условия контракта);

при любом размере начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

г) иные показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта.

Приложение № 7

ТИПОВОЙ КОНТРАКТ

КОНТРАКТ № ______

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту

г. Тула                                                                                    «___»_______________20 г.

_______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании _________, с одной стороны и ____________________, (указать полное наименование исполнителя (с указанием его организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) исполнителя - физического лица зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании _____________, являясь в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» субъектом малого предпринимательства (или в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» социально ориентированной некоммерческой организацией)[47], с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ) (идентификационный код закупки _____________________), заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проектно-сметной документации по объекту: ___________________________________в соответствии с условиями настоящего Контракта, техническим заданием (Приложение № 1), утвержденной сметой (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в установленном настоящим Контрактом порядке.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта, своими силами или с привлечением субподрядчиков, соисполнителей.

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет ________________ рублей, в том числе НДС[48] ___% - ______ руб. (_____________________________________).

В случае если Контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

Цена настоящего Контракта включает в себя: стоимость работ, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, других накладных расходов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортные и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.3. [49]Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объемов и качества работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.

По предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены работ, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

2.4. Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за выполненные работы в течение 30 (тридцати) дней[50] после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки проектно-сметных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

2.5. Основанием для оплаты работ является подписанные Сторонами акт сдачи-приемки проектно-сметных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счет-фактура[51], выставленный Подрядчиком. Расчеты за выполненные работы между Подрядчиком и Заказчиком производятся с применением к стоимости работ в актах выполненных работ понижающего коэффициента, определенного по результатам электронного аукциона.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены настоящего контракта на начальную (максимальную) цену контракта, указанную в документации об электронном аукционе.

2.6. Расчеты Заказчика с Подрядчиком производятся по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.7. Авансирование работ по настоящему Контракту не предусмотрено.

2.8. Финансирование работ осуществляется Заказчиком в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в финансовом году.

Для органов власти и казенных учреждений:

Источник финансирования – бюджет Тульской области _________.

для бюджетных учреждений:

Источник финансирования – средства бюджетного учреждения.

Для органов власти и казенных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КБК _____ в сумме ______.

Вариант 2: по КБК_______, в том числе: за счет денежных средств, полученных из ____.

для бюджетных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КВР_______.

Вариант 2: по КВР_______, в том числе: за счет денежных средств, полученных из …в сумме _______,  в сумме _______, …».

2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

При этом оплата по контракту осуществляется на основании акта сдачи-приемки проектно-сметных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по контракту.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему Контракту в течение ___ (______________) календарных дней с момента заключения настоящего Контакта.

3.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ, определенных п 3.1.

3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить работы, указанные в пункте 1.1, в сроки, установленные настоящим Контрактом. Проектная документация (далее – ПД) должна соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию» и другим действующим на территории Российской Федерации нормам и правилам на момент заключения настоящего Контракта.

4.1.2. За свой счет устранять допущенные ошибки и недоработки в ПД.

4.1.3. Не вносить без предварительного согласования с Заказчиком (в письменной форме) изменения в ПД, увеличивающие сметную стоимость и сроки реконструкции объекта.

4.1.4. Своевременно ставить в известность Заказчика об изменениях в нормах и правилах, требующих корректировки ПД, как в процессе разработки, так и в последующем при выполнении работ.

4.1.5. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта, а также к установленному настоящим Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работы.

4.1.6. В случае наступления любых неблагоприятных последствий у третьих лиц, в связи с выполнением работ Подрядчиком в период их проведения, и в течение срока исковой давности самостоятельно нести ответственность перед третьими лицами.

4.1.7. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

4.1.8. В течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика за свой счет устранить недостатки, выявленные в ПД: в процессе получения экспертного заключения, в период выполнения работ по реконструкции.

4.1.9. Выбор проектных решений согласовать с Заказчиком.

4.1.10. Согласовать формат данных проектной документации, передаваемых в электронном виде.

4.1.11. Выполнить обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом или действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.12. Сдать результат выполненных работ Заказчику по акту сдачи-приемки проектно-сметных работ и справке о стоимости выполненных работ и затрат (формат КС-3).

4.1.13. Нести имущественную ответственность за деятельность субподрядчиков, соисполнителей.

4.1.14.[52] Привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме ________ процентов от цены контракта (объем привлечения устанавливается заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 процентов от цены контракта).

4.1.14.1 В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную исполнителем.

4.1.14.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в пункте 4.1.14.1.настоящего контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

4.1.14.3. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

4.1.14.4. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

4.1.14.5. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 4.1.14.1.–4.1.14.3. настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте.

4.1.15.[53] Исполнитель, в соответствии с условиями контракта, обязан предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены настоящего контракта. Указанная информация предоставляется Заказчику исполнителем в течение 10 календарных дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанными Заказчиком и Подрядчиком актом сдачи-приемки проектно-сметных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

4.2.2. Привлекать для выполнения работ по настоящему Контракту субподрядчиков.

4.2.3. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.4. [54]В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта предоставить Подрядчику исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему Контракту.

4.3.2. Определить понижающий коэффициент для расчётов с Подрядчиком как частное от деления цены настоящего контракта на начальную (максимальную) цену контракта, указанную в документации об аукционе.

4.3.3. Произвести приемку выполненных работ.

4.3.4. Оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

4.3.6. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

4.3.7. Провести экспертизу выполненных работ для проверки их результатов на соответствие условиям контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

4.3.8. [55]Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

4.3.9. Перечислить денежные средства, внесенные исполнителем на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком), при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по контракту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения Подрядчиком своих обязательств, по банковским реквизитам, указанным в настоящем контракте.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Распоряжаться разработанной ПД по своему усмотрению без каких-либо ограничений со стороны Подрядчика. С даты приемки результатов выполнения проектных работ исключительные права на результаты выполненных проектных и (или) изыскательских работ принадлежат Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик.

4.4.2. Потребовать устранения дефектов, выявленных в течение срока, предусмотренного пунктом 6.2. настоящего Контракта.

4.4.3. Потребовать возмещение расходов по устранению недостатков, возникших после выполнения работы Подрядчиком.

4.4.4. Произвести приемку и оплату досрочно выполненных работ.

4.4.5. Требовать предоставления информации, касающейся выполнения работ по настоящему Контракту.

4.4.6. Задержать оплату выполненных работ до устранения обнаруженных недостатков.

4.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.4.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

4.4.9. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, осуществить оплату выполненных Подрядчиком работ за вычетом всех своевременно невыплаченных Подрядчиком неустоек (штрафов, пеней), которые предусмотрены разделом 8 настоящего контракта.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки проектно-сметных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), в течение __ (______) рабочих дней с даты выполнения работ, соответствующей дате выполнения работ, указанной в представленных документах.

5.2. Приемка выполненных работ осуществляется заказчиком в течение ________ (___________) рабочих дней, включая проведение экспертизы (в течение _______ (__________) рабочих дней), со дня получения документов, указанных в подпункте _______. настоящего контракта.

При приемке работ Заказчик обязан провести экспертизу для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям настоящего Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных настоящим Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае проведения экспертизы силами Заказчика в акте сдачи-приемки проектно-сметных работ проставляется запись о проведении экспертизы, отдельный документ о проведенной экспертизе не составляется.

В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается в установленном порядке и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

5.3. В случае установления по результатам экспертизы факта выполнения работ, не соответствующих условиям настоящего Контракта, Подрядчик компенсирует Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

5.4. Не позднее _____ (_________) рабочих дней после проведения экспертизы Заказчик направляет Подрядчику подписанный Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии, подписанный всеми членами приемочной комиссии и утвержденный Заказчиком) один экземпляр акта сдачи-приемки проектно-сметных работ или мотивированный отказ от подписания такого документа, в котором указываются недостатки выполненных работ и сроки их устранения, а также дата повторной приемки результатов выполненных работ. После устранения недостатков стороны возвращаются к повторной приемке работ и процедуре подписания акта сдачи-приемки проектно-сметных работ. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в указанные сроки.

5.5. Работы считаются выполненными со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки проектно-сметных работ без замечаний.

5.5. Если в процессе работы Заказчиком выяснится нецелесообразность ее дальнейшего выполнения, Стороны обязаны приостановить действие настоящего Контракта. Вопрос целесообразности продолжения работы решается Сторонами на совместном совещании, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от заинтересованной Стороны уведомления о приостановке работ. В случае прекращения работ по настоящему Контракту Заказчик обязан принять от Подрядчика по акту разработанную им ПД по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить ее стоимость.

5.6. После выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик передает Заказчику проектную документацию, имеющую в установленном порядке согласование со всеми заинтересованными организациями, в количестве 4 экземпляров на бумажном носителе и 1 экземпляре в электронном виде (пояснительная записка, текстовые, табличные части в форматах Word, Excel; чертежи в формате AutoCad и PDF).

Проектная документация должна соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию».

5.7. С даты приемки результатов выполнения работ по разработке проектно-сметной документации исключительные права на результаты выполненных проектных-сметных работ принадлежат Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный Заказчик), при этом авторское вознаграждение учтено при определении цены настоящего Контракта. Исключительные имущественные права на объекты авторских и/или смежных прав, принадлежащие Заказчику, в частности включают в себя: право неоднократно использовать или разрешать использовать архитектурный и/или строительный проект, в том числе путем полной передачи прав третьим лицам, исключительное право осуществлять или разрешать воспроизведение, распространение, публичный показ, переработку архитектурного проекта, разработанной на его основе документации для строительства, а также изображений архитектурного объекта, право на переделку, достройку и реконструкцию построенного объекта без дополнительного согласования с Подрядчиком и/или авторами, право по своему усмотрению решать вопрос о привлечении авторов к реализации проекта, право по своему усмотрению разрешать или запрещать фото-видеосъемку объекта, построенного с использованием архитектурного проекта и другой проектно-строительной документации.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

6.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки ПД, в том числе и те, которые обнаружены при ее реализации. При обнаружении недостатков в период реконструкции объекта по ПД, Подрядчик обязан в течение __ (_______) дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками ПД.

6.2. Гарантийный срок на качество выполненных работ по настоящему Контракту составляет 5 (пять) лет со дня подписания Акта сдачи-приемки проектно-сметных работ.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее __(_____) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков и дефектов в пределах гарантийного срока, а также в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА[56]

7.1. Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в форме _________________________________________________, на сумму ____________ руб. (_______ рублей ______ копеек), эквивалентную _____________ % от начальной (максимальной) цены контракта (заполняется Заказчиком в период подготовки проекта контракта с учетом применения статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ).

7.2. При выборе способа обеспечения в виде внесения денежных средств:

7.2.1. Внесение денежных средств осуществляется Подрядчиком на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

7.2.2. Возврат подрядчику денежных средств, внесенных им на счет заказчика в качестве обеспечение исполнения контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по контракту в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения Подрядчиком своих обязательств. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в настоящем контракте.

7.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Заказчику по контракту. Удержанные Заказчиком денежные средства переходят в собственность Заказчика.

7.3. При выборе способа обеспечения в виде банковской гарантии:

7.3.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковскую гарантию, выданную банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

7.3.2. Банковская гарантия, предоставляемая подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

7.3.3. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе (в случае оформления на нескольких листах – обязательно наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта) или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.

7.3.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения подрядчиком (принципалом) предусмотренных контрактом обязательств;

2) обязательства подрядчика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 1 (один) месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение Контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком (бенефициаром) банку одновременно с требованием об осуществлении платы денежной суммы по банковской гарантии;

8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии (условие включается в случае, если оно было предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке);

9) права заказчика (бенефициара) представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

10) права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством, с предварительным извещением об этом гаранта;

11) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

7.3.5. Запрещается включение в условия банковской гарантии:

1) требования о представлении заказчиком (бенефициаром) гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение подрядчиком (принципалом) обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

2) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении подрядчиком условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством);

3) требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

4) требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не предусмотренных подпунктом 7 пункта 7.2.4. контракта.

7.4. Случаями, когда заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному подрядчиком обеспечению исполнения контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности (взыскание пеней, штрафов, возмещение убытков) подрядчика перед заказчиком вследствие нарушения им обязательств по контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по контракту.

Письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, оформляется согласно приложению № __ к контракту.

7.5. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

8.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. Подрядчик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

8.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

8.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.5.2.2 - 8.5.2.3 настоящего контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.5.2.4. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности подрядчика за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом (Пункт 8.5.2.4 включается в проект контракта в случае, если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466)).

8.5.3. За непредоставление подрядчиком информации, указанной в пункте 4.1.15 настоящего контракта, с подрядчика взыскивается пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства (Пункт 8.5.3 включается в проект контракта в случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775).

В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ:

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

8.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. Подрядчик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

8.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

8.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.5.2.2 - 8.5.2.3 настоящего контракта):

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

N.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям контракта не относятся.

9.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего Контракта Сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в течение 10 (десяти) календарных дней уведомить другую Сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по настоящему Контракту.

9.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.5. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех Сторон альтернативных способов исполнения настоящего Контракта.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Срок действия контракта: Контракт вступает в силу с момента заключения и действует по __________________________ (срок действия контракта включает срок выполнения работ, период приёмки результатов выполненных работ, в том числе экспертизы результатов исполнения обязательств по контракту, и оплаты за выполненные работы).

12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в случае существенного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, в том числе:

- обнаружение Государственным заказчиком отступлений Подрядчика от условий настоящего Контракта или иных недостатков работ, которые являются существенным и /или неустранимыми;

- задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на ___ дней;

- нарушение Подрядчиком срока исполнения обязательств более чем на ___ дней.

- [57]Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

В случае расторжения Контракта, стоимость работ, фактически оказанных на момент его расторжения, подлежит обязательной оплате, если их качество удовлетворяет требованиям Заказчика.

12.4. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

12.5. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой (в том числе электронной), факсимильной связью либо иным доступным способом, оговоренным сторонами с последующим представлением оригинала по адресу, указанному в контракте.

Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано. При невозможности получения подтверждения либо информации о получении уведомления, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления.

12.6. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.7. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

12.8. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

12.9. Приложения, указанные в настоящем Контракте, являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1: Техническое задание на __ лист__.

Приложение № 2: Смета на ___ листах.

Приложение № 3: Форма «Акт сдачи-приемки проектно-сметных работ» на ___ листах.

Приложение № 4: Форма «Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии» на ____листах.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Государственный заказчик:

Подрядчик:

_______________

М.П.

«____»__________20     год

__________________

М.П.

«____»__________20    год

Приложение № 1

к государственному контракту

№ __________от _________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту

Государственный заказчик:

Подрядчик:

_______________

М.П.

«____»__________20     год

__________________

М.П.

«____»__________20    год

Приложение № 2

к государственному контракту

№ __________от _________

Смета приложена отдельным файлом в электронном виде.
Приложение № 3 к контракту

от «___» ____ 20__г.

№ ________________

Форма                                                                              УТВЕРЖДАЮ

_____________( _____________ )

(подписывается Заказчиком в случае

создания приемочной комиссии)

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНЫХ РАБОТ

г. _______________                             «_____»_______________ 20____г.

_______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________, действующего на основании ______________________________________ (Комиссия в составе представителей заказчика в лице_______________________________, (должность, ФИО) действующих на основании __________________), с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Подрядчик в соответствии с контрактом от «___» _____________20___ г. №________ (идентификационный код закупки _____________________) выполнил следующие работы: ________________________________________ __________________________________________________________________

Работы подрядчиком выполнены фактически с «____» ___________20___ г. по «___» ___________20__ г.

Качество выполненных работ соответствует / не соответствует требованиям контракта. __________________________________________________________________

Заказчик каких-либо отклонений от условий контракта или других недостатков в работах, выполненных подрядчиком, не обнаружил / обнаружил.

__________________________________________________________________

Экспертиза выполненных работ на предмет соответствия требованиям и условиям контракта № ______________ от «___» ____________20__г. __________________________________________________________________

(проведена)

Сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[58] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию: ________________________;

Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) ______________________________________________________________;

Итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику по контракту: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[59] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

          _______________(Ф.И.О.)

                  (подпись)

     _______________ (Ф.И.О.)

                   (подпись)

(в случае создания приемочной комиссии)

Представители ЗАКАЗЧИКА:

_______________ ( _____________ )

                подпись    ФИО

_______________ ( _____________ )

                подпись    ФИО

_______________ ( _____________ )

                подпись    ФИО

Приложение № 4 к контракту

№ ____ от «___» ____________ 20__г.

Форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии[60]

ТРЕБОВАНИЕ

об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии

от «___» __________ 20__ года                                                            № _____

В связи с тем, что по банковской гарантии от «  » __________ 20__ года № _________ (полное наименование кредитной организации - гаранта) является гарантом (далее-гарант) перед (полное наименование организации - бенефициара) (далее - бенефициар), настоящим требованием извещаем вас о неисполнении (ненадлежащем исполнении) (полное наименование организации-принципала), ИНН ____________________своих обязательств перед (полное наименование организации-бенефициара) по контракту от «   » __________ 20__ года № _________ а именно (указать конкретные нарушения принципалом обязательств, в обеспечение которых выдана банковская гарантия).

В соответствии с условиями банковской гарантии от «  » __________ 20__года № _________ Вам надлежит не позднее  _______ (указывается количество дней цифрами и прописью в соответствии с                                                      условиями гарантии) рабочих дней со дня получения настоящего требования перечислить сумму в размере ______________ (сумма цифрами и прописью)

на счет__________________________ (банковские реквизиты организации-бенефициара для перечисления денежных средств).

В случае неисполнения настоящего требования в указанный срок гарант обязан уплатить неустойку бенефициару в размере 0,1 (ноль целых  одна десятая) процента указанной в настоящем требовании суммы,  подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки начиная с календарного дня, следующего за днем истечения установленного банковской гарантией срока оплаты настоящего требования, по день фактического поступления денежных средств на счет бенефициара в оплату настоящего требования по банковской гарантии.

Приложение: (указывается перечень документов, обосновывающих                     требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, и количество листов).

                                                                                       М.П.

Уполномоченное лицо бенефициара     ___________ (____________________)

                                                            (подпись)      (инициалы, фамилия)

Отметка о вручении       ___________ (____________________)

(передаче иным способом) (подпись)  (инициалы, фамилия)

Дата вручения: «___ » _____________ 20__ года

Примечание. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии и направляемые вместе с ним документы и (или) их копии оформляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Приложение № 8

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

типового контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации

Общие сведения о приказе ответственного органа исполнительной власти Тульской области, которым утверждены типовой контракт, типовые условия контракта:

а) ответственный орган исполнительной власти Тульской области - разработчик документа, который разрабатывает и утверждает типовые контракты, типовые условия контрактов;

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

б) вид документа (типовой контракт или типовые условия контракта).

типовой контракт

Показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта:

а) наименование товара, работы, услуги;

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации

б) код (коды) предмета контракта: по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2);

71.12.12.190

71.12.13.000

71.12.19.000

по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2);

71.12.1

по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (указывается с 1 января 2017 г.);

.

в) размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт (типовые условия контракта);

при любом размере начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

г) иные показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта.

Приложение № 9

ТИПОВОЙ КОНТРАКТ

КОНТРАКТ №

на оказание услуг по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии

город ______________

«___»__________ 20__ год

_______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании _________, с одной стороны и ____________________, (указать полное наименование Исполнителя (с указанием его организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) Исполнителя - физического лица зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________, действующего на основании _____________, являясь в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» субъектом малого предпринимательства (или в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» социально ориентированной некоммерческой организацией)[61], с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ) (идентификационный код закупки _____________________), заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1. В соответствии с настоящим контрактом Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по обслуживанию _______________________________ (далее - Услуга) согласно техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить данные услуги.

2. МЕСТО И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ

2.1. Место оказания услуг: _____________.

2.2.Услуги по настоящему контракту выполняются с момента заключения контракта по _____________г.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. В обязанности Исполнителя входит:

3.1.1. Поддержание приборов учета тепловой энергии в исправном состоянии и выполнение в полном объеме технического обслуживания приборов учета тепловой энергии в отопительный период;

3.1.2. Ежемесячно - снятие показаний с теплосчётчика (отчётов);

3.1.3.Предоставление Заказчику и в теплоснабжающую организацию месячных отчётов (по электронной почте или на бумажных носителях) с целью осуществления между ними расчётов за фактически потреблённую тепловую энергию;

3.1.4. Анализ достоверности показаний приборов учёта;

3.1.5. Периодический внешний осмотр приборов (ежемесячно);

3.1.6. Проверка надежности электрических разъемов и соединений (ежемесячно);

3.1.7. Проверка правильности ведения журналов учёта Заказчиком;

3.1.8. Своевременное извещение Заказчика о неработоспособности приборов учета тепловой энергии, об изменениях в системах теплопотребления;

3.1.9. Проведение профилактических услуг, в т. ч. очистка проточных каналов преобразователей расхода (по мере необходимости, но не реже одного раза в год);

3.1.10. Оказание информационно-технического содействия Заказчику по вопросам эксплуатации счётчиков тепловой энергии;

3.1.11. Представление интересов Заказчика при урегулировании возникающих разногласий с теплоснабжающей организацией по расчётам за потреблённую тепловую энергию;

3.1.12. Выполнение ремонта и периодической поверки приборов учета, по согласованию с Заказчиком, с выставлением отдельного счета.

3.1.13. [62]Привлечь к Исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнителей) в объеме ________ процентов от цены контракта (объем привлечения устанавливается заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 процентов от цены контракта);

3.1.14. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителе представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Исполнителем;

3.1.15. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в пункте 3.1.14. настоящего контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем;

3.1.16. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Исполнителем выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работе, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Исполнителем и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление  денежных средств Исполнителем субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Исполнителем и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Исполнителем обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

3.1.17. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Исполнителем документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

3.1.18. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 3.1.14 –3.1.16 настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте;

3.1.19[63] Исполнитель, в соответствии с условиями контракта, обязан предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены настоящего контракта. Указанная информация предоставляется Заказчику Исполнителем в течение 10 календарных дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.

3.2. В обязанности Заказчика входит:

3.2.1. Ведение журнала учёта тепловой энергии типовой формы согласно «Правилам учёта тепловой энергии»;

3.2.2.Обеспечение защиты приборов узла учета тепловой энергии от несанкционированного доступа к ним посторонних лиц в целях предотвращения возможных поломок и хищений;

3.2.3. Оперативное извещение Исполнителя о самостоятельно обнаруженных неисправностях приборов в узле учета тепловой энергии;

3.2.4. В случае возникновения необходимости проведения ремонтных услуг на трубопроводах системы отопления и ГВС - оперативное извещение Исполнителя об этом; неукоснительное исполнение рекомендаций Исполнителя по защите приборов учета от повреждений в период проведения ремонтных услуг;

3.2.5. Обеспечение доступа представителей Исполнителя к узлу учета тепловой энергии;

3.2.6. Обеспечение необходимых условий эксплуатации и обслуживания приборов учёта (включая исправность трубопроводной запорной арматуры и обеспечение бесперебойного электропитания ~220В) и оперативное устранение замечаний Исполнителя по этим вопросам, а в случае невозможности устранения замечаний – сообщение об этом Исполнителю;

3.2.7. Принятие результатов оказанных услуг и своевременная оплата услуг в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.2.9. Провести экспертизу оказанных услуг для проверки их результатов на соответствие условиям контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

3.2.10. [64]Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если Исполнитель не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

3.2.11. Перечислить денежные средства, внесенные Исполнителем на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Исполнителем), при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по контракту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения Исполнителем своих обязательств, по банковским реквизитам, указанным в настоящем контракте.

3.3. Исполнитель имеет право:

- требовать осуществления Заказчиком приемки оказанных услуг в соответствии с разделом 5 контракта.

- требовать своевременной оплаты Заказчиком оказанных услуг в соответствии с разделом 4 контракта.

3.3.1. [65]В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Исполнителем, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

3.4. Заказчик имеет право:

- требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по контракту, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

- привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы оказанных услуг;

- определять лиц, непосредственно участвующих в процессе контроля за ходом оказания Исполнителем услуг и (или) участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по контракту.

3.4.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

3.4.2. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

3.4.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, осуществить оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней), которые предусмотрены разделом 8 настоящего контракта.

3.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена настоящего контракта составляет __________ (____________) рублей ____ копеек, НДС[66] ____________.

В случае если Контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

4.2. Цена услуги, оказываемой по настоящему контракту, включает в себя все затраты, необходимые для оказания Исполнителем услуг, а также все виды налогов, пошлин и сборов, установленных действующим законодательством РФ.

4.3. Цена оказываемых услуг является твердой и остается неизменной на весь срок исполнения настоящего контракта.

[67]Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим контрактом объемов услуг, качества услуг и иных условий исполнения настоящего контракта.

[68]По предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема услуг стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги.

4.4. Оплата оказываемых по настоящему контракту услуг осуществляется ежемесячно на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчиком, по безналичному расчету платежными поручениями, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем контракте.

4.5. Перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней[69] с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанной услуги (по форме приложения № 2 к настоящему контракту), на основании акта сдачи-приемки оказанной услуги, предоставленного Исполнителем счета-фактуры[70].

Счет-фактура выставляется Исполнителем в соответствии с действующим законодательством.

4.6. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

4.7. Для органов власти и казенных учреждений:

Источник финансирования – бюджет Тульской области  _________.

для бюджетных учреждений:

Источник финансирования – средства бюджетного учреждения.

Для органов власти и казенных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КБК _____ в сумме ______.

Вариант 2: по КБК_______, в том числе: за счет денежных средств, полученных из ____.

для бюджетных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КВР_______.

Вариант 2: по КВР_______ , в том числе: за счет денежных средств, полученных из …в сумме _______, … в сумме _______, …».

4.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

При этом оплата по контракту осуществляется на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по контракту.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

5.1. Сдача оказанных услуг и приемка их Заказчиком производится в соответствии с законодательством РФ, настоящим контрактом и оформляется Актом сдачи-приемки оказанных услуг (приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

5.2. Приемка результатов оказанных услуг осуществляется Заказчиком в течение ________ (___________) рабочих дней, включая проведение экспертизы (в течение _______ (__________) рабочих дней), со дня получения документов, указанных в пункте 5.1 настоящего контракта.

При приемке услуг Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств Исполнителем по настоящему контракту на предмет соответствия оказанной услуги требованиям и условиям настоящего контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами (представителем Заказчика) или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.3. В случае проведения экспертизы силами Заказчика в акте сдачи-приемки оказанных услуг проставляется запись о проведении экспертизы, отдельный документ о проведенной экспертизе не составляется.

В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

5.4. Не позднее ____ (_________) рабочего(их) дня(ей) после проведения экспертизы Заказчик направляет Исполнителю подписанный Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии, подписанный всеми членами приемочной комиссии и утвержденный Заказчиком) один экземпляр акта сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от подписания такого документа, в котором указываются недостатки и сроки их устранения, а также дата повторной приёмки оказанных услуг. После устранения недостатков стороны возвращаются к повторной процедуре подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе.

5.5. В случае установления по результатам экспертизы факта оказания услуг ненадлежащего качества, Исполнитель обязан компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

5.6. Датой приемки оказанных услуг считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг (приложение № 2) без замечаний.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ[71]

6.1. Исполнитель представляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в форме _________________________________________________, на сумму ____________ руб. (_______ рублей ______ копеек), эквивалентную _____________ % от начальной (максимальной) цены контракта (заполняется Заказчиком в период подготовки проекта контракта с учетом применения статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ).

6.2. При выборе способа обеспечения в виде внесения денежных средств:

6.2.1. Внесение денежных средств осуществляется Исполнителем на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

6.2.2. Возврат денежных средств, внесенных Исполнителем на счет Заказчика в качестве обеспечения Исполнения Контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по Контракту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения Исполнителем своих обязательств, по банковским реквизитам, указанным в настоящем Контракте.

6.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Исполнителем денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Исполнитель обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Исполнителем Заказчику по контракту. Удержанные Заказчиком денежные средства переходят в собственность Заказчика.

6.3. При выборе способа обеспечения в виде банковской гарантии:

6.3.1. Заказчик в качестве обеспечения Исполнения контракта принимает банковскую гарантию, выданную банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

6.3.2. Банковская гарантия, предоставляемая Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

6.3.3. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе (в случае оформления на нескольких листах – обязательно наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта) или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.

6.3.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом бенефициару (Заказчику) в случае ненадлежащего исполнения принципалом (Исполнителем) предусмотренных контрактом обязательств;

2) обязательства принципала (Исполнителя), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить бенефициару (Заказчику) неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару (Заказчику);

5) срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 1 (один) месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала (Исполнителя), возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых бенефициаром (Заказчиком) банку одновременно с требованием об осуществлении платы денежной суммы по банковской гарантии;

8) условие о праве бенефициара (Заказчика) на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование бенефициара (Заказчика) об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии (условие включается в случае, если оно было предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке);

9) права бенефициара (Заказчика) представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения принципалом (Исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

10) права бенефициара (Заказчика) по передаче права требования по банковской гарантии при перемене бенефициара (Заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством, с предварительным извещением об этом гаранта;

11) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

6.3.5. Запрещается включение в условия банковской гарантии:

1) требования о представлении бенефициаром (Заказчиком) гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом (Исполнителем) обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

2) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования бенефициара (Заказчика) о платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту бенефициаром (Заказчиком) уведомления о нарушении принципалом (Исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством);

3) требований о предоставлении бенефициаром (Заказчиком) гаранту отчета об исполнении контракта;

4) требований о предоставлении бенефициаром (Заказчиком) гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не предусмотренных подпунктом 7 пункта 

6.3.4. контракта.

6.4. Случаями, когда Заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному Исполнителем обеспечению исполнения контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности (взыскание пеней, штрафов, возмещение убытков) Исполнителя перед Заказчиком вследствие нарушения им обязательств по контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по контракту.

Письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, обеспеченных банковской гарантией, оформляется согласно приложению № 3 к контракту.

6.5. В ходе исполнения контракта, Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача/получения взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

7.3. В случае возникновения у стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или не достающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

7.5. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделе 7 настоящего контракта действий и/или неполучения другой стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

8.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. Исполнитель несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных исполнителем.

8.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

8.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.5.2.2 -8.5.2.3 настоящего контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.5.2.4. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности исполнителя за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом (Пункт 8.5.2.4 включается в проект контракта в случае, если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466)).

8.5.3. За непредоставление исполнителем информации, указанной в пункте 3.1.19 настоящего контракта, с исполнителя взыскивается пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного исполнителем с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства (Пункт 8.5.3 включается в проект контракта в случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775).

В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ:

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

8.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. Исполнитель несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных исполнителем.

8.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

8.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.5.2.2 - 8.5.2.3 настоящего контракта):

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

8.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА УСЛУГ

9.1. Исполнитель гарантирует оказание услуг в строгом соответствии с техническим заданием, а также гарантирует точность и надежность оказанных услуг.

9.2. Исполнитель гарантирует, что качество оказанных услуг будет соответствовать требованиям действующего законодательства, технических регламентов, нормативным техническим документам, ГОСТ, условиям Контракта.

9.3. Исполнитель гарантирует выполнение обязательств по объемам и качеству услуг, предусмотренных условиями настоящего Контракта, своевременное устранение недостатков оказанных услуг при их обнаружении в ходе проверки Заказчиком и обязуется безвозмездно их устранить.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1 Исполнитель не несет ответственности за неисправности приборов, возникшие в случае повреждения персоналом Заказчика или третьими лицами (в т. ч. затопление приборов), а также в результате форс-мажорных обстоятельств.

10.2. Возможные услуги по ремонту и поверке приборов, входящих в узлы учета, проводятся по отдельным контрактам.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

              11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их  последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям контракта не относятся.

              11.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

              11.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по контракту.

              11.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

              11.5. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения контракта.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Срок действия контракта: контракт вступает в силу с момента заключения и действует по_____________________ г. (срок действия контракта включает срок оказания услуг, период приёмки результатов оказания услуг, в том числе экспертизы результатов исполнения обязательств по контракту, и оплаты за оказанные услуги)

12.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- если отступления Исполнителя от условий контракта или иные недостатки результата оказанных услуг не были устранены в установленный Заказчиком срок, либо являются существенными и неустранимыми;

- [72]если Исполнитель не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

12.3. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

12.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой (в том числе электронной), факсимильной связью либо иным доступным способом, оговоренным сторонами с последующим представлением оригинала по адресу, указанному в контракте.

Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано. При невозможности получения подтверждения либо информации о получении уведомления, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления.

12.5. Любые изменения и дополнения к контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

12.6. Во всём, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством.

12.7. Приложения, указанные в контракте, являются его неотъемлемой частью:

приложение № 1 - Техническое задание на ___ л;

приложение № 2 - Форма «Акт сдачи-приемки оказанных услуг» на ___ л;

приложение №3 – Форма «Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии» на ___ л.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

____________________________

____________________________

(юридический адрес, фактический адрес,

телефон, банковские реквизиты, ОКПО, ИНН, 

КПП, ОКОПФ/ОКФС, ОКТМО)

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Руководитель:___________ (Ф.И.О.)

_________________________

_________________________

(юридический адрес, фактический адрес,

телефон, банковские реквизиты, ОКПО,                    

ИНН, КПП, ОКОПФ/ОКФС, ОКТМО)

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Руководитель:_________ (Ф.И.О.)

Приложение № 1

к контракту

от «___» _______ 20__ г. № ___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Исполнитель

Заказчик

Руководитель:_________ (Ф.И.О.)

Руководитель:_________ (Ф.И.О.)

Приложение № 2

к контракту

от «___» _______ 20__ г. № ___

ФОРМА                                                                                 УТВЕРЖДАЮ

_____________( _____________ )

(подписывается Заказчиком в случае

создания приемочной комиссии)

АКТ

сдачи-приемки услуг

г.___________                                                              «___» __________ 20___г.

____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице__________________, действующего на основании Устава (Комиссия в составе представителей заказчика в лице_______________________________, (должность, ФИО) действующих на основании __________________), с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с Контрактом на оказание услуг №___, от «___» ____________ 20_г. (идентификационный код закупки _____________________)

Исполнитель выполнил обязательства по оказанию услуг:

№

Наименование услуг

Количество (объем)

Дата оказания услуг

1.

2.

без претензий (с претензиями)

_________________________________________________________________ .

Качество услуг соответствует (не соответствует) требованиям Контракта.

Заказчик каких-либо отклонений от условий контракта или других недостатков в услугах, оказанных Исполнителем, не обнаружил/обнаружил

__________________________________________________________________

Экспертиза оказанных услуг на предмет соответствия требованиям и условиям контракта № ______________ от «___» ____________20__г. __________________________________________________________________

                                         (проведена)

Сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[73] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию: ________________________;

Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) ______________________________________________________________;

Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по контракту: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[74] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Сдал:

Принял:

Исполнитель:

______________________

______________ (Ф. И. О.)

«___»_________20___г.

Заказчик:

_______________________

_______________ (Ф. И. О.)

«___»__________20___г.

(в случае создания приемочной комиссии)

Представители Заказчика:

_______________ ( _____________ )

                подпись                      ФИО

_______________ ( _____________ )

                подпись                      ФИО

_______________ ( _____________ )

                                                                             подпись                      ФИО

Приложение № 3

к контракту

от «___» ___________ 20__ г.

№ _______________________

Форма требования

об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии[75]

ТРЕБОВАНИЕ

об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии

от «___» __________ 20__ года                                                            № _____

В связи с тем, что по банковской гарантии от «  » __________ 20__ года № _________ (полное наименование кредитной организации - гаранта) является гарантом (далее-гарант) перед (полное наименование организации - бенефициара) (далее - бенефициар), настоящим требованием извещаем вас о неисполнении (ненадлежащем исполнении) (полное наименование организации-принципала), ИНН ____________________своих обязательств перед (полное наименование организации-бенефициара) по Контракту от «   » __________ 20__ года № _________ а именно (указать конкретные нарушения принципалом обязательств, в обеспечение которых выдана банковская гарантия).

В соответствии с условиями банковской гарантии от «  » __________ 20__года № _________ Вам надлежит не позднее  _______(указывается количество дней цифрами и прописью в соответствии с условиями гарантии) рабочих дней со дня получения настоящего требования перечислить сумму в размере ______________ (сумма цифрами и прописью)

на счет__________________________ (банковские реквизиты организации-бенефициара для перечисления денежных средств).

В случае неисполнения настоящего требования в указанный срок гарант обязан уплатить неустойку бенефициару в размере 0,1 (ноль целых  одна десятая) процента указанной в настоящем требовании суммы,  подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки начиная с календарного дня, следующего за днем истечения установленного банковской гарантией срока оплаты настоящего требования, по день фактического поступления денежных средств на счет бенефициара в оплату настоящего требования по банковской гарантии.

Приложение: (указывается перечень документов, обосновывающих                     требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, и количество листов).

Уполномоченное лицо бенефициара     ___________ (____________________)

                                                                              (подпись)       (инициалы, фамилия)

Отметка о вручении___________ (____________________)

(передаче иным способом) (подпись)(инициалы, фамилия)

Дата вручения: «___ » _____________ 20__ года

Примечание. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии и направляемые вместе с ним документы и (или) их копии оформляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Приложение № 10

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

типового контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии

Общие сведения о приказе ответственного органа исполнительной власти Тульской области, которым утверждены типовой контракт, типовые условия контракта:

а) ответственный орган исполнительной власти Тульской области - разработчик документа, который разрабатывает и утверждает типовые контракты, типовые условия контрактов;

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

б) вид документа (типовой контракт или типовые условия контракта).

типовой контракт

Показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта:

а) наименование товара, работы, услуги;

Оказание услуг по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии

б) код (коды) предмета контракта: по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2);

36.00.20.140 - Услуги по техническому обслуживанию приборов учета расхода воды

по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2);

35.30.5. - Обеспечение работоспособности тепловых сетей

по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (указывается с 1 января 2017 г.);

.

в) размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт (типовые условия контракта);

при любом размере начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

г) иные показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта.

Приложение № 11

ТИПОВОЙ КОНТРАКТ

КОНТРАКТ №

на оказание услуг по аварийно-диспетчерскому обслуживанию инженерных систем и (или) объектов

город ______________

«___»__________ 20__ год

_______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании _________, с одной стороны и ____________________, (указать полное наименование исполнителя (с указанием его организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) исполнителя - физического лица зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________, действующего на основании _____________, являясь в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» субъектом малого предпринимательства (или в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» социально ориентированной некоммерческой организацией)[76], с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ) (идентификационный код закупки _____________________), заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1. В соответствии с настоящим контрактом Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по аварийно-диспетчерскому обслуживанию инженерных систем и (или) объектов (далее - Услуга) согласно техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить данные услуги.

2. МЕСТО И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Место оказания услуг: _____________.

2.2. Сроки оказания услуг: _______________.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. В обязанности Исполнителя входит:

3.1.1. Поддержание приборов учета тепловой энергии в исправном состоянии и выполнение в полном объеме технического обслуживания приборов учета тепловой энергии в отопительный период;

3.1.2. Ежемесячно - снятие показаний с теплосчётчика (отчётов);

3.1.3.Предоставление Заказчику и в теплоснабжающую организацию месячных отчётов (по электронной почте или на бумажных носителях) с целью осуществления между ними расчётов за фактически потреблённую тепловую энергию;

3.1.19. Анализ достоверности показаний приборов учёта;

3.1.20. Периодический внешний осмотр приборов (ежемесячно);

3.1.21. Проверка надежности электрических разъемов и соединений (ежемесячно);

3.1.22. Проверка правильности ведения журналов учёта Заказчиком;

3.1.23. Своевременное извещение Заказчика о неработоспособности приборов учета тепловой энергии, об изменениях в системах теплопотребления;

3.1.24. Проведение профилактических услуг, в т. ч. очистка проточных каналов преобразователей расхода (по мере необходимости, но не реже одного раза в год);

3.1.25. Оказание информационно-технического содействия Заказчику по вопросам эксплуатации счётчиков тепловой энергии;

3.1.26. Представление интересов Заказчика при урегулировании возникающих разногласий с теплоснабжающей организацией по расчётам за потреблённую тепловую энергию;

3.1.27. Выполнение ремонта и периодической поверки приборов учета, по согласованию с Заказчиком, с выставлением отдельного счета.

3.1.28. [77]Привлечение к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме ________ процентов от цены контракта (объем привлечения устанавливается заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 процентов от цены контракта);

3.1.29. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную исполнителем;

3.1.30. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в пункте 3.1.14. настоящего контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем;

3.1.31. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты исполнителем выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между исполнителем и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств исполнителем субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между исполнителем и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты исполнителем обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем);

3.1.32. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания исполнителем документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора;

3.1.33. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 3.1.14 –3.1.16 настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте;

3.1.19[78] Исполнитель, в соответствии с условиями контракта, обязан предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены настоящего контракта. Указанная информация предоставляется Заказчику исполнителем в течение 10 календарных дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.

3.2. В обязанности Заказчика входит:

3.2.2. Ведение журнала учёта тепловой энергии типовой формы согласно «Правилам учёта тепловой энергии»;

3.2.2. Обеспечение защиты приборов узла учета тепловой энергии от несанкционированного доступа к ним посторонних лиц в целях предотвращения возможных поломок и хищений;

3.2.3. Оперативное извещение Исполнителя о самостоятельно обнаруженных неисправностях приборов в узле учета тепловой энергии;

3.2.4. В случае возникновения необходимости проведения ремонтных услуг на трубопроводах системы отопления и ГВС - оперативное извещение Исполнителя об этом; неукоснительное исполнение рекомендаций Исполнителя по защите приборов учета от повреждений в период проведения ремонтных услуг;

3.2.5. Обеспечение доступа представителей Исполнителя к узлу учета тепловой энергии;

3.2.6. Обеспечение необходимых условий эксплуатации и обслуживания приборов учёта (включая исправность трубопроводной запорной арматуры и обеспечение бесперебойного электропитания ~220В) и оперативное устранение замечаний Исполнителя по этим вопросам, а в случае невозможности устранения замечаний – сообщение об этом Исполнителю;

3.2.7. Принятие результатов оказанных услуг и своевременная оплата услуг в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.2.8. Провести экспертизу оказанных услуг для проверки их результатов на соответствие условиям контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

3.2.9. [79]Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если Исполнитель не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.

3.2.10. Перечислить денежные средства, внесенные исполнителем на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется исполнителем), при условии надлежащего исполнения исполнителем всех своих обязательств по контракту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения исполнителем своих обязательств, по банковским реквизитам, указанным в настоящем контракте.

3.3. Исполнитель имеет право:

- требовать осуществления Заказчиком приемки оказанных услуг в соответствии с разделом 5 контракта.

- требовать своевременной оплаты Заказчиком оказанных услуг в соответствии с разделом 4 контракта.

3.3.1. [80]В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Исполнителем, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

3.4. Заказчик имеет право:

- требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по контракту, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

- привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы оказанных услуг;

- определять лиц, непосредственно участвующих в процессе контроля за ходом оказания Исполнителем услуг и (или) участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по контракту.

3.4.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.4.2. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

3.4.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, осуществить оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней), которые предусмотрены разделом 8 настоящего контракта.

3.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена настоящего контракта составляет __________ (____________) рублей ____ копеек, НДС[81] ____________.

В случае если Контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

4.2. Цена услуги, оказываемой по настоящему контракту, включает в себя все затраты, необходимые для оказания исполнителем услуг, а также все виды налогов, пошлин и сборов, установленных действующим законодательством РФ.

4.3. Цена оказываемых услуг является твердой и остается неизменной на весь срок исполнения настоящего контракта.

[82]Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим контрактом объемов услуг, качества услуг и иных условий исполнения настоящего контракта.

[83]По предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема услуг стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги.

4.4. Оплата оказываемых по настоящему контракту услуг осуществляется ежемесячно на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчиком, по безналичному расчету платежными поручениями, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем контракте.

4.5. Перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней[84] с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанной услуги (по форме приложения № 2 к настоящему контракту), на основании акта сдачи-приемки оказанной услуги, счета-фактуры[85].

Счет-фактура выставляется исполнителем в соответствии с действующим законодательством.

4.6. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

4.7. Для органов власти и казенных учреждений:

Источник финансирования – бюджет Тульской области  _________.

для бюджетных учреждений:

Источник финансирования – средства бюджетного учреждения.

4.8. Для органов власти и казенных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КБК _____ в сумме ______.

Вариант 2: по КБК_______, в том числе: за счет денежных средств, полученных из ____.

для бюджетных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КВР_______.

Вариант 2: по КВР_______ , в том числе: за счет денежных средств, полученных из …в сумме _______, … в сумме _______, …».

4.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

При этом оплата по контракту осуществляется на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате исполнителю по контракту.

4.10. Обязанности заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета заказчика.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

5.5. Сдача оказанных услуг и приемка их Заказчиком производится в соответствии с законодательством РФ, настоящим контрактом и оформляется актом сдачи-приемки оказанных услуг (приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

5.6. Приемка результатов оказанных услуг осуществляется Заказчиком в течение ________ (___________) рабочих дней (включая проведение экспертизы (в течение _______ (__________) рабочих дней), со дня получения документов, указанных в пункте 5.1 настоящего контракта.

При приемке услуг Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств исполнителем по настоящему контракту на предмет соответствия оказанной услуги требованиям и условиям настоящего контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами (представителем Заказчика) или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.7. В случае проведения экспертизы силами заказчика в акте сдачи-приемки оказанных услуг проставляется запись о проведении экспертизы, отдельный документ о проведенной экспертизе не составляется.

В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

5.8. Не позднее ____ (_________) рабочего(их) дня(ей) после проведения экспертизы Заказчик направляет Исполнителю подписанный Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписанный всеми членами приемочной комиссии и утвержденный Заказчиком) один экземпляр акта сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от подписания такого документа, в котором указываются недостатки и сроки их устранения, а также дата повторной приёмки оказанных услуг. После устранения недостатков стороны возвращаются к повторной процедуре подписания акта. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе.

5.9. В случае установления по результатам экспертизы факта оказания услуг ненадлежащего качества Исполнитель обязан компенсировать заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы по предъявлении Заказчиком письменного требования и других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

5.10. Датой приемки оказанных услуг считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг (приложение № 2) без замечаний.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ[86]

6.1. Исполнитель представляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в форме _________________________________________________, на сумму ____________ руб. (_______ рублей ______ копеек), эквивалентную _____________ % от начальной (максимальной) цены контракта (заполняется Заказчиком в период подготовки проекта контракта с учетом применения статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ).

6.2. При выборе способа обеспечения в виде внесения денежных средств:

6.2.1. Внесение денежных средств осуществляется исполнителем на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

6.2.2. Возврат денежных средств, внесенных Исполнителем на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по Контракту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения Исполнителем своих обязательств, по банковским реквизитам, указанным в настоящем Контракте.

6.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Исполнителем денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Исполнитель обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Исполнителем Заказчику по контракту. Удержанные Заказчиком денежные средства переходят в собственность Заказчика.

6.3. При выборе способа обеспечения в виде банковской гарантии:

6.3.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковскую гарантию, выданную банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

6.3.2. Банковская гарантия, предоставляемая исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

6.3.3. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе (в случае оформления на нескольких листах – обязательно наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта) или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.

6.3.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом бенефициару (Заказчику) в случае ненадлежащего исполнения принципалом (исполнителем) предусмотренных контрактом обязательств;

2) обязательства принципала (исполнителя), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить бенефициару (Заказчику) неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару (Заказчику);

5) срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 1 (один) месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала (исполнителя), возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых бенефициаром (Заказчиком) банку одновременно с требованием об осуществлении платы денежной суммы по банковской гарантии;

8) условие о праве бенефициара (Заказчика) на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование бенефициара (Заказчика) об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии (условие включается в случае, если оно было предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке);

9) права бенефициара (Заказчика) представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения принципалом (исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

10) права бенефициара (Заказчика) по передаче права требования по банковской гарантии при перемене бенефициара (Заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством, с предварительным извещением об этом гаранта;

11) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

6.3.5. Запрещается включение в условия банковской гарантии:

1) требования о представлении бенефициаром (Заказчиком) гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом (исполнителем) обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

2) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования бенефициара (Заказчика) о платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту бенефициаром (Заказчиком) уведомления о нарушении принципалом (исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством);

3) требований о предоставлении бенефициаром (Заказчиком) гаранту отчета об исполнении контракта;

4) требований о предоставлении бенефициаром (Заказчиком) гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не предусмотренных подпунктом 7 пункта 6.3.4. контракта.

6.4. Случаями, когда Заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному исполнителем обеспечению исполнения контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности (взыскание пеней, штрафов, возмещение убытков) исполнителя перед Заказчиком вследствие нарушения им обязательств по контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по контракту.

Письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, обеспеченных банковской гарантией, оформляется согласно приложению № 3 к контракту.

6.5. В ходе исполнения контракта, Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача/получения взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

7.3. В случае возникновения у стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или не достающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

7.5. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделе 7 настоящего контракта действий и/или неполучения другой стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

8.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. Исполнитель несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных исполнителем.

8.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

8.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.5.2.2 -8.5.2.3 настоящего контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.5.2.4. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности исполнителя за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом (Пункт 8.5.2.4 включается в проект контракта в случае, если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466)).

8.5.3. За непредоставление исполнителем информации, указанной в пункте 3.1.19 настоящего контракта, с исполнителя взыскивается пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного исполнителем с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства (Пункт 8.5.3 включается в проект контракта в случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775).

В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ:

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

8.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. Исполнитель несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных исполнителем.

8.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

8.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.5.2.2 - 8.5.2.3 настоящего контракта):

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

8.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их  последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям контракта не относятся.

9.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

9.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.5. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения контракта.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1 Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта, были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. Претензия, должна быть рассмотрена по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

10.3.Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

11. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА УСЛУГ

11.1. Исполнитель гарантирует оказание услуг в строгом соответствии с техническим заданием, а также гарантирует точность и надежность оказанных услуг.

11.2. Исполнитель гарантирует, что качество услуг будет соответствовать требованиям действующего законодательства, технических регламентов, нормативным техническим документам, ГОСТ, условиям Контракта и нормам технологического и строительного проектирования.

11.3. Исполнитель гарантирует выполнение обязательств по объемам и качеству услуг, предусмотренных условиями настоящего Контракта, качество выполнения, своевременное устранение недостатков оказанных услуг при их обнаружении в ходе проверки Заказчиком, и обязуется безвозмездно их устранить.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Срок действия контракта: контракт вступает в силу с момента заключения и действует по __________________________ (срок действия контракта включает срок оказания услуг, период приёмки результатов оказания услуг, в том числе экспертизы результатов исполнения обязательств по контракту, и оплаты за оказанные услуги).

12.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны контракта от

исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- если отступления Исполнителя от условий контракта или иные недостатки результата оказанных услуг не были устранены в установленный Заказчиком срок, либо являются существенными и неустранимыми;

- [87]если Исполнитель не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

12.3 При исполнении контракта не допускается перемена исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником исполнителя по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

12.5. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой (в том числе электронной), факсимильной связью либо иным доступным способом, оговоренным сторонами с последующим представлением оригинала по адресу, указанному в контракте.

Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано. При невозможности получения подтверждения либо информации о получении уведомления, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления.

12.6. Любые изменения и дополнения к контракту, действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

12.7. Во всём, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством.

12.8. Приложения, указанные в контракте, являются его неотъемлемой частью:

приложение № 1 - Техническое задание на ___ л;

приложение № 2 – Форма «Акт сдачи-приемки оказанных услуг» на ___ л;

приложение №3 – Форма «Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии» на ___ л.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

__________________________________________

(юридический адрес, фактический адрес,

телефон, банковские реквизиты, ОКПО, ИНН, 

КПП, ОКОПФ/ОКФС, ОКТМО)

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Руководитель:___________ (Ф.И.О.)

______________________________________

(юридический адрес, фактический адрес,

телефон, банковские реквизиты, ОКПО,                    

ИНН, КПП, ОКОПФ/ОКФС, ОКТМО)

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Руководитель:_________ (Ф.И.О.)

Приложение № 1

к контракту

от «___» _______ 20__ г. № ___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Исполнитель

Заказчик

Руководитель:_________ (Ф.И.О.)

Руководитель:_________ (Ф.И.О.)

Приложение № 2

к контракту

от «___» _______ 20__ г. № ___

ФОРМА                                                                                 УТВЕРЖДАЮ

_____________( _____________ )

(подписывается Заказчиком в случае

создания приемочной комиссии)

АКТ

сдачи-приемки услуг

г.___________                                                              «___» __________ 20___г.

             

____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице__________________, действующего на основании Устава (Комиссия в составе представителей заказчика в лице_______________________________, (должность, ФИО) действующих на основании __________________), с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:             

В соответствии с Контрактом на оказание услуг №___, от «___» ____________ 20_г. (идентификационный код закупки _____________________)

Исполнитель выполнил все обязательства по оказанию услуг:

№

Наименование услуг

Количество (объем)

Дата оказания услуг

1.

2.

без претензий (с претензиями)

_________________________________________________________________ .

Качество услуг соответствует (не соответствует) требованиям Контракта.

__________________________________________________________________

Заказчик каких-либо отклонений от условий контракта или других недостатков в услугах, оказанных исполнителем, не обнаружил / обнаружил.

__________________________________________________________________

Экспертиза оказанных услуг на предмет соответствия требованиям и условиям контракта № ______________ от «___» ____________20__г. __________________________________________________________________

(проведена)

Сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[88] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию: ________________________;

Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) ______________________________________________________________;

Итоговая сумма, подлежащая оплате исполнителю по контракту: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[89] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Сдал:

Принял:

Исполнитель:

______________________

______________ (Ф. И. О.)

«___»_________20___г.

Заказчик:

_______________________

_______________ (Ф. И. О.)

«___»__________20___г.

(в случае создания приемочной комиссии)

Представители Заказчика:

_______________ ( _____________ )

                подпись                      ФИО

_______________ ( _____________ )

                подпись                      ФИО

_______________ ( _____________ )

                                                                             подпись                      ФИО

Приложение № 3

к контракту

от «___» ___________ 20__ г.

№ _______________________

Форма требования

об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии[90]

ТРЕБОВАНИЕ

об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии

от «___» __________ 20__ года                                                            № _____

В связи с тем, что по банковской гарантии от «  » __________ 20__ года № _________ (полное наименование кредитной организации - гаранта) является гарантом (далее-гарант) перед (полное наименование организации - бенефициара) (далее - бенефициар), настоящим требованием извещаем вас о неисполнении (ненадлежащем исполнении) (полное наименование организации-принципала), ИНН ____________________своих обязательств перед (полное наименование организации-бенефициара) по Контракту от «   » __________ 20__ года № _________ а именно (указать конкретные нарушения принципалом обязательств, в обеспечение которых выдана банковская гарантия).

В соответствии с условиями банковской гарантии от «  » __________ 20__года № _________ Вам надлежит не позднее  _______(указывается количество дней цифрами и прописью в соответствии с условиями гарантии) рабочих дней со дня получения настоящего требования перечислить сумму в размере ______________ (сумма цифрами и прописью)

на счет__________________________ (банковские реквизиты организации-бенефициара для перечисления денежных средств).

В случае неисполнения настоящего требования в указанный срок гарант обязан уплатить неустойку бенефициару в размере 0,1 (ноль целых  одна десятая) процента указанной в настоящем требовании суммы,  подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки начиная с календарного дня, следующего за днем истечения установленного банковской гарантией срока оплаты настоящего требования, по день фактического поступления денежных средств на счет бенефициара в оплату настоящего требования по банковской гарантии.

Приложение: (указывается перечень документов, обосновывающих                     требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, и количество листов).

Уполномоченное лицо бенефициара     ___________ (____________________)

                                                     (подпись)            (инициалы, фамилия)

Отметка о вручении___________ (____________________)

(передаче иным способом) (подпись)(инициалы, фамилия)

Дата вручения: «___ » _____________ 20__ года

Примечание. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии и направляемые вместе с ним документы и (или) их копии оформляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Приложение № 12

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

типового контракта на оказание услуг по аварийно-диспетчерскому обслуживанию инженерных систем и (или) объектов

Общие сведения о приказе ответственного органа исполнительной власти Тульской области, которым утверждены типовой контракт, типовые условия контракта:

а) ответственный орган исполнительной власти Тульской области - разработчик документа, который разрабатывает и утверждает типовые контракты, типовые условия контрактов;

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

б) вид документа (типовой контракт или типовые условия контракта).

типовой контракт

Показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта:

а) наименование товара, работы, услуги;

Оказание услуг по аварийно-диспетчерскому обслуживанию инженерных систем и (или) объектов

б) код (коды) предмета контракта: по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2);

33.12.19.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2);

33.12. - Ремонт машин и оборудования

по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (указывается с 1 января 2017 г.);

.

в) размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт (типовые условия контракта);

при любом размере начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

г) иные показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта.

Приложение № 13

ТИПОВОЙ КОНТРАКТ

КОНТРАКТ №

на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов

________                                                                    «__»            20____ года

_______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании _________, с одной стороны и ____________________, (указать полное наименование Исполнителя (с указанием его организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) Исполнителя - физического лица зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________, действующего на основании _____________, являясь в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» субъектом малого предпринимательства (или в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» социально ориентированной некоммерческой организацией)[91] (лицензия №_________), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ) (идентификационный код закупки _____________________), заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Исполнитель обязуется оказать услуги по вывозу твердых бытовых отходов (далее – вывоз ТБО) в соответствии с Техническим заданием (приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта, с контейнерной площадки Заказчика, расположенной по адресу: _________________________________, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Периодичность вывоза ТБО устанавливается Техническим заданием (приложение №1)

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Сроки оказания услуг по настоящему контракту: с момента заключения контракта и по _______________ года.

3. КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

3.1. Качество оказываемых услуг по вывозу ТБО должно соответствовать настоящему контракту, а также требованиям Федерального закона №89-ФЗ от 24.06.1998 года «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.02.2010 №163; СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», утвержденные Минздравом СССР 5 августа 1988г. №4690-80.

4. СДАЧА-ПРИЕМКА УСЛУГ

4.1. Сдача оказанных услуг по вывозу ТБО и приемка их Заказчиком производится в соответствии с законодательством РФ, настоящим контрактом и оформляется Актом сдачи-приемки оказанных услуг (приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

4.2. По истечении календарного месяца Исполнитель до __ числа месяца, следующего за отчетным, представляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг (приложение № 2).

4.3. Приемка результатов оказанных услуг осуществляется Заказчиком в течение ________ (___________) рабочих дней, включая проведение экспертизы (в течение _______ (__________) рабочих дней), со дня получения документов, указанных в пункте 4.2 настоящего контракта.

При приемке услуг Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств Исполнителем по настоящему контракту на предмет соответствия оказанной услуги требованиям и условиям настоящего контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами (представителем Заказчика) или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

4.4. В случае проведения экспертизы силами Заказчика в акте сдачи-приемки оказанных услуг проставляется запись о проведении экспертизы, отдельный документ о проведенной экспертизе не составляется.

В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

4.5. Не позднее ____ (_________) рабочего(их) дня(ей) после проведения экспертизы Заказчик направляет Исполнителю подписанный Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии, подписанный всеми членами приемочной комиссии и утвержденный Заказчиком) один экземпляр акта сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от подписания такого документа, в котором указываются недостатки и сроки их устранения, а также дата повторной приёмки оказанных услуг. После устранения недостатков стороны возвращаются к повторной процедуре подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе.

4.6. В случае установления по результатам экспертизы факта оказания услуг ненадлежащего качества, Исполнитель обязан компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

4.7. Датой приемки оказанных услуг считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг (приложение № 2) без замечаний.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1.Оказывать услуги в объеме, определенном настоящим контрактом и установленного качества, в соответствии с техническим заданием (приложение №2 к контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

5.1.2. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному настоящим контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты оказанных услуг.

5.1.3. Информировать Заказчика о ходе оказания услуг по настоящему контракту. В случае срыва графика вывоза ТБО по техническим причинам, предупреждать Заказчика в течение рабочего дня с момента выявления данного факта.

5.1.4. Нести полную ответственность за соблюдение графика вывоза ТБО.

5.1.5. Своевременно представлять Заказчику акты сдачи-приемки оказанных услуг, счета - фактуры для оплаты оказанных услуг.

5.1.6.[92] Привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме ________ процентов от цены контракта (объем привлечения устанавливается заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 процентов от цены контракта).

5.1.6.1 В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Исполнителем.

5.1.6.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в пункте 5.1.6.1 настоящего контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

5.1.6.3. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Исполнителем выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Исполнителем и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Исполнителем субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Исполнителем и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Исполнителем обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

5.1.6.4. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Исполнителем документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуге, отдельных этапов исполнения договора.

5.1.6.5. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 5.1.6.1. –5.1.6.3. настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте.

5.1.7.[93] Исполнитель, в соответствии с условиями контракта, обязан предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены настоящего контракта. Указанная информация предоставляется Заказчику Исполнителем в течение 10 календарных дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.2. В порядке, предусмотренном настоящим контрактом, оказывать Исполнителю содействие в оказании услуг.

5.2.3. Обеспечить свободный проезд спецтехники Исполнителя к контейнерной площадке.

5.2.4. [94]Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если Исполнитель не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

5.2.5. Перечислить денежные средства, внесенные Исполнителем на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Исполнителем), при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по контракту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения Исполнителем своих обязательств, по банковским реквизитам, указанным в настоящем контракте.

5.2.6. Провести экспертизу оказанных услуг для проверки их результатов на соответствие условиям контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.3. Исполнитель имеет право:

- требовать осуществления Заказчиком приемки оказанных услуг в соответствии с разделом 4 контракта.

- требовать своевременной оплаты Заказчиком оказанных услуг в соответствии с разделом 6 контракта.

5.3.1. [95]В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Исполнителем, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

5.4. Заказчик имеет право:

- требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по контракту, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

- определять лиц, непосредственно участвующих в процессе контроля за ходом оказания Исполнителем услуг и (или) участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по контракту.

5.4.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.4.2. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.4.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, осуществить оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней), которые предусмотрены разделом 7 настоящего контракта.

5.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1.Цена настоящего контракта составляет __________ (____________) рублей ____ копеек, НДС[96] ____________.

6.2. Цена услуги, оказываемой по настоящему контракту, включает в себя все затраты, необходимые для оказания Исполнителем услуг, а также все виды налогов, пошлин и сборов, установленных действующим законодательством РФ.

6.3. Цена оказываемых услуг является твердой и остается неизменной на весь срок исполнения настоящего контракта.

[97]Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим контрактом объемов услуг, качества услуг и иных условий исполнения настоящего контракта.

[98]По предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема услуг стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги.

6.4. Оплата оказываемых по настоящему контракту услуг осуществляется ежемесячно на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчиком, по безналичному расчету платежными поручениями, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем контракте.

6.5. Перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней[99] с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанной услуги (по форме приложения № 3 к настоящему контракту), на основании акта сдачи-приемки оказанной услуги, предоставленного Исполнителем счета-фактуры[100].

Счет-фактура выставляется Исполнителем в соответствии с действующим законодательством.

6.6. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

6.7. Для органов власти и казенных учреждений:

Источник финансирования – бюджет Тульской области  _________.

для бюджетных учреждений:

Источник финансирования – средства бюджетного учреждения.

Для органов власти и казенных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КБК _____ в сумме ______.

Вариант 2: по КБК_______, в том числе: за счет денежных средств, полученных из ____.

для бюджетных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КВР_______.

Вариант 2: по КВР_______ , в том числе: за счет денежных средств, полученных из …в сумме _______, … в сумме _______, …».

6.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

При этом оплата по контракту осуществляется на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по контракту.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

7.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. Исполнитель несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных исполнителем.

7.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

7.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.5.2.2 -7.5.2.3 настоящего контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.5.2.4. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности исполнителя за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом (Пункт 7.5.2.4 включается в проект контракта в случае, если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466)).

7.5.3. За непредоставление исполнителем информации, указанной в пункте 5.1.7 настоящего контракта, с исполнителя взыскивается пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного исполнителем с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства (Пункт 7.5.3 включается в проект контракта в случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775).

В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ:

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

7.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. Исполнитель несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных исполнителем.

7.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

7.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.5.2.2 - 7.5.2.3 настоящего контракта):

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

7.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их  последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям контракта не относятся.

8.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

8.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.5. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения контракта.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или не достающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий доступ, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделе 10 настоящего Контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством».

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ[101]

11.1. Исполнитель представляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в форме _________________________________________________, на сумму ____________ руб. (_______ рублей ______ копеек), эквивалентную _____________ % от начальной (максимальной) цены контракта (заполняется Заказчиком в период подготовки проекта контракта с учетом применения статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ).

11.2. При выборе способа обеспечения в виде внесения денежных средств:

11.2.1. Внесение денежных средств осуществляется Исполнителем на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

11.2.2. Возврат денежных средств, внесенных Исполнителем на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по Контракту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения Исполнителем своих обязательств, по банковским реквизитам, указанным в настоящем Контракте.

11.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Исполнителем денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Исполнитель обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Исполнителем Заказчику по контракту. Удержанные Заказчиком денежные средства переходят в собственность Заказчика.

11.3. При выборе способа обеспечения в виде банковской гарантии:

11.3.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковскую гарантию, выданную банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

11.3.2. Банковская гарантия, предоставляемая Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

11.3.3. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе (в случае оформления на нескольких листах – обязательно наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта) или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.

11.3.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом бенефициару (Заказчику) в случае ненадлежащего исполнения принципалом (Исполнителем) предусмотренных контрактом обязательств;

2) обязательства принципала (Исполнителя), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить бенефициару (Заказчику) неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару (Заказчику);

5) срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 1 (один) месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала (Исполнителя), возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых бенефициаром (Заказчиком) банку одновременно с требованием об осуществлении платы денежной суммы по банковской гарантии;

8) условие о праве бенефициара (Заказчика) на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование бенефициара (Заказчика) об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии (условие включается в случае, если оно было предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке);

9) права бенефициара (Заказчика) представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения принципалом (Исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

10) права бенефициара (Заказчика) по передаче права требования по банковской гарантии при перемене бенефициара (Заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством, с предварительным извещением об этом гаранта;

11) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

11.3.5. Запрещается включение в условия банковской гарантии:

1) требования о представлении бенефициаром (Заказчиком) гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом (Исполнителем) обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

2) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования бенефициара (Заказчика) о платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту бенефициаром (Заказчиком) уведомления о нарушении принципалом (Исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством);

3) требований о предоставлении бенефициаром (Заказчиком) гаранту отчета об исполнении контракта;

4) требований о предоставлении бенефициаром (Заказчиком) гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не предусмотренных подпунктом 7 пункта 11.3.4. контракта.

11.4. Случаями, когда Заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному Исполнителем обеспечению исполнения контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности (взыскание пеней, штрафов, возмещение убытков) Исполнителя перед Заказчиком вследствие нарушения им обязательств по контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по контракту.

Письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, обеспеченных банковской гарантией, оформляется согласно приложению № 3 к контракту.

11.5. В ходе исполнения контракта, Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Срок действия контракта: контракт вступает в силу с момента заключения и действует по __________________________ (срок действия контракта включает срок оказания услуг, период приёмки результатов оказания услуг, в том числе экспертизы результатов исполнения обязательств по контракту, и оплаты за оказанные услуги).

12.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- если отступления Исполнителя от условий контракта или иные недостатки результата оказанных услуг не были устранены в установленный Заказчиком срок, либо являются существенными и неустранимыми;

- [102]если Исполнитель не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

12.3. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

12.5.Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой (в том числе электронной), факсимильной связью либо иным доступным способом, оговоренным сторонами с последующим представлением оригинала по адресу, указанному в контракте.

Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано. При невозможности получения подтверждения либо информации о получении уведомления, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления.

12.6. Любые изменения и дополнения к контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

12.7. Во всем, что не предусмотрено контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.8. Приложения, указанные в контракте, являются его неотъемлемой частью:

приложение № 1 - Техническое задание на ___ л;

приложение № 2 – Форма «Акт сдачи-приемки оказанных услуг» на ___ л;

приложение №3 – Форма «Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии» на ___ л.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

____________________________

____________________________

(юридический адрес, фактический адрес,

телефон, банковские реквизиты, ОКПО, ИНН, 

КПП, ОКОПФ/ОКФС, ОКТМО)

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Руководитель:___________ (Ф.И.О.)

_________________________

_________________________

(юридический адрес, фактический адрес,

телефон, банковские реквизиты, ОКПО,                    

ИНН, КПП, ОКОПФ/ОКФС, ОКТМО)

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Руководитель:_________ (Ф.И.О.)

Приложение № 1

к контракту

от «___» _______ 20__ г. № ___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Исполнитель

Заказчик

Руководитель:_________ (Ф.И.О.)

Руководитель:_________ (Ф.И.О.)

Приложение № 2

к контракту

от «___» _______ 20__ г. № ___

ФОРМА                                                                                 УТВЕРЖДАЮ

_____________( _____________ )

(подписывается Заказчиком в случае

создания приемочной комиссии)

АКТ

сдачи-приемки услуг

г.___________                                                              «___» __________ 20___г.

____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице__________________, действующего на основании Устава (Комиссия в составе представителей заказчика в лице_______________________________, (должность, ФИО) действующих на основании __________________), с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с Контрактом на оказание услуг №___, от «___» ____________ 20_г. (идентификационный код закупки _____________________)

Исполнитель выполнил обязательства по оказанию услуг:

№

Наименование услуг

Количество (объем)

Дата оказания услуг

1.

2.

без претензий (с претензиями)

_________________________________________________________________ .

Качество услуг соответствует (не соответствует) требованиям Контракта.

Заказчик каких-либо отклонений от условий контракта или других недостатков в услугах, оказанных Исполнителем, не обнаружил/обнаружил

__________________________________________________________________

Экспертиза оказанных услуг на предмет соответствия требованиям и условиям контракта № ______________ от «___» ____________20__г. __________________________________________________________________

                                         (проведена)

Сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[103] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию: ________________________;

Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) ______________________________________________________________;

Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по контракту: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[104] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Сдал:

Принял:

Исполнитель:

______________________

______________ (Ф. И. О.)

«___»_________20___г.

Заказчик:

_______________________

_______________ (Ф. И. О.)

«___»__________20___г.

(в случае создания приемочной комиссии)

Представители Заказчика:

_______________ ( _____________ )

                подпись                      ФИО

_______________ ( _____________ )

                подпись                      ФИО

_______________ ( _____________ )

                                                                             подпись                      ФИО

Приложение № 3

к контракту

от «___» ___________ 20__ г.

№ _______________________

Форма требования

об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии[105]

ТРЕБОВАНИЕ

об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии

от «___» __________ 20__ года                                                            № _____

В связи с тем, что по банковской гарантии от «  » __________ 20__ года № _________ (полное наименование кредитной организации - гаранта) является гарантом (далее-гарант) перед (полное наименование организации - бенефициара) (далее - бенефициар), настоящим требованием извещаем вас о неисполнении (ненадлежащем исполнении) (полное наименование организации-принципала), ИНН ____________________своих обязательств перед (полное наименование организации-бенефициара) по Контракту от «   » __________ 20__ года № _________ а именно (указать конкретные нарушения принципалом обязательств, в обеспечение которых выдана банковская гарантия).

В соответствии с условиями банковской гарантии от «  » __________ 20__года № _________ Вам надлежит не позднее  _______(указывается количество дней цифрами и прописью в соответствии с условиями гарантии) рабочих дней со дня получения настоящего требования перечислить сумму в размере ______________ (сумма цифрами и прописью)

на счет__________________________ (банковские реквизиты организации-бенефициара для перечисления денежных средств).

В случае неисполнения настоящего требования в указанный срок гарант обязан уплатить неустойку бенефициару в размере 0,1 (ноль целых  одна десятая) процента указанной в настоящем требовании суммы,  подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки начиная с календарного дня, следующего за днем истечения установленного банковской гарантией срока оплаты настоящего требования, по день фактического поступления денежных средств на счет бенефициара в оплату настоящего требования по банковской гарантии.

Приложение: (указывается перечень документов, обосновывающих                     требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, и количество листов).

Уполномоченное лицо бенефициара     ___________ (____________________)

                                                     (подпись)            (инициалы, фамилия)

Отметка о вручении___________ (____________________)

(передаче иным способом) (подпись)(инициалы, фамилия)

Дата вручения: «___ » _____________ 20__ года

Примечание. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии и направляемые вместе с ним документы и (или) их копии оформляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Приложение № 14

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

типового контракта на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов

Общие сведения о приказе ответственного органа исполнительной власти Тульской области, которым утверждены типовой контракт, типовые условия контракта:

а) ответственный орган исполнительной власти Тульской области - разработчик документа, который разрабатывает и утверждает типовые контракты, типовые условия контрактов;

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

б) вид документа (типовой контракт или типовые условия контракта).

типовой контракт

Показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта:

а) наименование товара, работы, услуги;

Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов

б) код (коды) предмета контракта: по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2);

38.21.22.000 -Услуги по прочему захоронению мусора

по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2);

38.21.- Обработка и утилизация неопасных отходов

по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (указывается с 1 января 2017 г.);

.

в) размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт (типовые условия контракта);

при любом размере начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

г) иные показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта.

Приложение № 15

ТИПОВОЙ КОНТРАКТ

КОНТРАКТ №___

на оказание услуг по сбору, транспортированию и размещению медицинских отходов класса А

город                                                             «___»__________ 20__ год

___________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании _________, с одной стороны и ____________________, (указать полное наименование Исполнителя (с указанием его организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) Исполнителя - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________, действующего на основании _____________, являясь в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» субъектом малого предпринимательства (или в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» социально ориентированной некоммерческой организацией)[106], с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ) (идентификационный код закупки _____________________), заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Исполнитель обязуется оказать услуги по сбору, транспортированию и размещению медицинских отходов класса А[107] (далее – сбор, вывоз и размещение отходов) в соответствии со спецификацией (приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги.

В соответствии с настоящим контрактом Исполнитель принимает на себя обязательства перед Заказчиком по сбору, вывозу и размещению отходов с контейнерной площадки Заказчика, расположенной по адресу _________________(место оказания услуг):

1.2. Собранные отходы транспортируются и размещаются Исполнителем на территории объекта размещения отходов, внесенного в государственный реестр объектов размещения отходов.

СРОКИ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Сроки оказания услуг по настоящему контракту: с момента заключения контракта по _____________ г.

Периодичность сбора медицинских отходов с контейнерной площадки Заказчика, а также транспортировка их на объекты размещения производится в соответствии с графиком приема-сдачи отходов (приложение № 2 к настоящему контракту).

2.2. Сбор и транспортирование медицинских отходов производится исправными, специально оборудованными, транспортными средствами Исполнителя.

Транспортные средства Исполнителя должны быть оборудованы механизмами для погрузки-разгрузки медицинских отходов из контейнеров вместимостью до ___ м³, а также должны обеспечивать возможность загрузки отходов вручную.

2.3. Исполнитель обязан обеспечить подбор с территории контейнерной площадки Заказчика отходов, случайно просыпавшихся в момент погрузки в транспортное средство.

Собранные отходы транспортируются и размещаются на территории объекта размещения отходов.

2.4.Исполнитель обязан обеспечить размещение отходов исключительно на территории действующего объекта размещения отходов, внесенного в государственный реестр объектов размещения отходов.

2.5. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику документы, подтверждающие факт размещения отходов на территории действующего объекта размещения отходов, внесенного в государственный реестр объектов размещения отходов.

КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

3.1. Качество оказываемых услуг по сбору и вывозу отходов должно соответствовать настоящему контракту, а также требованиям:

-              Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

-              Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-              Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

-              СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.02.2010 №163;

-              СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», утвержденный Минздравом СССР 5 августа 1988 №4690-80.

3.2. Исполнитель гарантирует выполнение обязательств по объемам и качеству услуг, предусмотренных условиями настоящего Контракта, качество выполнения, своевременное устранение недостатков оказанных услуг при их обнаружении в ходе проверки Заказчиком, и обязуется безвозмездно их устранить.

СДАЧА-ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

4.1. По истечении календарного месяца Исполнитель до ___ числа месяца, следующего за отчетным представляет Заказчику надлежащим образом оформленный со своей Стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах (составленный по форме приложения № 3 к настоящему контракту), документы, подтверждающие качество оказанных услуг, реестр размещенных отходов (по форме приложения № 5 к настоящему контракту), а также документы, подтверждающие факт размещения отходов на территории действующего объекта размещения отходов, внесенного в государственный реестр объектов размещения отходов.

Приемка результатов оказанных услуг осуществляется заказчиком в течение ________ (___________) рабочих дней, включая проведение экспертизы (в течение _______ (__________) рабочих дней), со дня получения документов, указанных в подпункте _______. настоящего контракта.

При приемке услуг Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств Исполнителем по настоящему контракту на предмет соответствия оказанной услуги требованиям и условиям настоящего контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами (представителем Заказчика) или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В случае проведения экспертизы силами заказчика в акте сдачи-приемки оказанных услуг проставляется запись о проведении экспертизы, отдельный документ о проведенной экспертизе не составляется.

В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

4.2. Не позднее ____ (_________) рабочих дней после проведения экспертизы Заказчик направляет Исполнителю подписанный Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии, подписанный всеми членами приемочной комиссии и утвержденный заказчиком) один экземпляр акта сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от подписания такого документа, в котором указываются недостатки оказанных услуг и сроки их устранения, а также дата повторной приемки оказанных услуг. После устранения недостатков Стороны возвращаются к повторной процедуре подписания акта. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе.

4.3. Услуги по настоящему контракту считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг без замечаний.

4.4. Датой приемки оказанных услуг считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг.

4.5. В случае установления по результатам экспертизы факта оказания услуг ненадлежащего качества Исполнитель обязан компенсировать заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы по предъявлении Заказчиком письменного требования и других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. Собирать, вывозить и размещать отходы надлежащим образом в соответствии с графиком приема-передачи отходов и с условиями настоящего контракта.

5.1.2. Обеспечить подбор с территории контейнерной площадки Заказчика отходов, случайно просыпавшихся в момент погрузки в транспортное средство.

5.1.3. Обеспечить размещение отходов исключительно на территории действующего объекта размещения отходов, внесенного в государственный реестр объектов размещения отходов.

5.1.4. Предоставлять Заказчику надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие факт размещения отходов на территории действующего объекта размещения отходов, внесенного в государственный реестр объектов размещения отходов (корешок от талона на размещения отходов либо иной другой документ, подтверждающий данную процедуру).             

              Документы, указанные в настоящем пункте, являются обязательными для подтверждения надлежащего исполнения услуги со Стороны Исполнителя.

5.1.5. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному настоящим контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты оказанных услуг.

5.1.6. Информировать Заказчика о ходе оказания услуг по настоящему контракту. В случае срыва графика приема-передачи отходов по техническим причинам, предупреждать Заказчика в течение рабочего дня с момента выявления данного факта.

5.1.7. Нести полную ответственность за соблюдение графика приема-передачи отходов.

5.1.8. Компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы, в соответствии с пунктом 4.1 раздела 4 настоящего контракта, расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика, в случае установления по результатам экспертизы факта оказания услуг ненадлежащего качества.

5.1.9.[108] Привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме ________ процентов от цены контракта (объем привлечения устанавливается заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 процентов от цены контракта).

5.1.10. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Исполнителем.

5.1.11. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять заказчику документы, указанные в пункте 5.1.10. настоящего контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

5.1.12. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Исполнителем выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Исполнителем и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Исполнителем субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Исполнителем и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Исполнителем обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

5.1.13. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Исполнителем документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

5.1.14. Нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 5.1.10. –5.1.12. настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте.

5.1.15.[109] Исполнитель, в соответствии с условиями контракта, обязан предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены настоящего контракта. Указанная информация предоставляется заказчику Исполнителем в течение 10 календарных дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.2. В порядке, предусмотренном настоящим контрактом, оказывать Исполнителю содействие в оказании услуг.

5.2.3. Содержать контейнеры в исправном состоянии, своевременно принимать меры по замене, ремонту контейнеров, непригодных к эксплуатации.

5.2.4. Провести экспертизу оказанных услуг для проверки их результатов на соответствие условиям контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.2.5. [110]Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если Исполнитель не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

5.2.6. Перечислить денежные средства, внесенные Исполнителем на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Исполнителем), при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по контракту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения Исполнителем своих обязательств, по банковским реквизитам, указанным в настоящем контракте.

5.3. Исполнитель имеет право:

- требовать осуществления Заказчиком приемки оказанных услуг в соответствии с разделом 4 контракта.

- требовать своевременной оплаты Заказчиком оказанных услуг в соответствии с разделом 6 контракта.

5.3.1. [111]В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Исполнителем, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по контракту, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

5.4.2. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы оказанных услуг;

5.4.3. Определять лиц, непосредственно участвующих в процессе контроля за ходом оказания Исполнителем услуг и (или) участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по контракту.

5.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.4.5. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.4.6. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, осуществить оплату оказанных Исполнителем услуг за вычетом всех своевременно невыплаченных Исполнителем неустоек (штрафов, пеней), которые предусмотрены разделом 8 настоящего Контракта.

5.5. Стороны обязуются:

5.5.1.              Производить взаимную сверку финансовых расчетов не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за кварталом, в котором осуществлялось оказание услуг по настоящему контракту, путем составления акта сверки взаимных расчетов.

Сторона, получившая акт сверки взаимных расчетов, должна в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть его, подписать и направить другой Стороне по факсу или по электронной почте, с одновременным направлением оригинала акта способом, позволяющим подтвердить его получение адресатом.

ЦЕНА ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Цена настоящего контракта составляет __________ (____________) рублей ____ копеек, НДС[112] ____________.

6.2. Цена услуги, оказываемой по настоящему контракту, включает в себя все затраты, необходимые для оказания Исполнителем услуг, а также все виды налогов, пошлин и сборов, установленных действующим законодательством РФ.

В случае если Контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

6.3. Цена оказываемых услуг является твердой и остается неизменной на весь срок исполнения настоящего контракта.

[113]Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим контрактом объемов услуг, качества услуг и иных условий исполнения настоящего контракта.

[114]По предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема услуг стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги.

6.4. Оплата оказываемых по настоящему контракту услуг осуществляется ежемесячно на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчиком, по безналичному расчету платежными поручениями, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем контракте.

6.5. Перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней[115] с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанной услуги (по форме приложения № 3 к настоящему контракту) на основании акта сдачи-приемки оказанной услуги, предоставленного Исполнителем счета-фактуры[116].

Счет-фактура выставляется Исполнителем в соответствии с действующим законодательством.

6.6. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

6.7. Для органов власти и казенных учреждений:

Источник финансирования – бюджет Тульской области  _________.

для бюджетных учреждений:

Источник финансирования – средства бюджетного учреждения.

Для органов власти и казенных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КБК _____ в сумме ______.

Вариант 2: по КБК_______, в том числе: за счет денежных средств, полученных из ____.

для бюджетных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КВР_______.

Вариант 2: по КВР_______ , в том числе: за счет денежных средств, полученных из …в сумме _______, … в сумме _______, …».

6.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

При этом оплата по контракту осуществляется на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по контракту.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ[117]

7.1. Исполнитель представляет заказчику обеспечение исполнения контракта в форме _________________________________________________, на сумму ____________ руб. (_______ рублей ______ копеек), эквивалентную _____________ % от начальной (максимальной) цены контракта (заполняется заказчиком в период подготовки проекта контракта с учетом применения статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ).

7.2. При выборе способа обеспечения в виде внесения денежных средств:

7.2.1. Внесение денежных средств осуществляется Исполнителем на счет заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

7.2.2. Возврат денежных средств, внесенных Исполнителем на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по Контракту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения Исполнителем своих обязательств, по банковским реквизитам, указанным в настоящем Контракте.

7.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Исполнителем денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Исполнитель обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Исполнителем Заказчику по контракту. Удержанные Заказчиком денежные средства переходят в собственность Заказчика.

7.3. При выборе способа обеспечения в виде банковской гарантии:

7.3.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковскую гарантию, выданную банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

7.3.2. Банковская гарантия, предоставляемая Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

7.3.3. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе (в случае оформления на нескольких листах – обязательно наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта) или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.

7.3.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом бенефициару (заказчику) в случае ненадлежащего исполнения принципалом (Исполнителем) предусмотренных контрактом обязательств;

2) обязательства принципала (Исполнителя), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить бенефициару (заказчику) неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару (заказчику);

5) срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 1 (один) месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала (Исполнителя), возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых бенефициаром (заказчиком) банку одновременно с требованием об осуществлении платы денежной суммы по банковской гарантии;

8) условие о праве бенефициара (заказчика) на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование бенефициара (заказчика) об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии (условие включается в случае, если оно было предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке);

9) права бенефициара (заказчика) представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения принципалом (Исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

10) права бенефициара (заказчика) по передаче права требования по банковской гарантии при перемене бенефициара (заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством, с предварительным извещением об этом гаранта;

11) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

7.3.5. Запрещается включение в условия банковской гарантии:

1) требования о представлении бенефициаром (заказчиком) гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом (Исполнителем) обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

2) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования бенефициара (заказчика) о платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту бенефициаром (заказчиком) уведомления о нарушении принципалом (Исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством);

3) требований о предоставлении бенефициаром (заказчиком) гаранту отчета об исполнении контракта;

4) требований о предоставлении бенефициаром (заказчиком) гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не предусмотренных подпунктом 7 пункта 7.3.4 контракта.

7.4. Случаями, когда заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному Исполнителем обеспечению исполнения контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности (взыскание пеней, штрафов, возмещение убытков) Исполнителя перед заказчиком вследствие нарушения им обязательств по контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по контракту.

Письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, обеспеченных банковской гарантией, оформляется согласно приложению № 4 к контракту.

7.5. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

8.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. Исполнитель несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных исполнителем.

8.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

8.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.5.2.2 -8.5.2.3 настоящего контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.5.2.4. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности исполнителя за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом (Пункт 8.5.2.4 включается в проект контракта в случае, если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466)).

8.5.3. За непредоставление исполнителем информации, указанной в пункте 5.1.9 настоящего контракта, с исполнителя взыскивается пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного исполнителем с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства (Пункт 8.5.3 включается в проект контракта в случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775).

В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ:

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

8.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. Исполнитель несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных исполнителем.

8.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

8.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.5.2.2 - 8.5.2.3 настоящего контракта):

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

8.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.3. В случае возникновения у стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

9.4. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 9 разделе настоящего контракта действий и/или неполучения другой стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их  последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям контракта не относятся.

10.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по контракту.

10.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.5. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения контракта.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

11.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

11.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Срок действия контракта: контракт вступает в силу с момента заключения по ____________ г. (срок действия контракта включает срок оказания услуг, период приёмки результатов оказания услуг, в том числе экспертизы результатов исполнения обязательств исполнения по контракту, и оплаты за оказанные услуги).

12.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- если отступления Исполнителя от условий контракта или иные недостатки результата оказанных услуг не были устранены в установленный заказчиком срок, либо являются существенными и неустранимыми;

- [118]если Исполнитель не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

12.3. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

12.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой (в том числе электронной), факсимильной связью либо иным доступным способом, оговоренным сторонами с последующим представлением оригинала по адресу, указанному в контракте.

Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано. При невозможности получения подтверждения либо информации о получении уведомления, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления.

12.6. Любые изменения и дополнения к контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

12.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.8. Приложения, указанные в настоящем контракте, являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – «Спецификация» на _л.;

Приложение №2 – «График приема-передачи отходов» на _ л.;

Приложение №3 – форма «Акт сдачи-приемки оказанных услуг» __ л.;

Приложение №4 - форма «Требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии» __ л.;

Приложение №5 – форма «Реестр размещенных отходов» __ л.;

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

______________________________

_________________________________

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, банковские реквизиты, ОКПО, ИНН, 

КПП, ОКОПФ/ОКФС, ОКТМО)

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Руководитель:___________ (Ф.И.О.)

__________________________

____________________________

(юридический адрес, фактический адрес,

телефон, банковские реквизиты, ОКПО,                    

ИНН, КПП, ОКОПФ/ОКФС, ОКТМО)

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Руководитель:______(Ф.И.О.)

Приложение № 1 к контракту

от «___» ______ 20__ № ____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п

Наименование услуг

Единица измерения

(по ОКЕИ)

Объем услуг

Цена единицы услуги

с учетом НДС[*] (руб. коп.)

Сумма

с учетом НДС[*] (руб. коп.)

Итого:

ИТОГО: _______ руб. ___ коп. (сумма прописью), в том числе НДС[*] ___% - _______

руб. ___ коп. (сумма прописью).

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

             

Руководитель:___________ (Ф.И.О.)

(должность) М.П. (подпись)

Руководитель:___________ (Ф.И.О.)

(должность) М.П.(при наличии) (подпись)

Приложение № 2 к контракту

от «___» _______ 20__ № ____

ГРАФИК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОТХОДОВ

№

п/п

Адрес местонахождения контейнерной площадки

Количество

контейнеров, шт.

Объем 1 контейнера, м3

Периодичность оказания услуг (сбор медицинских отходов с контейнерной площадки Заказчика)

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Руководитель:___________ (Ф.И.О.)

(должность) М.П. (подпись)

Руководитель:___________ (Ф.И.О.)

(должность) М.П.(при налии) (подпись)

Приложение № 3 к контракту

от «___» _______ 20__ № ____

ФОРМА                                                                                УТВЕРЖДАЮ

_____________( _____________ )

(подписывается Заказчиком в случае

создания приемочной комиссии)

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ №__

город ___________                            «_____»_______________ 20____

     ___________________________, именуемый(-ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________ (должность, ФИО), действующего на основании __________________ (Комиссия в составе представителей заказчика в лице_______________________________, (должность, ФИО) действующих на основании __________________), с одной стороны, и __________________, именуемый(-ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________ (должность, ФИО), действующего на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «стороны» и каждый в отдельности «сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями контракта от «__» __________ 20__ № ________ (идентификационный код закупки _____________________) (далее - контракт) Исполнителем оказаны услуги, а   Заказчиком приняты услуги по предмету закупки: ____________________________.

Контрактом предусмотрено оказание следующего вида услуг:

Наименование услуг

Единица измерения

Количество

     3. Услуги фактически оказаны/ не оказаны __________.

________________________________________________________________.

Качество оказанных услуг соответствует/не соответствует требованиям контракта____________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик каких-либо отклонений от условий контракта или других недостатков в услугах, оказанных Исполнителем, не обнаружил / обнаружил.

__________________________________________________________________

Экспертиза оказанных услуг на предмет соответствия требованиям и условиям контракта № ______________ от «___» ____________20__г. __________________________________________________________________

(проведена)

     5. Срок оказания услуги по контракту __________ г.

     Фактический срок оказания услуги ______________ г.

     6. Сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[119] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию: ________________________;

Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) ______________________________________________________________;

Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по контракту: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[120] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Сдал:

Принял:

Исполнитель:

______________________

______________ (Ф. И. О)   

«___»______20___г.

Заказчик:

_______________________

_______________ (Ф. И. О.)

«___»______20___г.

(в случае создания приемочной комиссии)

Представители Заказчика:

_______________ ( _____________ )

                подпись                      ФИО

_______________ ( _____________ )

                подпись                      ФИО

_______________ ( _____________ )

                                                                                         подпись                     ФИО

Приложение № 4 к контракту

от «___» ______ 20__ № ____

Форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии[121]

ТРЕБОВАНИЕ

об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии

от «___» __________ 20__ года                                                            № _____

В связи с тем, что по банковской гарантии от «  » __________ 20__ года № _________ (полное наименование кредитной организации - гаранта) является гарантом (далее-гарант) перед (полное наименование организации - бенефициара) (далее - бенефициар), настоящим требованием извещаем вас о неисполнении (ненадлежащем исполнении) (полное наименование организации-принципала), ИНН ____________________своих обязательств перед (полное наименование организации-бенефициара) по контракту             от «   » __________ 20__ года № _________ а именно (указать конкретные нарушения принципалом обязательств, в обеспечение которых выдана банковская гарантия).

В соответствии с условиями банковской гарантии от «  » __________ 20__года № _________ Вам надлежит не позднее  _______ (указывается количество дней цифрами и прописью в соответствии с                                                      условиями гарантии) рабочих дней со дня получения настоящего требования перечислить сумму в размере ______________ (сумма цифрами и прописью)

на счет__________________________ (банковские реквизиты организации-бенефициара для перечисления денежных средств).

В случае неисполнения настоящего требования в указанный срок гарант обязан уплатить неустойку бенефициару в размере 0,1 (ноль целых  одна десятая) процента указанной в настоящем требовании суммы,  подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки начиная с календарного дня, следующего за днем истечения установленного банковской гарантией срока оплаты настоящего требования, по день фактического поступления денежных средств на счет бенефициара в оплату настоящего требования по банковской гарантии.

Приложение: (указывается перечень документов, обосновывающих                     требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, и количество листов).

                                                                                       М.П.

Уполномоченное лицо бенефициара     ___________ (____________________)

                                                            (подпись)      (инициалы, фамилия)

Отметка о вручении       ___________ (____________________)

(передаче иным способом) (подпись)  (инициалы, фамилия)

Дата вручения: «___ » _____________ 20__ года

Примечание. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии и направляемые вместе с ним документы и (или) их копии оформляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Приложение № 5 к контракту

от «___» ______ 20__ № ____

Реестр размещенных отходов

              по контракту от «__» ____20__ №___________

Отчетный период: с__. __.20__ по __. __.20__.

Адрес(а) местонахождения контейнерной(ых) площадки(ок) Заказчика:

1.____________________;

2.____________________;

…

Адрес(а) местонахождения действующего(щих) объекта(ов) размещения отходов, внесенного(ых) в государственный реестр объектов размещения отходов (адрес(а) полигона(ов): ______________________________________.

№ п/п

Наименование отходов

Передано отходов на размещение за отчетный период, (м3)

Период передачи отходов на размещение

Наименование организации, принявшей отходы на размещение с указанием документов, являющихся основанием для их передачи (дата и номер договора)

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Руководитель:___________ (Ф.И.О.)

(должность) М.П. (подпись)

Руководитель:___________ (Ф.И.О.)

(должность) М.П. (подпись)

Приложение № 16

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

типового контракта на оказание услуг по сбору и транспортированию медицинских отходов класса А (твердых бытовых отходов), включенных в федеральный классификационный каталог отходов, до места их обезвреживания и размещения

Общие сведения о приказе ответственного органа исполнительной власти Тульской области, которым утверждены типовой контракт, типовые условия контракта:

а) ответственный орган исполнительной власти Тульской области - разработчик документа, который разрабатывает и утверждает типовые контракты, типовые условия контрактов;

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

б) вид документа (типовой контракт или типовые условия контракта).

типовой контракт

Показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта:

а) наименование товара, работы, услуги;

Оказание услуг по сбору и транспортированию медицинских отходов класса А (твердых бытовых отходов), включенных в федеральный классификационный каталог отходов, до места их обезвреживания и размещения

б) код (коды) предмета контракта: по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2);

38.21.22.000 -Услуги по прочему захоронению мусора

по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2);

38.21.- Обработка и утилизация неопасных отходов

по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (указывается с 1 января 2017 г.);

.

в) размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт (типовые условия контракта);

при любом размере начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

г) иные показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта.

Приложение № 17

(Подрядчик выполняет весь комплекс работ для индивидуального проектирования)

КОНТРАКТ №

на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

____________________________________________________________

_____________________________________________________________

г. Тула                                                                                                «     »                  20___  г.

  ____________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице  _________________________, действующего на основании _____________________________ с одной стороны и, _____________________________ (указать полное наименование Подрядчика (с указанием его организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) исполнителя - физического лица зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», являясь в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» субъектом малого предпринимательства (или в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» социально ориентированной некоммерческой организацией)[122], с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Тульской области, на основании результатов размещения государственного заказа Тульской области путем проведения _____________________________ (идентификационный код закупки _____________________) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить комплекс проектно-изыскательских работ (далее по тексту все вместе именуемое - работы) по объекту ____________________________________________________________________________________________________________________________________ в соответствии с условиями Контракта, техническим заданием (Приложение № 1), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их в соответствии с условиями данного Контракта:

1-ый этап:

-  _______________________________________;

-________________________________________;

2-ой этап:

-  инженерные изыскания, в том числе:

-  _______________________________________;

-  _______________________________________;

-  _______________________________________;

-  _______________________________________;

-  _______________________________________;

-  _______________________________________.

- разработка стадии «проектная документация», в том числе сметная документация, с получением необходимых согласований и обеспечением получения положительного экспертного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, и положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости;

3-ый этап:

- разработка стадии «рабочая документация» с получением необходимых согласований.

1.2. Состав и объемы работ, которые Подрядчик должен выполнить и передать Заказчику, указаны в техническом задании.

1.3. По итогам выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующие результаты выполненных работ:

- предпроектные работы, в том числе отчеты по обследованиям;

- отчеты по инженерным изысканиям;

- проектную документацию, в том числе сметную, с необходимыми согласованиями;

- рабочую документацию с необходимыми согласованиями (далее по тексту все вместе именуемые - документация). 

1.4. Результатом выполненной работы по контракту, являются проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) изыскательских работ по контракту при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

1.5. Контроль за ходом и результатами выполняемых Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком в соответствии с принятыми Сторонами обязательствами и положениями действующих на период выполнения работ нормативных документов.

1.6.Местоположение объекта:   ___________________________________. 

Цена Контракта и порядок расчетов[123]

  2.1. Цена Контракта составляет ______________________                      руб. (_____________________ руб.), в том числе НДС 18%__________ руб.    (______________________ руб.), в том числе:

1-ый этап-______ руб. ( _____руб.) ,в том числе НДС[124]18%____руб.(___руб.);

2-ой этап- ______ руб. ( _____руб.) ,в том числе НДС[125]18%____руб.(___руб.);

3-ий этап-______ руб. ( _____руб.) ,в том числе НДС[126]18%____руб.(___руб.).

В случае если Контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь период действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Контракту, в том числе уплату авторского вознаграждения, всех налогов, пошлин, сборов, отчислений, и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также согласно техническому заданию:

-  выполнение предпроектных работ;

-  выполнение инженерных изысканий; 

- разработку проектной документации и смет – (далее по тексту - документация);

- получение согласований проектной документации с согласующими организациями;

- получение, при необходимости, в ходе выполнения работ дополнительных справок, данных; 

- разработку рабочей документации, согласование рабочей документации с согласующими организациями.

2.3. [127]Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества работ и иных условий исполнения Контракта.

По предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены работ, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

2.4. Изменение Цены Контракта по настоящему Контракту оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

2.5. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) количеству (объему) работ.

2.6. Для органов власти и казенных учреждений:

Источник финансирования – бюджет Тульской области _________.

для бюджетных учреждений:

Источник финансирования – средства бюджетного учреждения.

Для органов власти и казенных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КБК _____ в сумме ______.

Вариант 2: по КБК_______, в том числе: за счет денежных средств, полученных из ____.

для бюджетных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КВР_______.

Вариант 2: по КВР_______ , в том числе: за счет денежных средств, полученных из …в сумме _______, … в сумме _______, …».

2.7. Оплата выполненных работ по контракту осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней[128] с даты подписания Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ по этапам. Оплата за выполненные работы 2-го этапа осуществляется при выполнении работ в указанный срок по этапу и после получения положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации и инженерным изысканиям.

2.8. Для оплаты Подрядчик обязан предоставить: акты сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры[129].

2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

При этом оплата по контракту осуществляется на основании акта сдачи-приемки этапа выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по контракту.

2.10. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в контракте счет подрядчика, несет подрядчик.

Сроки выполнения работ[130]

3.1. Начало выполнения работ – дата заключения контракта;

окончание – по истечении _________ календарных дней с даты заключения Контракта, в том числе:

1 этап – ____________календарных дней с даты заключения контракта;

2 этап – ____________ календарных дней с даты окончания работ 1-го этапа, в том числе _________ календарных дней экспертизы;

3 этап – по завершении работ 2-го этапа, окончание – через __________ календарных дней, но не позднее срока действия Контракта.

3.2. Изменения сроков выполнения работ по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Изменения производятся по согласованию Сторон в письменной форме и оформляются дополнительными соглашениями к Контракту.

3.3. В дату завершения работ включены: сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком.

3.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, при этом он не вправе требовать увеличения Цены Контракта.

Права и обязанности Сторон[131]

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить работы, указанные в Контракте, в сроки согласно п. 3.1. настоящего Контракта.

4.1.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Контракта.

4.1.3. В период выполнения работ по запросу Заказчика обязан предоставить отчет о выполненных работах на дату получения запроса.

4.1.4. Выполнить предусмотренные Контрактом работы в установленные сроки, в том числе по этапам. По результатам выполненных работ передать Заказчику необходимую документацию.

4.1.5. До передачи проектной документации для проведения государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий и проведения проверки достоверности определения сметной стоимости представить Заказчику проектную документацию, в том числе и сметы, в _________ экземпляре с согласованиями на рассмотрение. Проектную документацию и сметы передать Заказчику на бумажном носителе; инженерные изыскания передать Заказчику на бумажном носителе по 1 экземпляру по каждому виду изысканий.

4.1.6. Осуществить передачу проектной документации, смет, инженерных изысканий в организацию, уполномоченную на проведение государственных экспертиз, в электронной форме в формате согласно требованиям, указанным в Приказе № 728/пр от 21.11.2016г. Минстроя России. Окончательную форму и формат уточнить в ходе выполнения проектно-изыскательских работ с учетом действующих нормативных документов на момент проектирования.

4.1.7. Устранять выявленные по результатам проверки Заказчиком представленной проектной документации недостатки в соответствии с требованиями Заказчика по полноте документации, либо несоответствия проектной документации условиям настоящего Контракта.

4.1.8. Осуществлять полномочия Заказчика в организации, уполномоченной на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости. Контракт(ы) на проведение государственной экспертизы и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости заключает и оплачивает Заказчик.

4.1.9. За свой счет устранять допущенные ошибки и недоработки в документации, как в ходе выполнения работ, а также в период прохождения согласований и экспертиз.

4.1.10. Осуществлять техническое сопровождение при прохождении экспертизы документации, работая непосредственно с экспертами, давать необходимые пояснения, вносить, при необходимости, изменения в документацию с целью получения положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости.

4.1.11. В случае получения отрицательных заключений в минимально возможный срок устранить недостатки и передать документацию на повторную(ые) экспертизу(ы) с оплатой ее стоимости без дальнейшего предъявления затрат Заказчику.

Выполнение работ по исправлению недостатков результатов инженерных изысканий, проектной документации, смет, повторному обращению в экспертную организацию за пределами срока, установленного настоящим Контрактом, является основанием для начисления Заказчиком пени за нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ в порядке, установленным Разделом 5 настоящего Контракта.

4.1.12. Информировать Заказчика о ходе проведения экспертизы, о замечаниях, о результатах их рассмотрения и устранения.

4.1.13. В случае изменения требований нормативных документов в период выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязан безвозмездно привести в соответствие с данными требованиями результаты инженерных изысканий, проектную и рабочую документацию, сметы.

4.1.14. После выполнения работ 1-го этапа и получения технических условий Заказчиком, Подрядчик готовит задание на проектирование, основанное на данном техническом задании, технологическом задании и нормативных документах, действующих на период проектирования.

В период проектирования технические решения могут уточняться, при этом необходимо внесение соответствующих изменений в технологическое задание и задание на проектирование.

4.1.15. [132]В соответствии с условиями контракта, обязан привлекать субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - по тексту субподрядчики, соисполнители) в объеме _____ процентов от цены настоящего контракта (объем привлечения устанавливается заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 процентов от цены контракта).

4.1.16. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком.

4.1.17. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в п. 4.1.16 настоящего раздела, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

4.1.18. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

4.1.19. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

4.1.20. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 4.1.16 – 4.1.18 настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте.

4.1.21. Подрядчик, в соответствии с условиями контракта, обязан предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены настоящего контракта. Указанная информация предоставляется Заказчику в течение 10 календарных дней с момента заключения Подрядчиком договора с субподрядчиком[133].

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. Привлекать к исполнению своих обязательств иных лиц, исполняя функции генерального проектировщика, при этом неся ответственность за их действия как за свои собственные.

4.2.2. Требовать оплаты за выполненные работы при условии выполнения своих обязательств по данному Контракту и приемки Заказчиком работ без замечаний.

4.2.3. Получать от Заказчика разъяснения, необходимые для выполнения работ, являющихся предметом настоящего Контракта.

4.2.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя[134].

4.3. Заказчик обязан:   

          4.3.1. Передать Подрядчику в течение __ (____) рабочих дней с даты подписания Контракта следующие исходные данные:

1.________________________________________________________________.

2.________________________________________________________________.

3.________________________________________________________________.

4.________________________________________________________________.

5.________________________________________________________________.

6.________________________________________________________________.

7.________________________________________________________________.

8.________________________________________________________________.

9.________________________________________________________________.

10. ______________________________________________________________.

         4.3.2. Произвести приемку выполненных работ (раздел 5 настоящего Контракта).

         4.3.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы, в порядке, предусмотренном в разделе 2 Контракта, при поступлении средств из областного бюджета.

         4.3.4. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

4.3.5. Провести экспертизу выполненных работ для проверки их соответствия условиям контракта в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

4.3.6. Перечислить Подрядчику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту, денежные средства, внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется подрядчиком), не позднее 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком своих обязательств, по банковским реквизитам, указанным в настоящем контракте.

4.3.7. [135]Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

4.3.8. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Осуществлять текущий контроль за выполнением Подрядчиком работ по Контракту.

4.4.2. Распоряжаться выполненными работами по своему усмотрению без каких-либо ограничений со стороны Подрядчика.

4.4.3. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего контракта, включая направление Подрядчику претензий о нарушении обязательств по контракту, в том числе по объему и качеству работ.

4.4.4. Требовать от Подрядчика возмещения расходов по устранению недостатков, возникших после выполнения работы Подрядчиком.

4.4.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.4.6. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

4.4.7. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, осуществить оплату выполненных Подрядчиком работ за вычетом всех своевременно невыплаченных Подрядчиком неустоек (штрафов, пеней), которые предусмотрены разделом 8 настоящего контракта.

Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов[136]

5.1. Приемка выполненных работ (отдельного этапа) в соответствии с контрактом осуществляется Заказчиком в течение _____ (____) рабочих дней, включая проведение экспертизы (в течение ___ (___) рабочих дней), со дня получения Заказчиком документов, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего контракта.

5.2. Сдача-приемка работ, выполненных в соответствии с требованиями Контракта, оформляется актами сдачи-приемки выполненных работ по этапам (приложение №2). Сдача-приемка осуществляется уполномоченными должностными лицами Заказчика и Подрядчика. Требования по выполнению и составу работ изложены в техническом задании. Работы Заказчиком принимаются при отсутствии замечаний как со стороны Заказчика, так и со стороны согласующих организаций и экспертной(ых) организации(ий).

5.2. Если в процессе работы выяснится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, Стороны обязаны приостановить действие Контракта. Вопрос целесообразности продолжения работы решается Сторонами на совместном совещании, в течение __ (______) рабочих дней с момента получения от заинтересованной Стороны уведомления о приостановке работ. В случае прекращения работ по Контракту Заказчик обязан принять от Подрядчика по акту сдачи-приемки выполненные им работы по степени их готовности на момент прекращения работ и оплатить стоимость выполненных работ при отсутствии замечаний со стороны Заказчика.

5.3. Проектная документация, рабочая документация, сметы Заказчику предоставляются в _____ экземплярах на бумажных носителях, на электронном носителе (диски – СD, в pdf, AutoCAD, сметы в Word и в сметной программе) – в ____ экземплярах. Отчеты по инженерным изысканиям – в ____ экземплярах на бумажных носителях и по ____экземпляра на электронных носителях (pdf). Предпроектная документация предоставляется Заказчику в ____ экземплярах на бумажных носителях, на электронном носителе (диск CD, в pdf).

5.4. Документация должна соответствовать требованиям технического задания и действующим на территории Российской Федерации на момент проектирования нормам, правилам, техническим регламентам и другим законодательным документам в области проектирования и строительства.

5.5. С даты приемки результатов выполнения проектных и (или) изыскательских работ исключительные права на результаты выполненных проектных и (или) изыскательских работ принадлежат Тульской области, от имени которой выступает государственный или муниципальный Заказчик, при этом авторское вознаграждение учтено при определении цены настоящего Контракта. Исключительные имущественные права на объекты авторских и/или смежных прав, принадлежащие Заказчику, в частности включают в себя: право неоднократно использовать или разрешать использовать архитектурный и/или строительный проект, в том числе путем полной передачи прав третьим лицам, исключительное право осуществлять или разрешать воспроизведение, распространение, публичный показ, переработку архитектурного проекта, разработанной на его основе документации для строительства, а также изображений архитектурного объекта, право на переделку, достройку и реконструкцию построенного объекта без дополнительного согласования с Подрядчиком и/или авторами, право по своему усмотрению решать вопрос о привлечении авторов к реализации проекта, право по своему усмотрению разрешать или запрещать фото-видеосъемку объекта, построенного с использованием архитектурного проекта и другой проектно-строительной документации.

5.6. При приемке выполненной работы (отдельного этапа) Заказчик обязан провести экспертизу для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В случае проведения экспертизы силами Заказчика в акте сдачи-приемки выполненных работ проставляется запись о проведении экспертизы, отдельный документ о проведенной экспертизе не составляется.

В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

5.7. Не позднее __ (_____) рабочих дней после проведения экспертизы Заказчик направляет Подрядчику подписанный Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписанный всеми членами приемочной комиссии и утвержденный заказчиком) один экземпляр акта сдачи-приёмки выполненных работ (отдельного этапа) или мотивированный отказ от подписания такого документа.

5.8. Мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (отдельного этапа) Заказчик направляет при обнаружении в ходе приемки недостатков в результатах выполненных работ, в котором фиксируется перечень недостатков, сроки их устранения Подрядчиком, а также дата повторной приемки результатов выполненных работ. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в акте.

5.9. В случае установления по результатам экспертизы факта ненадлежащего качества выполненной работы (ее результатов), Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

5.10. Акт сдачи-приемки выполненных работ (отдельного этапа) подписывается Заказчиком после устранения Подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков.

5.11. Работы считаются выполненными со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний.

Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и их  последствий, а именно: наводнения, землетрясения, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям контракта не относятся.

6.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по контракту.

6.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.5. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения контракта.

7. Гарантии качества работ

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ, в строгом соответствии с заданием на проектирование, техническим заданием, а также гарантирует точность и надежность выполненных работ.

7.2. Подрядчик гарантирует, что качество разработанной им документации, будет соответствовать требованиям действующего законодательства, технических регламентов, нормативным техническим документам, ГОСТ, условиям Контракта и нормам технологического и строительного проектирования.

Подрядчик несет ответственность за качество, технико-экономический уровень разработанной документации в целом и единство изложения и оформления материалов всех разделов документации и за соответствие результатов документации по составу и содержанию требованиям действующего законодательства.

7.3. Сроки гарантии качества работ определяются в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.4. Подрядчик гарантирует выполнение обязательств по объемам и качеству работ, предусмотренных условиями настоящего Контракта, качество выполнения документации, своевременное устранение недостатков документации при их обнаружении в ходе проверки Заказчиком, при получении согласований документации соответствующими организациями, при прохождении государственной экспертизы и обязуется безвозмездно их устранить.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

8.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. Подрядчик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

8.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

8.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.5.2.2 - 8.5.2.3 настоящего контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.5.2.4. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности подрядчика за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом (Пункт 8.5.2.4 включается в проект контракта в случае, если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466)).

8.5.3. За непредоставление подрядчиком информации, указанной в пункте 4.1.21 настоящего контракта, с подрядчика взыскивается пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства (Пункт 8.5.3 включается в проект контракта в случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775).

В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ:

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

8.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. Подрядчик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

8.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

8.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.5.2.2 - 8.5.2.3 настоящего контракта):

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

N.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9. Обеспечение исполнения контракта[137]

9.1 Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в форме _________________________________________________, на сумму ____________ руб. (_______ рублей ______ копеек), эквивалентную _____________ % от начальной (максимальной) цены контракта (заполняется Заказчиком в период подготовки проекта контракта с учетом применения статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ).

9.2. При выборе способа обеспечения в виде внесения денежных средств:

9.2.1. Внесение денежных средств осуществляется Подрядчиком на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

9.2.2 Возврат Подрядчику денежных средств, внесенных им на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Контракту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения Подрядчиком своих обязательств. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам Подрядчика, указанным в настоящем Контракте.

9.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Заказчику по контракту. Удержанные Заказчиком денежные средства переходят в собственность Заказчика.

9.3.При выборе способа обеспечения в виде банковской гарантии:

9.3.1.Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковскую гарантию, выданную банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

9.3.2. Банковская гарантия, предоставляемая Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

9.3.3.Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе (в случае оформления на нескольких листах – обязательно наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта) или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.

9.3.4.Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком (принципалом) предусмотренных контрактом обязательств;

2) обязательства Подрядчика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

5) срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 1 (один) месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком (бенефициаром) банку одновременно с требованием об осуществлении платы денежной суммы по банковской гарантии;

8) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии (условие включается в случае, если оно было предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке);

9) права Заказчика (бенефициара) представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

10) права Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством, с предварительным извещением об этом гаранта;

11) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

9.3.5.Запрещается включение в условия банковской гарантии:

1) требования о представлении Заказчиком (бенефициаром) гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение Подрядчиком (принципалом) обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

2) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту Заказчиком уведомления о нарушении Подрядчиком условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством);

3) требований о предоставлении Заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

4) требований о предоставлении Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не предусмотренных подпунктом 7 пункта 9.3.4. контракта.

9.4. Случаями, когда Заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному Подрядчиком обеспечению исполнения Контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности (взыскание пеней, штрафов, возмещение убытков) Подрядчика перед Заказчиком вследствие нарушения им обязательств по Контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по Контракту.

Письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, оформляется согласно приложению № 3 к контракту.

9.5.В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

             

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

12. Особые условия

12.1. Контракт вступает в силу с момента заключения и действует по __________________________ (срок действия контракта включает срок выполнения работ, период приёмки результатов выполненных работ, в том числе экспертизы результатов исполнения обязательств по контракту, и оплаты за выполненные работы).

12.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

- [138]если подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

12.3. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

12.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой (в том числе электронной), факсимильной связью либо иным доступным способом, оговоренным сторонами с последующим представлением оригинала по адресу, указанному в контракте.

Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано. При невозможности получения подтверждения либо информации о получении уведомления, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления.

12.5. В случае изменения юридических адресов и (или) банковских реквизитов, Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне заблаговременно в письменном виде.

12.6. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.7. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

12.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.9.  Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

12.10. Подрядчик в обязательном порядке осуществляет выезд на объект.

12.11. Дополнительные справки, сведения, необходимость в которых возникла в процессе проектирования, Подрядчик получает самостоятельно и за свой счет в ходе выполнения работ, информируя при этом Заказчика, не предъявляя Заказчику требования об оплате.

13. Заключительные положения

13.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Любые изменения и дополнения, вносимые в соответствии с законодательством, к настоящему Контракту, действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще Сторонами.

13.3. Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью:

1. Приложение № 1.  Техническое задание на __ л.

2. Приложение № 2.  Образцы актов сдачи-приемки выполненных работ на __ л.

3. Приложение № 3. Форма «Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии» на __ л.

15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

_______________

«____»________20___г.

м.п.

Подрядчик:

________________

«____»________20___г.

м.п. (при наличии)

Приложение №1

к контракту №              от        201   г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

____________________________________________________________

(Проект технического задания разрабатывается Заказчиком в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом министерства финансов Тульской области №_____ от _________)

                       ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

_________________________

_________________________

____________________________

_____________________________

Приложение №2

к  контракту №              от        20__г.

ФОРМА                                                                                УТВЕРЖДАЮ

_____________( _____________ )

(подписывается заказчиком в случае

создания приемочной комиссии)

АКТ №

                                   сдачи-приемки выполненных работ

          по контракту №        от          201  г.

                                                                                              «___»  _______ 201  г.

Мы, нижеподписавшиеся, от Подрядчика _________________,  с одной стороны и от  Заказчика _____________________________________ (либо Комиссия в составе представителей заказчика в лице_______________________________, (должность, ФИО) действующих на основании __________________), с другой стороны, составили настоящий акт сдачи-приемки по объекту: ____________________________________________________________________________________________________________________________________ о том, что   выполненные работы  1-го этапа соответствуют/не соответствуют техническому заданию, требованиям контракта №____ от ______20  г. (идентификационный код закупки _____________________) и оформлены в надлежащем / ненадлежащем порядке.

          Подрядчик передал, а   Заказчик принял документацию на бумажном носителе, включающую:

____________________________________.

____________________________________.

____________________________________.

____________________________________.

Документация передана в количестве ______ экземпляров на бумажных носителях и в 1 (одном)    экземпляре  на электронном носителе (диск  CD).

Стоимость выполненных работ 1-го (первого) этапа  составляет ________руб. (указывается сумма прописью,   рублей), в том числе НДС[139] __% ___ руб. (указывается сумма прописью,  рублей).

Экспертиза выполненных работ на предмет соответствия требованиям и условиям контракта № ______________ от «___» ____________20__г. __________________________________________________________________

(проведена)

Сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[140] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию: ________________________;

Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) ______________________________________________________________;

Итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику по контракту: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[141] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Работу сдал:                                                               Работу принял:

от Подрядчика                                                           от Заказчика

_______________                                                           _________________

/подпись, печать/                                                            /подпись, печать/

(в случае создания приемочной комиссии)

Представители заказчика:

_______________ ( _____________ )

                подпись    ФИО

_______________ ( _____________ )

                подпись    ФИО

_______________ ( _____________ )

                подпись    ФИО

ФОРМА                                                                                УТВЕРЖДАЮ

_____________( _____________ )

(подписывается заказчиком в случае

создания приемочной комиссии)

АКТ №

                                   сдачи-приемки выполненных работ

          по контракту №      от          201  г.

                                                                                              «___»  _______ 201 г.

                 Мы, нижеподписавшиеся, от Подрядчика _________________,  с одной стороны и от  Заказчика  _______________________________ (либо Комиссия в составе представителей заказчика в лице_______________________________, (должность, ФИО) действующих на основании __________________), с другой стороны, составили настоящий акт сдачи-приемки по объекту: ____________________________________________________________________________________________________________________________________ о том, что выполненные работы 2-го этапа о том, соответствуют /не соответствуют техническому заданию, требованиям контракта №____ от ______201  г. (идентификационный код закупки _____________________) и оформлены в надлежащем / ненадлежащем порядке.

                Подрядчик передал, а Заказчик принял по накладной_____ от ______ документацию на бумажном носителе в количестве ________ экземпляров, на электронном носителе – в количестве _____ экземпляров, включающую:

             -  отчеты по инженерным изысканиям:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.          

              Стоимость выполненных работ 2-го этапа составляет ________руб. (указывается сумма прописью,   рублей), в том числе НДС[142] __% ___руб. (указывается сумма прописью,  рублей)

       Экспертиза выполненных работ на предмет соответствия требованиям и условиям контракта № ______________ от «___» ____________20__г.___________________________________________________________________________________________________________________

(проведена)

Сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[143] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию: ________________________;

Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) ______________________________________________________________;

Итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику по контракту: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[144] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Работу сдал:                                                               Работу принял:

от Подрядчика                                                           от Заказчика

___________                                                                   _______________

/подпись, печать/                                                            /подпись, печать/

(в случае создания приемочной комиссии)

Представители заказчика:

_______________ ( _____________ )

                подпись    ФИО

_______________ ( _____________ )

                подпись    ФИО

_______________ ( _____________ )

                подпись    ФИО

ФОРМА                                                                                УТВЕРЖДАЮ

_____________( _____________ )

(подписывается заказчиком в случае

создания приемочной комиссии)

АКТ №

                                   сдачи-приемки выполненных работ

          по государственному контракту №      от          20  г.

                                                                                              «___»  _______ 20   г.

                 Мы, нижеподписавшиеся, от Подрядчика _________________, с одной стороны и от  Заказчика _____________________________________ (либо Комиссия в составе представителей заказчика в лице_______________________________, (должность, ФИО) действующих на основании __________________), с другой стороны, составили настоящий акт сдачи-приемки по объекту ____________________________________________________________________________________________________________________________________  о том, что выполненные работы 3-го этапа о том, соответствуют /не соответствуют техническому заданию, требованиям контракта №____ от ______201  г. (идентификационный код закупки _____________________) и оформлены в надлежащем / ненадлежащем порядке.

                Подрядчик передал, а Заказчик принял по накладной_____ от ______ документацию на бумажном носителе в количестве ____экземпляров, на электронном носителе – в количестве _____ экземпляров, включающую:

             -  рабочую документацию.

              Стоимость выполненных работ 3-го этапа составляет ________руб. (указывается сумма прописью,   рублей), в том числе НДС[145] __% ___руб. (указывается сумма прописью,  рублей)

       Экспертиза выполненных работ на предмет соответствия требованиям и условиям контракта № ______________ от «___» ____________20__г. __________________________________________________________________

(проведена)

  Сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[146] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию: ________________________;

Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) ______________________________________________________________;

Итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику по контракту: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[147] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

  Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Работу сдал:                                                               Работу принял:

от Подрядчика                                                           от Заказчика

___________                                                                   _______________

/подпись, печать/                                                            /подпись, печать/

(в случае создания приемочной комиссии)

Представители заказчика:

_______________ ( _____________ )

                подпись    ФИО

_______________ ( _____________ )

                подпись    ФИО

_______________ ( _____________ )

                подпись    ФИО

Приложение №3

к контракту №              от        20    г.

Форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии[148]

ТРЕБОВАНИЕ

об осуществлении уплаты денежной суммы

по банковской гарантии

от «___» __________ 20__ года                                                            № _____

В связи с тем, что по банковской гарантии от «  » __________ 20__ года № _________ (полное наименование кредитной организации - гаранта) является гарантом (далее-гарант) перед (полное наименование организации - бенефициара) (далее - бенефициар), настоящим требованием извещаем вас о неисполнении (ненадлежащем исполнении) (полное наименование организации-принципала), ИНН ____________________своих обязательств перед (полное наименование организации-бенефициара) по контракту             от «   » __________ 20__ года № _________ а именно (указать конкретные нарушения принципалом обязательств, в обеспечение которых выдана банковская гарантия).

В соответствии с условиями банковской гарантии от «  » __________ 20__года № _________ Вам надлежит не позднее  _______ (указывается количество дней цифрами и прописью в соответствии с                                                      условиями гарантии) рабочих дней со дня получения настоящего требования перечислить сумму в размере ______________ (сумма цифрами и прописью)

на счет__________________________ (банковские реквизиты организации-бенефициара для перечисления денежных средств).

В случае неисполнения настоящего требования в указанный срок гарант обязан уплатить неустойку бенефициару в размере 0,1 (ноль целых  одна десятая) процента указанной в настоящем требовании суммы,  подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки начиная с календарного дня, следующего за днем истечения установленного банковской гарантией срока оплаты настоящего требования, по день фактического поступления денежных средств на счет бенефициара в оплату настоящего требования по банковской гарантии.

Приложение: (указывается перечень документов, обосновывающих                     требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, и количество листов).

                                                                                       М.П.

Уполномоченное лицо бенефициара     ___________ (____________________)

                                                            (подпись)      (инициалы, фамилия)

Отметка о вручении       ___________ (____________________)

(передаче иным способом) (подпись)  (инициалы, фамилия)

Дата вручения: «___ » _____________ 20__ года

Примечание. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии и направляемые вместе с ним документы и (или) их копии оформляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Приложение № 18

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

типового контракта на

выполнение проектно-изыскательских работ

Общие сведения о приказе ответственного органа исполнительной власти Тульской области, которым утверждены типовой контракт, типовые условия контракта:

а) ответственный орган исполнительной власти Тульской области - разработчик документа, который разрабатывает и утверждает типовые контракты, типовые условия контрактов;

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

б) вид документа (типовой контракт или типовые условия контракта).

типовой контракт

Показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта:

а) наименование товара, работы, услуги;

Выполнение проектно-изыскательских работ

б) код (коды) предмета контракта: по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2);

по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2);

по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (указывается с 1 января 2017 г.);

.

в) размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт (типовые условия контракта);

при любом размере начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

г) иные показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта.

Приложение № 19

ТИПОВОЙ КОНТРАКТ

КОНТРАКТ №

на выполнение работ по обслуживанию объектов газоснабжения

город ______________

«___»__________ 20__ год

         _______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании _________, с одной стороны и ____________________, (указать полное наименование Подрядчика (с указанием его организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) Подрядчика - физического лица зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании _____________, являясь в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» субъектом малого предпринимательства (или в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» социально ориентированной некоммерческой организацией)[149], (лицензия _________ от № _____________) с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ) (идентификационный код закупки _____________________), заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Подрядчик обязуется выполнить работы по обслуживанию объектов газоснабжения, (далее - объекты) в соответствии с условиями настоящего Контракта и техническим заданием (Приложение №1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2.Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1 Контракта, своими силами или с привлечением субподрядных организаций.

2. ЦЕНА РАБОТ ПО КОНТРАКТУ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

2.1. Цена Контракта составляет ______________ рублей, в том числе НДС[150] ___%.

Цена Контракта включает стоимость работ, материалов, вывоз мусора, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, других накладных расходов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортные и иные расходы подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

[151]Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объемов работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.

[152]По предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

2.3. Оплата за выполненные работы осуществляется в течение 30 (тридцати) дней[153] в размере стоимости выполненных работ с даты подписания Заказчиком акта сдачи- приемки выполненных работ (форма № КС-2), акта приемки (этапа) выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту) на основании положительного заключения экспертизы, проведенной в порядке п.6.4 настоящего Контракта; справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

2.4. Основанием для оплаты работ является подписанный сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2), акт приемки (этапа) выполненных работ без претензий Заказчика, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счет-фактура[154], выставленный подрядчиком. Расчеты за выполненные работы между подрядчиком и Заказчиком производятся с применением к стоимости работ в актах выполненных работ понижающего коэффициента, определенного по результатам аукциона.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены настоящего Контракта на сметную стоимость работ, определенную в сметной документации, указанной в документации об электронном аукционе (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

2.5. Расчеты Заказчика с подрядчиком производятся по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

2.6. Авансирование работ по Контракту не предусмотрено.

2.7. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в контракте счет подрядчика, несет подрядчик.

2.8. Для органов власти и казенных учреждений:

Источник финансирования – бюджет Тульской области  _________.

для бюджетных учреждений:

Источник финансирования – средства бюджетного учреждения.

Для органов власти и казенных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КБК _____ в сумме ______.

Вариант 2: по КБК_______, в том числе: за счет денежных средств, полученных из ____.

             

для бюджетных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КВР_______.

Вариант 2: по КВР_______ , в том числе: за счет денежных средств, полученных из …в сумме _______, … в сумме _______, …».

2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

При этом оплата по Контракту осуществляется на основании акта приемки (этапа) выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему Контракту:

- начало работ – с момента заключения Контракта;

- окончание работ – ________________________.

3.2. На момент заключения настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

4. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1.Выполнение работ должно производиться Подрядчиком собственными силами и/или с привлечением субподрядных организаций, материалами, средствами и оборудованием, в соответствии с техническим заданием и проектно–сметной документацией, с соблюдением строительных норм и правил, правил по ОТ, ППБ, СНиП и охраной окружающей среды.

4.2. Качество выполняемых работ должно соответствовать строительным нормам и правилам и другим нормативным документам.

4.3. Применяемые материалы и оборудование должны соответствовать материалам и оборудованию, указанным в проектно-сметной документации.

4.4. Качество используемых материалов должно соответствовать требованиям ГОСТа и подтверждаться сертификатами соответствия или декларацией о соответствии.

В случае отсутствия государственного стандарта на используемые материалы допускается использования материалов, соответствующих требованиям утвержденных технических условий (ТУ). При этом значения показателей качества и безопасности, установленные в ТУ, не должны быть ниже (хуже) регламентированных в государственных стандартах общих технических условий.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить работы, указанные в пункте 1.1, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.1.2. Обеспечить:

а) выполнение работ в полном соответствии с:

- техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту);

- действующим законодательством и нормативными правовыми актами в сфере строительства;

б) соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также соблюдение природоохранительного и земельного законодательства;

в) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Контракта, а также в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

5.1.3. Выполнить работы из своих материалов.

5.1.4. Перед началом работ предоставить для ознакомления Заказчику перечень материалов, изделий, конструкций, комплектующих по объекту, с указанием их количества, стоимости и фирмы-поставщика.

5.1.5. Предъявить Заказчику перед началом работ все необходимые документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов.

5.1.6. Обеспечить в ходе ремонта выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, а также мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.1.7. Немедленно известить Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:

– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

– иных, независящих от подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.8. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному настоящим Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работы.

5.1.9. Подрядчик несет имущественную ответственность за деятельность субподрядчиков в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

5.1.10. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта приемки (этапа) выполненных работ за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, а также строительный мусор.

5.1.11. В случае наступления любых неблагоприятных последствий у третьих лиц, в связи с выполнением работ подрядчиком в период их проведения, и в течение срока исковой давности самостоятельно нести ответственность перед третьими лицами.

5.1.12. Сдать результат выполненных работ Заказчику по акту сдачи - приемки выполненных работ (форма КС-2), акту приемки (этапа) выполненных работ, справке о стоимости выполненных работ и затрат (формат КС-3).

5.1.13. Письменно известить Заказчика в течение 5 (пяти) дней о готовности объекта к приемке выполненных работ.

5.1.14. Подрядчик обязан лично получить от Заказчика проектно-сметную документацию в 2-х экземплярах на бумажном носителе, утвержденную Заказчиком к производству работ.

5.1.15. За свой счет осуществлять приемку адресованных ему изделий и конструкций, инженерного (технологического) оборудования, их выгрузку, складирование и охрану. Обеспечить приемку, разгрузку и складирование принятых им по акту и прибывающих на объект изделий и конструкций, инженерного (технологического) оборудования.

5.1.16. Производить своевременную оплату за потребляемые нагрузки (в т.ч. по электроэнергии), необходимые для производства работ.

5.1.17. Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом или действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.18.[155] Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме ________ процентов от цены Контракта (объем привлечения устанавливается заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 процентов от цены контракта).

5.1.18.1. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком.

5.1.18.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в пункте 5.1.18.1 настоящего Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

5.1.18.3. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств поставщиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем)

5.1.18.4. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

5.1.18.5. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 5.1.18.1. –5.1.18.3. настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.

5.1.19. [156]Подрядчик, в соответствии с условиями Контракта, обязан предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены настоящего Контракта. Указанная информация предоставляется Заказчику подрядчиком в течение 10 календарных дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Заказчиком и подрядчиком актом сдачи- приемки выполненных работ (форма КС-2), актом приемки (этапа) выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ.

5.2.2. [157]В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

5.2.3. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. Обеспечить подрядчику беспрепятственный доступ к объекту выполнения работ на весь период действия настоящего Контракта.

5.3.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, проверку фактически выполненных объемов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

5.3.3. Принять результат выполненных работ у подрядчика по акту сдачи- приемки выполненных работ (форма КС-2), акту приемки (этапа) выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ.

5.3.4. Заказчик обязан передать подрядчику проектно-сметную документацию, утвержденную к производству работ, в 2-х экземплярах на бумажном носителе.

5.3.5. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.3.6. Провести экспертизу выполненных работ для проверки их результатов на соответствие условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.3.7.  Перечислить подрядчику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту, денежные средства, внесенные подрядчиком в обеспечение исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется подрядчиком), не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения подрядчиком всех своих обязательств, по банковским реквизитам, указанным в настоящем Контракте.

5.3.8. [158]Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Потребовать устранения дефектов, выявленных в течение срока, предусмотренного пунктом 7.2 настоящего Контракта.

5.4.2. На возмещение расходов по устранению недостатков, возникших после выполнения работы подрядчиком.

5.4.3. Произвести приемку и оплату досрочно выполненных работ.

5.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.4.5. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.4.6. При неисполнении или ненадлежащем исполнении подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, осуществить оплату выполненных подрядчиком работ за вычетом всех своевременно невыплаченных подрядчиком неустоек (штрафов, пеней), которые предусмотрены разделом 8 настоящего Контракта.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Сдача результатов выполненных работ подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляется путем подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), акта приемки (этапа) выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

В случае досрочного выполнения работ подрядчиком, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить результат выполненных работ.

6.2. Заказчик, получивший письменное сообщение подрядчика о готовности к сдаче работ, в срок не позднее пяти рабочих дней приступает к приемке результатов выполненных работ, назначает приемочную комиссию и обеспечивает участие в ней представителей сторон.

6.3. Приемка выполненных работ (отдельного этапа) в соответствии с Контрактом осуществляется Заказчиком в течение _____ (____) рабочих дней, включая проведение экспертизы (в течение ___ (___) рабочих дней), со дня получения Заказчиком документов, предусмотренных пунктом 6.1. настоящего Контракта.

Сдача работ подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляется актом приемки (этапа) выполненных работ, подписанным сторонами.

6.4. При приемке выполненной работы (отдельного этапа) Заказчик обязан провести экспертизу для проверки выполненных подрядчиком работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

6.5. В случае проведения экспертизы силами Заказчика в акте сдачи-приемки выполненных работ проставляется запись о проведении экспертизы, отдельный документ о проведенной экспертизе не составляется.

В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

6.6. Не позднее __ (_____) рабочих дней после проведения экспертизы Заказчик направляет подрядчику подписанный всеми членами приемочной комиссии и утвержденный Заказчиком один экземпляр акта приёмки (этапа) выполненных работ или мотивированный отказ от подписания такого документа.

6.7. Мотивированный отказ от подписания акта приемки (этапа) выполненных работ Заказчик направляет при обнаружении в ходе приемки недостатков в результатах выполненных работ, в котором фиксируется перечень недостатков, сроки их устранения подрядчиком, а также дата повторной приемки результатов выполненных работ. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе.

В случае установления по результатам экспертизы факта ненадлежащего качества выполненной работы (ее результатов), подрядчик обязан компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

Акт приемки (этапа) выполненных работ подписывается Заказчиком после устранения подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков.

6.8. Работы считаются выполненными со дня подписания Заказчиком акта приемки (этапа) выполненных работ без замечаний.

Результат выполненных работ переходит в собственность Заказчика с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), акта приемки (этапа) выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), после чего Заказчик берет на себя риск его случайной гибели или повреждения.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

7.1. Подрядчик гарантирует:

а) выполнение работ в полном соответствии с:

- техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Контракту);

- действующим законодательством и нормативными правовыми актами в сфере строительства

б) обеспечение на объекте соблюдения необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также соблюдение природоохранительного и земельного законодательства.

в) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в соответствии с пунктом 6.3. настоящего Контракта.

7.2. Гарантийный срок выполненных по Контракту работ составляет не менее 5 лет с момента подписания акта приемки (этапа) выполненных работ. Объем гарантии качества выполненных работ составляет 100%. Указанный срок исчисляется со дня подписания Заказчиком и подрядчиком акта приемки (этапа) выполненных работ.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине подрядчика, то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.4. В случае возникновения у Заказчика претензий по качеству выполненных работ, стороны составляют об этом соответствующий акт. При несогласии подрядчика с претензиями Заказчика должна быть назначена экспертиза. Подрядчик обязан оплатить проведение экспертизы и нести расходы по ее проведению в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ. В остальных случаях расходы на экспертизу несет Заказчик, а в случае если она назначена по соглашению сторон, обе стороны несут расходы поровну.

7.5. В случае неисполнения подрядчиком обязанности по устранению недостатков и дефектов в пределах гарантийного срока, а также в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

8.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. Подрядчик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

8.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

8.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.5.2.2 - 8.5.2.3 настоящего контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.5.2.4. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности подрядчика за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом (Пункт 8.5.2.4 включается в проект контракта в случае, если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466)).

8.5.3. За непредоставление подрядчиком информации, указанной в пункте 5.1.20 настоящего контракта, с подрядчика взыскивается пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства (Пункт 8.5.3 включается в проект контракта в случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775).

В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ:

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

8.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. Подрядчик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

8.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

8.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.5.2.2 - 8.5.2.3 настоящего контракта):

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

8.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их  последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям Контракта не относятся.

9.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего Контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по Контракту.

9.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.5. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения Контракта.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделе 11 настоящего Контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

12.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ[159]

12.1. Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в форме _________________________________________________, на сумму ____________ руб. (_______ рублей ______ копеек), эквивалентную _____________ % от начальной (максимальной) цены Контракта (заполняется Заказчиком в период подготовки проекта Контракта с учетом применения статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ).

12.2 При выборе способа обеспечения в виде внесения денежных средств:

12.2.1.Внесение денежных средств осуществляется подрядчиком на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

12.2.2. Возврат подрядчику денежных средств, внесенных им на счет Заказчика в качестве обеспечение исполнения Контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения подрядчиком всех своих обязательств по Контракту в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения подрядчиком своих обязательств. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в настоящем Контракте.

12.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Заказчику по контракту. Удержанные Заказчиком денежные средства переходят в собственность Заказчика.

12.3. При выборе способа обеспечения в виде банковской гарантии:

12.3.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения Контракта принимает банковскую гарантию, выданную банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

12.3.2. Банковская гарантия, предоставляемая подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

12.3.3. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе (в случае оформления на нескольких листах – обязательно наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта) или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.

12.3.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения подрядчиком (принципалом) предусмотренных Контрактом обязательств;

2) обязательства подрядчика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

5) срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на 1 (один) месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение Контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком (бенефициаром) банку одновременно с требованием об осуществлении платы денежной суммы по банковской гарантии;

8) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии (условие включается в случае, если оно было предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке);

9) права Заказчика (бенефициара) представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

10) права Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством, с предварительным извещением об этом гаранта;

11) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

12.3.5. Запрещается включение в условия банковской гарантии:

1) требования о представлении Заказчиком (бенефициаром) гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение подрядчиком (принципалом) обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

2) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту Заказчиком уведомления о нарушении подрядчиком условий Контракта или расторжении Контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями Контракта или законодательством);

3) требований о предоставлении Заказчиком гаранту отчета об исполнении Контракта;

4) требований о предоставлении Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не предусмотренных подпунктом 7 пункта 12.3.4. Контракта.

12.4. Случаями, когда Заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному подрядчиком обеспечению исполнения Контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности (взыскание пеней, штрафов, возмещение убытков) подрядчика перед Заказчиком вследствие нарушения им обязательств по Контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по Контракту.

Письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, оформляется согласно приложению № 4 к Контракту.

12.5. В ходе исполнения Контракта подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Срок действия Контракта: Контракт вступает в силу с момента заключения и действует по __________________________ (срок действия Контракта включает срок выполнения работ, период приёмки результатов выполненных работ, в том числе экспертизы результатов исполнения обязательств по Контракту, и оплаты за выполненные работы).

13.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

- [160]если подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

13.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой (в том числе электронной), факсимильной связью либо иным доступным способом, оговоренным сторонами с последующим представлением оригинала по адресу, указанному в контракте.

Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано. При невозможности получения подтверждения либо информации о получении уведомления, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления.

13.4. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

13.5. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

13.6. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.7. Приложения, указанные в Контракте, являются его неотъемлемой частью:

приложение № 1 - Техническое задание на ___ л;

приложение № 2 - Сметная документация на ___ л;

приложение № 3 – форма «Акт приемки (этапа) выполненных работ» на ___ л;

приложение № 4 – форма «Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии» на ___ л.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

______________________________

_________________________________

(юридический адрес, фактический адрес,

телефон, банковские реквизиты)

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Руководитель:___________ (Ф.И.О.)

______________________________

______________________________

(юридический адрес, фактический адрес,

телефон, банковские реквизиты)

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Руководитель:_________ (Ф.И.О.)

Приложение № 1

к Контракту

от «___» _______ 20__ г. № ___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Подрядчиком

Заказчик

Руководитель:_________ (Ф.И.О.)

Руководитель:_________ (Ф.И.О.)

Приложение № 2

к Контракту

от «___» _______ 20__ г. № ___

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Приложение № 3

к Контракту

от «___» _______ 20__ г. № ___

ФОРМА                                                                               УТВЕРЖДАЮ

_____________( _____________ )

(подписывается заказчиком в случае

создания приемочной комиссии)

АКТ

приемки (этапов) выполненных работ

г. _______________                             «_____»_______________ 20____г.

Комиссия в составе представителей заказчика в лице_______________________________, (должность, ФИО) действующих на основании __________________, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Подрядчик в соответствии с Контрактом от «___» _____________20___ г. №________ (идентификационный код закупки _____________________) выполнил следующие работы: ____________ _________________________________________________________________

Работы подрядчиком выполнены фактически с «____» ___________20___ г. по «___» ___________20__ г.

Качество выполненных работ соответствует/не соответствует требованиям Контракта. ________________________________________________________________

Заказчик каких-либо отклонений от условий Контракта или других недостатков в работах, выполненных подрядчиком, не обнаружил/обнаружил.

_________________________________________________________________

Экспертиза выполненных работ на предмет соответствия требованиям и условиям Контракта № ______________ от «___» ____________20__г. _________________________________________________________________

(проведена)

Сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[161] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию: ________________________;

Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) ______________________________________________________________;

Итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику по Контракту: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[162] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Представители ЗАКАЗЧИКА:

_______________ ( _____________ )

                подпись    ФИО

_______________ ( _____________ )

                подпись    ФИО

_______________ ( _____________ )

                подпись    ФИО

     _______________ (Ф.И.О.)

                   (подпись)

Приложение № 4

к Контракту

от «___» ___________ 20__ г.

№ _______________________

Форма требования

об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии[163]

ТРЕБОВАНИЕ

об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии

от «___» __________ 20__ года                                                            № _____

В связи с тем, что по банковской гарантии от «  » __________ 20__ года № _________ (полное наименование кредитной организации - гаранта) является гарантом (далее-гарант) перед (полное наименование организации - бенефициара) (далее - бенефициар), настоящим требованием извещаем вас о неисполнении (ненадлежащем исполнении) (полное наименование организации-принципала), ИНН ____________________своих обязательств перед (полное наименование организации-бенефициара) по Контракту от «   » __________ 20__ года № _________ а именно (указать конкретные нарушения принципалом обязательств, в обеспечение которых выдана банковская гарантия).

В соответствии с условиями банковской гарантии от «  » __________ 20__года № _________ Вам надлежит не позднее  _______(указывается количество дней цифрами и прописью в соответствии с условиями гарантии) рабочих дней со дня получения настоящего требования перечислить сумму в размере ______________ (сумма цифрами и прописью)

на счет__________________________ (банковские реквизиты организации-бенефициара для перечисления денежных средств).

В случае неисполнения настоящего требования в указанный срок гарант обязан уплатить неустойку бенефициару в размере 0,1 (ноль целых  одна десятая) процента указанной в настоящем требовании суммы,  подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки начиная с календарного дня, следующего за днем истечения установленного банковской гарантией срока оплаты настоящего требования, по день фактического поступления денежных средств на счет бенефициара в оплату настоящего требования по банковской гарантии.

Приложение: (указывается перечень документов, обосновывающих                     требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, и количество листов).

Уполномоченное лицо бенефициара     ___________ (____________________)

                                                     (подпись)            (инициалы, фамилия)

Отметка о вручении___________ (____________________)

(передаче иным способом) (подпись)(инициалы, фамилия)

Дата вручения: «___ » _____________ 20__ года

Примечание. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии и направляемые вместе с ним документы и (или) их копии оформляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Приложение № 20

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

типового контракта на выполнение работ по обслуживанию объектов газоснабжения

Общие сведения о приказе ответственного органа исполнительной власти Тульской области, которым утверждены типовой контракт, типовые условия контракта:

а) ответственный орган исполнительной власти Тульской области - разработчик документа, который разрабатывает и утверждает типовые контракты, типовые условия контрактов;

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

б) вид документа (типовой контракт или типовые условия контракта).

типовой контракт

Показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта:

а) наименование товара, работы, услуги;

Выполнение работ по обслуживанию объектов газоснабжения

б) код (коды) предмета контракта: по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2);

33.12. – Услуги по ремонту оборудования

по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2);

33.12. - Ремонт машин и оборудования

по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (указывается с 1 января 2017 г.);

.

в) размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт (типовые условия контракта);

при любом размере начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

г) иные показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта.

Приложение № 21

ТИПОВОЙ КОНТРАКТ

КОНТРАКТ №

на выполнение работ по газификации объекта

город ______________

«___»__________ 20__ год

         _______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании _________, с одной стороны и ____________________, (указать полное наименование Подрядчика (с указанием его организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) Подрядчика - физического лица зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании _____________, являясь в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» субъектом малого предпринимательства (или в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» социально ориентированной некоммерческой организацией)[164], (лицензия _________ от № _____________) с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ) (идентификационный код закупки _____________________), заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по газификации объекта: __________________________ (далее – работы) в соответствии с условиями настоящего Контракта, техническим заданием (приложение №1), сметной документацией (приложение №2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. Контракта, своими силами или с привлечением субподрядных организаций.

В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик выступает в роли Подрядчика в соответствии со статьей 706 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2. ЦЕНА РАБОТ ПО КОНТРАКТУ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

2.1. Цена Контракта составляет ______________ рублей, в том числе НДС ___%.

Цена Контракта включает стоимость работ, материалов, вывоз мусора, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, других накладных расходов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортные и иные расходы подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта, а также стоимость повторного согласования в случае внесения изменений на основании проектных решений в рабочую документацию.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

[165]Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объемов услуг, качества выполняемых работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.

[166] По предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

2.3. Оплата за выполненные работы осуществляется в течение 30 (тридцати) дней[167] в размере стоимости выполненных работ с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2), акта приемки (этапа) выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту), на основании положительного заключения экспертизы, проведенной в порядке п.6.4 настоящего Контракта; справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

2.4. Основанием для оплаты работ является подписанные сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2), акт приемки (этапа) выполненных работ без претензий Заказчика, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счет-фактура[168], выставленный подрядчиком. Расчеты за выполненные работы между подрядчиком и Заказчиком производятся с применением к стоимости работ в актах выполненных работ понижающего коэффициента, определенного по результатам аукциона.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены настоящего Контракта на сметную стоимость работ, определенную в сметной документации, указанной в документации об электронном аукционе (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

2.5. Расчеты Заказчика с подрядчиком производятся по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

2.6. Авансирование работ по Контракту не предусмотрено.

2.7. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в контракте счет подрядчика, несет подрядчик.

2.8. Для органов власти и казенных учреждений:

Источник финансирования – бюджет Тульской области _________.

для бюджетных учреждений:

Источник финансирования – средства бюджетного учреждения.

           Для органов власти и казенных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КБК _____ в сумме ______.

Вариант 2: по КБК_______, в том числе: за счет денежных средств, полученных из ____.

для бюджетных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КВР_______.

Вариант 2: по КВР_______ , в том числе: за счет денежных средств, полученных из …в сумме _______, … в сумме _______, …».

2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

При этом оплата по Контракту осуществляется на основании акта приемки (этапа) выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему Контракту:

- начало работ – с момента заключения Контракта;

- окончание работ – ________________________.

3.2. На момент заключения настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы.

4. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Выполнение работ должно производиться Подрядчиком собственными силами и/или с привлечением субподрядных организаций, материалами, средствами и оборудованием, в соответствии с техническим заданием и проектно–сметной документацией, с соблюдением строительных норм и правил, правил по ОТ, ППБ, СНиП и охраной окружающей среды.

4.2. Качество выполняемых работ должно соответствовать строительным нормам и правилам и другим нормативным документам.

4.3. Применяемые материалы и оборудование должны соответствовать материалам и оборудованию, указанным в проектно-сметной документации.

4.4. Качество используемых материалов должно соответствовать требованиям ГОСТа и подтверждаться сертификатами соответствия или декларацией о соответствии.

В случае отсутствия государственного стандарта на используемые материалы допускается использования материалов, соответствующих требованиям утвержденных технических условий (ТУ). При этом значения показателей качества и безопасности, установленные в ТУ, не должны быть ниже (хуже) регламентированных в государственных стандартах общих технических условий.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить работы, указанные в пункте 1.1, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.1.2. Обеспечить:

а) выполнение работ в полном соответствии с:

- техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту);

- действующим законодательством и нормативными правовыми актами в сфере строительства;

б) соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также соблюдение природоохранительного и земельного законодательства;

в) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Контракта, а также в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

5.1.3. Выполнить работы из своих материалов.

5.1.4. Перед началом работ предоставить для ознакомления Заказчику перечень материалов, изделий, конструкций, комплектующих по объекту.

5.1.5. Предъявить Заказчику перед началом работ все необходимые документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов.

5.1.6. Обеспечить в ходе ремонта выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, а также мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.1.7. Немедленно известить Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:

– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

– иных, независящих от подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.8. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному настоящим Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работы.

5.1.9. Подрядчик несет имущественную ответственность за деятельность субподрядчиков в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

5.1.10. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке работ за пределы объекта, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, а также строительный мусор.

5.1.11. В случае наступления любых неблагоприятных последствий у третьих лиц в связи с выполнением работ подрядчиком в период их проведения и в течение срока исковой давности самостоятельно нести ответственность перед третьими лицами.

5.1.12. Сдать результат выполненных работ Заказчику по акту сдачи - приемки выполненных работ (форма КС-2), акту приемки (этапа) выполненных работ, справке о стоимости выполненных работ и затрат (формат КС-3)

5.1.13. Письменно известить Заказчика в течение ___ (_____) дней с момента окончания работ о готовности объекта к приемке выполненных работ.

5.1.14. Подрядчик обязан лично получить от Заказчика проектно-сметную документацию в 2-х экземплярах на бумажном носителе, утвержденную Заказчиком к производству работ.

5.1.15. За свой счет осуществлять приемку адресованных ему изделий и конструкций, инженерного (технологического) оборудования, их выгрузку, складирование и охрану. Обеспечить приемку, разгрузку и складирование принятых им по акту и прибывающих на объект изделий и конструкций, инженерного (технологического) оборудования.

5.1.16. Возвести собственными силами за счет собственных средств, в соответствии с утвержденным ПОСом, все временные сооружения на строительной площадке. Обеспечить в ходе работ по организации строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, а также осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке.

5.1.17. Производить своевременную оплату за потребляемые нагрузки (в т.ч. по электроэнергии), необходимые для производства работ.

5.1.18. Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом или действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.19.[169] Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме ________ процентов от цены Контракта (объем привлечения устанавливается заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 процентов от цены контракта).

5.1.19.1 В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком.

5.1.19.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в пункте 5.1.19.1 настоящего Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

5.1.19.3. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств поставщиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

5.1.19.4. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

5.1.19.5. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 5.1.19.1 –5.1.19.3 настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.

5.1.20.[170] Подрядчик, в соответствии с условиями Контракта, обязан предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены настоящего Контракта. Указанная информация предоставляется Заказчику подрядчиком в течение 10 календарных дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Заказчиком и подрядчиком актом сдачи- приемки выполненных работ (форма КС-2), актом приемки (этапа) выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ.

5.2.2. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.3. [171]В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. Обеспечить подрядчику беспрепятственный доступ к объекту выполнения работ на весь период действия настоящего Контракта.

5.3.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, проверку фактически выполненных объемов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

5.3.3. Принять результат выполненных работ у подрядчика по акту сдачи- приемки выполненных работ (форма КС-2), акту приемки (этапа) выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ.

5.3.4. Заказчик обязан передать подрядчику проектно-сметную документацию, утвержденную к производству работ, в 2-х экземплярах на бумажном носителе.

5.3.5. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.3.6. Провести экспертизу выполненных работ для проверки их результатов на соответствие условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.3.7. Перечислить подрядчику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту, денежные средства, внесенные подрядчиком в обеспечение исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется подрядчиком), не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения подрядчиком своих обязательств, по банковским реквизитам, указанным в настоящем Контракте.

5.3.8. [172]Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Потребовать устранения дефектов, выявленных в течение срока, предусмотренного пунктом 7.2 настоящего Контракта.

5.4.2. На возмещение расходов по устранению недостатков, возникших после выполнения работы подрядчиком.

5.4.3. Произвести приемку и оплату досрочно выполненных работ.

5.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.4.5. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.4.6. При неисполнении или ненадлежащем исполнении подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, осуществить оплату выполненных подрядчиком работ за вычетом всех своевременно невыплаченных подрядчиком неустоек (штрафов, пеней), которые предусмотрены разделом 8 настоящего Контракта.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Сдача результатов выполненных работ подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляется путем подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), акта приемки (этапа) выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

В случае досрочного выполнения работ подрядчиком, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить результат выполненных работ.

6.2. Заказчик, получивший письменное сообщение подрядчика о готовности к сдаче работ, в срок не позднее пяти рабочих дней приступает к приемке результатов выполненных работ, назначает приемочную комиссию и обеспечивает участие в ней представителей сторон.

6.3. Приемка выполненных работ (отдельного этапа) в соответствии с Контрактом осуществляется Заказчиком в течение _____ (____) рабочих дней, включая проведение экспертизы (в течение ___ (___) рабочих дней), со дня получения Заказчиком документов, предусмотренных пунктом 6.1. настоящего Контракта.

Сдача работ подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляется актом приемки (этапа) выполненных работ, подписанным сторонами.

6.4. При приемке выполненной работы (отдельного этапа) Заказчик обязан провести экспертизу для проверки выполненных подрядчиком работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

6.5. В случае проведения экспертизы силами Заказчика в акте приемки (этапа) выполненных работ проставляется запись о проведении экспертизы, отдельный документ о проведенной экспертизе не составляется.

В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

6.6. Не позднее __ (_____) рабочих дней после проведения экспертизы Заказчик направляет подрядчику подписанный всеми членами приемочной комиссии и утвержденный Заказчиком один экземпляр акта приёмки (этапа) выполненных работ или мотивированный отказ от подписания такого документа.

6.7. Мотивированный отказ от подписания акта приемки (этапа) выполненных работ Заказчик направляет при обнаружении в ходе приемки недостатков в результатах выполненных работ, в котором фиксируется перечень недостатков, сроки их устранения подрядчиком, а также дата повторной приемки результатов выполненных работ. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе.

В случае установления по результатам экспертизы факта ненадлежащего качества выполненной работы (ее результатов), подрядчик обязан компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

Акт приемки (этапа) выполненных работ подписывается Заказчиком после устранения подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков.

6.8. Работы считаются выполненными со дня подписания Заказчиком акта приемки (этапа) выполненных работ без замечаний.

Результат выполненных работ переходит в собственность Заказчика с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), акта приемки (этапа) выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) после чего Заказчик берет на себя риск его случайной гибели или повреждения.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

7.1. Подрядчик гарантирует:

а) выполнение работ в полном соответствии с:

- техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Контракту);

- действующим законодательством и нормативными правовыми актами в сфере строительства;

б) обеспечение на объекте соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также соблюдение природоохранительного и земельного законодательства.

в) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Контракта.

7.2. Гарантийный срок выполненных по Контракту работ составляет не менее 5 лет с момента подписания акта приемки (этапа) выполненных работ. Объем гарантии качества выполненных работ составляет 100%. Указанный срок исчисляется со дня подписания Заказчиком акта приемки (этапа) выполненных работ.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине подрядчика, то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.4. В случае возникновения у Заказчика претензий по качеству выполненных работ, стороны составляют об этом соответствующий акт. При несогласии подрядчика с претензиями Заказчика должна быть назначена экспертиза. Подрядчик обязан оплатить проведение экспертизы и нести расходы по ее проведению в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ. В остальных случаях расходы на экспертизу несет Заказчик, а в случае если она назначена по соглашению сторон, обе стороны несут расходы поровну.

7.5. В случае неисполнения подрядчиком обязанности по устранению недостатков и дефектов в пределах гарантийного срока, а также в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

8.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. Подрядчик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

8.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

8.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.5.2.2 - 8.5.2.3 настоящего контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.5.2.4. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности подрядчика за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом (Пункт 8.5.2.4 включается в проект контракта в случае, если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466)).

8.5.3. За непредоставление подрядчиком информации, указанной в пункте 5.1.20 настоящего контракта, с подрядчика взыскивается пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства (Пункт 8.5.3 включается в проект контракта в случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775).

В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ:

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

8.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. Подрядчик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

8.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

8.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.5.2.2 - 8.5.2.3 настоящего контракта):

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

N.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их  последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям Контракта не относятся.

9.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего Контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по Контракту.

9.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.5. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения Контракта.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделе 11 настоящего Контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

12.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ[173]

12.1. Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в форме _________________________________________________, на сумму ____________ руб. (_______ рублей ______ копеек), эквивалентную _____________ % от начальной (максимальной) цены Контракта (заполняется Заказчиком в период подготовки проекта Контракта с учетом применения статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ).

12.2. При выборе способа обеспечения в виде внесения денежных средств:

12.2.1. Внесение денежных средств осуществляется подрядчиком на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

12.2.2. Возврат подрядчику денежных средств, внесенных им на счет Заказчика в качестве обеспечение исполнения Контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения подрядчиком всех своих обязательств по Контракту в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения подрядчиком своих обязательств. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в настоящем Контракте.

12.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Заказчику по контракту. Удержанные Заказчиком денежные средства переходят в собственность Заказчика.

12.3. При выборе способа обеспечения в виде банковской гарантии:

12.3.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения Контракта принимает банковскую гарантию, выданную банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

12.3.2. Банковская гарантия, предоставляемая подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

12.3.3. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе (в случае оформления на нескольких листах – обязательно наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта) или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.

12.3.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения подрядчиком (принципалом) предусмотренных Контрактом обязательств;

2) обязательства подрядчика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

5) срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на 1 (один) месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение Контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком (бенефициаром) банку одновременно с требованием об осуществлении платы денежной суммы по банковской гарантии;

8) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии (условие включается в случае, если оно было предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке);

9) права Заказчика (бенефициара) представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

10) права Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством, с предварительным извещением об этом гаранта;

11) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

12.3.5. Запрещается включение в условия банковской гарантии:

1) требования о представлении Заказчиком (бенефициаром) гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение подрядчиком (принципалом) обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

2) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту Заказчиком уведомления о нарушении подрядчиком условий Контракта или расторжении Контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями Контракта или законодательством);

3) требований о предоставлении Заказчиком гаранту отчета об исполнении Контракта;

4) требований о предоставлении Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не предусмотренных подпунктом 7 пункта 12.3.4. Контракта.

12.4. Случаями, когда Заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному подрядчиком обеспечению исполнения Контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности (взыскание пеней, штрафов, возмещение убытков) подрядчика перед Заказчиком вследствие нарушения им обязательств по Контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по Контракту.

Письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, оформляется согласно приложению № 4 к Контракту.

12.5. В ходе исполнения Контракта подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Срок действия Контракта: Контракт вступает в силу с момента заключения и действует по __________________________ (срок действия Контракта включает срок выполнения работ, период приёмки результатов выполненных работ, в том числе экспертизы результатов исполнения обязательств по Контракту, и оплаты за выполненные работы).

13.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

- [174]если подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

13.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой (в том числе электронной), факсимильной связью либо иным доступным способом, оговоренным сторонами с последующим представлением оригинала по адресу, указанному в контракте.

Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано. При невозможности получения подтверждения либо информации о получении уведомления, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления.

13.4. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

13.5. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

13.6. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.7. Приложения, указанные в Контракте, являются его неотъемлемой частью:

приложение № 1 - Техническое задание на ___ л;

приложение № 2 - Сметная документация на ___ л;

приложение № 3 - Форма «Акт приемки (этапа) выполненных работ» на ___ л;

приложение № 4 – Форма «Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии» на ___ л.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

______________________________

_________________________________

(юридический адрес, фактический адрес,

телефон, банковские реквизиты)

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Руководитель:___________ (Ф.И.О.)

______________________________

______________________________

(юридический адрес, фактический адрес,

телефон, банковские реквизиты)

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Руководитель:_________ (Ф.И.О.)

Приложение № 1

к Контракту

от «___» _______ 20__ г. № ___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Подрядчик

Заказчик

Руководитель:_________ (Ф.И.О.)

Руководитель:_________ (Ф.И.О.)

Приложение № 2

к Контракту

от «___» _______ 20__ г. № ___

Сметная документация

Приложение № 3

к Контракту

от «___» _______ 20__ г. № ___

ФОРМА                                                                               УТВЕРЖДАЮ

_____________( _____________ )

(подписывается заказчиком в случае

создания приемочной комиссии)

АКТ

приемки (этапа) выполненных работ

г. _______________                             «_____»_______________ 20____г.

Комиссия в составе представителей заказчика в лице_______________________________, (должность, ФИО) действующих на основании __________________, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Подрядчик в соответствии с Контрактом от «___» _____________20___ г. №________ (идентификационный код закупки _____________________) выполнил следующие работы: ____________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Работы подрядчиком выполнены фактически с «____» ___________20___ г. по «___» ___________20__ г.

Качество выполненных работ соответствует/не соответствует требованиям Контракта. __________________________________________________________________

Заказчик каких-либо отклонений от условий Контракта или других недостатков в работах, выполненных подрядчиком, не обнаружил/обнаружил.

__________________________________________________________________

Экспертиза выполненных работ на предмет соответствия требованиям и условиям Контракта № ______________ от «___» ____________20__г. _______________________________________________________________________

(проведена)

Сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[175] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию: _______________________________________________________________________;

Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) _______________________________________________________________________;

Итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику по Контракту: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[176] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Представители ЗАКАЗЧИКА:

_______________ ( _____________ )

                подпись    ФИО

_______________ ( _____________ )

                подпись    ФИО

_______________ ( _____________ )

                подпись    ФИО

ПОДРЯДЧИК

     _______________ (Ф.И.О.)

                   (подпись)

Приложение № 4

к Контракту

от «___» ___________ 20__ г.

№ _______________________

Форма требования

об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии[177]

ТРЕБОВАНИЕ

об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии

от «___» __________ 20__ года                                                            № _____

В связи с тем, что по банковской гарантии от «  » __________ 20__ года № _________ (полное наименование кредитной организации - гаранта) является гарантом (далее-гарант) перед (полное наименование организации - бенефициара) (далее - бенефициар), настоящим требованием извещаем вас о неисполнении (ненадлежащем исполнении) (полное наименование организации-принципала), ИНН ____________________своих обязательств перед (полное наименование организации-бенефициара) по Контракту от «   » __________ 20__ года № _________ а именно (указать конкретные нарушения принципалом обязательств, в обеспечение которых выдана банковская гарантия).

В соответствии с условиями банковской гарантии от «  » __________ 20__года № _________ Вам надлежит не позднее  _______(указывается количество дней цифрами и прописью в соответствии с условиями гарантии) рабочих дней со дня получения настоящего требования перечислить сумму в размере ______________ (сумма цифрами и прописью)

на счет__________________________ (банковские реквизиты организации-бенефициара для перечисления денежных средств).

В случае неисполнения настоящего требования в указанный срок гарант обязан уплатить неустойку бенефициару в размере 0,1 (ноль целых  одна десятая) процента указанной в настоящем требовании суммы,  подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки начиная с календарного дня, следующего за днем истечения установленного банковской гарантией срока оплаты настоящего требования, по день фактического поступления денежных средств на счет бенефициара в оплату настоящего требования по банковской гарантии.

Приложение: (указывается перечень документов, обосновывающих требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, и количество листов).

Уполномоченное лицо бенефициара     ___________ (____________________)

                                                     (подпись)            (инициалы, фамилия)

Отметка о вручении___________ (____________________)

(передаче иным способом) (подпись)(инициалы, фамилия)

Дата вручения: «___ » _____________ 20__ года

Примечание. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии и направляемые вместе с ним документы и (или) их копии оформляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Приложение № 22

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

типового контракта на выполнение работ по газификации объектов

Общие сведения о приказе ответственного органа исполнительной власти Тульской области, которым утверждены типовой контракт, типовые условия контракта:

а) ответственный орган исполнительной власти Тульской области - разработчик документа, который разрабатывает и утверждает типовые контракты, типовые условия контрактов;

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

б) вид документа (типовой контракт или типовые условия контракта).

типовой контракт

Показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта:

а) наименование товара, работы, услуги;

Выполнение работ по газификации объектов

б) код (коды) предмета контракта: по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2);

42.21.22.130. – Работы строительные по прокладке местных трубопроводов газа и пара

по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2);

42.22.2. - Строительство местных линий электропередачи и связи

по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (указывается с 1 января 2017 г.);

.

в) размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт (типовые условия контракта);

при любом размере начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

г) иные показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта.

Приложение № 23

ТИПОВОЙ КОНТРАКТ

КОНТРАКТ № ________

на выполнение работ по строительству объекта (на 1 год): «_____________________________________________________

_____________________________________________________»

             

город ____                                                                  «___»__________ 20__год

____________, именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании _________________ от ___________, с одной стороны, и _______________________________ (указать полное наименование исполнителя (с указанием его организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) исполнителя - физического лица зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), именуемое в дальнейшем «подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании _____________, являясь в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» субъектом малого предпринимательства (или в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» социально ориентированной некоммерческой организацией)[178], с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ) (идентификационный код закупки ______________________________________), заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту подрядчик обязуется выполнить подрядные работы по строительству объекта: «______________________________________________________________________________________________________________________________» по адресу: __________________________________, в соответствии с проектной документацией и выполненной на её основе проектно-сметной документации (Приложение №1 к контракту), техническим заданием (Приложение №6 к контракту), в сроки, установленные настоящим контрактом, соблюдая промежуточные сроки и общий срок строительства объекта, установленные графиком производства работ (Приложение №2 к контракту), а заказчик - принять и оплатить работы, выполненные подрядчиком в соответствии с требованиями контракта.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами весь комплекс работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта в соответствии с условиями контракта и передать его заказчику.

1.3. Результатом выполненных работ по контракту является построенный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. Подрядчик ознакомлен с проектной документацией на строительство Объекта и не имеет к ней замечаний.

1.5. Заказчик обязуется обеспечить контроль за осуществлением подрядчиком работ и приемку в эксплуатацию объекта, а также принять и оплатить надлежащим образом выполненные подрядчиком работы в соответствии с условиями контракта.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ*

2.1. Цена контракта составляет ________________________ (_______________________________) рублей, в том числе НДС [179] ___________% ___________рублей.

2.2. Цена настоящего контракта включает стоимость работ, оборудования, материалов, изделий, страхования, уплату всех налогов, сборов, отчислений, других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортных и иных расходов подрядчика.

2.3. Указанная цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

[180]Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения контракта.

[181]По предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему выполняемых работ, исходя из установленной в контракте цены работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работ стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы объема работы.

2.4. Заказчик оплачивает выполненные надлежащим образом работы по контракту в течение 30 (тридцати) дней[182] с даты подписания заказчиком акта приемки выполненных работ (форма КС-2), акта сдачи-приемки этапа выполненных работ, предоставления справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры[183].

Обязанность Заказчика оплатить работы в сроки, предусмотренные Контрактом, возникает при условии получения Заказчиком от Подрядчика всех отчетных документов, предусмотренных Контрактом, оформленных в соответствии с условиями Контракта и требованиями законодательства Российской Федерации.

Окончательный расчет с подрядчиком осуществляется по завершении всего строительства объекта и перечисляется заказчиком на расчетный счет подрядчика в течение 30 (тридцати) дней[184] с даты подписания заказчиком акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11), итогового акта сверки расчетов, предоставления счета-фактуры[185], выставленного подрядчиком.

2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

При этом оплата по контракту осуществляется на основании акта сдачи-приемки этапа выполненных работ, акта приемки законченного строительством объекта, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику по контракту.

2.6. Расчеты заказчика с подрядчиком за выполненные работы производятся по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

В случае изменения своего расчетного счета подрядчик обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

2.7. Авансирование по контракту не предусмотрено.

2.8. Для органов власти и казенных учреждений:

Источник финансирования – бюджет Тульской области _________.

для бюджетных учреждений:

Источник финансирования – средства бюджетного учреждения.

2.9. Для органов власти и казенных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КБК _____ в сумме ______.

Вариант 2: по КБК_______, в том числе: за счет денежных средств, полученных из ____.

для бюджетных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КВР_______.

Вариант 2: по КВР_______, в том числе: за счет денежных средств, полученных из …в сумме _______, … в сумме _______, …».

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ[186]

3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы и осуществить строительство объекта в сроки, установленные контрактом и графиком производства работ (Приложение №2 к настоящему контракту).

3.2. Дата начала работ - дата передачи заказчиком по акту строительной площадки, но не позднее ____ (______) дней с даты заключения контракта.

Дата окончания работ – не позднее «___» _________ 20__ года.

3.3.Сроки отдельных этапов строительства определяются графиком производства работ (Приложение №2).

3.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные контрактом, при этом подрядчик не вправе требовать увеличения цены контракта, а также изменения сроков оплаты, предусмотренных настоящим контрактом, при досрочно выполненных работах.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.1. При выполнении своих обязательств по настоящему контракту подрядчик обязан:

4.1.1. выполнять все требования положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, а также настоящего контракта, относящихся к охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, включая требования в отношении оценки воздействия на окружающую среду;

4.1.2. предпринимать все необходимые меры предосторожности для защиты здоровья и обеспечения безопасности всех людей, включая своих работников, работников заказчика и населения, которые могут подвергаться воздействию в ходе выполнения подрядчиком работ.

4.1.3. выполнять работы безопасным образом и содержать строительную площадку в надлежащем состоянии согласно требованиям положений (в том числе рекомендуемых), действующих в Российской Федерации, нормативных документов и правил, правилам и положениям по охране труда, здоровья и окружающей среды при ведении работ.

4.2. Не позднее, чем через __ (_____) рабочих дней с даты вступления в силу контракта представить на утверждение заказчику план поддержания техники безопасности, план по охране труда, техники безопасности и охране окружающей среды при ведении работ по контракту (ОТБОС). План по ОТБОС должен соответствовать требованиям положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил.

4.3. Если заказчик не утверждает план по ОТБОС, то подрядчик обязан внести изменения в план по ОТБОС, с тем чтобы удовлетворять требованиям заказчика. Затем подрядчик обязан повторно предоставить заказчику план по ОТБОС для утверждения в течение периода времени, указанного заказчиком.

4.4. Подрядчик обязан выполнить требования плана по ОТБОС и не вправе вносить в них правки без предварительного письменного утверждения заказчика.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН[187]

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Осуществлять приемку и оплату выполненных подрядчиком работ в порядке, установленном контрактом.

5.1.2. Участвовать в установленном порядке в мероприятиях по вводу объекта в эксплуатацию.

5.1.3. Осуществлять контроль за строительством объекта и сроками выполнения работ, в соответствии с утвержденной проектной документацией, условиями контракта и требованиями положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил.

5.1.4. Передать подрядчику на период строительства объекта:

- документацию в объеме, необходимом для начала производства работ на Объекте, и по мере необходимости для выполнения этапов работ, указанных в графике производства работ (Приложение № 2) и графике оплаты выполненных работ (Приложение №3);

- строительную площадку по акту передачи строительной площадки (по форме Приложение №3);

- проект организации строительства (ПОС) в составе проектной документации;

- ордер на производство земляных работ;

- получить технические условия;

5.1.5. Совместно с подрядчиком обеспечить отключение и демонтаж оборудования и строений на строительной площадке, а также допуск в строения, через которые проходят проектные инженерные коммуникации.

5.1.6. Оказывать содействие подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом контракта, решение которых возможно только при участии заказчика.

5.1.7. Провести экспертизу выполненных работ для проверки их соответствия условиям контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.1.8. [188]Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

5.1.9. Перечислить денежные средства, внесенные подрядчиком на счет заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется подрядчиком), при условии надлежащего исполнения подрядчиком всех своих обязательств по контракту не позднее 30 (тридцати) дней с даты исполнения подрядчиком своих обязательств, по банковским реквизитам, указанным в настоящем контракте.

5.1.10. Заказчик в течение 10 рабочих дней с даты приемки объекта капитального строительства (по форме акта КС-11) и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, направляет представленные документы в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации на выдачу указанного заключения.

5.1.11. Заказчик в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего заключения, указанного в п.5.1.10 настоящего контракта, и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, направляет документы в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

5.1.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. При выявлении, в период выполнения работ, нарушений положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил выдавать подрядчику письменное распоряжение на устранение нарушений, требовать принятия незамедлительных мер по устранению нарушений. В случае игнорирования распоряжения, грубого нарушения положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил представитель заказчика имеет право приостановить производство работ (с фиксацией в общем журнале работ) до устранения выявленных замечаний.

5.2.2. Проводить строительный контроль производимых и произведенных работ. Участвовать в еженедельных производственных и иных совещаниях подрядчика.

5.2.3. Проводить контроль качества содержания строительной площадки и производства работ.

5.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.2.5. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.2.6. При неисполнении или ненадлежащем исполнении подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, осуществить оплату выполненных подрядчиком работ за вычетом всех своевременно невыплаченных подрядчиком неустоек (штрафов, пеней), которые предусмотрены разделом 10 настоящего контракта.

5.2.7. Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством.

5.3. Подрядчик обязан:

5.3.1. Выполнить работы профессиональным образом, максимально безопасно, экономически эффективно и с учетом требований охраны окружающей среды, в соответствии с требованиями положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, с требованиями, установленными настоящим контрактом.

5.3.2. Подрядчик обязан в течение ___ (______) календарных дней, исчисленных с даты заключения настоящего контракта, разработать и согласовать с заказчиком проект производства работ (ППР), составленный в соответствии с требованиями положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, который в обязательном порядке должен включать в себя, в том числе, но не ограничиваясь:

- Технологические карты;

- Схемы операционного контроля качества:

- График поставки оборудования и материалов;

- Механизацию строительства, включающую в себя: схему организации движения, схемы освещения, водоснабжения, отопления, канализации, а также схему расположения временных зданий и сооружений, график использования машин и механизмов;

5.3.3. Выполнить работы и сдать законченный строительством Объект в сроки, предусмотренные в графике производства работ (Приложение № 2);

5.3.4. Выполнить все работы по настоящему контракту собственными силами и/или силами привлеченных субподрядчиков, имеющих соответствующие допуски к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии требованиями проектной документации, положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, а также с надлежащим качеством.

Нести ответственность перед заказчиком за ненадлежащее выполнение поставок и работ по настоящему контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности, а также за соблюдение привлеченными субподрядчиками положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, включая, но не ограничиваясь, норм и правил в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности.

5.3.5. Принять от заказчика строительную площадку по акту передачи строительной площадки.

Подрядчик обязан до начала любых работ по настоящему контракту оградить строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами в соответствии с требованиями нормативных документов.

При въезде на площадку, следует установить информационные щиты с указанием наименования объекта, названия застройщика (технического заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номера телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя органа госстройнадзора (в случаях, когда надзор осуществляется) или местного самоуправления (органа администрации муниципального образования), курирующего работы по настоящему контракту, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.

Наименование и номер телефона подрядчика наносят также на щитах инвентарных ограждений мест работ вне стройплощадки, мобильных зданиях и сооружениях, крупногабаритных элементах оснастки, кабельных барабанах и т.п.

Подрядчик обязан оборудовать строительную площадку устройствами или бункерами для сбора мусора, а также пунктами очистки или мойки колес транспортных средств на выездах, а на линейных объектах - в местах, указанных органом местного самоуправления.

5.3.6. Получить технические условия и осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в соответствии с ПОС, ППР и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с условиями на присоединение и разработанной проектной документацией.

5.3.7. Выполнять на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, а также экологической и санитарной безопасности во время проведения работ по настоящему контракту. При этом подрядчик обязан назначить ответственных представителей для осуществления контроля за соблюдением работниками подрядчика (субподрядчика) требований по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, а также экологической и санитарной безопасности во время проведения работ по настоящему контракту.

Подрядчик обязан устранить выявленные заказчиком, осуществляющим строительный контроль и/или соответствующими инспектирующими организациями нарушения или отклонения в работах по настоящему контракту от проектной и рабочей документации, положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, включая, но не ограничиваясь, норм и правил в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности при этом, не нарушая даты завершения соответствующих работ и/или даты завершения работ в полном объеме по настоящему контракту.

Разрабатывать и осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения несчастных случаев, повреждения оборудования, пожаров и возгораний или нанесения ущерба окружающей среде в соответствии с требованиями положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, проектной документации и требованиями заказчика.

5.3.8. Предоставлять заказчику отчет о любых происшествиях (авариях, травмах, несчастных случаях), возникших при выполнении работ по настоящему контракту, в течение 1 (одного) дня с даты происшествия.

5.3.9. Обеспечить выполнение работ необходимыми материально-техническими ресурсами и строительной техникой.

5.3.10. Все поставляемые подрядчиком для выполнения работ оборудование, материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. В случае отсутствия вышеуказанных документов, заказчик вправе отказаться от подписания актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), акта сдачи-приемки этапа выполненных работ, в которых указаны работы, выполненные с применением таких оборудования, материалов, изделий и конструкций.

5.3.11. Известить заказчика, а также организации, осуществляющие авторский надзор и строительный контроль, за __ (_____) дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки заказчиком, осуществляющим строительный контроль скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию заказчика подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

Акты освидетельствования скрытых работ составляются в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технологического обеспечения, утверждёнными Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128.

5.3.12. В случае неявки представителя заказчика, осуществляющего строительный контроль, в указанный подрядчиком срок, составить односторонний акт.

5.3.13. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его испытании в присутствии представителя заказчика. При положительных результатах испытаний оборудования заказчик и подрядчик подписывают Акт  о проведении испытаний инженерной системы (оборудования) (Приложение № 5), подтверждающий соответствие показателей работы оборудования характеристикам, указанным в проектной документации, и условиям контракта.

5.3.14. Немедленно известить заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе производства работ;

- иных, не зависящих от подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

5.3.15. Обеспечить:

производство работ в полном соответствии с проектной и рабочей документацией, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, выданными техническими условиями, требованиями положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил;

соблюдение технологии производства строительно-монтажных работ;

осуществление входного контроля качества материалов, конструкций и изделий с занесением результатов контроля в журнал входного контроля качества;

своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

5.3.16. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными субподрядчиками.

5.3.17. При производстве Работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

5.3.18. Нести расходы по содержанию объекта до даты оформления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

5.3.19. Обеспечить надлежащую охрану строительной площадки, в том числе всего имущества, материалов, конструкций, изделий и оборудования, строительной техники, бытовых помещений, и пропускной режим на стройплощадку, в том числе в бытовые помещения.

5.3.20. К моменту приемки объекта передать заказчику по акту приема-передачи полный пакет исполнительной документации в 2 экземплярах (оригинала) и иных документов, относящихся к деятельности подрядчика, необходимый для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в том числе оригиналы: исполнительных чертежей наружных коммуникаций, согласованных с соответствующими специализированными организациями, со штампом ОПС, актов скрытых и иных работ по указанным коммуникациям, технических паспортов на все технологическое оборудование, изделий, материалов и конструкций, изготавливаемых по отдельным заказам, а также 2 экземпляра копий, заверенных подрядчиком, сертификатов качества на материалы, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов и иных документов, подтверждающих качество строительной продукции.

5.3.21. Подрядчик обязан разработать и передать заказчику до ввода объекта в эксплуатацию инструкции по эксплуатации инженерных систем и технологического оборудования и иной инженерной инфраструктуры объекта.

5.3.22. Нести ответственность за сохранность всех поставляемых для выполнения работ материалов, оборудования, изделий и т.д., а также нести затраты на проведение индивидуальных и комплексных испытаний до передачи объекта заказчику.

5.3.23. После получения от заказчика ордера на производство работ нести ответственность перед компетентными государственными (муниципальными) органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения работ, как со стороны самого подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядчиков.

5.3.24. Обеспечить до сдачи объекта заказчику уборку объекта.

5.3.25. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта, приложений к нему.

5.3.26. Содержать строительную площадку в соответствии с требованиями положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил.

5.3.27. Вывезти в течение __ (_____) календарных дней, исчисленных с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта (Форма КС-11), за пределы строительной площадки принадлежащие подрядчику строительные машины и технику, материалы, временные сооружения и другое имущество.

5.3.28. Обеспечить противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе временных зданий и сооружений, бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.

5.3.29. С начала выполнения работ и вплоть до передачи объекта в установленном порядке заказчику, подрядчик несет полную ответственность за охрану объекта, в т.ч. всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники.

5.3.30. [189]Подрядчик, в соответствии с условиями контракта, обязан привлекать субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - по тексту субподрядчики, соисполнители) в объеме ______% процентов от цены настоящего контракта (объем привлечения устанавливается заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 процентов от цены контракта).

5.3.31. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную подрядчиком.

5.3.32. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять заказчику документы, указанные в п. 5.3.31 настоящего раздела, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

5.3.33. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

5.3.34. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

5.3.35. Нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 5.3.31 – 5.3.33 настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте.

5.3.36. [190]Подрядчик, в соответствии с условиями контракта, обязан предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены настоящего контракта. Указанная информация предоставляется заказчику в течение 10 календарных дней с момента заключения подрядчиком договора с субподрядчиком.

5.3.37. Подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по настоящему контракту, виды и объемы работ из числа видов и объемов работ, предусмотренных в документации о закупке, постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570, определенные по предложению подрядчика, которые должны составлять в совокупном стоимостном выражении ________ % (не менее 15 % (пятнадцати)) от цены Контракта и указаны в Приложении № 8 к настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик вправе:

5.4.1. Требовать от заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

5.4.2. Обращаться к заказчику с запросами в целях надлежащего исполнения обязательств по контракту.

5.4.3. [191]В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

5.4.4. Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

6.1. После подписания акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11), расходы по содержанию объекта несет подрядчик до момента получения заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

6.2. До сдачи объекта заказчику по акту приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) и получения заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

6.3. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный объект или отдельную часть его, а также проектную документацию на его строительство или отдельной его части никакой третьей стороне.

СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ*

7.1. Результаты Работ, выполненных подрядчиком, подтверждаются и оформляются актами о приемке выполненных работ (форма № КС-2), актами сдачи-приемки этапов выполненных работ, справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), в следующем порядке:

7.1.1. Подрядчик обязан до ___ числа текущего месяца, предоставить заказчику в 4 экземплярах акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), акт сдачи-приемки этапа выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанные со стороны подрядчика, а также 2 экземпляра исполнительной документации (оригинала), на фактически выполненные работы в отчетном периоде.

При приемке выполненной работы (отдельного этапа) заказчик обязан провести экспертизу для проверки выполненных подрядчиком работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В случае проведения экспертизы силами заказчика в акте сдачи-приемки выполненных работ проставляется запись о проведении экспертизы, отдельный документ о проведенной экспертизе не составляется.

В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

7.1.2. Заказчик в течение ___ (_____) рабочих дней (включая проведение экспертизы) рассматривает и подписывает представленные документы или направляет мотивированный отказ. В случае если подрядчиком не была представлена надлежащим образом оформленная документация, указанная в п. 7.1.1. контракта, и/или качество предъявляемых к подтверждению работ не удовлетворяет установленным требованиям, и/или предъявленные к подтверждению работы не соответствуют фактически выполненным объемам работ, заказчик в указанный в настоящем пункте срок направляет подрядчику письменный мотивированный отказ в приемке указанных работ и требование об устранении выявленных в ходе приемки нарушений (недостатков и/или дефектов).

Повторное согласование заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), акта сдачи-приемки этапа выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на предъявляемый подрядчиком к подтверждению объем работ производится после устранения последним причин отказа в первоначальной приемке работ в установленном настоящим контрактом порядке.

7.1.3. После подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), акта сдачи-приемки этапа выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), в порядке, установленном п.7.1.1-7.1.2 контракта, работы считаются подтвержденными заказчиком и подлежат оплате в соответствии с условиями настоящего контракта.

7.2. Подтверждением этапов выполнения работ, установленных графиком производства работ, являются акты сдачи-приемки этапов выполненных работ, подписанные сторонами по настоящему контракту без замечаний.

7.3. Приемка результатов работ, выполненных подрядчиком в полном объеме, осуществляется заказчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в следующем порядке:

7.3.1. Подрядчик не позднее, чем за ___ рабочих дней до даты окончания работ согласно графика производства работ (Приложение № 2) и графика оплаты выполненных работ (Приложение №3) в полном объеме обязан письменно известить заказчика о готовности к сдаче выполненных в полном объеме работ по контракту.

7.3.2. Комиссия, созданная заказчиком, в течение __ (______) рабочих дней с даты начала работы проводит проверку качества и объемов выполненных подрядчиком работ, а также их соответствие действующему на территории Российской Федерации законодательству.

7.3.3. В случае если в ходе проведения процедуры сдачи-приемки работ будут выявлены недостатки (дефекты) работ, невыполненные работы, которые не позволяют производить безопасную эксплуатацию результатов выполненных работ и объекта, Заказчик составляет акт о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), объем работ, подлежащий выполнению подрядчиком, а также срок, необходимый подрядчику для их устранения. В любом случае установленный сторонами в акте о недостатках (дефектах) срок устранения выявленных нарушений при выполнении работ не может превышать __ (________) рабочих дней. Подрядчик должен принять все меры по устранению недостатков (дефектов), выявленных комиссией в ходе приемки результатов выполненных в полном объеме работ в установленные актом о недостатках (дефектах) сроки.

7.3.4. В случае если при проведении процедуры приемки результатов работ, выполненных в полном объеме, комиссией будут выявлены недостатки (дефекты), которые не позволяют производить безопасную эксплуатацию объекта, а равно, если на момент сдачи-приемки работ подрядчиком не будут завершены какие-либо виды работ, предусмотренных проектной и рабочей документацией, и которые заведомо не могут быть устранены и/или выполнены подрядчиком в указанный в п.7.3.3 контракта срок, заказчик вправе отказаться от подписания акта приемки законченного строительством объекта (Форма № КС-11). В этом случае работы не будут считаться принятыми.

7.3.5. В случае отказа, уклонения подрядчика от подписания акта о недостатках (дефектах), выявленных комиссией, заказчик самостоятельно составляет такой акт, в котором указывается срок устранения выявленных недостатков (дефектов) и который подписывается всеми членами комиссии. Составленный и подписанный таким образом акт о недостатках (дефектах) должен быть доставлен подрядчику способом, фиксирующим его получение (в любом случае, отправление акта о недостатках (дефектах) заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в настоящем контракте, будет считаться надлежащей доставкой). В случае если подрядчик в течение __ (____) календарных дней с момента получения акта о недостатках (дефектах) не предоставит заказчику письменный отказ от его подписания с обязательным изложением причин такого отказа, или подписанный подрядчиком экземпляр такого акта, будет считаться, что подрядчик согласился с выводами комиссии по приемке выполненных работ, содержащимися в представленном заказчиком акте о недостатках (дефектах), и в этом случае подрядчик обязан незамедлительно приступить к устранению выявленных нарушений, указанных в акте о недостатках (дефектах), а также выплатить все причитающиеся заказчику в связи с нарушением срока окончания работ неустойки (пени, штрафы), или возместить в полном объеме убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные заказчику ненадлежащим выполнением работ по настоящему контракту, а также нарушением срока окончания работ, установленного настоящим контрактом.

7.3.6. При отказе подрядчика исправить выявленные недостатки (дефекты), либо неполучения заказчиком письменного ответа подрядчика в течение срока, установленного в пункте 7.3.5 контракта, заказчик вправе удержать стоимость данных работ из причитающихся подрядчику платежей.

7.3.7. Повторная процедура сдачи-приемки работ проводится в порядке, установленном в п.7.3. контракта, по письменному извещению заказчика подрядчиком об устранении выявленных в ходе приемки работ недостатков (дефектов), зафиксированных в акте о недостатках (дефектах), и готовности сдать результат работ заказчику.

7.3.8. После устранения всех замечаний подрядчиком, стороны подписывают акт приемки завершенного строительством Объекта (по форме КС-11).

7.4. Право собственности на результат работ, включая строительные/отделочные материалы и оборудование, используемые для выполнения работ, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных по контракту работ, строительных/отделочных материалов и оборудования, переходит от подрядчика к заказчику с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11) и получения заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а в случае досрочного расторжения контракта - с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных до даты расторжения контакта работ на общую сумму принятых работ по контракту.

8.ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТАМ

Гарантии производителя

8.1. Подрядчик приложит все усилия для получения заказчиком от каждого изготовителя оборудования, предоставленного подрядчиком, гарантии, соответствующей гарантийным обязательствам подрядчика по данному контракту.

8.2. Все гарантии изготовителей оборудования должны быть прямо осуществимы заказчиком при условии, что в течение гарантийного срока подрядчик за свой счет несет ответственность за осуществление таких гарантий.

Гарантийный срок

8.3. В дополнение ко всем гарантийным обязательствам по настоящему контракту подрядчик настоящим гарантирует:

возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока;

бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных подрядчиком, при эксплуатации объекта в гарантийный срок;

качество всех работ, смонтированного подрядчиком оборудования, конструкций, систем, установок, механизмов, инженерных сетей;

достижение объектом указанных в проектной и рабочей документации показателей и возможность нормальной эксплуатации объекта в период гарантийного срока и несет ответственность за отступления от них;

своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока.

8.4. Гарантийный срок на результат выполненных работ, материалов, конструкций, изделий и оборудования, смонтированного на объекте, устанавливается с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) и составляет:

8.4.1. на строительно-монтажные и общестроительные работы – 5 лет;

8.4.2. на материалы и оборудование – срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего материала или оборудования, но не менее гарантийного срока, указанного в п. 8.4.1. настоящего контракта;

8.5. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или оборудование (часть оборудования) или материалы, конструкции и изделия имеют недостатки и дефекты, которые являются следствием ненадлежащего выполнения подрядчиком (его субподрядчиками и поставщиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям контракта, то заказчик совместно с подрядчиком составляют акт о недостатках (дефектах), где кроме прочего определяются даты устранения недостатков (дефектов).

8.6. Для участия в составлении акта о недостатках (дефектах), фиксирующего выявленные недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения о выявленных недостатках (дефектах) направить своего представителя, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).

8.7. При отказе подрядчика от составления или подписания акта о недостатках (дефектах) заказчик подписывает акт о недостатках (дефектах) в одностороннем порядке, в котором указывается срок устранения выявленных недостатков (дефектов) и который подписывается всеми членами комиссии. Составленный и подписанный таким образом акт о недостатках (дефектах) должен быть доставлен подрядчику способом, фиксирующим его получение (в любом случае, отправление акта о недостатках (дефектах) заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в настоящем контракте, будет считаться надлежащей доставкой). В случае если подрядчик в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения акта о недостатках (дефектах) не предоставит заказчику письменный отказ от его подписания с обязательным изложением причин такого отказа, или подписанный подрядчиком экземпляр такого акта, будет считаться, что подрядчик согласился с выводами комиссии, изложенными в акте о недостатках (дефектах), и в этом случае подрядчик обязан незамедлительно приступить к устранению выявленных нарушений, указанных в акте о недостатках (дефектах), а также выплатить все причитающиеся заказчику неустойки (штрафы), или возместить в полном объеме убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные заказчику по настоящему контракту, а также нарушением срока, установленного настоящим контрактом.

8.8. Подрядчик обязуется за свой счет устранить все недостатки (дефекты) указанные в акте о недостатках (дефектах) в установленные в акте сроки.

В случае обнаружения недостатков (дефектов) в одном и том же оборудовании или узлах оборудования или материалов, конструкций и изделий подрядчик за свой счет обязан заменить оборудование (узлы оборудования) или материалы, конструкции и изделия в которых обнаружены недостатки в срок, определяемый актом о недостатках (дефектах).

8.9. Ущерб, нанесенный по вине подрядчика или его субподрядчиков (поставщиков) оборудованию и/или материалам, и/или конструкциями и/или изделиям и/или объекту в период строительства и/или гарантийного срока, возмещается за счет подрядчика в полном объеме.

8.10. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА[192]

9.1. Подрядчик представляет заказчику обеспечение исполнения контракта в форме: _____________________________________________, на сумму ____________ руб. (_______ рублей ______ копеек), эквивалентную ______ % от начальной (максимальной) цены контракта (заполняется заказчиком в период подготовки проекта контракта с учетом применения статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ).

9.2. При выборе способа обеспечения в виде внесения денежных средств:

9.2.1. Внесение денежных средств осуществляется подрядчиком на счет заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

9.2.2. Возврат Подрядчику денежных средств, внесенных им на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по контракту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения Подрядчиком своих обязательств. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам Подрядчика, указанным в настоящем контракте.

9.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Заказчику по контракту. Удержанные Заказчиком денежные средства переходят в собственность Заказчика.

9.3. При выборе способа обеспечения в виде банковской гарантии:

9.3.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковскую гарантию, выданную банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

9.3.2. Банковская гарантия, предоставляемая подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

9.3.3. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе (в случае оформления на нескольких листах – обязательно наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта) или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.

9.3.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения подрядчиком (принципалом) предусмотренных контрактом обязательств;

2) обязательства подрядчика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 1 (один) месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком (бенефициаром) банку одновременно с требованием об осуществлении платы денежной суммы по банковской гарантии;

8) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии (условие включается в случае, если оно было предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке);

9) права заказчика (бенефициара) представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

10) права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством, с предварительным извещением об этом гаранта;

11) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

9.3.5. Запрещается включение в условия банковской гарантии:

1) требования о представлении заказчиком (бенефициаром) гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение подрядчиком (принципалом) обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

2) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении подрядчиком условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством);

3) требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

4) требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не предусмотренных подпунктом 7 пункта 9.3.4. контракта.

9.4. Случаями, когда заказчик (бенефициар) получает право требования выплаты денежных средств по представленному подрядчиком (принципалом) обеспечению исполнения контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности (взыскание пеней, штрафов, возмещение убытков) подрядчика (принципала) перед заказчиком (бенефициаром) вследствие нарушения им обязательств по контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по контракту, в том числе не исполнение обязательств по возврату (погашению) авансовых платежей, предусмотренных контрактом.

Письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, оформляется согласно приложению № 4 к контракту.

9.5. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

10.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.3. Подрядчик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10.5. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

10.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

10.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10.5.2.2 - 10.5.2.3 настоящего контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

10.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

10.5.2.4. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности подрядчика за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом (Пункт 10.5.2.4 включается в проект контракта в случае, если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466)).

10.5.2.5. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ (Пункт 10.5.2.5 включается в проект контракта в случае если при осуществлении закупки применяется постановление Правительства РФ от 15.05.2017 № 570).

10.5.3. За непредоставление подрядчиком информации, указанной в пункте 5.3.36 настоящего контракта, с подрядчика взыскивается пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства (Пункт 10.5.3 включается в проект контракта в случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775).

В случае осуществления закупки среди СМП (СОНО) в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ:

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

10.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.3. Подрядчик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10.5. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

10.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

10.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10.5.2.2 - 10.5.2.3 настоящего контракта):

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

10.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

10.5.2.4. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ (Пункт 10.5.2.4 включается в проект контракта в случае если при осуществлении закупки применяется постановление Правительства РФ от 15.05.2017 № 570).

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.4. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе контракта действий и/или неполучения другой стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их  последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям контракта не относятся.

12.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

12.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

12.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

12.5. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения контракта.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

13.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

13.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

13.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

14.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его заключения.

14.2. Настоящий контракт действует до ____________ 20____ г. (срок действия контракта включает срок выполнения работ, период приёмки результатов выполненных работ, в том числе экспертизы результатов исполнения обязательств по контракту, и оплаты за выполненные работы)

15.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- задержки подрядчиком начала строительства более чем на 30 дней по причинам, не зависящим от заказчика;

- систематического нарушения подрядчиком сроков (два и более раз) выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания строительства более чем на 30 дней (несоблюдение подрядчиком установленных графиком производства работ и стоимости этапов сроков выполнения работ);

- несоблюдения подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку строительства более чем на 30 дней;

- аннулирования лицензий (допусков) на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих подрядчика права на производство работ;

- отступление подрядчика в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми;

- существенное нарушение подрядчиком требований к качеству оборудования, материалов, используемых в строительстве, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- [193]если подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

15.2. Подрядчик представляет по запросу заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

15.3. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.4. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

15.5. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой (в том числе электронной), факсимильной связью либо иным доступным способом, оговоренным сторонами с последующим представлением оригинала по адресу, указанному в контракте.

Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано. При невозможности получения подтверждения либо информации о получении уведомления, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления.

15.6. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

15.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.8. Приложения, указанные в настоящем контракте, являются его неотъемлемой частью:

1) Проектно-сметная документация;

2) График производства работ;

3) форма «Акт передачи строительной площадки»;

4) форма «Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии»;

5) форма «Акт  о проведении испытаний инженерной системы (оборудования)»;

6) Техническое задание;

7) Ведомость объемов работ;

8) Виды и объемы работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту.

9) форма «Акт сдачи-приемки этапа выполненных работ»;

18. РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:                                                                        ПОДРЯДЧИК:  

   ______________                                                           _______________

«____»________20__г.                                                   «____»________20___ г.

м.п.

Приложение №1 к контракту

№___________ от _______201_ г.

Проектно-сметная документация прикреплена отдельным файлом

                В случае указания в смете в отношении отдельных материалов товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименований места происхождения товара или наименование производителя учитывать данные позиции как предусматривающие возможность предоставления эквивалентных материалов.

              В случае поставки материалов и (или) оборудования, эквивалентных предусмотренным сметной документацией, использование которых потребует внесения изменений в проектную документацию, Подрядчик обязан оплатить затраты связанные с внесением таких изменений.

Приложение №2 к контракту

№___________ от _______201_ г.

График производства работ.

на выполнение работ по строительству объекта: ___________________

____________________________________________________________________________

работы производятся в ______(количество этапов)

№ этапа

Наименование выполняемых работ

Сроки выполнения  этапов работ

Стоимость,   тыс. руб.*

*Графу 3 (стоимость) заполняет Подрядчик при подписании контракта

Заказчик:                                                                      Подрядчик:

________________________                                   ___________________________

________________________                                   ___________________________

Приложение № 3

к контракту от "__"________ 20___ г.

Форма

Акт передачи строительной площадки

Город (нас. пункт)  ________________________________________________________

Заказчик______________________________________________________________________

_________________(Ф.И.О., должность)___________________________________________

_____________________________________________________________________________ Подрядчик____________________________________________________________________

_________________(Ф.И.О., должность)___________________________________________

__________________________________________________________________________________

Составили настоящий акт о том, что Заказчик предъявляет площадку под строительство

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

1. Снос существующих строений, зеленых насаждений и т.д. мешающих началу строительства_________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

2. Абрисы разбивок зданий______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3. Разрешение ГАСНА на право производства работ_________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Ордер (разрешение) на производство земляных работ, согласованный со всеми службами города (населенного пункта)____________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5. Передача репера (высотной отметки) с указанием абсолютной отметки_______________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

6. Разбивка сетей на местности и выноска их металлическими штырями________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

7. Разбивка сетей на местности с вскрытиями и защитой всех подземных коммуникаций__

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

8. Обеспечение электроэнергией на время строительства_____________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

9. Разрешение на подключение электроэнергии мощностью кВт_______________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

10. Обеспечение водой на время строительства_____________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

11. Врезки в существующие сети (врезка задвижек и точки подключения):

             а) водопровод     ________________________________________________________

             б) канализация   ________________________________________________________

             в) теплосеть       _________________________________________________________

             г) газопровод     _________________________________________________________

             д) телефон          _________________________________________________________

             е) эл. кабель       _________________________________________________________

             ж) радио             _________________________________________________________

12. Обеспечение подъездными путями к площадке__________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Осмотрев площадку на местности и проработав предоставленную документацию, строительная площадка подрядчиком принята.

                       ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

_________________________

_________________________

____________________________

_____________________________

Приложение №4 к контракту

№___________ от _______201_ г.

Форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии[194]

ТРЕБОВАНИЕ

об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии

от «___» __________ 20__ года                                                                              № _____

В связи с тем, что по банковской гарантии от «  » __________ 20__ года № _________ (полное наименование кредитной организации - гаранта) является гарантом (далее-гарант) перед (полное наименование организации - бенефициара) (далее - бенефициар), настоящим требованием извещаем вас о неисполнении (ненадлежащем исполнении) (полное наименование организации-принципала), ИНН ____________________своих обязательств перед (полное наименование организации-бенефициара) по контракту             от «   » __________ 20__ года № _________ а именно (указать конкретные нарушения принципалом обязательств, в обеспечение которых выдана банковская гарантия).

В соответствии с условиями банковской гарантии от «  » __________ 20__года № _________ Вам надлежит не позднее  _______ (указывается количество дней цифрами и прописью в соответствии с                                                      условиями гарантии) рабочих дней со дня получения настоящего требования перечислить сумму в размере ______________ (сумма цифрами и прописью)

на счет__________________________ (банковские реквизиты организации-бенефициара для перечисления денежных средств).

В случае неисполнения настоящего требования в указанный срок гарант обязан уплатить неустойку бенефициару в размере 0,1 (ноль целых  одна десятая) процента указанной в настоящем требовании суммы,  подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки начиная с календарного дня, следующего за днем истечения установленного банковской гарантией срока оплаты настоящего требования, по день фактического поступления денежных средств на счет бенефициара в оплату настоящего требования по банковской гарантии.

Приложение: (указывается перечень документов, обосновывающих                     требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, и количество листов).

                                                                                       М.П.

Уполномоченное лицо бенефициара     ___________ (____________________)

                                                            (подпись)      (инициалы, фамилия)

Отметка о вручении       ___________ (____________________)

(передаче иным способом) (подпись)  (инициалы, фамилия)

Дата вручения: «___ » _____________ 20__ года

Примечание. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии и направляемые вместе с ним документы и (или) их копии оформляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Приложение № 5 к контракту

№___________ от _______201_ г.

              «Акт  о проведении испытаний инженерной системы (оборудования)»

                       ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

_________________________

_________________________

____________________________

_____________________________

Приложение № 6 к контракту

№___________ от _______201_ г.

             

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                      на выполнение работ по строительству объекта:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(Проект технического задания разрабатывается заказчиком в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными  приказом министерства финансов Тульской области №_____ от _________)

                       ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

_________________________

_________________________

____________________________

_____________________________

Приложение № 7 к контракту

№___________ от _______201_ г.

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

                    на выполнение работ по завершению строительства объекта:

________________________________________________________________________________

№ пп

Наименование работ и затрат

Единица измерения

Количество

1

2

3

4

                       ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

_________________________

_________________________

____________________________

_____________________________

Приложение №8 к контракту

№_______________от______________

Виды и объемы работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту

(конкретные виды и объемы работ из числа видов, утвержденных постановлением Правительства от 15.05.2017 № 570 , определяются по предложению Подрядчика исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией)

                       ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

_________________________

_________________________

____________________________

_____________________________

Приложение № 9 к контракту

от «___» ____ 20__г.

№ ________________

Форма                                                                              УТВЕРЖДАЮ

_____________( _____________ )

(подписывается заказчиком в случае

создания приемочной комиссии)

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ЭТАПА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. _______________                             «_____»_______________ 20____г.

_______________________________, именуемое в дальнейшем заказчик», в лице _____________________________________, действующего на основании ______________________________________ (Комиссия в составе представителей заказчика в лице_______________________________, (должность, ФИО) действующих на основании __________________), с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Подрядчик в соответствии с контрактом от «___» _____________20___ г. №________ (идентификационный код закупки _____________________) выполнил следующие работы: ____________ __________________________________________________________________

Работы подрядчиком выполнены фактически с «____» ___________20___ г. по «___» ___________20__ г.

Качество выполненных работ соответствует/не соответствует требованиям контракта. __________________________________________________________________

Заказчик каких-либо отклонений от условий контракта или других недостатков в работах, выполненных подрядчиком, не обнаружил/обнаружил.

__________________________________________________________________

Экспертиза выполненных работ на предмет соответствия требованиям и условиям контракта № ______________ от «___» ____________20__г. __________________________________________________________________

(проведена)

Сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[195] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию: ___________________________________________________________________;

Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) ___________________________________________________________________;

Итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику по контракту: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[196] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

          _______________(Ф.И.О.)

                  (подпись)

     _______________ (Ф.И.О.)

                   (подпись)

(в случае создания приемочной комиссии)

Представители ЗАКАЗЧИКА:

_______________ ( _____________ )

                подпись    ФИО

_______________ ( _____________ )

                подпись    ФИО

_______________ ( _____________ )

                подпись    ФИО

Приложение № 24

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

типового контракта на выполнение работ по строительству объектов

Общие сведения о приказе ответственного органа исполнительной власти Тульской области, которым утверждены типовой контракт, типовые условия контракта:

а) ответственный орган исполнительной власти Тульской области - разработчик документа, который разрабатывает и утверждает типовые контракты, типовые условия контрактов;

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

б) вид документа (типовой контракт или типовые условия контракта).

типовой контракт

Показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта:

а) наименование товара, работы, услуги;

Выполнение работ по строительству объектов

б) код (коды) предмета контракта: по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2);

41.20.40.900 -Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки

по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2);

41.20- Строительство жилых и нежилых зданий

по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (указывается с 1 января 2017 г.);

.

в) размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт (типовые условия контракта);

при любом размере начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

г) иные показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта.

Приложение № 25

ТИПОВОЙ КОНТРАКТ

КОНТРАКТ № ________

на выполнение работ по строительству объекта (3 года): «_____________________________________________________

_____________________________________________________»

город ____                                                                  «___»__________ 20__год

____________, именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании _________________ от ___________, с одной стороны, и _______________________________ (указать полное наименование исполнителя (с указанием его организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) исполнителя - физического лица зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), являясь в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» субъектом малого предпринимательства (или в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» социально ориентированной некоммерческой организацией)[197], с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ) (идентификационный код закупки _________________________________), заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту подрядчик обязуется выполнить подрядные работы по строительству объекта: «______________________________________________________________________________________________________________________________» по адресу: __________________________________, в соответствии с проектной документацией и выполненной на её основе проектной документации (Приложение №1 к контракту), техническим заданием (Приложение №7 к контракту), в сроки, установленные настоящим контрактом, соблюдая промежуточные сроки и общий срок строительства объекта, установленные Графиком производства работ (Приложение №2 к контракту) и Графиком оплаты выполненных работ (Приложение №3 к контракту), а заказчик - принять и оплатить работы, выполненные подрядчиком в соответствии с требованиями контракта.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами весь комплекс работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта в соответствии с условиями контракта и передать его заказчику.

1.3. Результатом выполненных работ по контракту является построенный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. Подрядчик ознакомлен с проектной документацией на строительство Объекта и не имеет к ней замечаний.

1.5. Заказчик обязуется обеспечить контроль за осуществлением подрядчиком работ и приемку в эксплуатацию объекта, а также принять и оплатить надлежащим образом выполненные подрядчиком работы в соответствии с условиями контракта.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ*

4.1. Цена контракта составляет ________________________ (_______________________________) рублей, в том числе НДС[198] ___________% ___________рублей.

2.2. Цена настоящего контракта включает стоимость работ, оборудования, материалов, изделий, страхования, уплату всех налогов, сборов, отчислений, других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортных и иных расходов подрядчика.

2.3. Указанная цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

[199]Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения контракта.

[200]По предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему выполняемых работ, исходя из установленной в контракте цены работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работ стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы объема работы.

2.4. Оплата за выполненные работы производится заказчиком по каждому этапу строительства, предусмотренному Графиком производства работ и Графиком оплаты выполненных работ, на расчетный счет подрядчика в течение 30 (тридцати) дней[201] со дня подписания заказчиком акта приемки выполненных работ (форма КС-2), акта сдачи-приемки этапа выполненных работ, предоставления справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры[202], выставленного подрядчиком, а по завершении всего строительства объекта –акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).

2.5. Расчеты за выполненные работы между подрядчиком и заказчиком производятся с применением к стоимости работ в актах приемки выполненных работ (форма КС-2) понижающего коэффициента, определенного по результатам аукциона.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены настоящего контракта на начальную (максимальную) цену контракта, указанную в документации об электронном аукционе.

2.6. Расчеты заказчика с подрядчиком за выполненные работы производятся по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

В случае изменения своего расчетного счета подрядчик обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в контракте счет подрядчика, несет подрядчик.

2.7. Избрание формы проведения взыскания неустойки (штрафа, пени) по Контракту (уменьшение сумм, причитающихся к выплате подрядчику, либо обращение в банк с требованием осуществления выплат по банковской гарантии) является правом Заказчика.

2.8. При нарушении подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, окончательный расчет с подрядчиком заказчик производит на основании итогового акта сверки расчетов, подписанного всеми сторонами контракта, который включает в себя рассчитанные в соответствии с условиями настоящего контракта пени, штрафы, подлежащие взысканию с подрядчика, и служит основанием для вычета их путем уменьшения суммы окончательного расчета.

2.9. В случае если подрядчиком не подписан итоговый акт сверки расчетов, Заказчик при окончательном расчете с подрядчиком в бесспорном порядке производит удержание (зачет) суммы неустойки (пени, штрафы), рассчитанных и подлежащих оплате подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта, путем уменьшения суммы окончательного расчета по представленным актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) на сумму неустоек.

2.10.В случае выявления при сдаче объекта в эксплуатацию незначительных недоделок, скрытых дефектов, заказчик вправе перенести срок окончательных расчетов до момента полного устранения недоделок и подписания акта об устранении недоделок.

2.11. Для органов власти и казенных учреждений:

Источник финансирования – бюджет Тульской области _________.

для бюджетных учреждений:

Источник финансирования – средства бюджетного учреждения.

2.12. Для органов власти и казенных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КБК _____ в сумме ______.

Вариант 2: по КБК_______, в том числе: за счет денежных средств, полученных из ____.

для бюджетных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КВР_______.

Вариант 2: по КВР_______, в том числе: за счет денежных средств, полученных из …в сумме _______, … в сумме _______, …».

2.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

При этом оплата по контракту осуществляется на основании акта сдачи-приемки (этапа) выполненных работ либо акта приемки законченного строительством объекта, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику по контракту.

3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы и осуществить строительство объекта в сроки, установленные контрактом и Графиком производства работ (Приложение №2 к настоящему контракту).

3.2. Дата начала работ - дата передачи заказчиком по акту строительной площадки, но не позднее 10 дней с даты заключения контракта.

Дата окончания работ – не позднее «___» _________ 20__ года.

3.3.Сроки отдельных этапов строительства определяются графиком производства работ (приложение №2).

3.4.В случае заключения настоящего контракта на срок более чем три года, заказчик обязан обеспечить заключение графика исполнения контракта (если цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей).

3.5. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные контрактом, при этом подрядчик не вправе требовать увеличения цены контракта, а также изменения сроков оплаты, предусмотренных настоящим контрактом, при досрочно выполненных работах.

4.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.1. При выполнении своих обязательств по настоящему контракту подрядчик обязан:

4.1.1. выполнять все требования положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, а также настоящего контракта, относящихся к охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, включая требования в отношении оценки воздействия на окружающую среду;

4.1.2. предпринимать все необходимые меры предосторожности для защиты здоровья и обеспечения безопасности всех людей, включая своих работников, работников заказчика и населения, которые могут подвергаться воздействию в ходе выполнения подрядчиком работ.

4.1.3. выполнять работы безопасным образом и содержать строительную площадку в надлежащем состоянии согласно требованиям положений (в том числе рекомендуемых), действующих в Российской Федерации, нормативных документов и правил, правилам и положениям

по охране труда, здоровья и окружающей среды при ведении работ.

5.2. Не позднее, чем через __ (_____) рабочих дней с даты вступления в силу контракта представить на утверждение заказчику план поддержания техники безопасности, план по охране труда, техники безопасности и охране окружающей среды при ведении работ по контракту (ОТБОС). План по ОТБОС должен соответствовать требованиям положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил.

5.3. Если заказчик не утверждает план по ОТБОС, то подрядчик обязан внести изменения в план по ОТБОС, с тем чтобы удовлетворять требованиям заказчика. Затем подрядчик обязан повторно предоставить заказчику план по ОТБОС для утверждения в течение периода времени, указанного заказчиком.

5.4. Подрядчик обязан выполнить требования плана по ОТБОС и не вправе вносить в них правки без предварительного письменного утверждения заказчика.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.2. Заказчик обязан:

5.1.4. Осуществлять приемку и оплату выполненных подрядчиком работ в порядке, установленном контрактом.

5.1.5. Участвовать в установленном порядке в мероприятиях по вводу объекта в эксплуатацию.

5.1.6. Осуществлять контроль за строительством объекта и сроками выполнения работ, в соответствии с утвержденной проектной документацией, условиями контракта и требованиями положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил.

5.1.4. Передать подрядчику на период строительства объекта:

- документацию в объеме, необходимом для начала производства работ на Объекте, и по мере необходимости для выполнения этапов работ, указанных в графике производства работ (Приложение № 2) и графике оплаты выполненных работ (Приложение №3);

- строительную площадку по акту передачи строительной площадки (по форме Приложение №5);

- проект организации строительства (ПОС) в составе проектной документации;

- ордер на производство земляных работ;

- получить технические условия;

5.1.5. Совместно с подрядчиком обеспечить отключение и демонтаж оборудования и строений на строительной площадке, а также допуск в строения, через которые проходят проектные инженерные коммуникации.

5.2.6. Оказывать содействие подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом контракта, решение которых возможно только при участии заказчика.

5.2.7. Провести экспертизу выполненных работ для проверки их соответствия условиям контракта в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

5.2.8. [203]Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

5.2.9. Перечислить денежные средства, внесенные подрядчиком на счет заказчика в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется подрядчиком), при условии надлежащего исполнения подрядчиком всех своих обязательств по контракту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения подрядчиком своих обязательств, по банковским реквизитам, указанным в настоящем контракте.

5.2.10. Заказчик в течение 10 рабочих дней с даты приемки объекта капитального строительства (по форме акта КС-11) и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, направляет представленные документы в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации на выдачу указанного заключения.

5.2.11. Заказчик в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего заключения, указанного в п.5.1.10. настоящего контракта, и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, направляет документы в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

5.2.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

5.3. Заказчик вправе:

5.3.37. При выявлении в период выполнения работ нарушений положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил выдавать подрядчику письменное распоряжение на устранение нарушений, требовать принятия незамедлительных мер по устранению нарушений. В случае игнорирования распоряжения, грубого нарушения положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил представитель заказчика имеет право приостановить производство работ (с фиксацией в общем журнале работ) до устранения выявленных замечаний.

5.3.38. Проводить строительный контроль производимых и произведенных работ. Участвовать в еженедельных производственных и иных совещаниях подрядчика.

5.3.39. Проводить контроль качества содержания строительной площадки и производства работ.

5.3.40. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.3.41. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.3.42. При неисполнении или ненадлежащем исполнении подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, осуществить оплату выполненных подрядчиком работ за вычетом всех своевременно невыплаченных подрядчиком неустоек (штрафов, пеней), которые предусмотрены разделом 11 настоящего контракта.

5.3.43. Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Выполнить работы профессиональным образом, максимально безопасно, экономически эффективно и с учетом требований окружающей

среды, в соответствии с требованиями положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, с требованиями, установленными настоящим контрактом.

5.4.2. Подрядчик обязан в течение ___ календарных дней, исчисленных с даты заключения настоящего контракта, разработать и согласовать с заказчиком проект производства работ (ППР), составленный в соответствии с требованиями положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, который в обязательном порядке должен включать в себя, в том числе, но не ограничиваясь:

- Технологические карты;

- Схемы операционного контроля качества;

- График поставки оборудования и материалов;

- Механизацию строительства, включающую в себя: схему организации движения, схемы освещения, водоснабжения, отопления, канализации, а также схему расположения временных зданий и сооружений, график использования машин и механизмов;

5.4.3. Выполнить работы и сдать законченный строительством Объект в сроки, предусмотренные в графике производства работ (Приложение № 2);

5.4.4. Выполнить все работы по настоящему контракту собственными силами и/или силами привлеченных субподрядчиков, имеющих соответствующие допуски к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии требованиями проектной документации, положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, а также с надлежащим качеством.

Нести ответственность перед заказчиком за ненадлежащее выполнение поставок и работ по настоящему контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности, а также за соблюдение привлеченными субподрядчиками положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, включая, но не ограничиваясь, норм и правил в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности.

5.4.5. Принять от заказчика строительную площадку по акту передачи строительной площадки.

Подрядчик обязан до начала любых работ по настоящему контракту оградить строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами в соответствии с требованиями нормативных документов.

При въезде на площадку, следует установить информационные щиты с указанием наименования объекта, названия застройщика (технического заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номера телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя органа госстройнадзора (в случаях, когда надзор осуществляется) или местного самоуправления (органа администрации муниципального образования), курирующего работы по настоящему Контракту, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.

Наименование и номер телефона подрядчика наносят также на щитах инвентарных ограждений мест работ вне стройплощадки, мобильных зданиях и сооружениях, крупногабаритных элементах оснастки, кабельных барабанах и т.п.

Подрядчик обязан оборудовать строительную площадку устройствами или бункерами для сбора мусора, а также пунктами очистки или мойки колес транспортных средств на выездах, а на линейных объектах - в местах, указанных органом местного самоуправления.

5.4.6. Получить технические условия и осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в соответствии с ПОС, ППР и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с условиями на присоединение и разработанной проектной документацией.

5.4.7. Выполнять на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, а также экологической и санитарной безопасности во время проведения работ по настоящему контракту. При этом подрядчик обязан назначить ответственных представителей для осуществления контроля за соблюдением работниками подрядчика (субподрядчика) требований по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, а также экологической и санитарной безопасности во время проведения работ по настоящему контракту.

Подрядчик обязан устранить выявленные заказчиком, осуществляющим строительный контроль и/или соответствующими инспектирующими организациями нарушения или отклонения в работах по настоящему контракту от проектной и рабочей документации, положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, включая, но не ограничиваясь, норм и правил в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности при этом, не нарушая даты завершения соответствующих работ и/или даты завершения работ в полном объеме по настоящему контракту.

Разрабатывать и осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения несчастных случаев, повреждения оборудования, пожаров и возгораний или нанесения ущерба окружающей среде в соответствии с требованиями положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, проектной документации и требованиями заказчика.

5.4.8. Предоставлять заказчику отчет о любых происшествиях (авариях, травмах, несчастных случаях), возникших при выполнении работ по настоящему контракту, в течение 1 (одного) дня с даты происшествия.

5.4.9. Обеспечить выполнение работ необходимыми материально-техническими ресурсами и строительной техникой.

5.4.10. Все поставляемые подрядчиком для выполнения работ оборудование, материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. В случае отсутствия вышеуказанных документов, заказчик вправе отказаться от подписания актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), акта сдачи-приемки этапа выполненных работ, в которых указаны работы, выполненные с применением таких оборудования, материалов, изделий и конструкций.

5.4.11. Известить заказчика, а также организации, осуществляющие авторский надзор и строительный контроль, за __ дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки заказчиком, осуществляющим строительный контроль скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию заказчика подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

Акты освидетельствования скрытых работ составляются в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технологического обеспечения, утверждёнными Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128.

5.4.12. В случае неявки представителя заказчика, осуществляющего строительный контроль, в указанный подрядчиком срок, составить односторонний акт.

5.4.13. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его испытании в присутствии представителя заказчика. При положительных результатах испытаний оборудования заказчик и подрядчик подписывают Акт о проведении испытаний инженерной системы (оборудования), подтверждающий соответствие показателей работы оборудования характеристикам, указанным в проектной документации, и условиям контракта.

5.4.14. Немедленно известить заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе производства работ;

- иных, не зависящих от подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

5.4.15. Обеспечить:

производство работ в полном соответствии с проектной и рабочей документацией, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, выданными техническими условиями, требованиями положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил;

соблюдение технологии производства строительно-монтажных работ;

осуществление входного контроля качества материалов, конструкций и изделий с занесением результатов контроля в журнал входного контроля качества;

своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

5.4.16. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными субподрядчиками.

5.4.17. При производстве Работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

5.4.18. Нести расходы по содержанию объекта до даты оформления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

5.4.19. Обеспечить надлежащую охрану строительной площадки, в том числе всего имущества, материалов, конструкций, изделий и оборудования, строительной техники, бытовых помещений, и пропускной режим на стройплощадку, в том числе в бытовые помещения.

5.4.20. К моменту приемки объекта передать заказчику по акту приема-передачи, полный пакет исполнительной документации в 2 экземплярах (оригинала) и иных документов, относящихся к деятельности подрядчика, необходимый для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в том числе, оригиналы: исполнительных чертежей наружных коммуникаций, согласованных с соответствующими специализированными организациями, со штампом ОПС, актов скрытых и иных работ по указанным коммуникациям, технических паспортов на все технологическое оборудование, изделий, материалов и конструкций, изготавливаемых по отдельным заказам, а также 2 экземпляра копий, заверенных подрядчиком, сертификатов качества на материалы, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов и иных документов, подтверждающих качество строительной продукции.

5.4.21. Подрядчик обязан разработать и передать заказчику до ввода Объекта в эксплуатацию инструкции по эксплуатации инженерных систем и технологического оборудования и иной инженерной инфраструктуры объекта.

5.4.22. Нести ответственность за сохранность всех поставляемых для выполнения работ материалов, оборудования, изделий и т.д., а также нести затраты на проведение индивидуальных и комплексных испытаний до передачи объекта заказчику.

5.4.23. После получения от заказчика ордера на производство работ нести ответственность перед компетентными государственными (муниципальными) органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения работ, как со стороны самого подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядчиков.

5.4.24. Обеспечить до сдачи объекта заказчику уборку объекта.

5.4.25. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта, приложений к нему.

5.4.26. Содержать строительную площадку в соответствии с требованиями положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил.

5.4.27. Вывезти в течение __ (____) календарных дней, исчисленных с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта (Форма КС-11), за пределы строительной площадки принадлежащие подрядчику строительные машины и технику, материалы, временные сооружения и другое имущество.

5.4.28. Обеспечить противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе временных зданий и сооружений, бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.

5.4.29. С начала выполнения работ и вплоть до передачи объекта в установленном порядке заказчику, подрядчик несет полную ответственность за охрану объекта, в том числе, всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники.

5.4.30. [204]Подрядчик, в соответствии с условиями контракта, обязан привлекать субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - по тексту субподрядчики, соисполнители) в объеме ______% процентов от цены настоящего контракта (объем привлечения устанавливается заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 процентов от цены контракта).

5.4.31. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную подрядчиком.

5.4.32. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять заказчику документы, указанные в п. 5.3.31 настоящего раздела, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

5.4.33. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

5.4.34. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания подрядчиком документа о приемке выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

5.4.35. Нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 5.3.31 – 5.3.33 настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте.

5.4.36. [205]Подрядчик, в соответствии с условиями контракта, обязан предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены настоящего контракта. Указанная информация предоставляется заказчику в течение 10 календарных дней с момента заключения подрядчиком договора с субподрядчиком.

5.3.37. Подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту, виды и объемы работ из числа видов и объемов работ, предусмотренных в документации о закупке, постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570, определенные по предложению подрядчика, которые должны составлять в совокупном стоимостном выражении ________ % (не менее 15 % (пятнадцати)) от цены Контракта и указаны в Приложении № 6 к настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик вправе:

7.4.1. Требовать от заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

7.4.2. Обращаться к заказчику с запросами в целях надлежащего исполнения обязательств по контракту.

7.4.3. [206]В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

7.4.4. Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

6.1. После подписания акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11), расходы по содержанию объекта несет подрядчик до момента получения заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

6.2. До сдачи объекта заказчику по акту приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) и получения заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

6.3. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный объект или отдельную часть его, а также проектную документацию на его строительство или отдельной его части никакой третьей стороне.

СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

7.1. Результаты Работ, выполненных подрядчиком, подтверждаются и оформляются актами о приемке выполненных работ (форма № КС-2), актами сдачи-приемки этапа выполненных работ, справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), в следующем порядке:

7.1.1. Подрядчик обязан до __ (___) числа текущего месяца, предоставить заказчику в 4 экземплярах акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акт сдачи-приемки этапа выполненных работ, подписанные со стороны подрядчика, а также 2 экземпляра исполнительной документации (оригинала), на фактически выполненные работы в отчетном периоде.

При приемке выполненной работы (отдельного этапа) заказчик обязан провести экспертизу для проверки выполненных подрядчиком работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В случае проведения экспертизы силами заказчика в акте сдачи-приемки выполненных работ проставляется запись о проведении экспертизы, отдельный документ о проведенной экспертизе не составляется.

В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

7.1.2. Заказчик в течение __ (____) рабочих дней (включая проведение экспертизы) рассматривает и подписывает представленные документы или направляет мотивированный отказ. В случае если подрядчиком не была представлена надлежащим образом оформленная документация, указанная в п. 7.1.1 контракта, и/или качество предъявляемых к подтверждению работ не удовлетворяет установленным требованиям, и/или предъявленные к подтверждению работы не соответствуют фактически выполненным объемам работ, заказчик в указанный в настоящем пункте срок направляет подрядчику письменный мотивированный отказ в приемке указанных работ и требование об устранении выявленных в ходе приемки нарушений (недостатков и/или дефектов).

Повторное согласование заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), акта сдачи-приемки этапа выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), на предъявляемый подрядчиком к подтверждению объем работ производится после устранения последним причин отказа в первоначальной приемке работ в установленном настоящим контрактом порядке.

7.1.3. После подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), акта сдачи-приемки этапа выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), в порядке, установленном п.7.1.1-7.1.2 контракта, работы считаются подтвержденными заказчиком и подлежат оплате в соответствии с условиями настоящего контракта.

7.2. Подтверждением этапов выполнения работ, установленных Графиком производства работ, являются акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), акты сдачи-приемки этапа выполненных работ, подписанные сторонами по настоящему контракту без замечаний.

7.3. Приемка результатов работ, выполненных подрядчиком в полном объеме, осуществляется заказчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в следующем порядке:

7.3.1. Подрядчик не позднее, чем за __ (_____) рабочих дней до даты окончания работ согласно графика производства работ (Приложение № 2) и графика оплаты выполненных работ (Приложение №3) в полном объеме обязан письменно известить заказчика о готовности к сдаче выполненных в полном объеме работ по контракту.

7.3.2. Комиссия, созданная заказчиком, в течение __ (_____) рабочих дней с даты начала приемки проводит проверку качества и объемов выполненных подрядчиком работ, а также их соответствие действующему на территории Российской Федерации законодательству.

7.3.3. В случае если в ходе проведения процедуры сдачи-приемки работ будут выявлены недостатки (дефекты) работ, невыполненные работы, которые не позволяют производить безопасную эксплуатацию результатов выполненных работ и объекта, заказчик составляет акт о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), объем работ, подлежащий выполнению подрядчиком, а также срок, необходимый подрядчику для их устранения. В любом случае установленный сторонами в акте о недостатках (дефектах) срок устранения выявленных нарушений при выполнении работ не может превышать __ (_____) рабочих дней. Подрядчик должен принять все меры по устранению недостатков (дефектов), выявленных комиссией в ходе приемки результатов выполненных в полном объеме работ в установленные актом о недостатках (дефектах) сроки.

7.3.4. В случае если при проведении процедуры приемки результатов работ, выполненных в полном объеме, комиссией будут выявлены недостатки (дефекты), которые не позволяют производить безопасную эксплуатацию объекта, а равно, если на момент сдачи-приемки работ подрядчиком не будут завершены какие-либо виды работ, предусмотренных проектной и рабочей документацией, и которые заведомо не могут быть устранены и/или выполнены подрядчиком в указанный в п. 7.3.3 контракта срок, заказчик вправе отказаться от подписания акта приемки законченного строительством объекта (Форма № КС-11). В этом случае работы не будут считаться принятыми.

7.3.5. В случае отказа, уклонения подрядчика от подписания акта о недостатках (дефектах), выявленных комиссией, заказчик самостоятельно составляет такой акт, в котором указывается срок устранения выявленных недостатков (дефектов) и который подписывается всеми членами комиссии. Составленный и подписанный таким образом акт о недостатках (дефектах) должен быть доставлен подрядчику способом, фиксирующим его получение (в любом случае, отправление акта о недостатках (дефектах) заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в настоящем контракте, будет считаться надлежащей доставкой). В случае если подрядчик в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения акта о недостатках (дефектах) не предоставит заказчику письменный отказ от его подписания с обязательным изложением причин такого отказа, или подписанный подрядчиком экземпляр такого акта, будет считаться, что подрядчик согласился с выводами комиссии по приемке выполненных работ, содержащимися в представленном заказчиком акте о недостатках (дефектах), и в этом случае подрядчик обязан незамедлительно приступить к устранению выявленных нарушений, указанных в акте о недостатках (дефектах), а также выплатить

все причитающиеся заказчику в связи с нарушением срока окончания работ неустойки (штрафы, пени), или возместить в полном объеме убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные заказчику ненадлежащим выполнением работ по настоящему контракту, а также нарушением срока окончания работ, установленного настоящим контрактом.

7.3.6. При отказе подрядчика исправить выявленные недостатки (дефекты), либо неполучения заказчиком письменного ответа подрядчика в течение срока, установленного в пункте 7.3.5 контракта, заказчик вправе удержать стоимость данных работ из причитающихся подрядчику платежей.

7.3.7. Повторная процедура сдачи-приемки работ проводится в порядке, установленном в п.7.3. контракта, по письменному извещению заказчика подрядчиком об устранении выявленных в ходе приемки работ недостатков (дефектов), зафиксированных в акте о недостатках (дефектах), и готовности сдать результат работ заказчику.

7.3.8. После устранения всех замечаний подрядчиком, стороны подписывают акт приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11).

7.4.Право собственности на результат работ, включая строительные/отделочные материалы и оборудование, используемые для выполнения работ, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных по контракту работ, строительных/отделочных материалов и оборудования, переходит от подрядчика к заказчику с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11) и получения заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а в случае досрочного расторжения контракта - с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных до даты расторжения контракта работ на общую сумму принятых работ по контракту.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТАМ

Гарантии производителя

8.1. Подрядчик приложит все усилия для получения заказчиком от каждого изготовителя оборудования, предоставленного подрядчиком, гарантии, соответствующей гарантийным обязательствам подрядчика по данному контракту.

8.2. Все гарантии изготовителей оборудования должны быть прямо осуществимы заказчиком при условии, что в течение гарантийного срока подрядчик за свой счет несет ответственность за осуществление таких гарантий.

Гарантийный срок

8.11. В дополнение ко всем гарантийным обязательствам по настоящему контракту подрядчик настоящим гарантирует:

возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока;

бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных подрядчиком, при эксплуатации объекта в гарантийный срок;

качество всех работ, смонтированного подрядчиком оборудования, конструкций, систем, установок, механизмов, инженерных сетей;

достижение объектом указанных в проектной и рабочей документации показателей и возможность нормальной эксплуатации объекта в период гарантийного срока и несет ответственность за отступления от них;

своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока.

8.12. Гарантийный срок на результат выполненных работ, материалов, конструкций, изделий и оборудования, смонтированного на объекте, устанавливается с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) и составляет:

8.12.1. на строительно-монтажные и общестроительные работы – 5 лет;

8.12.2. на материалы и оборудование – срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего материала или оборудования, но не менее гарантийного срока, указанного в п. 8.4.1. настоящего контракта;

8.13. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или оборудование (часть оборудования) или материалы, конструкции и изделия имеют недостатки и дефекты, которые являются следствием ненадлежащего выполнения подрядчиком (его субподрядчиками и поставщиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям контракта, то заказчик совместно с подрядчиком составляют акт о недостатках (дефектах), где кроме прочего определяются даты устранения недостатков (дефектов).

8.14. Для участия в составлении акта о недостатках (дефектах), фиксирующего выявленные недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения о выявленных недостатках (дефектах) направить своего представителя, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).

8.15. При отказе подрядчика от составления или подписания акта о недостатках (дефектах) заказчик подписывает акт о недостатках (дефектах) в одностороннем порядке, в котором указывается срок устранения выявленных недостатков (дефектов) и который подписывается всеми членами комиссии. Составленный и подписанный таким образом акт о недостатках (дефектах) должен быть доставлен подрядчику способом, фиксирующим его получение (в любом случае, отправление акта о недостатках (дефектах) заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в настоящем контракте, будет считаться надлежащей доставкой). В случае если подрядчик в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения акта о недостатках (дефектах) не предоставит заказчику письменный отказ от его подписания с обязательным изложением причин такого отказа, или подписанный подрядчиком экземпляр такого акта, будет считаться, что подрядчик согласился с выводами комиссии, изложенными  в акте о недостатках (дефектах), и в этом случае подрядчик обязан незамедлительно приступить к устранению выявленных нарушений, указанных в акте о недостатках (дефектах), а также выплатить все причитающиеся заказчику неустойки (штрафы), или возместить в полном объеме убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные заказчику по настоящему контракту, а также нарушением срока, установленного настоящим контрактом.

8.16. Подрядчик обязуется за свой счет устранить все недостатки (дефекты) указанные в акте о недостатках (дефектах) в установленные в акте сроки.

В случае обнаружения недостатков (дефектов) в одном и том же оборудовании или узлах оборудования, или материалов, конструкций и изделий подрядчик за свой счет обязан заменить оборудование (узлы оборудования) или материалы, конструкции и изделия, в которых обнаружены недостатки, в срок, определяемый актом о недостатках (дефектах).

8.17. Ущерб, нанесенный по вине подрядчика или его субподрядчиков (поставщиков) оборудованию и/или материалам, и/или конструкциям и/или изделиям и/или объекту в период строительства и/или гарантийного срока, возмещается за счет подрядчика в полном объеме.

8.18. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

15.1. Подрядчик представляет заказчику обеспечение исполнения контракта в форме: _____________________________________________, на сумму ____________ руб. (_______ рублей ______ копеек), эквивалентную ______ % от начальной (максимальной) цены контракта (заполняется заказчиком в период подготовки проекта контракта с учетом применения статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ).

15.2. При выборе способа обеспечения в виде внесения денежных средств:

15.2.1. Внесение денежных средств осуществляется подрядчиком на счет заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

15.2.2. Возврат Подрядчику денежных средств, внесенных им на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Контракту не позднее 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком своих обязательств. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам Подрядчика, указанным в настоящем Контракте.

15.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Заказчику по контракту. Удержанные Заказчиком денежные средства переходят в собственность Заказчика.

15.3. При выборе способа обеспечения в виде банковской гарантии:

15.3.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковскую гарантию, выданную банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

15.3.2. Банковская гарантия, предоставляемая подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

15.3.3. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе (в случае оформления на нескольких листах – обязательно наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта) или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.

15.3.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения подрядчиком (принципалом) предусмотренных контрактом обязательств;

2) обязательства подрядчика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 1 (один) месяца;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком (бенефициаром) банку

банковской гарантии;

8) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии (условие включается в случае, если оно было предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке);

9) права заказчика (бенефициара) представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

10) права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством, с предварительным извещением об этом гаранта;

11) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

15.3.5. Запрещается включение в условия банковской гарантии:

1) требования о представлении заказчиком (бенефициаром) гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение подрядчиком (принципалом) обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

2) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении подрядчиком условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством);

3) требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

4) требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не предусмотренных подпунктом 7 пункта 9.3.4. контракта.

15.4. Случаями, когда заказчик (бенефициар) получает право требования выплаты денежных средств по представленному подрядчиком (принципалом) обеспечению исполнения контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности (взыскание пеней, штрафов, возмещение убытков) подрядчика (принципала) перед заказчиком (бенефициаром) вследствие нарушения им обязательств по контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по контракту, в том числе не исполнение обязательств по возврату (погашению) авансовых платежей, предусмотренных контрактом.

Письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, оформляется согласно приложению № 5 к контракту.

15.5. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

10.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.3. Подрядчик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10.5. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

10.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

10.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10.5.2.2 - 10.5.2.3 настоящего контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

10.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

10.5.2.4. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности подрядчика за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом (Пункт 10.5.2.4 включается в проект контракта в случае, если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466)).

10.5.2.5. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ (Пункт 10.5.2.5 включается в проект контракта в случае если при осуществлении закупки применяется постановление Правительства РФ от 15.05.2017 № 570).

10.5.3. За непредоставление подрядчиком информации, указанной в пункте 5.3.36 настоящего контракта, с подрядчика взыскивается пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства (Пункт 10.5.3 включается в проект контракта в случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775).

В случае осуществления закупки среди СМП (СОНО) в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ:

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

10.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.3. Подрядчик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10.5. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

10.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

10.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10.5.2.2 - 10.5.2.3 настоящего контракта):

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

10.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

10.5.2.4. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ (Пункт 10.5.2.4 включается в проект контракта в случае если при осуществлении закупки применяется постановление Правительства РФ от 15.05.2017 № 570).

13.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. В случае возникновения у стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.4. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе контракта действий и/или неполучения другой стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

14.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их  последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям контракта не относятся.

14.5. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

14.6. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

14.7. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

14.8. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения контракта.

15. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

15.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

15.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

15.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

16.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

16.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты заключения.

16.2. Настоящий контракт действует до ____________ 20____ г. (срок действия контракта включает срок выполнения работ, период приёмки результатов выполненных работ, в том числе экспертизы результатов исполнения обязательств по контракту, и оплаты за выполненные работы)

17.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

17.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- задержки подрядчиком начала строительства более чем на 30 дней по причинам, не зависящим от заказчика;

- систематического нарушения подрядчиком сроков (два и более раз) выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания строительства более чем на 30 дней (несоблюдение подрядчиком установленных графиком производства работ и стоимости этапов сроков выполнения работ);

- несоблюдения подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку строительства более чем на 30 дней;

- аннулирования лицензий (допусков) на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих подрядчика права на производство работ;

- отступление подрядчика в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми;

- существенное нарушение подрядчиком требований к качеству оборудования, материалов, используемых в строительстве, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- [207]если подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

17.2. Подрядчик представляет по запросу заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

17.3. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

17.4. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

17.5. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой (в том числе электронной), факсимильной связью либо иным доступным способом, оговоренным сторонами с последующим представлением оригинала по адресу, указанному в контракте.

Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано. При невозможности получения подтверждения либо информации о получении уведомления, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления.

17.6. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

17.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

17.8. Приложения, указанные в настоящем контракте, являются его неотъемлемой частью:

1) Проектная документация;

2) График производства работ;

3) График оплаты выполненных работ;

4) форма «Акт передачи строительной площадки»;

5) форма «Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии»;

6) Техническое задание.

7) Виды и объемы работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту.

8) форма «Акт сдачи-приемки этапа выполненных работ»;

18. РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:                                                                       ПОДРЯДЧИК:  

   ______________                                                              _______________

«____»________20__г.                                                      «____»________20___ г.

м.п.

Приложение №1 к контракту

№___________ от _______201_ г.

Проектно-сметная документация прикреплена отдельным файлом

                В случае указания в смете в отношении отдельных материалов товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименований места происхождения товара или наименование производителя учитывать данные позиции как предусматривающие возможность предоставления эквивалентных материалов.

              В случае поставки материалов и (или) оборудования, эквивалентных предусмотренным сметной документацией, использование которых потребует внесения изменений в проектную документацию, Подрядчик обязан оплатить затраты связанные с внесением таких изменений.

Приложение №2 к контракту

№___________ от _______201_ г.

График производства работ.

на выполнение работ по строительству объекта: ___________________

____________________________________________________________________________

работы производятся в ______(количество этапов)

№ этапа

Наименование выполняемых работ

Сроки выполнения  этапов работ

Стоимость,   тыс. руб.*

*Графу 3 (стоимость) заполняет Подрядчик при подписании контракта

Заказчик:                                                                      Подрядчик:

Приложение №3 к контракту

№___________ от _______201_ г.

График оплаты выполненных работ

для строительства объекта

Наименование

выполняемых работ

Стоимость, тыс.руб.

в том числе, тыс.руб.

20__ год

20__ год

20__ год

Примечание*

по итогам аукциона график оплаты выполненных работ подлежит корректировке, в части стоимости всех видов работ и затрат по контракту. Стоимость работ определяется после заключения контракта с применением к стоимости всех видов работ и затрат понижающего коэффициента, определенного по результатам аукциона.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены настоящего контракта на начальную (максимальную) цену контракта, указанную в документации об электронном аукционе.

                       ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

_________________________

_________________________

____________________________

_____________________________

Приложение № 4

к контракту от "__"________ 20___ г.

Форма

Акт передачи строительной площадки

Город (нас. пункт)  ________________________________________________________

Заказчик______________________________________________________________________

_________________(Ф.И.О., должность)___________________________________________

_____________________________________________________________________________ Подрядчик____________________________________________________________________

_________________(Ф.И.О., должность)___________________________________________

__________________________________________________________________________________

Составили настоящий акт о том, что Заказчик предъявляет площадку под строительство

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

1. Снос существующих строений, зеленых насаждений и т.д. мешающих началу строительства_________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

2. Абрисы разбивок зданий______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3. Разрешение ГАСНА на право производства работ_________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Ордер (разрешение) на производство земляных работ, согласованный со всеми службами города (населенного пункта)____________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5. Передача репера (высотной отметки) с указанием абсолютной отметки_______________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

6. Разбивка сетей на местности и выноска их металлическими штырями________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

7. Разбивка сетей на местности с вскрытиями и защитой всех подземных коммуникаций__

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

8. Обеспечение электроэнергией на время строительства_____________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

9. Разрешение на подключение электроэнергии мощностью кВт_______________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

10. Обеспечение водой на время строительства_____________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

11. Врезки в существующие сети (врезка задвижек и точки подключения):

             а) водопровод     ________________________________________________________

             б) канализация   ________________________________________________________

             в) теплосеть       _________________________________________________________

             г) газопровод     _________________________________________________________

             д) телефон          _________________________________________________________

             е) эл. кабель       _________________________________________________________

             ж) радио             _________________________________________________________

12. Обеспечение подъездными путями к площадке__________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Осмотрев площадку на местности и проработав предоставленную документацию, строительная площадка подрядчиком принята .

                       ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

_________________________

_________________________

____________________________

_____________________________

Приложение № 5 к контракту

№___________ от _______201_ г.

Форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии[208]

ТРЕБОВАНИЕ

об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии

от «___» __________ 20__ года                                                                              № _____

В связи с тем, что по банковской гарантии от «  » __________ 20__ года № _________ (полное наименование кредитной организации - гаранта) является гарантом (далее-гарант) перед (полное наименование организации - бенефициара) (далее - бенефициар), настоящим требованием извещаем вас о неисполнении (ненадлежащем исполнении) (полное наименование организации-принципала), ИНН ____________________своих обязательств перед (полное наименование организации-бенефициара) по контракту             от «   » __________ 20__ года № _________ а именно (указать конкретные нарушения принципалом обязательств, в обеспечение которых выдана банковская гарантия).

В соответствии с условиями банковской гарантии от «  » __________ 20__года № _________ Вам надлежит не позднее  _______ (указывается количество дней цифрами и прописью в соответствии с                                                      условиями гарантии) рабочих дней со дня получения настоящего требования перечислить сумму в размере ______________ (сумма цифрами и прописью)

на счет__________________________ (банковские реквизиты организации-бенефициара для перечисления денежных средств).

В случае неисполнения настоящего требования в указанный срок гарант обязан уплатить неустойку бенефициару в размере 0,1 (ноль целых  одна десятая) процента указанной в настоящем требовании суммы,  подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки начиная с календарного дня, следующего за днем истечения установленного банковской гарантией срока оплаты настоящего требования, по день фактического поступления денежных средств на счет бенефициара в оплату настоящего требования по банковской гарантии.

Приложение: (указывается перечень документов, обосновывающих                     требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, и количество листов).

                                                                                       М.П.

Уполномоченное лицо бенефициара     ___________ (____________________)

                                                            (подпись)      (инициалы, фамилия)

Отметка о вручении       ___________ (____________________)

(передаче иным способом) (подпись)  (инициалы, фамилия)

Дата вручения: «___ » _____________ 20__ года

Примечание. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии и направляемые вместе с ним документы и (или) их копии оформляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Приложение №6 к контракту

№___________ от _______201_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                      на выполнение работ по строительству объекта:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(Проект технического задания разрабатывается заказчиком в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными  приказом министерства финансов Тульской области №_____ от _________)

                       ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

_________________________

_________________________

____________________________

_____________________________

Приложение №7 к контракту

№_______________от______________

Виды и объемы работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту

(конкретные виды и объемы работ из числа видов, утвержденных постановлением Правительства от 15.05.2017 № 570 , определяются по предложению Подрядчика исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией)

                       ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

_________________________

_________________________

____________________________

_____________________________

Приложение № 8 к контракту

от «___» ____ 20__г.

№ ________________

Форма                                                                              УТВЕРЖДАЮ

_____________( _____________ )

(подписывается заказчиком в случае

создания приемочной комиссии)

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ЭТАПА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. _______________                             «_____»_______________ 20____г.

_______________________________, именуемое в дальнейшем заказчик», в лице _____________________________________, действующего на основании ______________________________________ (Комиссия в составе представителей заказчика в лице_______________________________, (должность, ФИО) действующих на основании __________________), с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Подрядчик в соответствии с контрактом от «___» _____________20___ г. №________ (идентификационный код закупки _____________________) выполнил следующие работы: ____________ ________________________________________________________________________________________________________________________________

Работы подрядчиком выполнены фактически с «____» ___________20___ г. по «___» ___________20__ г.

Качество выполненных работ соответствует / не соответствует требованиям контракта. ___________________________________________

Заказчик каких-либо отклонений от условий контракта или других недостатков в работах, выполненных подрядчиком, не обнаружил / обнаружил.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Экспертиза выполненных работ на предмет соответствия требованиям и условиям контракта № ______________ от «___» ____________20__г._______________________________________________

(проведена)

Сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[209] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию: ________________________________________________________________;

Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) ________________________________________________________________;

Итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику по контракту: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[210] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

          _______________(Ф.И.О.)

                  (подпись)

     _______________ (Ф.И.О.)

                   (подпись)

(в случае создания приемочной комиссии)

Представители ЗАКАЗЧИКА:

_______________ ( _____________ )

                подпись    ФИО

_______________ ( _____________ )

                подпись    ФИО

_______________ ( _____________ )

                подпись    ФИО

Приложение № 26

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

типового контракта на выполнение работ по строительству объектов

Общие сведения о приказе ответственного органа исполнительной власти Тульской области, которым утверждены типовой контракт, типовые условия контракта:

а) ответственный орган исполнительной власти Тульской области - разработчик документа, который разрабатывает и утверждает типовые контракты, типовые условия контрактов;

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

б) вид документа (типовой контракт или типовые условия контракта).

типовой контракт

Показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта:

а) наименование товара, работы, услуги;

Выполнение работ по строительству объектов

б) код (коды) предмета контракта: по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2);

41.20.40.900 -Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки

по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2);

41.20- Строительство жилых и нежилых зданий

по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (указывается с 1 января 2017 г.);

.

в) размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт (типовые условия контракта);

при любом размере начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

г) иные показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта.

Приложение № 27

ТИПОВОЙ КОНТРАКТ

КОНТРАКТ№

на выполнение работ по капитальному ремонту (ремонту) придворовых территорий

город ______________

«___»__________ 20__ год

         _______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании _________, с одной стороны и ____________________, (указать полное наименование Подрядчика (с указанием его организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) Подрядчику - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании _____________, являясь в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» субъектом малого предпринимательства (или в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» социально ориентированной некоммерческой организацией)[211], с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ) (идентификационный код закупки _____________________), заключили настоящий Контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по капитальному ремонту (ремонту) (далее - ремонт) придворовых территорий в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией (Приложение № ___ к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

2. ЦЕНА РАБОТ ПО КОНТРАКТУ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

2.1. Цена контракта составляет ______________ рублей, в том числе НДС[212] ___%.

В случае если Контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Цена Контракта включает стоимость работ, материалов, вывоз мусора, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, других накладных расходов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортные и иные расходы подрядчика, связанные с исполнением настоящего контракта, а также стоимость повторного согласования в случае внесения изменений на основании проектных решений в рабочую документацию.

2.2. Указанная в пункте 2.1 настоящего контракта цена является твердой, неизменной в течение всего срока его действия.

[213]Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим контрактом объемов работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения настоящего контракта.

[214]По предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены работ, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

2.3. Оплата за выполненные работы осуществляется в течение 30 (тридцати) дней[215] в размере стоимости выполненных работ с даты подписания Заказчиком акта сдачи- приемки выполненных работ (форма № КС-2), акта приемки этапа выполненных работ на основании положительного заключения экспертизы, проведенной в порядке п.6.6 настоящего контракта; справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

2.4. Основанием для оплаты работ является подписанный сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2), акт приемки этапа выполненных работ без претензий Заказчика, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счет-фактура[216], выставленные подрядчиком. Расчеты за выполненные работы между подрядчиком и Заказчиком производятся с применением к стоимости работ в актах выполненных работ понижающего коэффициента, определенного по результатам аукциона.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены настоящего контракта на сметную стоимость работ, определенную в сметной документации, указанной в документации об электронном аукционе.

2.5. Расчеты Заказчика с подрядчиком производятся по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

2.6. Авансирование работ по контракту не предусмотрено.

2.7. В случае изменения своего расчетного счета – Подрядчик обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в контракте счет подрядчика, несет подрядчик.

2.8. Для органов власти и казенных учреждений:

Источник финансирования – бюджет Тульской области  _________.

для бюджетных учреждений:

Источник финансирования – средства бюджетного учреждения.

Для органов власти и казенных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КБК _____ в сумме ______.

Вариант 2: по КБК_______, в том числе: за счет денежных средств, полученных из ____.

для бюджетных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КВР_______.

Вариант 2: по КВР_______ , в том числе: за счет денежных средств, полученных из …в сумме _______, … в сумме _______, …».

2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

При этом оплата по контракту осуществляется на основании акта приемки выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по контракту.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту:

- начало работ – с момента заключения контракта;

- окончание работ – ________________________.

3.2. На момент заключения настоящего контракта дата окончания работ является исходной для имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы.

4. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1.Выполнение работ должно производиться Подрядчиком собственными силами и/или с привлечением субподрядных организаций, материалами, средствами и оборудованием, в соответствии с техническим заданием и проектно–сметной документацией, с соблюдением строительных норм и правил, правил по ОТ, ППБ, СНиП и охраной окружающей среды.

4.2. Качество выполняемых работ должно соответствовать строительным нормам и правилам и другим нормативным документам.

4.3. Применяемые материалы и оборудование должны соответствовать материалам и оборудованию, указанным в проектно-сметной документации.

4.4. Качество используемых материалов должно соответствовать требования ГОСТа и подтверждаться сертификатами соответствия или декларациями о соответствии.

В случае отсутствия государственного стандарта на используемые материалы допускается использования материалов, соответствующих требованиям утвержденных технических условий (ТУ). При этом значения показателей качества и безопасности, установленные в ТУ, не должны быть ниже (хуже) регламентированных в государственных стандартах общих технических условий.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить работы, указанные в пункте 1.1, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

5.1.2. Обеспечить:

а) выполнение работ в полном соответствии с:

- техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту);

- действующим законодательством и нормативными правовыми актами в сфере строительства;

б) соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также соблюдение природоохранительного и земельного законодательства;

в) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в соответствии с пунктом 6.7 настоящего контракта, а также в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

5.1.3. Выполнить работы из своих материалов.

5.1.4. Перед началом работ предоставить для ознакомления Заказчику перечень материалов, изделий, конструкций, комплектующих по объекту.

5.1.5. Предъявить Заказчику перед началом работ все необходимые документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов.

5.1.6. Обеспечить в ходе ремонта выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, а также мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.1.7. Немедленно известить Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:

– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

– иных, независящих от подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.8. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному настоящим контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работы.

5.1.9. Подрядчик несет имущественную ответственность за деятельность субподрядчиков в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

5.1.10. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке работ за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, а также строительный мусор.

5.1.11. В случае наступления любых неблагоприятных последствий у третьих лиц в связи с выполнением работ подрядчиком в период их проведения и в течение срока исковой давности самостоятельно нести ответственность перед третьими лицами.

5.1.12. Сдать результат выполненных работ Заказчику по акту сдачи - приемки выполненных работ (форма КС-2), акту приемки этапа выполненных работ, справке о стоимости выполненных работ и затрат (формат КС-3).

5.1.13. Письменно известить Заказчика в течение 5 (пяти) дней о готовности объекта к приемке выполненных работ.

5.1.14. Подрядчик обязан лично получить от Заказчика проектно-сметную документацию в 2-х экземплярах на бумажном носителе, утвержденную Заказчиком к производству работ.

5.1.15. За свой счет осуществлять приемку адресованных ему изделий и конструкций, инженерного (технологического) оборудования, их выгрузку, складирование и охрану. Обеспечить приемку, разгрузку и складирование принятых им по акту и прибывающих на объект изделий и конструкций, инженерного (технологического) оборудования.

5.1.16. Возвести собственными силами за счет собственных средств, в соответствии с утвержденным ПОСом, все временные сооружения на строительной площадке. Обеспечить в ходе работ по организации строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, а также осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке.

5.1.17. Производить своевременную оплату за потребляемые нагрузки (в т.ч. по электроэнергии), необходимые для производства работ.

5.1.18. Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом или действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.19.[217] Привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме ________ процентов от цены контракта (объем привлечения устанавливается заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 процентов от цены контракта).

5.1.19.1. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную соисполнителем.

5.1.19.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в пункте 5.1.19.1 настоящего контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

5.1.19.3. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств поставщиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем)

5.1.19.4. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

5.1.19.5. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 5.1.19.1. –5.1.19.3. настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте.

5.1.20.[218]Подрядчик, в соответствии с условиями контракта, обязан предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены настоящего контракта. Указанная информация предоставляется Заказчику подрядчиком в течение 10 календарных дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Заказчиком и подрядчиком актом сдачи- приемки выполненных работ (форма КС-2), актом приемки этапа выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ.

        5.2.2. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.3. [219]В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. Обеспечить подрядчику беспрепятственный доступ к объекту выполнения работ на весь период действия настоящего контракта.

5.3.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, проверку фактически выполненных объемов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

5.3.3. Принять результат выполненных работ у подрядчика по акту сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), акту приемки этапа выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ.

5.3.4. Заказчик обязан передать подрядчику проектно-сметную документацию, утвержденную к производству работ, в 2-х экземплярах на бумажном носителе.

5.3.5. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.3.6. Провести экспертизу выполненных работ для проверки их результатов на соответствие условиям контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.3.7. Перечислить подрядчику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту, денежные средства, внесенные подрядчиком в обеспечение исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется подрядчиком), не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения подрядчиком всех своих обязательств, по банковским реквизитам, указанным в настоящем контракте.

5.3.8. [220]Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Потребовать устранения дефектов, выявленных в течение срока, предусмотренного пунктом 7.2 настоящего контракта.

5.4.2. На возмещение расходов по устранению недостатков, возникших после выполнения работы подрядчиком.

5.4.3. Произвести приемку и оплату досрочно выполненных работ.

5.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.4.5. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.4.6. При неисполнении или ненадлежащем исполнении подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, осуществить оплату выполненных подрядчиком работ за вычетом всех своевременно невыплаченных подрядчиком неустоек (штрафов, пеней), которые предусмотрены разделом 8 настоящего контракта.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Сдача результатов выполненных работ подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляется путем подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), акта приемки этапа выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

6.2. Заказчик, получивший письменное сообщение подрядчика о готовности к сдаче работ, в срок не позднее ____ рабочих дней приступает к приемке результатов выполненных работ, назначает приемочную комиссию и обеспечивает участие в ней представителей сторон.

6.3. Приемка выполненных работ (отдельного этапа) в соответствии с контрактом осуществляется Заказчиком в течение _____ (____) рабочих дней, включая проведение экспертизы (в течение ___ (___) рабочих дней), со дня получения Заказчиком документов, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего контракта.

6.4. Работы считаются выполненными со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), акта приемки этапа выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) Заказчиком без замечаний. Подрядчик передает Заказчику три экземпляра исполнительной документации.

6.5. При приемке выполненной работы (отдельного этапа) Заказчик обязан провести экспертизу для проверки выполненных подрядчиком работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В случае проведения экспертизы силами Заказчика в акте сдачи-приемки этапа выполненных работ проставляется запись о проведении экспертизы, отдельный документ о проведенной экспертизе не составляется.

В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

6.6. Не позднее __ (_____) рабочих дней после проведения экспертизы Заказчик направляет подрядчику подписанный всеми членами приемочной комиссии и утвержденный Заказчиком один экземпляр акта приёмки этапа выполненных работ или мотивированный отказ от подписания такого документа.

6.7. Мотивированный отказ от подписания акта приемки этапа выполненных работ Заказчик направляет при обнаружении в ходе приемки недостатков в результатах выполненных работ, в котором фиксируется перечень недостатков, сроки их устранения подрядчиком, а также дата повторной приемки результатов выполненных работ. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в акте.

В случае установления по результатам экспертизы факта ненадлежащего качества выполненной работы (ее результатов), подрядчик обязан компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

Акт приемки этапа выполненных работ подписывается Заказчиком после устранения подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков.

6.8. Результат выполненных работ переходит в собственность Заказчика с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), акта приемки этапа выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), после чего Заказчик берет на себя риск его случайной гибели или повреждения.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

7.1. Подрядчик гарантирует:

а) выполнение работ в полном соответствии с:

- техническим заданием (приложение № 1 к настоящему контракту);

- действующим законодательством и нормативными правовыми актами в сфере строительства

б) обеспечение на объекте соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также соблюдение природоохранительного и земельного законодательства.

в) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в соответствии с пунктом 6.3. настоящего контракта.

7.2. Гарантийный срок выполненных по контракту работ составляет не менее 5 лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Объем гарантии качества выполненных работ составляет 100%. Указанный срок исчисляется со дня подписания Заказчиком и подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине подрядчика, то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.4. В случае возникновения у Заказчика претензий по качеству выполненных работ, стороны составляют об этом соответствующий акт. При несогласии подрядчика с претензиями Заказчика должна быть назначена экспертиза. Подрядчик обязан оплатить проведение экспертизы и нести расходы по ее проведению в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ. В остальных случаях расходы на экспертизу несет Заказчик, а в случае если она назначена по соглашению сторон, обе стороны несут расходы поровну.

7.5. В случае неисполнения подрядчиком обязанности по устранению недостатков и дефектов в пределах гарантийного срока, а также в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

8.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. Подрядчик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

8.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

8.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.5.2.2 - 8.5.2.3 настоящего контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.5.2.4. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности подрядчика за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом (Пункт 8.5.2.4 включается в проект контракта в случае, если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466)).

8.5.3. За непредоставление подрядчиком информации, указанной в пункте 5.1.20 настоящего контракта, с подрядчика взыскивается пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства (Пункт 8.5.3 включается в проект контракта в случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775).

В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ:

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

8.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. Подрядчик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

8.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

8.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.5.2.2 - 8.5.2.3 настоящего контракта):

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

8.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их  последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям контракта не относятся.

9.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по контракту.

9.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.5. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения контракта.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

          В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделе 11 настоящего Контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

12.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ[221]

12.1. Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в форме _________________________________________________, на сумму ____________ руб. (_______ рублей ______ копеек), эквивалентную _____________ % от начальной (максимальной) цены контракта (заполняется Заказчиком в период подготовки проекта контракта с учетом применения статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ).

12.2. При выборе способа обеспечения в виде внесения денежных средств:

12.2.1. Внесение денежных средств осуществляется подрядчиком на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

12.2.2. Возврат подрядчику денежных средств, внесенных им на счет Заказчика в качестве обеспечение исполнения контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения подрядчиком всех своих обязательств по контракту в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения подрядчиком своих обязательств. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в настоящем контракте.

12.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, заказчик имеет право удержать из внесенных подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую подрядчик обязан уплатить заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате подрядчиком заказчику по контракту. Удержанные заказчиком денежные средства переходят в собственность заказчика.

12.3. При выборе способа обеспечения в виде банковской гарантии:

12.3.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковскую гарантию, выданную банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

12.3.2.Банковская гарантия, предоставляемая подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

12.3.3. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе (в случае оформления на нескольких листах – обязательно наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта) или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.

12.3.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения подрядчиком (принципалом) предусмотренных контрактом обязательств;

2) обязательства подрядчика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

5) срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 1 (один) месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком (бенефициаром) банку одновременно с требованием об осуществлении платы денежной суммы по банковской гарантии;

8) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии (условие включается в случае, если оно было предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке);

9) права Заказчика (бенефициара) представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

10) права Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством, с предварительным извещением об этом гаранта;

11) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

12.3.5. Запрещается включение в условия банковской гарантии:

1) требования о представлении Заказчиком (бенефициаром) гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение подрядчиком (принципалом) обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

2) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту Заказчиком уведомления о нарушении подрядчиком условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством);

3) требований о предоставлении Заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

4) требований о предоставлении Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не предусмотренных подпунктом 7 пункта 12.3.4 контракта.

12.4. Случаями, когда Заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному подрядчиком обеспечению исполнения контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности (взыскание пеней, штрафов, возмещение убытков) подрядчика перед Заказчиком вследствие нарушения им обязательств по контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по контракту.

Письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, оформляется согласно приложению № 3 к контракту.

12.5. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Срок действия контракта: Контракт вступает в силу с момента заключения и действует по __________________________ (срок действия контракта включает срок выполнения работ, период приёмки результатов выполненных работ, в том числе экспертизы результатов исполнения обязательств по контракту, и оплаты за выполненные работы).

13.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

- [222]если подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

13.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой (в том числе электронной), факсимильной связью либо иным доступным способом, оговоренным сторонами с последующим представлением оригинала по адресу, указанному в контракте.

Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано. При невозможности получения подтверждения либо информации о получении уведомления, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления.

13.4. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

13.5. Любые изменения и дополнения к контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

13.6. Во всем, что не предусмотрено контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.7. Приложения, указанные в контракте, являются его неотъемлемой частью:

приложение № 1 - техническое задание на ___ л;

приложение № 2 – форма «Акт приемки этапа выполненных работ» на ___ л.;

приложение № 3 – форма «Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии» на ___ л.;

приложение № 4 – проектно-сметная документация на ___ л.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

______________________________

_________________________________

(юридический адрес, фактический адрес,

телефон, банковские реквизиты)

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Руководитель:___________ (Ф.И.О.)

______________________________

______________________________

(юридический адрес, фактический адрес,

телефон, банковские реквизиты)

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Руководитель:_________ (Ф.И.О.)

Приложение № 1

к контракту

от «___» _______ 20__ г. № ___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Подрядчик

Заказчик

Руководитель:_________ (Ф.И.О.)

Руководитель:_________ (Ф.И.О.)

Приложение № 2

к контракту

от «___» _______ 20__ г. № ___

ФОРМА                                                                               УТВЕРЖДАЮ

_____________( _____________ )

(подписывается заказчиком в случае

создания приемочной комиссии)

АКТ

приемки (этапа) выполненных работ

г. _______________                             «_____»_______________ 20____г.

Комиссия в составе представителей заказчика в лице_______________________________, (должность, ФИО) действующих на основании __________________, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Подрядчик в соответствии с Контрактом от «___» _____________20___ г. №________ (идентификационный код закупки _____________________) выполнил следующие работы: ____________ __________________________________________________________________

Работы подрядчиком выполнены фактически с «____» ___________20___ г. по «___» ___________20__ г.

Качество выполненных работ соответствует/не соответствует требованиям Контракта. __________________________________________________________________

Заказчик каких-либо отклонений от условий Контракта или других недостатков в работах, выполненных подрядчиком, не обнаружил/обнаружил.

__________________________________________________________________

Экспертиза выполненных работ на предмет соответствия требованиям и условиям Контракта № ______________ от «___» ____________20__г. __________________________________________________________________

(проведена)

Сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[223] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию: ________________________;

Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) ______________________________________________________________;

Итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику по Контракту: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[224] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Представители ЗАКАЗЧИКА:

_______________ ( _____________ )

                подпись    ФИО

_______________ ( _____________ )

                подпись    ФИО

_______________ ( _____________ )

                подпись    ФИО

ПОДРЯДЧИК

     _______________ (Ф.И.О.)

                   (подпись)

Приложение № 3

к контракту

от «___» ___________ 20__ г.

№ _______________________

Форма требования

об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии[225]

ТРЕБОВАНИЕ

об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии

от «___» __________ 20__ года                                                            № _____

В связи с тем, что по банковской гарантии от «  » __________ 20__ года № _________ (полное наименование кредитной организации - гаранта) является гарантом (далее-гарант) перед (полное наименование организации - бенефициара) (далее - бенефициар), настоящим требованием извещаем вас о неисполнении (ненадлежащем исполнении) (полное наименование организации-принципала), ИНН ____________________своих обязательств перед (полное наименование организации-бенефициара) по Контракту от «   » __________ 20__ года № _________ а именно (указать конкретные нарушения принципалом обязательств, в обеспечение которых выдана банковская гарантия).

В соответствии с условиями банковской гарантии от «  » __________ 20__года № _________ Вам надлежит не позднее  _______(указывается количество дней цифрами и прописью в соответствии с условиями гарантии) рабочих дней со дня получения настоящего требования перечислить сумму в размере ______________ (сумма цифрами и прописью)

на счет__________________________ (банковские реквизиты организации-бенефициара для перечисления денежных средств).

В случае неисполнения настоящего требования в указанный срок гарант обязан уплатить неустойку бенефициару в размере 0,1 (ноль целых  одна десятая) процента указанной в настоящем требовании суммы,  подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки начиная с календарного дня, следующего за днем истечения установленного банковской гарантией срока оплаты настоящего требования, по день фактического поступления денежных средств на счет бенефициара в оплату настоящего требования по банковской гарантии.

Приложение: (указывается перечень документов, обосновывающих                     требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, и количество листов).

Уполномоченное лицо бенефициара     ___________ (____________________)

                                                     (подпись)            (инициалы, фамилия)

Отметка о вручении___________ (____________________)

(передаче иным способом) (подпись)(инициалы, фамилия)

Дата вручения: «___ » _____________ 20__ года

Примечание. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии и направляемые вместе с ним документы и (или) их копии оформляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Приложение № 28

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

типового контракта на выполнение работ по капитальному ремонту (ремонту) придворовых территорий

Общие сведения о приказе ответственного органа исполнительной власти Тульской области, которым утверждены типовой контракт, типовые условия контракта:

а) ответственный орган исполнительной власти Тульской области - разработчик документа, который разрабатывает и утверждает типовые контракты, типовые условия контрактов;

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

б) вид документа (типовой контракт или типовые условия контракта).

типовой контракт

Показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта:

а) наименование товара, работы, услуги;

Выполнение работ по капитальному ремонту (ремонту) придворовых территорий

б) код (коды) предмета контракта: по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2);

43.99.90.190. – Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2);

43.99.9 - Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (указывается с 1 января 2017 г.);

.

в) размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт (типовые условия контракта);

при любом размере начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), кроме пунктов 4, 5, 15, 17, 26,  33  части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ

г) иные показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта.

Приложение № 29

ТИПОВОЙ КОНТРАКТ

КОНТРАКТ №

на выполнение работ по ремонту объектов электроснабжения (теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации)

город ______________

«___»__________ 20__ год

_______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании _________, с одной стороны и ____________________, (указать полное наименование Подрядчика (с указанием его организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) Подрядчика - физического лица в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании _____________, являясь в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» субъектом малого предпринимательства (или в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» социально ориентированной некоммерческой организацией)[226], с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ) (идентификационный код закупки _____________________), заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту объектов электроснабжения (теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации) по объекту: ____________________________, (далее -работы) в соответствии с условиями настоящего Контракта и техническим заданием (Приложение №1), сметной документацией (приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2.Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. Контракта, своими силами или с привлечением субподрядных организаций.

2. ЦЕНА РАБОТ ПО КОНТРАКТУ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

2.1. Цена Контракта составляет ______________ рублей, в том числе НДС[227] ___%. В случае если Контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

Цена Контракта включает стоимость работ, материалов, вывоз мусора, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, других накладных расходов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортные и иные расходы подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта,

2.2. [228]Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объемов услуг, качества выполняемых работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.

По предложению заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работ стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

2.3. Оплата производится за выполненные работы в течение 30 (тридцати) дней[229] в размере стоимости выполненных работ с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2), акта приемки (этапов) выполненных работ (Приложение № 3) на основании положительного заключения экспертизы, проведенной в порядке п.6.6 настоящего Контракта; справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

2.4. Основанием для оплаты работ является подписанный сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2), акт приемки (этапа) выполненных работ без претензий заказчика, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счет-фактура[230], выставленный подрядчиком. Расчеты за выполненные работы между подрядчиком и заказчиком производятся с применением к стоимости работ в актах выполненных работ понижающего коэффициента, определенного по результатам аукциона.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены настоящего Контракта на сметную стоимость работ, определенную в сметной документации, указанной в документации об электронном аукционе (Приложение №2).

2.5. Расчеты заказчика с подрядчиком производятся по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

2.6. Авансирование работ по Контракту не предусмотрено.

2.7. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в контракте счет подрядчика, несет подрядчик.

2.8.

Для органов власти и казенных учреждений:

Источник финансирования – бюджет Тульской области  _________.

для бюджетных учреждений:

Источник финансирования – средства бюджетного учреждения.

           Для органов власти и казенных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КБК _____ в сумме ______.

Вариант 2: по КБК_______, в том числе: за счет денежных средств, полученных из ____.

для бюджетных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КВР_______.

Вариант 2: по КВР_______ , в том числе: за счет денежных средств, полученных из …в сумме _______, … в сумме _______, …».

2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

При этом оплата по Контракту осуществляется на основании акта приемки (этапа) выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику по Контракту.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему Контракту:

- начало работ – с момента заключения Контракта;

- окончание работ – ________________________.

3.2. На момент заключения настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

4. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1.Выполнение работ должно производиться Подрядчиком собственными силами и/или с привлечением субподрядных организаций, материалами, средствами и оборудованием, в соответствии с техническим заданием и проектно–сметной документацией, с соблюдением строительных норм и правил, правил по ОТ, ППБ, СНиП и охраной окружающей среды.

4.2. Качество выполняемых работ должно соответствовать строительным нормам и правилам и другим нормативным документам.

4.3. Применяемые материалы и оборудование должны соответствовать материалам и оборудованию, указанным в проектно-сметной документации.

4.4. Качество используемых материалов должно соответствовать требования ГОСТа и подтверждаться сертификатами соответствия или декларацией о соответствии.

В случае отсутствия государственного стандарта на используемые материалы допускается использование материалов, соответствующих требованиям утвержденных технических условий (ТУ). При этом значения показателей качества и безопасности, установленные в ТУ, не должны быть ниже (хуже) регламентированных в государственных стандартах общих технических условий.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить работы, указанные в пункте 1.1, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.1.2. Обеспечить:

а) выполнение работ в полном соответствии с:

- техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту);

- действующим законодательством и нормативными правовыми актами в сфере строительства;

б) соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также соблюдение природоохранительного и земельного законодательства;

в) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в соответствии с пунктом 6.3. настоящего Контракта, а также в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

5.1.3. Выполнить работы из своих материалов.

5.1.4. Перед началом работ предоставить для ознакомления заказчику перечень материалов, изделий, конструкций, комплектующих по объекту.

5.1.5. Предъявить заказчику перед началом работ все необходимые документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов.

5.1.6. Обеспечить в ходе ремонта выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, а также мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.1.7. Немедленно известить заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:

– возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

– иных, независящих от подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.8. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному настоящим Контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты выполнения работы.

5.1.9. Подрядчик несет имущественную ответственность за деятельность субподрядчиков в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

5.1.10. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта приемки (этапа) выполненных работ за пределы объекта, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, а также строительный мусор.

5.1.11. В случае наступления любых неблагоприятных последствий у третьих лиц, в связи с выполнением работ подрядчиком в период их проведения, и в течение срока исковой давности самостоятельно нести ответственность перед третьими лицами.

5.1.12. Сдать результат выполненных работ заказчику по акту сдачи - приемки выполненных работ (форма КС-2), акту приемки (этапа) выполненных работ, справке о стоимости выполненных работ и затрат (формат КС-3).

5.1.13. Письменно известить заказчика в течение 5 (пяти) дней с момента окончания работ о готовности объекта к приемке выполненных работ.

5.1.14. Подрядчик обязан лично получить от заказчика проектно-сметную документацию в 2-х экземплярах на бумажном носителе, утвержденную заказчиком к производству работ.

5.1.15. За свой счет осуществлять приемку адресованных ему изделий и конструкций, инженерного (технологического) оборудования, их выгрузку, складирование и охрану. Обеспечить приемку, разгрузку и складирование принятых им по акту и прибывающих на объект изделий и конструкций, инженерного (технологического) оборудования.

5.1.16. Возвести собственными силами за счет собственных средств, в соответствии с утвержденным ПОСом, все временные сооружения на ремонтной площадке. Обеспечить в ходе работ по организации ремонта выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, а также осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на ремонтной площадке.

5.1.17. Производить своевременную оплату за потребляемые нагрузки (в т.ч. по электроэнергии), необходимые для производства работ.

5.1.18. Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом или действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.19.[231] Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме ________ процентов от цены Контракта (объем привлечения устанавливается заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 процентов от цены контракта).

5.1.19.1 В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком.

5.1.19.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять заказчику документы, указанные в пункте 5.1.19.1 настоящего Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

5.1.19.3. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств поставщиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных Контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

5.1.19.4.Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

5.1.19.5. Нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 5.1.19.1. –5.1.19.3. настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.

5.1.20.[232]Подрядчик, в соответствии с условиями Контракта, обязан предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены настоящего Контракта. Указанная информация предоставляется заказчику подрядчиком в течение 10 календарных дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным заказчиком и подрядчиком актом сдачи- приемки выполненных работ (форма КС-2), актом приемки (этапа) выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ.

5.2.2. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.3. [233]В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. Обеспечить подрядчику беспрепятственный доступ к объекту выполнения работ на весь период действия настоящего Контракта.

5.3.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, проверку фактически выполненных объемов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

5.3.3. Принять результат выполненных работ у подрядчика по акту сдачи- приемки выполненных работ (форма КС-2), акту приемки (этапа) выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ.

5.3.4. Заказчик обязан передать подрядчику проектно-сметную документацию, утвержденную к производству работ, в 2-х экземплярах на бумажном носителе.

5.3.5. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.3.6. Провести экспертизу выполненных работ для проверки их результатов на соответствие условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.3.7. Перечислить подрядчику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту, денежные средства, внесенные подрядчиком в обеспечение исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется подрядчиком), не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения подрядчиком всех своих обязательств, по банковским реквизитам, указанным в настоящем Контракте.

5.3.8. [234]Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Потребовать устранения дефектов, выявленных в течение срока, предусмотренного пунктом 7.2 настоящего Контракта.

5.4.2. На возмещение расходов по устранению недостатков, возникших после выполнения работы подрядчиком.

5.4.3. Произвести приемку и оплату досрочно выполненных работ.

5.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.4.5. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.4.6. При неисполнении или ненадлежащем исполнении подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, осуществить оплату выполненных подрядчиком работ за вычетом всех своевременно невыплаченных подрядчиком неустоек (штрафов, пеней), которые предусмотрены разделом 8 настоящего Контракта.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Сдача результатов выполненных работ подрядчиком и принятие их заказчиком осуществляется путем подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), акта приемки (этапа) выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)

6.2. Заказчик, получивший письменное сообщение подрядчика о готовности к окончательной сдаче работ, в срок не позднее ___ (_____) рабочих дней приступает к приемке результатов выполненных работ, назначает приемочную комиссию и обеспечивает участие в ней представителей сторон.

Приемка выполненных работ (отдельного этапа) в соответствии с Контрактом осуществляется заказчиком в течение _____ (____) рабочих дней, включая проведение экспертизы (в течение ___ (___) рабочих дней), со дня получения заказчиком документов, предусмотренных пунктом 6.1. настоящего Контракта.

Сдача работ подрядчиком и их приемка заказчиком оформляется актом приемки (этапа) выполненных работ, подписанным сторонами.

6.3. Подрядчик передает заказчику три экземпляра исполнительной документации.

При приемке выполненной работы (отдельного этапа) Заказчик обязан провести экспертизу для проверки выполненных подрядчиком работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В случае проведения экспертизы силами заказчика в акте сдачи-приемки выполненных работ проставляется запись о проведении экспертизы, отдельный документ о проведенной экспертизе не составляется.

В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

Не позднее __ (_____) рабочих дней после проведения экспертизы Заказчик направляет подрядчику подписанный всеми членами приемочной комиссии и утвержденный заказчиком один экземпляр акта приёмки (этапа) выполненных работ или мотивированный отказ от подписания такого документа.

Мотивированный отказ от подписания акта приемки (этапа) выполненных работ Заказчик направляет при обнаружении в ходе приемки недостатков в результатах выполненных работ, в котором фиксируется перечень недостатков, сроки их устранения подрядчиком, а также дата повторной приемки результатов выполненных работ. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в  мотивированном отказе.

В случае установления по результатам экспертизы факта ненадлежащего качества выполненной работы (ее результатов), подрядчик обязан компенсировать заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты заказчика.

Акт приемки (этапа) выполненных работ подписывается заказчиком после устранения подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков.

Работы считаются выполненными со дня подписания заказчиком акта приемки (этапа) выполненных работ без замечаний.

В случае досрочного выполнения работ подрядчиком, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить результат выполненных работ.

6.8. Результат выполненных работ переходит в собственность заказчика с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), акта приемки (этапа) выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), после чего Заказчик берет на себя риск его случайной гибели или повреждения.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

7.1. Подрядчик гарантирует:

а) выполнение работ в полном соответствии с:

- техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Контракту);

- действующим законодательством и нормативными правовыми актами в сфере строительства

б) обеспечение на объекте соблюдения необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также соблюдение природоохранительного и земельного законодательства.

в) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в соответствии с пунктом 6.3. настоящего Контракта.

7.2. Гарантийный срок выполненных по Контракту работ составляет не менее 5 лет с момента подписания акта приемки (этапа) выполненных работ. Объем гарантии качества выполненных работ составляет 100%. Указанный срок исчисляется со дня подписания заказчиком и подрядчиком акта приемки (этапа) выполненных работ.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине подрядчика, то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.4. В случае возникновения у заказчика претензий по качеству выполненных работ, стороны составляют об этом соответствующий акт. При несогласии подрядчика с претензиями заказчика должна быть назначена экспертиза. Подрядчик обязан оплатить проведение экспертизы и нести расходы по ее проведению в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ. В остальных случаях расходы на экспертизу несет заказчик, а в случае если она назначена по соглашению сторон, обе стороны несут расходы поровну.

7.5. В случае неисполнения подрядчиком обязанности по устранению недостатков и дефектов в пределах гарантийного срока, а также в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

8.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. Подрядчик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

8.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

8.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.5.2.2 - 8.5.2.3 настоящего контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.5.2.4. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности подрядчика за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом (Пункт 8.5.2.4 включается в проект контракта в случае, если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466)).

8.5.3. За непредоставление подрядчиком информации, указанной в пункте 5.1.20 настоящего контракта, с подрядчика взыскивается пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства (Пункт 8.5.3 включается в проект контракта в случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775).

В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ:

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

8.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. Подрядчик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

8.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

8.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.5.2.2 - 8.5.2.3 настоящего контракта):

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

8.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их  последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям Контракта не относятся.

9.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего Контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по Контракту.

9.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.5. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения Контракта.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделе 11 настоящего Контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

12.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ[235]

12.1. Подрядчик представляет заказчику обеспечение исполнения Контракта в форме _________________________________________________, на сумму ____________ руб. (_______ рублей ______ копеек), эквивалентную _____________ % от начальной (максимальной) цены Контракта (заполняется заказчиком в период подготовки проекта Контракта с учетом применения статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ).

12.2. При выборе способа обеспечения в виде внесения денежных средств:

12.2.1. Внесение денежных средств осуществляется подрядчиком на счет заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

12.2.2. Возврат подрядчику денежных средств, внесенных им на счет заказчика в качестве обеспечение исполнения Контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения подрядчиком всех своих обязательств по Контракту в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения подрядчиком своих обязательств. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в настоящем Контракте.

12.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Заказчику по контракту. Удержанные Заказчиком денежные средства переходят в собственность Заказчика.

12.3. При выборе способа обеспечения в виде банковской гарантии:

12.3.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения Контракта принимает банковскую гарантию, выданную банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

12.3.2. Банковская гарантия, предоставляемая подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

12.3.3.Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе (в случае оформления на нескольких листах – обязательно наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта) или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.

12.3.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения подрядчиком (принципалом) предусмотренных Контрактом обязательств;

2) обязательства подрядчика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на 1 (один) месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение Контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком (бенефициаром) банку одновременно с требованием об осуществлении платы денежной суммы по банковской гарантии;

8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии (условие включается в случае, если оно было предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке);

9) права заказчика (бенефициара) представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

10) права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством, с предварительным извещением об этом гаранта;

11) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

12.3.5. Запрещается включение в условия банковской гарантии:

1) требования о представлении заказчиком (бенефициаром) гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение подрядчиком (принципалом) обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

2) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении подрядчиком условий Контракта или расторжении Контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями Контракта или законодательством);

3) требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении Контракта;

4) требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не предусмотренных подпунктом 7 пункта 12.3.4. Контракта.

12.4 Случаями, когда Заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному подрядчиком обеспечению исполнения Контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности (взыскание пеней, штрафов, возмещение убытков) подрядчика перед заказчиком вследствие нарушения им обязательств по Контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по Контракту.

Письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, оформляется согласно приложению № 4 к Контракту.

12.4.В ходе исполнения Контракта подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Срок действия Контракта: Контракт вступает в силу с момента заключения и действует по __________________________ (срок действия Контракта включает срок выполнения работ, период приёмки результатов выполненных работ, в том числе экспертизы результатов исполнения обязательств по Контракту, и оплаты за выполненные работы).

13.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

- [236]если подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

13.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой (в том числе электронной), факсимильной связью либо иным доступным способом, оговоренным сторонами с последующим представлением оригинала по адресу, указанному в контракте.

Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано. При невозможности получения подтверждения либо информации о получении уведомления, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления.

13.4. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

13.5. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

13.6. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.7. Приложения, указанные в Контракте, являются его неотъемлемой частью:

приложение № 1 - Техническое задание на ___ л;

приложение № 2 - Сметная документация на ___ л;

приложение № 3 - форма «Акт приемки (этапов) выполненных работ» на ___ л;

приложение № 4 – форма «Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии» на ___ л.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

______________________________

_________________________________

(юридический адрес, фактический адрес,

телефон, банковские реквизиты)

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Руководитель:___________ (Ф.И.О.)

______________________________

______________________________

(юридический адрес, фактический адрес,

телефон, банковские реквизиты)

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Руководитель:_________ (Ф.И.О.)

Приложение № 1

к Контракту

от «___» _______ 20__ г. № ___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Подрядчик

Заказчик

Руководитель:_________ (Ф.И.О.)

Руководитель:_________ (Ф.И.О.)

Приложение № 2

к Контракту

от «___» _______ 20__ г. № ___

Сметная документация

Приложение № 3

к Контракту

от «___» _______ 20__ г. № ___

ФОРМА                                                                               УТВЕРЖДАЮ

_____________( _____________ )

(подписывается заказчиком в случае

создания приемочной комиссии)

АКТ

приемки (этапа) выполненных работ

г. _______________                             «_____»_______________ 20____г.

Комиссия в составе представителей заказчика в лице_______________________________, (должность, ФИО) действующих на основании __________________, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Подрядчик в соответствии с Контрактом от «___» _____________20___ г. №________ (идентификационный код закупки _____________________) выполнил следующие работы: ____________ __________________________________________________________________

Работы подрядчиком выполнены фактически с «____» ___________20___ г. по «___» ___________20__ г.

Качество выполненных работ соответствует/не соответствует требованиям Контракта. __________________________________________________________________

Заказчик каких-либо отклонений от условий Контракта или других недостатков в работах, выполненных подрядчиком, не обнаружил/обнаружил.

__________________________________________________________________

Экспертиза выполненных работ на предмет соответствия требованиям и условиям Контракта № ______________ от «___» ____________20__г. __________________________________________________________________

(проведена)

Сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[237] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию: ________________________;

Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) ______________________________________________________________;

Итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику по Контракту: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[238] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Представители ЗАКАЗЧИКА:

_______________ ( _____________ )

                подпись    ФИО

_______________ ( _____________ )

                подпись    ФИО

_______________ ( _____________ )

                подпись    ФИО

ПОДРЯДЧИК

     _______________ (Ф.И.О.)

                   (подпись)

Приложение № 4

к Контракту

от «___» ___________ 20__ г.

№ _______________________

Форма требования

об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии[239]

ТРЕБОВАНИЕ

об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии

от «___» __________ 20__ года                                                            № _____

В связи с тем, что по банковской гарантии от «  » __________ 20__ года № _________ (полное наименование кредитной организации - гаранта) является гарантом (далее-гарант) перед (полное наименование организации - бенефициара) (далее - бенефициар), настоящим требованием извещаем вас о неисполнении (ненадлежащем исполнении) (полное наименование организации-принципала), ИНН ____________________своих обязательств перед (полное наименование организации-бенефициара) по Контракту от «   » __________ 20__ года № _________ а именно (указать конкретные нарушения принципалом обязательств, в обеспечение которых выдана банковская гарантия).

В соответствии с условиями банковской гарантии от «  » __________ 20__года № _________ Вам надлежит не позднее  _______(указывается количество дней цифрами и прописью в соответствии с условиями гарантии) рабочих дней со дня получения настоящего требования перечислить сумму в размере ______________ (сумма цифрами и прописью)

на счет__________________________ (банковские реквизиты организации-бенефициара для перечисления денежных средств).

В случае неисполнения настоящего требования в указанный срок гарант обязан уплатить неустойку бенефициару в размере 0,1 (ноль целых  одна десятая) процента указанной в настоящем требовании суммы,  подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки начиная с календарного дня, следующего за днем истечения установленного банковской гарантией срока оплаты настоящего требования, по день фактического поступления денежных средств на счет бенефициара в оплату настоящего требования по банковской гарантии.

Приложение: (указывается перечень документов, обосновывающих                     требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, и количество листов).

Уполномоченное лицо бенефициара     ___________ (____________________)

                                                     (подпись)            (инициалы, фамилия)

Отметка о вручении___________ (____________________)

(передаче иным способом) (подпись)(инициалы, фамилия)

Дата вручения: «___ » _____________ 20__ года

Примечание. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии и направляемые вместе с ним документы и (или) их копии оформляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Приложение № 30

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

типового контракта на выполнение работ по ремонту объектов электроснабжения (теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации)

Общие сведения о приказе ответственного органа исполнительной власти Тульской области, которым утверждены типовой контракт, типовые условия контракта:

а) ответственный орган исполнительной власти Тульской области - разработчик документа, который разрабатывает и утверждает типовые контракты, типовые условия контрактов;

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

б) вид документа (типовой контракт или типовые условия контракта).

типовой контракт

Показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта:

а) наименование товара, работы, услуги;

Выполнение работ по ремонту объектов электроснабжения (теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации)

б) код (коды) предмета контракта: по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2);

33.12. – Услуги по ремонту оборудования

по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2);

33.12. - Ремонт машин и оборудования

по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (указывается с 1 января 2017 г.);

.

в) размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт (типовые условия контракта);

при любом размере начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

г) иные показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта.

Приложение № 31

(в редакции приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 16.03.2018 № 22)

КОНТРАКТ №______

на выполнение работ по огнезащитной обработке

деревянных конструкций

город______________

«___»__________ 20__ год

______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице_______________________ , действующего на основании ______________, с одной стороны, и ___________ (указать полное наименование организации-Подрядчика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) Подрядчика - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании ______________ (лицензия от «_____» __________ года №_______________), являясь в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» субъектом малого предпринимательства (или в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» социально ориентированной некоммерческой организацией)[240][1], с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ), по результатам размещения закупки (идентификационный код закупки _______________), заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций (далее – работы) согласно локальной сметы (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и техническому заданию (Приложением № 2 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Место выполнения работ:________________________________.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Контракта составляет ______________ рублей, в том числе НДС[241][2] ___%.

Цена Контракта включает стоимость работ, материалов, вывоз мусора, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, других накладных расходов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортные и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком[242][3].

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

[243][4]Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объемов услуг, качества выполняемых работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.

[244][5]Цена контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

2.3. Оплата за выполненные работы осуществляется в течение 30 (тридцати) дней[245][6] в размере стоимости выполненных работ  с даты подписания Заказчиком акта сдачи- приемки выполненных работ (форма № КС-2), акта приемки (этапа) выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту), на основании положительного заключения экспертизы, проведенной в порядке п.6.6 настоящего Контракта; справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и при условии исполнения Подрядчиком пункта 5.1.12 настоящего контракта и предоставления протокола испытаний по проверке состояния огнезащитной обработки конструкций из древесины на каждое отдельно стоящее здание объекта, выданного аккредитованной в установленном порядке организацией (лабораторией), счета на оплату и счета-фактуры, выставленных Подрядчиком.

2.4. Основанием для оплаты работ является подписанный сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2), акт приемки (этапа) выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту) без претензий Заказчика, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счет-фактура, выставленный Подрядчиком. Расчеты за выполненные работы между Подрядчиком и Заказчиком производятся с применением к стоимости работ в актах выполненных работ понижающего коэффициента, определенного по результатам аукциона.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены настоящего Контракта на сметную стоимость работ, определенную в сметной документации, указанной в документации об электронном аукционе (Приложение №1).

2.5. Расчеты Заказчика с Подрядчиком производятся по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.6. Авансирование работ по Контракту не предусмотрено.

2.7. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в контракте счет подрядчика, несет подрядчик.

2.8.

Для органов власти и казенных учреждений:

Источник финансирования – бюджет Тульской области  _________.

для бюджетных учреждений:

Источник финансирования – средства бюджетного учреждения.

           Для органов власти и казенных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КБК _____ в сумме ______.

Вариант 2: по КБК_______, в том числе: за счет денежных средств, полученных из ____.

             

для бюджетных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КВР_______.

Вариант 2: по КВР_______ , в том числе: за счет денежных средств, полученных из …в сумме _______, … в сумме _______, …».

2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

При этом оплата по Контракту осуществляется на основании акта приемки (этапов) выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему Контракту:

- начало работ – с момента заключения Контракта;

- окончание работ – ________________________.

3.2. На момент заключения настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

4. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Работы должны быть выполнены в строгом соответствии со сметной документацией, с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по технике безопасности, охране окружающей среды, санитарных и противопожарных норм и правил.

4.2. До начала выполнения работ подрядчик должен предоставить заказчику сертификат о соответствии состава требованиям пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

4.3. При проведении работ Подрядчик обязан соблюдать требования инструкции на применяемый состав, а именно соблюдение рекомендуемой производителем состава температуры окружающей среды при проведении работ, влажности древесины, расхода материала для обеспечения группы огнезащитной эффективности по НПБ-251, указанной в п. ______[246][7] настоящего технического задания, слойности наносимого материала, времени межслойной сушки.

4.4. Работы производятся без прекращения деятельности учреждения. Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются.

Допуск представителей Подрядчика на объект производится только по предварительно согласованным спискам и при наличии документов, подтверждающих их личность, а также с указанием номеров и марок машин, доставляющих материалы, оборудования и другие грузы для выполнения работ.

Затраты по перевозке рабочих до объекта и обратно несет Подрядчик.

Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных участков производится только после согласования с Заказчиком.

4.5. Все решения, принимаемые в ходе производства ремонтных работ, Подрядчик согласовывает с Заказчиком.

Подрядчик обязан своевременно освобождать территорию проведения работ от мусора, образующегося при проведении работ.

Вся ответственность за ущерб, нанесенный в период проведения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, имуществу Заказчика или иных лиц, расположенному на территории проведения работ или за пределами указанной территории, возлагается на Подрядчика.

4.6. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства). Организация площадки в месте проведения работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам. Подрядчик должен иметь план мероприятий по промышленной безопасности.

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины, механизмы, предназначенные для конкретных работ.

На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.

4.7. Сдача работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком производится после предоставления Подрядчиком протокола испытаний по проверке состояния огнезащитной обработки конструкций из древесины на каждое отдельно стоящее здание объекта, выданного аккредитованной в установленном порядке организацией (лабораторией).

Протокол должен содержать следующие сведения:

1. Наименование организации, выполняющей испытание;

2. Дата проведения испытания;

3. Заказчик;

4. Основание для проведения испытания;

5. Наименование и адрес объекта контроля;

6. Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку, ее адрес и номер лицензии;

7. Наименование (марка) применяемого для огнезащитной обработки состава, ТД;

8. Тип защищенных конструкций;

9. Состояние огнезащищенных конструкций (отобранных образцов);

10. Площадь обработки, условия эксплуатации;

11. Место отбора каждого образца (согласно акту отбора);

12. Условия проведения испытания: температура воздуха, °C; относительная влажность воздуха, %;

13. Результат испытаний;

14. Выводы по результатам испытаний.

В соответствии со ст. 723, 475 ГК РФ в результате выполненных в полном объеме подрядчиком работ, Заказчик должен получить огнебиозащитную обработку деревянных конструкций.

Объект должен быть передан в эксплуатацию в состоянии, пригодном для эксплуатации.

4.8. Выполнение работ должно производиться Подрядчиком собственными силами и/или с привлечением субподрядных организаций, материалами, средствами и оборудованием, в соответствии с техническим заданием и проектно–сметной документацией, с соблюдением строительных норм и правил, правил по ОТ, ППБ, СНиП и охраной окружающей среды.

4.9. Качество выполняемых работ должно соответствовать строительным нормам и правилам и другим нормативным документам.

4.10. Применяемые материалы и оборудование должны соответствовать материалам и оборудованию, указанным в проектно-сметной документации.

4.11. Качество используемых материалов должно соответствовать требования ГОСТа и подтверждаться сертификатами соответствия или декларацией о соответствии.

В случае отсутствия государственного стандарта на используемые материалы допускается использование материалов, соответствующих требованиям утвержденных технических условий (ТУ). При этом значения показателей качества и безопасности, установленные в ТУ, не должны быть ниже (хуже) регламентированных в государственных стандартах общих технических условий.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить работы, указанные в пункте 1.1, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.1.2. Обеспечить:

а) выполнение работ в полном соответствии с:

- локальной сметой (приложение № 1);

- техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Контракту);

- действующим законодательством и нормативными правовыми актами в сфере строительства;

б) соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также соблюдение природоохранительного и земельного законодательства;

в) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в соответствии с пунктом 6.6. настоящего Контракта, а также в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

5.1.3. Выполнить работы из своих материалов.

5.1.4. Перед началом работ предоставить для ознакомления Заказчику перечень материалов, изделий, конструкций, комплектующих по объекту, с указанием их количества, стоимости и фирмы-поставщика.

5.1.5. Предъявить Заказчику перед началом работ все необходимые документы, удостоверяющие безопасность и качество используемых при выполнении работ материалов, а именно сертификат о соответствии состава требованиям пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

5.1.6. Обеспечить в ходе выполнения работ выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, а также мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.1.7. Немедленно известить Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:

– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

– иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.8. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному настоящим Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работы.

5.1.9. Подрядчик несет имущественную ответственность за деятельность субподрядчиков в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

5.1.10. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке работ за пределы объекта, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, а также строительный мусор.

5.1.11. В случае наступления любых неблагоприятных последствий у третьих лиц, в связи с выполнением работ Подрядчиком в период их проведения, и в течение срока исковой давности самостоятельно нести ответственность перед третьими лицами.

5.1.12. Сдать результат выполненных работ Заказчику по акту сдачи - приемки выполненных работ (форма КС-2), акту приемки (этапа) выполненных работ. справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) Сдача работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком производится после предоставления Подрядчиком протокола испытаний по проверке качества огнезащитной обработки конструкций из древесины на каждое отдельно стоящее здание объекта, выданного аккредитованной в установленном порядке организацией (лабораторией).

5.1.13. Письменно известить Заказчика в течение 5 (пяти) дней о готовности объекта к приемке выполненных работ.

5.1.14. Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом или действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.15.[247][8] Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме ________ процентов от цены Контракта (объем привлечения устанавливается заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 процентов от цены контракта).

5.1.15.1 В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком.

5.1.15.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в пункте 5.1.15.1 настоящего Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

5.1.15.3. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

5.1.15.4. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

5.1.15.5. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 5.1.15.1. –5.1.15.3. настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.

5.1.16[248][9]Подрядчик, в соответствии с условиями Контракта, обязан предоставлять информацию о всех субподрядчиках, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены настоящего Контракта. Указанная информация предоставляется Заказчику Подрядчиком в течение 10 календарных дней с момента заключения им договора с субподрядчиком, соисполнителем.

5.1.17. Возвратить излишне уплаченные за выполненные работы денежные средства в случае выявления в ходе проверки уполномоченными контролирующими органами фактов завышения объемов и (или) стоимости выполненных работ в течение трех лет с момента подписания акта приемки (этапа) выполненных работ.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Заказчиком и Подрядчиком актом сдачи- приемки выполненных работ (форма КС-2), акта приемки (этапа) выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ.

5.2.2. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.3. [249][10] В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. Обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ к объекту выполнения работ на весь период действия настоящего Контракта.

5.3.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, проверку фактически выполненных объемов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.3.3. Принять результат выполненных работ у Подрядчика по акту сдачи- приемки выполненных работ (форма КС-2), акту приемки (этапа) выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ.

5.3.4. Заказчик обязан передать Подрядчику проектно-сметную документацию, утвержденную к производству работ, в 2-х экземплярах на бумажном носителе.

5.3.5. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.3.6. Провести экспертизу выполненных работ для проверки их результатов на соответствие условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.3.7.  Перечислить Подрядчику, при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по Контракту, денежные средства, внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком), не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения Подрядчиком всех своих обязательств, по банковским реквизитам, указанным в настоящем Контракте.

5.3.8. [250][11]Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Потребовать устранения дефектов, выявленных в течение срока, предусмотренного пунктом 7.2 настоящего Контракта.

5.4.2. На возмещение расходов по устранению недостатков, возникших после выполнения работы Подрядчиком.

5.4.3. Произвести приемку и оплату досрочно выполненных работ.

5.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

5.4.5. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.4.6. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, осуществить оплату выполненных Подрядчиком работ за вычетом всех своевременно невыплаченных Подрядчиком неустоек (штрафов, пеней), которые предусмотрены разделом 8 настоящего Контракта.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляется путем подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), акта приемки (этапа) выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)

6.2. Заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о готовности к сдаче работ, в срок не позднее пяти рабочих дней приступает к приемке результатов выполненных работ, назначает приемочную комиссию и обеспечивает участие в ней представителей сторон.

Приемка выполненных работ (отдельного этапа) в соответствии с Контрактом осуществляется Заказчиком в течение _____ (____) рабочих дней, включая проведение экспертизы (в течение ___ (___) рабочих дней), со дня получения Заказчиком документов, предусмотренных пунктом 6.1. настоящего Контракта.

В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы, срок приемки оказанных услуг продлевается на срок проведения указанной экспертизы и получения заказчиком экспертного заключения.

Сдача работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляется актом приемки (этапа) выполненных работ, подписанным сторонами.

6.3. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить результат выполненных работ.

6.4.  При приемке выполненной работы (отдельного этапа) Заказчик обязан провести экспертизу для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В случае проведения экспертизы силами Заказчика в акте сдачи-приемки выполненных работ проставляется запись о проведении экспертизы, отдельный документ о проведенной экспертизе не составляется.

В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

6.5. Не позднее __ (_____) рабочих дней после проведения экспертизы Заказчик направляет Подрядчику подписанный всеми членами приемочной комиссии и утвержденный Заказчиком один экземпляр акта приёмки (этапа) выполненных работ или мотивированный отказ от подписания такого документа.

6.6. Мотивированный отказ от подписания акта приемки (этапа) выполненных работ Заказчик направляет при обнаружении в ходе приемки недостатков в результатах выполненных работ, в котором фиксируется перечень недостатков, сроки их устранения Подрядчиком, а также дата повторной приемки результатов выполненных работ. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе.

В случае установления по результатам экспертизы факта ненадлежащего качества выполненной работы (ее результатов), Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

Акт приемки (этапа) выполненных работ подписывается Заказчиком после устранения Подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков.

6.7. Работы считаются выполненными со дня подписания Заказчиком акта приемки (этапа) выполненных работ без замечаний.

6.8. Результат выполненных работ переходит в собственность Заказчика с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), акта приемки (этапа) выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), после чего Заказчик берет на себя риск его случайной гибели или повреждения.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

7.1. Подрядчик гарантирует качественное выполнение работ в полном объеме, указанных в п. 1.1, в соответствии с установленными нормами и правилами и в сроки, определенные п. 3.1. настоящего Контракта.

7.2. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение гарантийного срока службы огнезащитной обработки –___ (________) лет[251][12] со дня подписания сторонами акта приемки выполненных работ при условии надлежащей эксплуатации объекта Заказчиком.

7.3. Гарантийный срок службы огнезащитной обработки соответствует установленному производителем состава гарантийному сроку. В течение всего гарантийного срока состояние огнезащитной обработки должно обеспечивать огнезащитную эффективность по «НПБ 251-98. Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний». Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить безопасную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения таких дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации Заказчиком расходов на устранение дефектов. 

7.4. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы или материалы имеют недостатки и дефекты, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его субподрядчиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Контракта, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляют акт о недостатках (дефектах), где кроме прочего определяются даты устранения недостатков (дефектов).

7.5. Для участия в составлении акта о недостатках (дефектах), фиксирующего выявленные недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения о выявленных недостатках (дефектах) направить своего представителя, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).

7.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках (дефектах) Заказчик подписывает акт о недостатках (дефектах) в одностороннем порядке.

7.7. Подрядчик обязуется за свой счет устранить все недостатки (дефекты) указанные в акте о недостатках (дефектах) в установленные в акте сроки.

В случае обнаружения недостатков (дефектов) материалов Подрядчик за свой счет обязан заменить материалы, в которых обнаружены недостатки в срок, определяемый актом о недостатках (дефектах).

7.8. Ущерб, нанесенный по вине Подрядчика или его субподрядчиков материалам и/или объекту в период выполнения работ и/или гарантийного срока, возмещается за счет Подрядчика в полном объеме.

Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

8.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. Подрядчик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования[252][13] Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

8.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

8.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.5.2.2 - 8.5.2.3 настоящего контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.5.2.4. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности подрядчика за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом (Пункт 8.5.2.4 включается в проект контракта в случае, если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466)).

8.5.3. За непредоставление подрядчиком информации, указанной в пункте 5.1.16 настоящего контракта, с подрядчика взыскивается пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства (Пункт 8.5.3 включается в проект контракта в случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775).

8.5.4. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости подрядчик осуществляет возврат заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 14 дней с момента получения соответствующей претензии (требования) заказчика.

В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ:

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

8.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. Подрядчик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

8.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

8.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.5.2.2 - 8.5.2.3 настоящего контракта):

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

8.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.5.3. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости подрядчик осуществляет возврат заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 14 дней с момента получения соответствующей претензии (требования) заказчика.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их  последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям Контракта не относятся.

9.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего Контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по Контракту.

9.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.5. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения Контракта.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделе 11 настоящего Контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

12.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ[253][14]

12.1. Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в форме _________________________________________________, на сумму ____________ руб. (_______ рублей ______ копеек), эквивалентную _____________ % от начальной (максимальной) цены Контракта (заполняется Заказчиком в период подготовки проекта Контракта с учетом применения статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ).

12.2. При выборе способа обеспечения в виде внесения денежных средств:

12.2.1. Внесение денежных средств осуществляется Подрядчиком на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

12.2.2. Возврат Подрядчику денежных средств, внесенных им на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения Подрядчиком всех своих обязательств. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в настоящем Контракте.

12.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Заказчику по контракту. Удержанные Заказчиком денежные средства переходят в собственность Заказчика.

12.3. При выборе способа обеспечения в виде банковской гарантии:

12.3.1.Заказчик в качестве обеспечения исполнения Контракта принимает банковскую гарантию, выданную банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения[254][15].

12.3.2. Банковская гарантия, предоставляемая Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

12.3.3. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе (в случае оформления на нескольких листах – обязательно наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта) или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.

12.3.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком (принципалом) предусмотренных Контрактом обязательств;

2) обязательства Подрядчика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

5) срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на 1 (один) месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение Контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком (бенефициаром) банку одновременно с требованием об осуществлении платы денежной суммы по банковской гарантии;

8) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии (условие включается в случае, если оно было предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке);

9) права заказчика (бенефициара) в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения подрядчиком (принципалом) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных подрядчиком (принципалом) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком (бенефициаром), но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;

10) права Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством, с предварительным извещением об этом гаранта;

11) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

12.1.1. Запрещается включение в условия банковской гарантии:

1) требования о представлении Заказчиком (бенефициаром) гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение Подрядчиком (принципалом) обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

2) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту Заказчиком уведомления о нарушении Подрядчиком условий Контракта или расторжении Контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями Контракта или законодательством);

3) требований о предоставлении Заказчиком гаранту отчета об исполнении Контракта;

4) требований о предоставлении Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не предусмотренных подпунктом 7 пункта 12.3.4 Контракта.

12.4. Случаями, когда Заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному Подрядчиком обеспечению исполнения Контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности (взыскание пеней, штрафов, возмещение убытков) Подрядчика перед Заказчиком вследствие нарушения им обязательств по Контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по Контракту.

Письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, оформляется согласно приложению № __ к Контракту.

12.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Срок действия Контракта: Контракт вступает в силу с момента заключения и действует по __________________________ (включительно) (срок действия Контракта включает срок выполнения работ, период приёмки результатов выполненных работ, в том числе экспертизы результатов исполнения обязательств по Контракту, и оплаты за выполненные работы). Окончание срока действия контракта не влечет прекращение обязательств сторон по контракту.

13.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

- [255][16]если Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

13.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой (в том числе электронной), факсимильной связью либо иным доступным способом, оговоренным сторонами с последующим представлением оригинала по адресу, указанному в контракте.

Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано. При невозможности получения подтверждения либо информации о получении уведомления, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления.

13.4. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

13.5. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

13.6. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.7. Приложения, указанные в Контракте, являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1: Локальная смета на ___ л;

Приложение № 2: Техническое задание на ___ л;

Приложение № 3: Форма «Акт приемки (этапа) выполненных работ» на ___ л;

Приложение № 4 – Форма «Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии» на ___ л;

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

______________________________

_________________________________

(юридический адрес, фактический адрес,

телефон, банковские реквизиты)

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Руководитель:___________ (Ф.И.О.)

______________________________

______________________________

(юридический адрес, фактический адрес,

телефон, банковские реквизиты)

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Руководитель:_________ (Ф.И.О.)

Приложение № 1

к Контракту № _____

от «___ » _______ 2017 года

Локальная смета

Приложение № 2

к Контракту

от «___» _______ 20__ г. № ___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Подрядчик

Заказчик

Руководитель:_________ (Ф.И.О.)

Руководитель:_________ (Ф.И.О.)

Приложение № 3

к Контракту

от «___» _______ 20__ г. № ___

ФОРМА                                                                               УТВЕРЖДАЮ

_____________( _____________ )

(подписывается заказчиком в случае

создания приемочной комиссии)

АКТ

приемки (этапа) выполненных работ

г. _______________                             «_____»_______________ 20____г.

Комиссия в составе представителей заказчика в лице_______________________________, (должность, ФИО) действующих на основании __________________, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Подрядчик в соответствии с Контрактом от «___» _____________20___ г. №________ (идентификационный код закупки _____________________) выполнил следующие работы: ____________ __________________________________________________________________

Работы Подрядчиком выполнены фактически с «____» ___________20___ г. по «___» ___________20__ г.

Качество выполненных работ соответствует/не соответствует требованиям Контракта. __________________________________________________________________

Заказчик каких-либо отклонений от условий Контракта или других недостатков в работах, выполненных Подрядчиком, не обнаружил/обнаружил.

__________________________________________________________________

Экспертиза выполненных работ на предмет соответствия требованиям и условиям Контракта № ______________ от «___» ____________20__г. __________________________________________________________________

(проведена)

Сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[256][17] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию: ________________________;

Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) ______________________________________________________________;

Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[257][18] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Представители ЗАКАЗЧИКА:

_______________ ( _____________ )

                подпись    ФИО

_______________ ( _____________ )

                подпись    ФИО

_______________ ( _____________ )

                подпись    ФИО

ПОДРЯДЧИК

     _______________ (Ф.И.О.)

                   (подпись)

Приложение № 4

к Контракту

от «___» ___________ 20__ г.

№ _______________________

Форма требования

об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии[258][19]

ТРЕБОВАНИЕ

об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии

от «___» __________ 20__ года                                                            № _____

В связи с тем, что по банковской гарантии от «  » __________ 20__ года № _________ (полное наименование кредитной организации - гаранта) является гарантом (далее-гарант) перед (полное наименование организации - бенефициара) (далее - бенефициар), настоящим требованием извещаем вас о неисполнении (ненадлежащем исполнении) (полное наименование организации-принципала), ИНН ____________________своих обязательств перед (полное наименование организации-бенефициара) по Контракту от «   » __________ 20__ года № _________ а именно (указать конкретные нарушения принципалом обязательств, в обеспечение которых выдана банковская гарантия).

В соответствии с условиями банковской гарантии от «  » __________ 20__года № _________ Вам надлежит не позднее  _______(указывается количество дней цифрами и прописью в соответствии с условиями гарантии) рабочих дней со дня получения настоящего требования перечислить сумму в размере ______________ (сумма цифрами и прописью)

на счет__________________________ (банковские реквизиты организации-бенефициара для перечисления денежных средств).

В случае неисполнения настоящего требования в указанный срок гарант обязан уплатить неустойку бенефициару в размере 0,1 (ноль целых  одна десятая) процента указанной в настоящем требовании суммы,  подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки начиная с календарного дня, следующего за днем истечения установленного банковской гарантией срока оплаты настоящего требования, по день фактического поступления денежных средств на счет бенефициара в оплату настоящего требования по банковской гарантии.

Приложение: (указывается перечень документов, обосновывающих                     требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, и количество листов).

Уполномоченное лицо бенефициара     ___________ (____________________)

                                                     (подпись)            (инициалы, фамилия)

Отметка о вручении___________ (____________________)

(передаче иным способом) (подпись)(инициалы, фамилия)

Дата вручения: «___ » _____________ 20__ года

Примечание. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии и направляемые вместе с ним документы и (или) их копии оформляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Приложение №  32

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

типового контракта на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций

Общие сведения о приказе ответственного органа исполнительной власти Тульской области, которым утверждены типовой контракт, типовые условия контракта:

а) ответственный орган исполнительной власти Тульской области - разработчик документа, который разрабатывает и утверждает типовые контракты, типовые условия контрактов;

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

б) вид документа (типовой контракт или типовые условия контракта).

типовой контракт

Показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта:

а) наименование товара, работы, услуги;

Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций

б) код (коды) предмета контракта: по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2);

43.29.11.140 – Работы по противопожарной защите

по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2);

43.29. – Производство прочих строительно-монтажных работ

по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (указывается с 1 января 2017 г.);

.

в) размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт (типовые условия контракта);

при любом размере начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

г) иные показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта.

Приложение №  32

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

типового контракта на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций

Общие сведения о приказе ответственного органа исполнительной власти Тульской области, которым утверждены типовой контракт, типовые условия контракта:

а) ответственный орган исполнительной власти Тульской области - разработчик документа, который разрабатывает и утверждает типовые контракты, типовые условия контрактов;

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

б) вид документа (типовой контракт или типовые условия контракта).

типовой контракт

Показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта:

а) наименование товара, работы, услуги;

Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций

б) код (коды) предмета контракта: по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2);

43.29.11.140 – Работы по противопожарной защите

по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2);

43.29. – Производство прочих строительно-монтажных работ

по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (указывается с 1 января 2017 г.);

.

в) размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт (типовые условия контракта);

при любом размере начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

г) иные показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта.

Приложение № 33

ТИПОВОЙ КОНТРАКТ

КОНТРАКТ №

выполнение работ по опрессовке системы отопления

город ______________

«___»__________ 20__ год

_______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании _________, с одной стороны и ____________________, (указать полное наименование Подрядчика (с указанием его организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) Подрядчика - физического лица зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании _____________, являясь в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» субъектом малого предпринимательства (или в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» социально ориентированной некоммерческой организацией)[259], с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ) (идентификационный код закупки _____________________), заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Подрядчик обязуется выполнить работы по опрессовке системы отопления, расположенной по адресу: _______________________________ (далее – работы) в соответствии с условиями настоящего контракта, техническим заданием (Приложение №1), сметной документацией (приложение №2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего контракта, а заказчик обязуется принять работы и оплатить их на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.2.Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1 контракта, своими силами или с привлечением субподрядных организаций.

2. ЦЕНА РАБОТ ПО КОНТРАКТУ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

2.1. Цена контракта составляет ______________ рублей, в том числе НДС[260] ___%.

В случае если Контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

Цена Контракта включает стоимость работ, материалов, вывоз мусора, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, других накладных расходов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортные и иные расходы подрядчика, связанные с исполнением настоящего контракта.

2.2.Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

[261]Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим контрактом объемов услуг, качества выполняемых работ и иных условий исполнения настоящего контракта.

[262]По предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены работ, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

2.3. Оплата за выполненные работы осуществляется в течение 30 (тридцати) дней[263] в размере стоимости выполненных работ с даты подписания заказчиком акта сдачи- приемки выполненных работ (форма № КС-2), акта приемки (этапа) выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту), на основании положительного заключения экспертизы, проведенной в порядке п.6.4 настоящего контракта; справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

2.4. Основанием для оплаты работ является подписанный сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2), акт приемки (этапа) выполненных работ без претензий заказчика, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счет-фактура[264], выставленный подрядчиком. Расчеты за выполненные работы между подрядчиком и заказчиком производятся с применением к стоимости работ в актах выполненных работ понижающего коэффициента, определенного по результатам аукциона.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены настоящего контракта на сметную стоимость работ, определенную в сметной документации, указанной в документации об электронном аукционе (Приложение №2).

2.5. Расчеты заказчика с подрядчиком производятся по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

2.6. Авансирование работ по контракту не предусмотрено.

2.7. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в контракте счет подрядчика, несет подрядчик.

2.8. Для органов власти и казенных учреждений:

Источник финансирования – бюджет Тульской области  _________.

для бюджетных учреждений:

Источник финансирования – средства бюджетного учреждения.

           Для органов власти и казенных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КБК _____ в сумме ______.

Вариант 2: по КБК_______, в том числе: за счет денежных средств, полученных из ____.

для бюджетных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КВР_______.

Вариант 2: по КВР_______ , в том числе: за счет денежных средств, полученных из …в сумме _______, … в сумме _______, …».

2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

При этом оплата по контракту осуществляется на основании акта-приемки (этапа) выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику по контракту.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту:

- начало работ – с момента заключения контракта;

- окончание работ – ________________________.

3.2. На момент заключения настоящего контракта дата окончания работ является исходной для имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы.

4. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1.Выполнение работ должно производиться Подрядчиком собственными силами и/или с привлечением субподрядных организаций, материалами, средствами и оборудованием, в соответствии с техническим заданием, сметной документацией с соблюдением строительных норм и правил, правил по ОТ, ППБ, СНиП и охраны окружающей среды.

4.2. Качество выполняемых работ должно соответствовать строительным нормам и правилам и другим нормативным документам.

4.3. Качество используемых материалов должно соответствовать требования ГОСТа и подтверждаться сертификатами соответствия или декларацией о соответствии.

В случае отсутствия государственного стандарта на используемые материалы допускается использование материалов, соответствующих требованиям утвержденных технических условий (ТУ). При этом значения показателей качества и безопасности, установленные в ТУ, не должны быть ниже (хуже) регламентированных в государственных стандартах общих технических условий.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить работы, указанные в пункте 1.1, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

5.1.2. Обеспечить:

а) выполнение работ в полном соответствии с:

- техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту);

- действующим законодательством и нормативными правовыми актами в сфере строительства;

б) соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также соблюдение природоохранительного и земельного законодательства;

в) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в соответствии с пунктом 6.7 настоящего контракта, а также в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

5.1.3. Выполнить работы из своих материалов.

5.1.4. Перед началом работ предоставить для ознакомления заказчику перечень материалов, изделий, конструкций, комплектующих по объекту.

5.1.5. Предъявить заказчику перед началом работ все необходимые документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов.

5.1.6. Обеспечить в ходе ремонта выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, а также мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.1.7. Немедленно известить заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:

– возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

– иных, независящих от подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.8. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному настоящим контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты выполнения работы.

5.1.9. Подрядчик несет имущественную ответственность за деятельность субподрядчиков в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

5.1.10. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта приемки выполненных работ за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, а также строительный мусор.

5.1.11. В случае наступления любых неблагоприятных последствий у третьих лиц, в связи с выполнением работ подрядчиком в период их проведения и в течение срока исковой давности самостоятельно нести ответственность перед третьими лицами.

5.1.12. Сдать результат выполненных работ заказчику по акту сдачи - приемки выполненных работ (форма КС-2), акту приемки (этапа) выполненных работ, справке о стоимости выполненных работ и затрат (формат КС-3).

5.1.13. Письменно известить заказчика в течение 5 (пяти) дней о готовности объекта к приемке выполненных работ.

5.1.14. За свой счет осуществлять приемку адресованных ему изделий и конструкций, инженерного (технологического) оборудования, их выгрузку, складирование и охрану. Обеспечить приемку, разгрузку и складирование принятых им по акту и прибывающих на объект изделий и конструкций, инженерного (технологического) оборудования.

5.1.15. Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом или действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.16.[265] Привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме ________ процентов от цены Контракта (объем привлечения устанавливается заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 процентов от цены контракта).

5.1.16.1. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком.

5.1.19.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять заказчику документы, указанные в пункте 5.1.16.1 настоящего Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

5.1.16.3. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств поставщиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

5.1.16.4. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

5.1.16.5. Нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 5.1.16.1. –5.1.16.3. настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте.

5.1.17 [266]Подрядчик, в соответствии с условиями контракта, обязан предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены настоящего контракта. Указанная информация предоставляется заказчику подрядчиком в течение 10 календарных дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным заказчиком и подрядчиком актом сдачи- приемки выполненных работ (форма КС-2), актом приемки (этапа) выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ.

5.2.2. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.3. [267]В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. Обеспечить подрядчику беспрепятственный доступ к объекту выполнения работ на весь период действия настоящего контракта.

5.3.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, проверку фактически выполненных объемов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

5.3.3. Принять результат выполненных работ у подрядчика по акту сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), акту приемки (этапа) выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ.

5.3.4. Провести экспертизу выполненных работ для проверки их результатов на соответствие условиям контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.3.5. Перечислить подрядчику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту, денежные средства, внесенные подрядчиком в обеспечение исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется подрядчиком), не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения подрядчиком всех своих обязательств, по банковским реквизитам, указанным в настоящем контракте.

5.3.6. [268]Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

5.3.7. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Потребовать устранения дефектов, выявленных в течение срока, предусмотренного пунктом 7.2 настоящего контракта.

5.4.2. На возмещение расходов по устранению недостатков, возникших после выполнения работы подрядчиком.

5.4.3. Произвести приемку и оплату досрочно выполненных работ.

5.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.4.5. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.4.6. При неисполнении или ненадлежащем исполнении подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, осуществить оплату выполненных подрядчиком работ за вычетом всех своевременно невыплаченных подрядчиком неустоек (штрафов, пеней), которые предусмотрены разделом 8 настоящего контракта.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Сдача результатов выполненных работ подрядчиком и принятие их заказчиком осуществляется путем подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), акта приемки (этапа) выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

6.2. Заказчик, получивший письменное сообщение подрядчика о готовности к сдаче работ, в срок не позднее ___ (_____) рабочих дней приступает к приемке результатов выполненных работ, назначает приемочную комиссию и обеспечивает участие в ней представителей сторон.

6.3. Приемка выполненных работ (отдельного этапа) в соответствии с контрактом осуществляется заказчиком в течение _____ (____) рабочих дней, включая проведение экспертизы (в течение ___ (___) рабочих дней), со дня получения заказчиком документов, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего контракта.

Сдача работ подрядчиком и их приемка заказчиком оформляется актом приемки (этапа) выполненных работ, подписанным сторонами.

6.4. При приемке выполненной работы (отдельного этапа) заказчик обязан провести экспертизу для проверки выполненных подрядчиком работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

6.5. В случае проведения экспертизы силами заказчика в акте приемки (этапа) выполненных работ проставляется запись о проведении экспертизы, отдельный документ о проведенной экспертизе не составляется.

В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

6.6. Не позднее __ (_____) рабочих дней после проведения экспертизы заказчик направляет подрядчику подписанный всеми членами приемочной комиссии и утвержденный заказчиком один экземпляр акта приёмки (этапа) выполненных работ или мотивированный отказ от подписания такого документа.

6.7. Мотивированный отказ от подписания акта-приемки (этапа) выполненных работ заказчик направляет при обнаружении в ходе приемки недостатков в результатах выполненных работ, в котором фиксируется перечень недостатков, сроки их устранения подрядчиком, а также дата повторной приемки результатов выполненных работ. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе.

В случае установления по результатам экспертизы факта ненадлежащего качества выполненной работы (ее результатов), подрядчик обязан компенсировать заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты заказчика.

Акт приемки (этапа) выполненных работ подписывается заказчиком после устранения подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков.

6.8. Работы считаются выполненными со дня подписания заказчиком акта-приемки (этапа) выполненных работ без замечаний.

Результат выполненных работ переходит в собственность заказчика с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), акта приемки (этапа) выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), после чего заказчик берет на себя риск его случайной гибели или повреждения.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

7.1. Подрядчик гарантирует:

а) выполнение работ в полном соответствии с:

- техническим заданием (приложение № 1 к настоящему контракту);

- действующим законодательством и нормативными правовыми актами в сфере строительства

б) обеспечение на объекте соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также соблюдение природоохранительного и земельного законодательства.

в) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в соответствии с пунктом 6.4. настоящего контракта.

7.2. Гарантийный срок выполненных по контракту работ составляет не менее 5 лет с момента подписания акта приемки (этапа) выполненных работ. Объем гарантии качества выполненных работ составляет 100%. Указанный срок исчисляется со дня подписания заказчиком и подрядчиком акта приемки (этапа) выполненных работ.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине подрядчика, то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.4. В случае возникновения у заказчика претензий по качеству выполненных работ, стороны составляют об этом соответствующий акт. При несогласии подрядчика с претензиями заказчика должна быть назначена экспертиза. Подрядчик обязан оплатить проведение экспертизы и нести расходы по ее проведению в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ. В остальных случаях расходы на экспертизу несет заказчик, а в случае если она назначена по соглашению сторон, обе стороны несут расходы поровну.

7.5. В случае неисполнения подрядчиком обязанности по устранению недостатков и дефектов в пределах гарантийного срока, а также в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ, заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

8.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. Подрядчик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

8.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

8.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.5.2.2 - 8.5.2.3 настоящего контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.5.2.4. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности подрядчика за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом (Пункт 8.5.2.4 включается в проект контракта в случае, если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466)).

8.5.3. За непредоставление подрядчиком информации, указанной в пункте 5.1.17 настоящего контракта, с подрядчика взыскивается пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства (Пункт 8.5.3 включается в проект контракта в случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775).

В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ:

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

8.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. Подрядчик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

8.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

8.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.5.2.2 - 8.5.2.3 настоящего контракта):

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

8.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их  последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям контракта не относятся.

9.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по контракту.

9.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.5. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения контракта.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделе 11 настоящего Контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

12.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ[269]

12.2. Подрядчик представляет заказчику обеспечение исполнения контракта в форме _________________________________________________, на сумму ____________ руб. (_______ рублей ______ копеек), эквивалентную _____________ % от начальной (максимальной) цены контракта (заполняется заказчиком в период подготовки проекта контракта с учетом применения статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ).

12.2 При выборе способа обеспечения в виде внесения денежных средств:

12.2.1 Внесение денежных средств осуществляется подрядчиком на счет заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

12.2.2 Возврат подрядчику денежных средств, внесенных им на счет заказчика в качестве обеспечение исполнения контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения подрядчиком всех своих обязательств по контракту в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения подрядчиком своих обязательств. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в настоящем контракте.

12.2.3 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, заказчик имеет право удержать из внесенных подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую подрядчик обязан уплатить заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате подрядчиком заказчику по контракту. Удержанные заказчиком денежные средства переходят в собственность заказчика.

12.3 При выборе способа обеспечения в виде банковской гарантии:

12.3.1 . Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковскую гарантию, выданную банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

12.3.2 Банковская гарантия, предоставляемая подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

12.3.3 Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе (в случае оформления на нескольких листах – обязательно наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта) или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.

12.3.4 Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения подрядчиком (принципалом) предусмотренных контрактом обязательств;

2) обязательства подрядчика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 1 (один) месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение Контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком (бенефициаром) банку одновременно с требованием об осуществлении платы денежной суммы по банковской гарантии;

8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии (условие включается в случае, если оно было предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке);

9) права заказчика (бенефициара) представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

10) права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством, с предварительным извещением об этом гаранта;

11) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

12.3.5 Запрещается включение в условия банковской гарантии:

1) требования о представлении заказчиком (бенефициаром) гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение подрядчиком (принципалом) обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

2) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении подрядчиком условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством);

3) требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

4) требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не предусмотренных подпунктом 7 пункта 12.3.4 контракта.

12.4 Случаями, когда заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному подрядчиком обеспечению исполнения контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности (взыскание пеней, штрафов, возмещение убытков) подрядчика перед заказчиком вследствие нарушения им обязательств по контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по контракту.

Письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, оформляется согласно приложению № __ к контракту.

12.5 В ходе исполнения контракта подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Срок действия контракта: контракт вступает в силу с момента заключения и действует по __________________________ (срок действия контракта включает срок выполнения работ, период приёмки результатов выполненных работ, в том числе экспертизы результатов исполнения обязательств по контракту, и оплаты за выполненные работы).

13.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

- [270]если подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

13.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой (в том числе электронной), факсимильной связью либо иным доступным способом, оговоренным сторонами с последующим представлением оригинала по адресу, указанному в контракте.

Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано. При невозможности получения подтверждения либо информации о получении уведомления, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления.

13.4. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

13.5. Любые изменения и дополнения к контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

13.6. Во всем, что не предусмотрено контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.7. Приложения, указанные в контракте, являются его неотъемлемой частью:

приложение № 1 - техническое задание на ___ л;

приложение № 2 - сметная документация на ___ л;

приложение № 3 - форма «Акт приемки (этапов) выполненных работ» на ___ л;

приложение № 4 – форма «Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии» на ___ л.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

______________________________

_________________________________

(юридический адрес, фактический адрес,

телефон, банковские реквизиты)

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Руководитель:___________ (Ф.И.О.)

______________________________

______________________________

(юридический адрес, фактический адрес,

телефон, банковские реквизиты)

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Руководитель:_________ (Ф.И.О.)

Приложение № 1

к контракту

от «___» _______ 20__ г. № ___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Подрядчик

Заказчик

Руководитель:_________ (Ф.И.О.)

Руководитель:_________ (Ф.И.О.)

Приложение № 2

к Контракту

от «___» _______ 20__ г. № ___

Сметная документация

Приложение № 3

к контракту

от «___» _______ 20__ г. № ___

ФОРМА                                                                              УТВЕРЖДАЮ

_____________( _____________ )

(подписывается заказчиком в случае

создания приемочной комиссии)

АКТ

приемки (этапа) выполненных работ

г. _______________                             «_____»_______________ 20____г.

Комиссия в составе представителей заказчика в лице_______________________________, (должность, ФИО) действующих на основании __________________, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Подрядчик в соответствии с контрактом от «___» _____________20___ г. №________ выполнил следующие работы: ____________ __________________________________________________________________

Работы подрядчиком выполнены фактически с «____» ___________20___ г. по «___» ___________20__ г. (идентификационный код закупки _____________________)

Качество выполненных работ соответствует / не соответствует требованиям контракта. __________________________________________________________________

Заказчик каких-либо отклонений от условий контракта или других недостатков в работах, выполненных подрядчиком, не обнаружил / обнаружил.

__________________________________________________________________

Экспертиза выполненных работ на предмет соответствия требованиям и условиям контракта № ______________ от «___» ____________20__г. __________________________________________________________________

(проведена)

Сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[271] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию: ________________________;

Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) ______________________________________________________________;

Итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику по контракту: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[272] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Представители ЗАКАЗЧИКА:

_______________ ( _____________ )

                подпись    ФИО

_______________ ( _____________ )

                подпись    ФИО

_______________ ( _____________ )

                подпись    ФИО

ПОДРЯДЧИК

     _______________ (Ф.И.О.)

                   (подпись)

Приложение № 4

к контракту

от «___» ___________ 20__ г.

№ _______________________

Форма требования

об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии[273]

ТРЕБОВАНИЕ

об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии

от «___» __________ 20__ года                                                            № _____

В связи с тем, что по банковской гарантии от «  » __________ 20__ года № _________ (полное наименование кредитной организации - гаранта) является гарантом (далее-гарант) перед (полное наименование организации - бенефициара) (далее - бенефициар), настоящим требованием извещаем вас о неисполнении (ненадлежащем исполнении) (полное наименование организации-принципала), ИНН ____________________своих обязательств перед (полное наименование организации-бенефициара) по Контракту от «   » __________ 20__ года № _________ а именно (указать конкретные нарушения принципалом обязательств, в обеспечение которых выдана банковская гарантия).

В соответствии с условиями банковской гарантии от «  » __________ 20__года № _________ Вам надлежит не позднее  _______(указывается количество дней цифрами и прописью в соответствии с условиями гарантии) рабочих дней со дня получения настоящего требования перечислить сумму в размере ______________ (сумма цифрами и прописью)

на счет__________________________ (банковские реквизиты организации-бенефициара для перечисления денежных средств).

В случае неисполнения настоящего требования в указанный срок гарант обязан уплатить неустойку бенефициару в размере 0,1 (ноль целых  одна десятая) процента указанной в настоящем требовании суммы,  подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки начиная с календарного дня, следующего за днем истечения установленного банковской гарантией срока оплаты настоящего требования, по день фактического поступления денежных средств на счет бенефициара в оплату настоящего требования по банковской гарантии.

Приложение: (указывается перечень документов, обосновывающих                     требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, и количество листов).

Уполномоченное лицо бенефициара     ___________ (____________________)

                                                     (подпись)            (инициалы, фамилия)

Отметка о вручении___________ (____________________)

(передаче иным способом) (подпись)(инициалы, фамилия)

Дата вручения: «___ » _____________ 20__ года

Примечание. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии и направляемые вместе с ним документы и (или) их копии оформляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Приложение № 34

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

типового контракта на выполнение работ по опрессовке систем отопления

Общие сведения о приказе ответственного органа исполнительной власти Тульской области, которым утверждены типовой контракт, типовые условия контракта:

а) ответственный орган исполнительной власти Тульской области - разработчик документа, который разрабатывает и утверждает типовые контракты, типовые условия контрактов;

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

б) вид документа (типовой контракт или типовые условия контракта).

типовой контракт

Показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта:

а) наименование товара, работы, услуги;

Выполнение работ по опрессовке систем отопления

б) код (коды) предмета контракта: по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2);

35.30.12.110. – Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения

по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2);

35.30.5. - Обеспечение работоспособности тепловых сетей

по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (указывается с 1 января 2017 г.);

.

в) размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт (типовые условия контракта);

при любом размере начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

г) иные показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта.

[1] Данный текст включается в случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ.

[2] Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

[3] Пункты 5.2.9. –5.2.9.5. включаются в проект контракта в случае если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к Исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).

[4] Пункт 5.2.10. включается в проект контракта в случае если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775.

[5] Пункт 5.3.1. включается в проект контракта в случае если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к Исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).

[6] Для Исполнителя с общим режимом налогообложения

[7] Данный абзац включается в проект контракта в случае если такая возможность изменения условий контракта будет предусмотрена документацией о закупке.

[8] Данный абзац включается в проект контракта в случае если такая возможность изменения условий контракта будет предусмотрена документацией о закупке.

[9] В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ – 15 (пятнадцати) рабочих дней.

[10] Для исполнителя с общим режимом налогообложения

[11] Данный раздел включается в проект контракта в соответствии со ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ.

[12] Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

[13] Для исполнителя с общим режимом налогообложения

[14] Для исполнителя с общим режимом налогообложения

[15] Утверждена постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

[16] Данный текст включается в случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ.

[17] Пункты 4.1.7. –4.1.7.5. включаются в проект контракта в случае если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к Исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).

[18] Пункт 4.1.8. включается в проект контракта в случае если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775.

[19] Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

[20] Пункт 4.3.1. включается в проект контракта в случае если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к Исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).

[21] Для Исполнителя с общим режимом налогообложения.

[22] П. 5.3 включается в проект контракта в случае если такая возможность изменения условий контракта будет предусмотрена документацией о закупке.

[23] В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ – 15 (пятнадцати) рабочих дней.

[24] Для Исполнителя с общим режимом налогообложения

[25] Данный раздел включается в проект контракта в соответствии со ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ.

[26] Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

[27] Для Исполнителя с общим режимом налогообложения.

[28] Для Исполнителя с общим режимом налогообложения.

[29] Для Исполнителя а с общим режимом налогообложения.

[30] Для исполнителя с общим режимом налогообложения

[31] Для исполнителя с общим режимом налогообложения

[32]Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

[33] Данный текст включается в случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ.

[34] Для Исполнителя с общим режимом налогообложения

[35] Данный абзац включается в проект Контракта в случае если такая возможность изменения условий Контракта будет предусмотрена документацией о закупке.

[36]Данный абзац включается в проект Контракта в случае если такая возможность изменения условий Контракта будет предусмотрена документацией о закупке.

[37] В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ – 15 (пятнадцати) рабочих дней.

[38] Для Исполнителя с общим режимом налогообложения

[39] Пункты 3.1.12. –3.1.12..5. включаются в проект Контракта в случае если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к Исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).

[40] Пункт 3.1.13. включается в проект Контракта в случае если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена Контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775.

[41] Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

[42] Пункт 3.3.1. включается в проект Контракта в случае если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к Исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).

[43] Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

[44] Для Исполнителя с общим режимом налогообложения

[45] Для Исполнителя с общим режимом налогообложения

[46]Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

[47] Данный текст включается в случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ.

[48] Для Подрядчика с общим режимом налогообложения.

[49] Пункт 2.3 включается в проект контракта в случае если такая возможность изменения условий контракта будет предусмотрена документацией о закупке.

[50] В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ – 15 (пятнадцати) рабочих дней.

[51] Для Подрядчика с общим режимом налогообложения.

[52] Пункты 4.1.14. –4.1.14.5. включаются в проект контракта в случае если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).

[53] Пункт 4.1.15. включается в проект контракта в случае если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775.

[54] Пункт 4.2.4 включается в проект контракта в случае если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к Подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).

[55] Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

[56] Данный раздел включается в проект контракта в соответствии со ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ

[57] Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

[58] Для подрядчика с общим режимом налогообложения

[59] Для подрядчика с общим режимом налогообложения

[60] Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

[61] Данный текст включается в случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ.

[62] Пункты 3.1.13. – 3.1.18. включаются в проект контракта в случае если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к Исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).

[63] Пункт 3.1.19. включается в проект контракта в случае если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775.

[64] Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

[65] Пункт 3.3.1. включается в проект контракта в случае если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к Исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).

[66] Для Исполнителя с общим режимом налогообложения

[67] Данный абзац включается в проект контракта в случае если такая возможность изменения условий контракта будет предусмотрена документацией о закупке.

[68]Данный абзац включается в проект контракта в случае если такая возможность изменения условий контракта будет предусмотрена документацией о закупке.

[69] В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ – 15 (пятнадцати) рабочих дней.

[70] Для Исполнителя с общим режимом налогообложения

[71] Данный раздел включается в проект контракта в соответствии со ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ.

[72] Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

[73] Для исполнителя с общим режимом налогообложения

[74] Для исполнителя с общим режимом налогообложения

[75] Утверждена постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

[76] Данный текст включается в случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ.

[77] Пункты 3.1.13. – 3.1.18. включаются в проект контракта в случае если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).

[78] Пункт 3.1.19. включается в проект контракта в случае если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775.

[79] Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

[80] Пункт 3.3.1. включается в проект контракта в случае если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).

[81] Для исполнителя с общим режимом налогообложения

[82] Данный абзац включается в проект контракта в случае если такая возможность изменения условий контракта будет предусмотрена документацией о закупке.

[83]Данный абзац включается в проект контракта в случае если такая возможность изменения условий контракта будет предусмотрена документацией о закупке.

[84] В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ – 15 (пятнадцати) рабочих дней.

[85] Для исполнителя с общим режимом налогообложения

[86] Данный раздел включается в проект контракта в соответствии со ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ.

[87] Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

[88] Для исполнителя с общим режимом налогообложения

[89] Для исполнителя с общим режимом налогообложения

[90] Утверждена постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

[91] Данный текст включается в случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ.

[92] Пункты 5.1.6. –5.1.6.5. включаются в проект контракта в случае если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).

[93] Пункт 5.1.7 включается в проект контракта в случае если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775.

[94] Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

[95] Пункт 5.3.1. включается в проект контракта в случае если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).

[96] Для исполнителя с общим режимом налогообложения

[97] Данный абзац включается в проект контракта в случае если такая возможность изменения условий контракта будет предусмотрена документацией о закупке.

[98]Данный абзац включается в проект контракта в случае если такая возможность изменения условий контракта будет предусмотрена документацией о закупке.

[99] В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ – 15 (пятнадцати) рабочих дней.

[100] Для исполнителя с общим режимом налогообложения

[101] Данный раздел включается в проект контракта в соответствии со ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ.

[102] Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

[103] Для исполнителя с общим режимом налогообложения

[104] Для исполнителя с общим режимом налогообложения

[105] Утверждена постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

[106] Данный текст включается в случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ.

[107] Медицинские отходы класса А - эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам (ТБО). Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными. Канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, инвентарь, потерявшие потребительские свойства. Смет от уборки территории и так далее. Пищевые отходы центральных пищеблоков, а также всех подразделений организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, кроме инфекционных, в том числе фтизиатрических (СанПиН 2.1.7.2790-10).

[108] Пункты 5.1.9. –5.1.14. включаются в проект контракта в случае если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к Исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).

[109] Пункт 5.1.15 включается в проект контракта в случае если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775.

[110] Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

[111] Пункт 5.3.1 включается в проект контракта в случае если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к Исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).

[112] Для Исполнителя с общим режимом налогообложения

[113] Данный абзац включается в проект контракта в случае если такая возможность изменения условий контракта будет предусмотрена документацией о закупке.

[114]Данный абзац включается в проект контракта в случае если такая возможность изменения условий контракта будет предусмотрена документацией о закупке.

[115] В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ – 15 (пятнадцати) рабочих дней.

[116] Для Исполнителя с общим режимом налогообложения

[117] Данный раздел включается в проект контракта в соответствии со ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ.

[118] Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

[*] Для Исполнителя с общим режимом налогообложения

[*]

[*]

[119]

[120]

[121] Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

[122] Данный текст включается в случае осуществления закупки среди СМП, СОНКО в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ.

[123] Данная статья контракта может быть изложена в другой редакции исходя из особенностей конкретного объекта

[124] Для подрядчика с общим режимом налогообложения.

[125] Для подрядчика с общим режимом налогообложения.

[126] Для подрядчика с общим режимом налогообложения.

[127] Пункт 2.3 включается в проект контракта в случае если такая возможность изменения условий контракта будет предусмотрена документацией о закупке.

[128] В случае осуществления закупки среди СМП, СОНКО в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ – 15 (пятнадцати) рабочих дней.

[129] Для подрядчика с общим режимом налогообложения.

[130] Данная статья контракта может быть изложена в другой редакции исходя из особенностей конкретного объекта

[131] Данная статья контракта может быть изложена в другой редакции исходя из особенностей конкретного объекта

[132] Пункты 4.1.15 – 4.1.20 включаются в проект контракта в случае, если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к Подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 N 1466).

[133] Пункт 4.1.21 включается в проект контракта в случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775.

[134] Пункт 4.2.4 включается в проект контракта в случае, если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к Подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).

[135] Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

[136] Данная статья контракта может быть изложена в другой редакции исходя из особенностей конкретного объекта

[137] Данный раздел включается в проект контракта в соответствии со ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ

[138] Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

[139] Для подрядчика с общим режимом налогообложения

[140] Для подрядчика с общим режимом налогообложения

[141] Для подрядчика с общим режимом налогообложения

[142] Для подрядчика с общим режимом налогообложения

[143] Для подрядчика с общим режимом налогообложения

[144] Для подрядчика с общим режимом налогообложения

[145] Для подрядчика с общим режимом налогообложения

[146] Для подрядчика с общим режимом налогообложения

[147] Для подрядчика с общим режимом налогообложения

[148] Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

[149] Данный текст включается в случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ.

[150] Для подрядчика с общим режимом налогообложения.

[151] Данный абзац включается в проект Контракта в случае если такая возможность изменения условий Контракта будет предусмотрена документацией о закупке.

[152]Данный абзац включается в проект Контракта в случае если такая возможность изменения условий Контракта будет предусмотрена документацией о закупке.

[153] В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ – 15 (пятнадцати) рабочих дней.

[154] Для подрядчика с общим режимом налогообложения

[155] Пункты 5.1.18. –5.1.18.5. включаются в проект Контракта в случае если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к Подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).

[156] Пункт 5.1.19 включается в проект Контракта в случае если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена Контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775.

[157] Пункт 5.2.2. включается в проект Контракта в случае если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к Подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).

[158] Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

[159] Данный раздел включается в проект Контракта в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ

[160] Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

[161] Для подрядчика с общим режимом налогообложения

[162] Для подрядчика с общим режимом налогообложения

[163] Утверждена постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

[164] Данный текст включается в случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ.

[165] Данный абзац включается в проект Контракта в случае если такая возможность изменения условий Контракта будет предусмотрена документацией о закупке.

[166] Данный абзац включается в проект Контракта в случае если такая возможность изменения условий Контракта будет предусмотрена документацией о закупке.

[167] В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ – 15 (пятнадцати) рабочих дней.

[168] Для подрядчика с общим режимом налогообложения

[169] Пункты 5.1.19. –5.1.19.5. включаются в проект Контракта в случае если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к Подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).

[170] Пункт 5.1.20. включается в проект Контракта в случае если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена Контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775.

[171] Пункт 5.2.3. включается в проект Контракта в случае если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к Подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).

[172] Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

[173] Данный раздел включается в проект Контракта в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ

[174] Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

[175] Для подрядчика с общим режимом налогообложения

[176] Для подрядчика с общим режимом налогообложения

[177] Утверждена постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

[178] Данный текст включается в случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ.

[179] Для подрядчика с общим режимом налогообложения.

* Данная статья контракта может быть изложена в другой редакции исходя из особенностей конкретного объекта

[180] Данный абзац включается в проект контракта в случае если такая возможность изменения условий контракта будет предусмотрена документацией о закупке.

[181] Данный абзац включается в проект контракта в случае если такая возможность изменения условий контракта будет предусмотрена документацией о закупке.

[182] В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ – 15 (пятнадцати) рабочих дней.

[183] Для подрядчика с общим режимом налогообложения.

[184] В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ – 15 (пятнадцати) рабочих дней.

[185] Для подрядчика с общим режимом налогообложения.

[186] Данная статья контракта может быть изложена в другой редакции исходя из особенностей конкретного объекта

[187] Данная статья контракта может быть изложена в другой редакции исходя из особенностей конкретного объекта

[188] Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

[189] Пункты 5.3.30 – 5.3.35 включаются в проект контракта в случае, если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 N 1466).

[190] Пункт 5.3.36 включается в проект контракта в случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775.

[191] Пункт 5.4.3. включается в проект контракта в случае, если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).

* Данная статья контракта может быть изложена в другой редакции исходя из особенностей конкретного объекта

[192] Данный раздел включается в проект контракта в соответствии со ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ

[193] Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

[194] Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

[195] Для подрядчика с общим режимом налогообложения

[196] Для подрядчика с общим режимом налогообложения

[197] Данный текст включается в случае осуществления закупки среди СМП, СОНКО в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ.

[198] Для подрядчика с общим режимом налогообложения.

[199] Данный абзац включается в проект контракта в случае если такая возможность изменения условий контракта будет предусмотрена документацией о закупке.

[200] Данный абзац включается в проект контракта в случае если такая возможность изменения условий контракта будет предусмотрена документацией о закупке.

* Данная статья контракта может быть изложена в другой редакции исходя из особенностей конкретного объекта

[201] В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ – 15 (пятнадцати) рабочих дней.

[202] Для подрядчика с общим режимом налогообложения.

[203] Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

[204] Пункты 5.3.30 – 5.3.35 включаются в проект контракта в случае, если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 N 1466).

[205] Пункт 5.3.36 включается в проект контракта в случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775.

[206] Пункт 5.4.3. включается в проект контракта в случае, если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).

[207] Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

[208] Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

[209] Для подрядчика с общим режимом налогообложения

[210] Для подрядчика с общим режимом налогообложения

[211] Данный текст включается в случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ.

[212] Для подрядчика с общим режимом налогообложения.

[213] Данный абзац включается в проект контракта в случае если такая возможность изменения условий контракта будет предусмотрена документацией о закупке.

[214]Данный абзац включается в проект контракта в случае если такая возможность изменения условий контракта будет предусмотрена документацией о закупке.

[215] В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ – 15 (пятнадцати) рабочих дней.

[216] Для подрядчика с общим режимом налогообложения.

[217] Пункты 5.1.19. –5.1.19.5. включаются в проект контракта в случае если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к Подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).

[218] Пункт 5.1.20. включается в проект контракта в случае если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775.

[219] Пункт 5.2.3. включается в проект контракта в случае если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к Подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).

[220] Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

[221] Данный раздел включается в проект контракта в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ

[222] Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

[223] Для подрядчика с общим режимом налогообложения

[224] Для подрядчика с общим режимом налогообложения

[225] Утверждена постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

[226] Данный текст включается в случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ.

[227] Для подрядчика с общим режимом налогообложения.

[228] П. 2.2 включается в проект Контракта в случае если такая возможность изменения условий Контракта будет предусмотрена документацией о закупке.

[229] В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ – 15 (пятнадцати) рабочих дней.

[230] Для подрядчика с общим режимом налогообложения.

[231] Пункты 5.1.19. –5.1.19.5. включаются в проект Контракта в случае если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к Подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).

[232] Пункт 5.1.20. включается в проект Контракта в случае если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена Контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775.

[233] Пункт 5.2.3. включается в проект Контракта в случае если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).

[234] Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

[235] Данный раздел включается в проект Контракта в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ

[236] Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

[237] Для подрядчика с общим режимом налогообложения

[238] Для подрядчика с общим режимом налогообложения

[239] Утверждена постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

[240][1] Данный текст включается в случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ.

[241][2] Для Подрядчика с общим режимом налогообложения.

[242][3] Данный абзац применяется с 01.07.2018 г.

[243][4] Данный абзац включается в проект Контракта в случае если такая возможность изменения условий Контракта будет предусмотрена документацией о закупке.

[244][5]Данный абзац включается в проект Контракта в случае если такая возможность изменения условий Контракта будет предусмотрена документацией о закупке.

[245][6] В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ – 15 (пятнадцати) рабочих дней.

[246][7] Указывается пункт технического задания, содержащий группу огнезащитной эффективности.

[247][8] Пункты 5.1.15. –5.1.15.5. включаются в проект Контракта в случае если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к Подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).

[248][9] Пункт 5.1.16 включается в проект Контракта в случае если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена Контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775.

[249][10] Пункт 5.2.3. включается в проект Контракта в случае если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к Подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).

[250][11] Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

[251][12] Заказчику необходимо указать минимальный гарантийный срок службы огнезащитной обработки в годах, соответствующий сроку эксплуатации, в течение которого огнезащитная эффективность и состояние нанесенного в результате огнезащитной обработки средства, будет обеспечивать группу огнезащитной эффективности по «НПБ 251-98. Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний», установленной заказчиком в техническом задании.

[252][13] С 01.07.2018 г. здесь и далее по тексту слова «ставки рефинансирования» подлежат замене на слова «ключевой ставки».

[253][14] Данный раздел включается в проект Контракта в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ

[254][15] С 01.06.2018 г. данный пункт применяется в следующей редакции: «Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковскую гарантию, выданную банком и соответствующую требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ».

[255][16] Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

[256][17] Для Подрядчика с общим режимом налогообложения

[257][18] Для Подрядчика с общим режимом налогообложения

[258][19] Утверждена постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

[259] Данный текст включается в случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ.

[260] Для подрядчика с общим режимом налогообложения.

[261] Данный абзац включается в проект контракта в случае если такая возможность изменения условий контракта будет предусмотрена документацией о закупке.

[262]Данный абзац включается в проект контракта в случае если такая возможность изменения условий контракта будет предусмотрена документацией о закупке.

[263] В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ – 15 (пятнадцати) рабочих дней.

[264] Для подрядчика с общим режимом налогообложения.

[265] Пункты 5.1.16. –5.1.16.5. включаются в проект контракта в случае если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к Подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).

[266] Пункт 5.1.17. включается в проект контракта в случае если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775.

[267] Пункт 5.2.3. включается в проект контракта в случае если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к Подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).

[268] Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

[269] Данный раздел включается в проект контракта в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ

[270] Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

[271] Для подрядчика с общим режимом налогообложения

[272] Для подрядчика с общим режимом налогообложения

[273] Утверждена постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».