О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.03.2014 № 38 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТАЦИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫ...



Утратил силу – приказ министерства финансов Тульской области от 04.06.2018 № 71

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 28 ноября 2014 года №138

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.03.2014 № 38 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТАЦИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ИНЫХ НУЖД ЗАКАЗЧИКОВ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании пункта 1 положения о министерстве финансов Тульской области, утвержденного постановлением правительства Тульской области от 05.10.2011 № 11, ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести дополнения в приказ министерства финансов Тульской области от 25.03.2014 № 38 «Об утверждении типовых форм документаций для осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и иных нужд заказчиков Тульской области»:

1. Утвердить типовое извещение о проведении предварительного отбора участников закупки товаров, работ, услуг в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера для включения в перечень поставщиков, подрядчиков, исполнителей в целях последующего осуществления закупок у них товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок (приложение № 6).

2. Заместителю директора департамента - начальнику отдела методологии и мониторинга закупок департамента по регулированию контрактной системы в сфере закупок министерства финансов Тульской области Смирнову Д.В. обеспечить размещение настоящего приказа на сайте департамента по регулированию контрактной системы в сфере закупок министерства финансов Тульской области goszakaz.tularegion.ru.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

4. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Министр финансов

Тульской области

В.Е. Юдин

Приложение № 1

к приказу министерства финансов

Тульской области

от 28 ноября 2014 года №138

Приложение № 6

к приказу министерства финансов

Тульской области

от 25.03.2014 года № 38

Утверждаю

_______________________

             _______________________

"__" __________ _______ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ

в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера для включения в перечень поставщиков, подрядчиков, исполнителей в целях последующего осуществления закупок у них товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок

СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ОТБОРЕ

Настоящее извещение о проведении предварительного отбора подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон о контрактной системе).

Наименование

Информация

Наименование государственного

заказчика /заказчика, контактная информация

Наименование:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты:

Номер контактного телефона:

Ответственное должностное лицо:

Наименование уполномоченного органа /учреждения, контактная информация

Наименование:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты:

Номер контактного телефона:

Контактное лицо:

Ответственное должностное лицо:

Информация о контрактной службе заказчика, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта

Сотрудник контрактной службы (контрактный управляющий):

Номер контактного телефона:

Адрес электронной почты:

Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Предварительный отбор участников закупки в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

Наименование  и описание объекта закупки, количество товара,

объем выполняемых работ, оказываемых услуг

Предварительный отбор участников  закупки товаров, работ, услуг в целях оказания гуманитарной помощи либо

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

природного или техногенного характера для включения в перечень поставщиков, подрядчиков, исполнителей в целях

последующего осуществления закупок у них товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок

Товары, работы, услуги в соответствии с Перечнем товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от  30.09.2013 № 1765-р .

Конкретные характеристики товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера будут указаны при направлении запроса поставщикам (подрядчикам, исполнителям) о предоставлении котировок.

Место поставки товара, выполнения работ,

оказания услуг

Территория Тульской области (по заявке Заказчика)

Сроки поставки товара, выполнения работ,

оказания услуг

Поставщик (подрядчик, исполнитель) осуществляет поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в срок, установленный запросом о предоставлении котировки

Начальная (максимальная) цена контракта

0 руб. 01 коп.

Начальная (максимальная) цена установлена в размере 0 руб. 01 копейка в связи с тем, что в соответствии с ч. 1 ст. 82 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ закупка путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера осуществляется без ограничения цены контракта.

Источник финансирования

Бюджет Тульской области

Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)

Российский рубль

Форма, сроки и порядок оплаты товара, выполненных работ, оказанных услуг

Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика (подрядчика, исполнителя) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами акта приема-передачи товара (акта выполненных работ по форме КС-2,  акта оказанных услуг)

Требования к участникам закупки

Требования к участникам закупки:

1. соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2. непроведение ликвидации участника закупки (для юридического лица) и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника закупки несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства (для юридического лица и индивидуального предпринимателя);

3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в предварительном отборе;

4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (Подрядчика, исполнителя) не принято;

5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов.

Под конфликтом интересов понимаются случаи, при которых:

- руководитель заказчика, член Единой комиссии, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

7. отсутствие информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке, действовавшем до дня вступления в силу Закона о контрактной системе.

Место  подачи заявок

Заявка на участие в предварительном отборе в письменной форме подается в запечатанном конверте по адресу:__________.

Порядок подачи заявок участников  закупки

Заявка на участие в предварительном отборе подается Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта.

На конверте указывается номер и дата извещения о проведении предварительного отбора, на участие в котором подается данная заявка.

Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в предварительном отборе. В случае установления факта подачи одним участником  двух и более заявок на участие в предварительном отборе при условии, что поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в предварительном отборе, поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в предварительном отборе

«_____» _______________2014г.  ___ часов ________минут по московскому времени.

Заявки принимаются ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 (по московскому времени).

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе

«_____» _______________2014г.

Дата проведения предварительного отбора

«_____» _______________2014г.

Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)

Не установлено

Требования к содержанию и составу заявки на участие в предварительном отборе

Не установлено.

Перечень документов, которые должны быть представлены участниками запроса котировок в соответствии с п.1 ч.1 ст.31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ

Не установлено.

Особые условия

Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг должна осуществляться без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа в возможно короткий срок.

Форма заявки на участие в запросе котировок

Приложение № 4 к настоящему извещению

Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается контракт при уклонении победителя запроса котировок от заключения контракта, должен подписать контракт

Победитель запроса котировок должен подписать контракт в течение 1 (одного) дня с момента получения уведомления о результатах рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок.

Срок, в течение которого иной участник запроса котировок, с которым заключается контракт при уклонении победителя запроса котировок от заключения контракта, должен подписать контракт

В случае, если победитель запроса котировок уклонился от заключения контракта, заказчик направляет проект контракта участнику запроса котировок, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен следующий порядковый номер в порядке возрастания, на условиях, предусмотренных запросом о предоставлении котировок, в количестве или объеме и по цене, которые предложены в такой заявке.  Данный участник должен подписать контракт в течение 1 (одного) дня с момента получения проекта контракта.

Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимися от заключения контракта

В случае если победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель или иной участник запроса котировок признается уклонившимся от заключения контракта.

Порядок проведения предварительного  отбора

1. Котировочная комиссия рассматривает поданные заявки на участие в запросе котировок в течение десяти дней с даты истечения срока подачи заявок на участие в предварительном отборе.

3.2. Котировочной комиссией на основании результатов рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе составляется перечень поставщиков, подрядчиков, исполнителей и принимается решение о включении или об отказе во включении участника предварительного отбора в этот перечень.

3. Решение об отказе во включение участника предварительного отбора в перечень поставщиков, подрядчиков, исполнителей  принимается, если:

1) участник предварительного отбора не соответствует требованиям, установленным извещением о проведении предварительного отбора;

2) документы для проведения предварительного отбора представлены не в полном объеме или предоставлена недостоверная информация;

3) заявка на участие в предварительном отборе не соответствует требованиям, установленным извещением о проведении предварительного отбора;

4) участник предварительного отбора исключен из перечня поставщиков, который составлен по результатам предварительного отбора, проводившегося в предыдущие годы.

3.4. Результаты рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе оформляются протоколом, который ведется котировочной комиссией, подписывается всеми присутствующими членами котировочной комиссии и в день истечения срока рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе размещается заказчиком в единой информационной системе. Заказчик не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, направляет уведомления о принятых решениях участникам предварительного отбора, подавшим заявки на участие в нем.

5. Заказчик составляет перечень поставщиков, подрядчиков, исполнителей, в который включаются участники предварительного отбора, в отношении которых принято решение о включении их в этот перечень. Перечень поставщиков, подрядчиков, исполнителей составляется в соответствии с видами товаров, работ, услуг, соответственно поставки, выполнение, оказание которых могут осуществить эти участники.

6. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в представленных участником предварительного отбора документах, заказчик исключает из перечня поставщиков этого участника.

Приложение № 1

к извещению о проведении

предварительного отбора

участников закупки

Техническое задание

на оказание гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

По результатам предварительного отбора составляется перечень поставщиков,  подрядчиков, исполнителей, которые в возможно короткий срок без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг, в целях последующего осуществления закупок у них товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок.

Перечни поставщиков будут составляться по видам товаров, работ, услуг, необходимых для  оказания гуманитарной помощи либо для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

Запрос котировок в целях закупки товаров, работ, услуг для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера будет направляться с использованием любых средств связи, в том числе телефонограммами, факсом, электронной почтой и другими способами, которые могут обеспечить своевременное заключение контракта. С победителем запроса котировок на условиях, предусмотренных запросом о предоставлении котировок, заключается контракт на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги в количестве и объеме и по цене, которые предложены в заявке на участие в запросе котировок.

Указанные в заявке средства связи участника закупки должны обеспечивать прием и своевременное рассмотрение котировочных заявок поставщиком, подрядчиком, исполнителем в любое время суток и в любой день, в том числе в выходные и праздничные дни, так как котировочная заявка может быть направлена в любое время в случае возникновения необходимости в поставках товаров, работ, услуг.

Поставщик, подрядчик, исполнитель обязан предоставить заявку с указанием сведений о  товарах и  работах, услугах, которые он может поставить (выполнить, оказать).

Описание объекта закупки

Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется согласно Перечня товаров, работ, услуг, необходимых для  оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от  30.09.2013 № 1765-р, а именно:

Перечень товаров, работ и услуг,

необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

№ п/п

Наименование поставляемых товаров, работ, услуг

Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93

Конкретные характеристики товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера будут указаны при направлении запроса о предоставлении котировок.

Необходимый объем поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг и их характеристики, определяются заказчиком  в запросе котировок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в период оказания гуманитарной помощи либо ликвидации чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера в пределах средств, выделенных из бюджета на эти цели.

Поставщик обязан в возможно короткий срок осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Закупка осуществляется без предварительной оплаты и (или)  с отсрочкой  платежа.

Оплата  Заказчиком поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) по мере поступления бюджетных средств на расчетный счет Заказчика.

Приложение № 2

к извещению о проведении

предварительного отбора

участников закупки

ПРОЕКТ

КОНТРАКТ № ________

на поставку ______________________________

для _____________________________________________________.

город ______________                                                 «___»__________ 20__ год

_______________________________, именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице _____________________________________, действующего на основании ______________________________________, с одной стороны, и _______________________________ именуемое в дальнейшем «поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании _____________, (лицензия от «_____» __________ года №_______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (номер извещения_____________________), заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту поставщик обязуется поставить и передать заказчику в срок, предусмотренный настоящим контрактом товар в соответствии со спецификацией (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.2. Наименование, единица измерения, количество, цена за единицу товара, определяются спецификацией (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является его собственностью, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Срок поставки товара: с момента заключения контракта по________. Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение _____ дней со дня направления заказчиком заявки в адрес поставщика.

2.2. Поставка товара осуществляется транспортом поставщика на условиях: «Доставка до места назначения». Конечный пункт поставки расположен по адресу: _____________________________.

Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или (с письменного согласия заказчика) техническими средствами третьих лиц за свой счет.

2.3. Поставляемый товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией: товарной/товарно-транспортной накладной, счетом/счетом-фактурой, документами, подтверждающими качество товара.

2.4. Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению.

2.5. Маркировка и оформление товара должны соответствовать требованиям ____________________________________________. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

2.6. Количество товара, его ассортимент должны соответствовать количеству, ассортименту, указанному в товаросопроводительных документах.

2.7. Моментом исполнения обязательства поставщика по поставке товара по настоящему контракту считается факт передачи товара заказчику. Факт передачи товара заказчику подтверждается товарной/товарно-транспортной накладной, подписанной уполномоченными представителями поставщика и заказчика и счетом/счетом-фактурой.

2.8. Право собственности на товар, равно как и связанные, с ним риски случайной гибели или повреждения товара переходит от поставщика к заказчику с момента приемки товара заказчиком и подписания заказчиком товарной/товарно-транспортной накладной, подписанной уполномоченными представителями поставщика и заказчика.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

3.2. Товар, поставляемый заказчику, должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Подтверждением качества поставляемого товара со стороны поставщика являются документы, установленного образца декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия).

3.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Приемка товара осуществляется в ходе передачи товара заказчику в месте поставки и включает в себя следующие этапы:

- проверка по товарно-сопроводительным документам номенклатуры поставленного товара на соответствие спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение №1);

- проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов, в соответствии с условиями настоящего контракта;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений специализированной тары;

- проверка наличия необходимых сертификатов и деклараций.

4.2. Товар принимается заказчиком по количеству мест, указанных в товарной/товарно-транспортной накладной, и в ненарушенной упаковке поставщика (изготовителя), по качеству - согласно документам по качеству.

4.3. Во всем остальном заказчик руководствуется Инструкциями от 15.06.1965 № П-6, от 25.04.1966 № П-7, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями, внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18), а также в соответствии с Инструкцией о порядке и сроках приемки импортных товаров по количеству и качеству, составления и направления рекламационных актов, утвержденной Госарбитражем СССР от 15.10.1990 года.

4.4. Претензии по количеству, ассортименту товара могут быть заявлены заказчиком не позднее двадцати дней с даты поставки товара на склад заказчика, претензии по качеству могут быть заявлены заказчиком в течение всего срока годности товара.

4.6. Замена некачественного товара осуществляется за счет поставщика в течение ___________ рабочих дней с даты предъявления письменного требования заказчиком.

4.7. Некачественный товар, товар, не соответствующий условиям контракта об ассортименте, считается не поставленным.

4.8. При приемке товара заказчик обязан провести экспертизу для проверки предоставленных поставщиком товаров, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

4.9. В случае установления по результатам экспертизы факта поставки товара ненадлежащего качества, компенсировать заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты заказчика.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Обязанности поставщика:

5.1.1. Уведомить заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи, с последующим письменным подтверждением.

5.1.2. Поставить товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.1.3. Передать заказчику документы на товар, предусмотренные пунктами 2.3 и 3.3 настоящего контракта.

5.1.4. Обеспечить качество поставленного товара в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

5.1.5. По каждой позиции товара, поставляемого по настоящему контракту, предоставить документы по качеству.

5.1.6. В течение ________ рабочих дней с даты предъявления требования заказчиком заменить товар ненадлежащего качества.

5.1.7. Уведомить заказчика в течение ______ дней в письменной форме об изменении места нахождения, почтового адреса.

5.1.8. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному настоящим контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара.

5.2. Обязанности заказчика:

5.2.1. Осуществить в присутствии уполномоченного представителя поставщика приемку товара в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение № 1), действующей нормативной документацией.

5.2.2. Оформить пропуск на проезд на территорию заказчика транспорта поставщика.

5.2.4. Оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.5. Возвратить поставщику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту, денежные средства, внесённые поставщиком в обеспечение исполнения контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней, со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика.

6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Цена контракта составляет ______________ рублей (_______________________), в том числе НДС ___%  - ______ руб. (_____________________________________).

Для поставщика с общим режимом налогообложения.

6.2. Цена за единицу товара устанавливается в российских рублях и остается неизменной на весь срок исполнения настоящего контракта. Цена контракта включает стоимость товара, упаковки, маркировки, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату пошлин, налогов (в том числе НДС) и сборов, установленных законодательством Российской Федерации.

6.3. Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта.

Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

6.4. Оплата за поставленный товар осуществляется заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня представления поставщиком заказчику документов, подтверждающих факт поставки (товарная накладная/ товарно-транспортной накладной, счет/счет-фактура).

6.5. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика.

В случае изменения своего расчетного счета поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

6.6. Обязанности заказчика по оплате считаются исполненными после списания денежных средств с расчетного счета заказчика.

6.7. Принятие денежных обязательств в рамках настоящего контракта, подлежащих исполнению, осуществляется за счет средств ___________________________________________(КБК________________).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, поставщик вправе потребовать уплату пени. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту.

Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

За ненадлежащее исполнение заказчиком своих обязательств по настоящему контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик взыскивает штраф в размере __ процентов от цены контракта (фиксированный размер штрафа устанавливается заказчиком в период подготовки проекта контракта и рассчитывается от его цены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом»).

Заказчик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что просрочка исполнения (ненадлежащего исполнения) указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине поставщика.

7.3. В случае просрочки исполнения поставщиком своих обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик обязан уплатить заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом».

Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

Уплата пени не освобождает поставщика от обязанности выплатить предусмотренный настоящим Контрактом штраф за ненадлежащее исполнение своих обязательств.

Уплата пени не освобождает Поставщика от надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту.

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком своих обязательств по настоящему контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик взыскивает штраф в размере ____ процентов от цены контракта (фиксированный размер штрафа устанавливается заказчиком в период подготовки проекта контракта и рассчитывается от его цены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом»).

7.5. Уплата штрафа по контракту не освобождает поставщика от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

7.6. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их  последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

8.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по контракту.

8.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения контракта.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

9.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

10.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Поставщик представляет по запросу, заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

10.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

10.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. Приложения, указанные в настоящем контракте, являются его неотъемлемой частью:

приложение № 1 – спецификация.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

______________________________

_________________________________

(юридический адрес, фактический адрес,

телефон, банковские реквизиты)

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Руководитель:___________ (Ф.И.О.)

______________________________

______________________________

(юридический адрес, фактический адрес,

телефон, банковские реквизиты)

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

_____________________________

Руководитель:_________ (Ф.И.О.)

Приложение № 3

к извещению о проведении

предварительного отбора участников закупки

ПРОЕКТ

КОНТРАКТ № ________

на выполнение работ по ______________________________

город ______________                                                 «___»__________ 20__ год

_______________________________, именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице _____________________________________, действующего на основании ______________________________________, с одной стороны, и _______________________________ именуемое в дальнейшем «подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании _____________, (свидетельство о допуске от «_____» __________ года №_______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ________________________________ (далее – объект), в соответствии с условиями контракта, техническим заданием (приложение № 1), утвержденной сметой (приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта, а заказчик обязуется принять работу и оплатить её в установленном контрактом порядке.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в         пункте 1.1. настоящего контракта, своими силами или с привлечением субподрядчиков.

2. ЦЕНА РАБОТ ПО КОНТРАКТУ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

2.1. Цена контракта составляет ______________ рублей (_______________________), в том числе НДС ___%  - ______ руб. (_____________________________________).

Для подрядчика с общим режимом налогообложения

Цена настоящего контракта включает стоимость работ, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, других накладных расходов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортные и иные расходы подрядчика, связанные с исполнением настоящего контракта.

2.2. Указанная цена настоящего контракта является твердой, неизменной в течение всего срока действия настоящего Контракта.

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим контрактом объемов работ и иных условий исполнения контракта.

Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов объем выполняемых работ, предусмотренных настоящим контрактом при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт. При выполнении дополнительного объема работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

2.3. Оплата производится заказчиком по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика за выполненные работы в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания заказчиком и подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

2.4. Основанием для оплаты работ является подписанные сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счет на оплату и счет-фактура, выставленные подрядчиком.

2.5. Расчеты заказчика с подрядчиком производятся по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

2.6. Авансирование работ по настоящему контракту не предусмотрено.

2.7. Источник финансирования: _________________________________ .

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту: в течение ______ (___________) календарных дней с момента заключения настоящего контракта.

3.2. На момент подписания настоящего контракта дата окончания работ является исходной для имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предварительно и письменно согласовав сроки выполнения работ с  Заказчиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить работы, указанные в пункте 1.1, в сроки, установленные настоящим контрактом.

4.1.2. За свой счет устранять допущенные ошибки и недоработки в выполненной работе.

4.1.3. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному настоящим контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты выполнения работы.

4.1.4. В случае наступления любых неблагоприятных последствий у третьих лиц, в связи с выполнением работ подрядчиком в период их проведения, и в течение срока исковой давности самостоятельно нести ответственность перед третьими лицами.

4.1.5. В случае изменения расчетного счета подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет подрядчика, несет подрядчик.

4.1.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего контракта.

4.1.7. Сдать результат выполненных работ заказчику по акту приемки-передачи выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ и затрат (формат КС-3).

4.1.8. Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом или действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанными заказчиком и подрядчиком актом приемки-передачи выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

4.2.2. Привлекать для выполнения работ по настоящему контракту субподрядчиков.

4.2.3. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения контракта предоставить подрядчику исходные данные, необходимые для выполнения работ по контракту.

4.3.2. Произвести приемку выполненных работ.

4.3.3. Оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном  настоящим Контрактом.

4.3.6. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

4. 4 Заказчик вправе:

4.4.1. Потребовать устранения дефектов выявленных в течение срока, предусмотренного настоящего контракта.

4.4.2. Произвести приемку и оплату досрочно выполненных работ.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. В процессе сдачи-приемки, выполненной работы в соответствии с техническим заданием (приложение № 1), оформляется справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и акт приемки-передачи выполненных работ.

5.2. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента выполненной работы, проверяет соответствие выполненных работ техническому заданию (приложение № 1). По истечении указанного срока заказчик направляет подрядчику подписанный акт приемки-передачи выполненной работы или мотивированный отказ с перечнем необходимых доработок и сроков выполнения.

5.3. Устранение подрядчиком в установленные сроки выявленных заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренной настоящим контрактом.

5.4. При приемке выполненной работы (ее результатов) заказчик обязан провести экспертизу для проверки выполненных подрядчиком работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

5.5. В случае установления по результатам экспертизы факта ненадлежащего качества выполненной работы (ее результатов), компенсировать заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты заказчика.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки выполненных работ.

6.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты,  допущенные по вине подрядчика, то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.3. В случае неисполнения подрядчиком обязанности по устранению недостатков и дефектов в пределах гарантийного срока, а также в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ, заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, подрядчик вправе потребовать уплату пени. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту.

Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

За ненадлежащее исполнение заказчиком своих обязательств по настоящему контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик взыскивает штраф в размере __ процентов от цены контракта (фиксированный размер штрафа устанавливается заказчиком в период подготовки проекта контракта и рассчитывается от его цены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом»).

Заказчик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что просрочка исполнения (ненадлежащего исполнения) указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине подрядчика.

7.3. В случае просрочки исполнения подрядчиком своих обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик обязан уплатить заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом».

Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

Уплата пени не освобождает подрядчика от обязанности выплатить предусмотренный настоящим контрактом штраф за ненадлежащее исполнение своих обязательств.

Уплата пени не освобождает подрядчика от надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту.

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик взыскивает штраф в размере ____ процентов от цены контракта (фиксированный размер штрафа устанавливается заказчиком в период подготовки проекта контракта и рассчитывается от его цены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом»).

7.5. Уплата штрафа по контракту не освобождает подрядчика от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

7.6. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их  последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

8.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по контракту.

8.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения контракта.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

9.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

10.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Подрядчик представляет по запросу, заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

10.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим контрактом.

10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

10.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. Приложения, указанные в настоящем контракте, являются его неотъемлемой частью:

приложение № 1 – техническое задание на ___ листах;

приложение № 2 – смета на ___ листах;

приложение № 3 – акт сдачи-приемки выполненных работ на ___ листах.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

______________________________

_________________________________

(юридический адрес, фактический адрес,

телефон, банковские реквизиты)

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Руководитель:___________ (Ф.И.О.)

______________________________

______________________________

(юридический адрес, фактический адрес,

телефон, банковские реквизиты)

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

_____________________________

Руководитель:_________ (Ф.И.О.)

Приложение 4

к извещению о проведении

предварительного отбора

участников закупки

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ОТБОРЕ

Заявка на участие в предварительном отборе должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника закупки или участником закупки и печатью. Все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника закупки на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника закупки.

              При перечислении  в заявке видов товаров, работ, услуг могут быть указаны только те товары, работы, услуги, которые предусмотрены Перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 30.09.2013 № 1765-р. В случае если из определенных  данным Перечнем видов товаров, работ, услуг, участник закупки может  осуществлять только поставку отдельных групп товаров, выполнение отдельных видов работ, оказания отдельных видов услуг, в заявке необходимо уточнить, какие именно товары, работы, услуги предлагается поставить (выполнить, оказать).

Форма заявки

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

в предварительном отборе участников закупки на поставку товаров, выполнение работ в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

1. Изучив Извещение об участии в предварительном отборе участников закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях  оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

__________________________________________________________________________

(наименование организации - участника закупки и почтовый адрес)

в лице _____________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в предварительном отборе  на условиях, установленных в Извещении,  и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставлять  предусмотренные  Извещением  товары (работы, услуги) в возможно короткий срок без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа для целей оказании гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера  на  условиях, которые мы представили в Приложении № 2 к Заявке (Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных  характеристиках  товаров, работ, услуг).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

4. К настоящей заявке прилагаются нижеперечисленные документы на ____стр.

№№ п\п

Наименование

Кол-во

страниц

1.

Анкета участника закупки (Приложение №1)

2.

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных  характеристиках  товаров, работ, услуг (Приложение №2)

3.

Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о предварительном отборе поставщиков (подрядчиков, исполнителей) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о предварительном отборе поставщиков (подрядчиков, исполнителей) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о предварительном отборе поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

4*

Другие документы, предоставляемые по желанию участника:

- справка ИФНС об отсутствии у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

- Документы, подтверждающие полномочия лица, подавшего заявку на осуществление действий от имени участника осуществления закупки

Примечание: документы по п. 4* - прикладываются по усмотрению участника закупки.

Руководитель организации ____________________________(Фамилия И.О.)

(подпись)

                                                                                                                                                                       МП

Главный бухгалтер              ___________________________ (Фамилия И.О.)

                                                                                                            (подпись)

Приложение № 1

к заявке на участие

в предварительном отборе

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ

АНКЕТА

1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма

2. Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности

1.

2.

и т.д.

3. Является / не является субъектом малого предпринимательства

4. Банковские реквизиты

Наименование и местоположение обслуживающего банка

Расчетный счет

Корреспондентский счет

Код БИК

5. Почтовый адрес участника закупки

Страна

Индекс

Адрес

Телефон

Факс

Е-mail

6. Сведения о руководителе участника закупки

Ф.И.О.

(полностью)

наименование должности

телефон

факс

Е-mail

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации              _____________       _____________________

                                                                                                (подпись)                                                         (Ф.И.О.)

                                                            м.п.

Главный бухгалтер                            _____________       _____________________

                                                                                                 (подпись)                                                       (Ф.И.О.)

Приложение № 2

к заявке на участие

в предварительном отборе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ

ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И

КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Участника  _________________________________

Мы согласны поставлять  предусмотренные  Извещением  товары (работы, услуги) в возможно   короткий срок без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа в целях оказания гуманитарной помощи либо при  ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера  на  условиях, которые мы представили в настоящем предложении со следующими показателями:

№№

п/п

Наименование поставляемых товаров, работ, услуг

Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93

Предложение участника предварительного отбора

1.

2.

3.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

МП

                                                                         (подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

                                                      (подпись)