Об утверждении типовых контрактов для обеспечения нужд Томской области



Проект

Приказ признан утратившими силу в соответствии с приказом Департамента государственного заказа Томской области от 16.03.2015 г. № 3-п

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Приказ № 30-п от 29.08.2014 г.

Об утверждении типовых контрактов для обеспечения нужд Томской области

(ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ:

Приказ Департамента государственного заказа Томской области от 23.09.2014 г. № 32-п)

В соответствии с ч.7 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и во исполнение п. 2 постановления Администрации Томской области от 12.03.2014 N 69а «Об утверждении Порядка разработки типовых контрактов (типовых условий контрактов) для обеспечения нужд Томской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить типовые контракты для обеспечения нужд Томской области:

-  государственный контракт на поставку товара (Приложение  1 к настоящему приказу);

- государственный контракт на поставку нефтепродуктов через АЗС (АЗК) по пластиковым (топливным) картам (Приложение  2 к настоящему приказу);

-  государственный контракт на оказание услуг (Приложение  3 к настоящему приказу);

-  государственный контракт  на выполнение работ (Приложение  4 к настоящему приказу);

- государственный контракт на выполнение работ по текущему ремонту (Приложение  5 к настоящему приказу);

- государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту (Приложение  6 к настоящему приказу);

- государственный контракт на выполнение работ по строительству объекта (Приложение 7 к настоящему Приказу).

2. Комитету планирования и аналитической работы в срок до 1 сентября 2014г. разместить настоящий приказ и приложения к нему на сайте Департамента государственного заказа Томской области в сети интернет - zakaz.tomsk.gov.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента                                                                          

М.В. Пономаренко

Приложение 1 к приказу

№ 30-п от 29.08.2014 г.

Проект

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ/КОНТРАКТ № _____________

на поставку _____________________

г. Томск                                                                                                                «___» __________ 20__ года

___________________________________________ от имени Томской области[1], именуем___ в дальнейшем «Государственный заказчик»/«Заказчик»[2] (далее – «Заказчик»), в лице ______________________________________________, действующ___ на основании __________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице ________, действующ_____ на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании протокола ___________________ № __________от «____» _________ 201__ года[3], заключили настоящий государственный контракт (далее – «Контракт»)/Контракт[4] о нижеследующем:

1. ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ (ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА)

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику _______________________ (далее по тексту – «Товар») в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях Контракта.

1.2. Наименование Товара, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии)[5], технические, качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики Товара и иные характеристики и показатели Товара _____, наименование места происхождения Товара или наименование производителя, количество Товара, цена за единицу Товара, общая стоимость Товара, страна происхождения Товара с указанием данных документа, подтверждающего страну происхождения Товара (при наличии), определены в Спецификации (Приложение 1 к Контракту).[6]

1.3. Поставщик привлекает к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Объем привлечения соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций составляет _________ процента(-ов) от цены Контракта.[7]

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1.              Цена Контракта составляет _______ (________) рублей ___ копеек, в том числе НДС – ____ (указывается для плательщиков НДС) (НДС не облагается на основании _______________ Налогового кодекса Российской Федерации и _______)[8], и включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара в соответствии с условиями Контракта, в том числе[9]:

стоимость Товара;

стоимость сертификации/декларирования соответствия Товара (при необходимости в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации);

стоимость доставки Товара до места доставки, включая расходы на погрузку-разгрузку и упаковку Товара, [монтажа и наладки Товара, обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара][10];

стоимость упаковки (тары);

расходы на хранение, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей;

стоимость гарантийных обязательств (при необходимости);

все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Контракта в связи с его исполнением.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пп. 9.1, 9.2. Контракта.

2.2. Оплата поставленного Товара [ИЛИ результата отдельного этапа исполнения Контракта][11] производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, по факту поставки Товара* в течение ___ банковских дней после подписания Сторонами товарной накладной [иных документов ________] без замечаний на основании представленных Поставщиком счета, счета-фактуры[12].

Сумма, подлежащая уплате физическому лицу по Контракту, уменьшается на размер налоговых платежей (_______________), связанных с оплатой Контракта.[13]

Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате Товара, указанного в п.1.1. Контракта, считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.3. Сбор всех необходимых для оплаты товаросопроводительных документов осуществляется Поставщиком.

2.4. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

2.5. Источник финансирования: _________________________.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара* должна осуществляться в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Контракту), условиями Контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

[Поставка Товара включает в себя поставку собственно Товара, а также его монтаж и наладку, обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара].[14]

3.2. Поставка Товара* производится силами и средствами Поставщика в соответствии с условиями Контракта.

3.3. Место доставки Товара*: ____________________________________.

3.4. Срок поставки Товара* [(в том числе монтажа и наладки Товара, обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара][15]: _____________________________________.

3.5. Поставщик либо уполномоченное им лицо при передаче Товара* обязан предоставить Заказчику следующие документы[16]:

товарную накладную [иные документы __________];

счет и счет-фактуру,

а также документы по качеству Товара:

копию сертификата соответствия/декларации о соответствии на Товар (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

копию санитарно-эпидемиологического заключения на Товар (при его наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

иные документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида Товара предусмотрено их наличие,

а Заказчик или его уполномоченный представитель обязан принять данные документы.

В случае непредставления (несвоевременного представления) вышеуказанных документов обязательство по поставке Товара* считается неисполненным, и Поставщик несет ответственность, предусмотренную п. 7.4. Контракта.

3.6. Обязательство Поставщика по поставке считается выполненным с даты передачи Заказчику Товара* [(в том числе, осуществления монтажа и наладки Товара, обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара)], документов, указанных в п. 3.5. Контракта, и подписания Заказчиком товарной накладной [иных документов _______] без замечаний. С этого момента право собственности на Товар, риск случайной гибели, порчи и/или повреждения Товара переходят к Заказчику.

3.7. Поставка Товара* осуществляется в соответствии с графиком исполнения Контракта (Приложение 3 к Контракту). График исполнения Контракта (Приложение 3 к Контракту) корректируется по соглашению Сторон исходя из доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий год. [17]

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 3.5. Контракта.

4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Контракту.

4.1.4. Направлять мотивированный отказ в подписании товарной накладной [иных документов ______] по результатам приемки поставленного Товара*.

4.1.5. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять и оплатить поставленный Товар* при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответствию Товара* иным условиям Контракта.

4.2.2. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направить Поставщику требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Контракту.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара*.

4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара* в рамках Контракта.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар* [(в том числе осуществить монтаж и наладку Товара, обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара)][18] в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему.

4.4.2. Представить документы, указанные в п. 3.5. Контракта.

4.4.3. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта в порядке, указанном в п. 13.3. Контракта.

4.4.4. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направить Заказчику требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Контракту.

4.4.5. Привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, определенном настоящим Контрактом, и предоставить Заказчику копии документов, подтверждающих привлечение соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, не позднее дня поставки Товара*[19] .

За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе за невыполнение объема привлечения, определенного п. 1.3. Контракта и за неисполнение условия по предоставлению документов, указанных в настоящем пункте Контракта, Поставщик несет ответственность, предусмотренную п. 7.4. Контракта, в виде штрафа.

4.4.6. Предоставить Заказчику информацию о всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Данная информация должна быть предоставлена Поставщиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем. В случае просрочки исполнения данной обязанности Поставщик несет ответственность, предусмотренную п. 7.9. Контракта.[20]

4.4.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

КАЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА[21]

5.1. Качество, технические характеристики Товара, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого Товара и иные показатели Товара, должны соответствовать Спецификации (Приложение 1 к Контракту), условиям Контракта и действующему законодательству Российской Федерации, в том числе требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

5.2. Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьи лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

5.3. Поставщик обязан обеспечить упаковку Товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.

5.4. Маркировка должна быть нанесена на упаковку Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Заказчик осуществляет приемку Товара* в течение _________ рабочих дней.

6.2. Поставщик не позднее, чем за ____________ до момента поставки Товара* должен письменно уведомить Заказчика о планируемой доставке. Уведомление должно содержать ссылку на реквизиты Контракта, а также дату и планируемое время доставки Товара* в место доставки. Дополнительно уведомление может быть направлено по электронной почте: _________________, или по факсу: _____________.

6.3. Приемка поставленного Товара* включает в себя следующие этапы:

-проверка Товара на соответствие условиям Контракта и Спецификации (Приложение 1 к Контракту)

-проверка наличия документов, предоставляемых Заказчику в соответствии с п. 3.5. Контракта;

-контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки (в случае, если Товар поставляется в упаковке);

- [контроль качества монтажа и наладки Товара*, обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара)][22].

6.4. Для проверки поставленного Товара* в части соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы поставленного Товара* эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта [и отдельным этапам исполнения Контракта][23]. Срок представления Поставщиком дополнительных материалов составляет _______ рабочих дней с момента направления запроса. При нарушении Поставщиком срока представления дополнительных материалов срок приемки Товара*, предусмотренный п. 6.1. Контракта, увеличивается на количество дней просрочки.[24]

6.5. В случае обнаружения недостатков (по количеству, качеству и иных недостатков) Заказчик извещает Поставщика не позднее ____ рабочих дней с даты обнаружения указанных недостатков. Извещение о выявленных недостатках составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению недостатков, вручается Поставщику под расписку. В случае невозможности передачи извещения указанным способом извещение направляется Поставщику или его представителю по почте (или факсу, электронной почте). Адресом электронной почты для направления извещений является: ______________. Номером факса для направления извещений является: ________________.

6.6. Поставщик в установленный в извещении срок обязан устранить все недостатки. Если Поставщик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Поставщику требования в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.7. По окончании приемки Товара* [(в том числе монтажа и наладки Товара, обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара)][25] Заказчик подписывает товарную накладную [иные документы _______] либо направляет мотивированный отказ от подписания товарной накладной [иных документов _______]. В случае обнаружения несоответствия Товара условиям Контракта товарная накладная [иные документы __________] не подписывается до устранения Поставщиком недостатков.

6.8. Претензии по качеству в случае обнаружения скрытых недостатков Товара* могут быть предъявлены Заказчиком в течение срока гарантии на Товар [ИЛИ в пределах двух лет][26] с момента подписания Сторонами товарной накладной [иных документов ________]. При обнаружении скрытых недостатков вызов представителя Поставщика обязателен. При неявке представителя Поставщика в течение _____ рабочих дней с момента его вызова, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для направления Заказчиком извещения о замене Товара на Товар надлежащего качества в сроки и в порядке, установленные п. 6.5. Контракта.

6.9. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и/или функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и/или функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет _________ % от цены Контракта (2,5% от цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 2% от цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; 1,5% от цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; 0,5% от цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей).[27]

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе, гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере, определяемом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет _________% от цены Контракта (10% от цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 5% от цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; 1% от цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; 0,5% от цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей).[28]

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту в полном объеме.

7.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.

7.8. Заказчик вправе учитывать при расчете с Поставщиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Поставщиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Поставщик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.9. Поставщик несет ответственность за непредставление информации, указанной в п. 4.4.6. Контракта, в виде пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Поставщиком данной информации Заказчику.[29]

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. Срок рассмотрения претензии составляет ______ рабочих дней со дня ее получения.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

9.2. По соглашению Сторон может быть увеличено предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшено предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.

9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта[30] в соответствии с гражданским законодательством.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

10.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по Контракту вследствие наступления обстоятельств, указанных в п.10.1. Контракта, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

10.4. Не извещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п.10.3. Контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА[31]

11.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______% начальной (максимальной) цены Контракта в размере __________ (________) руб.

11.2. Обеспечение исполнения Контракта представлено Поставщиком следующим способом: _________________________________

(указать в п.11.2. Контракта какой из перечисленных способов обеспечения исполнения Контракта определил Поставщик: а) «Безотзывная банковская гарантия, выданная банком»; б) «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику»).

11.3. Обеспечение исполнения Контракта подтверждено Поставщиком следующими документами: _________________________________

(указать в п.11.3. Контракта, каким из документов, перечисленных в вариантах 1 и 2, подтверждено предоставление обеспечения исполнения Контракта), являющимися Приложением 2 к Контракту.

ВАРИАНТ 1: Поставщик на момент заключения Контракта, предоставляет Заказчику при выборе способа «Безотзывная банковская гарантия, выданная банком»:

- безотзывную банковскую гарантию, выданную банком.

ВАРИАНТ 2: Поставщик на момент заключения Контракта предоставляет Заказчику при выборе способа «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику»:

- платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанцию, в случае наличной формы оплаты, выписку из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).

11.4. Средства из обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

11.5. В случае определения Поставщиком способа обеспечения исполнения Контракта «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику» обеспечение исполнения Контракта возвращается Заказчиком Поставщику в течение _________ рабочих дней со дня подписания Сторонами товарной накладной [иных документов_____] на основании письменного требования Поставщика.

11.6. В случае если по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на условиях и в размере, указанных в данном разделе.

11.7. Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

11.8. В случае определения Поставщиком способа обеспечения исполнения Контракта «Безотзывная банковская гарантия, выданная банком» срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

11.9. Осуществление расчетов сопровождается ______________________ [указывается наименование банка] и отражается на счетах, которые открываются в указанном банке.[32]

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА[33]

12.1. Срок гарантии составляет ____________ месяцев.

12.2. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Сторонами товарной накладной [иных документов_________]. Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар.

[Вместе с Товаром Поставщик должен предоставить гарантию на Товар, монтаж и наладку (если это предусмотрено технической документацией на Товар) установленную производителем Товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее __________ месяцев с момента подписания Сторонами товарной накладной [иных документов_________] и/или вместе с Товаром Поставщик должен предоставить гарантию Поставщика на Товар, монтаж и наладку (если это предусмотрено технической документацией на Товар) (срок гарантии Поставщика на поставляемый Товар должен составлять не менее срока, установленного производителем)][34].

12.3. В течение срока гарантии обнаруженные неисправности должны устраняться по месту нахождения Товара в срок не более ____________ рабочих дней после получения заявки Заказчика, а в случае необходимости – в месте гарантийного обслуживания в срок не более _________ рабочих дней. Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на Товар в течение срока гарантии, должны иметь аналогичные функциональные характеристики согласно технической документации на Товар или улучшенные функциональные характеристики, совместимые с исходными комплектующими.

В течение установленного гарантийного срока все расходы, связанные с осуществлением гарантийного обслуживания Товара, несет Поставщик, в том числе все расходы, связанные с заменой некачественного Товара (или его элементов).

12.4. Гарантийное обслуживание производится Поставщиком на основании подаваемой Заказчиком заявки. Заявка может быть подана посредством почтовой, телефонной, факсимильной, электронной связи.

12.5. Поставщик обязан:

- отреагировать на заявку в течение 24 часов с момента ее получения;

- организовать выезд специалиста для осмотра и осуществления обслуживания в месте нахождения Товара, либо изъятия Товара для обслуживания в месте гарантийного обслуживания;

- произвести соответствующее обслуживание в сроки, предусмотренные Контрактом.

12.6. Гарантийный ремонт не распространяется на Товар:

- при наличии механических повреждений, возникших по вине Заказчика либо уполномоченного им лица;

- при признаках самостоятельного ремонта Товара Заказчиком либо уполномоченным им лицом.

12.7. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Поставщиком работ по гарантийному обслуживанию Товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Заказчиком либо уполномоченным им лицом и Поставщиком.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. К отношениям Сторон, неурегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

13.2. Контракт вступает в силу с момента его заключения и прекращает свое действие ________________, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме (за исключением гарантийных обязательств).

13.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной/телефонной связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней со дня его поступления.

13.4. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6 статьи 95 Закона №44-ФЗ.

13.6. Все приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.

13.7. Поставщик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего места нахождения в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления местом нахождения Поставщика будет считаться место нахождения, указанное в Контракте.

При изменении у Поставщика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Контракту Поставщик должен уведомить об этом Заказчика в течение 24 часов с момента изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Контракту будут считаться сведения, указанные в Контракте.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

14.1. Приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями:

Приложение 1 – Спецификация;

Приложение 2 – Документ, подтверждающий обеспечение исполнения Контракта.[35]

Приложение 3 – График исполнения Контракта.[36]

15. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

Приложение 1 к Контракту

№ __________________________________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п

Наименование Товара, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии) [37]

Технические, качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики Товара и иные характеристики и показатели Товара ______________[38]

Количество Товара

Цена за единицу Товара

Общая стоимость Товара

Наименование места происхождения товара или наименование производителя Товара

Страна происхождения Товара*

* с указанием данных документа, подтверждающего страну происхождения Товара (при наличии)

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

__________________________ ____________/

Приложение 2 к приказу

№ 30-п от 29.08.2014 г.

(в редакции приказа Департамента

государственного заказа Томской области

от 23.09.2014 г. № 32-п)

Проект

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ/КОНТРАКТ №___

на поставку нефтепродуктов через АЗС (АЗК) по пластиковым (топливным) картам для нужд ________________________________________________________________________

г. Томск                                                                                                  «___» __________ 20___ года

_______________________________________________________, от имени Томской области[39], именуем___ в дальнейшем «Государственный заказчик»/«Заказчик»[40] (далее – «Заказчик»), в лице ______________________________________________, действующ___ на основании __________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице ________, действующ_____ на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании протокола ___________________ № __________от «____» _________ 201__ года[41], заключили настоящий государственный контракт (далее – «Контракт»)/Контракт[42] о нижеследующем:

1. ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ (ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА)

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику нефтепродукты через АЗС (АЗК) по пластиковым (топливным) картам (далее по тексту – «Товар») в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Контракту), а Заказчик обязуется по мере возникновения потребности осуществлять выборку Товара в месте нахождения АЗС (АЗК) и оплатить выбранный Товар в порядке и на условиях Контракта.

1.2. Наименование Товара, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), технические, качественные, функциональные характеристики Товара и иные характеристики и показатели Товара, наименование места происхождения Товара или наименование производителя, количество Товара, цена за единицу Товара, общая стоимость Товара, место доставки (отпуска) Товара определены в Спецификации (Приложение 1 к Контракту).

1.3. Перечень АЗС (АЗК) с указанием точного места нахождения (адреса) АЗС (АЗК) (Приложение 2 к Контракту) предоставляется Поставщиком Заказчику на момент подписания Контракта и является неотъемлемой частью Контракта.

1.4. Поставщик привлекает к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Объем привлечения соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций составляет _________ процента(-ов) от цены Контракта.[43]

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1.              Цена Контракта составляет _______ (________) рублей ___ копеек, в том числе НДС – ____ (указывается для плательщиков НДС) (НДС не облагается на основании _______________ Налогового кодекса Российской Федерации и _______)[44], и включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара в соответствии с условиями Контракта, в том числе:

- стоимость Товара на АЗК (АЗС);

- расходы по доставке Товара до АЗК (АЗС);

- стоимость оценки качества Товара;

- расходы по хранению и отпуску Товара;

- затраты на изготовление пластиковых (топливных) карт;

- расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пп. 8.1, 8.2. Контракта.

На момент заключения Контракта цена за литр Товара соответствует цене, указанной Поставщиком в Спецификации (Приложение 1 к Контракту).

2.2. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в следующем порядке: ежемесячно за фактически выбранное количество Товара в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня подписания товарной накладной Заказчиком на основании отчета об объеме, номенклатуре и стоимости полученного Товара и счета-фактуры [45], [46].

Сумма, подлежащая уплате физическому лицу по Контракту, уменьшается на размер налоговых платежей (_______________), связанных с оплатой Контракта.[47]

Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате Товара, указанного в п.1.1. Контракта, считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.3. Сбор всех необходимых для оплаты товаросопроводительных документов осуществляется Поставщиком.

2.4. Не выбранное Заказчиком количество Товара Заказчиком не оплачивается.

2.5. Поставщик засчитывает денежные средства, поступающие от Заказчика, в порядке, установленном ст. 319 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

2.6. Стоимость замены Поставщиком пластиковой (топливной) карты по причине утери, кражи, механических повреждений или неправильного использования составляет __________________________________ (____________________________) рублей за одну карту.

2.7. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

2.8. Источник финансирования: __________________________________.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ (ОТПУСКА) ТОВАРА

3.1. Отпуск Товара должен осуществляться Поставщиком круглосуточно по мере возникновения потребностей у Заказчика при предъявлении пластиковой (топливной) карты в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Контракту), условиями Контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.2. Место доставки (отпуска) Товара: __________________________________.

3.3. Срок поставки Товара: ____________________________________________.

3.4. По заявке Заказчика Поставщик в срок не позднее 2 (двух) календарных дней со дня заключения Контракта бесплатно изготавливает и передает Заказчику необходимое количество пластиковых (топливных) карт, которые подлежат возврату при расторжении или окончании срока действия Контракта. Замена пластиковой (топливной) карты по причине ее утери, кражи, механических повреждений или неправильного использования оплачивается Заказчиком, в соответствии с п.2.6. Контракта.

3.5. Получение Заказчиком Товара на условиях, предусмотренных Контрактом, возможно только при условии использования пластиковой (топливной) карты в соответствии с Инструкцией (Приложение 3 к Контракту).

3.6. Заказчик заявляет, что любое лицо, управляющее автотранспортным средством и представившее надлежащим образом оформленную доверенность на получение товарно-материальных ценностей либо являющееся фактическим держателем пластиковой (топливной) карты (далее – «Держатель карты»), является уполномоченным представителем Заказчика. Сотрудники и обслуживающий персонал АЗС (АЗК) не имеют права и не обязаны проводить дальнейшую проверку личности или наличия соответствующих полномочий представителя Заказчика либо Держателя карты.

3.7. Получение Заказчиком Товара на АЗС (АЗК) подтверждает чек, автоматически распечатываемый на оборудовании, установленном на АЗС (АЗК). Чек выдается при получении Товара на АЗС (АЗК) Заказчику, второй экземпляр чека остается на АЗС (АЗК). Заказчик обязуется по первому требованию Поставщика предоставить копию чека.

3.8. Заказчик получает Товар по цене на АЗС (АЗК) в день отпуска Товара и не превышающей цену, указанную в Спецификации (Приложение 1 к Контракту).

3.9. Стороны обязуются производить сверку взаиморасчетов, с оформлением акта сверки не позднее 15 числа календарного месяца, следующего за месяцем поставки Товара.

3.10. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и/или функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

4. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА ТОВАРА

4.1. Качество и безопасность Товара должны соответствовать Спецификации (Приложение 1 к Контракту), условиям Контракта, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе требованиям, установленным Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 №118 «Об утверждении технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», Постановлением Госстандарта России от 31.01.2002 №42-ст «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия» ГОСТом Р 51866-2002 (ЕН 228-2004) и/или Постановлением Госстандарта России от 09.12.1997 №404 «Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия» ГОСТом Р 51105-97 и/или Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31.03.1982 №1386 «Топливо дизельное. Технические условия» ГОСТом 305-82 [48].

4.2. Поставляемый Товар по качеству должен соответствовать стандартам, указанным в паспорте  продукции и (или) сертификате (декларации) соответствия качеству.

4.3. Поставщик за свой счет собственными силами проводит оценку соответствия качества контрольной пробы Товара. Пробы должны отбираться в соответствии с ГОСТом 2517-2012 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб.

(п. 4.3 в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 23.09.2014 г. № 32-п)

4.4. Соответствие Товара Техническому регламенту подтверждается Поставщиком по требованию Заказчика в срок, указанный Заказчиком, путем предоставления Заказчику копий соответствующих документов: паспорт продукции с указанием в нем информации о сертификации (декларировании) Товара или с приложением копии сертификата (декларации) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 г. № 118 «Об утверждении технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» и Приказом Минэнерго России от 01.08.2001 г. № 229 «Правила технической эксплуатации автозаправочных станций РД 153-39.2-080-01». В случае непредставления (несвоевременного представления) копий соответствующих документов, Поставщик несет ответственность, предусмотренную п. 6.4. Контракта.

4.5. Работы по контролю и обеспечению сохранения качества Товара при приеме, хранении, транспортировании и их отпуске в организациях нефтепродуктообеспечения должны проводиться в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 г. № 231 «Об утверждении Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения».

4.6. Претензии Заказчика по качеству поставленного Товара принимаются Поставщиком в течение всего срока действия Контракта. Претензия должна быть оформлена в письменной форме и направлена Поставщику по почте или телефаксу с приложением копии чека.

4.7. При направлении Поставщику претензии от Заказчика Поставщик за свой счет осуществляет дополнительно экспертизу качества Товара. В случае если при дополнительной экспертизе качества Товара было выявлено, что поставленный Товар не соответствует стандартам, указанным в паспорте продукции и (или) сертификате (декларации) соответствия, Поставщик в течение ___________ рабочих дней со дня получения результатов экспертизы обязан заменить указанный Товар Товаром надлежащего качества за свой счет. В случае если при дополнительной экспертизе качества Товара было выявлено, что поставленный Товар соответствует стандартам, указанным в паспорте продукции и (или) сертификате (декларации) соответствия, Заказчик возмещает Поставщику затраты на проведенную дополнительную экспертизу качества Товара.

4.8. Для проверки поставленного Товара в части соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу в срок не более ___________ рабочих дней. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Срок представления Поставщиком дополнительных материалов составляет ___________ рабочих дня с момента направления запроса.

В случае если при проведении экспертизы Товара было установлено, что поставленный Товар соответствует условиям Контракта, Заказчик принимает Товар и подписывает товарную накладную в течение __________ рабочих дней со дня получения положительного (-ых) результата (-ов) экспертизы.

В случае если при проведении экспертизы Товара было выявлено, что поставленный Товар не соответствует условиям Контракта, товарная накладная подписывается Заказчиком после устранения Поставщиком недостатков.

4.9. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными со дня подписания товарной накладной Заказчиком.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.2. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Контракту.

5.1.3. Направлять мотивированный отказ в подписании товарной накладной в случае поставки Товара, не соответствующего условиям Контракта.

5.1.4. В период действия Контракта по письменному заявлению на имя Поставщика заказать дополнительные пластиковые (топливные) карты, установить и/или отменить специальные условия использования каждой конкретной пластиковой (топливной) карты, отказаться от использования конкретной карты, заблокировать или возобновить операции с использованием карты.

5.1.5. Требовать замены пластиковой (топливной) карты в случае, если она оказалась неработоспособной вследствие неправильных действий Поставщика, поломки пластиковой (топливной) карты, вызванной неправильной работой оборудования по приему пластиковых (топливных) карт или заводским дефектом пластиковой (топливной) карты и при условии выполнения Заказчиком п.5.2.3. Контракта.

5.1.6. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Осуществлять перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение срока действия Контракта в размере, необходимом для оплаты поставленного Товара, в сроки, предусмотренные п. 2.2. Контракта.

5.2.2. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направить Поставщику требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Контракту.

5.2.3. Использовать пластиковую (топливную) карту только по назначению, сохранять в тайне пароль пластиковой (топливной) карты и не передавать ее другим лицам, соблюдать технологию обслуживания по пластиковым (топливным) картам на АЗС (АЗК), не подвергать пластиковую (топливную) карту механическим, тепловым и электромагнитным воздействиям, не делать попыток вскрытия корпуса пластиковый (топливный) карты, подведения к ней электропитания или замера ее электрических характеристик, считывания или записи содержимого памяти пластиковой (топливной) карты.

5.2.4. В случае утраты пластиковой (топливной) карты незамедлительно заявить о случившемся Поставщику по телефону или факсу или явившись лично. Заказчик обязуется не позднее одного рабочего дня с момента устного заявления подтвердить его письменно.

5.2.5. Оплатить Поставщику стоимость пластиковой (топливной) карты, которая была выдана Заказчику взамен неработоспособной, в случае, если экспертизой было установлено, что поломка пластиковой (топливной) карты была вызвана неправильными действиями Заказчика.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом отпущенного Заказчику Товара.

5.3.2. Предварительно уведомив Заказчика, внести изменения и дополнения в список сети АЗС (АЗК).

5.3.3. Предварительно уведомив Заказчика, внести изменения и дополнения в Инструкцию (Приложение 3 к Контракту), в случае если изменения и дополнения не изменяют условия Контракта.

5.3.4. Не заменять пластиковую (топливную) карту Заказчика бесплатно в случае, если она стала непригодной к дальнейшему использованию по причине неправильных действий Заказчика. Экспертиза непригодной к дальнейшему использованию пластиковой (топливной) карты проводится в пункте ее выдачи в присутствии представителя Заказчика.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Обеспечить Заказчику отпуск Товара через АЗС (АЗК) согласно порядку и условиям, установленным Контрактом.

5.4.2. Своевременно информировать Заказчика обо всех изменениях в сети АЗС (АЗК).

5.4.3. В случае прекращения Контракта и при дебиторской задолженности, в срок не позднее __________ банковских дней со дня прекращения действия Контракта, представить Заказчику необходимые документы для проведения взаимных расчетов.

5.4.4. Предоставлять Заказчику не реже одного раза в месяц отчет об объеме, номенклатуре и стоимости Товара, полученного Заказчиком на АЗС (АЗК), и оформленные в соответствии с законодательством товаросопроводительные документы (счет-фактуру, товарную накладную).

5.4.5. Бесплатно заменить пластиковую (топливную) карту Заказчика в случае, если она оказалась неработоспособной вследствие действий Поставщика или поломки, вызванной неправильной работой оборудования по приему пластиковых (топливных) карт или заводским дефектом пластиковой (топливной) карты.

5.4.6. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направить Заказчику требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Контракту.

5.4.7. Привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, определенном настоящим Контрактом, и предоставить Заказчику копии документов, подтверждающих привлечение соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, не позднее дня поставки Товара*. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе за невыполнение объема привлечения, определенного п. 1.4. Контракта, и за неисполнение условия по предоставлению документов, указанных в настоящем пункте Контракта, Поставщик несет ответственность, предусмотренную п. 6.4. Контракта, в виде штрафа.[49]

5.4.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет _________ % от цены Контракта (2,5% от цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 2% от цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; 1,5% от цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; 0,5% от цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей).[50]

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере, определяемом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет _________% от цены Контракта (10% от цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 5% от цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; 1% от цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; 0,5% от цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей).[51]

6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту в полном объеме.

6.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.

6.8. Заказчик вправе учитывать при расчете с Поставщиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Поставщиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Поставщик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. Срок рассмотрения претензии составляет ____________ рабочих дней со дня ее получения.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

8.2. По соглашению Сторон может быть увеличено предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшено предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.

8.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта[52] в соответствии с гражданским законодательством.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

9.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по Контракту вследствие наступления обстоятельств, указанных в п. 9.1. Контракта, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

9.4. Не извещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 9.3. Контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА[53]

10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет ________% начальной (максимальной) цены Контракта в размере __________ (________) руб.

10.2. Обеспечение исполнения Контракта представлено Поставщиком следующим способом: _________________________________

(указать в п.10.2. Контракта какой из перечисленных способов обеспечения исполнения Контракта определил Поставщик: а) «Безотзывная банковская гарантия, выданная банком»; б) «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику»).

10.3. Обеспечение исполнения Контракта подтверждено Поставщиком следующими документами: _________________________________

(указать в п.10.3. Контракта, каким из документов, перечисленных в вариантах 1 и 2, подтверждено предоставление обеспечения исполнения Контракта), являющимися Приложением 4 к Контракту.

ВАРИАНТ 1: Поставщик на момент заключения Контракта, предоставляет Заказчику при выборе способа «Безотзывная банковская гарантия, выданная банком»:

- безотзывную банковскую гарантию, выданную банком.

ВАРИАНТ 2: Поставщик на момент заключения Контракта предоставляет Заказчику при выборе способа «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику»:

- платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанцию, в случае наличной формы оплаты, выписку из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).

10.4. Средства из обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

10.5. В случае определения Поставщиком способа обеспечения исполнения Контракта «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику» обеспечение исполнения Контракта возвращается Заказчиком Поставщику в течение _______________ рабочих дней со дня подписания Сторонами товарной накладной после выполнения всех обязательств по Контракту на основании письменного требования Поставщика.

10.6. В случае если по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на условиях и в размере, указанных в данном разделе.

10.7. Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.8. В случае определения Поставщиком способа обеспечения исполнения Контракта «Безотзывная банковская гарантия, выданная банком» срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. К отношениям Сторон, неурегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

11.2. Контракт вступает в силу с момента его заключения и прекращает свое действие _____________________, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.

11.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной/телефонной связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его поступления. Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней со дня его поступления.

11.4. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

11.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6 статьи 95 Закона №44-ФЗ.

11.6. Все приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.

11.7. Поставщик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего места нахождения в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления местом нахождения Поставщика будет считаться место нахождения, указанное в Контракте.

При изменении у Поставщика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Контракту Поставщик должен уведомить об этом Заказчика в течение 24 часов с момента изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Контракту будут считаться сведения, указанные в Контракте.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

12.1. Приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями:

Приложение 1 к Контракту – Спецификация;

Приложение 2 к Контракту - Перечень АЗС (АЗК);

Приложение 3 к Контракту – Инструкция;

Приложение 4 к Контракту - Документ, подтверждающий обеспечение исполнения Контракта [54].

13. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

Приложение 1 к Контракту

№ __________________________________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п

Наименование Товара, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии)

Технические, качественные, функциональные характеристики Товара и иные характеристики и показатели Товара

Количество Товара

Цена за единицу Товара

Общая стоимость Товара

Наименование места происхождения Товара или наименование производителя

Место доставки (отпуска) Товара

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

__________________________ /____________/

Приложение 2 к Контракту

№ __________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ АЗС (АЗК)

№

п/п

АЗС (АЗК)

Место нахождения (адрес)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

…

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

__________________________ /____________/

Приложение 3 к приказу

№ 30-п от 29.08.2014 г.

Проект

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ/КОНТРАКТ № _______

на оказание услуг ________________

г. Томск                                                                                                                «____» ___________ 20__ года

___________________________________________ от имени Томской области[55], именуем___ в дальнейшем «Государственный заказчик»/«Заказчик»[56] (далее – «Заказчик»), в лице __________________, действующ___ на основании __________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________, действующ_____ на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании протокола ___________________ № __________от «____» _________ 201__ года[57], заключили настоящий государственный контракт (далее – «Контракт»)/Контракт[58] о нижеследующем:     

1. ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ (ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА)

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги _________________ (далее по тексту – услуги) в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных в Контракте.

1.2. Исполнитель привлекает к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Объем привлечения соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций составляет _________процента(-ов) от цены Контракта.[59]

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Контракта составляет _______ (________) рублей ___ копеек, в том числе НДС – ____ (указывается для плательщиков НДС) (НДС не облагается на основании _______________ Налогового кодекса Российской Федерации и _______)[60], и включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуг в соответствии с условиями Контракта, в том числе[61]:

- стоимость оказания услуг;

- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей;

- все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Контракта в связи с его исполнением.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пп. 8.1, 8.2. Контракта.

[Цена за единицу услуги составляет ____________________ рублей____ копеек [ИЛИ указана в Техническом задании (Приложение 1 к Контракту).

Оплата оказанных услуг осуществляется по цене за единицу услуги исходя из объема фактически оказанных услуг, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены Контракта.][62]

2.2. Оплата оказанных услуг [ИЛИ отдельного этапа оказания услуг][63] производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте, по факту оказания Исполнителем услуг* в течение ______ банковских дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг [иных документов ________] без замечаний на основании представленных Исполнителем счета, счета-фактуры.[64]

Сумма, подлежащая уплате физическому лицу по Контракту, уменьшается на размер налоговых платежей (_______________), связанных с оплатой Контракта.[65]

Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате услуг*, указанных в п.1.1. Контракта, считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика

2.3. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Исполнителем.

2.4. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

2.5. Источник финансирования: _________________________.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

3.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов.

3.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Исполнителя по Контракту.

3.1.4. Направлять мотивированный отказ в подписании акта сдачи-приемки оказанных услуг [иных документов ______] по результатам приемки оказанных услуг*.

3.1.5. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Принять и оплатить оказанные услуги* при отсутствии у него замечаний по качеству, объему, соответствию оказанных услуг* условиям Контракта.

3.2.2. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направлять Исполнителю требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Исполнителем своих обязательств по Контракту.

3.3. Исполнитель вправе:

3.3.1. Требовать оплаты оказанных надлежащим образом услуг.

3.3.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам оказания услуг в рамках Контракта.

3.3.3. Привлекать для оказания услуг по Контракту соисполнителей.[66]

3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, условиями Контракта и Техническим заданием (Приложение 1 к Контракту).

3.4.2. Не предоставлять другим лицам или не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.

3.4.3. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта в порядке, указанном в п. 12.3. Контракта.

3.4.4. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направлять Заказчику требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Контракту.

3.4.5. Исполнитель обязан передать Заказчику вместе с оказанными услугами* ________________.[67]

3.4.6. Привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, определенном настоящим Контрактом, и предоставить Заказчику копии документов, подтверждающих привлечение соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, не позднее дня оказания услуг. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе за невыполнение объема привлечения, определенного п. 1.2. Контракта, и за неисполнение условия по предоставлению документов, указанных в настоящем пункте Контракта, Подрядчик несет ответственность, предусмотренную п. 6.4. Контракта, в виде штрафа. [68]

3.4.7. Предоставить Заказчику информацию о всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Данная информация должна быть предоставлена Исполнителем в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем. В случае просрочки исполнения данной обязанности Исполнитель несет ответственность, предусмотренную п. 6.9. Контракта.[69]

3.4.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4. МЕСТО, ГРАФИК, УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ,

КАЧЕСТВО УСЛУГ

4.1. Место оказания услуг*: _______________.

4.2. График оказания услуг*:_______________.[70]

[Оказание услуг* осуществляется в соответствии с графиком исполнения Контракта (Приложение 3 к Контракту). График исполнения Контракта (Приложение 3 к Контракту) корректируется по соглашению Сторон исходя из доведенных лимитов бюджетных   обязательств на текущий год].[71]

4.3. Качество, технические характеристики услуг и иные показатели _________ должны соответствовать действующему законодательству Российской Федерации, условиям Контракта, Техническому заданию (Приложение 1 к Контракту).[72]

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

5.1. Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг* в течение _________ рабочих дней.

5.2. Исполнитель не позднее, чем за ________ [ИЛИ не позднее _____ числа месяца, следующего за отчетным], должен письменно уведомить Заказчика о готовности услуг* к сдаче. Уведомление должно быть также направлено по электронной почте: _________________ или по факсу: _____________.

5.3. Для проверки оказанных услуг* в части соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы оказанных услуг* эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта [и отдельным этапам исполнения Контракта][73]. Срок представления Исполнителем дополнительных материалов составляет _______ рабочих дней с момента направления запроса. При нарушении Исполнителем срока представления дополнительных материалов срок приемки оказанных услуг*, предусмотренный п. 5.1. Контракта, увеличивается на количество дней просрочки. [74]

5.4. В случае обнаружения недостатков (по объему, качеству, иных недостатков) Заказчик извещает Исполнителя не позднее ____ рабочих дней с даты обнаружения указанных недостатков. Извещение о выявленных недостатках составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению недостатков, вручается Исполнителю под расписку. В случае невозможности передачи извещения указанным способом извещение направляется Исполнителю или его представителю по почте (или факсу, электронной почте). Адресом электронной почты для направления извещений является: ______________. Номером факса для направления извещений является: ________________.

5.5. Исполнитель в установленный в извещении срок обязан устранить все недостатки. Если Исполнитель в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требования в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

5.6. По окончании приемки услуг* Заказчик подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг [иные документы _______] либо направляет мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг [иных документов _______]. В случае обнаружения несоответствия услуг* условиям Контракта акт сдачи-приемки оказанных услуг [иные документы __________] не подписывается до устранения Исполнителем недостатков.

5.7. Датой исполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных п.1.1. Контракта, считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг [иных документов ________] без замечаний.

5.8. Акт сдачи-приемки оказанных услуг [иных документов ________] подписывается Сторонами в двух экземплярах, один из которых передается Исполнителю, а второй - Заказчику.

5.9. По согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуг, качество, технические и/или функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет _________ % от цены Контракта (2,5% от цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 2% от цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; 1,5% от цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; 0,5% от цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей).[75]

6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе, гарантийного обязательства)[76], предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере, определяемом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства)[77], предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет _________% от цены Контракта (10% от цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 5% от цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; 1% от цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; 0,5% от цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей).[78]

6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту в полном объеме.

6.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.

6.8. Заказчик вправе учитывать при расчете с Исполнителем (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Исполнителем за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Исполнитель не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.9. Исполнитель несет ответственность за непредставление информации, указанной в п. 3.4.7. Контракта, в виде пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Исполнителем с соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Исполнителем данной информации Заказчику.[79]

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. Срок рассмотрения претензии составляет ______ рабочих дней со дня ее получения.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий Контракта.

8.2. По соглашению Сторон может быть увеличен предусмотренный Контрактом объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшено предусмотренное Контрактом объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг, исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуг, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги.

8.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта [при существенном нарушении условий Контракта][80] в соответствии с гражданским законодательством.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

9.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по Контракту вследствие наступления обстоятельств, указанных в п. 9.1. Контракта, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

9.4. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно п. 9.3. Контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА[81]

10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______% начальной (максимальной) цены Контракта в размере __________ (________) руб.

10.2. Обеспечение исполнения Контракта представлено Исполнителем следующим способом: _________________________________

(указать в п. 10.2. Контракта какой из перечисленных способов обеспечения исполнения Контракта определил Исполнитель: а) «Безотзывная банковская гарантия, выданная банком»; б) «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику»).

10.3. Обеспечение исполнения Контракта подтверждено Исполнителем следующими документами: _________________________________

(указать в п. 10.3. Контракта, каким из документов, перечисленных в вариантах 1 и 2, подтверждено предоставление обеспечения исполнения Контракта), являющимися Приложением 2 к Контракту.

ВАРИАНТ 1: Исполнитель на момент заключения Контракта, предоставляет Заказчику при выборе способа «Безотзывная банковская гарантия, выданная банком»:

- безотзывную банковскую гарантию, выданную банком.

ВАРИАНТ 2: Исполнитель на момент заключения Контракта предоставляет Заказчику при выборе способа «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику»:

- платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанцию, в случае наличной формы оплаты, выписку из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).

10.4. Средства из обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Контракту.

10.5. В случае определения Исполнителем способа обеспечения исполнения Контракта «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику» обеспечение исполнения Контракта возвращается Заказчиком Исполнителю в течение _________ рабочих дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг [иных документов_____] на основании письменного требования Исполнителя.

10.6. В случае если по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по Контракту, Исполнитель обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на условиях и в размере, указанных в данном разделе.

10.7. Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.8. В случае определения Исполнителем способа обеспечения исполнения Контракта «Безотзывная банковская гарантия, выданная банком» срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.9. Осуществление расчетов сопровождается ______________________ [указывается наименование банка] и отражается на счетах, которые открываются в указанном банке.[82]

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА[83]

11.1. Срок гарантии составляет ____________ месяцев.

11.2. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг [иных документов_________].

11.3. Гарантийный срок продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться результатом услуг из-за обнаруженных в нем недостатков при условии, что Заказчик известил Исполнителя об этих недостатках в письменной форме в срок, предусмотренный п. 5.4. Контракта.

11.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, Исполнитель обязан устранить их за свой счет в срок, установленный Заказчиком.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. К отношениям Сторон, неурегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

12.2. Контракт вступает в силу с момента его заключения и прекращает свое действие ________________, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме (за исключением гарантийных обязательств)[84].

12.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной/телефонной связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней со дня его поступления.

12.4. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

12.6. Все приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.

12.7. Исполнитель обязан представить Заказчику сведения об изменении своего места нахождения в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления местом нахождения Исполнителя будет считаться место нахождения, указанное в Контракте.

При изменении у Исполнителя номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Контракту Исполнитель должен уведомить об этом Заказчика в течение 24 часов с момента изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Контракту будут считаться сведения, указанные в Контракте.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

13.1. Приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями:

Приложение 1 – Техническое задание.

Приложение 2 – Документ, подтверждающий обеспечение исполнения Контракта.[85]

Приложение 3 – График исполнения Контракта.[86]

14. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:

Исполнитель:

Приложение 4 к приказу № ____________от___________

Проект

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _____________

на выполнение работ _____________________

г. Томск              «___» __________ 20__ года

___________________________________________ от имени Томской области[87], именуем___ в дальнейшем «Государственный заказчик»/«Заказчик»[88] (далее – «Заказчик»), в лице ______________________________________________, действующ___ на основании __________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________, действующ_____ на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании протокола ___________________ № __________от «____» _________ 201__ года[89], заключили настоящий государственный контракт (далее – «Контракт»)/Контракт[90] о нижеследующем:

1. ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ (ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА)

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по__________________ (далее - работы) в соответствии с Техническим заданием [ИЛИ иным документом________] (Приложение 1 к Контракту) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, установленном Контрактом.

1.2. Качество, технические характеристики работ, требования к выполнению и к результату работ и иные показатели и характеристики ________ определяются в соответствии с Техническим заданием [ИЛИ иным документом________] (Приложение 1 к Контракту).[91]

1.3. Подрядчик привлекает к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Объем привлечения субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций составляет _________ процента(-ов) от цены Контракта.[92]

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Контракта составляет _______ (________) рублей ___ копеек, в том числе НДС – ____ (указывается для плательщиков НДС) (НДС не облагается на основании _______________ Налогового кодекса Российской Федерации и _______)[93], и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с условиями Контракта, в том числе[94]:

- стоимость выполнения работ и иных расходов, связанных с выполнением Контракта;

- налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи;

- все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Контракта в связи с его исполнением.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пп. 8.1, 8.2. Контракта.

[Цена за единицу работы составляет ____________________ рублей____ копеек [ИЛИ указана в Техническом задании [ИЛИ ином документе________]  (Приложение 1 к Контракту).

Оплата выполненных работ осуществляется по цене единицы работы исходя из объема фактически выполненных работ, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены Контракта.][95]

2.2. Оплата выполненных работ [ИЛИ результатов отдельного этапа выполнения работ][96] производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, по факту выполнения всего объема работ* в течение ______ банковских дней после подписания Сторонами акта (-ов) сдачи-приемки выполненных работ [иных документов ________] без замечаний на основании представленных Подрядчиком счета, счета-фактуры[97].

Сумма, подлежащая уплате физическому лицу по Контракту, уменьшается на размер налоговых платежей (_______________), связанных с оплатой Контракта.[98]

Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате работ*, указанных в п.1.1. Контракта, считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.3. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Подрядчиком.

2.4. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

2.5. Источник финансирования: _________________________.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

3.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов.

3.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по Контракту.

3.1.4. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком работы.

3.1.5. Беспрепятственного доступа к объектам работ, выполняемых Подрядчиком по Контракту, для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ, в том числе с привлечением специализированных организаций.

3.1.6. Направлять мотивированный отказ в подписании акта сдачи-приемки выполненных работ [иных документов ______] по результатам приемки результатов выполненных работ*.

3.1.7. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Принять и оплатить выполненные работы* при отсутствии у него замечаний по качеству, объему, иному соответствию выполненных работ* условиям Контракта.

3.2.2. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направлять Подрядчику требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Требовать от Заказчика оплаты выполненных надлежащим образом работ*.

3.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках Контракта.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать результат выполненных работ* Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных работ [иным документам______].

3.4.2. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний, приостановить работу при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;[99]

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.[100]

3.4.3. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта в порядке, указанном в п. 12.3. Контракта.

3.4.4. Не предоставлять другим лицам или не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.

3.4.5. Соблюдать при выполнении работ правила внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.

3.4.6. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направлять Заказчику требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Контракту.

3.4.7. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с выполненными работами* следующие документы: ________________.[101]

3.4.8. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, определенном настоящим Контрактом, и предоставить Заказчику копии документов, подтверждающих привлечение субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, не позднее дня выполнения работ.

За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе за невыполнение объема привлечения, определенного п. 1.3. Контракта, и за неисполнение условия по предоставлению документов, указанных в настоящем пункте Контракта, Подрядчик несет ответственность, предусмотренную п. 6.4. Контракта, в виде штрафа[102].

3.4.9. Предоставить Заказчику информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Данная информация должна быть предоставлена Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с субподрядчиком. В случае просрочки исполнения данной обязанности Подрядчик несет ответственность, предусмотренную п. 6.9. Контракта.[103]

3.4.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, МЕСТО, КАЧЕСТВО И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Сроки начала работ: ______________________.

Сроки завершения работ: ______________________.[104]

4.2. Место выполнения работ [ИЛИ этапов выполнения работ]: ______________________________.

4.3. Качество, технические характеристики работ, результаты работ и иные показатели_____________ должны соответствовать Техническому заданию [ИЛИ иному документу________] (Приложение 1 к Контракту), условиям Контракта, требованиям действующего законодательства РФ, предъявляемым к работам соответствующего рода.

4.4. Выполнение работ осуществляется в соответствии с графиком исполнения Контракта (Приложение 3 к Контракту). График исполнения Контракта (Приложение 3 к Контракту) корректируется по соглашению Сторон исходя из доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий год. [105]

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Заказчик осуществляет приемку результатов выполненных работ* в течение _________ рабочих дней.

5.2. Подрядчик не позднее, чем за ___________ должен письменно уведомить Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных работ*. Уведомление должно быть также направлено по электронной почте: _________________ или по факсу: _____________.

5.3. Для проверки результатов выполненных работ* в части соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы результатов выполненных работ* эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта [и отдельным этапам исполнения Контракта][106]. Срок представления Подрядчиком дополнительных материалов составляет _______ рабочих дней с момента направления запроса. При нарушении Подрядчиком срока представления дополнительных материалов срок приемки результатов выполненных работ*, предусмотренный п. 5.1. Контракта, увеличивается на количество дней просрочки. [107]

5.4. В случае обнаружения недостатков (по объему, качеству, иных недостатков) Заказчик извещает Подрядчика не позднее ____ рабочих дней с даты обнаружения указанных недостатков. Извещение о выявленных недостатках составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению недостатков, вручается Подрядчику под расписку. В случае невозможности передачи извещения указанным способом извещение направляется Подрядчику или его представителю по почте (или факсу, электронной почте). Адресом электронной почты для направления извещений является: ______________. Номером факса для направления извещений является: ________________.

5.5. Подрядчик в установленный в извещении срок обязан устранить все недостатки. Если Подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требования в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

5.6. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с выполненными работами документы, указанные в п. 3.4.7. Контракта. [108]

5.7. По окончании приемки результатов выполненных работ* Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ [иные документы ______] либо направляет мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ [иных документов ______]. В случае обнаружения несоответствия результатов работ* условиям Контракта акт сдачи-приемки выполненных работ [иные документы ______] не подписывается до устранения Подрядчиком недостатков.

5.8. Датой исполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п.1.1. Контракта, считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ [иных документов ______] без замечаний.

5.9. Акт сдачи-приемки выполненных работ [иные документы ______] подписывается Сторонами в двух экземплярах, один из которых передается Подрядчику, а второй - Заказчику.

5.10. По согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и/или функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет _________ % от цены Контракта (2,5% от цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 2% от цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; 1,5% от цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; 0,5% от цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей).[109]

6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе, гарантийного обязательства)[110], предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере, определяемом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства)[111], предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет _________% от цены Контракта (10% от цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 5% от цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; 1% от цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; 0,5% от цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей).[112]

6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту в полном объеме.

6.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.

6.8. Заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.9. Подрядчик несет ответственность за непредставление информации, указанной в п. 3.4.9. Контракта, в виде пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Подрядчиком данной информации Заказчику.[113]

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. Срок рассмотрения претензии составляет ______ рабочих дней со дня ее получения.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта.

8.2. По соглашению Сторон может быть увеличен предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшен предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работ.

8.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта[114] в соответствии с гражданским законодательством.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

9.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по Контракту вследствие наступления обстоятельств, указанных в п.9.1. Контракта, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 5-ти рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

9.4. Не извещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п.9.3. Контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА[115]

10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______% начальной (максимальной) цены Контракта в размере __________ (________) руб.

10.2. Обеспечение исполнения Контракта представлено Подрядчиком следующим способом: _________________________________

(указать в п.10.2. Контракта какой из перечисленных способов обеспечения исполнения Контракта определил Подрядчик: а) «Безотзывная банковская гарантия, выданная банком»; б) «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику»).

10.3. Обеспечение исполнения Контракта подтверждено Подрядчиком следующими документами: _________________________________

(указать в п.10.3. Контракта, каким из документов, перечисленных в вариантах 1 и 2, подтверждено предоставление обеспечения исполнения Контракта), являющимися Приложением 2 к Контракту.

ВАРИАНТ 1: Подрядчик на момент заключения Контракта, предоставляет Заказчику при выборе способа «Безотзывная банковская гарантия, выданная банком»:

- безотзывную банковскую гарантию, выданную банком.

ВАРИАНТ 2: Подрядчик на момент заключения Контракта предоставляет Заказчику при выборе способа «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику»:

- платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанцию, в случае наличной формы оплаты, выписку из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).

10.4. Средства из обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

10.5. В случае определения Подрядчиком способа обеспечения исполнения Контракта «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику» обеспечение исполнения Контракта возвращается Заказчиком Подрядчику в течение _________ рабочих дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ [иных документов ________] на основании письменного требования Подрядчика.

10.6. В случае если по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на условиях и в размере, указанных в данном разделе.

10.7. Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.8. В случае определения Подрядчиком способа обеспечения исполнения Контракта «Безотзывная банковская гарантия, выданная банком» срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.9. Осуществление расчетов сопровождается ______________________ [указывается наименование банка] и отражается на счетах, которые открываются в указанном банке.[116]

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА[117]

Срок гарантии на результат выполненных работ составляет ____________ месяцев.

Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ [иных документов ________]. Гарантия должна распространяться на весь объем работ.

11.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в срок, установленный Заказчиком в извещении. Извещение направляется Заказчиком в порядке и в сроки, предусмотренные п. 5.4. Контракта. При этом гарантийный срок продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться результатом работ из-за обнаруженных в нем недостатков при условии, что Заказчик известил Подрядчика об этих недостатках.

11.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного Заказчиком, не устранит выявленные недостатки, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить недостатки своими силами или силами третьих лиц. Все расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков, оплачиваются Подрядчиком в течение ________ рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

11.5. В случае если предусмотренный Контрактом гарантийный срок составляет менее 2 (Двух) лет и недостатки работ обнаружены Заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах 2 (Двух) лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ [последнего этапа выполнения работ][118], Подрядчик несет ответственность за недостатки работ, возникшие до передачи результата работ Заказчику.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. К отношениям Сторон, неурегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

12.2. Контракт вступает в силу с момента его заключения и прекращает свое действие ________________, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме (за исключением гарантийных обязательств)[119].

12.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной/телефонной связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней со дня его поступления.

12.4. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6 статьи 95 Закона №44-ФЗ.

12.6. Все приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.

12.7. Подрядчик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего места нахождения в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления местом нахождения Подрядчика будет считаться место нахождения, указанное в Контракте.

При изменении у Подрядчика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Контракту Подрядчик должен уведомить об этом Заказчика в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации, номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Контракту будут считаться сведения, указанные в Контракте.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

13.1. Приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями:

Приложение 1 – Техническое задание [ИЛИ иной документ________];

Приложение 2 – Документ, подтверждающий обеспечение исполнения Контракта.[120]

Приложение 3 – График исполнения Контракта.[121]

14. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:

Подрядчик:

_________________ /___________________/

Приложение 5 к приказу

№ 30-п от 29.08.2014 г.

Проект

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ/КОНТРАКТ №______

на выполнение работ по текущему ремонту ______________________

г. Томск                                                                    «___» _______________20___ года

__________________________________________________________ от имени Томской области[122], именуем___ в дальнейшем «Государственный заказчик» (далее – «Заказчик»)/«Заказчик»[123], в лице ______________________________________________, действующ___ на основании __________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________, действующ_____ на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании протокола ___________________ № __________от «____» _________ 201__ года[124], заключили настоящий государственный контракт (далее – «Контракт»)/Контракт[125] о нижеследующем:

1. ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ (ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА)

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность выполнить работы по текущему ремонту _____________________[126] (далее – «объект») в соответствии с прилагаемым Локальным сметным расчетом [ИЛИ иными документами________] (Приложение 1 к Контракту), Перечнем товаров, используемых при выполнении работ (Приложение 2 к Контракту) [127] (далее – «работы»), и сдать выполненные работы Заказчику в установленные Контрактом сроки, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, установленными Контрактом.

1.2. Виды и объем работ указаны в Локальном сметном расчете [ИЛИ иных документах________] (Приложение 1 к Контракту), который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Подрядчик привлекает к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Объем привлечения субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций составляет _________ процента(-ов) от цены Контракта.[128]

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Контракта составляет _______ (________) рублей ___ копеек, в том числе НДС – ____ (указывается для плательщиков НДС) (НДС не облагается на основании _______________ Налогового кодекса Российской Федерации и _______)[129], и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с условиями Контракта, в том числе[130]:

- стоимость выполнения всего объема работ;

- стоимость материалов и оборудования, используемых для выполнения работ;

- стоимость сертификации/декларирования соответствия материалов и оборудования (в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации);

- стоимость доставки материалов и оборудования до места выполнения работ, их погрузки и разгрузки, хранения, охраны;

- расходы по вывозу мусора;

- стоимость гарантийных обязательств;

- все непредвиденные затраты, которые могут возникнуть до окончания действия Контракта;

- налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пп. 10.1, 10.2. Контракта.

2.2. Оплата выполненных работ [ИЛИ результатов отдельного этапа выполнения работы][131] производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, по факту выполнения работ* в течение ___ банковских дней после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [иных документов______] без замечаний со стороны Заказчика, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 на основании представленных Подрядчиком счета, счета-фактуры[132].

Цена Контракта, подлежащая оплате Заказчиком, формируется путем умножения цены, определенной Локальным сметным расчетом [ИЛИ иными документами________] и равной _________________________ рублей на коэффициент снижения стоимости работ. Коэффициент снижения стоимости работ составляет ___.

Сумма, подлежащая уплате физическому лицу по Контракту, уменьшается на размер налоговых платежей (_______________), связанных с оплатой Контракта.[133]

Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ*, указанных в п.1.1. Контракта, считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований Локального сметного расчета [ИЛИ иных документов________] (Приложение 1 к Контракту) и/или Перечня товаров, используемых при выполнении работ (Приложение 2 к Контракту)[134] и условий настоящего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком недостатков.

2.4. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Подрядчиком.

2.5. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

2.6. Источник финансирования: _________________________.[135]

3. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок начала работ: ______________________.

Срок завершения работ: _________________________________.[136]

3.2. Датой завершения работ по Контракту является дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [иных документов______] по факту выполнения работ (без претензий со стороны Заказчика).

[Датой завершения работ по Контракту является дата подписания Заказчиком последнего акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [иных документов______] при условии подписания актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [иных документов______] по всем этапам (без претензий со стороны Заказчика)].[137]

3.3. Место выполнения работ: ______________________________.

3.4. Выполнение работ осуществляется в соответствии с графиком исполнения Контракта (Приложение 4 к Контракту). График исполнения Контракта (Приложение 4 к Контракту) корректируется по соглашению Сторон исходя из доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий год. [138]

3.5. В течение _____ рабочих дней со дня подписания настоящего Контракта Стороны сообщают друг другу в письменной форме список лиц, являющихся их представителями на объекте, с указанием их полномочий, а также представляют доверенности, иные документы (копии приказов), подтверждающие их полномочия. [139]

4. КАЧЕСТВО, Технические, функциональные характеристики (потребительские свойства), ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНЫЕ показатели МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ, предусмотренных п.1.1. Контракта, материалами и оборудованием.

4.2. Качество, технические, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики и иные показатели материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, должны соответствовать Гражданскому кодексу Российской Федерации, Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иным положениям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТам, ОСТам, ТУ, Перечню товаров, используемых при выполнении работ (Приложение 2 к Контракту)[140] и подтверждаться соответствующими сертификатами/декларациями о соответствии (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) и другими документами, удостоверяющими их качество.

Копии сертификатов/деклараций о соответствии (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, предоставляются Заказчику для ознакомления в процессе производства работ по требованию Заказчика и должны быть переданы Подрядчиком Заказчику в составе исполнительной документации в соответствии с п.6.2. Контракта.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

4.3. Подрядчик обязан не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, не соответствующие действующему законодательству Российской Федерации (если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ).

4.4. Заказчик имеет право осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для производства работ. Все образцы материалов и оборудования должны быть предоставлены Подрядчиком за его счет в соответствии с выбором и требованиями Заказчика.

В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, либо удержать эти суммы из предстоящих платежей.

4.5. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.

4.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех используемых при выполнении работ материалов и оборудования до подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [иных документов______] и передачи соответствующих документов, в том числе во время устранения недостатков, обнаруженных при приемке выполненных работ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить все предусмотренные Контрактом работы в сроки, с надлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему и сдать результаты работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [иным документам______].

5.1.2. Обеспечить производство работ и их качество в полном соответствии с условиями Контракта, в том числе обеспечить выполнение работ необходимыми материалами и оборудованием.

5.1.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до их приемки Заказчиком.

5.1.4. Вести с момента начала работ и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журнал производства работ и исполнительную документацию согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

5.1.5. При выполнении работ обеспечить мероприятия по шумозащите и сохранности действующих инженерных систем, по безопасному ведению работ, в том числе для третьих лиц и окружающей среды, по сохранению в надлежащем виде земли и прилегающей территории, обеспечить поддержание и соблюдение на прилегающей территории правил санитарии и правил благоустройства.

Соблюдать при выполнении работ правила внутреннего трудового распорядка, техники безопасности, пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.

Технические решения, принятые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

5.1.6. После завершения работ* произвести уборку помещений, вывезти весь мусор, неиспользованные материалы и оборудование.

5.1.7. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической документации;[141]

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.[142]

5.1.8. Возвести на территории все временные сооружения, необходимые для выполнения работ надлежащего качества по настоящему Контракту, в том числе осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ.

5.1.9. Обеспечивать доступ на территорию представителей Заказчика, органов местного самоуправления, уполномоченных государственных органов, организаций, осуществляющих надзор и контроль.

5.1.10. Обеспечивать представителям Заказчика возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

5.1.11. Обеспечить своевременное устранение недостатков (дефектов) за свой счет, в том числе недостатков, указанных Заказчиком в журнале производства работ.

5.1.12. Нести полную ответственность перед Заказчиком и третьими лицами, за нанесенный ущерб Заказчику или третьим лицам в ходе исполнения Контракта. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, связанный с претензиями, предъявляемыми третьими лицами, и убытки, понесенные Заказчиком из-за ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий Контракта.

5.1.13. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта в порядке, указанном в п. 13.3. Контракта.

5.1.14. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направлять Заказчику требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Контракту.

5.1.15. Не предоставлять другим лицам и не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную  в результате исполнения обязательств по Контракту.

5.1.16. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, определенном настоящим Контрактом, и предоставить Заказчику копии документов, подтверждающих привлечение субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций не позднее дня завершения выполнения работ*.[143]

За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе за невыполнение объема привлечения, определенного п. 1.3. Контракта и за неисполнение условия по предоставлению документов, указанных в настоящем пункте Контракта, Подрядчик несет ответственность, предусмотренную п. 8.4. Контракта, в виде штрафа.

5.1.17. Предоставить Заказчику информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (Десять) процентов цены Контракта. Данная информация должна быть предоставлена Подрядчиком в течение 10 (Десяти) дней с момента заключения им договора с субподрядчиком. В случае просрочки исполнения данной обязанности Подрядчик несет ответственность, предусмотренную п. 8.9. Контракта.[144]

5.1.18. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. Требовать приемки результатов выполненных работ.

5.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ.

5.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.

5.2.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Передать Подрядчику объект (предоставить в распоряжение) для производства работ на период выполнения работ и до их завершения.

[Передать Подрядчику по акту приема-передачи следующие документы: _____________.] [145]

5.3.2. При завершении работ* Подрядчиком принять работы, выполненные надлежащим образом, в порядке, предусмотренном условиями Контракта.

5.3.3. Оплатить надлежащим образом выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы в соответствии с условиями Контракта.

5.3.4. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направлять Подрядчику требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.4.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по Контракту.

5.4.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов.

5.4.4. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также производить соответствующие записи в журнале производства работ, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от условий Контракта.

5.4.5. По результатам приемки направлять мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2 [иных документов______].

5.4.6. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

6. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Подрядчик не позднее, чем за ___________ рабочих дня(-ей) до начала приемки результата выполненных работ* (скрытых работ) должен письменно известить Заказчика о точной дате и времени передачи результата выполненных работ* (скрытых работ).

6.2. За _______ рабочих дня(-ей) до начала приемки результата выполненных работ* Подрядчик должен передать Заказчику по акту приема-передачи ________ экземпляр(-а) исполнительной документации и письменное подтверждение соответствия переданной исполнительной документации фактически выполненным работам. Исполнительная документация должна быть сброшюрована.

6.3. Приемка результата выполненных работ* производится Заказчиком в течение__________ рабочих дня(-ей) по акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [иным документам______] на основании письменного извещения Подрядчика, исполнительной документации.

6.4. Для проверки результатов выполненных работ* в части соответствия условиям Контракта Заказчик в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ) проводит экспертизу.

Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.[146]

Для проведения экспертизы результатов выполненных работ* эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта [и отдельным этапам исполнения Контракта][147]. Срок представления Подрядчиком дополнительных материалов составляет _______ рабочих дня(-ей) с момента направления запроса. При нарушении Подрядчиком срока представления дополнительных материалов срок приемки результатов выполненных работ*, предусмотренный пунктом 6.3. Контракта, увеличивается на количество дней просрочки.

6.5. В случае, если результат выполненных работ* в полной мере соответствует условиям Контракта, Заказчик принимает результаты работ* и подписывает акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [иные документы______].

6.6. В случае, если представленные результаты выполненных работ* содержат отклонения от условий Контракта, Заказчик составляет перечень замечаний к результатам выполненных работ* и извещает Подрядчика о недостатках в срок, не позднее _______ рабочих дней со дня их обнаружения.

Извещение о выявленных недостатках составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению недостатков, вручается Подрядчику под расписку. В случае невозможности передачи извещения указанным способом извещение направляется Подрядчику или его представителю по почте (или факсу, электронной почте). Адресом электронной почты для направления извещений является: ______________. Номером факса для направления извещений является: ________________.

Заказчик не подписывает акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [иные документы______] до устранения Подрядчиком выявленных недостатков.

6.7. Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет в срок, указанный Заказчиком в извещении.

6.8. Заказчик вправе вместо безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков привлечь для исправления некачественно выполненных работ третьих лиц или устранить недостатки своими силами, потребовав от Подрядчика возмещения своих расходов, связанных с устранением недостатков.

6.9. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата выполненных работ* в установленный Заказчиком срок не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Контракту и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.10. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков результата выполненных работ* или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

6.11. Приемка скрытых работ:

6.11.1. Готовность скрытых работ [(отдельных конструктивных элементов)[148]] подтверждается подписанием Сторонами актов освидетельствования скрытых работ [(актов промежуточной приемки) [149]].

6.11.2. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания актов освидетельствования скрытых работ [(актов промежуточной приемки)] Заказчиком без замечаний и внесения записи в журнал производства работ. Извещение направляется в порядке, указанном в п. 6.6. Контракта.

В противном случае по требованию Заказчика Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ и восстановить ее после подписания актов освидетельствования скрытых работ [(актов промежуточной приемки)] за свой счет, за исключением случаев, когда Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика), надлежащим образом извещенный о передаче скрытых работ [(отдельных конструктивных элементов)], не прибыл для участия в их приемке.

В случае если Заказчик не потребовал вскрытия работ, выполненных без его подтверждения, при выявлении скрытых недостатков в период гарантийного срока, Заказчик имеет право потребовать проведения работ по вскрытию в соответствии с настоящим пунктом Контракта.

6.12. Заказчик, обнаруживший после приемки работ* отступления от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в письменной форме. Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки в срок, указанный в извещении. Извещение направляется в порядке, указанном в п. 6.6. Контракта.

6.13. Внесение изменений Подрядчиком в Локальный сметный расчет [ИЛИ иные документы________] (Приложение 1 к Контракту) и/или Перечень товаров, используемых при выполнении работ (Приложение 2 к Контракту)[150] в одностороннем порядке запрещается.

6.14. По согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и/или функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

7. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА[151]

7.1. Качество, технические характеристики работ, результаты работ и иные показатели Заказчика, должны соответствовать Локальному сметному расчету [ИЛИ иным документам________] (Приложение 1 к Контракту), условиям Контракта, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к работам соответствующего рода, в том числе требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, иным положениям действующего законодательства Российской Федерации, экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам, строительным нормам и правилам и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, в части не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

7.2. Гарантийный срок составляет _______ (_________) месяцев со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [последнего акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2[152]] [иных документов______]. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Контракта о качестве. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

7.3. Срок гарантии на материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должен быть не менее срока, установленного производителем. В случае, если срок гарантии на материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, не установлен, то он должен составлять не менее _____ (______) месяцев со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [последнего акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2[153]] [иных документов______].

В случае если предусмотренный Контрактом гарантийный срок составляет менее 2 (Двух) лет и недостатки (дефекты) работ обнаружены Заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах 2 (Двух) лет с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [последнего акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2[154]] [иных документов______], Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, возникшие до передачи результата работ Заказчику.

7.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов). Устранение недостатков (дефектов) осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации Заказчиком расходов на устранение недостатков (дефектов). Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков (дефектов) Заказчик подписывает акт в одностороннем порядке, при этом такой акт будет являться достаточным основанием для устранения недостатков Подрядчиком.

7.6. Если Подрядчик в течение срока, указанного Заказчиком, не устранит выявленные недостатки (дефекты), то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить недостатки (дефекты) своими силами или силами третьих лиц. Все расходы, связанные с устранением недостатков (дефектов), оплачиваются Подрядчиком в течение ________ рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательства предусмотренных Контрактом, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет _________ % от цены Контракта (2,5% от цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 2% от цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; 1,5% от цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; 0,5% от цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей).[155]

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе, гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере, определяемом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет _________% от цены Контракта (10% от цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 5% от цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; 1% от цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; 0,5% от цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей).[156]

8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту в полном объеме.

8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.

8.8. Заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. Подрядчик несет ответственность за непредставление информации, указанной в п. 5.1.17. Контракта, в виде пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Подрядчиком данной информации Заказчику.[157]

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. Срок рассмотрения претензии составляет ______ рабочих дней со дня ее получения.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта.

10.2. По соглашению Сторон может быть увеличен предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшен предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работ.

10.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта[158] в соответствии с гражданским законодательством.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

11.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по Контракту вследствие наступления обстоятельств, указанных в п. 11.1. Контракта, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

11.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

11.4. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно п. 11.3. Контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА[159]

12.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______% начальной (максимальной) цены Контракта в размере __________ (________) руб.

12.2. Обеспечение исполнения Контракта представлено Подрядчиком следующим способом: _________________________________

(указать в п. 12.2. Контракта какой из перечисленных способов обеспечения исполнения Контракта определил Подрядчик: а) «Безотзывная банковская гарантия, выданная банком»; б) «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику»).

12.3. Обеспечение исполнения Контракта подтверждено Подрядчиком следующими документами: _________________________________

(указать в п. 12.3. Контракта, каким из документов, перечисленных в вариантах 1 и 2, подтверждено предоставление обеспечения исполнения Контракта), являющимися Приложением 3 к Контракту.

ВАРИАНТ 1: Подрядчик на момент заключения Контракта, предоставляет Заказчику при выборе способа «Безотзывная банковская гарантия, выданная банком»:

- безотзывную банковскую гарантию, выданную банком.

ВАРИАНТ 2: Подрядчик на момент заключения Контракта предоставляет Заказчику при выборе способа «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику»:

- платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанцию, в случае наличной формы оплаты, выписку из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).

12.4. Средства из обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

12.5. В случае определения Подрядчиком способа обеспечения исполнения Контракта «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику» обеспечение исполнения Контракта возвращается Заказчиком Подрядчику в течение _________ рабочих дней со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [последнего акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2[160]] [иных документов______] на основании письменного требования Подрядчика.

12.6. В случае если по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на условиях и в размере, указанных в данном разделе.

12.7. Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

12.8. В случае определения Подрядчиком способа обеспечения исполнения Контракта «Безотзывная банковская гарантия, выданная банком» срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

12.9. Осуществление расчетов сопровождается ______________________ [указывается наименование банка] и отражается на счетах, которые открываются в указанном банке.[161]

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. К отношениям Сторон, неурегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

13.2. Контракт вступает в силу с момента его заключения и прекращает свое действие ________________, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме (за исключением гарантийных обязательств).

13.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной/телефонной связи с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней со дня его получения.

13.4. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6 статьи 95 Закона №44-ФЗ.

13.6. Все приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.

13.7. Подрядчик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего места нахождения в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления местом нахождения Подрядчика будет считаться место нахождения, указанное в Контракте.

При изменении у Подрядчика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Контракту Подрядчик должен уведомить об этом Заказчика в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации, номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Контракту будут считаться сведения, указанные в Контракте.

13.8. Ответственные представители по Контракту со стороны Заказчика: ______________.[162]

13.9. Ответственные представители по Контракту со стороны Подрядчика: ____________.[163]

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

14.1. Приложениями к настоящему Контракту являются следующие документы:

№ приложения

Наименование документа

1.

Локальный сметный расчет [ИЛИ иные документы________]

2.

Перечень товаров, используемых при выполнении работ[164]

3.

Документ, подтверждающий обеспечение исполнения Контракта[165]

4.

График исполнения Контракта.[166]

15. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:

Подрядчик:

_________________ /___________________/

Приложение 6 к приказу

№ 30-п от 29.08.2014 г.

Проект

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ/КОНТРАКТ №______

на выполнение работ по капитальному ремонту ______________________

г. Томск                                                                  «___» _______________20___ года

__________________________________________________________ от имени Томской области[167], именуем___ в дальнейшем «Государственный заказчик» (далее – «Заказчик»)/«Заказчик»[168], в лице ______________________________________________, действующ___ на основании __________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________, действующ_____ на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании протокола ___________________ № __________от «____» _________ 201__ года[169], заключили настоящий государственный контракт (далее – «Контракт»)/Контракт[170] о нижеследующем:

1. ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ (ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА)

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность выполнить работы по капитальному ремонту _____________________[171] (далее – объект) в соответствии с прилагаемым Локальным сметным расчетом [ИЛИ иными документами________] (Приложение 1 к Контракту), Перечнем товаров, используемых при выполнении работ (Приложение 2 к Контракту)[172] (далее – работы), и сдать выполненные работы Заказчику в установленные Контрактом сроки, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, установленными Контрактом.

1.2. Виды и объем работ указаны в Локальном сметном расчете [ИЛИ иных документах________] (Приложение 1 к Контракту), который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Подрядчик привлекает к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Объем привлечения субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций составляет _________ процента(-ов) от цены Контракта. [173]

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Контракта составляет _______ (________) рублей ___ копеек, в том числе НДС – ____ (указывается для плательщиков НДС) (НДС не облагается на основании _______________ Налогового кодекса Российской Федерации и _______)[174], и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с условиями Контракта, в том числе[175]:

- стоимость выполнения всего объема работ;

- стоимость материалов и оборудования, используемых для выполнения работ;

- стоимость сертификации/декларирования соответствия материалов и оборудования (в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации);

- стоимость доставки материалов и оборудования до места выполнения работ, их погрузки и разгрузки, хранения, охраны;

- расходы по вывозу мусора, неиспользованных материалов и оборудования;

- стоимость гарантийных обязательств;

- все непредвиденные затраты, которые могут возникнуть до окончания действия Контракта;

- налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пп. 10.1, 10.2. Контракта.

2.2. Оплата выполненных работ [ИЛИ результата отдельного этапа выполнения работы[176]] производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, по факту выполнения работ* в течение ___ банковских дней после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [иных документов______] без замечаний со стороны Заказчика, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 на основании представленных Подрядчиком счета, счета-фактуры.[177]

Стоимость работ, подлежащих оплате Заказчиком, формируется путем умножения цены, определенной Локальным сметным расчетом [ИЛИ иными документами________] и равной _________________________ рублей на коэффициент снижения стоимости работ. Коэффициент снижения стоимости работ составляет ___.

Сумма, подлежащая уплате физическому лицу по Контракту, уменьшается на размер налоговых платежей (_______________), связанных с оплатой Контракта.[178]

Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ*, указанных в п.1.1. Контракта, считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований Локального сметного расчета [ИЛИ иных документов________] (Приложение 1 к Контракту) и/или Перечня товаров, используемых при выполнении работ (Приложение 2 к Контракту)[179] и условий настоящего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком недостатков.

2.4. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Подрядчиком.

2.5. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

2.6. Источник финансирования: _________________________.[180]

3. СРОКИ И МЕСТО И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок начала работ: ______________________.

Срок завершения работ: _________________________________.[181]

3.2. Датой завершения работ по Контракту является дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [иных документов______] по факту выполнения работ (без претензий со стороны Заказчика).

[Датой завершения работ по Контракту является дата подписания Заказчиком последнего акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [иных документов______] при условии подписания актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [иных документов______] по всем этапам (без претензий со стороны Заказчика)].[182]

3.3. Место выполнения работ: ______________________________.

3.4. В течение ________ рабочих дней со дня подписания настоящего Контракта Стороны сообщают друг другу в письменной форме список лиц, являющихся их представителями на объекте, с указанием их полномочий, а также представляют доверенности, иные документы (копии приказов), подтверждающие их полномочия. [183]

3.5. Выполнение работ осуществляется в соответствии с Графиком исполнения Контракта (Приложение 4 к Контракту). График исполнения Контракта (Приложение 4 к Контракту) корректируется по соглашению Сторон исходя из доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий год. [184]

4. КАЧЕСТВО, Технические, функциональные характеристики (потребительские свойства), ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНЫЕ показатели МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ, предусмотренных п.1.1. Контракта, материалами и оборудованием.

4.2. Качество, технические, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики и иные показатели материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, должны соответствовать Гражданскому кодексу Российской Федерации, Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иным положениям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТам, ОСТам, ТУ, Перечню товаров, используемых при выполнении работ (Приложение 2 к Контракту)[185] и подтверждаться соответствующими сертификатами/декларациями о соответствии (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) и другими документами, удостоверяющими их качество.

Копии сертификатов/деклараций о соответствии (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, предоставляются Заказчику для ознакомления в процессе производства работ по требованию Заказчика и должны быть переданы Подрядчиком Заказчику в составе исполнительной документации в соответствии с п.6.2. Контракта.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

4.3. Подрядчик обязан не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, несоответствующие действующему законодательству Российской Федерации (если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ).

4.4. Заказчик имеет право осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для производства работ. Все образцы материалов и оборудования должны быть предоставлены Подрядчиком за его счет в соответствии с выбором и требованиями Заказчика.

В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, либо удержать эти суммы из предстоящих платежей.

4.5. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.

4.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех используемых при выполнении работ материалов и оборудования до подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [иных документов______] и передачи соответствующих документов, в том числе во время устранения недостатков, обнаруженных при приемке выполненных работ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить все предусмотренные Контрактом работы и сдать готовый объект Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную и безопасную эксплуатацию по акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [иным документам______].

5.1.2. Обеспечить производство работ и их качество в полном соответствии с условиями Контракта, в том числе обеспечить выполнение работ необходимыми материалами и оборудованием.

5.1.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до их приемки Заказчиком.

5.1.4. Вести с момента начала работ и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журнал производства работ и исполнительную документацию согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

5.1.5. При выполнении работ обеспечить мероприятия по шумозащите и сохранности действующих инженерных систем, по безопасному ведению работ, в том числе для третьих лиц и окружающей среды, по сохранению в надлежащем виде земли и прилегающей территории, обеспечить поддержание и соблюдение на прилегающей территории правил санитарии и правил благоустройства.

Технические решения, принятые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

5.1.6. После завершения работ произвести уборку объекта и прилегающей территории, вывезти весь мусор, неиспользованные материалы и оборудование, освободить территорию объекта от принадлежащей Подрядчику строительной техники, механизмов, приспособлений, инструментов, временных сооружений и другого имущества.

5.1.7. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической документации;[186]

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.[187]

5.1.8. Возвести на территории Объекта все временные сооружения, необходимые для выполнения работ надлежащего качества по настоящему Контракту, в том числе осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ.

5.1.9. Обеспечивать доступ на территорию представителей Заказчика, органов местного самоуправления, уполномоченных государственных органов, организаций, осуществляющих надзор и контроль.

5.1.10. Обеспечить представителям Заказчика возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

5.1.11. Обеспечить своевременное устранение недостатков (дефектов) за свой счет, в том числе недостатков, указанных Заказчиком в журнале производства работ.

5.1.12. Нести полную ответственность перед Заказчиком и третьими лицами, за нанесенный ущерб Заказчику или третьим лицам в ходе исполнения Контракта. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, связанный с претензиями, предъявляемыми третьими лицами, и убытки, понесенные Заказчиком из-за ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий Контракта.

5.1.13. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта в порядке, указанном в п. 13.3. Контракта.

5.1.14. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направлять Заказчику требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Контракту.

5.1.15. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, определенном настоящим Контрактом, и предоставить Заказчику копии документов, подтверждающих привлечение субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций не позднее дня завершения выполнения работ.

За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе за невыполнение объема привлечения, определенного п. 1.3. Контракта и за неисполнение условия по предоставлению документов, указанных в настоящем пункте Контракта, Подрядчик несет ответственность, предусмотренную п. 8.4. Контракта, в виде штрафа * .[188]

5.1.16. Предоставить Заказчику информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Данная информация должна быть предоставлена Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с субподрядчиком. В случае просрочки исполнения данного обязательства Подрядчик несет ответственность, предусмотренную п. 8.9. Контракта.[189]

5.1.17. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. Требовать приемки результатов выполненных работ*.

5.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ*.

5.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.

5.2.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Передать Подрядчику объект (предоставить в распоряжение) для производства работ на период выполнения работ и до их завершения.

[Передать Подрядчику по акту приема-передачи следующие документы: _____________.] [190]

5.3.2. При завершении работ* принять надлежащим образом выполненные Подрядчиком работы* по акту о приемке выполненных работ по форме №КС-2 [иным документам ______].

5.3.3. Оплатить выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы* в соответствии с условиями Контракта.

5.3.4. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направлять Подрядчику требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.4.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по Контракту.

5.4.3. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также производить соответствующие записи в журнале производства работ, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от условий Контракта.

5.4.4. По результатам приемки направлять мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) [иных документов______].

5.4.5. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

6. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Подрядчик не позднее, чем за ___________ рабочих дня(-ей) до начала приемки результата выполненных работ* (скрытых работ) должен письменно известить Заказчика о точной дате и времени передачи результата выполненных работ* (скрытых работ).

6.2. За _______ рабочих дня(-ей) до начала приемки результата выполненных работ* Подрядчик должен передать Заказчику по акту приема-передачи ________ экземпляр(-а) исполнительной документации и письменное подтверждение соответствия переданной исполнительной документации фактически выполненным работам. Исполнительная документация должна быть сброшюрована.

6.3. Приемка результата выполненных работ* производится Заказчиком в течение__________ рабочих дня(-ей) по акту о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) [иным документам______] на основании письменного извещения Подрядчика, исполнительной документации.

6.4. Для проверки результатов выполненных работ* в части соответствия условиям Контракта Заказчик в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ) проводит экспертизу.

Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.[191]

Для проведения экспертизы результатов выполненных работ* эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта [и отдельным этапам исполнения Контракта][192]. Срок представления Подрядчиком дополнительных материалов составляет _______ рабочих дня(-ей) с момента направления запроса. При нарушении Подрядчиком срока представления дополнительных материалов срок приемки результатов выполненных работ*, предусмотренный пунктом 6.3. Контракта, увеличивается на количество дней просрочки.

6.5. В случае, если результат выполненных работ* в полной мере соответствует условиям Контракта, Заказчик принимает результаты работ*, подписывает акт о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) [иные документы______].

6.6. В случае, если представленные результаты выполненных работ* содержат отклонения от условий Контракта, Заказчик составляет перечень замечаний к результатам выполненных работ* и извещает Подрядчика о недостатках в срок, не позднее _______ рабочих дней со дня их обнаружения.

Извещение о выявленных недостатках составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению недостатков, вручается Подрядчику под расписку. В случае невозможности передачи извещения указанным способом извещение направляется Подрядчику или его представителю по почте (или факсу, электронной почте). Адресом электронной почты для направления извещений является: ______________. Номером факса для направления извещений является: ________________.

Заказчик не подписывает акт о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) [иные документы______] до устранения Подрядчиком выявленных недостатков.

6.7. Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет в срок, указанный Заказчиком в извещении.

6.8. Заказчик вправе вместо безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков привлечь для исправления некачественно выполненных работ третьих лиц или устранить недостатки своими силами, потребовав от Подрядчика возмещения своих расходов, связанных с устранением недостатков.

6.9. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата выполненных работ* в установленный Заказчиком срок не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Контракту и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.10. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков результата выполненных работ* или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

6.11. Приемка скрытых работ:

6.11.1. Готовность скрытых работ [(отдельных конструктивных элементов)[193]] подтверждается подписанием Сторонами актов освидетельствования скрытых работ [(актов промежуточной приемки) [194]].

6.11.2. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания актов освидетельствования скрытых работ [(актов промежуточной приемки)] Заказчиком без замечаний и внесения записи в журнал производства работ.

В противном случае по требованию Заказчика Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ и восстановить ее после подписания актов освидетельствования скрытых работ [(актов промежуточной приемки)] за свой счет, за исключением случаев, когда Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика), надлежащим образом извещенный о передаче скрытых работ [(отдельных конструктивных элементов)], не прибыл для участия в их приемке.

В случае если Заказчик не потребовал вскрытия работ, выполненных без его подтверждения, при выявлении скрытых недостатков в период гарантийного срока, Заказчик имеет право потребовать проведения работ по вскрытию в соответствии с настоящим пунктом Контракта.

6.12. Заказчик, обнаруживший после приемки работ* отступления от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в письменной форме. Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки в срок, указанный в извещении. Извещение направляется в порядке, указанном в п. 6.6. Контракта.

6.13. Внесение изменений Подрядчиком в Локальный сметный расчет [ИЛИ иные документы________] (Приложение 1 к Контракту) и/или Перечень товаров, используемых при выполнении работ (Приложение 2 к Контракту)[195] в одностороннем порядке запрещается.

6.14. По согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и/или функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

7. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА[196]

7.1. Качество, технические характеристики работ, результаты работ и иные показатели, должны соответствовать Локальному сметному расчету [ИЛИ иным документам________] (Приложение 1 к Контракту), условиям Контракта, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к работам соответствующего рода, в том числе требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иным положениям действующего законодательства Российской Федерации, экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам, строительным нормам и правилам и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, в части не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации объекта составляет _______ (_________) месяцев со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [последнего акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2[197]] [иных документов______]. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Контракта о качестве. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

7.3. Срок гарантии на материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должен быть не менее срока, установленного производителем. В случае, если срок гарантии на материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, не установлен, то он должен составлять не менее _____ (______) месяцев со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [последнего акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2[198]] [иных документов______].

В случае если предусмотренный Контрактом гарантийный срок составляет менее 2 (Двух) лет и недостатки (дефекты) работ обнаружены Заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах 2 (Двух) лет с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [последнего акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2[199]] [иных документов______], Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, возникшие до передачи результата работ Заказчику.

7.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов). Устранение недостатков (дефектов) осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации Заказчиком расходов на устранение недостатков (дефектов). Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков (дефектов) Заказчик подписывает акт в одностороннем порядке, при этом такой акт будет являться достаточным основанием для устранения недостатков Подрядчиком.

7.6. Если Подрядчик в течение срока, указанного Заказчиком, не устранит выявленные недостатки (дефекты), то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить недостатки (дефекты) своими силами или силами третьих лиц. Все расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков (дефектов), оплачиваются Подрядчиком в течение ________ рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательства предусмотренных Контрактом, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет _________ % от цены Контракта (2,5% от цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 2% от цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; 1,5% от цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; 0,5% от цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей).[200]

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе, гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере, определяемом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет _________% от цены Контракта (10% от цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 5% от цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; 1% от цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; 0,5% от цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей).[201]

8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту в полном объеме.

8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.

8.8. Заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. Подрядчик несет ответственность за непредставление информации, указанной в п. 5.1.16. Контракта, в виде пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Подрядчиком данной информации Заказчику.[202]

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. Срок рассмотрения претензии составляет ______ рабочих дней со дня ее получения.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта.

10.2. По соглашению Сторон может быть увеличен предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшен предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работ.

10.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта[203] в соответствии с гражданским законодательством.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

11.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по Контракту вследствие наступления обстоятельств, указанных в п. 11.1. Контракта, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

11.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

11.4. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно п. 11.3. Контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА[204]

12.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______% начальной (максимальной) цены Контракта в размере __________ (________) руб.

12.2. Обеспечение исполнения Контракта представлено Подрядчиком следующим способом: _________________________________

(указать в п. 12.2. Контракта какой из перечисленных способов обеспечения исполнения Контракта определил Подрядчик: а) «Безотзывная банковская гарантия, выданная банком»; б) «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику»).

12.3. Обеспечение исполнения Контракта подтверждено Подрядчиком следующими документами: _________________________________

(указать в п. 12.3. Контракта, каким из документов, перечисленных в вариантах 1 и 2, подтверждено предоставление обеспечения исполнения Контракта), являющимися Приложением 3 к Контракту.

ВАРИАНТ 1: Подрядчик на момент заключения Контракта, предоставляет Заказчику при выборе способа «Безотзывная банковская гарантия, выданная банком»:

- безотзывную банковскую гарантию, выданную банком.

ВАРИАНТ 2: Подрядчик на момент заключения Контракта предоставляет Заказчику при выборе способа «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику»:

- платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанцию, в случае наличной формы оплаты, выписку из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).

12.4. Средства из обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

12.5. В случае определения Подрядчиком способа обеспечения исполнения Контракта «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику» обеспечение исполнения Контракта возвращается Заказчиком Подрядчику в течение _________ рабочих дней со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [последнего акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2[205]] [иных документов______] после выполнения всех обязательств по Контракту на основании письменного требования Подрядчика.

12.6. В случае если по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на условиях и в размере, указанных в данном разделе.

12.7. Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

12.8. В случае определения Подрядчиком способа обеспечения исполнения Контракта «Безотзывная банковская гарантия, выданная банком» срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

12.9. Осуществление расчетов сопровождается ______________________ [указывается наименование банка] и отражается на счетах, которые открываются в указанном банке.[206]

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. К отношениям Сторон, неурегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

13.2. Контракт вступает в силу с момента его заключения и прекращает свое действие ________________, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме (за исключением гарантийных обязательств).

13.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной/телефонной связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней со дня его поступления.

13.4. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6 статьи 95 Закона №44-ФЗ.

13.6. Все приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.

13.7. Подрядчик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего места нахождения в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления местом нахождения Подрядчика будет считаться место нахождения, указанное в Контракте.

При изменении у Подрядчика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Контракту Подрядчик должен уведомить об этом Заказчика в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации, номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Контракту будут считаться сведения, указанные в Контракте.

13.8. Ответственные представители по Контракту со стороны Заказчика: ______________.[207]

13.9. Ответственные представители по Контракту со стороны Подрядчика: ____________.[208]

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

14.1. Приложениями к настоящему Контракту являются следующие документы:

№ приложения

Наименование документа

1.

Локальный сметный расчет [ИЛИ иные документы________]

2.

Перечень товаров, используемых при выполнении работ[209]

3.

Документы, подтверждающие обеспечение исполнения Контракта[210]

4.

График исполнения Контракта[211]

15. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:

Подрядчик:

_________________ /___________________/

Приложение 7 к приказу

№ 30-п от 29.08.2014 г.

Проект

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ/КОНТРАКТ № _____________

на выполнение работ по строительству объекта _________

г. Томск                                                                                                                «___» __________ 20__ года

___________________________________________ от имени Томской области[212], именуем___ в дальнейшем «Государственный заказчик» (далее – «Заказчик»)/«Заказчик»[213], в лице ______________________________________________, действующ___ на основании __________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________, действующ_____ на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании протокола ___________________ № __________от «____» _________ 201__ года[214], заключили настоящий государственный контракт (далее – «Контракт»)/Контракт[215] о нижеследующем:

1. ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ (ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА)

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность  выполнить работы по строительству объекта __________________ (далее – «объект») в соответствии с проектной документацией [ИЛИ иными документами________] (Приложение 1 к Контракту), Перечнем товаров, используемых при выполнении работ (Приложение 2 к Контракту)[216] (далее – «работы») и сдать выполненные работы Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, установленными Контрактом.

1.2. Виды и объем работ указаны в проектной документации [ИЛИ иных документах________] (Приложение 1 к Контракту), которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Подрядчик привлекает к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Объем привлечения субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций составляет _________ процента(-ов) от цены Контракта. [217]

1.4. Подрядчик получил и изучил содержание Контракта, проектную документацию, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность цены Контракта для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках Контракта, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства работ.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Контракта составляет _______ (________) рублей ___ копеек, в том числе НДС – ____ (указывается для плательщиков НДС) (НДС не облагается на основании _______________ Налогового кодекса Российской Федерации и _______)[218], и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с условиями Контракта, в том числе[219]:

-стоимость выполнения всего объема работ;

-стоимость материалов и оборудования, используемых для выполнения работ;

-стоимость сертификации/декларирования соответствия материалов и оборудования (в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации);

- стоимость доставки материалов и оборудования до места выполнения работ, их погрузки и разгрузки, хранения;

-стоимость охраны объекта, материалов и оборудования на объекте;

- расходы по вывозу мусора, неиспользованных материалов и оборудования;

-стоимость гарантийных обязательств;

-все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть до окончания действия Контракта;

-все затраты по  содержанию объекта до момента подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11;

- налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи.

Цена Контракта, подлежащая оплате Заказчиком, формируется путем умножения начальной (максимальной) цены Контракта, равной _______________________, на коэффициент снижения стоимости работ. Коэффициент снижения стоимости работ составляет ___________.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пп. 10.1, 10.2. Контракта.

Цена единицы работы, услуги, товара определена в проектной документации (Приложение 1 к Контракту).

2.2. Оплата выполненных работ [результатов отдельного этапа выполнения работы][220] производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, по факту выполнения работ* в течение ______ банковских дней после подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11 [акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2], справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на основании представленных Подрядчиком счета, счета-фактуры.

Сумма, подлежащая уплате физическому лицу по Контракту, уменьшается на размер налоговых платежей (_______________), связанных с оплатой Контракта.[221] 

Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате работ*, указанных в п 1.1. Контракта, считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований проектной документации [ИЛИ иных документов________] (Приложение 1 к Контракту) и/или Перечня товаров, используемых при выполнении работ (Приложение 2 к Контракту)[222] и условий настоящего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком недостатков.

2.4. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Подрядчиком.

2.5. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

2.6. Источник финансирования: _________________________[223].

3.СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок начала работ: ______________________.

Срок завершения работ: ______________________.[224]

3.2. Датой завершения отдельного этапа работ по Контракту является дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 по факту выполнения работ.

Датой завершения работ по Контракту является дата подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11.

3.3. Место выполнения работ [ИЛИ этапов выполнения работ]: ______________________________.

3.4. Выполнение работ осуществляется в соответствии с Графиком исполнения Контракта (Приложение 4 к Контракту). График исполнения Контракта (Приложение 4 к Контракту) корректируется по соглашению Сторон исходя из доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий год. [225]

3.5. В целях оперативного  решения вопросов, связанных с выполнением работ, Заказчик назначает своего(-их) представителя(-ей), который(-ые) от имени Заказчика совместно с Подрядчиком осуществляет(-ют) контроль за выполнением работ, а также производит(-ят) проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов, конструкций и оборудования.

В течение __________ рабочих дней со дня подписания настоящего Контракта Стороны сообщают друг другу в письменной форме список лиц, являющихся их представителями на строительной площадке, с указанием их полномочий, а также представляют доверенности, иные документы (копии приказов), подтверждающие их полномочия.

4. КАЧЕСТВО, Технические, функциональные характеристики (потребительские свойства), ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНЫЕ показатели МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ, предусмотренных п.1.1. Контракта, материалами и оборудованием.

4.2. Качество, технические, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики и иные показатели материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, должны соответствовать Гражданскому кодексу Российской Федерации, Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иным положениям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТам, ОСТам, ТУ, Перечню товаров, используемых при выполнении работ (Приложение 2 к Контракту)[226] и подтверждаться соответствующими сертификатами/декларациями о соответствии (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) и другими документами, удостоверяющими их качество.

Копии сертификатов/деклараций о соответствии (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, предоставляются Заказчику для ознакомления в процессе производства работ по требованию Заказчика и должны быть переданы Подрядчиком Заказчику в составе исполнительной документации в соответствии с п.6.2. Контракта.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

4.3. Подрядчик обязан не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, не соответствующие действующему законодательству Российской Федерации (если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ).

4.4. Заказчик имеет право осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для производства работ. Все образцы материалов и оборудования должны быть предоставлены Подрядчиком за его счет в соответствии с выбором и требованиями Заказчика.

В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, либо удержать эти суммы из предстоящих платежей.

4.5. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.

4.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех используемых при выполнении работ материалов и оборудования до подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11 и передачи соответствующих документов, в том числе, во время устранения недостатков, обнаруженных при приемке выполненных работ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить все предусмотренные Контрактом работы в сроки, с надлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему и сдать готовый объект Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную и безопасную эксплуатацию по акту приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11.

5.1.2. Обеспечить производство работ и их качество в полном соответствии с условиями Контракта, в том числе обеспечить выполнение работ необходимыми материалами и оборудованием.

Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до их приемки Заказчиком.

Вести с момента начала работ и до их завершения оформленные и заверенные в установленном порядке журнал производства работ и исполнительную документацию согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

5.1.5. При выполнении работ обеспечить мероприятия по шумозащите и сохранности действующих инженерных систем, по безопасному ведению работ, в том числе для третьих лиц и окружающей среды, сохранению в надлежащем виде земли на строительной площадке и прилегающей к ней территории, защите зелёных насаждений, обеспечить поддержание и соблюдение на прилегающей территории правил санитарии и правил благоустройства.

Соблюдать при выполнении работ правила внутреннего трудового распорядка, техники безопасности, пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.

Технические решения, принятые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Осуществлять в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории от строительного мусора, снега, но не позднее, чем за один день до проведения приемки объекта. К моменту сдачи работ привести в порядок территорию строительной площадки, подлежащей сдаче.

После сдачи работ в течение _______  дней с даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11 освободить территорию строительной площадки (и прилегающей непосредственно к ней территории) от принадлежащих Подрядчику строительной техники, механизмов, приспособлений, инструментов и другого имущества.

Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической документации[227];

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок[228].

5.1.8. Возвести на территории объекта и строительной площадки все временные сооружения, необходимые для выполнения работ надлежащего качества по настоящему Контракту, и осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на территории строительной площадки либо за ее пределами, в случае, если точки присоединения временных коммуникаций находятся за пределами строительной площадки в соответствии с техническими условиями сетевых организаций.

Обеспечивать доступ на территорию строительной площадки представителей Заказчика, органов местного самоуправления, уполномоченных государственных органов, организаций, осуществляющих надзор и контроль.

Обеспечивать представителям Заказчика, [органам государственного строительного надзора[229]] возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

5.1.11. Обеспечить своевременное устранение недостатков (дефектов) за свой счет, в том числе недостатков, указанных Заказчиком в журнале производства работ.

5.1.12. Нести полную ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за нанесенный ущерб Заказчику или третьим лицам в ходе исполнения Контракта. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, связанный с претензиями, предъявляемыми третьими лицами, и убытки, понесенные Заказчиком из-за ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий Контракта.

По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе, о сложностях, возникающих при исполнении Контракта в порядке, указанном в п. 13.3. Контракта.

Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направлять Заказчику требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Контракту.

Обеспечивать охрану строящегося объекта, строительной площадки, материалов и оборудования с момента начала работ до их завершения.

Установить временное освещение и ограждение строительной площадки до дня подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11.

Осуществлять за свой счет содержание объекта до момента подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта формы № КС-11.

5.1.18. Не предоставлять другим лицам или не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.

5.1.19. Передать Заказчику вместе с выполненными работами следующие документы: ________________.[230]

5.1.20. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций и предоставить Заказчику копии документов, подтверждающих привлечение субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций не позднее дня завершения работ.

За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе за невыполнение объема привлечения, определенного п. 1.3. Контракта и за неисполнение условия по предоставлению документов, указанных в настоящем пункте Контракта, Подрядчик несет ответственность, предусмотренную п. 8.4. Контракта, в виде штрафа . [231]

5.1.21. Предоставить Заказчику информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (Десять) процентов цены Контракта. Данная информация должна быть предоставлена Подрядчиком в течение 10 (Десяти) дней с момента заключения им договора с субподрядчиком. В случае просрочки исполнения данной обязанности Подрядчик несет ответственность, предусмотренную п. 8.9. Контракта.[232]

5.1.22. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. Требовать приемки результатов выполненных работ*.

5.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ*.

5.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ* в рамках Контракта.

5.2.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Передать Подрядчику строительную площадку по акту приемки-передачи строительной площадки.

5.3.2. Передать Подрядчику по акту приемки-передачи следующие документы:

- разрешение на строительство объекта;

____________________[233].

При завершении работ Подрядчиком принять работы, выполненные надлежащим образом, в порядке, предусмотренном условиями Контракта.

Оплатить надлежащим образом выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы в соответствии с условиями Контракта.

Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направлять Подрядчику требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Контракту

Участвовать в освидетельствовании скрытых работ при надлежащем его извещении Подрядчиком.

Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.4.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по Контракту.

5.4.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов.

5.4.4. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, в том числе, с привлечением специализированных организаций, а также производить соответствующие записи в журнале производства работ по объекту, в том числе, давать обязательные для Подрядчика предписания.

5.4.5. По результатам приемки выполненных работ направлять мотивированный отказ от подписания акта приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11 [И/ИЛИ актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2].

5.4.6. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Промежуточная приемка отдельных видов и объемов работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется Заказчиком в течение__________ рабочих дня(-ей) на основании акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и исполнительной документации на выполненные виды и объемы работ.

Подрядчик не позднее, чем за ___________ рабочих дня(-ей) до начала приемки результата выполненных работ должен письменно известить Заказчика о точной дате и времени передачи результата выполненных работ.

За _______ рабочих дня(-ей) до начала приемки результата выполненных работ Подрядчик должен передать Заказчику по акту приема-передачи ________ экземпляр(-а) исполнительной документации и письменное подтверждение соответствия переданной исполнительной документации фактически выполненным работам. Исполнительная документация должна быть сброшюрована.

Подписание Сторонами актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 не означает приемку Заказчиком готового объекта и переход к Заказчику прав на результат работ и рисков его (их) случайной гибели, порчи или повреждения. Промежуточная приемка отдельных видов и объемов работ, выполненных Подрядчиком, не снимает с Подрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной приемки работ. Подрядчик должен за свой счет обеспечить поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки.

6.2. Приемка готового объекта осуществляется Заказчиком после завершения выполнения работ в полном объеме. Подрядчик не позднее, чем за ___________ рабочих дня(-ей) до начала приемки результата выполненных работ должен письменно известить Заказчика о точной дате и времени передачи результата выполненных работ.

За _______ рабочих дня(-ей) до начала приемки готового объекта Подрядчик должен передать Заказчику по акту приема-передачи ________ экземпляр(-а) исполнительной документации в составе, определенном действующим законодательством Российской Федерации, и письменное подтверждение соответствия переданной исполнительной документации фактически выполненным работам. Исполнительная документация должна быть сброшюрована.

Приемка готового объекта производится Заказчиком в течение__________ рабочих дня(-ей) по акту приемки законченного строительством объекта по форме № КС - 11 на основании письменного извещения Подрядчика, исполнительной документации.

[Приемке результатов выполненных работ должны предшествовать предварительные испытания. Приемка результатов выполненных работ может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний][234]. 

6.3. Для проверки результатов выполненных работ* в части соответствия условиям Контракта Заказчик в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ) проводит экспертизу.

Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.[235]

Для проведения экспертизы результатов выполненных работ* эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта [и отдельным этапам исполнения Контракта[236]]. Срок представления Подрядчиком дополнительных материалов составляет _______ рабочих дня(-ей) с момента направления запроса. При нарушении Подрядчиком срока представления дополнительных материалов срок приемки результатов выполненных работ*, предусмотренный пп. 6.1, 6.2. Контракта, увеличивается на количество дней просрочки.

6.4. В случае если результат выполненных работ* в полной мере соответствует условиям Контракта, Заказчик принимает результаты работ* и подписывает акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 (акт приемки законченного строительством объекта по форме № КС – 11).

6.5. В случае если представленные результаты выполненных работ* содержат отклонения от условий Контракта, Заказчик составляет перечень замечаний к результатам выполненных работ* и извещает Подрядчика о недостатках в срок, не позднее _______ рабочих дней со дня их обнаружения.

Извещение о выявленных недостатках составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению недостатков, вручается Подрядчику под расписку. В случае невозможности передачи извещения указанным способом извещение направляется Подрядчику или его представителю по почте (или факсу, электронной почте). Адресом электронной почты для направления извещений является: ______________. Номером факса для направления извещений является: ________________.

Заказчик не подписывает акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [акт приемки законченного строительством объекта по форме № КС - 11] до устранения Подрядчиком выявленных недостатков.

6.6. Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет в срок, указанный Заказчиком в извещении.

6.7. Заказчик вправе вместо безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков привлечь для исправления некачественно выполненных работ третьих лиц или устранить недостатки своими силами, потребовав от Подрядчика возмещения своих расходов, связанных с устранением недостатков.

6.8. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата выполненных работ* в установленный Заказчиком срок не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Контракту и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.9. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков результата выполненных работ* или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

6.10. Особенности приемки скрытых работ:

6.10.1. Выполненные работы, полностью или частично скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций (далее – скрытые работы) подлежат приемке Заказчиком перед производством последующих работ.

Подрядчик обязан письменно, не позднее, чем за ______ рабочих дня (-ей) до начала приемки срытых работ, уведомить Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию с указанием даты приемки скрытых работ.

6.10.2. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным строительными нормами и правилами. По результатам приемки скрытых работ Стороны подписывают акт  освидетельствования скрытых работ.

6.10.3.  В случае если представленные результаты работ, подлежащих закрытию, содержат отклонения от условий Контракта, Заказчик составляет перечень замечаний к результатам выполненных работ и извещает Подрядчика о недостатках в срок, не позднее _______ рабочих дня (-ей) со дня их обнаружения.

Извещение направляется в порядке, указанном в п. 6.5. Контракта. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком срок, указанный в извещении может быть продлен.

Заказчик обязан за свой счет и  своими силами и/или  с привлечение третьих лиц в срок, установленный в извещении, переделать указанные  работы согласно проектной документации (Приложение 1 к Контракту), строительным нормам и правилам и повторно предъявить их к приемке Заказчику.

6.10.4. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания актов освидетельствования скрытых работ Заказчиком без замечаний и внесения записи в журнал производства работ.

В случае если закрытие работ произведено без надлежащего уведомления Заказчика и подписания Заказчиком актов освидетельствования скрытых работ, Заказчик в период действия Контракта и гарантийного срока имеет право потребовать проведения работ по вскрытию, а Заказчик обязан вскрыть работы и переделать работы в порядке установленном п. 6.10.3. Контракта.

6.11. Заказчик, обнаруживший после приемки работ* отступления от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в письменной форме. Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки в срок, указанный в извещении. Извещение направляется в порядке, указанном в п. 6.5. Контракта.

6.12. Внесение изменений Подрядчиком в проектную документацию [ИЛИ иные документы________] (Приложение 1 к Контракту) и/или Перечень товаров, используемых при выполнении работ (Приложение 2 к Контракту) [237] в одностороннем порядке запрещается.

6.13. По согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и/или функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

7. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА[238]

7.1. Качество, технические характеристики работ, результаты работ и иные показатели должны соответствовать проектной документации [ИЛИ иным документам________]  (Приложение 1 к Контракту), условиям Контракта, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к работам соответствующего рода, в том числе требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иным положениям действующего законодательства Российской Федерации, экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам, строительным нормам и правилам и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации объекта составляет _______ (_________) месяцев со дня подписания  Сторонами акта приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Контракта о качестве. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

7.3. Срок гарантии на материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должен быть не менее срока, установленного производителем. В случае, если срок гарантии на материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, не установлен, то он должен составлять не менее _____ (______) месяцев со дня подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11.

В случае если предусмотренный Контрактом гарантийный срок составляет менее 2 (Двух) лет и недостатки (дефекты) работ обнаружены Заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах 2 (Двух) лет с момента подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11, Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, возникшие до передачи результата работ Заказчику.

7.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов). Устранение недостатков (дефектов) осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации Заказчиком расходов на устранение недостатков (дефектов). Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

7.5.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков (дефектов) Заказчик подписывает акт в одностороннем порядке, при этом такой акт будет являться достаточным основанием для устранения недостатков Подрядчиком.

7.6. Если Подрядчик в течение срока, указанного Заказчиком, не устранит выявленные недостатки (дефекты), то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить недостатки (дефекты) своими силами или силами третьих лиц. Все расходы, связанные с устранением недостатков (дефектов), оплачиваются Подрядчиком в течение ________ рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. Превышение Подрядчиком стоимости работ, происшедшее по вине Подрядчика, оплачивается последним за свой счет.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет _________ % от цены Контракта (2,5% от цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 2% от цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; 1,5% от цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; 0,5% от цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей)[239].

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе, гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере, определяемом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет _________% от цены Контракта (10% от цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 5% от цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; 1% от цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; 0,5% от цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей).[240]

8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту в полном объеме.

8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.

8.8. Заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. Подрядчик несет ответственность за непредоставление информации, указанной в п. 5.1.21. Контракта, в виде пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Подрядчиком данной информации Заказчику.[241]

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. Срок рассмотрения претензии составляет ______ рабочих дней со дня ее получения.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта.

10.2. По соглашению Сторон может быть увеличен предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшен предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работ.

10.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта[242] в соответствии с гражданским законодательством.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

11.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по Контракту вследствие наступления обстоятельств, указанных в п.11.1. Контракта, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

11.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 5-ти рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

11.4. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно п.11.3. Контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА[243]

12.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______% начальной (максимальной) цены Контракта в размере __________ (________) руб.

12.2. Обеспечение исполнения Контракта представлено Подрядчиком следующим способом: _________________________________

(указать в п.12.2. Контракта какой из перечисленных способов обеспечения исполнения Контракта определил Подрядчик: а) «Безотзывная банковская гарантия, выданная банком»; б) «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику»).

12.3. Обеспечение исполнения Контракта подтверждено Подрядчиком следующими документами: _________________________________

(указать в п.12.3. Контракта, каким из документов, перечисленных в вариантах 1 и 2, подтверждено предоставление обеспечения исполнения Контракта), являющимися Приложением 3 к Контракту.

ВАРИАНТ 1: Подрядчик на момент заключения Контракта, предоставляет Заказчику при выборе способа «Безотзывная банковская гарантия, выданная банком»:

- безотзывную банковскую гарантию, выданную банком.

ВАРИАНТ 2: Подрядчик на момент заключения Контракта предоставляет Заказчику при выборе способа «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику»:

- платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанцию, в случае наличной формы оплаты, выписку из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).

12.4. Средства из обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

12.5. В случае определения Подрядчиком способа обеспечения исполнения Контракта «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику» обеспечение исполнения Контракта возвращается Заказчиком Подрядчику в течение _________ рабочих дней со дня подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11 на основании письменного требования Подрядчика.

12.6. В случае если по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на условиях и в размере, указанных в данном разделе.

12.7. Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

12.8. В случае определения Подрядчиком способа обеспечения исполнения Контракта «Безотзывная банковская гарантия, выданная банком» срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

12.9. Осуществление расчетов сопровождается ______________________ [указывается наименование банка] и отражается на счетах, которые открываются в указанном банке.[244]

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. К отношениям Сторон, неурегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

13.2. Контракт вступает в силу с момента его заключения и прекращает свое действие ________________, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме (за исключением гарантийных обязательств).

13.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной/телефонной связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней.

13.4. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6 статьи 95 Закона №44-ФЗ.

13.6. Все приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.

13.7. Подрядчик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего места нахождения в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления местом нахождения Подрядчика будет считаться место нахождения, указанное в Контракте.

При изменении у Подрядчика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Контракту Подрядчик должен уведомить об этом Заказчика в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации, номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Контракту будут считаться сведения, указанные в Контракте.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

14.1. Приложениями к настоящему Контракту являются следующие документы:

№ приложения

Наименование документа

1.

Проектная документация [ИЛИ иные документы________]

2.

Перечень товаров, используемых при выполнении работ[245]

3.

Документ, подтверждающий обеспечение исполнения Контракта[246]

4.

График исполнения Контракта.[247]

15. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:

Подрядчик:

_________________  /___________________/

_______________________

/_____________________/

[1] Указывается при необходимости.

[2] Выбирается в соответствии с понятиями, указанными статье 3 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») (далее – Закон № 44-ФЗ)

[3] Указывается протокол, в соответствии с которым был определен Поставщик, с которым заключается контракт.

[4] Выбирается в соответствии со статьей 3 Закона № 44-ФЗ.

[5]Если способом определения Поставщика является аукцион в электронной форме, то п. 1.2. Контракта может быть дополнен следующей информацией: знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии).

[6] Данный пункт может быть изменен в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[7] При наличии  в извещении об осуществлении закупки требования к Поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (чч.5, 6 ст. 30 Закон № 44-ФЗ).

[8]  Указанное условие заполняется в случае, если участник не является плательщиком НДС. Указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, реквизиты подтверждающего документа (при его наличии).

[9] Перечень включенных в цену Контракта расходов определяется в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[10] Условие включается в данный пункт при необходимости.

[11] Указывается в соответствующем падеже в случае исполнения Контракта отдельными этапами (по тексту далее обозначено символом «*»).

[12] Если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии с ч.3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ, оплата поставленного товара, отдельных этапов исполнения Контракта должна осуществляться не более чем в течение тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ (ч.8 ст.30 Закона № 44-ФЗ).

[13] В случае заключения Контракта с физическим лицом (за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица) (ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

[14] Условие включается в данный пункт при необходимости.

[15] Условие включается в данный пункт при необходимости.

[16] Перечень документов определяется в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[17] Требование по включению в Контракт графика исполнения Контракта обязательно в случае, если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей (ч.12 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

[18] Условие включается в данный пункт при необходимости.

[19] При наличии в извещении об осуществлении закупки требования к Поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (чч.5, 6 ст. 30 Закона № 44-ФЗ).

[20] В случае, если начальная (максимальная) цена закупки превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию») (ч. 23 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

[21] Данный раздел может быть изменен в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[22] Условие включается в данный пункт при необходимости.

[23] Условие включается в проект Контракта в случае поэтапной поставки Товара.

[24] Данный пункт может быть изменен при необходимости, в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 94 и 95 Закона 44-ФЗ.

[25] Условие включается в данный пункт при необходимости.

[26] Данное требование необходимо устанавливать при отсутствии гарантийного срока на Товар или в случае, если гарантия на Товар составляет менее двух лет (ст. 477 ГК РФ).

[27] Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

[28] Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

[29] В случае, если начальная (максимальная) цена закупки превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию») (ч. 24 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

[30] Требование о возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта включается при необходимости.

[31] Данный раздел включается в проект Контракта в случаях, указанных в ст. 96 Закона № 44-ФЗ.

[32] В случае установления условия о банковском сопровождении Контракта данный пункт включается в проект Контракта (ст. 35 Закона № 44-ФЗ).

[33] Данный раздел включается в проект Контракта в случае определения поставщика новых машин и оборудования в обязательном порядке, в остальных случаях - при необходимости (ч. 4 ст. 33 Закона № 44-ФЗ).

[34] Данное условие должно быть добавлено в п. 12.2. проекта Контракта в случае определения Поставщика новых машин и оборудования.

[35] Приложение включается в данный пункт при наличии в проекте Контракта раздела об обеспечении исполнения Контракта.

[36] Требование по включению в Контракт Графика исполнения Контракта обязательно в случае, если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей (ч.12 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

[37] Наименование данного столбца должно быть изменено в соответствии содержанием п. 1.2. Контракта (при дополнении п. 1.2. Контракта информацией, указанной в сноске к нему).

[38] Наименование данного столбца должно быть изменено в соответствии содержанием п. 1.2. Контракта (при дополнении п. 1.2. Контракта иными характеристиками и показателями Товара).

[39] Указывается при необходимости.

[40] Выбирается в соответствии с понятиями, указанными в статье 3 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») (далее – Закон № 44-ФЗ).

[41] Указывается протокол, в соответствии с которым был определен Поставщик, с которым заключается контракт.

[42] Выбирается в соответствии со статьей 3 Закона № 44-ФЗ.

[43] При наличии  в извещении об осуществлении закупки требования к Поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (чч.5, 6 ст. 30 Закон № 44-ФЗ).

[44]   Указанное условие заполняется в случае, если участник не является плательщиком НДС. Указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, реквизиты подтверждающего документа (при его наличии).

[45] Порядок оплаты может быть изменен в соответствии с требованиями заказчика.

[46] Если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии с ч.3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ, оплата поставленного товара должна осуществляться не более чем в течение тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ (ч.8 ст.30 Закона № 44-ФЗ).

[47] В случае заключения Контракта с физическим лицом (за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица) (ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

[48] Требования к качеству и безопасности товара могут быть изменены в соответствии с требованиями заказчика.

[49] При наличии в извещении об осуществлении закупки требования к Поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (чч.5, 6 ст. 30 Закона № 44-ФЗ).

[50] Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

[51] Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

[52] Требование о возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта включается при необходимости.

[53] Данный раздел включается в проект Контракта в случаях, указанных в ст. 96 Закона № 44-ФЗ.

[54] Приложение включается в данный пункт при наличии в проекте Контракта раздела об обеспечении исполнения Контракта.

[55] Указывается при необходимости.

[56] Выбирается в соответствии с понятиями, указанными в статье 3 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») (далее – Закон № 44-ФЗ)

[57] Указывается протокол, в соответствии с которым был определен Исполнитель, с которым заключается контракт.

[58] Выбирается в соответствии со статьей 3 Закона № 44-ФЗ.

[59] При наличии в извещении об осуществлении закупки требования к Исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (чч.5, 6 ст. 30 Закона № 44-ФЗ).

[60] Указанное условие заполняется в случае, если участник не является плательщиком НДС. Указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, реквизиты подтверждающего документа (при его наличии).

[61] Перечень включенных в цену Контракта расходов определяется в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[62] Данные условия включаются в проект Контракта, если объем подлежащих оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки невозможно определить.

[63] Указывается в соответствующем падеже в случае исполнения Контракта отдельными этапами (по тексту далее обозначено символом «*»).

[64] Если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии с ч.3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ, оплата оказанной услуги, отдельных этапов исполнения Контракта должна осуществляться не более чем в течение тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ (ч.8 ст.30 Закона № 44-ФЗ).

[65] В случае заключения Контракта с физическим лицом (за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица) (ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

[66] Данный пункт включается в проект Контракта при необходимости в соответствии с условиями Контракта и объектом закупки (предметом Контракта). Данный пункт не включается в проект Контракта в случае установления требования, указанного в п. 1.2. Контракта.

[67] Данный пункт включается в проект Контракта при необходимости (если в результате оказания услуг появляются информация и документы, которые должны быть переданы Исполнителем вместе с оказанными услугами).

[68] При наличии в извещении об осуществлении закупки требования к Исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (чч.5, 6 ст. 30 Закона № 44-ФЗ).

[69] В случае, если начальная (максимальная) цена закупки превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию») (ч. 23 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

[70] Указывается в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта) и в соответствии с требованиями ГК РФ.

[71] Требование по включению в Контракт графика исполнения Контракта обязательно в случае, если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей (ч.12 ст. 34 Закона № 44-ФЗ). Данное условие включается в проект Контракта взамен условия, указанного выше в п. 4.2. проекта Контракта,

[72] Данный пункт может быть изменен в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[73] Условие включается в проект Контракта в случае поэтапного оказания услуг.

[74] Данный пункт может быть изменен при необходимости, в соответствии с требованиями,  предусмотренными статьями 94 и 95 Закона 44-ФЗ.

[75] Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

[76] Данное условие включается в пункт при наличии в проекте Контракта раздела 11 «Гарантийные обязательства».

[77] Данное условие включается в пункт при наличии в проекте Контракта раздела 11 «Гарантийные обязательства».

[78] Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

[79] В случае, если начальная (максимальная) цена закупки превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию») (ч. 24 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

[80] Требование о возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта включается в пункт при необходимости. При этом фраза «при существенном нарушении условий Контракта» добавляется, если односторонний отказ Стороны от исполнения Контракта предполагается только при существенном нарушении условий Контракта (в противном случае Контракт может быть расторгнут при отсутствии нарушений (см. ст.782 ГК РФ).

[81] Данный раздел включается в проект Контракта в случаях, указанных в ст. 96 Закона № 44-ФЗ.

[82] В случае установления условия о банковском сопровождении Контракта данный пункт включается в проект Контракта (ст. 35 Закона № 44-ФЗ).

[83] Данный раздел включается в проект Контракта при необходимости.

[84] Данное условие включается в пункт при наличии в проекте Контракта раздела 11 «Гарантийные обязательства».

[85] Приложение включается в данный пункт при наличии в проекте Контракта раздела об обеспечении исполнения Контракта.

[86] Требование по включению в Контракт Графика исполнения Контракта обязательно в случае, если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей (ч.12 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

[87] Указывается при необходимости.

[88] Выбирается в соответствии с понятиями, указанными в статье 3 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») (далее – Закон № 44-ФЗ).

[89] Указывается протокол, в соответствии с которым был определен Подрядчик, с которым заключается контракт.

[90] Выбирается в соответствии со статьей 3 Закона № 44-ФЗ.

[91] Данный пункт может быть изменен в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[92] При наличии  в извещении об осуществлении закупки требования к Подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (чч.5, 6 ст. 30 Закона № 44-ФЗ).

[93]  Указанное условие заполняется в случае, если участник не является плательщиком НДС. Указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, реквизиты подтверждающего документа (при его наличии).

[94] Перечень включенных в цену Контракта расходов определяется в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[95] Данные условия включаются в проект Контракта, если объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования невозможно определить.

[96] Указывается в соответствующем падеже в случае исполнения Контракта отдельными этапами (по тексту далее обозначено символом «*»).

[97] Если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии с ч.3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ, оплата выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения Контракта должна осуществляться не более чем в течение тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ (ч.8 ст.30 Закона № 44-ФЗ).

[98] В случае заключения Контракта с физическим лицом (за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица) (ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

[99] Данное условие включается в пункт при необходимости (при наличии материала, оборудования, технической документации, которая передается Подрядчику, или при передаче для переработки (обработки) вещи).

[100] Данный пункт подлежит изменению в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[101] Данный пункт включается в проект Контракта при необходимости (если в результате выполнения работ появляются документы, которые должны быть переданы Подрядчиком вместе с выполненными работами).

[102] При наличии в извещении об осуществлении закупки требования к Подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (чч.5, 6 ст. 30 Закона № 44-ФЗ).

[103] В случае, если начальная (максимальная) цена закупки превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию») (ч. 23 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

[104] В данном пункте могут быть предусмотрены сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

[105] Требование по включению в Контракт Графика исполнения Контракта обязательно в случае, если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей (ч.12 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

[106] Условие включается в пункт в случае поэтапного выполнения работ.

[107] Данный пункт может быть изменен при необходимости, в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 94 и 95 Закона 44-ФЗ.

[108] Данный пункт включается в проект Контракта при необходимости (если в результате выполнения работ появляются документы, которые должны быть переданы Подрядчиком вместе с выполненными работами).

[109] Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

[110] Данное условие включается в пункт при наличии в проекте Контракта раздела 11 «Гарантийные обязательства».

[111] Данное условие включается в пункт при наличии в проекте Контракта раздела 11 «Гарантийные обязательства».

[112] Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

[113] В случае, если начальная (максимальная) цена закупки превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию») (ч. 24 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

[114] Требование о возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта включается в пункт при необходимости.

[115] Данный раздел включается в проект Контракта в случаях, указанных в ст. 96 Закона № 44-ФЗ.

[116] В случае установления условия о банковском сопровождении Контракта данный пункт включается в проект Контракта (ст. 35 Закона № 44-ФЗ).

[117] Данный раздел включается в проект Контракта при необходимости.

[118] Данное условие включается в пункт при поэтапном выполнении работ.

[119] Данное условие включается в пункт при наличии в проекте Контракта раздела 11 «Гарантийные обязательства».

[120] Приложение включается в данный пункт при наличии в проекте Контракта раздела об обеспечении исполнения Контракта.

[121] Требование по включению в Контракт Графика исполнения Контракта обязательно в случае, если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей (ч.12 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

[122] Указывается при необходимости.

[123] Выбирается в соответствии с понятиями, указанными в статье 3 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») (далее – Закон № 44-ФЗ).

[124] Указывается протокол, в соответствии с которым был определен Подрядчик, с которым заключается Контракт.

[125] Выбирается в соответствии со статьей 3 Закона № 44-ФЗ.

[126] Необходимо указать объект текущего ремонта.

[127] Данное приложение включается в проект Контракта при необходимости.

[128] При наличии в извещении об осуществлении закупки требования к Подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (чч.5, 6 ст. 30 Закона № 44-ФЗ).

[129] Указанное условие заполняется в случае, если участник не является плательщиком НДС. Указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, реквизиты подтверждающего документа (при его наличии).

[130] Перечень включенных в цену Контракта расходов определяется в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[131] Указывается в соответствующем падеже в случае исполнения Контракта отдельными этапами (по тексту далее обозначено символом «*»).

[132] Если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии с ч.3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ, оплата выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения контракта должна осуществляться не более чем в течение тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ (ч.8 ст.30 Закона № 44-ФЗ).

[133] Данное условие включается в пункт в случае заключения Контракта с физическим лицом (за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица) (ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

[134] Данное приложение включается в проект Контракта при необходимости.

[135] Указывается источник финансирования.

[136] В данном пункте могут быть предусмотрены сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

[137] Данное условие указывается при выполнении работ поэтапно взамен вышеуказанного.

[138] Требование по включению в Контракт Графика исполнения Контракта обязательно в случае, если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей (ч.12 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

[139] Данный пункт включается в проект Контракта при необходимости.

[140] Данное приложение включается в проект Контракта при необходимости.

[141] Данное условие включается в пункт при необходимости (при наличии технической документации, которая передается Подрядчику).

[142] Данный пункт подлежит изменению в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[143] При наличии в извещении об осуществлении закупки требования к Подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (чч.5, 6 ст. 30 Закона № 44-ФЗ).

[144] В случае, если начальная (максимальная) цена закупки превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию») (ч. 23 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

[145] Данное условие включается в пункт при необходимости, в нем указывается документация, которая будет передана Подрядчику для производства работ.

[146] Данный пункт может быть изменен при необходимости, в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 94 и 95 Закона 44-ФЗ.

[147] Данное условие включается в пункт в случае поэтапного выполнения работ.

[148] Данное условие включается в пункт при необходимости (при наличии соответствующих работ). Далее в п. 6.11. Контракта условие включается в этих же случаях.

[149] Данное условие включается в пункт при необходимости (при наличии соответствующих работ). Далее в п. 6.11. Контракта условие включается в этих же случаях.

[150] Данное приложение включается в проект Контракта при необходимости.

[151] Данный раздел может быть изменен в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[152] Данное условие включается в пункт при поэтапном выполнении работ.

[153] Данное условие включается в пункт при поэтапном выполнении работ.

[154] Данное условие включается в пункт при поэтапном выполнении работ.

[155] Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

[156] Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

[157] В случае, если начальная (максимальная) цена закупки превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию») (ч. 24 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

[158] Требование о возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта включается в пункт при необходимости.

[159] Данный раздел включается в проект Контракта в случаях, указанных в ст. 96 Закона № 44-ФЗ.

[160] Данное условие включается в пункт при поэтапном выполнении работ.

[161] В случае установления условия о банковском сопровождении Контракта данный пункт включается в проект Контракта (ст. 35 Закона № 44-ФЗ) .

[162] Данный пункт включается в проект Контракта при необходимости.

[163] Данный пункт включается в проект Контракта при необходимости.

[164] Данное приложение включается в проект Контракта при необходимости.

[165] Приложение включается в данный пункт при наличии в проекте Контракта раздела 12 «Обеспечение исполнения Контракта».

[166] Требование по включению в Контракт Графика исполнения Контракта обязательно в случае, если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей (ч.12 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

[167] Указывается при необходимости.

[168] Выбирается в соответствии с понятиями, указанными в статье 3 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») (далее – Закон № 44-ФЗ).

[169] Указывается протокол, в соответствии с которым был определен Подрядчик, с которым заключается контракт.

[170] Выбирается в соответствии со статьей 3 Закона № 44-ФЗ.

[171] Необходимо указать объект капитального ремонта.

[172] Данное приложение включается в проект Контракта при необходимости.

[173] При наличии в извещении об осуществлении закупки требования к Подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (чч.5, 6 ст. 30 Закона № 44-ФЗ).

[174] Указанное условие заполняется в случае, если участник не является плательщиком НДС. Указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, реквизиты подтверждающего документа (при его наличии).

[175] Перечень включенных в цену Контракта расходов определяется в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[176] Указывается в соответствующем падеже в случае исполнения Контракта отдельными этапами (по тексту далее обозначено символом «*»).

[177] Если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии с ч.3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ, оплата выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения контракта должна осуществляться не более чем в течение тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ (ч.8 ст.30 Закона № 44-ФЗ).

[178] Данное условие указывается в случае заключения Контракта с физическим лицом (за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица) (ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

[179] Данное приложение включается в проект Контракта при необходимости.

[180] Указывается источник финансирования.

[181] В данном пункте могут быть предусмотрены сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

[182] Данное условие указывается при выполнении работ поэтапно взамен вышеуказанного.

[183] Данный пункт включается в проект Контракта при необходимости.

[184] Требование по включению в Контракт Графика исполнения Контракта обязательно в случае, если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей (ч.12 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

[185] Данное приложение включается в проект Контракта при необходимости.

[186] Данное условие включается в пункт при необходимости (при наличии технической документации, которая передается Подрядчику).

[187] Данный пункт подлежит изменению в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[188] При наличии в извещении об осуществлении закупки требования к Подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (чч.5, 6 ст. 30 Закона № 44-ФЗ).

[189] В случае, если начальная (максимальная) цена закупки превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию») (ч. 23 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

[190] Данное условие включается в пункт при необходимости, в нем указывается документация, которая будет передана Подрядчику для производства работ.

[191] Данный пункт может быть изменен при необходимости, в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 94 и 95 Закона 44-ФЗ.

[192] Данное условие включается в пункт в случае поэтапного выполнения работ.

[193] Данное условие включается в пункт при необходимости (при наличии соответствующих работ). Далее в п. 6.11. Контракта условие включается в этих же случаях.

[194] Данное условие включается в пункт при необходимости (при наличии соответствующих работ). Далее в п. 6.11. Контракта условие включается в этих же случаях.

[195] Данное приложение включается в проект Контракта при необходимости.

[196] Данный раздел может быть изменен в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[197] Данное условие включается в пункт при поэтапном выполнении работ.

[198] Данное условие включается в пункт при поэтапном выполнении работ.

[199] Данное условие включается в пункт при поэтапном выполнении работ.

[200] Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

[201] Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

[202] В случае, если начальная (максимальная) цена закупки превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию») (ч. 24 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

[203] Требование о возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта включается в пункт при необходимости.

[204] Данный раздел включается в проект Контракта в случаях, указанных в ст. 96 Закона № 44-ФЗ.

[205] Данное условие включается в пункт при поэтапном выполнении работ.

[206] В случае установления условия о банковском сопровождении Контракта данный пункт включается в проект Контракта (ст. 35 Закона № 44-ФЗ).

[207] Указать ФИО и должность ответственных представителей.

[208] Указать ФИО и должность ответственных представителей.

[209] Данное приложение включается в проект Контракта при необходимости.

[210] Приложение включается в данный пункт при наличии в проекте Контракта раздела 12 «Обеспечение исполнения Контракта».

[211] Требование по включению в Контракт Графика исполнения Контракта обязательно в случае, если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей (ч.12 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

[212] Указывается при необходимости.

[213] Выбирается в соответствии с понятиями, указанными в статье 3 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») (далее – Закон № 44-ФЗ).

[214] Указывается протокол, в соответствии с которым был определен Подрядчик, с которым заключается Контракт.

[215] Выбирается в соответствии со статьей 3 Закона № 44-ФЗ.

[216] Данное приложение включается в проект Контракта при необходимости.

[217] При наличии в извещении об осуществлении закупки требования к Подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (чч.5, 6 ст. 30 Закона № 44-ФЗ).

[218] Указанное условие заполняется в случае, если участник не является плательщиком НДС. Указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, реквизиты подтверждающего документа (при его наличии).

[219] Перечень включенных в цену Контракта расходов определяется в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[220] Указывается в соответствующем падеже в случае исполнения Контракта отдельными этапами (по тексту далее обозначено символом «*»).

[221] Данное условие включается в случае заключения Контракта с физическим лицом (за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица) (ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

[222] Данное приложение включается в проект Контракта при необходимости.

[223] Указывается источник финансирования.

[224] В данном пункте могут быть предусмотрены сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

[225] Требование по включению в Контракт Графика исполнения Контракта обязательно в случае, если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей (ч.12 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

[226] Данное приложение включается в проект Контракта при необходимости.

[227] Данное условие включается в пункт при необходимости (при наличии технической документации, которая передается Подрядчику).

[228] Данный пункт подлежит изменению в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[229] Включается в пункт в случае осуществления государственного строительного надзора в соответствии со ст. 54 Градостроительного Кодекса РФ.

[230] Данный пункт включается в проект Контракта при необходимости (если в результате выполнения работ появляются документы, которые должны быть переданы Подрядчиком вместе с выполненными работами).

[231] При наличии в извещении об осуществлении закупки требования к Подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (чч.5, 6 ст. 30 Закона № 44-ФЗ).

[232] В случае, если начальная (максимальная) цена закупки превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию») (ч. 23 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

[233] Данный пункт может быть изменен при необходимости, в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством.

[234] Данный условие включается в  настоящий пункт Контракта при необходимости на основании ч.5 ст. 753 Гражданского кодекса РФ.

[235] Данный пункт может быть изменен при необходимости, в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 94 и 95 Закона 44-ФЗ.

[236]   Данное условие включается в пункт в случае поэтапного выполнения работ.

[237] Данное приложение включается в проект Контракта при необходимости.

[238] Данный раздел может быть изменен в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[239] Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

[240] Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

[241] В случае, если начальная (максимальная) цена закупки превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию») (ч. 24 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

[242] Требование о возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта включается в пункт при необходимости.

[243] Данный раздел включается в проект Контракта в случаях, указанных в ст. 96 Закона № 44-ФЗ.

[244] В случае установления условия о банковском сопровождении Контракта данный пункт включается в проект Контракта (ст. 35 Закона № 44-ФЗ).

[245] Данное приложение включается в проект Контракта при необходимости.

[246] Приложение включается в данный пункт при наличии в проекте Контракта раздела 12 «Обеспечение исполнения Контракта».

[247] Требование по включению в Контракт Графика исполнения Контракта обязательно в случае, если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей (ч.12 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).