Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики государственной функции по осуществлению государственн...



ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

от 18.02.2014г.                                          г. Грозный                                                        №20-п

Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Чеченской Республики

{Утратил силу:

Приказ Министерства экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики от 05.02.2015 г. №17/1-п НГР:ru20000201500325}

В целях повышения качества контрольных и надзорных функций, защиты прав и законных интересов участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Чеченской Республики, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 №1789-Р "О Концепции постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 №679 "О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)", постановлением Правительства Чеченской Республики от 01.10.2013.г. №255 «Об утверждении Положения о Министерстве экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения Министерством экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Чеченской Республики.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

М.М.ХУЧИЕВ

Утвержден приказом:

Министерства экономического,

территориального развития и торговли

Чеченской Республики

от 18.02.2014 г. №20-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

исполнения Министерством экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики государственной функции по осуществлению контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Чеченской Республики

I. Общие положения

1.1. Настоящий Административный регламент исполнения Министерством экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики государственной функции по осуществлению контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Чеченской Республики (далее - Административный регламент) определяет сроки и последовательность действий (административной процедуры) по осуществлению Министерством экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Чеченской              Республики.

Административный регламент разработан в целях повышения качества исполнения государственной функции по контролю и надзору в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Чеченской Республики (далее - государственная функция).

Используемые в настоящем Административном регламенте термины подлежат толкованию в соответствии с их значением, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Орган исполнительной власти Чеченской Республики, непосредственно исполняющий государственную функцию – Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики (далее - Министерство).

1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение государственной функции.

Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации («Российская газета», от 25.12.1993, №237);

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», № 32, ст. 3304);

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», № 5,ст. 410);

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», № 1 (часть 1), ст.1);

Распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2005г. № 1789-р «Об одобрении Концепции административной реформы в РФ в 2006-2008 годах и плана мероприятий по проведению административной реформы в РФ в 2006-2010 годах (с изменениями               и дополнениями);

Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций»;

Постановлением Правительства ЧР от 31.01.2012г.№ 16 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных услуг и исполнения государственных функций»;

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Собрание законодательства Российской Федерации», № 52 (часть1),ст. 6249);

Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», № 1 (часть 1), ст. 40) (далее - Федеральный               закон);

Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», №19, ст.2060);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2005 г. №645 «О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2005, № 45, ст. 4616);

              Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2006 г. №233 «О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2006, № 18),

приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 12.01.2006 г. №06-2/пз-н «Об утверждении методических указаний по заполнению форм ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 12);

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 №141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», № 85);

Положением о Министерстве экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики, утвержденном постановлением Правительства Чеченской Республики от 01.10.2013г. №255.

1.4. Результат исполнения государственной функции, а также указание на юридические факты, которыми заканчивается исполнение государственной функции.

Результатом исполнения государственной функции являются следующие документы:

- составление акта проверки по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 г. №141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (приложение 5 к Административному регламенту);

- выдача предписания об устранении нарушений по форме в соответствии с приложением 10 к Административному регламенту;

- возбуждение дел(а) об административном правонарушении(ях);

- обращение в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства;

- обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства;

- обращение в арбитражный суд с заявлением о ликвидации застройщика.

1.5. Описание лиц, взаимодействующих при исполнении государственной функции.

Государственная функция исполняется государственными гражданскими служащими (далее - должностные лица) Министерства в отношении физических, должностных и юридических лиц.

При исполнении государственной функции с Министерством взаимодействуют:

- граждане и юридические лица, участвующие в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на основании договора участия в долевом строительстве либо иного договора, содержащего существенные признаки договора участия в долевом строительстве (далее - участники долевого строительства);

- юридические лица независимо от их организационно-правовой формы, имеющие в собственности или на праве аренды земельный участок и привлекающие денежные средства участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акта Российской Федерации» для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство(далее - застройщики);

- органы исполнительной власти Чеченской Республики, территориальные органы федеральных органов власти, органы местного самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции

2.1. Информация о порядке исполнения государственной функции предоставляется:

- посредством опубликования в установленном порядке нормативных документов и Административного регламента, в том числе путем размещения в сети Интернет на официальном сайте Министерства (www.economy-chr.ru);

- путем личного консультирования заинтересованных лиц по адресу: 364904, г. Грозный, ул. Маяковского, 3, Чеченская Республика;

- с использованием средств телефонной связи (тел: 29-66-70), а также при устном и письменном обращении.

Письменное разъяснение осуществляется при поступлении письменного обращения в Министерство путем личного вручения в приемной Министерства или по почте. После регистрации обращения, Министр экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики (далее - Министр) или уполномоченный заместитель Министра экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики (далее – заместитель министра) определяют исполнителя для подготовки ответа.

Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, номера телефона исполнителя, подписывается руководителем или заместителем руководителя, либо лицами, исполняющими их обязанности.

Ответ на обращение направляется в письменной форме либо вручается лично под роспись в зависимости от способа получения ответа, указанного в письменном обращении.

При письменном обращении ответ направляется не позднее 30 дней со дня регистрации обращения в Министерстве за подписью министра или заместителя министра.

Прием граждан по вопросам долевого строительства осуществляется: заместителем Министра – во вторник с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Грозный, ул. Маяковского, 3.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 29-66-70; Адрес электронной почты: e-mail:min-ek@bk.ru.

Потребителями информации о государственной функции являются участники долевого строительства, застройщики, а также иные лица, заинтересованные в получении информации.

2.2. Сроки исполнения государственной функции:

2.2.1. Исполнение государственной функции по осуществлению контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Чеченской Республики Министерством осуществляется посредством проведения отдельных административных процедур, а именно:

а) анализ отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении обязательств по договорам участия в долевом строительстве, проводится в течение 45 дней со дня ее регистрации в Министерстве;

б) плановые и внеплановые проверки за соблюдением положений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости проводятся в течение 20 рабочих дней;

в) применение мер воздействия к застройщикам (должностным лицам), нарушившим законодательство о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также меры, направленные на защиту прав и законных интересов участников долевого строительства;

г) выдача предписаний об устранении нарушений законодательства осуществляется немедленно и вручается руководителю (уполномоченному представителю) юридического лица, в отношении которого оно вынесено, либо направляется в адрес указанного юридического лица посредством почтовой связи с уведомлением о вручении в течение трех дней со дня составления;

д) привлечение к административной ответственности юридических и (или) должностных лиц, совершивших правонарушения, осуществляется в сроки, определенные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

2.2.2. Исполнение государственной функции по осуществлению контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов

и (или) иных объектов недвижимости на территории Чеченской Республики Министерством может быть приостановлено в случае, если этого требует законодательство Российской Федерации.

2.2.3. Документы об исполнении государственной функции (акт проверки, протокол, предписание, постановление, определение, решение уполномоченного должностного лица) вручаются руководителю (уполномоченному представителю) юридического лица, в отношении которого оно вынесено, либо направляются в адрес указанного юридического лица посредством почтовой связи с уведомлением о вручении в течение трех дней со дня вынесения (составления).

2.2.4. Ожидание в очереди при подаче и получении документов заявителями не требуется, документы, являющиеся результатом исполнения государственной функции, вручаются лично либо посредством почтовой связи. Время ожидание в очереди составляет 15 минут.

2.3. Основания для приостановления исполнения государственной функции либо отказа в ее исполнении.

Основаниями для приостановления исполнения государственной функции, отказа в исполнении государственной функции являются:

наличие разрешения на строительство, выданного до 1 апреля 2005 года;

анонимность заявления, обращения, жалобы;

истечение сроков давности привлечения к административной ответственности;

истечение сроков исковой давности;

рассмотрение вопроса в судебных инстанциях (в случаях, предусмотренных действующим законодательством).

2.4. Требования к местам исполнения государственной функции:

Исполнение государственной функции осуществляется непосредственно в Министерстве или в случае осуществления выездной проверки по местонахождению застройщика.

2.5.Информация о перечне необходимых для исполнения государственной функции документов, требуемых от заявителей, способах их получения заявителями, в том числе в электронной форме, и порядке их представления:

Для исполнения государственной функции застройщики представляют в Министерство ежеквартальную отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении своих обязательств по договорам.

В состав отчетности включаются отчеты по формам согласно приложениям 1 – 4 к настоящему Административному регламенту, а также ежеквартальная (по итогам IV квартала - годовая) бухгалтерская отчетность застройщика, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Отчетность представляется застройщиком в Министерство в письменной форме, в форме электронного документа или электронного сообщения.

Страницы форм отчетности, представляемой в письменной форме, нумеруются и сшиваются. Документы, входящие в состав отчетности застройщика - юридического лица, подписываются руководителем этой организации или лицом, исполняющим его обязанности, а также лицом, ответственным за составление отчетности, и скрепляются печатью застройщика.

Документы, входящие в состав отчетности застройщика - индивидуального предпринимателя, подписываются индивидуальным предпринимателем.

Отчетность, представляемая в форме электронного документа или электронного сообщения, подготавливается в формате, установленном федеральным органом исполнительной власти, на который в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации возложено государственное регулирование в области долевого              строительства объектов недвижимости.

Застройщики несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за недостоверность сведений, представляемых в отчетности, и нарушение сроков ее представления.

При наличии расторгнутых договоров за отчетный период представляется справка с указанием оснований расторжения каждого договора.

При наличии неисполненных (просроченных) обязательств по договорам представляется справка с указанием причин ненадлежащего исполнения обязательств.

При наличии прочих расходов представляется справка с указанием направления расходования денежных средств и ссылкой на утвержденную проектную документацию в установленном порядке, предусматривающую это направление расходования денежных средств. Для исполнения государственной функции заявитель представляет в Министерство информацию о нарушении права участника долевого строительства с приложением документов, подтверждающих участие в долевом строительстве, оплату по договору.

2.6. Требования к исполнению государственной функции:

Исполнение государственной функции является бесплатным для заявителей.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

Государственная функция включает в себя следующие административные процедуры:

а) проводится анализ отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении обязательств по договорам участия в долевом строительстве;

б) проводятся плановые и внеплановые проверки за соблюдением положений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

в) применяются меры воздействия к должностным и юридическим лицам, совершившим правонарушения.

При осуществлении административных процедур выполняются следующие функции:

- осуществление контроля за целевым использованием застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

- получение от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по формированию официальной статистической информации, документов и информации, необходимых для осуществления контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

- получение ежеквартально от застройщика отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении своих обязательств по договорам по формам и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации;

- осуществление контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

- направление застройщикам предписаний об устранении нарушений Федерального закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акта Российской Федерации» или принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов и установление сроков устранения таких нарушений;

- принятие мер, необходимых для привлечения застройщиков (их должностных лиц) к ответственности, установленной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акта Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации об               административных правонарушениях;

- обращение в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства;

- обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, или с заявлением о ликвидации застройщика, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

- осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акта Российской Федерации».

3.1. Проведение анализа отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении обязательств по договорам участия в долевом строительстве.

3.1.1. Основанием для проведения анализа отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении обязательств по договорам участия в долевом строительстве (далее - отчетность), является представление застройщиком отчетности в Министерство.

3.1.2. В день представления отчетность регистрируется в Министерстве.

3.1.3. Срок анализа отчетности - в течение 45 дней со дня ее регистрации.

3.1.4. Анализ отчетности - это определение наличия или отсутствия явных нарушений законодательства Российской Федерации, то есть нарушений, для выявления которых не требуются дополнительные документы и информация, кроме тех, которые представлены в отчетности или которыми располагает на момент рассмотрения отчетности должностное лицо, ответственное за проведение анализа отчетности застройщиков,               выдачу заключения.

Анализ отчетности осуществляется по следующим критериям:

- оценивается соответствие состава, формы и порядка представления отчетности требованиям законодательства Российской Федерации;

- оценивается соответствие сведений, представленных в отчетности, требованиям законодательства Российской Федерации.

3.1.5. Достоверность сведений, представленных в отчетности, проверяется в процессе проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения положений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

3.1.6. По результатам проведенного анализа отчетности составляется соответствующее заключение, подписываемое должностным лицом, ответственным за проведение анализа отчетности застройщиков, выдачу заключения. Заключение хранится              в деле застройщика.

3.1.7. В случае выявления по результатам проведенного анализа отчетности, нарушений требований законодательства о долевом участии в строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, содержащих признаки административного правонарушения, должностное лицо, ответственное за проведение анализа отчетности застройщиков, выдачу заключения, составляет протокол об административном правонарушении в порядке, установленном главой 28 КоАП РФ.

3.2. Проведение плановых и внеплановых проверок за соблюдением положений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или)               иных               объектов недвижимости:

Плановые и внеплановые проверки проводятся в порядке, установленном Административным регламентом проведения проверок при осуществлении регионального государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Чеченской Республики.

3.3. Применение мер воздействия к юридическим лицам (их должностным лицам), нарушившим законодательство о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также мер, направленных на защиту прав и законных интересов участников долевого строительства.

3.3.1. При выявлении в результате проведенной проверки нарушений Федерального закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акта Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 27 октября 2005 г. №645 «О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства», постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2006 г. №233 «О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика», а также невыполнения в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный контроль и надзор в области долевого строительства (статья 14.28, часть 4 статьи 19.5 КоАП РФ), должностным лицом, ответственным за проведение проверки, составляется акт согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту, должностным лицом составляется протокол об административном правонарушении в порядке, установленном главой 28 КоАП РФ, согласно приложениям 5 - 8 к настоящему Административному регламенту и выдается предписание об устранении выявленных нарушений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости согласно приложению 9 к настоящему Административному регламенту.

Срок исполнения предписания устанавливается в зависимости от характера выявленных нарушений законодательства, но не может превышать 60 дней. Протокол и предписание составляются немедленно при обнаружении состава административного правонарушения. Предписание прилагается к акту.

Копия предписания вручается руководителю (уполномоченному представителю) юридического лица, в отношении которого оно вынесено, либо направляется в адрес указанного юридического лица посредством почтовой связи с уведомлением о вручении в течение трех суток.

Продление срока исполнения предписания возможно только на основании мотивированного ходатайства обязанного выполнить предписание юридического лица, обосновывающего невозможность исполнения в установленный срок предписания по объективным причинам, но не более чем на 60 дней. Рассмотрению подлежат ходатайства, поступившие в Министерство до истечения указанного в предписании срока.

О продлении срока исполнения предписания министром или заместителем министра принимается соответствующее решение согласно приложению 10 к настоящему Административному регламенту. Сообщение об отказе в удовлетворении ходатайства направляется заявителю за подписью министра или заместителя министра.

Решение (сообщение об отказе в удовлетворении ходатайства) хранится в деле застройщика.

3.3.2. Дела об административных правонарушениях в области законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости рассматриваются от имени Министерства экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики: Министром заместителем Министра в порядке, установленном главой 29 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении выносится постановление в порядке, предусмотренном статьей 29. КоАП РФ. Постановление по делу об административном правонарушении подписывается должностным лицом, вынесшим постановление.

Постановление по делу об административном правонарушении объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела.

Копия постановления по делу об административном правонарушении вручается под расписку должностному лицу, в отношении которого оно вынесено, или руководителю (уполномоченному представителю) юридического лица, в случае вынесения постановления в отношении юридического лица, либо высылается указанным лицам в течение трех дней со дня вынесения указанного постановления.

Протоколы и постановления хранятся в материалах административного производства, сформированного в отношении застройщика постоянно.

В случае неуплаты административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, должностным лицом, ответственным за осуществление контроля за исполнением постановлений по делам об административных правонарушениях, составляется протокол об административном правонарушении в порядке, установленном главой 28 КоАП РФ, согласно приложениям 11, 12 к настоящему Административному регламенту.

3.3.3. На основании поручения министра или заместителя министра по результатам рассмотрения жалоб граждан и юридических лиц, проведенного мероприятия по контролю и (или) на основании анализа проведенных мероприятий по контролю за определенный период в отношении одного юридического лица Министерство вправе:

обратиться в Арбитражный суд Чеченской Республики с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в случаях, предусмотренных Федеральным законом; обратиться в Арбитражный суд Чеченской Республики с заявлением о ликвидации застройщика в случаях, предусмотренных Федеральным законом, а также в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

Должностные лица, ответственные по контролю и надзору за долевым строительством многоквартирных домов и иных объектов недвижимости в случаях необходимости подачи искового заявления в суд, представляет в сектор правового обеспечения Министерства все материалы для подачи искового заявления.

3.3.4. На основании поручения руководителя, по результатам рассмотрения заявлений граждан и юридических лиц Министерство обращается в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции

4.1. Текущий контроль.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению государственной функции, и принятием решений должностными лицами по контролю и надзору за долевым строительством многоквартирных домов и иных объектов недвижимости осуществляет начальник отдела или в его отсутствие ведущий специалист–эксперт отдела развития строительной отрасли и промышленности, путем визирования документов.

4.2. Плановый и внеплановый контроль.

Плановый контроль осуществляется ежеквартально путем проведения начальником отдела, ведущим специалистом-экспертом отдела проверок отчетов об исполнении должностными лицами отдела положений настоящего Административного регламента.

Внеплановый контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению государственной функции, проводится по распоряжению заместителя министра.

4.3. Ответственность должностных лиц отдела.

Ответственность за своевременное и качественное исполнение государственной функции и несвоевременное принятие решений при исполнении государственной функции возлагается на должностных лиц отдела развития строительной отрасли и промышленности.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку контроля подлежат обязательному рассмотрению предложения о совершенствовании процедуры контроля за исполнением государственной функции, поступившие от органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, граждан, объединений и организаций.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действия (бездействия) органа, исполняющего государственную функцию, а также их должностных лиц

5.1. Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе выполнения настоящей государственной функции, производится в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок:

5.2.1. Застройщики и участники долевого строительства вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за осуществление контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Чеченской Республики.

5.2.2. Действия должностных лиц по контролю и надзору за долевым строительством многоквартирных домов и иных объектов недвижимости обжалуются проверяемым застройщиком заместителю министра в письменной форме.

5.2.3. Обращение заявителя должно содержать следующую информацию:

а) фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым подается сообщение, его место жительства или пребывания (юридический адрес);

б) должность, фамилия, имя и отчество должностного лица (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;

в) суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия);

г) сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения его сообщения.

5.2.4. Заявление (обращение, жалоба) проверяемого застройщика рассматривается заместителем министра в срок, не превышающий 30 дней, с момента регистрации обращения в Министерство. Письменный мотивированный ответ за подписью заместителя министра направляется на имя проверяемого застройщика.

5.2.5. В случае выявления заместителем министра в действиях должностных лиц нарушений требований законодательства Российской Федерации заместитель министра в течение 5 рабочих дней после получения заявления (жалобы, обращения) передает материалы и предложения проведения служебной проверки руководителю.

5.2.6. При подтверждении нарушений требований законодательства Российской Федерации заместитель Министра в установленный законодательством срок принимает решение о необходимости применения к должностному лицу мер дисциплинарного или иного предусмотренного законодательством Российской Федерации характера.

5.2.7. Обращение заявителя считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных в обращении вопросов.

Заявитель информируется обо всех принятых по его заявлению (жалобе, обращению) решениях.

5.2.8. Обжалование постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях в установленной сфере деятельности, производится в порядке, предусмотренном КоАП РФ.

5.3.Судебный порядок:

5.3.1. Судебное обжалование постановлений по делам об административных правонарушениях, а также иных ненормативных актов, принятых должностными лицами в ходе осуществления производства об административных правонарушениях, производится в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством.

5.3.2. Судебное обжалование актов (в том числе нормативных) государственных органов, действий или бездействия их должностных лиц организациями и индивидуальными предпринимателями производится путем подачи искового заявления в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным               законодательством.

5.3.3. Судебное обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе выполнения настоящей государственной функции физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, производится путем подачи искового заявления в суд общей юрисдикции в соответствии с законодательством об обжаловании в суд неправомерных действий государственных органов и должностных лиц.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Административному

регламенту

Форма титульного листа

ОТЧЕТНОСТЬ

застройщика об осуществлении деятельности, связанной

с привлечением денежных средств участников

долевого строительства

за________________г.

(квартал, год)

1. Полное (фирменное) наименование застройщика (для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, паспортные данные) на русском языке

2. Сокращенное наименование застройщика - юридического
лица на русском языке

3. Местонахождение застройщика (юридический адрес, место жительства)

4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

5. Сведения о лицензии на осуществление строительной деятельности (номер лицензии, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к Административному

регламенту

Форма

СВЕДЕНИЯ

О МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ И (ИЛИ) ИНОМ ОБЪЕКТЕ НЕДВИЖИМОСТИ, СТРОЯЩЕМСЯ (СОЗДАВАЕМОМ) ЗАСТРОЙЩИКОМ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Наименование объекта недвижимости (функциональное назначение, количество этажей и т.п.)

2. Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)

3. Информация о зарегистрированном праве собственности или праве аренды на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости (государственный регистрационный номер, дата регистрации)

4. Информация о разрешении на строительство (создание):

номер, дата выдачи, кем выдано

5. Информация об опубликовании или размещении проектной декларации (дата и место публикации или размещения)

6. Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве

7. Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве по объекту недвижимости:

дата заключения первого договора общее количество заключенных договоров с начала строительства (создания) количество договоров, заключенных за отчетный период количество договоров, расторгнутых за отчетный период общая сумма обязательств по договорам (млн рублей)

8. Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались или не привлекались). Если кредитные (заемные) средства привлекались, указывается общий объем привлеченных средств (млн рублей) в том числе до начала привлечения денежных средств участников долевого строительства после начала привлечения денежных средств участников долевого строительства

9. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства, предусмотренный договорами

10. Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного строительством:

номер, дата выдачи разрешения кем выдано дата передачи разрешения в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним

11. Информация об исполнении застройщиком договоров участия в долевом строительстве:

количество исполненных договоров количество неисполненных договоров общая сумма неисполненных обязательств по договорам (млн рублей)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к Административному

регламенту

Форма

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАСТРОЙЩИКОМ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

(млн. рублей)

1. Остаток привлеченных денежных средств участников долевого строительства на начало отчетного периода

2. Количество денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком в отчетном периоде

3. Общее количество денежных средств участников долевого
строительства, привлеченных застройщиком (сумма показателей граф 1 и 2)

4. Количество денежных средств, использованных застройщиком в отчетном периоде для приобретения строительных материалов

5. Количество денежных средств, использованных застройщиком в отчетном периоде на осуществление строительных работ и (или) оплату услуг подрядчиков

6. Количество денежных средств, возвращенных в отчетном периоде застройщиком участникам долевого строительства всвязи с расторжением договоров

7. Прочие расходы

8. Общее количество денежных средств, израсходованных застройщиком за отчетный период (сумма показателей граф 4 - 7)

9. Остаток привлеченных денежных средств участников долевого строительства на конец отчетного периода (разница между показателями граф 3 и 8)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Административному

регламенту

Министерство экономического, территориального развития и торговли

Чеченской Республики

АКТ ПРОВЕРКИ №_____

"___" ______________ 20__ г.

___________________________________

(место и время проведения проверки)

На основании распоряжения:

(номер, дата распоряжения, фамилия, имя, отчество министра, заместителя министра, издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении:

(полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:

Акт составлен

(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, имена, отчества, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку:

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц),проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества,

должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний по контролю и надзору за долевым строительством многоквартирных домов и иных объектов недвижимости Департаментом строительства Правительства ЧР (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_________________________________________________________________

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями

получил(а):

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Дата ______________________

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Административному

регламенту

Протокол № ____

об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности

"___" ______________ 20__ г. ___________________________________

(место составления)

Мною, __________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность лица, составившего протокол)

__________________________________________________________________

Руководствуясь статьями 28.1, 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации

об административных правонарушениях, возбуждено дело об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности и составлен протокол в отношении должностного лица.

(Ф.И.О. должностного лица, дата и место рождения)

Адрес места жительства:

Место, адрес работы, телефон/факс, занимаемая должность:

__________________________________________________________________

Сведения о государственной регистрации (для предпринимателей без

образования юридического лица)_________________________________________________

Другие сведения: __________________________________________________________

(гражданство, семейное положение, дети на иждивении, паспортные

__________________________________________________________________

данные, привлечение к административной ответственности и др.)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Установлен факт события административного правонарушения:

__________________________________________________________________

место и время совершения правонарушения с подробным его описанием;

__________________________________________________________________

по каждому виду нарушений указывается действующий нормативный акт,

__________________________________________________________________

а также главы, разделы, параграфы акта, обязательные требования которых нарушены

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

за которое установлена административная ответственность,

предусмотренная ч._____ ст._____________ Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях.

Должностному лицу (законному представителю юридического лица), в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены его права и обязанности, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях РФ, а именно:

- право ознакомления с протоколом об административном правонарушении (ч. 4 ст. 28.2 КоАП РФ);

- право на получение под расписку копии протокола об административном правонарушении (ч. 6 ст. 28.2 КоАП РФ);

- право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы (ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ);

- с момента составления протокола об административном правонарушении пользоваться юридической помощью защитника (ч. 1 ст. 25.1, ч. 4 ст. 25.5 КоАП РФ);

- участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении (ч. 2ст.25.1 КоАП РФ);

- в установленном законом порядке обжаловать постановление, вынесенное по делу об административном правонарушении (ст. 30.1 КоАП РФ);

- осуществлять иные процессуальные права в соответствии с КоАП РФ (ст. 25.1 КоАП РФ);

- право выступать, давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке, пользоваться услугами переводчика (ст. 24.2 КоАП РФ).

Протокол мною прочитан. Записано правильно.

_________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись должностного лица)

Объяснения должностного лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, иные сведения, необходимые для разрешения дела__________________________________________________________________

Объяснения и замечания по содержанию протокола

_______________________________________________________

(отсутствуют, прилагаются к протоколу)

С протоколом ознакомлен, копию протокола получил

"___" ______________ 200_ г. _____________________________________________ (Ф.И.О., подпись должностного лица)

Отметка в случае отказа должностного лица подписать или получить протокол

______________________________________________________ Подпись должностного лица, составившего протокол

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Административному

регламенту

Протокол № ____________

об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности

"____" ______________ 20__ г. ________________________

(место составления)

Мною, __________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность лица, составившего протокол)

__________________________________________________________________

в присутствии, отсутствии (нужное подчеркнуть)

_________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность законного представителя юридического лица)

Руководствуясь статьями 28.1, 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации

об административных правонарушениях, возбуждено дело об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности и составлен протокол в отношении юридического лица.

Полное наименование юридического лица:

Ф.И.О. руководителя

Юридический адрес, телефон/факс

Расчетный счет ________________________ К/счет

Банк _______________________________________________________

БИК _________________________________

ИНН__________________________________

Другие сведения:

Установлен факт события административного правонарушения:

место и время совершения правонарушения с подробным его описанием;

по каждому виду нарушений указывается действующий нормативный акт,

а также главы, разделы, параграфы акта, обязательные требования которых нарушены

за которое установлена административная ответственность, предусмотренная

ч._____ ст. ______________ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностному лицу (законному представителю юридического лица), в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены его права и обязанности, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях РФ, а именно:

- право ознакомления с протоколом об административном правонарушении (ч. 4 ст. 28.2 КоАП РФ);

- право на получение под расписку копии протокола об административном правонарушении (ч. 6 ст. 28.2 КоАП РФ);

- право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы (ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ);

- с момента составления протокола об административном правонарушении пользоваться юридической помощью защитника (ч. 1 ст. 25.1, ч. 4 ст. 25.5 КоАП РФ);

- участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении (ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ);

- в установленном законом порядке обжаловать постановление, вынесенное по делу об административном правонарушении (ст. 30.1 КоАП РФ);

- осуществлять иные процессуальные права в соответствии с КоАП РФ (ст. 25.1 КоАП РФ);

- право выступать, давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке, пользоваться услугами переводчика (ст. 24.2 КоАП РФ).

Протокол мною прочитан. Записано правильно.

(Ф.И.О., подпись законного представителя юридического лица)

Объяснения законного представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, иные сведения, необходимые для разрешения дела

Объяснения и замечания по содержанию протокола
(отсутствуют, прилагаются к протоколу)

С протоколом ознакомлен, копию протокола получил
"___" ______________ 200__ г. __________________________________________

(Ф.И.О., подпись должностного лица)
Отметка должностного лица в случае отказа законного представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя) подписать или получить
протокол

Подпись должностного лица, составившего протокол

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Административному

регламенту

Протокол № _______

об административном правонарушении против порядка управления

"____" ______________20__ г.

_________________________________________

(место составления)

Мною, _________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность лица, составившего протокол)

Руководствуясь статьями 28.1, 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации

об административных правонарушениях, возбуждено дело об административном

правонарушении против порядка управления и составлен настоящий протокол в

отношении должностного лица.

Ф.И.О. должностного лица:

Дата и место рождения:

Адрес места жительства:

Место, адрес работы, телефон/факс, занимаемая должность:

Сведения о государственной регистрации (для предпринимателей без

образования юридического лица)

Другие сведения:

(гражданство, семейное положение, дети на иждивении, паспортные данные, привлечение к административной ответственности и др.)

Установлен факт события административного правонарушения:

место и время совершения правонарушения с подробным его описанием

за которое установлена административная ответственность, предусмотренная
ч._______ ст._____________ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностному лицу (законному представителю юридического лица), в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены его права и обязанности, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях РФ, а именно:

- право ознакомления с протоколом об административном правонарушении (ч. 4 ст. 28.2 КоАП РФ);

- право на получение под расписку копии протокола об административном правонарушении (ч. 6 ст. 28.2 КоАП РФ);

- право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы (ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ);

- с момента составления протокола об административном правонарушении пользоваться юридической помощью защитника (ч. 1 ст. 25.1, ч. 4 ст. 25.5 КоАП РФ);

- участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении (ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ);

- в установленном законом порядке обжаловать постановление, вынесенное по делу об административном правонарушении (ст. 30.1 КоАП РФ);

- осуществлять иные процессуальные права в соответствии с КоАП РФ (ст. 25.1 КоАП РФ);

- право выступать, давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке, пользоваться услугами переводчика (ст. 24.2 КоАП РФ).

Протокол мною прочитан. Записано правильно.

(Ф.И.О., подпись должностного лица)

Объяснения должностного лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, иные сведения, необходимые для разрешения дела

Объяснения и замечания по содержанию протокола

_________________________________________________________________

(отсутствуют, прилагаются к протоколу)

С протоколом ознакомлен, копию протокола получил
"___" ______________ 20_ г. ____________________________________________

(Ф.И.О., подпись должностного лица)

Отметка в случае отказа должностного лица подписать или получить протокол

_______________________________________________________

Подпись должностного лица,

составившего протокол М.П.____________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к Административному

регламенту

Протокол № _______

об административном правонарушении против порядка управления

"____" ______________ 20__ г. ____________________________________________

(место составления)

Мною, _____________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность лица, составившего протокол)

в присутствии _____________________________________________________________

(Ф.И.О., должность законного представителя юридического лица)

______________________________________________________________________

Руководствуясь статьями 28.1, 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, возбуждено дело об административном

правонарушении против порядка управления и составлен настоящий протокол в

отношении юридического лица.

Полное наименование юридического лица:

Ф.И.О. руководителя

Юридический адрес, телефон/факс

Расчетный счет ________________________

К/счет ____________________________

Банк _______________________________________________________

БИК _________________________________

ИНН__________________________________

Другие сведения:

Установлен факт события административного правонарушения:

место и время совершения правонарушения с подробным его описанием

за которое установлена административная ответственность, предусмотренная

ч. ______ ст. ____________ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностному лицу (законному представителю юридического лица), в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены его права и обязанности, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях РФ, а именно:

- право ознакомления с протоколом об административном правонарушении

(ч. 4 ст. 28.2 КоАП РФ);

- право на получение под расписку копии протокола об административном правонарушении (ч. 6 ст. 28.2 КоАП РФ);

- право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы (ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ);

- с момента составления протокола об административном правонарушении пользоваться юридической помощью защитника (ч. 1 ст. 25.1, ч. 4 ст. 25.5 КоАП РФ);

- участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении (ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ);

- в установленном законом порядке обжаловать постановление, вынесенное по делу об административном правонарушении (ст. 30.1 КоАП РФ);

- осуществлять иные процессуальные права в соответствии с КоАП РФ (ст. 25.1 КоАП РФ);

- право выступать, давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке, пользоваться услугами переводчика (ст. 24.2 КоАП РФ).

Протокол мною прочитан. Записано правильно.

(Ф.И.О., подпись законного представителя юридического лица)

Объяснения законного представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, иные сведения, необходимые для разрешения дела

_______________________________________________________

Объяснения и замечания по содержанию протокола

(отсутствуют, прилагаются к протоколу)

С протоколом ознакомлен, копию протокола получил

"___" ______________ 20__ г. ____________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись должностного лица)

Отметка должностного лица в случае отказа законного представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя) подписать или получить протокол

Подпись должностного лица, составившего протокол

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к Административному

регламенту

ПРЕДПИСАНИЕ № _______

«___» ______________ 20__ г. _____________________________________________

(место составления)

На основании распоряжения № ______ от __________________________20__г.

Выдано _________________________________________________________________

__________________________________________________________________

На объект долевого строительства по адресу:

_________________________________________________________________

(наименование объекта долевого строительства)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Код Позиции

(пункт, часть, номер, дата)

Установленные факты нарушения действующего законодательства в области долевого строительства

Подлежащие исполнению мероприятия и работы

Срок исполнения

Информацию об исполнении настоящего предписания с приложением необходимых документов, подтверждающих устранение нарушений, представить не позднее трех суток по истечении указанного в предписании срока. За невыполнение в установленный срок данного предписания в соответствии с частью 4 статьи 19.5 КоАП РФ должностные, юридические лица несут административную ответственность.

Составлено в ____________________ экземплярах.

Должностное лицо, осуществляющее

мероприятие по контролю

_______________________ ________________ ________________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П. ________________ ________________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Другие участники (при их наличии)

______________________________ _________________ ________________________

(должность, организация) (подпись) (Ф.И.О.)

________________________________________________________________

(должность, организация) (подпись) (Ф.И.О.)

Копия настоящего предписания вручена (получена)

"___" ________________________ 200_ г.

_________________________________________________________________

подпись, Ф.И.О., должность

_________________________________________________________________

номер, дата уведомления о вручении почтового отправления

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к Административному

регламенту

Решение

о продлении срока исполнения предписания

"____" ___________ 20__ г. _______________________________________________

(место составления)

Ф.И.О. - Заместитель Министра экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики

УСТАНОВИЛ:

Уполномоченным должностным лицом отдела территориального планирования и сопровождения проектно сметной документации (Ф.И.О.)__________________

было выдано предписание от____________________ N ___.

Юридическое лицо ___________________ не может устранить нарушения в срок до________________ по причине ______________________________________, поэтому

юридическое лицо обратилось с ходатайством о продлении срока исполнения предписания.

На основании изложенного

РЕШИЛ:

Продлить срок исполнения предписания уполномоченного должностного лица отдела территориального планирования и сопровождения проектно-сметной документации

от __________ N ___ до __________.

Заместитель министра экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики

Ф.И.О. (подпись)

Уполномоченное должностное лицо отдела развития строительной отрасли и стройиндустрии

Ф.И.О. (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к Административному

регламенту

Протокол № ____

об административном правонарушении против общественного порядка и общественной безопасности

"____" ______________ 20__ г. ____________________________________________

(место составления)

Мною, _________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность лица, составившего протокол)

__________________________________________________________________

Руководствуясь статьями 28.1, 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации

об административных правонарушениях, возбуждено дело об административном

правонарушении против общественного порядка и общественной безопасности и

составлен протокол в отношении должностного лица.

Ф.И.О. должностного лица: _________________________________________________

__________________________________________________________________

Дата и место рождения: ____________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Адрес места жительства: ___________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Место, адрес работы, телефон/факс, занимаемая должность:__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Сведения о государственной регистрации (для предпринимателей без

образования юридического лица) ____________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Другие сведения: __________________________________________________________

(гражданство, семейное положение, дети на иждивении, паспортные

______________________________________________________________________

данные, привлечение к административной ответственности и др.)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Установлен факт события административного правонарушения:

__________________________________________________________________

место и время совершения правонарушения с подробным его описанием;

__________________________________________________________________

по каждому виду нарушений указывается действующий нормативный акт,

__________________________________________________________________

а также главы, разделы, параграфы акта, обязательные требования которых нарушены за которое установлена административная ответственность, предусмотренная

ч.__________ ст.__________ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностному лицу (законному представителю юридического лица), в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены его права и обязанности, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях РФ, а именно:

- право ознакомления с протоколом об административном правонарушении (ч. 4 ст. 28.2 КоАП РФ);

- право на получение под расписку копии протокола об административном правонарушении (ч. 6 ст. 28.2 КоАП РФ);

- право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы (ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ);

- с момента составления протокола об административном правонарушении пользоваться юридической помощью защитника (ч. 1 ст. 25.1, ч. 4 ст. 25.5 КоАП РФ);

- участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении (ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ);

- в установленном законом порядке обжаловать постановление, вынесенное по делу об административном правонарушении (ст. 30.1 КоАП РФ);

- осуществлять иные процессуальные права в соответствии с КоАП РФ (ст. 25.1 КоАП РФ);

- право выступать, давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке, пользоваться услугами переводчика (ст. 24.2 КоАП РФ).

Протокол мною прочитан. Записано правильно.

(Ф.И.О., подпись должностного лица)

Объяснения должностного лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, иные сведения, необходимые для разрешения дела

Объяснения и замечания по содержанию протокола

(отсутствуют, прилагаются к протоколу)

С протоколом ознакомлен, копию протокола получил "___" ______________ 200_г. ________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись должностного лица)

Отметка в случае отказа должностного лица подписать или получить протокол

Подпись должностного лица,

составившего протокол

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №12

к Административному

регламенту

Протокол № _____

об административном правонарушении против общественного порядка и общественной безопасности

"____" ______________ 20__

__________________________

(место составления)

Мною, __________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность лица, составившего протокол)

__________________________________________________________________

Руководствуясь статьями 28.1, 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, возбуждено дело об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности и составлен протокол в отношении юридического лица.

Полное наименование юридического лица:

Ф.И.О. руководителя

Юридический адрес, телефон/факс

Расчетный счет _______________________

К/счет ___________________

Банк_____________________________________________________________

БИК _________________________________ ИНН

Другие сведения:

Установлен факт события административного правонарушения:

место и время совершения правонарушения с подробным его описанием;

по каждому виду нарушений указывается действующий нормативный акт,

__________________________________________________________________

а также главы, разделы, параграфы акта, обязательные требования которых нарушены

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

за которое установлена административная ответственность, предусмотренная

ч.________ ст.____________ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностному лицу (законному представителю юридического лица), в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены его права и обязанности, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях РФ, а именно:

- право ознакомления с протоколом об административном правонарушении (ч. 4 ст. 28.2 КоАП РФ);

- право на получение под расписку копии протокола об административном правонарушении (ч. 6 ст. 28.2 КоАП РФ);

- право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы (ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ);

- с момента составления протокола об административном правонарушении пользоваться юридической помощью защитника (ч. 1 ст. 25.1, ч. 4 ст. 25.5 КоАП РФ);

- участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении (ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ);

- в установленном законом порядке обжаловать постановление, вынесенное по делу об административном правонарушении (ст. 30.1 КоАП РФ);

- осуществлять иные процессуальные права в соответствии с КоАП РФ (ст. 25.1 КоАП РФ);

- право выступать, давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке, пользоваться услугами переводчика (ст. 24.2 КоАП РФ).

Протокол мною прочитан. Записано правильно.

(Ф.И.О., подпись должностного лица)

Объяснения должностного лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, иные сведения, необходимые для разрешения дела

Объяснения и замечания по содержанию протокола __________________________________________________________________

(отсутствуют, прилагаются к протоколу)

С протоколом ознакомлен, копию протокола получил

"___" ______________ 20 _ г.

(Ф.И.О., подпись должностного лица)

Отметка должностного лица в случае отказа законного представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя) подписать или получить протокол

Подпись должностного лица, составившего протокол

М.П.