Об утверждении типовых контрактов для обеспечения нужд Томской области



ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Приказ от 23.05.2017 г. № 8-п

Приказ признан утратившим силу в соответствии с приказом Департамента государственного заказа Томской области от 26.02.2018 г .№ 2-п

Об утверждении типовых контрактов для обеспечения нужд Томской области

(ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ:

Приказ Департамента государственного заказа Томской области от 28.08.2017 г. № 16-п;

Приказ Департамента государственного заказа Томской области от 18.09.2017 г. № 18-п;

Приказ Департамента государственного заказа Томской области от 28.09.2017 г. № 20-п;

Приказ Департамента государственного заказа Томской области от 28.09.2017 г. № 21-п;

Приказ Департамента государственного заказа Томской области от 26.10.2017 г. № 23-п)

В соответствии с частью 7 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1) типовой контракт на поставку согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) типовой контракт на поставку медицинских изделий с оказанием услуг по монтажу и наладке (вводу в эксплуатацию), инструктажу медицинского персонала по правилам эксплуатации Товара и правилам техники безопасности согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3) типовой контракт на поставку лекарственных средств (лекарственных препаратов) согласно приложению 3 к настоящему приказу;

Подпункт 4 пункта 1 признан утратившим силу в соответствие с приказом Департамента государственного заказа Томской области от 28.08.2017 г. № 16-п;

Подпункт 4 пункта 1 признан утратившим силу в соответствие с приказом Департамента государственного заказа Томской области от 28.08.2017 г. № 16-п;

6) типовой контракт на оказание услуг согласно приложению 6 к настоящему приказу;

7) типовой контракт на выполнение работ согласно приложению 7 к настоящему приказу;

8) типовой контракт на выполнение работ по текущему ремонту согласно приложению 8 к настоящему приказу;

9) типовой контракт на выполнение работ по капитальному ремонту согласно приложению 9 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:

подпункты 1 – 8, 10 пункта 1, приложения 1 – 8, 10 приказа Департамента государственного заказа Томской области от 17 февраля 2017 года № 4-п «Об утверждении типовых контрактов для обеспечения нужд Томской области» (Официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» https://tomsk.gov.ru, 17.02.2017).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 29 мая 2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник департамента

Г.В. Гонгина

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

приказом Департамента

государственного

заказа Томской области

от 23.05.2017 № 8-п

(в редакции приказов Департамента

государственного заказа Томской области

от 18.09.2017 г. № 18-п;

от 28.09.2017 г. № 20-п;

от 26.10.2017 г. № 23-п)

Типовой контракт на поставку[1]

Проект

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ (КОНТРАКТ) № _____________

на поставку _____________________

г. Томск[2]              «___» __________ 20__ года

___________________________________________ от имени Томской области[3], именуем___ в дальнейшем [«Государственный заказчик», далее – «Заказчик» («Заказчик»)][4], в лице ______________________________________________, действующ___ на основании __________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице ________, действующ_____ на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании протокола ___________________ № __________от «____» _________ 201__ года[5], заключили настоящий [Государственный контракт, далее – «Контракт» (Контракт)][6] о нижеследующем:

1. ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ (ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА)

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику _______________________ (далее по тексту – «Товар») в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях Контракта.

Идентификационный код закупки: ____________________________.

1.2. Наименование Товара, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Товара (при необходимости) и иные характеристики и показатели Товара, наименование страны происхождения Товара [с указанием данных документа, подтверждающего страну происхождения Товара (при наличии)][7], количество Товара, цена за единицу Товара, общая стоимость Товара определены в Спецификации (Приложение 1 к Контракту).[8]

1.3. Поставщик привлекает к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Объем привлечения соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций составляет _________ процента(-ов) от цены Контракта.[9]

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1.              Цена Контракта составляет _______ (________) рублей ___ копеек [, в том числе НДС – ____, ][10] [, НДС не облагается на основании _______________ Налогового кодекса Российской Федерации и _______, ][11] и включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара в соответствии с условиями Контракта, в том числе[12]:

стоимость Товара;

стоимость сертификации (декларирования) соответствия Товара (при необходимости в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации);

стоимость доставки Товара до места доставки, включая расходы на погрузку-разгрузку и упаковку Товара, [монтажа и наладки Товара, обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара][13];

стоимость упаковки (тары);

расходы на хранение, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей;

все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Контракта в связи с его исполнением.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.1, 9.2 Контракта.

2.2. Оплата поставленного Товара [ИЛИ результата отдельного этапа исполнения Контракта][14] производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на [расчетный счет][15] Поставщика, указанный в Контракте, по факту поставки Товара* в течение ___ [рабочих(-его), календарных(-ого)][16] дней(-я) после подписания Сторонами товарной накладной [, иных документов ________] без замечаний на основании представленных Поставщиком счета [и счета-фактуры[17]].[18]

Сумма, подлежащая уплате физическому лицу по Контракту, уменьшается на размер налоговых платежей (_______________), связанных с оплатой Контракта.[19]

Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате Товара, указанного в пункте 1.1 Контракта, считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.3. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Поставщиком.

2.4. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

2.5. Источник финансирования: _________________________.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара* должна осуществляться в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Контракту), условиями Контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

[Поставка Товара включает в себя поставку собственно Товара, а также его монтаж и наладку, обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара] [20].

3.2. Поставка Товара* производится силами и средствами Поставщика в соответствии с условиями Контракта.

3.3. Место доставки Товара*: ____________________________________.

3.4. Срок поставки Товара* [, в том числе монтажа и наладки Товара, обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара][21]: _____________________________________.

3.5. Поставщик либо уполномоченное им лицо при передаче Товара* обязан предоставить Заказчику следующие документы[22]:

товарную накладную [иные документы __________];

счет [и счет-фактуру[23]],

а также документы по качеству Товара:

копию сертификата соответствия (декларации о соответствии) на Товар (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

копию санитарно-эпидемиологического заключения на Товар (при его наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

иные документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида Товара предусмотрено их наличие,

а Заказчик или его уполномоченный представитель обязан принять данные документы.

В случае непредставления (несвоевременного представления) вышеуказанных документов обязательство по поставке Товара* считается неисполненным.

(п. 3.5. в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 28.09.2017 г. № 20-п)

3.6. Обязательство Поставщика по поставке считается выполненным с даты передачи Заказчику Товара* [в том числе, осуществления монтажа и наладки Товара, обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара][24], документов, указанных в пункте 3.5 Контракта, и подписания Заказчиком товарной накладной [иных документов _______] без замечаний. С этой даты право собственности на Товар, риск случайной гибели, порчи и (или) повреждения Товара переходят к Заказчику.

3.7. Поставка Товара* осуществляется в соответствии с графиком исполнения Контракта (Приложение 3 к Контракту). График исполнения Контракта (Приложение 3 к Контракту) корректируется по соглашению Сторон исходя из доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий год. [25]

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 3.5 Контракта.

4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Контракту.

4.1.4. Направлять мотивированный отказ в подписании товарной накладной [иных документов ______] по результатам приемки поставленного Товара*.

4.1.5. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять и оплатить поставленный Товар* при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответствию Товара* иным условиям Контракта.

4.2.2. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Поставщику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Контракту).

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара*.

4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара* в рамках Контракта.

4.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Поставщиком, осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен договор.[26]

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар* [в том числе осуществить монтаж и наладку Товара, обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара][27] в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему.

4.4.2. Представить документы, указанные в пункте 3.5 Контракта.

4.4.3. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта в порядке, указанном в пункте 13.3 Контракта.

4.4.4. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Контракту).

[4.4.5. Привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, определенном настоящим Контрактом, и в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем, заверенную Поставщиком.

В случае замены соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в настоящем пункте, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым соисполнителем.

4.4.6. Оплачивать [поставленные соисполнителем, привлеченным к исполнению Контракта из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, товары (выполненные работы, оказанные услуги)][28] по договору, заключенному с таким соисполнителем в течение 15 рабочих дней с даты подписания Поставщиком документа о приемке [товара (выполненной работы, оказанной услуги)][29].

(п. 4.4.6 в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 26.10.2017 г. № 23-п)

4.4.7. В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня оплаты Поставщиком выполненных обязательств по договору с соисполнителем, привлеченным к исполнению Контракта из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке [поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги)][30] который является предметом договора, заключенного между Поставщиком и привлеченным им соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Поставщиком соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Поставщиком и привлеченным им соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты [поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)][31] предусмотренного контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты поставщиком обязательств, выполненных соисполнителем).][32]

4.4.8. Предоставить Заказчику информацию о всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Данная информация должна быть предоставлена Поставщиком в течение десяти дней с даты заключения им договора с соисполнителем. В случае просрочки исполнения данной обязанности Поставщик несет ответственность, предусмотренную пунктом 7.9 Контракта.[33]

4.4.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

КАЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА[34]

5.1. Функциональные, технические и качественные характеристики Товара, эксплуатационные характеристики поставляемого Товара (при необходимости) и иные показатели Товара, должны соответствовать Спецификации (Приложение 1 к Контракту), условиям Контракта и действующему законодательству Российской Федерации, в том числе требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

5.2. Товар должен быть [новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)][35], свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

5.3. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) Товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.

5.4. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Заказчик осуществляет приемку Товара* в течение [10 (Десяти)][36] рабочих(-его) дней(-я).

6.2. Поставщик не позднее, чем за [3 (Три)][37] рабочих(-ий) дня (дней, день) до даты доставки Товара* должен письменно уведомить Заказчика о планируемой доставке. Уведомление должно содержать ссылку на реквизиты Контракта, а также дату и планируемое время доставки Товара* в место доставки. Дополнительно уведомление может быть направлено по электронной почте: _________________, или по факсу: _____________.[38]

6.3. Приемка поставленного Товара* включает в себя следующие этапы:

6.3.1. проверка Товара на соответствие условиям Контракта и Спецификации (Приложение 1 к Контракту);

6.3.2. проверка наличия документов, предоставляемых Заказчику в соответствии с пунктом 3.5 Контракта;

6.3.3. контроль наличия (отсутствия) внешних повреждений упаковки (тары) (в случае, если Товар поставляется в упаковке (таре));

6.3.4. [контроль качества монтажа и наладки Товара*, обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара][39].

6.4. Для проверки поставленного Товара* в части соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы поставленного Товара* эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта [и отдельным этапам исполнения Контракта][40]. Срок представления Поставщиком дополнительных материалов составляет [3 (Три)][41] рабочих(-ий)  дня(дней, день) с даты направления запроса. При нарушении Поставщиком срока представления дополнительных материалов срок приемки Товара*, предусмотренный пунктом 6.1 Контракта, увеличивается на количество дней просрочки.[42]

6.5. В случае обнаружения недостатков (по количеству, качеству и иных недостатков) Заказчик извещает Поставщика не позднее [5 (Пяти)][43]рабочих(-его)  дней(-я) с даты обнаружения указанных недостатков. Извещение о выявленных недостатках с указанием сроков по устранению недостатков направляется Поставщику телеграммой, почтой, электронной почтой, факсом либо нарочным. Адресом электронной почты для направления извещений является: ______________. Номером факса для направления извещений является: ________________.

6.6. Поставщик в установленный в извещении срок обязан устранить все недостатки. Если Поставщик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Поставщику требования в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.7. По окончании приемки Товара* [в том числе монтажа и наладки Товара, обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара][44] Заказчик в течение [3 (Трех)][45] рабочих(-его) дней(-я) подписывает товарную накладную [иные документы _______] либо направляет мотивированный отказ от подписания товарной накладной [иных документов _______]. В случае обнаружения несоответствия Товара условиям Контракта товарная накладная [иные документы __________] не подписывается до устранения Поставщиком недостатков.

6.8. [При обнаружении недостатков принятого Товара, которые не могли быть обнаружены в ходе приемки Товара, Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи Товара Заказчику или по причинам, возникшим до этой даты.

Претензии по качеству Товара могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что недостатки были обнаружены [в течение двух лет] (может изменяться в соответствии со статьей 477 Гражданского кодекса Российской Федерации) со дня передачи Товара.

При обнаружении недостатков Товара, Заказчик вызывает представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в течение [3 (Трех)][46] рабочих(-его) дней(-я) с даты его вызова, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества).

Устранение недостатков (замена Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества) осуществляется на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок.][47]

6.9. [Претензии по качеству Товара могут быть предъявлены Заказчиком при условии, если недостатки обнаружены в течение срока годности Товара.

При обнаружении недостатков Товара, Заказчик вызывает представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в течение [3 (Трех)][48] рабочих(-его) дней(-я) с даты его вызова, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества).

Устранение недостатков (замена Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества) осуществляется на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок.][49]

6.10. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, функциональные, технические, качественные, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) которого являются улучшенными по сравнению с функциональными, техническими, качественными, а также эксплуатационными характеристиками (при необходимости), указанными в Контракте (за исключением случаев, при которых Заказчик при исполнении Контракта не вправе допускать замену товара или страны (стран) происхождения товара в соответствии с частью 7 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

(раздел в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 28.09.2017 г. № 20-п)

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ответственность в виде неустоек (штрафов, пеней) устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

7.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет _______(________) рублей[50] (1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей  (включительно); 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей).

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств[, в том числе гарантийного обязательства][51], предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику претензию, содержащую требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

7.4.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств[, в том числе гарантийного обязательства], предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа - _________ процентов цены Контракта; цены этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа); начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет _______ (________) рублей ___ копеек[52]:

Примечание 1: условие включается в Контракт в случае, если отсутствуют основания для включения в Контракт условий, указанных в примечаниях 2, 3 настоящего пункта:

10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 0,25 процента  цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

Примечание 2: условие включается в проект Контракта в случае, если закупка осуществляется в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно); 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

Примечание 3:условие включается в Контракт в случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или иным участником закупки, в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.4.3. Размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения составляет _______ (________) рублей (1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей).[53]

7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту в полном объеме.

7.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.

7.8. Заказчик вправе учитывать при расчете с Поставщиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Поставщиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Поставщик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.9. Поставщик несет ответственность за непредставление информации, указанной в пункте 4.4.8 Контракта, в виде пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Поставщиком данной информации Заказчику.[54]

7.10. Поставщик несет гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей в соответствии с пунктом 1.3 Контракта.[55]

7.10.1. За представление документов, указанных в пунктах 4.4.5, 4.4.7 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков Поставщик несет ответственность перед Заказчиком в соответствии с  настоящим разделом.

7.10.2. За не привлечение соисполнителей в объеме, установленном в Контракте, Поставщик несет ответственность перед Заказчиком в виде штрафа в размере 5 (пяти) процентов от объема привлечения, установленного пунктом 1.3 Контракта, что составляет ________ (________) рублей _______ копеек.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет [10 (Десять)][56] рабочих(-ий) дней (день, дня) со дня ее получения.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта. [57]

9.2. По соглашению Сторон может быть увеличено предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшено предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара. [58]

9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта  в соответствии с частями 8-26 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [59].

(п. 9.3 в редакции Приказа Департамента государственного заказа Томской области от 18.09.2017 г. № 18-п)

Пункт 9.4 признан утратившим силу в соответствии с Приказом Департамента государственного заказа Томской области от 18.09.2017 г. № 18-п

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

10.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по Контракту вследствие наступления обстоятельств, указанных в пункте 10.1 Контракта, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

10.4. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно пункту 10.3 Контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА[60]

11.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______ процентов(-а)  начальной (максимальной) цены Контракта в размере __________ (________) руб.____коп.[61]

11.2. Обеспечение исполнения Контракта представлено Поставщиком следующим способом: [«Безотзывная банковская гарантия, выданная банком» («Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику»)][62].

11.3. Обеспечение исполнения Контракта подтверждено Поставщиком: [Безотзывная банковская гарантия, выданная банком (платежное поручение с отметкой банка об оплате, квитанция (в случае наличной формы оплаты), выписка из банка (в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»)][63].

11.4. Средства из обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту [, а также по возврату авансового платежа] [64].

11.5. В случае определения Поставщиком способа обеспечения исполнения Контракта «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику» обеспечение исполнения Контракта возвращается Заказчиком Поставщику в течение [15 (Пятнадцати)][65] рабочих(-его)  дней(-я) со дня подписания Сторонами товарной накладной [последней товарной накладной][66]  [иных документов_____] и получения Заказчиком письменного требования Поставщика о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

11.6. В случае если по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на условиях и в размере, указанных в данном разделе.

11.7. Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

11.8. В случае определения Поставщиком способа обеспечения исполнения Контракта «Безотзывная банковская гарантия, выданная банком» срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

11.9. Осуществление расчетов сопровождается ______________________ [указывается наименование банка] и отражается на счетах, которые открываются в указанном банке.[67]

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА[68]

12.1.[69] Срок гарантии составляет ____________ месяцев.

12.2. Гарантийный срок начинает течь с даты подписания Сторонами товарной накладной [иных документов_________]. Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар.

12.3. Заказчик вправе предъявить претензию при условии, если недостатки были обнаружены в течение гарантийного срока. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

[Претензии по качеству Товара могут быть предъявлены Заказчиком, если недостатки Товара были обнаружены в пределах двух лет со дня передачи Товара Заказчику и подписания товарной накладной [иных документов______]. Поставщик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки Товара возникли до передачи Товара Заказчику и подписания товарной накладной [иных документов_______] или по причинам, возникшим до этой даты.] [70]

12.4. В течение срока гарантии обнаруженные неисправности должны устраняться по месту нахождения Товара, а в случае необходимости – в месте гарантийного обслуживания. Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на Товар в течение срока гарантии, должны иметь аналогичные функциональные характеристики согласно технической документации на Товар или улучшенные функциональные характеристики, совместимые с исходными комплектующими.

В течение установленного гарантийного срока все расходы, связанные с осуществлением гарантийного обслуживания Товара, несет Поставщик, в том числе все расходы, связанные с заменой некачественного Товара (или его элементов).

При обнаружении недостатков Товара, Заказчик вызывает представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в течение [3 (Трех)][71] рабочих(-его) дней(-я) с даты его вызова, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества).

Устранение недостатков (замена Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества) осуществляется на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок.

12.5. Гарантийный ремонт не распространяется на Товар:

при наличии механических повреждений, возникших по вине Заказчика либо уполномоченного им лица;

при признаках самостоятельного ремонта Товара Заказчиком либо уполномоченным им лицом.

12.6. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Поставщиком работ по гарантийному обслуживанию Товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Заказчиком либо уполномоченным им лицом и Поставщиком.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

13.2. Контракт вступает в силу с даты его заключения и прекращает свое действие ________________72, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.[72].

(п. 13.2 в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 26.10.2017 г. № 23-п)

13.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней со дня его получения.

13.4. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.6. Все приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.

13.7. Поставщик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

При изменении у Поставщика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Контракту Поставщик должен уведомить об этом Заказчика в течение 24 часов со дня изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Контракту будут считаться сведения, указанные в Контракте.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

14.1. Приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями:

Приложение 1 – Спецификация;

Приложение 2 – Документ, подтверждающий обеспечение исполнения Контракта.[73]

Приложение 3 – График исполнения Контракта.[74]

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

Приложение 1 к Контракту

№ __________________________________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п

Наименование Товара, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии) [75]

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Товара (при необходимости) [76]

Количество Товара

Цена за единицу Товара

Общая стоимость Товара

Наименование страны происхождения Товара*

* с указанием данных документа, подтверждающего страну происхождения Товара (при наличии)[77]

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

__________________________ /____________/

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

приказом Департамента

государственного

заказа Томской области

от 23.05.2017 № 8-п

(в редакции приказов Департамента

государственного заказа Томской области

от 18.09.2017 г. № 18-п;

от 28.09.2017 г. № 21-п;

от 26.10.2017 г. № 23-п)

Типовой контракт[78] на поставку медицинских изделий[79] с оказанием услуг по монтажу и наладке (вводу в эксплуатацию), инструктажу медицинского персонала по правилам эксплуатации Товара и правилам техники безопасности

Проект

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ (КОНТРАКТ) № _____________

на поставку[80]_______________________________ с оказанием услуг по монтажу и наладке (вводу в эксплуатацию) [, инструктажу [медицинского[81]] персонала

по правилам эксплуатации Товара и правилам техники безопасности][82]

г. Томск[83]               «___» __________ 20__ года

___________________________________________ от имени Томской области[84], именуем___ в дальнейшем [«Государственный заказчик», далее – «Заказчик» («Заказчик»)][85], в лице ______________________________________________, действующ___ на основании __________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице ________, действующ_____ на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании протокола ___________________ № __________от «____» _________ 201__ года[86], заключили настоящий [Государственный контракт, далее – «Контракт» (Контракт)][87] о нижеследующем:

1. ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ (ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА)

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику _______________________ (далее по тексту – «Товар») с оказанием услуг по монтажу и наладке Товара (вводу в эксплуатацию) [, инструктажу [медицинского[88]] персонала по правилам эксплуатации Товара и правилам техники безопасности][89] (далее по тексту – «Услуги») в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Контракту), Описанием поставляемого Товара (Приложение 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять Товар и Услуги, оплатить их в порядке и на условиях Контракта.

Идентификационный код закупки: _______________________.

1.2. Наименование Товара, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), марка, модель, серия Товара (при наличии), номер регистрационного удостоверения, год выпуска Товара, количество Товара, цена Контракта, цена за единицу Товара, общая стоимость Товара, цена за единицу Услуг, общая стоимость Услуг, срок гарантии качества Товара, наименование страны происхождения Товара [с указанием данных документа, подтверждающего страну происхождения Товара (при наличии)][90], место доставки Товара, место оказания Услуг указаны в Спецификации (Приложение 1 к Контракту).[91]  

1.3. Описание поставляемого Товара: функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Товара (при необходимости) и иные характеристики и показатели Товара (описание функций и величин параметров Товара, комплектация, наличие и состав набора расходных материалов (при наличии), каталожные номера (при наличии), наличие эксплуатационной документации на русском языке и т.п.) указаны в Приложении 2 к Контракту.[92]

1.4. Поставщик оказывает Услуги собственными силами на основании лицензии(-ий), соответствующей(-их) объекту закупки (предмету Контракта) либо силами сторонней организации, имеющей лицензию(-ии), соответствующую(-ие) объекту закупки (предмету Контракта). 

1.5. Поставщик привлекает к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Объем привлечения соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций составляет _________ процента(-ов) от цены Контракта.[93]

1.6. [94] Исполнение обязательств по настоящему Контракту осуществляется Поставщиком поэтапно:

I этап: _____________;

ΙΙ этап: _____________.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1.              Цена Контракта составляет _______ (________) рублей ___ копеек [, в том числе НДС – ____, ][95] [, НДС не облагается на основании _______________ Налогового кодекса Российской Федерации и _______, ][96] и включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара, оказанием Услуг в соответствии с условиями Контракта, в том числе[97]:

стоимость Товара;

стоимость сертификации (декларирования) соответствия Товара (при необходимости в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации);

стоимость доставки Товара до места доставки, включая расходы на погрузку-разгрузку и упаковку Товара;

стоимость упаковки (тары);

расходы по монтажу и наладке Товара (вводу в эксплуатацию) [, по инструктажу [медицинского[98]] персонала по правилам эксплуатации Товара и правилам техники безопасности][99];

расходы на хранение, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей;

все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Контракта в связи с его исполнением.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.1, 9.2 Контракта.

2.2.[100] Вариант I.

[Оплата поставленного Товара и оказанных Услуг] производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на [расчетный счет][101] Поставщика, указанный в Контракте, по факту поставки Товара и оказания Услуг в течение ___ [рабочих(-его), календарных(-ого)][102] дней(-я)  после подписания Сторонами товарной накладной [иных документов _______] и акта оказанных Услуг [иных документов _______] без замечаний на основании представленных Поставщиком счета [и счета-фактуры[103]].

[На всех документах, перечисленных выше, обязательно должны быть указаны наименования Поставщика, Заказчика, номер и дата Контракта, дата оформления и подписания документов.] [104]

Днем исполнения Заказчиком обязательств по оплате поставленного Товара и Услуг считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

Вариант II.

Оплата поставленного Товара производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на [расчетный счет][105] Поставщика, указанный в Контракте, по факту поставки Товара в течение ___ [рабочих(-его), календарных(-ого)][106] дней(-я)  после подписания Сторонами товарной накладной [иных документов ________] без замечаний на основании представленных Поставщиком счета [и счета-фактуры[107]],  

2) Оплата оказанных Услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на [расчетный счет][108] Поставщика, указанный в Контракте, по факту оказания Услуг в течение ___ [рабочих(-его), календарных(-ого)][109] дней(-я) после подписания Сторонами акта оказанных Услуг [иных документов ________] без замечаний на основании представленных Поставщиком счета [и счета-фактуры[110]].

[На всех документах, перечисленных выше, обязательно должны быть указаны наименования Поставщика, Заказчика, номер и дата Контракта, дата оформления и подписания документов.][111]

Днем исполнения Заказчиком обязательств по оплате Товара, Услуг считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

Сумма, подлежащая уплате физическому лицу по Контракту, уменьшается на размер налоговых платежей (_______________), связанных с оплатой Контракта.[112]

2.3. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Поставщиком.

2.4. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

2.5. Источник финансирования: _________________________.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА.

МЕСТО, ГРАФИК, УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

3.1. Поставка Товара, оказание Услуг должны осуществляться в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Контракту), Описанием поставляемого Товара (Приложение 2 к Контракту), условиями Контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.2. Место доставки Товара* и место оказания Услуг* определены в Спецификации (Приложение 1 к Контракту).

3.3. Срок поставки Товара*: _________________.

3.4. График оказания Услуг*: ___________________.

3.5. Поставщик при передаче Товара* обязан предоставить Заказчику следующие документы[113]:

3.5.1.товарныую накладную*  [иные документы __________];

(п. 3.5.1 в редакции Приказа Департамента государственного заказа Томской области от 18.09.2017 г. № 18-п)

3.5.2. счет [и счет-фактуру[114]],

а также документы по качеству Товара на каждую единицу Товара:

3.5.3. копию сертификата соответствия (декларации о соответствии) на Товар (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

3.5.4. копию санитарно-эпидемиологического заключения на Товар (при его наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

3.5.5. копии регистрационных удостоверений;

3.5.6. эксплуатационную документацию на русском языке (технический паспорт, инструкция по эксплуатации, руководство пользователя и другое) содержащую:

сведения о конструкции, принципе действия, параметрах, характеристиках (свойствах) Товара, его составных частях,

указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации Товара (использования по назначению, технического обслуживания, хранения и транспортирования),

сведения по утилизации (при наличии),

информацию об изготовителе Товара;

3.5.7. сведения о требованиях к хранению Товара до подготовки к вводу Товара в эксплуатацию;

3.5.8. сервисную техническую документацию (на русском языке) в форматах Word или PDF;

3.5.9. иные документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида Товара предусмотрено их наличие,

а Заказчик обязан принять данные документы.

До предоставления Поставщиком вышеуказанных документов обязательство по поставке Товара* считается неисполненным и Товар не подлежит приемке до даты исполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной настоящим пунктом  Контракта.

(абз. 3 п.п. 3.5.9 п. 3.5. в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 28.09.2017 г. № 21-п)

3.6. Поставщик[115]:

перед началом оказания Услуг* обязан предоставить Заказчику копию(-ии) действующей(-их) лицензии(-ий) Поставщика или привлекаемой Поставщиком сторонней организации к оказанию Услуг согласно пункту 1.4 Контракта;

по окончании оказания Услуг* обязан предоставить Заказчику следующие документы:

акт оказанных Услуг [иные документы _______];

гарантийный талон либо документ, его заменяющий (далее – гарантийный талон),

а Заказчик обязан принять данные документы.

До предоставления Поставщиком вышеуказанных документов обязательство по оказанию Услуг* считается неисполненным и Услуги не подлежат приемке до даты исполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Контракта.

(абз. 7 п. 3.6. в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 28.09.2017 г. № 21-п)

3.7. В эксплуатационную документацию (технический паспорт, инструкция по эксплуатации, руководство пользователя и другое) Поставщик обязан внести соответствующую запись о вводе Товара в эксплуатацию.

3.8. Обязательства Поставщика, предусмотренные пунктом 1.1 Контракта, считаются выполненными с даты передачи Заказчику Товара и оказания Услуг в полном объеме, передачи в полном объеме документов, указанных в пунктах 3.5, 3.6 Контракта, и подписания Заказчиком товарной накладной [последней товарной накладной][116] [иных документов _______] без замечаний и акта оказанных Услуг [иных документов _______] без замечаний. 

Право собственности на Товар, риск случайной гибели, порчи и (или) повреждения Товара переходит к Заказчику с даты подписания Заказчиком товарной накладной [иных документов _______] без замечаний [и акта оказанных Услуг [иных документов _______] без замечаний] [117].

3.9. Поставка Товара, оказание Услуг осуществляются в соответствии с графиком исполнения Контракта (Приложение 4 к Контракту). [118]

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пунктах 3.5, 3.6 Контракта.

4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Контракту.

4.1.4. Направлять мотивированный отказ в подписании товарной накладной [иных документов ______], акта оказанных Услуг [иных документов ______] по результатам приемки поставленного Товара, оказанных Услуг.

4.1.5. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять и оплатить поставленный Товар, оказанные Услуги при отсутствии у него замечаний к соответствию поставленного Товара, оказанных Услуг условиям Контракта.

4.2.2. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Поставщику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Контракту).

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара, оказанных и принятых Услуг.

4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара, оказания Услуг в рамках Контракта.

4.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Поставщиком, осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен договор.[119]

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар, оказать Услуги в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему. Обеспечить гарантийное обслуживание Товара в соответствии с действующим законодательством, в сроки, установленные Заказчиком.

4.4.2. Предоставить документы, указанные в пунктах 3.5, 3.6 Контракта.

4.4.3. До подписания Заказчиком акта оказанных Услуг [иных документов ________] обеспечить уборку и вывоз мусора (тара, упаковка, и т.д.) с территории Заказчика и с прилегающей территории.

4.4.4. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе, о сложностях, возникающих при исполнении Контракта в порядке, указанном в пункте 13.3 Контракта.

4.4.5. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Контракту).

[4.4.6. Привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, определенном настоящим Контрактом, и в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем, заверенную Поставщиком.

В случае замены соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в настоящем пункте, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым соисполнителем.

4.4.7. Оплачивать [поставленные соисполнителем, привлеченным к исполнению Контракта из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, товары (выполненные работы, оказанные услуги)][120] по договору, заключенному с таким соисполнителем в течение 15 рабочих дней с даты подписания Поставщиком документа о приемке [товара (выполненной работы, оказанной услуги)][121].

(п. 4.4.7 в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 26.10.2017 г. № 23-п)

4.4.8. В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня оплаты Поставщиком выполненных обязательств по договору с соисполнителем, привлеченным к исполнению Контракта из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке [поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги)][122], который является предметом договора, заключенного между Поставщиком и привлеченным им соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Поставщиком соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Поставщиком и привлеченным им соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты [поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)][123] предусмотренного контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты поставщиком обязательств, выполненных соисполнителем).][124]

4.4.9. Предоставить Заказчику информацию о всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Данная информация должна быть предоставлена Поставщиком в течение десяти дней с даты заключения им договора с соисполнителем. В случае просрочки исполнения данной обязанности Поставщик несет ответственность, предусмотренную пунктом 7.9 Контракта.[125]

4.4.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

КАЧЕСТВО, УПАКОВКА ТОВАРА. КАЧЕСТВО УСЛУГ[126]

5.1. Функциональные, технические и качественные характеристики Товара, эксплуатационные характеристики Товара (при необходимости) и иные характеристики и показатели Товара должны соответствовать Описанию поставляемого Товара (Приложение 2 к Контракту), условиям Контракта и действующему законодательству Российской Федерации, в том числе требованиям действующих стандартов, утвержденных на данный вид Товара. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

Качество и безопасность оказываемых Услуг должны соответствовать условиям Контракта, требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Оказание Услуг должно производиться в соответствии с действующими технологическими стандартами, указаниями, содержащимися в эксплуатационной документации на Товар, и требованиями изготовителя.

5.2. Товар должен быть [новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)][127], свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге [, Товар должен быть не ранее 20___ года выпуска[128]].

5.3. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5.4. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) Товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации. Упаковка (тара) Товара, его составных частей и комплектующих должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

5.5. Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащую упаковку (тару), не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до места доставки Товара.

5.6. Транспортировка Товара должна осуществляться Поставщиком видами транспорта, на котором законодательством РФ разрешена транспортировка данного вида Товара.

5.7. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.8. Поставщик организует отгрузку, транспортировку и разгрузку товара с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность качества Товара, его свойств и характеристик, безопасность Товара и исключение возможности загрязнения, пропитывания посторонними запахами, повреждения и порчи Товара.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА, ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

6.1. Заказчик осуществляет приемку Товара в течение _________ рабочих дней, Услуг в течение ________ рабочих дней.

6.2. Поставщик не позднее, чем за ____________ до даты доставки Товара должен письменно уведомить Заказчика о планируемой доставке. Уведомление должно содержать ссылку на реквизиты Контракта, а также дату и планируемое время доставки Товара* в место доставки. Дополнительно уведомление может быть направлено по электронной почте: _________________, или по факсу: _____________.

Поставщик не позднее, чем за ____________ должен письменно уведомить Заказчика о готовности Услуг* к сдаче. Уведомление должно содержать ссылку на реквизиты Контракта, а также дату и планируемое время передачи оказанных Услуг*. Уведомление может быть направлено по электронной почте: _________________ или по факсу: _____________.[129]

6.3. Приемка поставленного Товара* включает в себя следующие этапы:

проверка Товара на соответствие условиям Контракта, Спецификации (Приложение 1 к Контракту), Описанию поставляемого Товара (Приложение 2 к Контракту);

проверка наличия документов, предоставляемых Заказчику в соответствии с пунктом 3.5 Контракта;

контроль наличия (отсутствия) внешних повреждений упаковки (тары), в случае, если Товар поставляется в упаковке (таре).

6.4. Для проверки поставленного Товара*, оказанных Услуг* в части соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Срок представления Поставщиком дополнительных материалов составляет _______ рабочих дней с даты направления запроса. При нарушении Поставщиком срока представления дополнительных материалов сроки приемки увеличиваются на количество дней просрочки.[130] 

6.5. В случае обнаружения недостатков (по количеству, качеству и иных недостатков Товара, объему, качеству, иных недостатков Услуг), Заказчик извещает Поставщика не позднее ____ рабочих дней с даты обнаружения указанных недостатков. Извещение о выявленных недостатках с указанием сроков по устранению недостатков направляется Поставщику телеграммой, почтой, электронной почтой, факсом либо нарочным. Адресом электронной почты для направления извещений является: ______________. Номером факса для направления извещений является: ________________.

6.7. Поставщик в установленный в извещении срок обязан устранить все недостатки. Если Поставщик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Поставщику требования в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.8. По окончании приемки Товара* Заказчик в течение______ рабочего(-их) дня(-ей) подписывает товарную накладную [иные документы _______] либо направляет мотивированный отказ от подписания товарной накладной [иных документов _______]. В случае обнаружения несоответствия Товара* условиям Контракта товарная накладная [иные документы __________] не подписывается до устранения Поставщиком недостатков.

По окончании приемки оказанных Услуг* Заказчик в течение______ рабочего(-их) дня(-ей) подписывает акт оказанных Услуг [иные документы _______] либо направляет мотивированный отказ от подписания акта оказанных Услуг [иных документов _______]. В случае обнаружения несоответствия оказанных Услуг* условиям Контракта акт оказанных Услуг [иные документы __________] не подписывается до устранения Поставщиком недостатков.

6.9. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, оказание Услуг, качество, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими функциональными, техническими и качественными характеристиками, эксплуатационными характеристиками (при необходимости), указанными в Контракте (за исключением случаев, при которых Заказчик при исполнении Контракта не вправе допускать замену товара или страны (стран) происхождения товара в соответствии с частью 7 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

(раздел в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 28.09.2017 г. № 21-п)

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ответственность в виде неустоек (штрафов, пеней) устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

7.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет  _______ (________) рублей (1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей  (включительно); 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей).

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику претензию, содержащую требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

7.4.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа - _________ процентов цены Контракта; цены этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа); начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет _______ (________) рублей ___ копеек[131]:

Примечание 1: условие включается в Контракт в случае, если отсутствуют основания для включения в Контракт условий, указанных в примечаниях 2, 3 настоящего пункта:

10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 0,25 процента  цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

Примечание 2: условие включается в проект Контракта в случае, если закупка осуществляется в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно); 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

Примечание 3:условие включается в Контракт в случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или иным участником закупки, в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.4.3. Размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения составляет _______ (________) рублей (1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей).[132]

7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту в полном объеме.

7.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.

7.8. Заказчик вправе учитывать при расчете с Поставщиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Поставщиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Поставщик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.9. Поставщик несет ответственность за непредставление информации, указанной в пункте 4.4.9 Контракта, в виде пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Поставщиком данной информации Заказчику.[133]

7.10. Поставщик несет гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей в соответствии с пунктом 1.5 Контракта.[134]

7.10.1. За представление документов, указанных в пунктах 4.4.6, 4.4.8 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков Поставщик несет ответственность перед Заказчиком в соответствии с  настоящим разделом.

7.10.2. За непривлечение соисполнителей в объеме, установленном в Контракте, Поставщик несет ответственность перед Заказчиком в виде штрафа в размере 5 (пяти) процентов от объема привлечения, установленного пунктом 1.5 Контракта, что составляет________ (________) рублей _______ копеек.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет [10 (Десять)][135] рабочих(-его) дней (день, дня) со дня ее получения.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, объема Услуг, качества поставляемого Товара, оказываемых Услуг и иных условий Контракта. [136]

9.2. По соглашению Сторон может быть увеличено предусмотренное Контрактом количество Товара, объем Услуг в общем не более чем на десять процентов или уменьшено предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара, объем оказываемых Услуг не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, дополнительному объему Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, Услуг, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара, объема Услуг Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара, Услуг. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.[137]

9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с частями 8-26 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [138].

(п. 9.3 в редакции Приказа Департамента государственного заказа Томской области от 18.09.2017 г. № 18-п)

Пункт 9.4 признан утратившим силу в соответствии с Приказом Департамента государственного заказа Томской области от 18.09.2017 г. № 18-п

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

10.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по Контракту вследствие наступления обстоятельств, указанных в пункте 10.1 Контракта, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

10.4. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно пункту 10.3 Контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА[139]

11.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______ процентов(-а) начальной (максимальной) цены Контракта в размере __________ (________) руб.___ коп. [140]

11.2. Обеспечение исполнения Контракта представлено Поставщиком следующим способом: [«Безотзывная банковская гарантия, выданная банком» («Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику»)][141].

11.3. Обеспечение исполнения Контракта подтверждено Поставщиком: [Безотзывная банковская гарантия, выданная банком (платежное поручение с отметкой банка об оплате, квитанция (в случае наличной формы оплаты), выписка из банка (в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»)][142].

11.4. Средства из обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту [, а также по возврату авансового платежа] [143].

11.5. В случае определения Поставщиком способа обеспечения исполнения Контракта «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику» обеспечение исполнения Контракта возвращается Заказчиком Поставщику в течение _________ рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг [иных документов_____] и получения Заказчиком письменного требования Поставщика о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

11.6. В случае если по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на условиях и в размере, указанных в данном разделе.

11.7. Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

11.8. В случае определения Поставщиком способа обеспечения исполнения Контракта «Безотзывная банковская гарантия, выданная банком» срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

11.9. Осуществление расчетов сопровождается ______________________ [указывается наименование банка] и отражается на счетах, которые открываются в указанном банке.[144]

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1.[145] Срок гарантии составляет ______________ месяцев. 

12.2. Гарантийный срок начинает течь с даты подписания Сторонами акта оказанных Услуг [иных документов_________]. Гарантия распространяется на весь поставляемый Товар.

12.3. Гарантийный талон, переданный Поставщиком Заказчику по окончании оказания Услуг, должен содержать следующую информацию:

наименование Товара, его марку (модель), серийный номер, дату производства;

дату ввода в эксплуатацию Товара (согласно акту оказанных Услуг [иным документам_________]);

срок гарантии с указанием даты начала и даты завершения гарантии в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Контракту);

наименование и контактную информацию сервисной службы, осуществляющей гарантийное обслуживание Товара (указывается наименование, адрес, время работы и контактный телефон (факс) сервисной службы).

Гарантийный талон заверяется подписью уполномоченного представителя Поставщика и печатью Поставщика (при наличии печати).

12.5. Гарантийное обслуживание включает в себя действия Поставщика по обслуживанию Товара в целях поддержания его работоспособности. Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на Товар в течение срока гарантии, должны иметь аналогичные функциональные характеристики согласно технической документации на Товар или улучшенные функциональные характеристики, совместимые с исходными комплектующими.

В течение установленного гарантийного срока все расходы, связанные с осуществлением гарантийного обслуживания Товара, несет Поставщик.

12.6. Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего срока гарантии.

12.7. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Поставщиком работ по гарантийному обслуживанию Товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Заказчиком и Поставщиком.

12.8. Заказчик вправе предъявить претензию при условии, если недостатки были обнаружены в течение гарантийного срока. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

[Претензии по качеству Товара могут быть предъявлены Заказчиком, если недостатки Товара были обнаружены в пределах двух лет со дня передачи Товара Заказчику и подписания акта оказанных Услуг [иных документов______]. Поставщик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки Товара возникли до передачи Товара Заказчику и подписания акта оказанных Услуг [иных документов_______] или по причинам, возникшим до наступления этой даты]. [146]

12.9. При обнаружении скрытых недостатков Товара, Заказчик вызывает представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в течение ______ рабочих дней с даты его вызова, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества).

Устранение недостатков (замена Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества) осуществляется на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

13.2. Контракт вступает в силу с даты его заключения и прекращает свое действие ________________, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.

(п. 13.2 в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 26.10.2017 г. № 23-п)

13.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней со дня его получения.

13.4. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.6. Все приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.

13.7. Поставщик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

При изменении у Поставщика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Контракту Поставщик должен уведомить об этом Заказчика в течение 24 часов со дня изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Контракту будут считаться сведения, указанные в Контракте.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

14.1. Приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями:

Приложение 1 – Спецификация;

Приложение 2 - Описание поставляемого Товара;

Приложение 3– Документ, подтверждающий обеспечение исполнения Контракта.[147]

Приложение 4– График исполнения Контракта.[148]

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

№ п/п

Наименование Товара, товарный знак (его словесное обозначение), марка, модель, серия Товара (при наличии)

Номер регистрационного удостоверения

Год выпуска Товара

Кол-во Товара, ед.

Стоимость Контракта

Цена Контракта, руб.

Срок гарантии качества Товара

Наименование страны происхождения Товара*

Место доставки Товара

Место оказания Услуг

Цена за единицу Товара (с учетом всех расходов), руб.

Общая стоимость Товара, руб.

В том числе НДС. руб.

Цена за единицу Услуг (с учетом всех расходов), руб.

Общая стоимость Услуг, руб.

В том числе НДС. руб.

ИТОГО:

* с указанием данных документа, подтверждающего страну происхождения Товара (при наличии)[149]

Приложение 1

к Контракту № __________ от __________ 20__ г.

Спецификация[150]

Заказчик:

Поставщик:

_________________

_________________

Приложение 2

к Контракту № __________ от __________ 20__ г.

Описание поставляемого Товара

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Товара (при необходимости) и иные характеристики и показатели Товара (описание функций и величин параметров Товара, комплектация, наличие и состав набора расходных материалов (при наличии), каталожные номера (при наличии), наличие эксплуатационной документации на русском языке и т.п.)[151]

Заказчик:

Поставщик:

_________________

_________________

Приложение 3

УТВЕРЖДЕН

приказом Департамента государственного

заказа Томской области

от 23.05.2017 № 8-п

(в редакции приказов Департамента

государственного заказа Томской области

от 18.09.2017 г. № 18-п;

от 28.09.2017 г. № 21-п;

от 26.10.2017 г. № 23-п)

Типовой контракт

на поставку лекарственных средств (лекарственных препаратов)

Проект

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ(КОНТРАКТ) № _____________

на поставку [лекарственных средств (лекарственных препаратов)][152]

г. Томск[153]              «___» __________ 20__ года

___________________________________________ от имени Томской области[154], именуем___ в дальнейшем [«Государственный заказчик», далее – «Заказчик»  («Заказчик»)][155], в лице ______________________________________________, действующ___ на основании __________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице ________, действующ_____ на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании протокола ___________________ № __________от «____» _________ 201__ года[156], заключили настоящий [Государственный контракт, далее – «Контракт» (Контракт)][157] о нижеследующем:

1. ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ (ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА)

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику [лекарственные средства (лекарственные) препараты][158] (далее – «Товар») в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Контракту), а  Заказчик обязуется принять Товар[159] [(либо обеспечить приемку Товара Получателем)][160] и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Идентификационный код закупки:

1.2. Наименование Товара, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), технические, качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства), международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование Товара и иные характеристики и показатели Товара, наименование страны происхождения Товара [с указанием данных документа, подтверждающего страну происхождения Товара (при наличии)][161], единица измерения, цена регистрации жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств с НДС, количество Товара, цена за единицу Товара, общая стоимость Товара, номер регистрационного удостоверения определены в Спецификации (Приложение 1 к Контракту).[162]

1.3. Поставщик привлекает к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Объем привлечения соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций составляет _________ процента(-ов) от цены Контракта.[163]

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1.              Цена Контракта составляет _______ (________) рублей ___ копеек [, в том числе НДС – ____, ][164] [, НДС не облагается на основании _______________ Налогового кодекса Российской Федерации и _______, ][165] и включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара в соответствии с условиями Контракта, в том числе[166]:

стоимость Товара;

стоимость сертификации (декларирования) соответствия Товара;

стоимость доставки Товара до места доставки, включая расходы на погрузку-разгрузку и упаковку Товара;

стоимость упаковки (тары);

расходы на хранение, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей;

стоимость гарантийных обязательств;

все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Контракта в связи с его исполнением.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.1, 9.2 Контракта.

2.2.[167] Оплата поставленного Товара [ИЛИ отдельной партии Товара][168] производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на [расчетный счет][169] Поставщика, указанный в Контракте, по факту поставки Товара* в течение ___ [рабочих(-его), календарных(-ого)][170] дней(-я) после подписания [Заказчиком (Получателем)][171] и Поставщиком товарной накладной [, сводного реестра Товарных накладных на Товар][172] [иных документов ________] без замечаний на основании представленных Поставщиком счета [,счета-фактуры][173] [, протокола согласования цен поставки жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств].[174]

Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате Товара, указанного в пункте 1.1 Контракта, считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.3. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Поставщиком.

2.4. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

2.5. Источник финансирования: ____________________________________________.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара* должна осуществляться в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Контракту), условиями Контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.2. Поставка Товара* производится силами и средствами Поставщика в соответствии с условиями Контракта.

3.3. Место доставки Товара*, [Получатель][175] Товара* определено(-ы) в Спецификации (Приложение 1 к Контракту).

3.4. Срок поставки Товара: __________________________________________.

3.5. Поставщик при передаче Товара* обязан предоставить [Заказчику (Получателю)][176] следующие документы: [177]

товарную накладную [иные документы __________];

счет [и счет-фактуру][178];

[сводный реестр Товарных накладных на Товар, согласно Спецификации (Приложение 1 к Контракту)][179],

а также документы по качеству Товара:

копию сертификата соответствия/декларации о соответствии на Товар (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

копию санитарно-эпидемиологического заключения на Товар (при его наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

иные документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям Контракта и действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида Товара предусмотрено их наличие,

а [Заказчик (Получатель)][180] обязан принять данные документы.

До предоставления Поставщиком вышеуказанных документов обязательство по поставке Товара* считается неисполненным.

(абз. 10 п. 3.5. в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 28.09.2017 г. № 21-п)

3.6. Обязательство Поставщика по поставке считается выполненным с даты передачи [Заказчику (Получателю)][181] Товара*, документов, указанных в пункте 3.5 Контракта, и подписания [Заказчиком (Получателем)][182] товарной накладной [иных документов _______] без замечаний. С этой даты право собственности на Товар, риск случайной гибели, порчи и (или) повреждения Товара переходят к Заказчику.

3.7. Поставка Товара* осуществляется в соответствии с графиком исполнения Контракта (Приложение 3 к Контракту).[183]

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 3.5 Контракта.

4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Контракту.

4.1.4. Направлять мотивированный отказ в подписании товарной накладной [иных документов _______] по результатам приемки поставленного Товара*.

4.1.5. Присутствовать при приемке Товара*.

4.1.6. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять Товар* [(либо обеспечить приемку Товара* Получателем)][184] и оплатить поставленный Товар* при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответствию Товара* иным условиям Контракта.

4.2.2. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Поставщику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Контракту).

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Товара*.

4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках Контракта.

4.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Поставщиком, осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен договор.[185]

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар* в соответствии с условиями Контракта и действующего законодательства Российской Федерации.

4.4.2. Представить документы, указанные в пункте 3.5 Контракта.

4.4.3. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта в порядке, указанном в пункте 12.3 Контракта.

4.4.4. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Контракту).

[4.4.5. Привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, определенном настоящим Контрактом, и в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем, заверенную Поставщиком.

В случае замены соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в настоящем пункте, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым соисполнителем.

4.4.6. Оплачивать [поставленные соисполнителем, привлеченным к исполнению Контракта из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, товары (выполненные работы, оказанные услуги)][186] по договору, заключенному с таким соисполнителем в течение 15 рабочих дней с даты подписания Поставщиком документа о приемке [товара (выполненной работы, оказанной услуги)][187].

(п. 4.4.6 в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 26.10.2017 г. № 23-п)

4.4.7. В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня оплаты Поставщиком выполненных обязательств по договору с соисполнителем, привлеченным к исполнению Контракта из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке [поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги)][188], который является предметом договора, заключенного между Поставщиком и привлеченным им соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Поставщиком соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Поставщиком и привлеченным им соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты [поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги)][189], предусмотренного(-ой) Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты поставщиком обязательств, выполненных соисполнителем).][190]

4.4.8. Предоставить Заказчику информацию о всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Данная информация должна быть предоставлена Поставщиком в течение десяти дней с даты заключения им договора с соисполнителем. В случае просрочки исполнения данной обязанности Поставщик несет ответственность, предусмотренную пунктом 7.9 Контракта.[191]

4.4.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

КАЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА[192]

5.1. Технические, качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемого Товара, иные характеристики и показатели Товара должны соответствовать Спецификации (Приложение 1 к Контракту), условиям Контракта и действующему законодательству Российской Федерации. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

5.2. Товар, подлежащий поставке, должен быть зарегистрирован как разрешенный к применению на территории Российской Федерации, зарегистрирован в «Государственном реестре лекарственных средств» и соответствовать требованиям Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и Постановления Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2010 года № 771 «О порядке ввоза лекарственных средств для медицинского применения на территорию Российской Федерации». Товар должен быть свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

[Товар, поставляемый по Контракту, должен по качеству соответствовать требованиям фармакопейных статей (Государственная Фармакопея Российской Федерации), либо в случае их отсутствия нормативной документации, утвержденной в рамках государственной регистрации лекарственного средства.] [193]

5.3. Товар должен передаваться Поставщиком с таким расчетом, чтобы на дату поставки срок годности на Товар составлял _____________.

5.4. Поставщик обязан обеспечить упаковку Товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.

[На упаковках и транспортной таре должна содержаться отчетливая информация на русском языке в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».] [194]

5.5. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.6. Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства, поставляемые по настоящему Контракту, должны иметь государственную регистрацию предельных отпускных цен производителей лекарственных средств.[195]

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА. УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ ТОВАРА

6.1. [Заказчик (Получатель)][196] осуществляет приемку Товара* в течение ____________ рабочих(-его) дней(-я).

6.2. Поставщик не позднее, чем за _____________ рабочий(-их) день(дня) до даты доставки Товара* должен письменно уведомить [Заказчика (Получателя)][197] о планируемой доставке. Уведомление должно содержать ссылку на реквизиты Контракта, а также дату и планируемое время доставки Товара* в место доставки. Дополнительно уведомление может быть направлено по электронной почте: __________________, или по факсу: _________________. [198]

6.3. Приемка поставленного Товара* включает в себя следующие этапы:

проверка Товара на соответствие условиям Контракта и Спецификации (Приложение 1 к Контракту);

проверка наличия документов, предоставляемых [Заказчику (Получателю)][199] в соответствии с пунктом 3.5 Контракта;

контроль наличия (отсутствия) внешних повреждений упаковки (тары) (в случае, если Товар поставляется в упаковке (таре);

проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (Приложение 1 к Контракту).

6.4. Для проверки поставленного Товара* на соответствие условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

6.5. Для проведения экспертизы поставленного Товара* эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Срок представления Поставщиком дополнительных материалов составляет ____ рабочих(-ий) дня (дней, день) с даты направления запроса. При нарушении Поставщиком срока представления дополнительных материалов срок приемки Товара*, предусмотренный пунктом 6.1 Контракта, увеличивается на количество дней просрочки.

6.6. Для проведения проверки качества поставляемого Товара [Заказчик (Получатель)][200] вправе дать Поставщику распоряжение о направлении [Заказчику (Получателю)][201] образцов серии [лекарственных средств (лекарственных препаратов)][202] для проведения анализа лабораторными комплексами Росздравнадзора. Отбор образцов производится в количестве упаковок [лекарственных средств (лекарственных препаратов)][203], необходимых для проведений анализа по всем показателям качества нормативной документации.

Испытания качества поставляемого Товара путем отбора образцов проводятся за счет бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального бюджета Росздравнадзору.

В случае, если при осуществлении проверки путем отбора образцов обнаружен Товар (часть товара), качество которого не соответствует условиям Контракта, результаты такой проверки распространяются на всю партию поставленного Товара.

6.7. В случае обнаружения недостатков (по количеству, качеству и иных недостатков) Заказчик извещает Поставщика не позднее ___ рабочих(-его) дней(-я) с даты обнаружения указанных недостатков. Извещение о выявленных недостатках с указанием сроков по устранению недостатков направляется Поставщику телеграммой, почтой, электронной почтой, факсом либо нарочным. Адресом электронной почты для направления извещений является: ________________________. Номером факса для направления извещений является: _______________.

6.8. Поставщик в установленный в извещении срок обязан устранить все недостатки.

6.9. По окончании приемки Товара* [Заказчик (Получатель)][204] в течение ___ рабочего(-их) дня(-ей) подписывает товарную накладную [иные документы _______] либо Заказчик направляет мотивированный отказ от подписания товарной накладной [иных документов _______]. В случае обнаружения несоответствия Товара* условиям Контракта и (или) действующего законодательства Российской Федерации, товарная накладная [иные документы _______] не подписывается до устранения Поставщиком недостатков.

6.10. Претензии по качеству Товара могут быть предъявлены Заказчиком при условии, если недостатки обнаружены в течение срока годности Товара.

При обнаружении недостатков Товара [Заказчик (Получатель)][205] вызывает представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в течение ______ рабочего(-их) дня(-ей) с даты его вызова, [Заказчик (Получатель)][206] имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества).

Устранение недостатков, в том числе, замена Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества, осуществляется на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок.

6.11. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и (или) функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, при которых Заказчик при исполнении Контракта не вправе допускать замену товара или страны (стран) происхождения товара в соответствии с частью 7 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

(раздел в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 28.09.2017 г. № 21-п)

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ответственность в виде неустоек (штрафов, пеней) устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

7.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет  _______ (________) рублей (1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей  (включительно); 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей).

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику претензию, содержащую требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

7.4.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа - _________ процентов цены Контракта; цены этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа); начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет _______ (________) рублей ___ копеек[207]:

Примечание 1: условие включается в Контракт в случае, если отсутствуют основания для включения в Контракт условий, указанных в примечаниях 2, 3 настоящего пункта:

10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 0,25 процента  цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

Примечание 2: условие включается в проект Контракта в случае, если закупка осуществляется в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно); 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

Примечание 3:условие включается в Контракт в случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или иным участником закупки, в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.4.3. Размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения составляет _______ (________) рублей (1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей).[208]

7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту в полном объеме.

7.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.

7.8. Заказчик вправе учитывать при расчете с Поставщиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Поставщиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Поставщик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.9. Поставщик несет ответственность за непредставление информации, указанной в пункте 4.4.8 Контракта, в виде пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Поставщиком данной информации Заказчику.[209]

7.10. Поставщик несет гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей в соответствии с пунктом 1.3 Контракта.[210]

7.10.1. За представление документов, указанных в пунктах 4.4.5, 4.4.7 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков Поставщик несет ответственность перед Заказчиком в соответствии с  настоящим разделом.

7.10.2. За непривлечение соисполнителей в объеме, установленном в Контракте, Поставщик несет ответственность перед Заказчиком в виде штрафа в размере 5 (пяти) процентов от объема привлечения, установленного пунктом 1.3 Контракта, что составляет________ (________) рублей _______ копеек.8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет [10 (Десять)][211] рабочих(-ий) дней (день, дня) со дня ее получения.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.[212]

9.2. По соглашению Сторон может быть увеличено предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшено предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.[213]

9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта  в соответствии с частями 8-26 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». [214]

(п. 9.3 в редакции Приказа Департамента государственного заказа Томской области от 18.09.2017 г. № 18-п)

Пункт 9.4 признан утратившим силу в соответствии с Приказом Департамента государственного заказа Томской области от 18.09.2017 г. № 18-п

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

10.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по Контракту вследствие наступления обстоятельств, указанных в пункте 10.1 Контракта, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

10.4. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно пункту 10.3 Контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА[215]

11.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______процента(-ов) начальной (максимальной) цены Контракта в размере __________ (________) руб.___коп.[216]

11.2. Обеспечение исполнения Контракта представлено Поставщиком следующим способом: [«Безотзывная банковская гарантия, выданная банком» («Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику»)].[217]

11.3. Обеспечение исполнения Контракта подтверждено Поставщиком: [Безотзывная банковская гарантия, выданная банком (платежное поручение с отметкой банка об оплате, квитанция (в случае наличной формы оплаты), выписка из банка (в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»)].[218]

11.4. Средства из обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту [, а также по возврату авансового платежа] [219].

11.5. В случае определения Поставщиком способа обеспечения исполнения Контракта «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику» обеспечение исполнения Контракта возвращается Заказчиком Поставщику в течение [15 (Пятнадцати)][220] рабочих(-его)  дней(-я) со дня подписания Сторонами товарной накладной [на последнюю партию Товара][221] [иных документов _______] и получения Заказчиком письменного требования Поставщика о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

11.6. В случае если по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на условиях и в размере, указанных в данном разделе.

11.7. Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

11.8. В случае определения Поставщиком способа обеспечения исполнения Контракта «Безотзывная банковская гарантия, выданная банком» срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

11.9. Осуществление расчетов сопровождается ______________________ [указывается наименование банка] и отражается на счетах, которые открываются в указанном банке.[222]

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

12.2. Контракт вступает в силу с даты его заключения и прекращает свое действие ________________, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.

12.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней со дня его получения.

12.4. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.6. Все приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.

12.7. Поставщик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

При изменении у Поставщика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Контракту Поставщик должен уведомить об этом Заказчика в течение 24 часов с даты изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Контракту будут считаться сведения, указанные в Контракте.

12.8. Ответственным исполнителем (куратором) Контракта со стороны Заказчика является _________________________, (тел._________).

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

13.1. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложение 1 – Спецификация.

Приложение 2 – Документ, подтверждающий обеспечение исполнения Контракта.[223]

Приложение 3 – График исполнения Контракта.[224]

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

__________________/________________

__________________/________________

Приложение 1 к Контракту
от _____________ №________

СПЕЦИФИКАЦИЯ[225]

№п/п

Наименование Товара, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), технические, качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства), иные характеристики и показатели Товара

Международное непатентованное / химическое / группировочное наименование Товара

Единица измерения

Цена регистрации

жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств c

НДС (руб.)

Кол-во

Товара

Цена за единицу Товара, руб.

Общая стоимость Товара, руб.

Наименование страны происхождения Товара*

Номер регистрационного удостоверения

Место доставки,

[Получатель[226]]

ИТОГО

* с указанием данных документа, подтверждающего страну происхождения Товара (при наличии)[227]

Заказчик

Поставщик

_____________/_____________________

_____________/_____________________

Приложение 4 признано утратившим силу в соответствии с приказом Департамента государственного заказа Томской области от 28.08.2017 г. № 16-п)

Приложение 5 признано утратившим силу в соответствии с приказом Департамента государственного заказа Томской области от 28.08.2017 г. № 16-п)

Приложение 6

УТВЕРЖДЕН

приказом Департамента

государственного

заказа Томской области

от 23.05.2017 № 8-п

(в редакции приказов Департамента

государственного заказа Томской области

от 18.09.2017 г. № 18-п;

от 28.09.2017 г. № 20-п;

от 26.10.2017 г. № 23-п)

Типовой контракт на оказание услуг

Проект

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ (КОНТРАКТ) № ____

на оказание услуг ________________

г. Томск[228]                                                                                                                «____» ___________ 20__ года

___________________________________________ от имени Томской области[229], именуем___ в дальнейшем [«Государственный заказчик», далее – «Заказчик» («Заказчик»)][230], в лице __________________, действующ___ на основании __________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________, действующ_____ на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании протокола ___________________ № __________от «____» _________ 201__ года[231], заключили настоящий [Государственный контракт, далее – «Контракт» (Контракт)][232] о нижеследующем:     

1. ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ (ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА)

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги _________________ (далее по тексту – услуги) в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных в Контракте.

Идентификационный код закупки: ____________________________.

1.2. Исполнитель привлекает к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Объем привлечения соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций составляет _________процента(-ов) от цены Контракта.[233]

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Контракта составляет _______ (________) рублей ___ копеек [, в том числе НДС – ____, ][234] [, НДС не облагается на основании _______________ Налогового кодекса Российской Федерации и _______, ][235]и включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуг в соответствии с условиями Контракта, в том числе[236]:

стоимость оказания услуг;

расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей;

все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Контракта в связи с его исполнением.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.1, 8.2 Контракта.

[Цена за единицу услуги составляет ____________________ рублей____ копеек [ИЛИ указана в Техническом задании (Приложение 1 к Контракту)].

Оплата оказанных услуг осуществляется по цене за единицу услуги исходя из объема фактически оказанных услуг, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены Контракта.][237]

2.2. Оплата оказанных услуг [ИЛИ отдельного этапа оказания услуг][238] производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на [расчетный счет][239] Исполнителя, указанный в Контракте, по факту оказания Исполнителем услуг* в течение ______ [рабочих(-его), календарных(-ого)][240] дней(-я) после подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг [иных документов ________] без замечаний на основании представленных Исполнителем счета [и счета-фактуры[241]].[242]

Сумма, подлежащая уплате физическому лицу по Контракту, уменьшается на размер налоговых платежей (_______________), связанных с оплатой Контракта.[243]

Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате услуг*, указанных в пункте 1.1 Контракта, считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.3. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Исполнителем.

2.4. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

2.5. Источник финансирования: _________________________.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

3.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов.

3.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Исполнителя по Контракту.

3.1.4. Направлять мотивированный отказ в подписании акта сдачи-приемки оказанных услуг [иных документов ______] по результатам приемки оказанных услуг*.

3.1.5. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Принять и оплатить оказанные услуги* при отсутствии у него замечаний по качеству, объему, соответствию оказанных услуг* условиям Контракта.

3.2.2. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Исполнителю претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Исполнителем своих обязательств по Контракту).

3.3. Исполнитель вправе:

3.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом оказанных услуг.

3.3.2. Запрашивать у Заказчика предоставление разъяснений и уточнений по вопросам оказания услуг в рамках Контракта.

3.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Исполнителем, осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого соисполнителя.[244]

3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, условиями Контракта и Техническим заданием (Приложение 1 к Контракту).

3.4.2. Не предоставлять другим лицам или не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.

3.4.3. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта в порядке, указанном в пункте 12.3 Контракта[245].

3.4.4. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Контракту).

3.4.5. Исполнитель обязан передать Заказчику вместе с оказанными услугами* ________________.[246]

[3.4.6. Привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, определенном настоящим Контрактом, и в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем, заверенную Исполнителем.

В случае замены соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в настоящем пункте, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым соисполнителем.

3.4.7. Оплачивать оказанные соисполнителем, привлеченным к исполнению Контракта из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Исполнителем документа о приемке оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

(п. 3.4.7 в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 26.10.2017 г. № 23-п)

3.4.8. В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня оплаты Исполнителем выполненных обязательств по договору с соисполнителем, привлеченным к исполнению Контракта из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, представлять заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке оказанной услуги, которая является предметом договора, заключенного между Исполнителем и привлеченным им соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Исполнителем соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Исполнителем и привлеченным им соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Исполнителем обязательств, выполненных соисполнителем).][247]

3.4.9. Предоставить Заказчику информацию о всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Данная информация должна быть предоставлена Исполнителем в течение десяти дней со дня заключения им договора с соисполнителем. В случае просрочки исполнения данной обязанности Исполнитель несет ответственность, предусмотренную пунктом 6.9 Контракта.[248]

3.4.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4. МЕСТО, ГРАФИК, УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ,

КАЧЕСТВО УСЛУГ

4.1. Место оказания услуг*: _______________.

4.2. График оказания услуг*: _______________.[249]

[Оказание услуг* осуществляется в соответствии с графиком исполнения Контракта (Приложение 3 к Контракту).

(п. 4.2 в редакции Приказа Департамента государственного заказа Томской области от 18.09.2017 г. № 18-п)

4.3. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) услуг должны соответствовать действующему законодательству Российской Федерации, условиям Контракта, Техническому заданию (Приложение 1 к Контракту).[250]

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

5.1. Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг* в течение [10 (Десяти)][251] рабочих(-его) дней(-я).

5.2. Исполнитель не позднее, чем за [3 (Три)][252] рабочих(-ий) дня (день, дней) [ИЛИ не позднее _____ числа месяца, следующего за отчетным], должен письменно уведомить Заказчика о готовности услуг* к сдаче. Уведомление должно быть также направлено по электронной почте: _________________ или по факсу: _____________.   

5.3. Для проверки оказанных услуг* в части соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы оказанных услуг* эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта [и отдельным этапам исполнения Контракта][253]. Срок представления Исполнителем дополнительных материалов составляет [3 (Три)][254] рабочих(-ий) дня (день, дней) с даты направления запроса. При нарушении Исполнителем срока представления дополнительных материалов срок приемки оказанных услуг*, предусмотренный пунктом 5.1 Контракта, увеличивается на количество дней просрочки.[255] 

5.4. В случае обнаружения недостатков (по объему, качеству, иных недостатков) Заказчик извещает Исполнителя не позднее [5 (Пяти)][256] рабочих(-его) дней(-я) с даты обнаружения указанных недостатков. Извещение о выявленных недостатках с указанием сроков по устранению недостатков направляется Исполнителю телеграммой, почтой, электронной почтой, факсом либо нарочным. Адресом электронной почты для направления извещений является: ______________. Номером факса для направления извещений является: ________________.  

5.5. Исполнитель в установленный в извещении срок обязан устранить все недостатки. Если Исполнитель в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требования в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

5.6. По окончании приемки услуг* Заказчик в течение [3 (Трех)][257] рабочих(-его) дней(-я) подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг [иные документы _______] либо направляет мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг [иных документов _______]. В случае обнаружения несоответствия услуг* условиям Контракта акт сдачи-приемки оказанных услуг [иные документы __________] не подписывается до устранения Исполнителем недостатков.

5.7. Датой исполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных пунктом 1.1 Контракта, считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг [, иных документов ________] без замечаний.

5.8. Акт сдачи-приемки оказанных услуг [иных документов ________] подписывается Сторонами в двух экземплярах, один из которых передается Исполнителю, а второй - Заказчику.

5.9. По согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуг, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) которых являются улучшенными по сравнению с функциональными, техническими и качественными характеристиками, эксплуатационными характеристиками (при необходимости), указанными в Контракте.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

(раздел в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 28.09.2017 г. № 20-п)

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ответственность в виде неустоек (штрафов, пеней) устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

6.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет_______ (________) рублей[258] (1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей  (включительно); 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей).

6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств[, в том числе гарантийного обязательства][259], предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю претензию, содержащую требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

6.4.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств[, в том числе гарантийного обязательства], предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа - _________ процентов цены Контракта; цены этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа); начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет _______ (________) рублей ___ копеек[260]:

Примечание 1: условие включается в Контракт в случае, если отсутствуют основания для включения в Контракт условий, указанных в примечаниях 2, 3 настоящего пункта:

10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 0,25 процента  цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

Примечание 2: условие включается в проект Контракта в случае, если закупка осуществляется в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно); 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

Примечание 3:условие включается в Контракт в случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или иным участником закупки, в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.4.3. Размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения составляет _______ (________) рублей (1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей).[261]

6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту в полном объеме.

6.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.

6.8. Заказчик вправе учитывать при расчете с Исполнителем (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Исполнителю за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Исполнитель не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.9. Исполнитель несет ответственность за непредставление информации, указанной в пункте 3.4.9 Контракта, в виде пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Исполнителем с соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Исполнителем данной информации Заказчику.[262]

6.10. Исполнитель несет гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей в соответствии с пунктом 1.2 Контракта.[263]

6.10.1. За представление документов, указанных в пунктах 3.4.6, 3.4.8 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в соответствии с  настоящим разделом.

6.10.2. За не привлечение соисполнителей в объеме, установленном в Контракте, Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в виде штрафа в размере 5 (пяти) процентов от объема привлечения, установленного пунктом 1.2 Контракта, что составляет ________ (________) рублей _______ копеек.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет [10 (Десять)][264] рабочих(-его) дней (день, дня) со дня ее получения.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий Контракта. [265]

8.2. По соглашению Сторон может быть увеличен предусмотренный Контрактом объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшен предусмотренный Контрактом объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг, исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуг, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги. [266]

8.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда [, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с частями 8-26 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». [267]

(п. 8.3 в редакции Приказа Департамента государственного заказа Томской области от 18.09.2017 г. № 18-п)

Пункт 8.4 признан утратившим силу в соответствии с Приказом Департамента государственного заказа Томской области от 18.09.2017 г. № 18-п [268]

8.4. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, указанных в части 15 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

9.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по Контракту вследствие наступления обстоятельств, указанных в пункте 9.1 Контракта, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

9.4. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно пункту 9.3 Контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА[269]

10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______ процентов(-а) начальной (максимальной) цены Контракта в размере __________ (________) руб.___ коп.[270]

10.2. Обеспечение исполнения Контракта представлено Исполнителем следующим способом: [«Безотзывная банковская гарантия, выданная банком» («Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику»)].[271]

10.3. Обеспечение исполнения Контракта подтверждено Исполнителем: [Безотзывная банковская гарантия, выданная банком (платежное поручение с отметкой банка об оплате, квитанция (в случае наличной формы оплаты), выписка из банка (в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»)].[272]

10.4. Средства из обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Контракту [, а также по возврату авансового платежа][273].

10.5. В случае определения Исполнителем способа обеспечения исполнения Контракта «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику» обеспечение исполнения Контракта возвращается Заказчиком Исполнителю в течение [15 (Пятнадцати)][274] рабочих(-его)  дней(-я) со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг [последнего акта сдачи-приемки оказанных услуг][275] [иных документов_____] и получения Заказчиком письменного требования Исполнителя о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

10.6. В случае если по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по Контракту, Исполнитель обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на условиях и в размере, указанных в данном разделе.

10.7. Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.8. В случае определения Исполнителем способа обеспечения исполнения Контракта «Безотзывная банковская гарантия, выданная банком» срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.9. Осуществление расчетов сопровождается ______________________ [указывается наименование банка] и отражается на счетах, которые открываются в указанном банке.[276]

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА[277]

11.1. Срок гарантии составляет ____________ месяцев.

11.2. Гарантийный срок начинает течь с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг [иных документов_________].

11.3. Гарантийный срок продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться результатом услуг из-за обнаруженных в нем недостатков при условии, что Заказчик известил Исполнителя об этих недостатках в письменной форме в срок, предусмотренный пунктом 5.4 Контракта.

11.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, Исполнитель обязан устранить их за свой счет в срок, установленный Заказчиком.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

12.2. Контракт вступает в силу с даты его заключения и прекращает свое действие ________________, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.][278].

(п. 12.2 в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 26.10.2017 г. № 23-п)

12.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней со дня его получения.

12.4. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.6. Все приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.

12.7. Исполнитель обязан представить Заказчику сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом Исполнителя будет считаться адрес, указанный в Контракте.

При изменении у Исполнителя номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Контракту Исполнитель должен уведомить об этом Заказчика в течение 24 часов со дня изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Контракту будут считаться сведения, указанные в Контракте.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

13.1. Приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями:

Приложение 1 – Техническое задание.

Приложение 2 – Документ, подтверждающий обеспечение исполнения Контракта.[279]

Приложение 3 – График исполнения Контракта.[280]

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:

Исполнитель:

Приложение 7

УТВЕРЖДЕН

приказом Департамента

государственного

заказа Томской области

от 23.05.2017 № 8-п

(в редакции Приказа Департамента

государственного заказа Томской области

от 18.09.2017 г. № 18-п;

от 28.09.2017 г. № 20-п;

от 26.10.2017 г. № 23-п)

Типовой контракт на выполнение работ

Проект

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ (КОНТРАКТ) № _____________

на выполнение работ _____________________

г. Томск[281]                        «___» __________ 20__ года

___________________________________________ от имени Томской области[282], именуем___ [«Государственный заказчик», далее – «Заказчик» («Заказчик»)][283], в лице ______________________________________________, действующ___ на основании __________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________, действующ_____ на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании протокола ___________________ № __________ от «____» _________ 201__ года[284], заключили настоящий [Государственный контракт, далее – «Контракт» (Контракт)][285] о нижеследующем:

1. ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ (ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА)

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по__________________ (далее - работы) в соответствии с Техническим заданием[286] (Приложение 1 к Контракту) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, которые установлены Контрактом.

Идентификационный код закупки: _______________________.

1.2. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики работ (при необходимости) установлены Техническим заданием (Приложение 1 к Контракту).[287]

1.3. Подрядчик привлекает к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Объем привлечения субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций составляет _________ процент (-а,-ов) от цены Контракта.[288]

1.4. Исключительное право использовать произведение, созданное в ходе исполнения Контракта, принадлежит Томской области.[289]

1.5. Заказчик имеет право на многократное использование проектной документации объекта капитального строительства, разработанной на основе произведения, созданного в ходе исполнения Контракта, без согласия автора произведения.[290]

1.6. С даты приемки результатов выполнения [проектных и (или) изыскательских][291] работ по настоящему Контракту исключительные права на результаты выполненных [проектных и (или) изыскательских][292] работ принадлежат Томской области.[293]

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Контракта составляет _______ (________) рублей ___ копеек [, в том числе НДС – ____, ][294] [, НДС не облагается на основании _______________ Налогового кодекса Российской Федерации и _______, ][295] и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с условиями Контракта, в том числе[296]:

стоимость выполнения работ и иных расходов, связанных с выполнением Контракта;

налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи;

все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Контракта в связи с его исполнением.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.1, 8.2 Контракта.

[Цена за единицу работы [составляет ____________________ рублей____ копеек (указана в Техническом задании (Приложение 1 к Контракту)][297].

Оплата выполненных работ осуществляется по цене единицы работы исходя из объема фактически выполненных работ, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения Контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены Контракта.][298]

2.2. Оплата результата выполненных работ [ИЛИ результатов отдельного этапа выполнения работ][299] производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на [расчётный счет][300] Подрядчика, указанный в Контракте, по факту выполнения всего объема работ* в течение ______ [рабочих(-его), календарных(-ого)][301] дней(-я) после подписания Сторонами акта(-ов) сдачи-приемки выполненных работ [иных документов ________] без замечаний на основании представленных Подрядчиком счета [и счета-фактуры][302].[303]

[Стоимость работ, подлежащих оплате Заказчиком, формируется путем умножения цены, определенной Локальным сметным расчетом [ИЛИ иными документами________] и равной _________________________ рублей на коэффициент снижения стоимости работ. Коэффициент снижения стоимости работ составляет ___][304].

Сумма, подлежащая уплате физическому лицу по Контракту, уменьшается на размер налоговых платежей (_______________), связанных с оплатой Контракта.[305]

Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате работ*, указанных в пункте 1.1 Контракта, считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.3. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Подрядчиком.

2.4. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

2.5. Источник финансирования: _________________________.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

3.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов.

3.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по Контракту.

3.1.4. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком работы.

3.1.5. Беспрепятственного доступа к объектам работ, выполняемых Подрядчиком по Контракту, для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ, в том числе с привлечением специализированных организаций.

3.1.6. Направлять мотивированный отказ в подписании акта сдачи-приемки выполненных работ [иных документов ______] по результатам приемки результатов выполненных работ*.

3.1.7. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Принять и оплатить выполненные работы* при отсутствии у него замечаний по качеству, объему, иному соответствию выполненных работ* условиям Контракта.

3.2.2. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Подрядчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Контракту).

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Требовать от Заказчика оплаты выполненных надлежащим образом работ*.

3.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках Контракта.

3.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.[306]

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать результат выполненных работ* Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных работ [иным документам______].

3.4.2. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний, приостановить работу при обнаружении:

непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;[307]

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.[308]

3.4.3. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта в порядке, указанном в пункте 12.3 Контракта.

3.4.4. Не предоставлять другим лицам или не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.

3.4.5. Соблюдать при выполнении работ правила внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.

3.4.6. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Контракту).

3.4.7. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с выполненными работами* следующие документы: ________________.[309]

[3.4.8. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, определенном настоящим Контрактом, и в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную Подрядчиком.

В случае замены субподрядчика на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика представлять Заказчику документы, указанные в настоящем пункте, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком.

3.4.9. Оплачивать выполненные субподрядчиком, привлеченным к исполнению Контракта из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, работы, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора.

(п. 3.4.9 в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 26.10.2017 г. № 23-п)

3.4.10. В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, привлеченным к исполнению Контракта из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке выполненной работы, которая является предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком).][310]

3.4.11. Предоставить Заказчику информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Данная информация должна быть предоставлена Подрядчиком в течение десяти дней со дня заключения им договора с субподрядчиком. В случае просрочки исполнения данной обязанности Подрядчик несет ответственность, предусмотренную пунктом 6.9 Контракта.[311]

3.4.12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, МЕСТО, КАЧЕСТВО И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Сроки начала работ: ______________________.

Сроки завершения работ: ______________________.[312]

4.2. Место выполнения работ [ИЛИ этапов выполнения работ]: ______________________________.

4.3. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики работ (при необходимости) должны соответствовать Техническому заданию (Приложение 1 к Контракту), условиям Контракта, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к работам соответствующего рода. [313]

4.4. Выполнение работ осуществляется в соответствии с Графиком исполнения Контракта (Приложение 3 к Контракту).[314]

(п. 4.4 в редакции Приказа Департамента государственного заказа Томской области от 18.09.2017 г. № 18-п)

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Заказчик осуществляет приемку результатов выполненных работ* в течение [10 (Десяти)][315] рабочих(-его) дней(-я). Результатом[316] выполненной работы по Контракту является:__________________________________________________________________.

5.2. Подрядчик не позднее, чем за [3 (Три)][317]рабочих(-ий) дня (дней, день) должен письменно уведомить Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных работ*. Уведомление должно быть также направлено по электронной почте: _________________ или по факсу: _____________.  

5.3. Для проверки результатов выполненных работ* в части соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы результатов выполненных работ* эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта [и отдельным этапам исполнения Контракта][318]. Срок представления Подрядчиком дополнительных материалов составляет [3 (Три)][319] рабочих(-ий)  дня (дней, день) с даты направления запроса. При нарушении Подрядчиком срока представления дополнительных материалов срок приемки результатов выполненных работ*, предусмотренный пунктом 5.1 Контракта, увеличивается на количество дней просрочки. [320] 

5.4. В случае обнаружения недостатков (по объему, качеству, иных недостатков) Заказчик извещает Подрядчика не позднее [5 (Пяти)][321] рабочих(-его) дней(-я) с даты обнаружения указанных недостатков. Извещение о выявленных недостатках с указанием сроков по устранению недостатков направляется Подрядчику телеграммой, почтой, электронной почтой, факсом либо нарочным. Адресом электронной почты для направления извещений является: ______________. Номером факса для направления извещений является: ________________.

5.5. Подрядчик в установленный в извещении срок обязан устранить все недостатки. Если Подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требования в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

5.6. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с выполненными работами документы, указанные в пункте 3.4.7 Контракта. [322]

5.7. По окончании приемки результатов выполненных работ* Заказчик в течение [3 (Трех)][323] рабочих(-его) дней(-я) подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ [иные документы ______] либо направляет мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ [иных документов ______]. В случае обнаружения несоответствия результатов работ* условиям Контракта акт сдачи-приемки выполненных работ [иные документы ______] не подписывается до устранения Подрядчиком недостатков.

5.8. Датой исполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных пунктом 1.1 Контракта, считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ [иных документов ______] без замечаний.

5.9. Акт сдачи-приемки выполненных работ [иные документы ______] подписывается Сторонами в двух экземплярах, один из которых передается Подрядчику, а второй - Заказчику.

5.10. По согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) которых являются улучшенными по сравнению с функциональными, техническими и качественными характеристиками, указанными в Контракте.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

(раздел в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 28.09.2017 г. № 20-п)

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ответственность в виде неустоек (штрафов, пеней) устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

6.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет ______________ (________) рублей[324] (1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей  (включительно); 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей).

6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств[, в том числе гарантийного обязательства][325], предусмотренных Контрактом, а   также в    иных    случаях    неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику претензию, содержащую требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

6.4.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств[, в том числе гарантийного обязательства], предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа - _________ процентов цены Контракта; цены этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа); начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет _______ (________) рублей ___ копеек[326]:

Примечание 1: условие включается в Контракт в случае, если отсутствуют основания для включения в Контракт условий, указанных в примечаниях 2, 3 настоящего пункта:

10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 0,25 процента  цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

Примечание 2: условие включается в проект Контракта в случае, если закупка осуществляется в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно); 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

Примечание 3:условие включается в Контракт в случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или иным участником закупки, в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.4.3. Размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения составляет _______ (________) рублей (1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей).[327]

6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту в полном объеме.

6.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.

6.8. Заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.9. Подрядчик несет ответственность за непредставление информации, указанной в пункте 3.4.11 Контракта, в виде пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления   Подрядчиком данной информации Заказчику.[328]

6.10. Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей в соответствии с пунктом 1.3 Контракта.[329]

6.10.1. За представление документов, указанных в пунктах 3.4.8, 3.4.10 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в соответствии с  настоящим разделом.

6.10.2. За не привлечение соисполнителей в объеме, установленном в Контракте, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в виде штрафа в размере 5 (пяти) процентов от объема привлечения, установленного пунктом 1.3 Контракта, что составляет ________ (________) рублей _______ копеек.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет [10 (Десять)][330] рабочих(-ий) дней (дня, день) со дня ее получения.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта. [331]

8.2. По соглашению Сторон может быть увеличен предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшен предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работ. [332]

8.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с частями 8-26 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». [333]

(п. 8.3 в редакции Приказа Департамента государственного заказа Томской области от 18.09.2017 г. № 18-п)

Пункт 8.4 признан утратившим силу в соответствии с Приказом Департамента государственного заказа Томской области от 18.09.2017 г. № 18-п

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

9.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по Контракту вследствие наступления обстоятельств, указанных в пункте 9.1 Контракта, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

9.4. Не извещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно пункту 9.3 Контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА[334]

10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______ процентов(-а) начальной (максимальной) цены Контракта в размере __________ (________) руб.___ коп.[335]

10.2. Обеспечение исполнения Контракта представлено Подрядчиком следующим способом: [безотзывная банковская гарантия, выданная банком (внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику)][336].

10.3. Обеспечение исполнения Контракта подтверждено Подрядчиком [безотзывной банковской гарантией, выданной банком (платежным поручением с отметкой банка об оплате, квитанцией (в случае наличной формы оплаты), выпиской из банка (в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»))][337].

10.4. Средства из обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту [,а также по возврату авансового платежа] [338].

10.5. В случае определения Подрядчиком способа обеспечения исполнения Контракта «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику» обеспечение исполнения Контракта возвращается Заказчиком Подрядчику в течение [15 (Пятнадцати)][339] рабочих(-его) дней(-я) со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ [последнего акта сдачи-приемки выполненных работ][340] [иных документов ________] и получения Заказчиком письменного требования Подрядчика о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.  

10.6. В случае если по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на условиях и в размере, указанных в данном разделе.

10.7. Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.8. В случае определения Подрядчиком способа обеспечения исполнения Контракта «Безотзывная банковская гарантия, выданная банком» срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.9. Осуществление расчетов сопровождается ______________________[341] и отражается на счетах, которые открываются в указанном банке.[342]

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА[343]

Срок гарантии на результат выполненных работ составляет ____________ месяцев.

Гарантийный срок начинает течь со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ [иных документов ________]. Гарантия должна распространяться на весь объем работ.

11.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в срок, установленный Заказчиком в извещении. Извещение направляется Заказчиком в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 5.4 Контракта. При этом гарантийный срок продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться результатом работ из-за обнаруженных в нем недостатков при условии, что Заказчик известил Подрядчика об этих недостатках.

11.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного Заказчиком, не устранит выявленные недостатки, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить недостатки своими силами или силами третьих лиц. Все расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков, оплачиваются Подрядчиком в течение [10 (Десяти)][344] рабочих(-его) дней(-я) со дня получения соответствующего требования Заказчика.

11.5. В случае если предусмотренный Контрактом гарантийный срок составляет менее 2 (Двух) лет и недостатки работ обнаружены Заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах 2 (Двух) лет со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ [последнего этапа выполнения работ][345], Подрядчик несет ответственность за недостатки работ, возникшие до передачи результата работ Заказчику.[346]

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

12.2. Контракт вступает в силу со дня его подписания и прекращает свое действие ________________, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.][347].

(п. 12.2 в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 26.10.2017 г. № 23-п)

12.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней со дня его получения.

12.4. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.6. Все приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.

12.7. Подрядчик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

При изменении у Подрядчика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Контракту Подрядчик должен уведомить об этом Заказчика в течение 24 часов со дня изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации, номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Контракту будут считаться сведения, указанные в Контракте.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

13.1. Приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями:

Приложение 1 – Техническое задание

Приложение 2 – Документ, подтверждающий обеспечение исполнения Контракта[348]

Приложение 3 – График исполнения Контракта[349]

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:

Подрядчик:

                                                          _________________ /

___________________/

Приложение 8

УТВЕРЖДЕН

приказом Департамента

государственного

заказа Томской области

от 23.05.2017 № 8-п

(в редакции Приказа Департамента

государственного заказа Томской области

от 18.09.2017 г. № 18-п;

от 28.09.2017 г. № 21-п;

от 26.10.2017 г. № 23-п)

Типовой контракт на выполнение работ

по текущему ремонту

Проект

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ (КОНТРАКТ) №______

на выполнение работ по текущему ремонту ______________________

г. Томск[350]                                                                                                                   «___» ___________20___ года

__________________________________________________________ от имени Томской области[351], именуем___ в дальнейшем [«Государственный заказчик», далее – «Заказчик» («Заказчик»)] [352], в лице ______________________________________________, действующ___ на основании __________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________, действующ_____ на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании протокола ___________________ № __________от «____» _________ 201__ года[353], заключили настоящий [Государственный контракт, далее – «Контракт» (Контракт)] [354] о нижеследующем:

1. ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ (ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА)

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность выполнить работы по текущему ремонту _____________________[355] (далее – «объект») в соответствии с прилагаемым Локальным сметным расчетом [ИЛИ иными документами________] (Приложение 1 к Контракту), Перечнем товаров, используемых при выполнении работ (Приложение 2 к Контракту) [356] (далее – «работы»), и сдать выполненные работы Заказчику в установленные Контрактом сроки, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, которые установлены Контрактом.

Идентификационный код закупки: _______________________.

1.2. Виды и объем работ указаны в Локальном сметном расчете [ИЛИ иных документах________] (Приложение 1 к Контракту), который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Подрядчик привлекает к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Объем привлечения субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций составляет _________ процента(-ов) от цены Контракта.[357]

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Контракта составляет _______ (________) рублей ___ копеек [, в том числе НДС – ____, ][358] [, НДС не облагается на основании _______________ Налогового кодекса Российской Федерации и _______, ][359] и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с условиями Контракта, в том числе[360]:

стоимость выполнения всего объема работ;

стоимость материалов и оборудования, используемых для выполнения работ;

стоимость сертификации (декларирования) соответствия материалов и оборудования (в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации);

стоимость доставки материалов и оборудования до места выполнения работ, их погрузки и разгрузки, хранения, охраны;

расходы по вывозу мусора;

стоимость гарантийных обязательств;

все непредвиденные затраты, которые могут возникнуть до окончания действия Контракта;

налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10.1, 10.2 Контракта.

2.2. Оплата выполненных работ [ИЛИ результатов отдельного этапа выполнения работы][361] производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на [расчетный счет][362] Подрядчика, указанный в Контракте, по факту выполнения работ* в течение ___ [рабочих(-его), календарных(-ого)][363] дней(-я) после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [иных документов______] без замечаний со стороны Заказчика, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 на основании представленных Подрядчиком счета [и счета-фактуры[364]].[365]

Стоимость работ, подлежащих оплате Заказчиком, формируется путем умножения цены, определенной Локальным сметным расчетом [ИЛИ иными документами________] (Приложение 1 к Контракту) и равной _________________________ рублей на коэффициент снижения стоимости работ. Коэффициент снижения стоимости работ составляет ___.

Сумма, подлежащая уплате физическому лицу по Контракту, уменьшается на размер налоговых платежей (_______________), связанных с оплатой Контракта.[366]

Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ*, указанных в пункте 1.1 Контракта, считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований Локального сметного расчета [ИЛИ иных документов________] (Приложение 1 к Контракту) и (или) Перечня товаров, используемых при выполнении работ (Приложение 2 к Контракту)[367] и условий настоящего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком недостатков.

2.4. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Подрядчиком.

2.5. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

2.6. Источник финансирования: _________________________.[368]

3. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок начала работ: ______________________.

Срок завершения работ: _________________________________.[369]

3.2. Датой завершения работ по Контракту является дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [иных документов______] по факту выполнения работ (без претензий со стороны Заказчика).

[Датой завершения работ по Контракту является дата подписания Заказчиком последнего акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [иных документов______] при условии подписания актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [иных документов______] по всем этапам (без претензий со стороны Заказчика)].[370]

3.3. Место выполнения работ: ______________________________.

3.4. Выполнение работ осуществляется в соответствии с графиком исполнения Контракта (Приложение 4 к Контракту). [371]

(п. 3.4 в редакции Приказа Департамента государственного заказа Томской области от 18.09.2017 г. № 18-п)

3.5. В течение [10 (Десяти)][372] рабочих(-его) дней(-я) со дня подписания настоящего Контракта Стороны сообщают друг другу в письменной форме список лиц, являющихся их представителями на объекте, с указанием их полномочий, а также представляют доверенности, иные документы (копии приказов), подтверждающие их полномочия. [373]

4. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики работ (при необходимости) И ИНЫЕ показатели МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1 Контракта, материалами и оборудованием.

4.2. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики работ (при необходимости) и иные показатели материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, должны соответствовать Гражданскому кодексу Российской Федерации, Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральному закону от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иным положениям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТам, ОСТам, ТУ, Перечню товаров, используемых при выполнении работ (Приложение 2 к Контракту)[374] и подтверждаться соответствующими сертификатами (декларациями) о соответствии (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) и другими документами, удостоверяющими их качество.

Копии сертификатов (деклараций) о соответствии (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, предоставляются Заказчику для ознакомления в процессе производства работ по требованию Заказчика и должны быть переданы Подрядчиком Заказчику в составе исполнительной документации в соответствии с пунктом 6.2 Контракта.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

4.3. Подрядчик обязан не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, не соответствующие действующему законодательству Российской Федерации (если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ).

4.4. Заказчик имеет право осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для производства работ. Все образцы материалов и оборудования должны быть предоставлены Подрядчиком за его счет в соответствии с выбором и требованиями Заказчика.

В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, либо удержать эти суммы из предстоящих платежей.

4.5. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.

4.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех используемых при выполнении работ материалов и оборудования до подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [иных документов______] и передачи соответствующих документов, в том числе во время устранения недостатков, обнаруженных при приемке выполненных работ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить все предусмотренные Контрактом работы в сроки, с надлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему и сдать результаты работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [иным документам______].

5.1.2. Обеспечить производство работ и их качество в полном соответствии с условиями Контракта, в том числе обеспечить выполнение работ необходимыми материалами и оборудованием.

5.1.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до их приемки Заказчиком.

5.1.4. Вести с даты начала работ и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журнал производства работ и исполнительную документацию согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

5.1.5. При выполнении работ обеспечить мероприятия по шумозащите и сохранности действующих инженерных систем, по безопасному ведению работ, в том числе для третьих лиц и окружающей среды, по сохранению в надлежащем виде земли и прилегающей территории, обеспечить поддержание и соблюдение на прилегающей территории правил санитарии и правил благоустройства.

Соблюдать при выполнении работ правила техники безопасности, пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.

Технические решения, принятые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

5.1.6. После завершения работ* произвести уборку помещений и прилегающей территории, вывезти весь мусор, неиспользованные материалы и оборудование. Подрядчик должен организовать вывоз мусора в соответствии с требованиями действующего законодательства (в случае, если такие требования установлены).

5.1.7. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении:

непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической документации;[375]

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.[376]

5.1.8. Возвести все временные сооружения, необходимые для выполнения работ надлежащего качества по настоящему Контракту, в том числе осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ.

5.1.9. Обеспечивать доступ на территорию представителей Заказчика, органов местного самоуправления, уполномоченных государственных органов, организаций, осуществляющих надзор и контроль.

5.1.10. Обеспечивать представителям Заказчика возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу объекта, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

5.1.11. Обеспечить своевременное устранение недостатков (дефектов) за свой счет, в том числе недостатков, указанных Заказчиком в журнале производства работ.

5.1.12. Нести полную ответственность перед Заказчиком и третьими лицами, за нанесенный ущерб Заказчику или третьим лицам в ходе исполнения Контракта. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, связанный с претензиями, предъявляемыми третьими лицами, и убытки, понесенные Заказчиком из-за ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий Контракта.

5.1.13. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта в порядке, указанном в пункте 13.3 Контракта.

5.1.14. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Контракту).

5.1.15. Не предоставлять другим лицам и не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.

[5.1.16. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, определенном настоящим Контрактом, и в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную Подрядчиком.

В случае замены субподрядчика на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика представлять Заказчику документы, указанные в настоящем пункте, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком.

5.1.17. Оплачивать выполненные субподрядчиком, привлеченным к исполнению Контракта из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, работы, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора.

(п. 5.1.17 в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 26.10.2017 г. № 23-п)

5.1.18. В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, привлеченным к исполнению Контракта из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке выполненной работы, которая является предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком).][377]

5.1.19. Предоставить Заказчику информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (Десять) процентов цены Контракта. Данная информация должна быть предоставлена Подрядчиком в течение 10 (Десяти) дней с даты заключения им договора с субподрядчиком. В случае просрочки исполнения данной обязанности Подрядчик несет ответственность, предусмотренную пунктом 8.9 Контракта.[378]

5.1.20. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. Требовать приемки результатов выполненных работ.

5.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ.

5.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.

5.2.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.[379]

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Передать Подрядчику объект (предоставить в распоряжение) для производства работ на период выполнения работ и до их завершения. [Передать Подрядчику по акту приема-передачи следующие документы: _____________.] [380]

5.3.2. При завершении работ* Подрядчиком принять работы, выполненные надлежащим образом, в порядке, предусмотренном условиями Контракта.

5.3.3. Оплатить надлежащим образом выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы в соответствии с условиями Контракта.

5.3.4. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Подрядчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Контракту).

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.4.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по Контракту.

5.4.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов.

5.4.4. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также производить соответствующие записи в журнале производства работ, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от условий Контракта.

5.4.5. По результатам приемки направлять мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2 [иных документов______].

5.4.6. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

6. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Подрядчик не позднее, чем за [3 (Три)][381] рабочих(-ий) дня(день, дней) до начала приемки результата выполненных работ* (скрытых работ) должен письменно известить Заказчика о точной дате и времени передачи результата выполненных работ* (скрытых работ).

6.2. За [3 (Три)][382] рабочих(-ий) дня(день, дней) до начала приемки результата выполненных работ* Подрядчик должен передать Заказчику по акту приема-передачи ________ экземпляр(-а) исполнительной документации и письменное подтверждение соответствия переданной исполнительной документации фактически выполненным работам. Исполнительная документация должна быть сброшюрована.

6.3. Приемка результата выполненных работ* производится Заказчиком в течение [10 (Десяти)][383] рабочих(-его) дней(-я) по акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [иным документам______] на основании письменного извещения Подрядчика, исполнительной документации.

6.4. Для проверки результатов выполненных работ* в части соответствия условиям Контракта Заказчик в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) проводит экспертизу.

Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.[384]

Для проведения экспертизы результатов выполненных работ* эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта [и отдельным этапам исполнения Контракта][385]. Срок представления Подрядчиком дополнительных материалов составляет [3 (Три)][386] рабочих(-ий)  дня(дней, день) с даты направления запроса. При нарушении Подрядчиком срока представления дополнительных материалов срок приемки результатов выполненных работ*, предусмотренный пунктом 6.3 Контракта, увеличивается на количество дней просрочки. 

6.5. В случае, если результат выполненных работ* в полной мере соответствует условиям Контракта, Заказчик принимает результаты работ* и подписывает акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [иные документы______] в течение [5 (Пяти)][387] рабочих(-его) дней(-я).

6.6. В случае, если представленные результаты выполненных работ* содержат отклонения от условий Контракта, Заказчик составляет перечень замечаний к результатам выполненных работ* и извещает Подрядчика о недостатках в срок, не позднее [5 (Пяти)][388] рабочих(-его)  дней(-я) со дня их обнаружения.

Извещение о выявленных недостатках с указанием сроков по устранению недостатков направляется Подрядчику телеграммой, почтой, электронной почтой, факсом либо нарочным. Адресом электронной почты для направления извещений является: ______________. Номером факса для направления извещений является: ________________.

Заказчик не подписывает акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [иные документы______] до устранения Подрядчиком выявленных недостатков.

6.7. Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет в срок, указанный Заказчиком в извещении.

6.8. Заказчик вправе вместо безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков привлечь для исправления некачественно выполненных работ третьих лиц или устранить недостатки своими силами, потребовав от Подрядчика возмещения своих расходов, связанных с устранением недостатков.

6.9. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата выполненных работ* в установленный Заказчиком срок не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Контракту и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.10. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков результата выполненных работ* или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

6.11. Приемка скрытых работ:

6.11.1. Готовность скрытых работ [(отдельных конструктивных элементов)[389]] подтверждается подписанием Сторонами актов освидетельствования скрытых работ [(актов промежуточной приемки) [390]].

6.11.2. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания актов освидетельствования скрытых работ [(актов промежуточной приемки)] Заказчиком без замечаний и внесения записи в журнал производства работ. Извещение направляется в порядке, указанном в пункте 6.6 Контракта.

В противном случае по требованию Заказчика Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ и восстановить ее после подписания актов освидетельствования скрытых работ [(актов промежуточной приемки)] за свой счет, за исключением случаев, когда Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика), надлежащим образом извещенный о передаче скрытых работ [(отдельных конструктивных элементов)], не прибыл для участия в их приемке.

В случае если Заказчик не потребовал вскрытия работ, выполненных без его подтверждения, при выявлении скрытых недостатков в период гарантийного срока, Заказчик имеет право потребовать проведения работ по вскрытию в соответствии с настоящим пунктом Контракта.

6.12. Заказчик, обнаруживший после приемки работ* отступления от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в письменной форме. Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки в срок, указанный в извещении. Извещение направляется в порядке, указанном в пункте 6.6 Контракта.

6.13. Внесение изменений Подрядчиком в Локальный сметный расчет [ИЛИ иные документы________] (Приложение 1 к Контракту) и (или) Перечень товаров, используемых при выполнении работ (Приложение 2 к Контракту)[391] в одностороннем порядке запрещается.

6.14. По согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики которых (при необходимости) являются улучшенными по сравнению с функциональными, техническими и качественными характеристиками, указанными в Контракте.

7. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА[392]

7.1. Качество, технические характеристики работ, результаты работ и иные показатели работ должны соответствовать Локальному сметному расчету [ИЛИ иным документам________] (Приложение 1 к Контракту), условиям Контракта, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к работам соответствующего рода, в том числе требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иным положениям действующего законодательства Российской Федерации, экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам, строительным нормам и правилам и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, в части не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

7.2. Гарантийный срок составляет _______ (_________) месяцев со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [последнего акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2[393]] [иных документов______]. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Контракта о качестве. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

В случае если предусмотренный Контрактом гарантийный срок составляет менее 2 (Двух) лет и недостатки (дефекты) работ обнаружены Заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах 2 (Двух) лет с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [последнего акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2[394]] [иных документов______], Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, возникшие до передачи результата работ Заказчику. [395]

7.3. Срок гарантии на материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должен быть не менее срока, установленного производителем. В случае, если срок гарантии на материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, не установлен, то он должен составлять не менее _____ (______) месяцев со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [последнего акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2[396]] [иных документов______].

7.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов). Устранение недостатков (дефектов) осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации Заказчиком расходов на устранение недостатков (дефектов). Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков (дефектов) Заказчик подписывает акт в одностороннем порядке, при этом такой акт будет являться достаточным основанием для устранения недостатков Подрядчиком.

7.6. Если Подрядчик в течение срока, указанного Заказчиком, не устранит выявленные недостатки (дефекты), то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить недостатки (дефекты) своими силами или силами третьих лиц. Все расходы, связанные с устранением недостатков (дефектов), оплачиваются Подрядчиком в течение [10 (Десяти)][397] рабочих(-его) дней(-я) с даты получения соответствующего требования Заказчика.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

(раздел в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 28.09.2017 г. № 21-п)

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ответственность в виде неустоек (штрафов, пеней) устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

8.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет  ______________ (________) рублей (1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей  (включительно); 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей).

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств[, в том числе гарантийного обязательства], предусмотренных Контрактом, а   также в    иных    случаях    неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику претензию, содержащую требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.4.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств[, в том числе гарантийного обязательства], предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа - _________ процентов цены Контракта; цены этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа); начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет _______ (________) рублей ___ копеек[398]:

Примечание 1: условие включается в Контракт в случае, если отсутствуют основания для включения в Контракт условий, указанных в примечаниях 2, 3 настоящего пункта:

10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 0,25 процента  цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

Примечание 2: условие включается в проект Контракта в случае, если закупка осуществляется в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно); 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

Примечание 3:условие включается в Контракт в случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или иным участником закупки, в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.4.3. Размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения составляет _______ (________) рублей (1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей).[399]

8.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту в полном объеме.

8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.

8.8. Заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. Подрядчик несет ответственность за непредставление информации, указанной в пункте 5.1.19 Контракта, в виде пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления   Подрядчиком данной информации Заказчику.[400]

8.10. Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей в соответствии с пунктом 1.3 Контракта.[401]

8.10.1. За представление документов, указанных в пунктах 5.1.16, 5.1.18 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в соответствии с  настоящим разделом.

8.10.2. За непривлечение соисполнителей в объеме, установленном в Контракте, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в виде штрафа в размере 5 (пяти) процентов от объема привлечения, установленного пунктом 1.3 Контракта, что составляет________ (________) рублей _______ копеек.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет [10 (Десять)][402] рабочих(-ий) дней(день, дня) со дня ее получения.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта. [403]

10.2. По соглашению Сторон может быть увеличен предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшен предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работ. [404]

10.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда [, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с частями 8-26 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». [405]

(п. 10.3 в редакции Приказа Департамента государственного заказа Томской области от 18.09.2017 г. № 18-п)

Пункт 10.4 признан утратившим силу в соответствии с Приказом Департамента государственного заказа Томской области от 18.09.2017 г. № 18-п

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

11.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по Контракту вследствие наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1 Контракта, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

11.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

11.4. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно пункту 11.3 Контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА[406]

12.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______ процентов(-а)  начальной (максимальной) цены Контракта в размере __________ (________) руб.___коп. [407]

12.2. Обеспечение исполнения Контракта представлено Подрядчиком следующим способом: [безотзывная банковская гарантия, выданная банком (внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику)][408].

12.3. Обеспечение исполнения Контракта подтверждено Подрядчиком [безотзывной банковской гарантией, выданной банком (платежным поручением с отметкой банка об оплате, квитанцией (в случае наличной формы оплаты), выпиской из банка (в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»))][409].

12.4. Средства из обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту [,а также по возврату авансового платежа] [410].

12.5. В случае определения Подрядчиком способа обеспечения исполнения Контракта «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику» обеспечение исполнения Контракта возвращается Заказчиком Подрядчику в течение [15 (Пятнадцати)][411] рабочих(-его)  дней(-я) со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [последнего акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2[412]] [иных документов______] и получения Заказчиком письменного требования Подрядчика о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

12.6. В случае если по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на условиях и в размере, указанных в данном разделе.

12.7. Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

12.8. В случае определения Подрядчиком способа обеспечения исполнения Контракта «Безотзывная банковская гарантия, выданная банком» срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

12.9. Осуществление расчетов сопровождается ______________________ [указывается наименование банка] и отражается на счетах, которые открываются в указанном банке.[413]

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

13.2. Контракт вступает в силу с даты его заключения и прекращает свое действие ________________, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.

(п. 13.2 в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 26.10.2017 г. № 23-п)

13.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней со дня его получения.

13.4. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.6. Все приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.

13.7. Подрядчик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

При изменении у Подрядчика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Контракту Подрядчик должен уведомить об этом Заказчика в течение 24 часов со дня изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации, номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Контракту будут считаться сведения, указанные в Контракте.

13.8. Ответственные представители по Контракту со стороны Заказчика: ______________.[414]

13.9. Ответственные представители по Контракту со стороны Подрядчика: ____________.[415]

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

14.1. Приложениями к настоящему Контракту являются следующие документы:

№ приложения

Наименование документа

1.

Локальный сметный расчет [ИЛИ иные документы________]

2.

Перечень товаров, используемых при выполнении работ[416]

3.

Документ, подтверждающий обеспечение исполнения Контракта[417]

4.

График исполнения Контракта.[418]

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:

Подрядчик:

Приложение 9

УТВЕРЖДЕН

приказом Департамента

государственного

заказа Томской области

от 23.05.2017 № 8-п

(в редакции Приказа Департамента

государственного заказа Томской области

от 18.09.2017 г. № 18-п;

от 28.09.2017 г. № 21-п;

от 26.10.2017 г. № 23-п)

Типовой контракт на выполнение работ

по капитальному ремонту

Проект

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ (КОНТРАКТ) №______

на выполнение работ по капитальному ремонту ______________________

г. Томск[419]                                                                                                              «___» ____________20___ года

__________________________________________________________ от имени Томской области[420], именуем___ в дальнейшем [«Государственный заказчик», далее – «Заказчик» («Заказчик»)] [421], в лице ______________________________________________, действующ___ на основании __________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________, действующ_____ на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании протокола ___________________ № __________от «____» _________ 201__ года[422], заключили настоящий [Государственный контракт, далее – «Контракт» (Контракт)] [423] о нижеследующем:

1. ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ (ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА)

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность выполнить работы по капитальному ремонту _____________________[424] (далее – «объект») в соответствии с прилагаемым Локальным сметным расчетом [ИЛИ иными документами________] (Приложение 1 к Контракту), Перечнем товаров, используемых при выполнении работ (Приложение 2 к Контракту)[425] (далее – «работы»), и сдать выполненные работы Заказчику в установленные Контрактом сроки, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, установленными Контрактом.

Идентификационный код закупки: _______________________.

1.2. Виды и объем работ указаны в Локальном сметном расчете [ИЛИ иных документах________] (Приложение 1 к Контракту), который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Подрядчик привлекает к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Объем привлечения субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций составляет _________ процента(-ов) от цены Контракта. [426]

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Контракта составляет _______ (________) рублей ___ копеек [, в том числе НДС – ____, ][427] [, НДС не облагается на основании _______________ Налогового кодекса Российской Федерации и _______, ][428] и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с условиями Контракта, в том числе[429]:

стоимость выполнения всего объема работ;

стоимость материалов и оборудования, используемых для выполнения работ;

стоимость сертификации (декларирования) соответствия материалов и оборудования (в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации);

стоимость доставки материалов и оборудования до места выполнения работ, их погрузки и разгрузки, хранения, охраны;

расходы по вывозу мусора, неиспользованных материалов и оборудования;

стоимость гарантийных обязательств;

все непредвиденные затраты, которые могут возникнуть до окончания действия Контракта;

налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10.1, 10.2 Контракта.

2.2. Оплата выполненных работ [ИЛИ результата отдельного этапа выполнения работы][430] производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на [расчетный счет][431] Подрядчика, указанный в Контракте, по факту выполнения работ* в течение ___ [рабочих(-его), календарных(-ого)][432] дней(-я) после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [иных документов______] без замечаний со стороны Заказчика, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 на основании представленных Подрядчиком счета [и счета-фактуры[433]].[434]

Стоимость работ, подлежащих оплате Заказчиком, формируется путем умножения цены, определенной Локальным сметным расчетом [ИЛИ иными документами________] (Приложение 1 к Контракту) и равной _________________________ рублей на коэффициент снижения стоимости работ. Коэффициент снижения стоимости работ составляет ___.

Сумма, подлежащая уплате физическому лицу по Контракту, уменьшается на размер налоговых платежей (_______________), связанных с оплатой Контракта.[435]

Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ*, указанных в пункте 1.1 Контракта, считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований Локального сметного расчета [ИЛИ иных документов________] (Приложение 1 к Контракту) и (или) Перечня товаров, используемых при выполнении работ (Приложение 2 к Контракту)[436] и условий настоящего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком недостатков.

2.4. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Подрядчиком.

2.5. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

2.6. Источник финансирования: _________________________.[437]

3. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок начала работ: ______________________.

Срок завершения работ: _________________________________.[438]

3.2. Датой завершения работ по Контракту является дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [иных документов______] по факту выполнения работ (без претензий со стороны Заказчика).

[Датой завершения работ по Контракту является дата подписания Заказчиком последнего акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [иных документов______] при условии подписания актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [иных документов______] по всем этапам (без претензий со стороны Заказчика)].[439]

3.3. Место выполнения работ: ______________________________.

3.4. В течение [10 (Десяти)][440] рабочих(-его) дней(-я) со дня подписания настоящего Контракта Стороны сообщают друг другу в письменной форме список лиц, являющихся их представителями на объекте, с указанием их полномочий, а также представляют доверенности, иные документы (копии приказов), подтверждающие их полномочия. [441]

3.5. Выполнение работ осуществляется в соответствии с Графиком исполнения Контракта (Приложение 4 к Контракту). [442]

(п. 3.5 в редакции Приказа Департамента государственного заказа Томской области от 18.09.2017 г. № 18-п)

4. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) И ИНЫЕ показатели МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1 Контракта, материалами и оборудованием.

4.2. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) и иные показатели материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, должны соответствовать Гражданскому кодексу Российской Федерации, Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральному закону от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иным положениям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТам, ОСТам, ТУ, Перечню товаров, используемых при выполнении работ (Приложение 2 к Контракту)[443] и подтверждаться соответствующими сертификатами (декларациями) о соответствии (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) и другими документами, удостоверяющими их качество.

Копии сертификатов (деклараций) о соответствии (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, предоставляются Заказчику для ознакомления в процессе производства работ по требованию Заказчика и должны быть переданы Подрядчиком Заказчику в составе исполнительной документации в соответствии с пунктом 6.2 Контракта.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

4.3. Подрядчик обязан не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, не соответствующие действующему законодательству Российской Федерации (если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ).

4.4. Заказчик имеет право осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для производства работ. Все образцы материалов и оборудования должны быть предоставлены Подрядчиком за его счет в соответствии с выбором и требованиями Заказчика.

В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, либо удержать эти суммы из предстоящих платежей.

4.5. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.

4.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех используемых при выполнении работ материалов и оборудования до подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [иных документов______] и передачи соответствующих документов, в том числе во время устранения недостатков, обнаруженных при приемке выполненных работ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить все предусмотренные Контрактом работы в соответствии с условиями Контракта и сдать готовый объект Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную и безопасную эксплуатацию по акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [иным документам______].

5.1.2. Обеспечить производство работ и их качество в полном соответствии с условиями Контракта, в том числе обеспечить выполнение работ необходимыми материалами и оборудованием.

5.1.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до их приемки Заказчиком.

5.1.4. Вести с даты начала работ и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журнал производства работ и исполнительную документацию согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

5.1.5. При выполнении работ обеспечить мероприятия по шумозащите и сохранности действующих инженерных систем, по безопасному ведению работ, в том числе для третьих лиц и окружающей среды, по сохранению в надлежащем виде земли и прилегающей территории, обеспечить поддержание и соблюдение на прилегающей территории правил санитарии и правил благоустройства.

Технические решения, принятые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

5.1.6. После завершения работ произвести уборку объекта и прилегающей территории, вывезти весь мусор, неиспользованные материалы и оборудование, освободить территорию объекта от принадлежащей Подрядчику строительной техники, механизмов, приспособлений, инструментов, временных сооружений и другого имущества. Подрядчик должен организовать вывоз мусора в соответствии с требованиями действующего законодательства (в случае, если такие требования установлены).

5.1.7. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении:

непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической документации;[444]

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.[445]

5.1.8. Возвести на территории объекта все временные сооружения, необходимые для выполнения работ надлежащего качества по настоящему Контракту, в том числе осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ.

5.1.9. Обеспечивать доступ на территорию представителей Заказчика, органов местного самоуправления, уполномоченных государственных органов, организаций, осуществляющих надзор и контроль.

5.1.10. Обеспечить представителям Заказчика возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу объекта, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

5.1.11. Обеспечить своевременное устранение недостатков (дефектов) за свой счет, в том числе недостатков, указанных Заказчиком в журнале производства работ.

5.1.12. Нести полную ответственность перед Заказчиком и третьими лицами, за нанесенный ущерб Заказчику или третьим лицам в ходе исполнения Контракта. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, связанный с претензиями, предъявляемыми третьими лицами, и убытки, понесенные Заказчиком из-за ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий Контракта.

5.1.13. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта в порядке, указанном в пункте 13.3 Контракта.

5.1.14. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Контракту).

[5.1.15. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, определенном настоящим Контрактом, и в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную Подрядчиком.

В случае замены субподрядчика на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика представлять Заказчику документы, указанные в настоящем пункте, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком.

5.1.16. Оплачивать выполненные субподрядчиком, привлеченным к исполнению Контракта из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, работы, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора.

(п. 5.1.16 в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 26.10.2017 г. № 23-п)

5.1.17. В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, привлеченным к исполнению Контракта из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке выполненной работы, которая является предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком).][446]

5.1.18. Предоставить Заказчику информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Данная информация должна быть предоставлена Подрядчиком в течение 10 (Десяти) дней со дня заключения им договора с субподрядчиком. В случае просрочки исполнения данного обязательства Подрядчик несет ответственность, предусмотренную пунктом 8.9 Контракта.[447]

5.1.19. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. Требовать приемки результатов выполненных работ*.

5.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ*.

5.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.

5.2.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.[448]

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Передать Подрядчику объект (предоставить в распоряжение) для производства работ на период выполнения работ и до их завершения.

[Передать Подрядчику по акту приема-передачи следующие документы: _____________.] [449]

5.3.2. При завершении работ* принять надлежащим образом выполненные Подрядчиком работы* по акту о приемке выполненных работ по форме №КС-2 [иным документам ______].

5.3.3. Оплатить выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы* в соответствии с условиями Контракта.

5.3.4. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Подрядчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Контракту).

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.4.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по Контракту.

5.4.3. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также производить соответствующие записи в журнале производства работ, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от условий Контракта.

5.4.4. По результатам приемки направлять мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ  по форме №КС-2 [иных документов______].

5.4.5. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

6. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Подрядчик не позднее, чем за [3 (Три)][450] рабочих(-ий) дня(день, дней) до начала приемки результата выполненных работ* (скрытых работ) должен письменно известить Заказчика о точной дате и времени передачи результата выполненных работ* (скрытых работ).

6.2. За [3 (Три)][451] рабочих(-ий) дня(день, дней) до начала приемки результата выполненных работ* Подрядчик должен передать Заказчику по акту приема-передачи ________ экземпляр(-а) исполнительной документации и письменное подтверждение соответствия переданной исполнительной документации фактически выполненным работам. Исполнительная документация должна быть сброшюрована.

6.3. Приемка результата выполненных работ* производится Заказчиком в течение [10 (Десяти)][452] рабочих(-его) дня(-ей)  по акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [иным документам______] на основании письменного извещения Подрядчика, исполнительной документации.

6.4. Для проверки результатов выполненных работ* в части соответствия условиям Контракта Заказчик в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ) проводит экспертизу.

Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.[453]

Для проведения экспертизы результатов выполненных работ* эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта [и отдельным этапам исполнения Контракта][454]. Срок представления Подрядчиком дополнительных материалов составляет [3 (Три)][455] рабочих(-ий)  дня(дней, день) с даты направления запроса. При нарушении Подрядчиком срока представления дополнительных материалов срок приемки результатов выполненных работ*, предусмотренный пунктом 6.3. Контракта, увеличивается на количество дней просрочки. 

6.5. В случае, если результат выполненных работ* в полной мере соответствует условиям Контракта, Заказчик принимает результаты работ*, подписывает акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [иные документы______] в течение [5 (Пяти)][456] рабочих(-его)  дней(-я).

6.6. В случае, если представленные результаты выполненных работ* содержат отклонения от условий Контракта, Заказчик составляет перечень замечаний к результатам выполненных работ* и извещает Подрядчика о недостатках в срок, не позднее [5 (Пяти)][457] рабочих(-его)  дней(-я) со дня их обнаружения. 

Извещение о выявленных недостатках с указанием сроков по устранению недостатков направляется Подрядчику телеграммой, почтой, электронной почтой, факсом либо нарочным. Адресом электронной почты для направления извещений является: ______________. Номером факса для направления извещений является: ________________.

Заказчик не подписывает акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [иные документы______] до устранения Подрядчиком выявленных недостатков.

6.7. Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет в срок, указанный Заказчиком в извещении.

6.8. Заказчик вправе вместо безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков привлечь для исправления некачественно выполненных работ третьих лиц или устранить недостатки своими силами, потребовав от Подрядчика возмещения своих расходов, связанных с устранением недостатков.

6.9. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата выполненных работ* в установленный Заказчиком срок не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Контракту и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.10. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков результата выполненных работ* или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

6.11. Приемка скрытых работ:

6.11.1. Готовность скрытых работ [(отдельных конструктивных элементов)[458]] подтверждается подписанием Сторонами актов освидетельствования скрытых работ [(актов промежуточной приемки) [459]].

6.11.2. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания актов освидетельствования скрытых работ [(актов промежуточной приемки)] Заказчиком без замечаний и внесения записи в журнал производства работ.

В противном случае по требованию Заказчика Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ и восстановить ее после подписания актов освидетельствования скрытых работ [(актов промежуточной приемки)] за свой счет, за исключением случаев, когда Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика), надлежащим образом извещенный о передаче скрытых работ [(отдельных конструктивных элементов)], не прибыл для участия в их приемке.

В случае если Заказчик не потребовал вскрытия работ, выполненных без его подтверждения, при выявлении скрытых недостатков в период гарантийного срока, Заказчик имеет право потребовать проведения работ по вскрытию в соответствии с настоящим пунктом Контракта.

6.12. Заказчик, обнаруживший после приемки работ* отступления от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в письменной форме. Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки в срок, указанный в извещении. Извещение направляется в порядке, указанном в пункте 6.6 Контракта.

6.13. Внесение изменений Подрядчиком в Локальный сметный расчет [ИЛИ иные документы________] (Приложение 1 к Контракту) и (или) Перечень товаров, используемых при выполнении работ (Приложение 2 к Контракту)[460] в одностороннем порядке запрещается.

6.14. По согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) которых являются улучшенными по сравнению с функциональными, техническими и качественными характеристиками, указанными в Контракте.

7. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА[461]

7.1. Качество, технические характеристики работ, результаты работ и иные показатели, должны соответствовать Локальному сметному расчету [ИЛИ иным документам________] (Приложение 1 к Контракту), условиям Контракта, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к работам соответствующего рода, в том числе требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 23 ноября 2009 года  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иным положениям действующего законодательства Российской Федерации, экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам, строительным нормам и правилам и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, в части не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации объекта составляет _______ (_________) месяцев со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [последнего акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2[462]] [иных документов______]. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Контракта о качестве. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

В случае если предусмотренный Контрактом гарантийный срок составляет менее 2 (Двух) лет и недостатки (дефекты) работ обнаружены Заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах 2 (Двух) лет с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [последнего акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2[463]] [иных документов______], Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, возникшие до передачи результата работ Заказчику. [464]

7.3. Срок гарантии на материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должен быть не менее срока, установленного производителем. В случае, если срок гарантии на материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, не установлен, то он должен составлять не менее _____ (______) месяцев со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [последнего акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2[465]] [иных документов______].

7.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов). Устранение недостатков (дефектов) осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации Заказчиком расходов на устранение недостатков (дефектов). Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков (дефектов) Заказчик подписывает акт в одностороннем порядке, при этом такой акт будет являться достаточным основанием для устранения недостатков Подрядчиком.

7.6. Если Подрядчик в течение срока, указанного Заказчиком, не устранит выявленные недостатки (дефекты), то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить недостатки (дефекты) своими силами или силами третьих лиц. Все расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков (дефектов), оплачиваются Подрядчиком в течение [10 (Десяти)][466] рабочих(-его) дней(-я) с даты получения соответствующего требования Заказчика.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

(раздел в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 28.09.2017 г. № 21-п)

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ответственность в виде неустоек (штрафов, пеней) устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

8.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет  ______________ (________) рублей (1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей  (включительно); 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей).

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств [в том числе гарантийного обязательства], предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику претензию, содержащую требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.4.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств[, в том числе гарантийного обязательства], предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа - _________ процентов цены Контракта; цены этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа); начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет _______ (________) рублей ___ копеек[467]:

Примечание 1: условие включается в Контракт в случае, если отсутствуют основания для включения в Контракт условий, указанных в примечаниях 2, 3 настоящего пункта:

10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 0,25 процента  цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

Примечание 2: условие включается в проект Контракта в случае, если закупка осуществляется в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно); 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

Примечание 3:условие включается в Контракт в случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или иным участником закупки, в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.4.3. Размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения составляет _______ (________) рублей (1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей).[468]

8.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту в полном объеме.

8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.

8.8. Заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. Подрядчик несет ответственность за непредставление информации, указанной в пункте 5.1.18 Контракта, в виде пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Подрядчиком данной информации Заказчику.[469]

8.10. Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей в соответствии с пунктом 1.3 Контракта.[470]

8.10.1. За представление документов, указанных в пунктах 5.1.15, 5.1.17 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в соответствии с  настоящим разделом.

8.10.2. За непривлечение соисполнителей в объеме, установленном в Контракте, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в виде штрафа в размере 5 (пяти) процентов от объема привлечения, установленного пунктом 1.3 Контракта, что составляет________ (________) рублей _______ копеек.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет [10 (Десять)][471] рабочих(-ий) дней(день, дня) рабочих дней со дня ее получения.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта. [472]

10.2. По соглашению Сторон может быть увеличен предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшен предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работ. [473]

10.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с частями 8-26 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». [474]

(п. 10.3 в редакции Приказа Департамента государственного заказа Томской области от 18.09.2017 г. № 18-п)

Пункт 10.4 признан утратившим силу в соответствии с Приказом Департамента государственного заказа Томской области от 18.09.2017 г. № 18-п

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

11.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по Контракту вследствие наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1 Контракта, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

11.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

11.4. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно пункту 11.3 Контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА[475]

12.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______ процентов(-а)   начальной (максимальной) цены Контракта в размере __________ (________) руб.___коп. [476]

12.2. Обеспечение исполнения Контракта представлено Подрядчиком следующим способом: [безотзывная банковская гарантия, выданная банком (внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику)][477].

12.3. Обеспечение исполнения Контракта подтверждено Подрядчиком [безотзывной банковской гарантией, выданной банком (платежным поручением с отметкой банка об оплате, квитанцией (в случае наличной формы оплаты), выпиской из банка (в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»))][478].

12.4. Средства из обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту [, а также по возврату авансового платежа] [479].

12.5. В случае определения Подрядчиком способа обеспечения исполнения Контракта «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику» обеспечение исполнения Контракта возвращается Заказчиком Подрядчику в течение [15 (Пятнадцати)][480] рабочих(-его)  дней(-я) со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 [последнего акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2[481]] [иных документов______] и получения Заказчиком письменного требования Подрядчика о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

12.6. В случае если по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на условиях и в размере, указанных в данном разделе.

12.7. Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

12.8. В случае определения Подрядчиком способа обеспечения исполнения Контракта «Безотзывная банковская гарантия, выданная банком» срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

12.9. Осуществление расчетов сопровождается ______________________ [указывается наименование банка] и отражается на счетах, которые открываются в указанном банке.[482]

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

13.2. Контракт вступает в силу с даты его заключения и прекращает свое действие ________________, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.

(п. 13.2 в редакции приказа Департамента государственного заказа Томской области от 26.10.2017 г. № 23-п)

13.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней со дня его получения.

13.4. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.6. Все приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.

13.7. Подрядчик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

При изменении у Подрядчика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Контракту Подрядчик должен уведомить об этом Заказчика в течение 24 часов со дня изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации, номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Контракту будут считаться сведения, указанные в Контракте.

13.8. Ответственные представители по Контракту со стороны Заказчика: ______________.[483]

13.9. Ответственные представители по Контракту со стороны Подрядчика: ____________.[484]

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

14.1. Приложениями к настоящему Контракту являются следующие документы:

№ приложения

Наименование документа

1.

Локальный сметный расчет [ИЛИ иные документы________]

2.

Перечень товаров, используемых при выполнении работ[485]

3.

Документ, подтверждающий обеспечение исполнения Контракта[486]

4.

График исполнения Контракта[487]

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:

Подрядчик:

                                                                       _________________ /                

___________________/

[1] Типовой контракт не является обязательным для применения при осуществлении закупки на поставку медицинских изделий.

[2] Может изменяться при необходимости.

[3] Указывается при необходимости.

[4] Выбирается в соответствии с понятиями, указанными статье 3 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

[5] Указывается протокол, в соответствии с которым был определен Поставщик, с которым заключается контракт.

[6] Выбирается в соответствии со статьей 3 Закона № 44-ФЗ.

[7] Условие включается в пункт в случае закупки товаров, указанных в приказе Минэкономразвития России от 25 марта 2014 года № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

[8] Данный пункт может быть изменен в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[9] Условие включается в Контракт при наличии в извещении об осуществлении закупки требования к Поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (части 5, 6 статьи 30 Закона № 44-ФЗ).

При этом объем привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций должен составлять не менее 5 (Пяти) процентов от цены Контракта (Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций»).

Условие не применяется в случае, если Контракт заключается с поставщиком, являющимся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией.

[10]  Условие включается в Контракт в случае, если участник является плательщиком НДС.

[11] Условие включается в Контракт в случае, если участник не является плательщиком НДС. Указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, реквизиты подтверждающего документа (при его наличии).

[12] Перечень включенных в цену Контракта расходов определяется в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[13] Условие включается в пункт при необходимости.

[14] Указывается в соответствующем падеже в случае исполнения Контракта отдельными этапами (по тексту далее обозначено символом «*»).

[15] Может изменяться при необходимости.

[16] Указывается нужный вариант. При этом в Контрактах, заключаемых с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, срок оплаты должен составлять не более пятнадцати рабочих дней (часть 8 статьи 30 Закона № 44-ФЗ), а в Контрактах, заключаемых с иными лицами, - не более тридцати дней (часть 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ) с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.

[17] Условие включается в пункт при необходимости.

[18] Пункт может быть дополнен условием об авансовых платежах в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

[19] В случае заключения Контракта с физическим лицом (за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица). Требование установлено в соответствии с частью 13 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.

[20] Условие включается в пункт при необходимости.

[21] Условие включается в пункт при необходимости.

[22] Перечень документов определяется в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[23] Условие включается в пункт при необходимости.

[24] Условие включается в пункт при необходимости.

[25] Требование по включению в Контракт графика исполнения Контракта обязательно в случае, если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей (часть 12 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

[26] Пункт включается в Контракт в случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с пунктом 1.3 Контракта (Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций»).

[27] Условие включается в пункт при необходимости.

[28] Выбирается нужный вариант.

[29] Выбирается нужный вариант.

[30] Выбирается нужный вариант.

[31] Выбирается нужный вариант.

[32] Пункты включаются в Контракт при наличии в извещении об осуществлении закупки требования к Поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (части 5,6 статьи 30 Закона № 44-ФЗ).

[33] В случае, если начальная (максимальная) цена закупки превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2013 года № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию»). Требование установлено в соответствии с частью 23 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.

[34] Данный раздел может быть изменен в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[35] Условие включается в пункт при необходимости.

[36] Условие может изменяться при необходимости.

[37] Условие может изменяться при необходимости.

[38] Данный пункт включается в Контракт при необходимости и может быть изменен в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[39] Условие включается в пункт при необходимости.

[40] Условие включается в проект Контракта в случае поэтапной поставки Товара.

[41] Условие может изменяться при необходимости.

[42] Данный пункт может быть изменен при необходимости, в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 94 и 95 Закона 44-ФЗ.

[43] Условие может изменяться при необходимости.

[44] Условие включается в пункт при необходимости.

[45] Условие может изменяться при необходимости.

[46] Условие может изменяться при необходимости.

[47] Условие устанавливается в отношении Товара, на который по условиям Контракта не предоставляется гарантия качества.

[48] Условие может изменяться при необходимости.

[49] Условие устанавливается только в отношении Товара, на который установлен срок годности. При этом пункт 6.8 Контракта исключается.

[50]Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Постановление № 1042).

[51] Здесь и далее по тексту условие включается при наличии в проекте Контракта раздела 12 «Гарантийные обязательства».

[52]Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент цены этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа), или, в случае, если включается условие, указанное в примечании 3 пункта 7.4.2 Контракта, как процент начальной (максимальной) цены Контракта в порядке, установленном Постановлением № 1042.

[53] Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в порядке, установленном Постановлением № 1042.

[54]Пункт включается  в Контракт в случае, если начальная (максимальная) цена закупки превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию»).Требование установлено в соответствии с частью 24 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

[55]Пункт включается в Контракт в случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с пунктом 1.3 Контракта (постановление Правительства Российской Федерации от 23.11.2016 № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций»).

[56] Условие может изменяться при необходимости.

[57] Данный пункт включается в контракт при наличии оснований, предусмотренных подпунктом а пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

[58] Данный пункт включается в контракт при наличии оснований, предусмотренных подпунктом б пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. При этом в Контракте в обязательном порядке должна быть указана цена за единицу товара.

[59] Требование о возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта включается в пункт при необходимости. При этом дополнительно могут указываться основания, не предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения Контракта.

[60] Данный раздел включается в проект Контракта в случаях, указанных в статье 96 Закона № 44-ФЗ.

[61] При наличии оснований, предусмотренных статьей 37 Закона № 44-ФЗ, размер обеспечения исполнения Контракта изменяется в соответствии с указанной статьей.

[62] Указывается нужный вариант.

[63] Указывается нужный вариант.

[64] Условие включается в пункт, если в Контракте предусмотрено условие об авансовых платежах.

[65] Условие может изменяться при необходимости.

[66] Условие включается в пункт в случае поэтапной поставки Товара или поставки Товара партиями.

[67] В случае установления условия о банковском сопровождении Контракта данный пункт включается в проект Контракта (статья 35 Закона № 44-ФЗ).

[68] Данный раздел включается в проект Контракта в случае определения поставщика новых машин и оборудования в обязательном порядке, в остальных случаях - при необходимости (часть 4 статьи 33 Закона № 44-ФЗ).

[69] Содержание пункта может изменяться при необходимости. При определении поставщика новых машин и оборудования устанавливается гарантия на Товар, монтаж и наладку (если это предусмотрено технической документацией на Товар) производителя и (или) гарантия на Товар монтаж и наладку (если это предусмотрено технической документацией на Товар) поставщика, а также срок такой гарантии.

[70] Условие устанавливается, если гарантийный срок на Товар составляет менее двух лет.

[71] Условие может изменяться при необходимости.

[72] Указывается дата прекращения действия Контракта

[73] Приложение включается в данный пункт при наличии в проекте Контракта раздела об обеспечении исполнения Контракта.

[74] Требование по включению в Контракт Графика исполнения Контракта обязательно в случае, если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей (часть 12 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

[75] Наименование данного столбца должно быть изменено в соответствии содержанием пункта 1.2 Контракта (при дополнении пункта 1.2 Контракта информацией, указанной в сноске к нему).

[76] Наименование данного столбца должно быть изменено в соответствии содержанием пункта 1.2 Контракта (при дополнении пункта 1.2 Контракта иными характеристиками и показателями Товара).

[77]  Условие заполняется в случае закупки товаров, указанных в Приказе Минэкономразвития России от 25 марта 2014 года № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

[78] Типовой контракт не применяется при поставке медицинских изделий, в отношении которых согласно кодам общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) подлежит применению типовой контракт, утвержденный и размещенный в единой информационной системе федеральным органом исполнительной власти.

[79] Типовой контракт не является обязательным для применения при поставке аппаратуры, оборудования и других медицинских изделий, не требующих монтажа, наладки, ввода в эксплуатацию, инструктажа медицинского персонала по правилам эксплуатации Товара и правилам техники безопасности.

[80] Указывается в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[81] Указывается при необходимости и может быть изменено в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[82] Указывается при необходимости.

[83] Может изменяться при необходимости.

[84] Указывается при необходимости.

[85] Выбирается в соответствии с понятиями, указанными в статье 3 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

[86] Указывается протокол, в соответствии с которым был определен Поставщик, с которым заключается Контракт.

[87] Выбирается в соответствии со статьей 3 Закона № 44-ФЗ.

[88] Условие включается в пункт при необходимости и может быть изменено в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[89] Условие включается в пункт при необходимости.

[90] Условие включается в пункт в случае закупки товаров, указанных в приказе Минэкономразвития России от 25 марта 2014 года № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

[91] Данный пункт может быть изменен в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[92] Данный пункт может быть изменен в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[93] Условие включается в Контракт при наличии в извещении об осуществлении закупки требования к Поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (части 5, 6 статьи 30 Закона № 44-ФЗ).

При этом объем привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций должен составлять не менее 5 (Пяти) процентов от цены Контракта (Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций»).

Условие не применяется в случае, если Контракт заключается с поставщиком, являющимся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией.

[94] Условие включается в Контракт, если Контракт предусматривает поэтапное исполнение обязательств Поставщиком. При этом далее по тексту Контракта указываются содержание каждого этапа исполнения обязательств (в пунктах Контракта, обозначенных символом «*»).

[95]  Условие включается в Контракт в случае, если участник является плательщиком НДС.

[96] Условие включается в Контракт в случае, если участник не является плательщиком НДС. Указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, реквизиты подтверждающего документа (при его наличии).

[97] Перечень включенных в цену Контракта расходов определяется в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[98] Данное условие включается в пункт при необходимости и может быть изменено в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[99] Данное условие включается в пункт при необходимости.

[100] Данный пункт может предусматривать условие об авансовых платежах в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

[101] Может изменяться при необходимости.

[102] Указывается нужный вариант. При этом в Контрактах, заключаемых с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, срок оплаты должен составлять не более пятнадцати рабочих дней (часть 8 статьи 30 Закона № 44-ФЗ), а в Контрактах, заключаемых с иными лицами, - не более тридцати дней (часть 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ) с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.

[103] Условие включается в пункт при необходимости.

[104] Условие включается в пункт при необходимости.

[105] Может изменяться при необходимости.

[106] Указывается нужный вариант. При этом в Контрактах, заключаемых с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, срок оплаты должен составлять не более пятнадцати рабочих дней (часть 8 статьи 30 Закона № 44-ФЗ), а в Контрактах, заключаемых с иными лицами, - не более тридцати дней (часть 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ) с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.

[107] Условие включается в пункт при необходимости.

[108] Может изменяться при необходимости.

[109] Указывается нужный вариант. При этом в Контрактах, заключаемых с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, срок оплаты должен составлять не более пятнадцати рабочих дней (часть 8 статьи 30 Закона № 44-ФЗ), а в Контрактах, заключаемых с иными лицами, - не более тридцати дней (часть 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ) с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.

[110] Условие включается в пункт при необходимости.

[111] Условие включается в пункт при необходимости.

[112] В случае заключения Контракта с физическим лицом (за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица). Требование установлено в соответствии с частью 13 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.

[113] Данный пункт может быть изменен в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[114] Условие включается в пункт при необходимости.

[115] Данный пункт может быть изменен в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[116] Условие включается в пункт в случае поэтапной поставки Товара или поставки Товара партиями.

[117] Условие включается в пункт при необходимости.

[118] Требование по включению в Контракт графика исполнения Контракта обязательно в случае, если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей (часть 12 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

[119] Пункт включается в Контракт в случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с пунктом 1.3 Контракта (Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций»).

[120] Выбирается нужный вариант.

[121] Выбирается нужный вариант.

[122] Выбирается нужный вариант.

[123] Выбирается нужный вариант.

[124] Пункты включаются в Контракт при наличии в извещении об осуществлении закупки требования к Поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (части 5,6 статьи 30 Закона № 44-ФЗ).

[125] В случае, если начальная (максимальная) цена закупки превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2013 года № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию»). Требование установлено в соответствии с частью 23 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.

[126] Данный раздел может быть изменен в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[127] Условие включается в пункт при необходимости.

[128] Условие включается в пункт при необходимости.

[129] Данный пункт включается в Контракт при необходимости и может быть изменен в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[130] Данный пункт может быть изменен при необходимости, в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 94 и 95 Закона 44-ФЗ.

[131]Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент цены этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа), или, в случае, если включается условие, указанное в примечании 3 пункта 7.4.2 Контракта, как процент начальной (максимальной) цены Контракта в порядке, установленном Постановлением № 1042.

[132] Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в порядке, установленном Постановлением № 1042.

[133]Пункт включается в Контракт в случае, если начальная (максимальная) цена закупки превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию»).Требование установлено в соответствии с частью 24 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

[134]Пункт включается в Контракт в случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с пунктом 1.5 Контракта (постановление Правительства Российской Федерации от 23.11.2016 № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций»).

[135] Условие может изменяться при необходимости.

[136] Данный пункт включается в Контракт при наличии оснований, предусмотренных подпунктом а пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

[137] Данный пункт включается в контракт при наличии оснований, предусмотренных подпунктом б пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. При этом в Контракте в обязательном порядке должна быть указана цена за единицу услуги.

[138] Требование о возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта включается в пункт при необходимости. При этом дополнительно могут указываться основания, не предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения Контракта.

[139] Данный раздел включается в проект Контракта в случаях, указанных в статье 96 Закона № 44-ФЗ.

[140] При наличии оснований, предусмотренных статьей 37 Закона № 44-ФЗ, размер обеспечения исполнения Контракта изменяется в соответствии с указанной статьей.

[141] Указывается нужный вариант.

[142] Указывается нужный вариант.

[143] Условие включается в пункт, если в Контракте предусмотрено условие об авансовых платежах.

[144] В случае установления условия о банковском сопровождении Контракта данный пункт включается в проект Контракта (статья 35 Закона № 44-ФЗ).

[145] Содержание пункта может изменяться при необходимости. При определении поставщика новых машин и оборудования устанавливается гарантия на Товар, монтаж и наладку (если это предусмотрено технической документацией на Товар) производителя и (или) гарантия на Товар монтаж и наладку (если это предусмотрено технической документацией на Товар) поставщика, а также срок такой гарантии.

[146] Условие устанавливается, если гарантийный срок на Товар составляет менее двух лет.

[147] Приложение включается в данный пункт при наличии в проекте Контракта раздела об обеспечении исполнения Контракта.

[148] Требование по включению в Контракт Графика исполнения Контракта обязательно в случае, если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей (часть 12 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

[149] Данное условие заполняется в случае закупки товаров, указанных в приказе Минэкономразвития России от 25 марта 2014 года № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

[150] Наименования столбцов должны быть изменены в соответствии с содержанием пункта 1.2 Контракта (при изменении пункта 1.2 Контракта).

[151] Изменяется в соответствии с пунктом 1.3 Контракта. 

[152] Выбирается нужный вариант.

[153] Может изменяться при необходимости.

[154] Указывается при необходимости.

[155] Выбирается в соответствии с понятиями, указанными в статье 3 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

[156] Указывается протокол, в соответствии с которым определен Поставщик, с которым заключается Контракт.

[157] Выбирается в соответствии со статьей 3 Закона № 44-ФЗ.

[158] Выбирается нужный вариант.

[159]  В случае поэтапной поставки Товара условия, касающиеся этапов исполнения Контракта, указываются по тексту Контракта.

[160] Условие включается в пункт при необходимости.

[161] Условие включается в пункт в случае закупки товаров, указанных в приказе Минэкономразвития России от 25 марта 2014 года № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

[162] Пункт может быть изменен в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[163] Условие включается в Контракт при наличии в извещении об осуществлении закупки требования к Поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (части 5, 6 статьи 30 Закона № 44-ФЗ). При этом объем привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций должен составлять не менее 5 (Пяти) процентов от цены Контракта (Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций»).

Условие не применяется в случае, если Контракт заключается с поставщиком, являющимся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией.

[164]  Условие включается в Контракт в случае, если участник является плательщиком НДС.

[165] Условие включается в Контракт в случае, если участник не является плательщиком НДС. Указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, реквизиты подтверждающего документа (при его наличии).

[166] Перечень включенных в цену Контракта расходов определяется в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[167] В пункте может быть предусмотрено условие об авансовых платежах в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

[168] Указывается в соответствующем падеже в случае поставки товара отдельными партиями (по тексту далее обозначено символом «*»).

[169] Условие может изменяться при необходимости.

[170] Указывается нужный вариант. При этом в Контрактах, заключаемых с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, срок оплаты должен составлять не более пятнадцати рабочих дней (часть 8 статьи 30 Закона № 44-ФЗ), а в Контрактах, заключаемых с иными лицами, - не более тридцати дней (часть 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ) с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.

[171] Выбирается нужный вариант.

[172] Условие включается в пункт при необходимости.

[173] Условие включается в пункт при необходимости.

[174] Условие включается в пункт при необходимости.

[175] Условие включается в пункт при необходимости.

[176] Выбирается нужный вариант.

[177] Перечень документов определяется в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[178] Условие включается в пункт при необходимости.

[179] Условие включается в пункт при необходимости.

[180] Выбирается нужный вариант.

[181] Выбирается нужный вариант.

[182] Выбирается нужный вариант.

[183] Требование по включению в Контракт графика исполнения Контракта обязательно в случае, если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей (часть 12 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

[184] Условие включается в пункт при необходимости.

[185] Пункт включается в Контракт в случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с пунктом 1.3 Контракта (Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций»).

[186] Выбирается нужный вариант.

[187] Выбирается нужный вариант.

[188] Выбирается нужный вариант.

[189] Выбирается нужный вариант.

[190] Пункты включаются в Контракт при наличии в извещении об осуществлении закупки требования к Поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (части 5,6 статьи 30 Закона № 44-ФЗ).

[191] В случае, если начальная (максимальная) цена закупки превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2013 года № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию»). Требование установлено в соответствии с частью 23 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.

[192] Раздел может быть изменен в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[193] Условие включается в пункт при необходимости.

[194] Условие включается в пункт при необходимости (статья 46 Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»).

[195] Пункт включается в проект Контракта при поставке препаратов, находящихся в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.

[196] Выбирается нужный вариант.

[197] Выбирается нужный вариант.

[198] Пункт включается в Контракт при необходимости и может быть изменен в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[199] Выбирается нужный вариант.

[200] Выбирается нужный вариант.

[201] Выбирается нужный вариант.

[202] Выбирается нужный вариант.

[203] Выбирается нужный вариант.

[204] Выбирается нужный вариант.

[205] Выбирается нужный вариант.

[206] Выбирается нужный вариант.

[207]Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент цены этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа), или, в случае, если включается условие, указанное в примечании 3 пункта 7.4.2 Контракта, как процент начальной (максимальной) цены Контракта в порядке, установленном Постановлением № 1042.

[208] Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в порядке, установленном Постановлением № 1042.

[209]Пункт включается в Контракт в случае, если начальная (максимальная) цена закупки превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию»).Требование установлено в соответствии с частью 24 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

[210]Пункт включается в Контракт в случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с пунктом 1.3 Контракта (постановление Правительства Российской Федерации от 23.11.2016 № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций»).

[211] Условие может изменяться при необходимости.

[212] Пункт включается в проект Контракта в случае, если возможность данного изменения предусмотрена документацией о закупке (подпункт а пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ).

[213] Пункт включается в проект Контракта в случае, если возможность данного изменения предусмотрена документацией о закупке (подпункт б пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ).

[214] Требование о возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта включается в пункт при необходимости. При этом дополнительно могут указываться основания (не предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации) для одностороннего отказа от исполнения Контракта.

[215] Данный раздел включается в проект Контракта в случаях, указанных в статье 96 Закона № 44-ФЗ.

[216] При наличии оснований, предусмотренных статьей 37 Закона № 44-ФЗ, размер обеспечения исполнения Контракта изменяется в соответствии с указанной статьей.

[217] Указывается нужный вариант.

[218] Указывается нужный вариант.

[219] Условие включается в пункт, если в Контракте предусмотрено условие об авансовых платежах.

[220] Условие может изменяться при необходимости.

[221] Условие включается в пункт в случае поставки Товара партиями.

[222] В случае установления условия о банковском сопровождении Контракта данный пункт включается в проект Контракта (статья 35 Закона № 44-ФЗ).

[223] Приложение включается в данный пункт при наличии в проекте Контракта раздела об обеспечении исполнения Контракта.

[224] Требование по включению в Контракт Графика исполнения Контракта обязательно в случае, если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей (часть 12 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

[225] Наименования столбцов должны быть изменены в соответствии содержанием пункта  1.2 Контракта (при изменении пункта 1.2 Контракта).

[226] Указывается при необходимости.

[227] Данное условие заполняется в случае закупки товаров, указанных в приказе Минэкономразвития России от 25 марта 2014 года № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

[228] Может изменяться при необходимости.

[229] Указывается при необходимости.

[230] Выбирается в соответствии с понятиями, указанными в статье 3 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ)

[231] Указывается протокол, в соответствии с которым был определен Исполнитель, с которым заключается контракт.

[232] Выбирается в соответствии со статьей 3 Закона № 44-ФЗ.

[233] Условие включается в контракт при наличии в извещении об осуществлении закупки требования к Исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (части 5, 6 статьи 30 Закона № 44-ФЗ).

При этом объем привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций должен составлять не менее 5 (Пяти) процентов от цены Контракта (Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций»).

Условие не применяется в случае, если контракт заключается с исполнителем, являющимся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией).

[234]  Условие включается в Контракт в случае, если участник является плательщиком НДС.

[235] Условие включается в Контракт в случае, если участник не является плательщиком НДС. Указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, реквизиты подтверждающего документа (при его наличии).

[236] Перечень включенных в цену Контракта расходов определяется в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[237] Данные условия включаются в проект Контракта в соответствии со статьей 42 Закона № 44-ФЗ, если объем подлежащих оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки невозможно определить.

[238] Указывается в соответствующем падеже в случае исполнения Контракта отдельными этапами (по тексту далее обозначено символом «*»).

[239] Может изменяться при необходимости.

[240] Указывается нужный вариант. При этом в Контрактах, заключаемых с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, срок оплаты должен составлять не более пятнадцати рабочих дней (часть 8 статьи 30 Закона № 44-ФЗ), а в Контрактах, заключаемых с иными лицами, - не более тридцати дней (часть 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ) с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.

[241]  Условие включается в пункт при необходимости.

[242] Пункт может быть дополнен условием об авансовых платежах в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

[243] В случае заключения Контракта с физическим лицом (за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица).  Требование установлено в соответствии с частью 13 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.

[244] Данный пункт включается в Контракт в случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с пунктом 1.3 Контракта (Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций»).

[245] Может изменяться при необходимости.

[246] Данный пункт включается в Контракт при необходимости (если в результате оказания услуг появляются информация и документы, которые должны быть переданы Исполнителем вместе с оказанными услугами).

[247] Пункты включаются в Контракт при наличии в извещении об осуществлении закупки требования к Исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (части 5,6 статьи 30 Закона № 44-ФЗ).

[248] В случае, если начальная (максимальная) цена закупки превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 года № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию»). Требование установлено в соответствии с частью 23 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.

[249] Указывается в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта) и в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

[250] Данный пункт может быть изменен в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[251] Условие может изменяться при необходимости.

[252] Условие может изменяться при необходимости.

[253] Условие включается в проект Контракта в случае поэтапного оказания услуг.

[254] Условие может изменяться при необходимости.

[255] Данный пункт может быть изменен при необходимости, в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 94 и 95 Закона № 44-ФЗ.

[256] Условие может изменяться при необходимости.

[257] Условие может изменяться при необходимости.

[258]Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Постановление № 1042).

[259] Здесь и далее по тексту условие включается при наличии в проекте Контракта раздела 11 «Гарантийные обязательства».

[260]Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент цены этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа), или, в случае, если включается условие, указанное в примечании 3 пункта 6.4.2 Контракта, как процент начальной (максимальной) цены Контракта в порядке, установленном Постановлением № 1042.

[261] Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в порядке, установленном Постановлением № 1042.

[262]Пункт включается  в Контракт в случае, если начальная (максимальная) цена закупки превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию»).Требование установлено в соответствии с частью 24 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

[263]Пункт включается в Контракт в случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с пунктом 1.2 Контракта (постановление Правительства Российской Федерации от 23.11.2016 № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций»).

[264] Условие может изменяться при необходимости.

[265] Данный пункт включается в контракт при наличии оснований, предусмотренных подпунктом а пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

[266] Данный пункт включается в контракт при наличии оснований, предусмотренных подпунктом б пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. При этом в Контракте в обязательном порядке должна быть указана цена за единицу услуги.

[267] Требование о возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта включается в пункт при необходимости. При этом дополнительно могут указываться основания (не предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации) для одностороннего отказа от исполнения Контракта.

[268] Требование о возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта включается в пункт при необходимости. При этом дополнительно могут указываться основания, не предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения Контракта.

[269] Данный раздел включается в Контракт в случаях, указанных в статье 96 Закона № 44-ФЗ.

[270] При наличии оснований, предусмотренных статьей 37 Закона № 44-ФЗ, размер обеспечения исполнения Контракта изменяется в соответствии с указанной статьей.

[271] Указывается нужный вариант.

[272] Указывается нужный вариант.

[273] Условие включается в пункт, если в Контракте предусмотрено условие об авансовых платежах.

[274] Условие может изменяться при необходимости.

[275] Условие включается в пункт в случае поэтапного оказания услуг.

[276] В случае установления условия о банковском сопровождении Контракта данный пункт включается в проект Контракта (статья 35 Закона № 44-ФЗ).

[277] Данный раздел включается в проект Контракта при необходимости.

[278] Указывается дата прекращения действия Контракта.

[279] Приложение включается в данный пункт при наличии в проекте Контракта раздела об обеспечении исполнения Контракта.

[280] Требование по включению в Контракт Графика исполнения Контракта обязательно в случае, если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей (часть 12 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

[281] Может изменяться при необходимости.

[282] Указывается при необходимости.

[283] Выбирается в соответствии с понятиями, указанными в статье 3 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

[284] Указывается протокол, в соответствии с которым был определен Подрядчик, с которым заключается контракт.

[285] Выбирается в соответствии со статьей 3 Закона № 44-ФЗ.

[286] Здесь и далее по тесту может заменяться иным документом.

[287] Данный пункт может быть изменен в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[288] Условие включается в контракт при наличии в извещении об осуществлении закупки требования к Исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (части 5, 6 статьи 30 Закона № 44-ФЗ).

При этом объем привлечения к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций должен составлять не менее 5 (Пяти) процентов от цены Контракта (Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций»).

Условие не применяется в случае, если контракт заключается с Подрядчиком, являющимся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией).

[289] Условие включается в проект Контракта, предметом которого являются создание произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства и (или) разработка на его основе проектной документации объектов капитального строительства (статья 110.1 Закона № 44-ФЗ).

[290] Условие включается в проект Контракта, предметом которого являются создание произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства и (или) разработка на его основе проектной документации объектов капитального строительства (статья 110.1 Закона № 44-ФЗ).

[291] Указывается нужное.

[292] Указывается нужное.

[293] Условие включается в проект Контракта, предметом которого является выполнение проектных и (или) изыскательских работ (статья 110.2 Закона № 44-ФЗ).

[294]  Условие включается в Контракт в случае, если участник является плательщиком НДС.

[295] Условие включается в Контракт в случае, если участник не является плательщиком НДС. Указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, реквизиты подтверждающего документа (при его наличии).

[296] Перечень включенных в цену Контракта расходов определяется в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[297] Указывается нужное.

[298] Данные условия включаются в проект Контракта в соответствии со статьей 42 Закона № 44-ФЗ, если объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования невозможно определить.

[299] Указывается в соответствующем падеже в случае исполнения Контракта отдельными этапами (по тексту далее обозначено символом «*»).

[300] Может изменяться при необходимости.

[301] Указывается нужный вариант. При этом в Контрактах, заключаемых с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, срок оплаты должен составлять не более пятнадцати рабочих дней (часть 8 статьи 30 Закона № 44-ФЗ), а в Контрактах, заключаемых с иными лицами, - не более тридцати дней (часть 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ) с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.

[302] Условие включается в пункт при необходимости.

[303] Пункт может быть дополнен условием об авансовых платежах в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

[304]  Условие включается в пункт в случае, если работы выполняются на основании Локального сметного расчета (или иного документа).

[305] В случае заключения Контракта с физическим лицом (за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица). Требование установлено в соответствии с частью 13 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.

[306] Данный пункт включается в Контракт в случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с пунктом 1.3 Контракта (Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций»).

[307] Условие включается в пункт при необходимости (при наличии материала, оборудования, технической документации, которая передается Подрядчику, или при передаче для переработки (обработки) вещи).

[308] Данный пункт подлежит изменению в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[309] Данный пункт включается в проект Контракта при необходимости (если в результате выполнения работ появляются документы, которые должны быть переданы Подрядчиком вместе с выполненными работами).

[310] Пункты включаются в Контракт при наличии в извещении об осуществлении закупки требования к Исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (части 5,6 статьи 30 Закона № 44-ФЗ).

[311] Условие включается в проект Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена закупки превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 года № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию»). Требование установлено в соответствии с частью 24 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.

[312] В данном пункте могут быть дополнительно предусмотрены сроки выполнения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

[313] Данный пункт может быть изменен в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[314] Требование по включению в Контракт Графика исполнения Контракта обязательно в случае, если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей (часть 12 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

[315] Условие может изменяться при необходимости.

[316] Результатом выполненной работы по контракту, предметом которого является выполнение проектных и (или) изыскательских работ, являются проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным, в Контракте в качестве результата выполненных работ должно быть указано: проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий с положительным заключением экспертизы.

[317] Условие может изменяться при необходимости.

[318] Условие включается в пункт в случае поэтапного выполнения работ.

[319] Условие может изменяться при необходимости.

[320] Данный пункт может быть изменен при необходимости, в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 94 и 95 Закона 44-ФЗ.

[321] Условие может изменяться при необходимости.

[322] Данный пункт включается в проект Контракта при необходимости (если в результате выполнения работ появляются документы, которые должны быть переданы Подрядчиком вместе с выполненными работами).

[323] Условие может изменяться при необходимости.

[324]Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Постановление № 1042).

[325] Здесь и далее по тексту условие включается при наличии в проекте Контракта раздела 11 «Гарантийные обязательства».

[326]Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент цены этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа), или, в случае, если включается условие, указанное в примечании 3 пункта 6.4.2 Контракта, как процент начальной (максимальной) цены Контракта в порядке, установленном Постановлением № 1042.

[327] Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в порядке, установленном Постановлением № 1042.

[328]Пункт включается  в Контракт в случае, если начальная (максимальная) цена закупки превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию»).Требование установлено в соответствии с частью 24 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

[329]Пункт включается в Контракт в случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с пунктом 1.3 Контракта (постановление Правительства Российской Федерации от 23.11.2016 № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций»).

[330] Условие может изменяться при необходимости.

[331] Данный пункт включается в проект Контракта при наличии оснований, предусмотренных подпунктом а пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

[332] Данный пункт включается в проект Контракта при наличии оснований, предусмотренных подпунктом б пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. При этом в Контракте в обязательном порядке должна быть указана цена за единицу работы.

[333] Требование о возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта включается в пункт при необходимости. При этом дополнительно могут указываться основания (не предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации) для одностороннего отказа от исполнения Контракта.

[334] Данный раздел включается в проект Контракта в случаях, указанных в статье 96 Закона № 44-ФЗ.

[335] При наличии оснований, предусмотренных статьей 37 Закона № 44-ФЗ, размер обеспечения исполнения Контракта изменяется в соответствии с указанной статьей.

[336] Указывается нужный вариант.

[337] Указывается нужный вариант.

[338] Условие включается в пункт, если в Контракте предусмотрено условие об авансовых платежах.

[339] Условие может изменяться при необходимости.

[340] Условие включается в пункт при поэтапном выполнении работ.

[341] Указывается наименование банка.

[342] Данный пункт включается в проект Контракта в случае установления условия о банковском сопровождении Контракта (статья 35 Закона № 44-ФЗ).

[343] Данный раздел включается в проект Контракта при необходимости.

[344] Условие может изменяться при необходимости.

[345] Условие включается в пункт при поэтапном выполнении работ.

[346] Условие устанавливается, если гарантийный срок составляет менее двух лет.

[347] Указывается дата прекращения действия Контракта.

[348] Приложение включается в данный пункт при наличии в проекте Контракта раздела об обеспечении исполнения Контракта.

[349] Требование по включению в Контракт Графика исполнения Контракта обязательно в случае, если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей (часть 12 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

[350] Может изменяться при необходимости.

[351] Указывается при необходимости.

[352] Выбирается в соответствии с понятиями, указанными в статье 3 Федерального закона от 4 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

[353] Указывается протокол, в соответствии с которым был определен Подрядчик, с которым заключается Контракт.

[354] Выбирается в соответствии со статьей 3 Закона № 44-ФЗ.

[355] Необходимо указать объект текущего ремонта.

[356] Данное приложение включается в проект Контракта при необходимости.

[357] Условие включается в контракт при наличии в извещении об осуществлении закупки требования к Исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (части 5, 6 статьи 30 Закона № 44-ФЗ).

При этом объем привлечения к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций должен составлять не менее 5 (Пяти) процентов от цены Контракта (Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций»).

Условие не применяется в случае, если контракт заключается с Подрядчиком, являющимся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией).

[358]  Условие включается в Контракт в случае, если участник является плательщиком НДС.

[359] Условие включается в Контракт в случае, если участник не является плательщиком НДС. Указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, реквизиты подтверждающего документа (при его наличии).

[360] Перечень включенных в цену Контракта расходов определяется в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[361] Указывается в соответствующем падеже в случае исполнения Контракта отдельными этапами (по тексту далее обозначено символом «*»).

[362] Может изменяться при необходимости.

[363] Указывается нужный вариант. При этом в Контрактах, заключаемых с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, срок оплаты должен составлять не более пятнадцати рабочих дней (часть 8 статьи 30 Закона № 44-ФЗ), а в Контрактах, заключаемых с иными лицами, - не более тридцати дней (часть 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ) с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.

[364] Условие включается в пункт при необходимости.

[365] Пункт может быть дополнен условием об авансовых платежах в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

[366] Условие включается в пункт в случае заключения Контракта с физическим лицом (за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица). Требование установлено в соответствии с частью 13 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.

[367] Данное приложение включается в проект Контракта при необходимости.

[368] Указывается источник финансирования.

[369] В данном пункте могут быть дополнительно предусмотрены сроки выполнения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

[370] Условие указывается при выполнении работ поэтапно взамен вышеуказанного.

[371] Требование по включению в Контракт Графика исполнения Контракта обязательно в случае, если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей (часть 12 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

[372] Условие может изменяться при необходимости.

[373] Данный пункт включается в проект Контракта при необходимости.

[374] Данное приложение включается в проект Контракта при необходимости.

[375] Условие включается в пункт при необходимости (при наличии технической документации, которая передается Подрядчику).

[376] Данный пункт подлежит изменению в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[377] Пункты включаются в Контракт при наличии в извещении об осуществлении закупки требования к Исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (части 5,6 статьи 30 Закона № 44-ФЗ).

[378] В случае, если начальная (максимальная) цена закупки превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 года № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию»). Требование установлено в соответствии с  частью 23 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.

[379] Данный пункт включается в Контракт в случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с пунктом 1.3 Контракта (Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций»).

[380] Условие включается в пункт при необходимости, в нем указывается документация, которая будет передана Подрядчику для производства работ.

[381] Условие может изменяться при необходимости.

[382] Условие может изменяться при необходимости.

[383] Условие может изменяться при необходимости.

[384] Данный пункт может быть изменен при необходимости, в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 94 и 95 Закона № 44-ФЗ.

[385] Условие включается в пункт в случае поэтапного выполнения работ.

[386] Условие может изменяться при необходимости.

[387] Условие может изменяться при необходимости.

[388] Условие может изменяться при необходимости.

[389] Условие включается в пункт при необходимости (при наличии соответствующих работ). Далее в пункт 6.11 Контракта условие включается в этих же случаях.

[390] Условие включается в пункт при необходимости (при наличии соответствующих работ). Далее в пункт 6.11 Контракта условие включается в этих же случаях.

[391] Данное приложение включается в проект Контракта при необходимости.

[392] Данный раздел может быть изменен в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[393] Условие включается в пункт при поэтапном выполнении работ.

[394] Условие включается в пункт при поэтапном выполнении работ.

[395] Условие устанавливается, если гарантийный срок составляет менее двух лет.

[396] Условие включается в пункт при поэтапном выполнении работ.

[397] Условие может изменяться при необходимости.

[398]Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент цены этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа), или, в случае, если включается условие, указанное в примечании 3 пункта 8.4.2 Контракта, как процент начальной (максимальной) цены Контракта в порядке, установленном Постановлением № 1042.

[399] Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в порядке, установленном Постановлением № 1042.

[400]Пункт включается  в Контракт в случае, если начальная (максимальная) цена закупки превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию»).Требование установлено в соответствии с частью 24 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

[401]Пункт включается в Контракт в случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с пунктом 1.3 Контракта (постановление Правительства Российской Федерации от 23.11.2016 № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций»).

[402] Условие может изменяться при необходимости.

[403] Данный пункт включается в контракт при наличии оснований, предусмотренных подпунктом а пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

[404] Данный пункт включается в контракт при наличии оснований, предусмотренных подпунктом б пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. При этом в Контракте в обязательном порядке должна быть указана цена за единицу работы.

[405] Требование о возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта включается в пункт при необходимости. При этом дополнительно могут указываться основания (не предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации) для одностороннего отказа от исполнения Контракта.

[406] Данный раздел включается в проект Контракта в случаях, указанных в статье 96 Закона № 44-ФЗ.

[407] При наличии оснований, предусмотренных статьей 37 Закона № 44-ФЗ, размер обеспечения исполнения Контракта изменяется в соответствии с указанной статьей.

[408] Указывается нужный вариант.

[409] Указывается нужный вариант.

[410] Условие включается в пункт, если в Контракте предусмотрено условие об авансовых платежах.

[411] Условие может изменяться при необходимости.

[412] Условие включается в пункт при поэтапном выполнении работ.

[413] В случае установления условия о банковском сопровождении Контракта данный пункт включается в проект Контракта (статья 35 Закона № 44-ФЗ).

[414] Данный пункт включается в проект Контракта при необходимости.

[415] Данный пункт включается в проект Контракта при необходимости.

[416] Данное приложение включается в проект Контракта при необходимости.

[417] Приложение включается в данный пункт при наличии в проекте Контракта раздела 12 «Обеспечение исполнения Контракта».

[418] Требование по включению в Контракт Графика исполнения Контракта обязательно в случае, если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей (часть 12 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

[419] Может изменяться при необходимости.

[420] Указывается при необходимости.

[421] Выбирается в соответствии с понятиями, указанными в статье 3 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

[422] Указывается протокол, в соответствии с которым был определен Подрядчик, с которым заключается контракт.

[423] Выбирается в соответствии со статьей 3 Закона № 44-ФЗ.

[424] Необходимо указать объект капитального ремонта.

[425] Данное приложение включается в проект Контракта при необходимости.

[426] Условие включается в контракт при наличии в извещении об осуществлении закупки требования к Исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (части 5, 6 статьи 30 Закона № 44-ФЗ).

При этом объем привлечения к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций должен составлять не менее 5 (Пяти) процентов от цены Контракта (Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций»).

Условие не применяется в случае, если контракт заключается с Подрядчиком, являющимся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией).

[427]  Условие включается в Контракт в случае, если участник является плательщиком НДС.

[428] Условие включается в Контракт в случае, если участник не является плательщиком НДС. Указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, реквизиты подтверждающего документа (при его наличии).

[429] Перечень включенных в цену Контракта расходов определяется в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[430] Указывается в соответствующем падеже в случае исполнения Контракта отдельными этапами (по тексту далее обозначено символом «*»).

[431] Может изменяться при необходимости.

[432] Указывается нужный вариант. При этом в Контрактах, заключаемых с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, срок оплаты должен составлять не более пятнадцати рабочих дней (часть 8 статьи 30 Закона № 44-ФЗ), а в Контрактах, заключаемых с иными лицами, - не более тридцати дней (часть 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ) с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.

[433] Условие включается в пункт при необходимости.

[434] Пункт может быть дополнен условием об авансовых платежах в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

[435] Условие указывается в случае заключения Контракта с физическим лицом (за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица). Требование установлено в соответствии с частью 13 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.

[436] Данное приложение включается в проект Контракта при необходимости.

[437] Указывается источник финансирования.

[438] В данном пункте могут быть дополнительно предусмотрены сроки выполнения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

[439] Условие указывается при выполнении работ поэтапно взамен вышеуказанного.

[440] Условие может изменяться при необходимости.

[441] Данный пункт включается в проект Контракта при необходимости.

[442] Требование по включению в Контракт Графика исполнения Контракта обязательно в случае, если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей (часть 12 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

[443] Данное приложение включается в проект Контракта при необходимости.

[444] Условие включается в пункт при необходимости (при наличии технической документации, которая передается Подрядчику).

[445] Данный пункт подлежит изменению в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[446] Пункты включаются в Контракт при наличии в извещении об осуществлении закупки требования к Исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (части 5,6 статьи 30 Закона № 44-ФЗ).

[447] В случае, если начальная (максимальная) цена закупки превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 года № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию»). Требование установлено в соответствии с частью 23 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.

[448] Данный пункт включается в Контракт в случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с пунктом 1.3 Контракта (Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций»).

[449] Условие включается в пункт при необходимости, в нем указывается документация, которая будет передана Подрядчику для производства работ.

[450] Условие может изменяться при необходимости.

[451] Условие может изменяться при необходимости.

[452] Условие может изменяться при необходимости.

[453] Данный пункт может быть изменен при необходимости, в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 94 и 95 Закона 44-ФЗ.

[454] Условие включается в пункт в случае поэтапного выполнения работ.

[455] Условие может изменяться при необходимости.

[456] Условие может изменяться при необходимости.

[457] Условие может изменяться при необходимости.

[458] Условие включается в пункт при необходимости (при наличии соответствующих работ). Далее в пункт 6.11 Контракта условие включается в этих же случаях.

[459] Условие включается в пункт при необходимости (при наличии соответствующих работ). Далее в пункт 6.11 Контракта условие включается в этих же случаях.

[460] Данное приложение включается в проект Контракта при необходимости.

[461] Данный раздел может быть изменен в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

[462] Условие включается в пункт при поэтапном выполнении работ.

[463] Условие включается в пункт при поэтапном выполнении работ.

[464] Условие устанавливается, если гарантийный срок составляет менее двух лет.

[465] Условие включается в пункт при поэтапном выполнении работ.

[466] Условие может изменяться при необходимости.

[467]Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент цены этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа), или, в случае, если включается условие, указанное в примечании 3 пункта 8.4.2 Контракта, как процент начальной (максимальной) цены Контракта в порядке, установленном Постановлением № 1042.

[468] Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в порядке, установленном Постановлением № 1042.

[469]Пункт включается  в Контракт в случае, если начальная (максимальная) цена закупки превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию»).Требование установлено в соответствии с частью 24 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

[470]Пункт включается в Контракт в случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с пунктом 1.3 Контракта (постановление Правительства Российской Федерации от 23.11.2016 № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций»).

[471] Условие может изменяться при необходимости.

[472] Данный пункт включается в контракт при наличии оснований, предусмотренных подпунктом а пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

[473] Данный пункт включается в контракт при наличии оснований, предусмотренных подпунктом б пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. При этом в Контракте в обязательном порядке должна быть указана цена за единицу работы.

[474] Требование о возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта включается в пункт при необходимости. При этом дополнительно могут указываться основания (не предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации) для одностороннего отказа от исполнения Контракта.

[475] Данный раздел включается в проект Контракта в случаях, указанных в статье 96 Закона № 44-ФЗ.

[476] При наличии оснований, предусмотренных статьей 37 Закона № 44-ФЗ, размер обеспечения исполнения контракта изменяется в соответствии с указанной статьей.

[477] Указывается нужный вариант.

[478] Указывается нужный вариант.

[479] Условие включается в пункт, если в Контракте предусмотрено условие об авансовых платежах.

[480] Условие может изменяться при необходимости.

[481] Условие включается в пункт при поэтапном выполнении работ.

[482] В случае установления условия о банковском сопровождении Контракта данный пункт включается в проект Контракта (статья 35 Закона № 44-ФЗ).

[483] Указать ФИО и должность ответственных представителей.

[484] Указать ФИО и должность ответственных представителей.

[485] Данное приложение включается в проект Контракта при необходимости.

[486] Приложение включается в данный пункт при наличии в проекте Контракта раздела 12 «Обеспечение исполнения Контракта».

[487] Требование по включению в Контракт Графика исполнения Контракта обязательно в случае, если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей (часть 12 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).